建筑工程基础单选

建筑工程基础单选（精选5篇）

建筑工程基础单选篇1

A.塑变

B.徐变

C.应变

D.变形

2】建设工程项目质量的需求识别过程体现在建设程序的()。A

A.决策阶段

B.设计阶段

C.施工阶段

D.投标阶段

承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险的合同是()。C

A.单价合同

B.总价合同

C.成本加酬金合同

D.分包合同

【4】施工中某工序需要实施旁站监理，施工单位从书面通知监理单位现场监理部的时间算起，到该工序开始施工前的时间间隔至少应为()小时。B

A.1

2B.2

4C.36

D.48

【5】某施工企业承揽了某大型体育馆建设的施工任务，任命了项目经理。项目经理在履行项目管理职责时，不仅要考虑项目的利益，还应服从()。A

A.施工企业的整体利益

B.业主方的整体利益

C.项目各参与方的整体利益

D.社会的整体利益

【6】建设工程项目质量控制系统是()。D

A.建设单位的质量管理体系或质量保证体系

B.工程承包企业的质量管理体系或质量保证体系

C.监理机构的质量管理体系或质量保证体系

D.一个一次性的质量控制工作体系，不同于企业的质量管理体系

【7】在修一条堤坝的护坡时，一定要等土地自然沉降后才能修护坡，这种逻辑关系是()。A

A.FTS

B.STS

C.FTF

D.STF

【8】某工程施工过程中因为发生地震而停工，恢复施工后由于发包人或工程师指令承包人加快施工进度，缩短工期，引起承包人的人力、物力、财力的额外开支，承包人可以提出()索赔。B

A.工程延期

B.工程加速

C.工程变更

D.不可预见的条件

【9】对进入施工项目的人力资源行使调配与管理权力的是()。D

A.施工企业法定代表人

B.施工企业人力资源部

C.业主

D.项目经理

【10】在进行直方图的位置观察分析时，如果质量特性数据的分布充满上下限，说明()。D

A.质量能力适中，符合要求

B.质量能力偏大，不经济

C.质量能力偏小，需要整改

D.质量能力处于临界状态

【11】设备采购合同中，供货方按照交货顺序在规定的时间内将货物送达交货地点，此时采购方一般支付()D。

A.合同价款的50%

B.合同价款的80%

C.该批设备价的50%

D.该批设备价的80%

【12】某工程施工中，工程师按业主授权向承包人发出了工程变更指令，但双方未能就变更价格和工期补偿达成一致意见，此时，承包人应该()。A

A.先执行变更指令，再协商条件

B.先请示主管部门同意，再执行变更指令

C.直接向业主报告，待圆满答复后再执行变更指令

D.先承诺执行变更指令，待对方满足自己要求后再行动

【13】建设项目进度控制是一个动态的管理过程，其中进度目标分析和论证的目的是()。B

A.落实进度控制的具体措施

B.论证进度目标是否合理、能否实现

C.决定进度计划的不同层面

D.分析进度计划系统内部的关系

【14】某工厂拟建一钢筋混凝土排架结构单层厂房，通过招标方式选择某建筑公司承建。在施工过程中，对柱子质量进行检查验收，发现有柱子存在质量问题。对这些柱子的处理方式以下正确的是()。D

A.一般的缺陷也应该推倒重来

B.严重的缺陷可通过翻修或更换器具、设备予以解决后重新进行验收

C.检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算仍能满足结构安全和使用功能的检验批，也不能予以验收

D.当检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算仍能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收

15】已知某工作的持续时间为4天，最早开始时间为7天，总时差2天，则该工作的最迟完成的时间为()天。D

A.4B.9

C.1

1D.1

3【16】室内潮湿环境；非严寒和非寒冷地区的露天环境、与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境属混凝土结构环境类别中的B（）。

A.一类

B.二a类

C.二b类

D.三类

【17】一般情况下，各类企业都应该在质量体系程序文件中制定()。A

A.不合格品控制程序

B.服务过程控制程序

C.生产过程控制程序

D.监督过程控制程序

【18】网络分析方法通过分析于扰事件发生前和发生后网络计划的计算工期之差来计算工期索赔值，可以用于()作用所引起的工期索赔。C

A.一种干扰事件

B.多种干扰事件共同

C.各种干扰事件和多种干扰事件共同

D.一种干扰事件和另一种干扰事件共同

【19】反映一个项目的组织系统中各子系统之间指令关系的是()。

A.项目组织结构图

B.项目结构图

C.项目合同结构图

D.项目工作流程图

【20】承包人对工作范围的分析，主要着眼于分析(B)。

A.施工方案和进度要求

B.工程量清单、图纸、工程说明和技术规范

C.施工条件和发包人的责任

D.工期、质量、成本

公共基础二单选知识点篇2

2、把“三个代表”重要思想写进中国共产党党章的重要会议是十六大

3、“三个代表”重要思想是在科学判断党的历史方位基础上形成的4、邓小平认为，当今世界的主题是和平与发展

5、和平与发展是当今世界的两大主题，发展问题长期得不到解决的根本原因是国际经济旧秩序仍然没有改变

6、当今世界威胁和平与阻碍发展的主要根源是霸权主义和强权政治

7、社会主义的主要矛盾决定了我们的中心任务是经济建设，发展社会主义生产力

8、社会主义的根本任务是发展生产力

9、邓小平理论（中国特色社会主义理论）首要的基本理论问题是什么是社会主义，怎样建设社会主义

10、坚持党的社会主义初级阶段的基本路线不动摇，关键是坚持以经济建设为中心不动摇

11、我国社会主义初级阶段的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾

12、我国国民经济发展，必须以提高经济效益为中心

13、可持续发展，主要是强调经济与人口、资源、环境的协调发展

14、我国国有经济的主导作用主要体现在控制力上

15、在我国经济发展中，起主导作用的是国有经济

16、判断股份制企业的性质，关键看股份制企业控股权掌握在谁的手里

17、为我国经济体制改革指明了方向的是邓小平关于社会主义市场经济的理论

18、社会主义宏观经济调控的基本目标是保持经济总量的基本平衡

19、党的十五大提出的与按劳分配结合在一起的分配方式是按生产要素分配

20、社会保障制度主要是满足人们的基本生活需要

21、保障社会成员基本生活的社会安全制度是保障制度

22、我国的政体是人民代表大会制度

23、我国的基本政治制度，就国体而言，是人民民主专政

24、我国实行的根本政治制度是人民民主专政的国体和人民代表大会制度的政体

25、解决我国民族问题的基本原则是坚持民族平等、民族团结和各民族共同繁荣

26、民族区域自治制度的核心是保障少数民族当家作主，管理本民族、本地方事务的权力

27、解决民族问题的根本出发点和归宿是各民族共同繁荣

28、邓小平提出的一系列“两手抓”的方针中关键是一手抓物质文明，一手抓精神文明

29、发展社会主义文化必须坚持的“二为”方向是为人民服务和为社会主义服务

30、文艺工作必须坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针

31、在建立国际政治经济新秩序的长期斗争中，必须始终以和平共处五项原则为基础

32、进入20世纪90年代，我国对外开放基本形成了全方位、多层次、宽领域的开放格局

33、“一国两制”构想的提出最初是为了解决台湾问题

34、台湾问题是中国国内战争遗留下来的问题

35、“一国两制”理论的思想来源和理论准备是中国共产党第一代领导人关于解决台湾问题的主张

36、社会主义道德建设的基本原则是集体主义

37、社会主义道德的核心和集中体现是为人民服务

38、决定社会主义精神文明性质和方向，属于社会主义精神文明建设的根本是思想道德建设

39、坚持四项基本原则的核心是坚持中国共产党的领导

40、新时期统一战线的基础是爱国主义和社会主义

41、从党的十二大到党的十三大，是邓小平理论的逐步展开并形成轮廓阶段

42、邓小平理论的精髓是解放思想，实事求是

43、建设有中国特色社会主义经济的基本目标是在社会主义条件下发展市场经济，不断解放和发展生产力

44、经济增长方式的转变，是指由粗放型向集约型转变

45、我国发展农业的根本出路，是发展科技和教育

46、我国社会主义初级阶段的非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分

47、我国国有企业改革的方向是建立现代企业制度

48、确定我国经济体制改革目标，核心问题是正确处理计划与市场的关系

49、健全市场机制，应逐步建立的价格形成机制是市场形成价格为主

50、实行按劳分配原则的前提条件是社会主义生产资料公有制

51、党的十五大提出，依法治国是党领导人民治理国家的基本方略

52、社会主义民主政治的本质是人民当家作主

53、民主首先而且主要是指一种国家制度

54、我国外交政策的宗旨是坚持独立自主，维护世界和平，促进共同发展

55、我国独立自主的和平外交政策，应坚持把国家主权和国家利益放在首位

56、和平共处五项基本原则的核心和基础是相互尊重领土和主权完整

57、新时期党的建设面临的两大历史性课题是提高党的领导水平和执政水平，提高拒腐防变和抵御风险的能力

58、我国对外开放的主体是发展对外经济关系

59、当今世界格局发展的趋势是多极化

60、实行“一国两制”后，香港、澳门特别行政区享有行政管理权、立法权、独立的司法权和终审权

61、在县级以上干部中开展的“三讲”教育是讲学习、讲政治、讲正气

62、社会主义精神文明建设的主要目标是培养有理想、有道德、有文化、有纪律的公民

63、东欧剧变和苏联解体的直接原因是苏共领导人的错误路线造成的政治**

64、邓小平指出，毛泽东思想的基本点是实事求是，就是马列主义的普遍原理同中国革命的具体实践相结合65、中国共产党第一次明确提出“建设有中国特色的社会主义理论”这一概念是在中共十三大

66、邓小平首次提出“建设有中国特色的社会主义”这一科学科命题的会议是中共十二大

67、中国共产党第一次比较系统地提出和论述社会主义初级阶段理论是中共十三大

68、在判断一切工作是非得失的标准中，最基本的标准是是否有利于发展社会主义社会的生产力

69、邓小平指出，决定中国命运的一招是改革开放

70、坚持四项基本原则，坚持改革开放，都是为了更好地解放生产力和发展生产力

71、中共十五大第一次提出了党在社会主义初级阶段的基本纲领

72、我国社会主义建设发展战略的战略目标是把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家

73、改革开放以来我国城乡出现的股份合作制经济属于集体经济

74、股份合作制是我国经济体制改革中出现的一种新的公有制经济实现形式

75、我国经济体制改革的中心环节是国有企业改革

76、从根本上说，避免两极分化的条件和基础是社会主义公有制经济占主体

77、社会主义市场经济体制的基础是建立以公有制为主体的现代企业制度

78、保持经济总量平衡，是我国宏观调控的基本目标，经济总量平衡是指社会总供给和社会总需求的平衡

79、对社会主义初级阶段的个人收入分配，邓小平反复强调的大原则是共同富裕

80、邓小平认为社会主义最大的优越性、能体现社会主义本质的是共同富裕

81、法律是依法治国的前提和基础

82、从“一国两制”构想延伸开去，邓小平进一步提出了解决某些国际领土争端的新思想是共同开发

83、邓小平的对外开放思想中最具有卓远见识的伟大创举，最富有实践效应的重要内容是建立经济特区

84、一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去，是我党根本的工作路线

85、邓小平理论形成的历史根据是我国社会主义建设正反两方面的历史经验

86、邓小平对党的思想路线的贡献在于强调解放思想

87、社会主义初级阶段是指我国生产力落后、商品经济不发达条件下，建设社会主义必然要经历的特定阶段

88、改革和发展的前提是保持社会稳定

89、在改革、发展和稳定三者关系中，改革是动力

90、实施科教兴国战略，体现了邓小平关于科学技术是第一生产力的思想

91、实施科教兴国，必须把经济建设转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来

92、我们要在公有制为主体的条件下发展多种所有制经济，是因为我国处在社会主义初级阶段

93、现代企业制度是适应市场经济要求的、依法规范的企业制度，一般采取公司制

94、我国市场经济体制，既可以发挥市场经济的优势，又可以发挥社会主义制度优越性，这是因为我国的市场经济体制是和社会主义基本制度结合在一起的95、邓小平指出的“鼓实劲，不鼓虚劲”的科学含义是按客观规律办事

96、社会主义市场经济体制是在宏观调控下使市场在社会资源配置中起基础性作用

97、社会主义初级阶段，属于按劳分配收入的是公有制经济中劳动者的工资奖金收入

98、“一国两制”的前提和基础是国家主权统一于中华人民共和国

99、邓小平说“没有民主就没有社会主义，就没有社会主义的现代化”，这句话科学地阐明了民主和社会主义、民主和社会主义现代化的关系

100、实现四个现代化关键是科学技术现代化①

101、有国特色的社会主义文化，是凝聚和激励全国各族人民的重要力量，是综合国力的重要标志 102、在建立国际政治经济新秩序的长期斗争中，必须始终坚持以和平共处五项原则为基础103、1995年1月30日，江泽民发表了《为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗》的重要讲话，阐述解决台湾问题的八项主张

104、在吸收和利用国外资金中，我们要对外商投资的企业实行国民待遇

105、我国对外贸易的出口战略是以质取胜和市场多元化；我国发展对外贸易的关键是市场多元化 106、中国共产党是中国革命和建设的领导核心，党的这种领导地位是由党的性质决定的107、中国共产党的宗旨是全心全意为人民服务

108、在和平与发展成为时代主体的时期，世界范围的竞争主要是经济实力和以高科技为基础的综合国力的较量

109、判断一个政党所制定的政策好坏，归根到底要看它是解放生产力还是束缚生产力的110、邓小平指出，社会主义原则，第一是发展生产，第二是共同富裕

111、十一届三种全会后，邓小平促进地区经济协调发展的战略构想是由东向西梯次推进

112、按比例分配社会劳动是社会化生产的客观规律。所以，国民经济要以比例协调为目的113、我们评价生产资料所有制结构是否合理，应该以“三个有利于”为标准

114、国有经济在国民经济中起主导作用，这种主导作用主要体现在国有经济对国民经济发展的控制力上 115、在改革开放时期，关系党和国家生死存亡的严重政治斗争是反对腐败

116、历史表明，所有落后国家跳跃式发展，迅速赶上和超过先进国家都是同吸收和借鉴国外文明成果分不开的117、开辟新时期新道路，创立建设有中国特色社会主义新理论的宣言书是《解放思想、实事求是，团结一致相前看》和南方谈话

118、邓小平指出，真理标准讨论的实质就在于是不是坚持马列主义、毛泽东思想

119、邓小平在南方谈话中说，抓住时机，发展自己，关键是发展经济

120、四项基本原则是立国之本

121、邓小平一再强调，社会主义现代化建设必须抓住时机，加快发展，力争出现若干个发展速度比较快、效益比较好的阶段，为此，他提出了“台阶式”发展的战略思想

122、加强党的作风建设，根本的是坚持全心全意为人民服务的宗旨，充分发挥党紧密联系群众的优势 123、以公有制为主体、多种所有制经济共同发展是我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度，确立这项基本经济制度的依据是社会主义性质和初级阶段的国情

124、中共十四大确定我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制

125、我国人民代表大会制度组织原则和活动的基本原则是民主集中制

126社会主义精神文明建设，要靠教育，也要靠法制

127、邓小平理论形成的现实依据是我国改革开发和现代化建设的实践

128、邓小平曾说：“现在我们虽说也在搞社会主义，但事实上不够格”。这说明我国的生产力不发达，还没有摆脱贫困

129、对党在社会主义初级阶段的基本路线作出明确概括的是中共十三大

130、社会主义初级阶级的历史任务，是逐步摆脱不发达状态基本实现社会主义现代化

131、改革开放以来，我国非公有制经济得到了快速发展，它们已经成为社会主义市场经济的重要组成部分 132、一个社会实行何种所有制结构，归根到底是由生产关系的性质决定的133、.在社会主义社会中，实行按劳分配的直接原因是劳动还存在差别，同时它还是人们谋生的手段 134、处理分配中效率与公平的关系，必须坚持效率优先，兼顾公平的原则

135、.党在社会主义初级阶段的基本纲领指出，建设有中国特色的社会主义政治的基本目标是在中国共产党的领导下，在人民当家作主的基础上，依法治国，发展社会主义民主政治

136、我国实行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，民主党派是参政党

137、社会主义思想道德建设要解决的是整个民族的共同理想和精神支柱问题

138、我国现阶段对外技术交流的重点是技术引进

139、香港特别行政区基本法的修改权属于全国人民代表大会

140、我国新时期爱国统一战线从根本上说是社会主义性质的141、加强党的建设必须坚持的方针是从严治党

142、一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去，是我们党根本的工作路线

143、贯彻“三个代表”重要思想，本质在坚持执政为民

144、党的十六大通过的新党章明确指出：党的思想路线是解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新 145、我们讲一切从实际出发，中国最大的实际是现在处于并将长期处于社会主义初级阶段

146、国民经济持续、快速、健康发展的必要条件是比例协调

147、在我国控制国民经济命脉，在经济发展中起主导作用的是国有经济

148、人民民主是社会主义的本质和内在属性，归根到底是因为它是社会主义公有制经济在政治上的集中体现

149、按照“一国两制”的构想完成祖国统一大业，不会改变我国社会制度的性质，其原因是两种制度的地位不同，中国的主体坚持社会主义制度

建筑工程基础单选篇3

单项选择试题

1.荣获2010国家最高科学技术奖的院士，分别是冶金学、材料学专家（）和医学、血液学专家（）。

A.王振义

师昌绪

B.师昌绪

王振义 C.叶笃正

吴征镒

D.吴征镒

叶笃正

2.国务院证券监督管理机构或国务院授权的部门应当自受理证券发行申请文件之日起（）作出核准的决定。

A.3个月

B.6个月

C.1个月

D.12个月

3.人民法院对非诉行政案件的审查标准是（）。

A.申请执行的具体行政行为是否违法

B.申请执行的具体行政行为是否明显违法

C.申请执行的具体行政行为是否会损害被执行人的合法权益

D.申请执行的具体行政行为是否明显违法且损害被执行人的合法权益

4.某县政府所属林业局在某林区设立木材检查站，对过往木材进行检查，并委托其行使处罚权，木材检查站应当以谁的名义行使处罚权?（）

A.县林业局

B.林业木材检查站 C.县人民政府

D.县政府法治办

5.国务院设立办公厅，由（）领导。

A.国务委员

B.国务院总理

C.国务院副总理

D.国务院秘书长

6.下列行为不属于对人身自由的行政强制措施的是（）。

A.劳动教养

B.驱逐出境

C.行政拘留

D.行政扣留

7.甲向法院提起行政诉讼，诉称某公安分局在他不在家的情况下，撬锁对其租住的房屋进行治安检查，之后未采取任何保护措施即离开，致使其丢失现金5000元，要求被告赔偿损失。甲向法院提供了其工资收入证明、银行取款凭单复印件、家中存有现金的同乡证言和房东听到其丢失现金的证言。下列说法哪一个是正确的?()

A.上述证据均系直接证据

B.银行取款凭单复印件应加盖银行的印章

C.房东的证言必须有房东的签名和租房协议原件

D.上述证据在开庭审理前提交法院才有效

8.关于行政机关和机构的设立，下列哪项说法是正确的?()

A.经国务院批准，省人民政府可以设立行政公署

B.经市公安局批准，县公安局可以设立派出所

C.经全国人大常委会批准，国务院可以设立直属机构

D.经市人民政府批准，县人民政府可以设立区公所

9.以下属于治安管理处罚种类的是（）。

A.强制拘留

B.遣送出境

C.警告

D.劳动教养

10.A县人民政府为建宾馆，向该县B银行贷款600万元，到期未能偿还，B银行以A县人民政府为被告向人民法院提起诉讼。该案所涉及的法律关系（）。

A.不是平等主体之间的民事法律关系 B.应属政府行政行为

C.是管理者和被管理者之间的纵向经济关系

D.是平等主体之间的民事法律关系

11.2011年4月，“金砖国家”领导人第三次会晤在海南三亚举行，“金砖四国”的称呼被“金砖国家”取代，是由于（）加入进来。

A.印尼

B.白俄罗斯 C.南非

D.新加坡

25.上级机关的决议、决定、命令和指示，如有不适合民族自治地方实际情况的，自治机关可以如何处理?()

A.报经该上级国家机关批准后变通执行

B.停止执行，并自行制定适合本地区的决议等

C.提请该上级国家机关重新制定适合本地区实际情况的决议等

D.报请国务院决定

26.划分部门法的主要依据是（）。

A.法律调整的范围

B.法律调整的对象和方法

C.法律规范的数量

D.法律调整的后果

27.政府机构的精简程度由()直接决定。

A.国家政治体制

B.国家的社会制度

C.行政权力结构的合理与否

D.社会经济的发展状况

28.甲在遗书中写道：“老伴早逝，大儿前年又不幸去世，儿媳带着两个孩子生活困难，好在二儿子大学已毕业，让我稍微宽心。我死之后，名下的全部遗产由大儿媳及其两个孩子继承。”甲在其后签名并注明日期。该遗嘱效力如何?()

A.取消了二儿子继承权，应无效

B.没有见证人见证，应无效

C.没有经公证，应无效

D.符合继承法规定，应有效

29.我国进行价格改革的目标是（）。

A.保持物价稳定，抑制通货膨胀

B.建立计划定价与市场定价相结合的价格形成机制

C.建立以市场形成价格为主的价格形成机制

D.保持经济稳定增长，防止经济过热

30.能够以税率调节国民经济的税种是（）。

A.地方税

B.中央税

C.中央与地方共享税

D.中央税和地方税

31.“接受请示的机关应对请示事项表明是否批准的态度或予以明确的指示”，这句话反映了请示具有何种特性?()

A.被动性

B.针对性 C.强制回复性

D.强制约束作用，要求下级机关必须遵守与执行

32.下列行为中是抽象行政行为的是（）。

A.行政制裁行为

B.行政强制行为

C.行政裁决行为

D.行政立法行为

33.领导者遵循人的行为规律，运用物质和精神相结合的手段，采取各种有效的方式方法，激发下属的积极性、主动性和创造性，以保证组织目标的实现，这是（）。

A.刺激行为

B.激励行为

C.组织行为

D.指挥行为

34.用于对重要事项或者重大行动作出安排的规范性文件，称()。

A.条例

B.规定

C.办法

D.决定

35.行政程序法与行政实体法的关系是（）。

A.界限分明，互不相属

B.行政程序法是行政实体法的“附属品”

C.违反行政程序法与行政实体法的后果相同

D.二者具有同等重要的法律效力和地位

36.行政决策与其他决策相比，其特点是()。

A.具有狭隘性

B.以营利为目的 C.以国家权力为后盾 D.无强制性

37.下列若干公文要素中，属于版记部分的是()。

A.主题词

B.题注

C.附件

D.成文日期

38.为遏制宏观经济过快的增长速度，近些年来我国先后几次提高了存款准备金率，这种调控手段属于（）。

A.财政政策手段

B.货币政策手段

C.收入政策手段

D.行政调节手段

和原因的，如“为、由于、依据”等;经办用语是用于表示工作办理的时间及过程的，如“业经、已经、兹经”等。

17.C[解析]公告，适用于向国内外宣布重要事项或者法定事项，其行文主体通常是国家机关的高层组织。

18.C[解析]本题应使用排除法，ABD项很明显是正确表述，可知本题应选C项。C之所以错误，是因为宪法规范原则性强弱与适应性强弱成正比，与对社会实际的调整功能强弱成反比。

19.A[解析]诉讼时效中止后，从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。当诉讼时效中断后，从中断时效的原因消除之日起，诉讼时效期间重新计算。

20.D[解析]《宪法》第45条规定：“中华人民共和国公民在年老、疾病或者丧失劳动能力的情况下，有从国家和社会获得物质帮助的权利。国家发展为公民享受这些权利所需要的社会保险、社会救济和医疗卫生事业。”

21.D[解析]根据现行行政诉讼法的规定，在行政诉讼过程中，人民法院如果发现行政法规和规章与宪法、法律相抵触，可以不予适用。

22.D[解析]本题考查的是消费者协会违法行为的法律后果。《产品质量法》第58条规定：“社会团体、社会中介机构对产品质量作出承诺、保证，而该产品又不符合其承诺、保证的质量要求，给消费者造成损失的，与产品的生产者、销售者承担连带责任。”

23.B[解析]财产罚是特定的行政机关或法定的其他组织强迫违法者交纳一定数额的金钱或一定数量的物品，或者限制、剥夺其某种财产权的处

罚。其种类有罚款、没收。申诫罚，亦称精神罚或影响声誉罚，是行政机关向违法者发出警戒，申明其有违法行为，通过对其名誉、信誉等施加影响，引起其精神上的警惕，使其不再违法的处罚形式。行为罚，亦称能力罚，是限制或剥夺行政违法者某些特定行为能力或资格的处罚。其种类有责令停产停业，暂扣或者吊销许可证、执照。行政强制是行政主体为实现行政目的，对相对人的财产、身体及自由等予以强制而采取的措施。行政强制措施包括行政强制执行、即时强制、行政调查中的强制，对财产的当场查封、扣押和冻结是即时强制的一种。

24.D[解析]我国《民法通则》第9条规定：“公民从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力。”因此D正确。注意民事权利能力和民事行为能力的区别。

25.A[解析]《民族区域自治法》第20条规定：“上级国家机关的决议、决定、命令和指示，如有不适合民族自治地方实际情况的，自治机关可以报经该上级国家机关批准，变通执行或者停止执行;该上级国家机关应当在收到报告之日起六十日内给予答复。”

26.B[解析]划分部门法的主要依据是法律调整的对象和方法。故答案为B。

27.C[解析]行政机构的精简程度与政府行政权力结构的合理与否有直接的关系，并由其直接决定，因此C符合题意。若题干要求为“根本决定”，考生则要选择与生产力、经济发展状况相联系的选项。

28.D[解析]甲的遗书应为自书遗嘱，自书遗嘱无须见证人，故B选项错误。甲的二儿子已经成年且大学毕业，甲的遗嘱不存在不保留没有劳动能力又无生活来源的继承人的继承份额问题，故A选项错误。自书遗嘱没有公证不影响其效力，故C选项错误。故本题正确选项为D。

29.C[解析]社会主义市场经济的基本框架之一即是统一、开放、竞争、有序的市场体系。价格改革一是要改革历史遗留的既不反映价值也不反映供求的价格体系;二是要改革不合理的价格管理体制，目标是建立主要由市场形成价格的机制，故选C。

30.B[解析]能够以税率调节国民经济的税种必须是中央税，税收收入应归中央所有。

31.C[解析]略。

建筑工程基础单选篇4

1、在下列内容中一般不会由工程咨询公司完成的是：为大型工承包商提供技术咨询服务

2、项目最终决策文件是：批准的可行性研究报告

3、建设工程质量管理条例规定（）对国家重点技术改造项目实施监督检查：国务院经济贸

易主管部门

4、质量控制的具体措施不包括：质量控制的标准措施（一般包括组织措施、技术措施、经

济措施）、5、下列单位不属于建设工程系统外单位的是：建设资金提供单位

6、监理规划编制的依据：监理合同

7、监理单位的内部审核工作由谁来做：监理单位的技术主管部门

8、业主提供满足监理工作需要的设施不包括：检查设施（因该包括办公设施、交通设施、生活设施）

9、就专业化建设项目管理公司的服务对象来说，应用最为普遍的是（）的项目管理：为业

主服务

10、在国际上，卫星测绘属于：劳务服务

11、建设工程法律行政法规部门规章的效力从高到低依次是：法律、行政法规、部门规

章

12、对咨询工程师精通业务的要求，意味着：有实际动手能力

13、处理延期时间的时候，当总监理工程师与承包单位建设单位协商不一致的时候，应

交给（）仲裁机构审核

14、在CM模式中，CM单位与设计单位之间是协调关系，这一点：既适用于代理型CM

模式，也适用于非代理CM模式

15、在采用非代理型CM模式时，为了促使CM模式单位加强费用控制工作，业主往往

要求在合同中预先确定：保证最大价格

16、在EPC模式中采购主要是指：货物采购

17、在EPC模式中，业主方管理工程实施的人员可能是：业主代表

18、EPC模式的特征之一是：业主或业主代表管理工程实施

19、在EPC模式条件下，工程的期中付款应：由业主直接按合照合同规定支付

20、Partnering协议的起草方：不确定

21、Partnering协议通常是由（）签署的协议：建设工程参与各方共同

22、Partnering模式要有参与各方共同组成工作小组，要分担风险、共享资源，因此（）

是关键因素：高层管理的参与

23、在下列建设工程中，适用于Partnering模式的是（）建设工程：业主长期有投资活

动

24、在国际上，工程咨询的发展趋势之一是：与工程承包商相互渗透、相互融合25、建设工程监理工作中最常用的协调方法：会议协调法

26、交钥匙工程指的是（）模式：项目总承包

建筑工程基础单选篇5

1．合同法律关系的客体是指（D）。

A.合同的当事人B.合同双方的权利C.合同双方的义务D.合同的标的2．债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为（C）。

A.保证B.抵押C.质押D.留置

3．当事人将财或物作为担保而不需转移对方的是（B）。

A.定金B.抵押C.质押D.保证

4．担保合同是属于（B）。

A.主合同B.从合同C.分包合同D.无偿合同

5．我国《民法通则》规定，在诉讼时效期间的最后六个月内，由于（C），阻碍时效进行，诉讼时效中止。

A.提起诉讼B.当事人一方提出权利要求C.出现不可抗力事件D 义务人同意履行

6．根据被代理人的委托授权而产生的代理权被称为（B）。

A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务性代理

7．法人的行为能力与其权利能力（C）。

A.同时产生，不同时消灭 B.不同时产生，同时消灭C.同时产生，同时消灭 D.不同时产生，不同时消灭

8．我国《民法通则》规定，委托书授权不明的，（B）。

A.被代理应当向第三人承担民事责任，代理人不负责任

B.被代理应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任

C.代理人应当向第三人承担民事责任，被代理人不负责任

D.代理人应当向第三人承担民事责任，被代理人负连带责任

9．我国《民法通则》规定（C）属于短期诉讼时效。

A.货物购买合同争议B.侵犯专利权C.延付或者拒付租金D.经济合同争议

10、甲欠乙1万元到期未还，2003年4月，甲得知乙准备起诉索款，便将自己价值3万元的全部财物以1万元卖给了知悉其欠乙款未还的丙，约定付款期限为2004年底。乙于2003年5月得知这一情况，于2004年7月决定向法院提起诉讼。乙提出的下列哪一项诉讼请求能够得到法院支持？（A）

A、请求宣告甲与丙的行为无效B、请求法院撤销甲与丙的行为

C、请求以自己的名义行使甲对丙的1万元债权D、请求丙承担侵权责任

11、甲公司于6月5日以传真方式向乙公司求购一台机床，要求“立即回复”。乙公司当日回复“收到传真”。6月10日，甲公司电话催问，乙公司表示同意按甲公司报价出售，要其于6月15日来人签订合同书。6月15日，甲公司前往签约，乙公司要求加价，未获同意，乙公司遂拒绝签约。对此，下列哪一种说法是正确的？（D）

A、买卖合同于6月5日成立B.、买卖合同于6月10日成立

C、买卖合同于6月15日成立D、甲公司有权要求乙公司承担缔约过失责任

12、甲将其电脑借给乙使用，乙却将该电脑卖给丙。依据我国《合同法》的规定，下列关于乙丙之间买卖电脑的合同效力的表述哪一项是正确的（C）

A、无效B、有效C、效力待定D、得变更或撤消

13、甲商场向乙企业发出采购100台电冰箱的要约，乙于5月1日寄出承诺信件，5月8日信件寄至甲商场，时逢其总经理外出，5月9日总经理知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺生效的日期是（B）。

A、5月1日B、5月8日C.5月9日D.5月10日

14、公民甲与房地产开发商乙签订一份商品房买卖合同，乙提出，为少交契税建议将部分购房款算作装修费用，甲未表示反对。后发生纠纷，甲以所付装修费用远远高于装修标准为由，请求法院对装修费用予以变更。该装修费用条款效力应如何认定？（C）

A、是双方当事人真实意思表示，有效B、显失公平，可变更

C、以合法形式掩盖非法目的，无效D、违反法律禁止性规定，无效

15、北京碧溪公司与上海浦东公司订立了一份书面合同，碧溪公司签字、盖章后邮寄给浦东公司签字、盖章。该合同于何时成立？（D）

A、自碧溪公司与浦东公司口头协商一致并签订备忘录时成立B、自碧溪公司签字、盖章时成立

C、自碧溪公司将签字、盖章的合同交付邮寄时成立D、自浦东公司签字、盖章时成立

16、甲乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行不符合约定要求时有权拒绝其相应的履行要求。这在我国合同法上称作什么权力？（C）

A、先履行抗辩权B、先诉抗辩权C、同时履行抗辩权D、不安抗辩权

17、甲企业因基建需要竹签，与乙厂签订了一供货合同，合同约定乙供应甲竹签100捆，每根竹签单价1元，未约定总价。乙如约按惯例供应竹签100捆，每捆100根，甲企业以自己认为每捆竹签为10根，现每捆竹签为100根为由，主张变更合同，遭乙企业反对，双方发生纠纷。对此纠纷处理正确的是(B)。

A.按重大误解处理B.按合同解释处理C.或按无效合同处理，或按合同解释处理

D.按无效合同处理

18、建设工程委托监理合同的标的是（C）。

A.货物B.货币C.服务D.工程项目

19．监理合同中未明确规定业主为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费应由（A）。

A.监理单位承担B.承包商承担 C.业主补偿，属于附加监理费用D.业主补偿，属于额外监理费用

20．由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（B）。

A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.意外工作

21．业主有权（B）。

A.自行更改总监理工程师的指令 B.要求更换不称职的监理人员

C.要求监理单位暂停不称职的监理业务 D.自主选定分包单位

22．在工程实施过程中，如果发生（A）情况，总监理工程师应当下达停工令。

A.某工序质量不合格B.承包商将工程转包

C.工程质量有下降趋势D.承包商生产率下降

23．选择施工分包单位时，监理单位有（B）。

A.建议权B.否定权 C.主持权D.协调权

24．当业主和承包商发生的争议由仲裁机关进行仲裁时，监理单位应当（D）。

A.设法化解双方矛盾B.维护业主的利益 C.保持冷静D.积极提供作证的事实材料

25．监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，（C）。

A.通知业主方后即可调换B.无需通知业主即可调换 C.取得业主方书面同意后才能调换D.监理单位承担连带责任

26．因被监理单位的违反合同行为导致竣工时间的延长，监理单位（A）。

A.不承担责任B.监理单位承担全部责任

C.监督单位承担监督不力的责任D.监理单位承担连带责任

27．监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定额全部义务，则监理责任期应理解为（C）。

A.合同内写明的监理业务开始实行到完成时间

B.从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止

C.从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止

D.从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止

28．在监理合同的履行期间，因监理单位的过失给业主造成经济损失20 万元，该合同中业主向监理单位支付的监理酬金总额为 10 万元，监理单位缴纳的税金为 1 万元，监理单位承担的赔偿责任不应超过（C）万元。

A.20B.10C.9D.1

29．承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位（D）。

A.应从业主方获得附加监理酬金B.应从业主方获得额外监理酬金

C.应从承包方获得合理化建议的奖金D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金

30．业主与监理单位签订的监理合同文件，除监理委托合同外，还包括标准条件、专用单件以及实施过程中的补充协议等，这些文件发生矛盾时，应以（A）的顺序为准确认其效力。

A.上述文件排列B.监理委托合同约定C.优先使用专用条款D.年月最后编号

31．如果业主对监理单位提交的交付通知书中部分酬金有异议，标准条件规定的处理原则是（C）。

A.按监理单位违约对待，追究其责任B.拒付全部酬金

C.拒付有异议部分酬金，但不能拖延其他无异议酬金项目的支付

D.先按通知书支付，如审核后与通知书的金额不符，在后阶段支付款中扣除

32．邀请招标中，邀请对象的数目不应少于（B）家。

A.2B.3C.5D.7

33．在招标投标活动中，（C）属于违反招标投标法的行为。

A.没有编制标底 B.委托代理机构进行招标 C.在招标文件中规定不允许外省施工单位参与

D.委托评标委员会定标

34．招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（D）。

A.参与竞争的投标人 B.招标单位的董事会

C.上级行政主管部门 D.省，市政府部门提供的专家名册

35．招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由（A）决定中标人。

A.招标人 B.评标委员会C.招标代理机构 D.建设行政主管部门

36．“评标价”是指（D）。

A.标底价格B.中标的合同价格

C.投标书中标明的报价D.以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值

37．招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是（C）。

A.初步设计编制的概算价 B.施工图设计编制的预算价

C.投标书中标明的报价 D.评标委员会算出的评标价

38．工程设计招标的评标过程中，主要考虑的因素是（C）。

A.设计取费高低 B.设计单位的资历 C.设计方案的优劣 D.设计任务的完成进度

39．建设监理招标的最大特点是（C）。

A.非常注重监理单位的报价 B.邀请招标人较多

C.很注重监理单位能力的选择 D.很注重监理单位的资金状况

40．施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由（D）对该进度计划的缺陷承担责任。

A.发包人B.监理单位C.工程师D.承包人

41．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（C）。

A.由承包人负责，费用由承包人承担 B.由发包人负责，费用由发包人承担

C.由承包人负责，费用由发包人承担 D.由发包人负责，费用由承包人承担

42．施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由（A）组织试车。

A.发包人B.承包人C.工程师D.监理单位

43．施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（A）承担。

A.发包人B.承包人C.工程师D.监理单位

44．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（B）

A.费用和工期损失全部由业主承担 B.费用和工期损失全部由承包商承担

C.费用由承包商承担，工期给予顺延 D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿

45．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（A）。

A.应征得业主同意B.可不经过业主同意C.自行决定后通知业主D.自行决定后通知监理工程师

46．已竣工工程交付使用之前应由（B）负责成品保护工作。

A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.协商解决单位

47．因不可抗力发生的费用应由（D）承担。

A.甲方承担B.乙方承担C.甲乙方共同承担D.甲乙方分别承担

48．承包商自有的施工机具运入工地后，若其他工程项目施工中需用时，（D）

A.可自行运出工地B.不能自行运出工地

C.需经业主批准后才能运出工地D.需经工程师批准后才能运出工地

49．监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则（A）。

A.监理工程师单独计量有效B.监理工程师单独计量无效

C.监理工程师应推迟计量时间D.监理工程师单独计量后再请承包商确认

50．FIDIC 合同条件规定的“合同有效期”是指从合同签字之日起，至（D）止。

A.颁发工程移交证书日B.工程移交证书中注明的竣工日

C.颁发解除缺陷责任证书日D.承包商提交的结清单生效日

52．FIDIC 施工合同条件规定，包含在合同价格之内的暂定金使用归（B）控制。

A.业主B.工程师C.承包商D.工程师和承包商共同

53．按照施工合同中索赔程序的规定，承包方受到不属于他应承担责任事件而受到损害，应在事件发

生后28 天内首先向工程师提交（B）。

A.索赔证据B.索赔意向通知C.索赔依据D.索赔报告

54．FIDIC 合同条件规定，当组成合同各条件的约定有矛盾或歧议时应由（C）解释。

A.业主B.承包商C.监理工程师D.业主与承包商协商

55．FIDIC 合同条件规定，计算承包商的施工工期是从开工令之日起到监理工程师签发的（B）之日

为止。

A.工程移交证书B.工程移交证书指明的竣工日C.解除缺陷责任证书D.最终支付证书

56．FIDIC 合同条件规定，承包商本月完成的工程量较少，应支付的工程进度款结算额小于监理工程

师签证的最小金额时，（C）。

A.本月工程量不予计量B.按实际完成的工程量支付应得款

C.本月不支付D.按计划工程量支付，从下月的应得款内扣回不足部分

57．FIDIC 合同条件规定，从开工后第一个月支付工程进度款开始扣留的保留金，在颁发工程移交证

书后，业主应（B）。

A.仍不返还承包商B.返还承包商一半C.返还承包商一半和利息D.全部返还承包商

58．FIDIC 合同条件中规定的“指定分包商”是指承担部分施工任务的单位，他是（A）。

A.由业主选定，与总包商签订合同B.由总包商选定，与业主签订合同

C.由监理工程师选定，与业主签订合同D.由业主选定，与监理工程师签订合同

59．FIDIC 土木工程施工合同条件规定，工程师颁发工程移交证书的条件为（C）。

A.工程最终竣工B.工程全部完工C.工程基本竣工并通过竣工检验D.工程基本完工

60．FIDIC 土木工程施工合同条件规定，（A）有权将工程部分项目交由指定分包商实施。

A.业主B.承包商C.工程师D.建设行政主管部门

61．FIDIC 土木工程施工合同条件规定，承包商投保工程险时，应以（C）名义进行。

A.承包商B.业主C.承包商和业主D.视情况而定

62．FIDCIC 土木工程施工合同条件规定，当监理工程师与承包商就索赔问题谈判不能达成一致意见时，应由（）。

A.业主裁定B.业主协调监理工程师和承包商意见 C.监理工程师决定 D.第三方调解解决

63．FIDIC 土木工程施工合同条件适用（A）。

A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.任何合同

64．施工合同示范文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保

护措施，对打乱施工计划的后果责任是（D）。

A.承包商承担保护措施费用，工期不予顺延 B.承包商承担保护措施费用，工期予以顺延

C.业主承担保护措施费用，工期不予顺延D.业主承担保护措施费用，工期予以顺延

65．建设工程进入缺陷责任期后，应由（A）负责对已建工程的照管。

A.业主B.监理工程师C.承包商D.承包商与监理工程师共同

66．我国施工合同示范本规定，工程师在收到承包人提交的索赔报告后的28 天内未作出任何答复，则该索赔应认为（D）。

A.已经批准B.被拒绝C.尚待批准D.已经被认可

67．施工合同中索赔的性质属于（A）。

A.经济补偿B.经济惩罚C.经济制裁D.经济补偿和经济制裁

68．下列（C）能作为承包商的索赔证据

A.索赔事件发生时的口头协议B.在会议纪要中双方确认的商讨性意见

C.有业主签名的有关电传D.未经监理工程师签署认可的电话记录

二、多选题

1．法律规范中所指的法律“事件”包括（ACD）。

A.地震灾害B.乙方的违约行为C.社会**D.非甲乙方责任的火灾E.双方达成变更协议

2．属于履行合同的担保方式有（ABCD）。

A.定金B.保证C.资产抵押D.留置E.违约金

3．合同法律关系的构成要素为（ABD）。

A.主体B.客体C.事件D.内容E 工商管理部门

4、甲委托乙前往丙厂采购男装,乙觉得丙厂生产的女装市场看好,便自作主张以甲的名义向丙厂订购。丙厂未问乙的代理权限，便与之订立了买卖合同。对此，下列说法正确的是（ABC）

A．甲有追认权B丙有催告权C．丙有撤销权D构成表见代理

5、甲公司主张乙公司违约，乙公司则主张合同未成立，其理由是自己向甲公司发出的要约已经撤销。在甲公司可能提出的以下理由中，哪些可以被法院认定为乙公司撤销要约不能成立的根据?（ACD）

A、乙公司在要约中确定了承诺期限

B、尽管乙公司在要约中未定承诺期限，但甲公司接到要约后即已为履行合同作了准备工作

C、乙公司在要约中明确表示某日期前条件不变等待甲公司的答复

D、甲公司发出承诺以后才收到乙公司撤销要约的通知

6、甲与乙签订了一份租赁合同，合同约定，如果甲父死亡，则甲将房屋租给乙居住这一合同的性质应如何认定？（BD）

A、既未成立，也未生效B、已成立，但未生效C、是附条件的合同D、是附期限的合同

7、A市甲厂与B市乙厂签订了一份买卖合同，约定由甲厂供应乙厂钢材10吨，乙厂支付货款3万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为：（AB）

A、付款地点为A市B、交货地点为A市C、付款地点在B市 D、交货地点在B市

8、债权人以对自己造成损害为由，请求人民法院予以撤销债务人的下列哪些行为的，人民法院应予支持？（BC）

A．债务人怠于行使其到期债权B．债务人放弃其到期债权

C．债务人无偿将财产赠与他人D．债务人以明显不合理的低价转让财产，但受让人不知该情形

9．工程建设监理合同组成文件包括（ABCE）。

A.实施过程中业主与监理单位共同签署的补充和修改文件B.投标书或中标函

C.监理合同标准条件和专用条件D.监理合同适用的法律、法规E.合同协议书

10．监理合同示范文本中规定的监理单位权力包括（BDE）。

A.对分包单位的审批权B.发布停工令和复工令的权力 C.变更工程设计的决定权

D.对工程施工进度的检查监督权 E.要求承包商撤换有严重失职行为的工作人员的建议权

11．监理单位对监理工作承担责任的原则是（ACD）。

A.在监理合同有效期内承担责任

B.对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果承担责任

C.在责任期内，因过失行为造成经济损失要负监理失职责任

D.监理任务因工程进度的推迟或延误而超过议定的责任期，在双方商定的延长责任期内，继续承担责任E.在监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期限承担责任

12．公开招标设置资格预审程序的目的是（BC）。

A.选取中标人 B.减少评标工作量 C.优选最有实力的承包商参加投标 D.迫使投标单位降低投标报价 E.了解投标人招标人准备实施招标项目的方案

13．设计招标的特点主要表现在（BDE）。

A.开标时仅公布报价金额B.在投标书内写明设计构思方案及实施计划

C.按照工程量清单中的规定工程量填报单价D.评标时主要侧重于设计方案的科学性和合理性

E.要求投标单位在预期的投资限额内提出设计方案

14．构成对投标单位有约束力的招标文件，其组成内容包括（BCDE）。

A.招标广告B.合同条件C.技术规范D.工程量清单E.图纸和技术资料

15．招标投标法规定，招标方式可分为（AD）。

A.公开招标B.行业内招标C.地区内招标D.邀请招标E.议标

16．《建设工程施工合同文本》由（ABCD）组成。

A.协议书 B.中标通知书、投标书C.专用条款 D.通用条款E.招标文件

17．建设工程施工分包合同的当事人是（CE）。

A.发包人B.监理单位C.承包人D.工程师E.分包单位

18．属于非法分包工程的情况包括（ACDE）。

A.将承包的全部工程分包给其他单位实施B.按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位

C.将工程的主要部分交给其他单位实施D.承接分包工程后进行再分包

E.将工程肢解后分包给其他单位实施

19．FIDIC 合同条件规定，业主应承担的风险有（ABCD）。

A.业主提供的设计不当造成的损失B.战争造成的损失C.超音速飞行物产生的压力波造成的损失

D.有毒气体污染造成的损失E.建筑材料不合格造成的损失

20．施工索赔从索赔的目的来看可分为（CD）。

A.质量索赔B.数量索赔C.工期索赔D.费用索赔E.综合索赔

22．工程师审查承包商索赔申请时，判断索赔是否成立的条件有（ACD）。

A.与合同相比，事件造成了承包商损失B.损失的原因不属承包商责任，而属于分包商责任

C.承包商在索赔事件发生后28 天内向工程师提交了索赔意向通知

D.该损害不属于承包商应承担的风险

E.索赔资料已经建设主管部门审查合格

23．下列职责中，（ACDE）属于FIDIC 土木工程施工合同条件规定的业主职责。

A.在合同约定的时间内向承包商提供施工场地

B.在合同约定的范围内采取相应的安全措施，保障已完成工程不受损害

C.承担在合同通用条件中规定的业主风险

D.按合同规定的时间向承包商支付工程款

E.按合同约定的时间向承包商提供施工图纸

24．FIDIC 条款规定，在施工中，必须办理的投保项目有（ABCD）。

A.工程险 B.第三者责任 C.承包商设备险 D.承包商人员保险E.金融风险

三、判断题

1．合同法律关系的主体可以是国家机关。（√）

2．诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提出诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭胜诉权的制度。（√）

3．业主对监理单位提交的阶段酬金支付通知书中部分酬金项目有异议，拒付该阶段的全部酬金，时间超过合同约定应支付时间30 天。监理单位为了保护自己的合法权益，可在第 31 天向业主发出违约通知，并随即暂停监理服务。（×）

4．监理单位未能在监理合同约定的期限内完成规定的全部监理任务，应承担拖期违约赔偿责任。（×）

5．某项有特殊专业要求的招标工程，资格预审时发现投标单位最近几年虽然已实施的大型工程较多，但缺乏与招标工程同类工程的施工经验，则应判定该单位不具备投标资格。（√）

6．评标工作由评标委员会或评标小组公开进行。（√）

7．工程项目监理招标，在技术上达到要求标准的前提下，主要考虑报价的竞争性。（×）

8．应根据工程项目特点，技术经济指标，以及确保工程成本,工期和质量的要求来考虑选用哪种计价方式的合同类型（√）

9．施工合同工程转包是工程分包的一种特殊形式。（×）

10．在施工过程中，对有缺陷工程的修复，在工程师指示的合理时间内，如果承包商没有完成或他无

力完成缺陷工程的修复工作，业主不可以雇佣其他人来完成。（×）

11．只有由于业主不履行合同的行为责任原因导致承包商的合法权益受到损害，承包商才可提出索赔。（×）

12．业主退还承包商履约保函，并按结清单支付后，承包商仍有权就合同履行过程中的有关事宜再向业主提出索赔要求（×）

四、简答题

1、订立施工合同需要具备哪些条件？

答：（1）初步设计已经批准

（2）工程项目已经列入年度建设计划

（3）有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料

（4）建设资金儿主要建筑材料设备来源已经落实

（5）对于招投标工程，中标通知书已经下达。

2、什么是暂定金额，一般用于哪些方面的支付？

（1）暂定金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。暂定金额实质上是一笔雇主方的备用金，用于招标时尚未确定或不可预见项目的储备金额。

（2）暂量金额的使用归工程师控制，施工过程中工程师有权依据工程进展的实际需要经雇主同意后，用于施工或提供物资、设备，以及技术服务等内容的开支，也可以作为供意外用途的开支。工程师有权全部使用、部分使用或全部不用，可以用于承包商完成的工作，也可以用于指定分包商完成的工作。

3、FIDIC合同条件下，指定分包商与一般分包商的区别？

（1）选择分包单位的权利不同

（2）分包合同的工作内容不同

（3）工程款的支付开支项目不同

（4）雇主对分包商利益的保护不同

（5）承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同

4、承包商索赔要求成立必须具备哪些条件？

（1）与合同相比较已经造成实际的额外费用增加或工期损失；

（2）造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商自身责任所造成；

（3）按合同规定不是应由承包商承担的风险；

（4）承包商在事件发生后的规定时限内提出了书面的索赔意向通知和索赔文件。

5、监理工程师颁发的工程移交证书有何作用？

（1）表示工程已经达到基本竣工要求并已经通过竣工验收，工程移交给业主使用，照管责任和风险同时转移。以后再发生使用不当造成的质量问题等，承包商不负责任。

（2）颁发工程移交证书后，业主应在一定期限内支付除质保金外的工程余款，包括返还承包商一半的保留金。

（3）标志着质量保修期的开始。

6、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定的施工索赔程序？

①索赔事件发生后28d内，向工程师发出索赔意向通知；

②发出索赔意向通知后的28d内，向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料；

③工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

④工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28d内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

⑤当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28d内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

五、案例分析题

1、甲公司需要装修办公大楼，乙公司与之洽商，提出预算：装修工程需要100万元的报酬，粉刷材料（油漆等）需要100万。甲公司认可了乙公司的预算。乙公司又提出：只要100万元的报酬，自己仓库里有价值100万元的油漆等粉刷材料无偿奉送。甲公司欣然允诺，与乙公司签订了装修合同。装修完工，验收合格，但甲公司一分钱不给。乙公司多次索要未果。在甲、乙订立合同之前，乙公司欠丙方公司货款200万元，现乙公司无力偿还。请问，丙公司可以采取哪些法律手段保护自己的利益？

答：甲公司欠乙公司200万元，其中100万元报酬，丙公司可以行使代位权；另外100万元材料费，丙公司可以行使撤销权。

2、某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某汽车制造厂的土方工程与基础工程合同，承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石，因而工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到了一些工程地质勘察没有探明的孤石。施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨引起山洪暴发，造成现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础被冲坏，施工设备损坏，运进现场的部分材料被冲走，乙方数名施工人员受伤，雨后乙方用了很多工时清理现场和恢复施工条件。为此乙方按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿要求。问题：你认为乙方提出的索赔要求能否成立?为什么?

对于天气条件变化引起的索赔应分两种情况处理：

①对于前期的季节性大雨，这是一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应在合同工期内考虑，由此造成的时间和费用损失不能给予补偿。

②对于后期特大暴雨引起的山洪暴发，不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应按不可抗力处理由此引起的索赔问题。被冲坏的现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础，被冲走的部分材料，清理现场和恢复施工条件，受伤的甲方以及甲方雇佣的人员等经济损失应由甲方承担；损坏的施工设备，受伤的施工人员以及由此造成的人员窝工和设备闲置等经济损失应由乙方承担，工期顺延。

3、某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000㎡工业厂房(带地下室)的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获得监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4.2元／m3，综合费率为直接费的20％。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为l m3的反铲挖掘机施工(租赁费450元／台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件：

1)因租赁的挖掘机大修，晚开工2d，造成人员窝工10个工日；

2)施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日；

3)5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3；

4)5月20日～5月22日，因下特大暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；

5)5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。

(2)问题

1)上述哪些事件建筑公司可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。

2)每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?

3)假设人工费单价为23元／工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30％，则合理的费用索赔总额是多少?

4)建筑公司应向厂方提供的索赔文件有哪些?

(3)分析与答案

1)事件一：不能提出索赔要求，因为租赁的挖掘机大修延迟开工，属于承包商的责任。