2024二级建造师考试试题及答案

2024二级建造师考试试题及答案（精选5篇）

2024二级建造师考试试题及答案 篇1

一 单项选择题

1.工序质量的控制，可以简单归纳为( )的管理控制循环系统。

A.实施—检查—处理—总结 B.实施—检查—归纳—计划

C.计划—执行—检查—处理 D.计划—检查—处理—执行

2.健全的质量检验制度要求检验工作要从项目开始，即从( )开始，到工序检验、最后的竣工验收的每个过程;也包括专职质量检验部门和人员的例行的检验工作，以及矿山工程施工人员的自行的检验规定。

A.材料、设备订货进场 B.工序检验

C.施工人员的自检 D.专职质量检验部门和人员的检验

3.将地面皮带运输走廊选作质量控制点的原因是该工程属于( )。

A.隐蔽工程 B.关键部位

C.施工的薄弱环节 D.采用新技术的部位

4.工程项目的质量计划是由( )编制的。

A.项目经理 B.各专业工程师

C.甲方代表 D.监理工程师

5.《质量事故处理报告》由( )编写，然后提交业主或建设单位，并上报有关主管部门。

A.甲方代表 B.监理工程师

C.施工单位 D.质检部门

6.按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程发生质量事故，有关单位应在( )内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A.8h B.24h

C.48h D.1周

7.在工程项目建设过程中，质量控制要贯彻( )方针。

A.预防为主 B.三阶段控制

C.百年大计，质量第一 D.把材料质量控制放在首位

8.建筑工程质量控制要全面控制施工过程，施工阶段质量管理的关键是加强对( )的质量控制。

A.工序 B.分项工程

C.分部工程 D.检验批

9.将巷道锚杆安装设置为施工质量控制点是由于它是工程的( )。

A.关键部位 B.施工的薄弱环节

C.关键施工作业 D.隐蔽工程

10.将锚杆支护钻孔设置为施工质量控制点是由于它是工程的( )。

A.关键部位 B.施工的薄弱环节

C.关键施工作业 D.隐蔽工程

11.对工程质量事故进行处理时，首先要进行( )。

A.事故原因分析 B.事故调查

C.采取防护措施 D.上报

12.质量事故的性质通常分为( )。

A.-般事故和重大事故 B.主要事故和非主要事故

C.责任事故和非责任事故 D.轻微事故和严重事故

13.矿业工程施工阶段质量控制的重点是：施工工艺和( )。

A.施工方法 B.施工方案

C.施工工序 D.技术措施

14.在施工阶段工序质量管理的关键是( )。

A.采用合理的技术措施 B.加强对施工工序的质量控制

C.采用合理的设计方案 D.加大质量控制的投入

二 多项选择题

1.矿业工程施工阶段质量控制的重点有( )。

A.施工工艺 B.施工段

C.施工工序 D.施工用料

E.施工机械

2.工程项目质量计划编制的依据有( )。

A.施工图纸、设计文件

B.国家法律法规、国家技术标准规范

C.施工企业项目管理规划大纲

D.工程的实际情况和特点

E.监理方的`要求

3.质量事故处理时，对质量缺陷的处理方案有( )。

A.修补处理 B.返工处理

C.限制使用 D.报废处理

E.改为他用

4.工序的现状是通过采用( )等方法分析得到的。

A.工序检验 B.工序能力分析

C.控制图 D.试验检查

E.事故调查

5.矿业工程施工质量控制的特点有( )。

A.多发性 B.复杂性

C.连续性 D.隐蔽性

E.有效性

6.按照质量事故所造成的危害程度，一般可将质量事故分为( )。

A.一般事故 B.轻微事故

C.重大事故 D.严重事故

E.特大事故

7.对于工序质量控制，可以简单归纳为一个管理控制循环系统，该系统包括( )。

A.计划 B.执行

C.检查 D.处理

E.总结

8.在施工过程中，影响工程质量的因素除人为因素外，还有( )等。

A.气候 B.材料

C.施工机械 D.施工方法

E.施工环境

9.矿业工程施工质量保证体系的内容包括( )。

A.施工工艺的质量管理方法 B.质量目标与质量计划

C.建立严格的质量责任制 D.设立专职质量管理机构

2024二级建造师考试试题及答案 篇2

A．矿山企业

B．水泥生产企业

C．建筑施工企业

D．危险物品生产企业

【正确答案】：B

第2题 在行政机关作出吊销许可证和执照的行政处罚之前，当事人有要求举行（）的权利。

A．简易程序

B．一般程序

C．普通程序

D．听证

【正确答案】：D

第3题 建设工程安全生产管理制度中“预防为主”的具体体现是（）。

A．安全生产检查制度

B．安全生产教育培训制度

C．伤亡事故处理报告制度

D．安全生产责任制度

【正确答案】：A

第4题 下列有关定金与违约金区别的表述不正确的是（）。

A．定金须于合同履行前交付，而违约金只能发生违约行为以后交付

B．定金一般是约定的，而违约金一般是法定的C．定金有证约和预先给付的作用，而违约金没有

D．定金主要起担保作用，而违约金主要是违反合同的民事责任形式

【正确答案】：B

第5题 在一起建设单位诉施工单位工程质量纠纷的诉讼中，双方均认可2003年和2005年建设单位两次单独委托鉴定机构对工程质量进行的鉴定。施工单位认为2003年鉴定结论可以证明当时工程施工质量不存在缺陷，但是建设单位拒绝出具该份鉴定结论，则（）。A．施工企业负有取得该鉴定的举证义务

B．人民法院应该自行调取该鉴定

C．法院应该推定施工企业的主张成立

D．建设单位必须提供该鉴定结论

【正确答案】：C

第6题 建设工程质量监督机构应将（）通知建设、勘察、设计、施工、监理单位。

A．质量监督报告

B．质量工作报告

C．质量监督工作方案

D．监督检查报告

【正确答案】：C

第7题 我国《安全生产法》规定，生产经营单位建设项目的安全设施投资应当纳入的选项是（）。

A．建设项目概算

B．经营成本

C．生产成本

D．建设项目保障费

【正确答案】：A

第8题 合同的成立意味着（）。

A．合同已经具有法律效力

B．当事人双方对合同内容达成一致

C．合同符合法律规定

D．合同受到法律保护

【正确答案】：B

第9题 下列关于仲裁凋解书、裁决书效力的叙述中，正确的是（）。

A．因为实行一裁终局原则，所以劳动仲裁裁决书一经作出即刻生效

B．仲裁庭制作的调解书自送达之日起具有法律效力

C．当事人对仲裁裁决不服的，自收到裁决书之日起10日内，可以向人民法院起诉

D．裁决书作出后，一方当事人逾期不履行，另一方当事人可以申请劳动仲裁机构强制执行

【正确答案】：B

第10题 下列各项不属于建设工程安全生产管理基本制度的是（）。

A．安全生产责任制度

B．安全生产赔偿制度

C．安全生产教育培训制度

D．安全生产检查制度

【正确答案】：B

第11题 对于违约责任，赔偿应相当于对方因违约造成的损失的（）。

A．50% B．100% C．I50% D．200% 【正确答案】：B

第12题 某建筑公司招聘，甲应聘电焊工、乙应聘气焊工、丙应聘消防材料保管员、丁应聘自动消防系统的操作人员，4人均无上岗证，根据《消防法》可以聘用上岗的是（）。

A．甲

B．乙

C．丙

D．丁

【正确答案】：C

第13题 某建筑工地负责人沈某为防止有人侵入工地偷钢材，在工地周围拉电网，并在电网前设置了警示标记。一日晚，李某偷钢材不慎触电，经送医院抢救无效身亡。沈某对这种结果的主观心理态度是（）。

A．直接故意

B．间接故意

C．过于自信的过失

D．疏忽大意的过失

【正确答案】：C

第14题 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的（），并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

A．资质证书

B．资格证书 C．许可证书

D．等级证书

【正确答案】：A

第15题 甲建筑公司设立劳动争议调解委员会，下列争议中，可由劳动争议调解委员会负责调解的是（）。

A．甲建筑公司与本公司员工沈某

B．甲建筑公司与乙公司员工李某

C．甲建筑公司与乙建筑公司

D．甲建筑公司员工李某与沈某

【正确答案】：A

第16题 下列施工纠纷案件应予支持的是（）。

A．承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级．当事人请求按照无效合同处理的

B．建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，修复后的建设工程经竣工验收仍不合格，承包人请求支付工程价款的

C．建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的

D．建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款

【正确答案】：C

第17题 注册建造师沈某的聘用单位被撤回资质证书，则沈某的注册证书和执业印章将（）。

A．继续有效

B．失效

C．被吊销

D．被撤销

【正确答案】：B

第18题 某工程开工后，因故于2009年10月15日中止施工，该建设单位为此向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2009年（）。

A．10月15日

B．10月22日

C．11月14日

D．12月14日 【正确答案】：C

第19题 《安全生产法》赋予从业人员在安全生产中的权利不包括（）。

A．建议权

B．批评权

C．拒绝权

D．危险报告权

【正确答案】：D

第20题 下列各项中，不属于项目档案验收意见的内容的是（）。

A．项目建设概况

B．项目档案管理情况

C．存在问题、整改要求与建议

D．项目档案使用情况

【正确答案】：D

第21题 关于民事诉讼法的回避制度，下列表述不正确的是（）。

A．当事人提出回避申请应当说明理由

B．回避事由在案件开始审理后知道的，可以在法庭辩论终结前提出

C．人民法院对当事人提出的回避申请，应当在申请提出的5日内作出决定

D．审判人员的回避，由院长决定

【正确答案】：C

第22题 买房人在与开发商签订的购房合同中受骗，向法院请求撤销合同，下列结果中，法院最不可能做出的判决是（）。

A．要求买房人继续按合同约定履行

B．撤销该合同

C．要求开发商降低价格销售

D．要求买房人以开发商优惠价格购买

【正确答案】：A

第23题 根据我国《安全生产法》规定，对于生产经营单位的主要负责人未履行我国《安全生产法》规定的安全生产管理职责，但尚未发生安全事故的，首选的处理办法是（）。

A．责令生产经营单位停产停业整顿

B．给予罚款处理 C．给予撤职处分

D．责令限期改正

【正确答案】：D

第24题 针对企业延期后仍不能按时缴纳税款的情形，税务机关可责令该企业（）。

A．限期补交税款

B．除限期补交税款外，还征收万分之五的滞纳金

C．除限期补交税款外，还从滞纳税款之日起，征收万分之五的滞纳金

D．除限期补交税款外，还从滞纳税款之日起，按日加收万分之五的滞纳金

【正确答案】：D

第25题 下列选项中属于附加刑的是（）。

A．拘役

B．管制

C．剥夺政治权利

D．有期徒刑

【正确答案】：C

第26题（）的目的就是让所有的安全生产从业人员都对安全生产有所了解，最大限度避免安全事故的发生。

A．安全生产责任培训

B．施工前的安全施工技术交底

C．施工现场安全警示标志的设置

D．施工现场的安全防护

【正确答案】：B

第27题 中级人民法院管辖的第一审民事案件不包括（）。

A．最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件

B．重大涉外案件

C．在本辖区有重大影响的案件

D．在全国有重大影响的案件

【正确答案】：D

第28题 甲公司聘用李某为推销员，合同仅约定了试用期为6个月。李某在试用期怀孕完不成承包任务，甲公司作出解除与李某的劳动合同的行为，下列选项中表述正确的是（）。

A．由于在试用期内，甲公司可以随时解除劳动合同 B．由于李某不能胜任工作，甲公司应提前三十日通知李某，解除劳动合同

C．甲公司可以支付李某一个月工资后解除劳动合同

D．由于李某在怀孕期间，所以甲公司不得解除劳动合同

【正确答案】：D

第29题 在安全生产保障措施中，对物力资源的管理属于（）。

A．组织保障措施

B．管理保障措施

C．经济保障措施

D．技术保障措施

【正确答案】：D

第30题 下列关于财产保全的表述中，正确的是（）。

A．财产保全只能发生在诉讼过程中

B．财产保全只能发生在提起诉讼前

C．财产保全可以由当事人或利害关系人提出申请

D．财产保全都是由人民法院依据职权作出裁定

【正确答案】：C

第31题 购房人李某要想确认自己与开发公司签订的购房合同有没有法律效力，应当向（）申请。

A．房地产主管部门

B．法院或仲裁机构

C．开发公司

D．消费者协会

【正确答案】：B

第32题 下列标准中，级别最低的是（）。

A．国家标准(GB)B．企业标准(QB)C．行业标准(HB)D．地方标准(DB)

【正确答案】：B

第33题 建筑工程监理应当依据法律、行政法规及有关的技术标准、（）和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。

A．授权书

B．许可证书

C．项目建议书

D．设计文件

【正确答案】：D

第34题 下列有关民事执行的说法不正确的是（）。

A．一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行

B．第一审人民法院做出的生效的法律文书，由第一审人民法院执行

C．第二审人民法院做出的生效的法律文书，由第二审人民法院开始执行程序

D．法律规定由人民法院执行的法律文书，由被执行人住所所在地或者被执行财产所在地人民法院执行

【正确答案】：C

第35题 “对重大危险源的管理”是生产经营单位安全生产的（）保障措施。

A．组织

B．经济

C．技术

D．监督

【正确答案】：C

第36题 如果建筑施工企业安全生产许可证遗失，其应（）。

A．向原发证机关声明作废并申请补办

B．向原发证机关申请注销，待该许可证有效期满后补发

C．由原发证机关通报原件作废，按规定罚款后补发诬

D．向原发证机关报告，并在媒体上声明作废后，申请补办

【正确答案】：D

第37题 李某于2009年12月15日通过传真方式向李某提出订立某项合同的意思表示及合同的具体条件，李某采用的要约方式是（）。

A．口头形式

B．书面形式

C．默认形式

D．行为

【正确答案】：B 第38题 对于用人单位解除劳动合同确有错误的，人民法院可以（）。

A．发回重审

B．予以变更

C．依法判决予以撤销

D．驳回起诉

【正确答案】：C

第39题 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应以书面形式通知所有招标文件收受人，通知的时间应在要求提交投标文件截止时间至少（）。

A．5日前

B．10日前

C．15日前

D．20日前

【正确答案】：C

第40题 李某装修房子与建材商店签订了购买瓷砖的合同并交了定金。到了约定提货期的先一天，该商店突然通知说该批瓷砖已被一位熟人买走，近期无货。对此，下列说法正确的是（）。

A．商店要承担缔约过失责任

B．商店属于先期违约

C．商店不承担责任

D．商店要等到约定取货的日子才承担违约责任

【正确答案】：B

第41题 建设单位、设计单位、施工单位和监理单位没有履行职责造成人员伤亡和事故损失的，情节严重的，《建设工程安全生产管理条例》的处理规定是（）。

A．责令停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书

B．依法追究刑事责任

C．降低资质等级

D．吊销资质证书

【正确答案】：A

第42题 甲向乙出售房屋，约定甲应于10月20日前向乙交付房屋并办理产权登记，乙应于10月21日前付款。10月18日，甲又将该房屋出售与丙，双方并办理了产权登记，但未交付房屋。则下列说法正确的是（）。

A．10月20日前，乙不得向甲主张违约责任，因为履行期限没有届满，不构成违约 B．10月20日前，乙不得向甲主张违约责任，因为房屋所有权尚未转移，甲仍需履行

C．10月20日前，乙得向甲主张缔约过失责任，因为合同因标的不能而无效

D．10月20日前，乙得向甲主张默示预期违约的责任

【正确答案】：D

第43题 根据法律的规定，可以作为证人的是（）。

A．诉讼代理人

B．政府机关人员

C．陪审员

D．鉴定人员

【正确答案】：B

第44题 军用房屋建筑工程在开工前（）。

A．需要办理施工许可证

B．不需要办理施工许可证

C．由部队所在地的县级以上建设主管部门决定是否办理施工许可证

D．《建筑法》对此没有规定

【正确答案】：B

第45题 在应急救援时，有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责的部门负责人接到重大生产安全事故的报告后，应当（）。

A．咨询有关专家

B．报告上级领导，等候指示

C．立即赶赴现场，组织抢救

D．处罚有关违章人员

【正确答案】：C

第46题 根据我国《安全生产法》规定，当企业从业人员在300人以下时，下列选项中可以通过委托具有国家规定的相关专业技术人员提供安全生产管理服务的是（）。

A．矿山企业

B．水泥生产企业

C．建筑施工企业

D．危险物品生产企业

【正确答案】：B

第47题 关于民事诉讼管辖，下列说法不正确的是（）。

A．地域管辖是划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限 B．专属管辖是排他性管辖

C．最高人民法院为终审法院，因此只受理二审案件

D．房地产的纠纷属于专属管辖

【正确答案】：C

第48题 法定代理主要是为了维护限制民事行为能力人或者无民事行为能力人的合法权益而设计的。法定代理属于全权代理，法定代理人原则上应代理被代理人的有关（）方面的一切民事法律行为和其他允许代理的行为。

A．生意

B．财产

C．合同

D．责权

【正确答案】：B

第49题 工程设计图属于知识产权中的（）。

A．著作权

B．专利权

C．商标权

D．邻接权

【正确答案】：A

第50题 下列选项中，（）不属于建设工程民事纠纷的处理方式。

A．调解

B．仲裁

C．协商

D．诉讼

【正确答案】：C

第51题 甲、乙两人在某建筑公司的工地工作。某日上班时，甲因疏忽大意，操作不当，致乙右臂伤残。有关该事件的下列表述中，正确的是（）。

A．即使乙不能从事原来的工作，也不能由建筑公司另行安排工作，建筑公司仍不得解除与乙的劳动合同

B．乙所受损失应向甲要求赔偿

C．建筑公司因此解除与乙的劳动合同，应当提前30日以书面形式通知乙

D．建筑公司在对乙作出相应经济赔偿的前提下可以解除与乙的劳动合同

【正确答案】：A 第52题 用人单位单方解除劳动合同不包括（）。

A．随时解除

B．预告解除

C．经济性裁员

D．协商解除

【正确答案】：D

第53题 下列情形中，在当事人之间产生合同法律关系的是（）。

A．甲拾到乙遗失的钱包

B．甲家中阳台上的花盆掉落砸伤路人乙

C．甲的猫跑到乙家中打碎了乙的花瓶

D．甲在操场打球，委托乙代其保管手机

【正确答案】：D

第54题 仲裁委员会仲裁一施工合同纠纷案件，首席仲裁员甲认为应裁决合同无效，仲裁庭组成人员乙、丙认为应裁决合同有效，但乙认为应裁决解除合同，丙认为应裁决继续履行合同，则仲裁庭应（）。

A．按甲的意见作出

B．按乙或丙的意见作出

C．请示仲裁委员会主任并按其意见作出

D．重新组成仲裁庭经评议后作出

【正确答案】：A

第55题 《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得（）的范围内从事建筑活动。

A．相应的专业技术职务，并在其专业许可

B．相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可

C．相应的职称证书，并在相应职称等级许可

D．相应的资质等级证书，并在资质等级许可

【正确答案】：B

第56题 甲钢材供应商与乙施工单位签订钢材供应合同，约定由甲代办托运。甲遂与丙运输公司签订运输合同，合同中载明乙为收货人。运输途中，因丙的驾驶员丁的重大过失发生交通事故，致货物受损，无法向乙按约交付钢材。则下列说法中正确的是（）。

A．乙有权请求甲承担违约责任 B．乙应当向丙要求赔偿损失

C．乙尚未取得货物所有权

D．丁应对甲承担责任

【正确答案】：A

第57题 在下列各项合同当事人所支付的对价中，应当称为酬金的是（）。

A．买卖合同中的价金

B．租赁合同中的租金

C．借款合同中的利息

D．运输合同中的运费

【正确答案】：D

第58题 下列关于建设工程文件归档的表述正确的是（）。

A．归档可以分阶段进行，也可以在单位或分部工程通过竣工验收前进行

B．勘察、设计单位应当在任务完成时，将各自形成的有关工程档案向城建档案馆归档

C．施工、监理单位应当在工程竣工验收后，将各自形成的有关工程档案向建设单位归档

D．凡设计、施工及监理单位需要归档的文件，应按国家有关规定单独立卷归档

【正确答案】：D

第59题 如二审人民法院经过审理后，裁定发回原审人民法院重审。下列不属于发回重审原因的是（）。

A．认定事实不清

B．违反法定程序

C．证据不足

D．适用法律错误

【正确答案】：D

第60题 对于拆除工程，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位，并将施工单位资质等级证明等资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门（）。

A．审查

B．登记

C．备案

D．批准

【正确答案】：C

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)第61题 施工单位及其所属的较大分支机构，必须在建设工程项目中设立安全生产管理机构。这里的较大分支机构包括（）。

A．分公司

B．技术部门

C．工程部门

D．区域公司

E．质量部门

【正确答案】：A,D

第62题 关于工程承包制度，下列表述正确的有（）。

A．承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的建设工程施工合同无效

B．建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，应当承担相应的民事责任

C．大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，应由两个以上的承包单位联合共同承包

D．承包单位可以将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

E．对在工程承包中行贿的承包单位，可以责令其停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书

【正确答案】：A,B,E

第63题 有下列（）情形之一的，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同。

A．用人单位管理人员违章指挥

B．在试用期内的C．用人单位濒临破产

D．用人单位未按照劳动合同约定提供劳动条件的E．用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬的【正确答案】：B,D,E

第64题 某建筑公司发生以下事件：职工李某因工负伤而丧失劳动能力；职工钱某因偷窃自行车一辆而被公安机关给予行政处罚；职工徐某因与他人同居而怀孕；职工陈某被派往境外逾期未归；职工沈某因工程重大安全事故罪被判刑。对此，建筑公司可以随时解除劳动合同的有（）。

A．李某

B．钱某

C．徐某

D．陈某

E．沈某

【正确答案】：D,E

第65题 民事诉讼代理人包括（）。

A．法定诉讼代理人

B．委托诉讼代理人

C．指定诉讼代理人 D．一般诉讼代理人

E．特殊诉讼代理人

【正确答案】：A,B

第66题 下列有关行政处罚决定与听证的表述中，正确的表述有（）。

A．工商行政管理局在作出行政处罚决定前，应告知当事人有要求举行听证的权利

B．当事人要求听证，如符合规定，行政机关应当组织听证

C．当事人不承担行政机关组织听证的费用

D．组织听证的费用，由当事人承担

E．组织听证的费用，由工商行政管理局与当事人共同承担

【正确答案】：A,B,C

第67题 下列选项中，导致建筑施工企业与他人签订的建设工程施工合同无效的行为有（）。

A．将其承包的建设工程全部转给其他符合资质条件的施工企业完成

B．将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包

C．将其总承包的工程中的专业工程发包给其他具有相应资质的承包单位完成D．借用有资质的建筑施工企业名义

E．将其所承包的工程中的劳务作业发包给其他承包单位完成【正确答案】：A,B,D

第68题 建设工程质量监督管理具有的特点有（）。

A．权威性

B．协调性

C．综合性

D．准确性

E．强制性

【正确答案】：A,C

第69题 建设项目环境影响报告书应当包括（）。

A．建设项目概况

B．建设项目周围环境现状

C．建设项目对环境影响的经济损益分析

D．环境影响评价机构

E．环境影响评价文件审批意见

【正确答案】：A,B,C

第70题 下列属于中标无效的是（）。

A．甲施工单位向他人透露已获取招标文件

B．招标人与中标人不按招标文件和中标人的投标文件订立合同的C．政府与中标人甲施工单位订立背离合同实质性内容的协议 D．乙施工单位以丙建筑公司名义投标

E．招标文件要求中标人提交履约保证金，中标人拒绝提交

【正确答案】：A,D

第71题 财产保全的种类有（）。

A．诉前财产保全

B．执行财产保全

C．诉讼财产保全

D．诉讼合同保全

E．用益物财产保全

【正确答案】：A,C

第72题 按照《注册建造师管理规定》，在下列情形中，不予注册的情形包括（A．甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年

B．乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月

C．丙某今年已经63周岁

D．丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故

E．戊某因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人

【正确答案】：A,D,E

第73题 安全生产费用应当专款专甩，是指应当用于（），不得挪作他用。A．施工设施的采购和更新

B．安全施工措施的落实

C．安全生产条件的改善

D．施工安全防护用具及设施的采购和更新

E．职工安全生产事故的赔偿

【正确答案】：B,C,D

第74题 下列各项适用于我国法的形式的有（）。

A．宪章

B．判例

C．国际条约

D．最高人民法院司法解释

E．地方性法规

【正确答案】：C,D,E

第75题 建设工程竣工验收备案一般应具备下列条件中的（）。

A．完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B．有完整的技术档案和施工管理资料

C．有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

D．施工单位签署的工程质量保修书

E．建设工程规划批准书。）

【正确答案】：A,B,C,D

第76题 下列关于仲裁裁决书说法不正确的有（）。

A．裁决书中当事人协议不愿写明争议事实和裁决理由的，可以不写

B．裁决书由仲裁员签名后，须加盖仲裁庭印章

C．对仲裁裁决持不同意见的仲裁员，也必须在裁决书上签名，此点和民事诉讼中是相同的D．当事人收到裁决书后，因业务繁忙一直没有时间申请执行，2个月后申请执行时才发现仲裁裁决书将赔偿金额300万元少写了一个零，则当事人可以先申请仲裁庭补正，再申请执行

E．仲裁裁决的作出，标志着当事人之间纠纷的最终解决

【正确答案】：B,C,D

第77题 由于他人的行为造成权利人房屋毁损的，权利人可以采取的物权保护方式有（）。

A．请求确认权利

B．请求返还原物

C．请求恢复原状

D．请求消除危险

E．请求损害赔偿

【正确答案】：C,E

第78题 建筑企业甲公司注册登记成立后，经有关部门批准，向社会公开招聘人员。在甲公司与被录用人员沈某订立的劳动合同中，下列（）情形不符合劳动法的规定。

A．劳动合同约定试用期为1年

B．在试用期内，沈某不得通知甲公司解除劳动合同

C．在试用期间，沈某被证明不符合录用条件，甲公司可随时解除劳动合同

D．沈某如被依法追究刑事责任，甲公司可以随时解除劳动合同

E．沈某如果患病，甲公司可以随时解除劳动合同

【正确答案】：A,B,E

第79题 生产经营单位（），责令限期改正，逾期未改正的，责令停产、停业，可以并处2万元以下的罚款。

A．未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显安全警示标志的B．未按照我国安全生产法规对从业人员进行安全生产教育培训的C．未按照规定设立安全生产管理机构或配备生产管理人员的

D．未按照我国安全生产法规定如实告知从业人员有关安全生产事项的E．未对安全设备进行经常性维护的【正确答案】：B,C,D

第80题 保证期内，（）应当取得保证人书面同意，否则保证人不再承担担保责任。

A．债权人依法将主债权转让给第三人的B．债权人与债务人协议变更主合同的C．债权人许可债务人转让债务的

2024二级建造师考试试题及答案 篇3

1、以下()建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。

A．大型 B．大中型 C．中小型 D．结构复杂的

E．结构特别的 标准答案：a, d 解 析：大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。联合共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。

2、建筑施工企业有下列()行为的，对因该工程不符合规定的质量标准造成的损失，承担连带赔偿责任。A．转让、出借资质证书

B．将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位 C．允许他人以本企业的名义承揽工程 D．将承包的工程转包 E．违反建筑法规定进行分包 标准答案：a, c, d, e 解 析：建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级：情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。

3、实施建筑工程监理前，建设单位应当将()书面通知被监理的建筑施工企业。A．建设工程质量管理条例 B．监理的内容

C．委托的工程监理单位 D．监理权限

E．监理人员名单

标准答案：b, c, d 解 析：实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。

4、建筑工程监理应当依照()，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。A．法律、行政法规 B．有关的技术标准 C．设计文件

D．建筑工程承包合同 E．建筑工程施工手册 标准答案：a, b, c, d 解 析：建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。

5、工程监理人员认为工程施工不符合()约定的，有权要求建筑施工企业改正。A．工程设计要求 B．施工技术标准 C．法律 D．合同

E．行政法规

标准答案：a, b, d 解 析：工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。

6、《建设工程质量管理条例》第34条规定的工程监理单位禁止事项包括()。A．超越本单位资质等级许可的范围承担工程监理业务 B．以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务

C．允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务 D．转让工程监理业务

E．与其他单位或者个人共同承担工程监理业务 标准答案：a, b, c, d 解 析：国家对工程监理单位实行资质许可制度。《建设工程质量管理条例》第34条第l款规定：“工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。”同时，该条还规定：“禁止工程监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务。禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务。工程监理单位不得转让工程监理业务。”

7、《工程监理企业资质管理规定》中规定工程监理企业应当按照其拥有的()等资质条件申请资质，经审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事工程监理活动。A．注册资本 B．工程监理业绩 C．专业技术人员数量 D．企业法人证明

E．企业管理人员数量

标准答案：a, b, c 解 析：《工程监理企业资质管理规定》，规定工程监理企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员和工程监理业绩等资质条件申请资质，经审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事工程监理活动。

8、工程监理单位与()不得有隶属关系或者其他利害关系。A．被监理工程的承包单位 B．建筑材料供应单位 C．建筑设备供应单位 D．建筑设计单位 E．建筑构配件供应单位 标准答案：a, b, c, e 解 析：工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。

9、工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量的，应视其情节及后果，对其进行()的处置。A．责令改正，处以罚款

B．降低资质等级或吊销资质证书 C．责令停业整顿

D．没收违法所得，承担连带赔偿责任 E．依法追究构成犯罪者的刑事责任 标准答案：a, b, d, e 解 析：工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量的，责令改正，处以罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

10、根据工程建设标准的内容划分，可分为()。A．设计标准 E．强制性标准

C．施工及验收标准 D．技术标准 E．建设定额

标准答案：a, c, e 解 析：根据标准的内容划分

①设计标准。②施工及验收标准。③建设定额。

11、根据工程建设标准的属性划分，可分为()。A．技术标准 B．管理标准 C．国家标准 D．工作标准 E．推荐性标准

标准答案：a, b, d 解 析：根据标准的属性划分

①技术标准。②管理标准。③工作标准。

12、根据《工程建设标准强制性条文》，工程建设强制性标准监督检查方式有()。A．重点检查 B．突击检查 C．抽查 D．普查

E．专项检查

标准答案：a, c, e 解 析：工程建设强制性标准监督检查方式(1)重点检查。(2)抽查。(3)专项检查。

13、工程建设标准根据约束性的不同可分为()。A．强制性标准 B．技术标准 C．推荐性标准 D．工作标准 E．鼓励性标准 标准答案：a, c 解 析：工程建设标准的划分

(1)根据标准的约束性划分②推荐性标准。

14、施工单位违反工程建设强制性标准的，责令改正，处工程合同价款2％以上4％以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，（）A．负责返工 B．修理

C．赔偿损失 D．整改 E．停工

标准答案：a, b, c 解 析：施工单位违反工程建设强制性标准的，责令改正，处工程合同价款2％以上4％以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失。

15、《招标投标法》第5条规定：“招标投标活动应当遵循()的原则。” A．公开 B.公平C．诚实信用 D．公正 E．平等

标准答案：a, b, c, d 解 析：《中华人民共和国招标投标法》(以下简称《招标投标法》)第5条规定：“招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则”。这些原则是招标投标活动的基本准则。

16、采用公开招标方式，()等都应当公开。A.评标的程序 B．评标人的名单 C.开标的程序

D．评标的标准 E．中标的结果

标准答案：a, c, d, e 解 析：采用公开招标方式的，应当发布招标公告。依法必须进行招标的项目的招标公告，必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布。无论是招标公告、资格预审公告，还是投标邀请书，都应当载明可供潜在投标人决定是否参加投标竞争所需要的信息。另外，开标的程序、评标的标准和程序、中标的结果等都应当公开。

17、招标投标活动的公平原则体现在()等方面。

A.要求招标人或评标委员会严格按照规定的条件和程序办事 B．平等地对待每一个投标竞争者

C.不得对不同的投标竞争者采用不同的标准

D．投标人不得假借别的企业的资质，弄虚作假来投标

E．招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标 标准答案：a, b, c, e 解 析：招标投标活动的公平原则，要求招标人或评标委员会严格按照规定的条件和程序办事，平等地对待每一个投标竞争者，不得对不同的投标竞争者采用不同的标准。招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标。

18、工程建设项目招标范围包括()。

A.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 B．施工单项合同估算价在100万元人民币以上的 C.关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目 D．使用国际组织或者外国政府资金的项目

E．关系社会公共利益、公众安全的大型公用事业项目 标准答案：a, c, d, e 解 析：工程建设项目招标范围包括：(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。

关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围 关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围(2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目。

(3)使用国际组织或者外国政府资金的项目。

19、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目包括()等。

A.防洪、灌溉、排涝、引(洪)水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目

B．道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目

C．用于食品加工的饮食基地建设项目

D．生态环境保护项目

E．邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目

标准答案：a, b, d, e 解 析：关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括： ①煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目；

②铁路、公路、管道、水运、航空以及其他交通运输业等交通运输项目； ③邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目；

④防洪、灌溉、排涝、引(洪)水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目； ⑤道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目；

⑥生态环境保护项目；

⑦其他基础设施项目。

20、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目包括()等。A.生态环境保护项目

B．供水、供电、供气、供热等市政工程项目 C.商品住宅，包括经济适用住房 D．科技、教育、文化等项目

E．铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目 标准答案：b, c, d 解 析：关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括： ①供水、供电、供气、供热等市政工程项目； ②科技、教育、文化等项目； ③体育、旅游等项目；

④卫生、社会福利等项目； ⑤商品住宅，包括经济适用住房；

⑥其他公用事业项目。

21、《招标投标法》第66条规定：()等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家规定可以不进行招标。

A．涉及国家安全、国家秘密

B．使用国际组织或者外国政府资金的项目 C．抢险救灾

D.利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工 E．生态环境保护项目 标准答案：a, c, d 解 析：《招标投标法》第66条规定：“涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家规定可以不进行招标。”

22、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第8条规定：建设项目()，经项目主管部门批准，可以不进行招标。A.与科技、教育、文化相关的 B．涉及生态环境保护的

C.建筑艺术造型有特殊要求的 D．勘察、设计采用特定专利的 E．勘察、设计采用专有技术的 标准答案：c, d, e 解 析：《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第8条还规定：“建设项目的勘察、设计采用特定专利或者专有技术的，或者其建筑艺术造型有特殊要求的，经项目主管部门批准，可以不进行招标。”

23、国家发展和改革委员会等7部委令第38号发布的《工程建设项目施工招标投标办法》第12条规定()项目可不进行招标。

A．施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的

B．施工企业自建自用的工程，该施工企业资质等级符合工程要求的

C．在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的 D．使用国际组织或者外国政府资金的项目

E．涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的 标准答案：a, b, c, e 解 析：《工程建设项目施工招标投标办法》第12条规定下列项目可不进行招标：(1)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；(2)属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的；(3)施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；

(4)施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；

(5)在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；(6)法律、行政法规规定的其他情形。

24、计划招标的项目在招标之前需向政府主管机构提交招标申请书。招标申请书的主要内容包括()等。

A.招标单位的资质

B．招标工程具备的条件 C．招标工程设计文件 D．拟采用的招标方式

E．对投标人的要求 标准答案：a, b, d, e 解 析：划招标的项目在招标之前需要进行招标申请。招标申请书是招标人向政府主管机构提交的要求开始组织招标、办理招标事宜的一种文书。其主要内容包括：招标单位的资质、招标工程具备的条件、拟采用的招标方式和对投标人的要求等。

25、招标文件应当包括()等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。A.招标工程的报批文件 B．招标项目的技术要求 C.对投标人资格审查的标准 D．投标报价要求 E．评标标准

标准答案：b, c, d, e 解 析：《工程建设项目施工招标投标办法》第24条规定，招标人应根据施工招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件一般包括下列内容：投标邀请书；投标人须知；合同主要条款；投标文件格式；采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单；技术条款；设计图纸；评标标准和方法；投标辅助材料。

26、投标邀请书的内容应载明()等事项。A.招标项目的性质、数量 B．招标人的名称和地址

C.招标项目的实施地点和时间

D．取招标文件的办法 E．招标人的资质证明 标准答案：a, b, c, d 解 析：根据《招标投标法》第17条第2款规定，投标邀请书的内容包括以下事项：载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。

27、投标人在去现场踏勘之前，应先仔细研究招标文件有关概念的含义和各项要求，特别是招标文件中的()。A.工作范围 B．专用条款

C．工程地质报告 D．设计图纸 E．设计说明

标准答案：a, b, d, e 解 析：投标人在去现场踏勘之前，应先仔细研究招标文件有关概念的含义和各项要求，特别是招标文件中的工作范围、专用条款以及设计图纸和说明等，然后有针对性地拟订出踏勘提纲，确定重点需要澄清和解答的问题，做到心中有数。

28、招标人出现()行为的，责令限期改正，可以处项目合同金额5‰以上‰以下的罚款。A．必须进行招标的项目而不招标的 B．将必须进行招标的项目化整为零 C.对已发出的招标文件随意进行修改 D．没有取得招标资格的

E．以其他任何方式规避招标 标准答案：a, b, e 解 析：必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目合同金额5‰以上10‰以下的罚款。

29、招标人出现()行为的，责令改正，可以处1万元以上5万元以下的罚款。A.对潜在投标人实行歧视待遇

B．强制要求投标人组成联合体共同投标

C．招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的 D．不具备招标条件

E．限制投标人之间竞争 标准答案：a, b, c, e 解 析：招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的，责令改正，可以处1万元以上5万元以下的罚款。

30、依法必须进行招标的项目的招标人出现()行为的，给予警告，可以并处1万元以上10万元以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。上述所列行为影响中标结果的，中标无效。A．向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量 B．向他人透露可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况 C.转借招标资质证书

D．泄露标底

E．以营利为目的对招标文件收取非法所得

标准答案：a, b, d 解 析：依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处1万元以上10万元以下的罚款

31、招标人出现()行为的，责令改正，可以处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款。A.在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的 B．在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的

C.与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的 D．对投标人不进行资质审查

2024二级建造师考试试题及答案 篇4

一、单项选择题(共20题，每1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.下列建筑道路中必须设置中间分隔带的是（）。

A.双向快速路

B.三向上下路

C.单向次干路

D.单向支路

答案：A

解析：2019年教材P1页。考核道路分级，必须设置中间分隔带的就是快速路。

2.下列沥青路面结构层中，主要作用为改善土基的湿度和温度状况的是（）。

A.中面层

B.下面层

C.基

层

D.垫层

答案：D

解析：沥青路面分为面层、基层和垫层。直接与土路基接触的垫层，改善湿度和温度。2019年教材P2.3.多孔标准跨径总长为

500m的桥梁属于（）。

A.特大桥

B.大

桥

C.中

桥

D.小桥

答案：B

解析：2019年教材P34，多孔跨径桥8-30-100-1000，分别是小桥、中桥、大桥和特大桥。

4.关于预应力混凝土结构模板拆除的说法，正确的是（）。

A.侧模应在预应力张拉前拆除

B.侧模应在预应力张拉后拆除

C.模板拆除应遵循先支先拆，后支后拆的原则

D.连续梁结构的模板应从支座向跨中方向依次循环卸落

答案：A

解析：C错误，模板应该先支后拆、后支先拆。D错误，支座应该从跨中向支座方向循环卸落。

5.钢筋与钢板的T形连接,宣采用（）

A.闪光对焊

B.电阻点焊

C.电弧焊

D.氯弧焊

答案：C

解析：2019年教材38页，（6)钢筋与钢板的T形连接，宜采用埋弧压力焊或电弧焊。

6.矿山法施工的地铁车站不采用()结构形式。

A.框架

B.单拱

C.双拱

D.三拱

答案：A

解析：2019年教材P78页。质锚暗挖(矿山)法施工的地铁车站，视地层条件、施工方法及其使用要求的不同，可采用单拱式车站、双拱式车站或三拱式车站

7.应根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋（）

A.计量

B.切断

C.弯曲

D.连接

答案：D

解析：2019年教材129页。3)钢筋连接的方式:根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋连接的方式。主要采取绑扎、焊接、机械连接方式。

8.市政工程埋地给排水管道不采用（）

A.原状土基础

B.砂石基础

C.混凝土条基

D.砌块基础

答案：A

9.下列方法中，用于排水管道更新的是（）

A.缠绕法

B.内衬法

C.爆管法

D.喷涂法

答案：C

解析：给排水管道的修复。ABD都是全断面修复

10.供热管网旋转补偿器的突出特点是()

A.耐高压

B.补偿距离长

C.密封性能好

D.在管道运行

答案：A

解析：2019年教材P160.其他特点:补偿距离长，一般200

500m设计安装一组即可(但也要考虑具体地形)

;无内压推力;密封性能好，由于密封形式为径向密封，不产生轴向位移，尤其耐高压。

11.城镇燃气管道的华白数是指（）。

A.燃气的热值与其相对密度的比值

B.燃气的热值与其相对密度平方的比值

C.燃气的热值与其相对密度平方根的比值

D.燃气的热值与其相对密度立方的比值

答案：C

解析：2019年教材P165页。将目前城镇燃气按燃气类别及其特性指标华白数(即燃气的热值与其相对密度平方根的比值)分类，包括人工煤气、天然气、液化石油气、液化石油气混空气、二甲酷气、沼气。

12.下列关于新建燃气管道阴极保护系统的施工说法，错误的是（）。

A.阳极可采用水平式安装

B.牺牲阳极与管道间不得有其他地下金属设施

C.牺牲阳极应埋设在土壤冰冻线以上

D.每个裝置中应至少有两根电缆与管道连接

答案：C

教育：教材P170页。(1)阴极保护系统棒状牺牲阳极的安装应符合下列规定:

1)阳极可采用水平式或立式安装。2)

牺牲阳极距管道外壁宜为0.5

3.0m

。成组布置时，阳极间距宜为2.0

3.0m

。3)牺牲阳极与管道间不得有其他地下金属设施。4)

牺牲阳极应埋设在土壤冰冻线以下。5)测试装置处，牺牲阳极引出的电缆应通过测试装置连接到管道上。

13.HDPE膜铺设工程中，不属于挤压焊接检测项目的是（）。

A.观感检测

B.气压检测

C.真空检测

D.破坏性检测

答案：B

答案：挤压焊接是单缝，ACD都可以。B气压焊接是针对双缝的试验。

14.下列属于绘制竣工图的依据的是（）。

A.施工前场地绿化图

B.建(构)筑物所在场地原始地形图

C.设计变更文件

D.建筑物沉降、位移等变形观测资料

答案：A

解析：2019年教材202页。除了BCD以外，还有(1)地下管线、地下隧道竣工纵断面图。(2)道路、桥梁、水工构筑物竣工纵断面图（3)建(构)筑物所在场地及其附近的测量控制点布置图及坐标与高程一览表。

（5)工程定位、检查及竣工测量的资料。

15.明挖法、盖挖法基坑支护结构和周围土体监测项目，说法正确的是（）。

A.支撑轴力为应测项目

B.坑底隆起(回弹)为应测项目

C.锚杆拉力为选测项目

D.地下水位为选测项目

答案：A

教育：2019年教材P205页。B为选测，CD为应测。

16.下列不属于投标文件内容的是（）。

A.投标报价

B.商务和技术偏差表

C.合同主要条款

D.施工组织方案

答案：C

解析：技标文件一般包括以下内容:

(1)投标函。(2)投标报价。（3)施工组织方案。(4)商务和技术偏差表。

17.施工成本目标控制的依据是（）。

A.工程承包合同

B.项目目标管理责任书

C.企业管理制度

D.企业的项目管理规定

答案：A

解析：2019年教材P224。目标控制的依据包括工程承包合同、施工成本计划、进度报告、工程变更。

18.根据《危险性较大的分部分项工程管理规定》，下列需要进行专家论证的是()。

A.起重量200kN及以下的起重机械安装和拆卸工程

B.分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程

C.搭设高度6m及以下的混凝土模板支撑工程

D.重量800kN的大型结构整体顶升、平移、转体施工工艺

答案：B

解析：A不用，普通起重需300KN以上；C不用，模板高度要求8m以上；D不用，重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。

19.安全风险识别方法不包括（）。

A.故障类别及影响分析

B.预计危险分析

C.事故树分析

D.突发性事故模拟

答案：D

解析：2019年教材P305页。风险识别的方法有:故障类型及影响分析(FMEA)、预计危险分析(PHA)、危险与可操作性分析(HAZOP)、事故树分析(ETA)、人的可靠性分析(HRA)

等。

20.下列工程中，属于市政公用工程二级建造师执业范围的是（）。

A.古建筑工程

B.燃气长输管线工程

C.采暖工程

D.城镇燃气混气站工程

答案：D

解析：2019年教材P353-P355.二、多项选择题（共10题，每题2分，每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案）

21.关于路基试验段的说法，正确的有（）。

A.填石路基可不修筑试验段

B.试验段施工完成后应挖除

C.通过试验段确定路基预沉量值

D.通过试验段确定每层虚铺厚度

E.通过试验段取得填料强度值

答案：CD

解析：A错误，填石路基也要修试验段。B错误，合格试验段可不挖除。E错误，填料强度是填料的形式，不通过试验段获得。CD就是试验段的目的。

22.关于土工合成材料加固软土路基的说法，正确的有（）。

A.铺设土工合成材料时，不得出现扭曲、折皱、重叠

B.土工合成材料在路堤边部应留有足够的锚固长度

C.上下层土工合成材料接缝应对齐

D.土工合成材料应沿路基轴线铺设

E.土工合成材料铺设锚固检验合格后，允许运料车直接在其上行走

答案：AB

解析：2019年教材P19页。C错误，该错缝搭接。D错误，在整平好的下承层上按路堤底宽全断面铺设。E错误，运料车不得直接在土工材料上行走。

23.根据受力特点，桥梁可分为（）。

A.梁式桥

B.拱式桥

C.预应力混凝土桥

D.悬索桥

E.组合体系桥

答案：ABDE

解析：根据受力特点，桥梁分为梁式桥、拱式桥、悬索桥、钢架桥和组合体系桥。

24.关于箱涵顶进施工的说法，正确的有（）。

A.箱涵顶进施工适用于带水作业，可在汛期施工

B.实施前应按施工方案要求完成后背施工和线路加固

C.在铁路路基下吃土顶进，不宜对箱涵做较大的轴线、高程调整动作

D.挖运土方与顶进作业同时进行

E.顶进过程中应重点监测底板、顶板、中边墙、中继间牛腿或剪力饺和顶板前、后悬臂板

答案：BCE

解析：2019年教材P70，A错误，不得带水作业，应尽量避开雨期。D错误，挖土与推进应该交替进行。

25.给水处理目的是去除或降低原水中的（）。

A.悬浮物

B.胶体

C.有害细菌生物

D.钙、镁离子含量

E.溶解氧

答案：ABCD

解析：2019年教材122页。

处理目的是去除或降低原水中悬浮物质、胶体、有害细菌生物以及水中含有的其他有害杂质，使处理后的水质满足用户需求。

注：其他有害杂质包括钙镁离子和过量铁锰。

26.水处理厂的配套工程包括（）。

A.厂区道路

B.厂区内部环路

C.厂内给排水

D.厂区照明

E.厂内绿化

答案：ACDE

解析：2019年P126页。配套工程，指为水处理厂生产及管理服务的配套工程，包括厂内道路、厂区给水排水、照明、绿化等工程。

27沉井施工的辅助下沉法包括（）。

A.触变泥浆套助沉

B.堆载助沉

C.空气幕助沉

D.机械挤压助

E.震动助沉

答案：AC

解析：沉井的辅助下沉法包括触变泥浆套、空气幕和阶梯壁灌砂。

28.关于供热管道支、吊架安装的说法，错误的有（）。

A.管道支、吊架的安裝应在管道安装、检验前完成B.活动支架的偏移方向、偏移量及导向性能应符合设计要求

C.调整支乘面标高的垫板不得与钢结构焊接

D.有角向型补偿器的管段、固定支架不得与管道同时进行安装与固定

E.弹簧支、吊架的临时固定件应在试压前拆除

答案：CDE

解析：2019年教材P156页。C错误，垫板应该与钢结构焊接牢固；D错误，有轴向补偿器的管段，补偿器安装前，管道和固定支架之间不得进行固定;有角向型、横向型补偿器的管段应与管道同时进行安装与固定。E错误，弹簧的临时固定件应在管道安装、试压、保温完毕后拆除。

29.按照来源性质分类，施工合同风险有（）。

A.技术风险

B.项目风险

C.地区风险

D.商务风险

E.管理风险

答案：ADE

解析：2019年教材P221.(4)从风险的来源性质可分为政治风险、经济风险、技术风险、商务风险、公共关系风险和管理风险等。

30.下图为某道路施工进度计划网络图，总工期和关键线路正确的有（）。

A.总工期113天

B.总工期125天

C.①—②—③—④—⑦—⑧

D.①—②—③—⑤—⑦—⑧

E.①—②—③—⑥—⑦—⑧

答案：BDE

三、案例分析题（共4题，每题20分）

（一）背景资料

某公司承建一项路桥结合城镇主干路工程。桥台设计为重力式U型结构，基础采用扩大基础，持力层位于砂质黏土层，地层中有少量潜水；台后路基平均填土高度大于5m。场地地质自上而下分别为腐植土层、粉质黏土层、砂质黏士层、砂卵石层等。桥台及台后路基立面如图1-1所示，路基典型横断面及路基压实度分区如图1-2所示。

图1-2路基典型横断面及路基压实度分区示意图

施工过程中发生如下事件：

事件一：桥台扩大基础开挖施工过程中，基坑坑壁有少量潜水出露，项目部按施工方案要求，采取分层开挖和做好相应的排水措施，顺利完成了基坑开挖施工。

事件二：扩大基础混凝土结构施工前，项目部在基坑施工自检合格的基础上，邀请监理等单位进行实地验槽，检验项目包括：轴线偏位、基坑尺寸等。

事件三:路基施工前，项目部技术人员开展现场调查和测量复测工作，发现部分路段原地面横向坡度陡于1:5。在路基填筑施工时，项目部对原地面的植被及腐殖土层进行清理，并按规范要求对地表进行相应处理后，开始路基填筑施工。

事件四:路基填筑釆用合格的黏性土，项目部严格按规范规定的压实度对路基填土进行分区如下:①路床顶面以下80cm范围内为I区；②路床顶面以下80cm~150cm范围内为II区③床顶面以下大于150cm为III区。

【问题】

1.写出图1-1中构件A的名称及其作用。

2.指出事件一中基坑排水最适宜的方法。

3.事件二中，基坑验槽还应邀请哪些单位参加?补全基坑质里检验项目

4.事件三中，路基填筑前，项目部应如何对地表进行处理?

5.写出图1-2中各压实度分区的压实度值(重型击实)。

答案：1.答：构件A是桥台搭板，其作用是减少桥头不均匀沉降（台背填土沉降过大），防止桥头跳车。

2.答：扩大基础基坑排水最适合的方法是集水明排。

3.答：即基坑验槽还应邀请建设单位、质监站、勘察单位和设计单位参加。

基坑的检验项目还应包括：地基承载力，平整度，高程、地质描述、基坑降水、放坡或支护情况等。

4.答：当原地面横坡陡于1

:

时，应修成台阶形式，每级台阶宽度不得小于1m，台阶顶面应向内倾斜。

5.I区的压实度要求为≥95%

II区的压实度要求为≥93%

III区的压实度要求为≥90%

案例二

背景资料

某公司承接给水广升级改造工程，其中新建容积

10000m2

请水池一座，钢筋混凝土结构，混凝土设计强度等级为

C35、P8，底板厚

650mm，垫层厚

100mm，混凝土设计强度等级为

C15；

底板下设抗拔混凝土灌注桩，直径Φ800mm，满堂布置，桩基施工前，项目部按照施工方案进行施工范围内地下管线迁移和保护工作，对作业班组进行了全员技术安全交底。

施工过程中发生如下事件

事件一：在吊运废弃的雨水管节时，操作人员不慎将管节下的燃气钢管兜住，起吊时钢管被拉裂，造成燃气泄漏，险些酿成重大安全事故，总监理工程师下达工程暂停指令，要求施工单位限期整改。

事件二：桩基首个验收批验收时，发现个别桩有如下施工质量缺陷：桩基顶面设计高程以下约

1.0m

范围混凝土不够密实，达不到设计强度。监理工程师要求项目然提出返修处理方案和预防措施。项目部获准的返修处理方案所附的桩头与杯口细部做法如图

所示。

图

桩头与杯口细部做法示意图（尺寸单位：mm）

问题：

1.指出事件一中项目部安全管理的主要缺失，并给出正确做法。

2.列出事件一整改与复工的程序。

3.分析事件二中桩基质量缺陷的主要成因，并给出预防措施。

4.依据图

给出返修处理步骤。（请用文字叙述）

答案：

1.答：项目部安全管理的主要缺失，是施工过程中管线吊移未设专人检查。

正确做法应该是：在施工过程中，必须设专人随时检查地下管线、维护加固设施，以保持完好。

观测管线沉降和变形并记录，遇到异常情况，必须立即采取安全技术措施。

2.按监理单位要求进行整改后，自检合格后向监理或建设单位提报“工程复工报审表”，监理或建设单位复查合格后批示复工。

3.答：主要成因可能有：①施工现场棍凝土配合比控制不严、搅拌时间不够和水泥质量差；②超灌量不足，导致桩顶设计标高不对。

预防措施：①严格把好进场水泥的质量关，控制好施工现场混凝土配合比，掌握好搅拌时间和混凝土的和易性。②严格控制孔径，精细测定孔底标高，仔细核算混凝土体积达到设计超灌量，最后浇筑阶段，勤测桩顶标高，达到超灌值。

4.①基坑开挖，暴露出密实度不足的桩头；

②破除密实度不足的桩头

③施工缝凿毛，清理干净（包括接口5cm侧壁）；

④清理整平基础，倒浇C15混凝土垫层；

⑤清理钢筋，绑扎桩头钢筋和底板钢筋。

⑥润湿接口部位，铺水泥浆液，铺水泥砂浆。

⑦浇筑混凝土、振捣密实、养护

案例三

背景资料

某施工单位承建一项城市污水主干管道工程，全长

1000m。设计管材采用Ⅱ级承插式钢筋混凝土管，穿道内径

1000mm，壁厚

100mm：沟槽平均开挖深度为

3m。底那开挖宽度设计无要求，场地地层以硬塑粉质黏主为主，土质均匀，地下水位于槽底设计标高以下，施工期为早季项目部编制的施工方案明确了下划事项：

（1）将管道的施工工序分解为：

①沟槽放坡开挖：

②砌筑检查井：

③下（布）管：

④管道安装：

⑤管道基础与垫层：

⑥沟槽回填：

⑦闭水试验：

施工エ艺流程：①-A-③→④→②→B→C.（2）根据现场施工条件、管材类型及接口方式等因素确定了管道沟槽底部一侧的工作面宽度为

500mm，沟槽边坡坡度为

1：0.5。

（4）根据沟槽平均开挖深度及沟槽开挖断面估算沟槽开挖土方量（不考虑检查井等构筑物对土方量估算值的影响）。

（5）由于施工场地受限及环境保护要求，沟槽开挖土方必须外运，土方外运量根据表

《土方体积换算系数表》估算。外运用土方车辆容量为

10m3/车·次，外运些价为

元/车·次。

问题

写出施工方案（1）中管道施工工艺流程中

A、B、C的名称。（用背景资料中

x

供的序号

①-⑦或工序名称做答）xx

出确定管道沟槽边坡坡度的主要依据。xx

出施工方案（3）中“三检制”的具体内容。

xx

施工方案（4）、（5），列式计算管道沟槽开挖土方量（天然密实体积）；xx

外运的直接成本。

xxx

工程闭水试验管段的抽取原则。

答案：1.答：A是⑤管道基础与垫层；B是⑥沟槽回填；C是⑦闭水试验。

2.答：确定边坡的依据包括：

①开挖深度，沟槽开挖的平均深度为3m；

②土质强度，地层以硬塑粉质黏土，图纸均匀；

③地下水位高度，地下水位位于槽底设计高度一下；

④施工环境，旱季；

⑤管材类型，Ⅱ级承插式钢筋混凝土管，穿道内径

1000mm，壁厚

100mm。

3.答：三检制就是班组自检、工种互相检查，和前后工序中的交接检查。

4.底宽=（1+0.1×2+0.5×2）=2.2m

顶宽=（1+0.1×2+0.5×2）+3×0.5×2=5.2m

体积=1000×（2.2+5.2）×3/2=11100m³

外运价格=(11100×1.3/10)×100=144300元。

5.答：

无压力管道的闭水试验，试验管段应按井距分隔，抽样选取，带井试验;若条件允许可一次试验不超过5个连续井段。

本管道内径大于700mm时，按管道井段数量抽样选取1/3进行试验;试验不合格时，抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。

（四）背景资料

A公司中标承建一项热力站安装工程，该热力站位于某公共建筑物的地下一层。一次给回水设计温度为125℃/65℃，二次给回水设计温度为80℃/60℃，设计压力为1.6MPa；热力站主要设备包括板式换热器、过滤器、循环水泵、补水泵、水处理器、控制器、温控阀等；采取整体隔声降噪综合处理，热力站系统工作原理如图4所示。

工程实施过程中发生如下事件：

事件一：安装工程开始前，A公司与公共建筑物的土建施工单位在监理单位的主持下对预埋吊点、设备基础、预留套管(孔洞)进行了复验，划定了纵向、横向安装基准线和标高基准点，并办理了书面交接手续。设备基础复验项目包括纵轴线和横轴

线的坐标位置、基础面上的预埋钢板和基础平面的水平度、基础垂直度、外形尺寸、预留地脚螺栓孔中心线位置。

事件二：鉴于工程的专业性较强，A公司决定将工程交由具有独立法人资格和相应资质，且具有多年施工经验的下属B公司来完成。

事件三：为方便施工，B公司进场后拟利用建筑结构作为起吊、搬运设备的临时承力构件，并征得了建设、监理单位的同意。

事件四：工程施工过程中，质量监督部门对热力站工程进行监督检査，发现施工资料中施工单位一栏均填写B公司，且A公司未在施工现场设立项目管理机构。根据《中华人民共和国建筑法》，A公司与B公司涉嫌违反相关规定。

1.按系统形式划分,该热力管网系统属于开式系统还是闭式系统?根据背景资料分析其原因。

答：本系统属于闭水系统。

因为本工程范围一次给回水网和二次给回水网，两者这间通过热力站交换热量。所以应该是闭式系统。

2.指出图4中①、②、③、④、⑤的设备名称。

答：①是板式换热器

②是温控阀

③是补水泵

④是过滤器

⑤是循环水泵

3.补充事件一中设备基础的复验项目。

答：设备基础的复检项目还应包括基础的表现质量，基础的高程，地脚螺栓孔的高程、尺寸、外观。

4.事件三中B公司还需要征得哪方的同意?请说明理由。

答：B公司还需要征得土建结构设计部门的认可。因为建筑结构设计时未将机械构件起吊、搬运设备的力考虑进去，需土建结构设计部门重新进行设计验算。

5.结合事件二和事件四,说明A公司和B公司的违规之处。

答：违规之处：

①将主体工程转由其他施工单位实施（有独立法人资格）；

②

A公司未在施工现场设立项目管理机构

③施工资料一栏均填写B公司

2024二级建造师考试试题及答案 篇5

1、债是()，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。

A.依照合同约定

B．依照法律规定

C.依照合同约定和法律规定

D．依照合同约定或法律规定

标准答案：d

解 析：债是按照合同约定或依照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。

2、债权的权利主体是()。

A.相对的B．绝对的C．特定的D．不特定的标准答案：c

解 析：债权的权利主体和义务主体都是特定的，是对人权；

3、债与物权的内容不同。债权及其实现符合以下()的描述。

A.是相对权，需要义务主体协助

B．是绝对权，不需要义务主体协助

C.是绝对权，需要义务主体协助

D．是相对权，不需要义务主体协助

标准答案：a

解 析：债权的实现需要义务主体的积极行为的协助，是相对权；

4、在债的发生根据中，引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是()。

A.合同

B．侵权行为

C.不当得利

D．无因管理

标准答案：a

解 析：合同是引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据。

5、在债的发生根据中，()是指既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事务的行为。．

A．合同

B．侵权行为

C.不当得利

D．无因管理

标准答案：d

解 析：无因管理是指既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事务的行为。

6、在债的发生根据中，()是指没有法律或合同根据，有损于他人而取得的利益。

A.合同

B．侵权行为

C.不当得利

D．无因管理

标准答案：c

解 析：不当得利是指没有法律或合同根据，有损于他人而取得的利益。

7、无因管理行为一经发生，便会在管理人和其事务被管理人之间产生债权债务关系，其事务被管理者负有赔偿管理者在管理过程中所支付的()的义务。

A.合理费用及直接损失 B．一切费用及直接损失

C.合理费用及间接损失

D．一切费用及间接损失

标准答案：a

解 析：无因管理行为一经发生，便会在管理人和其事务被管理人之间产生债权债务关系，其事务被管理者负有赔偿管理者在管理过程中所支付的合理的费用及直接损失的义务。

8、债权人无正当理由拒绝接受履行，致使债务人一时难以履行债务，经公证机关证明，债务人将履行的标的物提交有关部门保存的行为是()。

A.抵消

B．提存

C.混同

D．免除

标准答案：b

解 析：提存是指债权人无正当理由拒绝接受履行或其下落不明，或数人就同一债权主张权利，债权人一时无法确定，致使债务人一时难以履行债务，经公证机关证明或人民法院的裁决，债务人可以将履行的标的物提交有关部门保存的行为。

9、数人就同一债权主张权利，债权人一时无法确定，致使债务人一时难以履行债务，经人民法院的裁决，债务人可以()履行债务。

A.抵消

B．提存

C.混同

D．免除

标准答案：b

解 析：提存是指债权人无正当理由拒绝接受履行或其下落不明，或数人就同一债权主张权利，债权人一时无法确定，致使债务人一时难以履行债务，经公证机关证明或人民法院的裁决，债务人可以将履行的标的物提交有关部门保存的行为。

10、如两个相互订有合同的企业合并，则产生()的法律后果。

A。抵消

B．提存

C.混同

D.免除

标准答案：c

解 析：混同是指某一具体之债的债权人和债务人合为一体。如两个相互订有合同的企业合并，则产生混同的法律效果。

11、物权的客体只能是()。

A．人

B．物

C行为

D．智力成果

标准答案：b

解 析：债权的客体可以是财、物、行为和智力成果；物权的客体则只能是物。

12、权利人对自己的所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利称为()。

A.自物权

B．他物权

C.用益物权

D．担保物权 标准答案：a

解 析：自物权。又称所有权，是指权利人对自己的所有物享有的物权。

13、在他人所有的物上设定的权利称为()。

A.自物权

B．他物权

C.不动产物权

D．动产物权

标准答案：b

解 析：他物权。是指在他人的所有物上设定的权利。如我国《民法通则》规定的使用权，留置权等。

14、对他人所有物使用和收益的权利为()。

A.自物权

B．他物权

C.用益物权

D．担保物权

标准答案：c

解 析：用益物权。是指对他人所有物使用和收益的权利。

15、国有土地使用权属于()。

A.自物权

B．留置权

C.用益物权

D.担保物权

标准答案：c

解 析：用益物权。是指对他人所有物使用和收益的权利。

16、为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利称为()。

A．自物权

B．抵押权

C.用益物权

D．担保物权

标准答案：d 解 析：担保物权,是指为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利。如抵押权、质权、留置权等都是担保物权。

17、担保物权不包括()。

A.质权

B．留置权

C．永佃权

D．抵押权

标准答案：c 解 析：担保物权,是指为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利。如抵押权、质权、留置权等都是担保物权。永佃权是用益物权。

18、当他人的行为非法妨碍物权人行使物权时，物权人可以()排除妨碍。

A．请求法院

B．请求妨碍人

C.请求法院或妨碍人

D．自行

标准答案：c

解 析：当他人的行为非法妨碍物权人行使物权时，物权人可以请求妨碍人排除妨碍，也可请求法院责令妨碍人排除妨碍。排除妨碍的请求所有人、用益物权人都可行使。

19、商业秘密、商标权、著作权等属于()。

A.物权

B.债权

C.知识产权

D．专利权

标准答案：c

解 析：我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权为：

①著作权；②专利权；③商标权；④商业秘密；⑤其他有关知识产权。

20、建筑作品（工程设计图纸及其说明）属于()的客体。

A．物权

B．著作权

C.财产权

D．专利权

标准答案：b

解 析：著作权的客体就是著作权法的保护对象，著作权是基于作品而发生的民事权利。作品指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。著作权法保护的作品表现形式有：文字作品；口述作品；音乐作品；戏剧作品；曲艺作品；舞蹈作品；杂技艺术作品；美术作品；建筑作品；摄影作品；电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品；图形作品；模型作品。

21、专利是指对于公开的发明制造所享有的()。

A.使用权

B．独占权

C.利用权

D．专用权

标准答案：b

解 析：专利是指对于公开的发明创造所享有的独占权。

22、商标侵权行为由()严格依照商标法及其实施细则的规定处理。

A．工商行政管理机关

B．人民法院

C.工商行政管理机关和人民法院

D．工商行政管理机关或人民法院

标准答案：d 解 析：商标侵权及其法律责任包括：非法使用他人注册商标的；销售明知是假冒他人注册商标的商品的；伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的商标标识的；给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为。由工商行政管理机关或人民法院严格依照商标法及其实施细则的规定处理。

23、诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其()的制度。

A.起诉权

B．胜诉权

C.申诉权

D．请求权

标准答案：b

解 析：诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其胜诉权的制度。

24、超过诉讼时效期间，债务人自愿履行债务的，履行后债务人()。A.可以请求返还

B．不得请求返还

C.可以要求返还

D．履行无效

标准答案：b

解 析：民法通则第138条规定，超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效限制。债务人自愿履行义务后，不得请求返还。

25、普通诉讼时效期间通常为()年。

A．1 B．2 C.3 D．4

标准答案：b

解 析：向人民法院请求保护民事权利的期间。普通诉讼时效期间通常为2年。

26、短期诉讼时效期间为()年。

A．1 B．2 C．3 D．4

标准答案：a 解 析：

27、《合同法》第129条规定：“因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为()年，自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。” A．1 B．2 C．3 D．4

标准答案：d 解 析：《中华人民共和国合同法》第129条规定“因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为四年，自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。”

28、诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过()年的，人民法院不予保护。

A．5 B．10 C．20 D．30

标准答案：c

解 析：从权利被侵害之日起超过20年的，人民法院不予保护。这就是说，权利人不知道或不能知道权利已被侵害，自权利被侵害之日起经过20年的，其权利也失去法律的强制性保护。

29、在诉讼时效期间的最后6个月，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止诉讼时效的原因消除之日起，诉讼时效期间()计算。

A.不再

B．重新

C。继续

D．单独

标准答案：c 解 析：《民法通则》第139条规定，在诉讼时效期间的最后六个月，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止诉讼时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。

30、诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间()计算。

A.继续

B．重新

C.不再

D．累计