仓库屋面防水维修施工合同协议(精选6篇)
甲方:怀化市纺织品总公司 乙方:徐亨东
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,在双方平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方房屋防水维修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条 维修工程概况
1、维修工程地点:怀化市纺织品总公司物业:①宿舍区3栋墙裙;②太平桥后栋仓库屋脊及靠街道一侧屋面;③宿舍区铁门;④宿舍区路灯安装;⑤太平桥公用卫生间门。
2、维修工程内容及做法(见维修工程预算书)
3、维修工程承包方式,双方商定采取由乙方带资进场,包工包料。
4、维修工程期限25天。开工日期:2015年12月6日;竣工日期:2015年12月30日。
5、合同价款:本合同工程造价为(人民币:28102元,金额大写:贰万捌仟壹佰零贰元整)。
第二条 甲方工作
1、开工前,为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则;
2、提供施工期间水源、电源;
3、甲方参与工程质量和施工进度的监督,负责工程竣工验收。
第三条 乙方工作
1、施工严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工作;
2、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
3、保证施工现场的整洁,工程完成后,负责清扫施工现场;
4、根据天气情况合理安排施工,确保房屋租赁户财产不受损失;
5、施工过程中如发生任何安全事故,均由乙方自行负责。
第四条 维修工程验收和保修
1、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应自接到验收通知后两天内组织验收。
2、本工程自验收合格后,双方签字之日起保修期为贰年,验收合格后,乙方向甲方填写工程保修单。
第五条 维修工程款支付方式
维修工程验收合格后,甲方向乙方支付所有工程款。第六条 违约责任
1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关规定,受到罚款或给对方造成经济损失,由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失;
2、因一方原因,造成合同无法继续履行时,由责任方赔偿对方相应的经济损失;
3、由于乙方原因,维修工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理。
第七条 附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效;
2、合同签定后工程不得转包;
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份;
4、合同履行完后自动终止。
甲方(签章):
乙方(签章):
代表(签字):
代表(签字):
昆明某印刷厂位于昆明市高新技术开发区,建于1991年,其车间屋顶采用钢屋架金属结构。经过多年的使用,印刷厂车间的彩钢屋面失去了防水效果,出现了渗漏水,需进行维修。由于该厂房为印刷厂车间, 车间内全部为印刷设备,因此防水要求较高,防水施工后车间要求滴水不漏,防水设防等级为一级。
2渗漏原因分析
2.1材料特性的原因
金属彩钢板自身导热系数大,当外界温度发生较大变化时,彩钢板易产生收缩变形,在接口处出现较大位移,使得接口部位极易产生漏水隐患。钢结构体系中,由于结构本身在温度变化或受风载、雪载等外力作用时,容易发生弹性变形,使得钢结构在连接部位产生位移,造成漏水隐患。特殊部位,比如循沟连接处、屋面采光带部位等,由于使用不同材料连接,应力变化不同步,也易产生渗漏水隐患。
2.2房屋结构设计或板型缺陷
本工程金属屋面采用的彩钢板,为波高较低的板型(有效面积大),且搭接宽度小,在结构设计时,房屋坡度较小,雨水较大时极易产生积水,积水漫过板型搭接部位,造成房屋漏水。
2.3接缝密封失效
由于印刷厂车间使用年限较长,原金属屋面固定件的橡胶密封垫片老化、脱落,造成屋面固定件部位产生渗漏。此外,屋脊部位的瓦梁接缝部位密封件脱落,由于屋面坡度较小,下雨时产生渗漏。
2.4缺少维护
金属屋面使用过程中缺少维护,屋面堆积垃圾, 特别是屋面天沟处灰尘、枯叶等垃圾堆积较多,堵塞了下水道管口,一旦积水,就会造成渗漏。
3防水设计方案
针对工程实际情况,防水设计方决定选用金属屋面丙烯酸高弹防水涂料进行防水施工。金属屋面丙烯酸高弹防水涂料是以高分子聚合物乳液为基料,添加多种助剂及颜料、填料制成的单组分防水涂料,产品性能满足JG/T 375—2012《金属屋面丙烯酸高弹防水涂料》标准的要求。金属屋面丙烯酸高弹防水涂料施工后所形成的涂膜具有优异的耐水性、粘结性、柔韧性。金属屋面的采光板、伸出屋面管道、风机口、金属板搭接缝、加固螺钉、天沟及其他节点部位进行重点 “一布二涂”防水加强处理[1]。
4施工工艺
4.1施工工艺流程
清理屋面垃圾→清洗灰尘、污渍,除锈→检查金属屋面彩钢板→加固螺钉,更换密封垫片→细部节点防水加强处理→涂料大面积喷涂施工3遍→工程验收。
4.2施工准备
1)预先检查喷涂设备,并准备好扫把、水管、钢丝刷、安全带、刷子等施工机具。
2)将施工所需要的防水材料备好。
4.3施工预处理
1)将屋面尤其是天沟处的垃圾清理干净,垃圾用袋子装好,安全运送到工厂的垃圾房内。
2)接通屋面水管,用水将灰尘冲洗干净,去除屋面污渍。
3)检查屋面是否牢固,对屋面的紧固件进行加固处理,更换屋面紧固件的密封垫片,更换下来的密封垫片用袋子装好,安全运送到工厂的垃圾房内。
4.4细部节点处理
1)金属屋面搭接处:先涂一层金属屋面丙烯酸高弹防水涂料,在其仍湿润时,把15~20 cm宽的聚酯无纺布嵌入其中,再在聚酯无纺布的上面用金属屋面丙烯酸高弹防水涂料充分浸润,直至涂料全干。图1所示为金属屋面搭接处防水构造。
2)金属屋面突出物(烟囱、出气孔、风机口等):首先按技术要求裁剪好尺寸、形状合适的聚酯无纺布, 在突出物周围涂刷一道金属屋面丙烯酸高弹防水涂料,然后把裁剪好的聚酯无纺布铺于其上,再从聚酯无纺布的上面用金属屋面丙烯酸高弹防水涂料充分浸润,确保不起泡、不起皱。图2所示为金属屋面突出物防水构造。
3)屋面固件:采用金属屋面丙烯酸高弹防水涂料对紧固件进行封闭涂刷处理,范围为屋面固件周围直径5 cm的区域。图3为屋面固件防水处理示意图。
4)其他部位:金属屋面天沟、屋脊、水落口等处,先进行局部防水处理,然后在更大范围涂刷一道金属屋面丙烯酸高弹防水涂料,在其仍湿润时铺上聚酯无纺布,再从聚酯无纺布上面用涂料充分浸润,以至全干,最后再涂刷一道金属屋面丙烯酸高弹防水涂料。 图4为屋面天沟防水构造,图5为屋脊防水构造,图6为水落口防水构造。
4.5大面积喷涂施工
细部节点处理完毕后,大面喷涂金属屋面丙烯酸高弹防水涂料3遍,厚度达1.2 mm。前一遍涂膜干燥后,才能喷涂下一遍防水涂料,下一道喷涂应与上一道喷涂行进呈反方向进行。喷涂方向应顺金属屋面板沟的方向,边喷涂边检查屋面是否有异物,以免影响防水涂料与基层的粘结性能。喷涂过程中,应保持喷涂均匀,每次喷涂涂层不能过厚,以免产生涂料堆积现象,也不能存在漏喷现象。
喷涂开始时,先调整好喷枪,确保涂料出枪雾化效果良好、出料量均匀适宜。喷涂过程中,应随时观察压力参数,并做好记录。停枪时应在非喷涂工作面,以免喷到未干燥涂膜,影响工程质量。喷涂完毕后,应用清水将喷枪清洗干净,以免遗留涂料堵塞设备,影响下次使用。图7所示为喷涂现场与喷涂完成后的屋面。
4.6工程验收
金属屋面丙烯酸防水涂料施工完成后,待涂膜完全干燥,按相关规范对工程组织验收。
5施工注意事项
1)工程施工过程中,应注意施工环境,喷涂作业宜在5 ℃以上、35 ℃以下、湿度不大于85%的气候条件下进行,当遇到温度低于5 ℃、湿度大于85%或预报24 h内有雨的天气条件时,应该停止喷涂作业。
2)金属屋面丙烯酸高弹防水涂料应存放在阴凉、 通风、干燥处,防止曝晒、雨淋。涂料使用前,应搅拌均匀,开盖产品尽快使用完,对于没有用完的桶装涂料, 应将盖子重新盖好,妥善存放。
3) 喷涂过程中应做好安全防护工作,戴好护目镜,高空作业时系好安全带。若在使用中不慎将涂料溅入眼睛,应马上用大量清水冲洗,随即就医。
4)喷涂过程中,应注意风速,大风天气不能施工。 喷涂过程中,随时观察涂料喷涂厚度,匀速进行喷涂, 保持涂膜厚薄均匀,枪头与屋面金属板保持合适的距离(一般在60~80 cm)。
6结语
采用喷涂工艺施工金属屋面丙烯酸高弹防水涂料,涂层与屋面的粘结效果优于手工涂刷的粘结效果,同时喷涂工艺能显著提升施工工作效率,提高工程质量。
施工完成后的涂膜防水层为白色冷屋面,能起到反光隔热的效果,有效降低能源消耗,施工完成的屋面节能、环保、美观[2]。完工后的整体涂膜防水层,对金属屋面能起到良好的保护作用,延长金属屋面的使用年限。
该工程施工完毕后,经过几场雨淋试验,没有出现渗漏点,防水效果良好。
摘要:在分析存放设备的印刷厂厂房彩钢屋面渗漏原因的基础上,介绍了渗漏治理的防水系统选择及处理方案,重点阐述了金属屋面丙烯酸高弹防水涂料的施工方法,屋面搭接处、突出物、固件、天沟、水落口等节点部位的处理工艺,以及工程施工过程的注意事项。
承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》和国务院颁发的《建筑安装工程承包合同条例》的规定,甲方决定把本工程7、8#楼的屋面卷材防水分包给乙方施工,为了明确经济关系和责任,结合本工程具体情况,经双方协商签订本合同。
一、工程名称、工程地址及选材
1、工程名称:罗马广场小区
2、工程地点:淮南市朝阳东路
3、工程选材:3mm厚SBS复合胎纸-5°山东潍坊市宏源牌。
二、工程量及造价
工程造价:每实铺一平方米面积26元,工程完工后,按实铺面积进行结算。
三、承包方式付款方式
1、承包方式:包工包料
2、付款方式及保修:按建设单位与总承包方所订立的大合同为准,材料进场验收合格后开始施工(要负责原材的送检),按月进度的70%支付,中途不借支任何费用,工程竣工验收后付至分项工程总造价的90%,总工程款得10%作为质量保证金,若五年后无漏水等质量问题,一次性结清所有款项。
四、本防水工程自施工条件许可开始,暂定自 年 月 日至年 月 日完成,由于各方面不可抗拒自然灾害而造的工程损失,按上级规定处理,工期顺延。
五、施工质量严格按设计图纸和施工验收规范及地方标准、相关图集施工,原材料进场必须报监理单位、建设单位检验认可同时出具检验报告和相关证明文件,每道工序施工应报验合格,施工结束后应通知建设单位、监理单位、发包单位验收合格并出具验收合格证明文件。
六、双方责任
1、乙方人员进场后,负责清除现场障碍物,并交施工技术交底一份。
2、工程竣工后,负责清理好现场。
3、施工期间外界、间接干扰及一切工伤事故由乙方承担,与甲方无任何关联。
七、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签章后生效,全面实行合同内容终止,未尽事宜,双方协商解决。
甲方代表: 乙方代表:
联系电话: 联系电话:
一、工程概况
施工范围:屋面防水施工
施工主要内容:
1、铲除局部起泡和脱落的老化防水层;
2、安装排气孔;
3、做改性沥青防水卷材;
4、女儿墙做聚氨脂防水涂料。
二、编制说明:
编制依据:按甲方意图。
《建筑乙方质量管理条例》xx版
《按国家gt19250—xx标准》
《建设工程项目管理规范》g/t50326—xx 《建筑工程施工质量检验评定统一标准》cg301—88各规安全规范、规定。
三、施工部署:
(一)施工准备
(1)项目负责人,五大员等组成骨干施工量,该专项屋面防水人员进场具有丰富的各项防水施工技能与实践经验,对具体技术及作范围相当熟悉,具有较强的现代管理意识和法律观念,能以甲方项目经理为核心,精心施工,达到优质、快速、安全的目的。
(2)制定严密的管理体制:施工力量准备,按照项目管理层组劳务作出层分离的原则,我公司对该工程指派有丰富施工管理经验的管理人员,从公司抽调作
技能过硬的技术工人,组成能打硬仗的施工作业班组,签定劳动合同明确双方责、权、利;提倡一专多能,一岗多职,确保工程施工顺利进行。
(3)材料准备:工程开工前,我公司准备符合质量环境、职业健康安全要求的正规厂家合格产品。
(4)劳动力进场准备:
1)施工动员及交底,我们充分利用开工前的前期准备时间,对本项防水工程施工人员、管理人员及施工作人员进行施工前动员及技术交底工作,经过动员及交底使施工人员了解施工的基本情况,清楚施工特点,以及注意事项,做好心中有数,提高思想认识,振作工作精神,保证按质按量完成任务。2)劳动的落实,保证措施
①根据施工方案、实施要求,提前落实安排和组织劳动力进场,并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。
②在做好上述需求计划落实之后,应另行做好施工劳动力安排预备计划,以备在必要时能随时召集调用,作为确保合同工期一项必要措施。
③对施工人员的生活和后勤条件做充分考虑安排,包括住地、通讯、饮食、起居、卫生季节变化适应等方面,保证他们全力投入工作之中,确保施工进度和管理的需要。
(二)施工顺序及处理:
铲除局部起泡,脱落的防水层 修补屋面炸裂处以及人为破坏处 安装排气孔 清扫屋面 刷基层处理剂一遍做改性沥青防水卷材女儿墙做聚氨脂防水涂料。
(三)屋面防水工程质量的检查及验收:
防水层施工完毕,要进行检查,不得有鼓包、皱折、胶落和大的起壳现象,做篇二:防水施工合同
防水施工合同
1、防水工程施工合同书
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程施工合同条件》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:
一、工程概况
1、工程地点及工程名称:
2、承包形式:
3、质量要求:
4、开、竣工日期:
5、使用材料名称:
6、甲方驻工地代表:乙方驻工地代表:
二、工程价格及结算办法
1、总工程量:
2、价格:
3、预付款:(总金额%)万拾元
4、预付款结算时间及手续:
5、工程结算时间及手续:
三、质量要求及保修期限
1、甲方对本工程找平层要做到平整、光滑、干净、符合国家验收规范要求,特殊部位要接受乙方的技术要求;
2、乙方对本工程防水层要做到无渗漏现象,按国家施工规范施工,并接受甲方和质检部门的规范化验收。
四、双方责任
1、甲方免费提供电力,卷扬机械和燃料的方便,同时提供劳工的食宿方便。
2、建立交接手续,对防水成品层,甲方有加强保护的责任,谁损坏谁负责。
3、乙方要向甲方提供产品合格证书和检验报告单及施工的其它档案资料。
4、乙方有自我保护的责任,安全事故一概由我方负责。
五、其它条款
本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,都具有同等的法律效力。本合同的执行中争议解决,先协商解决,协商无效再起诉法院或经济法庭,依法解决。
本合同的执行和终止,自签订日起到工程结算清日为止。
六、法律责任
1、甲方违约:防水工程验收合格甲方承担乙方一切经济损失;该款按10%的月利息计算,作为违约金,并承担由此而产生的一切法律责任。
2、乙方违约:在没有特殊的情况下,如乙方不按期施工和一次交验不合格所造成的适当的经济损失由乙方承担。
发包方(甲方):承包方(乙方):
住址: 住址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人:委托代表人:
电话: 电话:
开户行:开户行:
账号:账号:
2、建筑防水工程施工合同
发包单位:(以下简称甲方)
承包单位:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守。
一、工程名称:
二、工程地址:
三、工程范围:
四、工程内容:
五、承包方式:包工包料。
六、施工材料:
品名型号规格
品名型号规格
品名型号规格
五、工程造价:
1、施工每平方米元,(包含辅料及人工费)竣工后按实际面积结算。
2、施工面积为m2,总工程款为元整。大写:
六、工程期限:
开工年月日
竣工年月日(遇雨顺延)
七、结算方式:
1、材料及人员入场经甲方确认符合合同要求甲方向乙方支付总工程款的%。
2、完工经验收合格后日内甲方一次性向乙方总工程款的%。
3、余款%作为质保金,保修期过后日内甲方一次性向乙方付清。
八、甲、乙双方责权:
1、甲方应向乙方提供本防水工程的有关设计图纸的书面材料,乙方应按设计标准及施工工艺施工。
2、甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前,共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察,对前道影响防水施工的条件由甲方负责解决。
3、甲方应为乙方施工所需库房创造条件,乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度,接受甲方的监督管理,保证文明安全施工。
4、乙方应按规定向甲方提供施工的有关复印件,及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方进行工序、质量及时验收。
5、工程保修期年,质保期内因乙方施工或材料原因造成的渗漏,乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行免费维修,全力做好保修期内的服务工作。甲方使用不当或自然灾害等造成的防水层破坏,乙方不负其责。
九、其他约定:
1、施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程,应按国家建筑防水标准执行施工,双方协商价格。
2、乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响,现场施工条件的限制,由甲、乙双方及时协调,合同工期相应顺延。甲方不按合同付款,从而影响工期,责任由甲方承担。
3、未尽事宜,甲、乙方随时协商,签订补充协议,作为本合同附件。
4、本合同一式份,甲乙双方各执份,本合同自签订之日起长期有效。
甲方:乙方: 法定代表人或委托人:法定代表人或委托人:
地址:地址:
电话:电话:
3、防水工程施工合同
甲方:
乙方:
甲乙双方在平等、自愿协商的基础上,就甲方裕泰酒店屋顶、外墙、室内局部卫生间查漏水工程补救工程的防水施工事宜达成如下协议:
第一条工程名称:
第二条工程地址:
第三条工程内容:
第四条:承包方式:
第五条:工程期限:
第六条:甲乙双方责任:
甲方:
1、做好施工前期准备工作,协助乙方按时进场施工;
2、免费提供乙方施工用水、用电;
3、为乙方提供材料放置空间等方便;
4、协助乙方及时处理施工中与各工种的协调;
5、施工过程中如有变更,应提前通知乙方,并负责随时检查、督促工作进度和质量;
6、保证施工基层与作业面、作业环境符合国家相关规范。
乙方:
1、严格按施工方案(施工方案作为本合同附件)及有关规范组织施工,保证工程质量;
2、精心组织施工,保证施工进度;
3、甲方延误乙方工期的,乙方工期顺延。
4、负责乙方施工人员的防盗、防意外事故等安全事项。篇三:a3、a5屋面防水施工合同
张北中央大道二期a标屋面防水工程
施工承包合同
工程名称: 张北中央大道二期工程
建设单位:施工单位:
日 期:年月日
防水工程施工承包合同
签定日期:
签定地点:
发包单位: 张北景冠房地产开发有限公司(以下简称甲方)承包单位:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。
第一条 工程概况
1.1 工程名称:中央大道二期a标工程 1.2 工程地点:张北县张北一中旧址
1.3 承包范围:中央大道二期a标a3#、a5#住宅楼屋面防水。
1.4 承包方式:本项目防水工程采用“包工、包辅料、工机具”的形式。包所有人工、辅料(汽油、底油、嵌缝材料等)、机械设备、工期、质量、安全、文明施工、临时设施等其他一切费用,包一次验收通过。
1.5 工期:总工期60天,开工日期以甲方通知为准。
第二条 合同单价及组成
2.1 本工程采用“包工、包辅料、工机具”的形式,承包单价为:12.00 元/平方米,合同价格不因政策和市场价格变化或其他原因而作任何形式的调整。尽管施工图纸和监理审查的施工组织设计、国家有关标准、规范及本协议要求施工时须加强的部位,其合同单价也不做调整。
2.2 本合同结算办法是按经甲方验收合格的工程量(面积)×本合同单价来结算(由甲方和监理验收审定的实际面积)。
第三条 乙方的责任和义务
3.1 工程施工过程中,乙方应当按照甲方要求的施工进度计划施工。
3.2 乙方应服从甲方和总包方的管理,用水用电及材料堆放等服从甲方和现场管理的安排。
3.3 乙方必须按施工图纸、施工总说明、图纸会审记录、设计修改(或变更)通知单和国家现行《施工及技术验收规范》作好自检工作,因为自检工作不及时带来的质量问题及甲方费用增加等一切损失和后果由乙方负责;未经中间验收且获得有关部门书面确定,乙方不得擅自进行后续工序施工,否则,由此造成的一切损失,包括但不限于返工、维修、质量缺陷所导致的索赔等均由乙方承担。
3.4 乙方施工过程中所发生的一切质量安全事故不论大小,均由乙方自行承担责任,并立即报告甲方和建设主管部门。
3.5 竣工验收前乙方退场时,必须清理现场,保证施工场地达到本合同约定要求,并书面通知甲方进行清场验收。否则,甲方有权委托其它单位清理,由此产生的费用由乙方承担。3.6 乙方在工程施工过程中,必须维护工地现场及其周围的绿化等公用设施,对任何违反文明施工的行为,甲方有权责令乙方限期整改,若2日内仍未整改时,甲方有权委托他人完成该项工作,由此产生的费用由乙方承担。
3.7 乙方在工程施工过程中,对环境或第三人造成损害时,应当承担损害赔偿责任,与甲方无关。
3.8 施工过程中,乙方采用新技术、新工艺、新措施、新材料必须征得甲方同意方可实施。
3.9 做好施工组织管理、维持现场整洁、道路畅通。
3.10 乙方工人必须遵守治安管理的规定,如果乙方工人有打架、斗殴等违
反治安管理条例的行为,除接受治安管理条例的处罚外还必须向甲方支付每次伍千元的违约金;乙方必须遵守劳动法的规定,及时向本单位工人发放工资,否则,甲方有权在监理单位的见证下,按照乙方本项工程报送的工人工资表正本(有工人岗位描述、工人身份证及工人按的手印等)代付部分或者全部工资给工人,以确保工程顺利进行,代付款额在乙方工程款中直接扣除,另外乙方还必须向甲方一次性支付该代付款总额的30%的违约金(也在乙方工程款中直接扣除),并且由于工资纠纷所造成的停工、投诉等不良后果和对甲方造成的所有损失由乙方负全部责任。
第四条 工程质量等级
4.1 本项目的所有防水工程都必须按照技术交底及国家有关规范施工,所用防水材料都必须坚持先检验后使用的原则,不合格的材料坚决不使用,确保所有防水工程不渗水、漏水,达到合格等级.4.2 分部分项工程经返修后质量达到合格的,所发生的一切费用及损失由乙方全部承担,并且该分部分项工程结算造价下浮3%;若分部分项工程经多次返修后质量才达到合格的,则返修期间所发生的一切费用及损失由乙方全部承担,并且每返修一次该分部分项工程结算造价即下浮3%。由于返修造成影响工期的,工期不予顺延,并赔偿延误工期所造成的一切损失。4.3 双方对工程质量有争议,由张北县质量检验监督站进行调解。
第五条 付款方式
5.1 工程无预付款,工程竣工备案完成后,进行结算,结算完成后28天内,除扣除5%的质量保证金,其余工程款一次性结清。
待5年质保期满后结算质保金,14个工作日内无息退回乙方。最终完成工程量按实际数量结算。
5.2 乙方不得以甲方未按约定支付款项为由停工,否则必须向甲方支付违约金壹拾万元整。如甲方未按时付款超过一个月后,甲方必须每天按应付工程款的1‰向乙方支付违约金。
第六条 竣工验收
6.1 乙方认为工程具备竣工验收条件后,应向甲方提供竣工验收报告。甲方代表收到报告后二天内组织监理单位会同乙方进行验收。如验收不合格,乙方必须按照甲方和监理单位的修改意见整改,整改内容必须在两天内完成并承担由此产生的一切费用和违约责任。6.2 竣工日期的认定:竣工日期以拿到经甲方、监理单位及有关部门共同签署的验收合格报告为准。
第七条 甲方解除本合同
7.1 乙方如有下列情形之一时,甲方有权解除本合同,乙方应在甲方发出书面通知之日起7天内撤离现场。(如乙方拒收本通知,则只要监理单位证明,即视为已经送达乙方)。
(1)在甲方书面通知要求的时间内,乙方无正当理由不能按计划正常开工拖延5天以上。
(2)乙方不能组织连续的、有序的施工,进度比甲方审定的计划拖延5天以上,甲方发出书面通知后,3天内仍未采取有效的赶工措施。
(3)乙方未获甲方的书面同意,擅自分包工程。
(4)乙方转包工程。
(5)发生重大伤亡事故1次。
屋面防水工程施工合同1
甲方:
乙方:
甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修,经双方协商,由乙方负责承包施工,并签订协议如下:
一、工程承包形式
由乙方负责包工包料
二、工程价格:
屋面维修工程在包工包料的情况下,以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。
三、施工材料及工程质量要求
屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工,所有的交接缝全部按长边8c,短边10c进行压缝。
四、施工中的安全责任
乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育,严格采取各种安全措施,如乙方措施不力,发生人身、财产安全事故,其一切责任和后果均由乙方负责。
五、付款方式
工程完工后,甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后,经双方确认无任何渗漏再行支付45%,剩余5%等________年后全部付清。
六、工程保修期限
屋面防水保修期限为________年,(从该屋面竣工之日计算)________年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象,乙方无条件按合同书要求的时间负责维修,其工时费、材料费等全部由乙方负责,如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。
七、本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴 纳。
八、开工日期
自________年____月____日起至本月____日止。
九、本协议一式叁份,甲乙双方各持一份,报有关部门一 份。
甲 方:
代表人:
乙 方:
________年____月____日
屋面防水工程施工合同2
甲方:
乙方:
为了防止公司综合楼漏水依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商,就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议,内容如下。
第一条:工程概况
1。工程地址:湖北随县开发区
2。工程项目:公司综合楼楼面·厕所地面防水。
3。施工内容:甲方要求乙方,防止楼顶。厕所地面漏水,漏雨的目的。
4。承包方式:包工不包料、包工期、包质量、包安全。
第二条:工程价格:
1。屋面SBS每平米8元(含燃气)
2。厕所丙纶布每平米 元
第三条:质量要求
1。施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应协商解决。
2。。工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外,还应当达到甲方要求的质量标准:施工后,楼顶整体平面平整,无鼓包,接口牢固,密封好,排水口流水通畅,室内外各处无任何漏水痕迹。
第四条:工程工期
1。 工程时间:自20xx年10月26日开工,至20xx年10月30日竣工。
2。 如果因乙方原因而延迟完工,每日罚款500元。
第五条:付款方式
1。工程完工后付工程款70%,甲方保留5%工程款作为工程维修押金,
2。工程保修期三年,在工程交工后三年内,工程质量出现任何问题,均由乙方无偿修理,保修期满后由甲方将工程款的5%(工程维修押金)拨付乙方。
第六条:施工安全:
乙方必须保持施工现场整洁,并遵守甲方公司安全管理的有关规定,对 施工人员人为造成的不安全后果负全责。2。施工结束后,由公司派人对施工布局、施工质量进行验收,凡是没有达 到要求的不符合标准的地方,重新施工,返工全部费用由乙方自行承担。
第五条:合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。。本合同一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力 。
甲方:
乙方:
年月日:
屋面防水工程施工合同3
建设单位:____________(以下简称甲方),住所地:_____________
法定代表人:____________
施工单位: 法定代表人:
一、工程名称:
二、工程内容:项目以附后预算项目为准。
三、承包范围:
四、承包方式:
五、质量标准:合格。
六、合同价款:人民币大写______________(含施工安全措施费)。小写__________元。
七、工期:_______年____月____日至_______年____月____日。
八、甲方权利和义务。
1、协调提供施工用水、电源。
2、对乙方安全措施监督检查。
3、对乙方所进场的材料进行验收签证。对施工质量进行分项签证。参加工程竣工后的验收。
4、按照合同约定对乙方施工安全及工程质量实施全面的监督,若出现安全隐患和质量问题有权及时提出处理意见,乙方必须服从甲方管理。否则,甲方可对乙方实行经济处罚及停工处罚。
九、乙方责任:
1、遵守国家有关法律法规,施工期间若发生违法违规事件,一切责任由乙方承担;
2、施工期间做好安全防护措施,加强对工人的安全教育,如施工机械在场内施工及场区周边高压电线等要有切实可行的安全措施,报经甲方同意后方可实施。若施工出现安全事故,一切经济法律责任由乙方承担;
3、服从甲方管理,按甲方要求随时保持文明施工现场;
4、施工所发生的水、电费由乙方承担。
5、施工过程中所有的施工用料进场后需报请甲方现场管理人员验收签证,方可使用。若未经甲方验收的材料按不合格材料处理,已使用的拆除全部已施工的工程量,未使用的在甲方的监督下全部清退出场,以上所发生的全部费用由乙方承担。甲方并对乙方处以不合格材料价值两倍的罚款。施工的每个分项完工后需经甲方验收签证后方可进行下道工序施工,否则按不合格分项处理。即拆除所有分项工程量进行重修,拆除重修费用由乙方承担。
十、结算付款办法:由乙方先垫资施工,施工完成并验收合格后,一次性付清全部合同款项。
十一、工程保修;工程竣工后一年内若出现质量问题由乙方在48小时内到场维修,费用由乙方承担。
十二、未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。
十三、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
建设单位(甲方): 施工单位(乙方):
代表: 代表:
主管单位:
_______年____月____日
屋面防水工程施工合同4
发包人(全称):__________________(以下简称甲方)
承包人(全称):__________________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:__________________工程地点:__________________
工程内容:旧泵房、水池降标高,旧配电室门房拆除,新做泵房配电室,主楼地下室新做泵房、室外做地沟,后院做门房,及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)
二、工程承包范围
承包范围:屋面防水工程
三、合同工期:
开工日期:__________________竣工日期:__________________
四、质量标准
工程质量标准:合格
五、结算方式
根据图纸和工程量签证单计算工程量,依据__________________年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(__________________)89号文件。
六、付款方式
竣工后付到95%,质保期(质保期为五年)满后全部付清。
七、工程保修
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工,竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
2.防水工程为年;
3.装修工程为年;
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;
5.供热与供冷系统为
6.给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。双方约定的其他工程质量保修事项:本工程质保金为工程总价的5%,工程保质期满五年后,甲方将质保金返还乙方,在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担。
七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
八、合同生效
合同订立时间:__________________年6月日合同订立地点:本合同双方约定签字盖章后生效
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
屋面防水工程施工合同5
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 工程中的屋面防水施工工程事宜协商一致,订立本合同。
第一条、工程概况及承包内容
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程承包内容:屋面防水施工工程
屋面防水采用改性沥清SBS防水材料(3mm厚),面积 ㎡。
第二条、施工工期
乙方在接到甲方通知后2日内开工, 个工作日内完成乙方所承包的屋面防水施工工程。
第三条、承包方式
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等承包方式。为满足施工所需的所有施工机械工具均由乙方自带、自备费用乙方自理。
第四条、工程造价
屋面SBS防水每平米 元;(含税金)
总价款 整(工程量按实结算)。
第五条、材料规格及质量标准
5.1 材料规格:(本工程屋面防水等级为Ⅱ级)屋面防水采用SBS防水卷材,厚3mm。
5.2 材料质量标准:所用防水材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求,材料进场后,应抽样复验,并提出复验报告,进场材料如何,是否合格,标准低于样品材料一律不准进场。
5.3 施工质量标准:防水施工必须具有二级以上防水施工的资质,作业人员应当持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。
①基层必须干燥,含水率要求在8%以内。
②基层表面要干净,要求用吹风机清除灰尘、杂物,然后刷冷底子油一道,要求涂刷均匀干燥8小时以上方可铺沾卷材。
③复杂部位处理,阴阳角部位应做成八字形,女儿墙,管根、烟筒、排气孔、落水口及伸缩缝等转角部位均应做附加层,一般宽为30cm,搭接为8—10cm。
④上下层卷材不得相互垂直铺贴,上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。
⑤天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐,塞入预留凹槽内,用金属压条钉压固定,最大钉距不应大于900mm,并用密封材料嵌填封严。
⑥卷材遇墙、壁、管、设备基础等需要上翻时,上翻高度不小于土建完成面以上25cm。
⑦防水施工完成,应进行淋水或蓄水试验,蓄水时间不小于48小时。
⑧乙方应确保各项防水工程施工达到优良标准,严格按照国家规范(GB50345-20xx)、设计图纸和西安有关标准及甲方要求施工。
第六条、安全生产文明施工
1、安全生产:乙方在施工中应自觉接受甲方和监理单位的管理和指导,无条件配合建设主管部门的各项检查、验收。按要求配备和安装安全设施、服装和用品。严格依照《陕西省建设工程安全生产管理条例》和国家各项安全生产法律、法规规定组织生产,对违反各项规定和操作规程造成的所有后果均由乙方负责,并承担由此给甲方造成的经济损失。
2、文明施工:乙方在施工中应严格按照建筑施工各项安全文明措施实施,乙方现场施工人员的所有劳保用品、服装均由乙方自购、自用,并无条件满足需要,达到甲方和监理单位的验收。积极落实甲方和监理单位制定的各项安全文明施工措施,对不认真履行的,甲方有权进行批评、罚款、直至清退出场。乙方人员无论什么情况都不得在甲方工地、办公场所,市政府部门及社会聚众闹事。
第七条、工程验收
进场材料需总承包、监理、甲方及质检部门检验合格后方可进场施工,施工完成验收按《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-20xx)和合同规定验收。
第八条、违约责任
8.1如乙方未能按甲方要求时间完成合同工程,则由乙方向甲方按每延期一天支付该工程价款的1%作为违约金。甲方有权据此提出解除合同并由乙方承担由此产生的一切损失。
8.2工程质量标准或检测不符合要求的,则甲方有权责令乙方在3日内整改,因整改造成的工程延期,乙方应向甲方按每延期一天支付该工程价款的5%作为违约金。
8.3因乙方原因终止合同时,乙方应向甲方支付合同价款20%的违约金。
第九条、付款方式
本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,工程完成30%支付合同价款的10%,完成至60%支付合同价款的30%,工程全部完成支付合同价款的70%,验收合格后支付合同价款的95%,余款5%待工程保修期满后付清,保修期为 年 。
第十条、其他约定
10.1本合同的签定地点为 西安市 。
10.2在履行协议过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成的,双方当事人由西安市仲裁委员会仲裁,也可向西安市人民法院提起诉讼。
10.3本合同一式 肆 份,甲乙双方各执 贰 份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
负责人: 电话:
负责人: 电话:
年 月日 年月 日
屋面防水工程施工合同6
(简称甲方)
(简称乙方)
本着友好磋商、互相配合、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水维修工程承包给乙方施工、为了明确双方的职责、确保无*防水维修工程按质期完成、根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,认真商议应共同遵守,严格履行以下条款:
一、工程概况:
1、工程地点:文三西路2号古荡街道办事处
2、工程名称:屋面防水维修工程
3、工程内容:进行平台平改坡和铺设SBS防水卷材
4、承包方式:包工、包料
5、承包价格:28200元
二、乙方职责:
1、本工程开工之日起,听从甲方安排、服从甲方指挥,不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业,要带安全帽,屋面防水维修工程要在甲方规定的时间完成
2、在屋面防水维修过程中,乙方要严格遵守文明安全规章制度,如有违反安全规章制度所造成的安全事故,由乙方自己承担
3、质量保证,乙方所施工的屋面防水维修工程,在一年之内发现渗漏,乙方无条件免费保修(如自然灾害、人为破坏不在保修之列)
三、甲方职责:
1、甲方免费为乙方提供三通:路通、水通、电通
2、协助乙方搞好安全设施,配合乙方进行施工,确保补漏工程顺利进行
四、付款方法:
屋面防水维修工程开工后,甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水维修工程完工后,通过关水48小时测试不漏水,甲方应在五天之内一次性付清工程款(不包括任何税金)
五、法律责任:
1、合同签订之日起,任何一方不得擅自终止合同,违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金
2、合同依法成立,具有法律约束力,合同发生纠纷时,甲乙双方应本着实事求是的精神,及时协商解决,如协商不成,任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁,及向*提起诉讼
3、本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决,以上条款望双方共同遵守,此合同一式两份,甲乙双方各执一份,由甲乙双方签字盖章生效、
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
屋面防水工程施工合同7
甲方:
乙方:
甲方将成都酒翁酒业有限公司白酒生产基地一期工程的屋面防水(天沟、卫生间等)分项工程承包给乙方。依照《中华人民共和国合同法》及其相关的法律、行政法规,并遵循自愿公正、诚实信用的原则,经甲、乙双方共同协商,达成如下协议。
一、工程名称: 成都酒翁酒业有限公司白酒生产基地建设项目防水工程
二、工程地点: 邛崃市卧龙镇酒源大道30、32号
三、承包施工范围: 屋面防水分项工程(包工完成整体工程),按双方预先测量确认屋面施工面积进行施工。
四、工程内容、施工单价及金额、工程款的支付:
1、工程内容: 清扫基层;刷冷底子油;细部处理;烧熔化满粘贴卷材;蓄水试验无渗漏等内容。
2、工程价格及金额:
(1)施工费、辅料费(不含冷底子油)及管理费按 元/㎡计算(按实际施工面积计算);
(2)一期工程施工面积约4万㎡,折算金额约 万元。
3、工程量以实施工面积计算.
4、工程款的支付: 按工程进度每月结算一次,甲方每月按实际施工量的 80 %支付工程进度款;工程结束经甲方验收合格后,甲方支付到总工程款的 95 % ;剩余 5 %的工程款作为质量保证金,质保期限达到后无任何质量问题即支付质保金。
5、如需乙方开据建安发票,税率按 %计算。
五、施工期限: 按一般防水施工进度进行正常施工,进度由甲乙双方根据现场实
际情况协商确定,乙方必须保证不得影响下道工序的施工进度要求。
六、防水卷材质量和施工质量要求:
1、防水卷材质量要求: 由甲方提供卷材及冷底子油,并有出厂合格证、出厂检验报告,符合国家现行标准抽检合格。
2、施工质量要求: 屋面防水要求达到GB50207-20xx规范要求,地下防水达到GB50208-20xx规范要求,必须严格按屋面卷材防水施工操作程序要求施工。泛水部分(包括排水、排气、女儿墙根部等)处理的卷材必须上翻足够尺寸(见施工图纸要求)。卷材铺设搭接宽度要足够、严密、满足国家防水施工规范要求;火烤熔化恰当,不得有漏烤和烧焦现象出现。防水层必须满粘、并粘接牢固,接缝密实,四周及管道、下水口等周围应密封严实,在24小时蓄水条件下无渗漏现象出现。乙方在施工过程中严格按照国家规范的搭接率不低于10%,搭接和损耗率不得超过15%,超出部分材料消耗由乙方承担。
3、质保期限: 按照国家规定的保修年限(五年)承担保修责任。在保修期内因乙方施工质量出现问题由乙方免费保修,若非施工质量因素(如甲方在防水层上安装、打洞、接管等)出现渗漏,乙方不承担保修责任,但可协助甲方处理,费用由甲方承担。在保修期间,发生任何质量问题,乙方必须在接到甲方电话通知24小时内进行维修,否则甲方有权自行修复,所产生的费用(费用金额无需乙方同意,以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部分可向乙方追索。
七、安全文明施工:
1、甲、乙双方认真的遵守国家有关安全生产、文明施工法律、法规及建设部、成都市政府、市建委颁发的有关规定。
2、对乙方使用的各类机械、脚手架及防护措施,双方由指定的负责人做好交接工作,并做好记录工作。
3、施工安全由乙方负责,甲方代乙方购买建安意外伤害险。
4、派驻现场代表: 甲方: ,乙方:
八、施工注意事项:
1、乙方施工人员在本工程施工过程中,要严格遵守安全生产施工操作程序;严禁高空抛物,严禁违章作业;严禁在高空女儿墙压顶部位上打跳、翻坐、骑坐、走动;若因违反安全生产操作程序、违章作业和违反施工现场相关规定等原因所造成的人身伤害(包括伤、残、亡事故)及财产损失,均由乙方自行处理并承担全部经济和法律责任。
2、乙方须服从甲方的现场统一管理,用水用电及材料堆放等服从甲方的安排。乙方应文明施工,规范管理,服从甲方的工作区域管理,不擅自进入甲方车间、办公、住宿等非施工区域;爱护公物,不毁损盗窃甲方财物。施工期间发生违纪行为,由乙方承担相应责任。
3、乙方在施工过程中,对环境或第三人造成损害时,应当承担损害赔偿责任,与甲方无关。
4、竣工验收前乙方退场时,必须清理现场,否则,甲方有权委托其它单位清理,由此产生的费用由乙方承担。
九、甲方责任:
1、负责提供图纸或设计变更材料一份;
2、负责提供符合规范要求的防水施工基面,如局部基面需要处理,提供基面处理材料(水泥、砂等);
3、负责提供场地或库房、施工照明、电、水等配套设施,甲方不得收取乙方任何费用;
4、负责施工安排、进度控制、质量检查、组织竣工验收;
5、配合乙方对排水施工完成的工作面进行保护;
6、乙方工人进驻甲方施工现场后,甲方参与乙方对其职工进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的传达,并进行监督、检查;
7、在施工过程中因为甲方施工原因或人为破坏等因素所造成的防水质量隐患需修复的,甲方应支付乙方所修复的全部人工、材料费用。
十、乙方责任:
1、遵守甲方现场的各项规章制度,做到安全施工,文明施工;
2、严格按设计图纸规范要求和《施工方案》以及合同规定组织人员进行施工 和交工;
3、《施工方案》由乙方提供给甲方有关单位审批;
4、提供甲方所需材料的相关资料;
5、做好对防水施工完成的工作面的保护;
6、做好蓄水试验及验收工作。
7、负责保管甲方提供的防水材料,如有丢失由乙方负责赔偿。
十一、违约责任:
1、任何一方因违反合同给另一方造成的损失,应给予赔偿;
2、甲方未按合同的要求支付工程进度款,须向乙方赔偿合同总金额 %的违约金,乙方有权停工,因而造成的经济损失及延误工期均由甲方负责;
3、乙方不按“施工方案”和甲方要求的施工进度,造成工期延误的一切损失由乙方承担并向甲方赔偿合同总金额 %的违约金。
十二、合同争议:
1、出现本协议规定的不可抗力事件而给工程本身造成损失,乙方应承担自身责任范围内的一切经济损失。
2、本合同在履行过程中若发生争议,由双方当事人友好协商解决,协商不成时,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十三、本合同一式陆份,甲、乙双方各执叁份,具有同等法律效力。本合同经甲、乙双方具体经办人代表签字盖章之日起生效。本合同账款结清及合同所约定的条款完成(保修期满)后,本合同终止作废。
甲方(章): 代理人(签字): 联系电话:
乙方(章): 代理人(签字): 联系电话:
合同订立日期: 年 月 日
屋面防水工程施工合同8
发包人(全称):(以下简称甲方)
承包人(全称):(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同、
一、工程概况
工程名称:工程地点:
工程内容:旧泵房、水池降标高,旧配电室门房拆除,新做泵房配电室,主楼地下室新做泵房、室外做地沟,后院做门房,及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)
二、工程承包范围
承包范围:屋面防水工程
三、合同工期:
开工日期:竣工日期:
四、质量标准
工程质量标准:合格
五、结算方式
根据图纸和工程量签证单计算工程量,依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(20xx)89号文件、
六、付款方式
竣工后付到95%,质保期(质保期为五年)满后全部付清、
七、工程保修
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工,竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
2、防水工程为年;
3、装修工程为年;
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;
5、供热与供冷系统为
6、给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担、双方约定的其他工程质量保修事项:本工程质保金为工程总价的5%,工程保质期满五年后,甲方将质保金返还乙方,在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担、
七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项、
八、合同生效
合同订立时间:20xx年6月日合同订立地点:本合同双方约定签字盖章后生效
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
屋面防水工程施工合同9
甲方:__________________(发包方)
乙方:__________________(承包方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规,甲乙双方遵循平等自愿、诚实守信的原则,经双方协商一致签订如下合同。
第一条工程概况
1、工程名称:__________________
2、工程地点:__________________
3、工程量:总量约为__________________m2,以实际合格率为准。乙方具体施工工程量(含A、B户型比例)项目部根据乙方队伍施工质量、安全、文明施工等施工实力进行合理分配,乙方须无条件服从。
第二条工程质量、保修及验收
1、乙方需按合同相关要求精心施工,确保工程质量,本工程防水等级为__________级,使用年限为________________年,即乙方需确保此防水工程使用________________年。
2、本工程保修期为_____________年,保修期从竣工备案之日起计算,保修期内乙方在接到通知起3日内无条件免费到施工现场维修。若乙方人员未及时到场维修,由我方委派人员进行维修的,按维修发生实际工程量叁倍费用在保修金里相应扣除。如非乙方原因引起的渗漏等相关质量问题,乙方在维修后只收取人工、材料、机械等直接成本费,在保修金内相应计算。
3、乙方须严格按施工规范规定及图纸设计要求进行施工,附加层、易渗漏部位、管根、错缝搭接等均需按相关要求施工。否则,甲方将视情节轻重对乙方处以_________________________________元/次不等的罚款,造成的返工等相关费用均由乙方自行承担。
4、防水工程施工完成后,乙方应通知甲方监督验收,乙方自行作蓄水试验及各项检验检测合格后,方可视为该防水工程验收合格,具体流程以双方指定人员办理移交书签字手续为依据。
5、防水工程施工过程中所选材料及品牌等需与乙方所提供样品(业主指挥部处封存)一致,均为国标产品,同时提供合格证、检验报告,并按规范规定进行取样复试。复试由甲方及监理负责送检,乙方协助配合取样,复检合格出具相关合格报告后方可允许在现场使用(材料复试费用由乙方承担)。
6、施工工艺:
(1)卷材施工前需将基层清理干净后滚刷、满铺冷子底油两道。卷材附加层以宽材料按规范要求部位施工。卷材大面积滚铺时一人控制喷枪一人排气压实同时操作,要错缝铺贴,搭接保证,确保卷材与基层不空鼓无气泡。搭接缝及收头处应整条烘烤直至熔融,再用刮刀刮平边端封严密实不渗水不翘边并做好成品保护。
(2)涂膜防水施工前甲乙料配比要准确。先进行节点、根部、拐角部位加强处理再先远后近大面积分层涂刮。涂刷两层之间相互垂直,间隔4小时以上但不宜过长。施工后不宜踩踏,需采取措施防护。
第三条工程量结算及工程款支付
1、工程量乙方按甲方要求进行包工包料计算,计算方法按___________________定额有关规则进行,最终结算的`工程量以业主审核量为准。
2、施工过程中进度款支付标准分为两节点,乙方必须完成其中一项的所有内容方可计量,否则不作为支付的条件。
其一:完成单体屋面防水、保温板铺设、伸缩缝施工。
其二、完成单体平台、露台、阳台、室内卫生间地面等防水施工。
第四条甲乙双方义务
1、甲方义务:
(1)甲方工程部___________________负责对施工现场质量监控和把关(但不免除乙方责任),并协助乙方解决施工现场的各种问题,以便顺利保质保量地完成本工程。
(2)甲方为乙方免费提供现场施工用水、电等。
(3)甲方为乙方免费提供合适的材料堆放仓库,但需由乙方自行管理。若有丢失,甲方不承担相应责任。
(4)甲方提供的施工基面必须符合施工要求,如平整、干燥及堆积物。
第五条违约责任
1、工程质量不符合合同规定,乙方负责无偿修理或返工,若乙方未及时返修,甲方可另行指派专人维修,费用从质保金中三倍扣除。
2、出现下列情况之一的,甲方有权解除本合同,且乙方只能结算已施工工程量50%至60%的工程款,同时需赔偿甲方全部损失(包括差价、工期等损失):
(1)因乙方管理不善,造成工期拖延使施工无法正常进行的。
(2)发生安全质量或环境污染事故,严重损害甲方经济利益或社会声誉的。
(3)不服从甲方管理或有其他严重损害甲方合法权益的行为。
(4)乙方没按甲方规定和协商好的要求擅自在施工现场使用不合格材料等情形的。
第六条附则
2、合同一旦签订,就具有一定的法律约束力。如合同发生纠纷时,当事人双方及时协商解决,协商不成时,任何一方可向施工所在地的管理机构申请调解或仲裁,也可向施工所在地的人民法院起诉。
3、乙方一旦进入施工,及视为接收完好基层,防水验收前由乙方负责。
第七条合同有效期及份数
1、本合同经双方签字后生效至工程保修期满工程款付清自动解除,合同履行期内当事人不得随意变更或解除合同,未尽事宜双方共同协商解决。
2、本合同一式四份,甲乙双方各执两份。
甲方:_____________
乙方:_____________
负责人:_____________
负责人:_____________
账号:_____________
账号:_____________
身份证:_____________
身份证:_____________
电话:_____________
电话:_____________
___________年___________月_________日
___________年___________月_________日
屋面防水工程施工合同10
甲方:
乙方:
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、工程名称地点及材料
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程材料:根据公司工程联系单位通知要求,屋面、室内防水工程采取用B4.0厚施工。
二、承包方式:乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包安全文明施工、保进度等总包方式。
三、工程造价:按每平方米元计算。
四、双方责任:
1、甲方责任
(1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)为乙方施工,提供方便、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、乙方责任;
(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场。材料运输、安装乙方自理。
(2)配合公司整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修___XXXX___年。
五、付款方式:
2栋楼完成付已完工程量80%,验收合格付工程总造价的85%,审计结算后付总造价的95%,剩余5%为保修金,按国家规定保修期为___XXXX___年,保修期满一次性付清。
六、其它:
本通用版合同式二份,各执一份。甲乙双方签字(盖章)交纳定金后生效,具同等法律效力,如有未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:乙方:
联系电话:联系电话:
___XXXX___年____月____日___XXXX___年____月____日
屋面防水工程施工合同11
甲方:
乙方:
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就漏水修补承包给乙方修补一事,达成如下协议:
一、费用及付款方式:
甲方委托乙方修补,乙方以包干价的形式承包,包干费用元,大写,待乙方修补完工后,由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式:。
二、施工责任:
乙方自行负责工程所需材料费(注:主材为防水材料)和人工费和运输费及转运费,并全权负责施工现场工作人员的施工安全,保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序,并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。
三、工期及保质期:
自本合同签订之日起____日内,乙方需安排施工人员进场施工,工程施工期限为日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补,并承担因质量问题而产生的各种费用,质保期为年。
四、人员管理:
乙方人员必须遵守甲方小区内的规章制度,服从甲方管理人员的安排,无条件配合甲方对小区进行管理,乙方人员不得损坏小区内公共设施设备,若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方;
五、施工垃圾:
施工过程中所产生的施工垃圾,均由乙方负责清理,并堆放在甲方指定的堆放点,乙方在施工完工后负责清理运走。
六、违约责任:
甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约,违约方将向守约方支付元的违约金,并赔偿因违约造成的一切经济损失。
七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,甲乙双方签字盖章后生效,均具有同等法律效力。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
甲方代表:
甲方代表:
联系电话:
联系电话:
住址:
签字日期:________年____月____日
屋面防水工程施工合同12
甲方:
乙方:
为了防止公司综合楼漏水依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商,就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议,内容如下。
第一条:工程概况
1.工程地址:湖北____县____区
2.工程项目:公司综合楼楼面厕所地面防水。
3.施工内容:甲方要求乙方,防止楼顶.厕所地面漏水,漏雨的目的。
4.承包方式:包工不包料、包工期、包质量、包安全。
第二条:工程价格:
1.屋面B每平米8元(含燃气)
2.厕所丙纶布每平米 元
第三条:质量要求
1.施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应协商解决。
2..工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外,还应当达到甲方要求的质量标准:施工后,楼顶整体平面平整,无鼓包,接口牢固,密封好,排水口流水通畅,室内外各处无任何漏水痕迹。
第四条:工程工期
1. 工程时间:自________年____月____日开工,至________年____月____日竣工。
2. 如果因乙方原因而延迟完工,每日罚款500元。
第五条:付款方式
1.工程完工后付工程款70%, 甲方保留5%工程款作为工程维修押金,
2.工程保修期________年,在工程交工后________年内,工程质量出现任何问题,均由乙方无偿修理,保修期满后由甲方将工程款的5%(工程维修押金)拨付乙方。
第六条:施工安全:
乙方必须保持施工现场整洁,并遵守甲方公司安全管理的有关规定,对 施工人员人为造成的不安全后果负全责。
2.施工结束后,由公司派人对施工布局、施工质量进行验收,凡是没有达 到要求的不符合标准的地方,重新施工,返工全部费用由乙方自行承担。
第七条:合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。.本合同一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力 .
甲方:
乙方:
________年____月____日
屋面防水工程施工合同13
(简称甲方)
(简称乙方)
本着友好磋商、互相配合、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水维修工程承包给乙方施工、为了明确双方的职责、确保无密码防水维修工程按质期完成、根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,认真商议应共同遵守,严格履行以下条款:
一、工程概况:
1、工程地点:文三西路2号古荡街道办事处
2、工程名称:屋面防水维修工程
3、工程内容:进行平台平改坡和铺设SBS防水卷材
4、承包方式:包工、包料
5、承包价格:28200元
二、乙方职责:
1、本工程开工之日起,听从甲方安排、服从甲方指挥,不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业,要带安全帽,屋面防水维修工程要在甲方规定的时间完成
2、在屋面防水维修过程中,乙方要严格遵守文明安全规章制度,如有违反安全规章制度所造成的安全事故,由乙方自己承担
3、质量保证,乙方所施工的屋面防水维修工程,在一年之内发现渗漏,乙方无条件免费保修(如自然灾害、人为破坏不在保修之列)
三、甲方职责:
1、甲方免费为乙方提供三通:路通、水通、电通
2、协助乙方搞好安全设施,配合乙方进行施工,确保补漏工程顺利进行
四、付款方法:
屋面防水维修工程开工后,甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水维修工程完工后,通过关水48小时测试不漏水,甲方应在五天之内一次性付清工程款(不包括任何税金)
五、法律责任:
1、合同签订之日起,任何一方不得擅自终止合同,违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金
2、合同依法成立,具有法律约束力,合同发生纠纷时,甲乙双方应本着实事求是的精神,及时协商解决,如协商不成,任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁,及向人民法院提起诉讼
3、本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决,以上条款望双方共同遵守,此合同一式两份,甲乙双方各执一份,由甲乙双方签字盖章生效、
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
屋面防水工程施工合同14
发包方:
承包方:
根据《中华人民共和国劳动法》及《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定,本着对双方负责的态度,甲乙双方公平、公正、互惠互利的原则,共同拟定本项目合同,并严格认真负责执行。
内容如下:
一、发包方式:
技术指导及包工包料;价格见施工方案报价清单。
二、发包范围:
屋面伸缩缝处理,屋面、阴阳角处理及保护层。
三、工程总造价
(约34108。00元,大写:叁万肆仟壹佰零捌圆):以现场实际方量为准;
四、付款方式:
1、乙方进场施工 个工作日由甲方付给乙方 元材料款。
2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的92%;
3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金,一年期满甲方如数拨付给乙方。
五、工程质量与施工安全
1、乙方必须按本工程屋面防水维修施工方案,保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督,否则造成的返工损失由乙方负责。
2、乙方在施工中必须做到安全生产,文明施工,并尊重当地群众的民族风情,由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。
3、若在工程验收过程中发现质量问题,应由承包方负责返工维修,并承担一切返工维修费用,若因此造成经济损失的,承包方应负责赔偿。
六、竣工验收:
乙方完善施工过程中图片或文字资料,及验收清单,归类存档并移交甲方。
七、双方责任
1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。
2、甲方保证该项目施工所具备的的水通,电通,路通。
3、甲方为乙方负责生产生活提供便利,费用由乙方自行承担。
4、乙方在施工中发现施工方案有变更,需取得甲方同意方可实施。
5、乙方在施工前必须将编制的技术设计施工方案报甲方备案,并向甲方提供施工大事记,施工记录。
6、工程施工期间,甲方可以随时派员对工程进度,经费使用进行检查,监督,乙方应按月向甲方报送工程进度和经费使用情况,甲方视其工程完工情况按进度拨款。
7、工程完工后3个工作日内,乙方应向甲方提交申请验收报告和竣工资料,甲方组织有关部门参加验收,验收合格后移交甲方管理使用。
八、合同期限:
年 月 日始—— 年 月 日此。
九、本工程人为或不可抗拒因素造成的质量问题,乙方概不承担任何责任。如甲方需要乙方继续维修,乙方有权另取费用。
十、争议与解决
若甲、乙双方在合同执行中出现争议,应本着对工程实施有利原则协商解决,或到工程所在地仲裁委员会申请仲裁,或通过司法程序解决。
十一、本合同为尽事宜,双方另行商定。
十二、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本协议一式2份,双方各持1份,具有同等效力。
发 包 人:
承 包 人:
乙方:
依据中华人民共和国合同法a;a;、中华人民共和国建筑法a;a;及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。
一、 工程概况:处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米
1、工程地点:____市____区下马槽宜化循环经济工业园区
2、工程名称:湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理
3、工程内容:新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚,-15a;de),包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工。
二、 承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、 主材选用及工程价款等:
1、 选用材质:3B 防水卷材,乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工
2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)
3、 施工厚度要求:采用外3厚 B防水卷材
4、全部包工包料,单价为 27元平方。
6、面积:按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。
四、 工期:按甲方项目部所安排的进度施工。
五、 工程质量:
1、工程质量标准:合格工程质量标准。
2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样,送法定检测部门检测合格,材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为________年。
六、合同价款与支付方式
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积 27元,该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用。
在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担,不再另计任何费用。
达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。
七、工程款支付办法:
1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量,余下10%作质保金。
2、承包人剩余10%的工程款转作保修金,在保修期满后的____日内,由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时,保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、安全施工 文明施工
安全生产,文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前,发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险,承包人施工人员发生工伤事故者,医疗费用由保险公司理赔,由发包人和承包人共同负责联系保险公司,由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者,发包人最终一次性赔付当事人的`最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额,其余由承包人承担。
十一、工程转包和分包
本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。
十二、保险
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十三、工程质量保修
本防水工程的保修期为________年;
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后,由发包人组织验收。
十四、违约责任:
1、 在施工过程中,乙方必须做好做足一切安全措失,如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
2、 乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求,否则一经发现所造成的损失由乙方承担,甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
3、 乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工,不得偷工减料。否则,一经发现,甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同,且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。
4、 合同一经签订,乙方不得单方面解除合同或中途停工,否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
5、 在乙方施工期间,乙方工人必须服从甲方项目部的管理,不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为,否则一经发现,所造成的损失由乙方承担,所损失的金额以甲方确认的为准,且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
6、 在保修期间(保修期为________年),如发生任何质量问题,乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复,所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部份可向乙方追索。
7、 在全部完工后,乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料,否则甲方有权不予验收,所造成的损失由乙方自行负责。
8、 工程全部完工后,乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾,否则甲方有权不予验收并有权自行处理,所造成的损失由乙方自行承担,所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除,所损失的金额以甲方确认的为准。
十五、其他事项:
1、 在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、 本合同一式贰份,经双方签字盖章后即生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方负责人签字: 乙方负责人签字:
【仓库屋面防水维修施工合同协议】推荐阅读:
屋面防水维修07-11
屋面防水补漏施工技术要点07-02
屋面丙纶防水卷材施工工艺10-27
屋面防水工程承包协议书06-09
坡屋面施工方案06-14
屋面工程施工方案09-10
屋面sbs卷材施工方案07-14
屋面施工中常见的质量通病及防治措施10-18
如何用屋面造句10-05
屋面钢筋验收发言搞07-27