钢筋班组承包协议书

钢筋班组承包协议书（精选8篇）

钢筋班组承包协议书篇1

一、车间一◆班组承包协议书

梁卓鸿、潭祥光、李建荣厂房工程

(检验车间

一、车间

一、门卫)

钢筋分项工程承包协议

梁卓鸿、潭祥光、李建荣厂房工程

钢筋分项工程承包协议书

甲方：佛山市顺德区银怡建筑工程有限公司项目部（8）（以下简称甲方）

乙方：钢筋班组（班组责任人）（以下简称乙方）

班组责任人身份证号：电话：

为了高速、优质、安全完成施工任务，从明确责任和权利出发，双方特制定本协议：

一、承包范围、工作内容：

1、梁卓鸿、潭祥光、李建荣厂房工程（检验车间

一、车间

一、门卫、厂牌、围墙、室外化粪池），从基础承台开始到主体封顶再到砌体结构零星钢筋绑扎为止的预制、现浇钢筋，包括阳台栏板、管桩钢筋焊接、安放、柱墙拉结筋、焊接预埋铁钢筋、屋面钢筋砼防水层等全部钢筋工程制作绑扎（每次每幢号施工放样派一人参加，浇砼不少于1人守护钢筋）。

2、钢筋工程包括：场内的二次搬运；绑扎、安装钢筋；垂直、水平运输；定加工材料卸车；马凳保护层；制作、安放垫块保护层；浇砼时钢筋值班；现场短料钢筋焊接利用；φ16以上钢筋接头采用对焊接头；φ16以下绑扎接头以及模板督促木工钻眼（位置正确）安放预埋筋；沉箱盖板钢筋绑扎（柱子竖向钢筋电渣压力焊另外协商，不在本次承包范围内）；绑扎焊接所需工具、扎丝、焊条。

3、不包括内容：φ8以内圆钢调直、加工、制作（特别警示：如因乙方未能及时上报料单或漏报、少报圆钢加工，则由乙方负责加工，不得以任何借口拖延工期）。

以上承包内容包括一切相关的辅助工作和内容，确定从基础、主体、砖砌体完工，一次性包干，不存在任何签点工（如果设计变更不造成现场返工或单项返工3工以内，则不增加任何费用或点工，反之则按实办理签证，增加返工费用或点工）。

二、承包方式、单价、工程量计算、付款方法、违约：

1、承包方式：包清工，一次性包干（包工资、包扎丝、包焊条、包所有工具用具、包质量、包安全、包工期）

2、单价：按建筑面积元/m2（以上单价包括本协议中“第一条承包范围、工作内容”外，甲方仅提供提升机，其余工具均由乙方自供，如：扎勾、雨鞋、雨衣、手套、电焊机、手提式配电箱等）。

3、质量标准：工程质量等级要求达到顺德区优良样板工程。如达不到顺德区优良样板工程等级，以上合同单价下浮10%。

4、安全生产文明施工标准：如因乙方的原因造成达不到顺德区双优工程标准，则以上合同单价下浮4%。

5、工程量计算：按图纸设计建筑面积8883.18m2一次性包干。

6、工程款支付：乙方全垫资至一层混凝土结构完成，每层混凝土结构完成后支付至完成产值的70%，结构封顶、砌砖结构全部完成付至总造价的90%，余款在甲方工程全部完工后一次性付清。

7、因乙方原因造成违约、乙方自动离场或甲方清退时，一律按完成产值的70%进行结算，所有工人工资均由乙方自行负责。

三、付款原则：

1、甲方严格按照付款办法执行，乙方负责人计划好资金运用，在和职工订立协议时计划好每月的预付生活费和中途退场的结算方法，中途退场或中止协议退场，按本协议中“第二.7条”结算退场。

2、乙方在施工过程（垫资阶段）中给工人发放生活费和工资时，必须及时做好工资发放表并送项目部备案，以免因手续不全造成不应该的麻烦。

3、乙方按协议规定可以向甲方申请进度款时，必须将所有工人的所需工资做好工资表上报项目部，项目部根据工资表直接向工人发放工资，剩余工程款（工人工资付清后剩余的工程款视为班组利润或垫入资金）可另列工资表，由班长一人领取；特殊情况需经项目经理审批处理。

4、乙方向项目部申请任何进度款、预支款，均必须提供相应金额的工资表，以便甲方竣工验收后向劳动部门提供工资表进行备案。

5、乙方负责人必须计划好资金运用，确保前期职工生活费，在与职工签立劳务协议中明确生活费与工资发放标准，中途发生退场人员，职工结算一切由乙方负责人负责，自行解决（必须做好工资表）。半途班组自动退场和因质量进度、安全生产等原因甲方辞退乙方，一律按本协议中“第二.7条”进行结算退场。

6、半途退场和无故退场处理：班组长必须提早15天以书面形式提出退场申请，并自愿按自动退场处理，如在施工期间无故停工（少于总人数的80%上班或严重达不到项目部的生产需要），按每日2000元进行停工损失赔款，超过五天，项目部可无条件进一步进行以下处罚：

（1）罚款2万元。

（2）按本协议中“第二.7条”进行结算支付并清退该班组，由班长自行安排员工工资发放，项目部不负任何责任。

（3）项目部可调另班组施工。

7、因乙方自动退场或乙方人员不足，质量差的原因，甲方辞退乙方按本协议中“第二.7条”中进行结算，乙方无条件退场。

8、施工过程中发生的点工，乙方必须及时向项目部进行签证，甲方在属实的情况下不得拖延签证，当日发生的签证在3天内不完成签证工作视为乙方放弃签证，甲方任何管理人员不得补签任何签证即签证事件发生后3天内不办理签证单则作废。

9、乙方申请进度款时，必须由质量员、施工员、安全员、后勤保卫、项目副经理理逐个签字后才能上交财务或预算员处，相应的管理人员有权对乙方未按要求完成的工作或进度拒签，按要求完成并检查通过后再签。

四、工程质量及管理：

1、质量等级：优良，确保钢筋隐蔽验收一次性通过。

2、为保证质量、进度、安全，提高承包班组积极性，需交保证金壹点伍万元，基础施工完成后退还伍仟元，余下保证金工程结束据情退还。

3、具体要求详见施工图纸、质量评定标准、施工规范、广东省有关规定和施工员的技术交底。（特别警示：梁板钢筋保护层必须保证在规范误差内，如因此检测不合格造成成的加固、检测等费用由乙方承担）。

4、施工方法由甲方定，特别警示：（1）、柱筋在浇捣前必须用底箍焊定在梁筋上，梁柱节点内箍筋焊成整体笼形，以避免移位。如产生砼浇捣后移位，每个柱子（只要有一根柱筋）罚款100元；（2）、梁板钢筋保护层必须保证在规范误差内，如因此检测不合格造成成的加固、检测等费用由乙方承担。（浇砼前、中、后的钢筋绑扎维护非常重要）。

5、对质量只达到合格者，单价下浮10%。评定等级，由甲方评定为主，有甲方等上级部门参与，以上级评定为准（优良工程标准：一次性验收通过，且建设单位满意，反之为合格）。

6、质量标准：钢筋工程全部达到优良要求，即项目部和甲方一次性通过验收为标准（包括极小达不到要求应马上整改，并且以后再也不犯类似通病），并做好工完场清的工作。乙方委派同志为钢筋组长兼职质量员。一次性达不到验收标准予以500元/次的罚款处理。

7、工作中乙方必须服从甲方有关人员的正确领导，严格把好质量关，浇捣砼时及时派人值班，保护好钢筋成品。

8、对质量达不到要求而乙方不及时返工，甲方有权按以下方法处理：

（1）拆除。

（2）另外派人整改，工资按60元/次（天），当月在乙方的工资款中扣除支付。

（3）令其停工、整顿，直至中止协议，乙方无条件退场。

五、安全管理：

1、以顺德区“安全生产、文明施工双优工地”为目标，做班组内各施工现（工）场人员的安全文明工作。

2、乙方进入施工现场必须严格遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度，及时向甲方有关人员提出合理化书面建议，对安全隐患及时整改。

3、对新来的职工，乙方必须进行书面安全教育，并由职工签字后上报甲方有关人员进行安全再教育。进行“三级安全教育”后，乙方方可安排职工上班，否则一切安全事故由乙方负责，甲方有权对违反者进行罚款或令其停工，直至中止协议。

4、乙方班前对每位职工进行安全技术交底和主要工序特别安全交底，进行“三上岗、一讲评”并及时做好记录，并设立兼职安全员同志，督促本班组内安全生产、文明施工工作。

5、甲方必须及时对乙方兼职安全员做好督促工作，协助乙方做好安全教育、安全检查和验收工作，消除安全隐患，把事故消灭在萌芽状态。对万一发生安全事故，分清责任，由现责任人负责一切经济损失和责任。

6、甲方根据乙方上报人员提供每人安全帽一个，费用甲乙双方各承担50%。甲方不收回安全帽，在工程结算款项中扣除安全帽费用。

六、工期管理：

乙方必须根据甲方的工期计划，配足技术力量和人员：基础部位不得少于20人，主体部位不得少于15人施工，根据实际情况，工期计划按月或施工层、段由乙方签字为准）必须按时完成，否则暂处50～500元/天的罚款押金，在当月的工程款中扣除（押金处理：①中途离场或主体结顶时间超过总进度计划，罚款和押金没收。②按总进度计划，时间没有超过的罚款押金退还；提前完成工期的，按实际情况给予相应的奖励）。

七、人员管理：

1、乙方负责人要严格选择技术精、劳动态度好或技术进步块的技普工人员，严禁带小孩和职工进场，尽量避免家属进场。

2、进入施工现场人员要按项目部保卫科的要求做好审批（施工员、项目经理）、进场手续（无身份证禁止入场），听从保卫科长住宿统一安排和做好有关项目部和当地派出所要求的工作。

3、遵守项目部各方面制度，及时做好安全文明施工、治安等教育，并订立劳务协议一式三份（项目部

留档一份），没有签订劳务协议者，项目部不认可该工人为本工地的工人，该工人发生任何事情与本项目部无关。

4、对表现极差、违法乱纪和工作不佳人员，甲方指明，乙方无条件及时清退。对中途离开工地的职工，甲方不负责预支工资、生活费、路费，一切由乙方负责人自行解决。

5、遵守生活区食宿制度，不得进行赌博、打架、斗殴、嫖娼等违法乱纪的行为。

6、乙方工人必须统一在食堂煮饭炒菜，不得在宿舍房间内采用电饭锅等所有电器类进行煮饭炒菜，任何情况任何场所不得使用“热得快”泡开水。

7、乙方必须积极配合甲方做好各方面的人员管理工作，其工人管理顺序如下：工人进场→班组长与工人签订劳务协议（提交身份证复印件一份，无身份证者不得签订劳务协议，不得进场施工）→办理工人工卡（提交一寸照片2张）→三级安全教育卡（工人在退场时结算工资款时，必须提供劳务协议、工卡、安全教育卡及身份证）。

八、机械、工具、材料管理：

1、做好仓库领用签字手续，工完如数归还仓库，遗失、损坏照价赔偿。乙方必须及时保养或通知机修班组维修机械，非正常损坏，修理费由乙方负责支付。

2、粗钢筋必须采用对焊接头，否则所损失的差价由乙方负责，及时做好落手清工作。

3、特别警示：因乙方下料错误或绑扎错误造成材料浪费的，按实际数量赔偿5500元/吨，并在当月产值中扣除。

4、工完时必须：

（1）无剩余半成品钢筋（如箍筋、元宝筋等），如有小部分多余，及时利用或敲直，捆扎交仓库。

（2）无短材，工作中短材及时利用和对焊机焊接接长及时利用（或工程部派员清理、焊接长），工资100元/天由乙方支付。

（3）场地上无钢筋乱丢。

5、对乙方不及时做好落手清甲方有权派直属班作业，按照80元/工日计算在乙方当月工程款中扣除。乙方人员由专人使用机械，并及时维护保养。

九、协调工作：

1、及时与其它班组配合好各项工作，挑出部分板筋必须用马凳支撑，及时做好质量整改工作。

2、钢筋利用提升机垂直运输时，应尽量在吃饭休息时进行，且必须由项目部认可持证人员操作人货梯，严禁职工随意开机上下。

3、浇砼时必须有专人值班（不少于二人）

4、及时提供材料采购计划和圆钢加工计划上报项目部进行审批（提早搞好图纸钢筋拆骨算、分析单与核算员校对）。

十、甲方责任：

1、甲方及时组织乙方人员进行质量互检，对乙方工程质量及时进行验收和督促，及时提供乙方提出的工程材料，做好后勤工作，做好总体放线工作。

2、及时采纳乙方提出的合理化建议，提供必要的劳保用品。

3、提供乙方住宿方便和搭伙，乙方每人每月上交甲方搭伙费8元，城建费10元。劳动局就业证、工种上岗培训费按规定金额交纳。

4、组织乙方人员参加安全知识学习和安全检查。

5、如本工程采用统一工作服时，班组正常履行合同，一半价格由甲方负担，一半由乙方和职工自负；半途而废的全额费用由乙方负担。其它日常生活用品费由乙方员工自己负担。

十一、其它：

1、班组长必须常驻工地（如班组长派驻现场带班能全权处理现场所有问题时除外），未经施工员许可，擅自离开施工现场罚款200元/天。

2、乙方必须遵守甲方的一切制度，遵纪守法，文明施工。

3、对乙方违反本协议内容，甲方有权处以10～500元/次（人）的罚款，情节严重（或中途离场）按条款三的付款办法执行，其余款作为罚款或甲方另外组织人员施工的费用。

4、因甲方材料供应不及时而发生的待料停工超过三天，甲方有义务安排乙方工作，否则甲方应补偿给乙方每人每天生活费10元。

5、对乙方某位职工严重违反本协议，甲方有权提出令其退场，乙方无条件服从，工资等事项由乙方负责人自行解决。

6、乙方人员严禁打架、赌博、偷盗、嫖娼等违法乱纪行为，必须严格执行甲方保卫治安管理条例，每位职工必须持有身份证等合法证件方可进工地，否则无证人员和18岁以下人员禁止使用和进入施工现场。

7、乙方必须严密劳动组织，抓好劳动效益，在合同签字生效后，单价一次性承包，由乙方负责人自负盈亏。甲方对乙方各项指标完成好的班组，实现适当的奖励。

8、乙方不享受其它劳保待遇。

9、如发生工期跟不上，严重影响工期，质量管理混乱，甲方有权辞退乙方，按完成产值的70%结算，乙方无条件退场。

10、甲方所发图纸、变更联系单、技术交底、施工方案、会议统一内容均为本协议附件一并执行；劳务协议书一式三份（乙方职工全部签字）作为合同附件一并执行。

十二、本协议自双方签字生效日起生效（需保证金时，以合同签订日期和保证金上交日期晚者为生效之日），工完款清自行失效。

十三、本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

（甲方：项目经理一份，核算员一份，财务1份，共三份。）

（复印件：施工员、质量员、仓库各1份）

甲方：佛山市顺德区银怡建筑工程有限公司项目部（8）

代表签字：

（盖章）

乙方：班组

代表签字：

（盖章或指模）

合同签订地址：佛山市顺德区银怡建筑工程有限公司项目部

钢筋班组承包合同篇2

甲方：重庆新市建设有限公司

乙方：

千万要特别确定与主体的层数完成天数、包括哪些具体内容、二次构造的钢筋在制作和绑扎如何衔接、时间、植筋情况、甲方承建的重庆市北碚区上也机械厂自用办公楼钢筋工程委托乙方施工，为明确双方职责，经双方协商特定如下条款，望双方共同遵守。

一、承包范围形式和单价：

1、承包范围：按照设计施工图的全部钢筋施工内容：基础（包括人工挖孔桩的钢筋笼的制作、吊车、安装）到屋面花架、柱拉结筋制作、所有预制混凝土构件、构造柱等的钢筋制作和安装以及钢筋工程中需要焊接的项目等工作内容，包工期、包质量、包安全的一次性包干，其价款不再调整。

2、乙方应按需自备钢筋调直机、弯角机、断筋机、切割机、车丝机、一机一小配电箱、焊机等所有钢筋制作、绑扎需要的材料及焊接材料。机具至二级配电箱的电缆、电线、一机一小配电箱、安全帽、雨衣、水胶鞋等（应符合安全生产的规定）。保证达到安全生产措施的一切费用，含工人的劳保费；发生意外的医疗费、养老费及保证文明施工的措施费。材料场内装卸、转运费、堆码、清理等。

3、工作内容：包括设计图纸、图纸会审及设计变更等所有的钢筋 1

制作安装工程。

4、乙方应提早二十天提供分阶段施工抽筋数量表，以便甲方安排钢筋进场。

5、浇捣砼时乙方应派足够的人员进行护筋，以保证钢筋工程的质量。

6、结算方式含上述1~5条款中的所有工作内容和相关责任及费用，综合单价为：按建筑面积每平方米39元计算，以实际完成面积为准。

二、工期

工期为90天，如不能按上述时间完成拖延一天罚款伍佰元。

三、质量要求：

1、乙方应保证钢筋工程质量达到规范的合格标准，如达不到合格应自行整改至合格为止。

2、乙方应节约材料，锰钢不能长料短用，造成材料浪费。违者罚款每次1000元。

四、付款方式

1、按每月完成工程量的80%付工程款。

2、本工程外墙落架甲方收建设单位工程款后付给乙方所完成工作量90%。

3、钢筋工程竣工验收甲方收建设单位工程款后付清。

五、安全生产、文明施工：

1、乙方所有到场人员应遵守安全生产管理制度和安全生产管理操作规程。乙方负责人应带领所有工人积极学习安全生产法规，做好每个

到场工人的三级安全教育，把安全责任落实到每个人头上。若发生人身伤害安全事故，乙方承担事故相应赔付经济责任。

2、乙方负责人应负起本班组施工过程中的安全生产管理责任，并负责对本班组全体工人进行班前安全交底，施工过程跟踪管理检查与整改。

3、乙方应指定专人为班组专职安全员（名单报工地项目部）负责本班组安全生产，配合工地安全小组作好各项安全生产工作。

乙方工人进场施工应持有四证：“暂住证、婚育证、身份证、劳动就业证。”不得使用无身份证人员，如被发现，每人罚款300元。在工地大便者罚款200元，奖给举报者100元。穿拖鞋或不带安全帽罚款20元。任何在工地打架者，不论是否有理，每人次罚款500元后并移交当地派出所处理，由此所发生的费用由乙方承担。在工地不准赌博，若有者每人罚款200元。乙方不得使用“老、幼、残”的职工，若有由此造成的一切后果自负。乙方工人在工地不得烧菜煮饭、不得使用电热棒、电炉、煤气灶、取暖器等，否则罚款每次50元。乙方不得使用童工，否则产生的后果自负。乙方班组人员不得偷盗工地的设备及财务，若有者每次罚款200元并追究乙方负责人的责任。楼层上动火作业不经甲方动火批准者，罚款500元，动火作业不采取安全防护措施者，罚款500元。

4、严禁带家属及小孩等非生产人员进入工地。

5、乙方应负责所属班组进场人员遵纪守法，对违反法律所造成的后果及经济责任乙方承担100%的责任。

6、安全生产、文明施工、工完料净、现场整洁，配合工地做好本班组范围的各项文明施工，维护工地文明形象。

7、在施工过程中，乙方应严格遵照国家颁发的“建筑安装工程安全技术操作规程”，认真采取有效措施，强化安全管理，按标准执行，确保安全生产、文明施工和临时建筑物，构造物的安全。乙方在施工过程中，必须按照安全生产法律法规进行施工操作，若因此造成的安全事故概由乙方自行负责。

六、劳资纠纷：

甲乙双方达成的付款方式，乙方应优先支付给工人工资，否则若因此引起的劳动工资纠纷问题由乙方自行解决，跟甲方无关。

七、附则：

1、合同未详之处可经双方协商后另行补充条款以明确并作为合同补充文件。

2、合同在执行过程中，如发生纠纷，双方应本着实事求是的精神，通过协商解决，协商不能解决时，由上级权威机关进行最终裁决。

3、乙方代表身份证复印件，作为本合同附件。

4、协议一式三份，甲二份、乙方一份，协议自签定之日起生效，工程款付清自动失效。

甲方（盖章）：乙方（签字）：

身份证号：

钢筋班组承包合同篇3

工程质量标准：达到当地行业标准的优良工程

(1) 承包方必须严格按照施工图纸精心施工，施工过程中在没有接到变更通知情况下不得擅自改变施工图的设计内容，若因擅自改动造成的一切损失均由承 2 场内运输及卸车、清理现场钢筋废料(销售时配合装车)包方负责(包括误工费用、管理罚款、业主罚款)

(2) 承包方无条件为送样员提供一切因工程实际需要送检的钢筋样品，若因承包方加工的钢筋检测样品(只限焊件)不合格，给工程带来的一切损失均由承包方负责。

(3) 施工过程中承包方相关施工人员应认真熟悉施工图纸，施工中不得出现重大技术错误，若因承包方相关人员没有熟悉图纸造成的所有施工损失均由承包方负责。

(4) 承包方在施工过程中应按国家相关规范操作，确保扎好的钢筋验收一次性通过(只限质量监督站的检查)，若一次性不能验收通过罚款1500元人民币;若第二次验收仍不能通过则罚款5000元人民币;若第三次验收还通不过发包方有权终止合同，并将该单位工程钢筋工程量总价款的15%作为罚款扣除。

六、安全要求

1、承包方所有雇用的工人必须持有《中华人民共和国居民身份证》

2、按照国家相关法律要求承包方不得雇用童工和未满18周岁的未成年人;

3、新工人进场后承包方必须对工人进行安全教育，并建立工人的花名册，将所有雇用的人员的身份证复印一份附上其本人的正规照片3张交公司安全管理员处。

4、承包方雇用的人员中途退场或完工退场后的3天内须通知项目部安全管理员。

5、施工作业过程中承包方的管理人员(带班人员)必须全程监督工人戴好安全帽，在安排劳动任务时应考虑职工的安全(例如：不安排年龄偏大或身体不好的工人从事高空作业或劳动强度大的作业);

6、承包方应按项目部安全管理人员要求做好生活区的安全管理工作。为了职工的安全和休息，项目部统一安排食堂和住宿。所有住宿人员必须在工地食堂就餐，严禁使用电饭煲、电炒锅、热得快及煤油灶、煤气灶。如发现者没收器具并每次罚款20元，对承包人每次罚款50元。宿舍内每天清扫，保持清洁。墙上不得乱涂乱画，发现一次罚款整个宿舍每人一次10元，承包人罚款100元。严禁不上班家属和学龄前儿童进入工地。一律不安排家属宿舍。班组在职工放假后，认真清扫宿舍移交项目部。

八、合同价款

钢筋工程承包价为人民币：元/㎡

(大写：) 元/㎡

(钢筋工程量以各单位工程的建筑施工图，参照国家现行《建筑工程面积计算规范》计算的面积乘以1.03的系数计算。)

1、按实际工程所进的钢筋的数量为准吨，该价格包含各种机具及扎丝费用;

2、工程钢筋损耗控制在千分之三之内，超过千分之三所产生的短钢筋及废品差价，均由乙方承担。

九、付款方式

根据双方约定付款方式为： ①每名职工每月发放生活费800元(进场满30天后发放)，乙方的班组长负责据实编制现场从业职工花名册，经项目部核实后直接发放到每位职工手上。 ②乙方完成所有承包范围内的施工任务后，甲方向乙方支付至乙方所完成产值的80%(含已发放的职工生活费)，余款在工程竣工后六个

1、每月按实际完成工程量乘以分项价格的40%，发放生活费，时间为每月5-10日;

2、中间结构验收完毕后，符合要求发放总工程款的40%;

3、余款待竣工验收后二个月内付清。

十、双方发生纠纷时，解决纠纷的措施

1、首先由双方协商解决。

2、若双方协商不成再按《中华人民共和国合同法》解决。

十一、合同生效

本合同书一式三份，甲、乙双方各执一份，项目部备案一份。合同中未尽事宜由双方协商解决，本合同书自签订之日起生效。

合同签订时间：年月日

合同订立地点：本合同双方约定签字、押右手拇指指印后生效。

发包人(签字、押右手拇指手印)：承包人(签字、押右手拇指手印)：

住所(以身份证为准)：住所(以身份证为准)：有效身份证号码：有效身份证号码：电话：电话：

劳务承包合同(钢筋工班组) 篇4

发包方：唐堤慧苑二期一标段工程项目部（简称甲方）

承包方：（简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规的规定，本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则，甲方就银设、唐堤慧苑二期一标段XXXX 号楼钢筋部分以劳务分包形式给乙方进行

施工，经充分协商达成一致，订立本合同明确双方权利和义务，双方共同遵照执行。

一、工程名称及地点

1、工程名称：银设、唐堤慧苑二期一标段

2、建设地点：银川市兴庆区上海路以北，正源街以东，唐徕渠以西

3、工程概况：本工程为框架剪力墙结构，地下一层，地上十八层，标准层层高2.9米，总建筑面积约90000平方米。

二、承包范围及内容

1、承包范围：银设、唐堤慧苑二期一标段工程XXXX号楼的钢筋工程包括：基础筏板﹑主体﹑二次结构绑扎﹑拉墙筋培植﹑屋面网筋﹑钢筋连接，甲方只提供钢筋主材及构配件﹑塔吊，乙方施工用一切机械，焊渣﹑焊条﹑气焊的材料﹑扎丝和三级箱以下的电线由乙方自行负责；

2、承包具体内容：合同范围内的钢筋工程，地下车库﹑主体结构﹑二次结构﹑腰梁﹑过梁﹑构造柱及挑梁与钢筋有关的全部内容，包括钢筋翻样﹑配料﹑调直﹑除锈﹑垂直及水平运输﹑制作﹑堆码﹑上、下车、伸缩缝止水钢板的加工、焊接、丝连接以及与二次结构有关的拉接筋，施工操作面完成后的余料、废料﹑焊渣﹑垃圾的清理﹑运输等工作。

3、承包价格及计价方式：本工程所有钢筋工程按建筑面积计算，单价50元∕m2（大写五十元每平方米）；以上承包价不含税，但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用（含安全帽、安全绳、安全带等）；

4、付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款；

5、质量要求：严格按图纸和施工规范及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通

1知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。

6﹑甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱

放，做好到堆码整齐，条条有序。

三、双方的责任

（一）：甲方责任

1、提供给乙方相关的施工图，将水源、电源接到施工场内，施工期间为乙方工作人员提供临时住宿；

2、进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求；

3、配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件；

4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督；

5、协调与其他工序或工种的合作关系。

（二）：乙方责任

1﹑严格按图纸和现行施工规范及验收规范的要求施工，确保质量达标，未经甲方同意不得进行设计图纸和技术变更。

2、配置工程施工所需足够的人力和物力，并负责妥善管理相关人员的衣食住行等活动，保证其在合法范围内，编制专项施工方案，报项目部同意后方可实施；

3、对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行高处作业的操作规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽、安全带等防护工具，若有违者，发现一次罚款50元(从乙方工程款中扣除)，服从项目部相关人员的检查、指导与监督，保证工期和质量，坚决杜绝违章作业和违章指挥。

4、每天（每次）作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到现场施工人员指定位置堆放，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料丢失，由乙方全额赔偿并罚款500元。

5、服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以

我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为；

6、施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任；

7、乙方在施工中没有按规范要求施工，经项目部管理人员检查不合格，必须在规定的时间内整改完毕，如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责并罚款1000元。

8、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。

四、安全责任

1、由于乙方违章作业造成人员伤亡的经济损失在20000元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20000元以上的，超过部分由甲方承担70﹪的费用，乙方承担30﹪的费用；

2、偶发性事件的伤亡事故，经济损失在20000元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20000元以上的，超过部分由甲方承担90﹪的费用，乙方承担10﹪的费用；

3、乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负

责，并且罚款200-500元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。

4、乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款200-500元/次。

5、乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款200-1000元/人。

6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自

行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处200-2000元/次的罚款。

7、在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系

好安全带，违者罚款50-200元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。

8、在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不

是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。

五、保险

1、乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买；

2、施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。

六、材料供应和管理

1、构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，超过部分乙方负责；

2、乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收贷，若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理；

3、材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿，4、施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。

七、施工配合1、乙方应配合甲方对其工作进行的验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合；

2、乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。

八、违约责任

（一）、当发生下列情况时，甲方承担违约责任：

1、甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延；

（二）、当发生下列情况时，乙方承担违约责任：

1、施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按1000元每天向甲方支付违约金；每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款2000元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。

2、由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。

3、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款2000元。

4、乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚

5、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后10小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用

（三）争议

1、甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼；

2、双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款20﹪的违约金。

九、合同履约保证金及退还

1、本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金万元（大写元整）；

2、履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。

十、合同解除

1、施工过程中，若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求

终止本合同；

2、如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费；

3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

4、乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工

资；

5、乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时（经甲方确认后），如需继续留用，则租用费用由甲方负责.本合同一式两份，自双方签字、盖章后生效,甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

银行账号：银行账号：

联系电话：联系电话：

银设.唐堤慧苑二期一标段项目部

钢筋绑扎班组协议书篇5

钢筋绑扎班组协议书

发包方：郑州振豫建筑装饰工程有限公司（以下简称甲方）

定包方：

钢筋绑扎班组

（以下简称乙方）

为了建立稳定、和谐的劳动关系，保障甲、乙双方的合法权益，明确双方的权利和义务，依照国家、省、市的有关规定，本着平等、自愿协商一致的原则，经甲、乙双方同意签订本合同。

一、工程名称：纬五路47院3#楼及附属用房工程(地下室及车库)

二、定包方式及范围：

定包方式：包质量、包工期、包安全、包损耗、（扎丝：0.35㎏/㎡）包现场文明施工。

1.定包范围：本单位工程定包范围主体结构图纸及答疑、会审纪要、设计变更(含屋顶装饰梁、柱、后浇带)等相关技术资料所示全部有关内容的钢筋绑扎成品、构造柱等各种预留钢筋的预留、预埋铁件的预埋、除污及清理,浇筑砼前钢筋修整和验收钢筋中的杂物清理、柱根的清理、钢筋垫块垫放等一次性定包。2.定包钢筋绑扎半成品和易耗材限量领料,各种钢筋半成品按料单一次性付给, 易耗材限量领取。超出领料指标后, 超出材料费用由乙方自行承担。3.本工程主体结构所用加工区域内现场清理。

4.配合工地无条件做好上级各项检查工作,对单项变更费用不超过250元的不计取费用。

三、定包质量：

1.所有定包范围内的钢筋绑扎符合设计及规范标准，各项工序必须达到合格工程标准,否则出现一切质量问题参照本合同第十条之规定处罚。

2.因绑扎质量问题造成的停工、返工及罚款，费用由乙方全部承担,并承担工期延后甲方计取的各项费用。

3.因钢筋位置不准确,所产生的后植筋费用由乙方全部承担。4.验收一次通不过罚款200元,每收到监理通知单一次400元。

四、定包工期：

1.严格按照项目部和甲方下达的施工进度计划，不得以任何理由或借口延误工期。若因材料供应不足连续停工48小时以上（48小时以内不计），工期相应顺延。因乙方原因造成的延误工期，延误一天罚款1000元。（工期自进场至2009年1月25日止）地下室及车库、3#楼地下室至屋顶2009年1月25日完。

2.乙方所定包的工作内容必须保证按期完成，做到工完料清。乙方自主人员配备，严保工期目标，不受农忙季节减员的影响，若因乙方原因而需甲方临时增加帮工人员时，工资按同等人员工资2-3倍予以扣除。

五、安全生产及文明施工：

1.安全生产必须按照《建筑施工安全检查标准》（JG59-99）及相关专业标准执行。

2.确保安全生产，必须保证一般事故和重大安全事故目标为零,否则造成的经济损失由乙方承担。

3.严禁违章作业、杜绝野蛮施工，不伤害他人和被他人所伤害，因违章操作或采取安全生产措施不当造成的罚款、人身伤害事故划清责任,一切经济损失均由责任方全部承担。

4.现场必须做到活完场清,如一次不按要求做到,罚款100元。

5.文明施工执行郑州市卫生检查标准，因乙方原因造成本作业区不符合文明施工标准，罚款均由乙方承担。

六、定包单价：

七、结算付款方法：

1.按月进度工程量结算90%，结算手续必须经队长、质量、安全、文明施工等负责人签字生效。

2.主体施工期间，由队长统一安排预借现金，刷卡充值由定包班组负责人统一办理。

3.主体结顶全部完成后，由队长统一负责结算，经由质量、安全、文明、仓库负责人签字后付结算工程款90％（含现金、饭卡），剩余10％在主体结构验收合格后30日内一次性付清。若不能按期付清所定包的全部工程款费用时，乙方有权向上级主管部门或劳动仲裁委员会申诉执行。

八、材料管理：

1.施工过程中小型机械设备，周转性材料经仓库领出后，归乙方使用并管理，待工作内容完成后交回仓库；易耗、易损周转材料除正常损耗外，承担正常损耗外丢失、损坏所造成的经济损失。

2.耗材严格按照合同要求规定的指标控制使用，限量领取，节奖超罚，承担指标外耗材超标的费用，（超标部分耗材按市场价格包赔）。

九、甲、乙双方的责任义务：

1.甲方负责向乙方下达施工生产作业计划（提前5-7天），设计变更的传递，对乙方的工程质量、工期进度、安全生产、文明施工等工作的检查和监督。2.乙方必须保质、保量、保工期按时完成甲方下达的施工任务，服从甲方管理人员的管理和监督。

3.乙方应加强成品与半成品的保护，严防各种钢筋材料的浪费,造成浪费按原材料的2倍包赔。

4.本定包工程必须全部完成,对于中途无故退场，甲方不予结算，有权拒付工资，所造成的一切经济损失均由乙方负责。

5.加强各种机械设备和电器设备的使用与维护，非正常使用的机械、电器设备的损坏，维修费用由乙方承担。6.乙方必须服从甲方管理人员的调备，对有特殊情况急需用乙方人员(一般情况征得乙方负责人同意)应主动无条件配合，否则予以重罚。

7.工人结算工资发放必须公开透明化，乙方分配造册，待工人签字后,由甲方监督工资发放，严防克扣工人工资现象的发生。

十、质量、安全生产、文明施工问题的违约处罚标准：

1.机械连接（直螺纹、锥螺纹、套筒挤压等）,不符合规范要求者，每处罚款30元。

2.钢筋多绑、漏绑、错绑者,每处罚款50元。3.钢筋搭接倍数不满足规范要求者(长度超过或低于规范要求),每处罚款30元。4.绑扎接头与焊接头未错开者,每次罚款30元。

5.施工现场内安全设施严禁随意拆除，需拆除者报质安部批准，否则每次罚款50-100元。

6.钢筋绑扎位移超出规范要求者,采取重罚,每处罚款100元。

7.各种绑扎不规范、不整齐、间距大小不均匀、不符合要求者,每处罚款5元。8.钢筋被砼污染未清除干净者,每平方米罚款10元。9.在砼浇筑时,踩踏的钢筋无人修整者,每次罚款50元。

10.钢筋垫块(柱、墙板、梁、平板、楼梯)未按施工要求垫放的,每处罚款5元。11.钢筋绑扎成品前,梁、板内杂物没及时清扫,吹净,而有杂物时,每处罚款10元。12.构造柱等预留插筋位置必须准确,不得有漏插或错插筋,否则每根(漏插/位移3㎝以上)罚款50元。

13.开关箱内的电器安装与接线，必须由项目部电工操作，严禁私自乱接电源(含住宿区)，发现私自乱接电源者,每次罚款50元。

14.各种机械设施及施工机具安全防护措施不符合规范规定的依据其严重程度，每处罚款50-100元。

15.对在施工过程中不符合规范规定的行为或因素限期整改，限期内拒不整改的给予每次罚款100-1000元。

16.遵纪守法，严防各种违法行为的发生。发现盗窃行为时，依据其价值10倍以上予以处罚；严禁聚众赌博，发现聚众赌博（含所有参加者与旁观者）一次罚款每人100-200元；严禁聚众打架，酒后闹事，一次罚款500-1000元，情节严重触犯法律刑事责任者，送交司法机关追究刑事责任。17.以上违约处罚从当月借支中扣除。18.每个环节钢筋绑扎完毕,必须签报验单.19.对按质按量完成者,每层奖100-500元,对不能按质按量完成者每次罚款100-1000元。

十一、其他：

其他未尽事宜，待发生时双方协商解决。

十二、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自签订合同之日起生效，至履行完定包全部工作内容后终止。

甲方：郑州振豫建筑公司

乙方：钢筋绑扎组

现场施工负责人：

负责人：

承包班组劳务协议书篇6

甲方：

乙方：

根据«中华人民共和国经济合同法»和«建筑安装工程承包合同条例»的规定，进一步明确双方的权利和义务，本着平等互利、协商一致的原则，经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：工程地点：承包范围：工程工期：

二、工程质量：乙方应严格按照国家和当地主管部门现行的质量验收规范执行，质量达到合格标准。

三、承包方式：乙方确保质量达到甲方要求的情况，按实际完成的工程结算

四、乙方严格按甲方施工管理模式和规章制度执行。

五、付款方式：甲方根据建设单位支付工程款的同等比例支付给乙方，需要维修工程需按甲方与建设单位所签订合同执行。

六、凡在施工现场以外发生的一切事故由当事人自己负责，与施工单位无任何关系，在施工现场内发生的工伤事故经现场主管人员调查后分清责任，由甲乙双方协商共同承担。

七、本协议未尽事宜双方协商解决。

甲方代表：乙方代表：

联系电话：联系电话：

泥水作业班组承包协议书篇7

身份证号码:***618发证机关:上杭县公安局

为了配合甲方工地施工,全面推进本项目质量、安全管理，甲方将本项目砌砖、粉刷等泥水作业分项工程承包给乙方施工，为明确双方权利与义务，经双方协商，达成下列条款，请双方共同遵守执行。

一、承包形式：包工不包料（或）。

二、承包内容：整体砌砖、粉刷，包括脚手架搭设、落地灰清理；除砂浆机和斗车外其他一切小工具如粉刷板条等均由乙方自负。

三、承包单价和结算方法：整体工程量不分构件大小形状同一单价结算，所有土建项目主体墙砌体各项装饰工程量以施工图的实际工程计取，具体承包单价和结算方法以工程项目单价表为准。

四、质量要求：乙方必须严格按规范施工，每个分项必须要达到验收要求。发现不符合甲方质量要求外，并愿意赔偿由此造成损失的工料款，其款项愿从乙方工资中扣除，若造成对甲方信誉影响，除按有关规定罚款外，再根据损害甲方声誉程序给予严厉处罚。乙方必须配置一个熟练施工查验的兼职质检员，负责对本项目内工程质量进行检查。

五、安全要求：安全施工是贯穿工程顺利进行的重要保证，乙方必须认真按安全施工中有关规定及各级要求进行施工，乙方必须配置一个熟练安全施工法规的兼职安全员，做到本职范围内人人懂安全、人人保平安。倘若发生一切大小安全事故，除乙方愿负一切责任和费用外，并愿意接受甲方对此安全事故的处罚，造成影响损害甲方声誉，并愿意负责由此带来的一切责任和愿意接受甲方及有关部门对此作出的所有处罚。

六、工期要求：乙方应组织在从事本行本项目施工中多年的技师，科学安排工程进度，并严格按照甲方进度及阶段进度完成所属的工程量，如超过甲方安排的进度计划，延误工期除每天按甲方与建设单位所签订的承包合同中工期的条件处罚执行外，并愿意接受甲方再对工期延误每天罚人民币元，提前完工的按每天提前一天奖励人民币元。若超过甲方所定的最后完成日期，乙方愿意承认等同自动退场，并愿意按所完成工程合格品的85%进行结算，而15%作为对甲方重新组织劳力的补偿，若有甲方检测不合格部分工程量，愿意按甲方所进材料其返工工资合计工料款从工程中扣回（因甲方不能及时提供各种材料造成停工，工期可顺延）。

本项目工期自甲方口头或书面通知次日起算，并按甲方要求的工期完成相应的工作；如因乙方原因造成工期延误，甲方将严格按甲方与建设单位订立的合同进行处罚。

七、付款方式：乙方在每个月底报来所完成的合格工作量，甲方审核后按80%付款给乙方作为工人工资及生活费等。乙方必须凭工资表或以及有关规定税务发票报甲方财务办理有关财务手续，否则不予办理。余款待工程全部结束经验收合格通过后壹个月内结付。

八、甲乙方责任与义务：

1、甲方的义务与责任：

（1）甲方应及时做好技术交底工作，协助乙方及时处理施工中有关技术问题。

（2）甲方有权对本工程本项目进行定期和不定期的安全生产、工程质量、文明施工等方面监督检查和评比，乙方应服从和积极配合。若因乙方违反操作规范和施工规范，甲方有权对乙方提出限期整改、批评、警告、罚款、停工、撤换施工班组的处理。

（3）若因乙方管理不善或其他属于乙方的责任，造成工程质量低劣，发生重大安全事故，经济效益低下，严重损害甲方利益和声誉，不按工期计划安排施工的，甲方有权单方面终止合同。不但由此所产生的经济责任由乙方自己负责外，还要对甲方造成的经济损失负全部责任。

2、乙方的义务与责任：

（1）乙方对本工程的施工安全、工程质量、施工工期、经济责任负全面责任，出现大小安全，质量事故概由乙方负责，亏本自补，盈利自主支配。

（2）乙方应认真按现行的建筑安装工程施工验收规范和建筑安装安全法规规程进行施工和管理，工程质量应按现行的建筑工程质量检验评定标准执行并符合建设单位要求，执行甲方的工程质量，安全生产的管理规定和指令。

（3）乙方应严格按工程施工进度计划要求组织施工，负责办理暂住证、就业证、计生证等费用自理，不及时办理有关证件被有关部门罚款由乙方自负。乙方必须提供现场施工员一名，及现场技术安全负责人一名，配合工地进行日常质量安全进度的控制。

（4）乙方施工现场应及时清理，材料应按指定地点归类堆放，做到工完料尽场地清，使施工现场整洁有序，否则工地派工整理，费用从班组中扣回。

九、若乙方不履行协议，无故停工壹天以上（含壹天）或无法满足工程质量，不服从工地管理，甲方有权单方面终止协议，扣下所有工程尾款，同时作出清场处理。

十、其它：

1、乙方所有施工人员不得居住现场，持证上岗，遵守工地各有关建筑安全规章，若发生安全事故均由乙方负责。

2乙方确认送达地址上杭县蓝溪镇梅永村，甲方的书面通知寄往前述送达地址，即视为送达。

十一、本协议一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，本协议自签章之日起生效，款项及各种义务履行完成后自动终止。

甲方签字：乙方签字：

盖章：盖章：

电话号码：

身份证号码: ***618

电话号码:***

住址：上杭县蓝溪镇梅永村

发证机关：上杭县公安局

钢筋工程承包协议书篇8

甲方：

乙方：证号：

住址：电话：

依照：中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲方将衢州恒大御景半岛酒店地下室车库钢筋制作安装工程安排乙方承包绑扎。为了明确双方责任，维护双方权益，甲乙双方协商达成一致，订立本协议。

1、工程概况

1）工程名称：衢州恒大御景半岛二期酒店

2）工程地点：衢州市九华大道南

3）工程概况：主楼地下室一层，层高12层（楼面层高）框架剪力墙结构，地下车库一层（层高）。

2、工程范围

建筑范围内全部钢筋制作安装工程。详见招标图纸及其技术要求等文件，全部地下室等，包括但不限于以下范围的钢筋工程；

1）主体结构包括基础、梁、板、柱、墙、楼梯、窗台四周板、后浇带等钢筋制作、绑扎。

2）其他未描述的建筑物范围内所有钢筋的制作、绑扎。

3）配料单的编制，钢筋翻样，提供材料计划。

4）原材料卸车的人工配合，场内二次搬运。

5）施工现场的文件施工、标化施工，工完场清。

3、承包方式

乙方以包人工、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包。施工所需一切辅助材料（扎丝、梁板砂浆垫块、马镫、墙柱钢筋保护块、粉笔、焊条等）及机械（电焊机、弯钢机、断钢机、1

调直机等）均由乙方自备，钢筋及标准层马镫由甲方提供，实行限额领料，钢筋用量按本工程的钢筋工程量计算规则计算损耗率为1.5%控制用量。若超出额定用量，从乙方应收款中扣抵。

工作内容：施工前的准备，计划编制，含材料场内的水平、垂直运输、原材卸车，制作下料解捆冷轧，配料划线放线弯曲捆扎、标号半成品分类堆放及钢筋场地清理保持整洁，钢筋绑扎为配合木工施工人员放线，搭自用架子，清理模板内杂物、断铁丝、场内取支半成品钢筋，按设计要求绑扎放入模内，放置保护层垫块（含材料制作或购买），浇砼时看护，清理每次绑扎后多余的钢筋，并收集拟定地点堆放整齐。含配合下料取样，钢筋垫块制作。

4、合同价格

（1）主楼±0.000以下及车库底顶板工程钢筋不论品种、规格、大小，一律以吨计算，元/吨（大写）。

（2）±0.000/㎡。（建筑面积按预算定额建筑面积计算规则计算）。

5、付款办法

乙方施工的分项工程按每月完成甲方要求的形象进度并验收合格后，每月25号申报工程量，经甲方工程相关人员审核后甲方支付乙方进度款的60%，主体封顶并验收（所有钢筋工程完成）后支付总价款的85%，剩余15%的款项在本钢筋工程完工后三个月内付清。

乙方实际完成的工程量按合同协议，由甲方对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方付款程序付款。

乙方须书面指定公司帐户收取工程款。为保证工人权益，甲方有权从应付给乙方的工程款中优先直接付给现场施工工人工资并确保工人签收，余款付给乙方。

若因业主未能及时付款而影响甲方付款时，乙方同意适当延长，但不得超过两周。

6、工程期限

开工日期以甲方书面通知为准，交工日期以竣工后通过质监机

构验收并业主确认为止。

根据总承包招标文件中的总进度计划，按甲方进度安排保证进度。乙方保证按甲方现场安排、编制的工期计划组织施工，按照确定的施工进度计划里程碑控制节点进行：高层标准层结构确保5天/层（木工为3天，第四天钢筋工绑扎梁和板底钢筋），若每一节点延期一天，乙方除承担甲方各种损失外，甲方将按5000元/天扣罚乙方。

7、验收标准

本工程执行国家和浙江省及衢州市建筑工程施工和验收标准。分项验收100%合格。若发生质量缺陷，其修补、重做等返工费用由乙方自负，且其结算单价按合同单价调减10%计算。

8、中途停工

工程进行中遇到意外停工，若业主原因如未按时提供施工图纸，业主明确表示可以顺延工期，但不补偿费用。若因非甲方原因出现停工且停工超过 10 天，经甲方同意，乙方可以退场。结算在退场后进行。若因乙方原固出现停工或退场，已完工程不予付款，给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任。甲方已开出的计时工单也随之作废，不再有效。

9、工程变更

根据甲方书面通知，乙方方可作出工程变更。若未经甲方同意，乙方擅自改变工程须承担全部损失和赔偿责住。凭业主变更书面通知和乙方作出的变更工程量计算表及甲方的审核意见，可以对变更工程费用作出追补。若业主不批准该等变更补偿，乙方明确表示不要求甲方补偿。

10、安全措施及工伤费用

1)安全措施：

甲方必须向乙方每位进场工人和管理人员做出书面及口头安全交底，并签订安全施工协议书，双方签字确认义务和责任。杜绝重大伤亡事故，尽量减少一般工伤。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。

乙方应按甲方规定标准对其在场工作人员发放劳动保护用品。乙方不按规定发放劳动保护用品的，由甲方强制发放使用，劳保用品费用从乙方工程款中直接扣除。由于乙方措施不力造成的安全及环境事故以及由引起的费用由乙方承担，工期不予顺延。

2)工伤费用

若在现场出现工伤意外，5000元以内医疗费乙方自行承担，5000元以上医疗费用由保险公司赔付后，不够部分由甲乙双方平摊，工人误工费由乙方自行承担。

11、工程保险

总包统一为现场全部工人和管理人员购买雇主责任险，若在现场出现工伤意外，医疗费超过5000元，保险公司依法赔偿以外的金额概由甲乙双方负责，工人误工费由乙方自行承担。

12、履约保函

乙方在进场时必须缴纳万元履约金，甲方在高层主体结构封顶完成时无息退还。

13、工资保障

乙方须与现场施工人员签订用工合同，每曰考勤登记并甲方核实，确保按月足额支付工资。为保障工人权益不受侵害，乙方同意甲方从应付给乙方的工程款中直接付给工人工资并确保工人签收。甲方应监督、检查或协助乙方办理相应的务工手续，当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办。费用由乙方自理。

14、临时设施

甲方负责提供现场人员宿舍和食堂，餐费由乙方自负，甲方提供生活用水电设施。

15、清运保洁

乙方负责每日工完场清，建筑垃圾不得过夜，全部清运至楼下指定位置。若有浪费甲方提供的材料，须按原材料总价值的2倍赔偿给甲方。

16、成品保护

乙方负责已完工程的成品保护，若出现损坏，损失自负。乙方有责任协助甲方和业主保护成品，如发现乙方人员损坏成品，乙方接受10倍罚款。

17、现场保安

甲方负责现场保安，乙方也须根据需要安排值更，妥善看管自有材料设备及物品。若出现遗失被盗，甲方有责任追查或报警，但甲方不承担赔偿责任。

18、服从指挥

甲方负责现场施工的指挥协调，乙方必须服从，若因乙方不服从甲方指挥造成安全和质量或进度问题，甲方有权要求乙方赔偿损失或退场，且己施工完成的工程量不予结算，乙方无条件接受。若乙方违反安全操作规程施工而存在严重隐患，或不按技术和质量要求施工甚至造成后果，或人数不足又不加班而拖延施工进度，甲方必须责令限期改正，乙方保证无条件接受安排。

19、竣工结算

竣工结算在验收后进行。协议内项目按协议价格和计价约定结算；合同外项目根据业主书面通知、乙方申报计算和甲方施工员、造价师和项目经理三级审核确认，作为结算依据。

20、禁止贿赂

乙方行贿或甲方受贿都属违法行为，一经发现，必定追究，情节严重者清除出场。

21、其它条款

1）乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、计划生育证，进场人员必须为年满十八至五十五岁周岁的青壮年，禁止使用童工。并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。

2）乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。乙方所有进出当地施工人员的羞旅费自行解决，甲方不予承担。

3)禁止在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一

旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方处以罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任。

4）如因乙方原因（无论任何原因）造成的打架斗殴违法行为，追究乙方责任，第一次打架罚款5000元，第二次打架无条件退场，剩余工程量不予结算。

5）乙方进场施工人员必须戴安全帽，否则每人每次罚款50元；乙方迸场施工人员必须佩带胸卡，否则每人每次罚款20元。

6）甲方若查实乙方人员偷盗行为，按被盗物品价值的10倍处罚，从工程结算中直接扣除。