投标申诉函格式

2024-07-30 版权声明 我要投稿

投标申诉函格式(精选9篇)

投标申诉函格式 篇1

致:

1、根据已收到贵方的招标编号为的工程的招标文件,遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后,我方愿以人民币(大写)元(RMB:¥元)的投标报价并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。项目经理为:;工期为:日历天。

2、我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件(如果有的话),及有关附件,我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标,我方保证在合同协议书中规定的开工日期开始施工,并在合同协议书中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程,日历天内竣工并移交全部工程。

5、如果我方中标,我方将按照规定提交上述总价%的为履约但保。

6、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第15条规定的投标有效期内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标,投标保证金将全部被没收。

7、8、除非另外达成协议并生效,贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们我方的金额为人民币(大写)RMB:¥元)的投标担保与本投双方的合同文件组成部分。标函同时递交。

投标人:(盖章)

单位地址:

法定代表人或其委托代理人:(签章或盖章)

邮政编码:

开户银行名称:

开户银行帐户:

开户银行地址:

开户银行电话:

再审申诉状格式 篇2

法定代表人:余明宝 厂长 电话:1xxxxxxxx2

被申请人:(一审被告)(二审被上诉)邵武市工商行政管理局

法定代表人:邓 荣 局长

申请人不服(20xx)南行终字第67号行政判决书,不服(20xx)邵行初字第1号行政判决书。

遗漏了当事人邵武市粮食局被告主体存在错误,认定扣押营业执照及加工150万公斤谷子可得利润,两项为新的赔偿请求错误,赔偿7860元利息按人民银行计算不公平、20xx年至今几年申请人在最高法院申诉登记,福建省高院驻最高法办20xx年12月29日开出转办单,根据《行政诉讼法》第六十二条、第六十三条第二款规定《最高法院关于执行(行政诉讼法)若干问题的解释》第七十二条第二项、第七十三条第一目:“当事人申请再审”,第八十条第一款:第四项:第五项,依法依规向福建省高院申请再审。

申请再审事项:

1、依法确认(20xx)南行终字第67号行政判决,(20xx)邵行初字第1号行政判决遗漏邵武市粮食局被告案件中主体存在错误,程序违法,依法追加邵武粮食局为被告,裁定发回重审。

2、依法确认扣押工商“营业执照及加工150万公斤谷子可得利润等新的赔偿请求”认定事实错误,适用法律法规错误。

3、依法确认赔偿霉烂、变价款7860元按人民银行计算不公平。

要求按申请人农村信用社贷款利息给予赔偿。

4、依法撤销(20xx)南行终字第67号行政判决部分错误,申请依法立案再审。

申请再审事实与理由

一、根据“工商处字(20xx)第26号”行政处罚决定书供认:“一九九九年八月十一日,根据举报,我局检查大队协同粮食局在吴家塘境内当场查获吴家塘农场粮食加工厂承包人余明宝无粮食销售统一发票,贩运粮食(大米)12700。

”工商局是协同粮食局执法,那么粮食局是侵权主要责任人.

在20xx年8月11日晚上申请人将加工好12700公斤大米装运外地销售,在吴家塘通往316国道途中,本市大竹镇龙潭村三叉路口,邵武市粮食局付局长黄细华带队非法设卡,拦劫申请人去路,申请人出示了工商营业执照副本和省农垦局开具的“闽农垦便字034号”准运证明等合法手续。

黄细华认定无效,叫来邵武市公安局两名警察,叫来了工商局315大队长郑仕海、叶国勇,将12700公斤大米抢劫去邵武,第二天8月12日工商局由余秋棣带队三人,粮食局黄细华指派三人和吴家塘粮站人员到吴家塘农场粮食加工厂以“非法收购谷子”为由查封45000斤谷子,粮食局抡走了粮食加工厂钥匙,工商局扣押了工商营业执照,证实工商局与粮食局是联合执法的事实。

根据“邵公办信(20xx)67号”信访事项告知书,认定黄细华是履行职务行为,粮食局就是本案侵权责任人。

在1号判决中、67号判决中没把邵武市粮食局追加为被告,案件主体存在错误。

违反了《最高法院关于执行(行政诉讼法)若干问题解释》第二十三条第二款规定:“应当追加被告”没追加为被告的徇私枉法行为。

违反了司法(解释)第七十二条第一款规定。

根据司法(解释)第八十条第一款:申请再审的案件:第四项规定:“遗漏必须参加诉讼的事当人的:”本案符合法规再审条件的规定,申请再审。

二、67号判决认定扣押营业执照为新的赔偿请求是回避事实错误的。

在一审判决书中第5页第22行提到:“原告补充提交行政赔偿的证据:1、行政诉讼、撤诉申请书、行政裁定书。”三份补充证据是证实当时被告工商局有扣押申请人工商“营业执照”行政侵权行为的事实,在一审判决书第8页第17行认定,原告举有的补充证据1、不能证明原告所要证明的内容,不予采纳。

而不是二审认定的扣押营业执照是新的赔偿请求说词,扣押营业执照是属于行政侵权行为范围、一审认定事实不清,二审违反了《行政诉讼法》第六十一条第三款一目:“原判认定事实不清……裁定撤销原判,发回原审人民法院重审规定”。

二审不发回,说成是新的赔偿请求适用司法(解释)第四十五条错误。

违反了第七十一条第三款、七十二条第二款规定,申请再审。

二审并称对上诉人在一审诉讼请求中未提出,一审判决未涉及,这是二审在歪理邪说。

对于加工150万公斤谷子的可得利润,二审认定为新的赔偿请求是错误的。

本案一审判决中第3页第28行诉称:“20xx年8月10日,经福建省农业厅农垦局批准,原告每年可加工自产稻谷150万公斤,且可向省内市场流通”。

第4页第16行诉称:“但从被告没收、查封原告的大米和稻谷起,原告就停止生产至今,无法每年加工150万公斤稻谷,给原告造成重大损失。”证明申 请人在一审中有提出该项请求。

一审在第9页第3行称:“本案诉讼焦点是被告查封原告45000斤早谷行政行为是否给原告造成直接经济损失。

被告查封的45000斤早谷,并未查封原告的厂房、机器设备、原告完全可以根据福建省农业厅农垦局的精神,继续加工150万公斤自产粮,其可得多少利润或者专损,均与本案诉讼焦点无关。”这是被申请人错误处罚直接联带法律责任的因果关系,一审说成与诉讼焦点无关,是一审胡言乱语,在没收和查封行政处罚案件中,确认“闽农垦便字034号”准运证明无法律效力进行行政处罚。

如果再进行经营,不就是重犯吗?重犯是要加重是处罚,这是我国法律有明确规定的,一审对法律最基本知识不懂吗?这是一审胡说八道。

而只有确认行政处罚是错误的,被撤销后,在进行经营是合法、受法律保护,一审不审违反了《行政诉讼法》第六十七条第一款规定。

二审认定:“原告在一审中未提出,一审判决未涉及”是错误的`,适用司法(解释)第四十五条剥夺申请人诉求是错误的,违反了司法(解释)第七十一条第三款规定:这是被申请人作出的错误行政处罚,给申请人造成的直接经济损失必须要承担的法律责任,二审是包庇、袒护被申请人的事实,二审违反了《行政诉讼法》第六十一条第三款:“原判决认定事实不清……裁定撤销判,发回原审人民法院重审。” 没发回重审,确说成是新的赔偿请求,搞张冠李戴。

故意制造冤假错案。

既是新的赔偿请求,就“应当告知当事人另行起诉”没告知当事人另行起诉,违反了司法(解释)第七十一条第四款规定:属于渎职行为。

根据司法(解释)第八十条第一款规定:“人民法院审理再审案件,发现生效裁判有下列情形之一的,应当裁定发回作出生效判决,裁定的人民法院重新审理。”第五项:“对本案有关的诉讼请求未予裁判的”。

本项符合法规申请再审规定,依法向福建省高院申请再审。

三、对在1号判决中遗漏了45000斤谷子折价款22500元中的0元三年封存期间的利息没给赔偿。

5000斤霉烂谷子折价2500元,加上降价款5360元,两项共7860元赔偿款按人民银行利息计算赔偿不合法、不公平,人民银行是我国中央银行,他是面向各商业银行发放贷款和国有大型企业发放贷款,他的贷款利率极低。

对于我们农村小企业是不可能贷到款,而吴家塘只有农村基金会、农村信用社,要求按当时申请人向吴家塘农村信用社贷款利率计算给予赔偿这是公平合理合法。

综上所述,针对(20xx)南行终字第67号行政判决中遗漏当事人存在主体错误,以及认定:“扣押营业执照及加工150万公斤谷子可得利润等新的赔偿请求”说词。

认定事实错误,使用司法(解释)第四十五条错误。

根据高法司法(解释)第八十条第一款:第四项:第五项规定申请再审,为维护法律的公平、公正,维护法律尊严和权威,恳请省高院主持法律公道,秉公审理本案。

致此

申请人:xx市吴家塘农场粮食加工厂

法定代表人:余xx

20xx年1月10日

行政再审申诉书写作技巧【3】

一、什么是行政再审申诉书

我国《行政诉讼法》第62条规定:“当事人对已经发生法律效力的判决、裁定,认为确有错误的,可以向原审人民法院或者上一级人民法院提出申诉,但判决、裁定不停止执行。”当事人对已经发生法律效力的行政判决、裁定向原审人民法院或者上一级人民法院提出申诉的书面请求,即为行政再审申诉书。

二、行政再审申诉书的写法

1.写清楚申诉人的基本情况。

2.案由。

写明申诉人对哪个法院的什么裁判提出申诉。

3.请求事项。

写明请求法院再审,撤销或变更已经发生法律效力的判决或裁定。

4.申诉事实和理由。

写明客观事实,列示证据,指出已经发生法律效力的判决或裁定所根据的事实是虚假的;或者指出作出已经发生法律效力的判决或裁定的法院在适用法律方面有错误;或者指出已经发生法律效力的判决或裁定是在程序违法的情况下作出的。

最后依据上述理由,得出已经发生法律效力的判决或裁定是错误的结论,使申请再审理由无懈可击。

5.写清呈递法院名称,申诉人签字盖章、注明年、月、日。

6.附项。

将已经发生法律效力的判决或裁定附后;写明有关证据的名称和件数。

劳动争议申诉状格式 篇3

申诉人:XXX

性别:女;年龄:24岁;籍贯:XXXXX;现住址:XXXXXXXX。

被诉人:XXXXXXXXX有限公司

地址: XXXXXXXXXXXXXX

法定代表人或主要负责人:XXXXXXXXX;性别:X;职务:总经理。

一、申诉原因:申诉人与被申诉人在履行劳动合同过程中发生的纠纷;

二、请求事项:

1、被诉人一次性支付申诉人11月15日起至1月14日起,期间周日加班工资2466元及25%经济补偿金616.5元;

2、被诉人支付申诉人解除合同未提前30日通知的相当于1个月工资的代通知金2300元;

3、被诉人一次性支付申诉人1个月工资的解除合同经济补偿金2300元及50%额外经济补偿金1150元;

4、被诉人一次性支付申诉人201月工资300元及25%额外经济补偿金75元;

5、被诉人一次性支付申诉人加班工资、工资差额和经济补偿金合计9207.5元的1倍的.赔偿金9207.5元;

6、仲裁受理费、仲裁处理费200元由被诉人承担并支付给申诉人。

三、事实和理由:(包括证据和证据来源、证人姓名和住址等情况)

申诉人于月15日进入XXXXXXXXXXX有限公司任人事主管一职,公司的上班时间为周一至周五,周六休息,周日上班。

申诉人于年11月15日与被申诉人签订劳动合同,劳动合同期限从2004年11月15日至年11月14日,试用期限从2004年11月15日至2004年12月14日,试用期工资为元,试用期过后为2300元,(以上内容以劳动合同相符)。

申诉1:

事实:被申诉人XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司的上班时间为周一至周五,周六休息,周日上班。

仲裁证据:加班证明:被申诉人全体职工,或根据仲裁程序,由被申诉人提供2004年11月15日起至2005年1月14日的考勤表及2004年11月至2005年1月的领工资表单(注:工资领表单上有申诉人的亲笔签名),被申诉人电话0760-6213003。

理由:

1、根据《中华人民共和国劳动法》的规定:职工每日工作八小时,每周工作40小时,每周超过40小时以外的时间,即为延长工作时间,应视同为加班;

2、根据1995-03-25国务院令第174号《国务院关于职工工作时间的规定》和劳动部发〔〕8号《关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知规定》职工全年月平均工作天数和工作时间分别调整为20.92天和167.4小时,职工的日工资和小时工资按此进行计算。

3、申诉人从2004年11月15日起至2005年1月14日起周日上班时间共计八天,因此得出:

〔(2000元÷20.92天×200%)+(2000元÷20.92天)×4天〕+〔(2300÷20.92天×200%)+(2300元÷20.92天)×4天〕=2466.5元

劳动仲裁申诉书的格式及内容

劳动仲裁申诉书有固定格式一般必须具备:申请人的姓名、出生年月、民族、身份证号码、住址、联系电话,被申请人的名称、法定代表人、企业性质、住址、联系电话,仲裁请求,事实与理由,附件(证据及证据清单)。

劳动仲裁申诉书书写的注意事项

民事申诉状条件与写作格式 篇4

(1)有新的证据,足以推翻原判决、裁定的。

(2)原判决、裁定认定事实的主要证据不足的。

(3)原判决、裁定适用法律确有错误的。

(4)人民法院违反法定程序,可能影响案件正确判决、裁定的。

(5)审判人员在审理该案件时有贪污受贿、营私舞弊、枉法裁判行为的。

此外,当事人对违反自愿原则的调解协议和调解协议内容违法的,也可申请再审。

申诉状格式

申诉人:姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。(申诉人如为单位,应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址) 被申诉人:姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。(被申诉人如为单位,应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址)

申诉人因XXXX(写明案由,即纠纷的性质)一案不服XXXX人民法院(写明原终审法院名称)XXXXX第XXX号XX判决,现提出申诉,申诉请求及理由如下:

请求事项:(写明提出申诉所要达到的`目的)

事实和理由:(写明申诉的事实依据和法律依据,应针对原终审判决认定事实、适用法律或审判程序上存在的问题和错误陈述理由)

此致

XXXX人民法院

申诉人:(签名或盖章)

XXXX年XX月XX日

附:本申诉状副本X份(按被申诉人人数确定份数)。

投标函范本 篇5

1.我方已仔细研究了招标文件的全部内容(含合同条款),我方愿意遵守招标文件的各项约定,并参加的监理投标,监理服务费以建设工程监理相关服务收费管理规定(发改价格【2007】670号)下浮20%计取。监理服务期为

2.我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款,同意合同条件的所有条款。3.一旦我方中标,我方保证代表人招标人的利益,从项目目标出发,进行全方位的有效管理,使工程建设目标-----投资目标、进度目标、质量目标和安全目标得以实现。

4.一旦我方中标,我方将派出本工程总监理工程师,保证按照招标文件的规定配备项目监理部人员组织监理,在开工直至工程竣工期间均全部到位及常驻现场,并发挥相应作用。我方遵守本项目监理招标文件对总监工程师和监理其他人员的要求。

5.我方在此声明,我方完成满足招标文件的资格要求。我方同意本投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效。在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。

6.我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。7.我方保证本项目在监理期间我方无转包行为;

8.我方承诺若因政府相关职能部门对本建设项目规模进行调整或项目取消,我方在接到贵单位书面通知后无条件执行,并不得以此为由向贵单位提出任何形式索赔或置换其它项目等条件。

9.除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书、招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

10.我方保证,本投标文件所填报和提供的资料均真实、有效,无隐瞒事实、弄虚作假,否则你方取消我方中标资格。

11.我方若有违反承诺内容的行为(或不满足招标文件要求的),自动放弃中标资格,或接受贵单位取消我方中标资格(或中标候选人资格),给招标人造成损失的,依法承担赔偿责任,并同意贵单位禁止我方参加招标人半年内组织的类似招标项目投标。

投标人:(盖投标单位公章)

投标函承诺 篇6

(一)文明施工的承诺

1、在投标文件技术部分施工组织设计中编制文明施工专项方案,建立安全文明施工管理制度和岗位责任制,安全文明施工费用专款专用。

2、施工现场周边用硬质材料进行封闭围挡,高度不得低于1.8m,在道路周边施工要遵守道路交通安全和城市管理的有关规定。

3、施工现场设置大门,大门标有施工企业名称及标志,设有保安人员对进出人员及车辆进行管理。近门两侧设置文明施工“五牌一图”和宣传板、读报栏,场内悬挂安全旗和安全标语标志,管理人员和施工作业人员佩戴安全帽和工作卡方可进入施工现场。

4、施工现场的作业区和生活区分开设置。

(二)安全生产事宜承诺

1、安全生产费用用于施工安全防护用具及设施的采购和更新,安全施工措施的落实;安全生产条件的改善,不挪作他用,做到专款专用。

2、我公司根据不同施工、阶段和施工现场周围环境及季节、气候的变化,制定相应的安全措施(详见技术标~安全施工的措施)。

3、生产作业人员进入施工现场前进行安全教育培训和安全技术交底。

(三)农民工工资支付的承诺

1、在本工程施工全工程中不拖欠农民工工资。我公司每月向农民民工支付一次工资,每季度末结清农民工应得工资且每个农民工应得工资报酬不低于我市最低工资标准。

2、我公司做到将工资直接发放到农民工本人手中,并每月上报由发包人确认后的农民工工资支付表到劳动行政主管部门备案。

3、对于招标文件的分包情况说明:我单位如果中标,有能力完成工程,所以我单位不准备分包工程。

以上事宜是我公司对本工程的承诺,如我公司不履行以上承诺,发包人有权取消我公司的施工资格。

1.工期承诺:严格按照招标文件的工期要要求于2008年6月4日开工,2008年7月14日竣工,力争提前完工。

2.工种质量承诺:我公司保证本工程达到国家有关建筑工程施工质量验收规范的合格标准,并争创优质工程。

3.现场文明施工承诺:我公司保证按照庆政发[2006]14号《大庆市建筑工程文明讯息工期管理若干规定》的要求,确保文明施工,达到省级安全文明样板工地的要求。

4.安全生产事宜承诺:按照庆建发[2006]17号文件16.1、16.2、16.3等项规定中关于安全生产事宜的要求,我方保证将安全生产费用用于施工安全防护用具及设施的采购和更新,安全施工措施的落实,安全生产条件的改善,不得挪作他用。如我方不履行该承诺,发包人有权用我方履约保证金,以达到安全生产条件。

5.农民工工资支付事宜承诺:按照庆建发[2006]17号文件中19.1、19.2条等项关于农民工工资支付事项的规定,我方保证不拖欠农了工工资。如我方不履行该项承诺,发包人有权动用我方履约保证金支付农了工工资。

6.劳务及专业分包情况承诺:如果我公司中标,不进行劳务分包。

1、农民工工资支付事宜承诺

我公司将工资直接发放到农民工本人,并按月经发包人确认后的农民工工资支付表报劳动行政主管部门备案。

我公司不拖欠农民工工资,并至少每月向农民工支付一次工资,每季度来结算农民工应得工资;农民工工资支付标准不得低于本市最低工资标准。

我公司如不履行其关于农民工工资事项之承诺,发包人有权追偿其保证人或动用履约担保支付农民工资。

2、安全生产事宜承诺

我公司将安全生产费用于施工安全防护用具及设施的采购和更新,安全施工措施的落实,安全生产条件的改善,不得挪作他用。

我公司根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施。

我公司在开工前对施工现场的作业人员进行安全培训。

我公司如不履行其关于确保安全生产事项之承诺,发包人有权追偿其保证人或动用履约保证金,以达到安全生产条件。

3、工期及进度承诺

我公司一定在工期范围内完成所有工程内容。

我公司建立完善的计划保证体系是掌握施工管理主动权、控制施工生产局面,保证工程进度的关键一环。本项目的计划体系将以日、旬、月和总控计划构成工期计划主线,并由此派生出设计进度计划。

4、质量保证承诺

投标函 篇7

To:

_____________________________________________________________________

We, the undersigned, declare that:

(a) We have examined and have no reservations to the Bidding Document, including Addenda No.: ;

(b) We offer to supply in conformity with the Bidding Document and in accordance with the delivery schedule specified in the Schedule of Supply, the following Goods and Related Services: ;

(c) The total price of our Bid, excluding any discounts offered in item (d) below is: ;

(d) The discounts offered and the methodology for their application are: ;

(e) Our Bid shall be valid for a period of ____________________________ days from the date fixed for the bid submission deadline in accordance with the Bidding Document, and it shall remain binding upon us and may be accepted at any time before the expiration of that period;

(f) If our Bid is accepted, we commit to obtain a Performance Security in the amount of _______percent of the Contract Price for the due performance of the Contract;

(g) Our firm, including any subcontractors or suppliers for any part of the Contract, have nationalities from the following eligible countries _____________________________;

(h) We are not participating, as Bidders, in more than one Bid in this bidding process, other than alternative offers in accordance with the Bidding Document;

(i) Our firm, its affiliates or subsidiaries, including any subcontractors or suppliers for any part of the Contract, has not been declared ineligible by the ADB;

(j) The following commissions, gratuities, or fees have been paid or are to be paid with respect to the bidding process or execution of the Contract:

Name of Recipient

Address

Reason

Amount

(If none has been paid or is to be paid, indicate “none.”)

(k) We understand that this Bid, together with your written acceptance thereof included in your notification of award, shall constitute a binding contract between us, until a formal Contract is prepared and executed.

(l) We understand that you are not bound to accept the lowest evaluated bid or any other bid that you may receive.

Name

In the capacity of YY公司

Signed

投标人声明函 篇8

本单位自愿参加“ 项目(招标编号:XZCG20* —GK— )”的投标,并保证投标文件中所列举的投标报价及相关文件和公司基本情况资料是真实的`、合法的。

同意此次采购招标文件中的各项内容。

同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本单位如中标,保证按照投标文件的承诺与贵方签订协议书,保证履行协议书条款。

投标人名称(盖章):

投标人代表(签字):

退投标保证金申请函 篇9

XXXXXXXXXX公司:

我公司于 年 月 日参加

(工程名称)投标,现竞标工作已结束,我公司(中标或落标)。按照招标文件规定,我司要求贵司退还该工程项目竞标保证金人民币(大写)(¥ 元整)。现授权委托 为我公司代理人,以本公司的名义办理

(工程名称)

的相关事宜。代理人在签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予承认。代理人无转委权。附退还保证金银行账号: 开户名称:XXXXXXX公司 开户银行: 银行账号:

(注:上述账号应为投标保证金转出账号)

附件:

1.委托人身份证复印件(加盖公章)2.投标保证金转账回单复印件(加盖公章)

投标人名称(盖章): XXXXXXX公司

上一篇:父爱母爱的作文300字下一篇:《观潮》有感