履约保函申请书

履约保函申请书（精选10篇）

履约保函申请书 篇1

中国***银行：

我公司因***工程施工，需要一份银行出具的保函，特向贵行提出申请。

一、我公司基本情况

（一）名称：陕西****建设集团有限公司

（二）住所及联系电话：西安市*****

（三）法定代表人：****

（四）营业执照编号：******

（五）基本开户行银行及账号：******

二、申请包含内容

（一）受益人名称：西安市*****劳动保障监察大队

（二）保函种类：农民工工资履约保函

（三）保证币种及金额（大写）：人民币******元整

（四）保证事项：履行合同项下义务

（五）保证时间：无期限履约保还

三、保函的通知/交付

保函将由我公司派专人交付受益人。

四、我公司同意贵行按下来第 3种格式出具保函文本： 1.按贵行的文本格式，且贵行可根据情况进行修改。2.按我公司提供的文本格式，但贵行可根据情况进行修改。3.按我公司或受益人提供的文本格式。

五、拟提供反担保方式：百分之百保证金保证担保

六、附属材料

（1）合同：后附《施工合同》

（2）保函格式：后附《农民工工资履约保函》

七、我公司承诺如下：

1.严格按照贵行的要求提供有关资料与信息，并保证本申请书所陈述的各项内容以及所提供的资料与信息真实、完整、合法、有效。2.贵行对于是否接受我公司的申请具有完全的自主决定权。

3.如贵行与我公司签订的《出具保函协议》与本申请书内容不一致，以《出具保函协议》为准。

4.对于转开保函，我公司同意贵行向转开行出具反担保函或与其达成其他协议或法律安排，其形式和内容以及贵行对其作出的任何修改和补充都无需得到我公司确认，贵行也不必通知我公司。我公司对贵行向转开行所做的任何陈述、保证或承诺都无条件地、不可撤销地认可和接受。

5.对于贵行因开立保函或者转开保函而遭受的一切损失与法律责任，我公司同意全部承担。

申请人签章（公章）： 法定代表人（负责人）或授权代理人签字：

履约保函申请书 篇2

1 法律的严格程度

经济社会中法制、民主站在非常重要的位置。如果要在激烈的国际社会中获取最大的利润, 那么法律是基础保障。而中国现行的关于履约保函的这部分法律完善程度还不够。

1.1 建筑法律体系不完善

比较完善的法律体系应该是由法律、法规及相应的实施细则所组成, 要随市场经济的发展或新问题的产生而不断修改和完善。我国的《建筑法》于1997年11月颁布实行, 10多年过去了, 虽对规范建筑行业参与各方的行为起到一定的规范和约束作用, 但市场运行中的违法行为或不规范的行为层出不穷。现行的《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国担保法》的法律以及最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 (法释2004第14号) 等有关法律、法规对“履约保证金”有比较明确的规定, 而对于履约保函来讲, 并没有明确。如在中国现行的建筑工程工程量清单计价规范中, 并没有明确由担保发生的费用的归属, 给承包商在费用确定过程中带来一些疑惑。所以不够完整的法律体系是不能保证履约保函的顺利推行。

1.2 风险方面的法规不完善

我国已出台《保险法》、《担保法》等法律法规, 但缺乏与之配套的法律法规和强有力的监督机制, 缺乏针对建筑工程风险管理的具体规定。我国现行的工程保险的险种还不完善。工程建设合同担保制度的出台, 对促进合理低价法评标的进一步推广提供了规范、有序竞争的制度保障。但其作为一项新制度, 需做大量的宣传、普及、推广工作。同时, 工程担保市场监管有待加强, 专业化担保机构发育不成熟。如, 银行作为连带责任保证人, 通常不会调查发包人的道德品质, 不审查发包人的索赔文件的实质性内容。我国目前对银行保函项下的欺诈认定和处理尚未有明确的法律规定, 因此给承包人带来了风险。而在这种情况下推行履约保函, 必将引起很多纠纷, 而且在纠纷的处理时必然无法可依。

1.3 信用方面的法规不完善

在我国信用制度建设的滞后满足不了国际市场对其提出的需求。在许多与建筑市场有关的信用法律出现空白点;现在虽然在履约保函的同时也在推行业主支付担保, 其中不可避免将会遇到一些问题, 业主作为合同签订的主动方, 在实际操作中可能采取先办理支付担保, 一旦拿到施工许可证, 马上撤销支付担保的应付措施。如果政府作出某些强制性的具体规定, 一方面有悖于政府宏观管理的初衷。同时, 在建筑施工领域面对的“诚信危机”, 如:企业投资主要看企业资金周转状况, 由于投资项目多, 加上企业资金紧张和筹资渠道的约束, 可能会要求承包商提供担保或垫资施工, 即便工程竣工但若干年也难以拿到工程款。诸如此类的情况在信用的相关法规上不能保障, 也不利于履约保函的推行。

2 人力资源缺乏

在银行、专业担保公司、保险公司对担保时所涉及的专业知识较广所以, 履约保函的推行要求该银行或公司有专业的咨询人员。

2.1 专业人力资源缺乏

在银行或是专业担保单位在考虑施工单位的履约保函时要考察承包商的资质信誉, 承包类似工程的经验技术装备以及管理人员与施工技术人员的素质来确定净担保总额。在工程项目的中后期, 银行要加大投入相应的时间与精力, 因为对项目的检查既可了解项目的进展情况, 又可对项目进行过程中的问题及时加以解决, 督促承包商严格按合同要求履行义务, 检查项目工程款的使用情况, 防止与杜绝承包商把工程款挪作他用。这个监督过程都要求相关人员具有较高的专业素质, 了解建筑工程招投标、建设工程全过程的各个环节, 现在从事该专业人员的人力资源较少限制了履约保函在我国的施行。

2.2 有综合能力的人才资源缺乏

在国际惯例中, 一般要求承包商提交相当于工程总额的10%~15%的履约保函银行在确定担保额时, 要调查承包商的财务状况, 如银行存款, 应收账款, 应付账款可变现的财产等情况要做好这一系列的工作, 对银行专业担保公司、保险公司的咨询人员有相当高的要求。而这种全能的咨询人员正是建筑行业中严重缺少的人才在中国, 刚入世时我国注册的精算师只有几位, 这将是在中国推行履约保函的资源问题上的最大缺口。

3 实际操作中承包商的风险

在入世谈判的会议上中国政府试着对中国施工企业着重保护, 但国际通用规则使履约保函的在中国的推行变成定局。在建筑工程领域, 发包人的支付保函和承包人的履约保函体现合同双方平等的担保义务, 但实践中激烈的竞争使多数承包人不敢主张发包人向其提供支付保函, 或是在招标文件中就已经剥夺了承包人的该项权利, 因此合同内容并非是完全平等的, 为了得到工程, 承包商不敢要求业主出示支付保函。另一方面发包人希望保函是无条件的, 承包人则希望保函是附条件的, 业主作为招标方, 很难将支付担保开具为“见索即付”保函, 而开具为有条件保函, 又有可能在承包商提出支付请求时耽于审查请求的合理性的纠缠中。

4 结语

综上所述, 履约保函在我国还是一件新事物, 在现行的大环境下还必须加快建立并完善相关法律法规的步伐, 加大培养高素质的专业人才的力度, 尽快建立和规范一批有资质、有实力的机构来承担工程风险的担保工作, 为履约保函的推行打下基础。

参考文献

[1]李东宝.关于合理低价法的探讨[J].西部探矿工程, 2005 (3) .

[2]高军, 金珊, 林集体.浅析工程建设领域推行工程担保保证制度[J].建筑管理现代化, 2004 (3) .

[3]蒋俊跃, 杨蔚, 刘荣桂.经评审的最低投标价法的实践[J].建筑管理现代化, 2005 (1) .

[4]戴向平, 党伟, 张晓彤.建立我国建筑法律体系的几点建议[J].大连民族学院学报, 2000, 2 (2) .

[5]邓晓梅.国际工程保证担保制度特征的研究[J].清华大学学报 (社科版) , 2003, 2.

履约保函申请书 篇3

开具日期 ：年月日

致

地址 ： ：

鉴于贵方与承包人于年月日就工程签订的编号为号的建设工程合同（下称“主合同”）履行需要，应承包人的申请，我行特开立以贵方为受益人、金额不超过人名币（币种）（大写）的 履约保函：

一、本行无条件地且不可撤销地承诺：一旦贵方向本行提出书面索偿通知，本行将在收到该索偿通知后七个银行工作日内无条件地将贵方索偿的款项一次性付给贵方。

二、三、本保函不得转让，我行对除贵方以外的任何组织或个人不承担担保责任。本保函自主合同生效之日起生效，有效期至工程竣工验收合格后一个月止。书面索赔通知必

须在上述期限内送达我行，否则我行在该保函项下的责任自动解除。

四、本保函的效力以及本行在本保函项下对贵方承担的义务和责任是完全独立的，并不取决于任

何交易、合同/协议、承诺（包括但不限于主合同）的存在或有效性，也不取决于本保函中未列明的任何条款或条件，并且不受对主合同及/或贵方与申请人之间的任何协议所作的任何变更、补充、终止或提前/延迟终止的影响。

工程承包合同按期履行完毕、保函超过有效期或我行的承担义务履行完毕，保函即行失效，请将本保函退回我行注销。

出证银行名称：

签

公 字：_________ 章：

银行经办人：

银行履约保函格式 篇4

保函编号：

致：

鉴于（下称“委托人”）在贵方单位的招

标项目中标，我行同意为委托人出具履约保函，作为委托人履行代建合同责任的担保，以使你方得到履约保函的保障。

一、我行保证在收到贵单位于保函有效期内送达的依本保函约定的索赔文件后，在 7个工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付金额最高不超过（总投资的3%）人民币（币种）万元的履约保证金，并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。

二、贵单位的索赔文件应符合下述条件：

（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；

（二）在保函有效期内送达我行；

（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）；

（四）贵单位出具的委托人违约事项说明。

三、本保函自签发之日起生效，有效期截至项目资产移交使用单位之日止。除非你方提前终止或解除本保函，且本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我行在本保函项下的保证义务即刻解除：

（一）本保函有效期限届满；

（二）委托人履行了《代建合同》项下全部义务；

（三）我行保证的义务履行完毕。

四、我方受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，代建合同的任何修改、变更、解释或不可执行都不能削弱或影响我方受本保函制约的责任，委托人在代建合同项下对你方的任何抗辩也不能削弱或影响我方在保函项的付款责任。若贵单位于委托人协商变更《代建合同》，应督促委托人书面告知我行并将变更后的合同送一份给我行备案。

五、我方收到你方出具的代建单位财务决算资料已经送交市财政部门的书面通知后，本保函担保金额即按贵方通知的金额予以递减。

六、保函失效后请将本保函退回我方注销。无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。

本保函项下的所有权利和义务受中华人民共和国法律管辖和制约，我行在保函项下作出的付款承诺决不反悔。

担保银行名称：（盖公章）

法定代表人：（盖章、签字）

银行地址：

邮政编码：传真：电话：

履约保函格式 篇5

保函编号：

致：

“分包人”）系我行客户。鉴于分包人已与你方和就×××××工程的分包工程（下称“分包工程”）于年月日签订了编号

为的合同（下称“主合同”）。根据主合同中有关条款规定，分包人应向你

方提交合同价格10%的履约保证金银行保函，以确保其忠实圆满地履行主合同。

我行同意按下述条款为该分包人完全履行主合同规定做出如下不可撤销的和无条件的保证：

1、考虑到主合同的各项规定，我行特此无条件地和不可撤销地承诺、以本保函保证并

受其制约，在收到你方要求支付部分或全部履约保证金的通知时，无须你方提出任何证明或

证据，也无权要求你方解释任何原因，我行将于7日内无条件地和不可改变地向你方支付

累计总额不超过人民币：元（大写：人民币________________元）的履约保

证金，并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。

2、本保函项下的任何支付应为免税和净值，无论任何人以何种理由提出和扣减现有或

未来的税款、关税、费用或扣款，均不能从本保函的担保金额中扣除。

3、我行特此确认并同意，我行受本保函制约的责任是连续的，主合同的任何修改或变

更、解除、终止或失效都不能削弱或影响我行受本保函制约的责任。

4、本保函自开具之日起生效，至监理工程师签发的分包工程竣工验收证书上所标明的签发日期14天后失效，除非你方提前终止或解除本保函。

5、本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。如因本保函产生

争议，争议的解决方式同主合同约定的争议解决方式一致。

担保人（盖章）：

法定注册地址：____________

有权人签字：

开立日期：

预 付 款 保 函

保函编号：致：

鉴于：

1、我行客户“分包人”）与你方和年月签订了一份编号为 “主合同“）；

2、你方将根据主合同向分包人提供金额为（大写：人民币元）的预付款；

3、你方已要求分包人提供与上述预付款金额相等的担保，以保证其履行与主合同项下预付款有关的义务。

又鉴于我行根据该分包人的请求委托，保证分包人将为履行主合同之目的使用上述预付款，并承担上述预付款金额限额内的保证责任，并同意为该分包人恰当使用和按主合同约定返还上述预付款款项做出如下不可撤销的和无条件的保证。

兹就以下事项出具本保函：

1、考虑到主合同的各项约定，我行特此无条件和不可撤销地承诺，以此保函保证并受其制约，在收到你方关于收回上述预付款的部分或全部的索赔通知时，无须你方提出任何证明或证据，也无权要求你方解释任何原因，我行将于7日内无条件和不可改变地向你方支付累计总额不超过RMB元（大写：元）的任何你方要求的金额，并放弃任何向你方提出异议和追索的权利。

2、本保函项下的任何支付应为免税和净值，无论任何人以何种理由提出和扣减现有或未来的税款、关税、费用或扣款，均不能从本保函的担保金额中扣除。

3、我行特此确认并同意，我行受本保函制约的责任是连续的，主合同的任何修改、变更、解除、终止或失效都不能削弱或影响我行受本保函制约的责任。

4、本保函自开出之日起生效，有效期至你方已付分包人的预付款按主合同约定全部抵作工程进度款时为止。

5、本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。如因本保函产生争议，争议的解决方式同主合同约定的争议解决方式一致。

担保人（盖章）：

法定注册地址：____________

有权人签字：

履约保函案例 篇6

A公司是从事公路施工、工程总承包的大型建筑企业，B分行以信用形式为其核定2亿元人民币非融资性保函授信额度。A公司在某省修建高速公路项目中中标，在A公司提交开立保函申请书、中标通知书等申请资料的情况下，B分行于2003年11月以全额授信形式为其开立以C项目指挥部为受益人、担保金额为2000万元人民币的履约保函，保函中规定“B分行同意在接到受益人提出的因A公司在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知书后的14天内，向受益人支付累计不超过上述担保金额的款项，无须受益人出具证明或陈述理由。”保函同时规定“保函自开立之日起生效，在担保金额支付完毕，或受益人向A公司颁发竣工证书之日起失效，但保函有效期最迟至2006年11月15日止，任何索赔均须于上述日期前送达B分行。”

2006年11月5日，C项目指挥部致函A公司并抄送B分行，反映A公司拖欠大量民工工资等款项，引起当地社会的严重不稳定，要求该司立即解决。12月15日，C项目指挥部致函B分行，声称A公司未偿还材料预付款1000万元，要求B分行履行赔付责任。A公司要求B分行以已过保函有效期为由拒绝赔付。B分行法律部门在审核有关保函及合同资料后，认为根据《担保法》及司法解释，“保证合同约定的保证期间早于或者等于主债务履行期限的，视为没有约定，保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。”由于受益人至今仍未向A公司颁发竣工证书，主债务尚未履行完毕，B分行单方面约定保函有效期最迟至2006年11月15日是无效的，因此B分行不能以已过保函有效期为由拒付。为此，B分行加紧对A公司施加压力，向其说明该行立场并督促该司立即备妥赔付资金。随后，B分行一方面与受益人进行交涉，说明索赔书未按保函规定明确指出A公司在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务，且要求通过银行证实有关索赔书的真实性；另一方面加大向A公司的催讨力度，经多方努力，A公司同意该行扣划其账户资金至保函保证金账户内备付。12月20日，B分行收到受益人按保函规定重新出具的索赔函以及其开户银行发来的加押证实电报，证

明索赔函真实有效。次日，B分行按规定从相关保函保证金账户内划出资金按规定办理对外赔付。

风险分析

保函开立时背景资料不完整，有效期规定矛盾。B分行开立保函时仅取得A公司提供的中标通知书和招标书，无法审核合同中关于A公司的权利义务、银行的担保责任范围等条款。且银行并非当事人，难以估计项目的完结时间，因此只能根据申请人的预测拟定保函的保证期间，以致出现虽然过了保函的表面有效期。但实际上主债务并未履行完毕的情况。如这时承包人和业主出现纠纷，将会影响银行撤销保函，甚至产生索赔。

保函含见索即付条款，不利于维护银行权益。虽然该保函为履约保函而非预付款保函，但只要A公司“在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务”，C项目指挥部就可以索赔。所以这种条款隐含了受益人的信用风险，如受益人恶意索赔，申请人和银行将得不到保障。

对索赔单据的审核是银行处理索赔业务的主要职责。B分行认为索赔书未明确指出A公司在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务，只是陈述了索赔的理由。因此，B分行要求C项目指挥部重新出具索赔书，并通过其开户以加押电报证实真实性。这样，这份索赔书才是符合保函要求的正式文件。

授后管理不到位。授后管理是整个授信业务流程中不可或缺的关键环节。银行在保函开出后，应指定专人跟进保函项下工程项目的履约情况，包括申请人工程建设进度及是否符合合同要求、受益人相关意见、项目投资方资金到位情况，发现问题及时采取有效措施化解风险，保障银行资产安全。

经验启示

落实事前审核

申请人开展贸易前应建立贸易伙伴的信用评价体系，可通过查询对方银行、或委托专业的调查公司了解对方的资信，包括管理层诚信、履约记录、支付能力、贸易惯例等等。贸易伙伴通过信用证结算或提供银行保函作为担保的，更要了解开证行和担保行的信誉。待落实这些情况，确认贸易伙伴及其银行的信誉是可接受的，才能开展贸易。另外，主合同的签订也是重要一环。如保函开立时主合同尚未正式签署，应要求申请人提交准备签订的合同文本进行审核，以确保拟定的保函条款符合合同的要求和保障申请人、受益人双方的利益。合同需明确担保的相关要素，尤其是担保标的、失效条件应清晰合理。

严格事中审核

对于索赔条件要明确、单据化，除受益人出具的书面索赔声明外，应尽可能要求提交第三方出具的证明符合索赔条件的文件，如工程履约保函可由监理工程师出具监理报告，质量保函提交质检机构出具的质量检验报告等。同时，应要求受益人通过其开户行提交索赔书，或随附保函正本，确保索赔文件的真实性。如申请人坚持在保函中加具见索即付条款或其它风险条款的，必须向申请人揭示清楚并由其书面确认。申请人可以根据对方的情况、自身在交易过程中的地位，判断是接受此类条款，还是增加由其确认索赔、或者通过提供第三方证明等手段约束受益人的行为。如为金额较大、风险条款较多的保函，银行更要主动了解受益人的情况，以保证业务背景的真实性及对银行的风险作正确的评估。受益人为个人的，银行更应谨慎处理，如为授信开立保函，可要求申请人多缴纳一定比例的保证金，或主动会同公司业务、风险管理部门共同研究、分析业务风险，切实做好审核把关工作。

加强授后管理

银行在保函开立后应切实加强授后管理工作，尤其要关注保函项下基础合同的执行情况，密切留意可能导致违约索赔的事件。其中，工程类履约、预付款保函应关注保函项下有关工程的完工程度，工程质量是否符合有关合同的要求；工程类投标保函应关注申请人是否中标，是否同意按招标文件的要求签订有关合同；工程类质量保函、维修保函、尾款保函，应关注有关工程投入使用的情况，质量是否稳定；付款保函应关注保函项下货物的到货情况或工程完成进度等；关税保函应关注申请人交纳关税是否出现不正常情况；加工贸易税款保付保函应关注加工手册的执行情况是否正常。

由于保函普遍存在担保期限较长的问题，工程类保函一般有效期为3-8年，部分开往巴基斯坦等境外地区的保函效期更有可能长达60年，因此，银行在按规定做好各项授后管理工作的同时，应切实加强对保函项下相关项目及交易进展情况的跟踪与监控，重点收集客户经营状况、项目履约进展、市场行情变化、交易往来情况等有可能导致受益人向银行索赔的风险隐患信息，并加强沟通，采取相应措施防范风险。同时，银行要加强保函档案管理，有关风险信息及评估结论应按规定留存相关材料，连同业务审批、账务处理、函电往来、后期跟进等资料一并保管，确保档案资料能清晰、完整地反映业务的全部处理过程。此外，银行应根据保函有效期的条款，及时督促客户提交有关资料办理撤销手续，其中付款类保函应要求申请人在保函担保行办理款项支付，并在付款时注明相关业务编号，以便担保行及时对保函进行减额。

建立规范的索赔处理流程

对索赔单据的审核是正确处理保函索赔的关键环节。在收到受益人的索赔单据后，银行首先应核实是否有保函规定的索赔通知书正本，其签字及/或盖章是否与预留在银行的印鉴相符，如不能核对一致，建议其通过开户银行以加押电报证实。其次要审核单据的种类和内容、尤其是索赔通知书的内容与保函条款是否相符，如相符，银行可向申请人出具《保函付款/赔付通知书》，并在保函规定的期限内付款；如不符，则应立即与受益人交涉，必要时可征询法律部门的专业意见，待受益人提交了符合要求的单据再进行处理。值得注意的是，如索赔单据符合保函规定，则不论申请人与受益人之间有什么纠纷、申请人在银行的地位如何，都应赔付，以免陷入纠纷、影响银行声誉，更有甚者，被受益人追诉为被告，以致花费更大量的人力、物力应对。

强化人员培训

银行工程履约保函格式 篇7

编号：

致受益人：

因（下称“保函申请人”）与你方签订了编号为 /的（合同或协议名称），我行接受保函申请人的请求，愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为（币种、金额、大写）元整（下称“保证金额”）。

二、我行在此不可撤销且无条件地为保函申请人在主合同下的所有责任和义务向受益人承担连带担保责任。

三、本保函有效期为以下第 1 种： 1.本保函有效期至 年 月 2.日止。

/。

四、在本保函的有效期内，如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务，我行将在收到你方提交的本保函原件索赔通知后五个工作日内，按照索赔金额但不超出上述保证金额为限向你方进行支付。

索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表 人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址： 按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利，我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我行均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 1 种方式解决：

（一）向本行所在地的人民法院起诉。

（二）提交 / 仲裁委员会（仲裁地点为 /），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我行在本保函项下的责任消灭，受益人应立即将本保函原件退还我行；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

所有索赔通知必须在我行营业时间内到达本保函规定的地址，即每个银行营业日【9：00-17：00】点前，否则视为在下一个银行营业日到达。

十二、本保函自我行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

保证人（公章）：

负责人或授权代理人（签字）： 签发日期： 年 月 日。

履约保函承诺书 篇8

承诺人(本人)： 身份证号：

本人承诺完全无条件执行河南舜禹水利建筑工程有限公司与业主签订的施工合同(项目名称： 合同编号 )的全部合同内容。

一、 方式

负责组建 (以下称该项目部)，全面负责项目部的成立及项咳嗽迸浔浮9靖菹钅壳榭龆韵钅拷屑喽健⒓觳椤1救吮Vご庸玖烊〉母孟钅肯钅坎坑≌潞拖钅坎坎莆裼≌拢蛔魑鞠钅空砉こ套柿虾桶炖肀鞠钅恳抵鞴こ炭钍中褂茫蛔魉谩7裨蛴纱嗽斐傻乃芯盟鹗С斜救顺械M猓以敢庠傧蚬窘赡3-5万元违约赔偿金。

该项目由本人全面负责管理经营、自负盈亏。承担全部由此形成的所有债权债务关系及处理与之相关的一切事物，并承担全部经济责任。

二、费用提取

本工程中标合同价款为人民币 (￥ 元)。本人按本工程最终决算总价向公司缴纳 %费用并负责缴纳其他所有税费。公司所提费用依据进度款拨付情况按照比例进行提取。

三、 施工组织和质量标准

1、本项目实施中如业主和监理对主管部门或向公司来电来函投诉，第一次本人向河南舜禹水利建筑工程有限公司赔偿1000元，第二次加倍赔偿，被有关部门列为不良行为记录(黑名单)的由本人在一个月内保证消除掉并自行承担费用，并向河南舜禹水利建筑工程有限公司赔偿名誉损失费3-5万元。如果不能再规定时间内消掉黑名单，本人承诺向河南舜禹水利建筑工程有限公司一次性缴纳叁拾万元的违约赔偿金。

2、项目施工期间本人承诺服从河南舜禹水利建筑工程有限公司对项目的管理，公司有权监督本人履行工程施工合同和检查施工质量、安全、进度、文明施工、工程款支出、农民工工资发放、施工资料等。

3、为保证公司对项目的有效管理，本人每周、月须按照公司工程部规定的格式及时将该工程报表如实报送。不按规定及时有效上报根据本人拖延上报时间顺延推迟工程款拨付。

4、本人承诺严格按照设计文件和相关规范要求施工，工程验收后15日内(以竣工验收报告签字日期为准)，并向河南舜禹水利建筑工程有限公司提供一套完整的竣工验收资料原件并交回项目部印章及项目财务章。竣工验收资料提供不及时，工程款拨付将按期顺延，如不能提供完整竣工验收资料，可不予结算工程款。质保期内的质量保证金由本人承担，业主将质保金退还公司后，公司及时退还给本承诺人。

四、安全责任

本人负责施工安全措施制定，进场人员安全教育，做好安全技术交底。为施工人员办理保险;负责建立健全安保体系，对安全生产工作负全责。确保安全措施贯彻执行，杜绝发生各种安全事故。如发生安全、质量事故本人除承担事故全部经济责任外，另向河南舜禹水利建筑工程有限公司缴纳造成直接经济损失的5%款项作为管理不力的责任赔偿金。

五、责任和义务

1、本人负责提供履约保函、预付款保函资金，项目缴纳投标保证金及履约保证金时，必须通过公司基本账户，如不通过公司账户或业主不要求缴纳履约保证金的，需向公司缴纳不低于5万元的履约保证金，履约保证金等竣工验收报告、项目章交回公司后退还。如由于本人组织施工不当，给公司造成经济上或名誉上(质量、安全事故、拖欠农民工工资、不良记录等)的损失，以上资金作为对公司的名誉赔偿不予退还。

2、本人承诺如被有关部门查处该项目存在挂靠、出借资质、买卖合同等违规行为，一切经济处罚及赔偿责任有本人承担。

3、业主已拨付的工程款按照公司财务管理制度由本人提供足额正规税票后转入本人指定账户。

4、本人及时真实有效提供本项目各参建单位名称及联系方式，保证项目信息畅通。向公司工程技术部提供业主的工程科长、质检科长，总监，现场监理，施工队领班的电话。

5、本人承诺在进入施工现场后按照公司的统一要求设置大门、室内外标示标牌，文明施工，以树立公司的良好形象。

6、本人负责申报工程进度款和结算。

7、负责承担公司到场人员发生的所有费用。

8、在地方发生的治安刑事案件由本人自行负责。

9、若因工程质量和进度等原因造成业主要求公司更换项目经理或施工队伍，使公司在业主要求下向该项目派遣工作组，由此造成的返工、赶工、施工队伍的调配和公司到场管理人员工资(按公司标准)等一切经济责任由本人全部承担，公司可在原提取本人费用的基础上再增加5%管理费。

10、本人保证不将本合作内容转包或非法分包他人，否则，本人承担由此造成的一切经济、法律责任。且本人无权且保证不以公司名义将该项目做抵押、担保、贷款之用。否则由本人承担由此造成的一切经济责任及失误处理并向公司支付5-10万元的违约赔偿金。

11、如若本人有出现施工质量、安全、工期滞后、农民工工资拖欠等问题，公司有权通知业主和监理处理以上事宜，并停止支付承诺人到公司账户的工程款，本人将承担所发生的一切经济责任。

六、财务管理及支付办法

工程款进入公司的帐户后，由公司工程部提供本次工程款结算单，公司财务部扣除有关费用后支付本人(原则上承诺人满足公司的财务要求不超过三天转款)，专款专用。工程款结算时所产生的一切费用由本人承担。

项目财务管理符合国家及公司的财务管理制度。报账人员原则上为本人;若委托他人代理，本人须提前带本人和代理人身份证原件办理委托手续。代理人须向公司提供真实有效的委托书原件。

办理工程款时提供80%(当次提款金额)的有效合法足额成本票据及20%的人工费合法资料(含相关人员有效身份证复印件、考勤表、工资表);否则，公司在办理工程款拨付手续时，暂扣当次结算金额的3%，本人于暂扣之日起7个工作日内将上述相关资料提供给公司，若超期，公司将不再退还此款，作为对公司的补偿。本人所提供票据的付款单位应是河南舜禹水利建筑工程有限公司，票面必须清晰加盖纳税人的发票专用章，所提供票据经网络查验无法获取

正确信息的不予采用，本人应预留签名，份数由本人所提供票据的多少而定，不提供餐饮、娱乐、烟酒票，票据不跨年度使用。

七、外出经营证管理办法

本人承诺最迟于办理工程款结算前7个工作日内告知公司，由公司去机构所在地开具外出经营证。本人提供详细的的纳税地址(具体到乡镇)，开具外出经营证时按规定所缴纳的印花税由本人承担，为避免重复缴税由本人向当地税务部门说明。

外出经营证使用期限已到，但工程结算尚未办理完毕，在到期日前让当地税务部门签字、盖章交回公司财务部门续开;如果在外出经营证有效期内完工，让当地税务部门签字、盖章并在网上注销后，退回公司财务部。否则，由此造成的一切后果由本人负责。

八、违约争议

本人严格遵守履约本承诺书，如不能按照全部承诺内容及合同价款执行，本人自愿同意接受公司与业主结算的本人已完工程量的70%工程价款并负责还清本项目以前所有的外欠款，余30%工程结算款作为本人向河南舜禹水利建筑工程有限公司的违约赔偿金进行赔偿，以上承诺有效处罚及违约赔偿金如有冲突部分以最高数额执行。公司与个人均有权利提起诉讼，诉讼约定法院为企业所在地管辖法院。

九、组成本承诺书及优先解释顺序

1、本承诺书。

2、本承诺附件(有关人员证件)。

3、施工进度计划、施工组织方案等。

4、本工程公司与业主签订的施工总承包合同。

5、投标文件。

本承诺书由本人签字(盖章)后生效，至本承诺内容履行完毕后自行失效。

承诺人：(盖章)

电 话：

履约保函业务的风险点 篇9

履约保函作为承包人履约保证的一种形式，是现在建筑工程领域中的通行做法。建设工程类履约业务在我国的担保行业中是除融资性担保以外开展较多的一类担保业务，从国家到地方有关招投标的各种规定，都预示着建筑市场会越来越规范，要求进行规范性招标的范围将越来越广，建筑企业对担保公司信用保函的需求量也会越来越大。保函业务已经从过去的以银行保函为主，逐步向担保公司信用保函和银行保函齐头并进发展，因此担保公司必须重视保函业务的开展。

履约保函是保函受益人对中标人履约行为的约束，中标人在签订工程施工合同后，为避免发生受益人索赔造成损失，就必须遵守合同约定，加强建筑工程质量和安全管理。对担保公司来说，能否对工程履约保函的当事人可能面临的风险进行分析并有效控制，同时将自身的风险降到最低，关系到公司的可持续发展。有些担保公司的内部管理制度规定，保函业务的跟踪管理要对保函项下主合同所涉及工程项目的技术难度、投标人是否有意压价、项目的详细进展情况等进行审查，这样的要求过于苛刻。一般的担保企业不但没有足够的人员、精力、时间进行调查，也不可能有这样的能力。进行这样调查的成本会很大，且保函办理的紧迫性要求也无法提供足够的时间，结果不是业务无法开展就是规定无法得到执行。因此，担保机构是否有能力对这种独立性信用保函项下的风险进行全面的预测、分析和控制，是衡量其核心竞争力的关键因素之一。我们不可能对工程建设活动中存在的所有风险点都了如指掌加以规避，只能采取更加务实和操作性更强的方法进行分析和预测。

（一）来自保函申请人的风险。

履约保函担保的是申请人的履约行为，所以，申请人对于主合同的履行情况很大程度上决定着保函的索赔风险。担保公司对来自申请人的风险进行分析和判断最为重要。一是因为担保企业是根据申请人的请求开具保函的；二是因为在保函的所有当事人中，申请人是保函风险的最直接转嫁方；三是因为申请人一般来说就是投标人或承包方，直接关系着主合同的履行，直接处理着与受益人的关系。那么，来自于申请人的风险究竟有多大呢？即申请人不履约的可能性究竟有多大呢？为回答这一问题，除了需了解申请人的情况外，还得再联系市场的实际来看。

目前的建筑市场竞争激烈，处于绝对的买方市场状态，一般不可能发生中标后放弃签约或随意终止履约的情况。信誉、能力等均较良好的建筑企业，在市场价格不发生大幅度波动的情况下，一般对其投标价格都会有比较科学合理的测算，一般也不可能发生因中标价过低而拒绝履约的情况。在施工过程中，由于一般都需先投入一部分的建设资金，在收到进度款之后方可收回先期投资，施工企业一般不敢冒违约的风险。如此，对于在建筑市场有着丰富经验、雄厚技术力量、较强的经营管理能力和与担保企业有着多年业务往来关系的优秀建筑施工类客户，担保企业经过多年的合作，比较了解，由他们申请而出具的履约保函的风险应该是比较小的。对于这样的客户，应该大力发展履约保函业务，并降低办理的要求和条件。对于资信、能力等都较差或认识、了解不清的申请人，特别是非通过招投标的工程，因风险较大或不确定而应该提高保函业务的办理门槛。

工程履约保函是担保公司为保函申请人向受益人做出的一种履约保证，时效性很强，我们想法设法做到对保函申请人的风险快速审查就显得尤为重要。实务中可以从以下几方面入手：

1、对项目的审查 在对申请人的资质、经验、信誉有较充分了解的基础上，对项目本身作大致了解即可。因为，业主在招标时就会对投标方进行严格的资格审查，在议标时更会对投标人的能力进行仔细审查，项目的中标者也即意味着他有能力从事该项工程的建设，这实际上已经替我们进行了相关内容的审查。

2、对投标报价的审查。

如果承包商的中标价格低于次低报价超过5%以上,就应该引起警惕,分析其原因,如果由于漏算、误算、报价计算错误造成的,就会大大增加承包商的承包风险,承包商就难以按照合同规定的义务来履行,也就相应加大了出具履约保函的风险。

3、对申请人的审查

（1）对申请人资质的审查。要考察承包商的资质信誉,承包类似工程的经验技术装备以及管理人员与施工技术人员的素质。施工企业往往会有政府管理部门颁发的一级、二级、三级等施工资质并定期接受年检。某些省市的有关管理部门还会定期对施工企业进行考核评定，并公布结果，可以通过这些证书对企业资质了解。

（2）对申请人财务状况、履约能力的审查。如银行存款,应收账款,应付账款,可变现的财产以及所涉及过的项目等情况。

（3）对申请人进行综合评价,确定净担保总额,其计算方法可参照现在通行的做法： 净担保总额=担保限额-未完工程总额

担保限额=(速动资产-负债)乘数+固定资产

乘数值由承包商的经营状况与工程的规模及复杂程度来确定,一般取10～20;未完工程总额=己担保的未完工程总额+未担保的未完工程总额-分包担保额

当工程总额 10%<净担保总额时,可以出具履约保函,反之则需慎重考虑。这里的工程总额是指承包商申请担保工程的中标价。

4、对反担保措施的审查

反担保措施是承包商违约后保证人的补救措施。这些措施包括承包商的保证金、反担保人偿还、变现抵押物,在担保合同中也可规定担保人赔付后,享有承接工程的权利。在要求申请人提交第三方反担保的情况下，向外赔付后，若申请人无力偿还，第三方担保人的信用和支付能力就非常重要。一般来说，履约保函的风险较常规的融资性担保风险来说要小得多，因此在反担保措施的设计上相对而言要更弱化，很多情况下为了保证保函的时效性，房地产抵押来不及，除了保证外，如应收账款质押等也是可考虑的方式。

（二）考察保函受益人的风险

考察保函受益人的风险主要看其实力和职业道德。对大多数建设工程来讲，往往有投资大、建设周期较长的特点。一个项目是否能顺利竣工，从业主方来说，就要看其资金实力和应对市场变化的能力。

（1）业主的资金实力。如果建设方自有资金充足或融资能力强，就能确保项目即使在原材料价格有较大辐度上升的情况下，也能得到充足的资金保证，使之顺利实施。否则，施工方在得不到建设方及时付款的情况下，往往会停止施工，从而拉长建设周期，打乱业主的经营计划，造成恶性循环，进而双方互相指责，产生矛盾而动用保函；

（2）业主应对市场变化的能力。市场供求状况的变化，往往会影响一个项目的效益情况。那些财务状况稳健、经营管理能力强的企业，有较强的抗市场击打能力，有利于项目按计划施行。但是，那些财务状况不良、负债经营严重、经营管理差的企业，往往不得不中途放弃或暂停在建项目，从而与施工方产生分歧，引发保函的索赔风险。如果承包方信用良好，按约履行自已的职责，而受益人却无理索赔的话，那就涉及受益人的道德品行问题。所以，担保企业应尽可能调查了解业主的实力和道德品质。在施工过程中，业主与承包商发生矛盾、发生争执是较平常、普遍的事情，一般双方都会从大局出发，通过友好协商，妥善处理好这些矛盾，业主一般不会随意动用保函，将矛盾恶化。因为一旦承包方进场施工后，可以说工程的施工进程、质量等在某种程度上就取决于承包商了，如果双方矛盾恶化，发生人为停工等事件，对业主的影响恐怕就不一定是动用保函所能弥补的。所以，没有特殊原因或困难，发生保函索赔的可能性不是太大。

（3）业主即受益人的品行。独立的、无条件的保函为受益人的索赔提供了极大方便。那么，在这种情况下碰到品行不良的受益人的欺诈性索赔，担保企业又该如何规避风险呢？尽管人们普遍接受了保函独立性的观点，但是受益人滥用权利的行为，也使得大多数信用担保企业将“欺诈例外原则”作为对信用保函独立性的限制，以对保函项下的欺诈进行防范和控制。将“欺诈例外原则”写入保函，作为保函的一项内容，即若受益人索赔时存在欺诈或滥用权利的话，担保企业有权以此作为抗辩拒绝付款，这是与法律中的诚实信用原则相一致的。我国许多立法都将欺诈规定为一种无效的法律行为。担保企业在实际索赔案例中，应充分运用这一法律原则去规避风险，在审核受益人的索赔文件中，不仅要审查其提交的单据是否表面上与保函的规定相一致，还要会同申请人判断受益人是否有欺诈行为，若能证明欺诈的存在，应该向法院提出抗辩。当然，对于欺诈行为的认识，不同人士有不同的看法，对欺诈行为的判定有时也很复杂，担保企业在实践中，应以不损害自身的信誉为前提。若保函申请人是分包商，则要关注总包商的信誉和实力。如果总包商的资信较差，当项目施工发生矛盾时，保函受业主（当分包商的保函直接开给业主时）和总包商索赔的可能性就较大。

见索即付履约保函模板 篇10

致：

保函编号：

开立日期：

鉴于本保函申请人

(以下简称“被担保人”）已收到

项目的中标通知书，即将与贵方就

项目签订

合同（以下简称“合同”），为了保证申请人充分履行该合同项下的义务，经申请人与我行协商一致，兹出具以贵方为受益人的本银行保函，其性质为见索即付[5]的独立担保函。本保函项下我行承担的保证责任担保金额为：

人民币（大写）

。我行在本保函项下提供的保证为独立保证，并做如下约定：

1.我行无条件地且不可撤销的承诺：我行在接到受益人提出的被担保人在履行合同中未能全面履约或违背合同规定的责任和义务，而要求索赔的书面通知（以收到时间为准）后的30个银行工作日内，无条件地、不可撤销地在上述担保金额的限额内向受益人支付任何数额的款项，不争辩、不挑剔也无需受益人就索赔事由出具任何证明或陈述任何理由。我行通讯地址为，索赔通知到达上述地址即视为送达。

2.在本保函有效期内，受益人在向我行提出索赔前，我行不要求受益人应首先向申请人索要上述款项，受益人均可不限次数提出索赔，但索赔累计金额不得超过本保函的担保限额。

3.我行确认本保函自开立之日起生效，并至工程竣工验收合格且工程竣工结算报送审计后有效期届满，尽管如前所述，但本保函有效期最迟不应超过

****年**月**日。

4.本保函的效力及我行在本保函项下对贵受益人承担的义务和责任是完整独立的，并不取决于任何交易、合同、协议、承诺的存在或有效性，也不取决于本保函中未列明的任何条款或条件。我行还同意，任何对合同条款所做的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务，有关上述修改、补充也无须通知本行。

5.本保函项下的任何权利、利益和收益均不得转让也不得转移，且不得设定担保。

6.本保函适用中华人民共和国法律。

7.因本保函发生争议协商解决不成，各方均有权向受益人所在地人民法院起诉。

担保人：