湖南省监理工程师《合同管理》施工合同履约保证试题（通用7篇）
模拟试题
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、某道路工程划分为3个施工过程在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍值分别为4天、2天、6天，该工程的流水施工工期为__天。A．28 B．20 C．16 D．14
2、在投资项目的财务评价中，计算资产负债率这一评价指标的目的是要对项目的进行分析。A：负债水平B：偿债能力 C：盈利水平D：保障能力
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
3、“建筑工程一切险”承担保险责任的范围不包括。A：错误设计引起的费用 B：火灾 C：地震
D：地面下陷下沉 E：专业监理
4、因承包人有某项专利技术及设计资质，施工合同内约定部分施工图设计包括在承包工作范围内。承包人完成的该部分工程设计文件，应首先提交给审核。A：发包人
B：设计文件的审批机构 C：监理工程师
D：承担工程初步设计的设计院 E：专业监理
5、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，如果分部分项工程清单项目特征描述与设计图纸不符，投标人应以为准，确定投标报价的综合单价。
A：分部分项工程清单的项目特征描述 B：设计图纸的项目特征描述 C：设计变更的项目特征描述 D：实际施工的项目特征描述
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
6、根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是。A：投标文件的密封不符合招标文件的要求 B：投标人购买招标文件后不递交投标文件 C：投标文件中附有招标人不能接受的条件 D：投标截止日期后要求撤回投标文件 E：专业监理
7、【例1·单选题】为了确保施工工艺工序按施工方案进行、避免其他干扰正常施工的因素．应该采取监理方式。A：旁站 B：巡视 C：见证取样 D：平行检验 E：工程保险金
8、对建设工程监理规划进行审核时，监理工作制度主要审核的内容有。A：监理机构内、外工作制度是否健全、有效 B：监理组织工作会议制度 C：监理机构的内部工作制度 D：监理报告制度 E：工程保险金
9、【例1·单选题】方案经济评价指标体系中。动态的价值性指标是。A：投资回收期 B：净年值
C：总投资收益率 D：内部收益率
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
10、【例1·单选题】某公司所承建的某工程项目采用进口先进设备，出口商提供的进口设备制造图纸及设备的基础土建设计图纸应由负责该项任务的设计联络工作。A：设计人 B：发包人
C：监理工程师
D：设备安装承包商 E：专业监理
11、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于。A：留置担保 B：保证担保 C：抵押担保 D：质押担保 E：专业监理
12、采取CM承发包模式，属于控制建设工程进度的。A：合同措施 B：技术措施 C：经济措施 D：组织措施 E：自我评定
13、根据《建设工程监理规范》。监理规划应。
A：在签订委托监理合同后开始编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位
B：在签订委托监理合同后开始编制，并应在工程开工前报送建设单位
C：在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位
D：在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，并应在工程开工前报送建设单位
E：工程保险金
14、建设工程风险分解的途径之一是按时间维分解，就是考虑了建设工程__的不同风险。A．进度目标 B．实施不同阶段 C．施工阶段 D．季节变化
15、在投资控制的各项措施中，明确管理职能分工属于。A：组织措施 B：技术措施 C：经济措施 D：管理措施
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
16、某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影n向评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60％。若合同终止，发包人应向设计人支付。A：合同约定设计费的60％ B：双倍定金作为赔偿 C：合同约定设计费的一半 D：合同约定的全部设计费 E：专业监理
17、【例1·单选题】开展价值工程活动的目的是。A：提高所研究对象的价值 B：实现使用者需要的功能 C：降低产品的寿命周期成本 D：对产品进行功能分析
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
18、【例3·单选题】某大型群体工程项目的施工任务分期分批分别发包给若干个承包单位时，该项目的施工总进度计划应当由负责编制。A：施工总包单位 B：施工联合体 C：监理工程师 D：工程业主 E：自我评定
19、【例2·单选题】采用横道图比较法进行实际进度和计划进度的比较中，若每项工作累计完成的任务量与时间成线性关系，说明工作。A：累计进展效果是均匀的 B：累计进展效果是线性的 C：进展速度是线性的 D：进展速度是均匀的 E：自我评定
20、建设工程合同的公证与签证，在法律上的相同之处是__。
A．性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查
B．效力相同，即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据
C．适用范围相同，即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式 D．申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证
21、【例1．单选题】2013年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0．3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20％，水泥的费用占合同调值部分的40％，其他成本要素的价格均未发生变化。2013年3月应调整的合同价的差额为万元。A：84 B：126 C：1584 D：1626 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
22、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是。
A：设计标准不得高于国家规范的强制性要求 B：技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要 C：施工图设计文件应满足设备材料采购的需要 D：方案设计文件应满足编制工程预算的要求 E：专业监理
23、《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责__监理单位设立的资质审批。A．甲级
B．监理业务跨部门的 C．本部门乙、丙级 D．兼承监理业务的24、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后d内仍不支付工程竣工结算价款的，承包人可以与发包人协议将该工程折价变卖。A：56 B：28 C：14 D：35 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
25、委托监理合同法律关系的客体是。A：监理工程 B：监理服务 C：监理规划
D：监理投标方案 E：专业监理
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、下列关于价值工程的说法中，正确的有。
A：价值工程的性质属于一种思想方法和管理技术
B：价值工程的核心内容是对功能与成本进行系统分析并不断创新 C：价值工程的目的是最大限度地提高产品功能 D：价值工程以满足使用者的功能需求为出发点 E：价值工程通常是产品设计部门独自进行的
2、建设工程项目专业监理工程师的基本职责是__。A．具体负责本专业的监理工作 B．管理本专业建设工程的监理资料
C．对投资、进度、质量有重大影响的监理问题应及时上报 D．根据监理合同，建立和有效管理项目监理机构
E．做好监理机构内各部门之间的监理任务的衔接、配合工作
3、《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师应签发监理工程师通知单，要求承包单位整改的情况有__。A．施工存在重大质量隐患
B．承包单位拒绝项目监理机构的管理 C．工程材料验收不合格
D．工程实际进度滞后于计划进度 E．施工中出现重大安全隐患
4、建设单位管理费是属于与项目建设有关的其他费用，其内容包括__。A．建设单位开办费 B．建设单位经费 C．工程咨询费 D．业务招待费 E．城市建设配套费
5、设计阶段监理工程师投资控制的主要工作有__。A．对建设工程总投资进行论证
B．按合同要求及时准确、完整地提供设计所需要的基础资料和数据 C．组织设计方案竞赛
D．协助设计单位开展限额设计工作 E．审查工程概预算
6、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是清偿。
A：按抵押物登记的先后顺序 B：按债权比例
C：按合同生效顺序
D：按债权的价款多少顺序
E：抵押物已登记的先于未登记的
7、下列关于流水施工的表述中，正确的有。A：流水施工工期就是整个建设工程的总工期 B：划分施工段的目的就是为了组织流水施工
C：流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式 D：专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数 E：施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求
8、下列选项属于委托代理关系终止的是。A：代理期间届满或者代理人事项完成 B：代理人死亡或代理人丧失民事行为能力 C：被代理人取消委托或代理人辞去委托 D：作为被代理人或者法人终止 E：监护关系消灭
9、在施工过程中，工程师指示的暂停施工可能是由于__。A．承包人的原因 B．协调管理的原因 C．外部条件的变化
D．发包人应承担责任的原因 E．发包人延误支付款付款
10、施工图预算通常分为__两大类。A．建筑工程预算 B．费用定额工程预算 C．设备安装工程预算 D．电器照明工程预算 E．卫生工程预算
11、导致非计划性风险自留的原因主要有。A：缺乏风险意识 B：风险识别失误
C：已建立非基金储备 D：有母公司保险 E：期望损失不严重
12、在建设单位的计划系统中，工程项目计划主要包括。A：建设资金平衡表 B：工程项目进度平衡表 C：设备平衡表
D：竣工投产交付使用计划表 E：设计作业进度计划表
13、质量控制资料的完整性是检验批质量合格的前提，这是因为它反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的。A：施工操作依据
B：质量保证所必需的管理制度 C：过程控制
D：质量检查情况 E：质量特性指标
14、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权__。A．留置该工程
B．与发包人协议将该工程折价 C．直接委托拍卖公司拍卖该工程 D．申请人民法院将该工程依法拍卖
E．就该工程折价或拍卖的价款优先受偿
15、在建设工程设计准备阶段，监理工程师进度控制的任务包括__。A．协助建设单位确定工期总目标 B．编制工程项目建设总进度计划 C．编制设计阶段工作计划 D．施工现场条件调查和分析 E．编制施工总进度计划
16、专业监理工程师进行现场计量的依据是__。A．工期定额 B．质量合格证书 C．技术规范 D．设计图纸
E．工程量计算规则
17、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，下列选项属于综合单价内容的是。A：人工费 B：材料费 C：税金
D：企业管理费与利润 E：机械使用费
18、按抽验方式分，常用的抽样检验方案有。A：标准型抽样检验方案
B：计数值标准型抽样检验方案 C：多次抽样检验方案 D：分选型抽样检验方案 E：调整型抽样检验方案
19、某分部工程双代号网络计划如图3-53所示。图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明。A：工作1-3为关键工作 B：工作1-4的总时差为1 C：工作3-6的自由时差为1 D：工作4-8的自由时差为0 E：工作6-10的总时差为3
20、下列关于建筑工程发包与承包说法正确的有。
A：总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 B：提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包
C：施工总承包的，建筑工程主体结构可以分包给有资质的分包单位
D：两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程
E：禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人
21、建设工程目标分解应遵循__等原则。A．能分能合
B．区别对待，有粗有细 C．可靠的数据来源
D．按工种分解，不按工程部位分解
E．目标分解结构与组织分解结构相对应
22、《中华人民共和国合同法》采用合同形式的不要式原则的理由是__。A．符合我国大多数的意愿
B．合同本质对合同形式不作要求
C．市场经济要求不应对合同形式进行限制 D．国际公约要求不应对合同形式进行限制 E．电子技术对合同形式的影响
23、下列属予工程建设程序的是。A：策划 B：设计 C：施工
D：投入生产 E：运营
24、依据《建设工程监理规范》，实施工程监理的依据包括。A：咨询师的资质水平B：监理单位的水平
C：法律法规及工程建设标准 D：建设工程监理合同 E：建设工程勘察设计文件
25、关于建设工程监理特点的说法，正确的有。
A：监理单位只接受建设单位的委托，只为建设单位服务 B：建设工程监理是依靠法律与行政手段强制推行的制度
监理工程师受聘于工程投资方 (或发包人) , 其在工程项目建设中的角色是协助投资人依照国家相关法律法规和施工合同的约定条款, 真实、客观、公正的履行监管责任和义务;同时配合并协助承建单位本着节约、合理、可行的目的, 做好工程项目在施工过程中可能会出现的诸如工程变更、工程索赔、合同争议、工程验收等工作。监理工程师在施工合同的执行过程中虽然只处于监管者的位置, 但工程承建方 (或承包人) 所有与建设项目有关的活动都必须经过监理工程师的签字确认方可通过验收。也就是说, 监理工程师的日常工作要严格依照施工合同的约定来开展。
在现实环境下, 大多数人都普遍认为, 如果从维护业主利益的角度出发, 就必然会造成工程承包人的利益在一定程度上受到损害。因此, 监理工程师似乎就成为了投资人的代言人, 这样的监管无论如何都一定会缺少执业的公正性。其实不然, 一方面监理工程师的地位和称谓是国家赋予的, 他首先要维护法律的尊严;另一方面, 执业的公正性与确保业主利益和维护承包人的利益并不矛盾。如前所说, 施工合同从客观的角度来说, 就是当事双方对工程项目将要发生的责、权、利问题, 通过事先全面细致的研究并协商一致的结果。事实上, 我们可以把施工合同看做是一份商品购销合约, 买卖双方最大的和最根本的利益就是按照合同约定所完成的一种等价的商品交换。监理工程师就是连接当事双方的桥梁, 其严格履行合同条款就是最大程度上的维护了当事双方的共同利益, 这才是真正意义上的执业公正性的完整、合理和有效的具体体现。
虽然监理工程师是受聘于工程投资方 (或发包人) 的, 也有相应的合同约定, 合理维护业主的利益是份内职责, 并不是偏袒;但依照法理帮助工程承建方 (或承包人) 主张权利也同样是职责之内的工作。如果是处于特别的目的而一味的用所谓的“执业公正性”的大棒挥向任何一方, 那才真正有悖于法律所赋予监理工程师的职业和使命德。换言之, 监理工程师在具体的工作实践中, 即不能未经当事双方的许可, 超出工程建设方 (也叫工程项目投资人或项目发包人) 与工程施工方 (也叫工程建设承建方或承包人) 所签订的施工合同中规定的约束条款去行使权力, 更不能自作主张或掺杂个人思念而发生只对其中一方有利的行为, 只有依据法理正确理解并科学对待, 同时严格有效的执行监管职责, 维护合同中为双方约定的共同利益, 才能做到真正意义上执业的公正性。
1 关于工程变更
任何建设项目在施工的过程中都或多或少的会出现一些不确定的因素, 比如:地质条件、施工环境、材料质量等;另外, 设计文件中也会出现与实际状况不相符合的情况;同时, 客观环境中的公共场所里水、电、气、暖和道路分布现状等, 也会与设计图纸发生撞车。虽然施工过程有图纸交底一说, 但在实际操作中固有的错误、碰撞和遗漏等问题依然无法避免。所以, 对于工程项目建设来说, 设计变更在所难免。一般来讲, 设计变更通常是由现场工程师依实际情况向项目承包人报告后向甲方提出, 并经工程发包人确认后, 由三方共同向设计单位以正式文件的形式提出。
监理工程师对设计变更的管理首先要注意完善申报、审查程序。根据施工合同通用条款第29条和《监理规范》第6、2、1条之规定, 无论是发包人还是承包人提出的设计变更, 均在工程师审查同意后, 再有发包人转变原设计单位编制设计变更文件。
2 关于工程索赔
多年来, 我国受计划经济影响, 建筑工程市场的法制建设相对滞后, 特别是改革开放以后, 大量的农民工成为建筑市场的生力军, 由于这个新兴市场里的主要成员受文化程度的影响, 一部分由农民工角色逐渐演变而来的工程承包人普遍缺少最基本的法律意识, 基本不知道可以使用索赔这种利器来维护自己应有的基本权利。从而在建筑市场上形成了一种一旦出现问题, 一方面业主方想方设法回避问题、逃避索赔;另一方面承包人缺乏意识、不知道如何去通过索赔来争取权益的尴尬和滑稽局面。
随着我国加入国际世贸组织、和建筑业外包项目的日渐增多, 在我国新版施工合同的示范文本中, 光涉及索赔的条款就有37条之多。一名合格的监理工程师, 起码要具备最基本的依法服务的思想, 对于承包人提出的合理索赔要求, 应该看做是施工企业规避风险的最佳方式和企业生存的基本底线, 作为监理工程师理所应当的给予主动受理, 并且协助完成相关程序和提供便利条件, 而不是无理的拒绝。
在索赔要求提出时, 监理工程师要能够知道该要求与合同约定的差异, 并迅速判断出该项索赔的理由成立与否, 及时搜集整理原始资料、凭证及相关记录, 同时注意保全证据。另外还要掌握索赔的原则、方法、技巧, 用先进的管理方法代替传统习惯做法。
3 关于合同争议
一般来说, 在施工合同的具体实施过程中, 受类似劳动力紧缺、建设资金不能按时支付、设备材料没有按期入场、施工现场停水停电、以及受环保要求的停工待命等因素影响, 会相应造成工程建设发生偏差, 甚至延误工期, 由此产生的合同争议在所难免。
事实上, 在施工的初期, 对于双方都能接受并认可的监理工程师, 在已经明确该监理工程师受聘于项目发包方, 并签订了正式的监理合同文本之后, 当事双方等于已经就工程进度、质量要求和造价标准等一些具体施工问题, 赋予了监理工程师可以进行一定程度的争议调解的职能。
对于出现的各类有争议的问题, 监理工程师要力求做到能尽快化解矛盾, 不使这些无谓的纷争久拖不决, 因小失大, 甚至最终会影响到合同的正常履行。监理工程师还要注意防止事态的不必要扩大化, 矛盾未及时消除并不加遏制的扩大化也会使双方走到无路可退的被动困境。对于一时无法找到双方满意的处理结果、而又不会影响施工大局的问题, 可以尝试先放一放的做法, 等待时机成熟再予以解决, 采取冷处理的方法能有效缓解双方的情绪。
4 关于工程验收
工程验收是监理工程师在整个工程项目建设过程中分段或最终行使职责的重要一关, 也是确保工程按质按期完成的一个重要环节。
工程验收分为分项工序工程验收、分部中间工程验收、单位竣工工程验收。在工程验收环节中, 监理工程师要注意, 验收工作不完全是项目发包方、现场工程师和工程承包人之间的行为, 还要通知有关方面派员参加。对基础、主体等分部工程验收要有勘察、设计、质量监督和与之有关的相关单位, 还要有规划、消防、环保等政府管理部门参加。
总之, 监理工程师在合同管理中, 必须以合同约定为依据, 以实现业主目标为准则, 以不损害承包人合同权益为前提, 在授权的范围内代表业主行使监督检查权力, 并根据合同条件的变化, 实事求是、公平公正地处理合同事件, 从而确保三大目标的有效控制。
参考文献
[1]张树波.工程建设监理与施工合同的管理的关系探析[J].黑龙江科技信息, 2010, 20 (5) :59-61.
[2]杨军伟, 王路川.浅谈监理工程师对施工合同的管理[J].科技信息 (科学教研) , 2007, 15 (9) :84-86.
【关键词】航次租船合同;运费;滞期费;保证金;船期延误损害赔偿
1关于履约保证金
租约签订后,由于租家不诚信或安排失误,无法提供货物从而导致合同不履行的状况在现实中屡有发生。船舶所有人在计算装卸时间和滞期费时也常与租家发生龃龉。在租家不提供货物的情况下,船舶所有人可以对租家的违约或毁约提出运费等索赔,尤其是当船舶所有人已经为预备航次和(或)港口使费蒙受损失的时候。如果遇到租家倒闭、下落不明或者资金短缺的情况,仲裁往往无法得到执行,对此船舶所有人往往无意提起诉讼。在装卸时间和滞期费问题上,租家的本意不一定是耍赖,而是对一些事实、原因的理解与船舶所有人存在分歧,但有歧议的部分比例又不高,通过诉讼解决的话得不偿失。在争议解决前,租家不会先支付没有歧议的那部分滞期费,连带船舶所有人收回合理的或业已确定的滞期费的风险也随之增大。
船舶所有人一般在订租确认书中加入保证金条款,该条款的意义在于以下几方面:首先,将该保证金作为合同生效的条件,也就是说,尽管合同已经签订,但如果租家不预交保证金,则该合同不对船舶所有人产生约束力,船舶所有人也不必要空放预备航次。在船舶所有人收到保证金并按约定空放预备航次后,如果租家没有提供货物,那么该保证金能在很大程度上补偿船舶所有人的损失。其次,如果航次履行过程中出现滞期,那么保证金将按船舶所有人的计算自动冲抵,每隔一定周期扣减一次,甚至可以约定在等泊超过一定期限后不论装卸时间如何使用,先把这一段等泊时间计为滞期从保证金中拨付,然后再从装卸时间的使用中扣抵。如果对于装卸时间计算确有争议,租家有权提出仲裁,但此时船舶所有人不必为对方善意或恶意的拖欠而操心。最后,如果合同正常履行,则保证金自动冲抵运费的一部分。
笔者近日在工作中接触到某份由船舶所有人起草的确认书中有关保证金的条款,内容是“在签署本租船确认书后3个银行工作日内租家应支付20% 的运费作为保证金……”。这一条款可能造成以下问题:首先,保证金既然是租家在合同履行前应当支付的,并且是合同生效的条件,那么其数额就应当是确定的,而程租下运费的计算通常是按提单记载的货物数量和运价来确定的,租约会考虑各种不确定性因素而允许货物数量在一定范围内的变化,例如由租家或船舶所有人在±5%的范围内指定具体货量(本例采用的是前者),因此在装货之前实际运费是不确定的,此时租家无法预交20%的运费。对此船舶所有人可能主张租家至少应按照合同约定的最低货物数量所对应的运费比例来预付保证金,但是,合同解释最基本的原则是“逆向选择”,即如果条文的含义不明确,那就应该对它作出不利于倡导该条文并试图援用该条文的当事人的严格解释。既然这个确认书是船舶所有人起草的,在出现争议时就可能被解释为租家应当预付多少保证金的义务没有明确约定。其次,既然保证金的性质被限定为运费,在签约后3天内立即支付的是20%的运费的担保,运费余额则在装货后签发提单前另行支付,那么该保证金所保障的就不包括前述另两个目的(补偿预备航次费用和滞期费结算)的实现,这样的约定缺乏实际意义。通常租约约定不管船舶货物是否遭受灭失或损害,运费照付不误,债权债务关系相当明确。若因运费拖欠向租家索赔,只要后者尚有清偿能力,一般是没有太多争议或程序上的障碍的。与滞期费相比,运费数额往往很大,船舶所有人提起仲裁或诉讼也不必像滞期费索赔那样面对诉讼成本左右为难。如果没有担保,船舶所有人将处于极其被动的地位。为此建议船舶所有人要求租家在装货后若干天内、签发提单之前一次性全额支付运费,另外将履约保证金条款修改为:“在签署本租船确认书后3个银行工作日内,租家应当支付30万美元的履约保证金作为本租约生效并对双方产生约束力的先决条件。如果租家未能提供约定的货物或有其他预期违约和(或)毁约行为,船舶所有人将保留并得到该保证金以作为由租家过错、违约或毁约行为给其造成的损失的赔偿;如合同正常履行,则船舶所有人根据相关证明文件(如装卸准备就绪通知书和装卸时间事实记录等)所计算的滞期费将以3天为一期从该保证金中得到补偿。如不存在上述情事,则船舶所有人将把该保证金用于冲抵任何运费和(或)滞期费的最终结算。”
2关于船期损失的约定
该确认书中约定装卸港的装卸率和以提单记载为准的货物数量,由此也间接约定装卸时间,此外还约定滞期费费率,还有一个冠以“船期损失”名称的条款约定,在发生船期延误时租家应当支付“船期损害赔偿”,其费率与滞期费费率相同。“船期损失”也称“延误损失”,目前业内对其含义和法律意义的理解并不统一。SCHOFIELD[1]认为,相对于作为“约定损害赔偿”的滞期费,船期延误损失是指“由租家或他应该负责的当事人的不履约行为而造成船舶延误,不论该延误是发生在赴载航次、受载航次或在装(卸)港口中。这种延误可以得到未事先约定的损害赔偿,除非这种延误发生在船舶抵达约定的目的地,而装(卸)还没有完成,但装卸时间还有剩余可以冲抵该延误,或者因为船舶还处于滞期时间内,租家应当支付滞期费。”如果租约采用的是“按习惯速遣”条款(Customary Quick Despatch,简称CQD),通常就不会再作有关滞期费的约定,只有在极其特殊的情况下,船舶所有人方可对由于租家的原因造成“装卸作业的不合理延误”请求延滞损害赔偿,但此时船舶所有人索赔船期损失面临很大的障碍:他必须承担举证责任,证明该延期确实是由租家引起的或应由租家负责,并且这种延误在当时情况下是不合理的。
在租约明确约定装卸时间的情况下,船期损失适用于2种情况:一是由于租家的原因导致船舶迟迟无法进港成为抵达船(此时不论船舶实际上处于航行还是停泊状态,在法律上都被视为处于在航状态),例如,租家没有备妥货物,但跟港口代理沆瀣一气推迟办理船舶进港手续或法定检验,此时装卸时间固然无法起算,但船舶所有人可以对租家的违约行为提出索赔船期损失;[2]二是租约中明确约定允许的滞期时限,在约定的滞期时间过后,船舶仍然没有完成装卸作业。约定装卸时间的租约分2种情况:租约中未对滞期时间作具体约定的;具体约定允许的滞期时限的。在前一种情况下,不论滞期时间有多长,除非有不合理的延误构成合同受阻,船舶所有人都只能请求约定的滞期费补偿;[3]在后一种情况下,当滞期时间超过所允许的范围时,船舶所有人可以就滞期时间届满后直到最终完货期间的延误索赔船期损失。
此外,无论租约采用的是CQD还是约定时间条款,在装卸作业完成后,如果由于租家的违约或其他不当或不合理行为导致船舶无法及时开航,那么船舶所有人亦可索赔船期损失。
试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报审核。A：建设行政主管部门 B：财政部门 C：建设单位 D：原概算部门
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
2、下列属于监理工程师的常规工作方法的是。A：支付控制手段 B：监理通知 C：指令文件 D：见证取样 E：工程保险金
3、工程监理企业资质证书的有效期为。A：1年 B：3年 C：5年 D：10年
E：工程保险金
4、建设工程监理平行承发包模式的缺点不包括。A：合同数量少
B：工程造价控制难度大 C：工程招标任务量大
D：施工过程中设计变更和修改较多 E：工程保险金
5、FIDIC对其会员提出了五个方面的基本道德行为准则，其中的公正性要求为__。
A．接受对社会的职业责任
B．在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责
C．通知委托人在行使其委托权时可能引起的任何潜在的利益冲突 D．不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情
6、计算建设工程投资时，按顺序计算，并逐级汇总。A：分项、分部、单位、单项工程 B：土建、安装设备工程流动资金 C：分部、分项、单项、单位工程 D：设备、土建、安装工程
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
7、以一定方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失的风险对策是。A：损失控制 B：风险自留 C：风险转移 D：风险回避 E：工程保险金
8、【例1·单选题】当施工进度发生拖延时，为加快施工进度而采取的组织措施可能是。
A：改善劳动条件外部配合条件
B：更换设备，采用更先进的施工机械 C：增加劳动力和施工机械的数量 D：改进施工工艺和施工技术 E：自我评定
9、在国外项目管理咨询公司中，工程师的根本任务是进行。A：控制进度 B：控制质量 C：控制投资 D：项目管理
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
10、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是。A：和解 B：调解 C：行政决定 D：仲裁 E：专业监理
11、【例3·单选题】监理工程师在项目质量控制中，应以为核心。A：质量控制 B：质量控制点 C：质量第一 D：人
E：工程变更单
12、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是。
A：工程本身的损害 B：工程所需清理费用 C：承包人的施工机械损坏
D：因工程损害导致的第三方财产损失 E：专业监理
13、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由承担。A：乙承包人 B：发包人 C：甲承包人 D：工程师 E：专业监理
14、由业主订购的管道设备延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应。A：提交给业主 B：提交给工程师 C：提交给承包商
D：分别提交给业主和承包商 E：专业监理
15、某工程采用固定总价合同，合同执行过程中，在发生的情况下，发包方应对合同总价作相应的调整。A：承包商漏算工程量 B：工、料、机价格上涨 C：工程范围调整 D：出现恶劣气候
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
16、工程变更由审核。A：业主
B：监理工程师 C：承包商
D：造价工程师
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
17、某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交。A：索赔报告 B：索赔意向通知 C：索赔依据和资料
D：工期和费用索赔的具体要求 E：专业监理
18、关于项目监理机构组织形式的说法，正确的是。A：矩阵制监理组织形式的优点是纵横向协调工作量小 B：直线职能制监理组织形式的优点是信息传递路线短 C：直线制监理组织形式只适用于小型建设工程项目
D：职能制监理组织形式能发挥职能机构专业管理作用，提高管理效率 E：工程保险金
19、在设备制造的质量控制方式中，如对某些特别重要的设备，监理单位可以采取的方式。A：驻厂监造 B：巡回监控 C：定点监控 D：分期监控 E：工程变更单
20、建设工程档案是指__。A．在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录 B．建设工程中各种文件的总称 C．建设工程中的文件档案资料
D．在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录
21、监理实施细则中，监理工作涉及的流程不包括。A：进度控制流程 B：造价控制流程
C：监理大纲编制流程
D：分包单位资格审核流程 E：工程保险金
22、风险管理过程中的首要步骤是。A：风险评价 B：风险预控 C：风险决策 D：风险识别 E：工程保险金
23、【例2·单选题】竣工验收采用荷载试验检验垫层承载力，每个单体工程不宜少于个检验点。A：2 B：3 C：4 D：5 E：工程变更单
24、【例2·单选题】方案评价的基本方法包括定性评价法和定量评价法，下列属于定性评价法的是。A：德尔菲法 B：直接评分法 C：加权评分法 D：环比评分法
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
25、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是。A：发布招标公告、开标、审查投标人资格 B：发出投标邀请书、开标、审查投标人资格
C：发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件 D：审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件 E：专业监理
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、描述质量数据离中趋势的特征值有__。A．标准偏差 B．变异系数 C．样本中位数 D．极差
E．算术平均值
2、对项目建设总进度计划的作用叙述正确的有__。A．保证项目建设的连续性 B．增强建设工作的预见性 C．确保项目按期动用
D．编制上报计划的依据
E．使建设前期的各项工作相互衔接，时间得到控制
3、工程项目计划的文字部分有。A：说明编制计划的依据和原则 B：本计划建造的建筑面积 C：计划项目表
D：对外部协作配合项目建设进度的安排或要求 E：计划中存在的其他问题
4、【例2·多选题】建设工程质量特性中的“与环境的协调性”是指工程与的协调。
A：所在地区社会环境 B：周围生态环境 C：周围已建工程 D：周围生活环境 E：所在地区经济环境
5、对监理单位不能独立完成的监理项目，该单位__。A．不可参与监理
B．可以聘请短缺的监理人员 C．可以与其他监理单位合作监理 D．可以与业主合作监理 E．可以转让给其他监理单位
6、掌握和运用建设程序，是监理人员__的要求。A．科学、公正监理 B．业务素质 C．职业准则 D．监理义务 E．监理职责
7、在建设工程风险事件发生前，风险管理的目标有__。A．使实际损失最小 B．使潜在损失最小
C．减少忧虑及相应的忧虑价值 D．承担社会责任 E．满足外部附加义务
8、项目总承包模式的优点之一是有利于投资控制，主要表现在。A：承包范围大，竞争不激烈 B：合同总价较低
C：可以提高项目的经济性
D：从价值工程角度可以取得明显的经济效果 E：从全寿命费用的角度可以取得明显的经济效果
9、建设工程施工期间，监理工程师要对承包单位的各种质量记录资料进行监控。施工质量记录资料包括。
A：施工现场质量管理检查记录资料 B：各种工程合同文件 C：工程材料质量证明资料 D：施工单位质量自检资料 E：各种设计文件
10、某材料采购合同中，双方约定的采购量为120吨，合理磅差为0．5％。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有。A：计量118吨，则应补交2吨 B：计量118吨，则应补交1．4吨 C：计量119．6吨，则不再补交
D：计量119．6吨，则应补交0．4吨 E：计量122吨，则退还2吨
11、关于代理，以下各项表述中正确的是。
A：代理人和第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任 B：无代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，在任何情况下，被代理人都不承担民事责任
C：书面委托代理的委托书授权不明的，应由被代理人承担责任，代理人可不承担责任 D：第三人知道行为人没有代理权，还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任
E：被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任
12、下列关于被动控制的说法，正确的有__。
A．被动控制的作用之一是可以降低偏差发生的概率 B．被动控制可以降低目标偏离的严重程度 C．被动控制表现为一个循环过程 D．被动控制是一种面对现实的控制 E．被动控制是一种前馈控制
13、在工程质量控制统计方法中，与因果分析图法含义相同的是__。A．树枝图 B．鱼刺图
C．特性要因图 D．推导演绎表 E．层次分析图
14、下列产生投资偏差的原因中，属于监理工程师纠偏的重点有。A：物价上涨原因 B：设计原因 C：业主原因 D：施工原因 E：客观原因
15、《建设工程监理规范》规定，监理规划编写的依据包括__。A．建设工程项目审批文件 B．施工组织设计文件 C．建设工程设计合同 D．建设工程设计文件 E．监理大纲
16、【例5·多选题】我国颁布《建设工程勘察合同示范文本》和《建设工程设计合同示范文本》的目的是为了保证勘察、设计合同。A：内容完备 B：责任明确
C：风险责任分担合理 D：经济合理 E：技术可行
17、依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，__。A．不免除迟延履行方的相应责任 B．双方的风险责任均不免除
C．如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续
D．如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续
E．保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担
18、监理机构应当采取__等组织措施，以便与其他方面的措施相配套，对项目目标实施有效控制。
A．根据工程实际调整目标或计划 B．合理调配监理人员
C．制定监理人员岗位职责标准 D．确定考核监理人员工作的办法
E．确定监理人员目标控制工作和职能分工
19、监理人应及时更换有下列情形的监理人员。A：严重过失行为的
B：有违法行为不能履行职责的 C：涉嫌犯罪的
D：不能胜任岗位职责的 E：违反职业道德的
20、下列网络图中存在的错误有（）。A．节点重复编号 B．虚丁作多余 C．存在循环回路 D．有虚工序
E．箭尾节点号大于箭头节点号
21、监理工程师在施工过程中要对施工环境进行控制，下列属于施工质量管理环境的有。
A：质量管理体系是否处于良好状态 B：质量责任制是否落实 C：施工场地空间条件和通道是否符合要求 D：质量控制自检系统是否处于良好状态 E：现场质量检测制度是否完善
22、采用排列图法进行工程质量控制统计分析，考虑a～f这6种影响因素，影响频数分别为： a为350，b为30，c为：100，d为70，e为400，f为50。下列说法正确的是__。A．a因素是次要因素 B．b因素是一般因素 C．c因素是次要因素 D．d因素是次要因素 E．e因素是主要因素
23、关于招标控制价的说法，正确的有。
A：招标控制价是招标人对招标工程限定的最高工程造价 B：招标人应在招标文件中如实公布招标控制价 C：招标价格控制可以上浮或下调
D：招标文件中应公布招标控制价各组成部分的详细内容 E：招标控制价应该在开标时公布
24、申请方、受审核方或获证方对认证机构的各项活动持有异议时，可__。A．向仲裁机构提出仲裁 B．向其认证机构提出申诉
C．向其认证机构上级主管部门提出申诉 D．向人民法院起诉
E．向申请单位上级主管部门提出申诉
25、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有。A：延误发放图纸 B：延误移交施工现场
C：施工中遇到异常恶劣的气候条件影响
题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、绘制控制图的目的是。A：确定质量分布中心位置
B：分析判断生产过程是否处于稳定状态 C：检查质量分布的离散程度 D：判断实际生产过程能力 E：工程变更单
2、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。A．15 B．30 C．45 D．60
3、【例1·单选题】影响建设工程进度的不利因素很多，其中因素是最大的干扰因素。A：人为 B：技术
C：地质与气象
D：设备、材料及配件 E：自我评定
4、假定某投资项目的现金流量如表(表3—2)，基准收益率为10％，则项目的财务净现值为万元。A：48．14 B：76．24 C：83．87 D：111．97 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
5、工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求。A：资源有限条件下的最短工期安排 B：资源均衡使用条件下的最短工期安排 C：资源使用最少条件下的合理工期安排 D：工程总成本最低条件下的资源均衡安排 E：自我评定
6、【例2·单选题】在建设工程施工阶段，按项目组成分解建设工程施工进度总目标是指。
A：明确各承包商之间的工作交接条件和时间 B：确定各单位工程的开工及交工动用日期 C：明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志 D：确定、季、月工程量及形象进度 E：自我评定
7、为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行招标由中标的设计单位承担该任务。A：勘察
B：施工图设计 C：技术设计 D：初步设计 E：专业监理
8、【例2·单选题】《刑法》规定，工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。A：一年 B：三年 C：五年 D：十年
E：工程保险金
9、质量手册是组织质量工作的“基本法”，是最重要的质量法规性文件，它。A：具有强制性质
B：提供了详细的质量控制细节 C：属于保密文件
D：涉及的内容只针对顾客 E：工程变更单
10、由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由承担。A：采购方 B：代运方 C：供货方
D：采购方和供货方共同 E：专业监理
11、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列不属于其他项目费的组成的是。A：暂列金额 B：暂估价 C：脚手架费 D：计日工
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
12、承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与共同验货。A：供货商
B：铁路运输部门 C：监理工程师
D：供货商和铁路运输部门 E：专业监理
13、【例1·单选题】某分部工程双代号网络计划如图3-2所示，其关键线路有条。A：2 B：3 C：4 D：5 E：自我评定
14、下列关于静态投资回收期的说法中，错误的是。
A：投资回收期既能反映项目的盈利能力，又能反映项目的风险大小 B：投资回收期不能全面反映项目在寿命期内的真实效益 C：投资回收期可作为项目经济效果评价的主要指标 D：投资回收期宜从项目建设开始年算起 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
15、某基础工程包括开挖、支模、浇筑混凝土及回填四个施工过程，分3个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该基础工程的流水施工工期为天。流水节拍(单位：天)A：17 B：20 C：23 D：24 E：自我评定
16、某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6．5万美元，外贸手续费率为1．5％。美元兑人民币的汇率为6．85，则该进口设备的到岸价为万元人民币。A：1435．00 B：1460．08 C：1483．03 D：1505．27 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
17、《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求。国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建。A：分公司 B：项目经理部 C：项目法人 D：项目监理部 E：工程保险金
18、监理工程师在对承包单位材料、构配件采购订货的质量控制中，应要求承包单位向供货方索取，用于证明其质量符合要求。A：质量计划 B：质量文件 C：质量信息 D：质量手册 E：工程变更单
19、施工总承包单位应将所签订的分包协议副本报送备案。A：建设单位 B：建设单位代表 C：监理工程师 D：设计单位 E：工程变更单
20、监理例会的参加人一般不要求__参加。A．总监理工程师代表 B．承包商项目经理 C．专业监理工程师 D．建设单位负责人
21、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为。A：已经成立
B：完备形式后成立 C：效力待定 D：未成立 E：专业监理
22、当承包单位在工程材料报审表中所附的质量证明文件、检验试验报告不足以说明产品质量符合要求时，监理工程师可再行组织复验或。A：要求补充材料 B：见证取样试验 C：专家分析论证 D：退回重新报审 E：工程变更单
23、【例1·单选题】下列各类建设工程中，属于《建设工程监理范围和规模标准规定》中规定的必须实行监理的是。A：投资总额2000万元的学校工程
B：投资总额2000万元的科技、文化工程 C：投资总额2000万元的社会福利工程 D：投资总额2000万元的道路、桥梁工程 E：工程保险金
24、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批。A：项目建议书 B：可行性研究报告 C：资金申请报告 D：初步设计和概算 E：工程保险金
25、被转移者往往能较好地进行损失控制，这是的优点。A：风险回避 B：损失控制 C：非保险转移 D：风险自留 E：工程保险金
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、导致非计划性风险自留的原因主要有__。A．缺乏风险意识 B．风险识别失误
C．已建立非基金储备 D．有母公司保险 E．期望损失不严重
2、下列费用中，属于建筑安装工程费用施工机械使用费的有。A：机械折旧费 B：机械大修理费 C：机械经常修理费
D：大型机械进场及安拆费 E：机械操作人员工资
3、《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括__。A．运至施工现场待安装设备的损害 B．承包人机械设备的损坏
C．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用 D．施工人员的伤亡费用 E．工程所需的修复费用
4、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括。
A：工程所需清理费
B：由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失 C：工程本身的损害
D：承包方造成的人员伤亡损失 E：承包人施工机械的停工损失
5、建设工程监理的作用主要表现为。
A：有利于加强对监理企业资质和个人执业的市场准入实施双重控制 B：有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全 C：有利于规范工程建设参与各方的建设行为 D：有利于提高建设工程投资决策科学化水平E：有利于实现建设工程投资效益最大化
6、影响进度的因素包括等。A：业主因素 B：勘察设计因素 C：监理因素
D：组织管理因素 E：资金因素
7、监理工作中主要手段为。A：监理指令 B：旁站 C：巡视
D：平行检验 E：技术考核
8、甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定__。
A．合同主体不变仍为甲乙两公司
B．甲公司无须征得乙公司同意，但应通知对方 C．丙公司可以对乙公司行使抗辩权
D．丙公司承担甲公司对乙公司合同有关的从债务履行责任 E．丙公司直接对乙公司承担合同义务
9、工程设计专项资质划分为（）。A．建筑工程 B．建筑装饰
C．建筑安装工程 D．市政工程 E．建筑幕墙
10、根据建立健全企业信用管理制度的要求。监理单位应当建立的信用管理制度包括。
A：合同管理制度
B：项目监理机构管理制度 C：与建设单位的合作制度 D：监理服务需求调查制度 E：内部信用管理责任制度
11、【例3·多选题】需要列入施工进度计划的施工过程有。A：建造类施工过程 B：运输类施工过程 C：制备类施工过程
D：采用装配式钢筋混凝土结构建设工程的钢筋混凝土构件现场制作过程 E：结构安装中的构件吊运施工过程
12、质量记录资料的管理中，质量记录资料包括。A：施工现场质量管理检查记录资料 B：工程材料质量记录
C：施工过程作业活动质量记录资料 D：工程总分包任务分配协议 E：有关工程争议的解决条款
13、下列网络图中存在的错误有（）。A．节点重复编号 B．虚丁作多余 C．存在循环回路 D．有虚工序
E．箭尾节点号大于箭头节点号
14、设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是__。A．提供地下管线资料
B．办理法律、法规规定的批准手续 C．进行图纸会审
D．按规定办理安全生产有关手续 E．协调处理古树名木的保护工作
15、某施工项目双方约定3月10日开工，当年10月10日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至3月20日开工，则__。
A．承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用自行承担 B．承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用由发包人承担 C．承包人应通过赶工在10月10日竣工，可获提前竣工奖励 D．如果工程在10月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任 E．如果工程在10月20日竣工，承包人承担拖期违约责任
16、建设工程监理规划编写的依据有__。A．批准的可行性研究报告 B．工程建设标准和规范 C．监理实施细则
D．行业的规定和政策 E．合同和信息管理方案
17、风险管理目标的确定要满足__等基本要求。A．目标的现实性 B．目标的明确性 C．目标的层次性
D．风险管理目标与风险管理主体总体目标的一致性 E．目标的客观性
18、工程监理企业经营活动准则中，工程监理企业要做到公平，必须做到。A：要具有丰富的经验 B：要坚持实事求是
C：要熟悉建设工程合同有关条款 D：要提高专业技术能力
E：要提高综合分析判断问题的能力
19、施工单位可以在其资质等级许可的范围内__。A．将其承接的工程转包
B．允许其他单位以本单位的名义承揽工程
C．按照工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工 D．将其承接的工程合理分包
E．将其承接的工程肢解后转包给其他分包商
20、根据《建设工程质量管理条例》及相关法规，对于属于工程建设强制性标准的节能标准，以下__均应当严格遵守，未遵守相关规定的，应当按照《中华人民共和国节约能源法》、《建设工程质量管理条例》等法律、法规承担相关法律责任。A．建设单位 B．勘察设计单位
C．施工图设计文件审查单位 D．施工单位与监理单位 E．造价咨询单位
21、招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括。A：没有按照招标文件要求提供投标担保 B：报价金额的大小写不一致 C：货物检验标准低于招标文件要求 D：货物包装方式高于招标文件要求
E：总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致
22、施工图设计阶段，监理工程师对设计图纸进行审核的主要内容包括（）。A．使用功能和质量要求是否得到满足 B．设备选型是否先进、适用、经济合理
C．各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 D．各专业设计之间是否协调一致
E．建设法规、技术规范要求的满足程度
23、【例2·多选题】钢结构焊接检验分类包括。A：自检 B：交检 C：专检 D：监检 E：焊接检验
24、【例4·多选题】工作总时差、自由时差及相邻两项工作之间的时间间隔的关系为。
A：工作的自由时差一定不会超过其相应的总时差
B：工作的自由时差一定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔 C：工作的自由时差有可能超过其相应的总时差
D：工作的自由时差有可能超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔 E：工作的总时差一定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔
25、监理人应及时更换有下列情形的监理人员。A：严重过失行为的
B：有违法行为不能履行职责的 C：涉嫌犯罪的
考试试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、依据《建设工程监理规范》，建设工程监理表格体系包括3类表式，其中A类表为。
A：承包单位用表 B：建设单位用表 C：监理单位用表 D：各方通用表 E：工程保险金
2、国有资金占投资总额的以上，或者虽不足此比例，但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目必须采用工程量清单计价。A：10％ B：20％ C：40％ D：50％
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
3、计价方式以工程量清单和工程单价表为基础和依据来计算合同价格，较为合理地分担了合同履行中的风险。A：固定总价
B：估算工程量单价 C：纯单价 D：可调单价
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
4、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括__。A．协调处理施工现场周围地下管线保护工作 B．按工程需要提供非夜间施工使用的照明
C．办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续 D．组织设计交底
5、建设工程施工物资储备计划的编制依据不包括。A：物资需求计划 B：物资储备定额 C：物资储备方式
D：物资供应市场分布 E：自我评定
6、根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是。A：一方因重大误解而订立的合同
B：双方协商一致订立的显失公平的合同
C：双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同 D：一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同 E：专业监理
7、施工过程中，对出现的工程质量缺陷，监理工程师首先应。A：签发《监理通知单》 B：签发《工程暂停令》 C：报告业主
D：判断其严重程度 E：工程变更单
8、质量统计数据的收集，对于混凝土灌注质量常用法。A：随机抽样 B：系统抽样 C：分层抽样 D：二次抽样 E：工程变更单
9、监理单位为承揽监理业务而编制的是__。A．监理大纲 B．监理计划 C．监理规划 D．监理细则
10、监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效地控制设计工作进度，应当。
A：编制工程设计作业进度计划
B：审查设计进度计划的合理性和可行性 C：检查工程设计人员的专业构成情况 D：编制工程设计阶段进度计划 E：自我评定
11、以下不属于规费的是。A：社会保险费 B：住房公积金 C：工程排污费 D：财产保险费
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
12、在施工过程中，由于承包单位原因造成工期延长后，由此造成的损失。A：应由工程业主承担
B：由工程业主和承包单位各承担一半 C：应由承包单位承担
D：工程业主和承包单位都不承担 E：自我评定
13、根据我国施工许可证制度规定，因故不能按期开工的，应当申请延期，延期__。
A．以一次为限，且不得超过3个月 B．以两次为限，每次不超过3个月 C．次数不限，每次不超过3个月 D．次数不限，总期限不超过3个月
14、当采用建筑工程管理方法时。
A：监理工程师只需负责设计方面的管理与协调工作 B：监理工程师只需负责施工方面的监理职能
C：监理工程师不仅要负责设计方面的管理与协调工作，同时还有施工方面的监理职能
D：监理工程师只需负责设计方面的协调工作 E：自我评定
15、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是。
A：施工合同的发包人 B：施工合同的承包人
C：施工合同发包人和承包人
D：工程项目的代建方和施工合同的发包人 E：专业监理
16、下列不属于安全文明施工费的是。A：环境保护费 B：文明施工费 C：夜间施工费 D：临时设施费
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
17、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可__。A．发出中止合同通知，令监理合同即行终止
B．发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同
C．发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止
D．首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止
18、编制物资需求计划的关键是。A：确定需求量 B：确定物资的来源 C：有足够的资金
D：确定材料的品种、型号、规格、数量和时间 E：自我评定
19、【例2．单选题】下列关于总监理工程师的说法错误的是。A：总监理工程师应由注册监理工程师担任
B：一名注册监理工程师最多同时担任二项建设工程监理合同的总监理工程师 C：一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师
D：需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意
E：工程保险金
20、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是。A：抵押人依法有权处分的国有土地使用权 B：抵押人使用的宅基地 C：抵押人拥有的股票 D：学校设施 E：专业监理
21、下列项目中，必须实行监理的是。A：建筑面积为4000平方米的影剧院项目 B：建筑面积为40000平方米的住宅项目 C：总投资为2800万元的新能源项目 D：总投资为2700万元的社会福利项目 E：工程保险金
22、我国建设工程法律法规体系中，《建设工程质量管理条例》属于。A：法律 B：行政规章 C：行政法规 D：部门规章 E：工程保险金
23、关于项目投资中流动资金的说法，正确的是。A：流动资金估算一般采用分项详细估算法
B：流动资金估算的基本公式为：流动资金=流动资产+流动负债
C：项目总投资中的流动资金是指项目建设期内占用并周转使用的资金 D：流动资金应列入建设工程造价
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
24、某分部工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（）条。A．1 B．2 C．3 D．4
25、为解决一些包干项目或较大工程项目的支付时间过长、影响承包商的资金流动等问题，在工程计量时可以采用__。A．估价法 B．分解计量法 C．均摊法 D．图样法
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、根据《建设工程工程量清单计价规范》GBS0500—2013规定，招标控制价应由构成。
A：分部分项工程费 B：措施项目费 C：规费 D：税金
E：企业管理费
2、在对建设工程进度进行全方位控制时，要__。A．对建设工程所有工程内容的进度都要进行控制 B．对建设工程所有工作内容的进度都要进行控制 C．在保证进度目标的前提下，将对投资和质量目标的影响减少到最低程度 D．在编制进度计划时充分考虑各阶段工作之间的合理搭接 E．对影响进度的各种因素都要进行控制
3、在进行大型工程设备的采购招标过程中，下列投标人情形属于没有进行实质性响应，其投标将被否决。
A：按照招标文件按时交纳投标保证金，但是金额不足 B：单价计算结果和总价不一致 C：投标人业绩超出招标文件的要求 D：无法定代表人的签字和盖章
E：技术规格中的一般参数超出允许的最大范围
4、根据《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备的条件有__。
A．已经办理了该建筑工程用地批准手续
B．在城市规划区的建筑工程，正在申请规划许可证 C．已经确定了建筑施工企业
D．有保证工程质量和安全的具体措施 E．建设资金正在落实
5、工程量清单格式应由（）等组成。A．封面 B．填表须知 C．总说明
D．分部分项工程量清单 E．检验批工程量清单
6、保修义务的承担和经济责任的承担应按原则处理。
A：施工单位未按国家有关标准、规范和设计要求施工，造成的质量问题，由施工单位负责返修并承担经济责任
B：由于设计方面的原因造成的质量问题，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔
C：因建筑材料、构配件和设备质量不合格引起的质量问题，先由施工单位负责维修，属于施工单位采购的或验收同意的，由施工单位承担经济责任 D：属于建设单位采购的，由建设单位承担经济责任
E：因地震、洪水、台风等不可抗拒原因造成的损坏问题，由施工单位承担经济责任与维修责任
7、监理工程师对索赔的预防和减少要做到__。A．正确理解合同规定
B．只为承包人提供力所能及的帮助
C．建立和维护监理工程师处理合同事务的威信 D．做好日常监理工作，随时与承包人保持协商 E．始终以业主的利益为重
8、按照《合同法》，下列合同中，属于可撤销合同的有。A：订立损害社会公共利益的合同 B：必须招标的项目未招标订立的合同 C：订立显失公平的合同
D：因重大误解而订立的合同 E：乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同
9、建筑工程一切险的保险责任自之时起，以先发生者为准。A：第一批工人进入保险工程工地 B：保险工程在工地动工 C：双方签订施工合同 D：水电接通
E：用于保险工程的材料、设备运抵工地
10、根据《建筑法》，建设单位申请领取施工许可证应当具备的条件包括。A：已经取得规划许可证 B：拆迁完毕
C：已经确定建筑施工企业
D：有保证工程质量和安全的具体措施 E：建设资金已经落实
11、灾难计划是针对严重风险事件制定的，其内容应满足的要求。A：援救及处理伤亡人员 B：安全撤离现场人员
C：保证受影响区域的安全尽快恢复正常
D：使因严重风险事件而中断的工程实施过程尽快全面恢复 E：控制事故的进一步发展，最大限度地减少资产和环境损害
12、引进技术和进口设备其他费包括。A：外贸手续费 B：银行手续费
C：国外工程技术人员的来华费用 D：分期和延期付款的利息 E：进口设备检测鉴定费用
13、施工图预算审查的具体内容包括。A：各项取费标准是否符合现行规定 B：是否考虑了施工方案对工程量的影响 C：工程计量单位是否符合要求 D：施工组织设计是否合理
E：利润和税金的计取是否符合规定
14、关于违约赔偿损失的说法，正确的有。A：当事人可以在违约金之外约定赔偿金额 B：损失赔偿额应相当于违约所造成的损失
C：损失赔偿额不包括合同履行后可以获得的利益
D：损失赔偿额不得超过违约一方订立合同时预见的违约可能造成的损失 E：损失赔偿额不包括未违约一方为防止损失扩大而支出的费用
15、施工图主要审查的内容有。A：是否符合建设投资要求 B：是否符合工程强制性标准 C：地基基础的安全性 D：主体结构的安全性
E：设计企业和注册执业人员是否按规定在施工图上加盖相应印章和签字
16、为满足要求工期，在对工程网络计划进行工期优化时应。A：在多条关键路线中选择直接费用率最小的一项关键工作缩短其持续时间 B：按经济合理的原则将所有的关键路线的总持续时间同时缩短 C：在满足资源限量的前提条件下，寻求工期最短的计划安排方案
D：在缩短工期的同时，尽可能地选择对质量和安全影响小，并使所需增加费用最少的工作
E：在满足资源需用均衡的前提条件下，寻求工期最短的计划安排方案
17、检验批的质量验收是指对__的检查项目。A．主控项目 B．抽查项目 C．一般项目
D．允许偏差项目 E．完整的质量资料
18、下列可以作为抵押物的财产有__。A．房屋 B．机器 C．耕地 D．医院 E．学校
19、监理例会会议纪要由项目监理机构根据会议记录整理，主要内容包括。A：会议地点及时间
B：与会人员姓名、单位、职务 C：会议主要内容、决议事项
D：负责落实单位、负责人和时限要求 E：与会各方代表会签
20、分包商应立即执行的变更指令包括__的书面指令。A．业主直接送达 B．工程师直接送达 C．工程师代表直接送达 D．承包商代表直接送达
E．经承包商代表确认工程师发布
21、在工程网络计划的执行过程中，当某项工作进度出现偏差后，需要调整原进度计划的情况有。
A：项目总工期不允许拖延，但工作进度偏差已超过其总时差 B：项目总工期允许拖延，但工作进度偏差已超过其自由时差
C：项目总工期允许拖延的时间有限，但实际拖延的时间已超过此限制 D：后续工作拖延的时间有限制，但工作进度偏差已超过其总时差 E：后续工作拖延的时间无限制，但工作进度偏差已超过其自由时差
22、下列有关归档工程文件组卷方法及要求的表述正确的是。A：案卷不宜过厚，一般不超过50毫米
B：同一事项的请示与批复，按照批复在前，请示在后的顺序排列 C：文字材料按事项、专业顺序排列
D：一个建设工程由多个单位工程组成时，应按组成单位工程的分部工程组卷 E：监理文件资料可按单位工程等组卷
23、对设计投标人的资格审查包括__。A．证书的种类 B．证书级别
C．允许承接的任务范围 D．近几年完成工程项目表 E．提供方案的技术先进性
24、某分部工程双代号网络计划如下图所示，从图中可获得的正确信息有（）。A．工作B为关键工作 B．工作D的自由时差为4 C．工作F为关键工作
D．工作G、E为非关键工作 E．工作M、H为非关键工作
25、为了更好地了解建设工程实际进展情况，由监理工程师提供的进度报表格式的内容一般包括__。
A．工作的开始时间与完成时间 B．工作间的逻辑关系
施工合同是发包方和施工单位共同执行的重要的技术经济文件,解析一份施工项目合同始终存在着风险与回报两个最基本的元素。没有不承担风险的绝对完美的合同,对于从事建筑活动的施工单位而言,在任何一份施工合同中,常常隐藏着许多风险,为了高质量高标准完成施工任务,施工单位必须将如何防范风险作为一项细致的工作认真做好。
1 常见施工合同履约风险
1.1 来自工程本身的风险
对于一个工期短的大型项目设计图纸供应往往不及时;由于时间短涉及工程项目设计的工种多,便难以保证设计图纸不存在缺陷、地质条件考虑是否全面等因素;特别是选用新技术、新工艺的规范是否恰当,工艺设计是否达到先进性指标,工艺流程是否合理以及安全性等设计方面工作存在或多或少的问题,在施工过程中完善势必造成的设计变更,影响实际发生的工程费用和造成工期延误。
1.2 来自施工单位自身的风险
1)项目经理素质对工程履约的风险
对于大型工程项目经理素质是决定工程成败的关键。
2)工期问题
业主根据需要和可能确定工期,没有按照工期定额进行科学计算,致使工期被压缩。而在工程施工过程中,由于各种因素的限制,使得施工单位不能顺利履行施工合同条款中关于工期的约定,很可能导致工期延误,产生工期和费用索赔的风险。
3)资金问题
施工单位资金紧张,导致材料、设备和劳动力不能正常满足工程需求,影响工程正常进行的风险。
4)施工问题
施工方案不合理;施工安全措施不当等造成的风险。
1.3 来自业主方面的风险
1)建设资金不到位
由于工程性质和建设程序等种种原因业主不能按实际工程进度拨付工程款,这主要是由于缺少细致的合同条款,特别是对业主逾期拨款缺少大力度、量化、可操作的措施,使得业主在违约情况发生后,没有后果责任,给施工单位带来很大的损失。
2)业主权利放大
目前建筑工程市场形势仍属于买方市场,部分业主特别是政府投资工程项目的业主部门,在签订承包合同时,常常强调约束施工单位种种条款。比如索赔条款本应是合同的主要内容,但在许多合同中却闭口不提;又如延期拨款条款,几乎所有合同中对其没有详细规定,这也是施工单位给自己留下最大隐患。
1.4 外界环境变化和不可抗力事件发生造成的风险
在工程实施过程中,外界环境变化和不可抗力事件的发生,不可避免。如遇工程交叉施工且结构和场地关联密切的合同以外工程,业主对此因素的控制力度不强,由于缺少规范的合同文本和详尽的合同条款执行,更不能对由此造成的损失后果进行前期预测并在合同中予以量化和约定,施工合同不约定业主很难确认,双方无法达成共识,给施工单位带来一定的风险。
1.5 来自合同条款的风险
1)合同条款表述不清楚
合同条款没有将双方的责权利关系全面表述清楚,或没有预计到实施中可能发生的各种情况,或合同条款间相互矛盾、存在歧义,使得施工单位不能清楚理解合同内容,而造成损失。现在施工合同虽有标准文本,但由于工程个体情况不一样和一些人为的因素,对一些合同的条款的权力义务不能对等约定。如合同对施工单位的义务规定得非常具体,而对其应享有的权利和关键事项没有约定或一笔带过。如有些工程合同中在有关追加款额的条款中出现“发生重大设计变更或Ⅰ类、Ⅱ类可增加款额”这种字眼,而何为重大设计变更或Ⅰ类、Ⅱ类则并无细则说明。一旦出现类似情况,业主或监理工程师往往解释不一依据查找行业相关规定处理,对这类变更如何处置也没有细则说明,给施工单位带来风险。
2)合同权利义务界定不明确
由于施工合同文件内容复杂,分析困难,双方的立场和角度不同,造成对合同权利和义务的范围、界限的划定理解不一致,合同双方对合同理解的差异造成工程实施中行为的偏差,致使工程管理失误。由于业主主导地位的自然优势,使得在合同条款上对施工单位造成一定的风险。
1.6 合同类型本身存在的风险
施工合同价款有三种方式,即固定价格合同,可调价格合同,成本加酬金合同。不同类型本身也存在一定的风险。固定价格合同指在约定的风险范围内价款不再调整的合同,该类合同使施工单位承担了施工合同约定范围内全部的风险。可调价格合同指合同价款可以根据双方的约定调整,该类合同业主承担了通货膨胀的风险,而施工单位承担了其他风险。成本加酬金合同是发包人向承包人支付工程项目的实际成本,并按事先约定的某一种方式支付酬金的合同,该类合同业主则承担工程项目成本上升的风险。
2 施工合同履约风险防范对策
施工合同履约风险防范应综合运用风险回避、风险控制、风险转移和风险自担等多种方式把每一项合同存在的风险降到最低,具体的防范措施分别阐述如下:
2.1 优选项目经理保证合同履约
项目经理是项目班子的灵魂,项目经理的成功意味着项目的成功,因此项目经理应具备以下素质:
1)全面考虑问题:项目经理最起码的综合能力应该就是能“全面考虑问题”。
2)把握轻重缓急:“兵来将挡,水来土淹”,是用来形容项目经理处理问题的胆识、能力和气魄,决不能“不分轻重缓急”,要懂得优先处理“紧急重要”和“重要但不紧急”的事情。
3)平衡各方期望:项目在实施过程中需要综合考虑项目各相关方的感受和接受程度。变外部因素为有利因素,让内部管理团队合力增强。
4)冷静对待异议:冷静对待来自项目各方面的意见并采用理智的方式接收和处理,树立项目经理“人格魅力”。
5)善于承担压力:项目经理是联系用户和公司的桥梁,是项目的第一责任人,能够承担项目成本、进度、质量、效益、人力资源等方面的压力并妥善地处理好。
6)不计个人得失:项目经理要有一种豁达的胸怀,绝不能和下属“争名夺利”,增强团队凝聚力。
2.2 规范合同用语控制风险
签订合同用《建设工程施工合同示范文本》,结合工程具体情况,将合同条款认真研究,逐条推敲。除执行通用条款外,对工程的一些具体要求在专用条款内约定。不能使用“争取”等不规范用语,前后条款不能互相矛盾或相互否定,各项约定都必须非常具体。例如:由发包人完成的施工场地“三通一平”,应写明水、电、电讯等管线接至的地点,接通的时间和要求;道路的起止地点,开通的时间,路面的要求;施工场地的面积和应达到的平整程度等要求以及影响开工的责任等,如果由于发包方的原因导致承包方不能如期开工,则工期顺延。对于合同工期要明确确保工期对于发包方约定,否则工期顺延。
2.3 采取有效的报价策略回避风险
报价时应综合考虑各种风险,对风险采用一些相应的报价策略。首先,提高报价中的不可预见风险费用。对风险大的合同,可以提高报价中的风险附加费,为风险作资金准备,以弥补风险发生所带来的部分损失,使合同价格与风险责任相平衡。其次,采取一些报价策略和技巧,降低和避免或转移风险。例如采用设计变更、不平衡报价法等。第三,在招标文件允许的条件下,在投标书中使用保留条款、附加或补充说明,这样可以给合同谈判和施工索赔留下伏笔。
对于一些按概算确定工程造价的项目,施工过程中要加强成本控制,个别项目超出概算价格,施工过程中形成详实的资料,为概算清理做好基础工作。
2.4 通过合同谈判完善合同条款回避风险
在工程施工过程中许多风险都是客观存在的,实现合同双方责、权、利的平衡和合理减少或避免合同风险,是施工合同谈判的重点。通过双方合同谈判,完善合同条款,选择合适的合同类型,使合同能体现双方责、权、利关系的平衡和公平合理,这是在实际工作中使用最广泛,也是最有效的对策。
2.5 认真进行合同管理控制风险
施工单位必须加强合同管理,主要包括:合同归口管理制度;合同审查制度;委托代理制度;合同考核制度;合同用章管理制度;合同台帐、统计及归档制度;合同交底制度。同时将投标报价、合同交底合、合同履行分析和工程管理有机结合,贯穿于整个工程建设的始终。
2.6 购买保险,通过分包分散和转移风险
购买“建筑工程一切险”、“施工设备险”、“第三方责任险”、“人身意外伤害险”等,将风险转移;通过与其他专业承包商建立联营体联营承包共同承担风险,将风险分散;将一些风险大的工程分包给有资质的分包商,分包合同的责权利条款与总承包合同挂钩,将风险转移。对于有资质的分包商,应要求其开具以总承包人为受益人的履约保函,通过保函获得经济担保,制约分包,规避风险。
2.7 创造条件充分合理利用风险
风险与赢利机会并存,风险大,合同价格就高,赢利机会就大。因此,在施工合同的签订和实施过程中,充分利用自身优势,采取技术、经济、管理和组织等措施,提高施工合同风险的预测能力、应变能力和对风险的抵抗能力,消除和降低风险,获得超额利润。
2.8 进行良好的工程索赔管理降低风险
【湖南省监理工程师《合同管理》施工合同履约保证试题】推荐阅读：
2005二级建造师建设工程施工管理真题试卷(湖南)07-27
湖南省建筑工程设计招标投标管理实施细则12-06
湖南省高考英语模拟试题11-04
2024湖南省邵阳中考语文试题及参考答案06-17
湖南省2018年下半年保险高管试题09-30
湖南省建筑工程一体化12-18
湖南省建设厅工程建设领域06-17
湖南省2018年保险代理人资格考试题06-10
