一级建造师《港口与航道》模拟试题六（精选7篇）
三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)(一)背景资料某航道局承担某港3万吨级航道疏浚工程，采用1艘4500m3耙吸式挖泥船施工。航道设计底标高-12.0m，设计底宽150m，底质为淤泥质土，边坡1：5，计算超深0.7m，计算超宽9m，疏浚工程量计算断面如下图所示。设计疏浚工程量3178157m3(施工期回淤很小，不计)。开工前，施工单位按浚前测量的水深图计算并经监理确认的疏浚工程量为3200876m3.疏浚土全部外抛至外海指定抛泥区，平均运距16.8km.根据工程环境、施工经验和船机状况，预计的旋工参数如下：船舶平均航速8.6节，往返航行时间2.1h，调头和卸泥时间0.35h，挖泥装舱时间1.2h，装舱量2200m3，三班作、峨时间利用率75%。
问题：
1.指出疏浚工程量计算断面示意图中①、②项的含义和③～③项的数值。2.列出耙吸式挖泥船在本。工程中施工工艺流程。
3.本工程用于计量的疏浚工程量应为多少?说明理由。该工程量由哪几部分组成? 4.计算该耙吸式挖泥船预计可完成的日疏浚工程量和预期的疏浚作业天数。(各题中涉及计算的，要求列出算式及步骤)(二)(建造师考试网)背景资料某内河航道炸礁工程，施工单位在规定的时间内与业主签订了施工合同。合同签订后，施工单位积极组织人员、设备进场，按规定办理了《水上水下施工作业许可证》，发布了航行通告、办理了其它开工手续，工程按期开工。施工过程中，发生了主机功率为2400kW的炸礁船被误入施工区的1000t级运输船碰撞事件，造成炸礁船上施工机具和船体多处损坏的事故，直接经济损失80万元。炸礁完成后，用抓斗式挖泥船进行了清礁。施工完成后，进行了水上水下地形、水文测量，并绘制了竣工水深图。在竣工水深图中，显示清礁区内存在局部浅点，施工单位立即进行了补挖、补测，并将补测结果补绘于原竣工水深图上。经计算，补绘部分占竣工水深图幅中测区总面积的21%。通过补测、补绘后，竣工水深图中显示全部测点的水深均达到了设计要求，相应的施工资料也整理完毕，施工单位向监理单位提出了交工验收申请。
问题： 1.向海事局申请办理水上水下施工作业许可证需要提供哪些资料? 2.根据水上交通事故等级划分标准，本工程的撞船事件应属于哪一级水上交通海损事故?说明理由。
3.施工单位将补测结果补绘于原竣工水深图中的做法是否正确?说明理由。4.本工程是否达到交工验收的条件?说明理由。(三)背景资料某近海水域，水深约15m，涨潮流速0.8m/s，落潮流速1.0m/s，设计低水位+0.5m，设计高水位+2.8m，地基土为粉质粘土。在该海区需建-800m×1000m矩形人工岛，吹填区底标高-13.0m～-15.0m，施工作业环境较好。围堰结构典型断面示意图如下。设计要求从距离人工岛15km外、水深约20m的海区取粉细砂作为人工岛陆域形成的填料，其含泥量控制在≤10%。
问题：
1.在本工程中，围堰底软体排及围堰外坡土工布的作用分别是什么? 2.按施工的先后顺序，列出本工程围堰施工工艺流程。3.选用哪一种单一船型最适合独立完成该吹填工程? 4.按问题3所选定的船型，拟定经济合理的施工方式，并说明理由。5.若本吹填工程质量要达到优良等级，需要满足哪些条件?(四)背景资料：某公司沉箱预制场预制钢筋混凝土沉箱，每个沉箱的混凝土方量为480m3，设计沉箱混凝土抗压强度等级为C30.该预制场实际统计的混凝土立方体抗压强度标准差为3.0MPA.经计算和试配确定混凝土的施工配合比为1：2.50：3.50.用有效搅拌量为2.0m3的搅拌机搅拌混凝土，正常施工情况下(使用干砂、干碎石)每罐混凝土用砂1700kg，拌合水306kg.施工中遇大雨，雨后测得砂的含水率达3%(碎石雨后很快干了)。沉箱下水后浮运通过港池，该港理论深度基准面与平均海平面的高差为1.29m，港池底泥面距平均海平面6m，从当地潮汐表查得该时刻潮高2.12m，沉箱的最小稳定吃水6.5m，拖运时的富余水深取0.5m.问题：
1.计算沉箱混凝土的施工配制强度。
2.浇筑每个沉箱应备水泥多少吨?(施工中水泥的损耗率为5%)3.按背景材料所述，雨后每罐混凝土用砂(湿砂)及拌和水应调整为多少?较正常施工时有怎样的变化? 4.沉箱浇筑完成后，可以用哪些方式养护? 5.可以用哪些方式进行沉箱在预制场内的水平运输和出运下水? 6.根据背景资料给定的条件，可否实施沉箱拖运?说明理由。(各题中涉及计算的，要求列出算式及步骤)(五)背景资料我国北方海港某集装箱码头工程，码头长700m，承台宽36m，共2个泊位，结构形式为高桩梁板结构。设计高水位+4.5m，设计低水位+0.5m.码头发计使用年限为50年。码头主要施工工序有沉桩、现浇上横梁、现浇下横梁、现浇桩帽、安装预制面板、安装预应力纵梁、附属设施施工、码头面层施工。
桩基为中1200钢管桩，钢管桩壁厚20mm，其中按桩承载力和强度计算的最小管壁厚为16mm，其余为预留腐蚀厚度。桩帽底高程为+4.0m，桩帽高2.0m，桩帽混凝土设计采用C40、F300.预应力纵梁采用先张法施工，预应力筋为冷拉Ⅳ级钢筋，采用电弧切割下料。预应力张拉用应力控制，张拉的控制应力值取0.9倍的冷拉钢筋屈服强度，张拉结束后，预应力筋实际伸长值比计算伸长值大14%。为了加快预制台座周转，项目部规定纵梁混凝土浇注完成后48h，立即放松预应力筋。
本工程码头设施分部工程共有7个分项工程，分项工程质量等级评定结果如下： 序号分项工程名称质量等级序号分项工程名称质量等级 1QU120钢轨安装优良5铁梯制作与安装合格 2系船柱制作与安装合格6铁栏杆制作与安装合格 3护舷制作与安装优良7现浇护轮槛优良 4系网环制作与安装合格 问题：
1.根据背景材料，列出本工程的施工工艺流程。
2.F300代表什么?说明其具体的含义。指出桩帽混凝土按港航工程耐久性分区所处的部位。确定桩帽混凝土按耐久性要求的水灰比最大允许值。
3.根据背景材料，本工程的钢管桩是否满足使用50年的设计要求?说明理由。如不满足，提出钢管桩在浪溅区可采取的其它防腐蚀措施。
4.指出本工程预应力纵梁先张法施工中存在的问题，并提出正确的方法。5.对码头设施分部工程进行质量等级评定，说明理由。
(港口与航道)
三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)(一)1.(共8分)①设计断面线(设计边坡线)②计算断面线(计算边坡线)③0.7 ④9 ⑤161 ⑥14.5 ⑦2.2 ⑧2.9(答对1项得1分)2.(共3分)3.(共3分)本工程用于计量的疏浚工程量为3178157m3(1分)。
因为本工程设计计算的疏浚工程量为3178157m3，施工单位按浚前水深图计算并经监理确认的疏浚工程量为3200876m3，二者的相对差值为(3200876-3178157)/3178157=0.7%<3%。
按《疏浚工程土石方计量标准》，上述二者的差值≤3%时，应以设计土石方量为准(1分)。
疏浚工程设计计算的工程量由设计断面工程量、计算超宽和计算超深工程量组成(1分)。
4.(共6分)运转周期时间=挖泥装舱时间1.2h+往返航行时间2.1h+调头和卸泥时间0.35h=3.65h(1分)装舱量2200m3运转周期生产率=装舱量2200m3/运转周期时间3.65h=603m3/h(2分)日工作小时数=时间利用率75%×24h=18h(1分)预计日疏浚工程量=运转周期生产率603m3/h×日工作小时数18h=10854m3(1分)预计疏浚作业天数=疏浚工程量3178157m3/日疏浚工程量10854m3=293d(1分)(二)1.(共8分)向海事局申请需提供的资料包括(答对1小点得1分，满分8分)： ①主管部门对该项目批准文件 ②与通航安全有关的技术资料及施工作业图纸 ③与施工作业有关的合同或协议书 ④施工船舶证书和船员适任证书
⑤安全及防污染计划书⑥法人资格证明文书或法人委托书 ⑦施工单位的资质认证文书
⑧法律、法规、规章规定的其他有关资料 2.(共4分)①属水上交通海损的大事故(1分)：
②因发生事故的船舶主机功率在1500kw～3000kw之间，事故直接经济损失在50万元～300万元之间，按水上交通事故等级划分属大事故(3分)。
3.(共4分)此做法是正确的(1分)。《疏浚工程质量检验评定标准》中规定允许对局部补挖后补绘竣工图。本工程的补绘面积占图幅中测区总面积的比值在规定允许的25%之内，因此可以将补测部分补绘于原竣工图(3分)。
4.(共4分)本工程不满足交工验收条件(1分)。因为水下炸礁工程完成后应进行硬式扫床，而本工程仅进行了常规的竣工测量，不能满足交工验收的条件(3分)。
(三)1.(共5分)围堰底软体排的作用：
(1)加筋作用。减少堤基差异沉降及侧向位移，提高堤基稳定性(1分)。(2)排水作用。可以作为堤身与地基土之间横向排水通道，加速软基固结(1分)。(3)隔离作用。隔离护底抛石与堤基土，减少抛石损失量，提高稳定性(1分)。(4)防护作用。对铺设范围内的水下基底起到防冲刷作用(1分)。外坡上土工织物的作用主要是反滤作用(1分)。2.(共5分)扫海→测量放样→软体排铺设→袋装砂堤心施工→抛石棱体→抛护底→土工布铺设→碎石反滤层→块石垫层→扭王字块护面→防浪墙施工(答对顺序每2项得1分)。
3.(共2分)应选用带有吹填(吹岸、艏吹、旁吹)装置的大型耙吸挖泥船(2分)。4.(共6分)在工程开始阶段，自航耙吸船采用挖运抛的方法，直接将砂抛在吹填区(2分)。原因是此时堰内水深满足直接抛砂的条件，同时区域尺寸满足船舶调头所需(2分)。中后期，耙吸船采用挖运吹的方法，将砂用吹岸装置吹填至吹填区(1分)。原因是随着抛砂量的增加和围堰的合拢，吹填区水深不满足抛砂作业的条件(1分)。
5.(共2分)(1)吹填土质应符合吹填工程设计文件和土工试验报告的要求;(2)平均吹填高程应大于设计吹填高程;(3)吹填区平均超填高度≤0.15m;(4)未经机械整平时吹填高程偏差满足±0.8m;经机械整平后吹填高程偏差满足±0.3m.(每2项得1分)(四)1.(共3分)30+1.645×3.0=34.9MPa配制强度取35MPA.2.(共6分)先求每m3混凝土用水泥多少吨。
背景材料给出2m3混凝土用砂为1700kg每m3混凝土用砂为1700-2=850kg背景材料给出了混凝土的配合比是1：2.50：3.50 ∴每m3混凝土用水泥为850÷2.50=340kg(3分)∴每个沉箱应备水泥0.34×480×(1+5%)=171.4t(3分)3.(共6分)雨后每罐混凝土用湿砂1700×(1+3%)=1751kg(2分)较正常施工时用砂增加：1751-1700=51kg(1分)雨后每罐混凝土拌和用水为：306-51=255kg(2分)较正常施工时每罐少用51kg(1分)4.(共5分)可以采用的养护方式：浇淡水养护涂刷养护液包裹塑料薄膜+土工布养护在沉箱顶布设扎孔塑料管淋水养护(答出任何1种得1分)5.(共4分)水平运输方式：用纵、横移轨道和台车运输;气囊滚动运输;气垫、水垫运输;用滑板运输(答出2种得1分，共2分)。
出运下水方式：滑道斜架车下水;半潜驳下水;浮船坞下水;2000t起重船吊运下水;平台船接运下水(答出2种得1分，共2分)。6.(共6分)不能实施沉箱拖运(2分)。
拖运时港池的实际水深为6-1.29+2.12=6.83m，拖运沉箱需要的最小水深6.5+0.5=7.0m6.83m<7.0m不能拖运(4分)(五)1.(共4分)本工程的施工工艺流程为：沉桩→现浇桩帽→现浇下横梁→安装预应力纵梁→现浇上横梁→安装预制面板→码头面层施工→附属设施施工(4分)2.(共7分)F300是混凝土抗冻等级(1分)，F300是指，在标准条件下制作的混凝土标准试件(100mm×100mm×400mm)，经过300次冻融循环，其失重率≤5%：动弹性模量下降率≤25%(2分)。
本工程浪溅区高程为：设计高水位加1.5m至设计高水位减1.0m之间的区域，为+6.0m～+3.5m.桩帽顶高程为+6.0m，底高程为+4.0m.因此桩帽混凝土处在浪溅区中(2分)。
桩帽混凝土按耐久性要求的水灰比最大允许值为0.5(2分)。3.(共6分)不满足(1分)。钢材在浪溅区的腐蚀速度最快，其平均腐蚀速度为0.2～0.50mm/a，局部点腐蚀速度将是平均腐蚀速度的几倍至几十倍，本工程钢管桩处在浪溅区，壁厚预留4mm腐蚀量，大约能耐20年，不满足设计使用50年的要求(3分)。
钢管桩在浪溅区可采取涂层防腐或加防腐蚀包裹层(2分)。4.(共9分)①预应力筋切断方法不正确(1分)。
冷拉Ⅳ级钢筋，宜用砂轮锯或切断机切断下料，不得采用电弧切割(2分)。②张拉力的控制方法不正确(1分)。
预应力张拉应以应力控制为主，预应力筋的伸长值作校核。如实际伸长值比计算伸长值大10%或小5%，应暂停张拉，查明原因并采取措施予以调整后，方可继续张拉(2分)。
③放松预应力筋以时间控制的方法不正确(1分)。
1. 围堰是保护大坝或厂房等水工建筑物干地施工的必要挡水建筑物，一般属( )性质的工程。
a．临时性 b. 永久性 c．固定性 d．非固定性
2. 具有充分利用当地材料，对地基适应性强，施工工艺简单等优点的围堰类型是( )。
a．混凝土围堰 b．土石围堰 c．草土围堰 d．钢板桩格形围堰
3. 在山区河流水位变幅较大而且又采用全段围堰法施工时，上游的横向围堰可以采用( )。
a．混凝土拱形围堰 b．草土围堰 c．钢板桩格形围堰 d．混凝土重力式围堰
4. 竹笼围堰一般使用的年限为( )年。
a．1～2 b．3～4 c．1～3 d．2～5
5. 在土石围堰的施工中水下部分的施工，石渣、堆石体的填筑一般可采用的方法是( )。
a．分层填筑 b．整体浇灌 c．进占法 d．填压法
6. 混凝土围堰的拆除，一般只能运用( )。
a．分层拆除 b．爆破法 c．进占法 d．抓斗法
7. 为了减少岩基上格体渗漏或防止格体填料从底部漏失掉，迎水面板桩必须打进基岩内 深度为( )。
a．0．3～0．6m b．0．4～0．6m c．0．3～0．7m d．0．2～0．6m
8. ( )围堰一般适用于水深不大于6米，流速小于3m/s的中、小型水利工程。
a. 木笼围堰 b. 竹笼围堰 c. 草土围堰 d. 土石围堰
9. 围堰是保护水工建筑物干地施工的必要( )。
a. 挡水建筑物 b. 泄水建筑物 c. 过水建筑物 d. 不过水建筑物
10. 围堰按围堰与水流方面的相对位置可分为横向围堰和( )。
a. 草土围堰 b. 过水围堰 c. 土石围堰 d. 纵向围堰
11. 平行于水流方向的围堰为( )。
a. 横向围堰 b. 纵向围堰 c. 过水围堰 d. 不过水围堰
12. 垂直于水流方向的围堰为( )。
a. 横向围堰 b. 纵向围堰 c. 过水围堰 d. 不过水围堰
13. 围堰按导流期间基坑淹没条件分过水围堰和( )。
a. 草土围堰 b. 纵向围堰 c. 不过水围堰 d. 土石围堰
14. 混凝土围堰结构型式有拱型和( )。
a. 双向挡水支墩式 b. 重力式 c. 撑墙式 d. 溢流重力式
15. 土石围堰在允许汛期围堰过水时，需做两岸接头、堰址下游基础和( ) 的防冲保护。
a. 粘土心墙 b. 堆石体 c. 溢流面 d. 基坑
二 多项选择题
1. 围堰按材料分为木笼围堰和( )等。
a. 土石围堰 b. 混凝土围堰 c. 纵向围堰
d. 钢板桩围堰 e. 竹笼围堰
2. 围堰按围堰与水流方面的相对位置可分为( ) 。
a. 横向围堰 b. 过水围堰 c. 土石围堰
d. 纵向围堰 e. 木笼围堰
3. 围堰施工技术的主要内容是( )。
a．堰体的修筑与拆除 b．围堰的防渗防冲 c．围堰的接头处理
d．堰底的加固 e．围堰防漏
4. 横向土石围堰与混凝土纵向围堰的接头，通常采用( )等措施。
a. 扩大横向土石围堰断面
b. 刺墙插入土石围堰
c. 扩大接头防渗体断面
d. 扩大混凝土纵向围堰断面
e. 预埋止水片
5. 钢板桩格形围堰的特点是( )。
a. 回收率高 b. 围堰边坡垂直 c. 断面小、占地少
d. 安全可靠 e. 高度机械化
6. 钢板桩格形围堰平面型式有( ) 。
a. 圆筒形 b. 锥形 c. 鼓形 d. 花瓣形 e. 矩形
7. 围堰施工的主要内容有( )。
a. 堰体修筑 b. 堰体拆除 c. 围堰的防渗防冲
d. 围堰的接头处理 e. 堰体地基处理
8. 围堰一般可以按( ) 进行分类。
a. 材料
b. 围堰与水流方向的相对位置
c. 导流期间基坑淹没条件
d. 工程量大小
e. 使用时期
9. 土石围堰的防渗结构型式有( )。
a. 土质心墙围堰 b. 混凝土心墙围堰 c. 草土木笼围堰
d. 混凝土斜墙围堰 e. 钢板桩心墙围堰
[1f41 参考答案]
一 单项选择题
1.a;2.b;3.a;4.a;5.c;6.b;7.a;8.c;9.a;10.d;
11.b;12.a;13.c;14.b;15.c
二 多项选择题
1.abde;2.ad;3.abce;4.bc;5.abcd;
1.定额是在合理的劳动组织和使用材料、机械的条件下，完成单位合格产品所消耗的平均资源数量标准。( )
2.人工幅度差是指在劳动定额中未包括，而在一般正常施工情况下又不可避免发生的一些零星用工因素。( )
3.多层建筑6层以内和单层建筑檐高20m以内的垂直运输已综合在建筑工程概念定额内。( )
4.不同步距的分部工程单价是概预算最基本的计价单位。( )
5.施工附加费、施工包干费均属于其他直接费。( )
6.技术措施费是指在特殊条件和特殊环境中施工所采取的技术措施费。( )
7.室内外附墙烟道按房屋自然层计算建筑面积。( )
8.挖湿土采用人工降低地下水位时，干湿土划分界限以实际降低的水位为准。( )
9.附属于柱的牛腿应并入柱身体积内计算。( )
10.综合概算书是由各专业的单项工程概算书所组成。( )
二、填空题(每空1分，共10分)
1.非定额时间包括多余或偶然工作时间、____________及违反劳动纪律时间。
2.劳动定额根据表达方式分为____________和____________两种。
3.工程造价价差是指建设工程所需的人工、设备、材料费等，因____________对工程造价产生的____________。
4.施工预算的编制方法分为____________和____________两种。
5.对于有污染的建设项目，要求环保工程做到“三同时”，即同时____________、同时____________和同时____________。
三、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共20分)
1.( )是衡量工人劳动生产率的主要尺度。
A.施工定额
B.劳动定额
C.定额水平
D.施工定额水平
2.材料原价是指生产或供应单位的材料( )。
A.销售价格
B.市场价格
C.信息价格
D.预算价格
3.概算定额中，内墙抹灰按内墙面积，两面抹灰乘以系数( )。
A.1.64
B.1.71
C.1.85
D.1.98
4.给水工程中的取水工程、输水工程等，属于( )。
A.单位工程
B.单项工程
C.分部工程
D.分项工程
5.零星借工是指建设单位向施工单位借用工人，由( )负责管理的零星用工。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.设计单位
6.层高在( )以内的设备管道层、贮藏室不计算建筑面积。
A.1.1m
B.2.2m
C.3.0m
D.2.5m
7.有柱的雨蓬、车棚、货棚等，按( )计算建筑面积。
A.顶盖水平投影面积
B.顶盖水平投影面积的一半
C.柱外围水平面积
D.柱外围水平面积的一半
8.单层建筑物按如下规定计算建筑面积( )。
A.层高超过2.2m，按一层计算建筑面积
B.不论其高度如何，均按一层计算建筑面积
C.层高6～9m，按1.5倍计算
D.层高9m以上，按1.5倍计算建筑面积
9.平整场地工程量按建筑物外墙外边线每边各加( )以平方米计算。
A.1m
B.1.5m
C.2m
D.3m
10.一砖半厚的标准砖墙，计算工程量时，墙厚取值为( )mm。
A.370
B.360
C.365
D.355
11.内墙工程量应按( )计算。
A.外边线
B.中心线
C.内边线
D.净长线
12.某砖混工程，有四根边角构造柱，断面尺寸为240×240mm.柱高12m，其工程量为( )m3。
A.2.76
B.3.11
C.3.50
D.3.46
13.综合脚手架定额未综合( )。
A.内外墙砌筑脚手架
B.抹灰脚手架
C.高度在3.6米以上的抹灰脚手架
D.斜道和上料平台
14.砖烟囱、水塔计算工程量时，对孔洞的处理是( )。
A.0.3m2以上扣除
B.0.3m2以下扣除
C.全扣除
D.全不扣除
15.( )按梁板体积之和计算工程量。
A.有梁板
B.无梁板
C.现浇平板
D.井字板
16.装饰工程的满堂脚手架工程量计算中，基本层高度范围是( )。
A.2.2～3.0m
B.3.0～3.3m
C.3.3～3.6m
D.3.6～5.2m
17.普通钢门窗安装，按( )计算工程量。
A.门窗框外围尺寸
B.门窗框中心线尺寸
C.设计门窗洞口面积
D.门窗框净尺寸
18.外墙抹灰工程量按外墙面积乘系数( )计算。
A.1.13
B.1.11
C.1.15
D.1.20
19.顶棚抹灰面积( )。
A.按主墙轴线间面积计算
B.按主墙间的净面积计算
C.扣除柱所占的面积
D.按主墙外围面积计算
20.木窗做外深灰、内奶黄色调合漆，定额按( )套用。
A.三遍子目
B.二遍子目
C.内三遍、外二遍子目分别
D.外三遍、内二遍子目分别
四、多项选择题(在每小题的备选答案中，选出你认为正确的答案，并将正确答案的序号分别填在题干的括号内，多选、少选、错选均不得分。每小题1分，共5分)
1.下列项目中，( )属于施工包干费。
A.冬雨季施工费
B.夜间施工费
C.二次搬运费
D.特殊工程培训费
E.检查试验费
2.建筑安装工程应缴纳的税金有( )。
A.增值税
B.营业税
C.城市建设维护税
D.教育费附加
E.建筑税
3.建筑安装工程有“三算”是指( )。
A.总概算
B.设计概算
C.施工图预算
D.竣工结算
E.竣工决算
4.处理索赔的原则是( )。
A.以合同为依据
B.积累充分的证据资料
C.保护业主利益
D.及时、合理地处理
E.由仲裁机构裁决
5.预算定额中的人工工日消耗量包括( )。
A.基本用工
B.辅助用工
C.法定假日用工
D.人工幅度差
五、简答题(每小题6分，共18分)
1.预算定额的主要作用是什么?
2.简答施工定额和施工定额水平的概念。
3.简述设计概算审查的主要内容。
1.一级建造师建筑工程定额与预算模拟题
2.一级建造师考试工程经济练习试题
3.一级建造师工程经济练习试题
4.一级建造师工程经济预测练习试题
5.一级建造师工程经济练习试题
6.2017一级建造师工程经济预测练习试题
7.一级建造师《建筑工程》考试真题答案
8.2017一级建造师工程经济模拟试题练习
9.一级建造师《工程经济》练习题
1．建设工程只有通过按照规范要求、采用必要的、经对各项系统与装置进行安装与调试，才能使其发挥应有的功能，形成生产能力。
a. 设计手段和制造工艺b．设计手段和安装工艺
c. 技术手段和制造工艺d．技术手段和安装工艺
2. ()是通过施工活动把不能在工厂中组合成整体的设备在使用现场组合成有独立功能的整体设备，如重型立式车床、水压机、散装锅炉的安装、大型汽轮机的安装、造纸机的安装、水轮发电机的安装、皮带刮板输送系统的安装等。
a．设备制造延续安装
b．装置组合安装
c．其他形式的安装
d．带有部分制造工作的安装
3. ()是通过施工活动把已在工厂中制造完成或需在使用现场继续完成制造的动设备和静设备按预期位置组合固定就位，且将他们之间的各类管道、线缆及控制系统连接起来，形成具有独立功能的生产装置。如各种动力站房安装、大型龙门起重机、金属油罐、气柜等。
a．设备制造延续安装
b．装置组合安装
c. 其他形式的安装
d．带有部分制造工作的安装
4. ()即在施工活动中，被安装对象除已在制造厂完成的设备外，还有在安装过程中需制造成型的对象，如通风工程的风管及部件，蒸汽管道工程的q形伸缩节，大口径煤气管道工程的鼓形伸缩节，以及非标准金属构件的制作等。
a．设备制造延续安装
b．装置组合安装
c．其他形式的安装
d．带有部分制造工作的安装
5．()通过施工活动，把无外界工艺连接的整体设备就位固定或把仅有模块间联结的工艺模块整体就位固定，且完成模块间管路和线缆的联结等。
a．设备制造延续安装
b．装置组合安装
c．其他形式的安装
d．带有部分制造工作的安装
6．机电安装工程要经过()考核，以验证其施工质量。
a．动态试运行
b．静态分析
c．全面检查
d．产品质量
7．在机电安装工程验收过程中有较多的能源(煤、电、油、气等)和物料(生产使用的原材料)投入，使机电安装工程在()中经过实体考验，以判断其施工质量是否合格，能否满足生产或使用要求，这与建筑物、部分构筑物施工质量验收采用的手段是不同的。
a．安装调整
b．单机调试
c．空负荷试运转
d．联合试运转
8．实行总承包的机电安装工程，依据合同约定，在交工验收过程中，要提供对业主的维护修理人员培训，使工程日后能正常有效运行。同时，还要对整个机电安装工程(包括：设备、管道、电气、通风与空调等)编制()，尤其是应用进口设备材料的机电安装工程，还要将其翻译后才能完成工作，这是符合国际惯例的做法。
a．维护保养使用说明书
b．安装工艺说明书
c．维修保养说明书
d．简单操作说明书
二、多项选择题
1．机电安装工程的特点有()
a．涉及的专业多
b．对装配与检测的要求高
c．涉及的对象少
d．工程技术含量高
e．涉及政府管理部门多
答案：
一、单项选择题
1．d；2．．a；3．b；4．d；
5．c；6．a；7．d；8．a
【解析】
2．答案a：
本题考核的是不同安装活动的固有特征，a指大型有独立功能的设备的安装。
二、多项选择题
背景材料
某公路扩建段在城乡结合部，沿线穿越多条在用公路，道路两侧紧邻居民小区和工厂。路段全长1.22km，为双向6车道，机非分行。路面结构为：4cm厚sbs改性沥青混凝土面层+5cm厚沥青混凝土中面层+6cm厚沥青混凝土底面层+20cm厚石灰稳定土底基层+18cm厚石灰粉煤灰稳定碎石基层+19cm厚水泥稳定土碎石基层。与本工程同步实施的项目有：电信、给排水、热力、电力、天然气等市政配套工程，为本工程分包项目。
本工程路段所处位置为平原微丘陵地貌，地势平坦，地下水位对道路工程不构成影响。施工范围内有多处地下管线，主要有电信、给水、热力、电力、天然气等管线。
问题：
1.总包项目应如何管理各分包项目?
2.施工前准备工作有哪些?
3.简述sbs改性沥青混合料表面层技术特点有哪些?
4.sbs改性沥青混合料分5批出厂，每批出厂温度分别为：批1：180℃、批2：178℃、批3：200℃、批4：192℃、批5：185℃。不合格应废弃的批次有哪些?
5.改性沥青混合料面层突遇雷雨天气，应如何处理?
6.改性沥青混合料面层施工关键要掌握的一点是什么?
【答案7】
1.总包项目经理部应将电信、给排水、热力、电力、天然气等市政配套工程分包给具有相应资质的单位，签订分包合同。分包单位应在技术、质量、进度、安全、环保等方面对总包单位负责。总 (2)拌制、施工温度是根据改性剂类型、改性沥青的黏稠情况，按改性沥青的黏-温关系确定。改性沥青混合料拌制、压实温度通常比普通沥青混合料施工温度高10～20℃，特殊情况经试验确定;
(3)改性沥青混合料宜随拌随用，需要短时间贮存时，时间不宜超过24h，贮存期间温降不应超过10℃，且不得发生结合料老化、滴漏及粗细集料离析现象;
(4)改性沥青混合料运输中一定要覆盖，施工中应保持连续、均匀、间断摊铺;
(5)因为黏稠，所以改性沥青混合料摊铺后应紧跟着碾压，充分利用料温压实。在初压和复压过程中，宜采用同类压路机并列成梯队操作，即全摊铺宽度上碾压，不宜采用首尾相接的纵列方式;
(6)采用振动压路机碾压时，压路机轮迹的重叠宽度不应超过20cm，但在静载钢轮压路机工作时，轮迹重叠宽度不应少于20cm;
(7)振动压路机碾压时的振动频率、振幅大小应与路面铺筑厚度相协调，厚度较小时宜采用高频低振幅，终压时要关闭振动;
(8)sbs改性沥青混合料表面层接缝处理相当困难，在允许的条件下要尽可能消除接缝(特别是冷接缝)。若无法消除接缝，则纵向可以采用热接缝，横向可以采用平接缝或斜接缝。
4.sbs改性沥青混合料各环节温度为：沥青/矿料加热：170～180℃/180～190℃;出厂：175～185℃;摊铺：不低于160℃，最好170℃左右;初压：不低于160℃;复压：不低于130℃;终压：不低于100℃，泵送温度不低于160℃。因此，不合格应废弃的批次有：批3：200℃。
5.这种情况千万要避免。如遇到这种情况，必须立即停止摊铺，将已经摊铺的混合料迅速碾压，如碾压却有困难，必须毫不留情地铲除掉。
2.按照《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的情形是()A.申请人年近花甲，已达59岁高龄B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止正好满三年C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年D.申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故
3.当地方性法规、规章之间发生冲突时，下述解决办法中正确的是()。A.部门规章之间不一致的，适用新规定；同时颁布的，由双方协商B 同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人大法工委裁决D.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决
4.张某原是甲建筑公司的采购员辞职后与王某合办了一家建筑设备租赁公司。张某现以甲公司以前没有用完的空白合同与其长期负责的甲公司大客户乙公司签订3000吨钢材购销合同，乙公司对张某辞职并不知情。请问对该合同承担付款义务的是()A甲建筑公司B建筑设备租赁公司C.张某D.张某、王某与建筑设备租赁公司
5某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务，为某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定下列正确的是A张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利B.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利C张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用D该公司享有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励
6.列情形中诉讼时效为1年的是A.甲拒付租金1万元给乙B甲与某乙签订了一承包经营合同，后乙违约C.甲借给某乙1万元，乙到期不还欠款
D.甲拖欠乙工程款10万元
7.2001年5月5日，甲拒绝向乙支付到期租金，乙忙于事务一直未向甲主张权利。2001年8月，乙因遇险无法行使请求权的时间为20天。根据民法通则有关规定，乙请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间是()。A.自2001年5月5日至2002年5月5日B.自2001年5月5日至2002年5月25日C.自2001年5月5日至2003年5月5日D.自2001年5月5日至2003年5月25日
8.某商住楼工程，施工招标文件规定的工期为18个月。建设单位2007年3月5日向办证机关申请办理施工许可证，同年6月10日办证机关电话通知前去领证，6月17日建设单位领到了施工许可证，施工许可证记载的时间是同年5月7日。该施工许可证有效期的开始日期是2007年()。
A.3月5日B.5月7日C.6月10日D.6月17日
9某建设单位欲新建一座大型综合市场于2006年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定，因故中止施工该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年A10月15日B10月22日C11月14日D12月14日
10.甲施工总承包公司中标获得某办公大楼的施工承包资格。按照承包合同约定，工程所用混凝土有甲公司采购。施工期间，甲公司按照建设单位的要求，从乙混凝土公司采购商品混凝土。因乙公司供应的混凝土达不到强制性标准要求，造成工程质量缺陷。对此应当承担过错责任的是()。
A.甲公司B乙公司C.建设单位D.检测机构
11.在《招标投标法》规定的必须招标的工程建设项目范围内，项目总投资低于3000万元人民币的下列单项工程服务中，必须进行招标的是()。
A.勘查、设计服务单项合同估算价50万元以上B.施工单项合同估算价达到160万元C.重要货物采购单项合同估算价接近100万元D.监理服务单项合同估算价30万元
12.某省直机关办公楼建设项目进行招标，招标文件中明确规定投标人的资质等级必须是施工总承包二级以上（包括二级），甲（施工总承包三级）、乙（施工总承包二级）、丙（施工总承包一级）、丁（施工总承包一级）纷纷组成投标联合体参与投标，则下列说法正确的是()A.甲可以与乙组成联合体以一个投标人的身份共同投标B乙、丙组成投资联合体，其资质等级应为施工总承包一级C若丙、丁组成的投标联合体中标，以丁作为代表与招标人签订施工合同D.丙、丁组成的联合体，将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人
13甲、乙施工单位组成投标联合体参与某项目的投标，联合体投标时按招标文件的要求提交投标保证金5万元，该联合体收到中标通知书，但尚未与招标人签订合同，此时甲、乙认为该项目盈利太少，于是决定放弃该项目则下列说法正确的是()A.因未给招标人造成损失，5万元投标保证金应予以退还B因未签订合同，5万元投标保证金应退还一半C甲、乙施工单位对此应承担违约责任D甲、乙施工单位对此应承担缔约过失责任
14.某市火电站建设项目进行招标，招标人规定投标人提交的投标文件截止日期为2006年11月20日，投标人在投标文件截止日期前已提交投标文件。2006年11月18日，投标人向招标人提出撤回提交的投标文件。此时()。A.招标人不允许投标人撤回提交的投标文件B.招标人与投标人协商是否可撤回提交的投标文件C.招标人通过行政主管部门商议是否允许投标人撤回提交的投标文件D.招标人允许投标人撤回提交的投标文件
15.根据《安全生产法》关于建立安全生产保障体系的规定，建筑施工单位()A.应当配备专职或兼职安全生产管理人员B.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员C.从业人员300人以上的，应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员D.从业人员300人以下的，应配备专职或兼职安全生产管理人员
16.某施工单位从业人员1000人，根据《安全生产法》关于安全生产事故应急救援的规定，下列作法中正确的是()A.应当建立应急救援组织B.可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人C.可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员D.可不建立应急救援组织，但应配备必要的应急救援器材设备
17.关于施工总承包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是()A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任
18.起重吊装工程是一个危险性工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是()。A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施B.需要编制专项施工方案，并附安全验算结果 C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施 D.由专职安全管理人员进行现场监督
19.关于安全施工技术交底，下面说法正确的是()。A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底 C.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底 D.施工作业人员向施工单位负责人交底
20.企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，安全生产许可证届满时()。A.经原颁发管理机关同意可不再审查，有效期延期3年
B.必须再次审查，有效期增加2年C.不再审查，有效期直至发生死亡事故D.必须再次审查，重新办理
21.某工程完成了设计图纸和合同规定的施工任务，建设单位欲组织竣工验收，此时应具备《建设工程质量管理条例》规定的工程竣工验收的必备条件不包括()A.完整的技术档案和施工管理资料B工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告C勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件D施工单位签署的工程保修书
22.在施工现场进行设计技术交底，以下做法中不符合规定的设计单位质量责任和义务的是()A.由于悬挑梁使用的φ22钢筋缺货，结构工程师进行了替代换算B.电气工程师对配电箱的注册商标、规格、型号、入网许可等要求进行了详细交代C水暖工程师强调：分户采暖计量系统每组暖气包前的控制阀不得取消D.建筑工程师要求：外部造型的线条颜色甲方可以改变，但必须使用耐碱产品
23.下列表述正确的是()A.评标时应充分考虑建筑师张某曾在全国建筑设计大赛中获得过冠军B.建设工程勘察设计方案评比时，可以采用综合评估法，也可以采用报价最低单一标准法C.经发包方同意，承包方可以将主体部分建设工程勘察、设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位D.签订勘察设计合同的双方，须将合同文本送交项目所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托机构登记方可生效
24.某造纸厂的厂房建设项目对环境的重大影响还涉及水土保持，除应编制环境影响报告书外，还必须有()审查同意的水土保持方案。
A.环境保护部门B.水行政主管部门 C.工商行政管理部门 D.国土资源管理部门
25某建筑公司准备在市区范围内进行建筑施工，其施工过程中使用机械设备可能产生环境噪声污染。根据《环境噪声污染防治办法》，该公司必须在工程开工()以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的相关情况A3日B5日C10日D15日
26.某项目属于按规定应当进行消防设计的建筑工程，则下列关于建筑工程消防设计、验收的表述中正确的是()A.建筑工程设计单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核B.建筑构件和建筑材料的防火性能应当符合国家标准或者行业标准C.公共场所室内装修、装饰，应该使用不燃、难燃的材料D.建筑工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收；未经验收或者经验收合格的，不得进行竣工验收
27.项目档案验收组在检查某建设工程档案资料时，发现施工图及说明不符合档案规范要求，遂提出了整改意见，要求项目()于项目竣工验收前对存在的问题进行整改，并进行复查。A.建设单位（法人）B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位
28.根据《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》规定，下列关于土地使用权出让最高年限的表述正确的是()。A.甲商业大楼用地使用权出让年限是50年B乙工厂用地使用权出让年限是40年C丙私立医院土地使用权出让年限是70年D丁旅游娱乐中心土地使用权出让年限是40年
29.居民孙某不满意拆迁人的补偿安置方案，双方未能达成协议，因而拒绝搬迁。后经市房屋拆迁管理部门裁决孙某应于30日内搬迁，现期限届满，孙某仍然未搬。那么下列做法符合法律规定的是()。A.拆迁人可以对其房屋强制拆除B.拆迁人向城市房屋拆迁管理部门申请强制拆迁C.由拆迁人申请人民法院强制拆迁D.强制拆迁前，拆迁人向公证机关办理证据保全
30.下列各种社会关系中，不属于《劳动法》调整对象的是()。A.甲公司与其职工因支付加班费用而发生的关系 B.乙私营企业与其职工因培训而发生的关系 C.丙出版社与作家张某因稿酬发生的关系 D.劳动监察执法人员查处丁公司雇佣童工的关系
31某建筑公司为本公司大型设备投保了财产险，保险金额为800万元，不久，建筑公司发生火灾，被保险的设备全部烧毁，经有关部门勘察评估，公司大型设备总价值为600万元，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为()A800万元B400万元C600万D保险金额减去残值的差额
32某施工单位在4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险，在开工（4月20日）前10天，即4月10日施工管理人员到工地巡视设备准备情况时遭受意外伤害，这时保险公司承担保险责任的期限的起算时间应为)A4月2日B4月10日C4月20日D发生损失之日起生效
33.某公司2009年6月1日应缴纳税款50000元，由于经营困难，申请并获准延期缴纳税款，若该公司直至同年11月1日仍未能按时缴纳税款，则应A.补交税款50000元B补交税款50000元，并征收同期银行存款利息C补交税款50000元，并征收万分之五的滞纳金D.补交税款50000元，并征收百分之三的滞纳金
34.某建筑工程有限公司于2007年6月15日召开股东会，选举公司的董事。下列人员可以担任公司董事的是()。A.个人负债80余万到期债务的贺某B.曾因贪污罪被判处有期徒刑，于2003年4月17日刑满释放的张某C.曾在1990年被宣告为限制行为能力人，后经申请被人民法院撤销宣告的孙某D.曾担任某公司的法定代表人，该公司于2005年9月被宣告破产，对公司破产负有个人责任的刘某
35.某工程施工合同从谈判签约到履行结束整个过程，下述()情形，属于合同当事人违反诚实信用的原则，进而影响合同效力的行为。
A.合同签订时，发包人隐瞒了其未取得工程项目土地使用权的事实B.合同履行时，发包人无故迟延提供施工场地工程地质资料C.合同履行时，承包人串通监理方在施工中偷工减料D.合同终止后，承包人泄露与本工程引进设备的重要技术资料
36某设备生产厂分别对甲、乙两个项目进行投标，在提交标书时，将乙项目的标书提交给了甲项目的招标人，将甲项目的标书提交给了乙项目的招标人，则设备厂提交的标书不成构成要约的原因是(A.无订立合同的意思表示B.要约内容不明确C受要约人错误D要约人不特定
37.甲公司于2007年3月1日向丙公司发出了要约，并在要约中约定了：收到文件后15个工作日内做出承诺，承诺生效后45日内将货物送到甲公司。丙公司于3月5日收到，3月19日做出了完全同意的承诺并以快信的方式发出。甲公司于4月10日才接到丙公司的承诺。丙公司于7月10日将货物送到了甲公司。请问以下)是不正确A.甲与丙公司已形成了有效的合同关系B.丙公司的承诺是有效的C.丙公司的承诺是无效的D.甲公司有权拒收该货物
38.某水泥厂将一批过期的劣质水泥更换包装后，与国有建筑公司签订销售合同供应给建筑公司使其蒙受损失，则依据《合同法》的规定，该合同的性质属于()A.无效合同B.部分无效合同C.效力待定合同D.可变更、可撤销合同
39甲劳务公司与乙建筑公司签订了一份包工包料的劳务分包合同，工程竣工验收合格后交付使用。下列说法正确的是)A.分包合同无效，甲公司无权要求工程款B分包合同有效，甲公司有权要求工程款C分包合同无效，甲公司有权要求工程款D.法院可以没收甲公司的工程款
40甲、乙双方签订一份买卖合同，该合同标的物的价格执行政府指导价，于2000年6月1日前交付完毕，6月1日的政府指导价是35元/吨，但甲方直至2001年8月1日才交货，此时该合同标的物的政府指导价是30元/吨，市场价是45元/吨，则结算时乙应按照()计算付款。A.35元/吨B.30元/吨C.45元/吨D.40元/吨
41.甲水泥厂与乙施工单位订立水泥购销合同，合同约定甲应于2003年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。7月底，甲发现乙财务恶化，无支付货款能力，并有确切证据证明，遂提出中止合同，但乙未允。则下列说法正确的是()。A.甲有权中止合同并要求乙提供相应的担保B.甲无权不按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保C.甲无权不按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物D.甲必须按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任
42.2008年3月1日，王宏将自己的房产以低于市场价50%的价格转让给李军，此行为导致王宏的债权人无法实现债权，2009年1月1日，王宏的债权人知道了该转让行为，则债权人的撤销权截止于()A.2009年3月1日B.2008年9月1日C2010年1月1日D2010年3月1日
43某工程竣工验收后，甲建设单位一直不支付乙施工单位工程款，乙碍于情面不好意思索要。乙知道甲与丙开发商有业务往来且关系较好，便请丙帮忙索要。乙丙之间签订了合同约定共同享有此债权，并通知了甲。后甲将工程款全部付给了丙。针对乙丙之间订立的合同，下列理解中正确的是)A.是乙委托丙索要工程款的委托合同B是按份分享债权的债权转让合同C是因胁迫而签订的债权转让合同D是连带共享债权的债权转让合44.甲建设单位拖欠乙施工单位工程款1000万元，甲与另一建设单位丙达成转让协议，将此1000万元债务转让给丙并通知了乙，乙收到通知后未作表示。不久后，乙向甲索要工程款遭到甲的拒绝，理由是合同已转让给丙。下列说法中错误的是()。A.甲与丙的转让协议应经乙同意B.甲应当支付拖欠的工程款C.甲、丙对拖欠的工程款承担连带责任D.甲可以对拖欠工程款一事对乙提出抗辩
45某借贷合同，债务人将合同义务转让给第三人，不能随之转移的有()A.债务人的从债务B.原债务人的同时履行抗辩权C.为原债务人提供担保的保证合同D.原债务人的已过诉讼时效的抗辩权
46下列事例中，不能产生合同义务终止的是A．建设单位在某项工程中欠监理单位监理费用，后建设单位吸收合并监理公司B．施工单位因材料商长期不能供货解除了双方的买卖合同C建设单位拖欠施工单位巨额工程款项，施工单位提起仲裁D．设备供应商交付设备时，施工单位拒绝接收，设备商将设备交公证机关提存
47.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，发包人具备法定情形时，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行，承包人可以解除施工合同。这些情形中不包括的是（）。A.长期拖欠工程款的 B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准的C.发包人不按照合同约定履行协助义务的D.合同中要求承包人垫资施工的48.某工程，工程总造价为5000万。建设单位与施工单位约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金50万元。工程因多种原因共延误120天，则下列表述中正确的是）A．双方约定的惩罚性违约金数额过高而无效B.应支付的违约金最多不超过工程总造价C.应严格按照约定支付6000万违约D违约责任的规定应符合公平原则
49.甲施工单位与乙建材供应商约定2008年底供应钢材1000吨，2008年6月，由于材料价格大幅上涨，乙明确对甲表示：无法按照原价格在2008年底供货。则甲A．不可以要求乙承担违约责任B只能在2008年底以后要求乙承担违约责任C可以在2008年6月后即要求乙承担违约责任D.材料价格上涨非乙的原因，乙不构成违约
50.某建设单位因资金紧张将自己的办公楼抵押给银行，但未办理相应的土地使用权抵押手续，下列选项正确的是（）。A．视为仅抵押了办公楼B．视为办公楼与相应的土地使用权抵押一并抵押C．因抵押物不明确，抵押合同视为无效D．因抵押物不明确，抵押合同视为效力待定
51.某企业将自己所有的一批原材料抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批原材料抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后某企业无力偿还甲、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是()。A.由于抵押均未办理登记，抵押权不生效B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿C.甲、乙按照债权比例清偿D.乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿
52.施工单位为某地政协建设办公楼向供应商采购大批预制板，由于资金紧张只能暂时少量付款，待竣工结算后再付清货款。供应商提出要求提供担保，施工单位请来建设方某政协的领导、当地建委、在当地有工程项目的另一施工单位项目部的项目经理和当地最大的一家国有企业出面商谈。在上述各家中，可以为施工单位作保证人的是()A.当地政协B.当地建委C.另一施工单位的项目部D.当地的国有企业
53.下列当事人签订的施工合同中属于有效合同或按有效处理的是()。A.承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同B.承包人同发包人指定的分包人签订的专业分包合同 C.总承包人未经发包人同意将非主体工程分包的分包合同 D.没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同，但在工程竣工后取得了相应的资质
54.发包人与承包人在建设工程施工合同中约定了按照固定总价结算整个工程款项，在合同履行过程中，发生了部分材料价格上涨，同时因发包人原因造成阶段停工，承包人请求对材料上涨价差和停工损失进行造价鉴定并予以支付，则人民法院对承包人的请求应()。
A.不予支持 B.材料涨价部分不支持，停工损失支持C.材料涨价部分支持，停工损失不支持D.材料涨价和停工损失都支持
55.某工程分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号单体建筑，Ⅰ号建筑竣工后未经验收，开发商提前使用；Ⅱ、Ⅲ号整个建筑竣工后一并进行验收时，发现Ⅰ号建筑存在质量缺陷。下列说法错误的是()。A.开发商有权主张整体工程质量不合格B.施工单位应在工程合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量负责C.合理使用寿命应为设计文件规定的该工程合理使用年限D.开发商擅自使用工程视为对工程质量的认可
56.在下列常见的合同中，对合同的分类的说法错误的是()。A.加工承揽合同属于不要式合同B.建设工程施工合同属于要式合同C.建设单位与商业银行的贷款合同属于不要式合同D.自然人之间的借款合同属于不要式合同
57.承揽人在履行承揽合同中的下列行为，不正确的是()。A.承揽人发现定作人提供的材料质量不合格，立即停止工作并通知定作人B.承揽人对由自己提供的材料，接受定作人检验C.承揽人未征得定作人同意，可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成D.因定做人未按期支付20%的尾款，承揽人可以拒绝交付整个工作成果
58.在下列关于民事诉讼两审终审制度的表述中，()不正确。A.两审终审制度是指一个民事诉讼的案件经过两审法院审判后即告终结的制度B.民事诉讼案件应当经过两审法院审理才可结案C.对于一般民事诉讼案件，当事人不服一审法院的判决或裁定，可以上诉至上一级法院D.超过上诉期的判决、裁定，为生效判决、裁定，当事人不得再上诉
59.在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪音扰民纠纷，双方同意协调解决。在下列解决争议的方式中，由()主持或参与的调解，属于行政调解。A.施工方上级单位B.建设方C.当地政府建设主管部门D.人民法院
60以下关于民事诉讼、仲裁当事人举证责任的表述中，不正确的是()A.原告向人民法院起诉，应当附有符合起诉条件的相应的证据材料B.被告提出反诉，可以不提供证C当事人对自己提出的主张，有责任提供证据D没有证据或证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果
61.商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为建材质量不合格，未按合同约定支付材料款。商贸公司向法院起诉，下列证据中，证明力要大于其他证据的是()。A.送货单B.合格证C.合同书D.专业机构出具的质量鉴定报告
62在没有书面约定的情况下因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼()法院没有管辖权A.原告住所地B被告住所地C合同履行D施工行为地
63.下列所给选项中，关于仲裁管辖的表达，()是正确的。A.实行级别管辖，但不实行地域管辖B.实行地域管辖，但不实行级别管C.既不实行级别管辖，也不实行地域管辖D.既实行级别管辖，也实行地域管辖
64.甲房地产开发公司对该市建委对其作出罚款决定不服，欲直接向人民法院提起诉讼的，则甲房地产开发公司应当在知道作出具体行政行为之日起()内提出。A.3个月 B.6个月 C.2年 D.5年
65.下列()不能作为行政诉讼的证据。A.行政机关作出行政处罚前对行政案件证人所作的询问笔录B.行政机关作出行政处罚前对行政案件当事人所作的询问笔录C.行政处罚听证记录D.人民法院立案后行政机关自行向证人取证所作的笔录
66.下列行为不属于《行政诉讼法》规定的受案范围的行为是()。A.吊销企业营业执照 B.罚款 C.逮捕D.行政拘留
67某施工现场，建筑主体脚手架搭设过程中，施工人员李某不慎，将一钢管从空中滑落，将临近道路通行人员张某头部砸伤，下列选项表述正确的是()A由李某向施工单位承担违约责任B由李某向张某承担侵权责由施工单位向张某承担违约责任D由李某向张某承担违约责任
68.某市政公司为安装管道，在道路上挖掘坑道，并于坑道两侧设置了障碍物和夜间警示灯。某夜，司机许某酒后驾车，撞毁了障碍物和夜间警示灯后逃逸，随后骑自行车经过的秦某摔入坑道中，造成粉碎性腿骨骨折，则秦某的伤害应()。A.由市政公司赔偿 B.由许某赔偿 C.由市政公司和许某承担连带责任 D.由秦某自己承担
69.某开发商在未取得建设工程施工许可证情况下，就组织对相关项目进行施工，在工程检查过程中，建设行政主管部门作出了责令停工并处以罚款的处罚决定，开发商不服，为此向法院提起诉讼，则该行政处罚决定在诉讼期间()。
A.停止执行B.与法院协商处理执行与否C.请求政府部分决定D.具有效力，不停止执行
70.某工程因施工单位擅自降低材料的耐火等级，造成建筑物失火焚毁。施工单位项目经理甲被依法逮捕，经法院判决：对甲处以2年管制，立即执行。从逮捕到判决，甲已被羁押3个月，则甲还应服刑()。A.21个月B.2年C.2年3个月 D.18个月
1.下列情形中，能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有()。A.未达到注册建造师继续教育要求B.聘用单位破产C.聘用单位被吊销营业执照D.与聘用单位接除了合同关系E.注册有效期满但未延续注册
2下列关于法律体系的说法，正确A.建设法是一个独立的法律部门B.法律体系是由法律部门构成的C.建筑法属于行政法律部门D.安全生产法属于社会保障法律部门E仲裁法归属于民法部门3.民事法律关系客体，是指民事法律关系之间的权利和义务所指向的对象。下列属于民事法律关系客体的有()。A.施工单位购买的各种建筑材料 B.建筑资金C.建筑企业对其员工的培训D.施工中使用的施工机械E.建设行政主管部门
4.下列可以使委托代理终止的情形有()A.代理期间届满或者代理事务完成B.被代理人取消委托或者代理人辞去委托C.代理人死亡D.代理人丧失民事行为能力E.被代理人死亡
5根据《建筑法下面关于分包的说法正确的有()A承包单位可以将所承包的工程转包给他人B所有的分包商都需要经建设单位认可分包商应当对建设单位负责D.如果分包商所承建的工程出现了质量事故，则业主可以要求总承包商为之承担责任E分包商经业主同意可以将承揽的工程再分包
6.评标委员会在对某项工程项目评标过程中，发现个别投标文件中存在某些错误，则评标委员会的下列说法正确的有()A.甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准 B.乙的投标文件中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误
C.丙未按招标文件要求提交投标保证金，评标委员会将丙的投标文件作为废标处理D.丁的投标文件中有含义不明确的内容，评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明E.戊以他人的名义投标，评标委员会将戊的投标文件作为废标处理
7.依据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，有以下情形将被作为废标处理()A.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的B.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的C.未按招标文件要求提交投标保证金的D.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的E.未参加开标会议单位的标书
8.张某系某施工单位工人，办理了工伤社会保险与人身意外伤害保险。在从事某工程外墙面装修时，不慎坠落，造成三级残废，下列表述正确的是()。A.张某可要求享受工伤保险B张某有权要求本单位赔偿C.张某享受工伤保险，但不得要求单位赔D.张某享受工伤保险，还可要求单位赔偿E.张某向保险公司主张人身意外伤害保险索赔时，就不得要求工伤社会保险
9.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的人员有()A.垂直运输机械作业人员B.安装拆卸工C.爆破作业人员D.起重信号工E.钢筋工
0.施工单位在施工过程中，必须做好隐蔽工程的质量检查和记录。按照《建设工程质量管理条例》的规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知()。A.建设单位B.工程监理单位C.勘察、设计单位 D.工程质量监督机构E.安全生产监督部门
11根据《工程建设行业标准管理办法》的规定，下列工程建设行业标准属于强制性标准的有()A工程设计行业专用的综合性标准B工程建设行业专用的质量标准C.工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准D工程建设行业专用的制图方法标准E工程建设行业专用的信息技术标
12.关于对建设工程项目的节能管理，下列表述中正确的有()。A.达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目，依法审批的机关不得批准建设B.项目建成后，达不到合理用能标准和节能设计规范要求的，验收结论为不合格C.建设单位不得以任何理由要求设计单位擅自修改经审核
合格的节能设计文件，降低建筑节能标准D.施工图设计文件不符合建筑节能强制性标准的，施工图设计文件审查结论应当定为不合格E.监理单位应当依照法律、法规以及建筑节能标准、节能设计文件、建设工程承包合同及监理合同对节能工程建设实施监理
13.某市的一家建筑工程公司准备实施经济性裁员，那么，依据《劳动法》规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是()。
A.女职工李某，正在家中休产假B.会计刘某，非因公负伤，正在住院还未痊愈C.职工谢某，因失职造成公司损失10万元，现停职在家D.工程师吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家E.司机于某，因盗窃罪被法院判处有期徒刑5年
14.某建筑工程有限公司股东会在审议董事会人选时，有下列五人的任职资格受到股东的质疑，其中不属于公司法规定的不得担任董事的情形为(.陈某66岁，曾任区政府办公室主任，现退休在家B张某两年前因对一起重大工程事故负有责任，被判处有期徒刑一年C.张某人独资企业的出资人，因经营负债50万元，债权人至今仍在追讨D赵某两年前被任命为一家长期经营不善、负债累累的国有企业的总经理，上任仅两个月，该企业被宣告破产
15.合同当事人在合同谈判过程中，发生的下列()行为，应当承担缔约过失责任。A.假借订立合同，恶意进行磋商B.恶意进行磋商，给对方造成损失C.故意隐瞒与签约有关的重要事实D.故意提供虚假情况，给对方造成损失E.一方未尽通知义务，增加对方缔约成本
16.根据《合同法》的规定，下列合同中无效的是()A.损害社会公共利益的合同B.附期限的合同C.以欺诈、胁迫的手段签订的合同D.因重大误解签订的合同E.恶意串通，损害个人利益的合同
17.甲市物业公司与乙市设备公司签订了一份电子门铃的买卖合同，约定由设备公司供应物业公司电子门铃500套，物业公司支付货款5万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为()。A.付款地点为乙市B.交货地点为乙市C.付款地点在甲市 D.交货地点在甲市E.交货地点和付款地点均在乙市
1下列说法正确的是A代位权只有债权人才能行使B.抗辩权只有债务人才能行使C债务人在不能清偿债务的情况下，只要已经向第三人主张债权，其债权人就不可以行使代位权D行使撤销权和代位权的费用都要由债务人承担E债务人只要不是无偿转让财产，其债权人不可以对此行使撤销权
19.某企业与甲公司签订了供应商品混凝土合同后，分立成乙、丙两个公司，乙公司与丙公司约定由乙供应混凝土，丙公司负责收受货款，并得到了甲公司的许可，则()A乙、丙对此合同应享有连带债权，承担连带债务B.由批准原企业分立的上级单位承担合同义务C.乙、丙的内部约定，对甲不发生法律效力D.应当按照乙、丙的约定履行合同 E.企业合并分立属于法定的权利义务概括转移
20.根据《司法解释》的相关规定，属于发包人解除合同条件的是()。A.承包人未按约定工期完工B.承包人完成工程质量不合格，并拒绝修复
C.承包人擅自将专业工程进行分包D.承包人将工程转包的E.未经发包人同意擅自将劳务部分分包的21.甲公司与乙公司订有买卖合同，甲交货100吨水泥后，尚欠乙公司水泥20吨，同时乙公司尚欠甲公司150万元，后乙公司分立为丙、丁两公司，则下列正确的是()。A.丙、丁两公司相约各自承担50%欠款，甲要求丙还款100万元，而丙可以以与丁有约定为名，拒绝还款B.丙、丁公司如在分立时与甲相约各自还款50%，则甲不能要求丙还款100万元C.乙在分立时应通知甲公司，并征得甲公司同意D.丙、丁公司均可向甲公司提出20吨水泥的交货权E.企业分立属于法定的权利义务概括转移
22.某工程建设项目，建设方甲、施工方乙，投资担保公司丙提供工程款支付担保。下列表述中正确的是()。A.保证合同由甲丙签订B.保证合同由乙丙签订C.甲与乙协商变更了施工合同付款条件时，应当通知丙D.甲与乙协商变更了施工合同付款条件时，应当取得丙口头同意 E.甲与乙协商变更了施工合同付款条件时，应当取得丙书面同意
23.建设单位将工程建筑抵押给银行以获得经营资金，后因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位工程款，则下列关于施工单位权利的说法中，正确的是()。A.施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖B.施工单位申请工程价款优先受偿的权利，须按照诉讼时效的规定提出 C.施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿 D.施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位协商将工程折价E.施工单位工程欠款的利息，可在工程拍卖所得中优先扣除
24.以下关于公开审判制度，正确的表述是()A.不允许群众旁听庭审过程和宣判结果B.除法律规定的情形外，审理民事案件的过程应当向社会公开C.对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决D.除法律规定的情形外，允许群众旁听庭审过程E.除法律规定的情形外，允许新闻媒体对庭审过程进行采访、报道，并将案件向社会披露
25.甲、乙两公司发生建设工程施工合同纠纷，经仲裁委员会审理作出仲裁裁决书。乙公司向法院申请执行后，甲公司申请不予执行。甲公司提出的下述理由中，法律规定不予执行的情形包括()A.裁决的事项不属于仲裁协议范围B.仲裁庭的组成违反法定程序C.认定事实的主要证据不足
D.适用法律确有错误E.裁决不合理
2011-8-26 79.5分
一级建造师《法律法规模拟试题2》
一、单项选择题（每题。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.建设单位迫使承包方以低于成本的价格竞标的，应处以（）的罚款。
A.20万以下 B.20万以上50万以下
C.项目合同金额的5‰ D.项目合同金额的10‰
2.商标的构成要素不包括（）。
A.商标的名称 B.商标的图案
C.商标的颜色 D.商标的使用范围
3.下列合同中，属于从合同的是（）。
A.买卖合同 B.借款合同 C.保证合同 D.承揽合同
4.甲与乙签订一房屋买卖合同，甲已支付一半房款，此时甲请求乙交付房屋并办理过户手续，然后才支付另一半房款。以下说法正确的是（）。
A.依诚信原则，乙不得行使同时抗辩权 B.乙有权行使同时抗辩权
C.甲违约在先，乙有权解除合同 D.乙得行使不安抗辩权
5.根据我国法律，以下不属于中标条件的一项是（）。
A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准
B.能够满足招标文件的实质性要求
C.投标价格低于成本
D.投标价格最低
6.以下情形中不符合生产经营单位安全生产基本要求的是（）。
A.生产经营单位为安全生产设施投入大量资金
B.设置安全生产管理机构管理危险物品的经营储存
C.配备劳动防护用品
D.由从业人员个人缴纳工伤社会保险
7.发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，将被如何处理？（）
A.责令改正，处以罚款 B.责令停止施工
C.吊销资质证书 D.没收违法所得
8.当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起（）内向上一级人民法院提起上诉。
A.10日 B.15日 C.30 日 D.60日
9，股份有限公司的权力机构是（）。
A.股东大会 B.股东会 C.董事会 D.监事会
10.接受委托为建设项目影响评价提供技术服务的机构，应当经过（）考核审查合格后，颁发资质证书。
A.县级以上环保行政主管部门
B.市级以上环保行政主管部门
C.省、自治区、直辖市的环保行政主管部门
D.国务院环保行政主管部门
11.下列情形中不属于安装工程一切险承保范围的是（）。
A.短路、过电压、电弧所造成的损失
B.超压、离心力引起的断裂所造成的损失
C.因结构、材料或在车间制作方面的错误导致的损失
D.因安装地点的运输所引起的意外时间
12.建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过（）方决定该项目开工建设的，应报原审批部门重新审核。
A.1年 B.5年 C.10年 D.15年
13.债务人或第三人将其动产或权利转移债权人占有，用以担保债权的实现，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿的法律行为，叫做（）。
A.保证 B.抵押 C.留置 D.质押
14.下列做法中不属于投标人以非法手段骗取中标的是（）。
A.非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标
B.以低于成本的报价竞标
C.投标时递交虚假业绩证明、资格文件
D.假冒法定代表人签名，递交假的委托书
15.甲欠乙1吨钢材，乙向甲借款3万元，根据合同约定，两项债务正好同时到期。于是甲乙协商两个债务抵消，不再互为偿还。此种债的消灭基于（）事实。
A.清偿 B.混同 C.提存 D.抵消
16.下列权利中属于著作财产权的是（）。
A.发表权 B.署名权 C.修改权 D.发行权
17.分包工程的安全生产责任，（）。
A.由总承包单位承担责任
B.由分包单位承担责任
C.由各分包单位承担连带责任
D.由总承包单位和分包单位承担连带责任
18.施工单位的下列措施中，不符合安全生产要求的是（）。
A.根据施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的施工措施
B.在施工现场人口处设置明显的安全警示标志
C.施工现场的办公、生活区设置在作业区内
D.制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度
19.从事工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，其资格由（）认定。
A.国务院建设行政主管部门
B.省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门
C.国务院或省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门
D.县级以人民政府的建设行政主管部门
20.下列做法中，违背我国劳动法规定的一项是（）。
A.用人单位对从事有职业危害作业的劳动者定期进行健康检查
B.用人单位安排女职工从事矿山井下劳动
C.用人单位对劳动者进行劳动安全卫生教育
D.用人单位准予女职工100天的产假
21.某一人民法院受理案件后，发现自己对该案件没有管辖权，将案件移送给有管辖权的人民法院审理，叫作（）。
A.移送管辖 B.指定管辖 C.级别管辖 D.地域管辖
22.招标人以不合理的条件限制投标人，强制要求投标人组成联合体共同投标的，可以处以（）的罚款。
A.项目金额的5‰以上10‰以下
B.项目金额的5％以上10％以下
C.1万元以上5万元以下
D.1万元以上10万元以下
23.下列表述中，受要约人对要约内容的作出非实质性变更的是（）。
A.合同标的变更 B.履行方式的变更
C.增加说明性条款 D.提出新的解决争议的方法
24.下列属于要约的是（）。
A.寄送价目表 B.商业广告的内容符合要约规定 C.拍卖公告 D.招标公告
25.下列债权让与中，符合法律规定的是（）。
A.甲以遗嘱方式将债权转让给继承人乙
B.某钢铁厂宣告破产后将债权转让给第三人
C.某演出公司与演员张某签订演出合同后，将合同中对演员的转让给另一家公司
D.李某将其扶养请求权转让给王某
26.出售质量不合格的商品而未声明的，诉讼时效为（）。
A.1年 B.2年 C.4年 D.20年
27.张某向某农场购买了1吨苹果，约定在货到达后付款。在装车时，工作人员误装了1.5吨，张某和工作人员都没有发现。结果张某运输苹果的车在途中翻入沟中，苹果全部损失，张某应当向农场支付（）苹果的价款。
A.1吨 B.1.5吨 C.2.5吨 D.0吨
28.从债权的内容看，债权的性质是（）。
A.对人权 B.对事权 C.相对权 D.绝对权
29.对于环境影响很小、不需要进行环境影响评价的，应当（）。
A.编制环境影响报告书
B.编制环境影响报告表
C.填报环境影响登记表
D.制作环境影响分析表
30.下列情形中，造成合同权利义务终止的是（）。
A.债权人拒绝受领标的物
B.当事人－方延迟履行义务
C.当事人－方下落不明
D.债权人免除债务
31.评标由（）负责。
A.建设行政主管部门组建的评标委员会
B.招标人依法组建的评标委员会
C.投标人依法组建的评标委员会
D.招标人与投标人共同组建的评标委员会
32.开标地点为（）。
A.招标文件中预先确定的地点 B.评标委员会确定的地点
C.投标人共同商议的地点 D.建设项目所在地
33.评标委员会的成员人数为（）。
A.5人以上双数 B.5人以上单数
C.6人以上双数 D.6人以上单数
34.甲公司得知乙公司正在与丙公司谈判，甲为了排挤乙公司而向丙公司提出了更优惠的条件。乙公司退出后甲公司又借故中止谈判，给丙公司造成了损失。甲公司的行为定性为（）。
A.欺诈 B.假借订立合同恶意磋商
C.以合法形式掩盖非法目的 D.正常的商业竞争
35.下列可以作为保证人的单位是（）。
A.国家机关 B.学校 C.医院 D.合伙企业
36.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其（）内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告。
A.1～2年 B.2～3年 C.3～4年 D.2～5年
37.要约的生效时间是（）。
A.到达受约人时生效 B.发出时生效
C.到达受约人的第二天生效 D.受约人发出承诺前
38.建设单位的下列做法符合法律规定的是（）。
A.在工程竣工验收合格之日后20天办理工程竣工验收备案
B.在重新组织竣工验收前使用工程
C.将建设工程发包给具有相应资质等级的单位
D.编造文件办理竣工验收备案
39.依我国法律，当事人对下列（）合同可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。
A.以合法形式掩盖非法目的 B.损害社会公共利益
C.在订立合同时显失公平
D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益
40.人民法院对上诉案件应当在第二审立案之日起（）内审结。
A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.1年
41.建设单位的下列做法中，没有尽到消防安全职责的是（）。
A.确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全负责人
B.组织防火检查
C.定期检验维修消防设施和器材
D.在设有仓库的楼房内设置员工宿舍，以方便对仓库的管理
42.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内订立书面合同。
A.15日 B.30日 C.1个月 D.2个月
43.甲公司致电乙公司，欲订购10吨钢材，并提供了价格、数量，询问是否同意。当日，乙公司也致电甲公司，表示现有10吨钢材，说明质量、价格，询问是否接受。然而双方都没有给对方明确的答复。1个月后，乙公司向甲公司发货，甲公司拒收。甲乙公司之间的关系认定为（）。
A.合同关系未成立 B.合同关系已成立
C.合同关系成立且生效 D.合同关系成立但未生效
44.保证方式没有约定或约定不明确的，（）。
A.按一般保证承担保证责任
B.由当事人协商承担保证责任
C.按连带保证承担保证责任
D.由债权人指定的保证人承担保证责任
45.合同法所称不可抗力是指（）。
A.不能预见、不能避免并不能克服的客观情况
B.不能预见但能够避免的客观情况
C.能够预见但不可避免、不能克服的客观情况
D.能够预见，可以避免但不能克服的客观情况
46.撤销权的除斥期间是（）。
A.自债权人知道或应当知道撤销事由之日起5年内
B.自债务人的行为发生之日起5年内
C.自债权人知道或应当知道撤销事由之日起1年内
D.自债务人的行为发生之日起1年内
47.合同中履行费用负担不明确的，应当由（）负担。
A.债权人 B.合同双方 C.债务人 D.履行义务的一方
48.组成一个联合投标体共同投标的法人数目应为（）。
A.两个 B.两个以上 C.三个 D.三个以上
49.债务人部分履行债务给债权人增加的费用，由（）负担。
A.债务人 B.债权人 C.债务人和债权人 D.过错方
50.下列做法不属于串通投标的是（）。
A.招标者在公开开标前，开启标书，并将投标情况告知其他投标者
B.招标者预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍
C.投标者在投标时递交虚假业绩证明
D.投标者与招标者商定在招投标时压价，中标后再给招标者额外补偿
51.当事人在合同中约定一方向对方给付定金作为债权担保的，收受定金的一方不履行约定债务的，应（）。
A.将定金退还 B.双倍返还定金
C.支付违约金 D.赔偿对方损失
52.以下限制民事行为能力人订立的合同中，要经过法定代理人追认才有效的是（）。
A.赠与合同 B.承揽合同
C.与年龄智力相适应订立的合同 D.与精神状况相适应订立的合同
53.不属于建筑业企业资质的序列是（）。
A.总承包 B.专业承包 C.专业分包 D.劳务分包
54.甲向乙借款1万元，约定年息为10％，并由丙提供了保证。现乙欲将债权转让给丁，在原保证合同对债权转让无约定的情况下，下列表述正确的是（）。
A.若该债权转让，丙即免除了保证责任
B.若该债权转让，丙在原保证担保的范围内继续承担保证责任
C.该债权转让在征得丙的同意后，丙才在原保证担保的范围内继续承担保证责任
D.该债权转让后由乙通知丙，丙才在原保证担保的范围内继续承担保证责任
55.以下情形中，不属于无权代理行为的是（）。
A.行为人没有代理权
B.行为人超越代理权限
C.行为人的代理基于口头委托
D.行为人在代理权终止后仍以被代理人的名义订立合同
56.无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，（）。
A.由监护人承担民事责任
B.由行为人自己承担民事责任
C.由监护人和行为人承担连带责任
D.无须承担责任
57.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照（）的业务许可范围承揽工程。
A.资质等级高的单位 B.资质等级低的单位
C.各单位协商确定 D.发包方指定其中一家单位
58.环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起（）内，完成验收。
A.10日 B.15 日 C.30日 D.60 日
59.某市仲裁委员会仲裁一建设工程合同纠纷案件，首席仲裁员甲认为应当裁定合同无效，仲裁人员乙认为合同有效，应当裁定解除合同，仲裁人员丙亦认为合同有效但应裁决继续履行合同。这种情况下应（）。
A.请示仲裁委员会主任并按其意见作出裁决
B.按乙或丙的意见作出裁决
C.按甲的意见作出裁决
D.重新组成仲裁庭经评议后作出裁决
60.当事人迟延履行后发生不可抗力的应当（）。
A.全部免除责任 B.不能免除责任
C.部分免除责任 D.由相对方决定是否免除责任
61.根据工程建设标准的内容划分，下列不属于这种分类的一项是（）。
A.设计标准 B.施工及验收标准
C.设计定额 D.技术标准
62.A市甲公司与B市乙公司在C市签订建设工程合同，合同履行地在D市。合同约定若发生争议将纠纷提交C市仲裁委员会仲裁。现甲乙公司发生纠纷，甲欲申请仲裁，发现C市没有设立仲裁委员会，而A、B、D市均设立了仲裁委员会。甲可以（）
A.向A市仲裁委员会申请仲裁
B.向B市仲裁委员会申请仲裁
C.向C市法院起诉
D.向D市仲裁委员会申请仲裁
63.下列（）情况中用人单位可以解除劳动合同。
A.职工张某因工负伤而丧失劳动能力
B.职工许某公派出国而逾期未归
C.职工李某与他人同居而怀孕
D.职工陈某患病住院
64.下列表述中超越工程质量监督机构基本职责的是（）。
A.办理建设单位工程项目报监手续，收取监督费
B.对建设工程的地基基础、主体结构的质量进行检查
C.对建设单位组织的竣工验收程序实施监督
D.对于需要实施行政处罚的，按照法定标准实施处罚
65.建设工程施工承包单位对于屋面防水工程的最低保修期限是（）。
A.2年 B.5年 C.2个月 D.5个月
66.有限责任公司发起人的股东人数为（）。
A.2个以_12 B.50个以下 C.2个以_上50个以下 D.没有上下限的限制
67.甲向乙借款20万元，以自己的一套房子作为抵押担保。抵押期间，甲欲将这套房子以25万元卖给丙，丙知道房子已设置抵押，但愿意接受。以下表述正确的是（）。
A.甲可以卖出该房屋，但应先征得乙的同意
B.甲可以卖出该房屋，不必征得乙的同意
C.甲可以卖出该房屋，但事前应通知乙
D.甲无权卖出该房屋，因为此房屋已设置了抵押权
68.对于招投标过程中的违法行为进行行政处罚，由（）规定的有关行政监督部门决定。
A.国务院
B.省、自治区、直辖市人民政府
C.县级以上人民政府
D.建设工程项目所在地的人民政府
69.父母作为监护人代理未成年子女进行民事诉讼活动，这种情况属于（）。
A.指定代理 B.委托代理 C.无权代理 D.法定代理
70.甲委托乙为其购买建材，乙为此做了大量准备工作。现甲不想要这批建材了，通知乙取消委托。下列说法正确的是（）。
A.甲可以单方取消委托，但应以书面方式作出
B.甲可以单方取消委托，但应支付乙为准备工作所消耗的合理费用
C.甲可以单方取消委托，但应按原委托合同约定支付乙报酬
D.甲无权单方取消委托，否则承担违约责任
二、多项选择题（每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
1.以下属于投标程序的是（）。
A.组织投标机构 B.编制投标文件
C.接受投标书 D.评标
E.送达投标文件
2.安全生产中从业人员的权利包括（）。
A.了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施
B.对本单位的安全生产工作提出建议
C.获得符合国家标准或行业标准的劳动防护用品
D.获得安全生产教育和培训
E.发现事故隐患立即向本单位负责人报告
3.建设单位办理工程竣工验收备案应提交（）材料。
A.环境影响报告书
B.工程竣工验收报告
C.工程竣工验收备案表
D.法律法规规定应由规划、公安消防、环保部门出具的认可文件
E.施工单位签署的工程质量保修书
4.以下情况属于合同变更的是（）。
A.合同标的物数量的增减
B.合同履行期限的变更
C.合同履行地点的变更
D.交付方式的变更
E.签订合同的主体变更
5.以下表述符合工程监理单位的质量责任的是（）。
A.依法取得相应资质等级证书
B.在资质等级许可的范围内承担工程监理业务
C.工程监理企业与建筑材料供应单位是上下级关系
D.工程监理企业依照法律法规、有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同实施监理
E.工程监理企业对施工质量承担监理责任
6.按照属性分类，工程建设标准可以划分为（）。
A.技术标准 B.设计标准
C.管理标准 D.施工及验收标准
E.工作标准
7.下列情形中，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同的是（）。
A.劳动者患病或负伤，在规定的医疗期内
B.在试用期内
C.女职工在孕期、产假、哺乳期内
D.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动
E.用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件
8.甲向乙借款1万元，同时丙又欠甲1万元，通过协商由丙向乙直接偿还。下列表述中正确的是（）。
A.若甲乙协商一致，再通知丙，属于债权转让
B.若甲丙协商一致，再通知乙，属于债务转移
C.若甲乙得到丙的同意，再达成协议，属于债权转让
D.若甲丙得到乙的同意，再达成协议，属于债务转移
E.若甲乙丙三方订立协议，对甲与乙为债权转让，对甲和丙为债务转移
9.对于中标单位将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，有关部门将（）。
A.处分包项目金额5‰以上10‰以下的罚款
B.有违法所得的，并处没收违法所得
C.责令停业整顿
D.情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照
E.责令不得再参加任何依法必须进行招标的建设工程项目投标
10.下列属于不可抗力范围的是（）。
A.自然灾害 B.施工单位过错造成工程延期竣工
C.社会突发事件 D.政府行为
E.建设单位资金不到位造成工程延期竣工
11.县级以上人民政府建设行政主管部门的工作人员，有（）行为的，将受到降级或撤职的处分。
A.未对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查
B.对不具备安全生产条件的施工单位颁发资质证书
C.对没有安全施工措施的建设工程颁发施工许可证
D.发现违法行为不予查处
E.发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或暂时停止施工
12.下列适用抵消的情况中，正确适用的是（）。
A.甲乙1000元钱，春节时二人打麻将赌博，甲赢了1000元，甲主张以赌债抵消欠款
B.张某欠王某2000元，王多次催要无果，遂将张打伤，张要求损害赔偿，王主张以欠款抵消
C.甲借给 100元钱，同时乙给甲制作了一套礼服，其加工费为100元。如果甲乙的债务都已到期，则甲乙之间的债务可以抵消
D.李某因做生意向王某借款1000元，而王某欠李某货款800元，如果李某和王某的债务都已到期，则可以在800元的范围内抵消债务
E.甲向乙定做一套家具，交付家具时甲以乙妻子曾向甲借款2000元为由，主张债务抵消而拒付加工费
13.施工单位在采用（）时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。
A.新技术 B.新工艺 C.新设备 D.新材料 E.新方案
14.（）情况下，第二审人民法院将裁定撤销原判、发回原审法院重审。
A.原判决适用法律错误 B.原判决认定事实错误
C.原判决认定事实不清、证据不足D.原判决违反法定程序
E.原判决违反法定程序、可能影响案件正确判决
15.建设项目的环境影响报告书应当包括（）内容。
A.建设项目概况
B.建设项目周围环境现状
C.建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估
D.建设项目环境保护设施的设计方案
E.对建设项目实施环境监测的建议
16.建筑工程一切险的被保险人可以包括（）。
A.业主 B.技术咨询顾问
C.制造商或供应商 D.总承包商
E.业主聘用的监理工程师
17.以下情况中必须进行招标的工程建设项目是（）。
A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的
B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的 C.勘察设计的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的 D.监理服务的采购，单项合同估算价在10万元人民币以上的
E.单项合同估算价低于法定标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的 18.下列各项中，可以质押的权利是（）。
A.土地所有权 B.房屋产权
C.汇票、支票、本票 D.债券、存款单、仓单、提单
E.股份、股票
19.甲为逃避向乙偿还债务，将自己名下的不动产转让给丙，导致无力偿还债务。债权人乙欲行使撤销权应当具备的条件是（）。
A.甲以明显不合理的低价向丙转让不动产
B.甲主观上有逃债的故意
C.甲与乙之间的转让没有到有关部门办理登记
D.乙对甲的债权已经到期
E.丙知道甲行为的目的
20.根据法律规定，下列免责条款无效的是（）。
A.合同当事人一方受益
B.涉及不可抗力造成的对方财产损失
C.造成对方人身损害
D.约定一方不履行合同义务时必须承担的法律责任
E.因故意或重大过失造成对方财产损失
21.下列关于建筑工程一切险的免赔额，说法正确的是（）。
A.工程本身的免赔额为保险金额的O.5％－2％
B.施工机具设备等的免赔额为保险金额的5％
C.第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的1％一2％
D.人身伤害的免赔额为伤害损失的5％
E.支付修复保险标的遭受损失所需费用时，必须扣除免赔额
22.甲乙签订水泥订购合同，甲委托丙送货，并订立运输合同。丙送货途中，遭遇泥石流导致延迟送货，水泥受到部分损失。于是乙方以逾期交货和货物不符合约定为由拒收货物、拒付货款。丙多次与乙交涉未果，发现水泥受潮部分扩大，就将水泥作价卖给另一个厂家。下列表述中正确的是（）。
A.水泥价值减少的损失由甲承担
B.水泥价值减少的损失由乙承担
C.水泥价值减少的损失由丙承担
D.丙为处理水泥的费用可以要求甲支付
E.丙为处理水泥的费用可以要求乙支付
23.对在工程承包中行贿的承包单位，应（）。
A.处以罚款，没收贿赂的财物
B.对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分
C.造成工程质量问题的，与受贿的单位承担连带赔偿责任
D.责令停业整顿、降低资质等级或吊销资质证书
E.构成犯罪的，依法追究刑事责任
24.民事起诉状应当记载的事项包括（）。
A.当事人的姓名、年龄、职业、住所等
B.诉讼请求和所根据的事实与理由
C.证据和证据来源
D.证人姓名和住所
E.对管辖异议的处理意见
25.下列构成继续履行必须具备的条件的是（）。
A.当事人一方违约
B.当事人双方互负履行义务
C.继续履行合同仍有意义，不违背订立合同的宗旨
D.非违约方需有继续履行的请求
E.违约方有条件履行
26.我国的诉讼管辖可分为（）。
A.地域管辖 B.级别管辖
C.协议管辖 D.移送管辖
E.指定管辖
27.下列属于违约责任构成要件的是（）。
A.当事人有不履行合同债务的违法行为
B.违约方主观上过错
C.当事人在合同中约定了违约条款
D.有损害事实存在
E.违约行为与损害事实之间有因果关系
28.根据我国法律，有（）行为之一的，责令改正，处以10万元以上30万元以下的罚款。
A.勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察
B.设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计
C.设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商
D.设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计
E.施工单位在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备
29.下列事实中属于《劳动法》适用范围的是（）。
A.外商独资企业聘用的职工
B.个体工商户聘用的帮手
C.家庭聘用的保姆
D.国家机关聘用的临时工
E.扶贫基金会聘用的员工
30.下列合同中，适用一年诉讼仲裁时效的合同是（）。
A.超过专利权保护期限的专利使用许可合同
B.延付或者拒付租金的租赁合同
C.寄存财物被丢失的保管合同
D.出售质量不合格的商品未声明的买卖合同
E.迟延交付建筑物的建设工程合同
参考答案
一、单项选择题
1.B 2.D 3.C 4.A 5.C 6.D 7.A 8.B 9.A 10.D
11.C 12.B 13.D 14.B 15.D 16.D 17.D 18.C 19.C 20.B
21.A 22.C 23.C 24.B 25.B 26.A 27.A 28.C 29.C 30.D
31.B 32.A 33.B 34.B 35.D 36.D 37.A 38.C 39.C 40.B
41.D 42.B 43.C 44.C 45.A 46.B 47.D 48.B 49.A 50.C
51.B 52.B 53.C 54.B 55.C 56.A 57.B 58.C 59.C 60.B
61.D 62.C 63.B 64.B 65.B 66.C 67.C 68.A 69.D 70.B
二、多项选择题
1.ABD 2.ABCD 3.BCDE 4.ABCD 5.ABDE
6.ACE 7.BDE 8.AD 9.ABCD 10.ACD
11.BCD 12.CD 13.ABCD 14.BCE 15.ABCE
16.ADE 17.ABCE 18.CD 19.ABE 20.CE
21.ABCE 22.AD 23.ABDE 24.ABCD 25.ACDE
【一级建造师《港口与航道》模拟试题六】推荐阅读：
一级建造师考试工程经济模拟试题06-30
一级建造师《项目管理》模拟题06-02
一级建造师项目管理模拟试卷11-23
一级建造师考试工程经济考点试题及答案10-16
一级建造师市政实务模拟题及其答案解析12-04
2024年一级建造师市政工程精选模拟七12-07
一级建造师建设工程法规与相关知识十六12-08
一级建造师实务考试07-15
一级建造师 挂靠合同07-21
