安防工程合同(甲方)(精选7篇)
工程名称: 宁武高速A3标炸药库监控设施安装
工程编号:GS 2009110111
甲方(发包方):宁德宁武高速公路A3标项目部
乙方(承包方):福安市安源电子有限公司 签订时间: 2009年11月11日
签订地点: 福安市
为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任,本着平等互利、等价有偿的原则,经过认真协商达成本协议。
第一条 工程概况
一、工程名称: 宁武高速A3标炸药库监控设施安装
二、工程地点:
三、工程内容: 1.电视监控系统的安装调试; 2.防盗报警系统的安装调试;
3.灯光辅助联动系统调试(设计继电器联动线路并安装调试,报警时启动现场的灯光);
4.所有管槽的架设(包括吊杆的安装、金属管的安装、PVC管的安装)。
四、承包范围: 系统设计、设备和工程用品采购、管槽架设、线路敷设、设备安装、系统调试、人员培训。
五、工程总造价为(详见附件二)。
工程总造价为 肆万捌仟元整(48000.00)。第二条 甲方责任
一、开工前预留工程所需安装管槽的区域并清除施工现场的障碍物。
二、开工之日起2日内接通现场电源。
三、在开工前提供完整的建筑平面示意图和线管敷设图各三份。
四、提前 贰 日通知乙方开工日期。
五、为工程所需设备和物品提供存放处,并在工程开工前妥善保管运抵现场之设备。物品存放处应便于乙方人员保管和提取设备。
六、为乙方人员施工提供方便。第三条 工程期限
一、工程工期为自开工之日至验收完毕,共10工作日。
二、如遇下列情况,乙方可顺延工期: ⒈ 施工现场电源未接通,或障碍物未清除,影响施工;⒉ 因甲方签约时未曾说明的施工限制而影响进度;⒊ 甲方对双方签约认可的设计、配置提出改动而影响工程进度;⒋ 在安装调试中停电15小时以上或连续间歇性停电15天以上;⒌ 因甲方决策不及时而影响工程进度;⒍ 因甲方未按合同规定支付乙方有关款项而影响工程进度;⒎ 因不可抗力而延误工期。
第四条 工程质量与售后服务
一、乙方进场设备材料必须有合格证,严格按照设计图纸和设备材料清单进行施工安装,经公安有关部门验收合格通过,并附竣工合格证。
二、乙方负责对甲方的操作和维护人员安排一次集中培训,帮助他们学会系统的操作和日常维护,产品投入使用后,在甲方使用期两年内如在操作等方面有不明白的问题可直接打电话给乙方,乙方必须无偿帮助解决。
三、乙方对工程实行一年保修,在接到甲方通知后,乙方必须24小时内负责更换和修复有质量问题的设备,但不承担因天灾、人为操作及其他非产品工程本身质量问题而引起的设备损坏责任。对一年保修期后的系统故障或损害,公司提供有偿维修服务,并在设备修理期间尽量为客户提供暂用替换设备,以减少甲方系统的停运时间。
四、乙方在全部工程完工后,向甲方提供如下技术资料: ⒈ 线缆敷设示意图图一套;⒉ 所有设备之安装及操作手册一套; 3.安装完毕后的检测合格报告。第五条 工程付款方式
一、本合同签订之日起开工后三日内,甲方支付乙方工程总造价10%的预付款,用以工程开支使用。
二、工程主设备安装调试完毕并验收合格后7日内,甲方支付到乙方工程总价的95%,将工程总造价5%的余款作为工程质保金,保修期满壹个月内将剩余工程款一次全部支付乙方。
三、甲方每次支付乙方工程款时乙方必须向甲方提供同等面额的有效发票。
第六条 施工与设计变更
一、乙方施工标准按双方确认施工方案组织图纸施工,并需相关部门认可;甲方在图纸上确认签字;
一、乙方可以根据现场情况,在征得甲方同意的基础上对设计方案和设备配置适当调整,但调整后系统的功能和质量将不低于调整前的水平。
二、因甲方提出更改设计、设备配置等而发生增加费用(包括返工、停工、窝工、人员设备调迁、设备材料积压、设备价格上升等实际损失)由甲方负责。
第七条 工程验收
一、甲方有权要求验收工程的部分或全部乙方所供设备,乙方应协助甲方的验收。
二、甲方按附件的设备配置验收乙方提供的设备,整体工程验收遵从附件商定之标准。
三、甲方在收到乙方系统安装调试完毕或工程完工通知之日起一周内完成系统的验收。在此期间内,如甲方没有异议,应即时签署工程验收合格证书,如甲方届时未提出书面异议,也未签署验收合格证书,则视为验收合格;如甲方提出书面异议,甲乙双方应在一周内达成处理意见。
四、乙方要确保工程安装合格再交给甲方,甲方向相关部门申请验收,有关验收的费用由甲方负担。但一次验收不通过所产生的二次验收或其它费用将由乙方负责。
五、工程验收合格后甲方方可使用。第八条 违约责任
一、工程质量不符合合同约定,乙方负责无偿修理或返工。
二、因乙方提供设备的质量问题或乙方技术方面的失误而造成工期延误,由乙方承担甲方由此而产生的经济损失。
三、甲方未能按照合同的约定履行己方责任,除竣工日期顺延外应赔偿乙方由此造成的实际损失。
四、在甲乙双方不能就造价变更及其付款方式达成一致协议的情况下,乙方有权拒绝甲方更改设计或设备配置的要求。
五、工程中途停建、缓建,如果是甲方责任甲方应采取措施弥补或减少损失,同时赔偿乙方由此造成的返工、停工、窝工、倒运、人员设备调迁、设备材料积压的实际损失,如果是乙方责任乙方也应采取措施弥补或减少损失,同时赔偿甲方由此造成的不能使用爆破物品而停工的实际损失。
六、本合同生效后,任一方单方面中止合同,均应赔偿对方等于工程总价15%的赔偿金,如乙方单方面中止合同还应全部退还收取的一切款项。
七、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用有关设备,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
八、甲方收到乙方验收工程通知之日起两天内通知当地有关部门经验收合格后,甲方承认合格。
九、甲方逾期付款时加付乙方赔偿金,加付金额按延付金额每日5‰计算。甲方已付金额不足乙方所供设备款时,乙方有权收回所供设备,并由甲方赔偿乙方由此产生的一切经济损失。
第九条 合同附件: 安防系统配置及报价 第十条 附则
一、本合同一式四份,附件与合同正文具同等效力。甲乙双方各执两份。
二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效;工程验收合格,结清全部工程款后终止。
三、本合同签订后,甲乙双方可签订补充协议以修改或补充本合同,冲突之处以最后签署生效之协议为准,但争议解决方式以本合同为准。
四、本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决。协商不成,在甲方(甲方)住所地人民法院处理。本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力,双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的,均不得对抗此约定。
甲方: 乙方: 福安市安源电子有限公司 甲方代表: 地址: 开户行:
乙方代表:
地址:福安市漫洪路27号
开户行: 中国农行福安支行城关营业所
帐号: 电话: 传真: 邮编: 日期:
1998年6月16日, 原告云南省第八建筑工程公司 (以下简称建八公司) 与被告昆明聚宝餐饮娱乐城 (以下简称聚宝娱乐城) 签订了《建设工程施工合同》, 在该合同中, 双方约定由建八公司承建聚宝娱乐城的A幢、B幢楼的除灌注桩以外的工程 (包括土建及水电安装工程) 。
合同签订后, 建八公司于1998年7月11日与昆明建云建筑经营公司 (以下简称建云建筑公司) 签订了《工程施工承包合同》, 将其所承包的工程发包给建云建筑公司。
A幢、B幢楼工程于1998年7月5日开工, 1999年10月24日竣工。在工程施工过程中, 聚宝娱乐城支付了190余万元工程款, 尚有部分工程款未支付。
2001年10月17日, 建八公司向昆明市中级人民法院 (以下简称“法院”) 提起诉讼, 提出要求聚宝娱乐城支付工程欠款2938575.6元等诉讼请求。法院于2001年11月9日立案受理后, 昆明建云建筑经营公司 (以下简称建云建筑公司) 作为本案第三人参加诉讼。
笔者接受本案被告聚宝娱乐城的委托, 代理了该建设工程合同纠纷案件。
在诉讼过程中, 聚宝娱乐城答辩并反诉称, 其已按合同履行了付款义务, 建八公司从未向其提交结算报告, 建八公司的诉请无事实及法律依据。提起反诉, 请求判令反诉被告:支付工期延误违约金233万元;因工程质量未达到优良工程减少支付工程款52万元;承担工程质量未达优良及非法转包的违约金50万元;免于支付反诉被告工程造价8%的非法所得利润等反诉请求。
法院于2001年12月17日组成合议庭对本案公开开庭进行审理, 庭审中, 建八公司当庭提出对工程造价进行评估、鉴定的申请。经合议庭评议, 同意建八公司提出的鉴定申请, 由于建八公司、聚宝娱乐城及建云建筑公司三方对评估、鉴定部门不能达成一致意见, 法院指定昆明市司法技术鉴定中心 (以下简称鉴定中心) 为评估、鉴定部门, 并于2001年12月20日委托该鉴定中心对本案工程造价进行评估、鉴定。此间, 建八公司向法院提出财产保全申请, 经合议庭评议于同年12月28日作出查封、冻结、扣押聚宝娱乐城价值3438575.60元财产的民事裁定。2002年6月12日, 鉴定中心出具了《司法技术鉴定书》, 法院将该鉴定书送达建八公司、聚宝娱乐城及建云建筑公司, 建八公司及建云建筑公司对《司法技术鉴定书》的鉴定结论及鉴定程序提出异议, 并申请重新鉴定。经合议庭评议认为, 建八公司及建云建筑公司提出重新鉴定的申请, 通过补充鉴定即可解决, 无需重新鉴定。之后, 法院委托鉴定中心进行补充鉴定。鉴定中心向法院提交《补充鉴定》。法院于2002年11月26日依法组成合议庭公开开庭进行了审理。
法院于2003年4月10日作出 (2001) 昆民初字第246号民事判决, 判决被告昆明聚宝餐饮娱乐城在判决生效十日内向云南省第八建筑工程公司支付工程款897131.81元及利息 (利息自2000年10月24日起按银行同期流动资金贷款利率计算) ;由反诉被告云南省第八建筑工程公司在判决生效十日内向反诉原告昆明聚宝餐饮娱乐城支付非法转包的违约金240743.73元;驳回原告云南省第八建筑工程公司、反诉原告昆明聚宝餐饮娱乐城的其它诉讼请求。双方在上诉期间内均为上诉, 法院的一审判决生效。
2 法院认定和判决
1) 诉辩主张
建八公司起诉称:其与聚宝娱乐城于1998年6月16日签订了《建设工程施工合同》, 双方就位于滇池六公里处的昆明聚宝餐饮娱乐城A、B幢工程建设竣工验收时间、结算方式、付款方式及违约责任等作了明确约定。其在聚宝娱乐城未按合同条款付款已经构成违约的情况下, 于1998年12月中旬按期完成了该工程的建设, 并达到竣工验收标准。建八公司于1998年12月20日向聚宝娱乐城递交了《工程竣工验收报告》, 并于1999年1月3日将《工程结算书》编制完毕送达聚宝娱乐城。工程造价共计4847075.6元, 聚宝娱乐城仅支付了1908500元, 尚欠2938575.6元。故诉至法院请求判令被告:一、确认双方于1998年6月16日签订的《建设工程施工合同》为无效合同;二、支付工程欠款2938575.6元;三、支付违约金50万元;四、支付1999年1月23日起至判决生效付款之日止的利息;五、承担本案诉讼费、财产保全费及律师代理费;六、若被告不能按本案判决偿付工程款, 并拍卖其所建工程, 所得款项由其优先受偿。
聚宝娱乐城答辩并反诉称:其已按合同履行了付款义务, 建八公司从未向其提交结算报告, 建八公司的诉请无事实及法律依据。双方于1998年6月16日签订的《建设工程施工合同》明确了承包范围、质量等级、工期、违约责任等, 属有效合同。但建八公司在签订合同后将工程转包, 造成严重的经济损失。该工程开工日期为1998年6月30日, 竣工为1999年10月24日, 建八公司已延误工期达353天, 且该工程质量未达到合同约定的优良等级。故提起反诉, 请求判令反诉被告:一、支付工期延误违约金233万元;二、因工程质量未达到优良工程减少支付工程款52万元;三、承担工程质量未达优良及非法转包的违约金50万元;四、免于支付反诉被告工程造价8%的非法所得利润;五、不应支付该工程的铝合金窗、涂料及水电安装费用;六、本案反诉费、律师代理费由反诉被告承担。
针对聚宝娱乐城的反诉, 建八公司答辩称:一、聚宝娱乐城未按合同规定的时间付款, 但其仍然垫资施工, 直到现在为止, 聚宝娱乐城仍未按合同条款付款, 已经违约在先。其是在约定的时间内完工的, 并没有违约, 所以工程不存在延期的情况;二、工程质量不存在违约, 双方签订合同第十五条的约定违反了公平原则, 应属无效条款, 且建八公司所承包的工程的主体部分, 未达优良不是建八公司的责任, 不存在工程质量不合格, 双方验收的两幢工程已经合格, A幢是优良, B幢的质量等级不出来的原因在聚宝娱乐城;三、工程不存在转包, 建筑法有禁止转包的规定, 但规定了可以依法分包, 分包工程给建云建筑公司, 聚宝娱乐城是明确知道的, 分包确实存在, 合同中也有此规定, 分包单位有资质, 所以不存在转包问题;四、对于工程款, 在双方确定的合同条件中明确, 其提交竣工报告, 聚宝娱乐城要进行确认或修改, 对方不作为视为认可竣工报告, 按合同28-3规定, 聚宝娱乐城应支付已完工程的工程款, 工程到现在基本完工, 零星工程是不符合施工条件;五、反诉原告所提反诉不成立, 请法庭予以驳回。
建云建筑公司针对本诉和反诉陈述如下意见:聚宝娱乐城与建八公司在合同第36条约定了工程的分包, 其与建八公司的分包关系得到了其被告的确认, 认可建八公司的意见;二、其与建八公司在工程完工后办理了结算, 已按约定将结算书送交建八公司;三、其所承建的分包工程已经反诉被告的验收, 并出具竣工验收和工程质量为优良的报告。在建八公司组织的验收中, 工程质量没有问题;四、认可建八公司提出的聚宝娱乐城已构成违约的观点。
2) 案件事实
A、原告建八公司与被告聚宝娱乐城及第三人建云建筑公司无争议的事实是:
(1) 1998年6月16日, 建八公司与聚宝娱乐城签订了《建筑工程施工合同》;
(2) 合同签订后, 建八公司将合同所约定的建设工程内容发包给建云建筑公司施工建设;
(3) 在施工过程中, 聚宝娱乐城将所约定的工程内容中的水电安装及铝合金窗、涂料等工程项目发包给他人施工;
(4) 在施工过程中, 聚宝娱乐城已向建八公司支付了1908500元的工程款。
B、原告建八公司与被告聚宝娱乐城及第三人建云建筑公司有争议的事实是:
(1) 工程的工期是否延误?
(2) 工程质量是否已达到合同约定的标准?
(3) 聚宝娱乐城已支付的工程总款数额?
(4) 建八公司将工程承包给建云建筑公司, 是分包还是转包?
(5) 《司法技术鉴定书》是否能作为本案的定案依据?
针对第一个争议的事实--本案所涉工程的工期是否延误?
建八公司提供了以下证据材料:
(1) 1998年9月9日的《分项隐蔽工程的检验单》。证明工程应在1998年7月5日正式施工, 由于前期的打桩工程不符合要求需加固, 聚宝娱乐城同意建八公司延期到1998年9月5日主体施工。
(2) 1998年7月2日至1998年10月26日工期顺延的14份《签证》。证明因故无法施工保证工程质量, 工期可以顺延。
(3) 1998年10月20日的《紧急报告》, 证明原告要求聚宝娱乐城明确下一步施工的计划。
(4) 1998年12月15日的《检查记录》。证明工程基本完工, 并对已完工部分进行了检验, 双方已经签字认可。
(5) 1999年7月5日的《签字》。证明因聚宝娱乐城的原因, 零星工程无法施工, 在工期中不存在其违约的事实。
(6) 1998年7月至10月昆明的《降水情况》。
(7) 《证人证言》、建八公司向聚宝娱乐城发出的《信函》。证明其所承建AB幢楼开、竣工时间及向聚宝娱乐城送达《竣工验收报告》、《竣工验收证明书》和《结算书》的事实。
聚宝娱乐城质证认为, 对《分项隐蔽工程的检验单》、14份《签证》、1999年7月5日的《签字》的真实性无异议;对《紧急报告》、《检查记录》、1998年7月至10月昆明的《降水情况》的真实性有异议, 但上述证据材料不能证明建八公司的主张成立。对《证人证言》因证人均是建八公司的工作人员, 故对证人证言的真实性、合法性有异议。对《信函》的真实性无异议, 但不能证明聚宝娱乐城收到过结算书。
建云建筑公司对建八公司所提交的证据材料的真实性及合法性无异议。
聚宝娱乐城针对双方争议的工期是否延误的事实提供以下证据材料:
(1) 《开工通知书》及《对方的签收证明》, 证明开工时间为1998年6月30日。
(2) 《工程A、B幢竣工验收证明书》, 证明工程竣工日期在1999年10月24日。
(3) 工期顺延十五天的《证明》。
(4) 《施工进度通知书及施工进度保证书》证明建八公司保证在1998年12月25日前完工。
(5) 《施工进度计划催报通知书》, 该通知书是1998年12月30日由聚宝娱乐城发出的, 建八公司在1998年12月30日收到, 聚宝娱乐城要求建八公司在1999年1月6日前报施工进度计划, 从1998年6月30日到1998年12月30日建八公司均未提供施工进度计划, 证明建八公司工期存在违约行为。
(6) 1999年4月13日, 建八公司工地代表签字的《A、B幢未完工程证明》, 证明聚宝娱乐城要求建八公司尽快完成工程任务。
(7) 1999年10月19日, 建八公司的工地代表与聚宝娱乐城共同确认《A、B幢未完工程项目》, 证明双方确认了有20个未完工程项目, 所以该工程在1998年12月还没有完工。
(8) 《相关的保证书》、《申请书》、《通知》, 证明1998年12月29日工程还未完工。
建八公司质证认为, 有些签字其已无法核实, 对聚宝娱乐城的观点不予认可, 《竣工验收证明书》的日期是按被告的需要而填写, 无法证实其工期的延误。
建云建筑公司对聚宝娱乐城提交的证据材料陈述:聚宝娱乐城在1998年12月7日、1998年11月2日给建八公司的两份通知的很多方案是不确定的。关于《A幢楼的竣工验收证明书》的第一页, 无建八公司的签章, 与建八公司提交给建云建筑公司的有关造价及工期等材料是不一致的。聚宝娱乐城以两个《竣工验收证明书》证明工程延期, B幢楼的施工天数是147天, 明确说明施工的天数, 说明建八公司与其施工工期与合同规定的110天及天气原因导致的停工是一致的, 施工天数是符合要求的。对1999年4月9日、1998年10月19日的两份《通知》, 是否为熊力签字无法确认, 1999年4月9日熊力已离开工地现场。
法院认为, 针对建八公司所举证的材料《分项隐蔽工程的检验单》, 虽然聚宝娱乐城对其真实性无异议, 但根据该材料所记载的内容为B幢餐饮楼34区基础增加工程量, 故该材料不能印证建八公司所主张聚宝娱乐城已同意建八公司将主体工程延至1998年9月5日开工的观点;针对《紧急报告》, 其无相应送达聚宝娱乐城的证据材料相互印证;对于《检查记录》, 在聚宝娱乐城不予认可的情况下, 建八公司未提供该相关签名人的身份材料, 故其依据该份证据材料主张的合同所涉及工作量已基本完工的观点, 法院不予采纳。针对1998年7月至10月昆明的《降水情况》, 因合同中未对出现降雨情况是否对工期顺延进行变更约定, 且双方也未对因降雨导致停工形成《签证》;针对《证人证言》、《信函》, 建八公司无合法、有效的已送达的相互证据材料形成锁链。故, 法院对上述证据材料不予采证。对于对双方无争议的14份《签证》、《A、B幢单位工程质量综合评定表》及《B幢楼的工程竣工验收证明书》, 因原、被告及建云建筑公司均无异议, 法院作为诉讼证据予以确认。针对双方争议的1999年4月13日及1999年10月19日的《通知》、《证明》因与建八公司盖章确认的《A、B幢单位工程质量综合评定表》能够形成证据锁链, 故法院对上述证据材料作为诉讼证据予以确认。建云建筑公司所提在此期间工地代表熊力已离开工地的质证意见无相应的证据材料证实, 故法院对该观点不予采纳。针对《开工通知书》、《施工进度通知书》、《催报通知》、《相关保证书》、《申请书》等, 已被上述法院确认的诉讼证据所包含, 故法院不再重复采纳。针对《A幢楼工程竣工验收证明书》的首页, 因无建八公司印章或确认, 与双方争议的工期无关联, 法院不予采信。
综上, 法院确认该项工程于1998年7月5日开工, 1999年10月24日竣工。
甲方:
郑州市嵩阳煤机制造有限公司
乙方:
郑州市金韵科技有限公司
甲方现委托
郑州市金韵科技有限公司
(以下简称乙方)承担安防监控系统工程。为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任,本着平等互利、等价有偿的原则,经过认真协商达成本协议。
一、工程概况
2、工程地点:
郑州市嵩阳煤机制造有限公司(登封市产业集聚区)
3、工程内容:
安防系统的设计及安装
4、合同签订地:
郑州市嵩阳煤机制造有限公司
1、工程名称:
郑州市嵩阳煤机制造有限公司安防监控系统
二、双方的责任和义务
1、甲方负责提供整个工程的工程图纸、楼层施工用电、用水;并提供施工现场专用的有安全防范措施的仓库,以保证乙方能如期完成工程工期。并承担以下义务: 1按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收。○2按时支付工程进度款。○
2、乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料,在保证工程质量和工程进度的前提下,完成设备的集成和安装调试工作。
三、工程的时间和进度
1、工期为自开工之日起至验收完毕,共
日。
2、如遇下列情况,乙方可顺延工期: 施工现场电源未接通,或障碍物未清除,影响施工; ○2 因甲方签约时未曾说明的施工限制而影响进度; ○3 甲方对双方签约认可的设计、配臵提出改动而影响工程进度; ○4 在安装调试中停电
小时以上或连续间歇性停电天以上; ○5 因甲方决策不及时而影响工程进度; ○6 因甲方未按合同规定支付乙方有关款项而影响工程进度; ○7 因不可抗力而延误工期。○
3、工程中甲方对监控点进行增减,则由甲方向乙方出具工程联系单。
4、在实际施工过程中,根据具体情况,甲乙双方友好协商解决。
四、人力不可抗拒因素
如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其他经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素,导致工期延误,则工期顺延。在官场无法完成的情况下,由甲乙双方另行商定解决方法。
五、工程及工程量的变更
1、由于甲方原因,对工程中提出的修改项目,必须向乙方出具工程联系单,确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单,乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。
2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目,必须向甲方出具工程联系单,确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单,甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。
六、工程验收
1、甲方有权要求验收工程的部分或全部乙方所供设备,乙方应协助甲方的验收。
2、甲方按附件的设备配臵验收乙方提供的设备,整体工程验收遵从附件商定之标准。
3、甲方在收到乙方系统安装调试完毕或工程完工通知之日起
日内完成系统的验收。在此期间内,如甲方没有异议,应即时签署工程验收合格证书,如甲方届时未提出书面异议,也未签署验收合格证书,则视为验收合格;如甲方提出书面异议,甲乙双方应在 日内达成处理意见。
4、甲方收到乙方验收工程通知之日起
日内不验收,视为验收合格。
5、有关验收的一切费用由甲方负担。
6、工程验收合格后,由双方人员签字,甲方方可使用。
七、工程质量与售后服务
1、工程的设计、设备供应、施工及工程质量遵从双方共同商定之标准。
2、乙方负责对甲方的操作和维护人员安排一次集中培训,帮助他们学会系统的操作和日常维护。
3、乙方对工程实行
年保修,负责更换或/和修复有质量问题的设备,但不承担因天灾、人为操作及其他非产品工程本身质量问题而引起的设备损坏责任。对保修期后的系统故障或损害,公司提供有偿维修服务,并在设备修理期间尽量为客户提供暂用替换设备,以减少甲方系统的停运时间。
4、乙方在全部工程完工后,向甲方提供所有设备之安装及操作手册一套。
八、工程造价
1、工程预算造价造价为:
650000 元(人民币:
陆拾伍万元整)
2、设备及安装预算见附表
3、最终付款按照具体工程据实结算
九、工程付款方式
1、本合同签订之日起 日内,甲方支付乙方工程总造价
%的预付款,作为定金及购臵相关工具和设备。
2、设备到场经双方验收后
日内,甲方向乙方支付工程总造价
%的工程进度款。
3、工程验收合格之日起 日内,甲方向乙方付清剩余
%的工程款项。
十、违约责任
1、甲乙双方若一方发生违约情况,则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。
2、因乙方原因导致工期延误,由乙方偿付逾期违约金。
3、如甲方未能按照合同条款九按工程进度向乙方支付工程款,甲方须另加应付款项的千分之一/每天的逾期违约金作为乙方的补偿;乙方并有权利暂停工程的施工,待甲方向乙方制服相应的工程款和逾期违约金后恢复施工,乙方不承担由此引起的工期延期责任。甲方已付金额不足乙方所供设备款时,乙方有权收回所供设备,并由甲方赔偿乙方由此产生的一切经济损失。
4、在甲乙双方不能就造价变更及其付款方式达成一致协议的情况下,乙方有权拒绝甲方更改设计或设备配臵的要求。
5、工程中途停建、缓建,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时赔偿乙方由此造成的返工、停工、窝工、倒运、人员设备调迁、设备材料积压的实际损失。
6、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用有关设备,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
十一、解决合同争议的方式
本合同执行过程中若有争议,双方应友好协商解决。如协商不能解决,可向合同签署地人民法院提出诉讼。
十二、合同附件作为合同不可分割的一部分,同样具备法律效力。
十三、合同附则
1、本合同一式
贰
份,甲乙双方各执
壹
份。
2、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效;工程验收合格,结清全部工程款后终止。
3、本合同签订后,甲乙双方可签订补充协议以修改或补充本合同,冲突之处以最后签署生效之协议为准。
4、本合同未尽事宜双方协商解决。
甲乙双方同意上述条款,并签字确认如下:
甲
方:郑州市嵩阳煤机制造有限公司
乙
方:郑州市金韵科技有限公司
代表人:弋现生
代表人:蔡金聚
联系电话:***
联系电话:***
签订时间: 2013
甲方:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 乙方:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 双方经友好协商同意,根据xxxxxxxxxxxxxxxxxx有关规定,签定本合同。第一条、工程项目 工程名称:
工程地点:
第二条、工程范围及工程量
按照甲方提供的招标文件、工程施工图纸规定的内容等xxxxxxxx,xxxxxxxxx安装xxxxxxxxxxxxxx验收,并提供竣工资料。第三条、工程期限
工期共
天,自乙方收到甲方进场通知书之日起计算,甲方提供的全部主材料必须在开工后_
天内到齐,否则工期顺延。如遇到甲方原因或不可抗拒因素(如火灾、地震、水灾等)影响工期,双方另行商定解决。当乙方完成上述第n条所有工程量时工程即为竣工。
在施工中如因甲方原因造成工期延误,中途停建、缓建,乙方工期顺延。第四条、工程费用
1、本工程合同总价为人民币
元(大写:
元整)。
2、分包工程中产生的工程量变化,乙方按实与甲方结算。
3、此合同总价为含税价格,不包括所有xxx理费、xxxx费、xxxx、xxx,此部分费用由甲方负责。
第五条、工程费用支付与结算
1、本合同签定后,个工作日内甲方付工程预付款,甲方支付合同总价的 %,即
元(大写:
元整)。
2、工程进行到设备调试完毕,系统运行正常后
天内,乙方向甲方提供工程竣工图,甲方累计向乙支付合同总价的_
___%,即_
_元(大写: _
元 整)。
3、乙方工程竣工后并提供竣工图纸,并通过甲方验收合格后,于__ __天内提供工程结算单,甲方在收到这些资料后__ __个工作日内审定完毕。在甲方同意工程量结算,审定通过后,_ _个工作日内甲方累计向乙方支付合同总价的%,即
元(大写:
元整)。
4、乙方负责本工程一年质量保修,一年质量保修期后,_
_个工作日内,甲方向乙方支付工程全部余款。第六条、甲方工作
1、甲方负责工程所需的一切材料,但不含工程中所需的工具、仪表及工具类易耗品、消损品等。如布线测试仪表、冲击钻、水表、电表、端接工具及砂轮片等;
2、甲方负责协助乙方办理相关施工手续,提供施工材料存放场地;
3、甲方有权对乙方违反甲方制定的《xxxxxxxx制度》进行处罚;
4、甲方负责按照建设方的进度安排乙方进行施工;
5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜。第七条、乙方工作
1、根据本合同第一、二条款,并允许一定范围内的工程量更改;
2、乙方必须保质保量按期完成本合同的安装调试工程。除甲方原因造成的因素外乙方每拖延一天,甲方按工程款的_
%_扣罚;
3、乙方必须处理好同建设方的关系,应遵守有关规章制度;
4、乙方在施工时,必须严格施工管理条例,严禁任何有损甲方形象的行为;
5、各个工序施工完毕,乙方应及时清理现场,做到工完场清;
6、乙方应保证施工工程质量,为各系统工程的调试提供保障,直到工程验收合格;
7、乙方必须严格把好质量和工艺关,如果应质量和工艺原因导致工程返工,将除以乙方返工成本n倍罚金。应质量和工艺原因导致工程延期或不能验收,将处以乙方xxxxxxxxxxx的罚金。
8、乙方必须遵守工地的各项管理规定,如有违反建设方管理规定遭到处罚,由乙方负责。施工期间,乙方必须采取有效的措施保护原有建筑物,所有对大楼结构可能构成安全隐患的施工方式,都必须报请甲方,经甲方向建设方争取同意后方可施工;否则由此而造成的一切损失,全部由乙方承担。对已施工好的其它专业成品乙方有义务进行保护,如因乙方原因造成的损失由乙方进行返修及赔偿。设备安装必须要有专业人员负责,因由乙方安装人员造成的设备损坏,乙方必须无偿修复或原价赔偿。
9、甲方进场的材料乙方有义务将其保管好,不能有掉失现象发生。若有掉失要按原价xxx%赔偿。
10、必须保证施工安全,所有施工出现的责任由乙方自行承担。
12、乙方进场后,遵守职业道德,不得中途恶意加价或提出退场。若工程量有增加,可以向甲方提供申请以供商讨。若乙方退场,将扣下乙方所有工程费用。
13、在工程验收合格后,应配合对本工程各系统免费提供xx年的保质维护。第八条、工程验收
1、自验:工程正式验收之前,乙方应对施工工程进行自验;
2、发出《工程验收通知书》:在自验的基础上,乙方完成整体工程应于验收之前五天,向甲方工程监理单位发送《工程验收通知书》;
3、组织验收工作:甲方根据《工程验收通知书》,组织工程、监理、设计等有关部门,同乙方一起进行检查验收;
4、签发《工程验收证明书》并办理工程移交:
⑴ 工程验收合格,甲方应出具《验收合格报告》给乙方,并按本合同第五条进行工程款的支付; ⑵ 工程验收不合格:甲方应出具《验收不合格报告》给乙方,乙方应在限期内对不合格项目进行整改直至验收合格;
⑶ 工程中隐蔽工程未经验收的,甲方有权开启重验,验收合格,费用由乙方负责,验收不合格,处以罚款xx。
5、验收的内容:本合同第一、二条款内容进行工程验收;
6、验收的标准:
⑴ 国家现行的施工验收规范;
⑵ 国家和行业颁发的施工规范,标准和技术规定;
⑷ 工程设计文件(包括:施工图纸、设计说明书、设计变更洽商记录、工程施工规范说明);
⑸ 双方有关工程施工的技术洽商说明。第九条、合同的生效与终止
本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖公章后生效。工程经甲方和监理验收合格和峻工结算后,有关维护保养内容有效,其它条款即告自行终止。维护保养期满,甲方结清尾款,本合同自行终止。第十条、纠纷解决
甲、乙双方在执行本合同的过程中发生纠纷争执时,双方应本着友好协商的态度解决问题。协商无效时,双方只能在甲方所在地法院提起诉讼,败诉方应承担违约责任并向对方赔偿损失。第十一条、其他
1、本工程乙方不得转包或分包,一经发现,甲方将对乙方进行处罚直至取消其工程代理资格;
2、在施工过程中,如发现乙方有损害甲方利益(包括甲方资产、严重工程质量问题等)的行为或者发现乙方不配合,不按合同要求、计划和弱电工艺标准施工的,甲方有权单方面终止合同和取消乙方的工程代理资格。
3、由于乙方施工质量原因导致的变更和修补,工期不予顺延,因此发生的损失由乙方负责;
4、乙方应注意现场的文明施工、安全施工、规范施工和劳动保护。乙方施工人员在施工中发生的一切安全事故,乙方承担全部责任;
5、由于甲方原因造成工期拖延的,给予顺延;
6、合同未尽事宜,双方根据具体情况结合有关规定友好协商解决;
7、本合同一式贰份,甲、乙双方各持壹份。甲方:
乙方:
出让人(甲方):身份证号码:
受让人(乙方):身份证号码:
本着平等自愿的原则,经甲乙双方商议,甲方将仙降街道项岙新村建房指标自愿有价转让给乙方,双方就建房资格的指标转让一事达成协议如下:
一、甲方将其所在建房指标(楼房建址:项岙新村)转让给乙方,由乙方借甲方名义建造该楼房。
二、甲方自愿将建房指标作价现金人民币伍万元整,金额小写50000元,转让给乙方。
三、乙方在签订本协议时必须一次性向甲方付清该购房指标转让款,且该房屋付款后中途不得后悔,若反悔,则甲方须双倍退还乙方指标转让费以及该房屋的首付费用。
四、甲方将自己的建房资格和指标转让后,甲方的有财产继承权利的继承人,不得以任何理由产生对该房屋的实际所有权人是乙方的财产产权归属争议。甲方子女、亲属以后不能以该房屋的房地产证及相关证件来证明甲方是该房屋的所有权人。
五、该房屋的建房款及相关费用全部由乙方支付,该房屋的一切权利归乙方所有,甲方对该房屋不享有任何权利。待该房屋建好后,甲方是房屋的名誉财产主人,乙方是该房屋的实际出资人和所有权人。若该房屋的房地产证需办证,其办证所需费用由乙方承担,甲方应将所取得的该房屋的房地产证及相关证件及时交给实际出资人乙方。如需过户该房屋的房地产证,甲方必须无条件的协助乙方将房屋过户到乙方名下,所需费用全部由乙方负责。
六、本协议未尽事宜,由甲乙双方友好协商,签订补充协议予以解决,或按国家有关规定处理。
七、本协议自签订之日起生效,至房屋过户为乙方房屋所有权证后止。
八、本协议一式叁份,甲方、乙方、证明人各执一份。
甲方(签章):乙方(签章):证明人(签章):
在现代高校扩招、扩建背景环境下, 公寓智能照明技术得到了越来越多的应用。利用公寓智能照明技术能够有效减少和降低公寓公共照明系统的能耗, 同时以智能化管理系统控制高校公寓内学生的用电, 实现高校公寓智能化、现代化目标。在高校公寓智能照明工程的施工中, 甲方管理工作对工程施工质量、智能技术应用等都有着重要的影响。为了保障高校建设过程中公寓智能照明工程的有效控制与管理, 现代高校应加强公寓建设过程中智能照明工程的甲方管理工作。以甲方管理工作的有效开展, 实现甲方管理目的, 促进现代高校公寓照明工程施工的有效控制。
1 高校公寓智能照明系统基础分析
高校公寓智能照明系统是通过自动控制系统实现公共区域的照明时间、照明亮度、以及自动开关的控制。智能照明控制系统的应用能够实现良好的节能效果、延长灯具使用寿命、改善公寓照明效果。为了更好的进行高校公寓智能照明工程的甲方管理。在高校公寓智能照明工程的甲方管理工作前, 根据智能照明工程设计文件进行基础了解与分析。针对智能照明工程的组成以及公寓设计内容确定甲方管理中对相关技术的了解与掌握, 为高校公寓智能照明工程管理奠定基础。
2 高校公寓智能照明工程的甲方管理
2.1 注重高校公寓职能照明技术掌握———高校公寓智能照明工程甲方的基础
为了更好的开展高校公寓智能照明工程的甲方管理, 在高校公寓智能照明工程施工前应对工程设计文件、智能照明技术应用情况等进行了解与分析。从工程实际情况出发确定甲方管理的技术重点及管理要点, 为高校公寓智能照明工程的甲方管理工作奠定基础。同时了解和分析施工企业的各项资质、企业管理优势以及技术特点, 针对施工企业的实际情况进行高校公寓智能照明工程的甲方管理。通过具有针对性的基础分析以及技术掌握实现科学的甲方管理, 保障投资建设企业的经济效益以及建设目标的实现。
2.2 注重甲方管理体系的完善———实现高校公寓智能照明工程管理的关键
针对高校公寓智能照明工程甲方管理工作需求, 高校公寓职能照明工程甲方管理中需要管理人员具有丰富的工程经验与阅历。同时要求甲方管理人员能够以专业知识及较高的协调能力开展甲方管理工作, 进而实现甲方管理目标。针对现代高校公寓智能照明工程甲方管理需求, 甲方代表应加强自身专业知识的更新及工作经验的积累。针对智能照明甲方管理所需工作经验、知识等进行自我强化。以此促进高校公寓智能照明工程甲方管理工作的有效开展, 促进建设投资单位经济利益及质量管理目标的实现。从工程全局把握出发, 以甲方管理能力及思维方式的运用实现管理目标。同时以明确的责权权限以及综合协调能力等保障高校公寓智能照明工程施工的顺利开展, 促进现代化高校建设目标的实现。
2.3 注重综合协调管理———实现高校公寓智能照明工程甲方管理目标的关键
作为现代高校公寓智能照明工程甲方管理的重要工作内容, 工程施工过程中的综合协调是影响工程顺利施工、影响工程施工质量及施工成本的关键。针对高校公寓智能照明工程施工中设计单位、建立单位以及施工单位、投资单位管理衔接处理的难点, 高校公寓智能照明工程甲方管理工作中应针对多单位衔接、协调的难点及重要性开展甲方管理工作。以原则性的坚持、良好的沟通与协调、多单位相关人员关系的融洽为甲方管理工作奠定基础, 为工程顺利施工以及施工目标的实现奠定基础。针对设计单位、施工单位、监理单位的各自职责进行居中协调与沟通, 进而促进高校公寓智能照明工程的顺利开展, 减少纠纷及推诿等问题的发生。对于工期、场地以及资金等问题应从投资建设目标出发进行协调, 必要时请示投资单位领导进行相关单位领导层的沟通。以工横施工质量、施工进度、甲方经济利益为中心开展高校公寓智能照明工程的甲方管理工作。
2.4 高校公寓智能照明工程甲方管理工作中的质量管理及成本管理分析
作为甲方管理工作内容的重要组成部分, 质量管理及成本管理是现代高校公寓智能照明工程甲方管理工作中的重要内容。施工质量关系到高校公寓智能照明系统的使用效果及使用寿命, 施工成本管理关系到高校公寓智能照明系统投资经济性及高校的经济利益。为了实现高校公寓智能照明系统质量管理及成本管理的目标, 在高校公寓智能照明系统甲方管理工作中应针对质量管理及成本管理目标进行相应的工作。
首先, 针对质量管理需求加强与建立单位的沟通, 以监理单位的工作职责确保高校公寓智能照明工程的施工处于受控状态, 保障工程施工质量。同时, 有工程技术部现场工程师对施工过程中的相关技术要点、设计文件等内容进行复核与监控, 保障施工企业对施工技术的了解与熟悉, 为保障高校公寓智能照明工程施工质量奠定基础。另外, 对于工程施工中的设计变更、施工跟踪台账以及记录等进行严密监控, 严格履行甲方管理质量职责与权限, 确保高校公寓智能照明工程施工质量。
作为工程建设甲方管理的重要工作, 高校公寓职能照明工程甲方管理中还应注重工程施工各阶段的成本控制。从影响高校公寓职能照明工程施工成本的各项因素跟踪入手, 对影响施工成本、总投资的因素进行监督管理。针对施工企业的实际情况以及工程施工的特点提出优化意见, 保障投资建设单位的经济效益、高校投资经济性奠定基础。另外, 甲方代表还应配合照明工程设计单位开展设计工作, 以技术指标分析、高校公寓智能照明需求等实现整体工程造价的控制, 保障高校投资经济性及工程建设经济性。
3 以技术协调为重点的甲方管理工作探讨
在高校公寓智能照明工程施工中, 技术协调是甲方管理工作的重要内容之一, 其关系到工程进度及工程的施工质量、关系到工程设计目标的实现。针对智能照明系统分包问题, 在甲方管理中应对工程分包工作进行分析与论证, 避免工程肢解分包不合理造成的技术困难及质量隐患。从整体工程技术需求入手, 对施工过程中的施工企业、设计单位、监理单位进行技术沟通与协调。通过有效的技术协调是施工企业能够在良好的技术条件以及技术支持下开展科学的、规范的施工技术管理, 进而保障工程的顺利实施。
结论
在我国节约型社会建设过程中, 高校公寓智能照明技术的运用实现了公寓照明节电目标、实现了照明设施使用寿命的延长, 进而为我国节约型社会建设奠定了良好的基础。在现代高校扩招扩建背景下, 高校公寓智能照明工程施工管理中应加强甲方管理工作的开展。针对甲方管理工作目标以及高校公寓智能照明技术特点、施工管理难点等开展甲方管理工作及沟通协调。以甲方管理工作的有效开展实现高校投资建设目标, 促进高校公寓智能照明工程建设目标的实现。
参考文献
[1]孙建伟.智能照明工程施工技术及质量管理探析[J].照明科技, 2011, 3.[1]孙建伟.智能照明工程施工技术及质量管理探析[J].照明科技, 2011, 3.
甲方:广西鸿盛建设有限公司
乙方:(身份证号码:)
甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,就甲方聘用乙方为本企业项目经理相关事宜协商一致,订立本协议:
一、甲方聘用乙方为甲方项目经理,乙方将所考取的级建造师证注册在甲方。聘用期限:自乙方级建造师注册证注册成功并交由甲方保管之日起壹年内。
二、乙方配合甲方将级建造师资格证注册于甲方公司,注册所发生的所有费用由甲方负责。
三、在聘用期限内,甲方在本企业资质就位、审核、升级或工程投标时使用乙方的级建造师注册证。
四、甲方在使用乙方的名义进行工程投标前,应当事先通知乙方,告知乙方工程概况,并征得乙方同意后使用乙方名义投标。甲方不得用乙方名义在乙方供职的建设单位投标。否则,乙方有权终止本协议,并收回乙方建造师注册证及相应附件,甲方不得以任何理由扣留乙方上述证件及附件。
五、若无特殊约定,乙方不参与甲方的施工项目管理,甲方在具体施工项目管理中不得使用乙方名义。若未经乙方同意,甲方以乙方名义作为项目经理投标,中标后,建设单位要求甲方负责施工现场管理的项目经理与投标时的项目经理一致时,乙方不因此而参与具体的项目管理,由甲方负责与建设单位协商处理投标项目经理与施工现场项目经理不一致的事宜,乙方亦不因此而承担任何费用和责任。若甲方在投标过程中有征得乙方同意以乙方名义作为项目经理投标,中标后,乙方应积极配合甲方做好施工项目管理工作(薪金事宜另行商议),乙方不得以任何理由推托。否则乙方应承担甲方由此带来的损失责任或相应的违约责任。
六、若甲方要求在项目管理中使用乙方名义时,必须征得乙方同意并另行签定补充协议后方生效。甲方在项目管理中未与乙方另签补充协议,擅自以乙方名义作为施工现场项目经理的,乙方有权终止本协议,并收回乙方建造师注册证及相应 1
附件,甲方不得以任何理由扣留乙方上述证件及附件,乙方对因此而造成的后果亦不承担任何费用和责任。
七、甲方在本协议期限内,负责妥善保管乙方《中华人民共和国级建造师注册证》(后简称“注册证”)及附件(如印章、附件资料,下同),保管所发生的一切费用由甲方承担。本协议期满,或本协议终止十四内甲方无条件归还乙方上述证件及附件。若在本协议期限内,甲方遗失、损坏乙方上述证件及附件,由甲方负责办理遗失、补办相关事宜,相关费用由甲方承担。《级建造师执业资格证书》(后简称“资格证”)由乙方自行保管。甲方在办理资质审查、年审等业务时,若需调用乙方资格证,应提前三日通知乙方准备好资格证,以便乙方将资格证交付甲方(交付地点双方另行约定)。甲方在办理完上述业务后十四日内应主动将资格证交还乙方。若甲方借出乙方资格证后四十五日内未能及时办妥相关业务手续应当及时通知乙方,并向乙方续借。
八、在本协议期限内,若乙方因为评职称、学术论文等活动需要甲方提供乙方注册证及其附件或其复印件时,甲方应为无条件提供。乙方在上述活动结束后应在十四日将注册证及其附件重新交回甲方保管,本协议期限内,若发生乙方的注册证书遇到国家建设行政主管部门规定的继续教育后才能续期注册,乙方应及时配合参加继续教育,不得以任何理由推托不参加继续教育,致使本协议期限内影响甲方未能继续使用,乙方应承担甲方由此带来的损失责任或相应的违约责任。
九、甲方不得使用乙方的资格证书、注册证书及附件做甲方企业资质就位、年审、升级、工程投标活动以外的事宜,亦不得做有损于乙方利益的其它事宜。同时,乙方不得未经甲方同意以甲方名义做有损于甲方利益的各项事宜(乙方签署之与甲方相关文件资料,未加盖甲方公司公章或有甲方授权的,一律视作无效处理,因此给甲方带来损失的,由乙方自行负责;甲方签署之与乙方相关文件资料,未经乙方授权的,一律视作无效处理,因此给乙方带来损失的,则由甲方负责)。
十、在本协议合法期限内,乙方资格证、注册证及附件仅在甲方公司使用。甲方不得将乙方资格证、注册证及附件转交第三方使用。
十一、乙方工资待遇:
1.本协议签订后,乙方将其资格证及相关注册所需附件交给甲方(如身份证复印件、学历证书原件),乙方将资格证书暂时交由甲方负责管理,待乙方资格证书在甲方公司注册成功且甲方使用乙方名义进行资质就位后十四日内,甲方将乙方注册证及附件之复印件、资格证书原件交还乙方。
2.乙方资格证注册成功,并将注册证交由甲方保管之日起,甲方支付乙方每月工资额人民币元(含国家规定的应参加相应的社会保险等其费用,若乙方自愿要求参加甲方公司的国家规定的社会保险等险种,其费用应按国家规定比例在甲方支付给乙方的注册约定的工资中扣除),每月25日前支付(支付采用银行转帐形式,以银行转帐底单为凭证),注册成功后15日内支付。
3.工资从广西建设厅下发文件可以注册级建造师之日起十五日后算起。
十二、违约责任:
1.因乙方自身原因导致资格证无法在甲方公司注册或办理资质的,本协议终止,乙方返还甲方已支付给乙方的所有款项,否则,甲方有权扣留乙方的资格证书。
2.因甲方原因导致乙方资格证无法注册、办理资质或逾期注册的,甲方在办理完上述业务失败后十四日内应主动将资格证交还乙方。若甲方借出乙方资格证后四十五日内未能及时办妥相关业务手续的,应当及时通知乙方,并同时归还乙方资格证等证件。
3.若甲方未按本合同约定向乙方支付相应费用的,逾期超过2个月,乙方有权解除本协议并收回注册证书及附件、资格证书及相关资料,同时甲方应按照每月应支付工资的额度补偿乙方。
4.履约过程中,任何一方在未征得对方同意的前提下,私自以对方的名义办理业务的,均视作违约,违约方应承担因此给守约方带来的损失。
5.因政府部门政策原因导致本协议终止的,甲方无条件将注册证及其附件、资格证交还乙方。乙方不因此而承担任何违约责任。
十三、协议期限:注册成功后壹年内,本协议期满前一个月,双方根据协商确定是否续约,未续签视为续约。续约期间若甲方要求终止协议,甲方应提前一个月
通知乙方办理变更手续;续约期间若乙方要求终止协议,应提前三个月通知甲方,否则,甲方将无法保证办理变更时间。
十四、本合同协议书未尽事宜,双方协商解决。
十五、本合同协议书一式两份,双方各执一份并签字盖章生效。本协议期满,或出现协议终止的条款出现时,本协议自动失效。
十六、合同附件:
1.甲方公司营业执照复印件(加盖公章);
2.乙方有效中华人民共和国居民身份证复印件(乙方押印);
3.乙方有效资格证复印件、乙方个人简历;
4.学历证书原件。
甲方:广西鸿盛建设有限公司(盖章)乙方:(签名、押印)
法人代表:(签名)乙方帐户
开户银行:
公司代表:(签名)银行帐号:
【安防工程合同(甲方)】推荐阅读:
安防监控工程合同范本02-05
安防监控工程施工合同书07-10
安防工程售后制度03-01
安防工程个人简历09-30
安防工程设计教程03-08
道路安防工程施工方案12-01
安防的工程的技术总结01-19
安防工程档案管理制度02-04
工业安防工程施工方案03-11
安防工程项目管理系统12-30
注:本文为网友上传,旨在传播知识,不代表本站观点,与本站立场无关。若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:iwenmi@163.com