河道治理工程护坡工程施工合同(共11篇)
发 包 方:承 包 方:签订日期:
堤岸护坡施工承包合同
***市(***区)***河治理工程堤岸护坡
施工承包合同
甲方: 乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定,经甲、乙双方自愿友好协商一致,就乙方承包甲方***市(***区)大泥河治理工程堤岸护坡所涉及相关事宜,共同达成如下合同条款,双方严格遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称:***市(***区)大泥河治理工程堤岸护坡工程(以下简称本工程)。
2、工程地点:***市***区***乡***村
3、工程内容:甲方指定范围内河堤岸混凝土护坡加固工程,内容包括:施工面夯实平整、脚手架搭设和拆除、土工布铺设、混凝土拌合浇筑、PE泡沫板伸缩缝设置、直径75的排水管布设、护坡混凝土养护等全部护坡施工内容。
4、承包方式:乙方包工包料、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等。
二、施工工期
总工期 60天(从开工之日起至总工程完工之日止),开工日期以甲方通知为准。
本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时,工期经甲方签证后可顺延。
三、承包单价
1、本工程价款实行综合包干价:***万元。
2、上述综合包干价包括:乙方为实施本工程所需的全部人工材料费、机械设备及燃油费用、各项措施费、材料下车场内运输,设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场协调管理和维护所需全部费用,以及利润等。
3、前述综合包干价确定后,在包干价范围内,本合同不再执行与工程计价有关的定额及文件,也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整,乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加合同价款,相关可预见及不可预见的一切合同风险已经合同各方预见。
四、工程量计量及计量方法
本工程结算工程量暂定为****m²(混凝土总浇筑量****m³),超出合同外的工程量以甲方现场验收工程量为准,最后按比例计算并进行追加工程价款。
五、工程款支付
1、乙方按甲方要求完成本合同指定的一段堤岸护坡(本工程共分三段),并经业主、监理及甲方确认工程合格后付本段工程总造价的90%,三段堤岸护坡全部施工结束后,并经业主、监理及甲方确认工程合格后再支付总合同价款的95%(乙方收款前应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺)。
2、如乙方违约,甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约行为消除或取得甲方书面谅解之日止。如乙方的违约行为属于根
本性违约的,甲方有权视情节减少或全部拒付工程款。
六、双方职责
(一)甲方职责 甲方派驻工地代表:全权负责本工程施工中的一切事宜。 负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。如发现乙方已无履行工程合同的能力或严重损害了甲方的利益、信誉,甲方有权单方面终止分包合同。另外组织施工队接替施工,同时保留追究乙方的经济责任的权利。
(二)乙方的工作义务 乙方派驻工地代表
全权负责承包范围内施工的一切适宜。 保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上述人员。 保证工程不进行再次转包。
服从甲方管理,接受本工程监理单位的监理。执行甲方各部门制定的各项管理规定。 现场施工人员必须遵守甲方现场有关质量、安全、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各种规章制度。承担因违反上述规定而造成的一切责任与损失。乙方应服从甲方有关部门组织的综合大检查。
保证按甲方的工程进度计划、质量、安全文明施工的要求完成。因乙方完不成其中一项,甲方有权劝其退场,损失乙方自负。 在施工过程中,乙方有责任和义务与甲方共同商议采取合理施工方案,降低工程成本。 按照甲方通知的时间进场,不得拖欠民工工资,工程完工前应处理完毕工伤事故等工程及与工程有关的事务。乙方应在工程完工后10日内向甲方提供民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺。 负责本工程自身施工中所产生的所有垃圾的清理及外运工作,并需负责本工程的竣工清理工作。
乙方在本工程施工过程中因人工费、材料采购费、机械费等有关本工程的债权、债务由乙方自行承担并保证甲方免受此等事件的牵连责任。
七、争议解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成,可向有关部门申请调解。调解无效可向临沂市仲裁委员会申请仲裁。
八、施工工艺要求及工程验收标准
1、施工前对施工面进行夯实并清理整平,要求坡面平整,无树根石块以及其他尖状物。
2、人工平整护坡基层应符合设计坡度要求,自行检查后上报业主、监理及甲方进行验收。
3、基层清理符合要求后及时铺筑土工布,土工布采用400g/m²,土工布送质检部门验收合格后方可使用,不合格杜绝进入施工现场,接缝处按照规范要求进行施工重叠压缝。
4、排水孔的布设:用25cm长75排水管间距2m布设。混凝土浇筑前封住外口,并与钢丝网绑扎固定,混凝土浇筑成型后拆除封口。
5、护坡混凝土采用施工现场拌合或商品混凝土,混凝土浇筑前先将水泥、碎石、砂原材料送质检部门验收合格后方可使用,不合格杜绝进入施工现场。原材料质检报告及配合比设计上报业主、监理及甲方进行验收。验收后方可混凝土搅拌。
6、混凝土拌合前严格按照配合比进行配合搅拌,严格控制水灰比,严防混凝土拌合料产生离析集料等现象。
7、混凝土基础及齿墙每8米设置一道伸缩缝,伸缩缝宽2cm,內填PE泡沫板,混凝土护坡每8米设置一道伸缩缝,伸缩缝宽2cm,內填PE泡沫板。
8、混凝土浇筑中不得有离析集料、掉浆,护坡面不得漏振麻面、坑洼现象,护坡坡度及平整度必须符合设计图和相应规范要求。
9、混凝土护坡施工完成后,及时进行覆盖养护,严防混凝土护坡面出现裂缝,混凝土严格按照规范要求进行养护。
九、违约责任
1、乙方施工开始前向甲方缴纳2万元质量保证金,保证金在乙方施工堤岸护坡中按比例进行退还,第一段施工完退还1万元,第二段施工完退还结束。
2、在总体工程合同期内如乙方逾期不能完工,影响总体工
程交工每逾期一日,应向甲方支付本合同总价1%作为违约金。
3、乙方施工质量验收不通过延期整改的,所导致延期部分不作签证。乙方除支付违约金外还需承担因延期所导致甲方的经济损失。
4、因乙方施工力量或队伍素质或管理素质差,给工程进度或质量带来一定问题,但乙方又在规定的时间内又无有效的改善措施,甲方有权终止合同,因此影响质量、工期而造成的经济损失在结算中扣除。乙方承诺在一周内撤场完毕。
十、附则
1、本合同正本一式两份,甲、乙双方各执一份,两份具有同等法律效力。
2、本合同自甲、乙双方签章之日起生效,至本合同中的全部合同权利义务关系完结后自然失效。
(甲方):(盖章)
(乙方):(盖章)
签约代表人:
签约代表人: 联系地址:
联系地址: 联系电话:
联系电话: 签约时间:
水土流失问题在我国环境治理过程中是一个较为严重的问题。在河道治理工程中必须重视水土流失问题, 维持保护河道岸坡安全与稳定。通常状况我们会采用衬砌法, 即更换河道以前的土壤, 用石头或混凝土取代, 采用裁弯取直的方式, 忽略河流周围自然形成的地理形态。衬砌法的特点是, 规划容易, 施工简单, 河流经过改造后人工渠道化, 具体工程包括 (1) 河流形态直线化 (2) 河道横断面几何化 (3) 河床材料硬质化。这种施工方式只在较为简单的河道防渗、修护工程中适用。但是如果施工过程中, 河道衬砌的面积比例过大, 就会影响水渠与周围环境之间物质与能量的交换, 长此以往, 活水就会逐渐变成一汪死水, 水生植物, 水生动物的生存就会受到极大的影响, 河水的自净能力将会逐渐丧失, 河道的生态系统也将面临崩溃的危险。可持续发展的理念给河道治理工作带来了新的解决方式, 这种理念更加注重自然生态, 人和自然和谐发展。
2 土工模袋护坡技术简介
土工模袋是由某种聚合化纤合成材料经过加工编制而成的袋状产品。我国在上世纪七十年代末引进和使用了这项新的技术。模袋的制作工艺是将混凝土或水泥砂浆高压泵灌入模袋中, 在袋子里加入吊筋绳等纤状物, 一定时间后混凝土或水泥砂浆会与纤维结合形成一种高强度的板状结构。目前, 这种新型的建筑材料在国内一些堤坝护坡、护岸等防护工程中得到了广泛的应用。材料的特点如下:
2.1 一次喷灌成型, 施工简便、快速。
2.2 材料对复杂环境的适应性强, 施工过
程中节省了填筑围堰的环节, 可实现大面积护坡的施工。施工结构整体性强、稳定性好。
2.3 混凝土或水泥砂浆中的多余的水分
可以通过织物空隙渗透, 水灰比的降低促进了固化速度, 进而增强了结构的抗压强度。
3 施工规划设计的原则
3.1 堤线布置和堤型选择
3.1.1 施工人员在河堤布线时要保持河道周围的自然原貌, 加强环境保护意识。
3.1.2 在允许的范围内, 尽量增加堤线的宽度。
在河道治理设计工程中, 要充分考虑河道防洪能力, 保障植被和生物在浅滩的生长空间, 充分发挥河流的自净功能, 维护生态平衡。同时还要处理好经济发展与保护生态环境之间的矛盾。
3.1.3 选择堤型时要从渗流稳定、滑动稳
定等多个方面考虑, 在实践过程中, 可以选择当地材料, 降低工程过程对河道植被的影响, 同时还要采取措施保持水流的侧向联通性。
3.2 护岸工程
岸坡防护工程影响着河道生态环境, 是在河道整治工程中一项不可忽略的因素。上世纪90年代, 石笼结构护岸网笼在河道治理工程中被广泛应用, 防洪护堤工程中通常会采用铁丝石笼技术进行河道的维护。这种施工方式能有效的稳定河堤基础, 防止固坡阻滑, 有效的减缓了水流和风浪对河堤的冲刷、重蚀作用。
3.2.1 土工网复合植被技术。这是目前较为普遍的河道治理技术。
3.2.2 多孔质护岸。
此工程中护岸结构以混凝土预制件为基础, 特点是施工简单, 环境适应性好, 能为动植物提供良好的庇护所, 河道周围的生态与景观环境都得到最大程度保护。
3.2.3 自然型护岸。
在一些降雨量较小的河道地区, 护岸工程可以选择土壤、木材等自然材料作为结构的主材。
3.2.4 网格反滤生物工程。
具体方式是选择当地的的植物种类, 种植在坡面的网格中。施工特点是:投资少、见效快、经济高效。
3.2.5 植被型生态混凝土。
这是一项近些年逐渐发展起来的河道治理技术。施工中利用多孔混凝土、保水材科、难溶性肥料及表层土组成填充材料, 预制做成砌体结构。该结构较为坚固, 对环境影响少, 通常可以直接用于河道的护岸工作。
4 土工模袋护坡施工技术
4.1 根据工程质量的实际需要, 施工过程
中要对复合土工膜进行严格的进场质量检测, 检测内容包括膜的质量和几何尺寸。复合土工膜进入施工现场时必须出具产品的质量合格证书、相关性能及特性指标检测说明书。进场后, 施工单位要做好抽样检查的工作, 保证材料质量。
4.2 河道的防渗能力对复合土工膜的拼接质量有着严格的要求。
目前常用的测验方法有目测法和现场检漏法。检测后, 要及时对焊缝的质量进行检查, 及时修补和处理相关的焊接问题。
5 施工中的质量控制
土工模袋护坡施工是一个系统的施工过程。虽然它的施工工艺并不复杂, 但涉及面广, 只有各个环节密切配合, 才能保证施工的质量。因此在施工过程中, 要制定严格的施工程序, 对工作流程进行严格的控制和协调, 这样才能避免不可挽回的损失, 实现最大的效益和成果。
5.1 机具的使用
(1) 混凝土泵的功率不能满足施工的需要。由此造成的后果模袋充填密实度过小, 每台班的工作效率降低, 窝工现象不可避免, 生产成本也会相应的增大。与此相反, 如果泵的功率过大, 过高的压力会使灌注混凝土出现鼓泡或破裂等现象。 (2) 模袋的混凝土注入口离泵过远, 或者与泵之间的弯管过多。这样的危害是堵管现象发生频率将会增加。
5.2 充填料的选择常见问题
(1) 如果填充料中的石子粒径过大, 在模袋内, 骨料的扩展, 流动则会容易产生一定的阻碍。 (2) 混凝土配置不合理时, 充填料稠度如果变大, 将会产生充填不足或堵口的现象。相反, 如果混凝土稠度过小, 同样会因为骨料离析现象, 造成堵管或堵口的现象。 (3) 水灰比过大时, 尽管能在一定程度上改善管道堵口的现象, 但由于混凝土等充填料的离析现象, 不能达到匀质的质量标准, 进而严重影响混凝土结构的整体强度。
5.3 模袋布易出现的问题
(1) 局部出现双层合一, 连接线粘连的现象, 会影响填料的灌注, 甚至产生无填料区。模袋布如果脱结, 充填料灌注体积数量和结构坡面的平整度也会受到一定程度的影响。 (2) 输料管注入口太浅、角度不合理。充填料如果堆积在注入口附近, 容易造成堵塞现象。 (3) 充填过程, 如果系模袋布质量不合格或泵送压力过大都会增加模袋局部爆裂的风险。遇到这种情况, 应及时停止泵机的工作, 或在模袋布上重新开口进行混凝土的充灌。
5.4 模袋铺设工作
(1) 模袋铺设时, 如果顶端同定桩入土深度过浅或者预留过少的模袋布收缩量, 会使模袋的位置产生不同程度的移位。一般情况下, 模布的收缩量要预留3%左右, 而顶部固定桩要深入土地足够深度。 (2) 接缝形成喇叭空隙。产生原因是模袋铺设歪斜, 从而使接缝过宽。随着时间的增长, 接缝会有不同深度的扩大。 (3) 底端上翘。时间长了, 极易产生混凝土块体断裂现象。
5.5 充灌中常见的问题
(1) 充灌过程中, 填料工作未能在将要达到平台边缘停机, 模袋下端平台或折弯处会产生厚度不足的现象。避免措施是分两次充灌。 (2) 混凝土密实度不够。解决途径为在充灌时, 保证模袋填充密实, 没有较大程度的弹性和松弛。 (3) 模袋纵向歪斜或局部撕裂。产生原因可能是铺设时模袋不顺直或者上端松紧器没有在充灌时及时放松, 造成受力不均。
结语
模袋施工效果美观, 而且整体性好。同时整个施工过程简便快捷, 能够适应不同工程的需要。对于充填材料。我们应在在满足混凝土设计强度的前提下。根据不同的模袋型号选用合适的骨料, 并现场试验选择合适的配合比。
摘要:随着经济社会和科学技术的发展, 人们意识到单纯的治理方案会给河道的生态环境带来一定程度的损害。河道治理观念在潜移默化中发生着变化, 可持续发展理念正逐渐深入到工程师的日常工作中, 在河道治理过程中通常会采取相关工程措施以及生物措施, 维持和保护河道水域生态系统。
关键词:模袋混凝土,施工质量,控制
参考文献
[1]厉国伟, 沈建忠, 蒋云兰, 胡晨飞.土工模袋在南台头干河除险加固工程中的应用[J].浙江水利科技, 2009 (4) .
[2]刘海莲.土工模袋在卢沟晓月湖右堤护坡工程中的应用[J].北京水利, 2005 (3) .
发包单位:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。
第一条:工程概况
湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按 米计算。
第二条:施工方案
1、护坡
(1)基底宽 米,厚 米,自下而上慢慢收至高度为 米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42.5,砖要好质量的青砖或红砖)
(2)拆除厕所旁房屋三间,作进出路。
(3)完工后做围墙10米左右。
(4)墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。
第三条:合同工期
1、经双方协商确定,工程期为 日,暂定于自 年 月 日起至 年 月 日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。
第四条:价格及付款方式
1、工程总承包价为 元。
2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、付款方式:竣工验收后付 元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分 付,质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)
第五条:甲方义务
1、按合同向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
第六条:乙方义务
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。
第七条:施工安全
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。
第八条:验收
工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。
第九条:违约责任
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。
第十条:其它
本合同于 年 月 日由双方在 签订,自双方签字或盖章后生效,一式 份,上方各执一份,上交 份。
发包单位(甲方)(盖章)
授权代理人(签字或盖章): 联系电话:
承包人(签字或盖章)联系电话:
年 月 日
无效情形
无效种类
依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(法释[2004]14号)的规定,一共有三种情况可能导致建筑工程施工合同无效。
(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的建设工程施工合同无效
为了加强对建筑活动的监督管理,维护公共利益和建筑市场秩序,保证建设工程质量安全,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规,建设部颁布了《建筑业企业资质管理规定》。根据该规定,建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。施工总承包资质、专业承包资质、劳务分包资质序列按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别。各资质类别按照规定的条件划分为若干资质等级。
取得施工总承包资质的企业(以下简称施工总承包企业),可以承接施工总承包工程。施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工,也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。
取得专业承包资质的企业(以下简称专业承包企业),可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工,也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。
取得劳务分包资质的企业(以下简称劳务分包企业),可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。
根据上述规定,承包人承包工程应当具备相应的资质。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的建设工程施工合同无效。
(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同无效
鉴于没有法定资质的单位或个人以挂靠、联营、内部承包等形式使用有法定资质的建筑施工企业名义与发包单位签订的建设工程施工合同的情况时有发生,《中华人民共和国建筑法》对此做了禁止性的规定。
根据《中华人民共和国建筑法》第二十六条规定,承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》也明确规定,没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的,所签署的建设工程施工合同无效。
(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的建设工程施工合同无效
根据《中华人民共和国招标投标法》规定,在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标:(一)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;(二)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;(三)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
为了明确上述必须进行招标项目的范围,国家发展计划委员会发布了《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,对必须进行招标的工程建设项目的具体范围和规模标准做了非常具体的规定。根据该规定:
(一)所谓“关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目”的范围包括:(1)煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目;(2)铁路、公路、管道、水运、航空以及其他交通运输业等交通运输项目;(3)邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目;(4)防洪、灌溉、排涝、引(供)水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目;(5)道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目;(6)生态环境保护项目;(七)其他基础设施项目。
(二)所谓“关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目”的范围包括:
(1)供水、供电、供气、供热等市政工程项目;(2)科技、教育、文化等项目;(3)体育、旅游等项目;(4)卫生、社会福利等项目;(5)商品住宅,包括经济适用住房;(6)其他公用事业项目。
(三)所谓“使用国有资金投资项目”的范围包括:(1)使用各级财政预算资金的项目;(2)使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目;(3)使用国有企业事业单位自有资金,并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目。
(四)所谓“国家融资项目”的范围包括:(1)使用国家发行债券所筹资金的项目;(2)使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目;(3)使用国家政策性贷款的项目;(4)国家授权投资主体融资的项目;(5)国家特许的融资项目。
(五)所谓“使用国际组织或者外国政府资金的项目”的范围包括(1)使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目;(2)使用外国政府及其机构贷款资金的项目;(3)使用国际组织或者外国政府援助资金的项目。
并非凡是符合上述条件、不论项目大小一律进行招标。根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,上述规定范围内的各类工程建设项目,包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,达到下列标准之一的,必须进行招标:(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的;(2)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上的;(3)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的;(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(2)项规定的标准,但项目总投资额在3000万元人民币以上的。
法律后果
无效合同自始没有法律约束力,不能产生当事人预期的法律后果。根据我国合同法的规定,无效合同的法律后果之一是返还财产,恢复原状。但由于建筑工程施工合同履行结果的特殊性,往往是承包方已经通过施工建设使得建筑材料已经形成在建工程或者甚至是竣工的建筑工程了。因此建筑工程施工合同无效的情况下,返还财产不太可能性,因此司法解释制定了相对灵活的解决方案:
(一)参照合同约定支付工程价款
根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。
这里要充分注意,只是“参照合同约定支付工程价款”,而非“按照”合同约定支付工程价款。也就是说支付的工程款不一定是实现约定的那个金额,也没有以工程定额为标准,通过鉴定确定建设工程价值的补偿原则。在这里,司法解释制定者是采用“折价补偿”的方式处理无效合同的。
(二)承包人承担修复费用
根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,如果建设工程施工的建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,但是修复后的建设工程经竣工验收合格的,发包人请求承包人承担修复费用的,法院应予支持。
(三)不予支付工程款
根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,如果建设工程施工的建设工程施工合同无效,修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。
(四)发包人按照过错承担相应的民事责任
根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,因建设工程不合格造成的损失,发包人有过错的,也应承担相应的民事责任。
(五)收缴当事人已经取得的非法所得
根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,在承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同,导致建设工程施工合同无效的,人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得。
(六)施工中取得资质的,按照有效合同处理
料
关于河道治理工程治理措施汇报材料
我省河流众多,水系发达,在社会经济发展中河道发挥着极其重要的作用,它既是江南水乡独特的风景线,也是灌溉、排涝、航运、发展国民经济和保障人民安居乐业的生命线。但是,近年来我省河道普遍存在淤积严重、河水污染、堤防坍塌等现象,严重制约了社会经济发展。据初步统计,全省河道总淤积量达20亿m3,平原河网普遍淤高,淤积严重的河段淤高以上。根据171个省控河段断面水质监测结果统计,全省有%的河段失去了作为饮用水源的功能,河网水体普遍富营养化,主要水系 的干流水质多为ⅳ类或v类,严重影响居民的生活质量和身体健康。因此,省政府提出争取用5年时间,整治重要河道1万km,工程总投资200多亿元,基本改善水环境、改善人民居住环境和生产生活条件,再现扛南水乡“水清、流畅、岸绿、景美”的风貌。
一、河道生态建设思路
河道是水生态环境的重要载体,要考虑生物的多样性,为水生、两栖动物创造栖息繁衍环境,这样既有利于保护河道水生态环境,又有利于提高河流自净能力。除满足宣泄洪水的要求外,还应尽量保持河道的自然特征及水流的多样化,只有水流的多样性才有水生物的多样化。例如宽窄交替,深潭与浅滩交错,急流与缓流并存,偶有弯道与回流,岸边水草、礁石大量存在的多自然型河流,为各类水生物提供栖息繁衍的空间。为此,河道整治要从生态、经济、人文、社会效应和全面建设小康社会等多方面来考虑,既要恢复自然河道的功能,又
要满足人类依赖生存的要求,以“回归自然”与“以人为本”相结合为河道治理思路。“回归自然”是恢复河道原有的自然功能,满足行洪、蓄水、航运、水生态等要求,具有水资源可持续发展的特性;“以人为本”是满足人类活动的需求,处理好人水和谐相处的环境,具有亲水、安全的特性。
二、治理措施
1.山溪性河道治理
滩地的保留和利用
滩地是山溪性河道的特有产物。一般河道滩地较开阔,洪水期水流漫滩,利于行洪滞洪,应保留其功能,并充分开发利用。流经城区的河道,在维持滩地行洪功能的同时,利用滩地设置绿化地、公园、交通辅道和运动场所,开发其休闲、亲水功能,成为市民娱乐、健身、游玩的好地方。整治中,顺应河势,因河制宜,保留河滩和弯道,恢复河道的天然形态,减少河床的坡降,降低洪水位,减少洪峰压力,同时可降低防洪
堤的高度。另外,弯曲的水流更有利于生物多样性,为各种牛物创造了适宜的生存环境。
复式断面的设计
山溪性河道一般河滩开阔,河道断面设计可采用复式断面形式。枯水期流量小,水流归槽主河道;洪水期流量大,允许洪水漫滩,过水断面大,洪水位低,一般不需修建高大的防洪堤。枯水期根据河滩的宽度和地形、地势,结合当地实际充分开发河滩的功能:如滩地较宽阔,一般可开发高尔夫球场、足球场等大型或综合运动场;河滩相对较窄的可修建小型野外活动场所、河滨公园或辅助道路等。河滩的合理开发利用,既能充分发挥河滩的功能,又不因围滩而抬高洪水位,加重两岸的防洪压力。
防冲不防淹的矮胖型堤坝设计
山溪性河流具有河床坡降陡、洪水暴涨暴落的特点,高水位历时短,流量集中,流速大,对沿河堤坝、农田冲刷严重:通过规划,采用防冲不防淹的矮
胖堤型设计,保护区下游堤段开口.还河流以空间,给洪水以出路,允许低频率洪水漫坝过水,确保堤坝冲而不垮,农田冲而不毁。以防洪为主要功能的农村河道,堤防基础冲刷严重,可采用松木桩基础,投资省、整体性好、抗冲能力强,以提高堤防的整体性和稳定性。
采用生物固堤,减少堤防硬化
对于乡村田间河道,除个别冲刷严重河岸需筑堤护坡外,应尽量维持原有的自然面貌,保持天然状态下的岸滩、江心洲、岸线等自然形态,维持河道两岸的行洪滩地,保留原有的湿地生态环境,减少由于工程对自然面貌和生态环境的破坏。在堤防建设中,可采用大块鹅卵石堆砌、干砌块石等护岸方式,使河岸趋于自然形态。个别受冲河岸堤防内侧可采用种植水杉等根系为直根的树种或草坪护坡等植物护堤措施。
2.平原河网治理
生态护堤
采取自然土质岸坡、自然缓坡、植
树、植草、干砌、块石堆砌等各种方式护堤,为水生植物的生长、水生动物的繁育、两栖动物的栖息繁衍活动创造条件。对于河岸边坡较陡的地方,采用木桩、木框加毛块石等工程措施,这种护岸工程既能稳定河床,又能改善生态和美化环境,避免了混凝土工程带来的负面作用。在应用草皮、木桩护坡时也可以运用土工编织物,袋内灌泥土、粗沙及草籽的混合物,既抗冲刷,又能长出绿草。平原河网水位一般变幅不大,对于没有通航要求的河道,土堤可采用植树、种草等生态工程措施,防止水土流失。有通航要求的河道,在河道断面设计时,正常水位以下可采用干砌石挡土墙,正常水位以上采用缓于1:4的毛石堆砌斜坡,以增加水生动物生存空间,削减船行波对河道冲刷的影响,有利于堤防保护和生态环境的改善。
提倡缓坡、减少直立式护坡
梯形断面一般适用于城镇乡村等人居密集地周边的河道,结构简单实用,是农村中小河道常用的断面形式,一般以土坡为主。为便于河道管理,防止河岸边坡耕作,河道两岸保护范围内用地采用征用或借田租用等方式,设置保护带,发展果树、花木等经济林带或绿化植树,防止周边农户耕作,确保堤防安全。平原河道堤防高度一般不高,设计中可根据不同的地形、地势,考虑挡土墙与河岸景观相结合,采用不同形式和造型的挡土墙,突出水景设计,掩盖堤防特征,使人走在堤边而又无堤之感觉。要从当地的风土民情、地域特色的水文化出发,降低河道的护岸高度,建设亲水平台,塑造以石、水、绿、物、路等要素结合的园林式滨水景观。
保护湿地,保留水面,避免围河湖造地
湿地是指天然、人工或暂时的沼泽地、泥炭地和水域地带,包括河流、湖泊、滩涂、水库、稻田以及低潮时水深浅于6m的海域地带。要保留独具特色又珍贵、被视为荒滩荒地的植物和生物的
栖息地,这些地方往往具有非常重要的生态和休闲价值,对维护生态系统具有重要意义。水生动植物是水体的净化器,湿地是城市环境的肾.湿地对城市及居民具有多种生态服务功能和社会经济价值,在抵御洪水、控制污染、调节气候、美化环境等方面发挥很重要的作用,又有众多野生动物、植物资源,并为动植物提供丰富多样的栖息地。在具有生物多样性的河网湿地,要采取适当的保护措施,保留水域面积,避免围河湖造地,防止湿地面积减少,为鸟类的迁移、湿地动植物生长繁衍创造良好的生态环境条件,也为人类生存改善环境。
修筑人工鱼巢,营造水生动植物生存繁衍环境
在满足行洪、排涝、通航等要求的前提下,有条件的地方应考虑修建人工异型块鱼巢,尽量采用毛石护坡,正常水位以下的护岸衬砌采用空心异型块、预制鱼巢等结构形式,提供鱼类等水生动物安身栖息的地方。在河道中用堰坝
拦蓄河水时,应留有一定宽度的辅助性陡坡输水道,以便水生动物上下游交流,有利于鱼类生长。局部河段设置两栖动物上下岸的通道,为两栖动物的栖息繁衍创造条件,从而保护河道的生态环境,维护河流生物多样性的自然环境条件。
3.城镇村集居地河道治理
建立”水景观体系”概念
水景观体系是集水资源综合调度、景观和观景、休闲等功能于一体的景观水系。城区河道两岸以及旅游景点的河流,是人们休闲娱乐的理想场所,需充分考虑城市对河道景观和环境和谐的要求,构造具有亲水理念的景观河道,营造人与自然和谐的氛围。城镇建设与规划要突出亲水文化,郊区突出自然和生态,使河道防洪工程与河道两岸景观融为一体,与城市文化、风格、历史、人文相协调。
在达到防洪要求的基础上,突出休闲、亲水、生态功能
水是江南独特魅力所在,在江南水
乡城镇建筑布局规划和整治方案中必须坚持“回归自然”和“以人为本”,突出亲水和生态。对于绿化工程的平面布置应结合城市景观设计,结合城镇绿化和园林建设,因地制宜,采取植物种植、植被保护等生态工程措施,防止水土流失。对于穿越城市繁华地段而且水质较好的河道,可以采取双层断面的箱涵结构,下层暗河主要是泄洪、排涝的功能,上层明河具有安全、休闲、亲水等功能,一般控制左右的水深,河中放养各种鱼类,河道周边建造戏水池、喷水池、凉亭等休闲配套设施。城镇区域内建双层河道,具有较好的安全性和亲水性,可提高河道两岸环境和街道的品位,是“人与自然和谐相处”治水理念的体现。
要具有人类活动安全保障
矩形断面由于离水面较高,需设置扩栏等保护措施,同时沿直立护墙设置两岸交错上下台阶,满足上岸和下水的要求。梯形断面的河道边坡要考虑游人行走安全要求,留足马道宽度,并采用
草坪缓坡或错落有序的毛石堆砌等方式以达到亲水要求。亲水平台或亲水台阶的护岸,需根据水位变幅,在亲水平台中设置水下平台,水下平台应有足够宽度,以保护游人在亲水、戏水过程中的安全。设计时允许小洪水淹没某些岸边设施,使河道的常水位尽量贴近人们,让人能走到水边则更好,长时间保持一定水深,洪水来时让其上滩。
沿岸古迹开发与保护
河道治理中,文物保护始终是一个重要的课题。浙扛省有悠久的历史文化,有些河道沿岸文物古迹众多,整治中,应通过开发、保护,挖掘这些古迹的内涵韵味,恢复古迹,并将其融合到工程之中,设计成风格各异,却又与周边环境融为一体,形成一处一景。如绍兴市正在进行的对具有1700多年历史的古运河的整治,从整条古运河文化特色考虑,运河之间布置了纤道石塘、缘木古渡、贺循塑像、浪桨风帆等内容。通过对古纤道等景观遗迹的保护开发与运河环境 的综合治理,在提高河道防洪能力的同时,再现了绍兴古运河悠久历史文化,把古运河建成碧水长河、生态绿园、文化走廊,充分显示江南水乡、历史名城的无限风光。
4.污染源的控制处理与水体改善
截污治污,加强管理
河道整治是个系统工程,需要水利、环保、城建、规划、土地管理、航运、园林等多个部门的协作。在河网水质严重污染的地区,必须控制点源污染、减少面源污染、治理内源污染,针对实际情况,采取截污和改善河网水质的综合措施。对于城镇村集居地要加快生活污水收集管网建设,将沿河两岸的企业单位及居民区的排放污水纳入污水管线内,同时提高居民的素质,规范生活垃圾收集处理,改变人们将垃圾往河道倾倒的陋习。
水体置换,吐旧纳新
通过河道清淤、水面保洁、控制排污等工程措施,削减进入河道的污染物
总量,防止河网水体的恶化,但要从根本上提高水资源的承载能力,逐步改善水体质量,还需采取水体置换、引水配水工程,使水体流动起来,变“死水”为活水,并充分利用现有河道的滩地、水面,保护河道水生态环境,提高河流水体自净能力,达到吐旧纳新、流水不腐的效果。杭州市为了彻底改善西湖水质,实施控制上游环境和引水工程等措施,开展了西湖西进工程。由于湖西人口密集,水体保护受到威胁,采取疏散人口和建筑密度,完善基础设施,治理污染源,阻止污水进入溪流再流往西湖,新开挖水域千亩,将原先分散的水面互相贯通,并完善西湖引水设施等措施,使现在一年换2次水,达到每年换12次,基本解决丁西湖的水质污染问题。
用生态方法解决生态问题
通过采取疏浚、截污和引水等工程措施后,湖泊中的富营养化、湖水浑浊、透明度难以提高这些问题就摆在我们面前,西湖就是一个典型例子。50年前,西湖湖底水草丛生,水质清澈见底,之后西湖进行了大规模疏浚,水生维管束植物大面积灭绝,水生生态系统遭到破坏,湖泊从草型转变为藻型,浮游植物控制整个水生生态系统。因此,对湖泊的富营养化问题还应采用生态方法解决。湖泊的水生生态修复是利用生态学方法进行湖泊污染治理,利用各营养生物种群间的生态关系,控制某些种群,改善水生生态系统的结构和功能,调节水生生态系统的平衡。通过种植一定面积的高等水生植物,如美人蕉、旱伞草、万寿菊等,在水陆交错带,配备其他的水生植物群落,包括湿生植物、挺水植物、浮水植物等,可以去除水体中的营养物,使水质得到改善,水体透明度提高,水生动植物多样性得到自然恢复,使富营养湖泊的水体变清。
三、探讨性技术措施
1.超级堤坝
堤宽约在堤高的30倍以上,堤顶可建设交通道路及住宅、商业街等。由
于堤身较宽,即使发生洪水漫溢也不致危及堤身安全。目前日本已在城市河段、沿海城市的诲塘推广超级堤坝建设。
2.利用河道滩地净化水质
对于一些小型城镇和村落,难以对生活污水全部通过污水处理厂进行处理,排入河道后将使水质恶化。在河道两岸滩区埋没大型污水处理槽,内填卵石,利用附着在卵石表面的细菌对污水中的有机物进行分解,污水经过生物处理后再排人河内,可明显地改善水质。
3.水系生态修复技术
浆砌石、格宾石笼工程相关施工要求
1、浆砌石施工 1.1浆砌石原材料
浆砌石原材料包括:石料、水泥、砂子及水等。块石和砂料从施工现场附近合格的料场购买并运输至施工现场,由料场直接供应至施工现场;砂浆拌和用水从附近抽取,各项原材料的质量均应满足相应的质量要求。
1)石料
(1)砌石材质应选用坚实新鲜,无风化剥落层或裂纹,石料表面无污垢、水锈等杂质。石料的物理力学指标应符合施工图纸的要求。
(2)块石上下面大致平行,中部厚度20~30cm,石料宽度及长度应分别为石料厚度的1~1.5倍和1.5~3倍。规格小于要求的毛石(又称片石),可以用于塞缝,但其用量不得超过该处砌体重量的10%,最小湿抗压强度不低于50Mpa。
2)砂、砾石
砂和砾石的质量应符合SD120-84表2.1.2和表2.1.3的规定。砂浆采用的砂料,要求粒径为0.15~5mm,细度模数为2.5~3.0,砌筑毛石砂浆的砂,其最大粒径不大于5mm;砌筑料石砂浆的砂,其最大粒径不大于2.5mm。含泥量不得超过3%,砂中不得含有草根,树叶等杂物。
3)水泥和水
(1)砌筑工程采用水泥品种和强度等级应符合招标文件及施工图纸有关技术条款规定,到货的水泥按品种、标号、出厂日期分别堆存,受潮结块的水泥禁止使用。
(2)砂浆拌和用水采用生产区内的井水,其水质满足砂浆拌和用水的质量要求。
4)胶凝材料
(1)胶凝材料的配合比,按施工图纸规定的强度和施工和易性要求,通过试验确定。
(2)胶凝材料拌制,应严格按试验室确定的配料单进行配料,严禁擅自更改,配料的称量允许误差符合下列规定:水泥为±2%,砂、砾石为±3%;水、外加剂为±1%。(3)胶凝材料拌和过程中保持粗、细骨料含水率的稳定性,并根据骨料含水量的变化情况,随时调整用水量,以保证水灰比的准确性。
(4)胶凝材料拌和时间:机械拌和不少于2~3min,一般不采用人工拌和。局部少量的人工拌和至少干拌三遍,再湿拌至色泽均匀,方可使用。
(5)胶凝材料随拌随用。胶凝材料的允许间歇时间通过试验确定。在运输或贮存中发生离析、析水的砂浆,在砌筑前重新拌和,已初凝的胶凝材料不得使用。
1.2砌筑砂浆的拌和与运输
本工程中砌筑砂浆考虑在砌筑现场附近采用0.4m3砂浆搅拌机进行,机械拌合时间不少于2~3min。
砂浆拌和好后,采用机动翻斗车或手推胶轮车运输至砌筑现场后,再人工二次倒运至砌筑仓面。砂浆运输车辆的车斗一定要保持清洁、无污物,避免对砂浆造成污染,影响砂浆拌和物质量。
1.3块石料运输
块石料由料场直接供货至工地现场,先卸至砌筑仓面附近或外围,而后采用人工或手推胶轮车二次搬运至砌筑部位。
1.4浆砌石砌筑
浆砌石施工采用座浆法分层砌筑。在砌筑之前,应先将基础进行平整、夯实,要求基础的压实度不低于95%。砌筑应先在基础面上铺一层3~5cm厚的稠砂浆,然后安放石块。砌筑用的石块表面必须冲洗干净,砌筑前应洒水湿润,以便与砂浆结合良好,但砌筑仓面不得有积水。
浆砌石砌筑程序为先砌“角石”、再砌“面石”、最后砌“腹石”,角石用以确定建筑物的位置和开头,在选石与砌筑时须加倍注意,要选择比较方正的石块,先行试放,必要时须稍加修凿,然后铺灰安砌,角石的位置砌筑方法必须准确,角石砌好后,就可把样线挂到角石上。面石可选用长短不等的石块,以便与腹石交错衔接。面石的外露面应比较平整,厚度略同角石。砌筑面石也要先行试放和修凿,然后铺好砂浆,将石翻回座砌,并使灰浆挤紧。腹石可用较小的石块分层填筑,填筑前先铺座浆。放填第一层腹石时,须大面向下放稳,尽量使石缝间隙最小,再用灰浆填满空隙的1/3~1/2,并放入合适的石片,用锤轻轻敲击,使石块挤入灰缝中。砌筑时石块宜分层卧砌,每砌3~4皮为一个分层高度,每个分层高度找平一次。要求平整、稳定、密实、错缝、内外搭接,且两个分层高度间的错缝不得小于80mm。必要时设置拉结石,不得采用外面块石、中间填心的方法,不得有空缝,砌缝一般宽2~3.5cm,严禁石块间直接接触。
砌体每天砌筑高度不应超过1.2m,砌体转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑的面,必须留置临时间断处,应留阶梯形斜槎,其高度不应超过1.0m,且应待砂浆强度达到2.5MPa后才可继续施工。在继续砌筑前,应将原砌体表面的浮渣清除干净,砌筑时应避免振动下层砌体。砌体的结构尺寸和位置,必须符合施工详图规定,表面偏差不得大于15mm。
1.5砌体勾缝
勾缝应在砌筑施工24h以后进行,先将缝内深度不小于2倍缝宽的砂浆刮去,用水将缝内冲洗干净,不得残留灰渣和积水,并保持缝面湿润,再用标号较高的砂浆进行填缝,要求勾缝砂浆采用细砂和较小的水灰比,其灰砂比控制在1:1~1:2之间。
勾缝砂浆应单独拌制严禁与砌体砂浆混用。勾缝应保持块石砌合的自然接缝,严禁勾假缝,凸缝。力求美观、匀称,块石形态突出,表面平整,粘附的砂浆清理干净。
1.6浆砌石养护
砌体完成后,须用麻袋或草袋覆盖,并经常洒水养护,保持表面潮湿。养护时间一般不少于5~7天,冬季期间不再洒水,而应用麻袋覆盖保温。
在砌体未达到要求的强度之前,不得在其上任意堆放重物或修凿石块,以免砌体受振动破坏。
1.7浆砌石工程质量检查和验收
浆砌石工程质量检查和验收包括原材料质量检查、胶凝材料的质量检查、砌体质量检查以及砌体工程的验收等。
1)原材料的质量检查
(1)浆砌石工程所用的石料应按监理工程师的指示和招标文件技术条款的规定进行物理力学性质和外形尺寸的检查。
(2)用于砌石的水泥、水和外加剂以及砂料等原材料应按监理工程师的指示和招标文件技术条款的规定进行质量检查。
2)胶凝材料的质量检查(1)应按监理工程师的指示定期检查砂浆的配合比。(2)定期进行砂浆的均匀性检查。(3)定期进行砂浆抗压强度的检查。3)浆砌石质量检查
(1)砌体强度必须符合施工图纸和监理工程师指示的要求。
(2)砌体容重和空隙率检查:其容重和空隙率必须达到施工图纸规定的要求。
(3)砌缝应密实,无架空、漏浆情况。
(4)砌体表面砌缝宽度应满足下列质量要求:平缝:2~2.5cm;竖缝:块石2~4cm。
4)浆砌石工程的验收
(1)浆砌石工程在砌筑前进行砌筑体测量放样成果的检查和基础面开挖清理质量的检查和验收。
(2)在砌体工程砌筑过程中,按招标文件有关技术条款的规定对砌体过程的各项原材料和砌体砌筑质量进行检查和验收。
(3)完工验收
每项浆砌石工程完工后,应按合同规定向监理工程师申请完工验收,并按规定向监理工程师提交完工验收资料。
2、格宾(铅丝)石笼施工 2.1材料选择
格宾(铅丝)石笼块石的原材料包括块石和格宾(铅丝)笼。块石拟采用新鲜的开采岩石要求质地坚硬,无风化剥落或裂纹,一般块石最小尺寸不小于25cm,部分小块石尺寸不小于10cm,单块重量大于10kg。笼体及网格尺寸:格宾石笼4*2*0.3,铅丝石笼1*2*0.5。
2.2施工工艺及方法
首先进行清基,清除一切突出的坚硬、尖锐杂物,将基础夯实刮平。
(1)箱体安装:将网片打开调正,用连线连接,每20cm处设一扎点,一次成型,再将箱体放到固定位置,箱体错缝搭接,与相邻箱体用扎线连接,形成整体。笼体展开后每1米设置横隔网一道。
(2)填料:石料摆放有序、合理,大小均匀、密实,严禁使用锈石、风化石,箱体填石90~300mm;护垫填石90~150mm。填石时,要求层箱均匀放置,及时调整相体线条,保证砌体线条平顺,倾斜度一致。
(3)填石完成后进行封盖,用扎线扎紧,间距20cm。
(4)砌石过程中石块要轻拿轻放,所有扎线甩头均要朝向箱体内部,不得朝外,护垫摆石时,下部石料要削去棱角、砸圆滑。
建 设 管 理 工
作
报
告
水城县河道管理站 2015年12月
水城县巴浪河(玉舍乡段)治理工程建设管理
工 作 报 告
一、工程概况
1、工程简况
全国中小河流治理水城县巴浪河(玉舍乡段)治理工程建设地点位于水城县玉舍乡政府所在地,合同编号为:SCXBLHZL/THZB。
该工程治理总长2.63km,其中新建河堤1.64km,河道清淤2.63km,河道治理后防洪保护面积达0.25km2,保护人口0.35万人,保护农田600亩。
本工程主要建设内容为:水城县巴浪河(玉舍乡段)治理工程。主要完成项目有:土石方开挖15396.58m3,河道清淤37243.07m3,M7.5浆砌石堤墙9659.6 m3,C15砼压顶96.51m3,碎石垫层732.46 m3,原浆砌石拆除3235.58m3,弃渣回填12102.14m3。
2、工程批复情况
该工程由水城县水利局委托贵州中水建设管理股份有限公司对工程进行设计,2011年12月30日省水利厅以黔水计[2011]291号文件对水城县巴浪河(玉舍乡段)治理工程实施方案进行了批复,审定总投资543万元(其中:中央补助435万元,省级补助65万元,市级配套43万元),项目得到上级批复并实施。水城县水利局于2012年7月12日成立水城县巴浪河(玉舍乡段)治理工程实施领导小组,负责该项目的建设管理。
二、主要项目施工过程及重大问题处理
水城县巴浪河(玉舍乡段)治理工程于2012年10月18日正式开工建设,于2012年12月31日全部完成。
1、主要设计变更
①
设计在桩号主左0+696-0+818段(玉舍煤矿在河堤上安装有栏杆)原河堤上用C15砼加高堤墙,在桩号主右0+882-0+207段(居民房并在原河堤上建有围墙)原河堤上用C15砼加高堤墙,由于以上河堤段存在有栏杆和围墙,权属协调难度较大,同时还要增加工程投资,经业主、监理、设计、施工各方负责人现场研究后确定取消该河段C15砼加高堤墙工程措施。
②
在施工过程中,桩号主左0+946-1+207段、主右1+300-1+510段、主右1+514-1+679段、支右0+150-0+299段基础开挖到设计高程后见淤泥,达不到设计地质要求,经业主、监理、设计、施工各方负责人现场进行钎探后,确定对上述河段基础作加深开挖并用M7.5浆砌石换填到设计基础高程,具体明细方案见《施工方案申请报告》。
三、项目管理
1、机构设置及工作情况
为确保该工程顺利实施,整个项目实施由项目法人单位,监理单位,设计单位,施工单位和六盘水市水利局,市质监站共同完成,水城县水利局于2012年7月12日成立了水城县巴浪河(玉舍乡段)治理工程实施领导小组,全面负责该工程的
建设管理工作。
为了搞好该工程的施工监理工作,做好监理服务,规范监理行为,北京嘉民技术服务有限公司下达了“关于水城县巴浪河(玉舍乡段)治理工程项目监理人员任命的通知”。王一平同志为项目总监理工程师,陶勤芳同志为项目监理工程师,肖华同志为项目监理员,并于2012年5月20日签订了监理合同。
该工程通过招投标,中标单位为:贵州森堡生态实业有限公司,资质等级为水利水电工程施工总承包叁级企业。
为确保该工程施工建设质量达到设计要求,按照规定,该工程的质量监督由市水利水电工程质量监督站承担。
总之,该项目在实施过程中,业主方、施工方、设计方、监理方,质监部门等分工明确,各负其责,认真按照相关规定和规程规范开展工作,切实做到人员到位、制度到位、措施到位和目标到位。
2、主要项目招标过程
水城县巴浪河(玉舍乡段)治理工程(合同编号:SCXBLHZL/THZB)招标形式为公开招标,水城县水利局委托贵州同辉招标有限公司进行公开招标,于2012年5月3日上午9:30时在贵州省水利水电工程交易中心会议室公开开标,经评标委员会评选和推荐,确定贵州森堡生态实业有限公司为中标单位,并于2012年5月24日发中标通知给中标单位,于2012年5月29日中标单位与水城县河道管理站签订了施工合
同,中标价为(人民币):4079295元。
3、合同管理
本工程通过招投标后,由承包商与水城县河道管理站签订了《水城县巴浪河(玉舍乡段)治理工程施工合同》(合同编号:SCXBLHZL/THZB),本合同主体工程采用单价承包方式,临时工程为总价承包。在建设过程中严格按《施工合同》的要求开展工程建设。
4、价款结算
发包方根据项目法人和监理人签证确认实际完成工程量和合同单价进行结算,并提交给有资质的审计机构进行审计。
四、工程质量管理
为确保该工程质量管理,我们加强质量管理工作,并督促施工单位建立了以下质量管理制度保证和措施保证:
(一)质量管理制度保证
为确保质量目标实现,项目部建立如下质量管理制度:(1)关键岗位从业人员持证上岗责任制;(2)管理人员质量责任制。①项目经理质量职责
a、在上级的领导下,认真贯彻我单位的质量方针和目标,组织制订具体措施,并确保本工程部全体人员理解贯彻执行;
b、根据质量计划,结合项目工程的实际,建立健全组织机构,配齐所需资源,落实质量责任制;
c、全面履行项目工程的质量管理职责,对工程重大、大质量事故负全面责任;
d、主持项目工程的质量策划,参与、组织质量审核,组
织落实纠正措施,并督促实施;
e、深入工地调查研究,及时推广保证工程质量的先进施工方法,表彰奖励质量管理先进集体和个人;
f、加强质量管理知识学习,支持质量检验人员的工作,主持召开每周质量管理工作例会;
g、坚持“质量第一”的思想,推进创全优勤务员活动。②技术负责人质量职责
a、在经理领导下,认真贯彻我单位的质量计划和目标,组织制订项目工程的质量保证措施。
b、严格项目工程的施工技术和质量检验管理,并对其工程质量负责。
c、制订和实施项目工程质量计划,加强施工过程的控制,对因技术管理原因造成的重大质量事故负全责。
d、监督查采购物资的检验和试验及设备的控制,主持不合格品的评审和处理。
e、推广应用统计技术,加强文件和资料的控制,建立质量记录
f、制订和实施纠正措施和预防措施,严把“图纸、测量、试验”关。
j、主持编制项目工程实施性施工组织设计,明确其技术保证和质量保证措施。
③质检员质量职责
a、制定项目部质量工作计划,并协助项目部领导组织实施。
b、认真收集有关质量管理的合理化建议,及对反馈各种信息,协助领导分析质量状况。
c、收集、保管质量档案,按与质量体系文件和资料的控制。
d、经常深入现场,掌握质量生产动态,对不合格产品即时加以制止,提出纠正和预防措施,进行监督实施,并做好质量记录。尤其是按照水利工程质量评定规程的要求,做好关键工序的质量检查工作。
e、组织开展质量培训工作,指导并参加质量小组活动。④安全员质量职责
a、在项目部经理领导下,技术负责人指导下,负责全项目部安全生产宣传与监督检查责任。
b、深入施工现场,掌握生产中的安全动态,对违章指挥和违章作业,即时加以制止,有权暂停生产,并提出整改措施。
c、按期组织项目部全体员工进行学习和安全教育,对查出的问题实行书面报告,并限期改进。
d、组织项目部全体员工进行安全学习和安全教育。e、按加安全事故的调查与分析,并提出书面分析报告。f、填写安全报表和安全资料。⑤材料员质量职责
a、深入现场,根据施工生产需要,做好料具供应工作。b、熟悉各种材料规格及验收标准,进场材料除应有出厂说明书和合格证外,应对原材料进行送检,否则禁止使用。
c、实行计划用料,根据施工场地情况堆放材料,加强材料现场管理和使用。
d、做好修旧利废工作。建立物资进出审批制度,严格控制工程项目日用品的消耗。
e、建立保管制度,严格领、发料制度,做到定期盘点账物相符。
⑥试验员质量职责
a、负责试验设备及计量检定设备的购置、保养和检修。b、负责对采购材料的检验、试验,对不合格品有权下令
禁用,并提出处理措施。
c、负责对有资质的单位出具的配合比等原材料试验各种参数进行验证及调整,并对施工过程中的砼、砂浆、钢筋等质量进行控制。
d、负责对试验资料的收集和整理。(3)原材料(中间产品)报验制
各种原材料须具备出厂合格证(地方材料除外),经终检合格后,填写材料报验单,经监理工程师批准后用于指定部位。
(4)原材料(中间产品)报验制
各种原材料须具备出厂合格证(地方材料除外),复检报告(合格)后,填写材料抽检合格,方可进入下一工序。(工序简单的执行“二检制”)。
(5)隐蔽工程“联合检验签证制”
隐蔽工程三检合格后,报请建设、监理、设计、质量监督及施工等参建单位联合检查验收,签证后方可进入下一工序。
(6)质量事故报告及“三不放过”制
发生质量事故后,根据情节轻重逐级向上汇报,按“三不放过”的原则进行处理。
(7)检测器具校验制
各种检测设备按规定及时校验,如发现器具具有所偏差,应对此器具检测过的产品追回重测。
(8)材料、产品标识评定制
各种进场材料必须按我单位程序文件规定进行状态标识,完工的工序、单元工程及时进行评定。
(二)质量管理措施保证
为确保本工程施工质量优良目标的实现,参加本工程施工全体员工,必须牢固树立“百年大计,质量第一”的思想,正确处理好质量、进度、成本三者的关系,当三者发生矛盾时,必须首先服从质量,做到好中求多、求快、求省,始终把工程质量放在首位。
施工严格按合同技术规范要求、施工图进行操作,所有材料符合规范要求。
实行工程施工全过程的质量目标管理,把工程施工的总目标分解成工序工程质量,并落实到人。施工进场后,项目部按照我单位程序文件要求,编制质量计划和创优计划,将每个单元工程的质量目标都明确作以规定,按其所在的部位落实到班组及责任人,将每个单元工程的质量目标都必须以“质量计划”为中心,实施全面的、全过程的管理,把各方面的管理工作转到“质量第一”的轨道上来。
认真贯彻“预防为主”和“事前把关”的质量管理方针,调动一切积极因素,充分发挥专职质检员的作用,以工序质量控制为核心,通过设置工序控制点,进一步加强工序质量的自检、互检和交接检验的管理,做到自检和专检相结合,普检与抽检相结合;确保按照施工规范和图纸的要求组织实施施工,把各种可能发生的质量隐患消灭萌芽状态。
为便于计划的考核与落实,将总目标分解细化:质量目标分解分部工程,进度目标分解到周计划,投资目标分解到月投资额。
质量控制以工序控制为主,进度控制以日进度为主,投资控制以周投资为主。为保证目标能够顺利实现,按照计划、跟踪、反馈、控制、回视程序各及时发现偏差,不断调整计划以保证目标的实现。
根据细化的质量目标及有关人员职责,建立奖优罚劣制度,使每个人的工作质量、产品质量同个人经济收入相结合,引导施工人员养成良好的作业习惯及自我检查习惯,确保所经手的工序或产品以合格状态进入下道工序。
工程完工后经施工单位自评、业主单位及监理单位复查质量评定,该工程4个分部47个单元工程全部达到设计要求,合格率100%,各工序质量和单元质量施工单位均认真填写了质量评定表,业主和监理单位进行了复查汇签,对隐蔽工程还进行了隐蔽工程验收,对分部工程还进行了验收签定,工程鉴定为合格等级。
经参建各方及职能部门的共同努力,已全部按批复建设内容完成并达到了设计标准,已具备投入运行条件,并初步发挥工程效益,运行正常。
五、竣工决算
水城县巴浪河(玉舍乡段)治理工程根据黔水计[2011]291号文件对工程实施方案进行批复,审定总投资543万元(其中中央补助435万元,省级补助65万元,市级配套43万元),资金到位情况为:中央补助435万元,省级补助65万元,市级配套43万元。
1、工程完成情况
(一)完成的工程项目:
① 新建M7.5浆砌石堤墙1.64km ② 河道清淤2.63km
(二)完成的主要工程量:土石方开挖17675.7m3,M7.5浆砌石9659.6 m3,C15砼压顶96.5m3,原河堤浆砌石拆除3235.58m3,碎石垫层732.46 m3,河道清淤38153.39 m3,排水孔¢100PVC管300米。
2、完成投资情况
施工方完成工程价款:3998102.25元;
3、财务管理
滇池入湖河道水环境治理技术与工程示范效果年浅析
摘要:对国家863计划滇池入湖河道水环境治理技术与工程示范效果年取得的阶段性成果进行了浅要的分析.作 者:温清宇 WEN Qing-yu 作者单位:昆明市环境监测中心,云南,昆明,650228 期 刊:环境科学导刊 Journal:ENVIRONMENTAL SCIENCE SURVEY 年,卷(期):2010, 29(z1) 分类号:X52 关键词:污染防治 效果年 入湖河道 滇池工程协议书
甲方:江西制盛生态科技有限公司
乙方:湖南中建盛宏建设工程有限公司
甲方拟定将本公司河道景点建设工程项目(简称该建设项目)交由乙方承建。双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,现就原则性条款达成一致,供甲乙双方共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程项目名称:江西制盛生态科技有限公司河道景点建设工程(含河道护坡、河道吊桥、河道两旁景点凉亭等建筑物工程)
3、工程地点:
江西省东乡县圩上桥镇大桥村
二、工程范围及内容
承包范围:总承包(河道景点建设工程项目的河道护坡、河道吊桥、河道两旁景点凉亭、附属设施、亮化和道路等全部所有施工项目)。
施工分两阶段进行:第一阶段对河道进行挡土墙护坡进行施工;第二阶段对其余项目进行施工)。
承包形式: 包工包料。
三、取费结算标准
双方约定所有工程项目按国家现行市政工程二级标准类别取费结算。劳动力工资和材料价格均按国家及省、市最新有关规定和当地材料信息价执行。
四、工程款支付方式
1、工程量的确认
1.1、乙方应于每月二十五日前向工程师提交当月已完成工程量报表,所提交的当月完成工程量应为本月所完成的经验收符合质量标准的工程,对验收不达标部分工程不得进入当月计量。监理工程师在收到报表后主要对所申报的工程内容,形象进度以及质量情况,合同履行情况等进行审核,并在5个工作日内审核 1
河道景点建设工程项目协议书
完毕,签署审核意见后将报表提交发包人指定的成本控制人员进行复核,甲方应在7天内审定并按合同要求签认支付证书,逾期以乙方报送的进度款为准。
1.2、月进度报表包括支付申请表、支付证书、形象工程进度、工程质量情况说明以及合同履行情况说明、工程进度预算书等组成。
2、工程款的支付
2.1、河道护坡工程款支付:河道护坡分三段施工,当乙方垫资完成第一段施工(河道护坡工程量的1/3)后,甲方按乙方已完成工程量的50%在3天内进行支付工程款;当乙方垫资完成第二段施工后,在3天内,甲方需按乙方已完成工程量支付至75%;当乙方垫资完成第三段施工后,在3天内甲方需按乙方已完成工程量支付至90%;办理工程竣工结算经甲方审定后,付至审核后的结算价的97%,剩余3%作为工程保修金。
2.2、后期项目工程款支付:后续工程进度款采取按月支付的方式,甲方可视资金宽裕程度情况按乙方当月完成工程量的70%至85%进行支付,在工程竣工验收后5个工作日内,付至合同总价的90%。办理工程竣工结算经甲方审定后,付至审核后的结算价的97%,剩余3%作为工程保修金,在乙方已完成全部返修工作后(需甲方签字认可),保修款从竣工验收合格之日起满一年、两年时分别结算一次,甲方在结算后10天内将当期结算后剩余保修款付给乙方。
五、本协议生效条件及保证
在双方签定本协议办理开工当天,由乙方向甲方指定的帐户注入人民币壹拾万元(10万元),在乙方进入施工现场施工时再向甲方指定的帐户注入人民币壹拾万元(10万元)共计貮拾万元(20万元)作为履约保证金。在乙方进场正常施工三个月后甲方将乙方所交的履约保证金貮拾万元全部退还给乙方。
乙方提交该建设工程项目的履约保证金后,甲方应确保工程能顺利正常施工,正常施工期间,履约保证金不得计取利息;如因甲方原因导致工程三个月内无法正常施工,从履约保证金进入甲方指定帐户当天起至正式正常施工期间按同期银行贷款利率的4倍计取资金成本;在此不正常期间乙方有权终止本协议,并由甲方按银行贷款利率的4倍支付乙方利息,并承担停工损失一切费用。
甲方以公司现有固定资产作为履约保证金(貮拾万元)担保。
六、其它
河道景点建设工程项目协议书
1、乙方向甲方指定的帐户注入履约保证金后本协议生效,在工程余款结清后自动失效。
2、本协议一式两份, 甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
甲方(签章):
法定代表人:
授权代表(签字):
电话:
年
月
乙方(签章):
授权代表(签字):
电话:
年
月3
日
雨季施工方案
二零一四年六月二十日
雨 季 施 工 方 案
雨季将至,为保证雨季施工顺利进行和确保工程安全渡汛,根据总监办关于编报雨季施工计划和防汛措施的通知,我施工单位结合本工程的实际情况和雨季施工有关技术规范规定,编制雨季施工方案。1.工程概况:
浚县浚内河4+850-5+570为我标段施工区域,为解决该河道治理,受浚县水利工程建设管理局的委托,由我单位进行河道治理工程的施工。
本工程分为为5大项,主要由河道疏浚、浆砌石挡土墙、挡土墙土方填筑、泥结碎石路土方填筑、泥结碎石路组成。
2.雨季施工主要工程量:
河道疏浚、浆砌石挡土墙
3. 雨季施工时期:2014年6月20日-2014年8月20日 4. 雨期施工中应有保证工程质量和安全施工的技术措施,并应注意收听、收看天气预报随时掌握气象变化情况; 5. 雨季防汛措施及主要防汛材料:
各工段根据工程分工情况,雨季施工计划提前做好准备,包括防汛人员、设备、材料等。按要求做好排水临时管道,保证汛期施工现场迅速排水,确保工程安全渡汛。
主要防汛材料机具数量: 雨衣、雨裤、胶靴、塑料布、苫布、草袋、白灰、水泥、机砖、碎石等防汛材料备用充足。
6.雨施安全施工措施:
6.1雨季施工时,应及时排除施工现场积水。对马道、爬梯应采取防滑措施。加强对支架、脚手架、沟槽、存土堆检查,防止倾倒和坍塌。
6.2雨施期间经常对各种用电设备进行检查维护保养,电气器材要有漏电保护装置,不合格严禁使用。配电盘、闸箱要防水防潮,指定专人每天检查保管。
6.3 雨前雨后,各工段要检查材料库房漏雨、漏电情况,发现问题及时维修,对受潮易腐、易霉的物资要及时检查晾晒。6.4阴雨天高压线下严禁机械作业。处于可能被雨水淹没的机械设备,材料要提前做好防范措施,根据雨情做好安全撤离准备。6.5施工的影响:
6.51雨期进行清淤施工,应防止泥浆泵抽取区水位太高,最好保持在1m水深;
6.52对清淤过程中突然出现的暴雨,应将施工机械盖好塑料布,防止雨水进入电机。
本工程位于南沙奥园五区南面,与公路左边相邻。高居公路之上10m之高的斜坡上。护坡挡土墙长约120m,高3m左右,最高处达12m。墙体1~2.5M。
二、因本工程的施工条件极差,边坡支护结构特征及施工技术难度较大。为此,我司组建一支施工护坡工程有经验技术精干的队伍担任该工程施工管理,并建立健全各项规章制度,职责分工明确(架构图)通力合作。根据施工图纸结合施工现场的实际情况,编制的施工设备、材料、人力等各方面计划筹备落实,为施工之前作好各方面的准备。
三、本工程根据施工图纸的设计要求结合现场的实际情况,挡土墙采取分段、分阶层施工。为了安全,当挡土墙两边采用Φ48钢管作施工排架及施工材料运输走道架,排架搭设布置(详见:方案一、二、三)。为了园区道路上行人、车辆的安全,邻路边方的施工排架上作乐安全防护措施。在排架上满挂安全网,立网外满挂采用 钢铁皮瓦,防止坠落物击破安全网,弹入园区路面上砸伤来往行人、车辆。
甲方:河北省塞罕坝机械林场
乙方:石家庄市天歌电子有限公司
依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:森林重点火险区综合治理工程实时图像传输系统
工程地点:塞罕坝机械林场自然保护区综合办公楼
工程内容:实时图像传输系统布线、安装、调试
二、工程总价:人民币拾玖万捌仟圆整(19.8万元)。
1、合同金额:人民币拾玖万捌仟圆整(19.8万元)。
2、以上已含设备费、施工费和税费。
三、产品质量及安装调试要求:
1、乙方须按要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好。未经甲方同意,不得随意更改方案,并提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件等资料。
2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换合格产品。由此带来的一切损失由乙方负责。
3、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求做到布局合理,布线规范,便于使用及维护,符合国家有关技术标准。
4、由甲方提供安装场地及电源。
四、工程项目建设期限:
合同签定后7日内进场施工,整个施工工期10天。(2012年4月25日开工,2012年5月5日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)
五、售后服务:
1、乙方所提供合同内设备,从验收之日起,所有产品及零配件质保期为1年。在质保期内,若有产品质量问题,由乙方负责免费更换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的,且质保期限从当时算起。
2、凡由产品质量问题引起的各类故障,乙方在接到甲方故障报修通知后,在1小时内响应,24小时内解决故障,若在24小时内不能排除故障的,则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证正常使用。
3、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员,要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。
六、竣工验收及付款方式:
签定合同甲方支付乙方总造价的70%的合同款。
项目施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收,并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起,7天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。
项目施工安装、调试完毕后,由甲方组织验收,并签注验收结论。自验收合格之日起7日内支付合同总造价余下的25%。
其余5%做为工程质量保证金,质保期结束后一次性支付。
七、约定事项
(1)为确保工期,争取提前竣工,由甲乙双方共同组成工程实施小组。
(2)合同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为本合同的附件。
(3)合同要件,甲乙双方必须遵照执行,否则视为违约。
八、违约责任:
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。
2、在乙方履行合同后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,如有违约,每违约一天,按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。
九、本合同按《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国产品质量法》,《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。
十、不可预料事宜,由甲乙双方友好协商解决,若协商不成,提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。
十一、施工期间出现工伤事故,由施工单位自行负责。
十二、本合同一式三份,由甲方执二份(存档一份,财务一份),乙方执一份。甲乙双方签字盖章即可生效。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
年 月 日
【河道治理工程护坡工程施工合同】推荐阅读:
河道护坡施工劳务合同03-10
河道治理合同范本05-30
河道治理请示03-05
河道治理工作汇报01-30
城市河道治理思路02-13
河道清淤工程合同12-13
河道治理实施优质方案10-08
关于河道治理的请示03-02
河道治理实训报告06-28
51黑臭河道治理背景10-27