工程签证的论文

工程签证的论文（共9篇）

工程签证的论文 篇1

一、前期工作

1、前期因甲方未进行三通一平，我方如发生前期临时用水、用电，需办理发电（发电机租赁费、燃油费、人工看护费）、拉水费用签证。

2、场地外道路虽然已通，但因为甲方未协调好当地村民关系，造成我方施工车辆不能正常通行，我方发生的协调费用，和甲方协商，让甲方变相的给予签证。见第十项第20条

3、施工前现场垃圾外运及运距需签证

一、土石方工程

1、“三通一平”中的场地平整需签证方格网图

2、土方开挖施工图（需标明放坡系数）、标明马道详细尺寸及具体做法

3、土方支护施工图并签证单价

4、土方运距及采用什么机械装运土方，斗容量

5、地沟、排水沟、电缆沟、集水坑二次开挖土方需签证

6、机械破碎冻土需签证

7、土壤的类别签证（指除一、二类土）

8、机械挖土、土壤中的砂砾如果大于30%时，或者是多年沉积的砂砾，应有业主签字认可的地堪报告和图片等

9、定额中土壤含水率按天然含水率的，如含水率大于25%时，定额人工机械乘以系数1.15，大于40%时，含水率应进行签证（应附检测报告）

10、基底不满足施工要求如需换填，需签部位、深度及土质。如发生换填，个别独立基础比其它加深，签人工挖 加深部分土方；同时，为了保证换填厚度及满足施工要求，签整体回填完砂砾或土后二次开挖个别加深基础。

11、塔吊基础土方开挖，塔吊维护墙、塔吊基础详细尺寸及配筋签证。

12、现场回填土运距签证（定额中只包含5m范围内取土、夯填），场外回填土回运运距签证，如使用机械回填，尽量不要体现机械，因为机械夯填只能算5元/m3左右，人工夯填23元/立方。

13、房心回填土如需搭设脚手架、三轮车运土方需签证，定额综合5米内取土或砂砾。

14、地沟二次开挖土方及是否放坡。

15、不同土质类别的高度。

二、井点降水

1、井点降水施工图（降水井类型、数量、深度、使用天数等）备用电源的费用和甲方签证，及将地下水引流至排水目的地的费用签证。

2、井点降水过程中产生的泥水处理和挖沟排水工作另行计算。

3、井的开口费用。

4、若将所降的水排至市政排污管网内，需签证排污费用（每吨的价格及每井每天的抽水量）。

三、桩基

1、桩施工过程中发生的桩静载试验费用及桩小应变费用。

2、若由于某种原因发生另外调用的打桩设备，其发生的进出场费用应据实签证。

3、桩基础类型、打桩方式、价格签证，以及打桩产生的泥浆及剔桩头产生的垃圾外运费需签证

4、打桩工程泥浆工程量需据实签证，冲击钻孔中未包含水需签证。

四、基础工程

1、基础钎探平面图

2、基础防水采用的材料、厚度、单价及遍数签证

3、外墙（包括地下室）及窗口侧壁、滴水线保温的厚度、单价、容重需签证

五、砌体工程

1、砌体砂浆如与设计标号不一致时应签证，以及卫生间砼挡水台需签证

2、陶粒砌体中红砖含量百分比

3、片石单价，如实际买价包不住需签证

4、超高砌体脚手架签证，定额是工具式脚手架。

5、预留管 套砌 砌块时，签二次细石砼灌浆，按配管延长米签每米人工材料费多少钱，解释说主要难施工。

6、构造柱、圈梁、过梁可办商品砼变更。

六、混凝土、模板、脚手架及钢筋工程

1、商品混凝土使用部位、标号、运距、浇注方式（从09年二季度商砼运费已包括在价格中）

2、汽车式混凝土输送泵车单价及部位，用输送泵浇注单价、部位及泵型号。

3、塔吊（塔吊的配重）、施工电梯、提升机基础施工图签证。

4、植筋的使用部位及单价（墙拉筋、构造柱、圈梁、过梁、压顶等）。

5、钢筋套筒实际发生时，如图纸未设计应签证直径范围。

6、竹胶板周转次数普通按三次、异形按两次及价格（定额次数：矩形柱、直型墙、电梯井壁、梁、有梁板、平板：4次；异型柱：3次；定额单价：33.6元/m2）

7、马凳钢筋部位、形状几何尺寸及间距

8、外加剂（配合比单放到隐蔽验收资料中签证）单价、掺量、使用部位及原因

9、梁纵向钢筋大于两排时加设的钢筋的垫铁（直径、间距）

10、设计外预埋件签证（固定外挑架子预埋的U型环的安装、拆除及拉结的钢丝绳型号、价格）及详图

11、外墙脚手架使用天数，共享空间（满堂脚手架）等超高部位脚手架使用天数签证（装修开始至竣工时间）

12、外墙主体脚手架方案要说明依附斜道使用

13、梁板柱对拉螺杆的做法需签证

14、钢筋加工场地距离施工现场距离（超过500m时，需签证）

15、如图纸未设计的卫生间防水挡墙高度、做法需签证。

16、如图纸未设计的剪力墙梯形筋需签证直径及间距。

17、放线孔个数、大小、植筋需签证。

18、外脚手架四大角增加斜撑工字钢需签证，同时在方案中注明如何设置。

19、卷扬机、提升机基础施工图（砼、钢筋详图）。

20、钢筋是否采用植筋以及使用部位单价（墙拉筋、构造柱、圈梁、过梁）不包括钢筋价格，同时，画植筋详图（锚固、搭接、弯钩）。

21、弧形钢筋办弯弧形另外增加人工、机械费(定额钢筋是以直段计算)。

22、膨胀砼后浇带写砼顶盖模板，梁下层挑耳写挑耳上表面盖模板。

23、外墙脚手架定额是双排双立杆，如发生双排以上脚手架，办理签证。

24、模板支撑体系（钢管、扣件、卡具）使用天数定额16天，梁、墙、板、柱脚手架使用天数16天，如一、二层中空三层有板等情况，超定额使用天数，签实际使用天数；同时，也可签地下室支顶变更（因上部荷载太大，怕楼板压开裂缝）。

25、地下室剪力墙止水螺杆的签证；

26、越冬主体钢筋工程防止锈蚀，将水平钢筋覆盖墙柱等竖向钢筋人工用水泥涂刷保护；

27、施工中由于框架柱收头部位主次梁交接处钢筋过密砼加厚需签证

28、塔吊的维护结构（如周围砌砖需签证）

29、基础砼浇筑时，为保证柱钢筋不发生位移，柱及墙插筋采用钢筋、斜撑加固，需签证 30、由于入口楼梯为大楼梯为保证踏步平直，模板支设采用钢筋加固需签证

31、基槽开挖过程中，开挖到基底时碰到坚固的沙质片岩，机械清槽时难以控制标高，故出现超挖现象，因此针对超挖部分用混凝土填至垫层的底标高。

32、为保证工期和条形基础的施工质量，条形模板的加固进行了签证。

33、梁底配筋是双层筋时，放置上下两层筋的垫铁。

34、梁高大于600时，为保证梁的截面尺寸，需要在梁模板的上部和下部设置 模板的顶棍。

35、为了保证柱子的截面尺寸，在柱的模板支设时，需要在沿柱子的高度方向每隔1m设置顶棍。

36、空心板中空心管需要设置管卡进行加固及定位。

37、为保证基础的施工质量，独立基础承台及柱主筋的定位，需要进行模板的加固及定位。

38、冬季施工中所浇注的混凝土可以提高一个标号并添加外加剂。

七、屋面及防水工程

1、防水卷材单价（包括隔气层）及卷边高度

2、屋面保温板厚度及单价、容重（其它部位相同：如挑檐处、伸缩缝、挡板下、挑耳等）

3、屋面火山灰单价（其他材料也需签证价格）

4、屋面伸缩缝单价及部位（如屋面找平层需分割为6*6m见方注明具体做法）

5、屋面广场砖单价（不同砖色及价格，必须签证屋面排砖图）

6、屋面排气孔施工图（平面管间距、管径、立面管部位要详细）

7、排水槽断面做法图，平面走向图需签证

8、屋面女儿墙处的高筒靴需签证

9、屋面圆弧需签证尺寸及单价，人工上料需根据实际情况予以签证。

10、按兴泰公司的标准施工的项目，需签证或在方案当中注明做法（如屋面排气帽墩子及排气管等）。

11、SBC防水下如有水泥胶办厚度及配比签证。

12、屋面细石砼可签商品砼。

13、屋面挂瓦木檩条、挂瓦人工费、挂瓦龙骨需签证。

八、楼地面、墙柱面、天棚工程

1、墙、地砖单价；磨边部位及价格

2、楼梯石材单价；防滑槽单价及磨边价格

3、特殊地面面层单价

4、过门石及走边单价

5、踢脚线单价及磨边

6、吊顶龙骨间距及面层单价

7、吊顶高度

8、外墙石材施工图及单价、包括龙骨施工图（如果石材与墙体有缝隙，需做特殊处理的，需签证详细做法及单价）

9、GRC造型材料价格及其所需龙骨的含量。

10、内墙抹灰高度按实际签证（定额规定吊顶以上加10cm）

11、墙面抹灰钉钢板网需签证部位（混合砂浆执行定额单价、水泥砂浆执行定额站答复）

12、所有打胶需签证（说明部位及单价）

13、特殊楼梯栏杆单价

14、墙地砖、过门石、窗台板、石材等材料需签证损耗率

15、外墙装饰分格条签证

16、在有剪力墙工程的抹灰项目中，一般抹灰不直接作用于剪力墙，由于粘接不太好所以要在剪力墙上进行甩浆，签证配合比

17、外墙保温签平米单价（含聚合物砂浆）

18、地面垫层可办商品砼变更。

19、墙、地砖单价、房间规格（800Χ800或600Χ600）。

20、砌体墙面满挂或不同材料交接处挂钢板网签证，满挂时应写二次墙体满挂，不要特别注明砌块墙，（还有红砖、圈梁、过梁、构造柱），同时写与主体框架梁、柱搭接尺寸。

21、抹灰砂浆配合比。

九、门窗工程

1、门窗类型、材质、单价（有门锁、五金件需另签证）

2、窗台板出挑尺寸、单价及磨边费

3、玻璃幕材质、单价

4、室内玻璃隔断单价

5、室内门联窗的门与窗分别签证

6、防火门中防火玻璃另外签价（不扣防火玻璃面积）

7、防盗门单价

8、门窗打胶、副框需签证

9、非成品木质防火门喷漆价高于定额价时，需签价

十、油漆、涂料、裱糊工程

1、刮腻子遍数（定额两遍）及单价，大空间柔性腻子分开签证

2、乳胶漆单价、遍数

3、墙裙单价

4、外墙涂料单价及门窗侧壁宽度

5、楼梯下滴水槽及侧面涂料单价

6、楼梯踏步石材宽出砼部分底面如有特殊做法需签证

7、外墙门窗侧壁签保温及价格。

十一、其他工程

1、应尽量签证工程所用砂为清水砂，并应说明清水砂使用部位。（清水砂价高于中粗砂）。

2、应尽量签证工程所用砂为碎石，并应说明碎石使用部位（碎石价高于砾石）。

3、机械设备租赁执行呼和浩特市建设工程造价信息中施工机械租赁价格

4、卫生间隔断尺寸及单价

5、卫生间台面、支架单价

6、卫生间镜面单价

7、卫生间实际粘贴墙砖高度

8、室外工程中的石材、方砖、道牙、工字砖单价

9、冬施材料：种类、数量、单价，冬施部位，每年的停复工报告，越冬的措施费用（如彩条布、聚苯板等）

10、如夜间施工（注明应建设单位要求）、注明几点开始，几点结束施工人数（包括现场管理人员），8小时为一个夜班，2-4小时为0.5个夜班，4.01-8小时为一个夜班

11、工程排污费、垃圾外运据实签证

12、甲供材料需计取保管费、甲方分包工程需计取总包服务费(甲方分包项目明细)

13、特殊材料的价格签证：如二中钢铰线、化工薄壁箱、二十一中金属波纹管。

14、人工费调整执行【2008】319文件（建筑、市政、修缮调整为40%，装修调整为40~60%）；09定额中人工费的调整原则为修缮定额调整70%，建筑装饰调整30%，但对于2011年4月1日前开工建设的工程需签证2011年4月1日以后所施工的部位。

15、工程形象进度签证（尽量将进度签在材差信息价较高的那一期）。每个施工期的停复工报告，以便计取冬季停工看护费。

16、机械破碎拆除砼等构件需签证（数量、单价）

17、不锈钢排水篦子价格需签价

18、计取冬施费中人工机械降效费时，除在11月11日至次年3月15日之间施工可计取，在室外平均气温连续5天低于5度时也可计取（需甲方签字认可）

19、由于政府部门规划拆除临建现场道路发生费用应与甲方签证认可 20、临建的二次拆除发生的费用需签证

21、室外排水管线若与图纸不同需签证管径、埋深、长度

22、水稳及沥青成品运距、并说明人工摊铺还是机械摊铺

23、钢绞线、波纹管价格签价

24、旗杆需签证

25、型钢柱开孔单价及运距

26、工程竣工验收，室内空气污染测试费按实际发生费用进行签证

27、商砼冬季施工增加费，需签证数量、价格及相应部位

28、装修材料签证中，表格最上面抬头写据实材料签证单，尽量不要写现场签证单，这样一是会不给取费，二是咱们或许还能多算回来点人工费，如涂料、防水。

29、沉降观察、定点放线、静载试验、砂砾密实度试验办签证。

30、建安施工企业进场后，因设计变更，停水、停电及甲方现场调剂不当等原因造成停窝工的办理停窝工损失费（人工与机械）签证。注意：连续7天之内累计停工小于8小时不计算停窝工损失费。

在这里就可以办理前面第一项第2条的协调费用。（因停窝工而导致周转材料的租赁费增加也应办理相关签证）。由于甲方资金不到位，中途长时间停工，造成大型机械长期闲置的的损失可以办理签证。

31、甲方、监理、设计单位变更签证不及时，造成我方施工费用增加，应办理索赔及签证。

32、甲供材料造成的损失（如包装破损或者数量不足），甲供材料不符合设计要求和标准需要另外进行加工签证。

33、场内二次搬运，由于道路狭窄，材料机具不能一次运到施工现场，必须进行的二次搬运发生的费用，需签证。

34、备用机械台班的签证，根据工程施工不能间断的需要，甲方为了防止停工而提出增加备用设备的要求，对甲方的要求应有现场签证。

35、甲方原因导致的工期延误，相关所发生的一切增加的费用，要求据实签证。（如各种机械及周转材料的租赁费用）。

注：施工过程中凡图纸设计以外的部位都应据实签证

工程签证的论文 篇2

招标投标时, 甲方交给乙方的施工图纸是A套图纸。正式开工时, 甲方因优化原设计, 又向乙方提交了B套施工图纸。两套施工图相比, 设计变更很大, 势必会引起工程造价变动。

工程竣工验收合格后, 乙方要求在原来合同价基础上, 就图纸设计变更部分, 主张增加500万工程款。甲方认为, 没有向乙方签发工程变更通知, 工程价款总价不予调增, 遂产生结算纠纷。

什么是签证?对没有签证的工程量, 承包人能否主张工程款?

律师观点

一、什么是签证?签证是工程施工过程中, 承包方与发包方按照合同约定, 对费用支付、工期顺延、损失赔偿等所达成的双方意思表示一致的协议;双方互相书面确认的签证, 即成为工程结算和结算价增减的凭据。工程签证的法律性质:它是一份协议, 是对原合同的补充协议;是双方协商一致的结果, 双方的法律行为;签证是直接用于工程结算的直接证据, 对有签证的事项, 双方的利益就已经确定了。

常见的签证情形有:图纸延误签证、延期开工签证、工期延误签证、工程量计量签证、确定变更价款签证、停工签证等。

二、虽没有签证, 但已经实际完成的工程量, 应否增加结算价款?

最高人民法院相关司法解释规定:当事人对工程量有争议的, 按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工, 但未能提供签证文件证明工程量发生的, 可以按照当事人提供的其它证据确认实际发生的工程量。

1、首先乙方要举证证明B套图纸比A套图纸增加的工程量部分, 甲方是同意其施工的。该举证责任在承包人。乙方可以通过B套图纸交接手续、图纸会审记录等书证, 证明此节。

2、其次乙方要提供证据证明, 实际增加的工程量是多少。本案中, 虽然没有签证直接证据, 但乙方可以通过下列“其它证据”确认实际发生的工程量:A、B两套图纸的对比, 建筑物实物证据。

3、对于实际发生的增加的工程量部分, 按照合同约定, 按当地预算定额和同期建材市场信息价结算, 要求增加工程款300万元。

工程签证的论文 篇3

关键词：工程 设计变更 现场签证 工程造价 影响

0 引言

在工程中由于许多问题的不确定性，而工程造价控制在整体工程中又占有非常重要的作用，所以在工程的全过程施工中都要对存在的工程设计变更问题和工程现场签证问题加以重视，对于保证控制工程造价，这些问题会产生很大的影响。

1 设计变更与工程现场签证的原因

1.1 设计变更的原因 ①改动计划。建设部门、设计部门、施工部门等许多个部门要在一份新的建设方针提出后，进行审查核对方可交工，一开始的施工方案有时会有变化，因为在交流经验的时候相关人员经常会对一开始的施工方案进行改动，每一个部门经过讨论，然后再一起决定施工图的新方案，这些都对设计图的修改产生了影响，设计部门最后就会绘出新的设计图或给出设计图修改说明。②调整施工项目。施工现场在建筑项目施工的过程中常会需要一些改动，这是因为施工现场的一些因素的影响，一些重要的工程项目有时也需要增加或减少，施工过程中的改动调节也属于设计图变动的因素之一。③突发情况。不同的突发状况在设计方案投入施工后也会遇到，原设计未预料到这些意外问题，如：对原始施工方案需调整，因为地质开挖时遇到了困难，这就造成了设计方案的变动；对原来工程的设备、管墩等因素在工程的地下管道安装修整工程中没有考虑完善，这样就会导致合理的修改原来设计好的管道的安装或标高，这些对设计也是会导致一些变动的。

1.2 工程现场签证的原因 ①不同的问题在施工技术调整时也会遇到，如：因作业超标、工作面过于狭小等引起工程问题，在问题出现后施工单位未及时清理施工现场需通告建设单位，再次施工得经过建设单位的审批，这种情况要求施工企业办理工程签证。②由于建设部门自身工作没有做好，施工过程中有时承包方的经济会受到很大的损失，在工程过程作业中有时也需调整一些施工计划，因为设计单位在实施过程中也会犯一些错误，致使施工单位工作人员不好好工作、施工单位的工程进行不顺利、工程没有做好需要重做等。③如果工程项目出现大的问题，就应该进行大面积的修改，施工方针、施工图都需要进行大的改动，通常都要在检查修改之前由施工单位进行施工相关设计方针的设计，检查修理完成之后办理相关的证明，工程结算再依据办理好的工程签证进行，这些也造成了工程签证的影响。

2 设计变更和现场签证对控制工程造价的影响

工程造价控制对于整个工程花费以及进度有非常重要的作用，是一项重要的工作。工程造价变动的主要影响因素是设计变更、现场签证，其主要影响表现在以下两个方面。

2.1 打乱工程造价预算 通过具体的考察，进行合理的计算得到的工程造价预算，它是对工程整体花费的预计计算。由于在设计变更与现场签证之前就已经订好工程造价预算，那么，工程由于一系列的原因进行了变动或者延误，这将打乱早已设计好的工程造价预算，也非常大的影响了整个工程。

2.2 提高整体工程造价 主要是由于工程设计问题而造成了设计变更，而大多数设计变更都会使得工程造价升高。首先工程由于设计的变动特别是在工程施工过程中发生的变动，必然会使工程被迫停止，这样势必使工期造成了延误，另一方面由于在设计变更中出现了改变设计规格、增加工程项目等情况，这使工程造价在一定程度上增加了。而现场签证则大多数是由于突发情况而造成的工程延误，这种情况下，无论是人力、物力都会加大投入，工期也会有所延长。因此，对于整个工程的工程造价控制，设计变更和现场签证都有很大影响，不但会提高工程的整体造价，而且会打乱整个工程的造价预算，所以，必须严格控制工程变更和现场签证才会将其对工程造价的影响降到最小值。

3 防范设计变更和现场签证发生的措施

3.1 防范设计变更的探讨 ①勘测地质情况。对工程施工现场的地理位置情况，地质勘测部门需严格按照国家标准规范的要求进行勘察，严格把握好钻孔大小及钻探深度。合同的制定按照有关部门规定的经济处罚条例及有改动性条款进行。在地质勘测时如果遇到麻烦时，为能够很快的解决问题，要及时与施工部门进行沟通、交流经验。②工程图纸。施工单位需安排技术先进、经验丰富、人才齐全的设计单位参与图纸设计，且给设计单位足够的设计周期，当图纸完成后要组织专家审核，保持最佳图纸方案指导施工，及时提出图纸中存在的问题。为维护施工单位利益，编制合同时可要求因设计图纸问题造成的经济损失需由设计单位承担，这样就能保证施工图纸按照标准要求设计，提高设计单位的责任性。③防止错误。工程的实际情况在建筑项目决策之前要充分考虑到，这样才能给后期的施工作业提供科学的指导。在开展设计作业时，设计单位要把相关工程资料了解全面，在进行设计工作时，为了确保每一个施工环节满足规定要求，应该对施工项目的可行性进行全方位的研究、不断的操作。

3.2 工程现场签证的完善 ①不允许用签证方式来规定条例，首先做好相关事宜的规定再进行制定施工合同。例如：人工浮动工资、议价项目、材料价格等不确定因素常常出现在施工过程中，这些都要求管理人员通过文字协议的形式加以规定。②经费签证。若签证关系到了工程项目的费用支出，则必须要加强签证的原则，以保证各项资金的合理运行。对有关经济费用支出的停工、窝工、机械台班签证、用工签证等情况，都需要经过详细审核之后才能批准。例：机械因业主或非施工单位因素导致的窝工，业主只负责租赁费或摊销费，机械台班费则由他人承担。③为避免因价格变动造成的成本变动，防止采购保管费重复计取，材料价格规定中应说明是预算价格还是实际采购的價格。④不能进行签证处理的在施工组织方案里要明确标注，如：塔吊台数、临设的布局、挖土方式等，不得随意进行工程签证处理，这些内容都是要详细审查的。⑤施工单位应把签证单保存好，以避免人为造成的原因导致添加涂抹修改等问题，为了保险起见，最好拟定相同的两份签证单。

3.3 工程管理措施的加强 ①区分详细。工程签证、设计变更是两个不同的概念，这是需要我们注意的。它们的相同点就建筑学角度来看，设计变更和工程签证费都是预备费的范围，而不同点是在于设计变更与工程签证的内容、特性。对出现的新费用按设计变更处理，设计变更需要设计单位下发设计变更通知单。所发生费根据签证原因计算，工程签证则是由现场施工人员签发。因而，工程各方人员在把握两方面概念后可更好地开展施工作业。②合同交底。及时进行合同交底记录有助于规范操作施工，合同方案制定后应该及时介绍给工程相关人员，如：现场负责人、施工人员等。让所有参与施工的人员能熟悉工程建设中需要运用的方案、工艺、图纸等，需要时可把合同复印件分发给有关人员，以科学地指导现实施工作业。③能力提高。有关工作人员对于设计变更和工程签证工作要做好充分的准备，设计图纸的更改或工程的验收一定要按照施工图例及合同的要求进行，这样就能很好的指导工作人员进行施工操作，应注意施工期间可能出现的特殊问题并及时进行控制，以避免给承包方的成本造价造成影响。例：在设计变更时，地下室的层高2.2米必须全面考虑。这是由于2.2米需计算综合脚手架，工程类别则会出现变动，给后期施工作业带来难度。

4 结束语

设计变更、现场签证不仅会使工程项目的实行受到严重影响，而且也会严重干扰成本造价的变动，怎样才能够很好的避免给承包方带来经济损失，这就需要设计者、监理员和现场承包方管理人员等相互协调合作，要认真、仔细的对设计变更、现场签证问题谨慎研究，这样就不会给工程造价带来大的影响，基本实现预期的目标。

参考文献：

[1]刘小同.对工程设计变更和工程签证管理的几点思考[J].华章，2011，10.

[2]李显一.浅谈项目建设单位对工程造价的有效控制[J].福建建材，2010，7.

[3]刘华.浅谈施工组织设计对工程造价的影响[J].黑龙江科技信息，2012（10）.

[4]李为江.浅论设计中的结构选型对工程造价的影响[J].华东科技，2012（12）.

工程签证单位证明 篇4

Australian Embassy Shanghai

Dear Sir or Madam

It is to certify that Ms. _ has been a staff of since __.sheis approved for monthsleave in coming Sep. 20xx travel to Australia, All the expenses including the transportation, the accommodation, the health insurance and other expenses will be furnished by herself. We guarantee that she will come back on time and retain her position until she comes back, specific information is as follows:

Name: __

Passport Code: ___ Entry Date:__ year __ month

Pre-tax Salary: RMB ____/month

Date of Annual Leave:

If you have any questions, please do not hesitate to contact me onTel

Yours sincerely,

Factory Director:

工程签证管理制度 篇5

由于工程的施工标段众多，工期紧迫，会出现许多交叉施工机会，由此所发生的费用，在招标文件中已明确规定，此项费用应在投标报价时就充分考虑，不得签证。

在施工过程中，可能受拆迁工作的影响干扰，承包单位在投标中就充分考虑这一因素，由此而引起的费用增加，不得签证。

因赶工期而需要增加的费用，已包含在投标报价中，不得签证。

因工期紧迫，要求承包人提前进入现场，做好施工准备工作，由此产生的设备闲置费用已考虑在施工合同总价中，不得签证。

(二)明确规定工程设计变更的签发原则及注意事项。

1.设计变更的签发原则

设计变更无论由哪方提出，均应由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位协商，经确认后由设计单位发出相应的图纸及说明，并办理签发手续，下发到各部门付诸实施。变更原则如下：

(1)确属原设计不能保证质量、设计遗漏和错误以及与现场不符无法施工非改不可的。

(2)设计变更要尽量提前，最好在开工之前就发现。认真地搞好图纸会审，尽量减少设计变更的发生，确需在施工中发生变更的，也要赶在施工前变更。

(3)变更工作应在技术上可行，并全面考虑变更后产生的效益，与现场变更引起施工单位索赔所产生的损失加以比较，权衡轻重后再作决定。对由此引起的造价增减幅度是否控制在合同范围内，更须慎重。

(4)变更后的施工工艺不宜复杂，且对总工期不产生影响。

(5)变更后的项目不得降低使用标准。

(6)对设计变更应详细记录，详细说明原设计情况、设计变更原因、内容及对其它专业的影响，因设计变更增减的工程造价，并应严格按审批程序办理。

2。签发设计变更应注意事项

在实施项目之前，要制定变更令的标准格式。变更令包括如下内容：

(1)变更令编号和签发变更日期。

(2)项目名称或合同号。

(3)产生变更的原因和详细的变更内容说明：依据合同的哪一款发出变更令，变更工作是在接到变更令后立即实施，还是确定变更工作的费用后实施等。

(4)先前变更产生的累计费用额，此次变更增加或减少的费用额，累计部分变更费用额。

(5)分清设计变更的责任原因，确定费用承担方及承担额。

(6)严格按审批程序办理签认。

施工单位如何填写工程签证单 篇6

施工单位填写工程签证单的技巧涉及费用签证的填写要有利于计价，方便结算。不同计价模式下填列的内容要注意：如果有签证结算协议，填列内容要与协议约定的计价口径一致；如无签证协议，按原合同计价条款或参考原协议计价方式计价，另外签证的方式要尽量围绕计价依据（如定额）的计算规则办理。

各种合同类型的签证内容。可调价格合同至少要签到量，固定价格合同至少要签到量、单价；成本加酬金合同至少要签到工、料（材料规格要注明）、机（机械台班配合人工费用）、费。如能附图的尽量附图。另外签证中还要注明税前造价或税后造价。同时注意以下填写内容的优先次序：

1、能直接签总价的最好不要签单价；（金额特别大的除外）

2、能够直接签单价的最好不要签工程量；

3、能够直接签结果的（包括直接签工程量的）最好不要签事实；

4、能够签文字说明的最好不要附图；

其它需要填列的内容。主要有：何时、何地、何因；工作内容；组织设计（人工、机械）；工程量（有数量和计算式必要时附图）；有无甲供材料。签证的描述要求客观、准确，隐蔽签证要以图纸为依据，标明被隐蔽部位、项目和工艺、质量完成情况，如果被隐蔽部位工程量在图纸上不确定，还要标明几何尺寸，并附上简图。施工以外的现场签证，必须写明时间、地点、事由、几何尺寸和原始数据，不能笼统的签注工程量和工程造价。签证发生后应根据合同规定及时处理，审核应严格执行国家定额及相关规定。

签证单要分日期和编号分别列入结算。非一事一签的签证或图纸会审纪要，一张资料中涉及到多个事项，在编制此单结算时，还要注明“第X条”以便清楚。

低价中标后必须注意勤签证；当发生诸如合同变更，合同中没有具体约定，合同约定前后矛盾，对方违约等情况时，需要及时办理费用签证、工期签证或费用加工期签证

工程签证的论文 篇7

1 工程签证程序及其在竣工结算中的作用

1.1 工程签证程序

为保证建筑和施工企业的利益, 建立一个规范的工程签证程序是非常重要的。规范的工程签证程序对建筑和施工企业的利益起到保护作用, 可以将损失降至最低并通过工程签证程序可节省更多的时间, 减少多余的周转程序, 从而有效提高工作效率。工程签证的规范化程序参见图1。

1.2 工程签证在竣工结算中作用

在工程项目建设过程中, 工程签证是贯穿于工程建设全过程的, 并作为工程竣工结算的重要依据, 在竣工结算中所起到的作用是不容忽视的。近年来, 在激烈的市场竞争环境下, 降价已成为投标企业中标的重要手段, 这对于建设方而言可有效降低建设成本, 但对于承建方而言, 降价竞争将直接减少其利润, 因此, 中标后部分施工单位受到利益的驱使, 在工程签证中弄虚作假, 使得工程签证失真, 这将对工程竣工结算产生严重的影响, 因此, 要对工程签证内容去伪存真, 严格审核, 确保工程签证公正、合理、客观, 这也是控制工程造价的有效方法。

2 现场工程签证的重要性

工程签证是合同价款调整的重要手段。工程造价指导规程中对于工程签证有如下解释:工程签证是根据合同约定, 在涉及施工中合同和价款外的全部责任事件, 需由承发包双方的代表签订证明。协议中包括工程设计、现场变更以及索赔形式等等。对于建设单位与承包单位而言, 在合同执行中发生工程变更, 其在索赔事项中也会涉及到工程价款变更, 这时应根据协议中的各项规定达成共识, 进而对合同协议进行及时的调整和补充, 由此不难看出工程签证存在的重要性, 其对于签订的合同可以进行动态的弥补和调整。

在激烈的建筑市场竞争环境下, 竞标企业为了能够达到中标目的, 很多企业以降价让利的方式作为中标的筹码, 通过这种方式将企业建设成本降低, 最大的受益者是业主们。而对于承建方而言, 其所获得的利润也会大幅度下降, 为了将这种损失弥补回来, 很多承包商在中标后的施工中大做文章, 通过工程签证来增加费用, 这种现象在施工中普遍存在。从以往的工程造价结算和审核可以看出, 虽然部分项目在招标后的工程已确定正式的合同价款, 但在实际施工中, 所消耗的费用却大幅度增减, 严重的甚至超出合同价款的30%。针对这一现象, 如何合理认证工程签证, 并在审核方法上进行创新, 使审核工作更具公正性、客观性和合理性, 是审核工作者面临的重要议题。

3 工程造价审核中的工程签证问题

3.1 现场工程签证的时间性

工程造价应遵循时间价值理论原则, 作为竣工结算的工程造价更要掌握好时间。在实际工程项目中, 有很多的集中签证和审计是提出后, 才进行补办签证的现象。例如某项工程项目合同中签订的工期为170天, 但在实际施工中由于种种原因320天才完工, 根据合同中的延期罚款规定, 每延期一天罚款2500元, 施工单位并没有及时的将签证办理下来, 而是当审计提出后才向建筑方报告, 这种行为违背了现场签证的时间性。

3.2 现场工程签证的合法性

现场工程签证应符合建筑工程合同规定, 同时还要符合相关的法律规定, 这充分的体现出现场工程签证的合法性。某工程项目在竣工结算时, 有一份现场签证是这样记录的屋面保温原材料为挤塑板, 后经过监理方、建设方、施工方商议在实际施工中改为保温砂浆。这份现场签证记录并不完整, 其记录了原设计材料的变更, 但是却缺少设计院设计变更单。由于保温砂浆价钱要低于挤塑板很多, 工程签证虽未造成功能变化和工程造价的增加, 但是这与工程签证合法性直接相关。建筑工程质量管理条例中明确规定, 勘察设计单位在勘察设计中必须按照工程建设强制性标准进行, 且要对设计、勘察的质量负责。设计单位的工作、责任和义务是无法被替代的, 即便是监理单位、施工单位和建设单位也无法代替设计单位的工作, 在工程设计中如发现不符合工程标准的现象, 要及时上报建设单位, 并要求其整改, 再由建设单位向监理单位提出工程变更设计请求, 最后由总监设计变更。

3.3 现场工程签证的准确性

现场工程签证要严格要求其准确性, 数字引用和文字表达部分必须结合实际情况引用, 不得出现混乱和错误的地方。例如某道路工程的河塘填筑, 在施工中建设和监理单位将河塘填筑宽度由从前的河面宽16米, 变更为45米, 审计人员对施工现场进行设计和勘察时, 已确认签证是不合理的, 在施工方认可情况下要重新核实签证单, 仅此一项就发现核减造价93.2万元, 通过全面鉴定后, 在签证上还发现很多与实际不符的内容, 建设单位人员和监理人员对工作不负责任, 是造成签证不准确的重要原因。

3.4 现场工程签证合理性

现场工程签证要符合国家的工程量计算规定、定额中的技术要求和内容, 这样现场工程签证才具有合理性。某工程项目具有设计院的设计变更单, 同时现场签证这样描述, 初沉池按照修改图已重新施工并通过监理工程师签署, 实际上是由于施工原因造成的断桩严重, 设计院所出示的修改图, 其反应的仅是施工事实, 由此所增加的费用施工方将其计入结算书中, 上报造价与实际造价相差很多, 这完全不符合现场工程签证的合理性。

4 完善工程签证管理, 有效控制工程造价

4.1 合同措施

工程项目的实施需要一个长期的过程。在工程项目实施中要履行合同规定的责任、义务和权力, 这样可有效减少项目实施中的工程变更, 避免由此而增加的工程造价。合同措施应着重从以下几方面入手:首先, 在工程合同条款支付时, 要避免出现过量过早的签证, 在合同变更补充协议签证时要充分考虑到多方因素, 工程技术单签证必须要根据合同中相应的规定进行, 互相制约。其次, 当施工图出错或设计变更, 承包商已开始下料施工时, 针对这种情况签证直接签修正项目或变更项目便可以, 原图纸没有变的不需要进行重复签证, 如已经购料, 要详细写清楚材料的数量、名称、成品、型号、运输情况、规格、变更日期、到场情况等等。最后, 由于种种原因造成停工而产生的损失, 包括由非承包商责任造成的停水、停工、停电超出了规定时间;对机械租赁和材料租赁停工的损失;业主方面资金短缺, 使工程项目长时间停工而产生的损失。双方应在合同中规定的时间之内签订停工起始日期, 施工现场的停工日数与工日单价, 以及停工机械设备的规格、单价、数量、型号, 租赁的单价、数量和内容等, 列出详细的记录单。

4.2 技术措施

技术措施有很多方面, 应重点从下面四方面着手:第一, 现场工程签证应符合技术标准和规范, 如果不符合国家定额内容、工程量计算规则, 违背技术要求, 即便签证程序是完全符合规定的, 也是不合格的。第二, 做好图纸会审工作, 降低工程设计变更。如果在项目实施中设计变更不可避免, 则一定要尽量将设计变更提前, 最佳时间为开工之前变更。对于不可避免的设计变更一定要认真对待, 针对那些由于设计变更造成的费用增减, 必须由监理工程师、建设代表、设计院共同签章方可生效。第三, 在工程项目实施过程中经常会出现由业主方原因而造成的工期延误、工期暂停等, 从而引发了工程签证。在工程结算过程中, 不同阶段所完成的工作量, 其产生的价格也是不同的, 所以应将主要分布分项工程施工进度记录清楚, 以及工程设备、材料的进场和退场时间, 工程量增加对工期是否产生影响等资料。第四, 工程项目施工的隐蔽环节, 投资控制在施工方案和实施组织设计时, 要严把隐蔽工程量签认关, 隐蔽工程签证是指工程竣工后被覆盖的工程签证, 如缺少这部分工程签证则无法顺利完成工程结算工作。

4.3 经济措施

在工程项目施工过程中, 经常会出现实际工程造价与合同造价不符的现象, 造成这一现象的原因有很多, 例如环境变化、业主要求和场地变化等等。由于其涉及面广, 且工程项目复杂繁多, 则要控制好相关文件和定额的规定, 必须把握好签证的内容和范围。具体的经济措施有以下几种方法:第一, 延误赔偿和索赔处理签证。在审核索赔时要严格按照程序索赔原则进行, 将责任划分清楚, 做好合同索赔工作。第二, 材料单价签证对工程造价会产生直接的影响, 在材料单价签证办理过程中, 要知道并不是所有的材料都需要办理签证, 而是有选择的, 并且签证材料单价要注明是否包括运输费和采保费, 以免在结算过程中出现重复计算的现象, 价格签证还要注意必须要符合市场的行情和招标问价。第三, 区分计税不计费和直接费。在工程项目施工中, 可能会出现特殊项目或无法计算的工程量, 出现这种现象通常由双方共同商议最终确定金额来签证解决。签证者如对计税不计费与直接费不了解, 不知道前者只可以收取税金, 后者规定部分可取费, 在结算时必然会出现争议的部分, 为工程结算带来了一定麻烦。

5 结束语

综上所述, 工程签证程序还需要在工程实践中不断的完善。在程序规范的基础上, 才能够深入细致的执行合同管理工作。在竞争激烈的市场环境下, 工程变更与签证工作要求全员参与其中, 其中包括施工人员、造价人员、保管人员和管理人员, 在工程造价审核中要注意工程签证的时间性、合法性、合理性, 只有这样将工程造价审核与现场工程签证间的关系处理好, 才能够有效控制造价, 并减少工程纠纷, 确保建设单位的有限资金发挥出最大化的投资效益。

参考文献

[1]顾学扣.浅谈工程施工中工程签证的控制措施[J].黑龙江科技信息, 2011, 32:301.

[2]常法亮.基于现场签证的工程造价过程控制[J].河南科技, 2013, 15:220-221.

[3]林小玲.浅析地产工程项目建设阶段成本管理与控制[J].福建建材, 2012, 07:109-112.

[4]穆惠.试析工程造价审计与现场工程签证的关系[J].中国城市经济, 2011, 21:309-310.

[5]邢红昌.建筑工程造价审核中的技巧与方法[J].企业导报, 2011, 05:89-90.

工程签证的论文 篇8

【关键词】现场签证;工程造价;影响

1.签证与工程造价的关系

如何合理有效地控制工程造价，节约投资和控制成本，一直是值得关注的问题。合理有效地控制工程造价，贯穿于投资决策阶段、设计阶段、实施阶段和结算阶段。工程建设的各个阶段造价控制各有其特点，在工程建设的全过程中，所起的作用和重要程度也有所不同。工程签证是合同双方在履行施工承包合同过程中，按照合同约定或经协商一致，对施工过程中发生的各种费用、工期顺延、经济索赔等所达成的意思表示一致的补充协议，是项目最终结算时增减工程造价的凭据，也是建设工程全过程造价管理的主要组成部分。

由于建设工程项目投资大、工期长、施工环境复杂、涉及众多的当事人，在建设过程中不可预见的因素多，因此容易产生合同中不可预见的情况，因此产生签证。据有关统计表明，建设工程结算中，通过签证所增加的造价占整个工程造价的5％-20％左右。可见，重视施工中的阶段控制，加强施工过程中的签证管理，是有效控制工程造价，提高企业投资效益的一条重要途径。

2.目前现场签证存在的主要问题

2.1该签证的未签证

有一些签证，如零星工程、零星用工等发生的时候就应当及时办理签证。特别是市政、绿化等工程在施工过程中随意改动部位比较多，既无设计变更通知，也不办现场签证，以致结算时发生纠纷。

2.2重复签证

有的内容已经包括在定额工作内容中，签证认可就使得重复计价。如挖湿土定额中已经包括抽水台班，但仍有签证认可抽水台班多少；有的工作内容已被包括在综合间接费中，如工完料尽，建筑场内的垃圾清理费用已包含在间接费中，但仍有签证垃圾清理工日，更有的是对中标承包价中已包括的内容重复签证。

2.3签证工程量不调查，不审查，不核实

有的签证单由施工单位填写，既不调查，也不审查核实，负责人只管签字、盖章等等，致使工程到结算时无法核实。

2.4用词模棱两可，可操作性差

签证单中的资料记载不详，用词不规范，含糊不清，模棱两可，计算费用的依据不足，无法计算应发生的费用，操作性差。其一，计算依据不足。如签证单描述：挖运土石方150立方米，是土方?还是石方?或者是土方、石方各占多少?人工挖土还是机械挖土?挖出的土石方怎么处理?运距是多少?运输机械是什么?均没说清楚。其二，叙述不详细。如签证单描述：某水泵为旧设备。设备来源、运输距离、运输设备、有无拆卸费用发生等均没交代清楚，给造价部门核算带来很大难度。

2.5签证与工程隐蔽记录不相符

隐蔽工程记录是工程项目在施工过程中对隐蔽工程做法的记录，但实际工程中往往有签证与隐蔽记录不一致。比如某办公楼工地基础施工用素土回填，但现场签证为砂砾石回填，结果仅此一项就多支出15万元。

3.加强现场签证管理控制工程造价的措施

现场签证作为建设工程造价的组成部分，在施工过程中是不可避免的。制定有效的现场签证管理制度，规范工程建设的现场签证的管理工作，使现场签证程序有法可依、有章可循，才是避免建设资金浪费和控制工程造价的关键。

3.1办理签证要及时

对于属签证范围的内容，一般由施工单位负责收集相关资料和填写。首先由负责现场施工的施工单位技术人员做好工程量的确认，如存在合同内不包括的施工内容应及时通知建设单位或监理工程师，将需要办理现场签证的内容落实清楚；然后上报，先经现场监理工程师审核签字盖章，再由建设单位现场管理人员复核后签字盖章；最后施工单位的预算人员审核现场签证的内容是否清楚完整、手续是否齐全。如果手续不齐全，应当及时督促施工人员补办手续。并且，预算人员应当及时地编制现场签证的工程造价作为办理工程结算的依据。对于施工中发生的现场签证事项，施工单位应及时办理手续，尽量做到一次一签证，一事一签证。同时，建设单位还应当在现场签证管理制度中明确规定，签证要有依据，不得随意签证，送审之后不得签证。凡是在审计过程中办理的后补签证，建设单位和工程造价審计单位均不予认可。

3.2严把现场签证手续关

建设单位实施一个建设项目时，应确定现场签证的管理程序，明确责任、明确签证占总造价的额度，明确签证由谁签字有效，盖哪个章有效，做到分级把关，限额签证。这样做，既能避免工程师只管签证，不算经济帐的现象，又能促进工程师提高业务素质和工作态度。一方面工程师要熟悉掌握工程造价管理、预结算及合同文件和有关规定，防止对不应该签证的项目盲目签证；另一方面工程师还要深入施工现场及时了解情况，认真核实现场签证，维护建设单位的利益，防止施工单位弄虚作假，以少报多，乱签证。

3.3健全签证内容审核制度

现场代表与造价管理人员充分结合，使造价人员参与到工程项目的过程中来，有效避免由于签证的准确性、可操作性差给工程结算带来的麻烦。签证内容应实事求是，数据准确，并不得超出应签证的范围。如对于材料签证，就应将材料名称、规格、品种、质量、数量、产地、单价内涵、供料方式、时间、地点等表述清楚。这就要求建设单位建立明确的审核制度，做到签证形式合法、内容实事求是，手续齐备，不该签的坚决不签，维护签证的严肃性。

3.4健全档案管理制度

现场签证及时签办并编号归档，对于一些重大的现场变化，还应及时拍照或录像，以保存第一手原始资料。现场签证要求一式四份(最好按档案要求的份数)，各方至少保存一份原件，避免自行修改，结算时无凭据可查。在送审时，统一由送审单位编号加盖“送审资料”章，以证明此签证单是由送审单位提交给审核单位的，避免在审核过程中，各方根据自己的需要自行补交签证单。

总之，工程现场签证。特别是有利于施工单位的现场签证。是施工单位创利的主要手段。加强现场签证工作，既可防止施工单位应得经济效益的流失，又可维护建筑单位的经济利益。加强现场签证工作，有利于合理确定和有效控制工程造价。有利于工程竣工结算的顺利进行，有利于维护承发包双方的合法权益，减少或避免造价纠纷。

【参考文献】

［１］吴萍.如何发挥现场签证在控制工程造价中的作用.科技致富向导.2010(23).

［２］于明霞.论现场签证影响工程造价的问题.西部大开发(中旬刊).2010(1).

浅议建设工程签证管理论文 篇9

建设工程承发包合同履行过程中，由于履约事项繁多复杂，履约周期较长，即使在签约时考虑得再全面，在履约过程中，难免会发生变更。工程签证是承发包双方对工程变更部分的确认，也是工程款的合法组成部分。建设方在履约过程中未能按约定支付款项，承包方就需通过工程索赔来实现自已取得工程款的权利。因此，加强对工程签证的管理是十分有必要的。

1工程签证的含义和分类

工程签证就是指工程发承包双方在施工过程中，按照合同约定对支付各种费用（施工过程发生的与设计图纸、施工方案、预算项目或工程量不相符，需要调整工程造价的）、顺延工期、赔偿损失等工程变更所达成的双方意思表示一致的补充协议。合同双方当事人必须对行使签证权利的人员进行必要的授权，缺乏授权的人员签署的签证单往往不能发生签证的效力。

2工程签证目前存在的主要问题

2.1有的工程项目不按基建程序办事、施工图设计深度不合要求，在工程施工过程中，业主随意扩大建设规模，提高设计标准，增补项目内容，因而造成设计变更频繁，甚至个别工程项目的设计变更联系单比施工图纸还要多。实际上设计变更又是引发现场经济签证的最大源头。

2.2未经核实随意签证：签证内容与实际不符，不了解定额费用的组成而盲目签证的，有不应列入直接费而盲目签证列入的；也有未经设计人员同意而随意提高用料要求造成不必要浪费的，对投标包干的项目或者不应该签证的项目进行大量的签证，有的签证由施工单位填写，建设单位不认真核实就签字。

2.3当遇到该进行工程签证时，业主代表往往不给予签证，或者双方只是口头商定而不及时办理，事后才突击补办，甚至于在结算审核过程中还在补办签证手续，这样就极有可能由于时过境迁而引起不必要的纠纷；有的发生了现场签证日期与实际不符现象；有的发生同一工程内容重复签证现象。

2.4恶意签证：恶意签证是指由于业主代表与承包商代表相互串通而签订的签证。特别对一些隐蔽工程，施工单位承包商往往利用其隐蔽性高及求证难的特点，高估冒算，弄虚作假，从而抬高工程造价。

2.5过失签证：过失签证是指由于业主代表重大误解而形成的签证。个别业主代表在工作中缺乏敬业精神，不去认真调查和了解事情的来龙去脉，从而造成过失签证。

3加强对工程签证的管理

为了提高工程的经济效益，我认为必须从提高素质，健全制度，重视合同，坚持原则等几方面进行努力，来切实做好工程签证这项工作。针对目前工程签证中存在的问题，特提出以下四方面的建议：

3.1为了提高工程签证的质量，我认为承担工程签证管理职能的人员应当具备下列素质要求：

3.1.1不仅要熟悉施工中的技术事宜，还应当有丰富的商务管理经验，能够较好地评估工程签证的经济价值，对于间接影响工程结算费用的工程签证也要给予足够的重视。除此之外，还应当具备一定的法律知识和司法经验。

3.1.2签证管理人员能够对设计变更事项迅速反映，及时提出设计变更的追加预算，对有关签证资料随时作出动态评估，为签证管理人员提供多方面的、有系统的资源支持，必要时配备丰富的专家外脑，随时为签证管理服务。

3.2建立完善的管理制度，明确规范施工、监理、建设单位的职责，明确规定各职能部门、各相关人员的职责，严把设计变更和现场签证关。例如：

3.2.1建立业主代表每月汇报制度。业主单位在收到汇报时需要进行必要的审核，从而在第一时间发现问题，进而采取必要的补救措施。

3.2.2严格控制设计变更。设计变更无论由哪方提出，均应由建设各方协商，经确认后由设计单位发出相应的图纸及说明，并办理签发手续。

3.2.3严格签证管理：签证内容应完整、具体、准确，一般应包括工程项目名称、编号、原因、类别、签认内容、工程量计算、产品规格型号、有关各方签章和签证时间等。

3.3业主和承包商在订立工程发承包合同时，必须十分重视涉及工程造价包括工程签证方面内容的约定，这些约定在合同专用条款中必须订得详细周到且具可操作性。工程签证的范围、由谁签字、通过什么程序，签证的规范格式，加盖公章等，这些问题都应当在工程发承包合同中加以明确；合同双方当事人必须对行使签证权利的人员进行必要的授权；设置签证前置程序，对业主代表的签证权力进行必要的限制。能够附图说明的尽量避免单纯的文字叙述进行签证；对于一些重大的工程现场变化，还应及时拍照或录像，以保存第一手原始资料；能够签事实的尽量避免直接签结果，包括直接签工程量；能够签工程量的尽量避免直接签单价；能够签单价的尽量避免直接签总价。针对目前在工程结算时大量产生的补签证，我们也可以通过设立合同条款来防范补签证的发生。业主应与承包商另行签订补充合同，必须经合同双方确认后方才有效。在合同中规范现场签证中的签字环节。签名要由合同规定有权之人签署，签证内容要有描述性。

3.4在现场签证过程中要坚持以下六条原则：

3.4.1准确计算原则：如工程量签证要尽可能做到详细、准确计算工程量，凡是可明确计算工程量套综合单价（或定额单价）的内容，一般只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。

3.4.2实事求是原则：如无法套用综合单价（或定额单价）计算工程量的内容，可只签所发生的人工工日或机械台班数量，但应严格把握，实际发生多少签多少，不得将其他因素考虑进去以增大数量进行补偿。

3.4.3及时处理原则：现场签证不论是承包商，还是业主均应抓紧时间及时处理，以免由于时过境迁而引起不必要的纠纷，且可避免现场签证日期与实际情况不符的现象产生。

4关于工程量签证和材料价格签证

4.1工程量签证是最常见的一种工程现场签证，常发生于这几种情况：土方开挖时的签证、地下障碍物的处理；地下水排水施工方案及抽水台班；土方因现场条件限制发生场内转运、外运；由于设计变更造成材料浪费及其他损失；业主原因造成停工或窝工损失；；业主供料不及时或不合格造成的损失；隐蔽工程签证；工程其他零星修改签证；由于拆迁或业主、监理因素造成工期拖延；不可抗力造成的经济损失等等。工程量签证的审核步骤为：

①真实性审核：签证有无双方单位盖公章，印章是否伪造，复印件与原件是否一致等是真实性审核的重要内容。

②合理性审核：对承包商签证的合理性必须进行认真审核。

③实质性审核：对于工程量签证，审核时必须到现场逐项丈量、计算，逐笔核实，特别是装饰工程和隐蔽工程等更应作为审核的重点。

5结束语