土方合同范本(共10篇)
发包方(甲方):
承包方(乙方):
承包方:
按照《中华人民共和国合同法》, 及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程具体情况,双方协商一致达成以下协议:
一、工程名称:
二、工程地点:(合同履行地):
三、承包范围:
四、合同价款:
五、结算方式:以实际回填方量进行结算
六、付款方式: 工程开工后,乙方按月上报进度,以监理和甲方确认的工程量以及合同包干单价计算进度款,按85%付款比例通过转账方式于7日内支付,乙方出具工程发票。
七、甲、乙双方责任:
1、甲方责任:
(1)向乙方提供相关图纸和工程地质资料,并保证数据真实准确。
(2)将水准点与坐标点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。
(3)组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底。
(4)协调处理施工现场周围地下管线的保护。
2、乙方责任:
(1)做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
(2)有义务做好施工现场的文明施工,夜间施工必须确保场内
(3)认真按照标准、规范和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令进行施工。随时接受甲方代表的检查检验。
八、安全责任:
1、施工企业必须严格执行安全生产施工有关规定及条款。
2、乙方未按合同约定和安全生产规定进行施工,甲方对乙方现场提出的书面及口头要求均有效,因乙方未按照甲方提出的书面及口头要求整改,由此造成的安全责任概由乙方负责。
九、其他约定:
1、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行友好协商。
2、本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,双方签章后生效,款付清后失效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人签字(盖章):法定代表人签字(盖章): 委托代理人签字(盖章):委托代理人签字(盖章): 电话:电话:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律之规定,遵循平等,自愿的公平原则,双方就本土石方工程运输协议事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
二、工程承包范围:
清运。
三、合同期限:
开工日期:
竣工日期:从开工之日计算,1095天竣工。
四、工程质量标准、合格。
五、工程量: 1000 万立方米土石方,运距8-18公里,运输时间约一年。
六、工程运输里程:
土石方运输,运距。
七、运输工程执行价格:运距8-18公里,价格元,运输车辆达到35方拉60吨清运,运距每超1公里每车增加15元。
八、车辆要求前四后八,后有效手续必须齐全,正副驾驶员需提供一寸蓝底照片八张(每车配两名驾驶员)。
九、车辆调车费的支付方式:
乙方运输车辆到场甲方需付调车费每辆元,挖掘机每台
元。(调车费的支付方式甲乙双方协商后调车)。
十、工程款的支付方式:
进场施工后,第一天早上六点到第二天凌晨六点报工程量,下午十五点前结清工程款。
十一、油料供应:
甲方免费提供油料。
十二、员工的安置:
由甲方提供临建住房等设施,停车费、伙食费、水电费均由甲方负责。
十三、甲方责任:
如乙方车辆到场后超过48小时不能进场施工的,甲方必须每天每辆车补偿800元,驾驶员工资每人200元,如超过72小时还不能进场施工的,车队可以自行决定去留,返回的一切费用均由甲方承担。如果车在施工中遇到地方干扰、闹事,施工中的路保、交警、城管均由甲方负责。如造成车辆停工和人员损失均由甲方负责,按时计算机械和人工工资,赔偿标准每台车800元,驾驶员工资每人200元。如工期完工后,车辆返回的路费均由乙方自理。
十四、乙方责任:
乙方必须严格按照规定的时间上车,以甲方有效通知为准,上车的时间3-5个工作日,如没有按照甲方的要求上车,乙方赔偿甲方每台车800元,乙方必须按规定提供车辆有关手续和人员资料,乙方进场施工的人员确保无犯罪前科,确保进入工地后一切听从指挥,遵纪
守法,保守国家机密,遵守交通运输规定,如有违反者,由乙方承担一切责任和后果。装车、运输、机械人员的安全事故一切由乙方负责。 十五、业主和甲方原因造成工程款拖欠,停工按机械台班费(挖机24小时每台1200元,运输车24小时每台800元,人工工资每24小时200元)。如甲方工程款拖欠3天以上,乙方有权停工,造成的一切经济损失均由甲方负责。
十六、其他未尽事宜,双方根据业主大合同和变更情况,另行补充协议或者协商解决。
十七、协议生效与终止,自签订协议之日起,双方签章签字生效,工程结束,甲方全部结清乙方工程款后,此协议自动终止。(车辆手续不合格协议作废)。
十八、违约责任:按国家合同法执行或者协议解决。本协议一式两份,甲方双方各执一份。
甲方: 乙方:
(盖章签字): (盖章签字):
1.1项目建设情况本工程为**********一期工程,形式为,结构类型,基础分天然基础和夯扩桩基础两类,建筑层数层,总建筑面积余平米。
建设单位:********************开发有限公司监理单位:******************限公司设计单位:**********有限公司地勘单位:核工业长沙工程勘察院
1.2编制依据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001)
《建设工程监理规范》GB50319-2000《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)
《工程测量规范》GB50026-93《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002)《建筑施工手册》第四版
1.3本工程地质情况拟建场地位于********。工程周围的施工环境相对较好,属于地带,场地内地形高程变化不大,周边。场地内地下水主要为下伏第四系冲洪积细砂○7层中潜水,水量不大,地下水稳定水位3.00~16.80m,相当于标高47.46~57.55m,地下水埋藏较深。地下水质对砼结构及砼结构中的钢筋不具腐蚀性,对基础施工影响较小。根据《工程勘察院-岩土工程详细勘察报告》可知拟建范围内埋藏的地层主要有人工填土层、第四系坡积层及第四系冲洪积层。各地层的野外特性自上而下依次描述如下:
1、人工填土(Qml)○1(○1为地层编号,下同):褐红色,主要由粉质粘土组成,局部底部含植物根茎,硬杂质含量大于30%,为新近土方开挖堆填,密实度不均匀,结构松散。主要分布于填方区,厚度0.30~9.20m.2、耕土层(Qpd)○2:褐灰色,由粘性土夹植物根茎组成。层厚0.20~1.20m.3、第四系新近冲积(Qal)粘土○3:褐灰色,无摇震反应,光泽反应稍有光滑,干强度中等,任性中等,稍湿,软塑-可塑状态。仅原场地地势较低处钻孔遇见此层,层厚0.90~
2.30m.4、第四系坡积(Qdl)粉质粘土○4:棕红、棕黄、棕褐色,含少量砂砾,无摇震反应,光泽反应稍有光滑,干强度中等,稍湿,可塑-硬塑状态。部分钻孔遇此层,层厚0.90~4.20m.5、第四系冲洪积(Qal+pl)层:
粉质粘土○5:褐红、褐黄、灰白色,具网纹状结构,底部见少量砾石,摇震无反应,光泽反应无,干强度及任性中等,稍湿,硬塑~坚硬状态。层位稳定,厚度较大。各钻孔均遇见此层,层厚1.50~15.90m.粘土○6:灰白、浅黄、黄褐等色,不均匀含10~13%的砾,局部含圆砾,摇震无反应,光泽反应无,干强度及任性中等,呈稍湿~湿,可塑~硬塑状态。各钻孔均遇见此层,层厚0.60~9.40m.细砂○7:浅黄、灰白色,呈稍湿~湿,中密状态。不均匀含10~30%的卵石及少量粘性土,卵石粒径一般2~6cm.一般埋藏较深,部分钻孔钻至此层,揭露厚度1.00~3.20.1.4本工程土方工程特点拟建建筑物,设有架空层,基础埋深约-2.10m,现实际挖深约在1.2~1.7m不等。由于本场地局部为素填土①等软弱土层厚度较大,致使局部基坑需进行深开挖,当拟建建筑物基坑深-2.1m时,边坡的土层素填土
①,其结构松散、直立性能差,极易产生崩塌。固土方开挖时边坡采取放坡处理措施,放坡比例为1:0.75~1:1.25.并做好坡顶的排水,防止地表水向坑内渗透诱发边坡失稳。本工程基础类型分桩基础和天然基础两类,桩基础桩位比较较密,天然基础和桩基础的承台间离都较小且有条基,部分上部土方结构均较松散,不利于开挖基槽,固本工程基础土方开挖施工均采用满堂开挖,基础承台底外边线距坑边缘500mm向外起坡。
开挖土方时考虑今后地下室结构完成后进行回填和绿化用土,其土质满足不了回填要求,因此开挖后将所有富裕土方运到甲方指定的堆放位置,运至甲方指定地点(六区一池塘)堆放,运距另行确认。
第二章施工准备
2.1技术准备
2.1.1检查图纸和资料是否齐全。核对平面尺寸和坑底标高,图纸相互间有无错误和矛盾
2.1.2掌握设计内容及各项技术要求,了解工程规模、结构形式、特点、工程量和质量要求。
2.1.3熟悉土层地质、水文勘察资料。无地下水,平均开挖深度在工人回填土层和耕土层,密实度不均匀,结构松散,硬杂质含量大于30%,确定放坡系数在1:0.75~1:
1.25之间。
2.1.4图纸会审,搞清地下构筑物、基础平面与周围地下设施管线的关系,图纸之间有无错误和冲突。
2.1.5研究好开挖程序,明确各专业工序的配合关系、施工工期的要求。
2.1.6编制施工方案,并向参加施工人员层层进行技术交底。
2.1.7确定开挖顺序,本工程因为别墅建筑群,单栋的挖土方量不大,但分部广、栋号多,挖土路线不为固定,根据栋号开工顺序而定,每开挖一栋基坑土方均全部运至业主指定卸土地点。
2.2现场准备
2.2.1查勘施工现场,摸清工程场地情况,包括施工场地地形、地貌、地质水文、运输道路、邻近建筑物、地下管线、防空洞等。
2.2.2清除现场障碍物,做好排水降水设施,做好地表水的排放工作。地表水才用排水明沟,排水沟靠现场地形情况起坡,最小坡度不小于2‰。坑内排水设置排水沟和集水井。
2.2.3根基业主提供的控制坐标和水准点,按总平面要求引测到现场,并避开拟建建筑物、构筑物及机械必须的运行的线路,并作保护。现场地整平设10m×10m方格网。
2.2.4修建临时设置和道路,道路。支干道宽4m,路基夯实,300~500厚砖渣(或毛石)垫层,铺垫100厚碎石稳定层,100厚C15混凝土路面。
2.2.5基坑、边坡堆置各类建筑材料的,应按规定距离堆置。各类施工机械距基坑、边坡的距离,根据设备重量、基坑、边坡的支护、土质情况确定,并不得小于2m.对建筑物应做定位轴线的控制测量和校核;进行土方工程的测量定位放线,设置龙门板、放出基坑挖土灰线、上部边线和底部边线和水准标志。龙门板桩一般应离开坑缘1.5~2.0m,以利保存,灰线、标高、轴线应进行复核无误后,方可进行场地整平和基坑开挖。
2.2.6确定运土路线,由业主卸土地点为六区(A段)南面一待填方处,工程富裕土方全部运到指定位置。
2.3人员机械准备本工程挖土采用机械与人工挖土相结合的方法,基坑开挖机械首先挖至基底设计标高上300mm处,剩余部分再由人工挖至设计基底标高。
机械共采用反铲挖掘机3台(卡特320B),运输车辆18辆(具体根据实际情况做临时增减),小型工具、抽水设备、测量工具(水准仪6台,全站仪3台)、5m卷尺若干、50m钢卷尺4把,配挖土工人30~45人。组织并配备土方工程施工所需各专业技术人员、管理人员和技术工人,组织安排好作业班次,制定较完善的技术岗位责任制和技术,质量、安全、管理网络。
五区、六区(A)段人员机械投入计划表名称 规格型号 数量 备注反铲挖掘机 320B 3运输车 准载5T 18 暂定潜水泵 扬程20m 9水准仪 DZS3-1 6全站仪 GTS-311 3卷尺 5m 若干钢卷尺 50m 6管理人员12工人45 暂定
第三章土方开挖
3.1挖土路线根据业主提供卸土地点拟确定挖土机挖土路线由建筑群的位置由北向南依次开挖。但因本工程因为别墅建筑群,单栋的挖土方量不大,但分部广、栋号多,有桩基和天然基础不同类型,挖土时间均不能保证流水施工,固具体开挖顺序由栋号开工顺序而定,每开挖一栋基坑土方均全部运至业主指定卸土地点。
3.2挖土流程
3.3土方开挖步骤
3.3.1挖土前,应做到场地“三通一平”,即水通、电通、路通,场地平整;
3.3.2基坑开挖应遵循先深后浅或同时进行的施工程序,挖土应自上而下分层进行,本工程开挖深度不大,采用一次开挖直基底设计标高上300mm处。
3.3.3挖土前,根据业主提供的场地内地质勘察和场地地面原管线分布图,确切了解哪些是废弃,哪些是在使用,划出标识,或做好相关保护。
3.3.4施工时由于基础不深,按地基基坑挖土的规定要求,留设300mm厚人工挖土。须注意机械挖土不能超挖扰动原有土质,因此要求施工测量人员必须时刻注意测量高度,正确指导挖机挖土和人工挖土。如不慎超挖,对超挖部分用砂石极配或混凝土填。
3.3.5对测量放线,即在土方开挖前,按放线要求将各测量控制点按外延法将测量控点延伸至车辆运输不能损坏的地方,自制木桩500~800mm长钉入地面下,木桩上钉小铁钉,木桩用混凝土固定并做好保护。
3.3.6人工挖土检底至设计标高时,需要测量员全程跟踪,并用400mm长竹签按每1.5~2m左右钉设一个,竹签上端标高作为垫层上表面标高控制。
3.3.7基坑内挖土全部结束时,每隔2~4小时监测基坑土是否有上涌现象,如有发生,及时与公司技术科或与甲方、设计院联系。
3.3.8基坑挖土完成后及时请监理、甲方、地勘院、设计院对基坑进行验槽,做好基坑验槽的工程资料。
第四章土方回填
4.1回填工艺
4.1.1土方回填应分层进行,每层厚度不超过250mm,并逐层夯实。回填的填料种类、密实度要求、虚铺厚度和压实遍数等应符合设计要求;施工前,应做好水平标志,以控制回填的高度或厚度。严格控制材料容重、含水率等指标。
4.1.2回填时加强对天气的监测,了解当天的天气预报,做到雨天停止室外回填施工,并采取相应措施对受潮回填土层进行处理。
4.2回填土质回填前需找好土源,对淤泥、腐殖土、耕植土和有机含量大于8%的土,不得作为回填土,回填前检验回填土的含水率是否最优(检验方法为:用手将灰紧捏成团,两指轻捏即碎)。若含水率偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;若含水率偏低,采用预先洒水润湿等措施。抄好标高,严格控制回填土厚度、标高和平整度。
4.2回填夯实
4.2.1人力打夯前将填土初步整平,打夯按一定方向进行,一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,两遍纵横交叉,分层夯打。
4.2.2夯实基槽及地平时,夯实路线由四边开始,然后再夯向中间。
夯实机具采用HC-70立式打夯机,夯击次数为140~150次/min,夯实起落高度为145mm,生产率为12.5M3/h.4.2.3填土厚度为250mm,打夯之间对填土进行初步平整,打夯机依次夯打,均匀分布,不留间隙。
4.2.4打夯应一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,纵横交叉。
第五章雨季施工措施
本土方工程施工总面积大,单体面积不大,现场勘测在基坑设计标高出并无地下水,但施工临近当地的雨季,所有为了保证基础开挖后下道工序的顺利开展,还是必须做好地表水的排水措施,保证基坑内能够及时排水,阻止地表水留入基坑。
如遇下雨不进行土方开挖作业,待雨停后方可继续进行挖土作业
5.1基坑外排水在基坑顶部离基坑边1000~2000mm的位置,沿基坑四周用红砖砌筑一条拦水明沟,沟深300~700mm,明沟净宽300mm,用红砖砌筑,两侧沟壁厚为120mm,沟底、沟壁、沟壁顶抹1:2水泥砂浆20mm厚,在基坑四角设置沉沙井,沉沙井内净空为500×500×600mm(长、宽、深),井壁厚度240mm,用红砖砌筑,井内壁及井底用1:2水泥砂浆抹灰20mm厚,井口用木盖板封口。拦水明沟到基坑顶30mm厚1:3水泥砂浆覆盖;明沟以外2m范围内用50mm厚C10细实混凝土随打加浆收光硬化覆盖,减少地表水向边坡土内渗透。拦水沟内地水经沉沙井沉淀后,流入施工场地内的排水明、暗管和新修的施工道路两边的排水沟,再流入市政排污管网。
5.2基坑内排水基坑全部挖好后沿着基坑底四周砌筑排水沟,够两侧用红砖砌筑120mm厚,沟壁及沟底用1:2水泥砂浆抹灰20mm厚,沟宽300mm,深度300~500mm,在基坑角点设置两个500×500×600mm的集水坑,集水坑用红砖砌筑,坑壁厚120mm,1:2水泥砂浆井底井壁抹灰20mm厚,坑内集水用潜水泵抽入坡顶排水系统。
第六章技术、质量、安全要求
1、机械开挖土方时,作业人员不得进入机械作业范围内进行清理或找坡作业。
2、施工时应遵循自上而下的开挖顺序,严禁先切除坡脚。
3、土方开挖时项目部应指定专人指挥、监护,如发现可以气味、土方位移、开裂及渗漏时,应立即停止施工,将作业人员撤离作业现场,待险情排除后,方可作业。
4、当地基开挖至设计基底标高后,应由设计、建设、监理、地勘、施工部门共同进行验槽,核对地质资料,检查地基土与工程地质勘探报告、设计图纸要求是否相符,有无破坏原状土结构或发生较大的扰动现象。其方法采用表面检查验槽法。
5、基坑挖土开始时,为保证基坑四周人员及其他杂物不掉入坑内,基坑四周沿围护结构边应设置安全围护架。围护架高度1.20m,每隔2m设一固定立杆,横杆设二排,立杆在做基坑围护结构压顶时,可置入混凝土压顶中。所有围护结构用钢管搭设,钢管外涂红白相间油漆,并用安全网封闭。
6、为方便基坑内操作人员上下和材料运输,应设置上人跑梯。
7、为防止开挖后基坑边坡土方暴露时间过长而塌方或土体破坏。基坑开挖后,应及时进行地下结构和安装工程施工,在施工过程中,应随时检查坑壁的稳定情况。
8、由于本工程基坑并不深,只要挖土按规定放坡是不会出现问题。但我项目部还是会派专人对边坡的稳定性、整体性进行监测,如发现可疑问题,及时上报项目部相关负责人采取措施,以免防止危险。
甲方(发包方):仙桃祥荣房地产开发有限公司 乙方(承包方):
甲方将原仙苑宾馆3号楼北边场地土方平整工程,承包给乙方进行土方平整施工。为确保工程施工质量、施工进度、按时完成任务,明确双方责任和权益,依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及有关法律、法规的规定,遵循公平、公正、诚信的原则,经双方友好协商,对该工程达成如下协议,供双方共同遵守执行。
一、工程概况
该工程位于原仙苑宾馆北面,电排河西面,总面积 25亩,折计 16650平方米。
二、工程价格
1、填土方按 5元/立方米,总价约10万元
三、双方权利和义务
1、甲方应协调好工程周边的施工环境,确保乙方正常施工,帮助乙方维护好施工秩序,保护乙方的合法权益;
2、乙方必须按时开工,并严格按照甲方提供的土方平整图纸进行施工。
四、工程工期
乙方应确保在有效天气 5天内完工,拖延一天罚款3000元。因甲方原因造成误工的除外。
五、付款方式
1、合同签字时,乙方交纳工程保证金 3万元;
2、乙方工程完工后,经验收合格,工程量合对准确后保证金全部返还,工程款付清。(注付款时要出具建安发票)
六、违约责任
因乙方工作不力,造成工程延期10天以上,赔偿甲方损失甲方不于退还保证金。
七、未尽事宜,双方共同协商解决。协商后达成的补充协议具有本合同同等的法律效力。
八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方签章:
双方本着发展经济,互惠互利的精神原则,经双方反复研讨决定,将
福建省永富建设集团种子产业园的基坑土方开挖工程分包给,依据市场经济的规律,特订本工程合同并达成以下条款:
公司(以下简称甲方)
公司(以下简称乙方)
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工作内容:
1、基坑土方(大面积土方、承台土方、地梁、桩土等土方)开挖、装车、外运、卸载、弃土(包括干土、湿土、地表面层浮土、建筑垃圾、土层内混凝土、石块以及其它障碍物、回填基坑周边土方等)。
2、基坑边坡人工修整、整理。
3、基坑底部人工铲平、清理
4、保持周边街道、道路的清洁卫生、杜绝滴、漏、撒现象。
五、工期期限:天(按合同签订日开始计算),每延误一天按工程造价总金额的0.5%,处罚、每提前一天完成按工程造价总额的0.1%奖励,累计延误15天施工单位无条件退场.六、工程量计算方式及单价:
1、工程量确定:按设计施工图纸及定额计算规则计算(原地面标高
按双方确认标高为准,开挖基底标高按设计图纸,基坑、基槽工作面按砖模厚度,放坡按规定高度和系数,若部份边坡有障碍物实际无法按设计图的以双方确尺寸按实计算)
2、单价:每立方(实土)按人民币(18元/m3)含税金,如不需开发票按 17元 人民币(17元/m3)。(注本单价以包含土方夯实回填,夯实回填单价已包括在土方开挖单价中,不得另行计算)。
七、付款方式:分3次支付,完成5万立方米时支付70%;第二次于基坑清底工作完成后支付;余留50万元待土方回填夯实完成办理决算后一次性结清。
八、双方职责:
甲方职责:
1、提供现场平面图和基坑设计施工图。
2、协助乙方处理隐蔽管线迁移事宜。
3、负责要求土建施工单位(下道工序施工队伍)对乙方
所开挖基底标高和基坑,基槽边坡进行技术尺寸复核。
乙方职责:
1、土方开挖应附合设计施工图以及施工规范要求,并配
合基坑支护和基础施工的要求(书面或口头交底),若
土方开挖达不到下道工序要求,必须及时整改,因其
它原因不能及时整改,所造成的影响工期和其它费用
由乙方承担).2、施工前应提供施工组织设计方案,并配合甲方测量原
地面标高的确认工作,方格网(20m*20m)的高程图,基坑土方开挖完应做好竣工图等资料。
3、负责协调当地城管部门、环卫部门及交警部门有关本
项工程的所有事宜,一切经济责任由乙方自行负责。
4、文明施工,安全第一,严格执行各级政府部门有关安
全生产的一切法律、法规、条例,杜绝安全事故隐患的滋生,如发生安全事故,其一切责任均由乙方承担。
5、乙方施工作范围内属措施项目(如:场地内施工道路的二次回填,车道的边坡支护,雨天场地遮盖措施等)
所发生的一切费用由乙方自负。
6、土方开挖过程中如有雨水或地表水造成影响施工的由
乙自行负责。
九、不尽事宜,双方协商解决。
十、本合同一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份
双方签字:
甲方:XXXXXXXXXXX乙方:XXXXXXXXXXXXXXXX公司 代表:代表:
电话:电话:
日期:年月日日期:年月
甲方(发包方): 乙方(施工方):
甲方将土方开挖工程承包给乙方进行开挖、放坡、基坑底整平、运输、转运、解决运输道路、卫生(乙方安排人员甲方安排水车)及堆放施工,为确保工程质量、施工进度、安全文明施工的顺利完成,明确双方责任和权益,依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条及有关法律、法规的规定。遵循公平、公正、诚信的原则,经双方友好协商,达成如下协议,双方共同遵守执行。
一、工程概况:1、2、3、工程名称: 工程地点:
工程内容:土方开挖、放坡、基坑底整平、运输、转运、解决运输道路、卫生(乙方安排人员甲方安排水车)及堆放施工
二、工程承包范围:
乙方在甲方指定的位置,进行基坑土方(及有桩时桩间土方)开挖、放坡、基坑底整平、运输、转运、解决运输道路、卫生(乙方安排人员甲方安排水车)及堆放(按甲方要求高度不低于4米、堆放完成后由甲方进行防尘覆盖)。
三、合同工期:按甲方指定要求:打桩前土方五天(有效工期)完成(2018年5月2日完成)不可抗力顺延,打桩后按甲方要求。不按要求完成的,晚一天罚款壹万元整。
四、质量标准
要求:乙方根据甲方要求的深度、宽度、平整度、放坡、运输、转运、解决运输道路、卫生及堆放要求进行施工。
五、计量方式
挖方工作完成后,应在甲方组织下进行验收,开挖方量按实际基坑挖土量(实方)进行计算,其他不另计算。
六、合同单价
甲方支付给乙方土方开挖、放坡、基坑底整平、运输、转运、解决运输道路、卫生及堆放的合同单价为:打桩前即上层土方人民币9.5元/立方米,打桩后即下层土方人民币10元/立方米(含掏桩)。
七、付款方式
乙方在土方开挖完成且基坑等其他项目验收合格后,甲方将所完成工程量按人民币80%价款支付给乙方,余款在乙方按要求堆放土方工程及基槽完工验收、乙方所有工作完成后10天内无息付清。甲方只对乙方签约人办理手续、支付款项,他人甲方不予办理。
八、责任
1、本工程为包干价,乙方负责协调所有阻碍施工的各种事项。
2、为了预防塌方在开挖的基坑周边不得堆土。
3、乙方在施工过程中若场内外所发生的安全事故均、乙方造成的任何部门查处车辆问题由乙方承担,甲方概不负责。并做好各部门的检查准备工作。
4、乙方在施工过程中同当地居民或环保等任何部门发生的打架、扯皮等一切纠纷均同甲方无关,由此发生的一切后果甲方概不负责。
5、乙方在施工过程中听从甲方现场管理、技术人员的指挥。不服从甲
方管理的,每次罚款5000元,乙方承担全部损失。
6、在挖土方过程中,甲方工程技术人员要进行坑底的标高测量。
7、配合业主、监理、环保等任何部门的检查,并做好检查准备工作。
8、乙方应按规定的时间提供工程所需的辅助材料和机械设备。
9、乙方必须遵照地方政府和有关部门的规定进行文明施工,如甲方发现乙方存在不文明施工现象,甲方有权要求乙方改正,因不文明施工而造成的一切后果及费用均由乙方承担。
10、乙方严禁克扣民工工资及机械费用,不得恶意拖欠工人工资及机械费用,如有发生,甲方直接支付工人工资及机械费用从工程结算款中扣除或监督乙方发放,存在问题时甲方不支付工程结算款。
11、乙方所有施工人员、操作手、民工的食宿由乙方自理。乙方必须负责好乙方的安全及环境卫生。
12、乙方施工中要协调好与各班组之间交叉作业的安全措施,确保施工安全和工程进度。
13、乙方因人力及机械不够、技术不济,无法执行合同条款,甲方要求中断合同,甲方有权利不给办理结算,作自动退场处理。
14、乙方完全承担因本工程引起的一切经济和法律责任(包括但不限于人身伤害、死亡、工伤、医疗等事故)。不得拖欠员工工资及机械费用。
15、乙方不得以任何理由中断施工,并保证按期完工,验收合格,如因工期延误和验收不合格造成的一切损失由乙方负责赔偿。如乙方中断施工视为乙方自动放弃工程,甲方有权解除合同收回工程。
16、在政府拨款未到位前,乙方不得以任何形式(包括诉讼和信访等)向甲
方和业主主张工程款进行支付或索赔。
17、因乙方原因停工或退场,甲方拒付乙方施工费并且承担违约责任及误工费。本合同签订后工程不得转包。
18、土方堆放任务完成后,土方外出出售时由双方商定或承包价格调整。
19、环保局的协调工作有甲方进行,其他部门的协调工作有乙方进行。本合同一式三份,经甲乙双方签字盖章后生效,甲方二份、乙方一份。甲方:
日期:
发包方(甲方):江苏金标营建设有限公司
承包方(乙方):南京隆邦建设工程有限公司 府西街小学建设教学辅助用房项目土方开挖、外运工程承包给南京隆邦建设工程有限公司施工,为确保该土方工程顺利进行,进一步明确双方责、权、利,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规,特订立以下协议;
第一条:工程概况
1.1
1.21.3工程规模:占地面积约,预计工作量约算。
1.4工程内容按设计图纸进行土方开挖。
1.5土方挖、运综合单价按
第二条:合同文件及解释顺序
2.1招标文件
2.2投标文件
2.3土方工程施工合同
2.4双方确认的方格网测设计图
第三天:发包人权利和义务
3.1发包人在开工前提供土方开挖高程控制图、工作范围的地形图、建筑总平布置图、基础图。
3.2提供周边综合管线图。
3.3提供有关高点、坐标控制点。
第四条:承包人的权利和义务
4.1承包人在工程开工前向发包人和监理工程师申报工程进度计划施工组织设计,批准后按此实施,在施工过程中服从发包人和监理工程师的管理。
4.2承包人所有人员进入施工现场后,应注意安全,非甲方原因而发生的安全事故其责任及经济损失等均由乙方负责。
4.3在工程施工期间,承包人项目经理必须每天驻现场6小时以上。
4.4开挖施工运土过程中的环卫、市容、交警等部门的协调由乙方处理。
4.5承包人应协商影响现场施工进度和质量的不利因素,土方开挖中出现影响施工进度和质量事件,甲乙双方协商共同解决,非承包方因素造成的停工及由此造成的费用另计,工期顺延。
第五条:施工组织设计和工期
5.1工期与开工,本工程工期天(工作日);开工时间为月日,竣工时间为日(开工日期以甲方通知为准)。
5.2承包人在工程开工前向发包人和监理工程师申报工程进度计划和施工组织
设计,批准后按此实施。
5.3工期延误:遇政府有关通知或市容大检查、自然灾害、不可抗拒的雨雪天气、业主(监理)指令等情况要求停工,工期按天顺延。
第六条:技术质量要求与工程验收
6.1技术质量要求
6.1.1土方开挖标高严格按照国家标准GBJ201-83中各条规定组织施工。
6.1.2土方开挖标高严格按照甲方提供的场地标高进行控制。
6.1.3土方开挖时,做好与其它施工单位的配合工作。
6.1.4采用机械施工少数部分机械不能作业的由人工配合开挖。
6.2检查与验收:
6.2.1发包人工地代表及监理工程师在施工过程中随时进行检查检验,若验收不合格,限期反工整改,由此产生的费用损失和工期延误由承包人负责,由于设计变更,非承包方原因造成返工,产生的费用另计,工期顺延。
6.2.2承包人在工程施工中,根据设计需要,通知发包人、监理对已完成的工程分段进行工程验收。
第七条:合同价款与支付
7.1工程价款的确定
7.1.1本工程采用固定单价合同,即以人民币/立方米作为合同综合单价。
7.1.2工程量预估计
7.1.3工程量的确认:工程开工前,发包人与承包人对场内10*10米标高方格网
共同测量确认;工程施工过程中,发包人按照要求进行土方开挖标高控制;发包人根据工程进度分段、分块验收。
7.2工程支付方式
7.2.1工程完成一半付在工程量完成后三天内结清。
7.2.2乙方在施工过程中,其生活费等一切费用由乙方自理。
第八条:其它
8.1本工程采用总承包方式,承包人不得以任何理由转包工程,一旦发现,发包人有权终止合同,由此造成一切费用、工期损失均由承包人承担。
8.2合同生效:本合同双方约定双方盖章签字后生效。
8.3合同份数:本合同正本贰份,双方各执壹份。
8.4未尽事宜双方现场协商解决
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
法定代表人:法定代表人:
电话:电话:
托运方(甲方): 承运方(乙方): 合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上,就甲方所承包的南宁市五象新区玉洞大道渌福坡人工湖项目土方运输作业事宜,达成如下协议: 第一条
工程内容
1、工程名称:五象新区玉洞大道渌福坡人工湖土方工程。
2、工程地点:南宁市五象玉洞大道渌福坡。
3、由乙方负责土方工程运输作业任务,乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从。第二条
工程量和工程承包运输价款、本工程土方约 150万立方米,工期为 一年左右,运输距离及价格:按18~20车计算:运距2公里内76.00元/每车,超出此距离的双方协商解决,此为税后价如果需纳税由甲方负责与乙方无关。以双方共同核实实际路程为准。、每次结算以计量单为准,每次以现金或转账结算。第三条
工程结算方式
工程开工后,每天结算当天的运输量并于第二天将工程款一次性全部付给乙方,柴油由甲方供应比市场价便宜0.5元/每升,住宿、水电费由乙方负责。第四条
运输质量和安全 甲方保证运输道路、取土方装卸土方的畅通,负责协调交警、公路管理等执法部门的道路执法,乙方的车辆若因以上部门被扣车而不能工作则第三日起每天补给被扣车辆每辆500元人民币。但不承担由于乙方司机交通违章而造成的人身与财产损失。乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成土方运输任务。乙方在履行合同过程中,必须确保运输安全。如在运输过程中发生各类人身、财产安全事故,全部由乙方负责。
第五条
运输管理
1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守施工现场交通规则。积极维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通和运输安全,不得乱停、乱靠、乱装、乱卸,不得争道抢行。
2、乙方应当按时、保质、保量完成土石方运输任务。第六条
违约责任
1、本合同生效后,除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外,任何一方不得擅自提前解除合同或终止本合同义务的履行。
2、如因不可抗力因素影响正常运输而造成停工,甲乙双方不属违约。在天气正常的情况下,甲方要保证乙方的正常运行,如果因甲方原因不能正常施工的,第三天起甲方必须付给乙方的车辆每天每辆500元人民币的补助费直到复工为止,3、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则,除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外,还须按虚假部分运输数量的运费的十倍计,违约方应予承担的违约金。
4、甲方应按照本合同的第三条约定及时支付乙方运费,如未能按时支付运输款,则按每天未付款计算1%的利息。
5、乙方运输车辆应按照甲方的要求,在指定时间内进入施工现场,开展运输作业,不得延误。否则,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同。
6、施工完结,甲方结算并支付清乙方的运输款项后,乙方的运输车辆应按照甲方的要求,在指定时间内撤出施工现场,不得延误。
7、乙方运输车辆需服从甲方的统一分配、管理、调度和指挥。
8、乙方必须满足够车辆用于本合同土方运输任务,不得另作其他用途。如发现乙方车辆另在其他工地作业,则罚款每辆1000元人民币给甲方。
9、如果双方中止合同,甲方都必须将余下工程款付清给乙方离场。第七条
争议的解决
本合同在履行中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,任何一方均有权将合同争议向双方所在地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决。第八条
其他约定
1、本合同未尽事宜,经双方协商达成一致后,可另行签订书面补充协议。
2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份,由合同双方各执一份。
甲方:
乙方:
身份证号:
身份证号:
****年**月**日
第一标段土方填筑合同
发包方:____________________ 承建方:____________________
签订日期: 年
月
甲方(发包方):_____________________________ 乙方(承包方):_____________________________
工程名称:
工程地点:
工程性质:
甲乙双方经友好协商,乙方自愿承包甲方工程内土方填筑工程,本着双方平等、互利双赢原则。为明确双方的权利和义务经双方共同协商,签订如下合同条款:
一、土方单价:
1.土方综合价包挖、运、填、压实每立方米__________元,运距____公里,超过____公里距离单价另定,建筑税由甲方负责。
2.清淤泥、清表、台背回填等附属及线外工程单价另协商解决。
1)清淤工程量确认方式为:以业主、监理、施工方三方联测的数据为准。2)变更增加的清淤泥工程量确认方式为:甲、乙双方现场测量的工程量为准,并以此工程量作为支付乙方工程款依据,由甲方当场签认乙方工程量。
3)上述两点工程量确认办法若与业主出台清淤计量办法冲突时,按第 2)条执行。
二、计量方式:
以设计图纸提供的土方工程量为标准,每计量期按时计量,计量单乙方留一份。
三、付款方式:
应计量支付给乙方除业主扣除外,根据施工实量预支工程款,保证工地的正常生产生活开支,到年终扣除油款及借、预支部分,甲方按业主支付扣除外应留乙方10%工程款到路基土方完成验收合格后,一次性付清业主、甲方扣除部分。(第一款建筑税除外)
四、甲方责任:
1)柴油由甲方负责提供。(其价款在每年年终甲方按业主上次实际款额扣除)2)甲方负责安排指导乙方施工,并负责资料填制和测量放线与现场土工实验。乙方要保证安排所需人员配合甲方上述工作,所派人员必须服从甲方技术人员的安排,否则甲方有权要求另行派人。
3)甲方负责协调施工中当地群众干扰正常施工纠纷,若因乙方施工造成纠纷,发生的费用由乙方负责。
五、乙方责任:
1)听从甲方和项目部及监理的;监督管理指挥调度施工,按土方施工相关规范保质保量的完成工程任务。
2)根据工程施工要求,乙方服从甲方和有关主管单位设备进场要求,备足机械设备进场。若因设备不齐造成施工误期和进度缓慢,发生的后果乙方承担全部责任。甲方在不得已的情况下,可直接安排设备进场,并在乙方工程款中支付其设备租赁费用。
3)乙方负责机械及运输车辆的安全,做好机械设备、物品防盗工作,甲方不承担由前所述安全、防盗引发的任何责任。
4)设备进出场全部由乙方自理(包括顺利退场和费用)。5)乙方认真做到文明施工:
文明施工,乙方必须按图在甲方放线红线内施工,不得损坏红线外当地群众利益和环境,违反本条所产生的责任由乙方承担。
质量安生管理,必须按路基施工规范及监理规范进行施工,由于质量问题造成返工损失由乙方全部承担,若因质量造成重大损失除承担全部损失外,甲方有权要求乙方退场并另调入土方施工队伍,乙方不得提出异议。
乙方必须管理好自己的所有参工人员,做到文明不扰民、团结进取。不允许在工地内发生打架斗殴,若违反甲方有权按一次罚200—5000元人民币罚款,在月支付时扣除。
乙方主动做好生产安排,确保机械操作安全、设备完好,保障参工人员人身安全,在工期内出现的任何安全责任全部由乙方负责,甲方不承担任何安全责任。
乙方负责做好挖填方,上下边坡修坡平整。
乙方负责做好填方段边坡临时排水,若造成冲刷及毁坏由乙方平整修复。 施工现场由乙负责,按环保要求文明施工要做好以上工作。
六、其它事项:
1)因甲方造成计量迟误,付款不及时或甲方人为因素造成停工,乙方施工无法正常进行,乙方有权选择停工或退场。
2)运土汽车进场后当地路政或有关部门施工区内找麻烦,甲方应出面协调解决,费用由乙方自理。
3)乙方应服从甲方调用机械设备,进行土方填筑工程外的施工活动,包括本工程段内的其它施工工种租用,上述均按实际需要调查,乙方负责完成其调用台班签证,甲方有义务做好乙方台班费用的代扣代付工作,其价格按口头协商的价位执行。七.未尽事宜:
甲乙双方另行协商解决。
以上条款双方共同守,甲乙双方各执一份,签字生效。
甲方:(章)
乙方:(章)
法人代表:
法人代表:(签字、盖章)
(签字、盖章)
授权代表人:(签字)
授权代表人:(签字)
合同签订日期:
发包方:
(简称甲方)承包方:
(简称乙方)
发包方将北门工地土石方工程发包给乙方施工,根据《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规,在自愿、平等、互利的原则下,经甲、乙双方协商一致签订此合同。
一、工程名称:北门工地()
二、工程地点:桐梓县北大门
三、工程承包内容:施工现场甲方需要挖运的土石方;施工图纸范围内基础及地下室土石方开挖工程,包括:所有土石方全部挖、运及场地平整等。另外,机械不能完成作业的死角,由乙方采用自行处理,其产生的所有费用由乙方自行负责。(施工范围及标高控制由甲方负责,乙方必须服从甲方现场管理人员安排)。
四、工程承包单价:
1、基础及地下室图纸范围内土石方(紧方)为:32元/m3。()
以上合同单价包括:土石方挖运机械费、挖运土石方铺设道路所产生的费用(材料费、机械费)、施工现场场地平整费、弃土场场地费及场地平整费、管理费、利润等费用,不包括税金,结算价款以甲、乙双方现场实际收方为准。
甲、乙双方在合同签订时已考虑了施工期间可能出现的环境影响、道路情况、车辆运输、管理情况、施工检查以及可能出现 车队和村民阻挠施工等一切影响工程的因素(自然灾害等不可抗拒的因素除外)和市场变化(如:油价涨跌)等可能影响施工的因素。土石方挖运上需要的相关手续及可能发生的一切费用和相关法律责任由乙方自行负责。(包括:市政、环卫、城管、运管等相关部门上报、审查手续,土石方弃点、挖方、装车、运输等费用及各种机械进出场费用、机械使用费用、施工场地内道路铺设(材料费、机械费)、运输道路的清洁、运输车辆遮盖及清洗费用、乙方施工人员的保险)。
除发生不可抗拒的自然灾害外,甲、乙双方均不得以其他任何原因提出调整单价,所有协调费用均在合同承包单价之内。
五、付款方式:
乙方进场开始施工及施工过程中,甲方不预付工程款。整个土石方工程施工完成,经甲方现场验收合格并办理结算手续后,10日内支付工程价款60%,余款待甲方收到建设单位第1次工程进度款后10日内付足。
六、合同工期:
合同工期:从甲方书面通知至工程完工,总工期
天。合同签订时乙方充分考虑施工期间环境影响、道路情况、车辆运输、管理情况、施工检查、政策变化以及可能出现车队和村民阻挠施工等一切可能影响工程施工进度的因素,工期不予调整。因施工现场停水、停电无法进行土车辆轮胎清洗,工期顺延;遇下雨(自然灾害等不可抗拒因素)及政府部门运土道路交通管制无法进行土方挖运,工期顺延;因工程量增加或甲方原因造成的工期延误,总工期顺延。
七、安全责任:
乙方在施工过程中要以安全为重,施工步骤严格按照甲方要求进行,服从现场管理人员安排,杜绝野蛮施工。机械施工过程中要安排专职人员负责安全,密切关注周围情况,确保施工安全。在土方开挖及土方运输过程中所发生的一切伤亡事故,由乙方自行负责。
八、违约责任:
因乙方原因或责任造成本土石方工程终止的,由乙方承担违约责任,已完成工程量(甲、乙双方现场确认)按照合同约定价格的50%进行结算,且乙方不得以任何理由在施工现场聚众闹事。
九、合同签订:
本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,合同签订后开始有效。工程完工,甲、乙双方结清所有工程款后合同自动失效。合同未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:
乙方:
****年**月**日
【土方合同范本】推荐阅读:
施工合同--土方10-05
回填土方合同11-19
最新土方合同范本03-09
土方合同书06-22
土方外运合同09009-30
工程承包合同(土方挖掘)05-31
基坑土方开挖、外运承包合同07-06
基础土方工程承包合同07-08
土方工程承揽合同书01-02
回填土方供运承包合同06-18