土方施工内部分包协议书（精选10篇）
甲方：中国四冶童山项目部
乙方：
甲乙双方就土方运输施工达成内部分包协议如下： 地点：锡林郭勒盟至赤峰段。
内容：表土剥离，稀土煤炭土方挖方，装运平大包。
开工：2013年12月进场交图纸定点定位分配区块。施工企业组织临建项目部。
工程量：500万方。
工期：3年
价格：每平方米45元人民币。
运距：0-45公里、综合运距24公里内。
预付款：施工队进场前，甲方支付进场费，按实际发生额度。设备人员全部进场准备完毕，甲方付年计划5%，转账支付。结算：月结算付款95%。
油料：甲方供应，不超市场价格，也可以自供。保证金：乙方向甲方缴纳万元人民币。
另：甲、乙双方的责任及要求，进场时签补充协议。
甲方：乙方：
甲方：（付庄金都花苑二期项目部）
乙方：身份证号码：经双方友好商定，甲方将付庄金都花苑住宅楼栋的泥工、木工、钢筋、架子工委托乙方进行劳务施工，为明确双方的施工责任、权益、经济利益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律。本项目部对各施工班组承包的有关规定，结合本项目实际情况，特订如下协议条款，双方必须共同遵守：
一、工程概况
1、工程名称：金都花苑二期工程
2、工程地址：罗庄区付庄街道金都花苑
3、工程内容：新建住宅楼的土建施工
二、承包要求：
1、乙方必须具备三级或三级以上的建筑公司或劳务公司的合法有效资质、证件。
2、乙方必须配备有施工员一名，质量放线员二名。
3、乙方必须严格按施工规范当中的各项要求、质量、进度、安全、技术、文明务必标准规范。
三、承包内容及方式
违法分包或工程转包
——重庆茂尔建设集团有限责任公司、湖南省建筑工程集团总公司建设工程施工合同纠纷上诉案 郑瑜
一、案情简介
上诉人（原审原告）：重庆茂尔建设集团有限责任公司。上诉人（原审被告）：湖南省建筑工程集团总公司。
2006年7月15日，重庆茂尔建设集团有限责任公司（下称茂尔建司，乙方）与湖南省建筑工程集团总公司（下称湖南总公司）的奉云高速公路B25合同段项目经理部（下称项目部，甲方）签订《内部劳务承包协议》，双方约定工程内容为K134＋934.365-K136＋259.443段桥梁、路基、涵洞施工工程，工程由甲方进行项目全面管理、指挥和组织施工，乙方承担劳务施工。一审法院查明和认定的事实
（一）关于主体工程量的认定。
1、土石挖方：茂尔建司主张为65405m3，其依据为路基队2007年3、4月的计量清单；湖南总公司认为只有13518.6 m3，依据的是2007年11月3日监理单位给湖南总公司发出的奉云高速公路现场工作指令。因此确认茂尔建司的土石方为13518.6 m3。
2、清表面积：茂尔建司主张为36429.8 m2，依据的是路基队2006年12月的计量清单。湖南总公司辨称只有960 m2，但未提交证据，因此应确认为36429.8 m2。
3、涵洞基础挖方：茂尔建司主张为319 m3，但未提供证据，该主张不予支持。
4、碎石换填、涵洞盖板、碎石土换填三项工程：茂尔建司主张碎石换填的单价为60元/ m3，湖南总公司主张为18元/ m3；茂尔建司主张涵洞盖板的单价为345元/ m3，湖南总公司主张为270元/ m3；茂尔建司主张碎石土换填的单价为60元/ m3，湖南总公司主张为18元/ m3。庭审中，茂尔建司同意按湖南总公司主张的单价确定上述三项工程的价款，对此予以确认。
综上，茂尔建司实际完成的主体工程量价款，按双方订立的清单价格和认可的工程量以及法院确定的单价和工程量为标准计算，主体工程量价款为371.450606万元。
（二）关于挡土墙工程的认定。在庭审中，由于茂尔建司没有提供证据佐证，对其主张的工程款8.7552万元不予支持。
（三）关于《补充协议》
（一）、（二）涉及湖南总公司承诺补偿茂尔建司是90万元还是240万元的认定。茂尔建司认为《补充协议》
（一）、（二）约定的补偿款总额为240万元是对合同单价的补偿。虽然没有完成合同约定的施工任务，但由于中途解除合同，应当按茂尔建司完成的工程价款431.425036万元与合同总工程价款1750万元的比例确定湖南总公司应当补偿59.16684万元。湖南总公司认为《补充协议》
（一）、（二）约定如果桥梁不变更就补偿150万元，实际桥梁已经变更，只应补偿90万元。故应根据《补充协议》
（二）的约定计算茂尔建司应得的补偿款为19.1032万元。
（四）关于2007年9月14日达成的两份协议中约定违约金的认定。因该协议是在终止合同后对债权债务进行结算而形成的协议，虽系茂尔建司与湖南建工路桥公司奉云B25标施工队的郭淑良签订的，但2007年11月10日，郭淑良又代表项目部与茂尔建司签订《路基队设备材料移交协议》约定，路基队移交的所有设备材料协议价为164.8万元，此合同签署后，路基队估价清单上所有设备材料的所有权归项目部所有。因此可以看出《转让协议》的相对方分别是转让方为茂尔建司，受让方为项目部。上述两个协议已经履行，双方在结算过程中对协议中涉及的转让价款无异议，因此，虽然没有证据证实郭淑良有权代理湖南总公司，但茂尔建司相信郭淑良能够代表湖南总公司，根据合同法第四十九条规定的行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效，故确认郭淑良的代理行为是有效的。2007年9月14日订立的关于未计量部分工程及附属工程的《协议》是双方当事人在清结债权债务时通过协商形成的。上述两协议系双方当事人的真实意思表示，并不违反相关法律规定，合法有效。湖南总公司未按协议约定时间付款，已经违约，应当按协议约定支付违约金。茂尔建司要求湖南总公司给付违约金的诉讼请求，符合双方的约定。湖南总公司辩称主合同无效而致使该协议无效的理由不能成立。因主合同双方已经终止，本案中涉及的这两份协议是双方在对债权债务清理结算过程中重新设定的权利义务关系，合法有效。湖南总公司辩称只晚付了几天、十几天，没有给茂尔建司造成大的损失，请求法院调整的理由，符合合同法第一百一十四条第二款的规定，故将双方约定的违约金调整为10万元。
（五）关于湖南总公司代发工资6.378万元应否从茂尔建司的工程款中抵扣的认定。黄猛与湖南总公司之间没有合同关系，湖南总公司代发工资是受茂尔建司委托。茂尔建司只委托湖南总公司代发3.17万元工资。而湖南总公司却发出了9.548万元，之后双方发生争议，致使该笔债务是否应当由茂尔建司负担不能确定。湖南总公司要求与茂尔建司抵消该笔债务不予支持。湖南总公司可另行起诉确定。
二审查明和认定的事实
二审与一审判决认定的事实一致。
二、法院判决要旨 一审法院判决要旨
茂尔建司、湖南总公司之间终止原《内部劳务承包协议》后，双方以履行合同期间的债权债务进行了清理结算，就存在争议的部分诉请审理确认，其主要包括以下三大部分。
（一）工程款（含保证金）部分。双方无争议的基础上为：
1、预制块14.8878万元；
2、设备、材料164.8万元；
3、临时设施91.4417万元；
4、押金158万元；双方存在争议但依法予以确认的项目为：
1、主体工程量371.450606万元。
2、茂尔建司已完成的工程应得的补偿价款为19.1032万元。
3、挡土墙工程因无证据证实不予支持。
4、湖南总公司要求抵消的债务6.378万元不予支持。以上项目茂尔建司应得工程款（含保证金）共计819.683306万元，湖南总公司已实际给付758.629513万元，湖南总公司下欠茂尔建司的工程款（含保证金）为61.053793万元。
（二）资金利息部分。茂尔建司已经就双方终止合同的原因部分另案起诉至法院，现该案正在审理过程中，故本案不调整资金利息，茂尔建司可在该案中一并主张。
（三）违约金部分。确认湖南总公司违反双方于2007年9月14日订立的两个协议的约定，应承担10万元的违约金。
据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十九条、第九十七条、第九十八条、第一百零七条、第一百一十四条第二款，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决：
一、湖南总公司在本判决生效后十日内给付茂尔建司的工程欠款（含保证金）61.053793万元。
二、由湖南总公司在本判决生效后十日内给付茂尔建司违约金10万元。
三、驳回茂尔建司的其他诉讼请求。案件受理费18531元，茂尔建司负担10000元，湖南总公司负担8531元。保全费5000元由湖南总公司负担。如果未按本判决指定的期间给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
二审法院判决要旨
二审法院认为一审法院认定的事实清楚，适用法律正确，裁判并无不当。因此驳回上诉，维持原判。
三、对本案事实、责任的认定及相关法理分析
本案是合同解除后对工程款的支付发生争议而引发的纠纷。
（一）合同的效力-----《内部劳务承包协议》是否有效
内部劳务承包协议与内部承包合同、劳务分包合同有一定的相似性，也有其不同点。
所谓建筑企业内部承包合同，是指企业与内部职工之间签订的为完成一定的建筑任务而约定相互权利，义务的协议。该协议就企业许可内部职工在企业资质范围内组织施工人员、施工物资及资金等众多施工因素，完成一定的项目施工，实行独立核算，自负盈亏，向企业缴纳管理费，以及企业负责事项等方面进行了约定。建筑企业内部承包具有如下法律特征：第一，从主体上看，企业内部承包的发包人一般应是企业法人，承包人为公司员工；第二，在内部，内部承包人与建筑施工企业独立核算，自负盈亏。而内部劳务承包协议虽然也属于内部承包协议的一种，但却与内部承包协议不同，内部劳务承包协议承包人承包的只是劳务，并不是对整个工程的承包，内部劳务承包人与建筑施工企业并没有独立核算，自负盈亏，对外不独立承担责任。
签订劳务分包合同应当注意以下问题：第一，劳务分包合同的相对方要有劳务作业资质，这是劳务分包合同合法有效的前提。与没有劳务作业资质的实际施工人签订的劳务分包合同无效。第二，要注意区分劳务分包和违法分包或工程转包。劳务分包是合法的，而非法分包和工程转包是违法的。第三，签订劳务分包合同时一定要在合同里明确双方的权利与义务，尤其是安全生产的权利与义务。可以在劳务分包合同里约定由劳务分包人自己负责其施工队的生产安全，也即把劳务管理的内容加到劳务分包合同中来。第四，如果要劳务承包人自己包料和机械设备，一定要以总承包人的名义与劳务分包人另外签订材料采购合同和机械设备租赁合同，否则就会出现名为劳务分包合同，实为违法分包合同或者工程转包合同的情形，而后两者是违法的，是无效合同。内部劳务承包协议与劳务分包合同性质比较类似，两者转的都是劳务，而非工程，只是前者是针对企业内部员工，后者是针对本企业以外的企业或自然人。两者的不同点主要表现在责任承担上，内部劳务承包人只对施工单位负责，其行为由施工单位承担责任，对外不独立承担责任。而劳务分包人是独立个体，按分包合同承担相应责任。
本案双方签订的《内部劳务承包协议》的有效无效原被告是有争议的。而遗憾的是，尽管原被告双方进行了争议，一、二审法院均未作为争议焦点进行评判和阐述，直接按有效合同进行了处理。笔者认为本案的《内部劳务承包协议》无效，理由为以下几点：①《内部劳务承包协议》是重庆茂尔建设集团有限责任公司与湖南省建筑工程集团总公司的项目经理部签订的，双方不属于一个企业，不存在内部的关系，这与内部劳务承包协议本质相违背。②双方虽在《内部劳务承包协议》上规定乙方承担劳务施工，但事实上乙方并不只是提供劳务，而是也提供机器设备，这从后面茂尔建司与郭淑良签订《路基队设备材料移交协议》可以看出。③双方结算的并不是劳务费，不是按照工期计算，而是按工程款结算，这也不符合劳务分包的结算方式。
无效建筑工程承包合同处理的总原则是：尚未履行的判决不再履行；正在履行的，应立即终止履行，并视具体情况按过错程度处理；合同已经实际履行完毕的，应当根据无效合同当事人的过错责任程度和工程造价构成情况进行处理。有过错的一方应当按照工程的实际造价返还无过错的承包方应得的工程款，并赔偿因此而发生的损失。承发包双方互有过错的，按过错程度确定赔偿数额。无效建筑工程承包合同的过错责任承担：合同无效后，应当根据当事人的过错大小，合理划分缔约过错责任。在审查上未尽到合理注意义务的各方均有过错。施工合同被确认无效后，原则上不应依据合同约定确定工程价款。但施工方付出了劳动，投入了资金，发生了建筑工程的直接费用，在施工过程中，上述财产只是从一种形态转化为另一种形态，其价值并未改变，并已全部转移到新的建筑工程之中，因此，施工方理应得到合理补偿，即上述建筑工程的直接费用应由建设方给付。对于建筑工程的间接费用，如劳保基金、税金、施工管理费等，其价值并不直接转移到建设工程中，如确已发生，可作为施工方的损失，根据双方过错合理分担。对于施工方的利润，原则上不应支持。
本案双方签订的协议虽名为《内部劳务承包协议》，实应为工程分包合同，而工程分包必须经过发包方的同意方为有效，所以本案是以《内部劳务承包协议》掩饰违法分包的目的，此《内部劳务承包协议》应为无效合同。
（二）合同解除和效力------是单方或双方协商解除合同还是终止合同
所谓合同的解除，是指合同有效成立后，因一方或双方的意思表示，使基于合同发生的债权债务关系归于消灭的行为。合同的终止，是指合同的债权债务关系归于消灭，合同关系客观上不复存在。根据定义来看，二者极为相似，即都发生债权债务关系归于消灭的效力。但是二者还是有区别的，合同解除通常被视为对违约的一种补救措施，是对违约方的制裁。因此，合同的解除一般仅适用于违约场合。合同的终止虽然也适用于一方违约的情形，但主要是适用于非违约的情形，如合同因履行、双方协商一致、抵销、混同等终止。在本案中，湖南总公司以项目部项办字【2007】019号文件形式通知茂尔建司退场。通知中称：你方至进场近一年来从未完成项目部下达的施工生产计划。至今为止，施工已处于瘫痪状态，完成合同总额不到15%。并已严重影响了全标段的生产进度，给项目部带来了不好的影响，并造成了很大的施工损失和经济损失。根据你方所反映的情况项目部研究决定：
一、按协议约定，同意你方退场，你方协议负责人接到本通知后两日内与项目部商议退场事宜。
二、你方自2007年7月8日起全部停止施工，此后发生的任何工作量项目部不予认可。尽快退场工作，按协议约定，撤离全部人员、施工设备，向项目部办理移交手续。2007年9月14日，以茂尔建司为甲方、郭淑良代表湖南建工路桥公司奉云B25标施工队为乙方签定《转让协议》约定，乙方愿意接受甲方的机械设备和材料。
这是一方因违约给另一方造成的损失，为避免损失的进一步扩大，非违约方根据法律规定的抗辩事由提出解除合同。抗辩理由成立并且事实没有错误的话，非违约方可单方解除合同，而另一方也同意解除合同的话就变成双方协商解除合同，如本文中的情形，这样合同就终止了。双方最后达成的《转让协议》是对解除合同后后续事项的一个处理，是针对材料和设备的转让签订的一个协议，这是一个独立的合同，并不是原合同的从合同。《转让协议》是双方真实意志的表示，并且没有违背法律法规，因此是合法有效的。
（三）谁主张谁举证-----关于证据在诉讼中的重要性 证据有许多种，其中最主要的证据就是书证。在法律上，书证具有双重证据力，即形式证据力和实质证据力。形式证据力是指书证本身是真实的，其制作过程与案件待证事实有联系，且制作的手续合法、完备；实质证据力该书证所记载的思想内容，能够证明案件的真实情况。作为书证，形式证据力和实质证据力必须同时具备，否则就不具有证明力，也就是说不能证明提供证据者的主张。因此，保留好书证是当事人是否能取得胜诉的关键所在，很多时候甚至直接决定案件的成败。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。这即是谁主张谁举证原则。法院是否支持当事人的诉讼请求关键在于证据是否能证明当事人主张的事实。证据缺失或证据不完整都极易导致诉讼请求得不到支持，这就要求当事人要有证据意识，要制作或保留能证明事实发生的凭据。例如本案关于挡土墙部分，茂尔建司没有提供证据佐证，法院对其主张的工程款8.7552万元不予支持。这就是没有证据而不能认定事实，法院只能作出不利于主张方的判决，符合谁主张谁举证的原则。
而在建筑施工过程中，许多施工方管理散漫，没有危机和证据意识，有些工程做了却没有记录和签证，这样就缺乏有力的证据证明实际工程量。日后发包方不予承认的话，承包方就可能败诉。因此不注重证据的收集、制作和保留的话，将会对自身利益受侵害埋下重大隐患。
（四）代理行为----表见代理的效力
本案郭淑良代表项目部与茂尔建司签订《路基队设备材料移交协议》是有效的。郭淑良的行为符合合同法第四十九条表见代理的规定。
所谓表见代理，是行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后签订了合同，如果相对人有理由相信其有代理权，那么相对人就可以向本人主张该合同的效力，要求本人承担合同中所规定的义务，受合同的约束。表见代理制度是为保护合同相对人的利益，并维护交易的安全，依诚实信用原则使怠于履行其注意义务的本人直接承受行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后仍为代理行为而签订的合同的责任。
构成表见代理合同要满足以下条件：l．行为人并没有获得本人的授权就与第三人签订了合同。《合同法》第四十九条规定了没有代理权、超越代理权或者代理权终止这三种情形。2．合同的相对人在主观上必须是善意的、无过失的。所谓善意，是指相对人不知道或者不应当知道行为人实际上无权代理；所谓无过失，是指相对人的这种不知道不是因为其大意造成的。如果相对人明知或者理应知道行为人是没有代理权、超越代理权或者代理权已终止，而仍与行为人签订合同，那么就不构成表见代理，合同相对人也就不能受到保护。
施工单位：（以下简称甲方）作 业 队：（以下简称乙方）
为了全面完成 处理施工任务，甲方将地基处理工程中的部分土方开挖施工任务交于乙方施工，为明确甲、乙双方在施工过程中各自承担的责任，享有的权利和承担的义务，本着公平公正、互惠互利的原则，依据国家相关法律法规的规定，特签定本协议。
一、工程名称和施工地点
工程名称：地基处理土方开挖工程；
施工地点：。
二、施工工期
老城区改造项目指挥部核准甲方施工进度计划的具体工期。
三、工程承包内容
CFG桩地基处理施工中的土方开挖施工任务，包括楼座基坑开挖、内倒等；工程价款包括人工费、材料费、机械费、税金、水电费、设备进出场等所有费用。
四、承包单价及总价
本CFG桩工程土方开挖承包单价，以原始地基实际体积作为计量单位，开挖土方单价为每方 元，大写：每方 元。工程总价暂时无法核定，根据乙方实际完成的每楼座实际开挖土方数量乘以工程承包单价结算而定。
工程量是甲乙双方现场确任的每个楼座实际开挖土方量为准
五、甲、乙双方责任
1、甲方责任
（1）为乙方提供基坑开挖图纸一套，作为开挖施工依据。
（2）为乙方提供施工开挖边线，及开挖标高控制点，并负责同质检、监理人员监督验
收。
（3）负责为乙方指定施工人员住宿、生活场所，以及搭建临时住宿设施的场所。（4）负责向乙方施工管理和技术人员进行技术交底和安全交底，向乙方施工人员宣传和贯彻指挥部和总公司的各项质量和安全管理规定。
2、乙方责任
（1）协助甲方进行现场开挖线的施放。
（2）负责按甲方规定的时间将开挖好的基坑交给甲方施工。
（3）按照甲方指定位置搭建乙方施工人员的食宿设施。
（4）遵纪守法、不违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违章作业、违反安全纪律、违反安全技术操作规程而发生伤亡事故，其所有损失均由乙方自行负责。
（5）必须保证施工质量，特别是开挖边线必须符合国家有关规范要求及甲方设计施工图纸的要求，否则因施工质量问题造成的工程返工和报废责任和损失由乙方承担。
（6）无条件服从甲方在施工过程中的统一部署和安排，甲方有权将乙方不符合施工要求或不服从甲方管理的机械设备清退出场。
（7）乙方必须做好施工人员的安全教育工作，尤其是施工区域位于维族聚居区，尽可能不和或少和当地居民联系，尊重当地民族风俗，避免发生矛盾冲突。若因乙方施工人员原因造成与当地居民的纠纷，所产生的责任的损失均由乙方承担。
(8)按照约定完成现场基坑土方开挖、土方内倒、清倒桩间土和桩弃土，现场堆放土方的平整等
3、若乙方设备不服从甲方管理或满足不了甲方施工进度质量要求时，甲方有权要求乙方设备退场，甲方有权要求其他土方队伍进场，乙方不得进行干涉。
六、付款方式
单体楼座桩基施工完成后，按实际完成工作量进行结算，甲方按单体楼座结算工程价款的80%支付费用（乙方需提供正式发票）；剩余20%工程款在验桩合格后指挥部工程款到位后15日内支付给乙方。
七、本协议未尽事宜，协商解决。
本协议一式肆份，甲方肆份，乙方一份。
（甲方）：（章）作业队（乙方）：(章）
法人或委托代理人：
法人或委托代理人：
协议签定时间： 年 月 日
安全生产协议书
施工单位：（章）中冶地集团西北岩土工程有限公司喀什项目部（以下简称甲方 作 业 队：（章）（以下简称乙方）
为了全面履行甲、乙双方签定的建设工程义务，进一步明确甲、乙双方在施工过程中各自承担的安全责任，保护施工人员的安全人身健康，防止因公伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《劳动法》及有关法律法规的规定，签定本协议。
本协议经甲、乙双方签字（盖章）后生效，具有法律效力，双方应认真执行。
一、甲、乙双方共同责任
1、甲、乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律，法规和规定，认真执行国家、行业、公司安全生产规章制度。
2、甲方的统一领带下，组成施工现场安全领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保障体系，并按照责任分工抓好落实。
3、坚持“安全第一、预防为主”的安全方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实生产保护措施，防止事故发生。
4、抓好安全教育；严肃劳动纪律；规范安全行为；净化作业环境；禁止野蛮发生事故施工；防止施工扰民。
5、发生事故即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。
二、甲方的具体责任
1、对施工现场安全管理负全责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。核查乙方安全生产保障体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。
2、编制工程项目安全施工组织设计，制定安全技术措施并监督实施。
3、在安排乙方工作时向乙方进行安全技术交底，并签定本协议，施工中监督乙方按交底和本协议内容实施。
4、对乙方进场职工进行登记造册，复验身份证件，按名单对乙方负责项目级安全教育，乙方负责队级、班组级安全教育，建立安全教育档案。对乙方特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证工作，制止非特种作业人员从事特种作业。
5、向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境，所提供的电器设备、机器、工器具、安全防护用品等，必须符合安全技术标准，经乙方检验合格后，办理书面交接验收手续，一式两份，甲、乙双方分别存查，并监督乙方安全使用。
6、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。并监督乙方正确安装使用和拆除。
7、对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重违章违纪和事故隐患，立即责令停工，监督整改并按有关规定进行处理、处罚。
8、在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。
9、发生伤亡事故按规定立即报告项目部和公司有关部门。
10、三、乙方责任
1、接受甲方的指挥和监督，遵守甲方的安全管理制度，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决议。
2、如果向甲方报告登记造册，接受甲方入场前的教育。如有人员调整，立即报告甲方并进行安全教育，未经安全教育的，不得进入施工现场。
3、发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。对施工现场的各种安全设施和劳动保
护用品定期检查，及时消除隐患，保证其安全有效。
4、非特殊工种人员不得从事特种作业，患有高血压、心脏病及其他不适于高空作业的人员不得从事高空作业。
5、向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备，经验收合格后适用。禁止任何人私自拆除安全保护设施和设备。
6、储存、使用易燃、易爆器材时，应采取特殊的消防安全措施。
7、有权制止甲方违章指挥。
8、遵纪守法、不违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违章作业、违反安全纪律、违反安全技术操作规程而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
9、如乙方在施工中有违背安全规章的，经甲方管理人员两次规劝、警告而不改进者，甲方有权给予乙方100元以上/次的罚款。
10、其他
此协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
施工单位（甲方）：（章）
作业队（乙方）：(章）
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条工程概况
1.1 工程名称：和平路二期东延段道路景观土方回填及初步整形工程。
1.2 工程地点： 和平路二期东延段。
1.3 承包范围及内容： 和平路二期东延段道路绿化工程土方回填及初步整形。
1.4 甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，乙方应无条件接受，不因此作为对合同单价作出调整的理由。
1.5 承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条合同工期
2.1 乙方接甲方进场通知后3日内做好施工现场准备工作。
2.2 合同工期：按照甲方要求工期完成。
2.3 因乙方原因造成工期延误，导致业主对甲方实施经济处罚，此处罚金额由乙方进行支付。
2.4 遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长（如业主不同意工期延长，则按上述2.3执行）：
a.因不可抗力的影响；
b.重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行；
c.非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上。
d.业主原因的工期调整。
2.5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工期。
2.6乙方在签约前已认真踏勘施工现场，熟悉施工现场的一切情况进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出工期延长的要求。
第三条工程质量
3.1 乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。
3.2 工程所需回填土的土源技术质量要求必须符合设计标准，且得到甲方、业主及监理的确认，乙方在正式回土前须将土源样品提前送甲方，乙方所挖运回填的种植土必须为地表适合种植的种植土，不得为贫瘠黄土或垃圾土，无垃圾或杂质，得到甲方认可并且封存样品后，方可安排进土。
3.3 回填要求，毛石路床下30cm为回填起始工作面，回填高度根据现场情况确定。
3.4 地形的初步整理前土方基本到位，整理过程中要做到线条大体流畅，无明显土堆。不合格处乙方无条件返工，并承担甲方相关损失。
第四条甲方责任
4.1 甲方委派同志为驻施工现场甲方代表，行使合同约定的权力，履行合同约定职责。甲方代表可委派有关具体管理人员，行使自己的部分权利和承担自己的部分职责，并可在任何时候撤回这种委派。
4.2 在乙方开始施工前，向乙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。在施工中发现问题及时向乙方提出整改意见。如乙方不能及时整改或明显不能履行合同时，甲方有权单方面终止合同。
4.3 及时传达上级部门和业主的有关指示、要求。
4.4 协助乙方向业主办理按总合同条款允许的变更和签证。
4.5 在施工期间，协调好乙方与其他分包单位的关系，定期召开生产协调会，为乙方创造良好的施工环境。
4.6 甲方及时组织业主、监理、审计进行验收。
第五条乙方责任
5.1 乙方委派同志为驻施工现场乙方代表，行使合同约定的权力，履行合同约定职责。
5.2 开工前参加甲方组织的安全生产、施工技术、质量要求、验收标准、文明施工的交底会议，熟悉施工现场环境，按照经甲方、业主、监理审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。
5.3 乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响，应遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工，并承担对乙方职工的教育责任，实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标（指标）达到规定要求。
5.4 认真、及时、负责做好施工期间数据测量、变更及签证资料整理工作。
5.5 乙方应按甲方要求配备必要的管理人员，管理人员到位后，接受甲方关于工程的施工进度、质量、技术、安全及文明施工标准的交底，按规定的要求进行施工。并随时接受业主、甲方、监理的检查，并把好质量关。
5.6 乙方必须认真贯彻执行安全生产的法律、法规和各项规章制度，严格遵守安全操作规程。针对本工程的特性，制定针对性的安全措施，确保工程施工的安全。
第六条合同造价
6.1 工程量计算规则：以回土前底标高测量高程、回填完成后面标高测量高程两组数据为依据计算土方回填体积，此数据必须通过甲方、业主、监理、审计的验收和确认。
6.2乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合同第1.3条承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包干单价，是不再计取任何费率，为完成本合同内容所发生的一切费用，一次包死不再调整的单价，单价为12元/m3（此价格一次性包死，并包含：当地政府、居民等外界的一切协调费用；土源、挖机、运输、地形初整等一切费用），工程量按实际结算。
6.3 本着谁施工谁负责的原则，一切安全责任及事故并由乙方承担费用；加强施工人员的安全生产和自我防范意识，加强车辆管理，如乙方人员和车辆出现意外事故，乙方承担全部责任及经济损失。
6.4 因乙方原因造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承担；
6.5 所需清理修复工作的责任与费用的承担，乙方负责。
6.6乙方在签约前已认真踏勘施工现场，熟悉施工现场的一切情况进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出单价调整的要求。
第七条付款及结算方法
7.1回填土方结束并经甲方确认后，甲方付进度款至由甲方确认工程量计算总金额的60%。
7.2工程验收合格后，以本项目审计部门最终审定工作量为准结算（以正式的审计报告为准，不排除业主安排的内审、外审、复审及项目审计部门的审核），按审计结果出来后30天内甲方一次性支付余款。
7.3甲方付款前，乙方需提供结算款的发票（建材类发票：占合同结算价的75%，油料占合同结算价的25%）。
7.4在合同签约时，乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解。乙方同意甲方付款方式。
7.5 违约责任：
7.5.1如乙方在施工过程中，发生资金不足、事故等事件导致本合同无法执行，甲方有权终止合同，结算价款按单价的70%计算总费用，剩余结算价款作为对甲方的补偿。
7.5.2如乙方在施工过程中，发生挑衅闹事、向建设单位，建设主管部门，政府讨要工程款等事件则按次数处以10万元/次的处罚，该处罚作为对甲方的补偿。
7.5.3乙方如有以下情况之一的，甲方有权解除合同，造成损失的，乙方应当予以赔偿。
(1).乙方逾规定期限尚未开工，或开工后工程明显迟缓，作业无常，施工质量不达标，经甲方通知限期改善，乙方仍无意改善的；
(2).乙方及项目部管理混乱，业主及监理要求撤换的；
(3).不服从甲方监督管理，发生严重损害甲方企业声誉和信誉的行为；
(4).其他情况导致甲方认为乙方不具备履行合同的能力的。
第八条、其他
8.1、乙方在承包该项目的经营活动中，不得私自以甲方的名义对外签订合同，因该项目而产生的一切纠纷及债务，均由乙方自行承担，与甲方无关。
8.2、本合同执行过程中发生的一切争议，均应当友好协商解决，若协商解决不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。
8.3、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，工程完工且工程款付清后自动失效。
合同签订单位：
甲方（盖章）乙方（盖章）
法定代表或委托代理人：法定代表或委托代理人：
地址：地址：
电话：电话：
包协议
工程名称：贵州省巴铃至白层煤炭专用公路
总包单位：河南盛隆华成国际路桥工程有限公司
日期：2014年4月09日
工程分包协议书
甲方:
乙方:
根据 贵州省巴铃至白层煤炭专用公路工程施工的的需要，甲方将 贵州省巴铃至白层煤炭专用公路部分 工程交给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方平等协商，达成以下协议。
一、工程名称：贵州省巴铃至白层煤炭专用公路。
二、承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全。
三、工程造价：以正规合同及附属协议为准。
四、质量要求：按设计和施工规范进行施工，质量达到国家工程质量评定标准的合格等级。
五、工期要求：按业主要求工期 2016 年 05 月 10 日完工。
六、安全要求：乙方对施工安全负责，在施工中严格按施工安全生产规范进行，做到安全生产无事故，安全四项指标为零。
七、结算方式：工程竣工验收三十日内，乙方提交结算材料，甲方予以审核结算，以业主正规合同为依据。
八、付款方式：以正规合同为依据，扣除税金及公司管理费支付乙方，余款待工程竣工验收合格后按业主拨款额结算。
九、双方责任：
（一）甲方责任：
1、负责协调施工环境、业主及监理关系。
2、负责技术、协助整理施工技术资料。
3、严格履行项目部各项管理工作。
4、对工程质量、工期、各项费用严格控制，按设计合同要求合理安排、组织、检查。
（二）乙方责任：
1、严格按业主设计及国家有关施工规范进行施工，服从业主、监理及甲方管理。
2、施工过程中及时按规定上报报验、验收等施工资料和中间计量、月财务报表等，否则由此产生的后果由乙方承担。
3、保证工程质量，如因乙方施工造成质量问题由乙方承担责任。
4、保证工程按时完成。
5、乙方自行解决施工所需机械设备、施工人员、技术人员及垫付资金等。
6、施工中严格按施工安全生产规范进行，服从上级安全部门及甲方管理，对安全负全部责任。
7、向甲方缴纳元施工保证金，工程竣工验收合格后如无质量问题、安全事故、材料费和人工费的拖欠等事项发生，甲方即予以退还。如有上述等事项发生，甲方有权予以扣除作对应支付；乙方缴纳的保证金不能满足扣除的，甲方有权从乙方工程款中直接予以扣除。
十、合同解除：
乙方有下列情形的，甲方有权解除合同：
1、没按设计规范要求施工，监理下发整改通知达三次的；
2、延期十天没有进场施工，或拖延工期达施工进度计划同期期限20%的；
3、发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的；
4、拖欠材料、人工费用不及时处理，致使相关人员向甲方主张权利的。
甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额50%以上的，乙方有权解除合同。
乙方应在甲方解除合同五日内清场，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的1%作为违约金支付给甲方。
十一、违约责任：
甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议，一方违约，应赔偿对方损失。
十二、本协议壹式贰份，双方各执壹份，自签字之日起生效。
十三、本协议未尽事宜双方协商解决。
甲 方（盖章）：乙 方（盖章）：
代 表：代 表：
发包单位：安阳建工集团有限公司甲方代理人： 承包单位：乙方代理人： 为了保证顺利完成洛阳工业园区安置主体工程，双方本着平等、自愿，公平和诚实信用的原则，经双方共同协商一致并明确双方在施工过程中的责任和义务，依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、行政法，双方达成以下条款，望双方共同遵守执行。
一、承包范围：洛阳工业园区安置工程施工图纸设计及主体结构，包括基础圈梁、钢筋、模板、砼、一层、二层、坡屋面封顶。一层室内垫层、散水，甲方供土源，室内回填土，室外散水以下回填土，和基础平等土方夯实。甲方负责主体所需材料，堆放整齐，现场整理保洁等工作内容。甲方提供机械设备，甲方交乙方完好机械，损坏了乙方负责维修，甲方提供备件和机械维修，工地不发生计时工。
二、承包方式：包工不包料，不含小五金、振动棒、小型工具及电箱以下出线的电费线等。
三、承包价格：88元/㎡，坡屋面按建筑面积另加给乙方20元，檐沟每平方米20元。
四、付款方式：乙方工人进场，一层主体封顶，达到甲方放线，甲方付乙方按图纸每层面积计算70%，主体、坡屋
面完成后甲方付乙方按图纸计算85%，余款等主体验收后甲方付乙方总造价的95%（达到甲方下一步粉刷工进场条件）。
五、质量标准：本工程为合格工程，乙方进场后应组织技术人员认真熟悉施工图纸，严格按照施工图纸以及国家现行施工规范组织施工。各个分项分部工程合格率达到100%，甲方负责技术指导和质量监督，不合格分项工程，应返工及符合要求为止，且材料费由乙方承担，涨模由乙方负责。
六、节约材料：乙方在施工过程中要合理调整所需要的各种工程材料，杜绝浪费现象，发现造成的浪费或偷盗材料现象，甲方有权进行经济处罚，并另其赔偿经济损失，严重者交公安部门处理。
七、甲方按照指挥进度计划，乙方提供施工进度计划，在阴历八月十九日上人40个，各工种配体齐全，不然按丢工舍价的情况甲方进行处理乙方，限两天清除现场，以后不准任何经济纠纷和劳动局交涉。从8月19日以后，乙方提供甲方周计划报表，一层进度计划报表经甲方、乙方商定，周计划和一层计划近期完成，提前一天甲方奖励乙方每天500元，如完不成甲方罚乙方每天1000元。
八、乙方现场管理人员必须服从甲方管理人员管理，若有不服或顶撞者每人处罚200元，乙方人员在施工期间必须服从甲方管理，遵守国家和当时施工法律、法规以及项目部的一切规章制度，对违反有关规定的人员，要予以惩罚并清
退出场。
九、安全方面：乙方工人进场，甲方负责对乙方工作人员进行安全教育，乙方必须组织全体人员参加并做好记录，签字确认工作，乙方在施工中严格按照国家安全施工规范施工，对因违规、违章操作造成的安全事故，一切后果由乙方负责，甲方概不负责，一切纠纷由乙方负责与甲方无关，不属主体工程所造成的工伤事故，责任属谁就应由谁承担。
十、甲乙双方应在履行合同过程中，如出现争议，应尽量协商解决。
十一、收秋期间，乙方必须有各工种8-10人，如没有甲方找人由乙方出工资和费用。
十二、本合同一式四份，经双方签字盖章后生效，工程结束工程款结算完毕自行终止。
甲方代理人（签字盖章）：
乙方代理人（签字盖章）：
年月日
甲方：
乙方：
工程名称：
为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障工程施工顺利进行，依据《劳动法》、《建筑法》、《建筑安全工程承包合同条例》、《中华人民共和国安全生产法》以及无锡市关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：
一、乙方应主动按照有关建设工程法律法规要求接受上级安全监察。
二、乙方必须按规定建立安全管理网络，按有关安全生产操作规程进行施工，重视施工现场安全。若乙方不按安全规程操作，野蛮施工，不采取安全保护措施或安全防护措施不力而造成安全事故，全部责任和损失费用由乙方承担。对甲方造成损失的，以二倍的价格赔偿甲方。
三、乙方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其他有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。
四、乙方必须学习、掌握、并执行甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方案。
五、乙方必须执行甲方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案：
六、乙方必须执行三级安全教育制度，项目经理、分包工程负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。
七、乙方必须执行安全生产检查整改制度。
八、乙方必须接受甲方或甲方上级主管部门、政府有关部门的安全生
产检查，对检查存在的问题不整改或整改不到位，甲方有权进行经济处罚。
九、乙方必须执行安全生产的防护设施、设备验收制度。
十、乙方自带施工机械设备，必须符合国家标准、规定，且机械性能良好、安全防护装置齐全、灵敏、有效，经验收合格方可使用，并登记在册。
十一、乙方应按有关规定缴纳保险费，必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险。此费用已包含在乙方的承包费里。
十二、乙方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。
十三、乙方必须承担因乙方的原因造成事故的经济责任和法律责任。
十四、乙方有权拒绝甲方的违章指挥。
十五、甲方必须根据工程的特点，对乙方进行有关安全技术交底。
十六、甲方有权监督、纠正乙方施工人员的违章、违规、违纪行为，对不服管理的有权令其停止作业。
十七、甲方有权审查乙方的安全资质和进场人员的安全教育情况。
十八、乙方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，乙方必须做好事故的善后处理工作；甲方应积极协助乙方做好善后工作。
十九、乙方发生因工伤亡事故，必须立即全力抢救伤员，并向甲方和有关部门报告，不准隐瞒不报。
本协议一式二份，甲方执一份，乙方持一份，经签字盖章后有效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
负责人（签字）：负责人（签字）：
甲方：中粮地产投资（北京）有限公司 乙方： 高碑店市单单幕墙有限责任公司
一、依据
《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国安全生产法》 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《工程建设标准强制性条文》 《北京市建设工程安全生产管理条例》
《北京市建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》（DBJ01-83-2003）《北京市建设工程施工现场管理办法》第72号令
《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》第84号令 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《北京市建筑工程施工安全操作规程》（DBJ01-62-2002）《北京市绿色施工管理规程》（DB11/513-2008）
北京市政府部门及中粮地产集团制定的相关行业法规、标准，企业安全环保制度、规定、要求以及双方签订的工程承包合同等。
二、责任范围
本协议书范围包括施工现场、生活区的安全、环保、文明施工、消防保卫等。
三、工程概况
1、工程情况
工程名称：北京市顺义区后沙峪镇吉祥庄村A-10, C-03,C-06总体规
划及一期工程A10-二期工程售楼处幕墙工程
工程地点：顺义区后沙峪镇吉祥庄村
建筑面积：平方米
开工时间：2011年 月 日 竣工时间：
2、乙方情况
单位名称：-----------------------
乙方项目：------------------------
资质等级：----营业执照--
负责人：---------施工人数 进场时间：-------
3、现场安全、环保施工管理目标：
⑴不发生人员重伤及重伤以上的生产安全事故； ⑵不发生机械、设备生产安全事故； ⑶不发生火灾事故；
⑷不发生负主要责任的交通死亡事故；
⑸不发生违反国家法律法规和北京市有关地方标准的环保事件(事故)。
四、双方责任
1、甲方责任
（1）甲方贯彻执行国家、北京市有关安全文明施工各项政策、法规、规程、标准和要求。
（2）甲方应在乙方办理进场手续时与乙方签订本责任书，并报安全环保办公室备案。
（3）甲方有权对乙方违章指挥、违章作业行为进行制止或要求其按期整改，乙方未进行整改的，甲方按合同专项条款约定内容或
根据现场安全文明施工管理规定的条款进行处罚，对多次违章指挥、不服从管理的人员，甲方有权要求乙方进行更换。
2、乙方责任
（1）乙方必须遵守国家、北京市和甲方公司部门制订的有关安全文明施工各项标准、规定和要求。
（2）乙方在施工前，必须组织制订施工组织设计，编制分部、分项工程施工方案，履行签字审批手续后严格组织实施。方案审批后，乙方应组织对作业人员进行安全技术交底并履行签字手续，未进行安全技术交底前，乙方不得组织进行施工。
（3）乙方进入施工现场的管理和施工人员，应符合市建委、市劳动局持合格有效上岗证上岗的规定。特种作业人员（包括电工、电焊工、架子工、信号工、司机等）必须按市建委或其他行业主管部门的规定持有效证件上岗。
（4）乙方施工中使用机械设备、设施时，应按有关文件规定及时办理使用手续，否则不得擅自使用或违章使用。塔吊、外用电梯、物料提升机等大型机械必须是在北京市建委备案的设备，拆装单位必须具备相应资质。乙方对自备中小型机具的安全性能负全面责任，进场施工前应进行验收，操作时乙方人员严格按操作规程执行。
（5）乙方负责对本单位人员进行安全技术培训和教育，各分部、分项工程都要求做书面安全技术交底。
（6）对安全防护用品、消防设备、临时用电设备（包括安全网、安全帽、安全带、灭火器、消防栓、水带、防火草帘、配电箱、闸具、电缆等），必须是符合国家规范、标准和北京市政府有关管理部门规定要求的产品。
（7）乙方做为承包单位，有责任对安全环保责任区进行划分和管理，其他单位人员严禁进入与承包作业区无关的施工区域，不损坏施工现场的安全防护设施。
（8）乙方在施工中发生重大伤亡事故，必须保护现场，乙方负责人迅速、准确汇报上级政府主管部门，隐瞒不报、拖报，乙方承担有关责任，乙方就事故的处理情况应随时通报甲方。（9）乙方必须按照施工总平面布置图统一堆放材料，并挂标识牌。对于易燃、易爆物品储藏，应单独设库，必须符合北京市有关安全、消防标准，否则造成后果的，乙方承担全部责任。（10）施工区、生活区和办公区的日常环境卫生应符合甲方的要求，生活区设置必须符合北京市有关施工现场生活区设置规定的要求。
（11）乙方应按北京市有关安全文明施工内业资料标准要求，对内业资料进行收集、归纳、整理，安全内业资料要求及时、真实、准确、齐全。
（12）乙方严格执行北京市有关法律、法规及通知，并采取防尘、防扰民措施。
（13）乙方违规施工，造成有关行政执法部门罚款或停工处理的，乙方要积极配合主动接受处理，对甲方造成负面影响的，甲方有权对乙方进行处罚。
（14）乙方在组织施工前应对施工过程中可能产生的中、高度危险源进行识别，并应提前采取控制措施，控制措施应报监理单位备案。
（15）（当甲方聘请监理单位对工程进行监理时）监理单位依据监理合同，受甲方项目委托，对工程进行安全监理，乙方在接受
甲方安全管理部门的日常管理外，还应配合、接受监理单位的安全监理工作。
（16）乙方应根据工程特点和现场实际情况制订突发事件应急预案，并报甲方（或监理单位）备案，该预案应涵盖应急培训、应急演练应急器材配备的工作计划和安排，并在整个施工过程中予以落实。
（17）乙方未按照以上条款执行，甲方均有权书面对乙方提出隐患整改通知，乙方不能及时整改或不进行整改的，甲方可以按有关管理规定进行罚款，并通过外部协调对隐患进行整改，其整改花费的费用由乙方负责。由此造成任何安全事故的，责任由乙方负责。
（18）根据实际情况相应条款：
1、乙方定期（每周）组织安全环保检查活动，甲方安全代表、监理单位安全管理人员参加，检查中发现的安全隐患乙方应及时组织责任方进行整改落实。
2、对检查中发现的安全隐患，甲方书面提出整改意见，如乙方未及时进行落实整改或限期内未整改完成，甲方根据《北京祥云国际项目生产安全管理奖罚实施细则》相关条款进行经济处罚。（19）以上条款具体未详尽之事，参照有关规定、文件执行。本协议作为双方合同的补充条款，与合同一并执行。
甲方单位： 乙方单位：（公章）（公章）
经甲乙双方商定：
1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市、县的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
3、由于甲方为弱电工程总承包方，施工现场管理属于弱电工程总承包方范畴，所以乙方进入施工现场必须严格遵守甲方制订的各项安全文明施工管理制度。
4、乙方应设立专职安全员对其所处的施工区域、作业环境、作业设施设备、工用具等必须认真检查，发现安全隐患，应立即停止施工，并即时通知甲方处理，待消除安全隐患后方准施工。一旦乙方展开施工，就表示乙方已确认施工场所、作业环境、设施设备、工具等符合安全要求和处于安全状态，对其在施工过程中所发生的一切安全事故均与甲方无关，其后果乙方自负。
5、安全文明施工管理制度及处理细则：
(1)、进入施工现场时必须正确地戴好合格的安全帽，严禁带小孩进入施工现场。若乙方违约，乙方向甲方支付违约金1000元／人次；
(2)、乙方人员在施工现场内不得乱拉乱接电源线路。若乙方违约，乙方向甲方支付违约金每处1000元；
(3)、乙方人员在施工现场内不得越项、违章操作各类机械及其不得破坏现场内的各种机具设备。若乙方违约，乙方向甲方支付违约金1000一5000元和被损坏的设备原价的２倍；
(4)、乙方人员在生产操作的过程中，高空（2米以上）、临边作业必须系好可靠的安全绳。若乙方违约，乙方向甲方支付违约金1000元／人次；
(5)、乙方人员不得酒后，穿拖鞋、赤脚、穿高跟鞋及裙子上班。若乙方违约，乙方向甲方支付违约金1000元／人次；
(6)、乙方人员不得攀登外脚手架，不得破坏各种安全防护设施。若乙方违约，乙方向甲方支付违约金1000元和设施原价的２倍；(7)、乙方人员要自觉遵守甲方拟定的管理细则。不得在场内打架、斗殴、寻衅闹事，偷盗公私财物。若乙方违约，乙方向甲方支付违约金5000元；(8)、作业料具要堆放平整、离周边1米以上，严禁乱堆乱放，严禁高空抛扔材料、工具等物件，免伤他人.若乙方违约，乙方向甲方支付违约金1000元；(9)、乙方发现的安全隐患和安全防护不合格的，必须通知甲方整改且合格后方可使用。若乙方违约，承担全部责任；
(10)、乙方在施工现场不得人工开槽或开洞，必须机械开槽或开洞．若乙方违约，每处乙方向甲方支付违约金1000元；
(11)、在施工现场必须做到现场整洁、干净，做到工完场地清，每天未使用完的材料及产生的建筑垃圾，下班时必须清理干净，不及时清理或清不干净时，则甲方将派人清理，人工费以每个工300元计由乙方支付,同时每处乙方向甲方支付违约金1000元；
(12)、不得随地大小便、施工场地不准吸烟.若乙方违约，乙方向甲方支付违约金1000元／人次。、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。双方签字盖章后生效，未尽事宜双方协商解决，并立文字依据作为附件，具有同等法律效力。
7、该协议内容乙方工程内容施工完毕后自动终止失效。
甲方： 乙方：
代表： 代表:
身份证号码： 联系电话：
联系电话：
紧急联系人电话：
年 月 日
【土方施工内部分包协议书】推荐阅读：
施工合同--土方10-05
土方开挖运输施工07-01
基坑土方开挖按施工方案施工10-07
基槽土方开挖施工方案07-04
土方工程专项施工方案09-28
施工技术土方工程02-24
土方开挖施工方案203-17
泵站土方开挖施工方案03-28
土方开挖和回填施工方案10-07
小区地下室土方施工方案05-24
