铝合金门窗委托加工合同（精选10篇）
受托方：（以下简称甲方）
委托方：（以下简称乙方）
为明确责任，保障双方利益，现经甲、乙双方友好协商，按照《中华人民共和国合同法》有关规定，就乙方委托甲方加工铝合金门窗、百叶窗事宜达成如下协议：
第一条加工物品名称、数量、规格、日期、地点和金额
物品名称：
加工项目名称：
材料供应：
加工地点：甲方车间内
包干单价：元/m2规格：以乙方提供的现场实际尺寸为准
工程量：
合同金额：人民币约元（大写：整）合同总金额包括货物验收前的一切费用，如包装费、保险费等。
第二条加工质量要求
1、乙方负责提供原材料的数量、颜色、及运输至甲方加工车间质量。
2、甲方负责货物的生产、包装及保证交货日期并且质量达到验收要求。
3、加工质量以双方确认封存的样窗为验收依据。
第三条交货地点及交货方式
1、交货地点：。
2、货物由乙方自行负责运输至乙方施工地点。
第四条甲方在开始制作前应当与乙方进行核对材料数量、颜色、质量无误。
第五条乙方提供产品加工的尺寸及图纸。
第六条加工报酬的结算方式及期限
1、加工报酬按乙方提供的实际加工尺寸计算,于每月25日支付一次。
2、甲方加工完乙方委托加工的所有货物后，乙方在15个工作日内一次性支付剩余的加工报酬；
第七条违约责任
1、甲方如逾期交货，每迟一日，须向乙方支付 1000 元的罚金。
2、如甲方提交货物不符合双方封样的质量的标准，由此造成的所有经济损失由甲方承担。
3、如乙方不能按期付款，则每日按合同总金额的 5% 作为滞纳金给予甲方。
第八条纠纷解决方式
1、因本合同产生的争议，双方应友好协商解决。
2、协商解决不成，双方均可向法院起诉，诉讼地点为该工程所处的法院。
第九条合同约定的其它事项
1、五金配件及辅材结算
第十条 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
受 托 方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代表人：委托代表：
乙方：
经甲乙双方协商一致，就乙方承接塑钢窗加工安装工程达成一致意见，特制定本合同。
一、工程名称：
二、工程地址：
三、工程范围： 塑钢窗加工安装
四、工 程 量：1-2#楼窗户面积约 ㎡。
五、工程造价：塑钢门窗合计价款约： 元
六、工程工期：
1、乙方于 年 月 日进场安装，按甲方需求进度完成门窗的安装任务。
2、如遇以下情况，工程顺延：
(1) 属承包范围内的重大设计变更;
(2) 因土建方原因造成乙方不能施工的情况下。
七、付款方式和结算方式
窗框安装完成付，窗扇安装完成付 %，预留 %作为质保金，质保期为1年，质保期满后一次结清。
八、甲乙双方应履行的职责
1、甲方提供门窗的加工图纸，并确定门窗的安装的位置;乙方安装图纸加工安装。
2、乙方负责管理加工人员及工地现场安装人员的安全问题，教育员工遵守工地的安全操作规章制度，对不遵守制度所造成的人身伤害由乙方自行承担。
3、乙方派为现场负责人，负责工地施工的协调。
九、乙方的责任
1、安装产品质量必须符合国家现行的工程质量验收规范，因质量不合格，造成的损失由乙方自负;
5、乙方必须按双方协定的施工工期，保质保量完成该工程的施工任务。
十、未尽事宜，双方协商解决。
十一、本合同双方签字后生效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份(具有同等法律效力)。
甲方：
乙方：
断桥铝门窗制作及安装
合 同 书
工程名称： 发 包 方： 承 包 方：
门窗制作安装合同
发包方（全称）：（下称甲方）承包方（全称）：（下称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 项目工程承包事宜，协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围及方式：
二、工程价款及用料
1、工程价款
总工程量约为平方米，工程单价： 元/平方米。合同总造价约为（大写）元整（小写）￥ 元。本合同价款不含税金，不含施工配套费（甲方管理费、治安费、场地设施使用费、水电费等）。工程交工时，按实际工程量进行结算。
2、工程用料
（1）型材：，颜色，壁厚 ；
（2）玻璃：
（3）配件：五金配件采用（4）纱窗： 本工程型材配置如有变更，价款双方另行商定。
三、合同工期
1、本工程自 年 月 日开工，至 年 月 日期竣工。共计 天。
2、以不影响土建方进度为原则，如遇下列情况进工期可顺延。（1）自然不可抗力争；
（2）非甲方原因造成的停水、停电；（3）甲方未及时拨付工程款；
（4）甲方未按合同约定应提前完成的工作，影响工期的；（5）因甲方原因导致延期开工或中途停工的；（6）重大设计变更。
四、付款方式
甲方与乙方签定合同后，甲方预付乙方工程总价款的 %；门窗主框、扇制作安装完成后，甲方付至工程总价款的 %；玻璃制作安装完工后，甲方将剩余 %工程款一次性付给乙方。
五、工程验收及质量保修
1、本工工以甲方签字确认的设计窗型、设计变更及《建筑安装工
程质量检验评定统一标准》等规范标准验收。
2、工程质量必须达到合格。
3、甲、乙双方应及时办理工程验收手续，工程完工后由乙方通知甲方验收，甲方应在接到验收通知后7个工作日内组织验收，如甲方未能按时验收并另定验收日期，甲方应承认竣工日期。
4、经甲、乙双方验收合格后出现损坏时，维修工程不计入施工工期。
5、本工程保修期为一年，自工程验收之日算起。保修期内，乙方应在接到甲方通知维修电话48小时内到场维修，如未能及时到场，质保金将不予退付。
六、甲方责任
1、乙方向甲方提供的窗型设计、作法及说明，经甲方签字确认后方可制作生产。
2、甲方应保证门窗施工所具备的条件，同规格窗户洞口一致，误差控制在规定范围内，同一层或同一轴线窗品方正顺直。
3、甲方要求修改的门窗样式、尺寸应在乙方开始生产前，以书面形式通知乙方，如乙方在接到甲方修改通知之前已按甲方确定的窗型下料，因此而造成的材料浪费、二次加工费用等损失由甲方承担。因甲方提供的设计变更造成乙方工期延长，则合同工期相应顺延。
4、甲方应按时支付工程进度款，及时组织工程竣工验收并按合同办理竣工决算。
5、由乙方说明洞口尺寸公差规定，若超过洞口的规定，经乙方提
出，由甲方负责协调土建方进行必要的处理。
6、门窗安装垂直中线、基准水平线、定位基准线以甲方出具的文字说明为准。
7、甲方有对安装后工程的安全保管责任，安装完毕的门窗，严禁踩踏、利器划伤，并防止电、气火花烧伤，如出现人为损坏门窗，由甲方负责出面责令责任方负责承担。
8、乙方安装队与土建方施工队之间的工作关系由甲方出面协调，以保证乙方施工顺利进行。
七、乙方的责任
1、乙方应严格按照甲方提供的设计要求、国家或行业标准进行生产、安装，配合甲方做好施工前、后的各项管理、技术工作及售后服务。
2、因乙方未按甲方要求制作安装而造成的一切损失由乙方负责。
3、乙方应遵守施工现场规定，服从甲方监理方的有关指令，积极配合甲方按进度进行施工。
4、乙方应向甲方提供产品的有效合格证、检测报告、资质文件；乙方负责门窗的五性检测，费用由乙方承担。
5、乙方负责施工现场的材料、工具和成品的保管和维护。
6、乙方应做到文明施工，工程完工后做到料清、场清。
7、保修期内，乙方应及时对门窗进行检修。
8、乙方在施工中发生一切事故均与甲方无关。
八、合同生效
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点： 本合同自双方签字盖章之日起即生效。
九、其他
本合同未尽事宜，由甲乙双方协商制订补充协议，所制订的补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同一式四份，具有同等的法律效力，甲乙双方各执两份。
发包方（签章）
承包方（签章）法定代表人（签字）：
法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）：
委托代理人（签字）： 联系电话：
联系电话： 日 期：
铝合金门窗制作安装合同书
合同编号
甲方：
乙方：
第一条 质量标准：GB∕T5237.16-2008《铝合金建筑型材》
第二条 乙方对质量负责的条件和期限：乙方按照GB∕T8479-2008《铝
合金窗》制作，乙方运输现场的产出附质量文件一份（合格证、质量保证书、检验报告），保修期一年。
第三条 交货方法和地点：
交货方法：交货地在甲方所指定的地点：
第四条 运输及包装方式：
4.1运输方式： 乙方自理。
4.2运输费用及搬运、装卸费用承担方式： 乙方自理。
第五条 提货与交货期限：
5.1交货期限：甲方需要安装窗框应当提前10日通知，玻璃应当提前20日通知。
5.2如乙方有正当理由变更交货时间，应在3个工作日内向甲方提出申请，由甲乙双方确定具体交货时间。
第六条 货款的结算
6.1本合同所包括隔热断桥铝合金窗单价 元∕平米，合同工程量约平米，工程总额约 元。
6.2工程中涉及到平开门、异形窗户价格另计。
铝合金门窗制作安装合同书
6.3合理损耗标准及计算方式：结算按洞口尺寸结算。
6.4本合同报价中配合费按1％计算。
6.5如工程中涉及钢化玻璃，甲方应按市场差价对乙方进行补偿。
6.6合同签订十日内，甲方预付工程总额的30％作为预付款，窗框进场安装完毕后，甲方向乙方支付进度款，工程竣工验收后，预留5％作为工程质保金，质保期限一年，质保期内乙方对工程范围内的质量问题负责维修，质保金在质保期满后三日内甲方全额支付给乙方，合同也到此终止。
第七条 工程质量及保证
7.1乙方所采用工程原材料全部符合国标标准，提供产品合格证，检验报告等质量证明文件。
7.2工程采用铝合金型材全部采用广东省佛山市通达铝业有限公司断桥隔热铝合金型材，型材壁厚≥1.4㎜，7.3五金全部采用国优品牌杨氏立兴内平开锁具
7.4玻璃胶条全部采用优质三元乙丙胶条
7.5玻璃全部采用优质浮法玻璃，中空玻璃空气层间隔≥12㎜
7.6乙方工程人员对门窗进行二次涉及后必须经过乙方相关人员审阅签字后方可进行加工制作。
第八条 其他
8.1合同期内，经双方协商一致所作的合同款项的修改和补充均以书面形式出现，并由双方代表签字盖章后方能生效。
8.2本合同在履行过程中所发生的纠纷，双方协商解决。
铝合金门窗制作安装合同书
8.3本合同一式六份，甲方四份、乙方两份。
8.4本合同自双方代表签字、盖章之日起生效。
甲方： 甲方代表(签字)联系电话： 日期：
单位名称：（甲方）_________ 单位名称：（乙方）_________ 第一条、工程概况
1、工地名称：____________________________________
2、工地位置：____________________________________
3、门窗面积：____________________________________
4、工程时间_____天（因受风、雨、停电等不可抗拒因素影响工期顺延）。
5、工程单价：_______元，预计工程量______平方米，工程总造价_______元（结算时按照实际数量计算）。
6、安全施工：乙方应当做好安全防护措施，如造成责任事故和因此发生的费用，均由乙方承担，与甲方无关。第二条、付款方式：
1、甲、乙双方签字后甲方支付乙方工程款预付款______元。
2、工程量完成至外框安装完毕，甲方付乙方______元。
3、工程量完成至上扇, 甲方付乙方______元。
4、安装结束后经甲方验收合格签字后，应支付工程总造价的_______元，剩余______作为保修金，保修期满后无条件支付，保修期为___年。
第三条、门窗要求：_________________________________________ __________________________________________________________ ___________________________________________________________ 第四条、质量要求：
1、乙方按设计图纸施工。若设计变更通知设计单位，严格遵守国家有关施工规范施工。如不遵守施工规范，损失由乙方负责。
2、施工过程中，甲方提出变更原设计方案，更改部分的造价另签。第五条：如出现合同外事宜由甲乙双方协商解决。第六条：本合同一式两份，都具有法律效力。
甲方（盖章）：____________ 地址：___________________ 法人代表人:_____________ 日期：__________________
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同对我们的约束力越来越不可忽视，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编帮大家整理的委托加工合同6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
委托加工合同 篇1甲方：
乙方：
经双方充分协商，在互利互惠的基础上，就甲方委托乙方加工生产xx系列产品事宜，达成以下协议：
第一条：加工产品范畴
1、产品品名:
2、产品规格为：
3、如增加产品由双方另行签订书面补充协议。
第二条：委托加工订单
1、甲方根据市场销售情况，于每月日以书面或传真形式向乙方提供次月订单，明确订单的数量和供货时间，乙方如有异议，应在接订单后1日内书面提出，否则，视为同意。
2、乙方按确认的订单提供产品，甲方可视具体情况对订单进行相应的调整，调整计划提前5天通知乙方，但调整幅度(量)不得超过计划的25%，若超过25%，双方另行协商。
3、乙方应尽最大努力，最大限度的满足甲方订单的要求。
第三条：加工产品质量及责任
1、乙方严格按甲、乙双方确认的配方和工艺制作，产品质量符合国家食品卫生标准。
2、加工产品包装上标注乙方厂名和厂址，同时注明乙方系受甲方委托生产，附“xx”商标使用授权书。
3、产品在保质期内出现批量性质量问题，经由双方确认或国家检验检测机构签定属乙方制造引起的，除由乙方承担该批有质量问题产品(需双方清点数量)的责任外，乙方还应按该批有质量问题产品总值的30%以实物形式(加工产品)补偿给甲方。
4、乙方交付的产品如在市场流通中，因品质问题而导致甲方利益受损时，经双方鉴定或经公证单位鉴定属乙方责任的，乙方应负甲方直接损失赔偿责任：
(1)加工产品的投诉赔偿问题，甲方在预先征得乙方同意的情况下(书面为准)可以先行赔付消费者，消费者签收确认，由乙方负担赔偿，赔款在加工费中扣除;当乙方对甲方处理有异议的，甲方可委托乙方协助甲方处理。
(2)在甲方有要求时，乙方可协助甲方处理质量投诉，但不负责对最终用户(即甲方客户)提供售后服务。
(3)少量的包装破损等质量问题，由乙方负责调换。
(4)若属甲方运输或出厂以后因保管不当导致产品变质，乙方不予承担责任。
5、乙方应按产品标准要求对每批次产品进行抽检及留样，并严格遵循“三检”制度。
6、乙方应根据甲方销售需要提供加盖公章的工商营业执照复印件及生产、卫生许可证复印件，相应批次产品的出厂检验报告单。
第四条：原辅料及包装材料供应
1、产品的商标图案、标识设计图案和外包装设计图案由甲方提供给乙方，这些图案及其组合的知识产权属于甲方所有，乙方不得在甲方产品以外的任何场所使用或许可他人使用。
2、乙方全面负责采购加工产品所需的原辅材料和包装材料，并确保所采购的原辅材料、包装材料符合甲方产品质量标准要求。
3、乙方应保管好甲方材料，包装纸箱、标签等不能流入市场。
第五条：产品交付与验收
1、产品实行甲方自行提供，交付地点为乙方工厂仓库，物流运输由甲方负责，乙方负责装车。
2、产品交货按甲方订单履行，若有变动，双方应提前约定。
3、产品在出厂之前，由甲方驻厂代表开具质量验收单，并在乙方出库单上签字。
4、产品验收依据为经双方共同确认的质量文件及国家相应标准。
5、如甲方认为原辅材料、包装材料及成品出现不良现象(如原辅材料、包装材料不符合标准，成品有破损现象等)时，可向乙方提出异议，并有权通知乙方停止使用不良的原辅材料及包装材料;
6、交货时间：自订货计划在乙方确认(计划确认时间为乙方收到传真后1天内)后第七天开始供货，日供货量为：月订货量xx万箱以内的，第天不低于xx万箱，月订货量xx万箱的，每天不低于xx万箱，xx万箱以上的，每天xx万箱。
第六条：其他
1、合同解除的条件
2、争议解决途径
3、合同生效时间
委托方 加工方
代表人签字： 代表人签字：
代表人姓名： 代表人姓名：
____有限公司(盖章)： ____有限公司(盖章)：
____年__月__日 ____年__月__日
委托加工合同 篇2立约书人惠州泰利电子有限公司（以下简称甲方）与_科时电子（惠州）有限公司__（以下简称乙方）就原物料及成品委托承揽加工事项，通过友好协商，于20xx年5月5日双方同意订立合约条款如下，以为双方共同遵守：
第一章合同组成及内容
1.1本合同规范由乙方供料并委托甲方承揽加工后，将全数加工制成品交付乙方之一切相关法律行为。
1.2乙方提供原材料清单如下：
ABS胶料
PC胶料
甲方在约定期限内按约定要求将以上胶料注塑成形送返乙方指定仓库。
第二章合同价格及结算方式
2.1委托加工原物料、成品等所涉费用，由双方协商决定并注明于发票/采购单。
2.2加工费、运杂费、保险费等款项的结算，应遵守结算纪律，坚持“钱货两清”原则，付款采每月结算形式并在乙方采购单及甲方发票上注明，亦可采用信用证结算方式。
第三章质量要求及运输方式
3.1各类物料及加工制成品质量标准按经甲方确认之乙方采购单、式样书、图纸、规格之约定，就有关标准之任何变更，应经双方同意始生效力。
3.2发货方应确保其供料或加工制成品包装牢固，并保障运输过程安全。
3.3发货方应按收货方确定的运输路线、运输方式、送货地点委托承运单位发运，力求装足容量或吨位，以节约费用。
3.4乙方对甲方供料及甲方对乙方运送加工制成品之运输，由乙方负担。
第四章成品验收标准和方法
4.1甲方将加工制成品送达双方约定交付地后，乙方应于三日内验收，倘甲方未于此约定期间内接乙方验收结果之通知，即于送达后第四日起视为加工制成品已通过验收。
第五章违约责任
甲方违约责任
5.1甲方未按约定质量交付加工制成品，应当负责修整或调换。
5.2甲方交付加工制成品数量少于约定，应当照数补齐。
第六章合同解除
6.1本合同签订后，双方不得擅自变更和解除。如遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同，经双方协商同意后，可予变更或解除合同。但提出方应于该原因发生起二十四小时内通知对方，办理变更或解除合同的手续。
第七章知识产权保护及守秘义务
7.1双方应信守职业道德，未经对方书面同意，不得将任何于业务过程中知悉对方包括但不限于生产工艺、技术、商业秘密及其它各类信息，泄露于包括对方员工在内之任何第三人，违者守约方保留一切法律追诉权利。
第八章特别条款
10.1乙方提供给甲方的是海关监管保税料件，因此甲方在生产加工中所产生的边角料等需全部返还至乙方。如双方违反此条款所产生的一切后果由违约方承担。
10.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。
甲方：惠州泰利电子有限公司乙方：科时电子（惠州）有限公司
公章：_______________________公章：_________________________
法定代表人：___________________法定代表人：___________
开户银行农业银行博罗福田支行开户银行：中国银行福xx行
帐号：4424xx4952帐号：09598xx001
法定地址：博罗县福田镇福达工业区法定地址：惠州市福田xx3号
电话：_____68xx28_______电话：___686xx03____
传真：______688xx628_________传真：____686xx803_________
日期：20xx年_5__月5日日期：20xx年__5__月__5__日
委托加工合同 篇3委托方：____有限公司
地址：__
电话：______
传真：______
银行：____________
银行户头号码：______
增值税号码：______
加工方：____有限公司
地址：____
电话：____
传真：____
银行：____________
银行户头号码：____________
委托方和加工方合称为“双方”。
委托方与加工方在平等、自愿基础上，经友好协商签订此协议，以资共同遵守：
委托方希望根据下列条件委托加工方_____茶产品，有关产品订单将按本协议规定向加工方发出。
加工方希望根据下列条件为委托方加工_____产品，有关产品将按本协议规定完成。
委托方为____产品之唯一商标持有人及享有有关产品专利权。
每月订单
委托方必须提前10天以传真方式给加工落实订单数量。订单内容指明提货时间。
加工方在收悉订单后，必须在一个星期内以传真书面向委托方确认广东省社会保障局订单。
除非双方经过同意，否则在订单被加工方确定接纳后，委托方不能中止订单而加工方必须履行订单。
委托方必须最迟在加工方开工前五天向加工方提供订单所需的原材料及包装材料。
加工方收到足够及质量合格之材料日与成品出货日不少于15天。因原材料及包装材料数量不足，质量不合格或延迟提供所需物料而造成停工或延其的一切损失由委托方承担。
原材料及包装材料安排
原材料及包装材料的进库质量检验工作由委托方委派代表全权负责。
加工费
含增值税的加工费为人民币____。于此协议签订日起计至____年__月__日，可以双方同意下，根据情况作出调整。
委托方将负责产品的验收工作、安排运输事宜、及支付相关运费和保险费。
委托方负责提供合适的原材料及包装材料，并免费向加工方运送所需原材料及包装材料，委托方自行安排处理有关材料的运输事宜，及支付相关运费和保险费。
技术及工艺
成品各项理化指标由委托方提供，加工方严格按照____工艺进行加工。首次加工由委托方负责加工过程中成品各项理化指标的在线检测和品质控制。加工方只要按照上述要求加工并达到附件一中的品质指标要求，加工方对产品质量即没有任何责任。产品其它质量责任则由委托方承广东省社会保障局担，除非：
A产品含有非配方所含的其他物质；
B产品内含有玻璃、青铁、砂子等异物；
c产品含有配方所含物质广东省社会保障局以外或配方所含物质经过化学、物理变化生成的物质以外的其他物质；
付款条件
首次加工费，委托方在产品生广东省社会保障局广东省社会保障局产完成10日后全数汇至加广东省社会保障局工方的银行户头。
加工方必须在委托方付款之后三个工作天内向委托方开具增值税发票。
有关知识产权、专利及商标的侵权责任
非经委托方书面同意，加工方或任何人不能使用委托方的商标、商号或泄露加工方为委托方的产品代加工商。
双方责任
加工方根据委托方确认的配方及工艺要求加工上述产品，必须保质保量、按期完成委托方的加工任务指标，委托方负责上述加工产品由原材料到所有包装品的采购，如原材料没有按生产计划到位而影响生产，委托方将负全部责任。
协议终止
其中一方可提前九十天以书面形式通知对方解除此协议。
如任何一方违反以上条约，另一方有权根据本协议规定，提早三十天以书面形式通知对方解除此协议。
协议终止后，委托方必须于协议终止后五个工作天之内提走所有属于委托方之剩余的产品，原材料及包装材料，否则加工方有权自行处理有关物料。
协议期限
本协议从双方签字、盖章之日起计算有效期一年。经双方协商同意，可以补充协方方式延长协议期限。
委托方加工方
代表人签字：代表人签字：
代表人姓名：代表人姓名：
____有限公司：____有限公司：
____年__月__日____年__月__日
委托加工合同 篇4甲方：____________(以下简称甲方)
乙方：____________(以下简称乙方)
甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行______加工等业务达成如下协议：
1.甲方将根据生产或贸易需要，委托乙方加工__________，该__________的所有权归甲方所有。
2.根据甲方要求，乙方开具加工通知单，甲方确认，除此乙方不得擅自挪用、调拨和加工所有权属甲方的货物。
3.乙方根据事先约定的提货时间，加工好指定______，保证甲方准时提货。如甲方因特殊情况，需要提前提货，应提前__________小时与乙方协商，甲方将尽量满足乙方需求。
4.甲方同意乙方按照“附件一《加工单价表》”的内容收取加工费用。如遇市场行情变化乙方需要调整收费标准，双方可以协商。
5.协议期限内，由于不可抗力因素，致使乙方不能履行协议，应立即将情况以最快方式通知对方。按照不可抗力因素对履行协议影响的程度，由双方协商解决是否解除协议，或者部分免除履行协议的责任，或者延期履行协议。?
但因战争、地震等重大不可抗力因素造成协议不能继续履行，则双方均免于责任。
6.本协议未尽事宜，由双方协商解决。
7.本协议一式两份，经双方签字盖章后生效。甲乙双方各执一份，具有同等效力。
8.本协议有效期从签订之日起到___年___月___日。
甲方：___________ 乙方：___________
代表：___________ 代表：___________
签约地：_________
托方：(以下简称甲方)
被委托方：(以下简称乙方)
甲方委托乙方加工__________________产品，为维护甲乙双方的利益，经双方协商，就有关代加工事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。
第一条 代加工内容
甲方委托乙方为其加工系列产品，加工数量、款式(或开发信息)、标准、质量要求由甲方提供，价格由双方协商确定，另在订单上详述。
第二条 甲方责任
1.按计划分季度委托乙方为其加工甲方______产品。
2.向乙方提供甲方生产授权委托手续、商标注册证、授权书以及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件
3.向乙方提供加工品款式(或开发信息)、数量、技术要求、交货时间等。
4.负责向乙方提供甲方商标各种组合、内外包装及其按计划分季度委托乙方为其加工甲方____________产品。
2.向乙方提供甲方生产授权委托手续、商标注册证、授权书以及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件
3.向乙方提供加工品款式(或开发信息)、数量、技术要求、交货时间等。
4.负责向乙方提供甲方商标各种组合、内外包装及其它标有商标的包装及印刷品等与乙方加工品有关的内容。
5.甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督，并提出意见和建议，确认的样品验收货品。
6.甲方按照甲乙双方确定的样板和标准进行验收货品。
7.甲乙双方严守商业秘密。
·本合同所签订的上述加工品的商标及图案文字为甲方所有，乙方不得为他人生产或提供。
·甲方不得交乙方设计生产的样版提供给其他生产商。
第三条 乙方责任
1.严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。
2.甲方确定的款式、数量、质量及生产期限等标准打版进行生产，生产标准符合____________质量要求，不得以任何形式和理由超过订单数量和品种。
3.负责原材料的采购、验收、供应，并按照甲方确定的原材料质量要求进行。
4.严格管理甲方提供的商标、包装及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商标、饰品及包装等丢失，应承担相应法律责任。
5.不得将甲方提供的款式用于其他商标生产。
6.严守甲方的商业秘密。
7.对生产的产品实行三包，三包标准按国家有关规定执行。
第四条 付款方式及交货地点
甲方确定委托加工款式、数量、标准后，与乙方签订委托加工通知单，并于签订之日起一星期内乙方支付总货款的____________作为预付款，乙方提供的货品经甲方验收进仓后财务核实即付款，交货地点为甲方库房。
第五条 验收标准
双方在下订单之前确定生产品种样品，甲、乙双方以此及在生产过程中，质量主管之监督要求(以书面内容要求为准)作为验收标准。甲方在乙方送货到指定地点之日起3日内必须对产品进行验收。
第六条 违约责任
1.因乙方未按甲方要求的时间交货，乙方应每天承担此批货总价______%的违约金;如甲方没按合同要求提货，乙方有权扣除甲方订金。
2.如乙方擅自生产或销售甲方产品及包装、印刷品等，一经查证，无论数量多少乙方应付甲方人民币______万元违约金，并追究乙方法律责任。
3.凡违反本合同之其他各项条款的，责任方应承担此批货价值______%的违约金。
4.甲、乙双方如有一方违约，除追究违约责任外，另一方有权终止本合同。因甲方提供的商标及授权手续不完备或虚假产生的法律责任由甲方承担，甲方赔偿因此给乙方带来和经济损失。
第七条 合同有效期限本委托加工合同期限为______个月，自______年______月______日至______年______月______日止，生产期限以甲方计划通知单确定为准。
第八条 合同如遇争议，甲乙双方可协商解决，达不成协议的可向广州仲裁委员会申请仲裁。
第九条 本合同正本一式二份，经双方当地人代表签字盖章后生效。
第十条 其他未尽事宜另行订立。
甲方：____________ 乙方：____________
代表人：__________ 代表人：__________
日期：____________ 日期：____________
根据平等、互利、双赢的原则，经甲、乙双方协商，就甲方委托乙方加工糟烧酒精业务，特订立本协议。
甲方提供下属生产基地黄酒酿造所产生的酒糟，由乙方提取糟烧酒精。
糟烧酒精由甲方收回用于黄酒生产，剩余干糟由乙方自行处置。
乙方具备相关生产场所，并获政府部门生产许可，配备与甲方生产规模相一致的提取糟烧酒精生产能力，即具备加工日产酒糟最高值的能力。
甲方如出现生产的重大调整或生产规模的扩大，应提前半年通知乙方;乙方因非主观原因丧失或部分丧失生产能力的也应提前半年告知对方。
甲方提供的.酒糟如水份含量与正常值有偏离的，乙方不能以此为由拒绝加工;甲方也不因此在计量和计价上作调整。
1、酒糟数量：按甲方冬酿主粮投料的 %计算;
2、酒糟价格：以每公斤 元计算;
3、酒精价格：成品折合成50°酒精度，以每吨价格4,500元计算;
4、总价结算：甲方发出的酒糟总价与乙方返回糟烧酒精总价相抵，其差额由各自给付。
5、结算时间：以每一黄酒酿期结束为结算时间。
乙方在生产过程中不得添加辅料，糟烧酒精质量指标包括香味、酒度、甲醇含量等须符合国家食用酒精要求;
乙方不得外购酒精充当自产酒精，或在自产酒精中添加部分外购酒精。如有发现，甲方有权要求乙方赔偿。
甲方负责将酒糟堆放在固定地点。
乙方负责酒糟装运、现场清理，并保证装运及时，环境清洁。
糟烧酒精由乙方按照甲方要求，送至甲方指定仓库。
乙方应根据国家有关酒类生产、消防等法规要求组织生产。
乙方对生产、运输、装卸等业务中的安全负全责。
本协议自签订日起五年有效。
协议到期后，经甲、乙双方协商可进行续签。
本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商。
本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。
甲方：上海xx酿酒有限公司 乙方：上海xxx厂
法人代表： 法人代表：
协议签订日：
协议签订地：上海xxx镇
委托加工合同 篇5甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
本合同甲方委托乙方进行新产品的刀具及工装的购买，乙方接受委托并为甲方在 双方经过平等协商，达成如下协议，并由双方共同恪守。
1、产品型号及名称：(零件清单见附表)本合同总金额： ￥42585 肆万贰仟伍佰捌拾伍圆整(小、大写)。
2、技术及质量要求：按照国家行业标准执行;
3、验收标准、方法：甲方负责验收，标准按国标要求执行;
4、交货地点及运输费用：华德集团液压阀分公司，运输费用由乙方承担;
5、结算方式及期限：合同产品全部交付后30天全款支付给乙方;
6、解决合同纷争的方式：协商或北京法院仲裁;
7、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。本合同经双方签字、盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托加工合同 篇6甲方（委托方）：
乙方（承揽方）： 甲、乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方加工 产品达成如下协议： 上列价格为含包装费之成品含税价，从乙方至甲方仓库运费由乙方承担。
一、质量标准和资质要求
1、产品质量标准见经双方盖章的附件（一）。
2、乙方须向甲方提供以下有效证件：“营业执照”复印件、“税务登记 证”复印件、“认证证书”复印件、“质量检验报告”及其它国家获准乙方产品进入市场的相关证件和条件。
二、订货和交货
1、甲方按实际需求向乙方书面下达生产订单。
2、乙方按双方约定的质量标准和每一订单品种、规格、等级和数量为甲方定牌生产产品，并于甲方下达生产订单之日起天内生产完毕。交货地点为甲方指定仓库。
三、委托加工产品的验收
1、甲方派员在乙方工厂对委托加工产品进行初步验收。
2、客户对产品所提异议，乙方应协助甲方进行处理；若产品经判定为不符本合同双方约定质量标准，其责任由乙方负责。
3、乙方所交付委托加工产品的质量责任期限，应以该产品自甲方出卖给第三方之日起算________年。出卖之日以甲方开具发票之日为准。
四、付款方式和期限
1、付款方式：□电汇 □承兑汇票
2、付款条件 □收货验收合格后全额支付, 付款期限：□短期（）天□月结30天
□月结60天 □月结90天
3、若为人民币结算，为了保证甲方验收记帐和按时付款，乙方在送货同时或后7个工作日天内，须向甲方提供发票，否则甲方可将付款日期顺延一个月，并不因此承担逾期付款责任。
五、产品的包装
1、产品采用甲方指定的包装予以包装。
2、甲方提供包装设计图稿和要求，乙方负责制作。
六、知识产权的保护
1、乙方应在甲方的授权范围内对其委托加工产品和包装上使用“
”注册商标标识，不得擅自使用甲方的品牌和商标。
2、未经甲方特别许可，乙方不得将甲方的委托加工产品以任何形式流向第三方或市场。
3、双方应对委托加工过程中的相关文件、资料、以及专有技术、商业秘密等做好保密工作，不得泄露给任何第三方。
七、环境、职业健康和安全
1、乙方承担本合同履行过程中健康、安全生产及环境保护的全部责任。
2、乙方提供的产品必须满足国家和行业现行的关于安全、健康和环保的标准、规范及合同中有关要求。
八、违约责任
1、因委托加工产品遭甲方客户的质量投诉，应由甲乙双方到现场共同进行处理或由甲方代理乙方处理。所产生的一切费用由乙方负担。
2、客户质量投诉经甲乙双方确认为乙方生产造成的，所产生的一切费用包括但不限于产品价款、施工费等各项依法可获得的赔偿。
3、乙方逾期交货应按逾期交货款额的日千分之八向甲方承担违约金，如造成甲方损失的，应按实际损失赔偿。逾期交货达15天，视为乙方履行订单不能。
4、乙方履行订单不能，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的甲方损失。
5、乙方产品若存在质量问题，应负责更换。由于更换而造成甲方逾期交货给第三人的，所产生的损失由乙方承担。
6、一方违反知识产权保护约定，应承担另一方由此而产生的损失。
九、其它
十、本合同有效期为________年，自合同生效之日起算。若期满双方有意继 续合作，可续签合同。
委托方(以下简称“甲方”)：楚雄市云宇鲜食品有限公司
营业执照注册号：***6
地址：云南省楚雄市鹿城镇栗子园小区71幢一层1-4号
电话：0878-31093663374788传真：0878-3374788
被委托方(以下简称“乙方”)：昆明市官渡区老顺发食品厂
营业执照注册号：***
地址：云南省昆明市官渡区六甲陈家营村4号
电话：0871-7012762传真：0871-7012762
甲乙双方本着诚实守信的原则，平等互利，经双方公平、友好协商，达成如下协议：
一、甲方委托乙方加工生产 营养餐包，该产品单个净含量不得低于克，每件规格为1*10*10，每件净含量不得低于该产品的生产主料由甲方指定品牌使用，配方必需经过甲方审核通过(面团配方：面包粉25公斤、白糖5公斤、全统玛雅琳2.5公斤、鸡蛋25个、奶粉500克；皮料配方：全统玛雅琳1000克，白糖粉500克、低精粉500克、鸡蛋10个，奶香粉25克)，在生产过程中甲方有权派人进住乙方工厂进行技术监督，乙方需严格按照甲方的要求进行生产。
二、本合同期限为一年，从2012年3月5日至2013年3月4日止，合同总产量为60吨，合同总产值为75万元；合同期满前一个月双方协商下一合作事项，若本次合作愉快，可续签合同。
三、交货及付款方式
1、乙方以每个
2、乙方将货物送至甲方指定托运部，所产生的托运费由甲方承担，若是甲方派车到乙方工厂提货，由乙方负责安排工人装车。
3、甲方按月结算货款给乙方，在每月最后一天对帐，于次月10号以前一次性付清所有货款。
四、甲乙双方应保守此次合作的商业机密，如合作方式、配方、工艺流程、价格等不得向第三方透露。
五、乙方在生产过程中所使用的原材料和包装物必须符合国家相关法律法
规的规定，产品应按GB/T20981的标准生产，不得滥用、乱用非食品添加剂，若产品的安全、质量出现问题，由乙方承担全部责任；若产品质量不合格，甲方可要求乙方退换货，如包装出现漏气现象、配方错误导致产品质量发生改变、烘烤过度产品焦糊、烘烤时间不到产品夹生等。
六、乙方应提供此产品相对应批次合格的检验报告，若工商局、质检局抽检此产品不合格由乙方承担责任；在甲方所在地送检的样品检验费由甲方支付，若产品不合格所造成的损失由乙方承担一切责任。
七、如产品有质量问题，经有关部检测，确定是产品本身问题，乙方承担责任。但由于运输过程或由于甲方销售、储存不当，而造成产品质量问题，由甲方承担责任，但乙方可以退换货。
八、由于乙方要生产中秋月饼，所以在中秋前两个月，乙方不供货给甲方。
九、甲方委托乙方生产的产品，乙方不得将该产品投放市场，销售权归甲方所有。
十、在生产过程中，若发生安全事故及财产损失，由乙方负全部责任，与甲方无关。
十一、本合同从签订之日起，双方均不得违约，若有一方违约，违约方应承担对方的一切经济损失和承担违约责任；本合同在履行过程中发生争议，双方当事人协商解决，协商不成的应向甲方所在地仲裁机构申请仲裁。
十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字、盖章后，由公证处公证后生效。
甲方：楚雄市云宇鲜食品有限公司乙方：昆明市官渡区老顺发食品厂 甲方代表签字：乙方代表签字
(甲方公章)(乙方公章)
地址
电话
乙方(以下简称甲方)合同编号传真
委托加工合同
地址 深圳市宝安区石岩水田第二工业区民营路 2号电话 0755-29683125传真 0755-29684059
甲乙双方为建立策略性的业务关系，本着平等自愿扬互惠互利的原则，经共同友好协商，就甲方委托乙方加工子机(OEM)项目达成本合同。
1、物料控制与损耗
1.1
1.2
供。
1.3 乙方根据甲方提供的来料检验标准对来料检验，如来料有任何不符合检验标准的问题，乙方应及时通知甲方，并在甲乙双方技术人员的指导下进行相应处理。乙方应在对物料质量进行确认后方可投入生产。
1.4乙方的收扬发扬退料单上，应注明产品的型号 /批次;如有工程变更或替代料，乙方应向甲方索取有关的工程变更或替代料的确认书附在相关单据后面，否则甲方不予承认由此产生的费用。
1.5 甲方确认生产过程中会有一定的合理物料损耗，但超出以下规定的部份由乙方自行承担;
1.5.1针对 SMT生产物料损耗的标准如下(试产时物料损耗由甲方承担):
a.贵重材料(A类)价值大于 RMB10.00(如:主芯片，RF模块等)，元件缺陷是以一对一交换，生产损耗:三 0.1%;
b.中等材料(B类)价值小于 RMB10.00，大于 RMB0.50(如:发光二级管和其他元件):生产损耗:三 0.5%;c.一般材料(C类)价值在 RMB0.50以下(如片式电容和电阻等):生产损耗:三 1%;
1.5.2装配扬包装生产物料损耗的标准如下(试产时物料损耗由甲方承担):
a.电子元器件，包括主板扬键盘板扬 LCD扬摄像头，生产损耗:三 0;
b.结构料，包括 Lens以及闪管灯 FPC组件扬 声器扬 IC扬 达扬 话器等，生产消耗:三 0.6%;
C.其它物料如外壳扬螺丝扬泡棉扬背胶等，生产损耗:三 1%;
1.5.3生产中有损耗品A扬 B类乙方应将实物归还甲方，双方同意就物料损耗进行每月核对。
1.6 由于乙方加工控制不良而造成的材料损耗超出 1.5条规定的标准部份由乙方承担，乙方需以书面方式向甲方申请书料，费用从加工费中扣除。除非得到甲方的书面许可，乙方不得私自采购物料，一经发现甲方有权终止合同，因此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。所需的材料由甲方负责采购，乙方领用。乙方收到材料确认后，乙方指定的收料负责人在材料清单上甲方应按完整的最小物料包装量向乙方供应物料。如有散装物料时，应预先得到乙方的确认后方可提签字后给甲方。
1.7 乙方负责承担由其自身原因导致成品扬物料或设备的遗失或损坏等给甲方造成的经济损失。
1.8 乙方与甲方每月底进行一次盘点，双方必须对盘点数量进行确认签名。
2、费用
1.1加工费按订单加工时甲乙双方确认的报价单为准。
2.SMT:RMB:8000元/次，组装: RMB:4000元/次，如果该机型试产后生产量大于 20000台时，甲方将试产
费用退还给乙方。
3.3铜网甲方负责提供。如需由乙方代制作，乙方收取铜网制作费用(激光铜网:RMB:1200元/张)，甲方支付
乙方货款的同时支付铜网费用。
4.4测试工装扬夹具由甲方负责提供。如需由乙方代制作，乙方收取制作费用(以双方确认的报价单为准)，甲方支付乙方货款的同时支付测试工装扬夹具费用。
3、订单控制与交货期
1.甲方在每月 25日前下达下月的需求加工订单，订单应写明产品型号扬数量扬价格扬质量要求扬加工费标
准扬履行期限扬验收标准和方法扬交货期等，乙方在甲方下达订单后的两个工作日内书面确认，乙方未在两个工作日内以书面回复方式提出异议，则视同认可，订单在两个工作日后即行生效。
2.经确认后的采购订单，甲方原则上不应更改或取消，如甲方确实因某种原因要求更改或取消，乙方应尽力
满足，并在收到订单变更书面要求后两个工作日内予以回复。
3.3在物料齐套，无其它由甲方造成的阻碍因素及不可抗力的情况下，乙方应保证在甲方规定的期限内保质
保量地按甲方的订单为甲方交付产品，乙方可以提前交货但不应迟于交货期交货。乙方提前交货的，需提前征得甲方的认可。
4.若特殊情况下乙方不得不延期交货，则需事先征得甲方的同意，双方应立即协商新的交货期。
5.交货方式:甲方到乙方生产厂家提货。
4、质量要求及验收方法质量要求扬技术标准:乙方根据甲方提供的图纸和技术要求组织生产，如由乙方生产工艺导致其加工的产品不能满足甲方设定的质量扬技术标准，乙方须进行维修并承担相应的费用。如设计原因需返工的整机，由双方技术人员判定后，协商解决，乙方应按甲方要求修复。返工费用由不合格品处理:甲方在对乙方提交的产品进行验收时，若判为不合格，甲方将及时通知乙方，乙方应在接到通知后的双方协商解决。第一时间安排相关人员进行修理和返工重新检验等事宜。甲方检验发现的批量不合格产品，原则上是整批退回乙方处理;对于可就地筛选或返工的产品，经甲方2.3如果不良品产生的原因是因为甲方所提供的不良物料造成且不能修复的，则甲方将无条件接收不同意后，乙方可在甲方生产场所筛选或返工，由此产生的实际返工费用由乙方承担。良品并支付产品加工费。2.4如不良品产生的原因是因为乙方生产工艺造成且不能修复的，乙方将向甲方负责该产品的 BOM成本损失及由此给甲方造成的经济损失。
102.5如果不良品经双方共同确认不能修复且找不到不良原因的，则甲方将无条件接收不良品并支付产验收方式及标准:3.1甲方对乙方生产的批量产品进行检验验收。:乙方工厂仓库。品加工费。
163.3验收方式:采取批量抽验的方式。3.4验收人员:由甲方质量部门的检验人员担当。3.5验收对象和前提:乙方完成全部规定生产流程后经过生产线QC全检扬F QA抽检合格的批量产品。3.6允收水平:抽样标准采用 GB2828-2003，通常情况采用正常检查扬一般检查水平1;3.7允收标准A QL:严重缺陷 0.65;重缺陷 1.0;轻缺陷 1.5;3.8乙方对于甲方验货代表的判定结果如有异议，可以向甲方负责该产品的质量主管工程师进行申诉，若对申诉后的处理结果仍有异议的，由双方的质量经理共同进行最终协商解决。
183.9甲方检验发现的不合格产品如由乙方原因导致的，乙方须免费提供合格品进行更换或维修。3.10甲方有权在委托加工过程中，定期或者不定期前往乙方工厂扬仓库对乙方的加工流程和操作环节进行检查，乙方应提供必要的协助和配合。
20技术资料:本合同项目范围内甲方所提供的技术资料扬产品样品扬文件资料所涉及的知识产权及使用甲方企业名称扬地址扬联系方式等权利属于甲方所有，乙方仅享有在履行本合同的合理范围内的使用权。但乙方有权为了提高产品质量或降低成本扬提高产品档次而提出改进建议的权利。
5、结算与付款
1.1结算方式:当月底乙方将对帐单传真给甲方确认，甲方在两个工作日内确认盖章后回传给乙方。
2.付款方式:每月底双方进行对帐，次月 15日前甲方向乙方支付加工费。
6、违约责任
1.乙方逾期交付产品或未按合同规定质量扬数量交付产品的(交货时间扬数量以具体订单为准)，甲方有权要
求乙方赔偿由此造成的损失，并可单方终止合同。
2.甲方因自身原因逾期付款，应就逾期付款金额向乙方支付按照银行同期贷款利率计算的利息。
7、不可抗力
1.任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能按照约定的条件履行合同时，应及时向对方通报不可抗力发
生的详细情况及不能履行或不能按约履行的理由，并应在三十天内提供由不可抗力事件发生地公证机构出具的证明文件。
2.不可抗力影响的一方所提供的文件经另一方核查属实的，由双方商定变更合同或解除合同，并根据实际情
况部份或全部免除 不可抗力影响一方的违约责任。因战争扬爆炸扬政府行为扬禁运扬罢工等无法抗拒的非自然灾害的事件而导致本合同无法全面履行的，视同不可抗力事件影响。
8、信息保密与安全责任
8.1 本合同中所披露的任何信息，如在披露时有注明保密或专用字样，或就其性质而言，明显是保密的或专用的，则该信息应被视为保密信息。
8.2 除本合同规定的情形外，保密信息的接方应对其接 的该等保密信息严格保密，并且除合同另有规定外，不得为任何目的将保密信息直接或间接地泄漏给任何其它个人扬公司扬组织或实体，亦不得使用或复制该保密信息。接方只可将该保密信息披露给为履行本合同之目的而有合理需要且对接 方负有保密义务的接方雇员。
8.3 以下信息将不被视为保密信息，任何一方都不负任何保密义务;
8.3.1 披露方披露前己为接 方所知晓的信息;
8.3.2 非因接方的行为或疏忽成为众所周知的信息;
8.3.3 接方诚意地相信第三方有权披露的情形下向接 方披露该信息的;
8.3.4 在未使用任何来自披露方获得的保密信息的情况下，接方独立开发的信息。
8.4 在本合同终止后，应披露方的要求，接方应及时迅速地归还其所持有的所有披露方的保密信息，不得留下任何复制品扬摘要或注释。
8.5乙方理解安全问题在双方的合作关系中有极端重要的地位;乙方将遵守甲方向其提出的有关安全问题的合理要求和指导。
9、纠纷解决方法
为长期持续合作，由本合同引起的一切纠纷，应通过甲乙双方友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向深圳仲裁委员会提交仲裁，此仲裁裁决是终局的，对双方都具有同等约束力，除仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。
10、为履行本合同之目的，甲乙双方之间的采购订单扬报价单等书面资料为本合同的有效组成部份，与本合同具
有同等法律效力。
11、甲乙双方一致认可，在本合同履行过程中，各方相关业务人员扬技术人员及经办人员的行为分别视为其所代表的公司的行为，对甲乙双方具有约束力。
12、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力，除经双方书面同意外，任何一方无权修改本合同及附件，本合同有效期一年，双方代表签字并加盖各自公章或合同章后生效。
甲方:
代表签字(盖章)
原告诉称：XX年12月1日原告与被告签订了标的额为1040万元的水泥杆委托加工合同。合同生效后原告按约定分别于XX年12月17日，XX年1月21日、2月6日、3月6日、3月11日给付被告345万元的水泥杆预付款。预付款给付后被告却没有约定履行合同，之后原告多次催要货物，但时至今日被告也未给付原告一根水泥杆。既然被告无货可供，原告便要求被告返回预付款，但几年来原告一直向被告催要欠款未果。XX年10月原告请求沈阳苏家屯区公安分局经侦支队，帮助追要欠款，经侦支队帮助催要多次并调查取证和查阅了相关材料。到目前为止原告一直没有停止催要此款。由于被告的违约行为，致使原告的供货方电力公司的施工受到严重影响，延误了工期。为此使原告蒙受了极大的经济损失。综上，请求法院判令建材厂返还345万元水泥杆预付款及利息8.302万元，并承担本案诉讼费用。
被告建材厂辩称：对与原告订立合同及收取345万元预付款(其中含30万元运费)的事实无异议，但我方已生产水泥杆17099根，价值4445,740元，上述水泥杆已由原告委托的沈阳农电水泥杆厂提走。且我方多次催促原告提货，原告迟迟不提货，给我方造成严重的经济损失。
经审理查明：原告百特公司作为甲方于XX年12月1日同作为乙方的建材厂签订一份水泥杆收购合同，合同约定:由甲方委托乙方生产电杆40000棵，每棵杆单价260元，要求乙方从XX年12月1日至XX年6月末完成，要求质量符合gb4623-94《环型预应力混凝土电杆》国家标准。提货方式为如汽车运输经甲乙双方验收合格后，甲方派车，乙方负责装车，货物以出厂数量为准。结算方式为甲乙双方签定合同后，付当月运出水泥杆数量的50%金额，每月应付提货的45%，扣5%的质量保证金，经核实没有任何问题待下月初付清。同时，合同还约定了其他条款等。合同签订后，原告按合同约定分别于XX年12月17日，XX年1月21日、2月6日、3月6日、3月11日给付被告345万元的水泥杆预付款，其中含运费30万元，被告建材厂未按合同约定向原告供应水泥杆。
上述事实，有委托加工合同，收款收据，庭审笔录等凭据，在卷佐证，并经庭审质证，本院予以确认。
本院认为：原、被告双方签订的水泥杆委托加工合同意思表示真实，内容不违反法律、法规的规定，应认定有效，双方均应恪守。被告未依约履行交付水泥杆的义务，已构成违约，应承担逾期供货的违约责任。且其违约行为致双方订立合同的目的无法实现，已构成根本违约，原告百特公司因而享有合同解除权，现其要求返还预付款项及占用该款期间的利息请求有理，应予支持。关于被告建材厂主张原告已委托他人提走水泥杆一节，因被告建材厂未能举出充分证据证明其与原告百特公司之间存有委托关系的事实，故被告建材厂的该项抗辩理由不能成立，不予支持，至于被告建材厂所提其已按约履行，违约原因系原告迟延提货所致的主张，对其主张的事实因其亦未能举证加以证明，故该主张亦不能成立。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条一款之规定，判决如下：
一、被告沈阳市姚千建筑材料厂于本判决生效后十日内给付原告沈阳市百特电力电子有限公司预付款及运费345万元。
二、被告沈阳市姚千建筑材料厂于本判决生效后十日内给付原告沈阳市百特电力电子有限公司占用上述款项的利息(从占用该款项之日起至本判决确定的给付之日止，按中国人民银行规定的同期金融机构计算逾期贷款利息标准计付)。
上列款项如逾期给付，则按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条规定执行。
乙方：
为了能充分发挥双方企业资源优势，本着互利双赢、共同发展的原则，甲乙双方就贴牌生产项目达成如下条款：
一、双方交换企业资信材料，且必须真实、有效，否则，由此带来的损失由违约方承担。
1、营业执照(副本)复印件;
2、税务登记证(副本)复印件;
3、组织机构代码证(副本)复印件;
4、商标受理书(注册证);
5、企业质量管理体系证书复印件;
6、乙方应提供食品检证证书与检验检测报告。
7、食品生产许可证
8、食品流通许可证
二、协议范围甲方委托乙方贴牌生产牌系列茶叶;乙方生产制造符合甲方要的贴牌茶叶。乙方不得将甲方委托生产的贴牌产品转卖给第三方。双方合作期满后或终止合作后，乙方不得以任何形式生产或销售有甲方品牌标识的产品，乙方若违反规定，甲方有权乙方按销售所得的两倍进行索偿。甲方有权派员监督、检测贴牌产品的原料、配件、生产整个过程、产品质量等，乙方应予以全力配合与协助。
三、订货和仓储
1、甲方委托乙方加工的茶叶，具体的品类、规格、数量以及运输和仓储方式以双方的订单协议为准，该订单协议与本合同具有同等效力。乙方在收到订单后，必须在三天内以传真书面向委托方确认订单。
2、乙方接到订购计划单后若有异议，应在收到订单的第二天向甲方提出，并以书面形式通知甲方，否则视为乙方接受甲方订单，乙方应按照订单要求生产和加工产品，否则视为乙方违约。
3、每批货物入库时，乙方需核对货物入库，并在入库通知单中如实注明入库货物的数量、包装、件数、质量及入库时间等情况，确认无误后签字传真给甲方。
4、乙方要做好防潮、防火、防盗的安全工作;储存、装运要确保货物质量。在运输期间造成货物雨淋、水湿、霉变或其他毁损灭失等，损失均由乙方承担，并及时通知甲方。
四、价格和结算
1、产品价格的计算方式为：双方协商确认，若价格有变动须经双协商同意，并确定新的价格及执行日期。
2、乙方须在每次货物发出并在甲方验收入库后，需根据发送的产品数量，按价格明细表，开具增值税发票至甲方，甲方需在发票日期始30个工作日内，结算所有货款，付款方式为银行汇款。
五、产品包装和原辅材料
1、包装材料由甲方提供给乙方，费用(设计和生产费用)由甲方承担。
2、原辅材料由乙方提供，乙方根据甲方的生产计划和预测准备所有的设备(人员)和原辅料，费用由乙方承担;甲方应在规定的时间内将所需的包装材料按照订购的数量运送到乙方工厂。
3、乙方须对仓储的所有上述物资应自担费用负责管理。不得出现交叉污染或与其他非甲方专供原辅料内包装混放混用现象。
4、所有包装材料的损耗必须控制在核定范围之内，超过核定标准的包装材料，由乙方承担费用。
六、质量控制
1、在产品保质期内乙方保证对该产品的生产质量和乙方负责范围内的保存和运输始终负有法律责任。
2、乙方为甲方生产加工的以上茶叶产品必须严格按照国家及茶叶产地地方政府，以及相关组织规定的茶叶生产标准和加工工艺进行生产和加工。
3、乙方生产和加工后提供给甲方的该类茶叶产品必须符合国家和茶叶产地地方政府及相关组织规定的茶叶产品各项最新标准。
4、乙方必须提供生产和加工的每批次茶叶产品的各类合格证书，如卫生防疫合格检验报告、农残合格检验报告、重金属残留合格检验报告(包括但不限于)。
七、产品验收标准
1、当双方签订本协议后，双方以本协议作为基础，每次订货由甲方向乙方下订单，当双方有关人员签字盖章确认后即视为合格的订货合同。
2、乙方须根据甲方的订单和交付计划按时按量完成产品的生产和交货。
3、乙方所生产和加工的该类茶叶产品以批次为单位，每批茶叶产品都应提供产品封样作为合同附件，甲方以该封样作为验收该批茶叶产品的标准。
八、双方的权利和义务
1、甲方的权利：
(1)甲方有权利对乙方产品质量进行检验检疫，并要求乙方配合甲方的质量标准及要求;
(2)甲方有权利按照产品封样对乙方提供的产品进行抽查，如发现与封样产品不符合现象，甲方有权利要求乙方退换全部产品，并赔偿因此给甲方带来的一切损失;
2、甲方的义务
(1)甲方有义务按照约定期限付款给乙方;
(2)若需要甲方提供包装材料的，甲方有义务提前给乙方提供，如因甲方没有及时提供包装材料而导致乙方未能准时交货，不视为乙方违约;
3、乙方的权利
(1)由于茶叶产品的受天气等不可控因素的影响，乙方如出现不能及时供应与封样相同质量的茶叶产品时，乙方可提前七个工作日以书面形式告知甲方，双方协商解决办法，不视为乙方违约;
(2)乙方有权按照合同条款向甲方收取应付款项。
4、乙方的义务
(1)乙方有义务为甲方提供符合本合同条款要求的茶叶类产品;
(2)乙方有义务配合甲方对产品的抽查抽检工作;
(3)乙方有义务按照双方确认的订单生产和加工茶叶类产品并准时交货。
九、解决纠纷方式
1、当协议履行期间发生纠纷时，甲乙双方应协商解决。
2、协商不成时可向双方所在地人民法院起诉。
十、违约责任
1、乙方没有为甲方提供符合甲方要求同时符合国家检验检疫标准的茶叶产品时，视为乙方违约。乙方除按当期结款额的5%向甲方支付赔偿金外，还须向甲方支付2万元的违约金;
2、如乙方提供的产品出现质量问题或者因产品质量存在的问题使甲方的顾客遭受身体及精神损失时，乙方须负责赔偿甲方的全部损失，因乙方产品质量问题给甲方顾客造成损失的，乙方须负责赔偿客人损失;并由乙方承担由此产生的相关费用，如：诉讼费、律师费、责任赔付费及法律责任等;
3、乙方保证所生产和加工的茶叶为正品，如果出现任何假冒伪劣或者其他不合格情形，一经证实，乙方需向甲方支付2万元/次的违约金，且甲方有权从应该支付给乙方的货款中直接扣除，不足以弥补甲方损失的部分乙方应予以补足;
4、如甲方无违反本合同约定条款的行为，乙方不得单方解除合同，如出现乙方单独不履行合同需赔偿给甲方所带来的全部损失，并且同时支付给甲方2万违约金;
5、如甲方无故不付款或未按合同规定付款的，延付期内，每日按应付款总额的5‰，向乙方支付违约金;
6、如乙方无违反本合同约定条款的行为，甲方不得单方解除合同，如出现甲方单独不履行合同需赔偿给乙方所带来的全部损失，并且同时支付给乙方2万违约金。
7、乙方逾期交付定做产品，应由乙方偿付违约金，每逾期一天，按照逾期交付产品价款总额的2%偿付违约金。
8、乙方逾期五个工作日未能交付甲方定做的即视为不能交付定做产品。乙方不能交付定做产品的，应向甲方偿付不能交付产品的金额的两倍作为违约金，另外必须承担甲方所产生的所有间接损失，包括但不限于由此产生的物流、人员薪资和品牌损失等费用。
十一、保密条款
1、“机密信息”表示乙方从甲方所得到和学到的，以及乙方为甲方所研发的相关信息、物质材料、公司信息(含下属机构)、合作信息及相关事项。乙方为甲方所研发的相关信息和物质资料，所得的完整或是不完整的内容，也属于“机密信息”，并且乙方应当在第一时间告知甲方所有信息和物质材料。
2、乙方同意对以上“机密信息”进行保密。在没有经过甲方的书面允许下，不可以为了乙方公司的利益或其他个人、公司的利益，对其他的个人、公司或团体肢解或间接的泄露该信息。
3、商标归独家拥有并使用。乙方没有经过甲方的书面允许下，不可为了乙方公司利益和其他个人、公司的利益，对其他的个人、公司或团体的利益使用该商标。造成经济损失或品牌损失的，乙方承担所造成的所有损失，同时，甲方有权利在这种情况下随时终止本合同和与乙方的其他合同，同时不承担违约责任，并且保留对乙方追诉的权利和其他权利。
4、乙方承诺对以上“机密信息”进行保密。在没有经过甲方的书面允许下，不可以为了乙方公司的利益或其他个人、公司的利益，对其他的个人、公司或团体直接或间接的泄露该信息。
5、任何乙方一旦违约，将承担由此产生的所有法律责任和后果，包括但不限于另一方的直接经济损失，以及由此产生的品牌损失等费用，并且双方保留对此事的追诉权。任何一方员工违反“机密信息”条款，由其公司承担违约责任。
十二、不可抗力
1、不可抗力是指当事人不能预见，对其发生和后果不能避免并不能克服的客观情况。
2、在本协议规定的履行期限内，任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行本合同或产品订单的，应在24小时之内书面向对方通报理由，经有关主管部门证明后，可以允许延期履行，部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免除责任。乙方由于不可抗力造成货品质量不符合本合同规定的不以违约论。对这些产品的处理方法，可由协议双方协商决定。
十三、协议的终止与解除
1、本协议一旦签订，甲乙双方都不得随意单方面解除协议;
2、若乙方未能履行协议所规定的任何条款，并无合理解释，甲方有权终止协议，未结算的货款甲方推迟为3个月后给付。
3、若甲方未能履行协议所规定的任何条款，并无合理解释，乙方有权终止协议，未结算的货款甲方需立即给付，原则上不超过1个月。
4、乙方若提前解除协议，应在甲方未找到替代供应商前继续供货，保持甲方的经营销售正常运行，原则上不超过3个月。
5、甲方若提前解除协议，应保证消耗完乙方根据甲方订单生产的产品，并按合同规定的借款方式结清余款。
十四、协议有效期
1、本协议有限期从年月日至年月日止。合同履行期间，双方不得随意变更和解除协议，如有未尽事宜，双方应共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
2、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
十五、补充约定事项
甲方乙方
单位名称(章)：单位名称(章)：
法定代表人：法定代表人：
委托代表人：委托代表人：
【铝合金门窗委托加工合同】推荐阅读：
铝合金门窗工程分包合同书06-19
铝合金门窗制作安装合同范本12-22
铝合金门窗施工工法06-02
铝合金门窗工程资料09-26
铝合金门窗技术规范05-28
铝合金门窗招标技术要求01-12
铝合金门窗使用说明04-13
铝合金门窗安装方案ok10-21
铝合金门窗安全承诺书01-23
铝合金门窗厂的规章制度02-26
