住房装修合同协议书(共11篇)
甲方: 乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。为止,经甲乙双方验收合格后,支付工程总造价的95%工程款。
余下5%作为质保金6个月内付清,质保期自工程竣工验收通过之日开始计算,不计息。程日常事宜。
5、落实建设资金,根据合同条款支付工程款,办理现场签证,竣工验收。
乙方权利和义务:
1、设备及所有施工工具和劳保用品由乙方自理。
2、负责向甲方提供材料的合格证书、材料的检测报告、材料样板及乙方施工资格证书,材料经检测中心检测合格后方可进场施工。
3、严格按照标准图集及强制性条文和国家现行工程规范标准施工,合同工期,保质保量完成合同内容。
4、在施工过程中,乙方应按甲方和国家标准要求施工,如工程质量不能通过职能部门验收,乙方无条件返工至合格为止,而且所造成的一切经济损失和费用由乙方负责承担。
5、根据分项工程资料的备案要求,向甲方提供真实、完整的分项工程资料。
6、工期责任:乙方必须确保工程进度,严格按甲方的施工进度计划要求,合理的组织施工。如乙方不能按合同工期完工,每延迟一天罚款1000.00元。
7、乙方在施工过程中,应高度注意安全生产和文明施工,做到工完场清,服从现场管理人员的指挥。如乙方不按要求清理,甲方有权安排其它班组人员清理,人工工资按150元/日扣除。
8、服从甲方的安全、文明生产的统一管理。服从甲方各项规章制度,杜绝不文明行为和盗抢事件的发生,如果发生则按甲方的处罚
制度严格执行。
家居装修是人生不得不面对的一个美丽的烦恼。其实也环绕着房产商、业主、设计师、工程队、材料商等多方面[1]。如何保障家居装修质量,减少装修污染,让装修效果达到满意,装修合同起到了组织与制度保障的作用,这永远是一个焦点问题,它需要理论上探讨,更需要实践中不断完善。
1 家居装修合同现状调查
通过走访、问卷调查,涉及黄冈市区内十三个规模小区,配合调查家庭数达2300户,目前市区内接受调查的家居装修中60%由装修公司负责装修,其中签定装修合同的有80%,合同中附有完备的装修设计图纸的仅占50%;35%由个体承包商装修,5%由个人关系负责装修,个体装修中90%以上未鉴定书面装修合同。从调查中反映:有完备装修设计图纸装修质量比较稳定,业主满意度高;鉴定装修合同装修后存在质量问题的占调查总数的8%,占装修质量问题户数15%,装修合同为装修质量提供了保障。
调查统计表明家居装修中主要问题有:延期完工、渗漏水、油漆起皮、家俱质量不满意、线路(网线、闭路电视线)不通、材料质量不可靠和浪费严重、保修困难等。针对以上家居装修中问题,如何通过装修合同来解决,进行了一些研究探索。
2 普及家居装修合同,营造合同管理社会环境
家居装修涉及社会每个群体,装修个性强,差异大,很多民事诉讼由此引起。无论是个体还是装修公司,均应强调签定装修合同。装修合同是确保装修质量的法律基础和制度保障,是双方利益的平衡体。装修合同是装修准备工作重中之重,其考虑越周全,装修的问题、争执就越少,反之,问题与争执就越多。
普及装修合同,营造合同管理社会好环境,应从以下几个层面来实现:
2.1 政策层面
从规范营业收入和税务管理方面,建立起装修合同备案管理制度,要求所有装修公司的所有装修工程均应有装修合同,否则,一经举报,建议按至少10万元工程项目偷、漏税进行处罚,形成公司层面上主动、积极要求与客户鉴订装修合同的法制环境。
2.2 财务层面
将装修合同作为装修公司财务审查的生要内容,规定没有装修合同与税务发票,不能进行工程的正常财务结算。
2.3 社会层面
大力宣传个体装修不受法律保护的政策,没有装修合同和正规的装修工程付款税务发票,发生的任何工程纠纷,将无法获得法律层面上的保护与支持。同时宣传装修合同的重要性,在装修前,让每个公民自觉地要求与装修公司鉴订装修合同。
3 规范装修合同,实现高平台管理
大力推广建筑工程施工合同示范文本,规范合同表达形式,它必将从根本上改变合同管理的现状,减少合同中矛盾和错误,提高合同的履约率[2]。家居装修合同的规范,更应有统一的装修合同示范文本,通过示范文本引导社会:完善、规范装修市场,同时示范文本又起到提示、警醒、推广作用,起到公平、公正等社会作用等,使装修合同管理在较成熟、高平台上进行。
针对目前装修的主要问题,建议装修合同示范文本应就以下内容进行规范:
3.1 工程量与合同价体现核心经济利益
合同价是装修公司追求经济利益是一致的,而满足户主追求的主要是装修效果、装修质量,做到物有所值,二个目标实现统一,示范文本应从几方面进行引导、约束。
工程量应依据装修设计图纸进行清单列表,附件中必须有双方认可的装修设计图纸,条款中应有工程概况栏目。不成熟的装修内容、没有设计图纸的装修内容尽量回避。
任何无量或无价的装修内容,都会成为争议和矛盾的来源,合同内容必须有量有价。业主方应尽量做到先有装修图纸,然后定量、定价,不要接受装修方提出的实做实收的条款,这很容易陷入以少诱多的陷井。
家居装修工程的工期一般较短,短到一个月,长也不过半年,施工多数不受自然气候的影响,施工环境相对简单、稳定,工程施工易计划控制。因此,家居装修工程合同价,不能简单地套用土建工程的相关行业俗成。装修工程材料费,在明确材料数量的基础上,建议以暂估价计入合同价中,可依据市场价进行调整;其它的如人工费、机械费、设计费、利润等应是固定的,建议在合同中以固定价确定,不得调整;甚至可进行包干。包干后材料、工序、工艺等不能变。
3.2 装修材料是装修工程控制重点
装修工程中,材料质量与价格关联性强,装修材料价格差异很大,材料费的控制主要控制材料的消耗量和材料的进场价格[3]。示范文本中应要求合同双方事前明确各方供应装修材料的清单,并规范装修材料清单表样,见表1。
装修示范文本中应明确材料进场验收、检验等具体要求,及日后发现存在材料质量缺陷时应承担的法律赔偿责任等内容。
加强装修材料的质量管理和约束,谁采购谁负责,乙方采购的应提供保修单和税务发票,确保保修有效,这些均应在合同中书面明确。
装修材料量的控制,地砖应多购些,主要考虑,日后维修中,不易配色,可以存一些多余的地砖备用外,其它装修材料,不宜多购,在采购中应考虑施工后多余的能退货。因此,针对乙方供货的,合同中应明确,多余的装修材料,谁采购则由谁负责退货;合同中应有相关条款,激励乙方在施工中节约材料和控制材料消耗量。实际装修合同中有如下条款:材料节约5%内按50%奖励乙方,节约10%内按30%奖励乙方,节约超过10%的,只按5%内的30%奖励给乙方。若施工中存在某材料超用5%以上的由乙方负责材料费。原因是材料节约过多,说明乙方在材料核算时存在多算的陷阱。对多用的材料,也作了限制,这样就能很好地控制装修材料偷、漏、浪费等。
3.3 工期与质量保修书是管理焦点
装修合同中应明确装修开工日期和竣工日期,若有增项装修,若对工期有影响,应对工期进行量化,书面明确延长工期的时间,并应有工期延期和中间停工的处罚条款,规范工期的刚性约束,从而规避恶意拖延工期等风险的管理。装修质量除加强装修材料的质量管理和约束外,也应加强工程过程验收工作。最后还应有装修工程质量保证书,明确装修工程保修范围和保修时间,结构安全性质量、水电安装质量一般应是五年,其它应该是二年。在实践中,存在装修公司法人消失后的责任承担问题,示范文本中应考虑和完善装修工程质量保修责任人在此情形下的追究问题,建议我国建立个人诚信档案公示管理制度,对有此类问题的法人代表,应终生限制其再承担法人代表的资格,并从法律层面上,完善公司消亡后,法人代表等公司主要责任自然人应,针对原公司法律责任分担的明确和具体化。
3.4 工程验收是质量保障评价措施
装修合同的重要职责之一是对装修工程质量起到保障约束作用。而装修工程质量重在过程管理,对于业主来讲,加强装修质量管理,应加强装修工程的过程验收:如给水管道安装后,应进行灌水加0.6MPa压力进行有效测试[4],通过后才能证明其质量合格;墙面平整度验收应在中间层完成进行;电路线管穿线应在施工中进行验收;木地板安装应分找平层验收、垫层铺装验收和完工验收等。
合同中应明确以上验收内容和验收程序,乙方有义务提前通知甲方前来验收,并要求必须履行书面验收鉴字手续,没有书面验收手续的,不能进行工程竣工验收。甲方可以考虑聘请专业监理人员参与验收,并细化隐蔽工程验收和施工过程验收的工作面,装修工程进度款支付应与以上验收合格进行直接挂靠,对没有验收或验收不合格的,必须整改,直至合格为止,对出现不履行过程验收或验收中出现质量问题的,合同中应考虑完善约束性处罚条款。
4 合同洽商与实施是合同管理重要环节
家居装修合同洽商中,多数是业主对装修公司,装修公司很熟练,见多识广,业主缺乏专业性和经验,因此建议合同洽商过程前,业主应加强学习,或聘请专业人员参与合同洽商。若有省市装修合同示范文本的,应对示范文本逐条进行商讨明确。装修合同实践提醒我们:在合同洽商中建议作好商谈笔录工作,在书面合同签定前,应认真梳理洽商过程中,影响自己作决策的乙方承诺,这些承诺是否在合同中有文字一致的表述,否则,影响决策的重要因素将成为口头形式,成为合同的严重漏项,最终带来严重的经济损失。
签定装修合同,目的是控制装修质量,减少装修工程中的矛盾,签定合同仅仅是一个开始,重要的是:严格、认真履行装修合同。设计图纸确认、材料进场验收、隐蔽工程验收、过程验收、工程进度款支付等是装修合同履行的重要环节,装修合同双方应严格认真履约。
5 结束语
家居装修是一个复杂的工程,涉及面广、人员杂,若能从以上各方面,加强装修工程合同管理工作,相信我们家居装修的质量一定会有稳步地提升,我们的装修市场将更规范和健康和谐地发展。
摘要:家居装修是人们永远关注的话题,通过调研和家居装修实践,针对家居装修中焦点问题——装修合同,进行了理论思索,结合家居装修合同实践探索,针对合同制度保障作用进行交流探讨。
关键词:家居装修,合同,管理
参考文献
[1]易建国.家居装修功能布置与预算[J].上海建材,2010,(2):29.
[2]陆丽娟等.建筑工程施工合同管理中存在问题及应对措施[A].管理科学,文章编号1671-7597(2010)03110196-02.
[3]夏兴荣等.施工合同管理与造价控制的相互关系[A].山西建筑,2009,(11):266.
精装修有多“精”
精装修,总给人一种高档精致的感觉。但是“精装修”到底是个什么样的概念,往往许多购房者却并不十分清楚,这就容易被开发商的包装和噱头、夸大所“忽悠”。其实,从施工方到开发商,这两层都有可能出现虚报价格、偷工减料、粗制滥造等问题。那么,作为购房者就要自己多留个心眼了。
首先是公司品牌。选择精装修房的时候,广大购房者可以多注意开发商的品牌形象、在业界的口碑等等,通过实地走访和网络查询等方式,多咨询多对比相关的情况。一方面可以看看这个开发商之前楼盘特别是精装修部分的品质、反响,另一方面也可以比较一下同类的楼盘房源。
其次是装修标准。开发商向我们报出的动辄一两千、两三千元的装修标准到底有多少水分在里面呢?有装修的业内人士表示甚至可能是实际费用的两三倍,不管这种情况是否普遍,这都提醒我们要粗略考察一下装修标准。业内人士指出,考虑到开发商统一装修的折扣利差和一定的水分,最简单的估算方式就是通过比较同区域类似品质的毛坯房的价格,再与开发商报出的带精装修的价格做一个减法,就可以看看实际的大致装修标准。
另外,实地查看样板房,多关注一些细节上的材料、设计、质量和做工问题,向一些专业人士咨询,都可以对实际的装修品质和价格有一个大致的概念,再与开发商说的精装修情况进行比较,则可以有较为清晰的认识了。
合同和验收不能“糊涂”
而另一方面,由于目前精装修房的相关标准和法律法规都还不甚完善,在购买前后对于消费者的相关权益、售后的保障方面,购房者也都要给予更多的关注。
第一,在材料和装修标准问题上,应尽可能多地向开发商问清楚、弄明白,并清楚明白地写入合同。装修材料不能只是写“进口的”、“高级的”,而要详细到具体品牌、具体型号等等,我们都知道不同品牌甚至不同型号的产品在质量和价格上都会有很大的差异,这不单单是一些主要的部分,一些容易被忽视的小处也是如此。水龙头是不是耐用、地板是不是“有毒”、空调能耗是不是高,不一而足。
第二,对于写明的材料、家具是不是符合自己的认识,也要更多地去查询和比较,对比样板房和市场里的情况,如果有不满意和觉得自己今后会不合用的设计、装潢,应尽早向开发商提出。
发包人(全称):_ 沈阳金地风华房地产开发有限公司
承包人(全称):__
江苏信拓建设(集团)股份有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为进一步提高该承包合同相关条款的可操作性,双方就本工程施工事项协商一致,就上述合同文件中的各项相关条款的执行做进一步细化约定,兹订立本合同协议书。1.工程概况
1.1工程名称: 沈阳金地半山麓项目一期户内精装修工程 1.2工程地点:沈阳市大东区东望街西侧
1.3工程概况:除清单特殊说明部分外,总价包干。按施工图纸及工程内容包工、包料(除甲供材、甲委工程以外的所有材料)、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收。
2.工程承包范围
承包人应研究施工图纸、工程量清单以及本合同的其他文件、工程规范以完全了解本工程的实际范围。
2.1招标范围:沈阳金地半山麓项目一期高层户内精装修工程,总建筑面积约28446.94㎡,具体范围见招标范围说明。
2.1.1 承包内容:包括但不限于招标范围内所有招标图内的天棚、墙面、地面工程等工程的施工费用、措施费、试验检测费、水电费、管理费、规费、利润、税金、成品保护费及保修期内因产品或施工质量问题引起的维修以及造成的损失赔偿等全部内容,以及与之相关的其他工作(与总包商的移交,档案资料的移交、现场移交、相关部门验收等)
2.1.2各投标人在投标报价前应仔细勘察现场实际情况后进行报价。任何投标报价中未能考虑到的当前现场实际条件将不能在后期的现场签证中补办。
2.1.3请详阅清单编制说明并参照范围图发包方有权据需要对上述施工范围、施工内容、材料供应方式等做出任何调整,承包人必须接受。
2.2 另行委托的其他内容:发包人另行委托的其他零星工程,承包人须无条件实施,费用按
合同约定结算。
2.3 其他约定:发包人有权根据实际需要调整上述范围,承包人必须遵从。3.合同工期
合同工期总日历天数: __210_天,具体开工时间以甲方通知为准; 其余要求详见《专用条款》。4.质量标准
工程质量标准:详见《技术要求》 5.合同价款
金额: 人民币(大写)37,464,620 元整(人民币叁仟柒佰肆拾陆万肆仟陆佰贰拾元整)。5.1暂定总价。将根据施工图纸及变更签证按实际工作量并根据综合单价计算结算总价。5.2总价包干。除合同范围调整以及变更签证外,不做任何调整。5.3除清单个别项另有说明外,本合同采用上述
(13)附件及附表
6.2 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。6.3 以上各合同组成文件互为解释,发包人和承包人在执行工程中需共同遵守。7.合同生效
7.1 7.2 7.3 合同订立时间: 2018年6月 5日 合同订立地点:__沈阳市__ 合同双方约定由法定代表人或授权委托人签字并加盖双方公章后立即生效。
发包人(公章): 承包人(公章):
地址: 地址:
法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 委托代理人(签字): 委托代理人(签字): 电话: 电话: 传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
账号: 账号:
邮编: 邮编:
甲方(发包方):_________ 乙方(承包方):_________ 协议标的:甲方位于_________的居室,以下简称标的。
经双方友好协商,就甲乙双方针对标的居室所签定的《家庭居室装饰装修工程施工合同》(合同编号:_________,以下简称《装修合同》)中的未尽事宜,签订以下补充协议。本补充协议作为《装修合同》的附件,即《装修合同》已经履行完基础装修后甲方向乙方交付第二笔装修款开始生效,与《装修合同》具有同等法律效力。
一、材料
1.凡运抵甲方标的居室的合同规定由乙方提供的所有材料不得在验收合格前拆封(不需拆封的材料除外),必须在运抵标的居室时当场由甲方,乙方对照 《装修合同》中规定的品名、质量、数量、规格、等级等验收,由甲方认可签字后方可拆封、使用。如果乙方运抵材料与合同不符,乙方必须及时采取更换,补救措施。
2.乙方应当就其提供的材料向甲方出示购买凭证(发票或者购物票据)、环保证明、保修证明、材料来源、说明书等相关材料,甲方有权向厂商或者经销商核实材料的真实性,如果发现系假冒伪劣材料,乙方必须更换为合同中标定的产品,并按照合同标定价格的双倍对甲方进行赔偿;如果乙方能提出法律上认可的证据充分证明是由于供应商的责任,甲方可以根据具体情况适当降低要求赔偿的额度,乙方可以向材料供应商追究相应的责任。
3.由于乙方提供材料质量、规格等原因,造成工程质量出现问题时,乙方须采取更换、补齐、修理等方式弥补达到甲方验收标准,如不能弥补,乙方须按照合同标定价格的双倍对甲方进行赔偿;由于乙方提供材料质量,规格等原因,造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里,物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失,由乙方负责赔偿,并承担全部责任。4.由乙方购买的材料,乙方承诺对其质量负责,并负责在装修工程保修期内进行维修和更换。在甲方正常使用的情况下,因为乙方提供材料的质量问题而导致甲方的任何损失,乙方应负全部责任。
5.对于乙方在《装修合同》中约定的材料,因市场断货等特殊情况无法购买或无法运抵标的居室,乙方必须更换相同或更高质量、等级、规格的材料,且必须经过甲方的签字同意。
6.甲、乙方提供的材料进入标的居室后,乙方必须在适当的位置平整堆放材料,并妥善保管,因未妥善保管造成材料变质、变形、损坏、损耗、丢失的,乙方必须根据甲方要求更换、补齐、赔偿。
7.乙方无权擅自更换甲方提供的材料,如果发现问题应及时向甲方提出,甲方采取更换、补齐等补救措施。如乙方已确认并使用了甲方提供的材料,之后因工程质量出现争议时,乙方不得以甲方提供的材料不合格为理由,拒绝修理或赔偿。8.乙方对甲方提供的材料如果造成正常损耗外的损失,乙方负责赔偿。9.甲方负责提供餐厅,客厅,主卧,次卧的灯具。(6-9条系指甲方提供材料由乙方安装的前提下执行,否则可忽略。)
二、施工
9.乙方必须按照保证按照合同执行工程进度及材料的采购进度。
10.进行施工工程前,乙方和其设计师应当就设计思路,工程要点对工长、工人进行培训。
11.开始施工后,乙方质检人员应当随时了解工程状况和进展情况,至少每三天到甲方标的居室检查工程情况,并作书面登记。乙方质检人员必须严格履行质检的制度,相关验收单必须齐全,作为甲方各项验收的参考之一。
12.在进行施工时,乙方有义务向甲方说明施工方式,并经过甲方确认后方可进行施工。如未经甲方确认,施工后发生不符合甲方要求的问题时,乙方应无条件进行整改,并赔偿由此而带来的损失。
13.如果工程质量出现问题,甲方提出后,乙方应当立即改正。乙方未按照甲方要求及时改正的,乙方应按照合同标定价格的双倍对甲方进行赔偿。14.如施工人员违反《装修合同》,情况严重的,甲方有权提出更换工长或工人,乙方应当在甲方提出要求的第二天更换。
15.在进行设施、设备安装时,应经过甲方确认安装位置后方可进行。如未经甲方确认,在安装后发生不符合甲方要求的问题时,乙方应无条件进行整改。16.合同签订后如在施工过程中甲方提出设计修改意见及减少工程项目时,须提前与乙方联系并通知乙方,在双方签订《家庭居室装饰装修工程变更单》,并确定变更金额及相关手续后,方能进行该项目的变更和施工。
三、工程验收
17.对于所有隐蔽工程,需甲方验收签字后,乙方施工人员才能进行后续施工。18.工程的质量验收按照《家庭居室装饰工程质量验收标准》执行。在工程质量保证期内,如因乙方的原因发生质量问题,乙方应负责完全修复。不能完全修复的,乙方应按相应部分的工程造价双倍赔偿损失。
19.甲方有权在乙方完工后对房屋进行空气质量检测,由国家认定的居室环境质量检测单位独立对甲方标的居室进行室内空气质量检测,并提交由该单位出具的检测报告(包括甲醛,voc等)给甲方。如检测结果不合格,由乙方负责在规定的_________天内改善不合格项直至达到合格标准,所涉及的费用由乙方承担。
四、付款
20.乙方所做预算书是已大包形式(餐厅,客厅,主卧,次卧顶灯除外)为准,而不是按工料使用量结算。按实际工程长度(面积、体积)发生的工程款在每项工程完工后经甲方验收合格,以甲方的对质量和面积的书面签字验收做为支付装修费用的依据。
21.甲方在签定本补充协议后向乙方支付装修款人民币_________元计入装修总费用,剩余10%尾款,合计人民币
元待房屋装修完成后经甲乙双方验收合格后一次性支付给乙方,即甲方向乙方支付完全部装修费用。
五、工期
22.乙方必须在《装修合同》中承诺期内完成对甲方的房屋装修,不得以任何理由推迟或延误工期,否则按违约处理。
六、保修及其他违约 23.乙方承诺对整个工程进行的保修和终身维护按照《装修合同》中执行,不得以任何理由推迟或延误,否则按违约处理。
24.未尽事宜,由双方友好协商解决,但乙方必须保证不以任何理由推迟或敷衍甲方,否则按违约处理。如果双方协商不成的,提请相关部门仲裁解决。25.本补充协议由甲、乙双方于_________年_________月_________日在_________签署。正本二份,甲乙双方各执一份,均具同等法律效应。双方共同签署起即日生效。
甲方:
乙方:
经甲、乙双方协商,签订如下住房租赁协议。
(一)出租房屋地址:甲方有一套座落在城北苑的住房出租给乙方使用。
(二)租赁时间:从2011年月日至2012年月日止。
(三)租金及付款方式:全年租金肆仟元整,合同签订之日由乙方一次性付给甲方。
(四)违约责任:
1.在租赁期内,乙方所耗的水费、电费、电视收视费、网络电话费等所有费用,由乙方按时缴纳,否则造成的经济损失由乙方负责。
2.在合同履行期间,甲、乙双方不能随意终止合同,如果甲方无故收回租赁住房,由甲方退回所剩房租并罚款捌佰元整付给乙方,如果乙方中途退租,所剩租金不予退回,乙方在租赁期内不能转让住房。
3.在合同履行期间,乙方缴纳财产责任保证金壹仟伍佰元整给甲方,作为财产损坏赔付金,如果乙方要改装卫生间,需经甲方同意方可动工,并在退租时由乙方负责恢复原貌,更改费由乙方负担。如果没有恢复原貌,甲方不退乙方的财产保证金,同时在合同期间,房屋内所有的设施如有损坏乙方必须负责及时维修并承担维修费用,退房时租房内的设施如有损坏未维修,甲方扣除乙方的财产保证金。如果合同期满后,屋内所有设施没有损坏,卫生间恢复原貌,则退回财产责任保证金。
(五)本合同未及尽事宜,经甲、乙双方协商解决。
(六)本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,双方签字后生效,合同期满后自然失效。
甲方:(签字)
乙方:(签字)
一、仲裁条款下有关法律适用的几个概念
(一) 仲裁所适用的实体法
仲裁所适用的实体法, 比国际民事争议中准据法的确定要复杂, 当事人选择法律的自由, 并不囿于特定的国内法, 还可以是跨国法规则, 贸易惯例, 商事习惯法, 国际法, 一般法律原则等。我国的涉外商事仲裁亦规定了仲裁实体法可以有当事人协议选择, 根据冲突法规则确定, 直接适用国内法的实体规则, 和非国内法规则。
(二) 仲裁所适用的程序法
仲裁程序法通常被称为仲裁的“法庭法”或“仲裁法”, 系指支配仲裁庭与仲裁程序的法律。海事案件中, 租船合同的当事人在租船合同中明确说明适用的仲裁程序法的情况不太常见, 大多只约定仲裁的地点。
(三) 仲裁法定地点
仲裁法定地点, 通常该地点的仲裁程序法适用于该仲裁。
(四) 仲裁程序的地点
整个仲裁程序可以出现几个不同的仲裁地点, 英国1996年仲裁法第34条第2 (a) 款定义为, when and where anyypart of the proceedings to be held。
(五) 仲裁的国籍
仲裁的国籍, 存在两种观点, 裁决作出地原则或者仲裁程序法原则, 而裁决作出地原则是主要原则。举个例子, 如果双方当事人同意仲裁裁决, 且需要拿到中国大陆执行, 可能会存在对仲裁裁决国籍的认定问题。如果是香港裁决书, 应该按照中国内地与香港特别行政区之间的1999年两地之间的协议去执行。如果是英国裁决书, 应依1958年《纽约公约》去执行。
二、租船合同下仲裁条款的理解
(一) 仲裁所适用的实体法与程序法的确定
按照正常理解, 仲裁的程序法与实体法应该是一致的, 去A地仲裁就应该适用A地的实体法, 否则会出现仲裁员很难同时熟悉A地的程序法又熟悉第三国实体法律的情况。在国际民事诉讼中, 均适用法院地的程序法与冲突法, 按照法院地的冲突规范确定应适用的实体法。在国际商事仲裁中, 法律适用中冲突法与程序法出现了分离。
英国关于仲裁程序的通说认为, 仲裁程序一般依按仲裁进行地国家法律进行。仲裁尊重当事人意愿和订约自由, 合约当事人一旦成就协议, 仲裁员只负责对仲裁条款或协议的解释, 除非它违反了公共政策, 才会去否定个别条文甚至整个合约。双方当事人可以自主的选择程序法、冲突法、与实体法。
(二) 无明确表示的情况下, 仲裁程序法依法定仲裁地点为准
以沙钢南亚 (香港) 贸易有限公司与韩国大宇物流集团仲裁条款案为例, 仲裁的地点和法定仲裁地点不是一个概念, 除非双方当事人有重要证据说明其他, 否则推定仲裁的程序法应适用法定仲裁地点的法律。在英国法下, 可以在整个仲裁过程中出现几个不同的仲裁地点。不同的地点开庭, 并不影响法定仲裁地点及其确定的程序法的适用。英国1996年仲裁法关于法定仲裁地点第3条, 规定为 (a) 双方当事人协议约定, (b) 由仲裁机构决定, (c) 由仲裁庭决定, 兜底条款规定由案件情况决定。在通常情况下, 双方当事人没有将仲裁程序法作为一个单独的条款, 在没有明示规定的情况下, 英国法会做一个重要的推定, 认为, 若法定仲裁地为香港, 即香港与仲裁程序有最密切的联系, 除非当事人有重要理由表明其他, 否则, 推定为仲裁程序法适用法定地点的法律。
确定法定仲裁地点的意义就在于该地点程序法的适用, 以及明确了监督的法院。“在香港仲裁, 适用英国法”这个条款, 约定了英国法是实体法, 但不能使英国法院成为监督法院。虽然英国法是实体法, 但是按照仲裁程序的要求, 其监督的法院为香港法院, 如果任何一方当事人对仲裁裁决有异议, 需要在香港仲裁条例规定的时间内香港法院作出救济方式的申请。
仲裁程序法既调整仲裁机构或仲裁庭的内部程序, 又确立进行仲裁的外部标准。英国法下有观点认为, 当事人之间, 以及当事人与仲裁庭之间的关系视为内部关系, 国家通过法院于参与一个仲裁的人士之间关系为外部法律。香港现行仲裁条例为2003年版本, 其有关仲裁人数的规定为:仲裁庭由一位或三位仲裁员组成, 仲裁员人数通常由当事人在仲裁条款中约定, 或在争议发生后约定。当事人没有约定仲裁人数的, 由香港国际仲裁中心决定一名还是三名仲裁员。这与英国1906年仲裁法的规定是不同的。按照英国1996年仲裁法第15条第 (3) 款, 独任仲裁员的指认也应是在双方当事人达成合意的情况。法院作出指认独任仲裁员的情况不发生。英国1906年仲裁法与香港仲裁条例的关于仲裁员指定的差异, 足以影响仲裁裁决的效力。
参考文献
出租房(甲方):
身份证号码: 联系电话: 承租方(乙方):
身份证号码: 联系电话:
甲乙双方就房屋租赁事宜,达成如下协议:
1、甲方将位于 小区 号楼的 房屋出租给乙方居住使用,租赁期限自 年 月 日至 年 月 日。
2、本房屋年租金为 元,按年结算。每乙方需提前7天向甲方支付租金。以方不得以任何借口拖欠。否则甲方有权停租并终止合同收回房屋。
3、乙方应付给甲方押金 元,作为房屋内部设施(门窗、衣柜、床、电视、沙发、洗衣机、热水器、燃气灶)等综合保证金。等租期圆满结清所有费用,验收无损坏后,甲方将押金如数退还给乙方。
4、乙方租赁期间,物业费、水电费、燃气费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束后,乙方需交清欠费。
5、在租赁期间,乙方应合理使用其所承租的房屋及其附属设施。如乙方因使用不当造成房屋及设施损坏的,乙方应负责修复或给予经济赔偿。乙方在使用过程中如遇电器损坏由乙方自行修理。
6、租赁期满后,如乙方要求继续租赁,需提前一个月向甲方提出,甲方收到乙方要求后答复。如同意继续租赁,则续签租赁合同。同等条件下,乙方享有优先租赁的权利。
7、租赁期间,甲方对房屋及其附着设施定期检查、修缮,乙方应予积极协助,不得阻挠施工。正常的房屋大修理费用由甲方承担;日常的房屋维修费用由乙方承担。
8、租赁期间,任何一方提出终止合同,需提前一个月通知对方,经双方协商同意后终止合同书。若乙方提出提前终止合同,而甲方不同意,则甲方扣留房屋押金,终止合同;若甲方提出提前终止合同,而已放不同意,则甲方按房屋押金金额数赔偿给乙方。
9、租赁期间,未经甲方书面同意,乙方不得擅自转租、转借承租房屋。
10、该房屋仅作为居住办公使用,但不得用于从事传销等违法活动。
11、乙方使用该房屋应注意防火、防盗,遵守物业管理规定。乙方应遵守中国法律,不做违法乱纪的活动,若乙方有违反法律,由乙方负责。乙方的民事纠纷均自行负责。
12、租赁期间双方必须信守合同,任何一方违反本合同的规定,按须向对方交纳全年租金的20%作为违约金。
13、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规好政策执行。
附:房屋内现有财产清单:沙发一组、洗衣机一台、热水器一个、燃气灶一个
甲方: 乙方:
电话:
需方(乙方):
电话:
根据国家有关法律的规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,经双方协商达成以下协议:
1、内容: 详见材料单。
2、材料变更
材料内容如需变更,甲、乙双方必须协调一致,相关费用的调整须双方同意。
3、材料结算
3.2付款方式:合同签定后乙方一次性付清合同全款。
4、违约责任
4.1凡因合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家有关法规或给对方造成损失的,由责任方承担责任并赔偿对方损失。
4.2因一方原因造成合同无法继续履行时,该方应及时通告另一方,办理合同终止手续。
说明:
(1)本合同经甲、乙双方签字后生效。
(2)本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。
(3)本合同履行完成后自动终止。
(4)本合同价格不含税费及发票。
甲方(签字): 乙方(签字):
发包方:_________(以下简称甲方)
联系人:_________
联系电话:_______
联系地址:_______
承包方:_________(以下简称乙方)
联系人:_________
联系电话:_______
联系地址:_______
根据《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、概况
1、承包方为经工商行政管理机关核准登记并有关机关审定具有装饰资质证书的企业法人。
2、装饰施工地点:_______________。
3、住房结构:_____房型____房___厅___套,施工面积___平方米。
4、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。
5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、总价款:¥____元,大写(人民币):_____其中:
材料费:______,人工费:______
管理费:______,设计费:______
垃圾清运费:______,税金(3.41%):____
其他费用:______
经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
7、工期:自___年___月___日开工,至___年___月___日竣工,工期___天。
二、材料供应
1、发包方提供的材料:详见附件二《发包方提供材料、设备表》。本工程发包方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,承包方应办理验收手续。如发包方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,承包方应及时向发包方书面提出,发包方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由发包方承担。发包方供应的材料抵现场后,经承包方验收,由承包方负责保管,承包方可收取发包方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由承包方负责赔偿。
2、承包方提供的材料:详见附件三《主材料报价单》。
3、承包方对发包方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的装饰,非经发包方同意,不得挪作他用。如承包方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给发包方。
4、承包方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由承包方负责。如承包方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给发包方。
三、关于工程质量及验收的约定:
1、本工程执行DBJ08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2、本工程由___方设计施工方案。
3、发包方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由发包方承担,工期顺延。
4、由于承包方原因造成质量事故,其返工费用由承包方承担,工期不变。
5、在施工过程中,发包方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与承包方联系,在签订《工程项目变更单》后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期双方商定。凡发包方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,发包方自负,给承包方造成损失的,发包方应予赔偿。
6、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,发包方不能按预约规定日期参加验收,由承包方组织人员进行验收,发包方应予承认。事后,若发包方要求复验,承包方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由发包方承担,工期也予顺延。
7、工程竣工:承包方应提前三天通知发包方验收,发包方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如发包方在规定时间内不能组织验收须及时通知承包方,另定验收日期。如通过竣工验收,发包方应承认原竣工日期,并承担承包方的看管费用和其他相关费用。
四、安全生产
发包方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。承包方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属发包方责任的,发包方负责和赔偿;属于承包方责任的,承包方负责修复和赔偿。
五、工程价款
1、工程款付款方式列下表:
2、工程结算:详见《工程结算单》。
3、工程保修期壹年。双方签订《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
4、双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。
六、其它事项
1、发包方工作:
(1)发包方应在开工前一天,向承包方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明____份,并向承包方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向承包方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。
(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。
2、承包方工作:
(1)参加发包方组织的施工图纸或做法说明现场交底。
(2)指派____为承包方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由承包方负责的各项事宜,对其行为承包方应予认可。如更换人员,承包方应及时书面通知发包方。
(3)未经发包方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
七、违约责任
1、由于发包方原因导致延期开工或中途停工,发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,发包方付承包方__元;发包方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付违约金。
2、由于承包方原因逾期竣工的,每逾期一天,承包方按发包方已付款的___%向发包方支付违约金。
3、发包方未办理有关手续,强行要求承包方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由发包方负责并担责任。
4、承包方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由承包方负责并承担责任。
八、争议解决
双方约定,在履行本设计协议过程中产生争议时,双方协商解决,如在30日内无法协商解决,任何一方均可向发包方所在地人民法院提起诉讼。在争议协商或诉讼期间,承包方应继续按约定履行义务。如果承包方停工视为违约,按本合同承担违约责任。
九、变更和解除
合同经双方签章生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款___%支付违约金,并办理终止合同手续。2施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。
十、其它约定
本合同一式_____份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
发包方(签章):
承包方(签章):
委托代理人:
法定代表人:
2020年12月25日
经双方友好协商,就《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》(合同编号:,以下简称《合同》)中的需要修改的条款及未尽事宜,签订以下补充协议,本协议作为甲乙双方针对标的居室所签订的《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》的不可分割的附件,与该合同具有同等法律效力。本补充协议与《合同》、合同附件、其他补充协议(开工后再签订的补充协议除外)有冲突的内容,以本补充协议约定的内容为准。
协议标的:甲方所拥有的位于“________________________________________________”的居室,以下简称标的。
一、与甲乙双方约定的各类图纸、文件不符的现场制作、工艺,甲方有权拒付相应工程款。
二、乙方所做〈预算书〉应充分考虑到甲方工程的各种实际工作量。工程结束后,在甲方没有增加任何项目的情况下,实际发生的工程款项如果超出〈预算书〉1%,超出部分由乙方自行承担;如果超出部分在1%以内由甲方承担;
三、工程过程中,如出现不增项就会影响装修质量、居住质量、装修进度、无法继续装修的情况,由乙方支付增项的全部费用;如造成工程延期,每延期一天,乙方须向甲方支付合同价2%的赔偿。
四、由于乙方尺寸测量错误造成的增项,乙方自行承担费用。
五、甲方有权减少《预算书》中约定的工程量,乙方须退还该工程量对应的全额合同款。
五、乙方所有工种入场时,须持工作证、上岗证书并经甲方查验后方可上岗施工。施工期间甲方认为乙方施工人员因工艺水平、工作态度、品格等原因,不能胜任本项装饰工作时,有权要求乙方在24小时内更换该名人员。因此造成的工程延期,由乙方承担全部责任。
六、乙方应当遵守施工安全操作规程,负责施工现场的安全管理,采取必要的安全防护和消防措施,保证人员安全,避免甲方房屋和其他财产的损失。乙方在施工中不得侵占公共空间,不得损害公共部位的设施。施工和保修期间乙方工程施工人员所发生的所有民事、刑事责任由乙方承担。
七、在针对协议标的的施工过程中,乙方施工人员应认真施工,不得在标的居室内吸烟、饮酒、吐痰、做饭;由乙方自行安装简易洁具供施工人员使用,在使用过程中,乙方应监督施工人员注意通风和室内卫生,同时不得使用已安装好的如炊具、洁具以及其他设施、设备,并保持居室内的清洁和卫生。
同时乙方在施工中应加强成品保护,特别是对灯具、洁具、玻璃制品、陶瓷、已完成最后工序的油漆工程、木地板、木门等应采取必要的保护措施,费用由乙方承担。如因乙方成品保护不当引起的损坏,应由乙方负责修补或者赔偿。
八、甲方提供材料运到楼下交货,由乙方负责搬运至楼上施工,搬运等相关费用已包含在合同总价内。业主提供的材料,施工方应检验后方可使用,一经使用即视为合格,由此造成的施工质量问题由施工方承担全部责任。如果乙方能在事后证明该质量问题确实是由于甲方提供的材料不合格引起的,且该质量问题不能通过观察、手摸、尺量等工地条件允许的常规手段发现,则甲乙双方各承担50%的责任。对于甲方提供、乙方验收过的材料,乙方应对其进行妥善保管,如发生损坏、丢失等问题,由乙方负责赔偿。乙方有义务将装修过程中产生的垃圾及时收集并运送堆放在物业部门指定的场所。
九、甲方提供的材料和设备均应用于本工程,未经甲方同意,乙方无权擅自挪用甲方提供的材料和设备。乙方无权擅自更换甲方提供的材料,如果发现问题应及时向甲方提出,由甲方采取更换、补齐等补救措施。乙方必须至少提前5天向甲方提出下一工序需要购买的材料清单,乙方同时须提供大致精确(正、负 10%)的所需材料的数量,否则由此造成的工期延误及损失由乙方负责。
十、施工方须自觉按合同约定进料,对该工地材料质量、施工质量把关;施工方所供主材及数量清单:各种板材、龙骨、水电材料、油漆、水泥、胶类、涂料、腻子粉、石膏线等必须与施工合同中材质品牌约定相符(如需更换,需经甲方书面认可),并在进场时通知甲方进行核实,经甲方进行验收合格后方可使用,否则甲方有权要求乙方拆除并按约定的标准重做,由此引发的费用由乙方承担,工期不予顺延。乙方应该向甲方出示材料的购买凭证(发票或者购物票据或公司统一供货证明)、环保证明、保修证明、材料来源等相关材料,甲方有权向施工方总部或厂商或者经销商核实材料的真实性,如果发现乙方提供的材料属假冒伪劣产品或不符合国家、地方、相关部委标准、规定的产品,乙方必须及时更换为合同中约定的产品或其他甲方认可的同等价位的合格产品,并按照合同约定材料市场价的双倍价格对甲方进行赔偿;如果乙方能提出法律上认可的证据充分证明是由于供应商的责任,甲方可以根据具体情况适当降低要求赔偿的额度,乙方可以向材料供应商追究相应的责任。已经施工使用的部分,甲方有权要求乙方拆除、重做,由此引发的费用由乙方承担。
施工方所购材料须符合国家环保标准,业主所购材料施工方认为可能造成环保超标的应及时提出并办理相应手续,否则工程结束环保检测超标,施工方承担全部责任。
由乙方购买的材料,乙方承诺对其质量负责,并负责在保修期内对其进行维修和更换。在甲方正常使用的情况下,因为乙方提供材料的质量问题而导致甲方的任何损失,乙方应负全部责任。
十一、甲方在施工工程中可以根据实际情况对部分项目进行增减,所发生款项和面积据实结算,其中增项部分,严格按照乙方的报价单执行,乙方不得以任何理由加收附加费用。无论增项、减项,均须有书面约定,详细注明变更的内容、单价、数量、工艺等,一式两份并由甲乙双方或双方代表签字,作为日后结算工程款的依据。
十二、在乙方进行电路施工时,应合理布线,经过相同位置的线路应采用同一管材或护套线包裹,施工长度按单条管线计算,不分别计算。水电路改造的方案均须经甲方签字认可,否则甲方有权要求乙方按照甲方的意愿重新修改,由此引发的一切费用由乙方承担。
十三、乙方施工人员必须按照由甲乙双方签字的图纸施工,并保证质量,按期完成。施工中如遇到不清楚的问题,乙方施工人员无权擅自决定处理方案,应及时与甲方和乙方设计师联系,待双方商定解决后,方可继续施工。乙方应严格按本公司指定的施工做法说明施工。如发现违反规定,甲方有权提出意见,如乙方不接受,甲方有权拒绝支付有关工程款项。在进行设施、设备安装时,应经过甲方确认安装位置后方可进行。如未经甲方确认,在安装后发生不符合甲方要求的问题时,乙方应无条件进行整改。
十四、墙面涂料的兑水率要严格控制在说明书允许的范围内,如果乙方在施工过程中擅自增加兑水率,甲方有权要求乙方铲除原墙面并重新购买同样型号的涂料重刷,有关一切费用均由乙方负责,工期不予顺延。所有木器漆的配套用品(如底漆、稀释剂等)均必须使用和面漆同品牌同系列的专用配套产品,如乙方擅自使用其他品牌或其他系列的配套用品,甲方有权要求乙方按约定的标准重做,由此引发的一切费用由乙方承担,工期不予顺延。
十五、甲乙双方须按照小区物业管理部门的规定,分别交纳应交的押金和各种费用;同时,乙方应该交纳办理施工人员出入证的相关费用。由于乙方的工作失误而导致的罚款由乙方承担。有关设计方案、备案的审批手续,由乙方负责办理。如因甲方未能及时办理好物业手续,而影响正常进场开工,工期顺延;因乙方没有及时办理相关手续而造成的工期延误和其他费用,由乙方承担。有关设计方案、拆改非承重墙所需的审批手续,由乙方负责办理。如因乙方没有及时办理相关手续而造成的工期延误和其他费用,由乙方承担。
十六、施工中,合理的用水用电费用均由甲方承担。乙方有义务节约用料、节约水电,不浪费、更不得将材料擅自挪做他用,如有这样的情况发生,将扣除相应工程款作为对甲方的赔偿。
十七、由于乙方的原因,造成工程验收不合格,由此带来的损失由乙方承担。
十八、施工方须在下列关键工序完成后提前48小时通知甲方进行验收,验收合格后方可进行下一道工序施工:A、材料进场 B、隐蔽工程C、水路、电路改造 D、防水工程及蔽水实验 E、细木工衬底工程 F、面板、木线、实木收口 G、底漆、面漆 H、墙、顶面基础处理 I、吊顶工程龙骨面板 J、各部位板块铺贴 K、工程中期验收 L、工程总体竣工验收;以上分项工程未经监理验收,施工单位擅自进行下一道工序施工,由此造成工料损失的由施工方负责。如在规定的时间内甲方不进行或不能到现场进行验收。工期将相应顺延。
十九、本工程施工质量按《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》(DBJ/T01-27-2003)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)标准执行。上述两个《验收规范》内容如有冲突,以DBJ/T01-27-2003的规定为准。施工工艺标准执行<GB50327—2001>工程验收标准执行<GB50210—2001>环保标准执行<GB50325—2001>。未达到此标准的施工方承担不达标项目的赔偿。
二十、工程进行中,业主有权对原设计进行改动。在未接到业主书面申请时施工单位无权变动任何设计方案及材料品质。设计方案应包括效果图、平面图、天花图、节点图、制作尺寸详图。
二十一、在工程竣工验收合格后、工程结算前,乙方应向甲方提供完整的竣工资料一套。竣工资料包括:
(1)竣工图纸:主要包括给排水竣工图和电气竣工图,图纸应特别标明暗埋或暗敷设管道的位置、深度、尺寸、材质、管径、线径等。
(2)工程洽商记录:在整个过程中经双方签字确认的变更内容,必要的应附图。
(3)工程阶段验收记录和竣工验收记录:主要包括材料进场验收记录、水电隐蔽工程验收记录、构造、骨架的验收记录、闭水试验验收记录、竣工验收记录。
(4)乙方提供的板材、木料、石膏板、石膏线、水泥压力板、贴面面材、油漆、涂料、墙衬、各种胶、玻璃、水泥、铝扣板、给水管材、电气管材、电线等材料的产品合格证、质量检测报告、环保检测报告、使用说明书等。(5)工程结算单、工程保修单。(6)其他双方书面约定的资料。
如乙方竣工资料不齐全或者不能按时提供,甲方有权有暂缓支付结算款。
二十二、施工项目以预算为准,若预算中出现计算错误、丈量错误、丢项、漏项,一经发现立即改正,按实际计算,多退少补。
二十三、以上协议均为双方商定,为《合同》协议条款不可分割的组成部分和补充约定。具同等法律效力。
二十四、保修期间业主通知施工方需要维修的,施工方必须在24小时内到达现场,未到场的施工方赔偿业主合同价的5%,施工方同样承担保修期的保修。如果由于乙方施工或提供的材料质量问题而导致报修,在甲方报修以后48小时内仍未能提出解决方案的,甲方自行解决,甲方支出的所有费用均由乙方承担。如在保修期内,因工程质量问题引发涉及水、电、燃气等危及人身安全或其他财产安全的事故,甲方可以先行处理,并由乙方事后支付甲方所花费的所有合理费用。保修期内如发现乙方承担的工程产品有严重变形或修复后影响整体美观的乙方应承担更换责任。
由于乙方原因,造成的工地、邻居家的管道阻塞,由乙方承担全部责任。
由于乙方原因,水路破损引起的损失,由乙方承担全部责任。
二十五、未尽事宜
由双方友好协商解决,协商不成的,提请相关部门仲裁解决
本协议一式两份。双方共同签署起即日生效。
甲方: 乙方:
身份证号码: 联系人:
联系电话: 身份证号码:
日期: 联系电话:
【住房装修合同协议书】推荐阅读:
住房装修合同范本免费12-28
装修合同变更协议10-31
个人住房合同电子版协议06-29
房屋翻新装修合同协议07-04
装修总承包合同协议10-28
标准房屋装修合同协议书02-03
中国工商银行个人住房装修贷款09-23
公用住房租赁合同10-26
经济适用住房预售合同07-09
住房抵押贷款合同09-08