道路水毁工程抢修合同(精选8篇)
为了确保道路交通畅通,方便群众生产生活及出行,在2012年夏秋季卫子村通村水泥路,通九、十组段出现大型垮方、坡体下沉,严重危胁和阻碍该辖区内群众的生产通行,经政府会议研究决定,采取项目支持和政府多方筹资的办法,修复挡坎,清除垮方,保证畅通,经甲方考评,拟将该段水毁修复工程承包给乙方,双方具体协商,达成以下合同条款:
一、工程地点为:
二、工程要求:清除垮方,按实际底子深底开挖基础,用C30标准浆砌石坎、顶部砂浆抹面、档坎里部土方回填、水沟砂浆衬砌。
三、初步工程量及单价:浆砌石坎300余方,按每方200元计价,水沟衬砌80余米,按每米40元计价,土方开挖500余方,按每方6元计价。
四、工程时限:为了确保道路尽快畅通,乙方必须在合同签订之日起40天之内完工。否则按每天总工程款的1%予以罚款,在工程款结算时扣除。
五、工程款结算方式:本工程采取乙方先垫资进行修建,待工程完工后,申请甲方验收,验收合格达标后,甲方付给乙方总工程款的50%,另外部分在工程完工期满半年后付清,否则按银行贷款计息。
六、工程过程中,所有安全责任由乙方负责,甲方概不承担。
怡富物业(以下简称甲方):
承接方(以下简称乙方):
按照<<中华人民共和国经济合同法>>和<<建筑安装工程承包合同条例>>的规定,结合本工程具体情况,通过充分协商,双方达成如下协议:
一、工程名称:
二、工程地点:,承接维修范围:。
三、工期: 本工程自年月日开工,于年月日竣工。
四、工程质量:按国家和相关施工质量的规定进行评定,评定中要求质量等级为 优。
五、合同价款:本维修工程费(含税)为人民币(¥元)。
六、承包方式:包人工、包材料、包工期、包质量、包安全。
七、付款方式:经甲方验收合格后,以现金方式支付乙方维修工程费用。
八、保修责任:免费保修年,即年月日开始至年月日止。
九、其它约定:
1、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2、本合同自签字之日起生效。
3、乙方施工过程中,应服从甲方正常管理,不得因施工损坏甲方设备和物件,否则照价赔偿。
4、未尽事宜另签补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
5、附加:。
甲方:乙方:
地址:地址:
代理人:代理人:
乙方:(以下简称乙方)
甲方因工程施工的需要,现将刘—汉战备公路段道路工程承包给乙方组织实施。甲乙双方本着公平、自愿、平等的原则,经协商达成如下协议:
第一条、工程项目名称和工程内容
1、工程地点:河南省南阳市唐河县。
2、工程范围:
第二条、质量要求、安全要求、文明施工、工期要求
1、乙方应当严格按照本工程技术规范及施工图设计和变更补充设计文件的要求进行精心施工,工程内、外质量达到业主的质量标准。
2、乙方应当严格按照国家现行的法律法规和条例,认真合理安排组织施工,确保本工程安全伤亡和财产损失零事故。
3、的完工日期为准。
4、乙方应当确保在甲方与业主签订的合同工期内,将其实施范围的工程按期完工,且一次性的交工验收合格。
5、在施工期间乙方必须无条件配合甲方对所有参与工程施工的人员定期进行安全生产教育。
6、乙方必须按甲方安全专职人员的要求对工地配备必要的安全标志、设置必要的防护措施,对施工人员配备必不可少的安全防护用品。
7、工程施工中如因乙方自身的原因造成安全事故,乙方承担因此带来的一切损失费用,造成重大安全事故,甲方有权对乙方进行强制性清退处理,并由乙方承担一切损失。
第三条施工内容
本项目施工内容为:施工图设计图纸范围内的所有工程项目,具体内容为:
(1)老路面破处。
(2)道路路基、路面施工(包含:6%石灰土18厘米厚,水稳25厘米厚,C30砼路面22厘米厚)。
(3)边沟、盖板、路肩、道牙等。
(4)施工图设计图纸范围内的其它明示或暗示的工程项目。
第四条工程变更
双方约定:超出以上施工内容(本合同第三条)的工程项目均为变更工程,变更工程量按实际工程量为准结算。
第五条承包方式和工程价款结算方法与履约保证金
1、承包方式
本工程实行:按照每公里固定总价综合承包,每公里固定总价为每公里170万元,该每公里固定总价为:乙方(承包方)为完成以上施工内容(本合同第三条)所需的`一切义务、责任、风险等费用。
2、工程价款结算方法
(1)、本工程无预付款。
(2)、施工期间工程款支付:
每月25—28日乙方向甲方上报,经过监理检测验收合格并得到业主认可后的本月实物工程数量,甲方根据乙方上报的实物工程数量进行核算其实际完成的工程产值,并在次月5日前由甲方向乙方支付核算的完成产值的80%工程款。
(3)、工程完工后工程款支付:
本工程完工且交工验收合格后3个月内,甲方按照本合同约定的每公里固定总价(170万元/公里)支付给乙方工程结算总价的95%,完工后一年内甲方将乙方工程结算总价剩余的5%结清。
3、履约保证金(农民工工资保证金):
根据双方协商,一致同意乙方需向甲方缴纳履约保证金(农民工工资保证金)乙方进场正常施工后,甲方不计利息按照乙方每完成其承包工程产值100万元返还其履约保证金(农民工工资保证金)10万元的方法,分为3次返还给乙方,履约保证金(农民工工资保证金)累计返还达到30万元后,剩余10万元的履约保证金待乙方工程完工交工验收合格后一次性返还给乙方。
第六条双方权利和义务
一、甲方的权利和义务
1、甲方负责本项目现场各项管理,负责一切地方问题协调,如负责处理与本项目相关的一切地方征拆问题,解决与本项目相关的各种地方矛盾。
2、为乙方提供相关的图纸、技术规范、有关测量资料、相关表格格式。及时组织人员对乙方进行技术交底,并在合同协议生效后根据项目总体计划安排向乙方移交施工区段。
3、甲方负责为乙方提供施工中的水、电、土源、拌合站场地以及本项目产生的建筑垃圾所需要的弃渣场。拌合站场地征地拆迁费由甲方承担,场地平整硬化由乙方自行承担。
4、甲方应按照合同条款及时结算乙方工程产值及时支付工程款,如甲方未能按照合同约定及时支付工程款需承担相应的违约责任。
二、乙方的权利和义务
1、按甲方提供相关图纸、技术规范组织施工,确保质量目标、安全目标、工期目标的实现。
2、根据承担工程的工程量及甲方提出的进度计划,投入足够的工程管理人员、工程技术人员、机械设备和物资,确保其所承包工程的顺利实施。
3、服从甲方的各项管理,执行甲方及监理、业主的文件、作业指导书、安全和文明施工管理的规定。保质保量按时完成甲方下达的生产任务。
4、由于不可抗拒因素,致使乙方在合同工期以内不能完成合同约定的工程项目内容,工期自然顺延。
5、乙方不得将本工程分包、转包,一经发现并核实,甲方有权单方面终止合同,由此引起的一切损失由乙方自负。
第七条违约责任
1、因乙方责任造成工程质量不符合施工图纸设计和规范与协议所规定的,乙方负责无偿修理或返工。
2、因甲方原因不能按月定支付工程款所造成的损失由甲方承担。
第八条合同协议争议的解决办法
本合同协议在履行过程中,不论何种原因产生的争议甲乙双方均应当首先协商解决,当甲乙双方协商不一致时,约定向甲方公司(企业)登记注册地的人民法院提起诉讼解决。
第九条其他约定
1、本项目甲方承担建筑营业税、城市维护建设税、教育附加税等税收,其他一切费用均由乙方承担。
2、本协议未尽事宜,甲乙双方协商解决。
3、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
本协议在甲乙双方签字后生效,工程结束、结清费用后失效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
甲方代表(签字):乙方代表(签字):
甲方:
乙方:
为明确双方的权利和义务,遵循平等、公平的原则,根据相关法律和法规,甲方就乙方承包施工的工程内容与乙方达成如下协议,望双方共同遵守。
一、工程名称:
二、承包工程内容:
三、承包及付款方式:包工包料,暂估价为万元,每月按实
际完成工程量的%支付进度款。
四、工期:2011年月日开工到2012年月日竣工。
五、工程质量
1、乙方应严格按照国家有关建筑、市政工程施工规范、规程和标
准进行施工。
2、隐蔽工程必须接受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监督
签证后,方可进行下一道工序。
3、工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验,发现不合格工程部
位,必须无条件返工,直到合格为止。
六、工程造价
1、工程承包预算造价执行(2003)《浙江省市政设施养护维修工程
定额》;材料价格按施工当期的《湖州市建设工程造价信息》、《浙江省建设维修工程造价信息》计取;工程量按实计取;人工费按相应规定调整。
2、工程竣工后,按实际工作量由乙方编制竣工决算,甲方报审价
部门审核后,结算工程承包款项。
七、工程款拨付
1、工程竣工决算审核后,其余工程款付清。
八、施工安全
工程施工期间,乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准组织施工,采取必要安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用,由承包人承担。
九、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份。
甲方:
乙方:
承包单位: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国担保法》、《劳动法》及其他有关法律、行政法规,并结合本工程实际情况,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和守信的原则。双方就本建设工程施工项目协商一致后,订立本合同。
一、工程概况及合同价款:
1、工程名称:__
2、工程地点:__
3、承包方式:以劳务方式包设备、油料
二、甲方发包给乙方的工程项目按规定的工期、进度工程量结算办法、质量验收标准,施工图纸执行。
1、工程项目内容:土方、石方爆破、挖装、零至公里内路基路面工程,运输、大约 万方。
2、合同单价:固定单价每立方,土石方石方每立方 元。
3、验收标准:甲乙双方签证为准。
4、结算方式:第一次按3000万元产值工程量结80%,滚动支
三、甲、乙双方的开工、竣工时间
1、开工的时间为
2、本工程开工时间以甲方下达书面“进场开工通知书”为准,乙方应准时进场施工。
3、乙方必须文明施工,严禁破坏周围的庄稼、树林和已征红线区以外的土地,不得伤害老百姓切身利益。
四、甲、乙双方签订的进度付款与竣工结算办法:
1、劳务安全保证金:本工程劳务保证金、劳务生产保证金、项目施工保证金为人民币共计该劳务安全保证金在第二次付款时返还。
2、进度付款与竣工结算以甲、乙双方现场管理人员签收的工程量清单为准。
3、乙方生产资金元在进场三天内转入甲方项目帐户,专款专用。
五、材料、设备供应
1、爆破材料,油料按工程的实际需要量乙方自己提供,其他材料乙方自己采购,手续由甲方协助办理。
2、其他工程材料、施工机械、工具等乙方自行负责购买和完善。
六、安全施工责任:
1、乙方作为工程施工主体,在施工过程中因自身原因发生安全
2、甲方因宏观管理不当,督促检查不到位,而造成的安全事故由甲方承担管理部分的法律责任。
七、乙方进场开工前五天内必须向甲方提供详细的施工组织设计及现场行政与工程技术管理人员、特殊工种的人员名单,同时乙方将现场行政与技术、质检、管理人员名单提供给甲方,以便双方在施工管理中联系解决问题。
八、甲方的责任:
1、甲方将施工现场用电、用水,接至距施工地点50米。现场内乙方负责水、电的所有费用。
2、保证乙方正常施工。如遇当地居民刁难阻挡施工,或当地有关管理部门因某些原因下令停工,或停电、停水、阻路时,均由甲方及时出面解决。
3、乙方每月25日保证准时将施工进度报表给建设单位。
4、甲方保证自己的人员在乙方施工期间坚定在现场工作,以便随时处理施工中的有关事宜。
5、因甲方原因和责任导致乙方停工超时三天(不包括不可抗拒因素和政府要求停工),甲方负责按实际天数给乙方现场实有工人的综合点工工资和实际的机械设备停置台班费,按实际发生天数给乙方顺延工期。补偿标准为:挖机每台每天元,钻机每天元,人员每人每天 元。
6、如遇建设单位(业主方)有工程内容变更时,甲方应在15天内通知乙方,或者另行调剂施工内容给乙方施工。
九、乙方的责任
1、准时按开工时间进场施工,完善临时办公室、工人住房、生活储水池、洗澡室、配电房、厨房、公厕及库房设施,保证施工现场道路畅通。
2、配备完善的现场施工管理人员,技术工人等相关的资质证书并持证上岗。
3、服从甲方正常的工作安排及合理的施工调整。
4、严格搞好施工现场的保证值班工作。积极文明的配合甲方接受有关部门的综合检查工作,严禁发生任何不良行为。
5、乙方做好施工记录并完善有关资料,每月的25日前向甲方提供施进度统计报表(超过25日归到下月再提交),当月不予结算。
6、严格按国家胶在的施工法规验收标准施工,承担因自身原因造成不合格、返工的一切经济损失责任。
7、不得隐瞒、谎报施工中发生的安全事故及伤亡人数。
8、甲方有权监督乙方做好安全生产措施,文明施工,如发现乙方违反安全规定,甲方有权通知停工并按违章事实处罚5000元。
9、乙方不得转包和分包工程,如甲方发现乙方发生任何一项转包和分包项目,甲方有权中止合同,乙方无条件退场保证金不予退还,一切损失由乙方负责。
合同效力
1、本合同一式两份,具有同等法律效力,合同双方盖章签字后生效,合同履行完后自行失效。
发包单位(公章):负责人(签字):手机号:身份证号:日期:
施工合同补充 协议
发包人(全称):XXX 有限公司
承包人(全称):XXX 建筑工程有限公司 发承包双方与 20XX 年 XX 月 XX 日签订《XX 目道路 XX 工程施工合同》(以下简称原合同),合同暂定总价 XX000 万元。现双方就委托承包人进行一期范围内综合管网施工一事协商达成一致,签订本补充协议对原合同进行补充。
一、补充协议内容:
1、发包人在原合同工作内容基础上,继续委托承包人承担一期道路区域及周边综合管网;车间区域及周边综合管网;入口广场区域及周边综合管网。
1.1
给水:市政给水总表至各楼栋给水总阀及水表为止的给水管网工程,包含管道及配件、阀门、水表、阀门井、土方等建筑与安装工程施工、调试、验收等相关内容。
1.2
排水系统(雨水、污水、废水)一期图纸范围内排水管道安装,包含管道及配件、雨水检查井、排水检查井、土方等建筑与安装工程施工、调试、验收等相关内容。
1.3
强电:市政接口到会展中心开闭所只预埋管,开闭所到每个变压
器之间一期图纸范围内电缆沟、管道和土方开挖、回填,电缆支架、沟盖板、检查井、埋地电缆套管。
1.4
弱电:市政接口到会展中心总机房只预埋管,总机房到每个分机房之间包含室外智能化管道预留预埋、管道内穿铁丝,管道基础,人孔井,手孔井,管沟和人孔井、手孔井的开挖回填。
2、综合管网工程采用全费用综合单价包干形式进行计价,暂定总价 (大写):XXXXX,(小写):XXX 元。全费用综合单价清单见本补充协议附件。
综合单价是指按照图纸、规范和招标文件要求而包干的价格,包括但不限于人工费、材料设备费(含损耗、包装、运费、上下车费)、机械费、企业管理费、安全文明施工费、二次及多次转运费、赶工费、措施费、配合费、规费、利润、税金、成品保护费、可能出现的市场波动,以及政策性文件规定的各项应有费用及招标文件明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用、不论其对应的项目内容是否描述完全,都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。
3、新增综合管网工程工期:
计划开工日期:20XX 年 XX 月 XX 日; 计划竣工日期:20XX 年 XX 月 XX 日; 以上工期为绝对工期,不考虑节假日和因素(不可抗力除外)。本补充协
议工作内容与原合同工作内容工期分天气开进行考核,如发生逾期,将分别进行处罚。
4、新增部分付款方式:
新增部分综合管网工程进度款支付方式与原合同工程款付款方式一致。补充协议新增工作内容与原合同分别报送月进度款、当月完成进度产值不足 XX 万元的,当月不予结算,所完成工程进度产值累积到下月一并支付。
5、新增部分综合管网工程承包人在合同签订后应就新增部分缴纳银行履约保函 XXX 万元,新增的银行履约包含在本补充协议新增的综合管网工程施工完毕,验收合格后 14 天内退还承包人。
6、新增的综合管网工程承包人指定 XXX 为技术负责人。技术负责人在工程初期必须长驻现场,待现场工作顺利后,技术负责人每月在现场时间不低于 22 天,且重要施工节点技术负责人必须在场。如因为技术负责人不在场指导工作导致工程质量问题,技术负责人少在场一天罚款 5000元。
7、综合管网工程技术及规范要求:工程质量必须满足设计图纸要求、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《94D101-5
35KV 及以下电
缆敷设》标准图集、《07SD101-8 电力电缆井设计与安装》标准图集及建筑工程各专业工程施工质量验收规范、规程和相关地方标准,工程质量一次性验收合格。
二、其他约定:
1.本补充协议一式陆份,发承包双方各执叁份。经双方授权代表签字并盖章,且发包人收到承包人履约保函后生效,与原合同具有同等的法律效应。
2.本补充协议作为对原合同及补充协议一的补充,如与原主合同有矛盾时以本补充协议书为准。未阐明事宜,仍按原合同执行。
3.对于路灯工程、设计变更、现场签证新增工程项目的计价方式如下:
1)工程量清单中已有适用于变更工程的综合单价,按工程量清单中已有的综合单价确定; 2)工程量清单中只有类似于变更工程的综合单价,参照类似工程的综合单价确定; 3)工程量清单中没有适用也没有类似综合单价的,消耗量按贵州 04 定额为依据进行组价,定额中乙供的未计价材料或设备投标文件中有相同的按照投标文件中的单价执行,没有的材料设备单价投标方报甲方认质认价,工程造价不上下浮,审核后的综合单价作为进度款及结算的依据。
附件一:综合管网工程工程量清单计价表 附件二:材料品牌表 发包人:(盖章)
承包人:(盖章)
法定代表人:(签字或盖章)
法定代表人:(签字或盖章)
或委托代理人:(签字或盖章)
一、工程施工合同订立单位: 建设单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)根据工程需要,甲方将警犬基地电缆事故处理工程委托乙方施工,为明确责任,相互配合,确保工程履约,经双方协商,达成如下合同条款:
二、工程名称及地点: 工程名称: 电缆事故处理 工程地点:
三、工程施工范围及承包方式: 工程施工范围:按照甲方指定的施工范围 承包方式:包工包料(一次性包死)
四、工程质量要求:
1、乙方要严格执行相关国家颁布的施工及验收规范及工程质量标准。
2、工程施工完毕验收通过,达到合格标准。
五、工程造价: 工程总价款为人民币:贰拾贰万捌仟捌佰零捌元零角捌分(228808.08元),含税金。
六、工期: 工程若遇不可抗力等其它因素影响,工期合理顺延。
七、付款方式: 合同生效后,乙方应立即组织施工抢修;工程验收合格并停电接火后七日内一次性付清。
八、甲乙双方的职责:
1、甲方负责协调周边关系,确保工程顺利实施。
2、乙方负责工程施工,并按照有关规定做好安全防护工作,对施工中出现的一切安全、质量事故负责,甲方不承担任何安全责任。
九、合同纠纷: 在合同执行期间,如出现纠纷时,应本着公平合理的原则协商予以解决。
发包方: 源塘村民委员会(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)
为了全面建设小康社会,建设秀美乡村,经村支两委提议,党员大会事议,组长及村民代表大会一致决定,对源塘村道路旁安装路灯,为了保证质量,降低成本,进行公开招标,同_______中标。现就该工程承包特订如下事项:
一、所有安装路灯按盏计算,价格为550元/盏(灯杆、灯头、灯泡、路灯基础支架及全套由甲方提供);
二、承包项目为:
1、所荷电线为国标4平方铜芯线;
2、套管为联塑20PVC塑料管;
3、基座挖冻尺寸为0.6米×0.6米×0.6米,凝土为C25(混泥土由甲方提供)安全使用要求;
4、挖电线沟及破除硬化的混凝土达标,包回填好。
三、安装路灯灯杆(由于灯杆超重、超长,由甲方提供吊机)。
四、工程完工验收合格后七天内付清工程款给乙方。
五、本合同一式二份,自签字生具有法律效力。未尽事宜双方协商解决。
甲方代表签字:(盖章)乙方代表签字:(盖章)
2016年
月