二建施工管理模拟试题（精选8篇）
一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1 编制施工机械台班使用定额时，施工机械必须消耗时间包括有效工作时间，不可避免的中断时间以及()A.施工本身造成的停工时间 B.非施工本身造成的停工时间 C.低负荷下的工作时间
D.不可避免的无负荷工作时间 答案：D 2.某建设工程项目施工采用施工总承包管理模式，其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受()的工作指令。A.建设单位 B.设计单位
C.施工总承包管理企业 D.施工承包企业 答案：C 3 线性组织结构模式的特点之一是()A.组织内每个工作部门可能有多个矛盾的指令源 B.组织内每个工作部门有横向和纵向两个指令源 C.能促进组织内管理专业化分工
D.组织内每个工作部门只接受一个上级的直接领导 答案：D 4 编制施工管理任务分工表，涉及到的事项有：①确定工作部门或个人的工作任务；②项目管理任务分解；③编制任务分工表。正确的编制程序是()A.①②③ B.②①③ C.③①② D.②③① 答案：B 5 能反映项目组织系统中各项工作之间逻辑关系的组织工具是()A.项目结构图 B.工作流程图 C.工作任务分工表 D.组织结构图 答案：B 6.对整个建设工程项目的施工进行战略部署，并且是指导全局性施工的技术和经济纲要的文件是()A.施工总平面图 B.施工组织总设计 C.施工部署及施工方案 D.施工图设计文件 答案：B 7.下列项目目标控制工作中，属于主动控制的是()A.事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素 B.目标出现偏离时采取纠偏措施 C.进行目标的实际值与计划值的比较
D.分析目标的实际值与计划值之间存在偏差的原因 答案：A 8.运用动态控制原理控制施工进度、质量目标除各分部分项工程的施工质量外，还包括()A.建筑材料和有关设备的质量 B.设计文件的质量 C.施工环境的质量
D.建设单位的决策质量 答案：A 9.项目管理目标责任书应在项目实施之前，由()或其授权人与项目经理协商制定。A.企业董事长 B.企业法定代表人 C.企业总经理
D.主管生产经营的副总经理 答案：B 10.在建筑安装工程费用的项目组成中，工具用具使用费属于()A.施工机械使用费 B.材料费 C.措施费
D.企业管理费 答案：D 11.下列为防范土方开挖过程中塌方风险而采取的措施，属于风险转移对策的是()A.投保建筑工程一切险 B.设置警示牌
C.进行专题安全教育 D.设置边坡护壁 答案：A 12.根据《建设工程质量管理条例》，未经()签字的建筑材料不得在工程上使用。A.监理员
B.专业监理工程师 C.总监理工程师代表 D.总监理工程师 答案：B 13.若按项目组成编制施工成本计划，项目应按()的顺序依次进行分解。A.单项工程-单位工程-分部工程-分项工程 B.单项工程-分部工程-单位工程-分项工程 C.单位工程-单项工程-分部工程-分项工程 D.单位工程-单项工程-分项工程-分部工程 答案：A 14.对于需要实施旁站监理的施工关键部位、关键工序，施工企业应在进行施工前()小时，书面通知项目监理机构。A.12 B.24 C.36 D.48 答案：B 15.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2003］206号）施工中对建筑材料的一般鉴定、检查费用应计入建筑安装工程()A.材料费 B.经费 C.措施费
D.企业管理费 答案：A 16.对建设工程项目管理而言，风险是指可能出现的影响项目目标实现的()A.不确定因素 B.错误决策 C.不合理指令 D.设计变更 答案：A 17.建设工程施工管理中的组织结构图反映的是()A.一个项目管理班子中各组成部门之间的逻辑关系 B.一个项目中各组成部分之间的组织关系
C.一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系 D.一个项目中各组成部分之间的逻辑关系 答案：C 18.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2003］206号），施工企业为保障安全施工搭设的防护网的费用应计入建筑安装工程()A.直接工程费 B.措施费 C.经费
D.企业管理费 答案：B 19.对项目的结构进行逐层分解所采用的组织工具是()A.项目结构图 B.组织结构图 C.合同结构图 D.工作流程图 答案：A 20.下列施工安全的制度保证体系中，属于日常管理制度的是()A.安全生产责任制度 B.安全生产奖惩制度 C.安全生产值班制度 D.安全生产检查制度 答案：D 21.关于施工定额的说法，正确的是()A.施工定额是以分项工程为对象编制的定额
B.施工定额由劳动定额、材料消耗定额、施工机械台班消耗定额组成 C.施工定额广泛适用于施工企业项目管理，具有一定的社会性 D.施工定额由行业建设行政主管部门组织有一定水平的专家编制 答案：B 23.某施工工序的人工产量定额为4。56㎥，则该工序的人工时间定额为（）A.0.22工日/㎥ B.0.22工日 C.1.76/㎥
D.4.56工日/㎥ 答案：B 24.施工成本管理的每一个环节都是相互联系和相互作用的，其中()是成本决策的前提。A.成本预测 B.成本计划 C.成本核算 D.成本考核 答案：A 25.下列各项工作任务，属于施工准备阶段建设监理工作任务的是()A.审查施工单位选择的分包单位的资质 B.组织设计单位向施工单位进行技术交底 C.编制单位工程施工组织设计
D.检查和确认运到现场的材料的质量 答案：A 26.建设工程项目施工准备阶段的施工预算成本计划以项目实施方案为依据，采用()编制形成。
A.人工定额 B.概算定额 C.预算定额 D.施工定额 答案：D 27.施工成本计划作为施工成本控制的指导文件，其内容包括()A.预定的具体成本目标和实现控制目标的措施 B.预定的具体成本目标和有可能出现的成本偏差 C.预定的经济效益目标和实现经济效益目标的手段 D.可能的工程变更和对变更的控制措施 答案：A 28.实行总分包模式的施工项目，对分包项目安全计划的管理方式是()A.分包人编制后直接报送业主，业主负责管理 B.分包人编制后直接报送监理方，监理方负责管理 C.纳入总包项目安全计划，分包人服从总承包人的管理 D.分包人自行编制分包项目安全计划，并自行负责管理 答案：C 29.用曲线法进行施工成本偏差分析时，在检测时间点上已完工作实际费用曲线与已完工作预算费用曲线的竖向距离表示()A.累计费用偏差 B.累计进度偏差 C.局部进度偏差 D.局部费用偏差 答案：A 30.根据国际惯例，承包商自有设备的窝工费一般按()计算。A.台班折旧费
B.台班折旧费+设备进出现场的分摊费 C.台班使用费
D.同类型设备的租金 答案：A 31.某建设工程施工合同约定：“工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时扣起……”。已知合同总价200万元，工程预付款24万元，主材费的比重为60%，则该工程预付款起扣点为()万元。A.24 B.120 C.160 D.176 答案：C
32、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.编制项目建议书属于建设工程项目全寿命周期()A.决策阶段的工作 B.实施阶段的工作 C.设计准备阶段的工作 D.施工阶段的工作 答案：A 33.根据GB/T 19000-2000质量管理体系标准，质量管理就是确定和建立质量方针、质量目标及职责，并在质量管理体系中通过()等手段来实施和实现全部质量管理职能的所有活动。A.质量规划、质量控制、质量检查和质量改进 B.质量策划、质量控制、质量保证和质量改进 C.质量策划、质量检查、质量监督和质量审核 D.质量规划、质量检查、质量审核和质量改进 答案：B 34.工程项目的质量终检存在一定的局限性，因此施工质量控制应重视()A.竣工预验收 B.竣工验收 C.过程控制 D.事后控制 答案：C20.36施工企业质量管理体系文件中，阐明质量政策、质量体系等的文件是()A.质量手册 B.程序文件 C.质量计划 D.质量记录 答案：A 37.对进入施工现场的钢筋取样后进行力学性能检测，属于施工质量控制方法中的()A.目测法 B.实测法 C.试验法
D.无损检验法 答案：C 38.某基础工程一次连续浇筑同配合比的混凝土1100㎥，按规定改基础工程的混凝土每（）㎥取样不得少于一次 A.100 B.200 C.300 D.400 答案：B 39.对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂、成桩质量可靠性低的灌注桩所形成的地基及复合地基，应采用()进行检验。A.静载荷试验的方法 B.低应变法 C.高应变法
D.动载荷试验的方法 答案：A 40.工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是()A.向监理工程师提交索赔证据 B.提出索赔意向通知 C.提交索赔报告
D.与业主就索赔事项进行谈判 答案：B 41.检验批质量验收时，认定其为质量合格的条件之一是主控项目质量()A.抽检合格率至少达到85％ B.抽检合格率至少达到90％ C.抽检合格率至少达到95％
D.全部符合有关专业工程验收规范的规定 答案：D 42.建设工程施工项目竣工验收应由()组织。A.监理单位 B.施工企业 C.建设单位
D.质量监督机构 答案：C 43.某混凝土结构工程施工完成2个月后，发现表面有宽度0.25mm的裂缝，经鉴定其不影响结构安全和使用，对此质量问题，恰当的处理方式是()A.修补处理 B.加固处理 C.返工处理 D.不作处理 答案：A 44.建设工程质量监督机构进行第一次施工现场监督检查的重点是()A.施工现场准备情况 B.检查施工现场计量器具
C.参加建设的各单位的质量行为 D.复核项目测量控制定位点 答案：C 45.根据《标准施工招标文件》，现场地质勘探资料、水文气象资料的准确性应由()负责。A.地质勘察单位 B.发包人 C.承包人 D.监理人 答案：B 46.一般情况下，验收合格工程的实际竣工日期为()A.组织工程竣工验收的日期 B.承包人实际完成工程的日期
C.承包人提交竣工验收申请报告的日期
D.工程竣工验收后，发包人给予认可意见的日期 答案：C 47.某建设项目施工合同约定，由承包人负责采购项目所需的断桥隔热门窗，现设计要求的质量标准高于国家标准，则在材料采购合同中，对该项质量标准约定应按()执行。A.相应的企业标准 B.设计要求
C.颁布的国家标准
D.颁布的国家标准与设计要求综合确定的标准 答案：B 48.某建设工程的单价合同中，双方根据估算的工程量约定了一个合同总价，而在实际结算时原合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则该工程价款结算应以()为准。
A.签订的合同总价
B.合同中各项单价乘以实际完成的工程量之和 C.实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和 D.双方重新协商确定的单价和工程量 答案：B 49.关于成本加固定费用合同的说法，正确的是()A.在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下宜采用成本加固定费用合同 B.报酬总额随工程成本的加大而增加
C.由于酬金金额固定，承包商在缩短工期方面没有积极性 D.通常在非代理型CM模式的合同中采用 答案：A 50.根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成2人死亡的生产安全事故属于()A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故 答案：D 51.施工单位负责人接到施工现场发生安全事故的报告后，应当在()小时内向事故发生地有关部门报告。A.1 B.5 C.12 D.24 答案：A 52.施工安全管理目标策划中，施工现场应实现各类人员的安全教育，并要求特种作业人员持证上岗率和操作人员三级安全教育率分别达到()A.95%，95% B.95%，100% C.100%，95% D.100%，100% 答案：D 53.施工现场安全“五标志”中，“佩戴安全帽”属于()标志。A.指令 B.禁止 C.警告 D.提示 答案：A 54.施工现场的职业健康安全与环境管理的实施，须根据项目的形式、结构类型、地理环境等进行调整，这是由项目的()特点导致的。A.流行性 B.复杂性 C.单件性 D.长期性 答案：C 55.根据GB／T 24001（中国环境管理体系）-ISO 14001标准的应用原则，在组织的管理体系中，环境管理体系()A.应在组织整个管理体系之外独立存在
B.不必成为独立的管理系统，应纳入组织整个管理体系中 C.应融入组织的质量和职业健康安全管理体系中
D.应在组织的整个管理体系之上，作为其他管理体系的基础 答案：B 56.施工现场混凝土搅拌车清洗产生的污水，应()A.有组织地直接排入市政污水管网 B.经一次沉淀后排入市政排水管网 C.分散直接排入市政污水管网
D.经二次沉淀后排入市政排水管网 答案：D 57.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），如果干扰事件对建设工程的影响持续时间长，承包人应按监理工程师要求的合理间隔提交()A.索赔意向通知 B.中间索赔依据 C.中间索赔报告 D.索赔声明 答案：C 58.工程项目信息管理的核心指导文件是()A.信息编码体系 B.信息分类标准 C.信息管理手册 D.信息处理方法 答案：C 59.某地铁工程，业主将10座车站的土建工程分别发包给10个土建施工单位，机电安装工程分别发包给10个机电安装单位。业主采用的承发包模式是()A.施工总承包模式 B.施工平行承发包模式 C.施工总承包管理模式 D.EPC承包模式 答案：B 60.某工程项目采用施工总承包管理模式，如施工总承包管理单位想承接该工程部分具体工程的施工任务，则其可通过()A.监理单位委托取得任务 B.投标竞争取得任务
C.施工总承包人委托取得任务 D.自行分配取得任务 答案：B 61.某施工合同实施过程中出现了偏差，经过偏差分析后，承包人采取了夜间加班、增加劳动力投入等措施。这种调整措施属于()A.组织措施 B.技术措施 C.经济措施 D.合同措施 答案：A 62.下列情形中，承包人不可以提起索赔的事件是()A.法规变化
B.对合同规定以外的项目进行检验，且检验合格 C.因工程变更造成的时间损失
D.不可抗力导致承包人的设备损坏 答案：D
二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有1个最符合题意，至少有 1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.下列项目管理工作中，属于施工方项目管理任务的有()A.施工质量控制 B.施工成本控制 C.施工进度控制
D.分包单位人员管理 E.施工安全管理 答案：A^B^C^E^ 2.关于施工管理职能分工的说法，正确的有()A.管理职能的分工表和岗位责任描rohen@vip.qq.com述的作用是完全相同的 B.不同的管理职能可由不同的职能部门承担 C.项目各参与方都应编制各自的管理职能分工表
D.管理职能分工表既可用于企业管理，也可用于项目管理
E.管理职能分工表只反映项目经理和项目技术负责人的工作任务 答案：B^C^D^ 3.单位工程施工组织设计的主要内容有()A.工程概况及施工特点分析 B.施工方案的选择 C.施工总进度计划
D.各项资源需求量计划
E.单位工程施工总平面图设计 答案：A^B^D^E^ 4.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2006），施工企业项目经理在承担项目施工 管理过程中，应具有的权限有()A.参与项目招标、投标和合同签订 B.制定内部计酬办法 C.参与组建项目经理部 D.选择监理单位 E.选择分包人 答案：A^B^C^ 5.下列建设工程施工风险的因素中，属于技术风险因素的有()A.承包商管理人员的能力 B.工程设计文件 C.工程施工方案 D.合同风险 E.工程机械 答案：B^C^E^ 6.工程项目施工风险管理过程中，风险识别工作包括()A.收集与施工风险有关的信息 B.确定风险因素
C.分析风险因素发生的概率 D.分析各种风险的损失量 E.编制施工风险识别报告 答案：A^B^E^ 7.建设工程定额中的周转材料消耗量指标，应该用()等指标表示。A.一次使用量 B.摊销量
C.周转使用次数 D.最终回收量 E.理论净用量 答案：A^B^ 8.施工成本分析的基本方法有()A.比较法 B.比率法 C.平衡法
D.因素分析法 E.差额计算法 答案：A^B^D^E^ 9.施工文件档案管理的内容主要包括四大部分，分别是()A.工程施工技术管理资料 B.工程合同文档资料 C.工程质量控制资料 D.竣工图
E.工程施工质量验收资料 答案：A^C^D^E^
10.某项目包含两个单项工程，分别发包给甲，乙两个承包商。工程竣工后，发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还诶支付结算价款；发包人认可竣工验收报告已经1个月，但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。对此，以下说法正确的有（）A.发包人应按银行同期存款利率向甲支付拖欠的利息，并承担违约责任 B.甲可与发包人协议将工程折价，并从工程折价的价款中优先受偿 C.甲可以申请法院将工程依法拍卖，并从拍卖的价款中优先受偿 D.若发包人要求交付工程，乙承包商应当交付
E.若发包人不要求交付工程，乙承包商应承担保管责任 答案：B.C.D.E 11.对于采用变动总价计价的施工合同，在合同中通常可以约定调整合同价款的情况有()A.估计工程量误差
B.设计变更导致工程量发生变化 C.设计变更导致工程条件发生变化
D.通货膨胀使工料成本增加超过一定幅度 E.政府政策变化影响到合同价款 答案：B^C^D^E^ 12.下列施工现场质量检查，属于实测法检查的有()A.肉眼观察墙面喷涂的密实度
B.用敲击工具检查地面砖铺贴的密实度 C.用直尺检查地面的平整度
D.用线锤吊线检查墙面的垂直度 E.现场检测混凝土试件的抗压强度 答案：C^D^ 14.施工进度计划的调整包括()A.调整工程量
B.调整工作起止时间 C.调整工作关系
D.调整项目质量标准 E.调整工程计划造价 答案：A^B^C^ 15.按有关施工质量验收规范规定，必须进行现场质量检测且质量合格后方可进行下道工序的有()A.地基基础工程 B.主体结构工程 C.模板工程
D.建筑幕墙工程 E.钢结构及管道工程 答案：A^B^D^E^ 16.建设工程施工质量事故调查报告的主要内容应当包括()A.工程概况、事故概况 B.质量事故的处理依据
C.事故调查中的有关数据、资料 D.事故处理的建议方案 E.事故处理的初步结论 答案：A^C^D^ 17.施工过程中政府质量监督检查的内容主要包括()A.工程实体质量
B.质量控制资料的完成情况 C.施工组织设计文件 D.质量管理组织架构
E.参与工程建设各方的质量行为及质量责任制的履行情况 答案：A^B^E^ 18.施工安全技术交底要求做好“四口”、“五临边”的防护设施，其中“四口”指()A.通道口 B.工地出入口 C.楼梯口 D.电梯井口 E.预留洞口 答案：A^C^D^E^ 19.根据《建设工程施工现场管理规定》，施工单位的下列做法中，符合防止环境污染措施要
求的有()A.将冲洗车辆的泥浆水未经处理直接排入河流 B.施工现场位于城市郊区，在现场熔融沥青 C.使用密闭容器将高空废弃物运输至地面 D.将有毒有害废弃物作为土方回填 E.对产生噪音的机械，安装降噪设备 答案：C^E^ 20.下列有关《标准施工招标文件》（2008版）“通用合同条款”内容的表述，正确的有()A.发包人要对其提供的地质勘探、水文气象资料的准确性负责 B.监理人应组织设计单位向承包人进行设计交底
C.承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任 D.监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知
E.在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，应由承包人按合同规定进行修复
答案：A^C^D^E^ 21.承包人提交竣工验收申请报告的条件包括()A.合同范围内的单位工程和工作已完成并符合合同要求 B.发包人已支付竣工结算价款
C.已按合同要求备齐了符合要求的竣工资料 D.竣工验收资料已经档案管理部门验收合格 E.监理人已经出具质量评估报告 答案：A^C^ 22.根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），分包人的工作包括()A.对分包工程进行施工、保修 B.向承包人提供详细施工组织设计 C.向监理方提交季度、月度进度报告
D.负责未交付的已完分包工程的成品保护工作 E.向业主按月提交工程款结算报告 答案：A^B^D^ 23.下列施工文档资料中，应归档为工程施工技术管理资料的有()A.图纸会审记录 B.交工验收证明书 C.交接检查记录 D.竣工图
《建设工程施工合同 (示范文本) 》 (GF-2013-0201) (以下简称“2013版施工合同”) 已于2013年7月1日开始使用, 全国各地对2013版施工合同的学习、解读与讨论仍在热烈进行之中。与十四年前的99版文本相比, 2013版施工合同在99版文本基础上有了许多突破与创新, 从承发包双方权利义务方面条款的设置上更能体现对等性与公平性。可以肯定, 2013版施工合同在建筑工程领域中的广泛运用趋势, 定势不可挡!2013版施工合同更好地平衡了承发包双方的权利义务, 同时也对承包人的施工管理提出了更高的要求。2013版施工合同对承包人作出的默示条款存在一定风险, 应当引起承包人的高度重视。笔者现结合法律实践, 对2013版施工合同中有关承包人的七大默示条款进行诠释, 以便建筑施工企业更好地理解与运用。
默示一:因承包人原因引起的暂停施工, 承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的, 视为承包人无法继续履行合同
【条文内容】7.8.2承包人原因引起的暂停施工:因承包人原因引起的暂停施工, 承包人应承担由此增加的费用和 (或) 延误的工期, 且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的, 视为第16.2.1项【承包人违约的情形】第 (7) 目约定的承包人无法继续履行合同的情形。
【风险破解指南】本条款可能引起发包人向承包人追责, 乃至行使合同解除权的不利后果, 承包人在使用时应重点把握:
1.承包人在发生暂停施工时, 应及时分析原因, 积极寻求对策, 坚决不能放任处理;承包人可与发包人协商, 在专用合同条款中对84天的期限加以延长。
2.承包人在收到监理人复工指示后, 没有正当理由与证据的, 应严格按照复工指示中载明的日期复工;如承包人有理由及证据不能复工的, 应及时向发包人与监理人提出异议。
3.在收到复工指示后但复工日期到来前出现新的情况致使承包人无法按期复工的, 承包人应及时向发包人与监理人提交无法按期复工的申请, 详细说明原因以及迟延复工的期限等, 并附上相关证明材料。
4.因非承包人原因导致无法按期复工的, 承包人还应同时做好项目现场的人员 (包括施工和管理人员) 、机械台班等记录, 作为向相关责任人主张赔偿损失的有利证据。
5.做好复工记录与确认工作;做好函件的签收与发放工作。
默示二:承包人未按监理人要求参加合同 (单价及总价) 的计量复核或抽样复测的, 监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量
【条文内容】12.3.3单价合同的计量、12.3.4总价合同的计量:除专用合同条款另有约定外, 单价合同及总价合同的计量按照本项约定执行:
(1) 承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告, 并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
(2) 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人, 以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的, 有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测, 并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的, 监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。……
【风险破解指南】本条款可能引起以监理人复核或修正的工程量作为实际完成工程量, 进而影响到进度款支付与最终工程量的审核的不利后果, 承包人在使用时应重点把握:
1.承包人应注意条款设置的时间约定, 考虑编制报送日期与截至日期的间距, 预留合理且充分的时间完成工程量的上报。
2.承包人的计量必须及时, 同时要注意与分部分项验收的紧密联系, 如隐蔽工程的计量, 必须在隐蔽工程覆盖之前完成, 做好复核与确认工作。
3.因2013版施工合同中对计量程序的约定仅为一般性约定, 承包人可在专用条款中进一步明确工程量计算规则的标准与操作规则, 以防默示条款的风险。
4.如承包人对监理人的复核或抽样复测有异议, 应及时书面形式向发包人与监理人主张, 应配合监理人进行复核与抽测等。
默示三:承包人无正当理由不参加发包人组织的联动试车, 视为认可试车记录
【条文内容】13.3.1试车程序:工程需要试车的, 除专用合同条款另有约定外, 试车内容应与承包人承包范围相一致, 试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行:…… (2) 具备无负荷联动试车条件, 发包人组织试车, 并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求, 承包人按要求做好准备工作。试车合格, 合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的, 视为认可试车记录。
【风险破解指南】
1.不参加试车应有正当理由, 并书面向发包人与监理人提出, 附上相关证据材料予以说明。
2.承包人可以就试车约定与发包人协商, 在专用条款中进行调整。
默示四:承包人在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内未提出异议的, 视为认可发包人的审批结果
【条文内容】14.2竣工结算审核:…… (3) 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的, 对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议, 并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核, 或按照第20条【争议解决】约定处理。对于无异议部分, 发包人应签发临时竣工付款证书, 并按本款第 (2) 项完成付款。承包人逾期未提出异议的, 视为认可发包人的审批结果。
【风险破解指南】本条款可能引起以发包人审批结果作为最终竣工结算款的不利后果, 承包人在使用时应重点把握:
1.承包人应对发包人签认的竣工付款证书进行细致审核, 区分无异议部分及有异议部分, 并针对有异议部分进行举证说明观点。
2.承包人对发包人签发的竣工付款证书有异议的, 应在收到竣工付款证书后7天内以书面形式就有异议部分向发包人提出异议并附相应的依据材料, 同时, 明确要求发包人对无异议部分立即签发临时付款证书, 使得无争议部分先行进入发包人的付款环节, 保障承包人及早收到工程款。
3.做好异议材料的签收与保管工作。
默示五:承包人未在知道或应当知道索赔事件发生后28天内发出索赔意向通知书的, 丧失要求追加付款和 (或) 延长工期的权利
【条文内容】19.1承包人的索赔:根据合同约定, 承包人认为有权得到追加付款和 (或) 延长工期的, 应按以下程序向发包人提出索赔:
(1) 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内, 向监理人递交索赔意向通知书, 并说明发生索赔事件的事由;承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的, 丧失要求追加付款和 (或) 延长工期的权利;……
【风险破解指南】本条款可能引起承包人丧失索赔权利的不利后果, 承包人在使用时应重点把握:
1.承包人应及时 (合同当事人约定的时间内) 收集并固定可以证明索赔事件发生的事实材料, 比如书面签证文件、相关照片、施工记录、变更材料、现场影音资料等。
2.承包人应在知道或者应当知道索赔事件发生后28天内, 向发包人与监理人均递交索赔意向通知书, 并说明发生索赔事件的事由与依据材料。
3.承包人应做好索赔意向书的递交工作:一是确保索赔意向书被合同约定的有权签收人签收;二是签收人应在签收记录上签字并注明准确的签收日期;三是保管好签收记录原件;四是送达工作还可通过EMS快递、挂号信、公证送达等方式进行。
默示六:承包人在收到发包人索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内未答复的, 视为认可发包人的索赔要求
【条文内容】19.4对发包人索赔的处理:对发包人索赔的处理如下: (1) 承包人收到发包人提交的索赔报告后, 应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料; (2) 承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内, 将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的, 则视为对发包人索赔要求的认可;……
【风险破解指南】本条款可能引起认可发包人索赔要求的不利后果, 承包人在使用时应重点把握:
1.承包人应在收到发包人索赔报告之日起28日内完成审核, 并将索赔处理结果以书面形式答复发包人;务必做好签收送达工作, 务必向有权签收人进行送达, 必要时同时邮寄。
2.承包人的答复可以是同意或部分同意发包人的索赔要求, 也可以是明确地拒绝发包人的全部索赔要求, 但是, 无论实质的处理结果如何, 在程序上承包人一定要在这个期限内作出明示书面答复, 否则会产生视为同意发包人的索赔要求的法律风险。
默示七:承包人接收竣工付款证书后, 视为已无权再提出在工程竣工接受证书颁发前所发生的任何索赔
【条文内容】19.5提出索赔的期限: (1) 承包人按第14.2款【竣工结算审核】约定接收竣工付款证书后, 应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。 (2) 承包人按第14.4款【最终清算】提交最终结清申请单中, 只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
【风险破解指南】本条款可能引起承包人无法如期获得索赔的不利后果, 承包人在使用时应重点把握:
1.承包人在合同履行过程中应及时做好记录和资料保存的工作, 发生索赔事件时应及时 (在合同约定的时间内) 进行索赔主张, 避免拖延索赔导致索赔权利的丧失。
2.承包人应严格按照合同约定做好竣工结算, 确保在竣工结算时对工程造价、违约金、赔偿金等进行全面考虑与主张;在报送结算资料时, 应同时将造价、违约金与赔偿损失等一并提交发包人审核。
3.承包人应对工程接收证书颁发后发生的索赔事件按照合同约定的索赔程序及时向发包人索赔, 并在最终结清申请单中一并提出。
4.承包人与发包人可另行协商将工程造价结算与违约责任、索赔等分别处理, 以防在结算时因追责而影响工程造价的审核与确认。
结语
摘要：本文介绍了企业管理ERP沙盘模拟对抗的内容，结合团队管理的相关知识，对整个模拟对抗中的团队管理进行了分析。
关键词：ERP沙盘模拟对抗团队管理
0引言
企业管理ERP沙盘模拟对抗实训课程引入到我国高校管理专业的教学中已经很多年了，该课程是一种体验式的互动学习，在一定程度上解决了对学生实践能力培养薄弱的难题，填补了管理类学科各专业实践性教学环节的空白，提高了学生的实践能力、动手能力和就业竞争力。现在每年也有全国性的沙盘模拟对抗比赛，如用友ERP模拟沙盘大赛、金蝶模拟沙盘大赛等。在沙盘的模拟对抗中，有的老师认为是经营策略最重要，有的老师认为财务预算最重要，而我认为在整个模拟对抗中应该是团队管理最重要。
1企业管理ERP沙盘模拟简介
沙盘原是军事战争中战地指挥工具，通过实物模型可以直观地了解整个战场的全貌，从而迅速制定出有效的作战计划。利用沙盘模型，指挥员无需亲临现场，也能对战局了然于胸，从而运筹帷幄，胸有成竹。ERP是英文Enterprise Resource Planning的缩写，中文意思是企业资源计划。ERP是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP集信息技术与先进的管理思想于一身，可以帮助企业合理调配资源，最大化地创造社会财富。ERP是企业管理、财务管理以及信息技术等多种学科相结合的综合产物，是一个集组织模型、企业规范、管理方法为一体的综合管理应用体系，是一种崭新的管理思想。ERP沙盘模拟对抗实训课程借助沙盘模具，基本再现了企业经营管理的过程，将企业的主要部门和工作对象制作成类似的实物模型，将企业运行过程设计为动作规则，进而模拟企业的经营过程，这样就将“企业”搬进了课堂。
在实训课程中，我们将参加实训的学生分成6～8组，每组5～6人，模拟企业经营6～8年。小组的每位成员分别担任CEO、财务总监、营销总监、生产运营总监、采购总监、信息总监等职务。各组分别代表不同的企业，是同一行业中的竞争对手，各组必须根据市场需求预测和竞争对手的动向，决定本企业的产品、市场、销售、融资、生产等方面的长、中、短期策略。每一年末用会计报表结算经营结果，分析经营结果，制定改进方案，然后继续经营下一年。在实训课程中，学生要对广告费用投入、产品研发、市场开拓、原材料采购、生产能力调整、贷款以及资金使用等一系列企业生产经营活动作出决策，形成决策方案。
2团队管理
团队管理(team management)指在一个组织中，依据成员工作性质、能力组成各种小组，参与组织各项决定和解决问题等事务，以提高组织生产力和达成组织目标。史东和傅立曼(James A.F.Stone&R.Edward Freeman)提出团队建立有两种形式：①管理人员和部属所组成永久性团队，常常称为家庭式小组(familygroup)；②为解决某一特定问题所组成的团队，称为特定式小组(special group)。后者可以说是一种临时性或任务性的组织，一旦问题解决，可能就解散了。根据这个定义，那么在企业管理ERP沙盘模拟对抗中的小组就属于这种特定式小组。团队管理要运用成员专长，鼓励成员参与及相互合作，致力于组织发展，所以可说是合作式管理(collaborative management)，亦是一种参与式管理(par-tici-pative management)。随著组织工作复杂性日益增多，很多工作实难靠个人独立完成，必须有赖于团队合作才能发挥力量。因此，有效的团队管理，对于激发成员潜能、协助问题解决、增进成员组织认同、提升组织效率与效能，具有非常重要的意义。
3ERP沙盘模拟对抗中的团队管理
北京大学光华管理学院张维迎教授认为：企业的核心竞争力有五大特征：偷不去、买不来、拆不开、带不走和流不掉。优秀的团队精神才是企业真正的核心竞争力。一个企业如果没有团队精神，将成为一团散沙；一个民族如果没有团队精神，也将无所作为。可见优秀的团队协作精神，上到整个民族与社稷，下到一个组织和企业，是多么的宝贵和重要。在我校的ERP沙盘模拟对抗的教学中我们是按照一年教学年、六年独立运营年来进行的，下面我们将按团队发展的不同时期来阐述该课程教学过程中的团队管理。
3.1团队组建期。一般来说，教师会在ERP沙盘模拟对抗实训课程的第一节课中对全面课程进行介绍以后，让同学们自愿组合或抽签进行分组。在分组的过程中，要求进行分专业搭配、男女搭配，这是建立团队的第一步。接下来，会给大家40分钟时间，小组自行确认企业名称，LOGO，口号以及角色分工。此阶段对于新生的CEO来讲，最重要的就是要去了解自己的成员，迅速的对整个团队的所有成员做准确的判断和定位，加速团队成员间的彼此熟悉，并充分调动整个团队的积极性，要求成员们迅速熟悉自己的角色分工和任务。
3.2组建期向激荡期过渡。各小组分工完成以后，为使学生迅速掌握此次实训课程中企业运营的规则，教师会带领同学们完成一年的运营，称为教学年。在教学年中，学生在老师的引领下，熟悉自己所扮演的角色负责的具体内容及操作，并初步认识在哪些环节需要和其它角色进行配合。在各小组自行运营的一、二年，可以说是我们这个团队的过渡期。此时是由CEO按照流程来带领大家进行运营，各个角色会发现在教学年中刚刚弄清楚的规则和操作又变得模糊了，往往是看着沙盘手足无措，操作的对错已经分不清楚。这个时候CEO必须清醒头脑，引导团队成员互相帮助、积极寻找解决的办法—查阅实训手册、回忆教学年的操作或直接请求老师的指点，力求尽快排除困难，带领团队走出迷局。在这个过程中，顺畅的沟通显得尤为重要，团队中必须建立起有效的沟通方式和渠道，使得团队增强凝聚力，取得良好的团队管理效果。
3.3激荡期。在各小组自行运营的三、四年，小组成员对于自己角色的任务和规则比较熟悉，对团队的整体目标也开始有了自己的想法。这个阶段容易出现很多问题，如：企业经营计划不全面且缺乏连贯性；团队成员缺少协同工作的习惯：各角色对整体目标认识不清、追求短期目标等等。最典型的就是生产总管对企业的产能不清楚，销售主管在没有确切的产量信息下，进行大量的广告投入，盲目选单。结果，接单后却发现企业的生产能力无法满足定单需要，进而导致不必要的合同违约。此时，CEO需要通过头脑风暴法等形式对企业运营的目标进行全面意见征求，同时需要通过财务、营销、生产等岗位人员进行全面的预算，判断市场变化、合理安排生产，为企业发展设定最科学合理的目标。
3.4规范期。在模拟对抗的最后二年，各小组成员经验逐渐丰富，经过不断的磨合，开始真正融入到这个团队中来。团队成员之间的关系变得比较亲密，工作任务、目标都已经明确，逐步开始规范各自的权利和义务。这一阶段的团队工作绩效很高，团队成员有集体感和荣誉感，信心十足，并对于该门课程训练的目标有了深入的理解和认识。有很多同学在总结的时候都会提到感受最深的是学会了融入团队、发扬协作精神和借助团队的力量来达到目标。
综上所述，企业管理ERP沙盘模拟对抗实训课程，通过搭建一个仿真企业平台，用仿真企业环境、仿真业务流程、模拟职能岗位，让学生们身临其境，真正感受到市场竞争的激烈与残酷，体验承担经营风险与责任。在成功与失败的体验中，学生加强了彼此间的沟通与理解，体验到团队协作的力量和优势，学会如何建立起一个高效的团队，掌握了团队管理的一些技巧，从而全面提高学生经营管理的素质与能力。
参考文献：
[1]夏远强，叶剑明《企业管理ERP沙盘模拟教程》电子工业出版社.2007年7月.
[2]兰亦青.ERP沙盘模拟对抗实训课程教学创新探讨.科技信息.2007(18).
一、单选
1、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()个月内，发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A、1 B、2 C、3
D、4
2、下列不属于民事法律关系的客体是()。
A、财 B、物
C、行为
D、对象
3、民事法律行为应当具备的条件不包括()。
A、法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力
C、行为内容合法
B、行为人意思表示不真实 D、行为形式合法
4、下列选项中，()是引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据。
A、侵权行为 A、5 B、不当得利
C、15
C、合同
D、20
D、无因管理
5、实用新型和外观设计专利权的期限是()年。
B、10
6、根据我国《中华人民共和国合同法》的规定，涉外合同的诉讼时效期间为()年。
A、1 B、2 C、3
D、4
7、预告登记后，债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起()个月内未申请登记的，预告登记失效。
A、1 B、2 C、3
D、4
8、建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
A、20％ B、30％
C、40％
D、50％
9、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()个月内，发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A、1 B、2 C、3
D、4
10、甲、乙两家施工单位以联合承包方式承揽某建设工程的施工任务。下列说法不符合我国《建筑法》的规定的是()。
A、双方应签订联合承包的协议
B、按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程 C、甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任
D、甲、乙根据联合承包协议约定的比例对建设单位承担责任
11、甲总承包单位将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。下列关于分包行为的说法正确的是()。A、甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案 B、建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同 C、乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责 D、建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证
12、乙施工单位自行研发的异型特种结构施工技术获得国家专利，甲建设单位投资7000万元建设的体育场馆项目必须使用该专利技术。则对该项目设计任务的发包方式表述正确的是()。A、因总投资额超过3000万元，故必须公开招标
B、采用特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包
二建法规模拟试题二
C、关系社会公共利益的项目，即使采用特定的专利技术也不能直接发包 D、若其施工合同估算价超过200万元必须公开招标
13、甲、乙、丙三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，甲和丙组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有()。A、甲和丙将联合体协议一并提交给了招标人
B、乙加入由甲和丙组成的联合体并在截止日期前征得了招标人的同意 C、丙又按照单独承包的报价提交了一份投标文件 D、甲和丙商定由甲为牵头人并以其名义提交了投标保证金
14、由审批部门批准，下列不属于可以不进行施工招标的是()。
A、涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜公开招标的 B、属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的 C、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
D、施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的
15、自事故发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A、7 B、15
C、30
D、60
16、某施工单位违法操作程序，导致一栋7层的建设楼倒塌，造成工人13人死亡，直接经济损失达8000余万人民币。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于()。A、特别重大 B、重大
C、较大
D、一般
17、事故调查组应当自事故发生之日起()日内提交事故调查报告。
A、7 B、15
C、30
D、60
18、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告()天后，工程自动进入缺陷责任期。A、30 B、60
C、90
D、120
19、对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材予以查封或者扣押，并应当在()日内依法作出处理决定。A、3 B、5 C、7
D、15 20、下列选项中，不属于项目负责人的安全责任的是()。
A、落实安全生产责任制度，安全生产规章制度和操作规程
C、保证本单位安全生产条件所需资金的投入
B、确保安全生产费用的有效使用 D、及时、如实报告生产安全事故
21、施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起()日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。A、7 B、10
C、30
D、60
22、企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期()年。A、2 B、3 C、4
D、5
23、建设工程发生质量事故，有关单位应当在()小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A、10 B、12
C、24
D、48
24、下列不属于环境保护的“三同时”制度的是()。
二建法规模拟试题二
A、同时设计 B、同时竣工
C、同时投入使用
D、同时施工
25、某施工单位地下室柱子钢筋绑扎完成，准备浇注混凝土时，按照《建设工程质量管理条例》要求，施工单位应通知建设单位和()参加隐蔽验收。A、建设行政主管部门
B、设计单位 D、勘察单位 C、建设工程质量监督机构 26、2010年7月6日，某建筑公司的司机将自己所驾驶的该建筑公司运送沥青混凝土的运输车开进了施工现场附近的一条小河里进行清洗，该行为()。A、属于合法行为，洗车是司机的权利
B、属于违法行为，违反了《水污染防治法》中关于防止地表水污染的规定 C、属于违法行为，违反了《水污染防治法》中关于防止地下水污染的规定 D、属于违法行为，违反了《固体废物污染环境防治法》 27、2011年3月13日在对某施工现场进行检查时发现，尚未完工的大楼内有8名建筑工人居住。施工单位解释由于现场场地狭窄，且工期紧，暂时无法解决这些建筑工人的居住问题。经行政部门核实，施工单位的说法属实。对此问题正确的解决方式是()。A、这些建筑工人可以居住，但不得使用明火 B、这些建筑工人不能居住，必须立即搬出
C、经建设行政主管部门同意，这些建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施 D、经公安消防机构批准后，这些建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施
28、下列选项中，不属于劳动争议仲裁的原则是()。
A、一次裁决原则 B、合议原则
C、强制原则
D、公平原则
29、仲裁庭应当于开庭的()日前，将开庭日期、地点书面通知送达当事人。
A、3 B、5 C、7
D、15 30、根据《劳动合同法》规定，对按职工月平均工资3倍支付经济补偿金的劳动者，支付的年限最高不超过()年。A、3 B、5 C、10
D、12
31、某工程项目于2012年6月1日通过竣工验收，并于2012年6月12日办理了备案。根据规定，建设单位向有关部门移交工程档案的最后时限为()。A、2012年7月1日 B、2012年9月1日
C、2012年6月12日 D、2012年9月12日
2、根据我国《劳动合同法》的规定，劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的()。A、20％ B、40％
C、60％
D、80％
33、下列不属于行政处分的是()。
A、警告 B、降职
C、撤职
D、开除
34、根据合同的成立是否必须采取一定形式为标准，可以将合同划分为()。
A、要式合同与不要式合同
C、诺成合同与实践合同
35、下列属于要约的是()。
A、投标 B、拍卖公告
C、商业广告
D、寄送价目表
B、格式合同与非格式合同 D、双务合同与单务合同
二建法规模拟试题二
36、下列选项中，()是判定是否存在缔约过失责任的关键。
A、假借订立合同，恶意进行磋商
C、提供虚假情况
B、合同是否有效的存在
D、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实
37、下列选项中，()是违约责任与缔约过失责任的根本区别。
A、当事人违反了诚实信用原则所要求的义务 C、泄露或不正当使用商业秘密
B、受害方的信赖利益遭受损失 D、该责任是否发生在订立合同的过程中
38、下列选项中，不属于合同的生效要件的是()。
A、不违反法律、行政法规的任意性规定，不损害社会公共利益
C、订立合同的当事人必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力
B、意思表示真实 D、具备法律所要求的形式
39、施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值800万元的钢材采购合同。钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知情甲超出公司章程的规定权限。则该买卖合同()。A、有效 B、无效
C、可撤销
D、效力待定
40、甲、乙双方在合同中约定甲方货到后乙方付款，甲公司听说乙公司的经营状况不好就中止了发货，后经证实是谣传。则()A、甲公司的行为属于违约行为
B、甲公司的行为属于行使先履行抗辩权 D、甲公司的行为属于行使同时履行抗辩权 C、甲公司的行为属于行使不安抗辩权
41、自债务人的行为发生之日起()年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。
A、1 B、2 C、3
D、5
42、对一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()个月。
A、3 B、4 C、5
D、6
43、当事人的()是商事仲裁最突出的特点。
A、自愿性 B、专业性
C、经济性
D、独立性
44、下列选项中，不属于当事人无需举证证明的是()。
A、众所周知的事实
B、已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实 D、已为有效未公证文书所证明的事实 C、已为仲裁机构的生效裁决所确认的事实
45、申请人在人民法院采取保全措施后()日内不起诉的，人民法院应当解除财产保全。
A、3 A、1～2 B、5 C、7
D、15 C、2～3
D、2～4
46、根据《民事诉讼法》规定，当事人可以委托()人作为诉讼代理人。
B、1～3
47、下列选项中，不属于民事诉讼规定先予执行的是()。
A、赡养费 B、赔偿费
C、抚养费
D、医疗费
48、人民法院对原告的起诉情况进行审查后，认为符合起诉条件的，即应在()日内立案，并通知当事人。
A、3 B、5 C、7
D、10
49、甲市居民张某与乙市居民李某在丙市签订了一份买卖合同，合同约定张某将一辆汽车以10万元的价格卖给李某，双方在丁市一手交钱一手交货。后张某反悔并告知李某自己已将汽车卖给他人。若李某欲追究张某的违约责任，应向()起诉。A、甲市法院 B、乙市法院
C、丙市法院
D、丁市法院
二建法规模拟试题二
50、当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后()年内提出。
A、1 B、2 C、3
D、5
51、某工程质量纠纷经仲栽庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿()万元。A、15 B、16 C、17
D、20
52、下列关于仲裁开庭的说法，正确的是()。
A、仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭 B、仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭 C、仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开 D、仲裁公开进行，当事人可以协议不公开
53、法律规定应当撤销仲裁裁决的情形不包括()。
A、仲裁的事项不属于仲裁协议约定的范围 B、仲裁裁决所依据的证据是伪造的
C、仲裁员在仲裁该案时有索贿、徇私舞弊、枉法裁决的行为 D、有仲裁协议
54、地域管辖不包括()。
A、一般地域管辖 B、特殊地域管辖
C、专属管辖
D、协议管辖
55、下列属于行政机关处理的行政争议能够进行仲裁的是()。
A、婚姻纠纷 B、合同纠纷
C、监护纠纷
D、继承纠纷
56、下列不属于民事诉讼种类的是()。
A、书证 B、视听资料
C、勘验笔录
D、鉴定结论
57、下列选项中，不属于不予受理的行政案件是()。
A、行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令 B、行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定 C、行政机关侵犯法律规定的经营自主权的 D、国家行为
58、我国仲裁法规定，当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起()个月内提出。
A、1 B、2 C、3
D、6
59、人民法院适用普通程序审理的施工合同纠纷案件，审理期限通常为()。
A、3个月 B、6个月
C、9个月
D、12个月
60、公民、法人或者其他组织直接向人民法院起诉的，应当在知道做出具体行政行为之日起()个月内提出。A、1 B、2 C、3
D、4
二、多选
61、(多选题)我国宪法规定了公民享有的基本权利包括()。
A、监督权和获得赔偿权 D、社会经济权利
B、文化教育权利 E、维护祖国的安全
C、依法纳税
62、(多选题)下列关于民事法律关系的变更分为()。
A、方式变更 B、行为变更 C、主体变更 D、客体变更 E、内容变更
二建法规模拟试题二
63、(多选题)下列属于法定代理的终止情形有()。
A、被代理人取得或者恢复民事行为能力 C、代理期间届满或者代理事务完成
B、被代理人或者代理人死亡 D、代理人丧失民事行为能力
E、指定代理的人民法院或者指定单位取消指定
64、(多选题)根据我国《民法通则》以及相关的法律规范的规定，能够引起债的发生的法律事实，即债的发生根据，主要包括()。A、合同 B、侵权行为
C、不当得利
D、无因管理
E、胁迫、欺骗
65、(多选题)根据《建筑法》的规定，申请施工许可证应当具备的条件包括()。
A、以出让方式提供国有土地使用权的建设项目用地规划许可证 B、需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求 C、未经确定建筑施工企业
D、有保证工程质量和安全的具体措施 E、建设资金来源已经落实
66、(多选题)根据我国《招标投标法》的规定，进行工程建设项目必须进行招标有()。
A、属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的 B、施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的
C、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 D、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
67、(多选题)根据《招标投标法》的规定，对联合体各方资质条件的要求包括()。
A、联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
B、国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件
C、由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级 D、不得随意改变联合体的构成 E、必须有代表联合体的牵头人
68、(多选题)禁止投标人实施的不正当行为的种类有()。
A、投标人相互串通投标 E、以行贿的手段谋取中标
69、(多选题)生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责包括()。
A、及时、如实报告生产安全事故
E、对安全设施的竣工验收负责
70、(多选题)根据《安全生产许可证条例》和《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业应当遵守的强制性规定有()。
A、特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 B、未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动
C、企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证
D、企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件，并应当加强日常安全生产管理，接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查
B、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 D、对安全设施的设计质量负责 C、保证本单位安全生产投入的有效实施
B、投标人与招标人串通投标
D、以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标 C、以低于标底的报价竞标
二建法规模拟试题二
E、建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程 71、(多选题)根据《产品质量法》规定，生产者不得有的行为包括()。
A、不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址 B、不得伪造或者冒用认证标志等质量标志
C、生产者生产产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品 D、销售的产品的标识应当符合本法的规定 E、不得生产国家明令淘汰的产品
72、(多选题)下列关于生产安全事故的分类包括()。
A、特别重大事故
D、一般事故 B、重大事故
E、特别严重事故
C、较大事故
73、(多选题)下列属于环境保护的“三同时”制度包括()。
A、同时施工
B、同时竣工
E、同时验收
C、同时设计
D、同时投入生产使用
74、(多选题)根据《劳动法》的有关规定，用人单位和劳动者应当遵守的有关劳动安全卫生的法律规定有()。
A、从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格
B、用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查
C、禁止安排女职工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的
二建法规模拟试题二
C、必须向有管辖权的人民法院提出撤销的申请 D、必须在法定的期限内提出撤销申请 E、必须有证据证明仲裁裁决有法律规定的应予撤销的情形
80、(多选题)人民法院不予受理公民、法人或者其他组织对()提起的诉讼。
A、国防、外交等国家行为
B、行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定 C、法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为
一、单项选择题
1.【题干】根据《建设工程工程量凊单计价规范》，必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用的是( )。
【选项】
A.规费、税金和企业管理费
B.安全文明施工费、规费和风险费
C.规费、利润和税金
D.安全文明施工费、规费和税金
【答案】D
【解析】措施项目中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。P63
【考点】2030工程量清单计价
2.【题干】关于特种作业人员应具备条件的说法，正确的是( )。
【选项】
A.具有初中及以上文化程度
B.必须为男性
C.连续从事特种工作以上
D.年满16周岁且不超过国家法定退休年龄
【答案】A
【解析】特种作业人员应具备的条件是：①年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄;②经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔症、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷;③具有初中及以上文化程度;④具备必要的安全技术知识与技能;⑤相应特种作业规定的其他条件。危险化学品特种作业人员除符合第①项、第②项、第④项和第⑤项规定的条件外，应当具备高中或者相当于高中及以上文化程度。P197
【考点】5020施工安全生产管理
3.【题干】参与施工项目竣工质量验收的各方不能形成质量验收意见时，应采取的做法是( )。
【选项】
A.由建设单位独立做出验收结论
B.各方协商形成一致解决方案后重新组织施工验收
C.由质量监督机构协调并做出验收结论
D.提请建设行政主管部门做出验收结论
【答案】B
【解析】对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。P174
【考点】4030施工质量控制的内容和方法
4.【题干】根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》，施工质量事故发生后，应由( )向事故发生地县级以上人民政府和城乡建设主管部门报告。
【选项】
A.施工单位负责人
B.建设单位负责人
C.监理单位负责人
D.设计单位负责人
【答案】B
【解析】施工质量事故发生后，按照上述建质[]111号文的规定，事故现场有关人员应立即向工程建设单位负责人报告。工程建设单位负责人接到报告后，应于1小时内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。同时，施工项目有关负责人应根据事故现场实际情况，及时采取必要措施抢救人员和财产，保护事故现场，防止事故扩大。P179
【考点】4040施工质量事故预防与处理
5.【题干】项目施工质量保证体系中，确定施工质量目标的基本依据是( )。
【选项】
A.工程承包合同
B.项目设计文件
C.项目施工质量计划
D.承包企业质量方针
【答案】A
【解析】项目施工质量保证体系须有明确的质量目标，并符合项目质量总目标的要求。要以工程承包合同为基本依据，逐级分解目标以形成在合同环境下的各级质量目标。项目施工质量目标的分解主要从两个角度展开，即：从时间角度展开，实施全过程的控制;从空间角度展开，实现全方位和全员的质量目标管理。P157
【考点】4010施工质量管理与施工质量控制
6.【题干】某合同约定，合同价格为工程成本总价加固定酬金，若实际成本超过合同中规定的成本总价。超过部分由承包人承担，若节约由双方按约定比例分成。该合同属于成本加酬金合同形式中的( )。
【选项】
A.成本加固定费用合同
B.成本加固定比例费用合同
C.成本加奖金合同
D.最大成本加费用合同
【答案】D
【解析】最大成本加费用合同 在工程成本总价基础上加固定酬金费用的方式，即当设计深度达到可以报总价的深度，投标人报一个工程成本总价和一个固定的酬金(包括各项管理费、风险费和利润)。如果实际成本超过合同中规定的工程成本总价，由承包商承担所有的额外费用，若实施过程中节约了成本，节约的部分归业主，或者由业主与承包商分享，在合同中要确定节约分成比例。在非代理型(风险型)CM模式的合同中就采用这种方式。P256
【考点】6030施工计价方式
7.【题干】下列施工进度控制工作中，施工进度计划实施前应完成的工作是( )。
【选项】
A.检查工程量的完成情况
B.编制进度管理报告
C.编制劳动力需求计划
D.沟通调整进度计划
【答案】C
【解析】为确保施工进度计划能得以实施，施工方还应编制劳动力需求计划、物资需求计划以及资金需求计划等。P149
【考点】3040施工方进度控制的任务和措施
8.【题干】根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本》，关于分包人与发包人关系的说法，正确的是( )。
【选项】
A.分包人可根据需要与发包人发生直接工作关系
B.分包人可就工程管理中的事件直接致函发包人
C.分包人可直接接受发包人或监理人的工作指令
D.分包人须服从承包人转发的发包人与分包工程有关的指令
【答案】D
【解析】分包人须服从承包人转发的发包人或工程师(监理人)与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师(监理人)发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师(监理人)，也不得直接接受发包人或工程师(监理人)的指令。如分包人与发包人或工程师(监理人)发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。P245
【考点】6020施工合同与物资采购合同
9.【题干】下列施工机械产量定额和时间定额的关系表达式中，正确的是( )。
【选项】
A.机械产量定额×机械时间定额×工作小组人数=1
B.机械产量定额=2/机械时间定额
C.机械产量定额=1/机械时间定额
D.机械产量定额+机械时间定额=1
【答案】C
【解析】机械产量定额和机械时间定额互为倒数关系。P63
【考点】
10.【题干】关于工程成本会计核算、业务核算和统计核算区别和联系的说法，正确的是( )。
【选项】
A.会计核算是对已发生的经济活动进行核算，而业务核算和统计核算还可对正在进行的经济活动进行核算
B.业务核算是价值核算，会计核算的范围比业务核算的范围更广
C.统计核算和会计核算必须用货币计量，业务核算可以用实物量或劳动量计量
D.统计核算是利用会计核算和业务核算的资料,按统计方法加以系统管理，发现企业生产经营活动的规律
【答案】D
【解析】1.会计核算
会计核算主要是价值核算。会计是对一定单位的经济业务进行计量、记录、分析和检查，作出预测、参与决策、实行监督，旨在实现最优经济效益的一种管理活动。它通过设置账户、复式记账、填制和审核凭证、登记账簿、成本计算、财产清查和编制会计报表等一系列有组织、有系统的方法，来记录企业的一切生产经营活动，然后据此提出一些用货币来反映的有关各种综合性经济指标的数据，如资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润等。由于会计记录具有连续性、系统性、综合性等特点，所以它是成本分析的重要依据。
2.业务核算
业务核算是各业务部门根据业务工作的需要建立的核算制度，它包括原始记录和计算登记表，如单位工程及分部分项工程进度登记，质量登记，工效、定额计算登记，物资消耗定额记录，测试记录等。业务核算的范围比会计、统计核算要广。会计和统计核算一般是对已经发生的经济活动进行核算，而业务核算不但可以核算已经完成的项目是否达到原定的目的、取得预期的效果，而且可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算，以确定该项经济活动是否有经济效果，是否有执行的必要。它的特点是对个别的经济业务进行单项核算，例如各种技术措施、新工艺等项目。业务核算的目的在于迅速取得资料，以便在经济活动中及时采取措施进行调整。
3.统计核算
统计核算是利用会计核算资料和业务核算资料，把企业生产经营活动客观现状的大量数据，按统计方法加以系统整理，以发现其规 律性。它的计量尺度比会计宽，可以用货币计算，也可以用实物或劳动量计量。它通过全面调查和抽样调查等特有的方法，不仅能提供绝对数指标，还能提供相对数和平均数指标，可以计算当前的实际水平，还可以确定变动速度以预测发展的趋势。P117
【考点】2070施工成本核算、成本分析和成本考核
11.【题干】根据《建设工程工程量清单计价规范》某工程定额工期为20个月，合同工期为18个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是( )。
【选项】
A.发包人要求的合同工期比定额工期提前了1个月竣工，应承担提前竣工3个月的赶工费用
B.发包人要求工程提前1个月竣工，应承担提前竣工1个月的赶工费用
C.发包人要求压缩的工期天数不超过定额工期的20%，应承担提前竣工3个月的赶工费用
D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的10%，不支付赶工费用
【答案】B
【解析】(1)工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，将其量化。超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。
(2)工程实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施，并应修订合同工程进度计划。发包人应承担承包人由此增加的提前竣工(赶工补偿)费用。P83
【考点】
12.【题干】根据《建设工程施工合同(示范文本)》，编制甲供材料进场计划属于( )进度控制的任务。
【选项】
A.发包人
B.设计人
C.供货商
D.承包人
【答案】A
【解析】超纲题。
【考点】
13.【题干】根据《标准施工招标文件》，合同工程接收证书颁发前发生的索赔事件，承包人有权提出索赔的最迟时间节点是( )。
【选项】
A.承包人接受竣工付款证书之日
B.发包人颁发工程接收证书之日
C.承包人提交最终结清申请单之日
D.发包人实际支付竣工结算价款之日
【答案】A
【解析】(1)承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
(2)承包人按合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。P265
【考点】
14.【题干】下列项目施工质量成本中，属于外部质量保证成本的是( )。
【选项】
A.从业人员劳动技能培训费
B.不合格检验批返工重做费
C.计量器具标定检验费
D.混凝土强度见证检测费
【答案】D
【解析】质量成本可分为运行质量成本和外部质量保证成本。运行质量成本是指为运行质量体系达到和保持规定的质量水平所支付的费用。外部质量保证成本是指依据合同要求向顾客提供所需要的客观证据所支付的费用，包括特殊的和附加的质量保证措施、程序、数据以及检测试验和评定的费用。P158
【考点】
15.【题干】对需要旁站监理的关键工序，施工企业至少应在施工前( )小时书面通知项目监理机构。
【选项】
A.12
B.36
C.24
D.48
【答案】C
【解析】)施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。P46
【考点】
16.【题干】根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，关于保险的说法，正确的是( )。
【选项】
A.劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险并支付保险费用
B.运至施工现场用于劳务施工的材料，由劳务分包人办理保险并支付保险费用
C.工程承包人提供给劳务分包人使用的设备由劳务分包人办理保险，并支付保险费用
D.劳务分包人开始施工前，应由发包人为施工现场所有人员办理保险，由劳务分包人支付费用
【答案】A
【解析】(2)运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。
(3)工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。
(4)劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。P247
【考点】
17.【题干】下列工程合同风险中，属于合同信用风险的是( )。
【选项】
A.工程变更风险
B.物价上涨风险
C.非法分包风险
D.不可抗力风险
【答案】C
【解析】按合同风险产生的原因分，可以分为合同工程风险和合同信用风险。合同工程风险是指客观原因和非主观故意导致的，如工程进展过程中发生不利的地质条件变化、工程变更、物价上涨、不可抗力等。合同信用风险是指主观故意原因导致的，表现为合同双方的机会主义行为，如业主拖欠工程款，承包商层层转包、非法分包、偷工减料、以次充好、知假买假等。P266
【考点】
18.【题干】根据《标准施工招标文件》中的变更估价原则，对于已标价工程量清单中无适用或类似子目的变更工程的单价，应由( )商定。
【选项】
A.发包人与监理工程师
B.监理工程师与合同当事人
C.承包人与总监理工程师
D.总监理工程师与合同当事人
【答案】D
【解析】已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按总监理工程师与合同当事人商定或确定变更工作的单价。P261
【考点】
19.【题干】关于施工单位投标过程中复核工程量的说法，正确的是( )。
【选项】
A.对于单价合同，发现工程量相差较大时，投标人应告知招标人并自行修改
B.对于固定总价合同，投标人对争议工程量不予更正且对投标人不利时，投标人应按实际工程量调整报价
C.投标人在复核工程量时，只核对招标文件中工程量的主要细目
D.对于单价合同，投标人只需复核主要工程量
【答案】B
【解析】对于招标文件中提供的工程量清单，投标者应进行复核，因为这直接影响到投标报价以及中标的机会。例如，当投标人大体上确定了工程总报价以后，可适当采用报价技巧如不平衡报价法，对某些工程量可能增加的项目提高报价，而对某些工程量可能减少的可以降低报价。
对于单价合同，尽管是以实测工程量结算工程款，但投标人仍应根据图纸仔细核算工程量，当发现相差较大时，投标人应向招标人要求澄清。
对于总价固定合同，更要特别引起重视，工程量估算的错误可能带来无法弥补的经济损失，因为总价合同是以总报价为基础进行结算的，如果工程量出现差异，可能对施工方极为不利。对于总价合同，如果业主在投标前对争议工程量不予更正，而且是对投标者不利的情况，投标者应按实际工程量调整报价，或在投标时附上声明：工程量表中某项工程量有错误，施工结算应按实际完成量计算。承包商在核算工程量时，还要结合招标文件中的技术规范弄清工程量中每一细目的具体内容，避免出现在计算单位、工程量或价格方面的错误与遗漏。P230
【考点】
20.【题干】编制周转性材料消耗定额时，周转性材料的消耗除考虑材料的一次使用量和每周转一次的损耗量外，还应考虑( )。
【选项】
A.周转使用次数、周转材料的最终回收及回收折价
B.周转使用次数、周转的方式
C.周转材料的最终回收、回收折价以及操作人员的水平
D.周转的方式、周转材料的最终回收及回收折价
【答案】A
【解析】周转性材料消耗一般与下列四个因素有关：
(1)第一次制造时的材料消耗(一次使用量);
(2)每周转使用一次材料的损耗(第二次使用时需要补充);
(3)周转使用次数;
(4)周转材料的最终回收及其回收折价。P62
21.【题干】根据《建设工程工程量清单计价规范》，在承包人原因造成工程延误期间出现法律变化，造成费用增加和工期延误。关于责任承担的说法，正确的是( )。
【选项】
A.增加的费用和延误的工期均由承包人承担
B.增加的费用和延误的工期均由发包人承担
C.费用由承包人承担，工期由发包人承担
D.费用由发包人承担，工期由承包人承担
【答案】A
【解析】因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。P78
【考点】
22.【题干】下列施工现场质量检查项目中，适宜采用实测法的是( )。
【选项】
A.砌体的垂直度检查
B.地基静载试验
C.钢筋的力学性能检验
D.给水管道耐压检查
【答案】A
【解析】实测法：就是通过实测，将实测数据与施工规范、质量标准的要求及允许偏差值进行对照，以此判断质量是否符合要求：其手段可概括为“靠、量、吊、套”四个字。所谓靠，就是用直尺、塞尺检查诸如墙面、地面、路面等的平整度。量，就是指用测量工具和计量仪表等检查断面尺寸、轴线、标高、湿度、温度等的偏差。例如，大理石板拼缝尺寸与超差数量、摊铺沥青拌合料的温度、混凝土坍落度的检测等。吊，就是利用托线板以及线锤吊线检查垂直度。例如，砌体、门窗安装的垂直度检查等。套，是以方尺套方，辅以塞尺检查。例如，对阴阳角的方正、踢脚线的垂直度、预制构件的方正、门窗口及构件的对角线检查等。P163
【考点】
23.【题干】分析施工进度计划执行的情况，属于施工方进度控制( )环节的工作。
【选项】
A.优化物资需求计划
B.编制施工进度计划
C.组织施工进度计划实施
D.施工进度计划调整
【答案】C
【解析】在进度计划实施过程中，应进行下列工作：
(1)跟踪检查，收集实际进度数据;
(2)将实际进度数据与进度计划对比;
(3)分析计划执行的情况;
(4)对产生的偏差，采取措施予以纠正或调整计划;
(5)检查措施的落实情况;
(6)进度计划的变更必须与有关单位和部门及时沟通。P149
【考点】
24.【题干】关于施工项目材料费分析的说法，正确的是( )。
【选项】
A.运距长短对于材料费没有直接影响
B.材料费分析中不应考虑材料的保管费
C.材料单价、材料储备天数和日平均用量均影响储备资金占用量
D.租赁周转材料的时间越长，租赁费支出越少
【答案】C
【解析】储备天数是影响储备资金的关键因素。因此，材料采购人员应该选择运距短的供应单位，尽可能减少材料采购的中转环节，缩短储备天数。材料采购保管费属于材料的采购成本，包括：材料采购保管人员的工资、工资附加费、劳动保护费、办公费、差旅费，以及材料采购保管过程中发生的固定资产使用费、工具用具使用费、检验试验费、材料整理及零星运费和材料物资的盘亏及毁损等。材料采购保管费一般应与材料采购数量同步，即材料采购多，采购保管费也会相应增加。因此，应根据每月实际采购的材料数量(金额)和实际发生的材料采购保管费，分析保管费率的变化。材料的储备资金是根据日平均用量、材料单价和储备天数(即从采购到进场所需要的时间)计算的。在实行周转材料内部租赁制的情况下，项目周转材料费的节约或超支，取定于材料周转率和损耗率，周转减慢，则材料周转的时间增长，租赁费支出就增加。而超过规定的损耗，则要照价赔偿。P124
【考点】
25.【题干】施工单位的生产安全事故应急预案经评审或论证后，应由( )向本单位从业人员公布。
【选项】
A.施工单位所在地应急管理部门
B.施工单位主要负责人
C.施工单位法定代表人
D.施工单位生产安全管理部门负责人
【答案】B
【解析】施工单位的应急预案经评审或者论证后，由本单位主要负责人签署公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。P208
【考点】
26.【题干】建筑安装工程费用构成中，将施工塔式起重机由一施工地点运至另一施工地点的运输、装卸、辅助材料及架线等费用属于( )。
【选项】
A.施工机械使用费
B.大型机械设备进出场及安拆费
C.工具用具使用费
D.固定资产使用费
【答案】B
【解析】大型机械设备进出场及安拆费是指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输及转移费用及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。P53
【考点】
27.【题干】关于企业质量管理体系认证与监督的说法，正确的是( )。
【选项】
A.企业获准认证的有效期为四年
B.质量管理体系由相关政府主管部门认证
C.企业获准认证后每两年接受一次认证机构的监督管理
D.质量管理体系认证应按申请、审核、审批与注册发证等程序进行
【答案】D
【解析】质量管理体系由公正的第三方认证机构，依据质量管理体系的要求标准，审核企业质量管理体系要求的符合性和实施的有效性，进行独立、客观、科学、公正的评价，得出结论。认证应按申请、审核、审批与注册发证等程序进行。
企业获准认证的有效期为三年。企业获准认证后，应经常性的进行内部审核，保持质量管理体系的有效性，并每年一次接受认证机构对企业质量管理体系实施的监督管理。获准认证后监督管理工作的主要内容有企业通报、监督检查、认证注销、认证暂停、认证撤销、复评及重新换证等。P161
【考点】
28.【题干】项目成本管理主要以下工作：①进行成本控制;②进行项目过程成本分析;③编制项目成本报告;④进行项目过程成本考核;⑤编制成本计划，确定成本实施目标。正确的工作程序是( )。
【选项】
A.⑤-②-①-③-④
B.⑤-①-②-④-③
C.①-⑤-②-③-④
D.⑤-①-③-②-④
【答案】B
【解析】成本管理的任务包括：成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核。P98
【考点】
29.【题干】职业健康安全管理的目的是通过职业健康安全生产管理活动，减少或消除生产因素中的( )，避免事故发生。
【选项】
A.违章指挥和违规作业
B.不安全行为和状态
C.不安全状态和职业病
D.违章作业和错误操作
【答案】B
【解析】职业健康安全管理的目的是在生产活动中，通过职业健康安全生产的管理活动，对影响生产的具体因素的状态进行控制，使生产因素中的不安全行为和状态减少或消除，避免事故的发生，以保证生产活动中人员的健康和安全。P190
【考点】
30.【题干】根据《标准施工招标文件》，承包人自检确认并经监理验收后覆盖隐蔽的项目，总监理工程师要求重新检验，经检验证明工程质量符合要求，则由此增加的费用和工期延误的承担方式是( )。
【选项】
A.增加的费用和工期延误由监理人承担
B.增加的费用和工期延误由承包人承担
C.增加的费用由承包人承担，工期延误由发包人承担
D.增加的费用和工期延误由发包人承担
【答案】D
31.【题干】建设项目工程总承包模式的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建筑生产过程( )。
【选项】
A.连续化
B.机械化
C.组织集成化
D.管理现代化
【答案】C
【解析】建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的组织集成化，以克服由于设计与施工的分离致使投资增加，以及克服由于设计和施工的不协调而影响建设进度等弊病。P7
【考点】
32.【题干】采用施工总承包管理模式时，一般情况下材料供货方的合同直接和( )签订。
【选项】
A.业主方
B.分包方
C.项目管理公司
D.施工总承包管理方
【答案】A
【解析】多数情况下，由业主方与分包人直接签约，加大了业主方的风险。P226
【考点】
33.【题干】项目管理人员为解决施工进度拖延，拟定了增加夜班、增加设备、增加人员三个解决方案并进行了比较。这属于管理职能中的( )。
【选项】
A.筹划
B.决策
C.执行
D.检查
【答案】A
【解析】筹划——提出解决问题的可能的方案，并对多个可能的方案进行分析;P19
【考点】
34.【题干】某工程的项目经理由于工作失误，致使施工人员死亡并造成重大经济损失，施工企业对该项目经理可以采取的处理方式是( )。
【选项】
A.追究行政责任
B.吊销资格证书
C.追究社会责任
D.追究经济责任
【答案】D
【解析】项目经理由于主观原因，或由于工作失误有可能承担法律责任和经济责任。政府主管部门将追究的主要是其法律责任，企业将追究的主要是其经济责任。但是，如果由于项目经理的违法行为而导致企业的损失，企业也有可能追究其法律责任。P35
【考点】
35.【题干】项目目标动态控制的工作有：①收集项目实际值;②确定用于目标控制的计划值;③项目目标分解;④如有偏差，采取纠偏措施;⑤项目目标的计划值和实际值比较。正确的工作程序是( )。
【选项】
A.②-③-①-⑤-④
B.③-①-②-④-⑤
C.③-②-①-⑤-④
D.②-①-③-⑤-④
【答案】C
【解析】项目目标动态控制的工作程序如下：
1.项目目标动态控制的准备工作
将对项目的目标(如投资/成本、进度和质量目标)进行分解，以确定用于目标控制的计划值(如计划投资/成本、计划进度和质量标准等)。
2.在项目实施过程中(如设计过程中、招投标过程中和施工过程中等)对项目目标进行动态跟踪和控制：
(1)收集项目目标的实际值，如实际投资/成本、实际施工进度和施工的质量状况等。
(2)定期(如每两周或每月)进行项目目标的计划值和实际值的比较。
(3)通过项目目标的计划值和实际值的比较，如有偏差，则采取纠偏措施进行纠偏。如有必要(即原定的项目目标不合理，或原定的项目目标无法实现)，进行项目目标的调整。P27
【考点】
36.【题干】施工企业项目经理的管理权限应由企业( )授予。
【选项】
A.董事会
B.经理层
C.股东大会
D.法定代表人
【答案】D
【解析】建筑施工企业项目经理(以下简称项目经理)，是指受企业法定代表人委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人。P31
【考点】
37.【题干】某项目由于关键设备采购延误导致施工进度延误，项目经理部决定采取调整项目采购负责人的措施。该措施属于项目目标控制的( )。
【选项】
A.组织措施
B.管理措施
C.经济措施
D.技术措施
【答案】A
【解析】组织措施。分析由于组织的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整项目组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和项目管理班子人员等。P28
【考点】
38.【题干】施工组织总设计编制过程中，编制资源需求量计划的紧前工作是( )。
【选项】
A.编制施工总进度计划
B.施工总平面图设计
C.编制施工准备工作计划
D.计算主要技术经济指标
【答案】A
【解析】施工组织总设计的编制通常采用如下程序：
(1)收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究。
(2)计算主要工种工程的工程量。
(3)确定施工的总体部署。
(4)拟订施工方案。
(5)编制施工总进度计划。
(6)编制资源需求量计划。
(7)编制施工准备工作计划。
(8)施工总平面图设计。
(9)计算主要技术经济指标。P26
【考点】
39.【题干】施工企业职业健康安全管理体系和环境管理体系的管理评审应由( )进行。
【选项】
A.施工企业行业协会
B.施工企业上级主管部门
C.施工企业的最高管理者
D.第三方认证机构
【答案】C
【解析】管理评审是由施工企业的最高管理者对管理体系的系统评价，判断企业的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针、目标、机构和程序等。P193
【考点】
40.【题干】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列安全事故中，属于重大事故的是( )。
【选项】
A.10人死亡，直接经济损失1000万元的事故
B.3人死亡，10人重伤，直接经济损失万元的事故
C.30人死亡，直接经济损失6000万元的事故
D.100人重伤，直接经济损失12亿元的事故
【答案】A
【解析】重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。P210
41.【题干】现场施工准备阶段，施工单位对建设单位提供的测量控制点线进行复核后，应将复测结果报( )审核。
【选项】
A.项目经理
B.项目技术负责人
C.企业技术负责人
D.监理工程师
【答案】D
【解析】施工单位必须对建设单位提供的原始坐标点、基准线和水准点等测量控制点线进行复核，并将复测结果上报监理工程师审核，批准后施工单位才能据此建立施工测量控制网，进行工程定位和标高基准的控制。P164
【考点】
42.【题干】承包人针对工程项目进度的偏差情况，采取了调整工作流程和工作计划的措施，则该措施属于合同实施偏差处理中的( )。
【选项】
A.技术措施
B.经济措施
C.组织措施
D.合同措施
【答案】C
【解析】组织措施，如增加人员投入，调整人员安排，调整工作流程和工作计划等。P259
【考点】
43.【题干】关于施工总承包模式特点的说法，正确的是( )。
【选项】
A.施工总承包单位负责项目总进度计划的编制、控制、协调
B.初步设计完成后即可进行施工总承包招标
C.在开工前就有明确的合同价，有利于发包人对总造价的早期控制
D.发包人需负责施工总承包单位和分包单位的理和组织协调
【答案】C
【解析】施工总承包的特点:1)费用控制
(1)在通过招标选择施工总承包单位时，一般都以施工图设计为投标报价的基础，投标人的投标报价较有依据。
(2)在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制。
(3)若在施工过程中发生设计变更，则可能发生索赔。
2)进度控制
(1)一般要等施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包的招标，开工日期较迟，建设周期势必较长，对项目总进度控制不利。
(2)施工总进度计划的编制、控制和协调由施工总承包单位负责，而项目总进度计划的编制、控制和协调，以及设计、施工、供货之间的进度计划协调由业主负责。
3)质量控制
项目质量的好坏很大程度上取决于施工总承包单位的选择，取决于施工总承包单位的管理水平和技术水平。业主对施工总承包单位的依赖较大。
4)合同管理
业主只需要进行一次招标，与一个施工总承包单位签约，招标及合同管理工作量大大减小，对业主有利。P223
【考点】
44.【题干】根据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》，关于项目经理质量责任的说法，正确的是( )。
【选项】
A.项目经理可以委托项目技术负责人建立质量安全管理体系
B.项目经理可以委托项目专职质量管理人员在竣工验收文件上签字
C.项目经理负责组织编制施工组织设计
D.项目经理可以委派专职质量管理人员代替别人参加工程竣工验收
【答案】C
【解析】住房和城乡建设部发布的建质[]123号《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》的相关规定：
(1)项目经理必须对工程项目施工质量安全负全责，负责建立质量安全管理体系，负责配备专职质量、安全等施工现场管理人员，负责落实质量安全责任制、质量安全管理规章制度和操作规程。
(2)项目经理必须按照工程设计图纸和技术标准组织施工，不得偷工减料。负责组织编制施工组织设计，负责组织制定质量安全技术措施，负责组织编制、论证和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案。负责组织质量安全技术交底。
(3)项目经理必须组织对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验，未经检验或检验不合格，不得使用。必须组织对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行取样检测，送检试样不得弄虚作假，不得篡改或者伪造检测报告，不得明示或暗示检测机构出具虚假检测报告。
(4)项目经理必须组织做好隐蔽工程的验收工作，参加地基基础、主体结构等分部工程的验收，参加单位工程和工程竣工验收。必须在验收文件上签字，不得签署虚假文件。P156
【考点】
45.【题干】施工企业安全生产责任制度应当覆盖的范围是( )。
【选项】
A.纵向从最高管理者到专职安全生产管理人员，横向涵盖各职能部门
B.纵向从最高管理者到专职安全生产管理人员，横向涵盖各项目负责人
C.纵向从最高管理者到班组长和岗位人员，横向涵盖各职能部门
D.纵向从最高管理者到班组长和岗位人员，横向涵盖各项目负责人
【答案】C
【解析】安全生产责任制纵向方面是各级人员的安全生产责任制，即从最高管理者、管理者代表到项目负责人(项目经理)、技术负责人(工程师)、专职安全生产管理人员、施工员、班组长和岗位人员等各级人员的安全生产责任制。横向方面是各个部门的安全生产责任制，即各职能部门(如安全环保、设备、技术、生产、财务等部门)的安全生产责任制。只有这样，才能建立健全安全生产责任制，做到群防群治。P195
【考点】
46.【题干】关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的是( )。
【选项】
A.项目进度计划系统包括文字说明、计划表格和可采取的保证措施三部分
B.为协调项目各参与方的进度，一个项目的进度计划系统应只有一个
C.由不同深度构成的进度计划系统包括总进度计划、项目子系统进度计划和子系统中的单项工程进度计划
D.项目的进度计划系统应该在项目的决策阶段建立完成
【答案】C
【解析】建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统，它是项目进度控制的依据。由于各种进度计划编制所需要的必要资料是在项目进展过程中逐步形成的，因此项目进度计划系统的建立和完善也有一个过程，它也是逐步完善的。由不同深度的计划构成的进度计划系统包括：
(1)总进度规划(计划);
(2)项目子系统进度规划(计划);
(3)项目子系统中的单项工程进度计划等。P129
【考点】
47.【题干】某项目施工横道图进度计划如下图，图中存在的错误是( )。
二建施工管理47_副本.png
【选项】
A.逻辑关系表达混乱
B.工作持续时间和横道时间长度不一致
C.屋面基层与屋面防水之间存在间隔时间
D.横道上缺少工作的简要说明
【答案】B
【解析】通常横道图的表头为工作及其简要说明，项目进展表示在时间表格上。P133
【考点】
48.【题干】某项目在中期检查时发现，进度绩效指数为0.85，费用绩效指数为0.9，据此判断该项目的实际状况是( )。
【选项】
A.进度延误，费用超支
B.进度提前，费用节约
C.进度延误，费用节约
D.进度提前，费用超支
【答案】A
【解析】当费用绩效指数<1时，表示超支，即实际费用高于预算费用;当费用绩效指数>1时，表示节支，即实际费用低于预算费用。进度绩效指数<1时，表示进度延误，即实际进度比计划进度慢;当进度绩效指数>1时，表示进度提前，即实际进度比计划进度快。P112
【考点】
49.【题干】项目经理部采用时间—成本累积曲线编制了初步的施工成本计划，为了节约贷款利息，拟对成本计划进行优化调整，正确的做法是( )。
【选项】
A.压缩非关键线路上工作的时间
B.所有工作都按最早开始时间开始
C.所有工作都按最迟开始时间开始
D.尽可能减少单位时间内投入的人力和财力
【答案】C
【解析】一般而言，所有工作都按最迟开始时间开始，对节约资金贷款利息是有利的。但同时也降低了项目按期竣工的保证率，因此项目经理必须合理地确定成本支出计划，达到既节约成本支出又能控制项目工期的目的。P109
【考点】
50.【题干】下列施工现场危险源中，属于第一类危险源的是( )。
【选项】
A.存放汽油的区域缺乏必要隔离措施
B.工人取用汽油操作不规范
C.汽油储存设备老化
D.现场存放大量汽油
【答案】D
【解析】能量和危险物质的存在是危害产生的根本原因，通常把可能发生意外释放的能量(能源或能量载体)或危险物食谱鞯谝焕辔O赵础202
【考点】
51.【题干】某工程项目实施过程中，监理人员发现工程设计不符合建设工程质量标准，正确的做法( )。
【选项】
A.直接给承包人下发设计变更单
B.直接要求设计人更正
C.要求承包人提出变更建议
D.报告建设单位要求设计人更正
【答案】D
【解析】工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。P44
【考点】
52.【题干】双代号网络图如下图，图中存在的绘图错误是( )。
二建施工管理52_副本.png
【选项】
A.存在多个终点节点
B.存在曲线形状的箭线
C.出现循环回路
D.存在多余的虚箭线
【答案】C
【解析】②→③→④循环回路。P138
【考点】
53.【题干】根据《建设工程项目管理规范》，项目风险管理的程序是( )。
【选项】
A.风险识别、风险分析、风险转移、风险应对
B.制订风险管理目标、确定风险范围、选择风险管理方法、明确风险管理责任
C.风险识别、风险评估、风险应对、风险监控
D.收集风险信息、确定风险因素、编制风险报告、进行风险监控
【答案】C
【解析】施工风险管理过程2包括施工全过程的风险识别、风险评估、风险应对和风险监控。P39
【考点】
54.【题干】工程质量监督机构进行第一次现场监督检查的重点是( )。
【选项】
A.施工现场准备工作情况
B.主要建筑材料、建筑构配件的质量
C.参与工程建设各方主体的质量行为
D.施工现场计量器具容深检验情况
【答案】C
【解析】监督机构应针对所监督的项目制定具体的质量监督工作计划。在工程项目开工前，监督机构要在施工现场召开由工程建设参与各方代表参加的监督会议，公布监督计划方案，提出监督要求，并进行第一次的监督检查工作。检查的重点是参与工程建设各方主体的质量行为。P183
【考点】
55.【题干】某建筑材料的原价是3500元/吨，运杂费率是2.5%，运输损耗率是1%，采购保管费率是2%。该材料的不含税单价是( )元/吨。
【选项】
A.3692.50
B.3695.84
C.3694.08
D.3694.95
【答案】B
【解析】该材料的不含税单价=3500_(1+2.5%)_(1+1%)_(1+2%)=3695.84元/吨。材料单价={(材料原价+运杂费)×[1+运输损耗率(%)]}×[1+采购保管费率(%)]P54
【考点】
56.【题干】施工单位检测仪器未经校准导致质量检测错误，并由此引发质量事故，按生产原因分类，该事故属于( )引发的质量事故。
【选项】
A.技术原因
B.管理原因
C.社会原因
D.经济原因
【答案】B
【解析】
【考点】
57.【题干】根据《建设工程工程量清单计价规范》关于其他项目费的说法，正确的是( )。
【选项】
A.暂列金额应按招标工程量清单的数量填写施工中由承包人自行使用
B.专业工程暂估价可以按照市场价填写，并由承包人使用
C.暂估价中的材料、设备单价一旦填写，在施工中必须严格执行
D.计日工应按招标工程量清单中的项目和数量由投标人自主报价
【答案】D
【解析】暂列金额和暂估价由招标人按估算金额确定。招标人在工程量清单中提供的暂估价的材料和专业工程，若属于依法必须招标的，由承包人和招标人共同通过招标确定材料单价与专业工程分包价;若材料不属于依法必须招标的，经发承包双方协商确认单价后计价;若专业工程不属于依法必须招标的，由发包人、总承包人与分包人按有关计价依据进行计价。
计日工和总承包服务费由承包人根据招标人提出的要求，按估算的费用确定。P69
【考点】
58.【题干】某项目双代号网络计划如下图(时间单位：天)，该网络计划的计算工期是( )天。
二建施工管理58_副本
【选项】
A.23
B.18
C.20
D.21
【答案】A
【解析】计算工期=8+6+9=23天。计算工期，根据网络计划时间参数计算出来的工期。P139
59.【题干】建设行政主管部门对工程质量监督的性质属于( )行为。
【选项】
A.技术服务
B.行政执法
C.业务指导
D.行业监管
【答案】B
【解析】工程质量监督的性质属于行政执法行为，是为了保护人民生命和财产安全，由主管部门依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理单位(此五类单位简称为工程质量责任主体)和质量检测等单位的工程质量行为实施监督。P182
【考点】
60.【题干】网络计划中，某工作最早第3天开始，工作持续3天，紧后工作的最迟开始时间是第9天，总时差是2天。则这两项工作的间隔时间是( )。天。
【选项】
A.2
B.1
C.3
D.5
【答案】B
【解析】时间间隔=9-2-(3+3)=1。P146
61.【题干】在人口稠密区进行强噪声施工作业时，按规定需避开的时段为( )。
【选项】
A.晚10时到次日早7时
B.晚11时到次日早6时
C.晚10时到次日早6时
D.晚11时到次日早7时
【答案】C
【解析】在人口密集区进行较强噪声施工时，须严格控制作业时间，一般避开晚10时到次日早6时的作业。对环境的污染不能控制在规定范围内的，必须昼夜连续施工时，要尽量采取措施降低噪声。P219
【考点】
62.【题干】下列施工现场文明施工的做法中，正确的是( )。
【选项】
A.施工现场实行半封闭式管理
B.施工现场主要场地硬化处理
C.沿工地四周连续设置高度1.6m的围挡
D.集体宿舍与作业区隔离，临时将部分材料堆放在宿舍区
【答案】B
【解析】场内道路要平整、坚实、畅通。主要场地应硬化，并设置相应的安全防护设施和安全标志。施工现场内有完善的排水措施，不允许有积水存在。P215
【考点】
63.【题干】为了保证保险的有效性和连贯性，国内工程一切险通常由( )办理。
【选项】
A.监理人
B.项目法人
C.项目承包人
D.项目主管部门
【答案】B
【解析】为了保证保险的有效性和连贯性，国内工程通常由项目法人办理保险，国际工程一般要求承包人办理保险。P270
【考点】
64.【题干】下列项目目标控制措施中，最重要的是( )。
【选项】
A.组织措施
B.管理措施
C.经济措施
D.技术措施
【答案】A
【解析】控制项目目标的主要措施包括组织措施、管理措施、经济措施和技术措施，其中组织措施是最重要的措施。P8
【考点】
65.【题干】下列施工索赔证据中，属于合同文件类证据的是( )。
【选项】
A.监理人批准的施工方案
B.承包人进场材料合格证书
C.标准和技术规范
D.发包人审批的施工进度计划
【答案】C
【解析】各种合同文件，包括施工合同协议书及其附件、中标通知书、投标书、标准和技术规范、图纸、工程量清单、工程报价单或者预算书、有关技术资料和要求、施工过程中的补充协议等。P261
【考点】
66.【题干】编制控制性施工进度计划的主要目的是( )。
【选项】
A.对项目的结构进行逐层分解
B.对项目施工进度控制进行管理职能分工
C.确定单位时间内的人、材、机和资金需求
D.论证施工总进度目标
【答案】D
【解析】控制性施工进度计划编制的主要目的是通过计划的编制，以对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证，并对进度目标进行分解，确定施工的总体部署，并确定为实现进度目标的里程碑事件的进度目标(或称其为控制节点的进度目标)，作为进度控制的依据。P133
【考点】
67.【题干】建设工程施工质量在符合国家法律、行政法规和技术标准要求的前提下，还要满足( )的需要。
【选项】
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.施工图审查单位
【答案】A
【解析】施工质量是指建设工程施工活动及其产品的质量，即通过施工使工程的固有特性满足建设单位(业主或顾客)需要并符合国家法律、行政法规和技术标准、规范的要求，包括在安全、使用功能、耐久性、环境保护等方面满足所有明示和隐含的需要和期望的能力的特性总和。其质量特性主要体现在由施工形成的建设工程的适用性、安全性、耐久性、可靠性、经济性及与环境的协调性等六个方面。P152
【考点】
68.【题干】根据《建设工程价款结算暂行办法》，关于现场签证的说法，正确的是( )。
【选项】
A.承包人应在发生现场签证事件的14天内向发包人提出签证
B.发包人未签证同意，承包人自行施工后发生争议的，责任由双方共同承担
C.发包人应在收到承包人的签证报告7天内给子确认或提出修改意见
D.发承包双方确认的现场签证费用与工程进度款同期支付
【答案】D
【解析】承包人应发包人要求完成合同以外的零星工作或非承包人责任事件发生时，承包人应按合同约定及时向发包人提出现场签证。当合同对现场签证未作具体约定时，按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定处理：
(1)承包人应在接受发包人要求的7天内向发包人提出签证，发包人签证后施工。若没有相应的计日工单价，签证中还应包括用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料品种及数量和单价等。若发包人未签证同意，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。
(2)发包人应在收到承包人的签证报告48小时内给予确认或提出修改意见，否则视为该签证报告已经认可。
(3)发承包双方确认的现场签证费用与工程进度款同期支付。P87
【考点】
69.【题干】下列施工项目相关的信息资料中，属于施工技术资料信息的是( )。
【选项】
A.材料设备进场记录
B.施工日志记录
C.主要构配件的试验报告
D.质量检查记录
【答案】C
【解析】施工技术资料信息包括：主要原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量证明和试(检)验报告，施工试验记录，预检记录，隐蔽工程验收记录，基础、主体结构验收记录，设备安装工程记录，施工组织设计，技术交底资料，工程质量检验评定资料，竣工验收资料，设计变更洽商记录，竣工图等。P277
【考点】
70.【题干】项目成本管理中，进行竣工工程现场成本核算分析的主体应为( )。
【选项】
A.项目管理机构
B.施工企业财务部门
C.第三方咨询机构
D.建设单位财务部门
【答案】A
【解析】对竣工工程的成本核算，应区分为竣工工程现场成本和竣工工程完全成本，分别由项目管理机构和企业财务部门进行核算分析，其目的在于分别考核项目管理绩效和企业经营效益。P99
二、多项选择题
71.【题干】建设工程基础分部工程施工过程中，政府质量监督活动的内容有( )。
【选项】
A.检查参与工程建设各方的质量行为
B.检查参与工程建设各方的质量责任制履行情况
C.审查基础工程施工方案
D.监督基础分部工程的验收
E.审查参与工程建设各方人员资格证书
【答案】ABD
【解析】监督机构按照监督方案对工程项目全过程施工的情况进行不定期的检查。检查的内容主要是：参与工程建设各方的质量行为及质量责任制的履行情况，工程实体质量和质量控制资料的完成情况，其中对基础和主体结构阶段的施工应每月安排监督检查。P183
【考点】
72.【题干】施工单位生产安全事故应急预案应当进行及时修订的情形有( )。
【选项】
A.项目建设单位的组织机构发生调整
B.应急指挥机构及其职责发生调整
C.面临的事故风险发生重大变化
D.下位预案中有关规定发生重大变化
E.重要应急救援资源发生重大变化
【答案】BCE
【解析】有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档：
(1)依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的;
(2)应急指挥机构及其职责发生调整的;
(3)面临的事故风险发生重大变化的;
(4)重要应急资源发生重大变化的;
(5)预案中的其他重要信息发生变化的;
(6)在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的;
(7)编制单位认为应当修订的其他情况。P209
【考点】
73.【题干】根据《建设工程项目管理规范》，项目管理机构负责人的权限有( )。
【选项】
A.参与组建项目管理机构
B.决定授权范围内的项目资源使用
C.参与选择大宗资源的供应单位
D.决定具有资质的分包人
E.主持项目管理机构工作
【答案】ABCE
【解析】项目经理应具有下列权限：
(1)参与项目招标、投标和合同签订;
(2)参与组建项目管理机构;
(3)参与组织对项目各阶段的重大决策;
(4)主持项目管理机构工作;
(5)决定授权范围内的项目资源使用;
(6)在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度;
(7)参与选择并直接管理具有相应资质的分包人;
(8)参与选择大宗资源的供应单位;
(9)在授权范围内与项目相关方进行直接沟通;
(10)法定代表人和组织授予的其他权利。P35
【考点】
74.【题干】下列施工现场管理要求中，属于施工环境管理基本要求的有( )。
【选项】
A.现场应配备紧急处理医疗设施
B.应减少施工噪声对周围生活环境的影响
C.禁止使用有毒，有害物质超过囯家标准的建筑材料
D.现场应采取防暑、降温措施
E.现场生产区、生活区、办公区应分离
【答案】BC
【解析】根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规的有关规定，建设工程对施工环境管理的基本要求如下：
(1)涉及依法划定的自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其他需要特别保护的区域时，工程施工应符合国家有关法律法规及该区域内建设工程项目环境管理的规定。
(2)建设工程应当采用节能、节水等有利于环境与资源保护的建筑设计方案、建筑材料、建筑构配件及设备。建筑材料和装修材料必须符合国家标准。禁止生产、销售和使用有毒、有害物质超过国家标准的建筑材料和装修材料。
(3)建设工程项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或者使用。
(4)尽量减少建设工程施工所产生的噪声对周围生活环境的影响。
(5)拟采取的污染防治措施应确保污染物排放达到国家和地方规定的排放标准，满足污染物总量控制要求。涉及可能产生放射性污染的，应采取有效预防和控制放射性污染措施。
(6)应采取生态保护措施，有效预防和控制生态破坏。
(7)禁止引进不符合我国环境保护规定要求的技术和设备。
(8)任何单位不得将产生严重污染的生产设备转移给没有污染防治能力的单位使用。P191
【考点】
75.【题干】下列干扰事件中，承包人可以进行索赔的有( )。
【选项】
A.承包人选择的分包人不能按时进场施工
B.发包人对合同规定以外的项目进行检验，且检验合格
C.发包人要求提前完成项目或者缩短工期
D.承包人为项目创优而自主增加投入
E.监理工程师对合同文件的歧义解释影响了工程进展
【答案】BCE
【解析】通常，承包商可以提起索赔的事件有：
(1)发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失。
(2)因工程变更(含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成的时间、费用损失。
(3)由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加。
(4)发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。
(5)发包人延误支付期限造成承包人的损失。
(6)合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用。
(7)非承包人的原因导致工程暂时停工。
(8)物价上涨，法规变化及其他。P262
【考点】
76.【题干】按事故责任分类，下列工程质量事故中属于指导责任事故的有( )。
【选项】
A.项目负责人不按规范指导施工造成的质量事故
B.项目管理人员强令他人违章作业造成质量事故
C.施工人员在浇筑混凝土时随意加水造成质量事故
D.项目技术负责人降低施工质量标准造成质量事故
E.片面追求施工进度而忽视质量控制造成质量事故
【答案】ABDE
【解析】指导责任事故：指由于工程指导或领导失误而造成的质量事故。例如，由于工程负责人不按规范指导施工，强令他人违章作业，或片面追求施工进度，放松或不按质量标准进行控制和检验，降低施工质量标准等而造成的质量事故。P175
【考点】
77.【题干】编制施工成本计划应遵循的原则有( )。
【选项】
A.集中管理，以生产部门为编制主体
B.从实际情况出发，挖掘内部潜力
C.注重降低成本，以成本降低额为最优先目标
D.以先进的技术经济指标为编制依据留有一定的余地，保持计划的弹性
E.留有一定的余地，保持计划的弹性
【答案】BDE
【解析】为了编制出能够发挥积极作用的成本计划，在编制成本计划时应遵循以下一些原则：
(1)从实际情况出发
(2)与其他计划相结合
(3)采用先进技术经济指标
(4)统一领导、分级管理
(5)适度弹性 P98
【考点】
78.【题干】建设项目管理常用的组织结构模式有( )。
【选项】
A.网络组织结构
B.职能组织结构
C.多层组织结构
D.矩阵组织结构
E.线性组织结构
【答案】BDE
【解析】常用的组织结构模式包括职能组织结构、线性组织结构和矩阵组织结构等。P13
【考点】
79.【题干】下列与施工进度有关的计划类型中，属于项目管理范畴的有( )。
【选项】
A.项目年度施工计划
B.单体工程施工进度计划
C.子项目施工进度计划
D.施工总进度计划
E.企业旬施工生产计划
【答案】ABCD
【解析】施工企业的施工生产计划，属企业计划的范畴。它以整个施工企业为系统，根据施工任务量、企业经营的需求和资源利用的可能性等，合理安排计划周期内的施工生产活动，如年度生产计划、季度生产计划、月度生产计划和旬生产计划等。
建设工程项目施工进度计划，属工程项目管理的范畴。它以每个建设工程项目的施工为系统，依据企业的施工生产计划的总体安排和履行施工合同的要求，以及施工的条件[包括设计资料提供的条件、施工现场的条件、施工的组织条件、施工的技术条件和资源(主要指人力、物力和财力)条件等]和资源利用的可能性，合理安排一个项目施工的进度，如: (1)整个项目施工总进度方案、施工总进度规划、施工总进度计划(这些进度计划的名称尚不统一，应视项目的特点、条件和需要而定，大型建设工程项目进度计划的层次就多一些，而小型项计划)。
(2)子项目施工进度计划和单体工程施工进度计划。
(3)项目施工的年度施工计划、项目施工的季度施工计划、项目施工的月度施工计划和旬施工作业计划等。P131
【考点】
80.【题干】根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应编制专项施工方案并组织专家论证审查的分部分项工程有( )。
【选项】
A.拆除工程
B.深基坑工程
C.地下暗挖工程
D.起重吊装工程
E.高大模板工程
【答案】BCE
【解析】对所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。”P199
【考点】
81.【题干】根据《建设工程施工合同(示范文本)》，如承包人不能向发包人提交合同确认的项目经理的劳动合同、社会保险等有效证明，则符合合同约定的做法有( )。
【选项】
A.发包人要求更换项目经理
B.发包人安排另一家施工单位进场施工
C.承包人安排临近工地项目经理兼任本项目经理
D.承包人另安排一名生产经理代为履行项目经理职责
E.承包人承担由此增加的费用和延误的工期
【答案】AE
【解析】项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。P31
【考点】
82.【题干】根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计的内容包括( )。
【选项】
A.施工方案的选择
B.单位工程施工进度计划
C.各项资源需求量计划
D.项目施工总体部署
E.单位工程施工平面图设计
【答案】ABCE
【解析】单位工程施工组织设计的主要内容如下：
(1)工程概况及施工特点分析;
(2)施工方案的选择;
(3)单位工程施工准备工作计划;
(4)单位工程施工进度计划;
(5)各项资源需求量计划;
(6)单位工程施工总平面图设计;
(7)技术组织措施、质量保证措施和安全施工措施;
(8)主要技术经济指标(工期、资源消耗的均衡性、机械设备的利用程度等)。P25
【考点】
83.【题干】关于施工文件归档质量要求的说法，正确的有( )。
【选项】
A.竣工图纸必须采用国家标准图幅
B.归档的文件应为原件
C.工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面
D.所有竣工图均应加盖竣工图章
E.竣工图应是新蓝图
【答案】BCDE
【解析】归档文件的质量要求
(1)归档的文件应为原件^
(6)工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面(297mmx210mm)。图纸宜采用国家标准图幅。
(7)工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。图纸一般采用蓝晒图，竣工图应是新蓝图。计算机出图必须清晰，不得使用计算机出图的复印件。
(8)所有竣工图均应加盖竣工图章。P292
【考点】
84.【题干】关于建设工程项目进度计划系统中各进度计划间相互关系的说法，正确的有( )。
【选项】
A.项目总进度规划中的最终完成时间和各子系统进度规划的完成时间应相同
B.应注意整个项目实施进度计划和设备采购计划的联系
C.业主方和项目总承包方进度控制的目标不相同
D.总进度计划和单项工程进度计划之间有关联
E.业主方和项目总承包方进度控制的时间范围相同
【答案】BD
【解析】由不同深度的计划构成的进度计划系统包括：
(1)总进度规划(计划);
(2)项目子系统进度规划(计划);
(3)项目子系统中的单项工程进度计划等。
业主方编制的整个项目实施的进度计划、设计方编制的进度计划、施工和设备安装方编制的进度计划与采购和供货方编制的进度计划之间的联系和协调等。P130
【考点】
85.【题干】下列影响施工质量的环境因素中，属于管理环境因素的有( )。
【选项】
A.施工现场的照明情况
B.施工单位的质量管理制度
C.施工现场的道路条件
D.各参建单位之间的协调程度
E.施工单位的质量管理体系
【答案】BDE
【解析】施工质量管理环境因素：主要指施工单位质量管理体系、质量管理制度和各参建施工单位之间的协调等因素。根据承发包的合同结构，理顺管理关系，建立统一的现场施工组织系统和质量管理的综合运行机制，确保工程项目质量保证体系处于良好的状态，创造良好的质量管理环境和氛围，是施工顺利进行、提高施工质量的保证。P155
【考点】
86.【题干】下列措施项目费中，属于安全文明施工费的有( )。
【选项】
A.脚手架工程费
B.工程定位复测费
C.冬雨期施工增加费
D.环境保护费
E.临时设施费
【答案】DE
【解析】安全文明施工费(1)环境保护费：是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。
(2)文明施工费 是指施工现场文明施工所需要的各项费用。
(3)安全施工费是指施工现场安全施工所需要的各项费用。
(4)临时设施费：是指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用。包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等。P52
【考点】
87.【题干】下列施工质量工作保证措施中，属于施工准备阶段的有( )。
【选项】
A.实行自检、互检和专检，强化过程控制
B.建立工程测量控制网和测量控制制度
C.进行施工平面设计，建立施工现场管理制度
D.进行技术交底和技术培训工作，制定技术管理制度
E.严格按规范进行施工，认真执行质量检查制度
【答案】BCD
88.【题干】下列资料中，属于单价合同计量依据的有( )。
【选项】
A.设计概算
B.质量合格证书
C.设计图纸
D.《计量规范》和技术规范
E.类似项目的计量资料
【答案】BCD
【解析】计量依据一般有质量合格证书、《计量规范》、技术规范中的“计量支付”条款和设计图纸。也就是说，计量时必须以这些资料为依据。P74
【考点】
89.【题干】根据《标准施工招标文件》，监理人发出的变更指示应包括的内容有( )。
【选项】
A.变更目的
B.变更范围
C.变更程序
D.变更内容
E.变更的工程量
【答案】ABDE
【解析】变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。P260
一级建造师考试风险管理的基本概念自测题及答案
一、单选题
1．风险指的是损失的( )。
a．不确定性 b．可预测性
c．确定性 d．不可预测性
2．对于工程项目管理而言，风险是指可能出现的( )的不确定因素。
a．影响项目目标实现 b．影响项目风险控制
c．．影响项目团队建设 d．影响项目组织协调
3．不确定的损失程度和损失发生的概率常用( )表示。
a．风险事件 b．风险函数
c．风险量 d．损失量
4．承包商管理人员和一般技工的能力方面的风险属于( )类型。
a．经济与管理风险 b．组织风险
c．工程环境风险 d．技术风险
5．风险管理工作流程的第一步是( )。
a．风险转移 b．风险控制
c．风险分析 d．风险辨识
6．风险分析的工作之一是( )。
a．进行风险衡量，确定风险量
b．制定风险管理方案，采取降低风险量的措施
c．．分析存在哪些风险因素和风险事件
d．进行投保或担保
7．属于风险转移的对策是( )。
a．风险衡量 b．预留风险金
c．保险 d．减少风险损失值
8．风险管理的工作流程是( )。
a．风险分析、风险辨识、风险控制、风险转移
b．风险控制、风险转移、风险分析、风险辨识
c．风险分析、风险辨识、风险转移、风险控制
d．风险辨识、风险分析、风险控制、风险转移
9．损失控制和安全管理人员的资历和能力方面带来的风险属于( )。
a．经济和管理风险 b．技术风险
c．组织风险 d．工程环境风险
10．人身安全控制计划方面的风险属于( )风险。
a．组织 b．经济与管理
c．工程环境 d．技术
11．若某事件经过风险评估位于事件风险量的区域图中的风险区a，则首先应( )。
a．采取措施，降低其发生概率，使它移位至风险区c
b．采取措施，降低其损失量，使它移位至风险区b
c．采取措施，降低其发生概率，使它移位至风险区b
d．采取措施，降低其损失量，使它移位至风险区d
12．在事件风险量区域图上，风险量最大的区域是( )。
a．风险区a b．风险区b
c．风险区c d．风险区d
二、多选题
1．工程项目的组织风险包括( )等。
a．承包商管理人员的能力
b．施工机械操作人员的能力和经验
c．工程监理工程师的能力
d．施工企业各个职能机构负责人的能力和经验
e．损失控制人员的资历和能力
2．工程项目经济与管理风险主要包括( )等。
a．人身安全控制计划 b．工程物资供应计划
c．工程合同风险 d．工程施工方案
e．工程机械采购计划
3．技术风险主要来自于( )。
a．工程机械 b．工程施工方案
c．工程物资 d．岩土地质条件和水文地质条件
e．事故防范措施计划
4．风险管理时采取的方法应当符合( )的要求。
a．公众利益 b．人身安全
c．环境保护 d，相关法规
e．经济管理
1.13答案与解析
一、单项选择题
1．a； 2．a； 3．c； 4．b； 5．d； 6．a； ·7．c； 8．d； 9．c； 10．b； 11．c； 12．a
[解析]
4．答案b：
人方面的风险应当是属于组织风险。
7．答案c：
因为a根本不是控制对策。b、d根本没有将风险进行转移。只有c将风险转移给了保险公司。
二、多项选择题
1．a、b、c、e； 2．a、c； 3．a、b、c； 4．a、b、c、d
[解析]
3．答案a、b、c：
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1、甲的注册申请被批准后，省建设厅向他颁发了注册证书和执业印章。根据规定，甲具有下列()情形时，其注册证书和执业印章将失效。A、有效期满未延续注册 B、工作调动办理变更注册手续 C、请专业增项注册未得到批准 D、所在聘用单位被降低资质等级 【参考答案】A 【考点解析】
2、下列不属于民事法律关系的客体是()。A、财 B、物 C、行为 D、对象 【参考答案】D 【考点解析】
3、民事法律行为应当具备的条件不包括()。A、法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力 B、行为人意思表示不真实 C、行为内容合法 D、行为形式合法 【参考答案】B 【考点解析】
4、下列选项中，()是引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据。A、侵权行为 B、不当得利 C、合同 D、无因管理
1页
【参考答案】C 【考点解析】
5、实用新型和外观设计专利权的期限是()年。A、5 B、10 C、15 D、20 【参考答案】B 【考点解析】
6、根据我国《中华人民共和国合同法》的规定，涉外合同的诉讼时效期间为()年。A、1 B、2 C、3 D、4 【参考答案】D 【考点解析】
7、预告登记后，债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起()个月内未申请登记的，预告登记失效。A、1 B、2 C、3 D、4 【参考答案】C 【考点解析】
8、建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。A、20％ B、30％ C、40％ D、50％ 【参考答案】D
2页
【考点解析】
9、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()个月内，发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A、1 B、2 C、3 D、4 【参考答案】A 【考点解析】
10、甲、乙两家施工单位以联合承包方式承揽某建设工程的施工任务。下列说法不符合我国《建筑法》的规定的是()。
A、双方应签订联合承包的协议
B、按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程 C、甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任
D、甲、乙根据联合承包协议约定的比例对建设单位承担责任 【参考答案】D 【考点解析】
11、甲总承包单位将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。下列关于分包行为的说法正确的是()。A、甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案 B、建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同 C、乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责 D、建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证 【参考答案】C 【考点解析】
12、乙施工单位自行研发的异型特种结构施工技术获得国家专利，甲建设单位投资7000万元建设的体育场馆项目必须使用该专利技术。则对该项目设计任务的发包方式表述正确的是()。A、因总投资额超过3000万元，故必须公开招标
B、采用特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包
3页
C、关系社会公共利益的项目，即使采用特定的专利技术也不能直接发包 D、若其施工合同估算价超过200万元必须公开招标 【参考答案】B 【考点解析】
13、甲、乙、丙三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，甲和丙组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有()。A、甲和丙将联合体协议一并提交给了招标人
B、乙加入由甲和丙组成的联合体并在截止日期前征得了招标人的同意 C、丙又按照单独承包的报价提交了一份投标文件 D、甲和丙商定由甲为牵头人并以其名义提交了投标保证金 【参考答案】C 【考点解析】
14、由审批部门批准，下列不属于可以不进行施工招标的是()。A、涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜公开招标的 B、属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的 C、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
D、施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的 【参考答案】A 【考点解析】
15、自事故发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A、7 B、15 C、30 D、60
【参考答案】C 【考点解析】
16、某施工单位违法操作程序，导致一栋7层的建设楼倒塌，造成工人13人死亡，直接经济损失达8000余万人民币。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于()。A、特别重大
4页
B、重大 C、较大 D、一般 【参考答案】B 【考点解析】
17、事故调查组应当自事故发生之日起()日内提交事故调查报告。A、7 B、15 C、30 D、60 【参考答案】D 【考点解析】
18、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告()天后，工程自动进入缺陷责任期。A、30 B、60 C、90 D、120 【参考答案】C 【考点解析】：
19、对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材予以查封或者扣押，并应当在()日内依法作出处理决定。A、3 B、5 C、7 D、15 【参考答案】D 【考点解析】
20、下列选项中，不属于项目负责人的安全责任的是()。
5页
A、落实安全生产责任制度，安全生产规章制度和操作规程 B、确保安全生产费用的有效使用
C、保证本单位安全生产条件所需资金的投入 D、及时、如实报告生产安全事故 【参考答案】C 【考点解析】
21、施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起()日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。A、7 B、10 C、30 D、60 【参考答案】C 【考点解析】：
22、企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期()年。A、2 B、3 C、4 D、5 【参考答案】B 【考点解析】
23、建设工程发生质量事故，有关单位应当在()小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A、10 B、12 C、24 D、48
【参考答案】C
6页
【考点解析】
24、下列不属于环境保护的“三同时”制度的是()。A、同时设计 B、同时竣工 C、同时投入使用 D、同时施工 【参考答案】B 【考点解析】
25、某施工单位地下室柱子钢筋绑扎完成，准备浇注混凝土时，按照《建设工程质量管理条例》要求，施工单位应通知建设单位和()参加隐蔽验收。A、建设行政主管部门 B、设计单位
C、建设工程质量监督机构 D、勘察单位 【参考答案】C 【考点解析】 26、2010年7月6日，某建筑公司的司机将自己所驾驶的该建筑公司运送沥青混凝土的运输车开进了施工现场附近的一条小河里进行清洗，该行为()。A、属于合法行为，洗车是司机的权利
B、属于违法行为，违反了《水污染防治法》中关于防止地表水污染的规定 C、属于违法行为，违反了《水污染防治法》中关于防止地下水污染的规定 D、属于违法行为，违反了《固体废物污染环境防治法》 【参考答案】B 【考点解析】 27、2011年3月13日在对某施工现场进行检查时发现，尚未完工的大楼内有8名建筑工人居住。施工单位解释由于现场场地狭窄，且工期紧，暂时无法解决这些建筑工人的居住问题。经行政部门核实，施工单位的说法属实。对此问题正确的解决方式是()。A、这些建筑工人可以居住，但不得使用明火 B、这些建筑工人不能居住，必须立即搬出
7页
C、经建设行政主管部门同意，这些建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施 D、经公安消防机构批准后，这些建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施 【参考答案】B 【考点解析】
28、下列选项中，不属于劳动争议仲裁的原则是()。A、一次裁决原则 B、合议原则 C、强制原则 D、公平原则 【参考答案】D 【考点解析】
29、仲裁庭应当于开庭的()日前，将开庭日期、地点书面通知送达当事人。A、3 B、5 C、7 D、15 【参考答案】B 【考点解析】
30、根据《劳动合同法》规定，对按职工月平均工资3倍支付经济补偿金的劳动者，支付的年限最高不超过()年。A、3 B、5 C、10 D、12 【参考答案】D 【考点解析】
31、某工程项目于2012年6月1日通过竣工验收，并于2012年6月12日办理了备案。根据规定，建设单位向有关部门移交工程档案的最后时限为()。A、2012年7月1日
8页
B、2012年9月1日 C、2012年6月12日 D、2012年9月12日 【参考答案】B 【考点解析】
32、根据我国《劳动合同法》的规定，劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的()。A、20％ B、40％ C、60％ D、80％ 【参考答案】D 【考点解析】
33、下列不属于行政处分的是()。A、警告 B、降职 C、撤职 D、开除 【参考答案】B 【考点解析】
34、根据合同的成立是否必须采取一定形式为标准，可以将合同划分为()。A、要式合同与不要式合同 B、格式合同与非格式合同 C、诺成合同与实践合同 D、双务合同与单务合同 【参考答案】A 【考点解析】
35、下列属于要约的是()。A、投标
9页
B、拍卖公告 C、商业广告 D、寄送价目表 【参考答案】A 【考点解析】
36、下列选项中，()是判定是否存在缔约过失责任的关键。A、假借订立合同，恶意进行磋商 B、合同是否有效的存在 C、提供虚假情况
D、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实 【参考答案】B 【考点解析】
37、下列选项中，()是违约责任与缔约过失责任的根本区别。A、当事人违反了诚实信用原则所要求的义务 B、受害方的信赖利益遭受损失 C、泄露或不正当使用商业秘密 D、该责任是否发生在订立合同的过程中 【参考答案】D 【考点解析】
38、下列选项中，不属于合同的生效要件的是()。
A、不违反法律、行政法规的任意性规定，不损害社会公共利益 B、意思表示真实
C、订立合同的当事人必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力 D、具备法律所要求的形式 【参考答案】A 【考点解析】
39、施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值800万元的钢材采购合同。钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知情甲超出公司章程的规定权限。则该买卖合同()。
10页
A、有效 B、无效 C、可撤销 D、效力待定 【参考答案】A 【考点解析】
40、甲、乙双方在合同中约定甲方货到后乙方付款，甲公司听说乙公司的经营状况不好就中止了发货，后经证实是谣传。则()A、甲公司的行为属于违约行为 B、甲公司的行为属于行使先履行抗辩权 C、甲公司的行为属于行使不安抗辩权 D、甲公司的行为属于行使同时履行抗辩权 【参考答案】A 【考点解析】
41、自债务人的行为发生之日起()年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A、1 B、2 C、3 D、5 【参考答案】D 【考点解析】
42、对一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()个月。A、3 B、4 C、5 D、6 【参考答案】D 【考点解析】
43、当事人的()是商事仲裁最突出的特点。
11页
A、自愿性 B、专业性 C、经济性 D、独立性 【参考答案】A 【考点解析】
44、下列选项中，不属于当事人无需举证证明的是()。A、众所周知的事实
B、已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实 C、已为仲裁机构的生效裁决所确认的事实 D、已为有效未公证文书所证明的事实 【参考答案】D 【考点解析】
45、申请人在人民法院采取保全措施后()日内不起诉的，人民法院应当解除财产保全。A、3 B、5 C、7 D、15
【参考答案】D 【考点解析】
46、根据《民事诉讼法》规定，当事人可以委托()人作为诉讼代理人。A、1～2 B、1～3 C、2～3 D、2～4 【参考答案】A 【考点解析】
47、下列选项中，不属于民事诉讼规定先予执行的是()。A、赡养费
12页
B、赔偿费 C、抚养费 D、医疗费 【参考答案】B 【考点解析】
48、人民法院对原告的起诉情况进行审查后，认为符合起诉条件的，即应在()日内立案，并通知当事人。A、3 B、5 C、7 D、10 【参考答案】C 【考点解析】
49、甲市居民张某与乙市居民李某在丙市签订了一份买卖合同，合同约定张某将一辆汽车以10万元的价格卖给李某，双方在丁市一手交钱一手交货。后张某反悔并告知李某自己已将汽车卖给他人。若李某欲追究张某的违约责任，应向()起诉。A、甲市法院 B、乙市法院 C、丙市法院 D、丁市法院 【参考答案】A 【考点解析】
50、当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后()年内提出。A、1 B、2 C、3 D、5
【参考答案】B 【考点解析】
13页
51、某工程质量纠纷经仲栽庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿()万元。A、15 B、16 C、17 D、20 【参考答案】D 【考点解析】
52、下列关于仲裁开庭的说法，正确的是()。A、仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭 B、仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭 C、仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开 D、仲裁公开进行，当事人可以协议不公开 【参考答案】A 【考点解析】
53、法律规定应当撤销仲裁裁决的情形不包括()。A、仲裁的事项不属于仲裁协议约定的范围 B、仲裁裁决所依据的证据是伪造的
C、仲裁员在仲裁该案时有索贿、徇私舞弊、枉法裁决的行为 D、有仲裁协议 【参考答案】D 【考点解析】
54、地域管辖不包括()。A、一般地域管辖 B、特殊地域管辖 C、专属管辖 D、协议管辖 【参考答案】C 【考点解析】
14页
55、下列属于行政机关处理的行政争议能够进行仲裁的是()。A、婚姻纠纷 B、合同纠纷 C、监护纠纷 D、继承纠纷 【参考答案】B 【考点解析】
扎实苦干, 不断进步
该同志刚进入二建公司时, 深入基层, 从工长干起, 发扬不怕苦、不怕累的精神, 从放线、看图、算量等基础性工作开始做起, 吃住在工地, 奋斗在一线, 不断学习和总结, 通过8年的历练, 已成长为一名懂施工、会预算、精管理的年轻项目经理, 成为适应企业发展需要的人才。
2010年7月, 第四项目部承接了天津港保税区 (海港) 热源厂工程, 业主 (天津天保热电有限公司) 的要求是2011年11月初要正式对外供热, 这就要求在1年3个月的时间里完成建筑面积2万平方米, 包含14个单体栋号在内的土建工程施工任务, 还要完成锅炉、除尘、脱硫、输煤、化水等设备系统的安装调试任务, 参建单位数量多达8家, 但施工场地非常狭小, 同等规模的热源厂工程按照常规大约需要4万平方米的场地, 而该工程的施工场地只有2万平方米, 真可谓“工期紧、任务重、难度大”, 针对这种情况, 他和项目部全体同仁一起, 发扬二建人敢打硬仗的精神, 提前与各参建单位排好工期计划, 做到土建施工和设备安装有机结合, 在各进度节点要求下, 安排相应的劳动力、材料、机械、场地, 白天紧张施工, 晚上开协调会, 每周例会进行实际进度与计划进度的对比, 施行项目动态管理, 发现偏差, 及时调整, 经过努力, 最终按甲方要求的时间完成工程任务, 在按照工期紧张施工的同时, 项目部还抓好现场文明施工和质量安全等方面的管理, 该工程还被天津市建筑业协会评为“市级文明工地”和“海河杯工程”, 为企业争得荣誉。
2012年5月, 第四项目部承揽了蓟县帕醍欧花园一期工程, 总建筑面积83000平方米, 该工程离市区较远, 陈小吉要求项目人员从穿衣戴帽、精神面貌、作息时间、言行举止等方面树立良好的企业形象。工程开工之初, 由于环境及各方面关系并不是很熟悉, 也曾遇见不少困难, 项目部人员克服人生地不熟, 地企关系难处理等困难, 积极努力, 使各项管理工作逐步步入正轨。十八大前夕, 陈小吉代表二建公司, 作为唯一一家外埠施工企业代表全县的施工单位, 在建委安全维稳工作会议上做典型发言, 受到各界好评, 为二建公司在蓟县当地赢得了比较好的口碑。
甘于奉献, 心系集体
陈小吉的家乡在江苏盐城, 每年只有过年那10多天时间和远在千里之外的父母团聚, 其它时间一心扑在工作上, 他有时也因为未能在老人身边尽些孝道感到愧疚。
天津港保税区热源厂工程开工建设时, 在紧张的基础施工阶段, 电话那端传来妻子怀孕的消息。由于工程远在塘沽, 来去不便, 为了能够照顾妻子, 而且不影响工程的顺利施工, 经过反复思考, 在和家人商量征得同意后, 他把妻子接到工地, 一住就是4个多月的时间, 陪她度过了妊娠反应最为严重的阶段。
由于该工程远离市区, 项目人员都吃住在现场, 为了保证队伍的稳定, 他首先解决好大家家庭的实际困难, 除了安排好他们的生活, 每逢休息日、节假日总是先安排别的同志回家休息, 从不考虑自己。
作为直属项目部第四党支部书记, 他积极参加公司党委组织各类学习, 积极与公司党委领导谈心交流, 汇报自己思想和工作上的情况, 听取领导意见, 弥补自身不足。他还一直关注青年同志的成长, 引导他们树立正确的人生观、价值观, 使他们思想上积极向党组织靠拢。
不断学习, 敢于创新
陈小吉一直不忘学习, 始终把学习作为做好工作的首要条件, 孜孜不倦, 从参加工作以来, 加强专业知识、施工工艺、项目管理的学习, 把学习、思考、总结的意识融入到平时的每一天工作中去。通过实干和总结, 他先后撰写和发表了《锅炉房工程的施工工艺》、《断桥铝门窗防渗漏的施工工艺》两篇论文, 为自身和企业的技术积累提供素材, 为类似工程施工提供参考。
2012年他和项目部成员一起总结经验, 在天津市建筑业协会发表了名为《精心施工、科学管理、创海河杯工程》优秀项目管理成果, 在天津市科技委发表了名为《钢结构在锅炉房工程中的应用》科技创新成果。
他还利用业余时间积极参加各种资格考试, 通过努力, 该同志于2010年通过工程师职称的评审, 目前正在准备高级工程师的评审工作, 并于2012年9月通过了国家一级建造师的考试, 为更好地组织施工打下了良好的理论知识基础。
在加强自身学习的同时, 他还鼓舞和带动项目部的其他年轻同志加强学习, 给他们创造良好的学习和办公条件, 据年轻同志反映, 项目部年轻同志刚进入工地现场时, 他不管多忙, 每天晚上都要给年轻同志提出3个包括技术、规范、管理等方面的问题, 让其在转天的工作中加以体会、揣摩, 然后再进行提问、答复、解释, 他毫不吝啬地把自己平日的所学、所想、所感拿出来讲给年轻人, 与大家一起学习、一起提高、一起进步。
为了适应市场的需求, 他还积极转变项目部管理方式, 围绕如何在管理上创新这个课题, 他和项目部其他同志进行了不断的探索和尝试。在项目人员责任分工的基础上, 进一步细化, 强化责任的落实。根据几年来的工作经验, 结合项目管理的实际, 他先后编写并制定了“项目人员工作质量考核标准”、“现场安全责任全员评价制度”等, 增强了管理的执行力, 形成“事事有人管、件件有着落”的局面, 项目的各项管理工作得到提升。
该同志因工作突出, 多次受到公司和集团的奖励, 先后被二建公司评为“优秀党员先锋”、“十佳青年项目经理”、“十佳青年人才”、“青年岗位标兵”等称号, 被天津建工集团授予“优秀共产党员”、“优秀项目经理”称号, 2013年2月, 共青团天津市委员会授予他“2012年度天津市青年岗位能手”称号, 2013年4月, 天津市总工会授予他“天津市五一劳动奖章”。
关键词：弦支穹顶；结构施工；全过程；模拟；技术；措施；分析
在当前技术条件支持下，弦支穹顶结构施工应用最普遍与成熟的方式即为张拉预应力索结构施工技术，这一点是毫无疑问的。换句话来说，弦支穹顶结构施工阶段分析的重点内容在于对张拉全过程的分析。然而当前的实际情况在于：相关研究学者有关张拉过程的分析并未能够深入考虑施工全过程模拟相对于施工工艺的影响，并且有关张拉机理的研究也存在较为显著的缺失，以上问题均直接导致了所确定拉张模拟算法无法完全与工程实际相契合。本文基于对弦支穹顶结构施工技术的分析，提出了包括施工顺序、预应力张拉施加形式、临时支撑系统以及预应力张拉形式在内的四大关键施工环节模拟参数，并借助于有限元分析方式构建相应的时变模型与计算程序，现对其做详细分析与说明。
一 弦支穹顶结构施工技术分析
大量工程实践研究结果表明：从某种角度上来说，弦支穹顶结构施工阶段的受力状态与施工技术存在着极为密切的联系，针对施工阶段张拉全过程进行模拟分析的前提在于对现阶段弦支穹顶结构施工技术做出合理分析与研究。具体而言，应当重点关注以下几个方面的问题：①施工顺序：包括杆件拼装、结构张拉以及结构吊装这三个方面；②预应力张拉施加形式：包括张拉环向索、张拉径向索以及顶升撑杆这三个方面；③临时支撑系统：包括满堂脚手架、临时台架以及临时支撑这三个方面；④预应力张拉形式：包括张拉顺序与张拉批次这两个方面。
二 弦支穹顶结构施工全过程模拟措施分析
我们知道，在弦支穹顶结构性施工全过程当中，拉张施工阶段从本质上来书属于一个时变性过程，即包括杆件个数、荷载作用力以及准结构边界性指标在内的相关参数均处于动态变化性过程当中。换句话来说，若将初应变作用力视作结构参数的一种特殊性表现形式，将其引入计算模型当中，则整个拉张过程就是一个时变过程，其在模拟内容、预拉力以及荷载等各个方面均与使用阶段数值模拟存在一定的差异性。详细来说：①使用阶段起始几何数值模拟为建筑设计几何，而拉张阶段几何数值模拟为放样几何；②使用阶段基本构件数值模拟为网壳、撑杆以及索，而拉张阶段基本构件数值模拟为网壳、撑杆、索以及临时性支撑；③使用阶段预拉力数值模拟为不变，而拉张阶段预拉力数值模拟为变化；④使用阶段荷载数值模拟为变化，而拉张阶段荷载数值模拟为可能不变。基于以上分析，针对弦支穹顶结构施工全过程的模拟重点应当关注以下几个方面的内容。
（１）临时支撑数值模拟分析
很明显，对于弦支穹顶结构性施工而言，施工过程中临时性支撑作用力的增减将导致施工结构数值模拟过程中变边界特性产生一定影响。从这一角度上来说，确保临时支撑数值模拟的正确性将直接关系到模拟变边界特性的取值。在当前技术条件支持下，临时性支撑形式仅仅存在于弦支穹顶结构性施工的作业阶段，在整个弦支穹顶结构张拉拱起且建筑施工主体结构完全与临时性支撑脱离之后，临时性支撑将完全退出施工作业。结合临时支撑的受力形式，通过对轴向压力的承受性分析能够确保临时支撑模拟的准确性。
（２）施工顺序及张拉力施加数值模拟分析
可以说，分析模型中所确定的结构荷载作用力、临时支撑数值模拟结构、预应力施加方式以及数值模拟过程中张拉顺序的确定都将在一定程度上影响整个弦支穹顶结构性施工顺序的模拟与确定。一般情况下推荐选取前进法对整个施工顺序予以模拟，采用施加初应变的方式对环锁张拉形式及张拉作用力与模拟，结合由外至内的方式进行张拉分析。
（３）张拉过程控制变量的确定分析
在张拉施工逐步推进的过程中，弦支穹顶结构将逐渐与临时支撑部件相脱离并逐步成形，这也就使得结构变形相对于张拉作用力的敏感性有所减少。从这一角度上来说，针对张拉施工过程进行的模拟分析等同于给定各环锁部件在各个张拉阶段目标预拉力计算对应的结构位移及内力参数。一般推荐选取以预应力及变形作用力所组合形成的双重控制变量作为张拉过程基本控制变量。
（４）张拉全过程算法分析
在借助于SCAP张拉全过程分析程序的应用基础之上，其模拟算法的主要步骤可以归纳为以下几个方面：①.借助于SFP程序对弦支穹顶结构主体进行施工找形；②.依照找形阶段所获取的放样态更新数值对数值计算模型予以分析；③.在引入弦支穹顶结构施工阶段模型初应变作用力的基础之上施加相应的外荷载作用力；④.在几何非线性计算方式的作用之下以此获取弦支穹顶结构施工各阶段的控制索力及节点控制位移模拟参数结果。
三 结束语
我们知道：对于弦支穹顶结构而言，受到拉索构件的影响，整个弦支穹顶结构施工过程当中的力学性能与使用阶段力学性能表现出了较为显著的差异性。而改变此问题的关键在于针对弦支穹顶结构施工全过程进行精确的模拟分析，本文以此为中心论点做出了简要分析与说明，希望能够引起各方关注与重视。
参考文献
[1] 魏德敏.徐牧.李頔等.大跨度索穹顶结构风振响应的频域分析. [J].华南理工大学学报（自然科学版）.2012.40.（04）.112-117.
[2] 郑君华.董石麟.詹伟东等.葵花型索穹顶结构的多种施工张拉方法及其试验研究. [J].建筑结构学报.2006.27.（01）.112-116.
[3] 陈联盟.董石麟.凯威特型索穹顶结构多种张拉成形方案模型试验研究. [J].建筑结构学报.2010.31.（11）.45-50.
