垫资协议书范本（通用10篇）
篇一：建设工程施工承包垫资协议书
建设工程施工承包垫资协议书 甲方：(以下简称甲方)乙方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》
等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：
一、工程名称：东方鼎臣广场
二、工程地点：上分线以东、发展大道以北
三、工程结构：框剪结构
总建筑面积约约6万平方米。
四、进场时间：
定于
五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部
内容）本工程不得分包、转包。
六、承包内容： 工程。
七、施工工期：
自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为 天。
八、工程质量：
执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。
九、工程造价：本工程投资额约贰 亿元人民币。
十、结算方式和计价标准：
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《2004年建筑工程消耗量定额》、《2004年安装工程消耗量定额》，取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据
实结算。
3、工人工资单价：执行 元/工日。
4、施工措施费按取费标准的 %计算；
5、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。
6、乙方材料使用经甲方认可质量的前提下，优先考虑使用。
十一、付款办式：
1、本工程先由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，完成每个月工程量的总价支付其 %。拿到竣工验收报告30天后由甲方无息一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。
2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满 18个 月后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证
金 万元，待正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在30日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平，提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料，在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方应无条件服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。
9、乙方应无条件服从现场有关部门和职能人员的监督管理
10、施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款二万元；严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚
金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，项目部不予承担任何责任。
11、积极配合项目部工作，做好上传下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。
12、乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。如遇特殊情况必须由项目部批准许可，并由本人做好家属的安全教育工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承担责任。
13、严禁在宿舍内用火烧饭和随意拉电线，以及烧电炉等违反安全管理行为，一经查实处没收器具并每次罚款200元。如发生意外概由乙方承担责任。
14、在施工中应做到精心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应由乙方承担全部责任。
15、夏天炎热，乙方如需安装空调，费用自付，用电按电表度数计算。
16、施工人员一律要参加人身保险，甲方承担30%，乙方承担70%。
十五、违约责任
（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向上饶市人民法院起诉。篇二：建设工程施工承包垫资合同
建设工程施工承包垫资合同
发包人：都昌县源生环保科技有限公司（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就本工程施工事项协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。
第一条 工程概况
（一）工程名称：都昌县生活垃圾综合处理厂项目
（二）工程地点：江西洪城水业都昌分公司西侧
（三）工程内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程
（四）工程价款：本工程投资额约 元人民币。
（五）承办方式：乙方对工程实行总承包，即包人工、包材料、包机械、包工期（图纸以内的全部内容）、包质量、包安全、包文明施工。本工程不得分包、转包。第二条 合同工程
（一）开工日期：2014 年5 月 26日
（二）竣工日期：2015年 11 月26日
（三）合同工程总日历天数180天。
第三条 合同价款
（一）合同价款依据
1.土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《2004年建筑工程消耗量定额》、《2004年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。
（二）工程结算
1.工程竣工，并符合下列全部条件，甲方予以决算： A．工程通过城建质监部门竣工验收，全部达到工程设计要求和国家验收标准，无任何质量问题。
B．工程在施工过程中，乙方严把材料质量关，所有材料均为国家合格产品，无任何假冒伪劣产品用于本工程，无偷工减料行为。能严把施工质量关，所有施工的过程符合图纸设计要求和国家施工验收规范要求。
C．乙方交纳清了所有应该由乙方交纳的费用（建设税金、城建部门管理费及其他费用等等）。
2.乙方根据实际工程量，按照工程包干价格、变更签证价格编制好工程决算书，送交甲方审核。第四条 质量标准
工程质量标准为：
（一）乙方必须按国家相关规范和质量施工技术标准要求，根据甲方提供的施工图、设计变更及技术交底，精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。
在施工中根据有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担，工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿全部经济损失，且工期不予顺延。
（二）隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量，合格后才能隐蔽。否则，返工费用由乙方自负。甲方质检人员及监理接到乙方隐蔽工程检验通知后在48小时内不履行检查，乙方视为甲方同意隐蔽，否则，返工费用由甲方承担。
（三）具体质量要求如下：本工程质量标准要求全部达到合格工程，争创优质。
第五条 材料供应及机械租赁
（一）乙方采购材料及要求
1.应事先通知甲方，请甲方看样，留滞样品，并经甲方书面同意后，方可采购。2.乙方采购的所有材料必须有出厂合格证及检验报告单，并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地使用。严禁将不合格材料运至工地或用于本工程。
（二）周转材料及机械租赁：
乙方应根据具体情况，配备满足本工程需要的机械设备和周转材料。
第六条 安全文明施工
（一）乙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关部门施工安全、劳动保护、卫生管理等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求，严格按照安全标准施工，做好本工程的安全管理工作。
（二）乙方在施工现场要配置必要的安全、文明施工设施和保护器材，设立安全警告标示牌，并设专职的安全员，保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业培训，持有效证件上岗。施工作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。
（三）乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并进行人身保险，保险费用乙方承担。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不承担任何责任，乙方应对以上事件负责，费用自理。
（四）乙方在进行爆破作业时，应严格遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程。对所有的人身、工程本体和甲方财产采取保护措施，并对由于爆破造成的任何人身伤亡（包括第三者）以及对工程本体或甲方财产的损失承担全部责任。
（五）乙方必须严格控制火工品，遵守有关火工品的管理制度，严禁私藏火工品，因乙方管理不善而造成的后果由乙方负法律责任并承担经济损失。
（六）施工现场材料应堆放整齐，机械设备安装井然有序，施工现场无淤泥、积水、生活场所干净整洁、建筑施工要求员工统一着装、挂牌上岗。
甲乙双方要签订《建设工程承发包安全管理协议》。第七条 双方职责
（一）甲方职责
1.负责本工程的场地平整、通水电工作，保证施工期间的需要。
2.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。
3.办理建设许可证及需甲方办理本工程相关的其它施工证件、批件。
4.确定水准点与座标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。
5.组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。6.协商处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物并承担有关费用。
7.负责工程的施工监理，对施工安全、质量、进度等进行监督检查。
8.及时组织有关人员对工程基础、主体、竣工进行验收。
（二）乙方职责
1.办理施工许可证及需乙方办理本工程相关的其它施工证件、批件。
2.负责施工界内的用水、用电（水源、电源甲乙双方应根据具体情况明确责任）及施工便道和乙方临时设施的修建并承担费用。自行承担乙方人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。
3.开工前编制施工组织设计、施工总进度计划、材料设备计划、用水、用电计划等，并报甲方审批。开工后应提供计划、进度报表的名称及完成时间：《季工程计划》、《月工程计划》在当季或当月末提供下季或下月计划《季工程进度》、《月工程进度》在下季或下月前3天内呈报至甲方。4.将投入本工程的施工人员花名册及特殊工程操作证复印件报甲方备案。
5.尊重监理，信守合同，维护甲方的信誉。
6.无条件接受政府职能部门、业主及甲方和监理的技术指导、安全质量监督检查，确保安全、质量、环保达到标准。7.施工期间设专人维护好甲方施工现场内的水、电管线，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。由于乙方的责任造成甲方现场以外的水、电管线损坏或丢失，乙方应负责赔偿。8.不得将本工程或其中任何部分转包其他单位和个人。9.项目承包人（或经理）、技术负责人等主要人员应保证及时到位并常驻现场对本工程的管理，离开工地3天以上必须向甲方履行请假手续。
10.上道工序完成后，未经甲方质检人员或监理同意，不得进入下道工序施工。违反者，损失自负。甲方质检人员及监理接到乙方检验通知后在24小时内不履行检查，乙方视为甲方同意进入下道工序施工，否则，返工费用由甲方承担。11.施工现场实行标示牌管理，写明工作范围、作业内容和质量要求，认真执行三检制度（即自检、互检和工序交接检验制度）。根据工程需要，提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。
12.负责合同规定的保修期内的缺陷修复，直至合格。负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总并向甲方提交4份完整的竣工资料和竣工验收报告。
13.自费做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验，若委托甲方完成，甲方要收取相应的费用。14.搞好文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。15.自行解决乙方施工中出现的外围环境干扰并承担相应费用。
16.遵守国家有关法律、法规和乡规民约，服从业主内部治安、物业等相关管理，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或公安部门的追究等，由乙方自行处理。
17.自行承担乙方安全部门或地方部门按规定所交纳的一切费用。
18.按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。
第八条 工程价款的支付
（一）本合同不支付工程预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金。
（二）付款方式 本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工起直到【都昌县生活垃圾综合处理厂建设项目】中央预算内补贴资金到位后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。
工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。
第九条 违约责任
（一）甲方
未按合同规定的条款履行的，应承担相应责任。
（二）乙方
1.未按本合同工期完成，每拖延一天扣罚3000元，限额为10万元。
2.不听从甲方及监理检查监督发现一次扣1000元。3.进入施工场地的主要材料、机械设备未经甲方同意而擅自离场，发现一次罚款500。
4.若乙方在保修期内缺陷修复不及时，甲方有权指定第三方修理，费用由乙方承担，并在质保金中扣除。非乙方责任，乙方不承担费用。
第十条 争议的解决方式
合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，由江西省九江市仲裁委员会裁决。
第十一条 其它
1.乙方不得将本工程转包，如有发现转包，甲方有权终止合同，并按合同价款10%进行处罚。
2.乙方不得违反国家和政府有关规定拖欠民工工资，否则，甲方在支付乙方工程款时，有权代乙方优先支付本工程违反国家和政府有关规定拖欠的民工工资。
3.工程竣工后，保修内容、范围、期限按签订工程质量保修书有关条款执行。乙方应在竣工验收后二十天内撤离所有在建设单位基础上的临时设施，同时在工程竣工后十天内清除工地上的建筑垃圾，如不按规定时间内完成，乙方承担每天500元违约金。
第十二条 附则
合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、进度等方面的书面通知和文件及要求均作为该合同的组成部分，双方必须遵守。
第十三条
1.未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书，补充协议与本合同具有同等效力。
2.与本工程签定的其它相关协议、合同，与本合同有冲突的均以本合同为准。
3.本合同书双方约定正副本份数：正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份。
附：
1、《工程质量保修书》；
2、议价价格表
3、《工程预算书》。
甲方单位：乙方单位：
甲方代表：乙方代表：
签约地点：
签约日期： 年 月 日
附件1： 工 程 质 量 保 修 书
发包人（全称）：都昌县源生环保科技有限公司（以下简称甲方）
承包方（全称）：（以下简称乙方）
为保证 工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人经协商一致签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程，主体结构工程，屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：
上述内容及合同范围内装修工程
二、质量保修期
质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家规定，结合具体工程约定质量保修期如下： 1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3.电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年； 4.装修工程为2年；
5.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1 年。
三、质量保修责任
1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费用从质量保修金扣除。2.发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3 %；
五、质量保修金的返还
甲方在质量保修期满后天内，将剩余保修金返还乙方。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲乙双方共同签署。
甲方（公章）： 乙方（公章）：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：
年月日年月日
篇三：建设工程施工承包垫资协议书
建设工程施工承包垫资协议书
甲方：(以下简称甲方)乙方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程项目：总建筑面积约平方米（栋楼）。
四、进场时间： 定于年 月底前（以进场通知书为准）。
五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。
六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。
八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。
九、工程造价：本工程投资额约 亿元人民币。
十、结算方式和计价标准：
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《2003年建筑工程消耗量定额》、《2003年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价：执行35元/工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算；
5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙
方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。
十一、付款办式：
1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金 万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平，提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及 合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。
十五、违约责任
（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。
（2）乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
（3）本协议与正签合同具有同等法律效力。
十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：地址： 地址：
仔细分析所有低首付广告，有一点是共同的：最低首付二成，但买房人只需专付一成甚至更少，其余部分由开发商垫资支付。开发商为何如此大发善心，又如此卖力地帮购房者来垫资买房呢?其中自然有原因。
开发商演出“空手套白狼”
“如果你手上资金暂时周转不过来，我们帮你提供一些无息贷款，让你早日实现住房梦。”某楼盘售楼人员对垫资售房作如此解释。
果真这么简单、这么善意吗?
记者以上文中暗访过的楼盘为例来说明。如果购买一套130平方米的三房，总价140万元，根据现行规定，这套房产属于非普通住宅(总价高于98万元)，因此需支付三成共42万元首付款。购房者提供一成首付即14万元首付款，外加开发商垫资的28万元，凑齐42万元打入合作银行开办的账户中，并提供相应的材料以通过审查。一切正常的话，一个月内办妥所有手续，购房者开始供楼，而开发商则获得销售回款。
从表面上看，开发商垫了28万元获得112万元的销售回款，但实际上，这28万元根本不用垫付。曾在上海某房产开发企业工作过的周先生告诉记者，银行在放款之前，只要开发商证明购房者已经支付首付款，根本不会去查证购房者是否真正已向开发商支付了三成首付款。由此可以看出，其实开发商根本无需垫付另外的两成首付款，其实只是少收两成首付款而已。
“少收两成房款，却能够成功回笼八成房款的资金，而开发商损失的仅仅只是两成房款的利息，这算不算高明的促销手段?”周先生说。
的确，这笔账算得很高明，甚至比直接打折要划算得多。如果该楼盘降价促销，可回笼的总资金量自然大大减少了。而且在当前的楼市，大幅降价还会引发“降价赔偿”等其他负面效应。广州知名房产专家韩世同在接受记者采访时表示，对于开发商而言，他们只需花很小的成本，便能套取一大笔资金。退一步来说，即使是有商业银行在此方面把关较严，要求开发商出具收款收据复印件，开发商也仅仅只需拿出少量资金走一下过场而已。套用一句广告语就是“分分钟钟搞定”。业内人士解释说，首付款无须在监管账户中锁定一段时间，因此开发商只要拿少量资金存进某个指定账户装装样子，而后即可马上取出。
所以，善心不是针对购房人的，更大的目的是为了自己。一向擅长行走在政策灰色地带的开发商们这次也不例外，低首付无非是为了促成期房销售，拿购房者的订单套现商业银行的按揭贷款，作为期房开发的滚动甚至启动资金。
又一次的“空手套白狼”。
购房者面临潜在风险
开发商有着自己的如意算盘，可是低首付毕竟降低了买房的资金门槛，对购房者难道不是大实惠吗?在专家看来，低首付购房其实对购房者来说，并无实惠可言，而在购房之初，反而会因为还款数额较大加重经济负担。同时，低首付更易引发断供现象，这对购房者来说造成的损失不可谓不大。
韩世同告诉记者，低首付购房，虽然暂时减少了首付款，但是并未真正减轻购房负担。因为这些暂时节省下来的首付款还须在规定的时间内按期归还，否则要承担相应的法律责任。
还是以上述案例来进行说明。开发商规定，剩余部分在随后的两年内，分8次还清，也就是说另外两成首付28万元分8次偿还，每次偿还金额为3.5万元，平摊到每个月须还款11300多元。同时假定借款期限为20年，按照最新的利率标准，98万元的按揭贷款(等额本息还款法)每月还贷6500多元。通过计算发现，在购房之后的头两年内，通过低首付方式购房，购房负担非但没有减轻，反而会加重，因为每月还款额约18000元，这即使是相对于收入水平较高的白领阶层来说，也是相当沉重的负担。
同时专家警告说，低首付是一种危险的营销游戏。如果风险控制不住而进发，不仅会伤到金融机构造成不良贷款率的上升，同时也会伤及购房者自身。
称其是一场危险的营销游戏一点都不为过，“这其实就是引发‘中国式次贷危机’的根源。”韩世同戏称。据了解，目前发生在深圳的“断供案”中，就有这样现成的案例。如工行深圳南山支行诉购房者断供案中，银行对总价230万元的房产，业主向银行贷款190万元，首付不及总价的两成，随着房价的一路下跌，这不到两成的首付早已跌没了，即使业主卖房还不够还银行贷款，因此选择断供。
甲方（垫资方）：
身份证号码： 乙方（垫资方）： 身份证号码： 丙方（担保方）：
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及规章的规定，乙方（借资方）为其名下观澜学府11#2104室房屋买卖交易向垫资方申请借款，并请丙方作为担保人。三方本着平等自愿、诚实信用的原则达成一致意见，特签订本合作协议(以下简称“本协议”)，并保证共同遵守执行。第一条：借资用途
1.乙方向甲方的借资专用于乙方与第三人签订的 房屋买卖交易合同的银行贷款还款，不得挪作他用，不得进行违法活动，更不能随意侵占甲方的所贷款项;
2.在本协议有效期内，甲方有权检查垫资使用情况，乙方应按甲方要求提供相关的资料和情况说明;如发现乙方未按本协议约定的用途使用借借资，甲方有权要求乙方提前还款并承担相应的违约责任。第二条：借资金额
乙方向甲方借资人民币 元(大写：)，借资期限为 个月(自 年 月 日到 年 月 日)
第三条：垫资发放形式
甲方的垫资以现金转账的形式按规定交予甲方 第四条：还款资金来源及还款方式
1、乙方资金来源为第三人购房款
2、乙方还款方式为现金/转账
第五条：违约责任
乙方如逾期则每天按垫资额的2%交纳违约金。逾期不得超过3 天。丙方（保证人）有不可撤销的连带还款责任。第六条：协议纠纷
本协议纠纷采取协商解决，协商不能解决的，直接向肥西县人民法院起诉
本协议一式叁份，叁方各执一份自叁方签字之日起生效。本协议未尽事宜，叁方可以补充规定，补充协议与本协议有同等法律效力。
甲方（签字、盖章）：
乙方（签字、盖章）：
丙方（签字、盖章）：
年 月
NO: 甲方（委托方）：
乙方（受托方）：深圳融行通互联网金融服务有限公司（以下简称：极光金融）
在平等互利，诚实信用的原则下，经双方友好协商，就乙方为甲方的抵押车辆出资还贷问题，即甲方委托乙方办理“垫资解押和再贷款”业务达成如下协议：
第一条：甲方解押标的范围
甲方车辆品牌型号为：车架号：发动机号： 车牌号：车身颜色：。
第二条：甲方委托乙方垫资解押及费用支付方式
1．甲方为了将其名下车辆还贷后再贷款，特向乙方借款人民币（￥元），用于偿还其用本合同第一条标的范围之抵押车辆在公司抵押贷款后尚欠该公司余下的贷款；乙方同意以垫资方式借款给甲方偿还其余下欠款，甲方同时委托乙方办理车辆解押，买卖及抵押登记手续。⒉代理费支付方式
⑴甲方按实际垫资额的%向乙方支付垫资解押及注销抵押登记代理费，预计该费用为人民币元（￥___________元）。
⑵在协议签订当日，甲方向乙方支付代理保证金人民币元（￥___________元），在乙方完成委托事项时甲方即一次性付清代理费人民币元（￥______元），保证金可冲抵代理费。⑶完成委托事项所需费用预计为人民币元（￥元），根据实际需要，按支出凭据向委托人报销，无票据的，按委托人事先同意支出的费用报销。如实际发生费用与原预计金额不符的按多还少补方法处理。
⑷上述酬金以_____________(转帐或现金)结算。
第三条：甲方委托乙方办理房产再抵押贷款及费用支付方式
⒈甲方委托乙方将上述还清贷款后的车辆再向公司办理抵押贷款，乙方为甲方办理的贷款预计金额为人民币元（￥元）以贷款行最终放贷金额为准，贷款期限为_______年。
⒉甲方支付乙方办理车辆抵押贷款代理费为人民币元（￥元）即按贷款总额的％收取。⒊在协议签订当日，甲方向乙方支付代理保证金人民币______元（￥_____________元），在乙方完成委托事项时甲方即一次性付清余款人民币____________元（￥_____________元），保证金可冲抵代理费。
4.办理委托事项所需缴纳费用（包括评估费、保险费、抵押登记费、抵押登记加急、公证委托等）。预计为人民币元（￥元）。
5．完成委托事项所需费用预计为人民币元（￥元），根据实际需要，按支出凭据向委托人报销；无票据的，按委托人事先同意支出的费用报销。如实际发生费用与原预计金额不符的按多还少补方法处理。第四条：甲方应向乙方提供以下证件（需提交的打“√”）
甲方应提供：
⒈车辆资料（机动车登记证□，机动车行驶证□车辆保险单□）⒉车主资料（身份证□银行卡□）
以上证件均须提供原件，如有关部门须补充其它证件的，甲方应及时配合乙方办理。补充证件为：
第五条：甲乙双方权利与责任
⒈本协议签定后，如乙方为甲方垫资解押业务尚未进行，甲方可随时通知乙方终止合同，但已发生费用须从代理费中扣除；如乙方为甲方垫资解押业务已在办理之中（以乙方到抵押方出具的缴款凭据起生效），则甲方不得终止本合同；如甲方单方面悔约，乙方不退还代理费，甲方则必须双倍赔偿乙方垫资款并承担由此给乙方造成的经济损失和相关的法律责任。⒉甲方同意在垫资解押后，由乙方以该车辆继续办理抵押贷款，甲方贷款发放后由乙方直接从甲方贷款中扣除垫资款（借款关系即时失效），余下贷款扣除费用后属甲方应得的由乙方交还甲方。
⒊甲方必须向乙方提供办理上述业务所需手续的全部证件和资料，并保证其真实性、合法性、有效性，如因材料虚假造成的一切法律责任均由甲方承担。⒋甲方必须出具全权委托书给乙方，并办理公证委托手续。如在办理垫资解押和再贷款手续过程中，因甲方原因给乙方造成损失的，甲方必须双倍赔偿乙方垫资款，并承担相应的经济损失及法律责任。
⒌甲方必须保证上述车辆权属清楚，如在协议履行期间发生权属纠纷或已经发生权属纠纷给乙方造成损失的，由甲方承担一切经济损失及法律责任。⒍乙方必须认真履行甲方所委托的事项，并如期完成委托事宜，如遇客观原因无法在委托期限完成的，由乙方与甲方另行协商。
⒎如乙方为甲方垫资解押后因客观原因无法办理贷款，甲方必须在1个工作日内归还乙方垫资款；或因客观原因导致贷款金额低于乙方垫资额的，差额部分垫资款甲方必须在1个工作日内归还乙方；甲方如无法归还借款，甲方同意乙方收购处置本合同第一条标的范围之车辆，所得车款乙方直接扣除垫资款后余下车款属甲方应得的由乙方交还甲方。⒏乙方如签约收款后，经调查核实认为该垫资业务会给乙方造成损失的，乙方书面通知甲方，甲方应在1天内提供相应的财产作为担保，否则乙方有权解除合同，则退还已收代理费给甲方。
第六条：商业秘密
双方在合作过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，因泄露商业秘密造成对方损失的，泄密方负责赔偿对方经济损失。
第七条:补充条款：
第八条:纠纷解决方式
双方在履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决，协商不成，可依法向合同签署所在地人民法院起诉。在协商和诉讼期间，不涉及争议部分的条款，双方应照常履行。第九条:协议生效
本协议经双方签字盖章后生效。本协议由乙方留存，协议内空格部分填写的，与打印文字具有同等效力。其补充条款详见以下附件，与本协议具有同等法律效力。
甲方：（签章）乙方：（签章）（极光金融）身份证号：代表人： 共有人：（签章）开户行： 身份证号：银行帐号：
联系方式:
地址：地址： 日期：日期：
男方，姓名：
民族：，联系电话：
住址：，身份证号码：
女方，姓名：
民族：，联系电话：
住址：，身份证号码：
男、女双方于
****年**月**日在民政局登记结婚。婚后生育一个子女，姓名：，性别：
。现因双方性格不合无法共同生活，夫妻感情完全破裂，已无和好可能，现双方就自愿离婚一事达成如下协议：
一、双方自愿解除婚姻关系，自愿签订离婚协议。
二、子女抚养、抚养费及探望权：
1、子女
由
（男／女）抚养，随同
（男／女）生活。抚养费由
（男／女）每月支付子女抚养费（包括医疗费、教育费、保险费）
元（大写：
元）,（男／女）应于每月的05日前将子女的抚养费转账到
（男／女）指定的银行账户，账号：
。如果子女抚养期间产生一次性大额支出，双方可再协商解决。
2、抚养费支付期间，如果
（男／女）不能按时支付的，每天加收万分之五的赔金。
3、抚养费支付到子女年满
周岁，超过
周岁以后，确定有必要支付抚养费时，男、女双方协商确定支付数额和支付时间。
4、（男／女）应悉心抚养子女。不得有虐待、遗弃、家庭暴力等行为。
5、（男／女）每个月可以在不影响子女学习、生活的情况下，可探望子女，但应提前通知。
6、男、女双方任何一方对子女身心健康有损害行为的，将视为放弃抚养、教育的权利和义务，另一方有权要求变更直接抚养权或终止、取消探望权。
三、夫妻共同财产的分配：
1、存款：男、女双方共同所有的银行存款由双方协商分配。双方各自名下的存款保持不变，归各自所有。
2、房屋：男、女双方共同所有的位于的房地产所有权归
（男／女）所有。（注：如需房地产权证的业主姓名变更，双方应于自离婚后一个月内办理）。
3、汽车：男、女双方共同所有的牌照为的汽车，归
（男／女）所有。（注：如需汽车车主姓名变更，双方应于自离婚后一个月内办理）。
4、其他财产：婚前双方各自的财产归各自所有，双方各自的私人生活用品及饰品归各自所有。
四、夫妻债权债务约定：
1、男、女双方确认在婚姻关系存续期间向
所借债务，由
（男／女）偿还。
2、男、女双方任何一方如对外有债务的，由负债方自行承担。
五、离婚后，一方不得干预另一方的生活，不得向第三方泄露另一方的个人隐私及商业秘密，不得有故意损坏另一方名誉的行为，否则承担违约金万元（大写
元）。
六、男女双方承诺对该协议书的字词义非常清楚。
并愿意完全履行本协议书，不存在受到胁迫，欺诈，误解形式，任何一方不按本协议约定履行相关义务的，应付违约金元（大写：
元）给对方。
七、本协议一式三份，双方各执一份，婚姻登记处存档一份，自婚姻登记机构颁发
《
离婚证
》
之日起生效。
男方：
女方：
****年**月**日
****年**月**日
离婚协议书格式如下：
协议人：方
某，男，××年×月×日出生，住××市×××路×××号。
协议人：王
某，女，××年×月×日出生，住××市×××路×××号。
协议人方某王某双方于××年×月×日在××区人民政府办理结婚登记手续。××年×月×日生育儿子×××。因协议人双方性格严重不合，无法继续共同生活，夫妻感情且已完全破裂，现双方就自愿离婚一事达成如下协议：
一、方某与王某自愿离婚。
二、儿子方××由女方抚养，由男方每月给付抚养费600元，在每月5号前付清；
直至付到18周岁止，18周岁之后的有关费用双方日后重新协商。（也可一次性付清抚养费）。三、双方有夫妻共同财产座落在××路××小区××室商品房一套，价值人民币80万元，现协商归女方王某所有，由女方一次性给付男方方某现金38万元，此款在本协议签订后的第二天付清；
此房内的家用电器及家俱归女方所有。四、夫妻无共同债权及债务。
若有债务，在谁的名下则由谁来承担。五、方某可在每月的第一个星期六早上八时接儿子到其居住地，于星期日下午五时送回王某居住地，如临时或春节探望，可提前一天与王某协商，达成一致意见后方可探望。
本协议一式叁份，双方各执一份，婚姻登记机关存档一份，在双方签字，并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。
协议人：
协议人：
20XX年X月X日
离婚协议书
男方：某某，男，出生年月日，民族，籍贯，身份证号码，住址，工作单位，职务，联系方式；
女方：某某，女，出生年月日，民族，籍贯，身份证号码，住址，工作单位，职务，联系方式；
双方于____年__月__日在________登记结婚，婚后于____年__月__日生育一儿子(女儿)，名____。现因夫妻感情已经完全破裂，没有和好可能，经双方协商一致，根据《中华人民共和国婚姻法》的规定，达成如下协议：
一、男方某某与女方某某自愿离婚。
二、子女抚养、抚养费及探望权：
双方于____年__月__日生育生育的儿子(女儿)____，离婚后由女方抚养，随同女方生活，由男方每月给付抚养费____元，在每月__号前打到女方指定的银行账户，直到孩子18周岁为止。孩子大学阶段的有关费用双方日后另行协商。
男方可在每月的第×个周六起至周日接儿子/女儿随其生活或娱乐。如临时或节假日的探望，须提前一天由双方协商，达成一致后可按协商的办法进行探望。儿子/女儿十周岁以上时，探望权的行使应尊重儿子/女儿的意见，不可强行按本协议执行。
三、夫妻共同财产的处理：
（1）房屋：
（2）机动车辆：
（3）存款：
（4）股权、股票、债券等：
（5）债权与债务
（6）其他财产四、一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任：
双方确认夫妻共同财产在上述第三条已作出明确列明。除上列财产外，并无其他财产，任何一方均保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。
五、经济帮助金：
因女方生活困难，男方同意一次性支付经济帮助金__元给女方。上述款项，应于____年__月__日前支付完毕。
六、协议生效时间的约定：
本协议一式三份，男、女双方各执一份，婚姻登记机关存档一份，自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效。
七、如本协议生效后在执行中发生争议的，双方应协商解决，协商不成，任何一方均可向被告所在地人民法院起诉。
男方：(签名)
女方：(签名)
____年__月__日
____年__月__日
甲方：郑栋
乙方：郑权
丙方：郑新
兄弟三人均已经成婚，准备分家另过独立生活，为划清
产权，避免争议，团结和睦，经父亲、母亲，以及村两委、妹妹郑翠芝见证特立此分家协议书，以及父母今后赡养义务。
协议书条款如下：
一、房产分割：原有宅基地一处，建房五间。兄弟
三人各一间，另外两间归父母所有，用于父母的养老。
二、甲丙哥两个各出资1500元给乙方，乙方出去盖
房。
三、原来哥三个的三间房归甲丙所有。
四、父母所有的的两间房百年后由父母支配。
五、父母的赡养协议：
1、口粮由甲乙丙共同承担。
2、父母的医药费以及其他费用由兄弟3人共
同承担(在父母用去其本人所拥有的部分钱物之后不够
部分)，3、当父母卧床不能自理时，兄弟3人轮流照
顾，轮到一方照顾时，如果需顾保姆的，费用由顾保姆
方自理。
六、本协议共2页一式四份，父和母、甲、乙、丙各执一份，一经签字按手印，兄弟双方对以上协议均不得反悔。未尽事宜兄弟三人协商解决。
立协议人：
父亲：郑桂荣 母亲：蔡桂芬大儿子：郑栋
二儿子: 郑权
三儿子：郑新
见证人： 女 儿：郑翠芝
见证人： 西丁村村委会：
承租方（甲方）： 出租方（乙方）：
一、车辆及费用
甲方租用乙方
面包车 一辆，载人数为7人（不含司机），车辆由乙方当事人全面负责。每天租金为350元，租车时间45天。
二、双方的权利和义务
1、乙方应根据甲方负责人要求每天按时接送甲方工作人员到达指定地点。
2、乙方必须遵守交通规则，若有违章及造成交通事故时，乙方承担各种违章及事故赔偿费用，甲方概不负责。
3、依照法律、法规的规定乙方应有的权利。
4、乙方应提供证件齐全有效的车辆。
6、甲方租赁期间拥有所租车辆的使用权。
7、甲方不承担车辆租赁期间的油料费用及车辆维修费用。
8、本协议在执行过程中如发现有未尽事宜，由双方平等协商解决。
三、违约责任
甲乙双方任何一方在协议期内违约，违约方都须承担相应的赔偿责任。
四、协议期限
本协议自2013年08月24日起生效，至2013年09月8日止，协议到期后在双方的同意的情况下，可续签租车协议。
五、协议文本
本协议一式二份，甲方、乙方各执一份。本协议自双方当事人签章时生效，并具法律责任。
承租方代表人：
出租方：
****年**月**日 年
月
甲方：XXX
乙方：XXX
甲乙双方愿共筑爱巢，白头偕老。但为防止今后可能出现的婚前财产纠纷，现双方理智地协商，就婚前财产达成如下协议：
一、婚前财产范围：
甲方的财产有，XXXX(资产总价值XXX元)，乙方的财产有，XXXX。为建立家庭，双方共出资购买了XXXX。
二、婚前财产的权利归属：
甲方的轿车、工厂归甲方个人所有;住房归甲方所有，甲方与乙方共同使用;甲方的其他财产归甲乙双方共同共有。乙方的摩托车归乙方个人所有，存款归甲乙共同共有。双方为建立家庭共同出资购置的财产归甲乙双方共同共有。
甲乙双方无其他财产争议。
协议经公证机关公证或律师见证后生效
甲方：XXX
乙方：XXX
甲方： 乙方：
甲乙双方依据《合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，就乙方室内分布系统在甲方 用电事宜，达成一致，特签订如下协议：
一、供电单位及联系方式：
1、供电单位：
2、联系方式：
3、供电地址：（市、区、县、路、号、楼宇名称、竖井位置）
二、电费标准及支付方式：
1、电费标准： 元/度。
2、其他： 乙方自行新装电表，该电表起始读数为零
3、支付方式：
（1）乙方所发生的电费由甲方向供电部门统一交纳。（2）乙方电费支付时间：每季度支付一次 双方根据电表读数，据实结算。
三、双方约定：
1、上述第二项第1款中的电费标准随政府电力部门的公示价格进行调整，该调整发生时，甲方应及时通知乙方。
2、乙方按照上述第二项第3款中规定的时间向甲方交纳电费。
3、在乙方按时向甲方支付电费的前提下，甲方应确保乙方基站的正常供电，不得随意停电。特殊情况下需停电预计在3小时以上时，甲方必须提前通知乙方，并由乙方为基站机房准备其他应急供电设备。
4、结算电费时，甲方提供电费往来收据，以及加盖公章的电费发票复印件。
5、甲方人员不得以任何名义或手段给予乙方人员财物、回扣、手续费以及乙方人员不应得的其它各种利益。
6、乙方人员不得借婚、丧、嫁娶、过生日等事宜，接收甲方的变相送礼。不得接受甲方的吃喝、娱乐、洗浴、旅游等各种消费招待。
四、协议期限：
本协议有效期限为________年，自________年________月________日至________年________月________日止。
五、违约责任：
1、乙方逾期向甲方交纳电费超过三个月时，乙方应向甲方支付违约金，违约金的数额为逾期支付电费数额的千分之三。
2、由于甲方的过错或责任导致设备停电超过8小时，（电力部门正常检修停电除外）给乙方造成的损失应由甲方赔偿，此时乙方有权拒绝向甲方支付部分或全部电费。
六、其他：
1、本协议一式陆份，甲方执两份，乙方执肆份，具有同等法律效力。
2、本协议自甲乙双方签字、盖章后生效。甲方：
甲方：晋中市第一人民医院
负责人
乙方：山西省煤炭运销集团榆次巍山煤业有限公司
负责人
一、甲方的职责
1、安设有效的能及时与乙方联系的通讯设施。
2、提供乙方为其服务过程中的后勤保障。
3、担负乙方为甲方医疗服务发生的费用。
二、乙方的职责
1、承担甲方煤矿井下的各类事故的医疗救护工作。
2、乙方接到甲方召请报告后立即出动，同时做好医疗救护准备工作。
三、其它
1、医疗服务费用标准根据国家的有关规定执行，出台新的收费政策和标准时，按新规定执行。
2、本协议一式二份，有效期一年，自签订之日起有效。
四、联系方式
1、甲方：值班电话： 详细地址：
2、乙方：值班电话： 详细地址：
甲方代表：
乙方代表：
二OXX年 日 月
救护协议书范本2甲方（救助方）：
乙方（受助方）：
双方本着平等互利救死扶伤的原则，通过友好协商同意合作开展针对乙方生产过程中的紧急救援的免押金医疗救援服务项目，为了明确双方的职责和任务，特签订本协议。
一 协议内容
乙方在生产过程中发生的人身受伤需要救助的事项，由甲方负责现场抢救并组织救援。
二协议期限
长期
三甲方的职责和任务
1第一时间接受乙方的救助请求，并保证足够的医护力量投入救援。
2伤患者未与乙方联系而直接就诊时，甲方应在做好伤患者救治工作的同时，随即与乙方联系确定该患者的身份和付费手续。3协助乙方为伤患者提供转院和其他医疗救援服务。
四乙方的责任
1发生意外事故，乙方有必要的急救设施和人员组织现场自救。2第一时间向甲方发出救助请求，并简单说明事故状况。
五协议生效及其他
1本协议一式两份，双方各执一份。
2本协议未尽事宜双方应本着救人第一的原则先行施救，后经双方友好协商可签订备忘录，备忘录与本协议就有同等效力。
甲方签字： 乙方签字：
甲方盖章：
乙方盖章：
救护协议书范本3救助方：延安市博爱医院（地址：延安市迎宾大道中段，以下简称甲方）
受助方：延安天工油田技术服务有限责任公司（地址：延安市常泰路1263号3栋6层，以下简称乙方）
双方本着平等互利、救死扶伤的原则，通过友好协商，同意合作开展针对乙方施工紧急救援的免押金医疗救援服务项目。为了明确双方的职责和任务，特签订本协议。
一、协议内容
甲方在施工作业中因自然灾害、交通事故、机械事故等意外发生人身受伤需要救助的事项，由乙方负责现场抢救并组织救援。
二、协议期限
长期。
三、甲方责任
1、甲方负责对职工进行操作规程的教育和演练，确保规范作业，减少人身伤害。
2、发生意外事故，甲方有必要的急救设施和人员组织现场自救。
3、第一时间向乙方发出救助请求，并简要说明事故状况。
4、为职工提供意外人身保险或工伤保险。
5、及时结付医疗费用和急救费用。
四、乙方职责和任务
1．每年对甲方职工进行一次紧急情况自救和逃生培训和演练。
2、第一时间接受乙方的救援请求，并保证足够的医护力量投入救援。
3、责成专人负责落实向伤患者提供及时、便捷的医疗救援服务，并向甲方提供负责人和联系人的姓名、电话和传真，发生变化时，及时书面通知甲方。
4、伤患者未与甲方联系而直接就诊时，乙方应在做好伤患者救治工作的同时，随即与甲方联系，确认伤患者身份和付费手续。
5、协助甲方为伤患者提供转院和其它医疗救援服务。
五、协议生效及其它
本协议一式两份，双方各执一份。
2．本协议未尽事宜，双方应本着救人第一的原则，先行施救，后经双方友好协商，可签订备忘录，备忘录与本协议具有同等效力。
甲方法人代表（签字）：__________ 乙方法人代表（签字）：__________
甲方盖章：_____________________ 乙方盖章：______________________
二〇XX年七月十一日
救护协议书范本4甲方：北海市人民医院
乙方：北海金海湾红树林生态旅游区管理有限公司
为保障北海金海湾红树林景区游客的人身安全，使广大游客在金海湾红树林景区旅游期间，发生的一切意外伤害及病痛能及时有效地得到治疗和救护，从而提升北海市旅游业的安全、高效的整体形象，经甲、乙双方协商，特签订本协议，以资共同遵守：
一、协议期限： 年 月 日至 年 月 日。合作期满后双方如无异议，服务继续进行，合作期限自动延长两年。
二、协议内容:
（一）甲方同意作为乙方的定点医院，承担乙方所送的伤病患者的医疗救护工作。
（二）在乙方专门工作人员在场或接乙方通知后，甲方应根据病情需要对乙方所送伤病患者开展医疗救护，为伤病的游客提供优质的医疗服务。
（三）甲方应根据实际情况为乙方所送伤病患者提供住院床位，使乙方游客因病或意外伤害得到及时住院治疗。
（四）甲方在收费、用药范围等应严格遵守医疗收费的有关标准，把握好病情诊断、住院天数、医疗终结登记等环
节，妥善保管好乙方所送患者的病案、处方等。乙方需取证查阅时，必须取得患者的授权。甲方根据患者的授权进行相关配合工作。
（五）伤病患者的医疗费用由其本人支付，乙方不负责其医疗费的结算，但乙方必须尽力协助甲方向伤病患者收取医疗费用，确保医疗费用的收费。
三、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，如有未尽事宜，双方协商解决。
甲方代表： 乙方代表：
联系电话： 联系电话：
甲方盖章： 乙方盖章:
