预拌混凝土买卖合同（共10篇）
工程名称：________________________
买方(甲方)：____________________
卖方(乙方)：_____________________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。
第一条工程概况
1.建设单位：______________________
2.施工单位：______________________
3.工程名称：______________________
4.工程地点：______________________
5.运距：__________________________
第二条混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件。
第三条供货数量及质量的验收确认
1.甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。
2.乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。
3.乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
4.甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的.，应在24小时内书面通知乙方进行核实;如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担;属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
5.乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的，甲方应承担由此给乙方造成的损失。
第四条价款结算及支付
1.甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起45日内办理完毕价款结算确认手续。
2.甲乙双方约定，对用于工程结构部分的混凝土采用下列第_______种方式办理价款结算确认手续。
(1)依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。
(2)依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量(含损耗)办理价款结算，计算施工图预算量执行20xx《北京市建设工程预算定额》。在供货前甲方应向乙方及时提供一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。甲方未按合同约定提供图纸，致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时，或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的，双方应按第(1)种方式结算。
3.对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。
4.价款支付期限：
本合同项下的工程因非乙方原因中途停工，导致甲方停止使用乙方的混凝土时，甲方应自停工之日起3个月内付清未结价款。
5.甲方未按本合同约定期限给付价款，乙方可在提前5日书面通知甲方后暂停供应混凝土。
第五条双方义务
1.甲方义务
(1)根据工程进度需要，应提前24小时以书面传真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式，并对技术质量要求进行交底，以保证乙方有足够的供货准备时间。
(2)应保证现场场地平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车的安全作业环境，并应安排专人负责调度指挥，保证乙方车辆及人员进出现场的安全，以及车辆驶出现场达到环保要求。
(3)应负责提供现场作业用水及照明环境，作业现场由于混凝土运输搅拌、泵送及浇筑等原因所引起的扰民或民扰问题，由甲方负责协调解决。
(4)应指派专人(提前24小时将名单书面通知乙方)负责对运送到施工现场的混凝土发货单载明的内容进行验收签认。
(5)应遵守国家、北京市和设计部门的有关技术规范要求，不得自行添加水、外加剂等材料，由此出现的质量问题由甲方负责。
(6)应承担对施工浇筑过程中混凝土的跑模、涨模或多要造成的损失。
2.乙方义务
(1)供货前应到施工现场实地勘察并进行技术交底。
(2)乙方车辆及人员进入现场后，应当服从甲方负责人员的统一调度指挥，积极配合甲方，提供优质服务。
(3)应严格按照甲方申请的混凝土浇筑计划，保质、保量、及时供应混凝土。
(4)接到甲方就混凝土数量及表观质量提出的书面异议后，应按本合同第三条第三款解决。
(5)浇筑混凝土前后，应按要求向甲方提供与混凝土相关的技术质量资料。
第六条违约责任
1.甲方未按本合同约定给付价款的，自应付价款之日起按银行同期贷款利率向乙方支付所欠价款的利息。
2.甲方未按合同约定履行其他义务的，应按_______向乙方支付违约金;给乙方造成损失的，还应承担赔偿责任。
3.乙方未按合同约定履行义务的，应按北京市预拌混凝土买卖合同(附件)向甲方支付违约金;给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。
4.__________________________
第七条争议解决方式
本合同项下发生的争议，双方应协商解决或向__________________申请调解解决;协商或调解解决不成的，应按照下列第_______种方式解决：
(1)向_______人民法院提起诉讼;
(2)向________仲裁委员会申请仲裁。
第八条其他约定事项
1.在合同履行过程中，因需变更合同或行使抗辩权中止合同的，应提前5日书面通知对方
2._______________________
第九条未尽事宜，经双方协商一致可另行补充约定。补充约定与附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第十条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同及附件一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力。
买方(签章)：___________________卖方(签章)：_________
住所：_________________________住所：_________________
法定代表人：__________________法定代表人：___________
电话：_________________________电话：_________________
委托代理人：__________________委托代理人：___________
电话：_________________________电话：_________________
现场联系人：__________________现场联系人：___________
电话：_________________________电话：_________________
传真：_________________________传真：_________________
签订时间：____________________签订地点：_____________
供方(以下简称乙方)：
甲方因工程建设需要，向乙方购买各种不同强度等级的预拌混凝土(含砂浆，下同)。根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，本着互惠互利的原则，甲乙双方就 项目工程建设所需预拌混凝土购销事宜进行平等友好协商，确定该项目工程建设所需的各种不同强度等级的预拌混凝土全部由乙方负责供应，为明确双方的权利义务，达成如下协议，以资共同遵守。
一、预拌混凝土强度等级、单价及数量。
1、P6等级混凝土在原强度等级上加收15元/m;P8等级混凝土在原强度等级上加收20元/m;P10等级混凝土在原强度等级上加收25元/m;细石混凝土在原强度等级上加收10元/m;如使用泵送时：电泵送10元/m/m 、臂架泵送20元/m。
2、合同预计混凝土数量约m，结算时以实际供货量为准。
二、交货地点。
按甲方要求，乙方将混凝土供应到下列指定范围。 工程名称：
施工位置：
三、订货、运输及验收。
1、订货：甲方应提前3天将计划单传真或电话通知乙方，并注明货物的规格、型号、数量、交货日期、交货地点、接收人等，如有特殊规格或特殊要求的订货应与乙方协商确定。
合同号：2009001
出卖方：河北省霸洲市钜强混凝土有限公司
买受方：上海市北建筑工程装饰公司
为确保买受方工期顺利完成，维护双方共同的合法利益,经过双方友好协商，达成如下协议。
一.买受方承建河北省霸州市皇冠海鲜酒楼--日本屋建造工程，出卖方须按照以下约定向买受方提供该工程商品混凝土。
二.出卖方提供的产品名称，型号，价格，必须符合以下约定。
1、商品混凝土级配为C30。
2、水泥为早强硅酸盐。
3、掺加早强外加剂、抗冻外加剂。
4、混凝土供应尽可能为当天上午9时左右运输到施工现场，并配置泵送车。
5、混凝土试块由买受方指定车次，出卖方制作，买受方养护并按规定送测试中心试压。
6、以上1——5条组成为合同单价。
7、合同单价为：375.00元/M3（含税费）。
三.质量技术要求及验收标准和异议期限；按国家质量技术要求及国家标注执行，异议期为工程结束45天。
四.砼量计算方法及合理损耗：按出卖方发货单计算用量，买受方有权不定车次跟车抽检作为结算依据。
五.付款方式及期限：供货结束后次日一次性付清。
六.违约责任：(1).出卖方确保质量并及时供货，如违约则承担全部责任，并每天按未付款的3%收取违约金。（2）买受方按合同规定及时付款，如违约则承担全部责任，并每天按未付款的3%收取违约金；
七.解决合同纠纷方式：由双方尽量协商解决，如协商不成时，由工程所在地人民法院裁定；
八.为确保出卖方及时供货，1由买受方提前一天通知供砼数量、部位及等级。2指派专人验收及卸料。3确保施工现场道路畅通及车辆安全。
九.每月22日结算当月砼发生量，并委托签字认可。
十.合同有效期：本合同自签字之日起生效，至双方交易完全结束后自动解除。
十一.其他商定事项：十二.本合同一式两份，双方各执一份。
出卖方：买受方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
联系电话：联系电话：
乙 方：
甲乙双方经友好协商，依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》(GB/T14902-20__)及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同。
一、工程名称：临景园一期
二、供货期由年月年月
三、甲方委托乙方供应预拌混凝土，双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数量、单价如下:
四、供货量的确认
1、商品混凝土的供货量以成混凝土方量为准，甲方应指定其授权人人签认乙方的混凝土随车发货单，该发货单作为供方实际供应混凝土数量的结算依据。
五、商品混凝土质量标准要求
乙方所提供的混凝土及使用的原材料，其质量应符合国家标准GB14902-20__《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。
六、结算和付款方式
1、结算方式：
供方根据需方签认的发货单每月一次编制结算表，并提供给需方，由需方在结算表上盖章确认数量及金额。如有异议，需方应在15 天内提出，否则视为认可。
2、支付方式：每月10号结算上月的80%，余款完工后一次性付清。
七、解决争议方式
本合同在履行过程中如有争议，双方应进行友好协商，协商无效时，先提请当地仲裁委员会仲裁，无效再向人民法院起诉。
八、其他事项
1、本合同一式两份，双方各执壹份。
2、本合同自供需双方签字盖章之日起生效。
甲方: 乙方:
委托授权人： 委托授权人：
北京市混凝土外加剂买卖合同
买方（甲方）：
卖方（乙方）：
北京市工商行政管理局北京市建设委员会制定二○○五年一月
买方（甲方）：
卖方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就混凝土外加剂买卖事宜协商订立本合同。
第一条 外加剂名称、规格、单位、数量、单价
┌──────────┬─────┬───┬───┬──┬───┬─────┬─────┐
│外加剂名称│规格│粉/液 │ 数量 │单位│ 单价 │金额│备注│
││││││(吨/元│（元）││
││││││)│││
├──────────┼─────┼───┼───┼──┼───┼─────┼─────┤
│││││││││
├──────────┼─────┼───┼───┼──┼───┼─────┼─────┤
│││││││││
├──────────┼─────┼───┼───┼──┼───┼─────┼─────┤
│││││││││
├──────────┼─────┼───┼───┼──┼───┼─────┼─────┤
│││││││││
├──────────┼─────┼───┼───┼──┼───┼─────┼─────┤
│总计││││││││
├──────────┴─────┴───┴───┴──┴───┴─────┴─────┤
│价款总计（人民币大写）：佰拾万仟百十元角分│
└───────────────────────────────────────────┘
第二条 外加剂应符合下列第项技术标准（包括质量要求）。
1、国家标准，标准号。
2、北京市地方标准，标准号。
3、双方约定的附加技术要求（见附件）。
第三条 计量方法
1、国家或主管部门有规定的，按规定执行；无规定的，双方约定为：。
2、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法：。
第四条 包装标准和包装物的供应与回收对于包装标准，国家或主管部门有规定的，按规定执行；无规定的，双方约定为：。对于包装物，除国家规定由甲方供应的以外，应由乙方负责供应；包装物的回收为：。
第五条 交货方法、运输方式、到货地点
1、交货方法：。
2、运输方式：。
3、交货地点。
4、甲方应提前小时以（书面 / 电话）方式向乙方提出供货需求；交货完毕双方应签字确认。
第六条 验收方法
1、甲方应在货到48小时内按相关标准进行验收。
2、经验收不合格的外加剂，甲方有权拒收并退回乙方。
3、甲方因使用、保管不善等造成产品质量下降的，应自行承担相关责任。
第七条 价款结算及支付
1、价款的结算依据：双方签字确认的磅单或签字盖章的对账单。
2、价款的支付方式：。
3、价款的支付时间：。
4、在供货过程中，如甲方不能按合同约定期限支付价款，乙方可中止供货，但应提前5日通知甲方。
第八条 违约责任
1、甲方未按本合同约定给付价款的，自应付价款之日起按银行同期贷款利率向乙方支付所欠价款的利息。
2、甲方未按合同约定履行其他义务的，应按向乙方支付违约金；给乙方造成损失的，还应承担赔偿责任。
3、乙方未按合同约定履行义务的，应按向甲方支付违约金；给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。
4、因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或造成的损失，甲、乙双方互不承担责任；因不可抗力原因而终止合同造成的损失，由双方协商承担。
5、。
第九条 争议解决方式
本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或向申请调解解决；协商或调解解决不成的，按下列第种方式解决：
1、向人民法院提起诉讼；
2、向仲裁委员会提起仲裁。
第十条 其他约定事项。
第十一条 未尽事宜，经双方协商一致可另行补充约定。补充约定与附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第十二条 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同及附件一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力。
买方（签章）：卖方（签章）：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
电话：电话：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
现场联系人：现场联系人：
电话：电话：
传真：传真：
混凝土外加剂技术要求（附件）
┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│品 种│项 目│控制指标│备 注│
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│││││
│││││
│││││
│││││
│││││
│││││
│││││
│││││
│││││
│││││
│││││
│││││
│││││
│││││
│││││
│││││
│││││
│││││
│││││
存量房屋买卖中介合同
xx市房地产管理局
xx市工商行政管理局印制
《存量房屋买卖中介合同》使用说明
一、本合同为示范文本主要用于房屋出卖方(甲方)、购买方(乙方)和房地产中介服务机构(丙方)三方就存量房屋
买卖中介事宜达成协议时签用;
如因客观情况，甲、乙方不能同时与丙方签约时，也可用于甲方与丙方或乙方与丙方双方签约。但乙方在申领房屋所有权证时，必须提供该房屋甲方与丙方所签合同。
二、本合同所称存量房屋是指国有土地上已经交付使用且已申领房屋所有权证的房屋。对于房地产开发企业预(销)售的商品房，不属存量房屋。
三、对于房地产开发企业将商品房委托房地产中介服务机构出售的，可直接套用房地产管理部门和工商行政管理部门推广使用的《商品房买卖合同》。
四、方括号“"内以斜杠”/“区分的不同内容，供签订合同时据实选用的，未被选用的应以横线删去。有的斜杠后有留空部分，是供签订合同时根据实际需要另外可以添加注明的。
五、签订合同时，未采用的内容可不填写，但应划上斜杠”/“或注上”此处空白"字样。
六、签订合同之前，委托人有权查看房地产中介机构的营业执照、机构资质证书和经办人的经纪人资格证书等证件材料。
七、所签一式多份合同，印刷编号号码必须相连。
八、本合同条款由xx市房地产管理局负责解释。
合同编号：甬(县、市、区)---中介年第号
存量房屋买卖中介合同
卖方(甲方)：
买方(乙方)：
中介方(丙方)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房地产中介服务管理规定》、《浙江省经纪人管理条例》、《xx市房地产中介服务条例》等法律、法规和政府有关规定，甲/乙/丙三/双方在平等、自愿、协商一致的基础上就甲方卖房/乙方买房/丙方中介事宜，订立本合同。
当事人情况
甲方：【本人/法定代表人世间】姓名，国籍，【身份证/护照/营业执照】号，地址，邮政编码，联系电话。【委托代理人/】姓名，国籍，邮政编码，联系电
乙方：【本人/法定代表人】姓名，国籍，【身份证/护照/营业执照】号，地址，邮政编码，联系电话。【委托代理人/】姓名，国籍，邮政编码，联系电话。
丙方：【法定代表人/负责人】姓名，联系电话，注册地址，邮政编码，营业执照注册号，机构资质等级，资质证书号。经办人姓名，身份证号，经纪资格证号，联系电房地产状况
房产情况：房屋【所有权/共有权】户名，权证号，共计套，房屋地址，设计总层数层，本房屋所在层为层，设计用途为【成套住宅/非成套住宅/非住宅/商住两用/】，建筑面积为平方米，房屋装修情况
其他设施
。附属用房有【自行车库/汽车库/】【使用面积/建筑面积】平方米，对上述房屋及附属用房的产权或使用权限制条件等应当说的情况
土地情况：国有土地使用权户名，权证号，其他情况
中介服务内容
第一条丙方为甲方提供以下【居间/咨询/代办手续/】房地产中介服务：
卖方居间
代办交易过户手续
第二条丙方为乙方提供以下【居间/咨询/代办手续/】房地产中介服务：
买方居间
代办交易过户手续
费用及支付
第三条房屋价款和其他价款总计人民币元。
其中房屋价款元，房屋装修、设施等价款元(详见备注栏清单)。
乙方的支付对象、支付方式和时限约这如下：
1.银行按揭：
2.一次性付款：
3.分期付款：
第四条丙方所收取的中介服务费应当符合法律、法规和政府行政主管部门的规定。
丙方中介服务收费的项目、收费标准，及其甲方/乙方的承担方式、支付方式和时限约定如下：
甲方承担中介服务费元，由乙方承担在签约日付清。
乙方承担中介服务费元，由甲方承担在签约日付清。
收费标准其中：住宅为10万元及以下部分按1.6计收,超出部分按0.9计收,两者相加;非住宅实行市场调节价，由当事人与中介机构共同协商确定。
第五条甲/乙方应当缴纳税、费的项目、标准(如有新标准出台，按新标准执行，多退少补)，及其承担方式、支付方式和时限约定如下：
1、预收税费元由甲方承担，于年月日内付清，多退少补。
其中：买卖管理费元;评估费元;营业税元。
2、预收税费元由乙方承担，于年月日内付清，多退少补。
其中：契税元;印花税元;买卖管理费元;
出卖人: ______________(以下简称 “甲方”)
营业执照注册号: 名称: 地址:
买受人: ______________(以下简称 “乙方”)营业执照注册号: 名称: 地址:
上列甲、乙双方就设备的买卖事宜, 订立合同如下:
第一条、甲方向乙方保证, 根据本合同的各项条款, 将设备售予乙方, 乙方买受.第二条、买卖价款与付款条件规定如下:
1、总金额人民币___________元整
2、付款方式: _________________
a)于本合同成立时, 即付预付款人民币_____________元整
b)余款人民币___________元, 甲方在交货试机完成后, 乙方分__期平均摊付甲方 c)分期付款的交付日期, 以订金付日该月的次月开始, 每月___日之前截止
d)为支付上述分期付款, 乙方应汇出的名义, 汇出支票__张付予甲方, 支付日期订于设备交付之时.第三条、交货的时间与方法规定如下:
1、交货时间: ____月____日前
2、交货地点: 约定于乙方的_______________工厂, 应安装妥后, 并先行试机.3、交货方法: 于试机完成后, 甲方应将设备交付予乙方, 乙方则须依第二条第(2)项款
(d)的约定, 将__张分期付款的支票支付予甲方.第四条、设备的所有权暂由甲方全面性保留, 待乙方付清甲方(第二条)的全部货款时,甲方再将所有权移转予乙方.第五条、设备交货之后, 若因不可抗力的因素, 而致机器毁损、遗失时, 一切责任归由
乙方负担.第六条、乙方须连带对甲方保证, 对本合同必须负担的一切债务(除货款债务外, 包括
毁损、赔偿债务)并负完全支付的责任.-1-合同编号:
第七条、乙方若发生下列事项, 则与本合同有关的债务毋需通知催告, 即自动消失, 分
期付款的利益, 所有余款皆乙方必需一次付清.1、乙方的支票无法兑现, 或停止付款时.2、乙方因滞纳租税, 或有破产、和解及其它类似判决上的情形的.3、就设备发生被依法扣押或先予执行等情形的.4、设备因乙的故意或重大过失, 以致毁损、灭失的.5、乙方从未支付(第二条)的分期付款时.6、其它违反本合同的事项.第八条、乙方应根据正确用法使用设备, 并由优秀的管理人员负责保管.第九条、乙方若发生(第七条)情形下, 乙方即失去使用设备的权利, 且该设备必须归还
甲方.第十条、若发生(第九条)的情形下, 甲方可对乙方进行撤回设备并作适度的评估, 据货款与评估之间的差额作为损害赔偿金, 联同已收取的货款, 抵销债务, 如有余额则退还乙方.第十一条、甲方需保证设备的性能完全与说明书(如附文)相符, 且交货后一年内自然
发生的故障, 甲方需负责修理.第十二条、设备交货后经三个月的, 除前条规定的情形外, 甲方不负保证所有瑕疵的责任.即使交付后三个月内, 亦只容许交换设备, 因设备故障而发生的损害,甲方不负其责.第十三条、对于设备, 乙方需为甲方办理由总货款扣除预付款的余额作为投保火险的金额, 并为保险金请求权设置质权的手续, 其费用由乙方负担.第十四条、合同争议的解决方式: 本合同在履行过程中发生的争议, 由双方当事人协商
解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的.按下列第两
种方式解决: 1)提交 _________ 仲裁委员会仲裁;2)依法向人民法院起诉.第十五条、甲、乙双方于____年____月____日前至公证处办理公证事宜, 认同本合同
各条款金钱债务及设备给付义务并载明应径受强制执行.___________________________________________________________________(以下无正文, 为签署页)
-2-合同编号: 本合同一式肆份, 甲、乙双方各执两份为凭.出卖人(甲方)
______________________ 签署及盖章 日期:
买受人(乙方)
_______________________ 签署及盖章 日期:
----------------
上诉人某甲因买卖合同纠纷一案，不服浙江省上虞市人民法院（2013）绍虞商初字第654号民事裁定，向二审法院提出上诉称：上诉人在前年始就居住于建德市洋溪街道听水苑2单元502室，根据有关司法解释之规定及原告就被告的民事诉讼管辖原则，应由暂住地法院管辖。请求撤销原审裁定，将该案移送建德市人民法院审理。
----------------
上诉人某贺兴因买卖合同纠纷一案，不服河北省高碑店市人民法院（2012）高民初字第8101号民事判决，向二审法院提起上诉。二审法院依法组成合议庭，公开开庭审理了该案。
原审法院查明，某文增、某贺兴素有生意往来，截止到2006年1月25日经双方结算，某贺兴共欠某文增货款34870元，此款某贺兴于2007年至2010年分四次共偿还某文增8000元，余款26870元某贺兴至今未还，有某文增提交的某贺兴为其出具的欠条一份在卷证实。
某贺兴称该欠条上的数字34870元是其所写，但该欠条上的“梁”字及“欠款”二字以及其它内容不是其所书写，并对此提出了笔迹鉴定申请。经某贺兴同意，一审法院委托北京法源司法科学证据鉴定中心进行鉴定，并已作出（京）法源司鉴（2012）文鉴字第336号鉴定意见书，鉴定意见为送检欠条上的“欠款”、“梁”字与样本上的“欠款”、“梁”字迹是同一人书写。某文增对该鉴定结果予以认可，某贺兴称该鉴定结果是错误的，并于2012年12月13日向一审法院申请重新鉴定。庭审中某文增要求某贺兴支付欠款利息。
一审法院认为，债务应当及时清偿。某贺兴为某文增出具的欠条经鉴定确为某贺兴本人书写，故某文增要求某贺兴偿还欠款26870元事实清楚，证据充分，予以支持。某贺兴对北京法源司法科学证据鉴定中心作出的鉴定结果不认可，并申请重新鉴定，不予支持。庭审中某文增要求某贺兴支付欠款利息，应予支持。依据《中华人民共和国民法通则》第一百零八条之规定，判决：某贺兴于判决生效后十日内偿还某文增货款26870元。并支付自起诉之日起至履行之日的欠款利息。案件受理费472元，由某贺兴负担。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
某贺兴不服一审判决，向二审法院提起上诉称：
一、原审判决违反法定程序。
（一）、原判决所依据的鉴定结论未经法庭质证，严重违反证据规则。
（二）、一审庭审笔录显示，法庭指定的鉴定机构为“天津物证司法鉴定所”，而鉴定结论却是北京法源司法科学证据鉴定中心出具，与双方当事人的委托不符。
（三）、北京法源司法科学鉴定中心不属于河北省司法鉴定机构名录所指定的鉴定机构范围，原审指定鉴定机构的行为违法。
（四）、根据有关规定，鉴定机构的鉴定人员不具备相关资格的，应准许进行重新鉴定，但一审法院不接受我重新鉴定的申请，侵犯了我的合法权益。
为了保证长山安置房一期三标段工程的混凝土质量，我项目部对混凝土供应方（江苏城科建设发展有限公司）在混凝土施工前依据规范及设计要求从严制定本混凝土监管方案。
一、混凝土生产单位
1、必须对混凝土生产单位在取得江苏省建设行政主管部门颁发的《建筑业企业资质等级证书》（专业承包预拌（商品）混凝土），方可根据其核定的资质等级范围进行生产、经营。
2、混凝土生产单位必须配备有满足相应资质等级标准要求的人员、设备和试验室。必须建立健全质量保证体系，严格按照相关标准、规范和规定组织生产，根据合同约定，向混凝土使用单位提供合格的混凝土产品，对产品质量负责。必须设立符合《江苏省预拌混凝土和预制构件生产企业试验室基本条件》要求的专项试验室，并按照有关标准、规范进行严格管理。
3、混凝土生产单位应建立健全原材料使用管理制度，严格执行《镇江市预拌混凝土、预拌砂浆及混凝土管桩原材料登记管理办法》。在原材料使用前做好原材料进货记录，并按照有关规范、标准要求进行抽样，检验合格后方可使用。原材料进货记录的内容应包括：材料名称、品种、规格、数量、生产单位、供货单位、进货日期、“质量证明书”编号、样品编号等信息。
4、预拌混凝土原材料储存和使用应按照先进先出的原则,合理设计原材料储存位置和仓位，及时调整原材料的使用日期,防止材料因堆放时间过长而影响质量。水泥、矿物掺和料、外加剂等原材料应采用密封的储料仓，按照不同的品种、规格、生产厂家分别存储。储料仓外应有醒目的指示铭牌,标明材料的名称、品种、生产厂家等信息。粉剂材料储存时应保持密封、干燥、防止受潮，液体外加剂更换生产单位或品种时，应对储存容器进行清洗。
混凝土用砂、石料必须按照不同的品种、规格分仓堆放。场地应进行硬化处理，设置有排水和排污设施，场地的周围不得堆放杂物。堆料仓口应有醒目的指示铭牌,标明材料的名称、品种、规格等信息。
5、混凝土生产单位配合比设计、使用和管理应符合以下要求：
（一）应根据技术标准、设计要求、原材料性能、施工工艺和气候条件进行配合比设计，通过系统的试验制定出一系列常规配合比，形成企业常规的配合比设计技术储备，并及时进行修正。
（二）用于实际生产的配合比必须由试验室签发。
《镇江市预拌混凝土出厂合格证》的格式和内容全市统一，内容包括合格证编号、合同编号、工程名称、混凝土标记、供货时间、浇筑部位、供货量、该批混凝土的配合比、原材料品种、规格以及检验报告编号、混凝土质量评定、留置试块编号等内容。
“预拌混凝土产品使用说明书”应包括供应的该批预拌混凝土性能特点、混凝土浇筑、养护、拆模的要求、交货验收混凝土试块留置和养护的要求等信息。
二、混凝土使用单位
1、扬中市建筑安装工程有限公司长山安置房项目部必须使用已取得资质的混凝土生产单位所生产的混凝土，并核验生产单位的资质证书。
2、在预拌混凝土供应前，供需双方应以书面形式明确产品标准、混凝土强度等级、坍落度、浇筑部位等技术指标，如有下列情况的也应予以明确：
（一）对水泥、矿物掺合料、外加剂等原材料的品种、用量有具体要求；
（二）对混凝土耐久性指标有具体要求；
（三）混凝土施工、养护条件不能满足规范要求或对混凝土的施工、养护有特殊要求的；
（四）对混凝土交货验收项目有特殊要求的；
3、预拌混凝土进入施工现场，必须进行交货验收。
（一）交货验收由建设（监理）单位组织，施工单位、混凝土生产单位三方共同进行。
（二）按照国家有关标准、规范及合同要求确认预拌混凝土的品种、类别、数量、预拌混凝土质量指标等内容，并在交货验收单上签字。验收不合格的不得使用，使用单位有权拒收和退货，并做好记录。
（三）交货验收单应包括混凝土强度等级、坍落度、浇筑部位、发货时间、发货车号、交货时间、交货量以及供需双方在建设（监理）单位见证下的坍落度现场检验值、混凝土强度试样取样、制作记录、三方签字等信息。
（四）用于交货验收的混凝土强度试块应按照标准要求进行制作和标准养护。
（五）施工现场应按照规范要求制作同条件养护试块，留置在相应的结构部位附近。
（六）现场制作的混凝土强度试件应标明强度等级、制作日期及结构部位，取样数量符合有关标准的规定。
4、混凝土使用单位与混凝土生产单位应相互配合，共同为预拌混凝土顺利入模创造必要的条件，在混凝土施工前做到道路平整、畅通、场地坚固、有照明和水源。
5、施工单位应按照规范要求和具体混凝土施工方案进行混凝土施工，对预拌混凝土的浇筑、振捣和养护质量负责。在混凝土浇筑过程中，生产单位或使用单位因故停工，均应及时通知对方采取相应措施。预拌混凝土进入施工现场，任何人不得随意加水或变更配合比。
6、混凝土使用单位发现混凝土有质量问题及时上报工程所在地质量监督部门。
三、质量监管
镇江华建置业有限公司和南京工大建设监理咨询有限公司加强预拌混凝土生产质量和施工质量的监督管理。具体方案如下：
1、抽查次数：本项目部所有楼栋在第一栋基础混凝土浇筑前去混凝土生产单位进行抽查原材料、混凝土配合比，并将取得的现场材料送检测中心检测及混凝土配合比比对，从基础开始按所有楼栋为一个抽查批次，按照最先开始的楼栋计算，每间隔一个半月（即28层按6层一次，共计4~5次）抽查一次并原材料取样，送检测中心检测和比对配合比，其他楼栋按时间间隔抽查，直至三标段所有工程全部结束为止，并在监理、业主陪同下对以上抽检的材料进行现场监督，并对每次抽检的现场留存影像资料，对每次检查的内容、发现的问题、整改要求及处理情况做出记录，并由参加检查的业主和监理和被检查对象的有关负责人签字后归档。
2、工程质量监督部门、工程建设（监理）单位对预拌混凝土的质量有怀疑时，可至混凝土生产单位查看该批混凝土原材料的试验记录、检验报告、配合比报告、出厂强度报告等资料，混凝土生产单位必须无条件配合。
如发现江苏城科建设发展有限公司不能配合扬中建安把混凝土质量抓好，混凝土生产单位自愿终止合同，作退场处理，同时将因此而出现的质量问题处理完毕，且符合设计要求，甲方没收其全部质量保证金。施工单位因混凝土生产单位提供的砼质量不合格而造成的工期延误所发生的费用，由混凝土生产单位承担。
扬中市建筑安装工程有限公司长山安置房项目部 2015.06.15 长山安置房一期三标段
【预拌混凝土买卖合同】推荐阅读：
预拌混凝土供货的合同09-14
分期付款买卖合同 (设备买卖)07-12
涉外买卖合同07-13
消防买卖合同07-17
买卖合同处理07-17
黄沙买卖合同07-25
花卉买卖合同09-08
石料买卖合同09-14
渔船买卖合同09-16
木材买卖(订货)合同06-10
