建筑工程合同管理题库

建筑工程合同管理题库（精选8篇）

建筑工程合同管理题库篇1

及答案

一单选题

1、下列各项中，属于授权法律规范的是（C）

A、禁止将承包的工程转包给他人

B、必须依法进行工程招标

C、土地使用权的出让，可以采取拍卖方式

D、建筑施工必须遵守法律

2、建设工程合同的变更是指（B）

A、广义的变更B、内容的修改和补充

C、主体的变更D、工程延期

3、建设工程合同的担保不包括（D）

A、保证B、抵押

C、定金D、罚款

4、建设工程合同的履约保证金一般为合同金额的（A)

A、10%B、20%

C、30%D、5%

5、评标委员会的成员一般为(A)以上的单数

A、5人B、7人

C、9人D、3 人

1、投标保证金一般不得超过投标总价的（A）

A、2%B、3%

C、4%D、5%

2、招标人规定的投标截止日期距招标文件开始发出之日，不得少于（B）

A、10天B、20天

C、30天D、40天

3、建设工程发包与承包合同必须采用（C）

A、受权形式B、招标形式

C、合同形式D、口头形式

4、中华人民共和国土地管理法的施行日期为（D）

A、1949年B、1959年

C、1989年D、1999年

5、按照土地管理法规定，我国土地所有权和使用权由（A）以上人民政府确定

A、县级B、市级

C、省级D、国务院

二、多选题

01853工程项目招投标与合同管理（06960、04231）题库

1、下列属于法律规范的要素有（A B C）

A、假定B、处理

C、制裁D、民事责任

2、下列属于法律责任的构成要件的有（A B C D）

A、主体B、过错

C、违法行为D、损害事实

3、法人存在必须具备的四个条件是（A B C D）

A、依法成立

B、有必要的财产和经费

C、有自己的名称和场所

D、独立承担民事责任

4、建设法律关系的客体包括（A B C）

A、货币B、设计行为

C、非物质财富D、阳光

5、下列属于安全生产的监督方式的是（A B C D）

A、工会民主监督B、社会监督

C、公众监督D、社区监督

1、诉讼时效为1年的情况包括（ABCD）

A、身体受到伤害B、出售质量不合格产品未声明的C、延付或拒付租金D、丢失寄存物

2、房地产转让的形式包括（ABCD）

A、房地产买卖B、房地产增与

C、房地产作价入股D、企业收购

3、法人存在必须具备的四个条件是（）

A、依法成立

B、有必要的财产和经费

C、有自己的名称和场所

D、独立承担民事责任

4、建设法律关系的客体包括（）

A、货币B、设计行为

C、非物质财富D、阳光

5、下列属于安全生产的监督方式的是（）

A、工会民主监督B、社会监督

C、公众监督D、社区监督

三、名词解释建设工程合同的转让——是指建设工程合同当事人一方将合同的权利和义务转让给第三人，由第三人

接受权利和承担义务的法律行为。施工图审查——是指国务院建设行政方管部门和省、自治区、直辖市人民政府建设行政方管部门依法

认定的设计审查机构，根据国家的法律、法规、技术标准与规范，对施工图进行结构安全和强制性标

准，规范执行情况等的独立审查。建设工程安全生产管理——是指对建设活动过程中所涉及的安全因素进行管理，包括建设行政方管部

门对建设活动中的安全问题所进行行业管理和从事建设活动过程中的主体对自己建设活动的安全生产所进行的企业管理。建设工程监理——是指具有相应资质的监理单位受工程项目业主的委托，依据国家有关法律、法规，经建设主管部门批准的工程项目建设文件，建设工程委托监理合同及其他建设合同，对工程建设实施的专业化监督和管理土地使用权——土地使用权人或其以外的土地使用者依法对国家或者集体所有的土地享有的占有、使

用、收益和在限定范围内依法处分的权利，可以同土地所有权分离而独立存在。

2、建设工程质量——是指在国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中，对工程的安全、实用、经济、美观等特征的综合要求。

3、房地产抵押——是指抵押人以其合法的房地产以不转移占有的方式向抵押权人提供债务履行担保的行为。

4、工程招标代理——是指工程招标代理机构接受招标人的委托，从事工程的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购招标的代理业务

四、简答题

1、必须实行监理的建设工程项目是：

答：

1、国家重点建设工程

2、大中型公用事业工程

3、成片开发建设的住宅小区工程

4、利用外国政府资金的工程5、3000万以上关系社会公共利益，公众安全的基础设施项目

2、经批准可以进行邀请招标的情形有：

答：

1、项目技术复杂或有特殊要求，2、受自然地域环境限制的3、涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾。不宜公开招标的4、公开招标费用与项目的价值相比，不值得的1、试例举5、6条施工单位安全生产的基本保障措施：

答：

1、安全生产费用应当专款专用

2、安全生产管理机构及人员的设置

3、编制安全技术措施及专项施工方案的规定

4、对安全施工技术要求的交底

5、危险部位安全警示标志的设置

6、劳动安全管理规定

2、工程设计活动必须遵循的主要原则：

答：

1、贯彻经济产、社会发展规划、城乡规划和产业政策

2、综合利用资源，满足环保要求

3、遵守工程建设技术标准

4、采用新技术、新工艺、新材料、新设备

5、重视技术和经济效益的结合6、公共建筑和住宅要注意美观、适用和协调

五、案例分析题

1.背景

某招标代理机构在招标代理业务中的违法行为被查处，政府招标投标主管部门于2008年12月6日对其做出暂停招标代理资格1年的处罚决定，并于2008年12月15日在该省招标投标违法行为记录公告平台上予以公布。2009年2月2日，该招标代理机构向人民法院提起诉讼，要求撤销对其行政处罚决定，为法院受理。随即，该招标代理机构已经向法院起诉，应等法院最终判决为由，向政府招投标主管部门提出撤销其违法行为记录公告的申请，但被驳回。2009年6月7日，该招标代理机构又向政府招投标主管部门提出撤销其违法行为记录公告的申请，理由是：法院判决虽未作出，但公告6个月的期限已过，应予撤销。问题

招标代理机构两次撤销违法行为记录公告的申请是否有依据，政府招投标主管部门是否应撤销其违法行为记录公告？

分析

《招投标违法行为记录公告暂行办法》中规定，“行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。”所以招标代理机构第一次申请撤销公告的理由不成立，其违法行为记录公告不应撤销。

此外，《招投标违法行为记录公告暂行办法》还规定，“违法行为记录公告期限为6个月，依法限制招投标当事人资质（资格）等方面的行政处理的决定，所以定的限制期限长于6个月的公告期限从其决定。”由于政府招标投标主管部门对其处罚决定为暂停招标代理资质1年，限制期限长于6个月，所以公告期限应为1年，该招标代理机构的第2次申请撤销公告的理由也不成立，其违法行为记录公告不应撤销。

2.背景

某招标代理机构在招标代理业务中的违法行为被查处，政府招标投标主管部门于2008年12月6日对其作出暂停招标代理资格1年的处罚决定，并于2008年12月15日在该省招标投标违法行为记录公示平台上予以公示。2009年2月2日，该招标代理机构向人民法院提起行政诉讼，要求撤销对其行政处罚决定，为法院所受理。随即，该招标代理机构已经向法院起诉，应等法院最终判决为由，向政府招投标主管部门提出撤销其违法行为记录公告的申请，但被驳回。2009年6月7日，该招标代理机构又向政府招投标主管部门提出撤销其违法行为记录公告的申请，理由是：法院判决虽尚未作出，但公告6个月的期限已过，应予撤销。

问题

招标代理机构两次撤销违法行为记录公告的申请是否有依据，政府招投标主管部门是否撤销其违法行为记录公告？

分析

《招标投标违法行为记录公告暂行办法》中规定，“行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。”所以，招标代理机

构第一次申请撤销公告的理由不成立，其违法行为记录公告不应撤销。

此外，《招标投标违法行为记录公告暂行办法》还规定，“违法行为记录公告期限为6个月。依法限制招标投标当事人资质（资格）等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。”由于政策招标投标主管部门对其处罚决定为暂停招标代理资质1年，限制期限长于6个月，所以公告期限应为1年。该招标代理机构的第2次申请撤销公告的理由也不成立，其违法行为记录公告不应撤销。案例

3.背景

某建设单位要建一栋18层的办公楼，在招标发包时将主体工程的土建部分按楼层分为3个标段（每6层为1个标段）进行招标，并将该办公楼的空调设备、电梯设备和消防设备的安装也分别进行招标发包。为此，部分投标单位认为是肢解发包，并向政府主管部门作了反映。

问题

（1）该建设单位将主体工程的土建部分按楼层分为3个标段进行招标，是否算肢解发包？

（2）该建设单位能否将该办公楼的空调设备、电梯设备和消防设备的安装分别招标发包？

分析

（1）依据建设工程质量管理条例的规定，肢解发包是指建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分，发包给不同的承包单位的行为。本案中，该办公楼主体工程的土建部分应当由一个承包单位完成，以保障其结构整体性、稳定性和安全性，建设单位将其分为3个标段，应当定性为肢解发包。

（2）对于该办公楼的空调设备、电梯设备和消防设备安装，尽管也属于同一建筑的设备安装，但因其各有较强的专业性，为保证安装质量，建设单位可以将其作为专业工程分别发包给不同的专业承包单位。

案例

4.背景

某工程项目管理由甲施工企业总承包，该企业将工程的土石方工程分包给乙分包公司，乙分包公司又与社会上的刘某签订任务书，约定由刘某组织人员负责土方开挖、装卸、运输，负责施工的项目管理、技术指导和现场安全，单独核算，自负盈亏。

问题

该分包公司与刘某签订的土石方工程任务书的行为应当如何定性，该作何处理？

分析

本案中，分包企业允许刘某以工程任务书形式承揽土石方工程，并将现场全权交给刘某负责，该项目施工中的技术、质量、安全管理及核算人员均由刘某自行组织而非该公司的人员，按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第15条的规定这种情况应视同允许他人已本企业名义承揽工程。

建筑工程合同管理题库篇2

关键词：合同管理,财务管理,实施策略,发挥途径

合同是平等主体的自然人、法人和其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。任何一个企业,作为一个行为主体,发生经济业务,都避免不了要对外签署经济合同。建筑工程合同涉及金额大、付款周期长、分批次、经济责任重大,采购合同使用频繁、一次性支付、类别多、环节繁琐、涉及部门多。在财务管理中认真抓好这两类经济合同,加强对它们的审核、监督,其余类型的合同也会触类旁通,相应逐步规范化,使企业的合同管理走上正规化轨道。

合同管理是企业在对合同的订立、履行、变更、解除、转让、终止等行为过程中进行审查、监督控制的管理过程,管理行为应该贯穿合同从订立到终止的全过程,覆盖企业的所有部门。实际上,财务管理与合同管理是紧密联系在一起的,财务管理工作应该渗透到合同管理过程中的每一个环节。财务人员应该积极了解企业经营状况,熟悉业务流程,甚至还要参与到工程的招投标、物资的采购过程中。从财务管理角度实现对经济业务的事前防范、严格审查资质;事中控制、按规范流程执行;事后补救,有法可依。

一、合同管理全过程财务管理的实施策略

(一)财务部门在付款前的审核注意点

1、参与合同条款的拟定工作

合同的主要条款包括:法人的名称、经营地址、合同标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任、解决争议的方法,这基本的九项内容,如有补充条款可再签署补充合同。财务人员在接触到草拟的合同文本时,可对以上九项内容逐一进行审查。

法人的全称、经营地址是否与营业执照和税务登记证上的法人名称、地址一致。采购合同要对标的的规定清楚明白,对型号、规格、品种、等级等约定清楚,以免引起不避要的纠纷。数量是必备条款,没有数量的合同是无效合同,验收人员需要根据合同约定的数量进行验货签收,财务人员需要根据数量和单价核算总价后进行付款。建筑施工合同条款可以对质量的检验方法、质量责任的期限和条件予以约定。质量保证期一般为一年,质保期满后再支付尾款。有些采购合同涉及到货款、运杂费、保管费、装卸费等可能支出的费用,要约定好由哪方付款。履行期限是当事人履行义务,完成工作的时间界限。采购合同中卖方的履行期限是指交货日期、买方的付款日期;建筑工程合同履行期限是从开工到竣工的时间。财务人员要对付款日期重点审查一下,有的业务经办部门办事拖拉,不留足财务人员审核的时间,签署工程类合同的时间就是付款的时间,或是距离付款时间只有几天时间。纠其原因是因为经办部门没有按照合同管理的流程所致,财务部门发现此情况要大胆向经办部门和有关上级部门提出审核意见,更改付款时间。履约地点有时是确定采购合同中运费由谁负担,风险由谁承担的依据,履行地点也是在发生纠纷时确定由哪一地法院管辖的依据,所以地点在合同中应当规定明确具体。履约方式是指付款方式,是一次性支付还是分批次支付,以及结算方式。建筑工程合同多为分批次支付,甚至跨年。小额采购合同为一次性支付,大额采购合同会留有质保金,财务人员要根据合同标的重点审核。违约责任是指当事人不履行合同或不适当履行,依照法律的规定或合同约定应当承担的法律责任。可以在合同中约定违约责任,如约定定金、违约金、赔偿金额,保护双方的经济利益,如合同中出现如对方违约没有经济惩罚或赔偿,明显损害企业经济利益的现象,财务部门要指出来修改条款。解决争议的途径有双方通过协商和解,或由第三人进行调解,或通过仲裁解决,或通过诉讼解决。解决争议方法的选择对于纠纷发生后当事人利益的保护是很重要的,应该慎重选择。

2、合同签署环节的审查

合同对方需提供法人身份证复印件、营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、银行开户许可证复印件作为财务审核资料留存备查。法人不能签署合同的,需提供授权委托书证明原件。从事建筑施工工程的企业需提供相关行业资质证明。提供企业年检资料,调查企业的经营情况,评估其财务风险和信用状况。

对外正式订立的合同应当由单位法人或由其授权的代理人签名或加盖有关印章;企业应当要求部门经办人员按规定的权限与当事人签署合同,超越权限的属无效合同。合同由法人或委托授权人签署后,方可加盖单位合同专用章。不得加盖企业部门章,不具备没有法律效应。为了防止已签署的合同被更换页码,财务部门可要求各页码之间加盖骑缝章。

(二)在付款中财务部门要做的工作

1、按批次付款的合同需进行专项及后续管理

会计在付款凭证摘要上写清楚“合同总价为XX,此次第X次付款,比例为X%”。将所有分批次付款合同复印件统一编号,作好集中登记目录存档见表(一),为以后付款作依据。对单个的合同再进行跟踪记录,与合同复印件一起留存见表(二)。财务人员在轮岗调离工作岗位时,与下一任会计要交接合同付款登记本,以保证财务付款的连贯性,有据可察,心里有数。

2、按照合同的具体要求加强财务结算

凡未按合同条款履约的,可暂停付款。建筑工程合同未提供竣工报告,建筑技术验收人员未验收确认的,财务部门不得付款。采购合同应该签署采购合同而未签合同直接购买,财务人员可要求重新补签合同。采购厂家需提供加盖公章的验收单或送货单,企业收货人员在验收单据上签字表示确认签收,相应承担所收货物的质量及数量等经济责任。对结算价格进行认真核算,并与发票进行核对。遇到一次将全款发票开出,分批次付款的,要作好登记工作,将全款发票复印件留存作为下一次付款的原始资料粘帖,并在付款凭证上注明全款发票所在的凭证号,以便审计查找。

(三)合同履行完后的财务工作

1、加强合同的变更控制与管理

建筑工程类项目具有复杂性、长期性、不可预测性等特点。财务人员要认识到合同在执行过程中变更是正常现象,强化变更意识,健全合同变更管理制度、报告制度。合同变更要有审批手续,变更价格要有据可依,说明情况,逐级审批,避免随意更改合同。对登记在册的合同,要把相关变更资料准备齐全,备查存档,留给财务人员方便查询。

2、财务人员要作好合同资料的交接工作

一个建筑工程可能涉及几任会计,付几次款,跨年度支付是正常现象。还可能会变更合同,或再签署补充合同或协议。未经手的会计不知情,只有依靠记录详实,表达准确明细的合同资料,记录了项目的来龙去脉。注明合同应付款情况,已付款情况,发票情况,经办部门,项目的相关负责人和经办人,才能保证财务工作的万无一失。

二、财务人员在合同管理中职能发挥的途径

(一)加强财务人员对责任心和职业道德的培养

有些企业的财务人员只会算帐,不参与企业的内控管理,提到合同管理更是觉得是经办部门的事情,与财务工作无关。更别说建立合同资料备查机制,复印合同,逐笔登记,在付款凭证详细说明更觉得多此一举,甚至只管眼前,不考虑以后,没有想到合同管理的延续性,财务人员一旦有这种懈怠情绪是很可怕的。因此要对财务人员的责任心和职业道德教育作为一个长抓不懈的工作来做。建立考核、奖励、监督的长效机制,与财务人员的升职、评优、工资挂勾,鼓励财务人员提升自己的业务修养,敢于对不符合管理规定的现象说不,营造一个良好的、积极向上的财务氛围。

(二)加强对财务人员合同知识的学习和培训

在整个财务部门普及合同的基本知识、项目管理知识、企业内控制度的学习以及实用法律的学习。外请法律专家或律师讲授合同法,或精典案例,引以为戒,引起共鸣。请有经验的会计,根据财务平时的业务类型,结合工作经验,将合同管理知识与财务实际工作结合起来传授经验,更容易让大家接受。让有经验的会计带领年轻会计学习怎么看合同,学会怎么对财务资料进行审核,怎么处理付款中遇到的情况。

在如今市场经济高速发展的大环境之下,企业要在国内外竞争环境中生存和持续发展,还是要依靠财务管理的职能发挥,强化合同管理。财务人员对合同管理的各个环节进行管理,严格按照合同流程进行审核,为企业规避经济风险,减少纠纷,才能保障企业长期立于不败之地。

参考文献

[1]宁井红.浅议加强财务管理工作中的合同管理[J].财会研究,2013年第32期164-165页,共2页

[2]沈新.财务管理中的合同控制[J].金融财务,2013年第27期,24-25页,共2页

[3]马华平.在合同管理的过程中加强财务监控[J].科技潮,2005年第12期57-58页,共2页

建筑工程合同管理及其风险防范篇3

关键词：建筑工程；合同管理；风险防范；管理技巧；建筑市场

中图分类号：TU723

文献标识码：A

文章编号：1009-2374(2009)04-0007-02

建筑工程合同是发包单位和承包单位为了完成其所商定的工程建设目标以及与工程建设目标相关的具体内容，明确双方相互权利、义务关系的协议。它是订立合同的当事人在建筑工程项目实施建设过程当中的最高行为准则，是规范双方的经济活动、协调双方工作关系、解决合同纠纷的法律依据。当前，建筑市场由于价格的无序竞争，集中反映在招投标上，盲目压价，低价中标，加之建筑商相互杀价，恶性竞争，使建筑工程价格严重偏离了价值。主要原因是建筑市场僧多粥少，供求关系不平衡造成的，这是其一；其二是发包方与承包方在市场交易中权利和义务不等，有的业主成了霸主，在合同中强加了霸王条款；其三是发包方以追求利润的最大化，常常要求承包商打保证金，大量垫资，并提高保修金比例，降低进度款的支付比例，从而使承包商的合同风险大幅提高，合同纠纷案件增多。因此，如何加强合同管理，防范合同风险，对每个施工企业来说是至关重要的工作，它不仅关系到建筑企业的经营效益，更关系到建筑企业的生存和发展。下面就如何加强建筑合同管理及风险防范的三个方面与大家共同研讨：

一、建筑工程合同管理的重要性

1．加强合同管理符合社会主义市场经济的要求。使用合同来引导和管理建筑市场，顺应了政府转变职能，应用法律、法规和经济手段调节和管理市场的大趋势。而各建筑市场主体也必须依据市场规律要求，健全各项内部管理制度，其中非常重要的一项就是合同管理。

2．合同管理是建设项目管理的核心，加强合同管理是进行有效项目管理的需要。任何建筑工程项目的实施都是以签订系列承发包合同为前提的，忽视了合同管理就意味着无法对工程质量、工程进度、工程费用进行有效控制，更勿论对人力资源、工作沟通、工程风险等进行综合管理。只有抓住合同管理这个核心，才可能统筹调控整个建筑工程项目的运行状态，实现建设目标。

3．加强合同管理也是规范各建设主体行为的需要。建筑工程项目合同界定了建设主体各方的基本权利与义务关系，是建设主体各方履行义务、享有权利的法律基础，同时也是正确处理建筑工程项目实施过程当中出现的各种争执与纠纷的法律依据。纵观目前我国建筑市场的经济活动及交易行为，所出现的诚信危机、不正当竞争多与建设主体法制观念淡薄及合同管理意识薄弱有关。加强合同管理，促使建设主体各方按照合同约定履行义务并处理所出现的争执与纠纷，能够起到规范建设主体行为的积极作用，对整顿我国的建筑市场起到了促进作用。

4．加强合同管理是我国迎接国际竞争的需要。至今，我国建筑市场已全面开放，面对来自国外建筑企业的冲击与挑战，就必须适应国际市场规则、遵循国际惯例。只有加强合同管理，建筑企业才有可能与国外建筑企业一争高下，才能赢得自己生存与发展的空间。

二、加强合同管理及风险防范的措施

1．重视建筑工程项目合同文本的拟定与分析具体在合同文本的形式上，应该尽量采用合同示范文本；对外签订建设工程施工合同，必须使用建设部示范文本，详尽填写。并根据相关法律取其精华，制定本公司示范文本的推荐填写文本，也就是说，可根据工程需要选择一种业主既易接受又能实现承包方目的的方法。在实际工作中，因为使用不同格式的合同而产生经济纠纷的例子并不鲜见。因此，应当尽量使用各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路管理的施工、设备安装的合同样本——《建设工程施工合同(示范文本)》。此举可以有效防止所拟定的合同出现缺项、漏项及不平等条款。同时也有利于行政管理机关对合同实施进行监督，有助于仲裁机构或人民法院及时裁判纠纷，维护双方的合法利益。

同时，在拟定合同文本的内容时，合同管理人员必须对工程现状进行深入调研，使拟定合同具有预见性。且要对合同进行细致分析，避免所拟定的条款出现歧义。拟定合同文本要把握以下要点：明确合同订立时间及优先顺序；约定价款中核定工程量清单的时间期限；专用条款中明确组成合同的文件及解释顺序；重视索赔条款的拟定。应该对所拟定的合同初稿进行合法性分析及完备性分析：确认发包单位和承包单位双方是否具备相应资格；工程项目是否具备签订与实施合同的条件；招标投标过程是否符合法定程序；合同是否符合现行法律法规的要求。同时要确保构成合同的各种文件齐全、合同条款齐全、合同用词准确、对工程可能出现的不利情况有足够预见性。

2．建立健全建筑工程合同管理制度并善加利用。合同管理环节繁多，包括合同的洽谈、草拟、评审、签订、下达、交底、学习、责任分解、履行跟踪、变更、中止、解除、终止等，建筑单位要规范本单位的合同管理，就应该首先就合同管理全过程的每一个环节建立和健全一系列可操作的合同管理制度，使其合同管理有章可循。

合同交底制度、责任分解制度、每日工作报送制度及进度款审查批准制度是每一个建筑单位都应该建立的合同管理制度。合同签订后，合同管理人员应该对各级项目管理人员和各工作组负责人进行合同交底，对合同的主要内容做出解释和说明，形成合同交底制度。责任分解制度则是指合同管理人员将各种合同时间的责任分解落实到各工作小组，明确其工作范围和责任，通过合同任务的层层分解将任务落实到人，协调各方面积极配合共同实施合同。而每日工作报送制度要求各职能部门将本部门的工作情况及未来一周的工作计划报送到合同管理处，能够确保合同管理人员及时掌握工程信息，对各种问题做出正确决策。鉴于当前成本核算人员因对现场合同情况不熟悉而不能将费用索赔的项目及时纳入当月付款要求中的现状，建立进度款审查批准制度有利于合同管理部门从合同角度对进度款进行审核。作为一名合同管理人员，应该能够熟练运用建筑单位所设立的各项合同管理制度，将各项制度落到实处，将其作为实现合同管理工作的有力武器。

3．对建筑工程合同进行动态管理。合同变更在建筑工程项目实践中是比较频繁的，而合同变更往往会导致索赔纠纷．因此在合同签订以后，合同管理人员还要对建设工程项目合同进行动态管理，重点把握以下几个方面：

(1)建立索赔制度。施工索赔是法律和合同赋予损失者的权利，对建筑企业来说是一种保护自己，维护自己正当权益，避免损失，增加利润的手段；施工索赔可以化解工程项目的各类风险，是建筑企业生存和发展的必然选择；施工索赔是建筑企业在对业主索赔的过程中，把协商、解决经济损失作为上策，避免合同纠纷的发生；施工索赔要以合同为基础，要以事实证据说话，索赔的证据包括投标文件、会议纪要、来往信函、通知、施工组织设计、施工记

录、工程照片、气象资料、各种验收报告、有关原始凭证及国家发布的相关规定和有效信息等。

(2)重视现场签证。在按照合同条款支付时应该防止过早、过量签证，特别是合同变更补充协议的签订须格外谨慎，签证必须依据相关合同条款衡量，起到相互制约的作用。尤其要重视设计变更与施工图错误，此类签证只需签变更或修正的项目，原图纸不变的勿重复签证，已经下料和购料的，务必签写清楚材料名称、规格、型号、数量、变更日期、运输情况、到场情况、成品情况、有无回收或代用等详细情况。

(3)及时记录、收集和整理工程所涉及的各种文件(如图纸、计划、技术说明、规范、变更指令等)，对合同变更部分进行审核与分析。在实际工作中，合同变更应该与提出索赔同步进行，须业主与承包商双方达成一致后再进行合同变更。

(4)及时处理停工损失(包括由非承包商责任造成的停工损失)，双方按合同约定的时间以书面形式，按合法程序签认停工的相关具体内容。

(5)严格执行工程量清单规范及定额规定，对于定额未规定的情况，应根据工程实际情况或者参考相同类定额及有关的规定做出补偿。

4．认真开展建筑工程合同履行情况评价工作。建筑工程合同内容丰富，真实地反映了整个工程项目建设的全过程，认真开展建筑工程合同履行情况评价工作并能够总结和归纳在建设过程中的经验和教训。在合同终止之后，合同管理人员应该做好建筑工程项目合同资料的收集、保存、整理、分类、登记、编号、装订、归档备案工作，实现工程合同档案管理程序化和规范化。同时，对建筑工程合同履行情况与具体的工程实施计划进行分析比较，对合同履行情况做出客观评价，从中找出差异和干扰因素并分析其原因。通过开展建筑工程项目合同履行情况评价工作，总结合同履行与管理的经验与教训，用于指导今后的合同管理工作，提高建筑工程合同管理水平的目标。

三、结语

建筑工程合同管理题库篇4

1、哪些项目属于重大事故隐患挂牌督办范围？

列入国家和地方基本建设计划的公路、水运基础设施在新建、改建、扩建以及拆除、加固等活动中的生产安全重大事故隐患排查治理、挂牌督办等，应当遵守本制度。

2、“公路水运工程安全生产重大事故隐患”含义是什么。

在公路水运工程施工过程中存在的危害程度较高、整改难度较大，可能导致群死群伤的安全事故隐患或造成重大经济损失和恶劣社会影响的安全事故隐患。

3、公路水运工程重大隐患挂牌督办按照什么原则进行？▲

属地管理。

4、国务院交通运输主管部门、省级交通运输主管部门、设区的市级交通运输主管部门分别负责哪些范围内的重大隐患挂牌督办工作？▲▲

国务院交通运输主管部门负责监督指导各地区重大隐患挂牌督办工作；省级交通运输主管部门负责挂牌督办下一级交通运输主管部门上报的重大隐患，或认为应当直接督办的重大隐患；设区的市级交通运输主管部门按职责负责督办本地区存在的重大隐患。

5、公路水运建设项目重大隐患排查治理实行什么的工作机制？▲▲

业主组织、监理核实、施工治理。

6、被挂牌督办后，施工单位应采取哪些措施？▲▲

项目施工单位应结合施工特点制定重大隐患治理整改方案，明确治理责任、措施、资金、期限、应急预案、过程监控等要求。

7、项目施工单位组织编制的重大隐患治理方案，包括哪些内容？▲▲▲

（一）治理的目标和任务；

（二）采取的方法和措施；

（三）经费和物资的落实；

（四）负责治理的机构和人员；

（五）治理时限；

（六）安全措施和应急预案。

8、项目施工单位在重大隐患治理过程中，可采取哪些安全防范措施？▲▲

重大隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时局部或全部停工；对暂时难以停工或者停止使用的设施、设备，应当加强监测与维护，防止意外事故发生。

9、重大隐患治理整改结束后，项目施工单位应及时将整改情况向项目监理、建设单位以及本企业总部质量安全管理部门进行书面报告。报告重点包括哪些内容？▲▲▲

（一）重大隐患的现状及其产生原因；

（二）采取的治理措施和实施过程；

（三）治理效果以及可能存在的遗留问题；

（四）预防措施；

（五）其他意见建议。

10、项目负责人施工现场带班生产的含义是什么？▲▲

是指项目负责人在施工现场，组织协调和指导公路水运工程项目的安全生产活动，第一时间负责组织现场突发事件应急处置。

11、项目负责人原则上不得同时承担几个及以上施工合同段安全生产管理工作,确需兼任的,应当征得项目建设单位的书面同意？▲

个。

12、项目经理是公路水运工程施工合同段安全生产管理的第几责任人，对落实带班生产制度负全面领

导责任？▲

第一责任人。

13、根据本制度要求，施工企业项目负责人施工现场带班生产制度和月度带班生产、计划应报哪个单位审查确认并报哪个单位备案？▲▲

项目监理单位建设单位。

14、公路水运工程施工期间，每日带班生产的项目负责人哪些信息，应当在项目经理部驻地立牌公告？▲▲

姓名及其联系方式、监督电话等。

15、项目负责人带班生产方式主要有哪些？▲▲

（1）现场巡视检查。

（2）蹲点带班生产。

16、项目负责人带班生产时，检查本合同段安全生产条件落实情况，主要有哪些内容？▲▲▲

（1）专职安全员施工现场履责情况；作业人员个人防护和施工现场临边防护的规范性；

（2）特种作业人员持证上岗情况；起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等设备检验验收与安全运行情况；

（3）承重支架或满堂脚手架、施工挂篮运行情况；

（4）安全技术交底与班前会落实情况。

17、对未执行带班生产制度的项目负责人，有哪些处罚？▲▲

作为个人不良信用予以记录，不予办理其安全生产考核合格证书的延期考核。

18、对未执行带班生产制度或执行不力的施工企业，有哪些处罚？▲▲

应责令纠正,并通报批评，同时作为企业不良信用予以记录。

19、“平安工地”考核评价范围？▲▲

高速公路和大型水运工程项目应开展“平安工地”考核评价工作，其它公路水运工程可参照执行。20、“平安工地”考核评价遵循什么原则？▲▲

分级管理、属地负责。

21、“平安工地”考核评价分为哪几个等级？▲

示范、达标、不达标。

22、公路水运工程“平安工地”考核评价原则上多长时间组织一次？▲▲

每年一次。

23、施工单位应多长时间至少组织一次对“平安工地”建设情况的全面自查？▲▲

每月。

24、工程项目实施期间，哪些施工合同段不能评为示范等级？▲▲▲

考核期内发生 1 起一般生产安全责任事故，负有事故责任的施工合同段不能评为示范等级。

25、工程项目实施期间，哪些施工合同段不能评为不达标等级？▲▲▲

发生 2 起一般或 1 起较大及以上生产安全责任事故，负有事故责任的施工合同段直接评为不达标等级。

26、“平安工地”考核评价等级划分中，多少分值范围为不达标？▲▲

分以下。

27、“平安工地”考核评价等级划分中，多少分值范围为达标？▲▲

70（含）—90 分。

28、“平安工地”考核评价等级划分中，多少分值范围为示范？▲▲

分（含）以上。

29、交通运输主管部门开展“平安工地”考核评价工作时，可参考建设单位报备的考核评价结果，对项目全部监理和施工合同段按什么比例进行抽查？▲▲

不少于三分之一。

30、施工单位考核评价表分为哪两种？▲▲▲

《施工单位基础管理考核评价表》和《施工单位施工现场考核评价表》。

31、冠名项目“平安工地”的示范创建项目应符合哪些条件？▲▲▲

（1）列入部级示范创建项目提名名单，并通过了交工验收，工程质量等级评定为合格；

（2）施工期内“平安工地”考核评价结果均为“示范”等级，安全管理有突出经验，“平安工地”示范引导作用明显；

（3）项目建设规模大、施工工艺复杂、作业安全风险高；

（4）积极推广、采用或消化吸收国内外先进技术、工艺，保障施工安全；

（5）施工工期合理，工程质量符合合同约定的质量标准和目标。

32、根据《交通运输部关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知》（交质监发[2011]217 号）规定的风险评估范围有哪些？▲▲

列入国家和地方基本建设计划的新建、改建、扩建以及拆除、加固等高等级公路桥梁和隧道工程项目，在施工阶段，应按本通知要求，进行施工安全风险评估。

其他公路工程项目，可参照执行。

33、根据《交通运输部关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知》（交质监发[2011]217 号）规定的评估工作原则上由什么单位牵头，什么单位具体负责？▲

项目建设单位牵头，施工单位具体负责。

34、公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估的评估小组负责人应当具有多少年以上工程管理经验？▲▲ 年以上。

35、公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估工作费用是否可以在项目安全生产费用中列支？▲▲

可以。

36、公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估的评估等级一共分为几级？▲▲

四级。

37、根据交通运输部办公厅关于进一步加强夜间施工质量安全管理工作的通知（厅质监字）〔2012〕183 号）无特殊情况，原则上不宜安排夜间施工。对此，项目建设单位应制定落实什么管理制度？▲▲

夜间施工质量安全管理制度。

38、施工单位必须提前向什么单位申请夜间施工报备，未经批准不得安排夜间施工？▲

监理单位。

39、对危险性较大工程实施夜间施工的，施工单位必须事先制定什么方案？▲▲

夜间施工专项方案和应急预案。40、严禁哪些人员进行夜间施工？▲▲

体弱、带病、疲劳以及其他不适合夜间作业的人员进行夜间施工。

41、严格夜间值班与巡查制度，夜间当班的哪些人员必须自始至终在岗？▲▲

质量员、安全员、监理员。

42、夜间施工期间加强用电安全的具体措施有哪些？▲▲

夜间施工时，应保证施工场地照明充足，施工用电设备有专人看护，必要时应配备发电机，以备急用。

43、夜间施工期间安全防护的具体措施有哪些？▲▲▲

临空、临边和临水作业应按规定设置防护栏杆和防护网，涉及夜间施工的，各工序或作业区的结合部位要有明显的发光编制，并安排专人值守，夜间施工人员需穿戴反光工作服；施工便道转弯处、基坑、沟槽四周须设置施工围挡，悬挂红色警示灯。

44、全省交通在建项目应立即禁止使用木立柱和门式钢管模板支架。对施工单位有哪些要求？▲▲

施工单位在投标时承诺不得使用木立柱和门式钢管模板支架，在工程开工前应严格编制模板支架工程专项施工方案，并报企业技术负责人审核和项目总监审查。

45、安全工作关口前移，靠前防范，全面推行安全隐患整改 “四不放过”原则，具体指哪四不放过？▲▲

隐患原因未查清不放过，隐患责任单位和责任人未明确不放过，隐患未整改不放过，隐患教训未吸取不放过。

46、按隐患严重程度可分为那几级？▲▲

一般隐患、较大隐患、重大隐患。

47、一般隐患的含义？▲▲

是指危害程度或整改难度较小，发现后能够立即整改的隐患。

48、较大隐患的含义？▲▲

是指危及安全生产，危害程度或整改难度较大，且易造成人员伤亡，需要暂时局部停工整顿，并经过一定时间整改治理的隐患。

49、重大隐患的含义？▲▲

是指严重危及安全生产，易造成群死群伤或造成重大社会影响，危害程度和整改难度大，应当局部或者全部停工整顿，需经过较长时间整改治理的隐患，或者因外部因素影响致使施工单位自身难以排除的隐患。

50、各设区市（区）交通运输局（委），沿海各港口管理局每月 28 日前将《交通建设安全隐患排查汇总表》和《未整改的较大、重大安全隐患数量表》上报，迟报超过多少小时的按未报处理，并视同该地区本月无较大、重大隐患？▲

小时。

51、出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有哪些证件？▲▲

生产(制造)许可证、产品合格证。

52、施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当如何使用？▲▲

施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

53、施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由谁承担？▲▲

施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。

54、施工单位的项目负责人的安全责任有那些？▲▲

施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

55、施工单位的专职安全生产管理人员的安全责任有那些？？▲▲

专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

56、建设工程实行施工总承包的，由哪家单位对施工现场的安全生产负总责。▲

总承包单位

57、施工单位应当在哪些危险部位设置安全警示标志？▲▲▲

施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。

58、在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场作何处理措施？▲

在城市市区内的建设工程，施工单位应当实行封闭围挡。

59、施工作业人员有哪些安全生产权利？▲▲

施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。60、施工作业人员有哪些安全生产义务和责任？▲▲

作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

61、施工单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由谁负责验收？▲▲

由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。62、施工意外伤害保险期限是多长？▲

自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

63、施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起多少日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记？▲▲

施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起 30 日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

64、县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权采取哪些措施▲▲▲

(1)要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料;

(2)进入被检查单位施工现场进行检查;

(3)纠正施工中违反安全生产要求的行为；

(4)对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除；重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工。65、施工单位上报生产安全事故有何要求？▲▲

施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。接到报告的部门应当按照国家有关规定，如实上报。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。66、发生生产安全事故后，施工单位应当如何处理？▲▲

发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。

67、建设单位未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，如何处理？▲▲

责令限期改正；逾期未改正的,责令该建设工程停止施工。

68、施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，如何处理？▲▲

责令限期改正，处挪用费用 20%以上 50%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

69、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过几个小时？▲

每级上报的时间不得超过 2 小时。70、报告事故应当包括什么内容：▲▲▲

（1）事故发生单位概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

71、事故发生单位负责人接到事故报告后，应当如何处理？▲▲

事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

72、事故调查组履行什么职责？▲▲

（1）查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；

（2）认定事故的性质和事故责任；

（3）提出对事故责任者的处理建议；

（4）总结事故教训，提出防范和整改措施；

（5）提交事故调查报告。

73、事故调查报告应当包括哪些内容？▲▲▲

（1）事故发生单位概况；

（2）事故发生经过和事故救援情况；

（3）事故造成的人员伤亡和直接经济损失；

（4）事故发生的原因和事故性质；

（5）事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议；

（6）事故防范和整改措施。

74、若事故发生单位主要负责人不立即组织事故抢救的、迟报或者漏报事故的、在事故调查处理期间擅离职守的应如何处理？▲▲

处上一年年收入 40%至 80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

75、事故发生单位及其有关人员谎报、瞒报事故，伪造或故意破坏事故现场，作伪证、逃逸的，如何处罚？▲▲▲

对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。76、发生一般事故的，事故发生单位对事故发生负有责任的，依照规定处多少罚款？▲▲

发生一般事故的，处 10 万元以上 20 万元以下的罚款；

77、有关地方人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门不立即组织事故抢救，或有迟报、漏报、谎报或瞒报事故的、作伪证等行为的，如何处理？

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。78、事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，几年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人？▲

事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5 年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

79、参与事故调查的人员在事故调查中有哪些行为之一的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任？▲▲

（1）对事故调查工作不负责任，致使事故调查工作有重大疏漏的；

（2）包庇、袒护负有事故责任的人员或者借机打击报复的。80、安全生产措施费用包括哪些方面费用？▲▲

（1）施工现场临时设施、环境保护、文明施工等维护建设工程安全作业环境所需费用；

（2）安全施工措施所需费用；

（3）施工现场防抗台风、暴雨等自然灾害所需费用。

81、施工现场特种设备作业人员必须取得何种证书后，方可从事相应岗位作业？▲

施工现场特种设备作业人员必须取得省人民政府建设、交通、水利等有关主管部门颁发的特种作业操作资格证书后，方可从事相应岗位作业。

82、县级以上人民政府建设、交通、水利等有关主管部门在履行安全监督检查职责时，有权采取哪些措施？▲▲▲

（1）要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料；

（2）进入被检查单位施工现场进行检查；

（3）纠正施工中违反安全生产要求的行为；

（4）对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除；重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工；

（5）法律、法规规定的其它措施 83、施工单位有下列行为之一：

（一）违反本办法第二十条规定，项目专职安全生产管理人员同时负责两个以上工程项目安全生产管理工作的；

（二）违反本办法第二十三条规定，未按要求组织专家论证的；

（三）违反本办法第二十九条规定，施工单位使用国家和本省已淘汰的严重危及施工安全的工艺、设备、材料的。如何处理？▲▲

责令限期改正；逾期未改正的，处以 1 万元以上 3 万元以下罚款： 84、工程监理单位对危险性较大的工程部位和施工环节未实施旁站监理，或者未做好旁站监理记录的，如何处理？▲▲

责令限期改正；逾期未改正的，处以 3000 元以上 3 万元以下罚款。

85、根据建设项目安全设施三同时监督管理暂行办法（国家安监总局 2010 年第 36号局长令），跨两个及两个以上行政区域的建设项目安全设施“三同时”由哪个部门实施监督管理？▲

跨两个及两个以上行政区域的建设项目安全设施“三同时”由其共同的上一级人民政府安全生产监督管理部门实施监督管理。

86、生产经营单位对本办法规定的建设项目进行安全条件论证时，应当编制安全条件论证报告。安全条件论证报告应当包括哪些内容？▲▲

（1）建设项目内在的危险和有害因素及对安全生产的影响；

（2）建设项目与周边设施（单位）生产、经营活动和居民生活在安全方面的相互影响；（3）当地自然条件对建设项目安全生产的影响；（4）其他需要论证的内容。

87、建设项目安全设施设计完成后，生产经营单位应当规定向安全生产监督管理部门备案，并提交哪些文件资料？▲▲

（1）建设项目审批、核准或者备案的文件；（2）建设项目初步设计报告及安全专篇；（3）建设项目安全预评价报告及相关文件资料

88、建设项目安全设施设计有哪些情形之一的，不予批准，并不得开工建设? ▲▲▲（1）无建设项目审批、核准或者备案文件的；（2）未委托具有相应资质的设计单位进行设计的；

（3）安全预评价报告由未取得相应资质的安全评价机构编制的；（4）未按照有关安全生产的法律、法规、规章和国家标准或者行业标准、技术规范的规定进行设计的；（5）未采纳安全预评价报告中的安全对策和建议，且未作充分论证说明的；（6）不符合法律、行政法规规定的其他条件的。

89、已经批准的建设项目及其安全设施设计有哪些情形之一的，生产经营单位应当报原批准部门审查同意；未经审查同意的，不得开工建设？▲▲

（1）建设项目的规模、生产工艺、原料、设备发生重大变更的；（2）改变安全设施设计且可能降低安全性能的；（3）在施工期间重新设计的。

90、建设项目安全设施未与主体工程同时设计、同时施工或者同时投入使用的，应如何处理？▲▲

安全生产监督管理部门对与此有关的行政许可一律不予审批，同时责令生产经营单位立即停止施工、限期改正违法行为，对有关生产经营单位和人员依法给予行政处罚。91、根据特种设备安全监察条例（国务院令第 549 号修订），特种设备出厂时，应当附有哪些文件及资料？▲▲

特种设备出厂时，应当附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。

92、特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向哪个部门登记？▲

向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。

93、特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括哪些内容：▲▲▲

(1)特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；

(2)特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；

（3）特种设备的日常使用状况记录；

(4)特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；

(5)特种设备运行故障和事故记录。

94、国务院特种设备安全监督管理部门和省、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门应当定期向社会公布特种设备安全状况。公布特种设备安全状况，应当包括哪些内容？▲▲

(1)在用的特种设备数量；

(2)特种设备事故的情况、特点、原因分析、防范对策；

(3)其他需要公布的情况。

95、特种设备使用单位有下列情形之一的：(一)未依照本条例规定设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员的；(二)从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的；(三)未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的。如何处理？▲▲

由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处 2000 元以上 2 万元以下罚款。

96、根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部令 2007 年第 1 号），专职安全生产管理人员，是指哪些人员？▲▲

专职安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的负责人及其工作人员和施工现场专职安全员。97、根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部令 2007 年第 1 号），施工单位安全生产三类人员考核分为哪两部分？▲▲

施工单位安全生产三类人员考核分为安全生产知识考试和安全管理能力考核两部分。98、施工单位主要负责人安全生产责任有哪些？▲▲

施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度及安全生产技术交底制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的公路水运工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

99、公路水运工程安全生产技术交底制度，是指什么？▲▲

公路水运工程安全生产技术交底制度，是指公路水运工程每项工程实施前，施工单位负责项目管理的技术人员对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员详细说明，并由双方签字确认的制度。

100、施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。施工现场应当按何标准配备专职安全生产管理人员？▲▲

施工现场应当按照每 5000 万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员，不足 5000 万元的至少配备一名。

101、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号），港口与航道工程、公路工程的安全生产费用如何提取？

以建筑安装工程造价为计提依据，均为 1.5%。102、分包单位的安全生产费用如何提取？

总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。103、施工单位在施工现场有哪些消防责任？▲▲

施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用

易燃易爆材料等各项消防管理制度和操作规程，设置消防通道，配备相应的消防设施和灭火器材。104、施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，有何要求？▲▲

施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前由专职安全管理人员进行查验。必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

105、公路水运工程安全生产监督管理部门对从业单位安全生产监督检查的内容主要有哪些？▲▲▲

（1）从业单位安全生产条件的符合情况；

（2）施工单位安全生产三类人员和特种作业人员具备上岗资格情况；

（3）从业单位执行安全生产法律、法规、规章和工程建设强制性标准的情况；

（4）从业单位对安全生产管理制度、安全责任制度和各项应急预案的建立和落实情况；

（5）安全生产管理机构或者专职安全生产管理人员的设置和履行职责情况；

（6）员工的安全教育培训情况；

（7）其他应当监督检查的情况。106、公路水运工程安全生产监督管理部门应当对公路水运工程哪些施工现场的安全生产情况进行监督检查？▲▲

（1）现场驻地；

（2）施工作业点（面）；

（3）危险品存放地；

（4）预制厂、半成品加工厂；

（5）非标施工设备组装厂。

107、从业单位整改不力，多次整改仍然存在安全问题的，公路水运工程安全生产监督管理部门应如何处理？▲▲

从业单位整改不力，多次整改仍然存在安全问题的，公路水运工程安全生产监督管理部门将其列入安全监督检查重点名单，登录在安全生产信用管理系统中，并向有关部门通报。108、对存在重大安全事故隐患但拒绝整改或者整改效果不明显或者发生重特大安全事故等不再具备安全生产条件的，公路水运工程安全生产监督管理部门应当如何处理？▲▲

对存在重大安全事故隐患但拒绝整改或者整改效果不明显或者发生重特大安全事故等不再具备安全生产条件的，公路水运工程安全生产监督管理部门应当向安全生产许可证颁发部门通报，建议暂扣或者吊销安全生产许可证，同时向有关资质证书颁发部门建议降低资质等级。109、公路水运工程安全生产监督管理部门在职责范围内履行安全生产监督检查职责时，有权采取哪些措施？▲▲

（1）要求被检查单位提供有关安全生产的文件和资料；

（2）进入被检查单位施工现场进行检查；

（3）纠正施工中违反安全生产要求的行为，依法实施行政处罚。

110、施工单位应当为施工现场的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险费应由谁支付？▲

建筑工程合同管理题库篇5

公路工程项目管理人员***年第**季度安全业务考试题库145题

1、施工现场驻地和场站应选在地质良好的地段。

2、公路工程施工使用的特种设备应按相关规定取得生产许可，应经检验合格并取得使用登记证书。

3、施工现场内的坑洞、沟坎、水塘等边缘应设置安全护栏、围挡、盖板和警示标志。夜间应设置警示灯。

4、工程运货车辆严禁用于运送人员。

5、施工现场生产区距离集中爆破区应不小于500m。

6、储油罐与在建工程的防火间距应不小于15m。

7、施工现场储油罐设置悬挂禁止烟火标识。

8、双车道施工便道宽度不宜小于6.5m。

9、单车道施工便道宽度不宜小于4.5m。

10、施工现场栈桥和栈桥码头四周应设置高度不低于1.2m的防护栏杆。

11、TN-S系统中，按照国际统一标准，保护零线（PE线）应采用具有黄绿双色绝缘标志的绝缘铜线。

12、施工现场电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m。

13、施工现场开挖沟槽边缘与埋设电缆沟槽边缘的安全距离不得小于0.5m。

14、当外电线路电压为1-10KV，施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的垂直安全距离为7m。

15、机械安全生产管理“三定”制动中的“三定”是指（定人、定机、定岗位）。

16、使用干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时，应对准火焰根部扫射。

17、按照《公路工程施工安全技术规范》的要求，施工机械设备应制定安全技术操作规程，建立设备的安全技术档案。

18、安全帽应在有效期内使用，每年一次定期检查，发现异常现象不得佩戴。

19、电工与电焊工绝缘鞋必须在规定的电压范围内使用。20、特种设备应按照一机一档的原则建立管理档案。

21、架轿机临近、穿越、跨越高压线时应设防电护网。

22、架桥机作业平台处应设密目式安全网，人员行走平台及楼梯应设置护栏。

23、遇6级及以上大风时禁止进行爬模提升或模板前后移动作业。

24、跨线施工安全防护棚必须具备较强的防砸与抗冲击的能力。

25、改扩建工程爆破作业前应临时中断交通。

26、改扩建工程半幅施工作业区与车行道质检应设置隔离设施。

27、轮胎式起重机和履带式起重机作业时，应做到配备必要的灭火器，驾驶室内不得存放易燃品。

28、某桥墩高为20米，上面架设箱梁高4米，该高处作业属于三级高处作业。

29、滑坡地段的开挖，应从滑坡体两侧向中部自上而下进行。30、运输爆破器材要使用专用运输工具，在公安部门的押运下进行。

31、大型推土机在深沟、基坑或陡坡地区作业时，应有专人指挥，其垂直边坡深度一般不超过3m，否则应放出安全边坡。

32、装炮作业中，木棍可以作为炮棍装药。

33、压路机在坡道上纵队行驶时，其间距不得小于20m。

34、压路机靠近路堤边缘作业时，应根据路堤高度留有必要的安全距离。

35、对液态沥青运送车下出口阀门应认真检查其可靠性和密封性。

36、摊铺机用其它车辆牵引时，只允许用刚性拖杠。

37、履带式摊铺机不得长途行驶，其行驶距离不应超过1KM。

38、凡低于地面的桩孔或高于地面0.3m以下的管桩孔，必须设置安全护栏或盖板，并应设置安全警示标志。

39、沉入桩施工过程中，打桩机顶部2M内不准有任何架空障碍物。40、钢桥拼装杆件起吊时，先提升0.3m左右，确认安全后再继续起吊。

41、斜拉桥施工中，电气设备和线路的绝缘必须良好，各种电动机械必须接地，接地电阻不得大于4Ω。

42、悬索桥施工中使用的吊篮、平台等应具有足够的强度，设置的防护围栏高度不得小于1.0m。

43、挂篮行走时，要缓慢进行，速度应控制在0.1m/min以内。

44、含瓦斯隧道施工前应编制专项施工方案，超前地质预报方案，通风设计方案，瓦斯检测方案，应急预案

45、属于瓦斯检测的方法的有：瓦斯压力法、综合指标法、钻屑指标法、钻孔瓦斯涌出初速度法、”R值指标法”

46、不良地质隧道地段应遵循勤量测、快衬砌的原则施工。

47、洞口附近存在建（构）筑物且使用爆破掘进的，应采用控制爆破技术，应监测的内容包括：振动波速、建（构）筑物的沉降、建（构）筑物的位移

48、不良地质隧道地段应遵循早预报、预加固、弱爆破的原则施工。

49、基坑、井坑开挖过程中，出现坍塌的先兆有：支撑有折断、突发流砂、涌砂、支撑有走动。50、根据《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015），悬臂浇筑采用挂篮施工时，应遵守挂篮行走应检查行走系统、挂调系统、模板系统；挂篮行走滑道铺设应平顺，锚固应稳定；墩两侧挂篮应对称平稳移动；雨雪天或锋利超过挂篮设计移动风力时，不得移动挂篮。

51、套箱围堰采用沉浮式双壁钢套箱时，应具备能组拼、能分解、能注水下沉、能排水上浮的性能。

52、膨胀岩土地质隧道施工前主要应查明岩土岩性、规模、吸水性。

53、进入隧道施工前，应检测瓦斯浓度的部位包括开挖面及附近200m范围内，断面变化处，导坑上部，初砌台车内部，拱部塌穴。

54、隧道施工应配备应急救援机械设备，监测仪器，交通工具，医疗设备和药品，生活保障和救援物资。

55、编制应急预案的情况是隧道坍塌，突水突泥，触电，火灾，爆炸。

56、浅埋段适宜采用的开挖方法是台阶法，环形开挖留心土法，中隔壁法，双侧壁导坑法。

57、公路施工企业主要负责人接到安全事故报告后，首先要做的工作是组织抢救。

58、安全生产责任制是安全管理制度中的核心制度。

59、公路施工企业施工任务书及对应的安全技术交底书由总工程师签发，并对其安全性负责。60、建立公路施工企业安全组织管理体系，第一步要做的工作是建立安全监督机构。61、公路施工企业项目经理必须建立安全领导小组，组长由项目经理担任。

62、危险源识别的方法有现场调查方法、工作任务分析法、安全检查表法、危险性树分析法、故障树分析法。

63、风险管理包括策划、组织、领导、协调和控制等方面的工作，其工作流程应包括风险辨识、分析、控制、转移步骤。

64、一般来说，风险管理中所运用的对策有风险回避、损失控制、风险自留、风险转移。

65、风险管理的过程包括风险的预测和识别、风险分析和评估、风险控制对策的规划、实施决策、检查。66、安全生产管理的目标包括减少和控制事故、减少和控制危害、尽量避免生产过程中的财产损失、尽量避免生产过程中的人身伤害、尽量避免生产过程中的环境污染。

67、重大危险源应与居民区、机场、水库、公共设施、作业区保持安全隔离。

68、安全技术交底的主要内容包括告知施工过程中的作业危险特点、重大危险源及危害因素；针对危险点和重大危险源制定具体预防措施；特殊工序的操作方法和相应的安全操作规程和标准要求；发生安全生产事故后应该采取的自救方法、紧急避险和紧急救援措施。

69、根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》的规定，危险性较大、应当编制专项施工方案的工程包括滑坡和高边坡处理；高瓦斯隧道；爆破工程；水下焊接。

70、实行施工总承包的，危险性较大工程专项方案应当由总承包单位技术负责人、相关专业承包单位技术负责人审核。

71、根据《特种设备安全监察条例》规定，下列设备中属于特种设备的是额定起重量等于0.5t的升降机，容积等于35L的承压蒸汽锅炉，载人（货）电梯。

72、特种设备使用单位检查验收时，应要求厂家提供设备的安装调试及使用维修保养说明、产品质量合格证明、设计等文件。73、特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案，其内容应包括日常使用状况记录、运行故障和事故记录、定期检验记录。

74、安全生产三类人员考核分为安全管理能力考核和安全生产知识考试两部分。能力考核是对申请人申请资格的审核，知识考试是对申请人具备法律法规、安全生产管理、安全生产技术知识情况的测试。能力考核与知识考试均合格后，方可取得考核证书。

75、生产经营单位安全生产标准化工作采用PDCA动态循环模式，结合自身特点，建立并保持安全生产标准化系统。

76、为贯彻落实《安全生产法》，进一步健全安全生产责任体系，强化企业安全生产主体责任落实，国家安全生产监督管理总局制定了《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》（安监总办[2015]27号），下列有关企业安全生产能主体责任的内容中，属于“五到位”的有安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位。

77、公路施工企业专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

78、公路施工企业施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期检查、维修、保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

79、公路施工企业项目负责人应根据施工中人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷、作业环境的不安全因素，进行相应的安全控制。

80、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在采用4新时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

81、公路水运工程平安工地考核评价的创建达标单位包括建设单位、施工单位、监理单位。

82、交通运输部印发的《公路水运工程生产安全重大事故隐患挂牌督办制度（暂行）》中要求公路水运建设项目重大隐患排查治理实行业主组织、监理核实、施工治理的工作机制。

83、设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

84、架轿机临近、穿越、跨越高压线时应设防电护网。

85、专职安全生产管理人员的配备办法由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。86、施工现场运输车辆应状态良好，车身设置反光警示标示。

87、按照《施工现场临时用电安全技术规范》，施工现场防雷冲击接地电阻值一般不大于30Ω.88、当外电线路电压为35-110KV，架空线路边线无法避开在建工程（含脚手架）时，其安全距离为8m。89、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，是生产经营单位安全生产管理机构以及安全生产管理人员的工作职责。90、公路水运工程建设重大事故隐患是指在公路水运工程施工过程中，存在因违法违规行为可能导致重大以上生产安全事故或造成重大经济损失和恶劣社会影响的人的不安全行为或物不安全状态。

91、国务院交通运输主管部门监督指导各地交通运输主管部门开展公路水运工程重大事故隐患排查治理的督办工作。

92、公路桥梁和隧道工程设计安全风险等级分为I级（低度风险）、II级（中度风险）、III级（高度风险）、IV级（极高风险）。

93、交通运输部负责对全国公路水运工程“平安工地”考核评价工作的指导，对告诉公路和大型水运工程项目考核评价结果进行汇总、分析、公示和抽查。94、2014年12月1日开始实施的新《安全生产法》规定因发生生产安全事故，最高罚款可以达到2000万 95、边坡开挖中如遇到地下水涌出，应先排水，后开挖。

96、交通运输主管部门自接到销号申请书起10个工作日内对整改报告进行审查并组织现场复查。97、在设备内受限空间作业时，设备内照明电压应该小于或等于36V 98、根据规定30米以上的高处作业应该配备通讯联络工具，并派专人负责联络。99、安全事故应急管理的第一原则是防止事故扩大，减少人员伤亡 100、应急管理的四个阶段依次为预防、准备、响应、恢复 101、安全生产信用评价应该每一年度进行一次

102、下列属于交通运输企业安全生产标准化考评形式的是初次考评.换证考评.附加考评

103、《公路水运工程“平安工地”考核评价标准（试行）》规定，达到示范级的工程项目考核评分应该在90分以上

104、《公路水运工程施工企业项目负责人施工现场带班生产制度（暂行）》规定，公路水运工程施工企业应建立本企业项目负责人施工现场带班生产的责任考核制度，每半年至少组织1次对所承揽工程项目经理部的定期检查考核

105、监理单位应对安全技术措施内容是否符合强制性标准要求进行重点审查，审查合格后方可同意工程开工

106、“平安工地”考核评价按照百分制计算得分，考核评价评分70分（含）-90分为达标工程 107、安全技术交底由施工单位项目部技术负责人负责实施，实行逐级安全技术交底制度

108、公路工程生产安全目前面临的独特性主要表现公路施工地域分布广、公路施工环境条件复杂、跨线施工成为新常态、大量新型特种设备广泛投入使用。109、2015年5月1日开始实施的《公路工程安全施工技术规范》贯彻的三大理念是本质安全理念.以人为本，安全发展理念.安全第一，预防为主，综合治理理念

110、公路工程施工安全技术规范的修订主要基于四大矛盾公路工程项目空间布局的新变化与原来规程的矛盾.公路工程技术的新变化与原来规程的矛盾.公路工程设备新变化与原来规程的矛盾

111、消防人员的“四个能力”建设是指检查消除火灾隐患的能力.扑救初级火灾的能力.组织疏散逃生能力、消防宣传教育能力

112、预防生产安全事故有三大支柱，简称“3E”，它们是技术手段.教育手段.管理手段

113、《公路水运工程施工企业项目负责人施工现场带班生产制度（暂行）》规定现场带班的方式是现场巡视检查.蹲点带班生产

114、盾构始发前应验算盾构反力架及其支撑的刚度和强度。115、滑坡的防治，要贯彻“以防为主，整治为辅”的原则。116、滑坡地段路基施工时，施工期间应由专人负责滑坡体的检测。

117、沥青操作人员均应进行体检，凡患有结膜炎、皮肤病、对沥青过敏反应者，不宜从事沥青工作。118、高陡边坡处施工，开挖工作应与装运作业面相互错开，严禁上、下双重作业。119、沥青操作工的工作服和防护用品，应集中存放。

120、两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议。

121、国家对特种设备的生产、经营、使用，实施分类的、全过程的安全监督管理。122、特种设备安全工作应当坚持安全第一、预防为主、节能环保、综合治理的原则。123、建设单位“不得压缩合同约定的工期”指的是不得单方面压缩工期。

124、建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。125、特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

126、企业应当将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。

127、公路水运工程安全生产监督管理实行统一监管、分级负责

128、在搅拌楼的拌合锅内清理粘结混凝土，无电视监控的搅拌楼，必须有两人以上方可进行。129、隧道双向开挖面间相距15-30m时，应改为单向开挖。

130、生产经营单位待岗、转岗、换岗的从业人员，再重新上岗前，必须接受一次安全培训教育，时间不得少于20学时。

131、对已经按要求治理的事故隐患及时销号，解除监控。132、检查中发现重大隐患，不能够立即解决的，应下达停工指令。

133、台阶法施工台阶下部断面一次开挖长度应与上部断面相同，且不得超过1.5M。134、在现代桥梁施工中，主要有滑膜与翻模两种施工工艺。

135、《建筑法》的立法目的在于加强对建筑活动的监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程的质量和安全，促进建筑业的健康发展。

136、发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反《建筑法》规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。

137、在《建筑法》中，对施工单位的处罚包括责令改正、并处罚款；责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证；赔偿损失；追究刑事责任。在经济处罚方面还有没收非法所得。

138、重大责任事故罪主体是一般主体，包括建筑企业的安全生产从业人员、安全生产管理人员以及对安全事故有责任的包工头、无证从事生产、作业的人员等。

139、用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。

140、建设项目职业病危害分类管理办法由国务院安全生产监督管理部门制定。

141、用人单位应当保障职业病防治所需的资金投入，不得挤占、挪用，并对因资金投入不足导致的后果承担责任。

142、职业健康检查应当由省级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担。

建筑工程合同管理题库篇6

A、1 B、2 C、3 D、4

2、甲省乙市丙县某施工工地发生较大事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），该事故报至乙市人民政府安全生产监督管理部门所需的时间最长为（）小时。

A、1 B、2 C、3 D、4

3、该专项施工方案的审批人是（）。

A、建设单位安全技术负责人和施工单位技术负责人 B、建设单位安全技术负责人和总监理工程师 C、施工单位安全技术负责人和总监理工程师

D、质量监督管理部门负责人和建设单位技术负责人

4、某公司是一家工程建设公司，多年来积累了大量的安全生产数据，该公司拟用统计图方式分析事故与隐患之间的关系，以便作为安全生产管理决策的依据。下列统计图中，适用于描述事故与隐患质检关系变化的是（）。

A．百分条图 B、雷达图 C、散点图 D、直方图

5、依据《职业病分类和目录》（国卫疾控发（2013）48号），职业病共分为10类共132种。下列关于职业病分类及职业危害的说法中，正确的是（）。A、煤工尘肺发病人数占尘肺病总人数第一位 B、低气压职业危害引起的职业病属于高原病 C、红外线引起的职业病属于电光性眼炎 D、激光产生的职业病属于光感性皮炎

6、某企业。。。建设项目，承担改项目安全评价的中介机构配备了专职安全评价师30人，？？《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局国家安全生产监督管理总局令第 22 号），该机构该配备注册安全工程师的人数是（）人。

A、3 B、6 C、9 D、12

7、甲省乙市丙县某施工工地发生较大事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），该事故报至乙市人民政府安全生产监督管理部门所需的时间最长为（）小时。

A、1 B、2 C、3 D、4

8、甲公司委托乙专业制冷公司对其液氨制冷系统进行改造好维护。乙公司在进行改造维护工作的同时，甲公司的部分生产活动仍然照常进行。下列关于工作现场安全管理的说法中，错误的是（）。

A、由于甲公司没有制冷系统改造相关的规章制度，应由乙公司执行本单位的安全管理制度 B、乙公司应在危险性较大的改造维护区域设置专职的安全监护人员 C、应由乙公司负责制冷系统改造维护和正常工作的现场协调、管理 D、甲乙双方应清晰界定各自的安全管理责任

9、依据《国务院安委会办公室关于开展2014年全国安全生产月和安全生产万里行活动的通知》（安委会2014 7号），2014年全国安全生产月活动的主题是（）。A、强化红线意识，促进安全发展 B、坚守安全红线，坚持科学发展 C、落实安全责任，保证科学发展 D、强化安全基础，推动安全发展

10、某企业为降低烟气脱销系统安全风险，将使用原料由液氨变更为尿素。依据《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理局第48号），该企业向申报机关申请变更的时间应在原料变化为尿素后的（）日内。

A、7 B、10 C、15 D、30

11、事故调查的职责之一是通过事故调查分析，认定事故的性质和事故责任，按照责任大小来承担责任的不同。事故责任认定可分为（）。A、直接责任、间接责任、管理责任 B、技术责任、行为责任、领导责任 C、直接责任、主要责任、领导责任 D、直接责任、管理责任、监督责任

12、某安全评价机构承担了一火电厂新建液氨储罐区项目的安全评价工作。评价人员在危险和有害因素辨识过程中产生分歧。下列关于液氨危险和有害因素的说法中，正确的是（）。A、液氨是烟气脱销氧化剂，具有很强的氧化性 B、液氨蒸发时要吸收大量的热，容易引起冻伤

C、液氨蒸发后产生黄色具有刺激性气味的气体 D、液氨也称为无水氨，是一种白色液体

13、某隧道在进行初期支护施工时发生坍塌事故，施工单位在事故发生后迅速组织救援工作，事故造成5人死亡，一台价值20万元的工具车被毁，此次事故救援费用为10万元，投入5万元对现场进行清理，至恢复施工，共耗时半个月，该项目每月的工资支出为20万元，劳动人身保险费为60万元。在不考虑其他损失的情况下，本次事故咋成的直接经济损失是（）万元。

A、320 B、330 C、335 D、345

14、某企业。。。建设项目，承担改项目安全评价的中介机构配备了专职安全评价师30人，？？《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局国家安全生产监督管理总局令第 22 号），该机构该配备注册安全工程师的人数是（）人。

A、3 B、6 C、9 D、12

15、依据《国务院安委会办公室关于开展2014年全国安全生产月和安全生产万里行活动的通知》（安委会2014 7号），2014年全国安全生产月活动的主题是（）。A、强化红线意识，促进安全发展 B、坚守安全红线，坚持科学发展 C、落实安全责任，保证科学发展 D、强化安全基础，推动安全发展

16、某石化企业组织有关安全技术人员对运行中的催化裂化装置存在的火灾、爆炸等事故隐患进行安全评价。按照安全评价实施的阶段分类，本次安全评价属于（）。A、消防现状评价 B、安全现状评价 C、安全验收评价 D、安全预评价

17、某省2003发生不期望的机械事件共计6600起。依据海因里希法则推断，该省在2003可能发生机械伤害的轻伤事故是（）起。

A 20 B 580 C 1060 D 6000

18、A化工厂将污水车间污浊罐灌顶安装雷达液位计工作发包给B公司，施工方案要求挥下罐顶人孔盖板，移至安全地点，开孔，焊接液位计接头后重新安装。施工人员为赶时间，直接在罐顶动火，导致罐内闪爆，罐顶扇开。2名工人从罐顶摔下，造成1死1伤。根据以上情景，该事故的直接原因为（）。

A、违规动火引爆罐内浊气 B、罐内污油没有清理干净 C、未拆除人孔盖板 D、未办理动火手续 5

19、某省2003发生不期望的机械事件共计6600起。依据海因里希法则推断，该省在2003可能发生机械伤害的轻伤事故是（）起。

A 20 B 580 C 1060 D 6000 20、某商场为减少火灾可能导致的重大事故损失，拟采取①设置防火墙②增设避难逃生场所③增设排烟风机④配备过滤式防毒面具等四种安全措施。按照安全措施等级优先顺序的一般原则，下列排序正确的是（）。

A、①③②④ B、①②④③ C、③①④② D、③④①②

21、依据《职业病分类和目录》（国卫疾控发（2013）48号），职业病共分为10类共132种。下列关于职业病分类及职业危害的说法中，正确的是（）。A、煤工尘肺发病人数占尘肺病总人数第一位 B、低气压职业危害引起的职业病属于高原病 C、红外线引起的职业病属于电光性眼炎 D、激光产生的职业病属于光感性皮炎

22、某市2013统计的四个行业发生事故的人员伤亡及经济损失如表所示，依据《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995），按照永久性全时能伤害损失工作日6000天，永久性部分失能伤害平均450天计算，下列说法中，正确的是（）。

永久性全失能伤害（人）永久性部分失能伤害（人）经济损失

人身伤亡费用（万）罚款（万）停产减产损失价值（万）机械 1 3 150 5 80 矿山 2 4 300 10 40 商贸 1 5 130 3 40 危险化学品 1 6 180 7 120 A、机械：直接经济损失155万，损失日数7250天 B、矿山：直接经济损失340万，损失日数12000天 C、商贸：直接经济损失133万，损失日数8250天

D、危险化学品：直接经济损失180万，损失日数8700天

23、某隧道在进行初期支护施工时发生坍塌事故，施工单位在事故发生后迅速组织救援工作，事故造成5人死亡，一台价值20万元的工具车被毁，此次事故救援费用为10万元，投入5万元对现场进行清理，至恢复施工，共耗时半个月，该项目每月的工资支出为20万元，劳动人身保险费为60万元。在不考虑其他损失的情况下，本次事故咋成的直接经济损失是（）万元。

A、320 B、330 C、335 D、345

24、某石油化工企业在检修生产线过程中，发生一起因人员误操作二引起的危化品泄漏事故，导致1名职工重伤和周边一条河流被污染，生产线设备损失20万元，在事故处理中，受伤职工的医疗、工伤补助等费用共计3万元，安全生产监督管理部门对该企业性质处罚2万元并责令其停产整顿，企业在停产期间损失为4万元，处理被污染的费用为10万元。本次事故的间接经济损失费用是（）万元。

A、12 B、14 C、16 D、19

25、某安全评价机构承担了一火电厂新建液氨储罐区项目的安全评价工作。评价人员在危险和有害因素辨识过程中产生分歧。下列关于液氨危险和有害因素的说法中，正确的是（）。A、液氨是烟气脱销氧化剂，具有很强的氧化性 B、液氨蒸发时要吸收大量的热，容易引起冻伤 C、液氨蒸发后产生黄色具有刺激性气味的气体 D、液氨也称为无水氨，是一种白色液体

26、某商场为减少火灾可能导致的重大事故损失，拟采取①设置防火墙②增设避难逃生场所③增设排烟风机④配备过滤式防毒面具等四种安全措施。按照安全措施等级优先顺序的一般原则，下列排序正确的是（）。

A、①③②④ B、①②④③ C、③①④② D、③④①②

27、生产经营单位发生生产安全死亡事故后，要立即启动应急预案，开展现场应急救援工作。下列任务中，属于现场处理的是（）。A．救护受害者和保护事故现场 B．对现场材料进行技术鉴定 C．联系保险公司理赔 D．统计工作损失价值

28、我国对从事特种设备的设计制造、安装、修理、维护、保养改造的单位实施资质许可，并对部分产品出厂时是安全性能监督检验，对在用的特种设备实施定期检验和注册登记，上述要求属于特种设备和安全监督方式中的（）。

A、设备专用和监督检查制度 B、市场准入和监督检查制度 C、市场准入和设备准用制度 D、行政许可和监督检查制度

29、甲省乙市的某化工企业发生储罐闪爆事故，事故未造成人员伤亡，XXXXX散至一河之隔的甲省丙市丁县境内，负责该事故应急处置指挥的是（）。A、甲省人民政府 B、乙市人民政府 C、丙市人民政府 D、丁县人民政府

30、甲公司为一家电梯生产企业，乙公司为一家有资质的电梯维护保养企业，丙公司为一家大型商场。丙公司从甲公司购置了一部电梯，并与乙公司签订了电梯维护保养合同，委托乙公司负责该电梯的维护保养。下列关于该电梯使用安全管理的表述中，正确的是（）。A、丙公司应负责电梯报废后的拆除工作 B、乙公司应建立该电梯的安全技术档案

C、乙公司应至少每月对电梯运行一次清洁、润滑、调整和检查 D、甲公司应对该电梯安全运行方面存在的问题，提出使用改进建议

31、某商场为减少火灾可能导致的重大事故损失，拟采取①设置防火墙②增设避难逃生场所③增设排烟风机④配备过滤式防毒面具等四种安全措施。按照安全措施等级优先顺序的一般原则，下列排序正确的是（）。

建筑工程变更的合同管理篇7

在建筑工程中, 难免会发生不同程度的工程变更现象。建筑工程变更主要是指对项目质量与进度, 尤其是投资产生较大的影响。具有丰富经验的承包商一般会利用工程变更得到合同价与施工工期的改变机会, 也就是建筑工程索赔。在实际建筑工程施工中, 业主、监理工程师要尤其注意控制工程变更而出现的工程索赔。所以, 对于建筑工程项目双方, 工程变更索赔的合同管理具有非常重要的作用。

2 建筑工程变更与索赔有关概念

2.1 建筑工程变更。

当业主决定对建筑工程合同文件中的描述进行更改时, 使建筑工程结构、质量、施工顺序、进度等产生变化, 被称为产生建筑工程变更。因建筑工程项目建设具有动态复杂性, 任何合同在履行前都无法预见工程实施时可能发生的变化。所以, 在建筑工程承包施工中不能避免产生工程变更。

2.2 工程索赔。

索赔是指在履行建筑工程合同中, 对非自身过错, 而应由对方承担的责任导致的损失向其提出补偿的具体要求。在建筑工程实际中, 双方都可能提出索赔, 但一般情况下, 业主提出索赔的相对比较少一些, 而且比较容易处理。业主可采用冲账、履约保函没收、工程款扣拨等方式对承包商索赔, 而承包商向业主索赔比较常见也具有代表性, 因此, 通常将其作为索赔管理重点。索赔不是惩罚, 在性质上是一种经济补偿行为, 属于对合同正确履行的正当权利要求。在法律上, 索赔方受到的损害与其行为不一定存在因果关系。索赔事件是由一定行为或不可抗力事件而引发, 由当事人或第三方行为造成。在通常情况下, 索赔可采取协商方式进行解决, 如双方没有达成一致意见时, 可通过仲裁方式解决双方争议。

3 工程变更内容及索赔分类

3.1 工程变更内容。工程变更涉及诸如设计、施工进度、增加工程量或施工顺序等方面的变更, 内容比较广泛。

3.2 工程索赔类别。

根据干扰事件类型, 可分为拖延工期、无法预见的外部条件或障碍、工程变更或中止索赔等很多类型;根据合同类型可分为总承包合同、分包合同、合伙合同及劳务合同等很多类型;根据不同索赔要求可分为工期、费用索赔等很多类型;根据索赔起因可分为建设企业违约、合同变更、合同错误及工程环境变化索赔等很多类型;根据索赔处理方式可分为单元项、总索赔等很多类型。

4 产生建筑工程变更合同的管理内容

4.1 规定的建筑工程变更程序。

工程变更程序一般有提出、审查、编制变更文件、发布变更指令、确定变更单价及工程变更实施等。工程变更由业主、工程师、承包商共同提出, 业主对工程变更审查, 工程变更文件由工程师编制后并下达变更指令, 变更工程单价确定后由承包商实施。

4.2 确定的工程变更价格。业主、监理工程师参考合同单价确定后, 采用承包商协商新单价, 承包商实施变更。

5 施工索赔

在建筑工程索赔中, 为获得经济补偿或延长施工工期的要求, 一般都是将承包商向业主提出, 这被称为“施工索赔”。在承包的建筑工程中, 承包商具有更广泛的索赔范围。通常如果不是承包商责任, 而受外界干扰导致的延长工期和增加成本都可能提出索赔。可分为两种情况, 一种是业主违约, 合同责任没有履行, 承包商可提出赔偿要求;另一种是业主没有违反合同, 因其它原因导致的损失, 承包商可提出补偿要求。

索赔要特别注意以下几方面:一是提出的时效性, 在建筑工程施工过程中, 业主没有按照合同约定对各项义务履行出现错误或责任应由甲方承担, 导致延误工期或合同价款及乙方其它经济损失向承包商延期支付, 乙方都可以书面形式向甲方提出相应索赔。二是索赔原因合法性, 承包商应合理合法提出施工索赔, 索赔原因大致分为因自然条件不利与人为障碍产生的索赔;临时中断施工和降低功效产生的索赔;延长和延误工期产生的索赔;上涨的物价产生的索赔;工程款拖欠产生的索赔。三是施工索赔费用的正确性, 施工索赔费用一般可分为人工费、材料费、机械施工费及其它费用的索赔。计算索赔费用的方法采用较多的是分项法, 根据各索赔事件产生的损失费用分别对索赔值进行计算。一般分为对索赔事件影响的费用分析, 受索赔事件影响的各费用数值的计算, 比较合同价中的费用三步。汇总上述各费用项目的索赔值, 就能获得总费用索赔值。分项法中索赔费用涉及工程施工中产生的额外人工费、机械使用费、材料费、管理费等, 因分项法根据实际产生的成本进行计算, 因此在施工中, 收集整理第一手材料就十分重要。

施工索赔应采取一定的策略, 要具有确凿证据和真实索赔时间, 针对事实索赔, 以免影响索赔的说服力。索赔值计算应准确合理, 详细说明计算依据, 才易被对方所接受, 避免产生不必要的纠纷和争议。通常索赔都是针对因非承包商责任导致的事件, 对方负全部责任在索赔报告中应明确, 不能采用模棱两可的语言, 以降低在索赔中的地位。在索赔报告中, 对事件突发性和不可预见性应特别强调, 承包商对此准备不足也难以进行预防, 只能采取有效措施, 充实索赔理由, 易于对方所接受。

6 工程签证及索赔

在建筑工程施工中, 承发包双方根据合同约定达成的一致意见的补充协议被称为工程签证。工程签证经双方书面确认后, 可成为结算或工程造价增减的重要依据。工程索赔是承发包双方中因非自身因素或对方对合同义务未正确履行而造成的损失时, 在约定期限内请求对方赔偿的权利。此权利未获得双方协商一致或得到有关部门确认前, 不可用于工程结算依据。

7 结论

综上所述, 在建筑工程实施中, 难免会产生建筑工程变更, 也一定会发生索赔。所以, 承包商应掌握各种索赔因素和事件实施索赔, 以尽可能降低不必要的经济损失。对于建筑工程变更和索赔的合同管理, 业主和监理工程师应提高重视程度, 严格按照有关程序对各项索赔事项进行办理, 并不断提高反索赔意识, 进而使业主损失明显减少。这样才会在本质上降低产生建筑工程变更和索赔事件的比例, 对于提高建筑工程管理水平发挥十分重要的作用。

参考文献

[1]李秀科.加强合同管理维护企业经营[J].科技资讯, 2012, 15.

[2]孙新军.建筑工程项目管理中合同管理的现状分析与对策[J].黑龙江科技信息, 2013, 11.

[3]马敏香.浅谈如何加强合同管理[J].经营管理者, 2014, 5.

[4]战.通过合同管理的信息化提高合同管理水平[J].现代经济信息, 2013, 6.

建筑工程合同管理题库篇8

关键词:建筑企业;合同管理

当前,建筑业作为我国国民经济的支柱产业,是国民经济的发展支柱,对国家经济的发展和社会进步的贡献不言而喻。建筑业的有序发展,直接影响国民经济的健康有序发展。随着经济的快速发展和建筑市场的对外开放,合同、合同管理和索赔在我国工程管理界,特别是在建筑企业受到普遍重视,其原因是,我国建筑业正面临市场经济和与国际接轨的挑战。在我国,建立社会主义市场经济,就是要建立完善的社会主义法制经济。在工程建设领域中,要加强建筑市场法制建设,健全建筑市场法制体系,从而保证建筑市场依法有序地正常运行,要达到此目的,必须加强对工程合同的法律调整和管理,贯彻落实《合同法》及有关法规和推行建设工程类合同示范文本等。目前,我国建筑市场属于买方市场,竞争激烈,工程合同价格中包含的利润逐步减少,合同风险加大,合同条件苛刻。企业必须通过提高项目管理水平来提高企业的素质和竞争能力,而合同管理是工程项目管理的一个重要组成部分。只有进行有效的合同管理,才能避免亏损,取得工程盈利。

一、合同管理在建筑企业中的作用

1.合同确定了工程实施和工程管理的主要目标

(1)工期。包括工程的总工期、工程开始、结束的具体日期以及工程中的一些主要活动的持续时间,它们是由合同协议书、总工期计划、双方一致同意的进度计划规定。

(2)工程质量、规模和范围。详细而具体的质量、技术和功能等方面的要求。例如建筑面积、项目要达到的生产能力、建筑材料、设计、施工等。它们由合同条件、图纸、规范、工程量清单等定义。

(3)价格。包括工程总价格、各分项工程的单价和总价等,它们由中标函、合同协议书等定义。

2.合同是双方责任、利益和权力的纽带

(1)承包方的期望是。尽可能多的取得工程利润,增加收益,降低成本。

(2)业主方的期望是。以尽可能少的费用完成尽可能多、质量尽可能高的工程。

由于双方的期望不一致,将导致工程过程中的利益冲突,并造成工程实施和管理中双方行为的不一致、不协调和矛盾。合同双方常常都从各自利益出发考虑和分析问题,采用一些策略、手段和措施达到自己的目的。但合同双方的权利和义务是互为条件的,这一切又必然影响和损害对方利益,妨碍工程顺利实施。合同是调节这种关系的主要手段。双方都可以利用合同来保护自身的利益,限制和制约双方。所以合同应该体现双方经济责权利关系的平衡,如果不能保持这种均势,则导致合同一方的失败,甚至整个工程的失败。

3.合同是工程过程中双方的最高行为准则

工程过程中的一切活动都是为了履行合同,都必须按合同办事,双方的行为主要靠合同来约束,所以,工程管理以合同为核心。在市场经济中,合同是当事人双方经过协商一致达成的协议,在合同所定义的经济活动中,合同限定和调节着双方的义务和权利,作为双方的最高行为准则,任何工程纠纷问题首先都要按合同解决,合同具有法律上的最高优先地位。合同一经签订,只要合同合法,则成为一个法律文件。双方按合同内容各承担相应的法律责任,享有相应的法律权利,都必须用合同规范自己的行为。如果不能认真履行自己的责任和义务,甚至单方撕毁合同,则必须接受经济的、甚至法律的处罚。除特殊情况(如不可抗力)外,合同当事人不能摆脱这种法律约束力。

4.合同体系是决定项目管理机制的重要因素

业主通过合同分解和委托项目任务,实施对项目的控制。所以一个项目的合同体系反映了同时也决定了项目的管理机制。合同将工程所涉及到的生产、材料和设备供应、运输、各专业设计和施工的分工协作关系联系起来,协调并统一工程各参加者的行为。

5.合同是工程过程中双方解决争端的依据

由于合同双方利益的不一致,在工程实施过程中争端是难免的,争端是经济利益冲突的表现,常常起因于双方对合同理解的不一致、合同实施环境的变化、一方未履行或未正确履行合同等。

二、我国建筑企业合同管理现状

1.我国法律体系尚不健全,合同实施的法律环境恶劣

人们不习惯用法律手段和合同措施解决问题。合同签订和实施问题很多,合同管理的成效不显著,水平也很难提高。

2.我国目前建设市场竞争激烈,合同双方地位不平等,合同约束力不强

由于建筑市场的激烈竞争,业主在合同中经常提出苛刻的合同条件,而承包商迫于生计,只能接受这样的合同条件。在工程中,承包商处于被动地位,常常为了搞好关系,而不能严格认真地执行合同,不敢向业主提出合理的索赔要求。在合同的签订和执行过程中,双方的非理性行为恶化着工程承包市场环境。

3.我国目前工程管理整体水平低,合同管理效果不显著

无论业主、承包商、甚至监理工程师合同管理水平都很低,合同意识薄弱,缺乏合同管理人才,很难严格履行合同,通常合同双方都有违约行为。因此在我国推行严格的合同管理十分困难。

4.建筑市场对外开放,市场竞争愈加激烈

随着中国加入世界贸易组织,我国的建筑业将面临一次重大的挑战,更多的外国工程设计和承包商将进入中国市场,他们凭借强大的资金、技术和管理优势,将对国内企业造成很大的压力,使国内竞争更加激烈,这也使我们必须加强合同管理,在竞争中求生存、谋发展。

由此可见,合同意识的淡薄、合同管理水平低仍是我国建设工程中的普遍现象。上述问题的存在严重制约了我国工程管理水平的提高,对工程经济效益和工程质量产生严重的损害。由此看来,就需要我国建筑企业强化合同管理,使得建筑市场法律化、规范化,从而从整体上提高企业管理水平,使得我国建筑市场走向高效、科学、规范之路。

三、强化建筑企业合同管理的对策

1.加强合同管理意识,普及合同管理知识,提高企业的风险防范意识

施工企业必须加强合同意识,重视合同管理,要从思想上真正意识到合同的重要性,强调按合同要求施工,而不仅仅是按图施工。合同管理不仅是合同管理人员的职责,合同涉及面广,整个管理层,特别是企业负责人,都应有合同管理的观念和意识,营造一个人人都重视合同管理的氛围,强化全员合同管理意识,通过强化理论学习,总结合同管理的经验和教训,提高合同管理水平,从而提高企业的风险防范意识。

2.建立合同管理工作的组织机构,健全和完善合同管理网络

目前不少建筑企业合同管理比较随意,没有专门的合同管理机构,也没有专人管理。合同管理是一项重要的经济管理工作,合同管理水平的高低对企业的经济效益影响很大,因此,企业必须结合实际建立完善合同管理的组织机构。

3.培养高素质合同管理人才,引进先进管理模式

(1)要重视选人,要选调素质高、学习能力强、知识面广、责任心强的人员充实合同管理队伍。

(2)要加强理论学习。经常组织在职培训,组织专题学习和讨论,学习《合同法)、《建筑法》、《建设工程施工合同示范文本》、《最高法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若千问题的解释》等。鼓励合同管理人员参加法律和经济管理方面的考试及相关的执业资格考试,提高他们的理论水平。

(3)要创造同业交流的渠道,引导同业交流。真知灼见往往在交流中产生,可以适当组织业余活动,建立有效交流渠道,以达到互相促进、互补不足的目的。

(4)要以机制激励人。明确合同管理人员的责、权、利,建立完善岗位竞争机制和奖惩机制,以机制激励人。

(5)在实践中培养、锻炼、造就人。实践培养是关键,应该把合同管理与项目管理结合起来,把合同管理人员放到施工项目部去从事合同管理的具体工作,在工作中实践合同管理的理论、方法,以完善能力结构。

4.建立、健全完善合同管理制度

制度建设带有根本性、长期性和稳定性。合同管理制度的建立在合同管理中起着至关重要的作用。企业要做好合同管理工作,必须建立健全一套行之有效的、严格的规章制度和可操作的作业制度,用制度堵塞漏洞,规范管理。

四、结论

由于我国刚从计划经济转为市场经济,我国的建筑企业与发达国家的国际公司相比还有很大的差距。我国建筑企业要提高承包工程的经济效益和管理水平,加快与国际接轨,必须提高合同管理与索赔水平。