修建合同模板(共6篇)
在人民愈发重视法律的社会中,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同也是非常有必要的行为。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编为大家整理的修建合同6篇,仅供参考,大家一起来看看吧。
修建合同 篇1甲方:罗甸县国土资源局
乙方:邓德平
二、工程施工造价:每个宣传牌坊包干价陆仟叁佰玖拾柒元(¥:6397.00元),捌个共计伍万壹仟壹佰柒拾陆元(¥:51176.00元)。
二、建设工期:从20xx年8月20日—9月20日,一个月时间全面完成所有工程建设工作。
三、建设地点:龙坪镇和罗悃片区乡镇(龙坪、沟亭、罗悃、罗妥、罗苏、罗暮、红水河)。其中龙坪镇2个,一个设置在都匀和贵阳进入罗甸的交叉路口,一个设置在国营林场“交堰”液化气站附近,其他六个设置在各乡镇辖区显眼位置,以双方和当地乡镇协商的地点为准。
五、建筑式样和面积。根据黔南州国土资源局文件要求,牌坊面积设置宣传主面积为5米,高3米,前、后左、右和顶面共五面贴白色厨卫墙砖和基座墙砖,印刷不变色红油漆标语,标语内容以黔南州国土资源局文件要求的为准。主体用砖,基脚用的石沙由甲方付款,运费由乙方负责,基脚底座等其他附加工程一概全部包含在总预算内。
六、甲方的权利和义务。甲方负责配合乙方开展选址工
作,负责协调工程建设地址上的土地纠纷和在施工过程中遇到的一些其他实际问题,确保乙方正常施工。
七、乙方的.权利和义务。负责按照双方协商和相关乡镇共同选定的地址,保质保量完成牌坊建设工程。非人为因素不得因质量问题造成倒塌、破损、掉砖、凸面、凹陷、掉漆等。
八、资金拨付方式。开工后,由甲方预付贰万伍仟元人民币给乙方,其余工程款待工程竣工全面验收后凭建设工程发票及验收相关材料支付95%,余下的5%待一年之内无质量问题后一次性结清所有工程款。
九、本合同未尽事宜,双方协商解决。
十、本合同一式二份,甲乙双方各一份。
甲方(盖章): 乙方:
二OXX年八月二十一日
修建合同 篇2发包方:....小学(以下简称甲方)
承包方:....(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲、乙双方协商,甲方将自行车棚委托给乙方建设,结合本工程具体情况。订立本合同,以兹共同遵守:
一、工程概况
1、工程名称:自行车棚
2、工程地点:教学楼后面
二、承包内容及材料
1、工程内容:钢架结构,棚顶为彩钢瓦
2、承包形式:包工包料。
三、质量和安全要求
乙方施工过程中必须科学、合理、有序地组织施工,保证围墙质量。若因乙方施工造成的质量和安全问题,甲方概不负责。
四、合同价款及付款方式
本合同所承包的自行车棚高2米,总长为50米,宽3米,1、具体以实际发生量为准。工程价款为每米105元,共计15750元,该价格包括人工费、材料费等所有工程相关费用。2、付款方式:甲乙双方协定,乙方垫付工程费用,待工程竣工验收合格后,一次性付清。
五、其它未尽事宜,甲、乙双方另行协商解决。
六、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
七、本合同自签字之日起生效,工程完及结算完毕后自行废除。本合同受到法律保护。
甲方(签字): 乙方(签字):
年 月 日
修建合同 篇3甲方:饭店
乙方:旅行社
双方本着平等互惠原则,就有关旅行团食宿事宜,经协商达成如下协议:
一、甲方接待乙方团队房费标准(10人以上成团):旺季(4、5、6、7、8、9、10、11)月,外宾团队均按35USD间/天,内宾团队均按170元/间/天;淡季(12、1、2、3)月,外宾团队均按28USD间/天,内宾团队均按140元/间/天。乙方团队的全陪住房按半价收取房费,团队若出现自然单间,按全价收取,房间不加床。
外宾:早餐: 正餐:(不含酒水)
内宾:早餐:10元/人/天正餐:18元刀、(不含酒水)
三、不足10人团均按散客接待,外宾旺季均按60USD间/天;淡季均按45USD 间/天。内宾一律按柜台价八折优惠。
四、退房:团队抵达前24小时内退房,需交一天房费;24小时至48小时内退房需加收半天房费,如遇自然灾害等不可抗拒的原因,双方协商解决。
五、结算方式:一月一结,每月5日前结清前月账目。
六、合作过程中若出现协议书中未尽事宜,双方协商解决。
七、本协议壹式贰份,双方各执壹份,自签字后生效。
甲方签字乙方签字:
年 月 日 年 月 日
修建合同 篇4甲方:(以下简称乙方)
乙方:(以下简称乙方)
根据(中华人民共和国经济合同法)和(建筑安装工程承包合同条例)。结合本工程具体情况,经甲乙双方友好协商达成如下协议:
1.工程地址 名称:凉州区高坝镇五里村八组,养殖棚修建工程。
2.工程内容:开工 竣工日期,养殖棚围墙修建工程,本工程按甲方要求施工。开工日期()竣工日期()。
3.合同价款:养殖棚围墙长22米,宽16米,高3.3米,下地基1米,用混泥土浇筑,墙用24X20X40水泥砖砌,总长度:22+22+16+16=76米,减大门3.6米,实际砌墙72.4米,每米220元,总造价15928元。
4.全部工程实行包工,不包括吃、住,单位造价一次性议定。在施工期间人员工资调整或增减等因素造成工程造价变化,由乙方承担。甲方不在增加工程造价。
1.施工场地具备开工条件和完工条件时,乙方要求在预定开工前,甲方接通水电道路,并保证施工顺利进行,施工用水、电费由甲方承担。
2.乙方按照工程要求施工确保工程进度,在施工期间必须负责安全施工,对施工人员进行安全教育,杜绝一切事故发生。如若发生伤亡事故。一切责任由乙方负责,甲方不承担任何责任。
3.甲方要求施工现场材料堆放整齐,工程竣工后乙方负责清理现场,做到工完场清,已竣工未交付前,乙方负责成品工程的保护工作,保护期内发生损坏,乙方负责自费修理。
4.检查和返工:乙方应认真按照设计要求及施工规范精心组织施工,随时接受甲方代表人员的监督检查,若检查发现不符合要求,乙方应积极组织返工,返工一切费用由乙方负责。
1.本工程在施工前由甲方支付给乙方工程款()元,待工程进行50%时再付工程款()元,待工程完工后,经验收合格后,()日内付清剩余工程款。
2.如甲方不按时付款,按银行贷款利率承担利息,并按法律规定承担违约责任。乙方不能按期完工,每拖延一天按工程总价款的5%付给甲方违约金。
1.质量保证期限为()年,在质保期内发生质量问题由乙方积极组织修改,一切费用由乙方承担。如发生争议,双方协商解决,若协商不成时,由市建设管理部门调解或法院仲裁。
本合同之签订后生效,在竣工验收后,乙方将工程交付甲方后,除有关条款生效外,其余条款即告终止。
本合同之签字之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(签字):
乙方(签字):
年 月 日
修建合同 篇5甲方:
乙方:
甲乙双方就乙方为甲方搭建蔬菜大棚事宜,甲乙双方共同协商达成协议如下:
一、工程名称:蔬菜大棚GP-C825(镀锌钢管、薄膜结构)承包方式:乙方包工包料。
三、承包价格及工程造价:按/平方米(不含税收)结算,计算方法:按棚内面积算,工程总价以合同第十一条实际验收数量为准。
四、付款方式:乙方主要建棚材料到场时甲方支付乙方 元,其余款项甲方验收合格后2日内现金全额支付给乙方。
五、施工标准:工程使用的材料规格以菜地实地要求为准。双方约定的主要材料镀锌钢管为Φ25mmX1.2mm,棚膜为0.12mm(12丝)聚乙烯长寿棚。
在施工过程中,甲方有权监管工程质量,材料标准及工程进度,保证水电路三通,并提供无偿使用,施工地段场地平整,免费提供乙方施工人员的食宿。
必须按规定的材料规格、施工标准进行施工,在正常情况下不能按甲方需求完成大棚建设,给甲方造成的损失由乙方负责,如出现工程款拖付及拒付,乙方有权停工,并追回由此造成的乙方损失。
九、本协议未尽事宜,双方友好协商解决,协商不成时申请泸西县人民法院解决。
十、本合同一式两份,双方各执一份,自签字盖章之日生效。十一、竣工验收:
甲乙双方共同实地测量大棚验收数量为总价为元,验收日期年参与验收人员签字:
甲方(签章): 乙方(签章):
联系人: 联系人:
联系电话: 联系电话:
日期 年 月 日
修建合同 篇6发包方甲方:织金县纳雍小学
详细地址:纳雍乡爱国村
承包人乙方:李勇
身份证号码:52242619770429XXXX
详细地址:织金县城关镇花卉路16#702号
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 及 其 相 关 法 律、法 规 之 规 定,遵 循平等、自 愿、公平和 诚 实 信用 的原则,双方就本着建筑工程施工事项协商一致,订立本合同。
工程名称:织金县纳雍小学厕所修建
工程地点:织金县纳雍小学教学楼后
厕所结构:本工程为砖混结构,厕所建筑面积为100平方米,二层,一层18个蹲位,二层20个蹲位,厕所内墙砖到顶,地板、便槽、隔离墙贴砖,顶板刮瓷粉。水电、水箱(铝质材料)、管道安装齐备,另修10立方米三格化粪池(不计算平方米)。单价1680元/平方米,合计168000.00元。(大写:壹拾陆万捌仟元整),
工程进行时,乙方必须在场监管,前作好各方面的安全防范,在施工的过程中,由于操作不当,造成工人事故,一律由乙方全部负责。
乙方进场,自行垫付工程材料费用,完工后除扣10000元(壹万元整)的保修金外,保修期满一年后,没有任何质量问题,甲方向乙方付清保修金。十月份付100000元(壹拾万整)。
1、凡支的合子交出的混泥土板面上下两底面、迁梁、台梁、柱子、门窗盖、楼梯若横不平竖不直、四角不端正、甚至垮塌、下沉等现象,一切损失,一律由乙方全部负责。
2、乙方必须保证施工材料和工程质量要保质保量。使用材料必须符合县教育局工程办工程建筑标准。
开工日期:2 0XX 年7月26日,竣工日期:2 0XX年9月1日,合同工期总日历天数:36 天。
如合同一方有违约上述合同,违约方向另一方支付10000元人民币(壹万元整)的违约金。
六、本合同一式两份。甲乙双方各执一份,双方签字之日起生效,具有同等法律效力。
目前随着经济的发展、社会进程的加快, 有关建设工程施工合同纠纷时有发生。日前福建省某人民法院审结了一起模板工程分项承包施工合同纠纷案 (法院判决书的编号为: (2010) 融民初字第595号) , 案件的审理和判决情况引发了笔者对模板工程量计算的认定以及法官审判权的行使问题的一些思考。为便于说明和对相关问题的探讨与分析, 先对案件本身的基本情况和人民法院对案件的审理及判决情况作以简单的介绍:
案情概况:原告林月兴与被告福建帝凯房地产开发有限公司于2008年1月24日签订了一份《模板分项承包施工合同》 (以下简称《承包合同》) , 《承包合同》规定甲方 (被告) 福建帝凯房地产开发有限公司将其自己建设的帝凯城1#楼模板工程承包给乙方 (原告) 林月兴施工, 承包形式是包工包料。《承包合同》的第三条第一款针对模板工程量的计算方法和每平方米模板工程款承包单价问题规定, 模板工程量及其单价按投影面积 (水泥接触面) 计算, 综合包干单价每平方米按人民币42元计算 (综合包干单价中包含模板胶合板、支撑系统、铁钉、铁丝、柱箍等所有完成模板成品所需要的材料费、机械费、工具费、人工费等一切费用。) , 基础展开每平方米人民币15元计算。《承包合同》还规定乙方应严格按照设计图纸、会审纪要、设计更改通知、施工技术操作规程、施工验收规范、经甲方审批的模板工程施工方案进行施工, 做到截面尺寸、标高准确, 模板表面平整、拼缝严密, 若出现差错, 乙方承担返工费用;模板工程施工必须保证模板的强度、刚度、稳定性的要求, 符合有关施工规范要求;乙方严格按照甲方工程部施工统一安排, 配合好各工种, 组织足够的劳力按期按质完成工作量, 若乙方在施工过程中无法达到工程部的进度、质量施工要求, 甲方有权勒令乙方退场, 同时甲方有权另行安排其他施工单位进行施工。合同就付款结算办法问题还规定乙方应于每坪捣砼结束后报上工程量, 经甲方审核后, 付给乙方该工程量的80%的进度款, 主体封顶后按届时完成量90%付给乙方工程款, 余款10%待外架拆除后一个月内付清。另外, 《承包合同》还规定, 乙方作为友好合作伙伴, 无偿提供井架卸料平台和跳板、三层走廊压顶乙方义务施工等。《承包合同》签订生效后, 乙方为履行《承包合同》, 雇请了数十位农民工, 购买了胶合板等大量的模板工程材料, 乙方按时、按质、按量完成了《承包合同》的全部模板工程量的施工任务, 并完全履行了《承包合同》规定的乙方的其他合同义务。甲方先后共付给乙方工程款48万元。
乙方认为按照实际完成的模板工程量和《承包合同》规定的工程量综合包干单价进行计算, 甲方应支付的工程款至少也应该是120多万元, 现在只付了48万元, 还应当再支付70多万元。乙方多次要求甲方进行工程结算, 要求甲方支付全部的工程款。甲、乙双方在计算工程款时发生了模板工程量计算方法、计算结果和工程款的数额的纠纷。甲方主张模板工程量按水平投影面积进行计算, 并声称自己已经付清了工程款;乙方主张模板工程量按水泥接触面的展开面积进行计算, 甲方尚欠70多万元的工程款。
双方各持己见, 无法达成一致意见, 在这种无奈的情况下, 乙方委托有计算工程造价资质的福建省科信工程造价咨询有限公司对帝凯城1#楼模板工程量进行计算, 2008年10月13日福建省科信工程造价咨询有限公司出具了《帝凯城1号楼模板工程量计算成果报告》 (以下简称《计算成果报告》) , 该《计算成果报告》对本项模板工程量的计算依据和该依据所规定的有关的计算规则均都作了具体的说明, 《计算成果报告》指出, 帝凯城1号楼模板工程量是根据《福建省建筑工程消耗量定额》 (FJYD-101-2005) 中有关模板的计算规则进行计算的, 并载明了具体的计算规则和详细的计算项目。其计算结果是:帝凯城1#楼模板工程量为29, 472.76平方米。
乙方根据福建省科信工程造价咨询有限公司出具的《计算成果报告》关于帝凯城1#楼29472.76平方米的模板工程量的计算结果和《承包合同》中规定的每平方米人民币42元的综合包干工程承包款单价, 计算出帝凯城1#楼模板工程款为42X29472.76=1237855.92元, 再加上零星模板点工款2805元, 甲方应支付给乙方的全部工程款为1237855.92+2805=1240660.92元, 扣除甲方已经支付的480000元, 甲方还欠乙方工程款760660.92元。乙方多次向甲方讨要拖欠的工程款760660.92元未果, 乙方林月兴为维护自身的合法权益于2009年12月30日将甲方福建帝凯房地产开发有限公司告到福建省某人民法院, 请求法院判令甲方福建帝凯房地产开发有限公司向乙方林月兴支付拖欠的模板工程款760660.92元。
法院对案件的审理和判决情况:法院认为, “处理本案的关键在于如何理解讼争合同第三条第一款“按投影面积 (水泥接触面) 计算”的本意。乙方 (原告) 主张模板工程量按水泥接触面的展开面积进行计算, 而甲方 (被告) 辩称模板工程量按与水泥接触面的模板水平投影面积进行计算。发生争议的根源在于讼争合同第三条第一款“按投影面积 (水泥接触面) 计算”存在歧义, 约定不明确”。但法院又认为, 讼争合同是原、被告双方协调达成的, 说明双方在签订合同时的意思表示是一致的、明确的, 由此推定双方对合同第三条中的“按投影面积 (水泥接触面) 计算”的解释也是明确一致的。法院同时认为, 按常理, 签订合同时原、被告选择水平投影面积作为计算模板工程量的可能性更大, 并在判决书中列举了这样认为的以下四点理由:一是按展开面积计算比按水平投影面积计算要复杂得多;二是“按投影面积 (水泥接触面) 计算, 综合包干单价每平方米人民币42元计算”与“基础展开每平方米人民币15元计算”的两种算法说明“投影面积”与“展开面积”是有区别的, 而按合同约定以展开面积计算的承包单价每平方米15元, 这明显低于原告主张的单价每平方米42元, 因此, 原告主张模板工程量计算方法不符合诉争合同第三条第一款的本意;三是根据合同履行情况, 原告每次领取工程进度款所依据的模板工程量与根据的《报告书》中的相应楼层的模板平面投影面积相差不大, 被告提供的全部《现金付出凭证》上记载着原告领取款项的施工模板量、单价以及比例等要素, 历时近四个月, 原告未对模板的工程量的计算提出异议;四是发生争议的根源在于讼争合同第三条第一款“按投影面积 (水泥接触面) 计算”存在歧义, 原、被告双方签订合同时的解释应该是同一的, 否则说明双方签订合同存在重大误解, 这与事实不符。在原告的解释与被告的解释不能并存请况下, 应对二者进行选择。通过比较, 原告所作的解释会使模板工程量的计算变得很复杂, 而被告所作解释则使工程量计算简便化, 且依此法测算结果更接近实际结算结果。因此, 认定为平面投影面积更符合原、被告签订合同时的真实意思。所以, 法院认为“将讼争合同第三条第一款中的“按投影面积 (水泥接触面) 计算”解释为按展开面积计算不符合该条款本意, 将其认定为“与水泥面接触的模板水平投影面积”更为合理”。
综上理由, 法院认定“原告主张帝凯城1#楼模板施工总量29472.76平方米不成立, 不予采纳, 本案应以水泥接触面的模板水平投影面积为模板施工量”。故此, 法院判决“被告福建帝凯房地产开发有限公司向原告林月兴支付41263.36元, 驳回原告林月兴的其他诉讼请求”。
随着我国房地产业的迅猛发展, 建筑工程承包纠纷也频繁发生, 科学、合理、公正、及时地审理这些建筑工程承包纠纷案件, 既是维护相关当事人特别是维护农民工的合法权益的需要, 也是维护社会稳定和构建法制和谐社会的需要。
从上述原、被告双方《承包合同》纠纷的案情和法院对本案的审理、判决情况来看, 模板工程量的计算方法是本案的焦点。笔者认为本案的审理无论是模板工程量的计算方法以及计算结果的认定还是法官审判权的行使都存在一些值得进一步探讨和研究的法律问题, 笔者现就本案模板工程量的计算方法以及计算结果的认定和法官审判权的行使问题谈点自己的看法和建议, 以与法律界广大同仁共同研究和探讨相关的理论和司法实务问题, 为完善相关的国家立法和司法实务提供相应的参考。
二、关于本案模板工程量计算方法和计算结果认定问题的几点探讨意见
(一) 法院确认以水泥接触面的模板水平投影面积为模板施工量的模板工程量计算方法理由不够充分
上述判决书中所阐述的证明以水平投影面积来计算模板工程量的计算方法更合理和更符合合同本意的四点理由, 其中的第1点理由和第4点理由基本上是属于同一点理由, 都是因为法院认为按原告所作的解释以水泥接触面展开面积来计算会使模板工程量的计算变得很复杂, 而被告所作的按水平投影面积计算的解释则使工程量计算简便化, 以及按水平投影面积计算的测算结果更接近“实际结算结果”。显然, 这个理由是极不充分的, 精确地计算工程量均是当事人所共同追求的, 如果简单计算不能实现其目的, 选择合同约定的“水泥接触面”, 即展开面积, 即便其计算模板工程量是复杂了, 但有效合同的法律约束力, 决定了该复杂的就得无条件服从, 不得从简。以是简单还是复杂 (其实也不复杂) 来认定当事人在合同中规定的模板工程量的计算方法的真实意思既没有任何法律根据, 也没有任何的说服力。至于按水平投影面积计算的测算结果更接近“实际结算结果”这个理由就更站不住脚了, 这里的“实际结算结果”显然是指按被告主张的水平投影面积计算方法计算出来的并且被告已经付款的模板工程量的计算结果, 用被告自己主张的计算方法测算出的模板工程量结果与自己所认可的模板工程量结果肯定是很接近的, 甚至是完全一致的, 否则, 就是不攻自破了。同理, 用原告主张的水泥接触面的计算方法所计算出来的结果与原告主张结算的模板工程量结果是完全一致的, 不也同样可以认定原告主张的水泥接触面的计算方法是更符合合同条款本意的了吗?既然如此, 又为什么只认定被告主张的水平投影面积的计算方法, 而却不认定原告主张的水泥接触面的计算方法呢?实在是没有任何道理。所以这个理由是不成立的。
判决书中所阐述的证明以水平投影面积来计算模板工程量的计算方法更合理和更符合合同本意的第2个理由是:基础展开每平方米人民币15元明显低于原告主张的单价每平方米42元, 并由此认定原告主张模板工程量计算方法不符合诉争合同第三条第一款的本意。笔者认为这一理由也是不充分的。因为, 基础部分作业完全排除了高空作业的风险, 安全系数高, 无需任何支撑, 也不需要上下运送, 安装拆卸都比较容易, 且省工省力, 进度快;非基础部分模板的施工需要脚手架和其他支撑物, 运转材料的过段费较高, 拆模的难度也远大于基础部分等等。基于两部分作业的人身安全危险性和施工的成本有巨大的差异, 出现两种单价恰恰体现了公平合理。而且两种不同的单价所对应的“按投影面积 (水泥接触面) ”与“展开面积”计算工程量的方法只是意同字不同而已。因此不能以非基础部分模板的单价每平方米42元高于基础展开每平方米人民币15元为由否定非基础部分模板以水泥接触面展开面积进行计算的合同计算方法本意。
判决书中所阐述的证明以水平投影面积来计算模板工程量的计算方法更合理和更符合合同本意的第3个理由是:原告每次领取工程进度款所依据的模板工程量与福建省科信工程造价咨询有限公司出具的《计算成果报告》中的相应楼层的模板平面投影面积相差不大, 被告提供的全部《现金付出凭证》上记载着原告领取款项的施工模板量、单价以及比例等要素, 历时近四个月, 原告未对模板的工程量的计算提出异议。这里需要说明四点:首先, 《计算成果报告》中的相应楼层的模板平面投影面积是相应楼层楼板模板的水平投影面积, 原告每次领取工程进度款所依据的模板工程量与《计算成果报告》中的相应楼层的模板平面投影面积相差不大, 这说明原告每次领取工程进度款所依据的模板工程量只是相应楼层楼板模板的工程量, 不包括相应楼层柱子和梁的模板工程量, 就是说被告所计算的模板工程量只包括各层楼板的模板工程量, 不包括所有楼层柱子和梁的模板工程量。显然, 这是没道理的, 因为合同中没有规定所有楼层的柱子和梁的模板均由乙方 (原告) 义务施工。其次, 尽管被告提供的全部《现金付出凭证》上记载着原告领取款项的施工模板量、单价以及比例等要素, 这些《现金付出凭证》也只是被告付款或原告收款的凭证, 这些《现金付出凭证》并不能成为全部模板工程量唯一证据, 因为在建筑承包合同履行中进行工程进度拨款时发包方比较随便地填一个工程量数字并按该工程量进行进度拨款, 这是常有的事, 因为工程结算时按实际完成的工程量进行计算, 而不按付款凭证上标注的工程量进行计算, 这基本上是通行的做法。况且被告提供的全部《现金付出凭证》只是大约的楼板的模板施工量, 所以, 被告提供的全部《现金付出凭证》只是付款凭证, 并不是计算工程量的凭证。再次, 为了弄清案情真相, 针对“历时近四个月, 原告未对《现金付出凭证》上记载的模板的工程量的计算提出异议问题”, 笔者专门向乙方 (原告) 了解过, 乙方 (原告) 说:“法院判决书上写的情况不是事实, 在第一次付进度款时, 我们乙方按照合同的规定上报了一个模板施工量的数据, 甲方不同意我们报的数据, 甲方为了尽量少支付工程进度款, 他们随便地填写了接近一层楼板的模板数量, 我们乙方不同意甲方在《现金付出凭证》上填写大大低于实际的模板工程量的模板施工数量, 甲方的业务负责人却说《现金付出凭证》上写多少模板施工数量没关系, 工程结算时最后再详细算。在第二次付进度款时, 我们乙方又提出甲方填写的模板施工数量比实际模板施工量少得太多, 甲方的业务负责人就在《现金付出凭证》上又填了个“约”字应付了事, 并说没关系, 结算时最后再算”。从乙方说明的情况来看, 并非是“历时近四个月, 原告未对《现金付出凭证》上记载的模板的工程量的计算提出异议”, 而是不断地在与甲方争执这个问题。再者, 假设乙方就是“历时近四个月, 未对《现金付出凭证》上记载的模板的工程量的计算提出异议”, 也不应该影响实际模板工程量的计算。所以, 不能以“历时近四个月, 乙方未对《现金付出凭证》上记载的模板的工程量的计算提出异议”为由来否定乙方 (原告) 所主张的模板工程量的计算方法。最后, 法院判决书以《现金付出凭证》上记载的模板工程量与《计算成果报告》中的相应楼层的模板平面投影面积两者数量相近为由否定原告的主张的水泥接触面的计算方法解释, 然而原告未尝不可沿袭法院案件审理的逻辑, 以《现金付出凭证》中的11000m2与《计算成果报告》确认的29472.76m2相差甚远来否定被告主张的水平投影面积的计算方法。
(二) 《承包合同》规定的按水泥接触面的展开面积计算模板工程量的计算方法十分明确
《承包合同》的第三条第一款针对模板工程量的计算方法和每平方米模板工程款承包单价问题规定“按投影面积 (水泥接触面) 计算, 综合包干单价每平方米按人民币42元计算”。这里用了一个投影面积的专业术语, 投影面积是建筑制图等领域常用的一个专业术语, 投影面积既包括水平投影面积, 也包括垂直投影面积。水平投影面积一般是指从上往下看被投影的物体, 在水平面上看到的投影面积;垂直投影面积一般是指从前往后或从后往前或从左往右或从右往左看被投影的物体, 在铅垂面上看到的投影面积。在建筑模板工程中, 板分为有梁板和无梁板等类别, 伸入墙中的无梁板的模板只有一个水泥接触面, 所以, 伸入墙中的无梁板的模板工程量等于该水泥接触面的水平投影面积;有梁板的模板工程量等于梁的模板面积与板的模板面积之和;一般情况下梁的模板有三个与水泥接触的面, 其中包括两个侧面和一个底面, 梁的模板的工程量等于梁的底面模板的水平投影面积与两个侧面模板垂直投影面积之和;柱的模板一般有前后左右四个与水泥接触的面, 所以, 柱的模板工程量等于前后左右四面模板分别的垂直投影面积之和。就是说模板工程量既包括板、楼梯等模板的水平投影面积, 也包括梁、柱等模板的垂直投影面积。
甲、乙双方为了避免对《承包合同》规定的模板工程量的计算方法产生理解上的偏差, 在签订合同时在投影面积后边用 (水泥接触面) 作了极其通俗明确的注释说明。括号内的“水泥接触面”这五个字的文义通俗易懂, 即便不是从事建筑业的人, 只要具有初步汉语知识的人都能理解其意思, 那就是模板的工程量按与水泥相接触的模板的面积进行计算。可见, 诉争合同第三条第一款关于模板工程量的计算方法的约定是非常清楚明确的, 模板的总工程量就是所有与水泥相接触的模板的投影面积之和 (既包括板、楼梯等模板的水平投影面积, 也包括梁、柱等模板的垂直投影面积) , 或表述为与水泥面相接触的模板展开面积之和。然而, 不知为什么法院的判决书只确认了板、楼梯等模板的水平投影面积, 而否定了梁、柱等模板的垂直投影面积, 让人百思不得其解。
(三) 本案模板工程量的计算方法和计算规则应以《承包合同》规定的计算方法的文义或国家规定的计算方法和计算规则为准
我国《合同法》第一百二十五条规定, 当事人对合同条款的理解有争议的, 应当按照合同所使用的词句, 合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则, 确定该条款的真实意思。最高人民法院公报2007年第12期, 在最高人民法院 (2007) 民二终字第99号民事裁定书上作的裁判摘要规定:对于合同条文的解释, 必须探究合同当事人内在的、真实的意思表示, 而判断合同当事人真实意思表示的首要方法, 是判断合同条文的字面意思表示, 即文义解释的方法。只有在文义解释不能确定合同条文的准确含义时, 才能运用其他的解释方法。根据这一规定, 在当事人对合同条款的理解有争议时, 首要的判断方法是判断合同条文的字面意思表示即文义解释的方法, 只有在文义解释不能确定合同条文的准确含义时, 才能运用其他的解释方法。关于《承包合同》的第三条第一款规定的“按投影面积 (水泥接触面) 计算”的模板工程量的计算方法条文字面意思表示, 已经在前面的第 (二) 点中作了具体的分析和说明, 其字面意思就是模板的工程量按照所有与水泥面相接触的模板的投影面积进行计算, 这一条文字面文意非常清楚、明确, 按照法律和最高法院的规定, 法院判决书理当确认这一条文的字面文义解释。然而法院判决书并没有确认这一条文的字面文义解释, 而是采用了那一种计算方法更简便等判断方法来确认该合同条文的意思解释, 显然, 这是违反法律和最高法院的规定的。
退一步讲, 即使是审理案件的法官缺乏涉案的专业知识, 不能准确理解该条文的字面意思表示, 按照《合同法》第一百二十五条规定也应该按照国家规定的计算方法或交易习惯来确认条文的含义解释。国家建设部颁布的《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》 (土建工程GJDGZ-101-95) 第3.5.1条第1项和《福建省建筑工程消耗量定额》 (2005版) 第九章的现浇混凝土模板工程量计算规则中均都规定:“现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量, 除另有规定者外均应区别模板的不同材质, 按混凝土与模板接触面的面积, 以平方米计算”。并在国家规定的模板工程量的计算方法的指导之下在全国的建筑业界形成了通行的“按混凝土与模板接触面的面积计算模板工程量”的交易习惯。在我国国家规定的模板工程量的计算方法与建筑业界形成交易习惯是完全一致的。在法官对“按投影面积 (水泥接触面) 计算”的模板工程量的计算方法条文规定的字面意思表示拿不准的情况下, 按照《合同法》第一百二十五条的规定, 法院判决书对该合同条文应采用国家规定的“按混凝土与模板接触面的面积计算模板工程量”的模板工程量的计算方法或称建筑业界通行的交易习惯。
(四) 应确认福建省科信工程造价咨询有限公司出具的《计算成果报告》关于帝凯城1#楼29472.76平方米的模板工程量的计算结果
福建省科信工程造价咨询有限公司是经国家有关部门批准设立的具有计算工程造价资质的合法社会服务机构。福建省科信工程造价咨询有限公司对帝凯城1#楼的模板工程量是根据国家规定的模板工程量的计算方法进行计算的, 无论是从计算的主体资格还是计算的依据均都合法有效。所以, 应确认福建省科信工程造价咨询有限公司出具的《计算成果报告》关于帝凯城1#楼29, 472.76平方米的模板工程量的计算结果合法有效。
三、法官应努力提高司法业务素质和断案能力确保审判权的正确行使
(一) 法官应加强涉案法律知识和涉案专业知识的学习提高办案的业务素质和业务能力
法官是一个博学的职业, 法官在办案的过程中会碰到各式各样的案件, 有的涉及建筑专业知识, 有的涉及知识产权专业知识, 有的涉及医学专业知识等等。法官只有精通涉案的法律、专业知识, 案件审理才能更得心应手, 使案件的审理才能更加科学、准确。从本案的审理、判决情况来看, 审理本案的法官对涉案的相关法律规定以及相关的司法解释和涉案的有关专业知识不够熟悉, 在判决书中只认定板、楼梯等模板的水平投影面积, 而对所有的梁、柱模板的垂直投影面积全部都不予以认定, 显然, 这是所有的合同当事人都不会选择的合同条文的意思表示;还有《承包合同》的第三条第一款中字面文义很清楚的“按投影面积 (水泥接触面) 计算”的条文表述, 判决书不采用字面意思的文义解释方法来确定该条文意思表示, 却以计算方法是否简便为由来认定该条文意思表示;再有, 判决书中一会使用水平投影面积的概念, 一会又使用平面投影面积的概念, 概念使用有些混乱。这些等等的案件审理瑕疵问题的出现大概都是因为办案法官对涉案法律、专业知识不够熟悉所致。所以, 法官应自觉加强涉案法律知识和涉案专业知识的学习, 努力提高办案的业务素质和业务能力, 这样才能确保审判权的正确行使。
(二) 法官审理合同条款解释纠纷案件要特别注意遵循文义解释的方法
根据上述最高人民法院所作的“判断合同当事人真实意思表示的首要方法, 是判断合同条文的字面意思表示, 即文义解释的方法。只有在文义解释不能确定合同条文的准确含义时, 才能运用其他的解释方法”的司法解释规定, 法官在审理合同条款解释纠纷案件时, 要特别注意采用文义解释的方法来认定合同条文的意思表示, 只有在文义解释不能确定合同条文的准确含义时, 才能考虑运用其他的解释方法来确定合同条文的意思表示。否则, 将会因为违反最高人民法院的司法解释而使合同条文意思表示的解释确认无效。
(三) 法官审理案件要以事实为根据以法律为准绳
法官审理案件一定要遵循一个非常重要的基本原则, 那就是一定要以案件的客观事实为依据, 以法律的规定为准绳。要求法官在办案过程中通过法庭调查、举证、质证、法庭辩论以及必要的庭外调查等办案环节, 一定要查清案件的客观事实, 要事实清楚, 证据确实、充分。只有客观事实清楚, 才能对案件的情况作出准确的认定。在有法律、法规、规章、司法解释明确规定的情况下, 一定要以法律、法规、规章、司法解释明确规定作为审理和裁量案件的依据和标准, 绝不能撇开法律、法规、规章、司法解释明确规定对案件进行审理和裁量, 更不能凭法官的想当然对案件进行擅断。
在客观事实上, 本案的模板工程量既包括楼板、楼梯模板的水平投影面积的模板工程量, 也包括柱、梁模板的垂直投影面积的模板工程量。在这一点上就是被告方也不会否认的, 当然也是无法否认的。本案模板工程量的计算和认定必须以这一客观事实为依据。
国家建设部颁布的《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》 (土建工程GJDGZ-101-95) 和《福建省建筑工程消耗量定额》 (2005版) 对建筑工程模板工程量的计算方法和计算规则均都有明确的规定, 然而在法院的判决书中却没有按照《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》 (土建工程GJDGZ-101-95) 和《福建省建筑工程消耗量定额》 (2005版) 规定的模板工程量的计算方法和计算规则来确认《承包合同》的第三条第一款中关于模板工程量的计算方法的合同条文的意思表示, 而是以法官主观臆断的“按水平投影面积计算”来认定该合同条文的意思表示。这是不符合以事实为根据以法律为准绳的案件审理基本原则的。
(四) 没有弄清楚的问题不能轻易地在判决书中用认定性质语言进行阐述
本案的法院判决书中在本院认为项下写着“被告提供的全部《现金付出凭证》上记载着原告领取款项的施工模板量、单价以及比例等要素, 历时近四个月, 原告未对模板的工程量的计算提出异议”。在这个问题上, 审理案件的法官了解的并不是非常清楚。原告说:“事实上也并不是在合同履行过程中的历时近四个月时间里我们乙方没有对模板的工程量的计算提出异议, 而是多次提出异议。乙方在合同履行过程中的历时近四个月时间里对模板的工程量的计算问题多次向甲方提出异议, 在这个问题上曾经向甲方的哪个业务负责人多次提出异议都是有根有据的, 在我们乙方的异议追问之下, 被告在第二次填写的《现金付款凭证》上又添了个“约”字, 并且答复说这没关系, 结算时最后再详细计算。在这个问题上就是甲方也是不会否认的。”像这样没有彻底弄清楚的问题, 轻易地在判决书中用认定性质的语言进行阐述, 案件的有关当事人会很不服气, 甚至会认为法官在偏向哪一方, 这样会损害法官和法院的司法形象。所以, 没有弄清楚的问题不能轻易地在判决书中用认定性质语言进行阐述。
(五) 法官要谨慎行使自由裁量权
从本案的审理和判决情况来看, 审案法官对模板工程量的计算方法的合同条文含义既不按司法解释规定的文义解释方法进行解释, 也不按照国家所规定的计算方法进行解释, 而是以毫无根据的哪种计算方法更简便等理由来确认该合同条文的意思表示;对模板工程量只认定板、楼梯等模板的水平投影面积, 而对事实上客观存在的柱、梁等模板的垂直投影面积不予认定;对案件的判决, 只保护了原告水平投影面积模板工程量的工程款, 没有保护原告柱、梁等模板的垂直投影面积模板工程量的工程款。这些存在瑕疵的案件审理和判决情况均都体现着一定的行使自由裁量权的色彩, 并导致了案件审理和判决错误情况的发生。
审理案件时, 有时会碰到所审理的案件情况法律、法规、规章、司法解释均都没有明确的规定, 在这种情况下, 法官往往就需要依据一定的立法精神和公正、合情合理的原则行使一定的自由裁量权, 对案件作出合情合理的裁判。这里需要强调的是法官一定要谨慎行使自由裁量权, 只有在法律、法规、规章、司法解释均都没有明确的规定的情况下, 才可以行使自由裁量权, 并且在行使自由裁量权时如果有国家相关的立法精神或党和国家有关的方针、政策, 就既要考虑遵循国家相关的立法精神或党和国家有关的方针、政策, 又要考虑遵循公正、合情合理的裁判原则, 确保案件的审理和裁判科学公正、合情合理。
摘要:《承包合同》的第三条第一款规定“按投影面积 (水泥接触面) 计算, 综合包干单价每平方米按人民币42元计算”。甲、乙双方为了避免对《承包合同》规定的模板工程量的计算方法产生理解上的偏差, 签订合同时在投影面积后边用 (水泥接触面) 作了极其通俗明确的注释说明。括号内的“水泥接触面”这五个字的文义通俗易懂, 即便不是从事建筑业的人也能理解其意思, 那就是模板的工程量按与水泥相接触的模板的面积进行计算, 模板的总工程量就是所有与水泥相接触的模板的投影面积之和。
关键词:模板工程量,计算方法,投影面积,水泥接触面,文义解释
参考文献
[1]、潘邦辉.帝凯城1号楼模板工程量计算成果报告[R].福建省科信工程造价咨询有限公司, 2010-10-13.
[2]、建设部.全国统一建筑工程预算工程量计算规则 (土建工程GJDGZ-101-95) [M].中国计划出版社, 1995.
[3]、建设部.全国统一建筑工程基础定额GJD-101-95[M].中国计划出版社, 1995.
[4]、余辉.新编建筑工程预算员必读[M].中国计划出版社, 2005.
[5]、周和生.建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008[M].天津大学出版社, 2010.
甲方:
乙方:
按照双方平等自愿协商原则,乙方自愿承包甲方的房屋修建。
一、承包方式和责任
乙方负责包工包料,并按甲方要求进行施工,所用材料必须达到合格标准,在施工过程中,如出现意外情况,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
二、承包价格,每平方米(670元)总价壹拾陆万元整
三、付款方式、工程启动、首付肆万元,一层封顶二层开始再付肆万元,二层开始粉刷付肆万元,工程全部完工,验收合格,付清剩余款肆万元。
四、甲方必须保证水、电路畅通。
五、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。本合同一式二分,甲乙双方各持一份,自签订之日起生效。甲方:乙方:
法人代表:XXX
乙方:XX镇新建村团结组
法人代表:XX
经甲乙双方协商,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲方将学校蓄水池包给乙方新建。为明确双方的权利和义务,特签订本合同,望甲乙双方共同遵照执行。
一、工程名称和实施地点
工程名称:蓄水水池修建
建设地点:XX小学校园内
二、承包方式:包工不包料。
三、蓄水池根据地形而建,工程工价人民币壹万贰仟元(¥1.00元)。
四、施工期限:20xx年11月30日至12月15日。
五、施工质量及材料要求:
1、乙方按甲方要求施工,修建50立方米蓄水池一个。质量要求:高与学校操场基本持平;水池墙体厚不少于30厘米、水池底必须用混泥土浇起海底(厚20厘米)、顶板厚20cm、浇顶板必须震动、水池墙体必须粉刷。防水质量优良,必须达到国家规定防渗漏测试标准。
2、考虑到水池顶板跨度大,浇顶板时必须浇十字梁,同时在横梁交叉处的下方砌起一个墩子顶住顶板。不得有渗漏或跑水现象,水池的验收应经一个月蓄水检验,竣工后蓄水池若出现渗漏等质量问题,乙方必须修补好,否则将扣除工程款总额的30%。
3、乙方必须安装好清洗水池的排水管及出水管,把管道架通至学生食堂且接通。同时埋好管道。管道回填由甲方负责。
4、蓄水池顶部预留70cm×70cm的进出口,蓄水池及闸阀室的盖板用水泥沙浆浇筑,浇两块活动盖板,盖板钢筋密度为5㎝×5㎝。。
5、砌体外围乙方必须全部用土石夯实。水池顶板与原硬化处相接。
六、付款办法:
本工程竣工后,经检查验收合格,并凭合法有效的税务发票,报账后付工程款总金额的70%,工程质保期为一年,一年内若出现渗漏或跑水等问题(自然灾害除外),由乙方负责处理,质保期顺延;质保期满,若无质量问题,甲方全额付清余下的工程款。
七、甲乙双方若出现违约行为,将处罚金伍仟元给对方。八、安全生产及其它
1、承包人在施工过程中应按规范进行施工,对施工安全负全部责任。
2、建筑垃圾在工程竣工验收前,必须清场退场完毕。
3、乙方施工必须服从甲方和有关部门的监督,每一道工序完成后经甲方负责人签字后方可进入下一道工序,否则甲方有权责令停工,由此引发的一切损失由施工单位承担。若出现质量问题,造成工程安全隐患的,按国家有关规定追究乙方的责任。
4、在施工中,甲方只提供材料、水,不提供任何施工工具。甲方应提前准备好所需材料,不能耽误乙方的时间。(除特殊情况外:交通、材料、不可抗拒的自然因素等)。
5、其他未尽事宜以及在合同执行过程中如发生争议,可协商订立补充合同。补充协议与本协议具有同等法律效力。
九、本合同自盖章签字之日起生效,一式三份,甲、乙双方各执壹份,报账壹份。
发包人(盖章):XX县长石镇张大小学
甲方代表:
承包人(签字捺印):
乙方代表
乙方:xxxxxxxxx
甲方现修建房屋两层,发包给乙方施工修建。为了明确工程内容及双方责任,本着平等公正、互相协助及分工负责等原则,根据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行:
一、工程概况
1、本工程位于xxxx,房屋设计为两层,单价为xx元一个平方。
2、承包方式:单包工。
3、门窗、水电、地砖、楼梯扶手、雨棚等都属于甲方。
二、施工价格和付款方式
1、每平方按xxx元一个平方。
2、乙方进场付5000元,第一层盖板后付款10000万 ,第二层接面后付款15000元,工程完工后一次性付清尾款。
三、双方权利与义务
1、甲方负责提供施工所需水、电。
2、乙方自带施工所需一切工具、机具等设备。
3、甲方保证建筑相关手续齐全,协调周边关系,以保证工程顺利进行。
4、甲方及其指定人员有权对整个施工过程和施工质量进行监管,乙方应积极配合。
5、乙方必须遵守操作规程,安全生产、文明施工。对施工过程中引起的废料必须及时进行清理或回收利用,杜绝浪费材料。
6、乙方必须保证施工质量,不得降低施工要求。对甲方有违质量安全的设计和要求,如钢筋的选配、水泥的配比,乙方有权拒绝。
7、乙方必须严格管理,负责相关人员的的安全,由此导致的损失和费用,由乙方负责。
8、甲方不得无故让乙方停工。
9、乙方对工程的整体质量负责。
四、建筑要求
1、主体
2、楼梯为 ,宽为 米。
3、乙方按甲方要求施工,保证建筑成品的垂直度、平整度等,指标达到相关要求。
4、乙方必须对建筑材料质量和施工质量严格把关,确保建筑的整体质量。
五、违约责任
1、乙方所做工程质量未达到双方约定的,乙方负责无偿修理或返工,并承担所造成的损失。
2、若双方发生争议,协商无果,应向施工所在地法院起诉。
六、工期
施工期限自日至年月日。
七、未尽合同事宜,由甲乙双方经协商后以书面形式确定。
八、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
九、本合同一式两份,双方各执一份。
工程发包方:
建筑施工方:
甲方:
乙方:
一、历次修建概况
云门寺之所以能历经千年,保存至今,与多次修建是分不开的。概括起来,主要包括以下几次。
1. 文偃初创。
文偃禅师(864—949),俗姓张,姑苏嘉兴(今浙江嘉兴)人。自幼聪慧过人,15岁礼嘉兴空王寺志澄律师出家,受沙弥戒,21岁受具足戒,曾先后求学于睦州道踪禅师、雪峰义存禅师、灵树知圣禅师,并继承义存禅师禅学思想,成为禅宗慧能九传弟子。其禅学思想强调自悟自修,反对盲目搜求公案语录,自成一门,是为云门宗。
文偃禅师一生不仅创立了云门宗,促进了佛教在岭南的发展,而且还创建了云门寺,使其成为佛教的中心。灵树知圣禅师圆寂后,文偃禅师应后梁广王刘龑(即后来南汉高祖,917—923)之请,继承灵树知圣禅师法席。由于文偃禅师“倦于迎接,志在幽栖”,遂于后唐庄宗同光元年(923)向广王请求转移寺庵。获许后,率众来到乳源县云门山,“因高就远,翻地为基,鼎革废址,创建梵宇”,后唐明宗天成二年(927)竣工。初建寺院“层轩高阁而涌成,花界金绳而化出。檐楹翼翥,高下鳞差。晓霞低覆,绛帷微衬于雕楹;邃壑幽泉,挫暑月而寒生户牖;乔松修竹,冒香风而韵杂宫商”,“闻风向道者,云来四表;拥锡依止者,恒逾半千”[1]8。可见当时规模之宏大,景色之幽美,香火之旺盛。广王赐名“广泰禅院”,后又改为“证真禅寺”。北宋太祖乾德元年(963),南汉王刘鋹改寺名为“大觉禅寺”,一直沿用至今。因其位于云门山下,故又名云门寺。
2. 明清数修。
云门寺建成后,香火渐旺,至北宋时达到鼎盛,南宋以后,逐渐衰败。北宋徽宗建中靖国年间(1101),僧绍资曾对寺院加以重修,至于南宋、元朝是否重修过,已无史料可查。据现存碑文记载,明清时期,曾数次重修云门寺。
据《韶州府志》记载,明洪武初年僧了偈、成化五年(1469)僧法浩都曾对云门寺加以重修。至于具体的修建情况,已无从考证。据万历十二年(1584)乳源知事赵佑卿所撰《云门寺山门记》载,因“山门颓圮”,云门寺主持法传禅师,“独募缘重葺之”。另据万历四十六年芳(姓待考)所撰《修建云门寺大雄宝殿募化疏代碑序》载,由于年久失修,大雄宝殿“高柱危甍圮隳,而雨蠹风飘”,于是芳等决心重修之,“不辞劝募之劳”,在他们的呼吁下,大家积极响应,慷慨解囊,“鸠材料,乐兴工”,大雄宝殿为之一新[1]194。
据碑文资料记载,清代曾五次对云门寺加以修葺。第一次是在康熙前期。康熙二十一年(1682),邑侯舒公(名待考)因文偃禅师像建成800余年来,“遐迩士庶”,“祷雨祈晴,默佑多焉”[1]196,于是捐资为其镀金。在他的影响下,康熙三十年,育才坊等40余人共捐资44两,交付云门寺主持元才,为文偃禅师像镀金。第二次是在康熙中后期。康熙三十五年,乳源县正吴奕芳见云门寺“栋宇飘摇”,祖庭外仅存的大雄宝殿“亦复聊蔽风雨”,三宝佛像也都“剥落无光”,地面杂草丛生,于是决心修葺。先是出资重修祖庭,六年后又与刘朝柱联合捐资装饰三宝和其他大士像。其后,吴奕芳又同其他善信共同捐资,对云门寺进行大修,“外则筑以照墙,内则砌以围墙”,并在山门内新建韦驮殿,同时对大雄宝殿加以修葺。经过此次重修,云门寺“焕然改观”[1]197。第三次是在嘉庆初年。吴奕芳主修的云门寺,经历数十年风雨,至嘉庆初年,“栋宇凋残,金身剥落,两廊仅存其址”,仅祖师殿保存完整。嘉庆二年(1797),邑侯朱振憾见其颓败之相,决心加以修葺,于是“序薄分募,人情踊跃,聚腋成裘,鸠工庀材”,从山门至大殿,全部革故鼎新,在山门以内建韦驮楼,两旁建游廊,对大殿柱子砌以花砖,进行加固,新塑金刚神像。经过此次修葺,云门寺殿宇“焕然一新”[1]198。第四次是在道光后期。道光二十九年(1849),武举邵汉卿游览云门山时,见云门寺“楹折榱崩”,“廊檐倾颓”,“禅堂草茂”,于次年召集17人集资买料,对云门寺的“廊檐栋宇、照墙丹墀、甬道拱门、神厨佛座”等加以翻新,并“南修级路,东创客堂”[1]199,云门寺为之一新。第五次是在咸丰元年(1851),候选典史邱景恒捐资修建祖师殿门。
3. 虚云中兴。
虚云老和尚(1840—1959),俗姓萧,湖南湘乡人。自幼一心向佛,19岁依福州鼓山涌泉寺妙莲长老出家,法号古严,后又改号虚云。他一人兼祧沩仰、临济、曹洞、云门、法眼五宗法脉,提倡禅、净融合,在南禅中地位极高。另外,虚云大师一生致力于佛教名山祖庭的恢复与振兴,曾先后中兴六大名刹,云门寺便是其中之一。
云门寺虽经明清时期多次修建,但规模较小,殿宇不多。至民国时期,由于年久失修,已破败不堪,“残壁颓垣,沦于棒莽;野狐山兽,居为巢窟。凋残荒废,难以罄述”。民国三十二年(1943),在李济深、李汉魂等政府要人的敦请恭迎下,虚云大师率众由南华寺移锡云门寺,决心复兴云门寺,重振云门宗风。来到云门寺后,虚云大师“昼夜辛勤,宏规硕划,巨细躬亲”,“大兴土木,广造梵宇”,历时九年,云门寺基本建成。虚云大师对云门寺的修建,可分为三步:第一步,按风水改造寺院建筑。云门寺旧寺坐西北向东南,三个大殿门正对雷公岭,在风水上是不利的。虚云大师详细考察了云门寺前后的山形地势后,“配合山川走势,变理阴阳”[1]12,按正确的风水走向对寺院建筑加以改造。山向不变,但将三个大殿门改为西向观音岭。这样一来,全寺背靠主山,面对观音岭,后座稳固,前面开阔,左右拥护。第二步,庄严法相。寺院建筑改造完毕后,虚云大师请来工匠,塑装了佛祖菩萨、诸天伽蓝等大小八十余尊佛像,“佛像铺金饰彩,焕然一新,供奉于各殿堂内,显得十分庄严”[2]。第三步,追收寺产。由于荒废时间太长,无人管理,加之时局动乱,云门寺寺产多被当地村民侵占。明空和尚主持云门寺时,县立中学校长利用其不识字的弱点,趁政府丈量田地的机会,利用欺骗手段,将原来属于寺院的大部分良田作为校产申报,等到明空发觉受骗后,“已诉冤无路矣”[1]152。虚云大师到了云门寺以后,通过“上呈政府”的手段,确立本寺土地界址,追回被村民霸占及县立中学骗去的田地。
4. 劫后重生。
经虚云大师重建的云门寺,在“文革”期间遭到空前浩劫,佛像被砸,佛经被烧,僧人被赶,梵宇变成了五七干校,殿堂或被捣毁,或成为摇摇欲坠的危房,整座寺庙杂草丛生,一片荒凉。
“文革”结束后,党的宗教政策得到落实,1983年,国务院确定云门寺为汉地佛教全国重点寺院,受到政府的重视和保护。在当地政府部门和四众弟子的一致敦请下,云门寺主持佛源大师(1923—2009)从北京回到云门,开始了艰辛的重建工作。佛源大师,1923年生于湖南桃江,俗姓莫。18岁依益阳会龙山栖霞寺智晖法师落发,23岁在南岳福严寺依镇清法师受具足戒。1951年,佛源大师赴云门寺拜谒虚云大师,受戒品,赐号佛源,成为云门宗第十三代传人。次年,虚云大师因病离开云门寺,佛源大师被选为寺院新主持。在后来的“反右”、“文革”中,佛源大师受到严重迫害。改革开放后,佛源大师得以平反。回到云门寺后,面对破败不堪的寺院,佛源大师决心重振云门宗风。在政府支持及海内外信徒资助下,佛源大师日夜筹度,事必躬亲,不辞辛劳。由于资金缺乏,大师率众化缘买砖瓦等建材,然后一担一担挑上山去。经过几年的勤苦经营,云门寺基本上恢复了旧日规模。今天看到的云门寺,就是佛源大师率众辛苦修复的成果。
二、数次修建之原因
云门寺在其千余年的历史长河中,几度衰败,但又几获重生,之所以如此,是多方面原因共同作用的结果。
1. 浓厚的佛教氛围。
佛教创自印度,两汉之际分南北两条丝绸之路传入我国。广东地处海上丝绸之路的东方起点,是较早接触西来梵僧的地区之一。至于佛教最早传入广东的具体时间,已无从考证。至隋唐五代时期,广东佛教进入鼎盛,“佛教文化交流由单向的东被变为双向的互动”[3]5,各宗均得到广泛传播,尤以禅宗为盛。禅宗六祖慧能,在广东韶州南华寺创立了禅宗顿教,将广东佛教推向了全国。慧能圆寂后,其后世弟子大多留在广东,当时广东佛教之盛,可谓空前绝后,而南华寺也成为当时世界上著名的佛教圣地。云门寺所在的韶州,正是慧能及其弟子曾长期传教之地,佛教氛围浓厚。五代时期,慧能九传弟子文偃禅师在好佛的南汉王刘龑的支持下,修建了云门寺,同时创建了禅宗五宗之一的云门宗,使韶州佛教更加兴盛。隋唐之后,佛教发展虽有所衰落,但禅宗的发展仍然兴盛,而作为南禅发源地的韶州,佛教氛围自然仍旧浓厚。这为云门寺的数次修建,提供了良好的环境因素。
2. 官民的慷慨布施。
浓厚的佛教氛围,深深影响了当地的官民,当他们见到云门寺破败不堪时,便纷纷慷慨解囊,对云门寺加以重修、扩建。文偃禅师初创云门寺时,就得到了好佛的南汉王刘龑的大力资助。前述明清时期的历次修建,芳公、邑侯舒公、县正吴奕芳、邑侯朱振憾、武举邵汉卿、候选典吏邱景恒等,都曾捐资,芳公、朱振憾、邵汉卿等还召集其他民众共同捐资。虚云大师中兴云门寺时,得到了官民的大力资助,李济深等都曾慷慨解囊,“此次云门中兴,故以云(虚云)公愿力为主因,亦赖护法助缘,使得成就也。诸护法功德不一:有发起者,有赞助者,有施法者,有施财者,有随时随事护持而无疲厌者,功德无量,难以殚述”[1]144。官民的慷慨布施,为云门寺的数次修建提供了重要的物质保障。
3. 主持自身的努力。
浓厚的佛教氛围和官民的慷慨解囊,为云门寺的数次修建提供了重要的环境因素和物质保障,而寺院主持自身的努力,则使修建工作得以实现。云门初祖文偃禅师率众来到云门山后,经过五年的辛勤劳动,终将寺院建成。北宋绍资禅师,明代了偈和尚、法浩和尚、法传和尚,清代元才和尚等担任主持其间,都曾重修过云门寺。虚云大师中兴云门寺时,已是100多岁高龄的老人了,但他昼夜辛勤,巨细躬亲,经过九年的辛勤劳动,终将云门寺中兴。“文革”结束后,佛源大师回到云门寺主持重建,“当时资金很有限,一砖一瓦都要靠化缘,还要带领大众一担一担地担上去,可以说吃尽千险万苦,才成就了云门寺今天这样的规模”[4]。
三、数次修建之意义
云门寺经多次修建,保存至今,既宣扬了佛法,也为今人留下了宝贵的旅游资源,精神、物质双丰收。
1. 宣扬了佛法。
云门寺建成后,在文偃禅师的努力下,大振禅风,自成一家,即禅宗五支之一的云门宗。云门宗以“涵盖乾坤”、“截断众流”、“随波逐浪”三句为要义,在五代、北宋时期达到极盛,与临济宗并驾齐驱。南宋时开始衰落,至元代其法系已无从查考。尽管云门宗在历史上只存在了200余年,但其影响却非常深远,“云门祖师之流风遗化,潜润民间,仍未尽泯,故信仰恭敬之心,犹尚普遍”[1]6。后来云门寺得以数次修建,也说明了其影响的深远。时至今日,其影响仍旧存在,“(云门寺)如今的佛事活动十分繁盛,香客如云,朝者如林,许多老太太都会在这里住上一两晚,慢慢地虔诚上香。墙上贴有‘春节佛事安排时间表’,从腊月二十三晚就开始,一直安排到年初三,节目相当丰富:二十三晚开大静送灶,二十四早课斋天,二十八早课香赞,大年初一听钟,斋堂吃饺,早课拜佛,祖堂展礼,天王殿迎喜神,晚课,年初二早课拜延生愿,唱法实赞,祖堂展礼,初三早课,中午上大供等等,种种程序,相当繁复”[5]。
2. 保留了宝贵的旅游资源。
如今的云门寺,“农禅兼修”的严谨寺风仍然保持,而且环境幽雅,风景奇特,“寺的四面层峦叠嶂,山高林密,猿猴、白鹏等珍禽异兽,时有出没。环寺苍松挺劲,竹影婆娑”,令人流连忘返,为乳源八景之一、岭南胜地、国家4A级旅游景区。深厚的佛教文化底蕴加之幽雅的环境,吸引了国内外大批僧众前来礼佛观光。据统计,近年来,云门寺接待的国内外四众弟子、知名人士和旅游者数以十万计,还接待了大批来自美、英、法、日、澳大利亚、泰国、缅甸、新加坡、印尼等国以及港澳台地区的佛教徒朝圣团及旅游者。现在的云门寺,“既是宗教活动的场所,又是乳源的旅游胜地和开展海外联系活动的窗口”[6]。
总之,云门寺数次得以修建,特别是在云门宗已消失、佛教发展相对衰退的明清时期,也印证了明清佛教的一个特点,即由“僧人佛教”变为“庶民佛教”。由于“程朱理学”及国家佛教政策的影响,明清佛教不再注重对义理的研究,而民间对佛教的信仰崇拜,成为推动佛教发展的主要动力。
参考文献
[1]岑学吕.云门山志[M].云门寺常住出版,2014.
[2]李曙豪.虚云大师在韶关的弘法活动及其贡献[J].韶关学院学报,2011(1).
[3]雷雨田等.广东宗教简史[M].上海:百家出版社,2007.
[4]明向.恩师功德言无尽,禅者风范映慈光——缅怀佛源老和尚[J].法音,2009(12).
[5]阿黎.宁静致远云门寺[J].风景名胜,2004(3).
【修建合同模板】推荐阅读:
食堂承包修建合同10-01
办公大楼修建合同10-13
村级公路修建工程承包合同书06-25
关于修建水渠的请示06-26
修建桥梁申请书10-01
农村房屋修建申请书10-19
修建自来水的申请报告07-21
捐资修建农村篮球场倡议书11-02
家政合同模板05-25