电力工程施工合同书

2022-11-07 版权声明 我要投稿

第1篇:电力工程施工合同书

浅谈电力工程合同管理及应用

【摘 要】电力工程合同管理是进行电力建设工程质量控制、进度控制、投资控制的重要依据。合同管理具有数量庞大、内容复杂、涉及专业种类繁多,综合管理难度大等特点。笔者结合工作实际,分析了合同订立及合同履行阶段合同管理的重点。

【关键词】合同管理;订立;履行

1 合同管理的分类

1.1 合同订立阶段的管理

1.1.1 合同与招投标管理关系

合同作为招标文件的组成部分,其在招标阶段已经确定了合同的形式与内容。主要体现在以下几点:

①因為建设工程招标的过程是施工合同谈判和订立的过程,就是双方当事人提出订约提议和接受订约提议的协商过程。

②从市场交易行为看,工程招标的过程是交易行为的过程,在这过程中,双方还没有建立依托法律的交易关系,这个关系只受有关招标方面法规的调整,只有决标后,承发包双方签订了施工合同,这种交易行为才通过合同这种法律形式被正式确定下来,双方的权利义务关系,才能受到法律的保护。

③从招标的跟踪管理和评价招标是否成功的角度看,也只有通过监督检查双方对施工合同各项条款的履约情况来体现。招标文件和建设工程施工合同两者互为主要内容,招标文件包含合同主要条款,而组成合同的主要文件同样包括招标文件,这就更进一步说明它们之间的不可分割性。

1.1.2 合同订立阶段的管理控制要点及应用

结合电力工程实际情况,在编制和审核招标文件时合同条款应注意以下问题:

①合理选用合同示范文本,规范合同标准化管理。电力工程合同范本主要有建设部范本和国网公司范本,非特殊情况,勿使用发包承包双方自行拟设的合同文本格式。此举可以有效防止所拟定的合同出现缺项、漏项及不平等条款。同时,也有利于行政管理机关对合同实施进行监督,有助于仲裁机构或人民法院及时裁判纠纷,维护双方的合法利益。

②合理确定工程发包模式,明确参建各方的责任及配合内容。工程施工发包方式一般有总承包模式和平行发包模式。目前电力工程因专业性强的特点,通常采用土建和安装平行发包模式,即土建包括变电站、沟道土建主体及相应的配套电气、给排水、通风等。安装包括电气一次、电气二次等涉及特种变压设备、电缆等制作安装,同时存在消防、技防等要在公司平台招标项目。避免工程出现责任主体不清,无法交圈的现象。

③明确工程具体承包范围,以及对平行承包、专业承包、分包的工作界面、时间节点。电力工程后期往往存在各承包单位交叉作业的情况,各参建单位配合紧密性高,对于安装所需的大量预埋件及预留孔洞多,必须明确各专业的工作界面,对于工期较紧的情况应在合同中明确涉及重要界面、中间验收的节点时间。以便在施工过程中调整工期计划及结算时的工期索赔问题。

④着重前期拆迁招标合同与施工合同的衔接。对于占地的方案进行重点论证。在城市建设电力工程,无论是电力沟道、变电站还是架空线前期拆迁问题往往成为工程建设的关键点,对于建设合同的策划要与工程实际的拆迁范围及难点相结合。明确交接时间和范围,避免在施工过程因前期原因导致方案的变化,从而产生相应的索赔费用。

⑤重视工程技术措施的论证,从源头上控制工程造价,在合同予以明确,控制合同履约风险,控制项目造价。对重大施工技术措施费,建设单位在控制价编制前,应召集设计、相关专业部门,进行多方论证,提出一个比较完善和成熟的施工措施方案,方案一经确立必须严格实施,不能随意更改。强化对施工单位的履约措施,发挥对工程投资的控制作用。

⑥在合同明确设计变更、现场签证的控制措施和程序,有利于控制工程造价和进度。目前根据国网设计变更、现场签证管理办法规定,设计变更、现场签证分为一般和重大两种情况,其审批手续不同,为了方便日后设计变更、现场签证的价款确定及结算的及时性,在合同中要明确设计变更、现场签证的审批程序、时间节点、相应价款的确定方式,规范设计变更管理有利于控制变更、签证对工程造价和工期的不利影响。

⑦把好合同签订关,签订工程合同时,不能偏离招标文件的要求和规定,内容要全面、职责要明确,避免造成执行中的不必要纠纷。最重要的是要根据各工程的特点,选择恰当的发包方式和价格调整条件(指工程设计变更或工程签证导致工程增减的结算条件和结算方法)因为不同的发包方式和价款调整条件,直接关系工程造价的控制效果。

1.2 合同履行阶段的管理

1.2.1 合同履行管理的原则及风险管理

合同履行管理的原则是:严格按合同约定履行,做到自己一方不违约;督促对方按合同履行,要密切关注合同履行的过程,及时收集资料,为以后处理合同纠纷做准备。对于合同可能产生的风险要进行预判,在施工过程中进行预防和改正。

1.2.2 合同履行管理控制要点及应用

①重视引起合同价款变化的施工方案论证措施

电力工程中一般将深基坑支护、土方方案及隧道增加注浆等以工程量清单形式在土建合同报价中予以体现。而深基坑支护、土方方案等方案一般是土建施工单位组织专家论证,为了控制施工单位自行组织专家论证,造成单纯考虑安全性,而忽略经济性的问题。建议对注浆、护坡、深基坑支护等方案论证由建设管理组织,论证时增加经济专家,由技术专家和经济专家共同进行评审。所有论证专家应采取回避制度。并最终由设计单位确认其技术经济合理性后方可实施。

②重视设计变更、现场签证的审批及经济技术合理性分析

设计变更审程序遵照国网公司关于设计变更、现场签证的管理规定。所有变更、签证必須在监理会经过技术经济论证其合理性,最终确定方案。设计变更必须经过设计的同意后,完善审批手续后方可实施。增加设计概算的控制线的管理力度,设计变更控制限额下实施。现场签证必须由监理、建设管理单位认可后,经过审批方可实施。

③加强合同外委托项目的审核控制

根据国网结算管理办法,对于涉及合同外委托项目,要以补充协议形式进行约定,其调整价款通常执行原合同的价格确定标准。合同外委托要经过严格的审批流程,超过限额采取招标方式确定。对于委托的非工程类项目,监理单位、建设管理单位应根据现场的实际情况进行资料审查。

④重视过程资料的整理搜集,为施工的索赔提前做好准备工作

及时记录、收集和整理工程所涉及的各种文件(如图纸、计划、技术说明、规范、变更指令等),对合同变更部分进行审核与分析。在实际工作中,合同变更应该与提出索赔同步进行,须建设单位与施工单位双方达成一致后再进行合同变更。

⑤认真开展建筑工程项目合同履行情况评价工作

电力工程项目合同内容丰富,真实地反映了整个电力工程项目建设的全过程,认真开展合同履行情况评价能够总结和归纳在建设过程中的经验和教训。在合同终止之后,建设管理人员应该做好工程项目合同资料的收集、保存、整理、分类、登记、编号、装订、归档备案工作,实现工程合同档案管理程序化和规范化。

2 结语

合同管理是工程项目管理的核心,各项建设工作围绕其展开。做好建设工程招投标和合同管理工作,对于建设各方都具有重要的意义。本文从工程项目合同管理入手,结合作者工作实际,认真分析了合同订立及合同履行阶段合同管理的重点。为进一步提高项目管理人员的合同管理水平奠定了基础。

作者:王鹏 王贺

第2篇:浅谈电力工程合同管理及应用

摘要:在我国当前社会主义市场经济条件下,我国的法律法规也在不断完善,并坚持依法治国的原则。对于企业来讲,更应该重视企业内部的法律事务管理工作,通过相关的法律规范完善企业内部的经济活动,确保企业有序地发展,实现企业资源的优化配置。

关键词:电力工程;合同管理;应用

引言

随着我国电力企业国际市场竞争的日益激烈,我国电力企业想要实现健康发展所需要面对的是比过去更严峻的企业法律义务以及合同风险。当前,我国电力企业在日常经营风险管理中,对法律法规风险可能性的评估能力不强,同时对于已经产生的法律问题处理方式不得当等现象比较明显,对电力企业自身的健康发展以及电力行业的平稳运行都带来了较为严重的负面影响,如经济损失或者名誉上的损害。

1合同管理在建筑施工企业管理中的作用

对建筑施工企业来说,合同是企业所有对外经济活动的起始点。收入类合同明确了工程价款、工期、安全和质量等目标,约定了施工企业与业主单位的权利与义务;支出类合同约定了施工企业与分包商或供应商之间的义务和权利。所以合同管理是施工企业管理的核心环节,加强合同管理是施工企业强化经营管理的有效手段。对工程施工项目部来说,与业主签订的施工合同是项目收入的来源,项目的实施过程就是履行合同约定的工程建设工期、质量、安全等义务与主张工程款收入的过程。而与分包商或供应商签订的支出类合同则是项目成本的重要组成部分,合同履行过程就是监督分包商或供应商完成合同约定的义务,自己承担支付合同价款的过程。由此看来,合同管理贯穿于施工企业管理与工程项目管理的全过程,不注重合同履约,必然影响企业形象,损失企业利益。

2电力工程合同管理问题

2.1合同能源办理工作效率偏低

电力设计企业作为国家落实节能减排政策的重点行业,利用自身的技术优势在发展过程中获得一定的利润,并且电力设计企业能在合同能源管理领域有一定的选择空间。通常,电力设计企业在采办能源时,均需要签合同,加强合同能源管理。虽然当代电力设计企业均针对合同能源管理工作制定了较为完备的制度体系,却在合同执行管理过程中依然因为种种原因而滋生各种问题,合同办理工作效率低下就是常见问题之一。举例而言,A企业规定在采办生产用品和开展对外经济业务时均需要签订书面合同,合同支付款在两万元以上的需要经过财务总监和企业总经理审批后再办理招标,同时,需要总会计师审批后做好财务挂账工作。支付款在五万元以上的合同需要多个部门进行审核与会签,经部门主管和企业法人审批后方能盖合同章。这样的审批流程看似严格,在执行过程中却存在不容小觑的时效问题,据调查了解,大多数合同从立项到完成签订至少一个月,如果合同内容相对复杂,则需要两个多月的时间。完成合同签订作业需要多个管理人员多次审核,批准过程中要多部门进行配合,很难在短时间内完成合同签订工作,在此期间,也很容易导致企业丧失大量的合作发展机会。

2.2合同管理问题

首先,没有意识到合同管理的实际意义。目前,我国一部分电力企业没有给予合同管理工作充分关注,法制观念较为欠缺,这给合同管理工作顺利进行产生了直接影响,没法将合同管理工作落实到具体项,影响合同管理价值的充分发挥。甚至一部分企业核心理念不强,普遍认为主要签署合同就可以,促使合同签署过度片面化,不可以在企业生产制造、推广等阶段中充分发挥相应的作用。其次,合同生效流程管理不认真细致。一部分电力企业存有和另一方当事人签署合同以后,对当事人资质、信誉度等状况了解不全面,导致企业签署合同出现失效情况,给企业造成比较严重的财产损失。再其次,合同签署过度流于形式。目前,我国在一部分合同签署过程中,就算设置了标准的合同签署步骤,可是签署合同时,内容设置不科学,在文本表述及其内容审核上不标准,甚至存有签订步骤不认真细致,签署掌握不深入等,在履行合同过程中,可能产生变动或是终止合同状况,进而引起合同纠纷案。

2.3合同保管问题

首先,合同档案保管人员综合素养参差不齐。目前,从业档案保管工作的有关工作人员,把握的专业知识不全面,专业人才较少,不能对档案资料信息内容多方面剖析和发掘。其次,没有对档案资料进行创新管理,实际呈现在档号、安全标题设置不合理,案件材料卷内目标缺失等。再其次,档案资料信息内容不完整。电力企业在签署及其履行合同职责时,对于一部分关键档案资料信息内容没有及时收集和融合,促使合同内容大量遗失。

3电力工程合同管理策略

3.1健全企业内控环境管理体系

健全企业内控环境管理体系,理应从业务定位、人才培养、市场开发、财务能力提升四个角度出发,以便于全面做好电力设计企业合同能源管理工作。在开展合同能源管理业务的过程中,节能项目的投资方一般会从用能单位转变为设计企业。此时,就需要电力设计企业对本组织的经营视角进行扩展,在设计企业开展合同能源管理主要的服务对象是高耗能企业,做好相关领域潜在客户的开发工作,例如做好交通、公共设施与工业等领域的节能改造项目开发工作。在人才培养工作中,应结合合同能源管理业务,注意培养专业技术人才,科学制定人才管理体制和战略培养方案,以此促进企业人才增值,增强企业组织核心竞争力。与此同时,电力设计企业应重视增强市场开发能力,做好节能服务业务开发工作,充分发挥本组织的优势,科学运用信息平台和市场资源,不断优化市场开发机制,这样方能适应激烈的市场竞争趋势。另外,电力设计企业应重视增强项目工程财务管理能力,做好合同能源管理工作,加强项目全过程的成本预算管控工作,准确识别风险,健全风险监管机制,将合同管理放在核心地位。除此之外,电力设计企业应重视提高本组织融资能力,加强企业和银行的合作与交流,与产业链上有良好实力的企业结成项目联合体,从而不断提高能源管理效益,满足对资金的需求[1]。

3.2规范合同签订内容

合同簽订前,为避免合同文本出现文字描述、内容界定不清楚的问题,可聘请专业人士来起草文本合同,并对合同内容进行认真分析和研究,及时修订合同文本中表达含糊不清的条款。确保建设管理过程中一旦出现问题,可以按照合同约定划清责任,防止出现纠纷引发矛盾[2]。建议使用国家住建部推荐的合同文本,可有效提高合同效力,保障经济利益[3]。

3.3严控工程变更

在工程方案设计及施工图设计阶段,建设单位应确定最终需求,并委托专业机构对施工图进行复审,力争将不同设计专业矛盾之处或者无法满足施工的图纸方案在正式施工前予以完善,减少施工阶段的变更工程量。对于每项变更,建设单位应重点研判变更的必要性,并详细做好技术经济比较,有效减少因变更导致的工程造价增加的现象,采取有效的措施避免持续发生变更造成造价更高。

结束语

当前,我国电力企业在进行经营风险管理的过程中,常常会出现对法律法规风险预估不当,或者对于法律问题处理不当的问题,给电力企业自身的经营发展带来严重的影响,为此,企业需要针对这些企业法律风险问题制定防范措施,为企业长远发展提供法律保障。

参考文献

[1]柳舒慧.电力企业法律事务管理效能的现状及完善思考[J].法制博览,2020(28):164-165.

[2]张敏,沈高锋,宗炫君,邹盛.电力设计企业开展合同能源管理的研究构建[J].质量与市场,2020(18):73-75.

[3]王官庆,杜哲.电力综合体项目建设单位合同管理对工程造价的影响及对策[J].中国管理信息化,2020,24(18):119-120.

作者:吴世超

第3篇:电力建设施工合同管理难点及对策探析

摘 要:在当前激烈的市场竞争中,电力施工企业要在政府管理、行业自律、企业诚信的前提下做好合约管理工作,针对自身存在的不足,强化合约管理,提高企业经济效益和社会效益。只有这样才能确保建设目标包括工期、投资和质量按时按点按照履约进度顺利完成。因此,增强合约管理工作对于业主以及电力建设施工单位都是意义非凡的。

关键词:电力建设;施工合约管理;难点;对策

一、电力建设施工合约管理的现状

1、由于电力建设项目投资大,合约金额也高,在合约管理的效益上也突显出来了,合约管理对于工程经济效益影响是深远的。合约管理好既能够使承包商避免亏本也能够赢得利润。要不然,电力建设施工单位就要承担重大的经济损失。有资料显示,合约管理好坏在经济效益方面占工程造价8%的份额。

2、合约管理工作十分复杂、繁琐,这主要是因为参与建设的单位很多,加上项目之间的接口也很复杂。在合约履约过程中,涉及到承包商与分包商、不同承包商、业主与承包商、业主与材料供应商四大关系,处理好这四大关系很重要,同时也很繁琐和困难,稍有不慎就会导致经济账面损失。

3、由于电力建设施工工程周期长,导致施工合约的生命期也相应拉长了,受到外界影响深远。施工合约的生命期包括施工期、招标、合约谈判、保修售后服务期,合约管理跨度之大、周期之长,受外界各种因素影响深远,加上合约本身常常隐藏着许多无法预估的风险因素。

4、因为合约内外干扰事件相当多,合约有时候需要频繁变更,这就要求实行动态的合约管理,合约变更管理在实施过程中显得甚为重要。

二、存在的主要问题

1、缺乏专业合约管理人才

建设合约涉及的知识专业面广、内容也很多,合约管理人员需要有一定的工程造价管理知识、法律背景知识、专业技术知识。很多建设项目管理机构里面没有专业的技术人员管理合约,也缺少对这些合约管理人员的培训,他们把合约管理简单地看成是一种日常的工作,更有甚者领导直接敲定由文员办理合约,如果发生合约纠纷,也就缺乏必须的法律援助。

2、合约文本不统一

有些建设项目在签订合约时为了回避业主应履约的义务,不采用标准的统一的合约文本,而采用一些不规范的自制的含糊合约文本进行双方签订。从目前实施的建设施工合约文本履约来看,施工合约中绝大多数条款是对发包方而制定的,其中大部分强调的是承包方的责任和义务,对业主的制约性条款缺乏,特别是在业主违约及赔偿方面的条款十分模糊,并且没有立竿见影的处罚规则。

3、合约有失公允

当前电力建设施工市场行业竞争激烈,管理也不规范,导致大量的施工队伍与建设规模十分不匹配,进而业主在建设工程承包中占据了主要位置,提出一些不平等、苛刻的条件,将自我的风险转嫁到承包商身上,合约双方权利和责任不对等。况且,电力建设施工市场是买方,而承包商为了能够获得工程而接受不对等合约。有的承包商在执行这样的工程合约时,为了使自己的利益不受损失,就会采取偷工减料、非法分包、非法转包等手段,给工程建设带来不利的因素。

3、不按合约履约

有些工程合约的签订双方都不认真履行合约,由着自己的性子修改合约,有的违背合约规定,常常发生合约违约现象。比如:业主背地里垫资违规发包;业主不按合约约定的时间支付工程进度款项;建设工程完工验收合格以后,发包人未按时办理竣工结算材料,有些业主以各种理由拒绝支付工程款项,尽管他们已经使用工程电力建设施工多年,形成严重拖欠工程款的毛病;承包商不按照工期依法组织施工,不按照规定施工,形成工程延期导致工程质量受损,严重影响了工程建设的市场环境。

2、索赔无法实现

索赔是法律、合约赋予受损失者的权利,对于承包商来讲是一种减少损失、提高利润、保障正当权益、保护自己的手段。而电力建设市场的不平等合约条件、过度竞争等问题,给索赔工作带来了许多干扰项,另外承包商缺乏自我保护意识、索赔意识薄弱,导致无法进行合约索赔,受损害的大多是承包商自己。

三、完善电力建设施工合同管理应采取的对策

1、建议合约管理人员持证上岗。

当前我国己正式推出注册造价工程师,它的一项重要责任就是搞好建设项目的合约管理、投资控制。增强其队伍建设和人才培养,实行其持证上岗。因此,建议在建设项目管理机构中单独设立注册造价工程师职位,专门负责合约管理工作。

2、借鉴国际经验,推行规范性合约文本。

随着我国国际化进程步伐的加快,在与国际惯例接轨方面,电力建设施工市场也有着对外开放的问题。对此,在合约管理一块,我们要不断引入国际先进理念,以加快建立、完善市场经济需要的合约管理新理念和方式。新的建设工程施工合约文本,和以前的合约文本相比有很大的调整,促进了电力建设施工市场的健康、有序发展,应该严格执行。

3、增强合约法律意识,切勿草率签约。

承包商由于缺乏法律和合约意识,在签订合约时,对其中合约条款往往未做详细推敲和认真约定,即草率签订,特别是对违约责任、违約条件未做具体约定,都直接导致了工程合约纠纷的产生。因此,在签订合约过程中,承包商要对合约合法性、严密性进行认真审查,减少签订合约时产生纠纷的因素,把合约纠纷控制在最低范围内,以保证合约的全面履约[1]。

4、增大合约管理力度,把控合约审查。

为保证施工合约全面履约,要严把审查关、加大合约履约力度。对资金尚未到位的项目采取拦截工程报建手续的措施,建设行政主管部门不能办理施工许可;坚决不允许带资、垫资施工,努力净化电力建设施工市场,进而保障承包商的合法权益。建立与工程量清单相适宜的合约管理准则。为此研究相适宜的管理办法、措施,健全体制,完善电力建设施工合同管理操作行为。

5、审视签证,关注工程索赔。

工程索赔在实际工作中是双向的,在严格控制施工阶段造价成本以外,还要增强工程索赔力度,既要理解合同里有些条款的意思,还要迅速地对合约中文字描述的进行索赔明示,认真研究和合理运用合同中的索赔条款建立有关索赔的详细档案[2]。结合企业自身情况、工程施工特点进行默许索赔。

结语:随着市场竞争的日益激烈,不确定因素增多,电力建设施工项目带来了更多的法律风险,对于合同文本统一、合同审查,工程索赔也将需要更多的关注,防范和控制合同法律风险。

参考文献:

[1]葛维平.电力建设施工合同管理难点及对策[J].电力标准化与技术经济,2006(03):46-48.

[2]冀维成.电力企业施工合同管理研究[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2009(01):22.

作者:高扬

第4篇:电力工程施工合同书

工程名称:

建设单位:

施工单位:

年月日

10KV

配电工程施工合同

甲方(发包方):湖南尚美尔投资有限公司

乙方(承包方):湖南亨通电力有限公司

受甲方委托,乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工,根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本协议,作为办理施工、验收、工程款结算的依据。

一、工程概况:

1、工程名称:湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。

2、工程地点:长沙市杉木冲东路旁。

3、工程内容:以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。

二、工程的承包及付款方式

1、经双方商定,该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电,所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。

2、工程造价:经双方协商,工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整(¥1380000元)(不含税),该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定,如有增补项目,由乙方向甲方另行结算。

3、本协议签订之日起1天内,甲方一次性预付工程款1000000元,工程接近尾声支付进度款300000元,余款在工程验收合格,送电后7日内付清。

三、工期

1、开工时间:乙方收到甲方预付款,工程具备施工条件,在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后,乙方正式进场施工,开始计算工期。工程竣工时间为2011年11月30日(天气情况除外)安装调试完毕,验收并具备受电条件。

2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时,以及其他不可预见因素的影响等原因,则工期相应顺延。

四、工程质量及安全

1、严格按设计图纸与说明施工,并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。

2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定,对工程项目进行有效的安全管理,明确安全责任,做好安全措施。

五、双方责任

甲方责任:

1、按本协议的要求支付此项工程款。

2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地,为乙方施工创造良好的施工环境。

3、委派施工代表,监督乙方的施工质量,协同解决施工中有关问

题并负责施工中涉及的有关单位协调事宜。

4、本工程所涉及的红线划分、园林规划、市政道路、青苗补偿、施工场地协调等手续和费用由建设单位自行办理。

5、负责配电房的建设和电缆沟的建设。

乙方责任;

1、依据协议、施工图纸施工,并按期完成此项工程。

2、工程质量按国家及地方现行规范进行施工验收。

3、施工期间,乙方应安全施工,防止安全事故的发生,如因乙方责任发生的安全事故,其责任费用由乙方承担。

4、乙方应文明施工,交工前应清理现场。如因乙方原因造成的工期延误和工程损失,应对甲方的损失给予赔偿。

六、其他约定

1、如因乙方原因使工期不能按时完成所发生的误工费用由乙方负责,但如因不可抗力原因导致工期顺延,则乙方不承担延期责任。

2、甲方应按时支付工程款,如不能按期支付,甲方应承担违约责任。乙方如不能按协议工期施工或施工质量达不到设计规范要求,则乙方承担相应责任。

3、甲方对电缆通道可能引起的法律纠纷及经济纠纷承担全部责任。

4、合同履行过程中,任何一方不得擅自变更或解除合同。

5、双方在执行协议过程中,应本着实事求是、互相谅解、友好协商的原则解决施工中的问题,本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

6、双方发生争议后,除出现下列情况的,双方都应继续履行协议,

保持施工连续,保护好已完工程:A:合同确无法履行;B:双方协议停止施工;C:法院要求停止施工。

7、本合同附件具有同等法律效力。

8、本合同经双方签字盖章生效,一式肆份,甲乙双方各两份。

甲方:湖南尚美尔投资有限公司

法定代表人:

委托代理人:

开户银行:

账号:

乙方:湖南亨通电力有限公司法定代表人: 委托代理人: 开户银行:建行长沙芙蓉路支行 账号:43001530061052506364签定日期:年月日

第5篇:1电力工程施工合同书

供电配套、相关电力管网工程施工合同

编号:

二0一0年月日

供电配套工程、相关电力管网工程施工合同

发包方(甲方):承包方(乙方):

甲方为解决项目供电问题,为配合小区内供配电系统电气设备的安装、高低压电缆的敷设,甲方委托乙方进行此项目的供电配套工程、相关电力管网、低压屏出线工程的安装。包设计、包设备材料采购、包安装、包工期、包质量、包验收合格送电,本工程为交钥匙工程。为明确双方职责,确保供电配套工程、电力管网工程的顺利进行,依照《合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》经双方协商一致,签订本合同。

第一条工程项目

一、工程名称:供电配套工程、相关电力管网、低压屏出线(含土建管网及电缆桥架管网)工程。

项目情况:项目暂未通过规划审批,住宅部分规划总建筑面积约平方米,其中住宅平方米,约户;非住宅面积(不含地库面积)平方米;地库面积约平方米。建筑面积详见《建设工程规划许可证》并以《建设工程规划许可证》面积为准。

二、工程地点:

三、工程编号:

四、工程范围和内容:

1、专公变电系统部分〔不包括土建、专变低压屏出线部分〕施工合同由甲方提供所有资料全权委托乙方予电业局签订。

2小区10KV进线工程至干线一极配电箱上端头止所有电缆井、电缆桥架、电缆沟、电力专用管、电力专用井盖制作及预埋、电缆支架及接地、土方回填、夯实以及箱变、变压器及配电柜等所有设备基础。包括小区红线内10KV进线工程至干线一极配电箱上端头止所有管、沟、井等高低压配电土建管网工程及电缆桥架管网工程。包括开闭站、中心配电室(含双电源专变配电间)室内的土建管网工程施工,也包括开闭站到中心配电室的联络(进线)电力管网(含土建管网及电缆桥架管网)低压屏出线至一极配电箱上端头电缆桥架及电缆的工程施工。

3、高低压配电室的内部施工含砼地面及找平、地面处理(含防水处理)、

抽湿、电缆沟施工、配电房内接地施工、测试、电缆沟支架的预留预埋、施工以及配电间地面相关材料配置和安装等均包含在承包范围内。

4、按照国家现行相关施工规范及电力行业要求对本工程承包范围内的电缆沟(通、道、井)、电缆保护管、电缆桥架等地方做防火、防鼠封堵处理等均包含在承包范围内。

5、根据长沙电业局验收要求,开闭站、各高低配电室内配备运行模拟图版、地面绝缘橡胶垫板及用电操作工器具(包括10KV绝缘手套、绝缘靴、验电器、操作杆一用一备等)配电房所有正常运行需用品均包含在承包范围内。

6、本合同工程不含开闭站主题及门窗、内外墙装饰、屋顶绿化工程,但开闭站室内

附属土建管网工程包括在合同范围内。

7、各高低压配电室内高压接地线、电风扇、除湿机、灭火器、资料柜、桌子、椅子等都包括在合同范围内。

五、供电方案及供电容量的计算标准。

1、供电方案安经审定的“配电工程施工设计图册”相关设计执行。

2、供电容量按配电设施规划设计计算原则配置。

六、供电配套相关电力管网工程造价:

1、供电配套建设电力管网(含土建管网及电缆桥架管网低压屏出线)工程单价为人民币元/平方米,合同总价站定为元。总价中包括电业局合同造价部分、但不包括高可靠性供电费、预交电费。

2计费面积为长沙市规划局批准建设工程规划许可证的建筑面积(包括住宅小区内工建设施/地下车库)。

3该工程甲方必须在2012年11月30日前向乙方提供该项目的包括建设规划许可证在内等所有供电配套工程报建资料。

4甲方未按时提供资料,造成工程造价上涨超过3%乙方将按最新市场价格计算造价。

第二条工程期限

一、开竣工日期:经双方商定,本合同开竣工日期如下:

本合同工程开工日期为2011年月日,工程竣工日期为2011年月日.确保甲方按期交房。

二、施工前各项准备工作,双方应根据合同规定,分别负责按照完成。

三、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延工期,应由双方及时协商、签订协议。

1、由于人力不可抗拒的自然灾害等意外事件,而被迫停工者;

2、因甲方变更建设计划、项目规模或变更施工图,未及时提供相关资料而不能施工呈继续施工者;

3、其他施工未具备工程施工条件。

第三条物资采购供应与景观要求

一、乙方按施工图及电力行业有关技术规定负责采购设备材料,所有产品质量必须符合国家有关质量标准并有“三证”。

二、由乙方负责供应的材料和设备,如规格、质量不符要求,造成甲方的损失,应由乙方承担。

三、按照施工设计图册设计。

第四条工程款结算

供电配套相关电力管网工程采用全额包干方式进行结算。工程款的支付方式按下列规定办理:

工程款按照项目建设进度的情况分三次支付。①本合同签订后工程开工前5天内、甲方支付工程款的30%;②工程主材进场前支付到工程款的95%;③工程余款5%送电后三日内付清。

每次付款后15天内乙方需提供等额的工程建安发票给甲方,否则甲方有权拒付后期工程款。

第五条设计、设计变更与施工

一、设计、设计变更审查由乙方组织,甲方参与审查。坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。

二、供电配套相关电力管网工程的施工质量,均按国家现行规范和电力行业标准即

乙方有关规定进行施工。施工期间甲方派专人参与监督。

三、如遇下列情况给对方造成各种损失,应由责任方承担:

1.施工中如发现乙方设计有明显错误或严重不合理的地方,甲方应以书面形式通知乙方,由乙方提出修改或变更设计文件,经双方协商认可后,方准施工。

2.在施工中,如遇住宅小区项目中途停建、缓建,甲乙双方对在建、已建的供电配套工程设施,双方应协商确定妥善的安全保卫措施,实施费用由甲方负责。

3.在施工中,如发现甲方不能按时拨付工程款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应有甲方承担。

四.乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过中间验收做出记录。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收,并做好记录,重大或复杂隐蔽工程,应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽工程验收手续。如甲方未按时参加,乙方可自行检查验收,甲方应予承认。

五.施工中的施工安全责任属乙方责任范围的由乙方负责。

六.甲方应为乙方免费提供施工用房方便,但不得影响甲方售房支付。

七.其他:

1.乙方施工过程中应服从甲方的协调和管理,与其他承包商交叉作业时不得任意破坏其他承包商已施工完的工程。如要剔槽、打洞、挖土等乙方应及时通知甲方,甲方有义务做好乙方与业主的施工协调工作,尽可能不要造成重复施工。根据设计要求确需开挖的,经过甲方认可后,可以按双方协商的方案施工,由于施工造成的损失由甲方承担。以后各地块建设甲方应合理安排施工顺序,为乙方施工提供便利。

2.乙方所设计的施工图应符合甲方的总体规划及单位建筑设计的要求。小区内的施工图设计完成后应邀请甲方进行施工图汇审,通过双方的书面认可方可实施。

3.乙方必须派驻专门的现场负责人,负责本合同范围内工程设计、施工、报建、协调等相关事宜,并将人员情况书面通知甲方。甲方亦应安排相应的工程项目负责联系人并通知乙方,一方如需更换人员必须书面通知另一方。

4甲乙双方确定驻现场代表为:

甲方驻现场代表:电话:

乙方驻现场代表:电话:

第六条竣工验收、结算与保修

一.供电配套建设相关电力管网(含土建管网及电缆桥架管网)工程由乙方组织相关电力部门及甲方进行验收,并移交相关电力部门管理。

二.乙方在工程竣工前三日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另定验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参加验收,起所发生的管理费和各项损失均由甲方承担,并偿付给乙方按验收设备范围造价总额每日万分之一的逾期违约金。

三、竣工工程验收合格,从验收之日起3天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不 能按期按管、致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。

四、在进行竣工工程验收时,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的期限内完成。经验收合格后,再行移交,又次造成工程预期 交付的;以及处第二条的第三款规定的情况外,乙方造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按延期工程造价总额每日万分之一的逾期违约金。

五、在进行竣工验收时,乙方应在验收前7天内向甲方提供供电陪套相关电力管网工程竣工图四套。

六、工程竣工验收达到合格标准后,由乙方对本工程质量负责保修。

第七条违约责任和仲裁

一.由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工送电,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按本期供电配套建设相关电力管网延期工程部分总额万分之一的逾期违约金。

二.在进行竣工验收时,乙方不向甲方提供工程竣工图,每逾期一天,应偿付给甲方按本期供电配套建设相关电力管网工程造价总额万分之一的逾期为月金。

三.甲方不得借故拖欠应付款项,如延期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。并承担由此造成的延误工期责任。

四.供电配套相关土建管网工程合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可选择下述两项中任一项处理:(1)向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁,(2)直接向人民法院起诉。

第八条其他

其他未尽事宜,双方协商解决。

第九条合同附件

1、规划局批准的项目小区规划总平面图。

2、小区《建设工程规划许可证》副本复印件。

3、项目配电工程施工设计图册。

4、本合同的附件是该合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效率。

第十条合同份数及有效期

1、本合同一式陆份,甲乙双方各执叁份。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

发包方:承包方:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

联系人:单位:

开户行:开户行:

账号:账号:

签字日期:年月日签字日期:年月日

第6篇:电力施工合同书

(**********楼10KV配电工程)

建设单位:**********地产有限公司

施工单位:*****************公司

电力施工承包合同书

建设单位(以下简称甲方): 施工单位(以下简称乙方):

依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程法规》、《电力行业标准》、《电力安装工作规程》及国家电网的相关法律法规和有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,甲方将**********楼建设项目的电力安装工程承包给乙方,制定以下条款:

一、工程名称:***************楼10KV配电工程

二、工程地点:************

三、工程内容:

(公变部分)以甲方采用供电公司居民用电方案为基础,向供电公司提供用电方案的申请及供电设计和施工;工程内容如下:从取10KV电源始端至建筑各住户低压配电箱计量装置前的所有内容。包括:按甲方提供的住户数配置单位面积的供电容量(按国家商房规定),并以为据向供电公司报装,满足住宅小区的供电容量设备,办理住宅小区每户的用电资料及计量表和资料;设备要有国家电网入网许可证及供电公司认可,甲方备案;安装位置及方式要提前告知甲方;低压柜至住户表箱配置及施工以供电公司设计图纸为准为准;经甲方允可、协

商,方能施工;含土建及电缆井沟道建设。

(专变部分)以甲方采用供电公司商业用电方案为基础,向供电公司提供用电方案的申请及供电设计和施工;工程内容如下:由公变预留专变高压出线柜为10KV电源接入点,接入至专变箱式变电站,低压出线至地下室低压电缆分接箱,电梯双电源切换箱,和消防双电源切换箱。发电机低压出线连接至电梯双电源切换箱,消防及给排水双电源切换箱。(含所有终端配电箱,配套发电机组不在本工程范围内)计量方式采用高供低计。

承包内容:

1、**************楼项目的永久性用电工程,由供电公司提供的供电接入点到*********小区配电房及94户三相用户表、86户居民用户表止。

2、所有公变、专变的电力安装工程。其中包含的开关、高压电缆、变压器及高、低压配电柜、户表等所有材料设备、地下室动力(给排水电、消防和公共用电三级电箱接点,发电机组双切换箱、接入电梯房的电缆、低压配电箱、备用照明)。

3、所有土建工程由乙方负责,如有遗漏的子项目分部工作内容有乙方按要求完工。

四、承包方式:以总价包干形式;包安全、质量、报装、施工、检验合格、验收合格、通电;包工程的全部设备材料及附助材料、施工措施费、电力设计费、施工协调费、检测验收费、乙方应缴的各项税费、即户表前的一切费用(含户表);

五、设备及材料购置:本工程所有设备材料由乙方负责提供。

七、工期要求:工程工期为100个工作日(从合同签订日起开始计算)。由于乙方原因延误工期,每延误一天扣建工程款1000元人民币;由于甲方原因延误工期,由乙方发来联系函,甲方确定延期时间,予以从原工期中顺延。

八、甲方工作

1.协调解决施工中出现的交叉及接口等协调事宜

2. 配合乙方做好与当地政府部门的报装资料提供、协调工作 3.参与质量检验,验收管理工作

九、乙方工作

乙方应承担以下工作,如造成工期延误和财产损失,则应由乙方予以赔偿,而且不能顺延工期:

1. 负责本工程所需全部材料和设备的验收,标识,使用。运抵现场物质全部由乙方负责物质仓储;

2. 负责按照设计文件及本合同要求进行施工,并在确保工程质量的情况下,保质保量按时完成施工任务,资料及时交甲方备案存档; 3. 遵守现场有关安全,文明施工的规章制度,全面负责施工人员及设备的安全,使施工工地保持良好的秩序。

4. 乙方负责做好已完工尚未交付给甲方的工程保护工作,保护期间发生损坏,丢失造成的费用由乙方负责;

5. 负责甲方单位和质监部门对工程进行监督或协调,确保工程按设计要

求安装施工。

十、合同价款:

2栋1-16层,1栋1-11层总面积:22189.92 ㎡(不含架空层建筑面积),本工程一切包干价 58 元/㎡,总造价1287015.00元人民币,大写:(壹佰贰拾捌万柒仟零壹拾伍元整)。

十一、付款方式:合同签订后设计阶段费用甲方代付电力公司。设计完成,乙方主要材料到场,甲方向乙方支付总合同金额的30%,工程安装调试完成、通过电力部门验收合格、具备送电条件付合同总金额的 60%,乙方办理完送电及资产移交手续,甲方在5日内支付剩余全部工程款。 十

二、安全文明施工

乙方在施工全过程中应认真贯彻电力建设关于安全施工的有关规程、规定和方法,制定切实可行的安全施工措施,实现安全文明施工,并对本工程的安全生产负责.如乙方在施工过程中发生人员伤亡事故,其一切责任均由乙方自行承担.事故造成甲方损失也应由乙方负责赔偿. 十

三、工期延误及处理

1. 在施工过程中,如遇下列情况,应顺延工期 由于人力不可抗拒的自然灾害造成的工期延误 由于设计变更工程量调增较大造成的工期延误

2. 乙方应在以上情况发生5天内,就延误的内容和因此发生的费用调整

向甲方代表报告,经甲方代表5天内答复确定工期是否顺延 十

四、检查及返工

1. 乙方应认真按照电力建设施工及验收技术规范,设计要求和甲方代表依据合同发出的指令组织施工,随时接受甲方和相关部门的检查,为检查提供便利条件,并按上述部门的要求进行返工和整改,承担由于自身原因导致返工整改的费用。

2. 以上检查合格后,又发现因乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任。 十

五、工程质量

乙方竣工工程的质量应符合电力工程安装、施工及验收规范达到电力行业质量检验评定优良级标准;设计要求,质量验收不合格应进行返工,整改并承担返工费用,工期不予顺延。 十

六、争议与仲裁

在合同在执行中发生争议,甲乙双方应通过友好协商解决,协商达不成协议时,可向建设工程所在地的人民法院提起诉讼,但在诉讼期间不影响合同的继续履行。

十七、其它

1.本合同自甲乙双方签字之日起生效。

2.本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

甲方:(盖章)

乙方:(盖章)

代表:(签字)

代表:(签字)年

日 日

第7篇:电力工程施工合同。

施工合同

甲方:

乙方:

承包给施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。

第一条 工程概况

一工程名称:《牡丹江市商业大厦第九第十第十一层宾馆翻修改造工程》

二工程内容:牡丹江市商业大厦第九第十第十一层宾馆翻修改造工程的室内电力线路的施工。

三工程地点:位于牡丹江市牡丹江市商业大厦第九第十第十一层

四质量标准:根据甲方设计方案以及图纸进行施工,由甲方负责提供材料和施工条件,质量由甲方负责监督执行。乙方只负责施工防护。

五合同价款(工程总造价):工程施工费用总造价暂定9元/平米(¥)万元人民币,施工总面积为平米,总价为元。

第二条 工程付款流程

本工程采用阶段付款方式,暨按工程款总价平均份数,每天进行一次工程款清算,每次清算款为元。

一工程款支付方式:为现金。

二工程款支付金额和时间:工程竣工决算后,扣除工程决算款5%做为保修金,为元。 在交付使用三个月后甲方暨把5%保修金返还给乙方。

第三条 合同的生效和份数

本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同一式三份,具有同等法律效力,甲乙双方各执一份,由第三方(担保人)执一份。

第四条 附加条款

合同条款中未尽事宜,双方协商解决。

甲方:

年月日

乙方:

年月日 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,将

第8篇:电力工程施工合同(修改)

66KV永星新型建材变电所新建工程

施 工 合 同

甲方:本溪永星新型建材有限公司

乙方:沈阳电业局电气安装公司

电力工程施工合同

第一部分 协 议 书

甲方:本溪 建材有限公司

乙方:沈 电气安装公司

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本电力工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况:

1、工程名称: 电所新建工程

2、工程地点: 市 方公司

3、工程内容:66KV变电站、变电所的线路工程

4、承包方式:包工包料

5、承包范围: 乙方按工程审定的初步设计内容完成施工图设计、全部主体和附属工程的施工、生产准备、启动调试、直到竣工投产实行全过程项目总承包(详见附件:6 电所新建工程承包项目表)。

6、签订地点:辽宁

二、合同工期

工期:自签订合同之日起70天,开工日期: 年 月 日; 竣工日期: 年 月 日

三、质量标准

以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,要求竣工验收单位工程质量合格率为100%,优良率:安装工程为:85%,土建工程为75%。

电力工程施工合同

四、合同价款和支付方式: 4.1、工程总造价(含税):¥ 00.00元(大写:壹佰 元整)。工程造价依据为乙方为甲方提供的《6 变电所新建工程预算书》。

4.2、付款方式:

4.2.1、首期付款40%:甲方在乙方施工设备及施工人员全部进场后,即首次向乙方支付工程总造价的40%,款项合计¥ 元;

4.2.2、二次付款30%:甲方在乙方的工程进度完成50%时,即向乙方支付工程总造价的30%,款项合计¥ 元;

4.2.3、工程验收款25%:甲方在乙方工程竣工并验收合格后,乙方为甲方提供工程总造价的全额发票及完整竣工资料及竣工验收报告后,随即向乙方支付工程总造价的25%,款项合计¥ 元;

4.2.4、工程质保金5%:甲方在乙方工程完工并投入使用半年后,在确认工程质量达标后,即向乙方支付工程总造价的5%。

4.3、价格说明:本合同单价为一次性包死价格,合同生效后,本单价不因市场变化等原因而变化。

第二部分 通用条款

第一章 双方一般权利与义务 第一条 甲方代表

甲方派出代表 在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责,如隐蔽工程和中间检查验收,负责日常施工的管理、协调、工程质量的监督并及时处理解决现场存在的问题。。 第二条 乙方代表

电力工程施工合同

乙方委派驻施工现场代表 ,负责施工现场安全生产,并且按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职责。乙方必须贯彻执行国家安全法律法规,严格按安全标准、安全操作规程组织施工。 第三条 甲方责任

3.1、审核乙方工程进度,及时向乙方支付工程款;办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件。开通施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,并保证施工期间的畅通。督促乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工等情况

3.2、提供本工程的施工图纸等施工依据,向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线等资料,并对资料的真实准确负责。

3.3、协助乙方办理施工许可证其他施工所需证件、批件和临时施工用地、停水、停电、等的申请批准手续。

3.4、组织乙方和设计单位进行施工图纸会审和设计交底,施工图设计或与工程配套的设计费用由甲方承担。

3.

5、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物等保护工作并承担有关费用。 3.6、竣工工程交付给甲方后,由甲方负责保护工作,由于甲方保护不善发生损坏或被盗的由甲方负责。 第四条 乙方责任

4.1、负责向甲方报送施工计划、编制施工方案、施工总进度计划、材料设备等进场计划,并及时通知甲方。按照合同所要求的工程规模、质量标准及设计图纸来组织材料供应和施工。

4.2、严格按图纸设计要求,保质保量的完成图纸内的工程量,达到国家验收规 4

电力工程施工合同

范所规定的验收标准,各道工序应按施工范围进行施工,做好技术交底、技术复核的工作。规范施工,确保工程质量。按工程需要设置施工安全防护设施,并做好安全防护设施的维修。

4.3、乙方必须严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护等方面的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知乙方,甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外。

4.4、受托方应当以其公司自己的设备、技术等完成工作,不得另行将转包。受托方的施工人员应具有国家规定的资格。工程竣工后,乙方要将继电保护等试验项目整定值移交甲方。工程竣工后竣工图纸必须与设备实际状况相符,并将随机图纸完整的移交甲方。

4.5、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

4.6、工程在未交付给甲方之前由乙方负责保护工作,保护不善发生损失的由乙方负责。

4.7、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,施工场地内工料尽场地清,乙方承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。 第二章 工程验收

第五条 隐蔽工程和中间验收

工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收,乙方准备验收记录,验收合格,由甲方代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工。 第六条 竣工验收

工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣

电力工程施工合同

工资料及竣工验收报告,甲方负责组织供电等部门验收,乙方协助。甲方收到乙方竣工验收报告后28天内不组织验收,视为竣工验收报告已被认可,甲方从第29天起承担工程保管及一切意外责任。 第三章 设计变更 第七条 设计变更

7.1如出现甲方图纸变更,则以变更后的图纸为准;乙方在施工过程中,如遇到施工变更或者工程量增加,必须以书面形式(附照片)及时汇报甲方;

7.2甲方对原工程设计进行变更或同意乙方的变更设计申请,应按约定的期限送交原设计单位审查、修改、补充,取得相应的图纸和说明,对于较大设计变更和重大设计变更还应取得有关部门的批准。因变更导致延误的工期相应顺延。 第四章 质量保修 第八条 质量保修

保修期为一年,从工程实际竣工验收合格之日起计算,保修期内的质量问题,乙方应及时处理好,并承担费用。如乙方没有及时到场维修,甲方有权利安排其他人员维修,费用由乙方承担 第五章 争议、违约 第九条 争议

甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求,可通过协商或约定的单位、人员调解。协商、调解不成的,可向工程所在地的人民法院起诉。 第十条 违约

10.1乙方应确保工期,除因不可抗力、合同规定的原因之外,乙方不能按合同工期完成竣工验收合格交付使用,乙方应承担违约责任,应按合同金额日千分之三向

电力工程施工合同

甲方支付违约金。

10.2甲方不能按合同约定支付工程款,甲方应承担违约责任,甲方每延误一天付款,须按合同金额日千分之三向乙方支付违约金。

10.3任何一方根据本合同约定承担违约金、赔偿金,还须承担另一方为此而支出的诉讼费、差旅费、律师费等合理、必要的费用。

10.4甲方根据本合同约定需支付违约金或赔偿金的,甲方有权直接自未支付的款项或质量保证金中扣除,不足部分另行支付。 第六章 其他 第十一条 安全施工

11.1、乙方执行电力建设安全施工管理有关规定,认真采取安全防护措施,严防事故。

11.2、在施工过程中文明施工,如果乙方施工人员出现工伤或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。

第十二条 不可抗力

由于不可抗力的原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行的,双方可签订协议变更、中止或解除合同,双方互不负违约的责任。

不可抗力是指地震、战争、台风、水灾、火灾、政府干预、封锁、禁运等不可预测、不可控制、不可避免的事故。由于不可抗力导致不能履行合同的一方,应尽快通知另一方,并在事发后半个月以内向另一方提供不可抗力的证明文件。该证明文件须由有关政府权威机构签署。 第十三条 合同的生效与终止

13.1合同自双方签字盖章之日起生效。

电力工程施工合同

13.2在工程移交生产、甲方支付完工程款后除有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止;保修期满,有关保修条款终止。

13.3乙方需向甲方提供《企业法人营业执照》副本复印件、资质证书等资料(加盖公章)。

13.4《66K 变电所新建工程预算书》、66KV 变电所新建工程承包项目表是本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。

13.5本合同一式两份,具有同等效力,由甲、乙双方各自保存一份。

甲方:本 材有限公司 乙方: 电气安装公司 地址: 地址: 开户银行: 开户银行: 账号: 账号: 法人代表: 法人代表: 委托代理: 委托代理人: 电话: 电话: 签订日期: 签订日期:

第9篇:电力安装工程施工合同

发包方:

承包方:

为了完成商定的安装工程,明确甲方与乙方的相互权利、义务关系,按照《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

第一条 工程概况:

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程内容:

第二条工程承包范围:包工、包料。

第三条合同工期 :

开工日期:

竣工日期:合同工期总天数13天。

第四条工程质量与验收标准:以国家颁发的《电气安装工程施工及验收规范》有关标准为本工程的质量标准及验收依据。

第五条 合同价款:

金额(大写)。(¥:3元)。

第六条 结算和付款方式:合同签订后,甲方于年月日前,一次性付工程款给乙方。

第七条 双方一般权利和义务

1、甲方权利和义务:

1)、负责按时支付工程费。

2)、协助乙方做好施工现场的各种安全措施。

3)、对乙方在施工场地的工作人员进行安全教育。

2、乙方权利和义务:

1)、遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工。

2)、认真按照质量标准、施工规范和设计图纸要求以及甲方交底的现场资料(包括水准坐标、平面坐标和地下管线资料)进行施工;

3)、根据工程需要,提供和设置包括夜间施工使用的照明、围栏等安全设施,并负责安全保卫工作。

4)、遵守政府有关主管部门对施工地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定;

5)、随时接受甲方工地代表、业主监理工程师的检查检验。

6)、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。

7)、在甲方规定的工期内完成全部工程量。

第八条甲乙双方责任:甲方如未按本合同第六条、第七条执行,工程误期由甲方负责,并负责由此引起的其它责任。乙方如未按有关规范进行施工,应无条件返工,并承担由此造成的损失。若由不可抗拒的自然灾难如火灾、地震、或政策性等造成的损失,由双方协商解决。

第九条工程保修期:以供电企业对社会承诺时间为工程保质期(即半年,

从送电之日起算起),人为或外力破坏等非工程本身质量引起的故障,乙方不负责保修。

第十条 其他:

1、本合同未尽事宜,按《电力法》及其他相关法律规定执行。因履行本合同发生争议,可另行协商,达成补充协议,协议不成,任何一方可向有管辖权的法院提供诉讼。

第十一条合同有效期:

合同签订时间:

本合同自双方代表签字盖章后生效,至工程安装完毕及保修期满后失效。

第十二条本合同正二份,双方各执一份。

发包方:(甲方):(盖章)承包方(乙方) (盖章)

代表人:代表人:

地址:地址:

电话:电话:

单位全称:单位全称:

开户银行:开户银行:

银行帐号:银行帐号:

上一篇:怎样给私家车买保险下一篇:职业培训学校教学大纲