工程合同管理试卷（精选8篇）
一、选择题（共10题，每题3分）
1.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（D）。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.定金
2.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（B）。
A.保险公司承担全部损失 B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失 D.业主和保险公司协商分担损失
3.合同公证与鉴证的相同点是（C）。
A.目的、法律效力、原则 B.范围、性质、目的 C.目的、原则、内容 D.法律效力、目的、性质
4.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关（C）的规定。
A.债权转让
B.债务承担
C.由第三人向债权人履行债务
D.债务人向第三人履行债务 5.合同解除后，合同中的（A）条款仍然有效。
A.结算和清理
B.仲裁和诉讼
C.结算、清理、违约
D.结算、仲裁、违约 6.依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明（A）。
A.工程照管责任移交 B.承包合同的全部义务已完成
C.缺陷通知期开始 D.可以办理竣工结算
7.某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由（B）提出。
A.发包人 B.设计单位
C.承包人 D.监理单位
8.按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是（C）。
A.工程验收通过 B.承包人送交了竣工验收报告
C.办理完移交工程手续 D.发包人支付了竣工结算款
9.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交（B）。
A.合同公证书 B.仲裁协议书
C.履约保函 D.合同担保书
10.某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目（D）方式发包。
A.应该采用公开招标 B.应该采用邀请招标
C.应该采用议标 D.可以采用直接委托
二、多项选择题（共5题，每题5分）
1.合同无效的法律责任形式有（ABCD）
A.返还财产
B.赔偿损失 C.收归国家所有
D.返还第三人2.合同全面履行包括（ABCD）
A.履行的主体要正确
B.履行的地点要正确 C.履行的方式要正确
D.履行的期限要正确 3.合同担保的方式有（ABCD）
A.保证
B.抵押 C.质押
D.留置 4.JCT合同系列包括（ABCD）
A.单价合同
B.小型工程合同 C.固定总价合同
D.总包标准合同
5.国际工程施工合同争议解决方法有（ABCD）
A.协商
B.仲裁 C.诉讼
D.调解 6.合同的形式有（ABCD）
A.书面
B.口头 C.电报
D.传真 7.合同终止的原因包括（ABCD）
A.债权债务同归于一人
B.债务相互抵消
C.债权人免除债务
D.债务人依法将标的物提存 8.保证合同的特点（ABC）
A.诺成合同 B.当事人权利和义务不对等
C.具有从属性 D.保证人和主合同的当事人可以是同一人 9.工程设计资质分为（ACD）
A.工程设计综合资质 B.工程勘察专业资质 C.工程设计行业资质 D.工程设计专项资质 10.工程合同文件一般包括（BCD）
A.合同书及其附件 B.中标通知书 C.合同专用条款 D.图纸
三、简答题（共2题，每题10分）
1有效的合同是否一定能够取得工程款？
答：有效的合同不一定能够取得工程款，这取决于工程的质量，合同有效但工程质量不合格的，工程能够修复的进行修复，修复后符合质量要求的，发包方应支付工程款，工程不能修复的不能取得工程价款。以上两个问题反映建设工程合同的效力服从于质量要求即质量至上原则
2、建设工程合同的哪些情况会导致合同无效 ？
答：合同法 第 52 条规定了无效合同的五种情形，(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；
（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；
（三）以合法形式掩盖非法目的；
（四）损害社会公共利益；(五)违反法律、行政法规的强制性规定。根据建设工程的特点，最高人民法院对建设工程施工违反法律、行政法规的情形作了特别规定：
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。(四)承包人非法转包、违法分包的
3、工程未经验收发包人擅自使用的，承包人是否可对质量一概不负责任？
答：最高院司法解释第十三条规定，承包人应在合理的使用寿命内对地基基础工程及主体结构存在的质量问题承担责任。合理的使用期限根据设计规范确定。大型建筑为一百年以上，普通的民用建筑五十年，次要的一般建筑为二十五年
4、哪些情况下工期可以顺延？
答：
1、发包人未按专用条款约定提供图纸及开工条件；
2、发包人未按约定支付进度款、工程款致使施工不能正常进行；
3、工程师未按合同约定办理批准手续等致使工程不能正常进行的；
4、因设计变更而工程量增加；
5、一周内因非承包人原因造成工程停工，停工待机时间超过八小时的；
6、不可抗力；
7、其他情况
四、案例分析（25分）
1.甲公司与乙工厂洽商成立一个新公司，双方草签了合同，甲公司要将合同带回本部加盖公章，临行前，甲公司法定代表人提出，乙工厂须先征用土地并培训工人后甲公司方能在合同上盖章，乙工厂出资1000万元征用土地培训工人，征地和培训工人将近完成时，甲公司提出因市场行情变化，无力出资设立新公司，要求终止与乙工厂的合作。乙工厂遂起诉到法院。请问：
(1)甲公司与乙工厂之间的合同是否成立，为什么?(2)甲公司应承担什么责任，为什么?(3)乙工厂能否要求甲公司赔偿1000万元的损失?为什么?
答案：(1)合同未成立。因甲公司未加盖公章。
(2)缔约过失责任。因为发生在合同订立过程中。
要加强工程合同管理首先提高合同管理人员的专业水平, 施工企业建立健全合同管理制度。因为合同确定了工程项目的成本、工程和质量等目标, 规定了合同双方责、权、利的关系。因此, 合同管理是核心。并且合同管理贯穿于工程实施的全过程, 对整个项目的实施起着控制和保证的作用。
现在人们越来越认识到合同管理在建筑工程项目管理中的特殊地位和作用。国外很多工程项目管理 (咨询) 公司和大的工程承包企业都十分重视合同管理工作, 将它作为工程项目管理中与成本 (投资) 、工期、组织等管理并列的管理职能。合同管理作为工程项目管理的一个重要组成部分, 它必须融合于整个工程项目管理中。要实现工程项目的目标, 必须对全部项目及项目实施的全过程和各个环节实施有效的合同管理。合同管理与其他管理职能密切结合, 共同构成工程项目管理体系。
在工程管理体系中要合理控制工程造价, 就要做好以下两个环节合同管理工作。
一、合同签订前的准备工作
在竞争日益激烈的建筑市场中, 要想通过投标和谈判签订一份较为理想的合同, 要求企业管理者从获取招标信息开始, 就应做好项目分析、评估、决策、合同预审等合同签订前的全部准备工作。对企业的基本情况, 包括劳动力、技术力量、设备装备能力、企业资信、获奖荣誉等, 特别是企业的财务状况和类似工程经验等与欲投标项目情况进行具体对照, 分析本企业在该工程中的优势与劣势。从而决策是否投标。平时应通过计算机建立一个有关这些资料的专门资料库和信息网, 并注意补充与完善。在投标决策前, 认真做好市场调研工作 (有条件的企业应成立市场调研部) , 根据资格预审的评审要求、市场情况、竞争对手的情况和自身的竞争实力, 用科学的决策方法加以分析, 及早发现问题, 及时研究对策, 从而做出正确有效的投标决策。
二、合同签订后项目实施阶段的合同管理
承包商作为合同的乙方, 在合同签订后的项目实施过程中, 必须严格履行合同规定的各项责任与义务, 做好以下几个方面的工作:
(一) 合同评审与合同管理规划
合同签订后, 按ISO9002质量保证体系文件要求, 进行合同评审, 明确合同规定的各方责任与义务, 并制定相应的方案与措施。在编制《实施性施工组织设计》的同时还应编制《实施性合同管理规划》, 明确合同管理的目的、内容、程序、方法。在进行合同管理时, 按《实施性合同管理规划》进行合同管理。由于施工条件的复杂性和多变性, 合同变更经常发生, 因此对合同管理应实现动态管理, 建立《施工合同动态管理日志》, 发现新问题及时调整合同管理策略。
(二) 合同技术资料管理
因合同文件和技术资料是合同管理的基本依据, 所以应首先建立和健全施工往来函件的签收、发放登记手续。根据合同规定的工作范围、技术规范、设计图纸要求和进场后报送的并经监理工程师批准的施工进度实施计划 (《实施性施工组织设计》) , 负责组织现场施工。每月 (旬) 的施工进度计划, 亦须事先报送监理工程师批准。承包商在施工过程中要注意收集、记录和整理以下各方面的技术资料, 以便进行合同索赔时能提出有力证据。
由于目前我国人民法律意识谈薄, 工程合同管理不够严肃, 主要存在如下三个问题。
1. 法律意识淡薄, 合同签订不规范
建设工程耗资巨大、涉及面广、个性差异大和履约时间长。因此, 客观上要求合同条款细致严密, 尽可能做到面面俱到。在实际工作中, 甲、乙双方由于缺乏施工合同管理的经验, 订立的合同约束条款不全、内容不明、职责不清等现象经常发生。
2. 忽视合同的严肃性, 违背等价有偿的原则
自觉执行合同条款, 全面履行合同义务, 是合同当事人一切行为的最高准则。签订合同的甲、乙双方, 经济法律地位是平等的, 没有主从关系。在实际工作中, 承发包双方忽视合同的严肃性, 违背合同的等价有偿原则, 以各自的经济利益为中心, 随意违背合同条款。甲、乙双方的这些违约行为, 最终导致工程经济纠纷的发生。
3. 缺乏健全的合同管理机构
一些建设项目不重视合同管理体系的建设。合同归口管理、分级管理和授权管理机制不健全, 谁都可以签合同, 合同管理程序不明确, 或有制度不执行, 该履行的手续不履行, 缺少必要的审查和评估步骤。缺乏对合同管理的有效监督和控制。这些都可能成为阻挠施工企业在工程施工过程中得不到顺利进行原因。所以合理的管理一定要严格执守, 面面俱到。
合同签订好后, 在项目实施过程中就要切实做工程造价的合理控制工作, 要合理控制工程造价要从以下四个方面入手:
1) 做好投资决策。正确决策是合理确定和控制造价的前提。在项目的投资决策阶段, 项目的各项技术、经济决策, 对项目投资有着决定性的影响, 是项目投资控制的一个很重要的阶段, 直接影响其之后的各个建设阶段工程造价的确定与控制是否科学、合理。2) 做好项目的可行性分析研究。新建项目在项目建议书批准后, 都要根据国民经济增长情况、地区经济发展的基本要求对拟建的项目在技术上是否先进、经济上是否合理、是否能够创造效益、资金来源如何等方面进行全面、充分的调查、分析和论证, 搞好可行性研究。深入细致、实事求是地调查、全面透彻地分析及高质量的投资估算是决策者决定项目、做出正确决策的可靠依据。3) 做好项目的总体规划。设计是指建设单位进行各类设施建设的总纲, 它既要符合建设单位所在城市规划要求, 又要满足使用者的使用功能, 是一项综合性的设计工作, 应委托权威的专家进行设计。进行总体布局时, 既要考虑功能分区、建筑物的间距要求, 又要考虑最大限度的节约用地, 尽量做到布置紧凑合理, 适当提高密度和容积率, 要充分利用地形地貌, 以减少单项工程的建设费用。4) 加强对设计图纸的审查。施工前, 建设单位 (监理单位) 应组织设计单位、施工单位对施工图纸进行认真会审, 对图纸技术上的合理性、施工上的可行性、工程造价上的经济性进行全面的审核。及时纠正设计中的缺陷和错误, 力求将工程变更的发生控制在施工之前。据有关资料分析表明:由于设计变更和工程签证而调整的工程造价占整个单位工程竣工结算的比例, 多则近15%, 少则也在5%左右。因此会审工作一定不能走过场, 流于形式使问题得不到尽早解决, 而集中到施工过程中才发现, 如此不仅影响工程质量、工期, 同时会引起工程造价的失控。
综上所述, 加强工程合同管理, 对在项目实施过程中的合理控制工程造价起着重要作用。
摘要：合同是造价控制的依据。合同管理是工程造价管理的核心和关键, 加强合同管理也是合理控制工程造价的重要手段。本文根据笔者实践经验, 针对如何加强工程合同管理合理控制工程造价进行阐述。
关键词：工程 工程合同 风险 控制和管理
中图分类号：C931 文献标识码：A 文章编号：1007-3973（2012）003-157-02 工程合同风险指在工程合同的签订和履行中可能发生的不确定性事件给当事人带来的损失或利益。企业如何承担和化解工程合同中的风险，成为企业必须关注的问题。在市场竞争条件下，工程合同是建筑企业承揽工程的重要环节，也是确保指工程项目顺利实施和有效管理的重要手段，是合同双方在工程施工过程中的最高行为准则。由于建筑工程具有规模大、工期长等特点，合同的风险也是不容忽视的，为了最大限度地减少风险的发生，降低风险发生时产生的成本，保障工程合同双方和利益，工程合同的风险管理也是贯穿整个施工过程必不可少的内容。
为了很好地做到对工程合同风险进行控制，就要对工程合同存在的问题进行科学的分析，然后才能有针对性地作出应对策略。
1 工程合同管理存在主要问题
1.1 缺乏足够的法律知识，合同签定不规范
合同签定的不规范主要包括合同的不严谨和存在漏洞。由于建筑工程的特殊性，客观上要求合同条款细致严密，尽可能做到面面俱到。在实际工作中，合同双方由于法律意识淡薄或缺乏合同管理的经验，订立的合同约束条款不全、内容不明、职责不清等现象经常发生。比如有些建设项目为了回避可能承担的责任，不采用标准的合同文本，而采用一些自制的、不规范的文本进行签约，避重就轻，转嫁工程风险。加上在合同编写过程中使用模糊语言，以至于出现理解偏差的情况，出现问题的时候，双方势必会互相推卸责任，导致工程纠纷，严重的还会导致合同最终难于履行。而有些合同条款存在漏洞或缺陷。比如在合同的违约责任条款，合同一方为了降低违约责任或是怕伤及感情，往往对违约责任不多作规定，这样一旦违约事件发生，就没有相关的合同条文作依据追究违约方的违约责任。
1.2 忽视合同的严肃性，违背合同的公平性的原则
签订合同的双方，经济法律地位是平等的，没有主从关系。自觉执行合同条款，全面履行合同义务，是合同双方当事人应尽的义务。但在实际工作中，一些合同当事人忽视合同的严肃性，违背合同的等价有偿原则，以各自的经济利益为中心，随意对合同条款进行更改。合同双方这些自私行为，不利于合同的正常执行，最终导致工程经济纠纷的发生，严重的还会损害消费者的最终利益。
1.3 违反法律法规签订合同
有些合同双方为了追求自身利益最大化，法律意识淡薄，不惜违反法律法规签署一份象征性的合同，其实这样的合同是无效的，合同双方的权利和利益是不受到法律的保护，合同的履行与否也不受法律的约束和保护。这样的合同风险是显而易见。
1.4 缺乏健全的合同管理机构和合格的合同管理人才
一些建设项目不重视合同管理体系的建设，认为签合同只是走过场，合同只是形式和摆设，签定合同之前对合同没有进行必要的审查和评估，也没有严格的签定合同的程序。有些则是在合同履行过程中没有专门的管理机构对工程合同进行监督和管理，企业为了追求自身利益最大化，无视合同的存在，随意施工，最终导致工程质量的不尽如人意，违背了签定合同的初衷。另外合同管理是一项专业性、技术性要求很高的工作，需要有高素质、有专业知识，能掌控全局的人来担任。有些施工单位则是随意指定人员来担任这项工作，这是对这项工程的极不负责任的。
1.5 合同签定后在可能面临的经济风险和政治风险
经济风险一般是指与工程有关的各种物资价格变化引起的风险，比如通货膨胀，物料物价上涨或降价等。若合同没有制定应对措施，必然会造成合同双方中的一方经济损失；还有由于合同双方对物价的估计方式不同，对价格调整的应对措施有别；合同一方的信誉或经济状况等可能造成合同实施困难，引起合同风险；政治风险比如国家禁止开垦山林、禁止毁坏农田等等可能会导致合同的终止、建设场地的毁坏、工程延期等带来工程合同风险，往往使得承包商这一方遭受损失。
2 工程合同风险的应对措施
工程合同的风险管理，对增加收益、减少损失非常重要。如果能够通过对风险的识别、预测与分析来判断风险的来源和原因，就能最大限度防止合同风险的产生或降低风险产生时给企业带来的损失，主要从以下几个方面对工程合同风险进行控制和管理。
2.1 严把合同签订关，合同签订要规范化、严谨化
在合同签订前要进行严格的审查。主要包括：施工项目是否合法，业主的审批手续是否完备健全；合同是否符合法律法规，是否完整无误。合同是否采取了国家标准文本；合同双方责任和权益是否有失偏颇，双方如何制约；合同完不成时的法律责任以及补救措施；合同双方对合同条款的理解尽量一致，避免产生岐义。签订工程合同时，应选择恰当的发包方式，合同文本应尽可能选用由国家颁发的通用性合同文本，再由合同双方根据拟建工程的具体特点来起草。合同文本必须是双方意愿的真实表达，做到文字表达严谨，不使用模棱两可、含糊不清词语。
2.2 对合同实行动态管理，严格按照合同条款执行
在工程合同实施过程中，严格按照合同条款进行施工非常重要，只有按合同施工才能最大限度降低合同风险。合同依法签订后，建立合同实施的保障体系，保证合同实施过程中的日常工作有序地进行，对合同的实施进行动态管理，使工程项目的全部合同事件处于受控状态，以保证合同的顺利实现。建设单位严格按照合同条款，分解合同事件，对各个标的做好事前、事中、事后控制。熟悉合同条款，找出合同履行中可能出现的薄弱环节，提前制定预防措施，降低风险的产生，提高合同的履约率。2.3 积极沟通，争取对合同风险化解机会
合同中的风险条款是合同一方对另一方的制约条件。在合同实施中，如果双方都能认真执行合同、履行自己的责任，合同实施得比较顺利和满意，合同双方可利用这种友好的气氛，对合同中的一些隐性风险进行协商和解释，并作为合同的补充文本保存下来，使合同得以顺利执行。这样就能使一些本来对自己不利的条款得到化解，将可能出现风险进行合理的分担。
2.4 加强合同变更和索赔管理
由于工程合同的实施周期长，耗资大，所以在合同的实施过程中，不可避免地根据实际情况进行合同变更，在合同变更中，变更量最大最频繁的是工程变更，因此工程变更在合同索赔中所占的份额也最大，合同变更就意味着索赔的机会，用索赔和反索赔来弥补或减少损失，是施工单位采用的风险对策之一。这就要求合同管理人员认真分析合同，明确双方责任，对合同双方的往来文件、资料、图纸、帐目等进行搜集整理，密切注意合同实施中每一事件的详细过程，以作为工程变更、工程索赔的基本依据，寻找索赔机会，通过索赔和反索赔达到降低风险、补偿损失的目的。
2.5 果断采取经济措施
从经济观点上说，采取经济措施产生的费用比承担风险实际损失要合算得多。对工程风险较大的某一部分工作，为避免违约承担风险，可采用增加经济投入的方式减少风险。比如大幅度增加人员，增加了机械设备，增加班次，增加管理人员和施工人员的工资、奖金或加班费用等。虽然在经济上增加了支出，但保证了施工进度，保证了企业信誉，避免了风险的产生。
综上所述，工程合同一经签订，即成为合同双方的最高行为准则，合同中的每一条款都和双方的切身利益相关。因此，熟悉和掌握与工程合同有关的法律法规，是要控制和防范工程合同风险的重要前提。其次，深入研究合同条款，签订完善的施工合同是控制合同风险的重要保障。在执行合同的过程中，加强合同管理和对工程风险进行分析和控制，在工作实践中，既要坚持按合同条款执行，又能够根据实际情况和合同双方的真实意愿灵活变通，才能实现合同双方的双赢。
参考文献：
[1] 尹贻林.工程项目管理学[M].天津:天津科学技术出版社,1997.
[2] 雷胜强.国际工程风险管理与保险[M].中国建筑工业出版社,2002.
[3] 中国建设监理协会.工程建设合同管理[M].中国建筑工业出版社,2003.
[4] 朱建国.关于建设工程合同管理的探讨[J].山西建筑,2006,32(5).
考试说明:
1、本试卷为闭卷考试；
2、试卷中所有试题的答案均写在答题纸上；
3、总分：100分，考试时间：90分钟
一、单项选择题（本大题共 20小题，每小题 1 分，共 20 分）
1.按照我国法的形式，下列与工程建设相关的法规中，属于行政法规的是（）
A．《建设工程质量管理条例》B．《北京市招标投标条例》
C．《招标投标法》D．《工程建设项目施工招标投标办法》
2．法律效力等级是正确适用法律的关键，下述法律效力排序正确的是（）
A 国际条约>宪法>行政法规>司法解释
B.法律>行政法规>地方性法规>部门规章
C.行政法规>部门规章>地方性法规>地方性政府规章
D.宪法>法律>行政法规>地方政府规章
3.对于工程承包合同的适用法律及执行次序（）
A．工程承包合同、合同法、民法通则
B.合同法、民法通则、工程承包合同
C.民法通则、合同法、工程承包合同
D.工程承包合同、民法通则、合同法
4.合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）
A行政法律关系B 民事权利义务关系
C刑事法律关系D经济侵权关系
5.根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
6.施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为()。
A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸
B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
第 1 页 / 共 5 页 姓名学号班级
C、中标通知书、投标书、协议书、图纸
D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
7.按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是
()。
A.提供监理单位施工现场办公房屋
B.提供夜间施工使用的照明设施
C.提供施工现场的工程地质资料
D.提供工程进度计划
8.下列文件中，属于订立合同要约文件的是()。
A.招标公告B.资格预审合格通知书
C.投标书D.中标通知书
9.下列各项中，()不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
A、建设用地征用完毕，施工图纸完成B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划
C、招标文件已经编制好
D、建设资金、建材、设备来源已经落实
10.与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。
A、节省招标费用B、招标时间短
C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争激烈
11.中标的承包商将由（）决定。
A评标委员会B业主C上级行政主管部门D监理工程师
12.下列说法不正确的是（）。
A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。
B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。
C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。
D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。
13.自中标通知书发出（）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A 15天B 21天C 30天D 35天
14.招标项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是()。
A.通知中标结果并退还投标保证金
B.通知中标结果，但不退还投标保证金
C.不通知中标结果，也不退还投标保证金
D.不通知中标结果，但退还投标保证金
15.业主在（）合同中承担的风险最小。
A 可调总价B不可调总价C单价D成本加酬金
16.根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（）。
A只限承包商向业主索赔B业主无权向承包商索赔
C业主与承包商之间的双向索赔D不包括承包商与分包商之间的索赔
17.在工程施工中由于()原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A、不可抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变化
18.合同价款可以有多种约定方式，其不包括（）。
A固定价格合同B可调整价格合同
C固定价格加酬金合同D成本加酬金合同
19、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（）。
A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期
C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿
20、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（）
A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期
B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
二、多项选择题（共10题，每题2分共20分。每题的备选项中。有2个或2个以上 符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）
1.索赔按目的划分包括（）。
A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔
D、合同内索赔E、费用索赔
2.按照《施工合同文本》规定，在施工中由于()造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。
A.承包人未能及时调配施工机械B.发生不可抗力
C.雨季天数增多D.工程量变化和设计变更
E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时
3.在施工合同中，()等工作应由发包人完成。
A.土地征用和拆迁B.临时用地、占道申报批准手续
C.提供工程地质报告D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E.提供相应的工程进度计划及进度统计报表
4.下列关于合同订立过程的说法中，正确的有（）。
A．发布招标公告是要约邀请 B．发布招标公告是要约
C．投标是要约 D．发出中标通知书是承诺
E．发出中标通知书是新要约
5.施工合同按照计价方式的不同可以分为()等。
A.总承包合同B.分别承包合同C.固定价格合同
D.可调价格合同 E.成本加酬金合同
6.被宣布为废标的投标书包括（）
A投标书未按招标文件中规定封标B 逾期送达的标书
C加盖法人或委托授权人印鉴的标书D 未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书E 投标人不参加开标会议的标书 7.合同法律关系的构成要素有()
A、主体B、内容C、客体D、权利E、义务
8.某需要招标的施工项目，采用综合评分法评标，经评审，甲、乙两投标人的综合排名为第一、第二，评标报告中确定了甲乙为中标候选人，下列关于优先顺序确定中标人的说法中，正确的是（）。
A．招标人应确定甲为中标人
B．招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人
C．如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人
D．如果甲拒签合同，招标人应重新招标
E．如果甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人
9.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列工作中，应由发包人完成的工作有（）。
A．从施工现场外部接通施工用电线路
B．施工现场的安全保卫
C．已完工程的保护
D．办理爆破作业行政许可手续
E．施工现场邻近建筑物的保护
10.工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有（）。
A地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案
B．发包人订购的设备未能按时到货
C．施工作业方法存在重大安全隐患
D．后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作
E．施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护
三、简答题（本大题共 4小题，每小题7分，共28 分）
1.建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？
2.施工合同文件的组成及解释顺序是什么？
3.索赔报告的基本要求？
4、取得索赔成功的条件？
四、案例分析题（本大题共2小题，每小题 16分，共 32分）
1.某公司承建某大学城项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧邻在建大学城项目。总建筑面积2160m2，总造价408万元，工期10个月。部分陈列室采用木龙骨石膏板吊顶。考虑到工程较小，并且某公司也具备相应的资质。建设单位经当地建设行政主管部门批准后，未通过招标投标直接委托给该公司承建。展览馆项目的设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工
单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。
该工程采用固定总价模式是否妥当，给出固定总价合同模式适用条件？除背景材料中固定总价合同模式外，常用的合同计价模式还用哪些（至少写出三项）。
2.某建筑公司(乙方)于某4月20日与某厂(甲方)填订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同.乙方编制的施工方案和进度计划已经获得了建立工程师的批准,该工程的基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工.甲乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工,在实际工程中发生以下几项事件:
事件一,因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工10工日。
事件二:基坑开挖后因遇软土层,接到监理工程师5月15日的停工指令,进行地质复查,配合用工15工日。
事件三:5月19日接到监理工程师于5月20日复工令,5月20至5月22日,因罕见大雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日。
事件四:5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路,5月24日恢复正常挖掘工作,最终基坑于5月30日挖坑完毕。
问题：
（1）承包商索赔要求成立的条件有哪些？
（2）建筑公司对上述哪些事件可以向厂方可以要求索赔，哪些不能要求索赔，并说明原因。
更考试试卷
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、第一次工地会议应在__举行。A．开工时 B．开工后
C．总监理工程师下达开工令之时 D．总监理工程师下达开工令之前
2、项目监理组织在开展活动中离不开协调工作，下面的工作中，__应与项目业主进行协调并由业主作出决定。A．确认承包商索赔计算正确与否 B．认定承包商索赔理由成立 C．同意接受承包商索赔要求 D．审核承包商提出的索赔报告
3、某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为1100万元。依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程__。A．可以不实行监理 B．必须实行监理
C．仅建筑安装工程实行监理 D．设备制造实行监理
4、在工程建设的__阶段，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。A．项目建议书 B．可行性研究 C．项目决策 D．勘察、设计
5、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在审核发放__时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。A．生产许可证 B．产品合格证 C．检验合格证 D．施工许可证
6、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。A．监理员
B．专业监理工程师 C．总监理工程师 D．项目业主负责人
7、”确定目标要充分考虑其实现的客观可能性”这体现了风险管理目标__的要求。A．主观性 B．明确性 C．现实性 D．层次性
8、《建设工程监理规范》规定，监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的__，确定具体的监理工作。A．工作目标 B．总监理工程师 C．工作内容 D．工作方法
9、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。A．15 B．30 C．45 D．60
10、监理工程师调出所在监理单位，从事其他非监理工作，如想在五年内调回再参加监理工作，需要办理__手续，才能上岗监理。A．重新参加监理工程师资格考试
B．向本地区或部门注册机关重新申请注册 C．重新进行监理工程师资格考试和注册 D．人事调动
11、组织构成因素包括__工作。A．确定管理层次 B．确定工作内容 C．制定信息流程 D．制定工作流程
12、检查、指挥灵活，达到指令传递快、信息反馈及时。A．横向 B．管理人员 C．纵向
D．管理部门
13、工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是__。A．可行性研究阶段 B．决策阶段 C．设计阶段 D．保修阶段
14、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。
A．从现金净收人中支出 B．建立非基金储备 C．自我保险 D．母公司保险
15、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。A．地基基础工程 B．主体结构 C．装修工程
D．一半以上工程量
16、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量__。A．与分包单位承担连带责任 B．与建设单位承担连带责任 C．承担监理责任
D．与设计单位承担连带责任
17、在投资总目标中预留风险费和不可预见费，是在目标规划和计划中考虑了__。A．资金筹措能力 B．管理和协调能力
C．各种风险因素对计划实施的影响 D．规划和计划的可行性
18、通过对产生偏差原因的分析，研究制定纠偏措施，是__。A．主动控制 B．被动控制 C．反馈控制 D．事后控制
19、建立最终的风险清单应采用__。A．风险调查法 B．专家调查法 C．流程图法 D．经验数据法
20、工程项目建设监理实行__负责制。A．总监理工程师 B．项目法人 C．监理单位 D．项目经理
21、既属于监理工程师应遵守的职业道德，又属于监理工程师义务的是__。A．不同时在两个或两个以上单位执业 B．坚持独立自主地开展工作 C．不以个人名义承揽监理业务 D．接受对社会的职业责任
22、__负责全国工程监理企业资质的归口管理工作。A．国务院建设行政主管部门 B．国务院
C．国家发展与改革委员会 D．工商行政管理部门
23、加快工程进度，会导致施工效率下降，单位产品的费用上升，从而使整个工程的总投资增加，这表明__。
A．进度目标与投资目标之间存在统一关系 B．进度目标与投资目标之间存在对立关系 C．进度目标与质量目标之间存在对立关系 D．进度目标与质量目标之间存在统一关系
24、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。A．建设单位管理费 B．施工单位管理费 C．监理单位管理费 D．不可预见费
25、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是__。A．有大量的隐蔽工程
B．施工中未及时进行质量检查 C．工程质量的评价方法具有特殊性 D．工程质量具有较大的波动性
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有__。A．工作A B．工作B C．工作C D．工作D E．工作E
2、为更好地了解建设工程实际进展情况，由监理工程师提供的进度报表格式的内容一般包括__。
A．工作的开始时间与完成时间 B．工作间的逻辑关系
C．完成工作时各项资源消耗的成本 D．完成各工作所达到的质量标准 E．各工作时差的利用
3、施工单位可以在其资质等级许可的范围内__。A．将其承接的工程转包
B．允许其他单位以本单位的名义承揽工程
C．按照工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工 D．将其承接的工程合理分包
E．将其承接的工程肢解后转包给其他分包商
4、下列各种说法中，不符合监理规划的说法是__。A．制定监理规划是开展监理工作的第一步
B．监理作为一项系统工程，它相当于这项工程的初步设计 C．由监理单位技术负责人主持制定
D．它是指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件 E．监理规划是签订监理合同之前与业主协商确定的监理文件
5、某分部工程双代号网络计划如下图所示，其作图错误包括（）。A．有多个起点节点 B．有多个终点节点 C．存在循环回路 D．工作代号重复 E．节点编号有误
6、标底价格的编制步骤包括__。A．准备工作 B．收集编制资料 C．计算标底价格
D．结合投标报价确定标底终价 E．审核标底价格
7、单位工程质量验收合格的条件是，除构成单位工程的各分部工程质量合格外，还应__。
A．质量控制资料应完整
B．所含分部工程有关安全和功能的检验资料应完整
C．主要功能项目的抽检结果应符合相关专业质量验收规范的规定 D．观感质量验收应符合要求 E．质量检查记录齐全
8、进度、质量三大目标之间存在统一关系的是__。A．降低投资就需考虑低功能和质量要求
B．提早发挥的投资效益超过因加快进度所增加的投资额
C．提高功能和质量增加的投资从全寿命费用分析的角度是节约投资的 D．实施过程中严格质量控制，可以减少返工费用和维修费用 E．工程实施过程中发现问题及时进行返工
9、质量检验的主要方法有（）。A．目测法 B．量测法 C．猜测法 D．横道图法 E．试验法
10、在业主的风险中，当（）项的情况发生时，承包商因修复此类损害而遭受损失时可以索赔合理的利润。
A．战争、敌对行动、入侵、外敌行动
B．工程所在国内的叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变等 C．由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波 D．除合同规定以外业主使用或占有的永久工程的任何部分
E．由业主人员或业主对其负责的其他人员所做的工程任何部分的设计
11、建设工程投资控制原理是一种动态的控制，在这一动态控制过程中应着重做好__。
A．对计划目标值的论证和分析 B．收集实际数据
C．进行项目计划值与实际值的比较 D．不断地与质量目标进行对比
E．采取控制措施以确保投资目标的实现
12、勘察阶段质量控制要点有（）。A．协助建设单位选定勘察单位 B．签订勘察合同 C．审查和控制勘察工作方案 D．组织勘察成果技术交底 E．对勘察现场作业的质量控制
13、工程发生质量事故之后，国家或地方相应级别主管部门应组织成立调查组，进行__等一系列工作。A．现场调查取证
B．提出技术处理意见及防止类似事故再次发生应采取的措施 C．事故原因分析
D．组织必要的技术鉴定
E．监督施工单位实施技术处理方案
14、当确定施工阶段进度控制目标时，应考虑的影响因素包括__。A．建设工程设计单位配合施工的能力 B．建设工程总进度目标对施工工期的要求 C．类似工程项目的实际进度
D．施工单位项目经理部组织能力 E．外部协作条件的配合情况
15、建设工程质量不仅关系到（），而且关系到人民群众生命财产的安全。A．工程的进度 B．工程的投资 C．工程的适用性 D．工程的结算
E．建设项目的投资效果
16、Partnering模式的特征有__。A．出于自愿
B．高层管理的参与 C．信息的开放性
D．Partnering协议不是法律意义上的合同 E．较少出现甚至完全避免争议和索赔
17、《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续的情形是__。A．进行爆破作业的
B．临时占用规划批准范围以外场地的 C．需要临时停水的 D．可能损坏道路的 E．需要设计变更的
18、影响建设工程进度的不利因素很多，其中属于组织管理因素的有__。A．地下埋藏文物的保护及处理 B．临时停水停电
C．施工安全措施不当
D．计划安排原因导致相关作业脱节
E．向有关部门提出各种申请审批手续的延误
19、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有（）。A．工作A B．工作B C．工作C D．工作D E．工作E 20、常用的投资估算方法有（）。A．生产能力指数法 B．加权平均法 C．资金周转率法 D．比例估算法
E．综合指标投资估算法
21、质量管理体系认证过程中的审核是围绕企业的（）来进行。A．质量管理体系要求的符合性
B．满足质量要求和目标方面的有效性
C．质量管理体系的业绩改进质量标准的前瞻性 D．具体的产品质量标准的符合性
E．产品购买者传递正确可靠的质量信息的准确性
22、在工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。A．双代号网络计划中无虚箭线
B．双代号网络计划中由关键节点组成
C．单代号网络计划中相邻工作间时间间隔为零 D．单代号网络计划中由关键工作组成的线路 E．时标网络计划中无波形线
23、工程施工质量验收是工程建设质量控制的一个重要环节，它包括工程施工质量的（）方面。A．合同验收 B．施工资料验收 C．自验
D．中间验收 E．竣工验收
24、最高管理者应通过（）活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。A．制定质量方针和质量目标 B．对满足要求和持续改进的承诺 C．确保可获得必要的资源 D．进行管理评审
E．向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性
25、分部工程质量验收合格应符合的规定有__。A．所含检验批质量均符合合格质量规定 B．质量控制资料完整
C．所含的分项工程的质量均应验收合格 D．观感质量验收应符合要求
试试卷
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、IPv6采用的地址长度 A：32位 B：64位 C：128位IP D：256位 E：安全措施
2、港口与航道工程中船舶保险中，航次险包含在保险中。A：船舶保险全损险 B：船舶保险一切险 C：工伤事故险 D：第三者责任险 E：安装高度
3、水电工程验收委员会主任委员难以裁决的重大问题，应由__报请验收委员会主任委员单位或国家经贸委决定。A．验收委员会 B．项目法人
C．验收主持单位
D．项目法人商地方政府
4、下列不属于井底车场主要运输线路的是。A：主、副井的空车线 B：主井撒煤清理斜巷 C：主、副井的重车线 D：材料车线
E：水平、垂直混合安放
5、水库工程验收前应对工程进行鉴定。A：蓄水水位 B：蓄水安全 C：蓄水库容 D：蓄水流量
E：保证安全和使用功能的重要检验项目 6、1000MW锅炉按主蒸汽压力划分，被称为锅炉。A：超高压 B：亚临界压力 C：超临界压力 D：超超临界压力 E：中标通知书
7、工业炉窑砌筑工程中，为避免安全事故和职业病的发生，除做好安全保证措施外，还应做好。A：应急预案
B：冬雨期施工措施 C：人员持证上岗 D：人员防护措施 E：中标通知书
8、清水池是给水系统中调节水厂（）供水和满足用户（）用水的调蓄构筑物。A．均匀；均匀 B．均匀；不均匀 C．不均匀；均匀 D．不均匀；不均匀
9、高桩码头在斜坡上打桩和打斜桩时，拟定合理的打桩顺序，采取恰当的，以保证沉桩完毕后的最终位置符合设计规定。A：在原桩位下沉 B：偏离桩位下沉 C：按设计桩位下沉 D：打桩施工顺序 E：安装高度
10、计算总包服务费时，当招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配套服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，按分包专业工程估算造价的计算。A：2％
B：3％～5％ C：5％ D：10％
E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
11、当关键线路的实际进度比计划进度提前时，应在尚未完成的关键工作中选择的工作，缩短其持续时间，并重新计算未完成部分的时间参数，将其作为一个新计划实施。
A：资源强度大或费用高 B：直接费用低
C：资源强度小或费用低 D：工作时间短 E：速度比率
12、关于施工合同条款中发包人责任和义务的说法，错误的是。
A：提供具备条件的现场和施工用地，以及水、电、通信线路在内的施工条件 B：提供有关水文地质勘探资料和地下管线资料，并对承包商关于资料的提问做书面答复
C：办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地等的申请批准手续 D：协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构建物的保护工作，承担相关费用
E：速度比率
13、板桩建筑物沉桩施工中，下沉的板桩将邻近已沉的板桩“上浮”时，对“上浮”的板桩，应。A：复打至设计标高
B：在后续施工工序中予以调整 C：按此桩顶标高进行控制
D：重新确定后沉板桩的桩顶标高 E：安装高度
14、隧道防排水包含。
A：结构防排水、特殊防排水 B：结构防排水、施工防排水 C：一般防排水、施工防排水 D：一般防排水、特殊防排水 E：工程月(周、日)报
15、关于挖掘城市道路的说法，正确的是。
A：新建、扩建、改建的城市道路交付使用后3年内不得挖掘 B：大修的城市道路竣工后5年内不得挖掘
C：对未达到法定不得挖掘期限限制的新建、扩建、改建、大修的城市道路，如因特殊情况需要挖掘的，须经县级以上城市人民政府批准
D：因工程建设需要挖掘城市道路的，须经县级以上市政工程行政主管部门批准后即可挖掘
E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
16、框架节点处钢筋穿插十分稠密时，应特别注意梁顶面主筋间的净距要有__mm，以便浇筑混凝土。A．20 B．30 C．40 D．50
17、设备经济寿命是指设备从投入使用开始，到而被更新所经历的时间。A：加工精度下降导致产品质量不合格 B：运行经济效益开始下降 C：继续使用在经济上不合理 D：因磨损严重而无法正常运行 E：玻璃幕墙
18、掘砌单行作业的最大优点是工序单一，设备简单，管理方便，当井筒涌水量小于／h的任何工程地质条件均可使用。A：10 B：20 C：30 D：40 E：水平、垂直混合安放
19、项目信息门户是基于互联网技术为建设工程（）的重要管理工具，是当前在建设工程管理领域中信息化的重要标志。A：服务 B：增值 C：信息管理 D：目标控制
20、《建筑业企业资质管理规定》属于__。A．行政法规 B．一般法律 C．司法解释 D．部门规章
21、非热力管道不得使用。A：水冲洗 B：蒸汽吹扫 C：空气吹扫 D：燃气吹扫 E：中标通知书
22、室外接地干线与支线一般安装在__。A．沟内 B．沟外 C．高空 D．地下
23、将设计准备、设计、招投标和施工过程等进行分类属于__分类。A．按项目管理工作的对象 B．第二维
C．按项目管理工作的任务 D．按信息内容的属性
24、小导管注浆施工应根据土质条件选择注浆法，在砂层中宜采用__注浆法。A．劈裂 B．渗入 C．电动硅化 D．高压喷射
25、为搞好工程的技术总结，工程竣工后是不适宜的。A：安排技术总结计划 B：确定总结题材
C：整理已经收集和积累的资料 D：由亲自参加项目的施工者执笔 E：安装高度
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、移民安置规划大纲编制的依据是。A：工程占地和淹没区实物调查结果 B：移民区、移民安置区经济社会情况 C：移民生产安置任务和方式 D：移民安置的总体规划
E：移民区、移民安置区资源环境承载能力
2、关于矿山工程中的防火措施，正确的要求有。
A：矿山工程无论井上或井下，都必须制定有经批准的防火措施 B：无论矿山井上或井下，都必须设置消防系统 C：工业场地内的井口房、通风机房附近20m内不得有烟火或用火炉取暖 D：井下和井口房内不得从事电焊、气焊和喷灯焊接等工作 E：消防器材应在失效期后检查是否失效和需要更换
3、某均质土坝最大坝高58m，库容0．8亿。可以承担该大坝施工任务的企业有。A：水利水电工程施工总承包一级企业 B：水利水电工程施工总承包二级企业 C：水利水电工程施工总承包三级企业 D：水工大坝工程专业一级企业 E：水工大坝工程专业二级企业
4、铁路工程施工进度计划常用的编制表达方法有。A：网络图计划 B：横道图计划 C：形象图计划 D：曲线图计划 E：斜率图计划
5、广播电视建设项目采购的建筑材料、建筑构配件和设备，其包装上的标识应当符合要求
A：有产品质量检验合格证
B：有中文注明的产品名称、规格、型号、重量、生产日期、厂名、厂址及其他必要的标识
C：产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准
D：设备应有产品详细的使用说明书，电气设备应附有线路图 E：实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品，应有号码
6、水利水电工程施工总承包二级企业可以承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的施工项目有。A：库容1亿的水库 B：库容1．5亿的水库
C：装机容量100MW的电站 D：装机容量200MW的电站 E：装机容量300MW的电站
7、一般采用动力用电量的作为生活的总用电量。A：1％～3％ B：3％～5％ C：5％～10％ D：10％～15％
E：工程月(周、日)报
8、施工单位在使用自备电源前应告知并征得供电部门同意后采取安全技术措施，防止自备电源。A：发生停电故障 B：遭到外力破坏 C：误人市政电网 D：发生用电火灾 E：中标通知书
9、注册建造师应当在其注册证书所注明的专业范围内从事建设工程施工管理活动，注册水利水电工程建造师执业工程范围不包括。A：预拌商品混凝土 B：钢结构 C：防腐保温 D：无损检测
E：保证安全和使用功能的重要检验项目
10、检验批质量检验的合格标准包括。A：主要检验项目合格率在80％以上 B：主要检验项目全部合格
C：一般检验项目合格率在80％以上 D：一般检验项目全部合格
E：允许偏差项目的抽检合格率在90％以上
11、某工程双代号时标网络计划如图所示，如果B、D、I三项工作共用一台施工机械且必须按顺序施工，则（）。
A：总工期不会延长，且施工机械在现场也不会闲置 B：总工期不会延长，但施工机械会在现场闲置1周 C：总工期会延长1周，但施工机械在现场不会闲置 D：总工期会延长1周，且施工机械会在现场闲置1周12、预裂爆破的作用是。
A：使开挖断面成形符合设计要求 B：减少爆破作用对围岩的影响 C：获得比较平整的开挖壁面
D：使爆破碎石块度符合装岩要求
E：有利于放宽对开挖区爆破规模的限制
13、在设置措施项目清单时，参考拟建工程的施工组织设计可以确定下列 ______ 项目。
A．材料二次搬运 B．临时设施
C．文明安全施工 D．垂直运输机械 E．环境保护
14、关于建设工程施工现场环保措施的说法，正确的有。A：工地茶炉必须使用电热水器
B：建设工程施工现场禁止搅拌混凝土 C：禁止将有毒有害废弃物作为土方回填 D：工地厕所、化粪池应采取防渗漏措施
E：采取资源化、无害化和减量化的思想处理固体废物
15、施工成本可以按成本构成分解为人工费、材料费和等。A：措施项目费 B：暂估价
C：施工机械使用费 D：规费
E：企业管理费
16、在招标时，当图纸、规范等准备不充分，不能据以确定合同价格，而仅能制定一个估算指标时可采用（）合同形式。A：成本加奖金 B：最大成本加费用 C：成本加酬金
D：成本加固定比例费用
17、按照FIDIC施工合同条款，当工程师要求测量工程的任何部分时，承包商应及时协助工程师进行测量。A：亲自到场
B：另外委派合格代表 C：另外委托第三方
D：提供工程师要求的任何具体材料 E：提供工程师要求的测量材料
18、填隙碎石基层施工备料是根据以下哪些因素来计算各段需要的粗碎石数量__。A．各路段基层或底基层的宽度 B．各路段基层或底基层的厚度 C．机械台班 D．松铺系数 E．人工数
19、利润表一般分为三个计算口径，包括营业利润、利润总额和。A：其他业务利润 B：投资收益(或损失)C：净利润 D：补贴收入 E：玻璃幕墙
20、通信管道施工时，城镇内的堆土高度不宜超过 A：0．5m B：1.0m C：1.5m D：2．0m E：安全措施
21、工程价格是指建成一项工程，预计或实际在等交易活动中所形成的建筑安装工程的价格和建设工程的总价格。A：土地市场 B：设备市场 C：承包市场
D：技术劳务市场 E：勘察设计市场
22、以下属于重要隐蔽单元工程的是。A：主要建筑物的地基开挖 B：地下洞室开挖 C：地基防渗
D：加固处理和排水工程 E：电站厂房
23、建设工程项目施工招标评标过程主要包括。A：评标准备 B：资格预审 C：初步评审 D：详细评审
E：编写评标报告
24、在国际投标报价过程中，应用的承包商必须有较好的资信条件，并且提出的施工方案也先进可行，同时要加强对公司情况的宣传。A：不平衡报价法 B：多方案报价法 C：先亏后盈法 D：突然降价法 E：玻璃幕墙
25、某工程施工中，因脚手架坍塌导致了650万元的直接经济损失，对该事件的正确处理是（）
A：负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内作出批复 B：该施工单位可以自行组织事故调查组进行调查 C：向当地建设行政主管部门报告
D：向设区的当地市级人民政府安全生产监督管理部门报告
工程合同是承包人按照发包人的要求, 依据勘察、设计的有关资料、要求, 进行施工建设、安装的合同。是承发包双方为实现建设工程目标, 明确相互责任、权利、义务关系的协议;是处理项目实施中各种争执和纠纷的法律证据;是承包人进行工程建设, 发包人支付价款, 控制工程质量、进度、投资的法律文件。加强合同管理是市场经济的要求, 是规范建设各方行为及迎接国际性竞争的需要。
2 当前工程合同管理中存在的问题
1) 合同双方法律意识淡薄, 主要表现在以下方面。
少数合同有失公正, 合同双方权利、义务不对等。由于建筑市场的激烈竞争和不规范管理, 大量施工队伍与建设规模严重失衡, 使业主在工程承包中占主导地位, 合同中大多数条款是对发包方制定的, 大多强调了承包方的义务, 对业主的制约条款偏少, 往往将业主的风险转移给承包商, 特别是对业主违约、赔偿等方面的约定不具体, 无有效的处罚办法。承包商在履行此类工程合同时, 为了自身利益不受损, 采取偷工减料或非法分包、转包等手段, 给工程质量带来隐患。不平等合同条件给索赔工作造成干扰因素, 导致难以进行索赔, 造成承包商损失。
合同文本不规范。有些建设项目在签订合同时为了回避业主义务, 采用自制的、不规范的文本签约。通过笼统的、含糊的条款, 避重就轻, 转嫁风险。有的采用口头委托或政府命令的方式下达任务, 待工程完工后, 再补签合同。
“阴阳合同”充斥市场。有些业主以各种理由、客观原因, 除按招标文件签订“阳合同”, 供建设主管部门审查备案外, 私下与承包商再签一份在实际施工中双方认可的“阴合同”, 内容上与原合同相违背, 违反国家法律、法规, 损害承包商利益。
建设施工合同违约现象严重。如:业主暗中以垫资为条件, 违法发包;工程建设中业主不按照合同约定支付工程进度款;工程竣工验收合格后, 发包人不及时办理竣工结算手续, 部分业主已使用工程多年, 仍以种种理由拒付工程款。
有些承包商在不具备相应建设项目施工资质的情况下为了达到承包工程的目的, 非法借用他人资质参加投标。以不法手段获得承包资格, 签订无效合同。
一些承包商为了获得工程承包资格, 以低价中标后, 将工程肢解以更低价格非法转包、分包给没有资质的小施工队。这些承包商缺乏对承包工程的控制步骤和监督手段, 严重影响工程质量。
2) 合同的归口、分级和授权管理体制不健全, 谁都可以签合同, 合同管理程序不明确, 该履行的手续不履行, 缺少必要的审查和评估。
3) 合同管理人员应有专业技术、法律和造价管理等方面知识。很多建设项目中, 没有技术人员管理合同, 有的由领导直接敲定由一般办公人员办理合同, 合同签订采用手工作业, 信息的采集、存储、加工和维护手段落后。一旦发生纠纷, 缺少必要的法律支援。
4) 不重视合同归档管理。一些建设项目合同的归档程序、要求没有规定, 无专人负责。
3 加强工程合同管理
加强工程合同管理应做好以下工作:
1) 加强对承包商的资质管理。严把建筑承包商资质管理关, 控制施工队伍的规模, 解决建筑市场供求失衡与过度竞争问题。
2) 以招投标法为依据, 加强工程招投标管理, 建立与工程量清单相配套的合同管理制度。建议在招标形式和方法上要兼顾业主和承包商的利益, 重视原则, 突出效果。
3) 借鉴国际经验, 参考FIDIC文本格式, 采用国家工商局和建设部制定的《建筑工程施工合同示范文本》标准合同文本, 推行适用于市场经济的合同示范文本。
4) 造价工程师的职责是搞好建设项目的投资控制和合同管理。建议在建设项目管理机构中设置注册造价工程师岗位, 专司合同管理职责。
5) 加大合同管理力度, 保证施工合同全面履行, 在严把审查关的基础上, 对资金不到位的项目不办理报建手续, 不组织招投标, 建设行政部门不办理施工许可;取缔垫资、带资施工现象。
6) 在签订合同过程中, 对合同合法性、严密性认真审查, 做好合同签订中陷阱的防范工作。
a.在签订建设工程勘察、设计合同中的陷阱与防范。
在发包人和承包人条款方面的陷阱:承包人不具备与工程相应资质和法人资格, 填写时, 真正承包人将自己具有法人资格的上级单位填为承包人, 工程质量无法保证。
防范:核对清楚承包人, 且审查承包人的工程建设资格和等级。
在委托书方面的陷阱:不填写委托书, 或委托事项填写不全、不清。
防范:全面、正确、详细填写委托书。
在委托人义务条款方面的陷阱:委托人的义务填写不细、不具体、不全面, 致使责任不好判定。
防范:委托人的义务, 一定要填细、填全。
承包人义务条款方面的陷阱:承包人的义务笼统, 不细化, 出现纠纷后, 不宜追究承包人的责任。
防范:填写承包人的义务越细越好, 每个环节和要求都要写清楚。
纠纷解决方式条款方面的陷阱:当事人各自选择有利于己方的纠纷解决方式和地域管辖。
防范:协定公平的解决纠纷方式和地域管辖。
在合同签字盖章方面的陷阱:合同最后只签字不盖章。
防范:一定要在合同书上签字盖章, 按要求公证。
规定违约责任方面的陷阱:承包人尽量减少违约责任事项, 或减弱违约责任, 或减少违约责任额。
防范:发包人必须将承包人不履行义务的责任写全面、写明确、写具体。
增补条款方面的陷阱:只写“经双方协商一致, 增加补充下列项条款”而没有增补以“空白”记入。
防范:发包人应将承包人完成工程的要求及各种细节补齐, 防止条款笼统。
b.在签订建筑安装工程承包合同中的陷阱及防范。
在发包人、承包人条款方面的陷阱:承包人不具备与工程相应资质和法人资格, 填写时, 真正承包人将自己具有法人资格的上级单位填为承包人, 工程质量无法保证。
防范:核对清楚承包人, 且审查承包人的工程建设资格和等级。
在质量、承包人条款方面的陷阱:质量条款笼统, 不细化, 出现纠纷后, 不宜追究承包人责任。
防范:质量条款越细越好, 每个环节和要求都要写清楚。
签订违约责任条款方面, 承包人条款方面的陷阱:承包人尽力减少违约责任事项, 减弱违约责任程度, 或减少违约责任额。
防范:发包人一定要将承包人不履行义务的责任写全面、写明确、写具体。
在纠纷解决方式条款方面, 承包人条款方面的陷阱:选择有利于己方的纠纷解决方式和地域管辖。
防范:协定公平的解决纠纷方式和地域管辖。
在签字盖章方面, 承包人条款方面的陷阱:只签字不盖章。
防范:一定要在合同书上签字、盖章, 并按要求公证。
7) 做好合同签订、审查、授权、公证、履行的监督管理。建立合同管理制度, 严格按照规定程序进行操作, 以提高合同管理水平。
8) 加强施工合同索赔管理。承包商要在签订合同时充分考虑各种不利因素, 分析合同变更和索赔的可能性, 采取最有效的合同管理策略和索赔策略;在合同履行过程中, 要随时结合施工现场实际情况, 结合法律法规进行分析研究, 合理履行合同。
9) 加强合同及相关文件归档管理。由于建设项目周期长, 涉及专业多, 面临情况复杂, 在经过长时间的建设过程后, 很多具体问题要依靠相关资料解决。做好资料归档工作决不是简单的文档管理问题, 应由专人负责, 负责到底。
参考文献
[1]王春梅.建筑施工企业定额的编制研究[D].保定:河北农业大学硕士学位论文, 2006.
[2]蒋美凤.浅谈企业定额[J].福建建筑, 2004 (4) :1-2.
【摘 要】合同管理作为工程项目管理的重要组成部分，贯穿了工程项目管理的全过程，不但确定了工程项目的施工价格、工期目标、质量目标、义务及责任，而且合同管理是其他项目管理体系的工作指南，对工程项目管理起到了总体控制作用。 在市场激烈的竞争中，施工企业为了能够中标，不惜以低价获得中标的成功，然而低价中标成功的背后是企业管理水平的竞争。同时因为建筑企业作为承包方往往又处于被动的地位，在整个工程的施工过程中常常受到自然条件、社会因素等不可预见因素的影响，导致风险随时都可能发生，正是因为客观因素的存在及不确定性，施工企业必须提高管理水平，增强合同管理意识。没有合同管理就没有管理目标，没有管理目标则没有项目管理体系的形成，当然也就很难实现项目管理的盈利目标，甚至导致项目瘫痪，无法运作。
【关键词】合同；工程项目管理；合同管理；工程建设项目
近年来，随着市场竞争的越来越激烈，合同管理已经成为一个独立的管理分支，被越来越多的企业认可。专业的合同管理人员及合同管理部门也不断被重视。
一、工程项目合同管理概述及其重要意义
建筑工程项目合同属于经济合同，是发包单位和承包单位为了完成其所商定的工程建设目标以及与工程建设目标相关的具体内容，明确双方相互权利、义务关系的协议。它是订立合同的当事人在建筑工程项目实施建设过程当中的最高行为准则，是规范双方的经济活动、协调双方工作关系、解决合同纠纷的法律依据。
1.工程项目合同管理的含义：合同管理是建设行政主管部门、工商行政部门、建设单位、监理单位、承包单位等依照法律、行政法规及规章制度，采取法律的、行政的手段，对合同关系进行组织、指导、协调和监督，从而保护合同当事人的合法权益，处理合同纠纷，防止、制裁违法违规行为，确保合同条款实施的一系列活动。
2.工程项目合同管理的内容：工程项目合同管理是对于工程建设项目相关的各类合同，从条款的拟定、协商、签署、履行情况等环节入手进行检查和分析，以期通过一系列科学的合同管理活动，实现工程项目的目标，维护当事人的合法权益。
3.工程项目合同管理的特点：（1）经济法律关系的多元性；（2）内容庞杂、条款多；（3）合同生命期长。
4.工程项目合同管理的重要意义：随着我国建筑市场的不断发育成熟，工程项目合同管理的重要性日益显现。
（1）加强合同管理符合社会主义市场经济的要求。使用合同来引导和管理建筑市场，顺应了政府转变职能，应用法律、法规和经济手段调节和管理市场的大趋势。而各建筑市场主体也必须依据市场规律要求，健全各项内部管理制度，其中非常重要的一项就是合同管理。
（2）合同管理是建设项目管理的核心，加强合同管理是进行有效项目管理的需要。任何建筑工程项目的实施都是以签订系列承发包合同为前提的，忽视了合同管理就意味着无法对工程质量、工程进度、工程费用进行有效控制，更勿论谈及对人力资源、工作沟通、工程风险等进行综合管理。只有抓住合同管理这个核心，才可能统筹调控整个建筑工程项目的运行状态，实现建设目标。
（3）加强合同管理也是规范各建设主体行为的需要。建筑工程项目合同界定了建设主体各方的基本权利与义务关系，是建设主体各方履行义务、享有权利的法律基础，同时也是正确处理建筑工程项目实施过程当中出现的各种争执与纠纷的法律依据。纵观目前我国建筑市场的经济活动及交易行为，所出现的诚信危机、不正当竞争多与建设主体法制观念淡薄及合同管理意识薄弱有关。加强合同管理，促使建设主体各方按照合同约定履行义务并处理所出现的争执与纠纷，能够起到规范建设主体行为的积极作用，对整顿我国的建筑市场起到了促进作用。
（4）加强合同管理是我国迎接国际竞争的需要。至今，我国建筑市场已全面开放，面对接来自国外建筑企业的冲击与挑战，就必须适应国际市场规则、遵循国际惯例。只有加强合同管理，建筑企业才有可能与国外建筑企业一争高下，才能赢得自己生存与发展的空间。
二、工程项目合同管理中的应对对策
建筑工程合同管理范围广，牵涉了来自建设行政主管部门、工商行政部门、建设单位、监理单位、承包单位等多方管理。结合多年工程项目合同管理实践，认为工程项目合同管理必须把握以下几个方面：
1.进一步完善和健全建设工程合同法律法规。完善和健全法律法规是确保建筑市场正常运行的首要前提，是工程项目合同管理的基础依据。制定从项目可行性研究至工程交工验收全过程的一系列法律法规，将工程建设整个过程纳入法制轨道进行规范和管理，对于规范建筑市场主体行为、维护建筑市场秩序、增强各方主体的法制观念具有重要意义。
2.建立健全合同管理制度并善加利用。合同管理环节繁多，包括合同的洽谈、草拟、评审、签订、下达、交底、学习、责任分解、履行跟踪、变更、中止、解除、终止等，首先就合同管理全过程的每一个环节建立和健全一系列可操作的合同管理制度，使其合同管理有章可循。我认为合同交底制度、责任分解制度、每日工作报送制度及进度款审查批准制度是每一个建筑单位都应该建立的合同管理制度。合同签订后，合同管理人员应该对各级项目管理人员和各工作组负责人进行合同交底，对合同的主要内容做出解释和说明，形成合同交底制度。责任分解制度则是指合同管理人员将各种合同时间的责任分解落实到各工作小组，明确其工作范围和责任，通过合同任务的层层分解将任务落实到人，协调各方面积极配合共同实施合同。而每日工作报送制度要求各职能部门将本部门的工作情况及未来一周的工作计划报送到合同管理处，能够确保合同管理人员及时掌握工程信息，对各种问题做出正确决策。鉴于当前成本核算人员因对现场合同情况不熟悉而不能将费用索赔的项目及时纳入当月付款要求中的现状，建立进度款审查批准制度有利于合同管理部门从合同角度对进度款进行审核。作为一名合同管理人员，应该能够熟练运用建筑单位所设立的各项合同管理制度，要将各项制度落到实处，将其作为实现合同管理工作的有力武器。
3.规范建筑施工合同文本。在合同文本的形式上，应该尽量采用合同示范文本。在实际工作中，因为使用不同格式的合同而产生经济纠纷的例子并不鲜见。因此，应该尽量使用合同样本—《建设工程施工合同（示范文本）》。非特殊情况，勿使用发包承包双方自行拟设的合同文本格式。此举可以有效防止所拟定的合同出现缺项、漏项及不平等条款。同时，也有利于行政管理机关对合同实施进行监督，有助于仲裁机构或人民法院及时裁判纠纷，维护双方的合法利益。
另外，在拟定合同文本的内容时，合同管理人员必须对工程现状进行深入调研，使拟定合同具有预见性，且要对合同进行细致分析，避免所拟定的条款出现歧义。拟定合同文本要把握以下要点：明确合同订立时间及优先顺序；约定价款中核定工程量清单的时间期限；专用条款中明确组成合同的文件及解释顺序；重视索赔条款的拟定。应该对所拟定的合同初稿进行合法性分析及完备性分析。确认发包人和承包人双方是否具备相应资格；工程项目是否具备签订与实施合同的条件；招标投标过程是否符合法定程序；合同是否符合现行法律法规的要求。同时要确保构成合同的各种文件齐全、合同条款齐全、合同用词准确、对工程可能出现的不理情况有足够预见性。
4.对建筑工程项目合同进行动态管理。合同变更在建筑工程项目实践中是比较频繁的，而合同变更往往会导致索赔纠纷，因此在合同签订以后，合同管理人员还要对建设工程项目合同进行动态管理，重点把握四个方面。
（1）重视现场签证。在按照合同条款支付时应该防止过早、过量签证，特别是合同变更补充协议的签认须格外谨慎，签证必须依据相关合同条款衡量，起到相互制约的作用。尤其要重视设计变更与施工图错误，此类签证只需签变更或修正的项目，原图纸不变的勿重复签证，已经下料和购料的，务必签写清楚材料名称、规格、型号、数量、变更日期、运输情况、到场情况、成品情况、有无回收或代用等详细情况。
（2）及时记录、收集和整理工程所涉及的各种文件（如图纸、计划、技术说明、规范、变更指令等），对合同变更部分进行审核与分析。在实际工作中，合同变更应该与提出索赔同步进行，须业主与承包商双方达成一致后再进行合同变更。
（3）及时处理停工损失（包括由非承包商责任造成的停工损失），双方按合同约定的时间以书面形式，按合法程序签认停工的相关具体内容。
（4）严格执行定额规定，对于未对定额进行规定的情况，应根据工程实际情况或者参考相同类定额及有关的规定做出补偿。
5.认真开展建筑工程项目合同履行情况评价工作。建筑工程项目合同内容丰富，真实地反映了整个建设工程项目建设的全过程，认真开展建筑工程项目合同履行情况评价能够总结和归纳再建设过程中的经验和教训。在合同终止之后，合同管理人员应该做好建筑工程项目合同资料的收集、保存、整理、分类、登记、编号、装订、归档备案工作，实现工程合同档案管理程序化和规范化。同时，对建筑工程合同履行情况与具体的工程实施计划进行分析比较，对合同履行情况做出客观评价，从中找出差异和干扰因素并分析其原因。通过开展建筑工程项目合同履行情况评价工作，总结合同履行与管理的经验与教训，用于指导今后的合同管理工作，实现提高建筑工程合同谈判的成交率和合同现代化管理水平的目标。
三、结束语
总之，合同管理是建筑工程项目管理的核心，工程管理的各方面工作都要围绕着这个核心来开展，建筑工程项目的合同管理已经成为我国建筑业可持续发展、实现科学管理的重要内容。建筑工程项目的合同管理不能陷入僵硬的程式化，它是一个动态的过程，在管理中要讲求方式、方法，要讲究管理的技巧。因此，要在高度重视建筑工程项目的合同管理、深刻了解其重要地位的基础上，在实践中探索及归纳建筑工程项目合同管理的技巧，寻找新方法，解决新问题，促使参建各方自觉履行合同约定的条款，从而降低建筑市场风险，切实维护建筑市场的秩序，确保建筑工程项目顺利进行。
参考文献：
[1] 何红峰。建设工程合同管理[M].北京：机械工业出版社。
【工程合同管理试卷】推荐阅读：
《土木工程合同管理》试卷A07-12
工程合同管理04-10
监理工程合同管理10-06
工程合同管理的地位06-18
市政公用工程合同管理06-19
工程合同的履行管理07-09
探讨加强工程合同管理12-30
工程计量与合同管理03-26
工程合同管理复习重点内容07-11
