2024年一级消防工程师《综合能力》真题及答案

2024年一级消防工程师《综合能力》真题及答案（精选4篇）

2024年一级消防工程师《综合能力》真题及答案 篇1

1.某歌舞厅的经理擅自将公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接受群众举报后即派员到场核查。确认情况属实，并认定该行为造成的危害后果较轻，根据《中华人民共和国消防法》，下列处罚决定中，正确的是（）。

A.对该歌舞厅法定代表人处三日拘留，并处五百元罚款 B.对该歌舞厅经理处三日拘留，并处五百元罚款 C.对该歌舞厅经理处十日拘留，并处三百元罚款 D.对该歌舞厅经理处五百元罚款 【答案】D 【解析】第六十四条违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款：

（一）指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的；

（二）过失引起火灾的；

（三）在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警的；

（四）扰乱火灾现场秩序，或者拒不执行火灾现场指挥员指挥，影响灭火救援的；

（五）故意破坏或者伪造火灾现场的；

（六）擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的。

2.某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为合格的《建筑消防设施检测报告》。根据《中华人民共和国消防法》，对该消防设施检查机构直接负责的主管人员和其他直接责任人员应予以处罚，下列罚款处罚中，正确的是（）。A.五千元以上一万元以下罚款 B.—万元以上五万元以下罚款 C.五万元以上十万元以下罚款 D.十万元以上二十万元以下罚款 【答案】B 【解析】第六十九条消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的，责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。参见教材P4。

3.根据《中华人民共和国刑法》的有关规定，下列事故中，应按重大责任事故罪予以立案追诉的是（）。A.违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，导致发生死亡2人的火灾事故 B.在生产、作业中违反有关安全管理的规定，导致发生重伤4人的事故 C.强令他人违章冒险作业，导致发生直接经济损失60万元的事故 D.安全生产设施不符合国家规定，导致发生2人的事故 【答案】B 【解析】

（三）重大责任事故罪：重大责任事故腿旨在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。1.立案标准

《规定

（一）》第八条规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，涉嫌下列情形之一的，应予以立案追诉： 1）造成死亡1人以上，或者重伤3人以上的。2）造成直接经济损失50万元以上的。

3）发生矿山生产安全事故，造成直接经济损失100万元以上的。4）其他造成严重后果的情形。参见教材P12。4.老张从部队转业后，准备个人出资创办一家消防安全转业培训机构，面向社会从事消防安全转业培训，他应当经（）或者人力资源和社会保障部门依法批准，并向同级人民政府部门申请非民办企业单位登记。A.省级教育行政部门 B.省级公安机关消防机构 C.地市级教育行政部门 D.地市级公安机关消防机构 【答案】A 【解析】国家机构以外的社会组织或者个人利用非国家财政性经费，创办消防安全专业培训机构，面向社会从事消防安全专业培训的，应当经省级教育行政部门或者人力资源和社会保障部门依法批准，并到省级民政部门申请民办非企业单位登记。参见教材P16。

5.某消防工程施工单位对消火栓系统进行施工前的进场检验，根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974，关于消火栓固定接口密封性能现场试验的说法中，正确的是（）。A.试验数量宜从每批中抽查1%，但不应少于3个 B.当仅有1个不合格时，应再抽查2%，但不应少于10个 C.应缓慢而均匀地升压至1.6MPa，并应保压1min D.当第2次抽查仍有不合格时，应继续进行批量抽查，抽查数量按前次递增 【答案】B 【解析】参见《消防给水及消火栓系统规范》GB50974 10.2.3 消火栓固定接口应进行密封性能试验，应以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%，但不应少于5个，应缓慢而均匀地升压1.6MPa，应保压2min。当两个及两个以上不合格时，不应使用该批消火栓。当仅有1个不合格时，应再抽查2%，但不应少于10个，并应重新进行密封性能试验；当仍有不合格时，亦不应使用该批消火栓。6.某氯酸钾厂房通风、空调系统的下列做法中，不符合现行国家消防技术标准的是（）。A.厂房内的空气在循环使用前经过净化处理，并使空气的含尘浓度低于其爆炸下限的25% B.通风设施导除静电的接地装置 C.排风系统采用防爆型通风设备 D.厂房内选用不发生火花的除尘器 【答案】A 【解析】氯酸钾厂房属于甲类厂房。

甲、乙类厂房内的空气不应循环使用。丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气，在循环使用前应经净化处理，并使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%。参见教材P81。

7.某省政府机关办公大楼建筑高度为31.8m，大楼地下一层设置发电机作为备用电源，市政供电中断时柴油发电机自动启动，根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016，市政供电中断时，自备发电机最迟应在（）s内正常供电。A.10 B.30 C.20 D.60 【答案】D 【解析】当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时，消防用电负荷为一级或二级的要设置自动和手动启动装置，并在30s内供电，当采用中压柴油机发电机组时，火灾确认后60s内供电。参见技术实务教材P368。8.下列建筑防排烟系统周期性检查维护项目中，不属于每月检查的项目是（）。A.风机流量压力性能测试 B.排烟风机手动启停 C.挡烟垂壁启动复位 D.排烟风机自动启动 【答案】A 【解析】每月检查内容及要求 1.防烟、排烟风机

手动或自动启动试运转，检查有无锈蚀、螺丝松动。2.挡烟垂壁

手动或自动启动、复位试验，检查有无升降障碍。3.排烟窗

手动或自动启动、复位试验，检查有无开关障碍，每月检查供电线路供电线路有无老化，双回路自动切换电源功能等。参见教材P249。

9.下列疏散出口的检查结果中，不符合现行国家消防技术标准的是（）。

A.教学楼内位于两个安全出口之间的建筑面积55㎡、使用人数45人的教室设有1个净宽1.00m的外开门 B.容纳200人的观众厅，其2个外开疏散门的净宽度为1.20m C.单层的棉花储备仓库在外墙上设置净宽4.00m的金属卷帘门作为疏散门

D.建筑面积为200c㎡的房间，其相邻2个疏散门净宽均为1.50m疏散门中心线质检的距离为6.5m 【答案】A 【解析】除托儿所、幼儿园、老年人建筑、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外，符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门。

位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间，对于托儿所、幼儿园、老年人建筑，建筑面积不大于50㎡；对于医疗建筑、教学建筑，建筑面积不大于75㎡；对于其他建筑或场所，建筑面积不大于120㎡。参见教材P69。10.下列一、二级耐火等级建筑的疏散走道和安全出口的检查结果中，不符合现行国家消防技术标准的是（）。A.容纳4500人的单层体育馆，其室外疏散通道的净宽度为3.50m B.单元式住宅中公共疏散走道净宽度为1.05m C.一座2层老年公寓中，位于袋形走道两侧的房间疏散门至最近疏散楼梯间的直线距离为18m D.采用敲开式外廊的多层办公楼公楼中，从袋形走道尽端的疏散门至最近封闭楼梯间的直线距离为27m 【答案】B 【解析】住宅疏散走道的净宽度不小于1.10m。参见教材P71。

11.在对某化工厂的电解食盐车间进行防火检查时，查阅资料得知，该车间耐火等级为一级。该车间的下列做法中，不符合现行国家消防技术标准的是（）。A.丙类中间仓库设置在该车间的地上二层

B.丙类中间仓库与其他部位的分隔墙为耐火极限3.00h的防火墙 C.该车间生产线贯通地下一层至地上三层 D.丙类中间仓库无独立的安全出口 【答案】C 【解析】电解食盐车间属于甲类厂房。甲类厂房除因生产工艺需要外，宜采用单层建筑。参见技术实务教材P74。12.对某高层宾馆建筑的室内装修工程进行现场检查。下列检查结果中。不符合现行国家消防技术标准的是（）。A.客房吊顶采用轻钢龙骨石膏板 B.窗帘采用普通布艺材料制作 C.疏散走道两侧的墙面采用大理石

D.防火门的表面贴了彩色阻燃人造板，门框和门的规格尺寸未减小 【答案】B 【解析】表2-10-4，参见技术实务教材P143。

13.某三层内廊式办公楼，建筑高度12.5m，三级耐火等级，设置自动喷水灭火系统，每层建筑面积均为1400㎡，有2部采用双向弹簧门的封闭式楼梯间。该办公楼每层一个防火分区的最大建筑面积为（）㎡。A.1400 B.1200 C.2400 D.2800 【答案】A 【解析】

当建筑内设置自动灭火系统时，防火分区最大允许建筑面积可按表2-5-3的规定增加1.0倍；局部设置时，防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。建筑面积只有1400㎡，因此选A。参见技术实务教材P76。

14.根据现行国家消防技术标准，关于建筑内消防应急照明和疏散指示标志的检查结果中，不符合标准要求的是（）。A.人员密集场所安全出口标志设置在疏散门的正上方 B.疏散走道内容灯光疏散指示标志的间距为19.5m C.袋形疏散走道内灯光疏散指示标志间距为9m D.灯光疏散指示标志均设置在疏散走道的顶棚上 【答案】D 【解析】沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志，应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上，且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m;对于袋形走道，不应大于10.0m;在走道转角区，不应大于1.0m。参见技术实务教材P102。

15.某多层丙类仓库，采用预应力钢筋混凝土楼板，耐火极限0.85h；钢结构屋顶称重构建采用防火涂料保护，耐火极限0.90h；吊顶采用轻钢龙骨石膏板，耐火极限0.15h；外墙采用难燃性墙体，耐火极限0.50h；仓库内设有自动喷水灭火系统。该仓库的下列构件中，不满足二级耐火等级建筑要求的是（）。A.预应力混凝土楼板 B.轻钢龙骨石膏板吊顶 C.钢结构屋顶承重构件 D.难燃性外墙 【答案】D 【解析】参见技术实务教材P59。

16.某城市全年最小频率风向为东北风，该市的一个大型化工企业内设有甲醇储罐区，均为地上固定储罐，储罐直径20m，容量5000m³，防火堤内部包括储罐占地的净面积为5000㎡，下列防火检查结果中，不符合现行国家消防机构标准的是（）。

A.锅炉房位于甲醇储罐区西南侧，两者之间的防火间距为55m B.甲醇储罐之间的防火间距为12.5m C.罐区周围的环形消防车道有3%的坡度，且上空有架空管道，距车道净空高度为5m D.甲醇储罐区防火堤高度为1.1m 【答案】C 【解析】7.1.8消防车道应符合下列要求：1.车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m；2.转弯半径应满足消防车转弯的要求；3.消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物；4.消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m；5.消防车道的坡度不宜大于8%。参见教材P39。

17.某消防设施检测机构对建筑内火灾自动报警系统进行检测时，对手动火灾报警按钮进行检查，根据现行国家消防技术标准，关于手动火灾报警按钮安装的说法中，正确的是（）。A.手动火灾报警按钮的链接导线的余量不应小于150mm B.墙上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为1.5m C.墙上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为1.7m D.手动火灾报警按钮的链接导线的余量不应大于100mm 【答案】A 【解析】手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的位置。当安装在墙上时，其底边距地（楼）面高度宜为1.3~1.5m。手动火灾报警按钮应安装牢固，不应倾斜。手动火灾报警按钮的连接导线应留有不小于150mm的余量，且在其端部应有明显标志。参见教材P274。

18.对某医院的高层病房楼进行防火检查时，发现下列避难间的做法中，错误的是（）。A.在二层及以上的病房楼层设置避难间

B.避难间靠近楼梯间设置，采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和甲级防火门与其他部分隔开 C.每个避难间的建筑面积为25㎡ D.避难间为2个护理单元服务 【答案】B 【解析】高层病房楼应在二层及以上各楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应符合下列规定： 1)避难间服务的护理单元不应超过2个，其净面积应按每个护理单元不小于25.0m2确定。2)避难间兼作其他用途时，应保证人员的避难安全，且不得减少可供避难的净面积。

3)应靠近楼梯间，并应采用耐火极限不低于2.OOh的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。4)应设置消防专线电话和消防应急广播。5)避难间的人口处应设置明显的指示标志。

6)应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施，外窗应采用乙级防火窗或耐火完整性不低于l.OOh的C类防火窗。参见技术实务教材P101。

19.在对某高层多功能组合建筑进行防火检查时，查阅资料得知，该建筑耐火等级为一级，十层至顶层为普通办公用房，九层及以下为培训，娱乐，商业等功能，防火分区划分复核规范要求。该建筑的下列做法中，不符合现行国家消防技术标准的是（）。

A.主楼六层设有儿童早教培训班，设有独立的安全出口

B.消防水泵房设于地下二层，其室内地面与室外出入口地坪高差为10m C.常压燃气锅炉房布置在主楼屋面上，使用管道天然气作燃料，距离通向屋面的安全出口10m D.裙楼五层的歌舞厅，各厅室的建筑面积均小于200㎡，与其他区域共用安全出口 【答案】A 【解析】托儿所、幼儿园的儿童用房，老年人活动场所和儿童游乐厅等儿童活动场所不得设置地下、半地下。采用一、二级耐火等级的建筑时，不超过三层，设置在一、二级耐火等级的建筑内时，布置在首层、二层或三层。采用三级耐火等级的建筑时，不超过两层，设置在三级耐火等级的建筑内时，布置在首层、二层。采用四级耐火等级的建筑时，应为单层，设置在四级耐火等级的建筑内时，布置在首层。参见教材P43。

20.某消防工程施工单位分别以自动、手动方式对采用自动控制方式的水喷雾灭火系统进行联动试验。下列实验次数最少且符合现行国家标准要求的是（）。A.自动3次，手动2次 B.自动2次，手动3次 C.自动3次，手动3次 D.自动2次，手动2次 【答案】D 【解析】

35.按照施工过程质量控制要求，消防给水系统安装前对采用的主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料进行进场检验。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974，下列说法中，正确的是（）。A.流量开关应经相应国家产品质量监督检验中心检测合格 B.压力开关应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格 C.消防水箱应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格 C.安全阀应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格 【答案】D 【解析】《消防给水及消火栓系统技术规范》12.2.1 稳压泵、气压水罐、消防水箱、自动排气阀、信号阀、止回阀、安全阀、减压阀、倒流防止器、蝶阀、闸阀、流量计、压力表、水位计等，应经相应国家产品质量监督检验中心检测合格。36.关于基础墙体与装饰层之前无空腔的建筑外墙保温系统的做法中，不合符现行国家消防技术标准的是（）。A.建筑高度54m的底层设置商业服务网点的住宅，保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料 B.建筑高度为50m的办公楼，保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料 C.建筑高度24m的办公楼，保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料 D.建筑高度18m的大学教学楼，保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料 【答案】D 【解析】除设置人员密集场所的建筑外，与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统，其保 温材料应符合下列要求：

1)建筑高度大于24m时，保温材料的燃烧性能应为A级。2)建筑高度不大于24m时，保温材料的燃烧性能不应低于B1级。

3)设置人员密集场所的建筑，其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。参见技术实务教材P152。

37.某多层住宅建筑外墙保温及装饰工程施工现场进行检查，发现该建筑外保温材料按设计采用了燃烧性能为B3级的保温材料。下列外保温系统施工做法中，错误的是（）。A.外保温系统表面防护层使用不燃材料

B.在外保温系统中每层沿楼板为准设置不燃材料制作的水平防火分离带 C.外保温系统防护层将保温材料完全包覆，防护层厚度为15mm D.外保温系统中设置的水平防火隔离带的高度为200mm 【答案】D 【解析】应在保温系统中每层设置防火隔离带。防火隔离带应采用燃烧性能为A级的材料，防火隔离带的高度不应小于300mm。参见技术实务教材P152。

38.对建筑内的消防应急照明和疏散指示系统应定期进行维护保养。根据现行国家标准《建筑消防设施的维护与管理》GB25201，下列检测内容中，不属于消防应急照明系统功能检测内容的是（）。A.通关报警联动，测试非消防用电应急强制切断功能

B.切断正常供电，测试电源切换和应急照明电源充电、放电功能 C.通过报警联动，检查应急照明系统自动转入应急工作状态的控制功能 D.测试应急照明系统应急电源供电时间 【答案】A 【解析】

（五）系统功能检测项目 1.非集中控制型系统的应急控制）未设置火灾自动报警系统的场所，系统应在正常照明中断后转入应急工作状态。）设置火灾自动报警系统的场所，自带电源非集中控制型系统应由火灾自动报警系统联动各应急照明配电箱实现工作状态的转换；集中电源非集中控制型系统应由火灾自动报警系统联动各应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现工作状态的转换。

2.集中控制型系统的应急控制）应急照明控制器应能接收火灾自动报警系统的火灾报警信号或联动控制信号，并控制相应的消防应急灯具转入应急工作状态。）自带电源集中控制型系统，应由应急照明控制器控制系统内的应急照明配电箱和相应的消防应急灯具及其他附件实现工作状态的转换。）集中电摞集中控制型系统，由应急照明控制器控制系统内应急照明集中电源、应急照明分配电装置和相应的消防应急灯具及其他附件实现工作状态的转换。）当系统需要根据火灾报警信号联动熄灭安全出口指示标志灯具时，应仅在接收到安全出口处设置的感温火灾探测器的火灾报警信号时，系统才能联动熄灭指示该出口和指向该出口的消防应急标志灯具。）应急照明控制器的主电源应由消防电源供电，应急照明控制器的备用电源应至少使控制器在主电源中断后工作3h。参见教材P266。

39.根据现行国家标准《消防给水及消火系统技术规范》GB50974,对室内消火栓()应进行一次外观和漏水检查，发现存在问题的消火栓应及时修复或更换。A.每月 B.每半年 C.每季度 D.每年 【答案】B 【解析】室内消火栓箱内应经常保持清洁、干燥，防止锈蚀、碰伤或其他损坏，每半年至少进行一次全面的检查维修。主要内容有：）检查消火栓和消防卷盘供水闸阀是否渗漏水，若渗漏水及时更换密封圈。）对消防水枪、水带、消防卷盘及其他配件进行检查，全部附件应齐全完好，卷盘转动灵活。3）检查消火栓启动按钮、指示灯及控制线路，应功能正常、无故障。4）消火栓箱及箱内装配的部件外观无破损，涂层无脱落，箱门玻璃完好元缺。）对消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。参见教材P129。

40.某在建工程，单位体积为35000m³，设计建筑高度为23.5m,临时用房建筑面积为1200㎡,设置了临时室内、外消防给水系统。该建设工程施工现场临时消防设施做法中，不符合现行国家消防技术标准要求的是（）。A.临时室外消防给水干管的管径采用DN100 B.设置了两根室内临时消防竖管

C.每个室内消火栓处只设置接口，未设置消防水带和消防水枪 D.在建工程临时室外消防用水量按火灾延续时间1.00h确定 【答案】C 【解析】室内消火栓快速接口及消防软管设置的基本要求。施工现场作为在建工程，如果完全按照建成工程来要求室内消火栓的设置是不太合理的，结合施工现场特点，每个室内消火栓处只设接口，不设消防水带、消防水枪，是综合考虑初起火灾的扑救及管理性和经济性要求的结果，但要做好保护措施。综合考虑，设置临时室内消防给水系统的在建工程，各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口，并应符合下列要求： 1）在建工程的室内消火栓接口及软管接口应设置在位置明显且易于操作的部位。2）消火栓接口的前端应设置截止阀。）消火栓接口或软管接口的间距，多层建筑不大于50m，高层建筑不大于30m。参见教材P435-436。41.某金属元件抛光车间的下列做法中，不符合规范要求的是（）。A.采用铜芯绝缘导线作配线 B.电气设备按潮湿环境选用 C.导线的连接采用压接方式

D.带电部件的接地干线有两处与接地体相连 【答案】B 【解析】5.电气设备的选择

爆炸性气体环境根据爆炸危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构的要求，选择相应的电气设备。防爆电气设备的级别和组别不得低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。当存在两种以上易燃性物质形成的爆炸性气体混合物时，应按危险程度较高的级和组别选用防爆电气设备。爆炸性粉尘环境防爆电气设备的选型，根据粉尘的种类，选择防尘结构或尘密结构的粉尘防爆电气设备。参见教材P80。

文都建考

42.某消防技术服务机构中甲、乙、丙、丁4人申请参加一级注册消防工程师资格考试。根据各人学历和工作资历，4人中不符合一级注册消防工程师资格考试报名条件的是（）。

A.甲，取得消防工程相关专业双学士学位，工作满5年，其中从事消防安全技术工作满3年 B.乙，取得消防工程专业本科学历，工作满4年，其中从事消防安全技术工作满3年 C.丁，取得其他专业硕士学位，工作满3年，其中从事消防安全技术工作满2年 D.丙，取得消防工程专业硕士学位，工作满2年，其中从事消防安全技术工作满1年 【答案】A 【解析】第十二条 一级注册消防工程师资资格考试报名条件:

（一）取得消防工程专业大学专科学历，工作满6年，其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业（见附件1，下同）大学专科学历，工作满7年，其中从事消防安全技术工作满5年。

（二）取得消防工程专业大学本科学历或者学位，工作满4年，其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历，工作满5年，其中从事消防安全技术工作满4年。

（三）取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业，工作满3年，其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业，工作满4年，其中从事消防安全技术工作满3年。

（四）取得消防工程专业硕士学历或者学位，工作满2年，其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位，工作满3年，其中从事消防安全技术工作满2年。

（五）取得消防工程专业博士学历或者学位，从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位，从事消防安全技术工作技术工作年限均相应增加1年。

43.某学校宿舍楼长度40m，宽度13m，建筑层数6层，建筑高度21m设有室内消火栓系统，宿舍楼每层设置15间宿舍，每间宿舍学生人数为4人，每层中间沿长度方向设有2m宽的走道，该楼每层灭火器布置的做法中，符合现行国家标准《建筑灭火配置设计规范》GB50140要求的是（）。A.在走道尽端各5m处分别布置2具MF/ABC4灭火器 B.在走道尽端各5m处分别布置2具MF/ABC5灭火器 C.从距走道端部5m处开始每隔10m布置一具MS/Q6灭火器 D.从距走道端部5m处开始每隔10m布置一具MF/ABC5灭火器 【答案】D 【解析】15x4x6=360床位，属于严重危险级场所，配置3A级别灭火器，一个灭火器保护半径15米。

44.某化工企业的立式甲醇储罐采用液上喷射低倍数泡沫灭火系统，某消防设室内消火栓系统，施检测机构对该系统进行检测，下列检测结果中，不符合现行国家消防技术标准要求的是（）。A.泡沫泵启动后3.1min泡沫产生器喷出泡沫 B.自动喷泡沫试验，喷射泡沫时间为1min C.泡沫液选用水成膜泡沫液 D.泡沫混合液的发泡倍数为10倍 【答案】D 【解析】A不超过5min正确。

B喷射泡沫时间不少于1min正确。低、中倍数泡沫灭火系统喷水试验完毕，将水放空后，进行喷泡沫试验；当为自动灭火系统时，应以自动控制的方式进行；喷射泡沫的时间不应小于1min；实测泡沫混合液的混合比及泡沫混合液的发泡倍数及到达最不利点防护区或储罐的时间和湿式联用系统自喷水至喷泡沫的转换时间应符合设计要求。

C.3.2.3水溶性甲、乙、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体，以及用一套系统同时保护水溶性和非水溶性甲、乙、丙类液体的，必须选用抗溶泡沫液。正确。D无此要求

文都建考

45.在对大型地下商业建筑进行防火检查时，发现下列下沉式广场防风雨棚的做法中，错误的是（）。A.防风雨棚开口的高度为0.8m B.防风雨棚四周开口部位均匀布置

C.防风雨棚开口的面积为该空间地面面积的25% D.防风雨棚开口位置设置百叶，其有效排烟面积为开口面积的60% 【答案】A 【解析】广场防风雨棚的设置

防风雨棚不得完全封闭，四周开口部位要均匀布置，开口的面积不得小于室外开敞空间地面面积的25%，开口高度不得小于1.Om;开口设置百叶时，百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%设置。参见教材P76。

46.某公司拟在一体育馆举办大型周年庆典活动，根据相关要求成立了活动领导小组，并安排公司的一名副经理担任疏散引导组的组长。根据相关规定，疏散引导组职责中不包括（）。A.熟悉体育馆所有安全通道、出口的位置

B.在每个安全出口设置工作人员，确保通道、出口畅通 C.进行灭火和应急疏散预案的演练

D.安排人员在发生火灾时第一时间引导参加活动的人员从最近的安全出口疏散 【答案】C 【解析】疏散引导组履行以下工作职责：

1）掌握活动举办场所各安全通道、出口位置，了解安全通道、出口畅通情况。2）在关键部位设置工作人员，确保通道、出口畅通。

3）在发生火灾或突发事件的第一时间，引导参加活动的人员从最近的安全通道、安全出口疏散，确保参加活动人员的生命安全。参见教材P447。

47.在对某一类高层商业综合体进行检查时，查阅资料得知，该楼地上共6层，每层划分为12个防火分区，符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设置的做法中，不符合现行国家消防技术标准要求的是（）。A.仅在该楼的北侧沿长边连续布置高度12m的消防车登高操作场地 B.消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为9m C.建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有6个直通室内防烟楼梯间的入口

D.由于该综合体外立面无窗，故在二至六层北侧外墙上每个防火分区分别设置2个消防救援窗口 【答案】D 【解析】消防救援口是指设置在厂房、仓库、公共建筑的外墙上，便于消防队员迅速进入建筑内部，有效开展人员救助和灭火行动的窗口。1.消防救援口的设置位置

消防救援口的设置位置与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃易于破碎，并在外侧设置易于识别的明显标志。2.消防救援口洞口的尺寸

消防救援口洞口的净高度和净宽度均不小于1.00m，其窗口下沿距室内地面不宜大于1.20m。3.消防救援口的设置数量

消防救援口沿建筑外墙逐层设置，设置间距不宜大于20m，并保证每个防火分区不少于2个。4.专用消防口的设置

洁净厂房同层洁净室（区）外墙设置可供消防队员通往厂房洁净室（区）的门窗，门窗洞口间距大于80m时，在该段外墙的适当部位设置专用消防口，宽度不小于750mm，高度不小于1800mm，并设有明显标志。楼层的专用消防口设置阳台，并从二层开始向上层架设钢梯。参见教材P50。

48.下列设备和设施中，属于临时高压消防给水系统构成必需的设备设施是（）。A.消防稳压泵 B.消防水泵 C.消防水池 D.市政管网 【答案】B 【解析】在消防给水系统管网中，平时最不利处消防用水点的水压和流量不能满足灭火时的需要。在灭火时启动消防泵，使管网中最不利处消防用水点的水压和流量达到灭火的要求。参见教材P100。

49.某气体灭火系统储瓶间内设有6只150L七氟丙烷灭火剂储存容器，根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263，各储存容器的高度差最大不宜超过（）mm。A.10 B.30 C.50 D.20 【答案】D 【解析】气体灭火系统组件的外观质量要求: 1）系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤。2）组件外露非机械加工表面保护涂层完好。

3）组件所有外露接口均设有防护堵、盖，且封闭良好，接口螺纹和法兰密封面无损伤。4）铭牌清晰、牢固、方向正确。

5）同一规格的灭火剂储存容器，其高度差不宜超过20mm。

6）同一规格的驱动气体储存容器，其高度差不宜超过10mm。参见教材P182。

50.某单层白酒仓库，占地面积900㎡,库房内未进行防火分隔，未设置自动灭火和火灾自动报警设施，储存陶坛装洒精度为38°及以上的白酒防火检查时提出的下列防火分区的处理措施中，正确的是（）。A.将该仓库作为1个防火分区，同时设置自动灭火系统和火灾自动报警系统

B.将仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均划分为4个防火分区，并设置火灾自动报警系统 C.将仓库用耐火极限为3.00h的防火墙平均划分为2个防火分区，并设置火灾自动报警系统

D.将该仓库用耐火极限为3.00h且满足耐火完整性和耐火隔热性判定条件的防火卷帘划分为5个防火分区，最大防火分区建筑面积不超过200㎡ 【答案】B 【解析】白酒属于甲类仓库第1项。

仓库内设置自动灭火系统时，除冷库的防火分区外，每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按表2-5-2的规定增加1.0倍。参见技术实务P49、74。

防火墙的耐火极限一般要求为3.00h，对甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库，因火灾时延续时间较长，燃烧过程中所释放的热量较大，用于防火分区分隔的防火墙耐火极限应保持不低于4.00h。参见教材P59。

51.某消防设施检测机构的人员在对一上场的自动喷水灭火系统进行检测时，打开系统末端试水装置在达到规定流量时指示器不动作。下列故障原因中可以排除的是（）。A.桨片被官腔内杂物卡阻 B.调整螺母与触头未调试到位 C.报警阀前端的水源控制阀未完全打开 D.连接水流指示器的电路线脱落 【参考答案】C 【解析】水流指示器故障表现为打开末端试水装置，达到规定流量时水流指示器不动作，或者关闭末端试水装置后，水力指示器反馈信号仍然显示为动作信号。（1）故障原因分析。1）桨片被管腔内杂物卡阻。2）调整螺母与触头未调试到位。3）电路接线脱落。

C水源控制阀未完全打开不会使水流指示器不动，只能延迟动作。参见教材P155。

58.某消防工程施工单位对自动喷水灭火系统闭式喷头进行密封性能试验。下列试验压力和保压时间的做法中，正确的是（）。

D.试验压力2.0MPa，保压时间5min E.试验压力3.0MPa，保压时间1min F.试验压力3.0MPa，保压时间3min G.试验压力2.0MPa，保压时间2min 【参考答案】C 【解析】闭式喷头密封性能试验 检查要求：

1)密封性能试验的试验压力为3.0MPa，保压时间不少于3min。

2)随机从每批到场喷头中抽取1%，且不少于5只作为试验喷头。当1只喷头试验不合格时，再抽取2%，且不少于10只的到场喷头进行重复试验。

3)试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格。累计两只以及两只以上喷头试验不合格的，不得使用该批喷头。参见教材P133。

59.某消防工程施工单位的人员在细水雾灭火系统调试过程中，对系统的泵组进行调试。根据现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》GB50898，下列泵组调试结果中，不符合要求的是（）。A.以自动方式启动泵组时，泵组立即投入运行

B.以备用电源切换方式切换启动泵组时，泵组10s投入运行 C.采用柴油泵作为备用泵时，柴油泵的启动时间为5s D.控制柜进行空载和加载控制调试时，控制柜正常动作和显示 【答案】B 【解析】细水雾灭火系统技术规范 4.4.3泵组调试应符合下列规定：

1以自动或手动方式启动泵组时，泵组应立即投入运行。检查数量：全数检查。

检查方法：手动和自动启动泵组。

2以备用电源切换方式或备用泵切换启动泵组时，泵组应立即投入运行。检查数量：全数检查。检查方法：手动切换启动泵组。

3采用柴油泵作为备用泵时，柴油泵的启动时间不应大于5s。检查数量：全数检查。检查方法：手动启动柴油泵。

4控制柜应进行空载和加载控制调试，控制柜应能按其设计功能正常动作和显示。检查数量：全数检查。

检查方法：使用电压表、电流表和兆欧表等仪表通电直观检查。

60.消防控制室应保存建筑竣工图纸和与消防有关的纸质台账及电子资料。下列资料中，消防控制室可不予保存的是（）。A.消防设施施工调试记录 B.消防组织机构图 C.消防重点部位位置图 D.消防安全培训记录 【参考答案】A 【解析】，消防控制室内至少保存有下 列纸质台账档案和电子资料：

1）建（构）筑物竣工后的总平面布局图、消防设施平面布置图和系统图以及安全出口布置图、重 点部位位置图等。

2）消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等。

3）消防安全组织结构图，包括消防安全责任人、管理人、专职、义务消防人员等内容。4）消防安全培训记录、灭火和应急疏散预案的演练记录。5）值班情况、消防安全检查情况及巡查情况等记录。

6）消防设施一览表，包括消防设施的类型、数量、状态等内容。

7）消防联动系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统及设备的维护保养制 度和技术规程等。

8）设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料。参见教材P97。

71.某消防工程施工单位对自动喷水灭火系统的喷头进行安装前检查，根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261，关于喷头现场检验的说法中，错误的是（）。A.每批应抽查3只喷头进行密封性能试验，且试验合格 B.喷头螺纹密封面应无缺丝、断丝现象 C.喷头商标、型号等标志应齐全 D.喷头外观应无加工缺陷和机械损伤 【答案】A 【解析】

一、喷头现场检査(一）检査内容及要求 1.喷头装配性能检査

检查要求：旋拧喷头顶丝，不得轻易旋开，转动溅水盘，无松动、变形等现象，以确保喷头不被轻易调整、拆卸和重装。

2.喷头外观标志检査 检查要求：

1）喷头濺水盘或者本体上至少具有型号规格、生产厂商名称（代号）或者商标、生产时间、响应时间指数等永久性标识。

2）边墙型喷头上有水流方向标识，隐蔽式喷头的盖板上有“不可涂覆”等文字标识。

3）喷头规格型号的标记由类型特征代号（型号）、性能代号、公称口径和公称动作温度等部分组成，规格型号所示的性能参数符合设计文件的选型要求。

4）所有标识均为永久性标识，标识正确、清晰。5）玻璃球、易熔元件的色标与温标对应、正确。3.喷头外观质量检査 检查要求：

1）喷头外观无加工缺陷，无机械损伤，无明显磕碰伤痕或者损坏；溅水盘无松动、脱落、损坏或者变形等情况。2）喷头螺纹密封面无伤痕、毛刺、缺丝或者断丝现象。4.闭式喷头密封性能试验 检查要求：

1）密封性能试验的试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min。

2）随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头。当1只喷头试验不合格时，再抽取2%，且不少于10只的到场喷头进行重复试验。

3）试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格。累计两只以及两只以上喷头试验不合格的，不得使用该批喷头。5.质量偏差检查 检查要求：

1）随机抽取3个喷头（带有运输护帽的摘下护帽）进行质量偏差检查。2）使用天平测量每只喷头的质量。

3）计算喷头质量与合格检验报告描述的质量偏差，偏差不得超过5%。参见教材P134。

73.在对某办公楼进行检查时，调阅图纸资料得知，该楼为钢筋混凝土框架结构，柱、梁、楼板的设计耐火极限分别为3.00h、2.00h、1.50h，每层划分为2个防火分区。下列检查结果中，不符合现行国家消防技术标准的是（）。A.将内走廊上原设计的常闭式甲级防火门改为常开式甲级防火门

B.将二层原设计的防火墙移至一层餐厅中部的次梁对应位置上，防火分区面积仍然符合规范要求 C.将其中一个防火分区原设计活动式防火窗改为常闭式防火窗

D.排烟防火阀处于开启状态，但能与火灾报警系统联动和现场手动关闭 【答案】B 【解析】设置在建筑物的基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上的防火墙，应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面结构层的底面。参见教材P59。

79.根据《社会消防安全教育培训规定》公安部令第109号，关于单位消防安全培训的主要内容和形式的说法，错误的是（）。文都建考

A.各单位应对新上岗和进入新岗位的职工进行上岗前消防安全培训 B.各单位应对在岗位的职工每年至少进行一次消防安全培训 C.各单位至少每年组织一次灭火、应急疏散演练

D.各单位职工应具备消除火灾隐患的能力、扑救初级火灾的能力、组织人员疏散逃生的能力 【答案】D 【解析】各单位应当根据自身特点，建立健全消防安全教育培训制度，明确机构和人员，保障教育培训工作经费，按照下列规定对职工进行消防安全教育培训：

1）对新上岗和进人新岗位的职工进行上岗前消防教育培训。2）对在岗的职工每年至少进行一次消防教育培训。3）消防安全重点单位每半年至少组织一次、其他单位每年至少组织一次灭火和应急疏散演练。

4）定期开展全员消防教育培训，落实从业人员上岗前消防安全培训制度；组织全体从业人员参加灭火、疏散、逃生演练，到消防教育场馆参观体验，确保人人具备检查和消除火灾隐患能力、扑救初期火灾能力、组织人员疏散逃生能力。对职工的消防教育培训应当将本单位的火灾危险性、防火灭火措施、消防设施及灭火器材的操作使用方法、人员疏散逃生知识等作为培训的重点。参见教材P405。

80.对某大型工厂进行防火检查，发现的下列火灾隐患中，可以直接判定为重大火灾隐患的是（）。A.室外消防给水系统消防泵损坏 B.将氨压缩机房设置在厂房的地下一层 C.在主厂房的消防车道上堆满了货物

D.在2号车间与3号车间之间的防火间距空地搭建了一个临时仓库 【答案】B 【解析】氨压缩机房属于乙类厂房。

文都建考

符合下列情况之一的，可以直接判定为重大火灾隐患：

1）生产、储存和装卸易燃易爆化学物品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区，未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。

2）甲、乙类厂房设置在建筑的地下、半地下室。

3）甲、乙类厂房与人员密集场所或住宅、宿舍混合设置在同一建筑内。

4）公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口、楼梯间的设置形式及数量不符合规定。5）旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统。6）易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按规定设置固定灭火、冷却设施。参见教材P396。

97.根据国家现行消防技术标准，对接入使用的自动喷水灭火系统需要每月进行检查维护的内容在（）。A.对控制阀门的铅封、锁链进行检查 B.消防水泵启动运转

C.对水源控制阀报警组进行外观检查 D.利用末端试水装置对水流指示器试验 E.检查电磁阀并做启动试验 【答案】ABDE文都建考

【解析】下列项目至少每月进行一次检查与维护： 1)电动、内燃机驱动的消防水泵（增压泵）启动运行测试。2)喷头完好状况、备用量及异物清除等检查。3)系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查。)消防气压给水设备的气压、水位测试；消防水池、消防水箱的水位及消防用水不被挪用的技术措施检查。5)电磁阀启动测试。)水流指示器动作、信息反馈试验。7)水泵接合器完好性检查。

98.根据现行国家标准，《建筑消防设施维护管理》GB25201对火灾自动报警系统报警控制器的检测内容主要包括（）。A.火灾显示盘和CRT显示器的报警、显示功能 B.火灾报警、故障报警、火警优先功能

C.联动控制器是控制模块的手动、自动联动控制功能 D.自检、消音、复位功能 E.打印机打印功能 【答案】ABDE文都建考

【解析】《建筑消防设施维护管理》GB25201附录表D.1 建筑消防设施检测记录表

文都建考

99.下列安全出口的检查结果中，符合现行国家消防技术标准的有（）。A.防烟楼梯间在首层直接对外的出口门采用向外开启的玻璃门

B.服装厂房设置的封闭楼梯间，各层均采用常闭式乙级防火门，并向楼梯间开启 C.多层办公楼封闭楼梯间的入口门，采用常开的乙级防火门并有自行关闭和信号反馈功能 D.室外地坪标高-0.15，室内地坪标高-10.00的地下两层建筑，其疏散楼梯采用封闭楼梯间 E.高层宾馆中连续“—”字形内走廊的两个防烟楼梯间的入口中心线之间的距离为60米 【答案】BD 【解析】参见教材文都建考

100.对某一类高层宾馆进行防火检查，查阅资料得知，该宾馆每层划分为2个防火分区，符合规范要求，下列检查结果中，不符合现行国家消防技术标准的有（）。

A.消防电梯前室的建筑面积为6.0m2，与防烟楼梯间合用前室的建筑面积为10m2 B.兼做客梯用的消防电梯，其前室门采用耐火极限满足耐火完整性和耐火隔热性判定的防火卷帘 C.设有3台消防电梯，一个防火分区有2台，另一个防火分区有1台 D.消防电梯能够依靠每个楼层

2024年一级消防工程师《综合能力》真题及答案 篇2

1、《高层民用建筑设计防火规范》规定，当建筑高度不超过100m 时，高层建筑最不利点消火栓的静水压力不应小于(A)MPa。

A、0.07

B、0.15

C、0.13

D、0.10

2、《高层民用建筑设计防火规范》规定，当建筑高度超过100m 时，高层建筑最不利点消火栓的静水压力不应低于(A)Mpa。

A、0.15

B、0.07

C、0.13

D、0.10

3、《高层民用建筑设计防火规范》规定，设有高位消防水箱的高层建筑消防给水系统，其增压水泵的出水量，对消火栓给水系统不应大于(B)L/s。

A、10

B、5

C、1

D、2

4、《高层民用建筑设计防火规范》规定，设有高位消防水箱的高层建筑消防给水系统，其增压水泵的出水量，对自动喷水灭火系统不应大于(C)L/s。

A、10

B、5

C、1

D、2

5、《高层民用建筑设计防火规范》规定，设有高位消防水箱的高层建筑消防给水系统，其气压水罐的调节水容量宜为(B)L。

A、300

B、450

C、150

D、1000

6、《高层民用建筑设计防火规范》规定，高层建筑的消防水泵应采用(B)吸水。

A、真空式

B、自灌式

C、虹吸式

D、离心式

7、《高层民用建筑设计防火规范》规定，建筑高度(B)的高层建筑及其裙房，除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5平方米的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外，均应设自动喷水灭火系统。

A、超过50m

B、超过100m

C、不超过100m 的`一类

D、不超过50m

8、《高层民用建筑设计防火规范》 规定，高层建筑的防烟设施可分为机械加压送风的防烟设施和 (D)。

A、机械排烟设施

B、排烟风机

C、防火排烟阀

D、可开启外窗的自然排烟设施

9、《高层民用建筑设计防火规范》 规定，高层建筑机械加压送风和机械排烟的风道采用金属风道时，其风速(C)。

A、不应小于 20m/s

B、不应小于 15m/s

C、不应大于20m/s

D、不应大于 15m/s

10、《高层民用建筑设计防火规范》规定，高层建筑机械加压送风和机械排烟的风速，采用内表面光滑的混凝土等等非金属材料风道时，其风速(D)。

A、不应小于20m/s

B、不应小于15m/s

C、不应大于20m/s

D、不应大于15m/s

11、《高层民用建筑设计防火规范》规定，当采用自然排烟时,高层建筑靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于(D)平方米。

A、6.00

B、5.00

C、4.00

D、2.00

12、《高层民用建筑设计防火规范》规定，当采用自然排烟时，高层建筑防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于(A)平方米。

A、2.00

B、3.00

C、4.00

D、5.00

13、《高层民用建筑设计防火规范》规定，当采用自然排烟时，高层建筑中长度不超过(C)米的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。

A、100

B、80

C、60

D、30

14、高层建筑的排烟窗应设置在排烟区域的(A)，并应有方便开启的装置。

A、上部

B、中部

C、下部

D、底部

15、《高层民用建筑设计防火规范》规定，层数超过(B)层的高层建筑，其送风系统及送风量应分段设计。

A、28

B、32

C、36

D、40

16、《高层民用建筑设计防火规范》规定，高层民用建筑排烟设计中，当机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室必须共用一个系统时，应在通向合用前室的支风管上设置(C)。

A、防止回流装置

B、减压装置

C、压差自动调节装置

D、防火阀

17、《高层民用建筑设计防火规范》规定，高层建筑加压送风口的设置要求是(A)。

A、楼梯间宜每隔2 至3 层设一个送风口;前室的送风口应每层设1 个

B、楼梯间宜每层设一个送风口;前室的送风口应每层设1 个

C、楼梯间宜每隔2 至3 层设一个送风口;前室的送风口应每隔2 至3 层设1 个

D、楼梯间宜每隔1 至2 层设一个送风口;前室的送风口应每隔1 层设1 个

18、《高层民用建筑设计防火规范》规定，设在顶棚上的排烟口，距可燃构件或可燃物的距离不应小于(A)。

A、1.00m

B、1.50m

C、2.00m

D、2.50m

19、《高层民用建筑设计防火规范》规定，防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过(C)。

A、10m

B、20m

C、30m

D、40m

20、《高层民用建筑设计防火规范》规定，排烟防火阀的易熔片动作温度为(B)℃。

A、70

B、280

C、105

2024年一级消防工程师《综合能力》真题及答案 篇3

一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．关于推荐标准，下面说法正确的是（）。

A．不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行 B．如果是推荐性地方标准，也必须要执行 C．如果是推荐性行业标准，也必须要执行 D．如果是推荐性国家标准，也必须要执行

【答案】A 4.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后，乙公司又反悔，则下列说法正确的是()。

A.甲公司可以向人民法院申请强制执行 B.人民法院应当根据调解书进行判决

C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决 D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解

【答案】A 7.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全 B.重大死亡 C.死亡 D.重伤

10.某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为()。A.700万元 B.800万元 C.900万元 D.1000万元

【答案】B 11.建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是()。

A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行 B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施 C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施 D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

【答案】D 13.根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，()。

A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金 B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金 C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金 D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金

【答案】B 14.按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年1月23日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院作出判决。则下面的说法正确的是()。A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止 B.2007年12月31日起诉讼时效中止 C.2007年12月3日诉讼时效中断 D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

【答案】A 16.《建筑业企业资质管理规定》属于()。

A.行政法规 B.一般法律 C.司法解释 D.部门规章

【答案】D 19.根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程()分析，并提出相应的棱柱处理方案。

A.工期延误 B.投资失控 C.质量事故 D.施工组织

【答案】C 22.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限()。

A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止 B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止 C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止 D.自工程开工之日起至竣工验收合格止

【答案】D

26.甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是()。A.共同投标协议在中标后提交 B.甲公司与乙公司必须是同一专业

C.甲公司与乙公司必须是同一资质等级 D.联合体是以一个投标人的身份投标

【答案】D 28.某项目2008年3月1日确定了中标人，2008年3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于()。

A.2008年3月26日 B.2008年3月31日 C.2008年4月7日 D.2008年4月11日

【答案】C 29.依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是()。

A.不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容 B.采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容 C.采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容 D.采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容

【答案】A 30.某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为()元。

A.24万 B.120万 C.80万 D.20万

【答案】C 31.下列选项中不能提起行政复议的行为是()。

A.某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级

B.某市建设行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押 C.某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分 D.某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准

【答案】C 32.在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是()。

A.施工单位可以不接受 B.建设单位的要求，施工单位必须接受

C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受 D.建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受

【答案】A 33.某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是()。

A.招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理 B.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序

C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序 D.由评标办委员会按废标处理

【答案】A 34.某建筑公司与安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是()。A.建设单位可以向建筑公司索赔20万元 B.建设单位只能向安装公司索赔20万元

C.建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元 D.建设单位不可以向安装公司索赔20万元

【答案】A 35.某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施。3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在()前未起诉，法院将解除该财产保全。

A.3月22日 B.3月18日 C.3月13日 D.3月12日

【答案】B 36.下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是()。

A.提交投标文件是承诺 B.发放招标文件是要约 C.签订书面合同是承诺 D.发放中标通知书是承诺

【答案】D 37.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，()不属于建设单位安全责任范围。A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料 B.向施工单位提供准确的地下管线资料 C.对拆除工程进行备案 D.向施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障

【答案】D 38.建设工程质量监督部门对某施工项目上进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是()。

A.要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书 B.要求提交质量保证体系和质量责任制度文件 C.抽查施工

41.某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是()。

A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任 B.应由总承包单位对建设单位承担责任 C.应由分包单位对建设单位承担责任 D.由建设单位自行承担责任

【答案】A 42.下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是()。A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量 B.建设单位不得任意压缩合理工期

C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构 D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

【答案】C 43.建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成()。

A.读职罪 B.重大劳动安全事故罪 C.重大责任事故罪 D.工程重大安全事故罪

【答案】B 45.甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由()向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

A.甲建筑公司或乙建筑公司 B.甲建筑公司 C.乙建筑公司 D.甲建筑公司和乙建筑公司

【答案】B 47.某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有()，最终该项目未能通过。

A.项目招标计划 B.项目施工组织设计 C.安全管理实施方案 D.合理用能的专题论证

【答案】D

49.以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是()。

A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案 B.施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告

C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料 D.提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议

【答案】B 54.下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是()。

A.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期 B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期 C.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

【答案】A 57.某建设工程勘察单位业务力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为()。A.丁级 B.丙级 C.乙级 D.甲级

【答案】D 58.按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送()审核。

A.建设行政主管部门 B.公安消防机构 C.消防检测机构 D.质量监督机构

【答案】B 59.由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。

A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担 C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担 D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

61.工程保险中属于强制保险的是()。

A.安装工程一切险 B.职业责任险 C.建筑工程一切险 D.意外伤害险

【答案】D 64.某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具有资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院()。

A.应当受理，确认合同有效后驳回起诉 B.不予受理 C.应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会

D.应当先审查合同效力，确认合同无效后受理

【答案】B 65.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在()的监督下现场取样并送检。A.设计单位 B.工程质量监督机构 C.监理单位 D.施工企业质量管理部门

【答案】C 66.建设单位委托招标代理机构对拟建工程建设项目进行勘察设计招标，按照我国《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定，拟招标项目应当具备一定的条件，其中包括()。A.施工组织设计已编制完成并批准 B.材料、设备等物资供应合同已签订 C.施工项目管理规划已编制完成 D.勘察设计所需资金已经落实

【答案】D 67.甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由()按照有关规定申请领取施工许可证。

A.乙建筑公司 B.丙土方公司 C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同 D.甲房地产开发公司

【答案】D 68.某施工单位因严重违章施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处罚程序的表述错误的是()。

A.这起行政处罚不适用听证程序 B.行政机关应负责组织听证 C.行政机关应承担组织听证的费用 D.施工单位有权要求举行听证

【答案】A 69.施工单位所承建的办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是()。

A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位应当承担责任

B.主体结构的最低担保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任 C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款 D.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任

【答案】A

二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)71.某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他部门考核合格的人员包括()。

A.应急救援人员 B.单位主要负责人 C.从业人员 D.安全生产管理人员 E.特种作业人员

【答案】BD 72.以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有()。A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制 B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质两个独立的序列 C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级

D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质 E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别

【答案】BDE 73.甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨，原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是()。

A.水泥厂的价目表属于要约邀请 B.甲建筑公司的订购表示属于要约

C.水泥厂的价目表属于要约 D.水泥厂新报价属于承诺 E.水泥厂新报价属于新要约

【答案】ABE A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同 B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的买卖合同 C.施工单位将工程转包给他人签订的转包合同 D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同 E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

【答案】BC 75.按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括()。

A.必须使用自己的机具设备完成勘察工作 B.参加主体结构隐蔽工程的施工验收

C.按约定的工作范围进行勘察 D.按约定的时间完成勘察任务 E.提供完整的勘察报告

【答案】CDE 76.关于工程建设施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有()。A.实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人

B.施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业 C.要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准

D.要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗 E.在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除

【答案】BCD 77.有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有()。A.李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全事故而受到刑事处罚 B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作

C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册

D.周先生拖欠农民工工资 E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分

【答案】 AC 79.某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法中正确的有()。

A.总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交 B.分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交 C.建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交 D.勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交

E.分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交

【答案】BC 82.在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括()。

A.评标委员会由5人以上的单数组成 B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家

C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系 D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平E.评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责

【答案】ADE 83.在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是()。

A.继续按照工程设计图纸施工 B.按照技术标准修改工程设计 C.追究设计单位违法责任 D.及时提出意见和建议 E.通过建设单位要求予以变更

【答案】DE 84.根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是()。

A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位 B.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，没有通知乙单位 C.甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业

D.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司 E.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位

【答案】ABD 89.在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是()。

A.混凝土连续浇筑 B.特殊需要必须连续作业

C.自来水管道爆裂抢修 D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工 E.路面塌陷抢修

【答案】CE 90.某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括()。

A.该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同 B.《建设工程质量管理条例》 C.《建设工程安全生产管理条例》 D.该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同 E.《工程建设标准强制性条文》

【答案】ABCE 93.施工企业按照安全生产责任的要求，应完成的安全保障工作包括()。A.明确法定代表人对本企业的安全负主要责任 B.设置安全处室对安全负责 C.对内部职工进行安全培训，持证上岗 D.落实各岗位人员的安全生产责任 E.制定企业内部安全生产绩效考核标准

【答案】ABD 94.下面关于项目招标的说法错误的是()。

A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标 B.个人投资的项目不需要招标 C.施工主要技术采用特定专利的项目可以招标 D.涉及到公众安全的项目必须招标

E.符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标

【答案】BD 96.某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国《民用建筑节能管理规定》，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是()。

A.监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准 B.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件 C.民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造 D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准 E.在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收

【答案】ABDE 97.下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是()。

A.有防水要求的卫生间为2年 B.给排水管道为5年 C.电气设备安装工程为2年 D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期 E.装修工程为2年

【答案】CDE 98.对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向()申请行政复议。A.市建设行政主管部门 B.市人民政府 C.省级建设行政主管部门 D.省级人民政府 E.国务院建设行政主管部门

【答案】BC 99.施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有()。

A.建设工程没有交付的，为提交验收报告之日 B.建设工程已实际交付的，为交付之日

C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日

E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

【答案】BCE 100.甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括()。A.招标范围 B.招标方式和发布招标公告的媒介

C.招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款和内容 D.资格预审文件 E.评标委员会的组成和评标报告

2024年一级消防工程师《综合能力》真题及答案 篇4

C.竹、铅丝笼 D.钢板桩

2.线路复测前，施工单位应检查线路测量的有关图表资料，会同()进行现场桩橛交接。A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.地方政府

3.预应力钢绞线原材料进场检验中，要求每批钢绞线应由同一牌号、同一规格、同一交货状态的钢绞线组成，重量上限为()。A.30t B.40t C.50t D.60t 4.强度大于C30的混凝土中，要求粗骨料中含泥量不大于1%，含泥量按()的重量计量。A.水泥 B.混凝土 C.砂子 D.石子

5.施工测量成果验收工作一般由()组织实施。A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工单位

6.影响混凝土黏聚性的主要因素是()。A.混凝土单方用水量 B.混凝土含砂率 C.水泥品种

D.粗、细骨料的级配

7.铁路路堤填筑的“三阶段”是指()。A.准备阶段、施工阶段、竣工阶段 B.勘察阶段、施工阶段、验收阶段 C.准备阶段、施工阶段、整修阶段 D.勘察阶段、施工阶段、整修阶段

8.悬臂式和扶壁式挡土墙，主要适用于()的路堤地段。A.石料缺乏、地基承载力较高 B.石料丰富、地基承载力较低 C.石料缺乏、地基承载力较低 D.石料丰富、地基承载力较高

9.当边坡挂网施工采用喷射钢纤维混凝土时，增黏剂应在()时掺入。A.拌和混凝土 B.第二次拌和 C.喷射混凝土 D.掺入其它外加剂

10.铁路桥梁墩身混凝土冬季施工时，不宜采用()A.大块模板 B.翻模 C.组合模板 D.滑模

11．箱涵顶进施工中，完成浇筑后背梁工作底板工序后，紧接着应进行()工序。A．预制箱涵 B．安装顶进设备 C．顶进 D．挖运土

12．石拱涵()施工时，必须由两侧向中间同时对称施工。A．基础 B．墙身 C．防水层 D．拱圈

13．在隧道复合式衬砌中，初期支护是()结构的一部分。A．临时性承载 B．永久性承载 C．临时性过渡 D．临时性加固 14．采用气压焊进行工地钢轨焊接的方法是：利用氧一乙炔火焰将钢轨端头加热到()℃左右，在预施压力挤压下将两根钢轨焊接到一起。A．780 B．980 C．1200 D．1500 15．按照铁路建设程序规定，工程招标投标在()后由建设单位组织进行。A．初步设计文件被批准 B．可行性研究报告被批准 C．施工图设计已完成

D．施工组织设计文件被批准

16．按照《铁路运输安全保护条例》规定，城市郊区居民居住区设立的安全保护区范围是从铁路路堤坡脚起向外最小不少于()米，A．8 B．10 C．12 D．15 17．根据铁路建设勘察设计管理的规定，初步设计概算静态投资一般最多不得大于批复可行性研究报告静态投资的()％ A．110 B．112 C．115 D．118 18．根据《铁路建设管理办法》，由()组织编制工程竣工文件和竣工决算，组织编写工程总结。

A．施工单位 B．监理单位 C．建设管理单位 D．设计单位 19．施工过渡是营业线建设项目组织施工和运输配合的重要环节，施工过渡具体实施方案应由()编制。A．建设单位

B．设备管理单位C.设计单位 D．施工单位

20．按照铁路建设工程招标规定，施工单项合同估算价至少达到()万元人民币以上的，必须进行招标。A．50 B．100 C．150 D．200

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分：少选，所选的每个选项得0．5分)21．在铁路桥梁施工中，悬臂浇筑法一般适用于()等。A．斜拉桥 B．悬索桥 C．刚构桥 D．连续梁 E．拱桥

22．按照《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》的规定，属于客运专线路堑基床表层质量检验指标的有()。A．地基系数K30 B．压实系数K C.动态变形模量Evd D．孔隙率n E．相对密度Dr 23．一般地区的路堤和路堑都可采用的挡土墙类型包括()。A．重力式挡土墙 B．土钉墙

C．桩板式挡土墙 D．锚杆挡土墙 E．加筋挡土墙

24.在铁路桥高墩施工中，通常采用的垂直提升设备有()。A．缆索吊机 B．塔吊 C．井架 D．龙门吊 E．汽车吊

25．大体积混凝土施工，配制混凝土的水泥应优先选用()。A．快硬硅酸盐水泥 B．硅酸盐水泥

C．火山灰硅酸盐水泥 D．粉煤灰水泥 E．复合硅酸盐水泥

26．铁路隧道主要的开挖方式有()。A．全断面开挖 B．台阶开挖 C．钻爆施工 D．明挖施工

E．预留核心土环形开挖

27．隧道施工通风类型分为()。A．强制机械通风 B．压入式通风 C．吸出式通风 D．混合式通风 E．自然通风

28．道岔铺设通常采用的方法有()。A．原位组装铺设 B．高位组装预铺 C．低位组装预铺 D．侧位预铺铺入 E．机械分段铺设

29．属于长钢轨焊接基本工艺流程的有()。A．进场验收 B．轨端处理 C．正火 D．淬火 E．焊缝冷却

30．无缝线路的长钢轨铺设方法有()。A．分段换轨法 B．侧位预铺设法 C．长轨排铺设法 D．单枕综合铺设法 E．推轨铺设法

三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)(一)背景资料

一新建铁路单线隧道长2813米。隧道围岩有Ⅲ、Ⅳ级两种。采用钻爆施工。隧道进、出口两个作业面同时施工，采用机械通风。两个施工队将项目部配置的2台通风机分别置于隧道的进、出口处。在进口洞门开挖时，施工队将部分弃碴临时堆置在洞口的边坡处，并将通风机安置在弃碴堆的平台上。在工程施工过程中发生以下事件：

事件1．当进口端作业到508米时，由于下雨，致使洞口边坡弃碴堆坍塌，通风设备损坏。事件2．当出口端施工到1074米时，掌子面爆破作业后，通风30分钟，随即指派汽车司机进洞检查。司机经检查确认洞内空气不浑浊，能看清周围环境，随后宣布解除警戒。下道工序的作业人员进洞施工。

事件3．在两个施工队作业面相距7米时，出口端掌子面正在钻孔作业的两名工人因进口端掌子面爆破导致死亡。问题

1．分析造成通风设备损坏的原因。

2．针对事件2，施工单位的正确做法是什么?3．针对事件 3，在隧道开挖安全控制方面正确的做法是什么?

(二)背景资料

A施工企业以施工总承包方式中标一项新建铁路客运专线工程，因施工资源不足，将其中的一隧道工程(全长3480米)的全部工作内容以内部招标形式交由只具有土石方工程资质的B企业施工，并签订了工程施工合同。施工中，建设单位在一次质量大检查中发现，该隧道已完成的工程中存在严重质量问题。经A企业同意，建设单位委托专业公司对质量缺陷进行了修复。A企业随即终止了与B企业的合同关系，B企业要求A企业支付其已完工程费用。问题

1．A企业与B企业之间的合同关系属什么关系?说明理由。2．按照《铁路建设管理办法》，A企业的行为可能受到什么处罚? 3．该隧道工程因质量问题造成的修复费用，由谁承担? 4．A企业是否应支付B企业已完工程费用?说明理由。

(三)背景资料

施工单位承建某客运专线一座节段拼装梁特大桥。开工前，项目总工程师主持编写了项目工程质量计划，并将节段拼装梁列为质量控制重点，将线形控制列为关键工序。在施工过程中，主桥墩被业主列为“样板工程培育点”。在质量认证审核时发现：质量计划无更改和完善记录。主桥墩身因表面质量问题，未通过样板工程验收。现场验证情况：拌和站采用了1台120立方米/小时的强制式拌和机，2个100吨水泥罐，石子、砂子各设一仓：水泥、砂子、石子采用微机控制自动计量系统计量，水采用电子流量计量。内业资料显示：石子粒径10～25毫米，砂子细度模数2．3～2．5，清洁度均符合要求；C40混凝土配合比为：水泥：砂子：石子：外加剂：水=480：698：1050：6．8：198，试块各龄期强度合格；拌和记录显示拌和时间为60～90秒；养护记录显示现场养护时间为7天。问题

1．指出项目部在编制和实施项目工程质量计划方面的不妥之处。2．针对内业资料，分析主桥墩身表面质量问题的原因。

3．为保证混凝土的拌和质量，指出该套拌和系统应增加的设备、仪器。

(四)背景资料

某既有铁路需增建二线，主要工程内容包括：路基、桥梁、隧道、轨道工程。工程有一新建单线隧道，长3620米，从进、出口两个作业面施工。招标文件要求该隧道施工中采用电瓶车牵引矿车有轨运输方案。有一座桥梁跨越通航河道，该桥有部分桥墩位于河道的深水中。水上临时运输通道采用栈桥方案。线路中，有一段既有线路需改建(如图所示)，该段既有线除线形取直外，有一座既有单线桥梁需要拆除改建，改建后的桥梁为双线桥梁。

施工单位中标后及时进场，设置了现场组织机构，其中关键岗位设置有：项目经理、副经理、总工程师、安全负责人、部门负责人、质量工程师、线路工程师、轨道工程师、隧道工程师、桥梁工程师及工程队长。施工单位制定了实施性工作规划，内容包括：测量工作规划、质量工作规划。同时，施工单位根据工程内容设置了临时工程：①临时铁路便线、便桥：②钢筋加工棚；③隧道钢结构加工场；④栈桥；⑤储水池：⑥临时板房：⑦施工场地排水设施：⑧临时给水干线管路等。问题

1．列举本工程新建隧道有轨运输方案中除电瓶车和矿车以外的与有轨运输相关的主要设备名称。

2．补充施工单位缺少的关键岗位和缺少的实施性工作规划内容。3．指出施工单位设置的临时工程中哪些不属于大型临时工程。

4．为保证施工期间不中断既有线的运营，参照图示，简述改建路段的施工步骤。(五)背景资料

某施工单位承建一双线铁路A标段工程，本标段自起点向终点的工作内容依次有：隧道1座，长5340米；路基长200米(主要为填方)：特大桥0．5座(该桥以桥梁中心线作为标段分界线，全桥孔跨布置为46×32米，本标段只承担该桥0#台～23#墩上、下部结构的施工任务，孔跨布置为23×32米)。如下图所示。

本标段总工期为22个月。隧道进口斜切山坡入洞，洞口段右侧严重偏压；仰坡平缓、多年生植被茂密，洞顶上方20米处有一滑坡体，已处于稳定状态；隧道进口段设10米明洞；距隧道出口端1960米处设计有长200米的双车道横洞，其中心线与正洞线路夹角30°；隧道围岩除进口属V级外，其余为Ⅲ、Ⅳ级。施工时正洞的Ⅲ、Ⅳ、V级围岩的成洞进度指标分别按100米／月、90米／月、40米／月计算，横洞及正洞的施工准备时间均为2个月，横洞施工2个月即进入正洞掌子面掘进。桥梁下部结构主要为钻孔桩基础，重力式墩，上部结构均为移动模架现浇32米跨预应力混凝土双线整孔箱梁；0#～6#墩位于岸上，地质条件良好，墩高4～8米；7#～23#墩位于河中，水深5～10米；水上临时运输采用栈桥方案。制定的桥梁施工组织方案为：栈桥自开工之日起即进行施工，时间为3个月；开工后2个月进行桥梁基础施工；安排桥梁1队和桥梁2队负责基础和墩台的施工，每个队负责12个墩台施工任务；基础和墩台共配置8套施工设备，每个队4套，即每个队一次可同时施工4个墩的基础和墩台身，每套设备一次施工循环时间为5个月，上一循环施工完毕后随即进入下一循环的施工；安排桥梁3队负责箱梁的施工，配置一套移动模架：自开工之日起，移动模架采购及进场需8个月；第一孔箱梁自移动模架进场后开始拼装到制梁完毕需要2个月，其余各孔箱梁施工的进度指标为0．5个月/孔；桥头(0#台)岸上具有设置施工场地的条件。问题1．根据背景资料，简述隧道进口段进洞施工要点。2．根据总工期和施工进度指标要求，隧道施工应安排哪几个工作面比较合理?说明理由(附必要的计算或文字说明)。

3．根据背景资料的施工时间安排，按下表的格式绘制桥梁工程施工进度横道图。(注意：绘制在答题卡上)

4．施工桥梁基础墩台身的两个施工队均需要几个施工循环才能完成施工任务? 5．简述桥梁下部工程施工顺序。

．在开工前，若将箱梁工期提前2个月，在不改变其开工时间、每孔箱梁持续时间及不增加移动模架的前提下，如何调整箱梁施工方案？不会提前培训技术人员，压缩第一孔持续时间。

2009全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务试卷参考答案（铁路）（满分160分）

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.B2.B3.A4.D5.C6.B7.C8.C9.B10.D11.A12.D13.B14.C15.A16.B17.A18.C19.D20.B

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分）21.ACD22.ACD23.AC24.ABC25.CDE26.CD27.AE28.ADE29.BCE30.ACDE

三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)(一)背景资料（P234）

问题1．分析造成通风设备损坏的原因。原因：

1、风机放置位置不对，风机不能安置在弃碴堆的平台上。设置通风机时，其安装基础要能充分承受机体重量和运行时产生的震动，或者水平架设到台架上。

2、弃碴堆置在洞口的边坡处不对。弃碴不能堆置在洞口的边坡处，应修建永久性弃碴场挡护工程。弃渣场应选择在雨水回流量不大，冲刷不严重的地方；选择在肚大口小，有利于建拦渣工程的地方。

3、洞门位置没有按照有关要求修建洞门排水沟、截水沟。洞门位置应按有关要求修建洞门排水沟、截水沟，防止雨水冲刷，产生滑坡塌方。2．针对事件2，施工单位的正确做法是什么?

1、应有专人找顶找帮。对开挖面要经常检查，特别是爆破后的工作面及附近尤应加强检查，如可能产生险情时，应及时采取措施进行处理。

2、工作人员到达工作面时，应首先检查工作面是否处于安全状态，并详细检查支护是否牢固，顶板和两帮是否稳定，如有松动石块或裂缝，应及时予以清除或支护。

3、爆破后，必须经过通风排烟，15分钟以后检查人员方可进入工作面检查。检查有无瞎炮或可疑现象，有无残余炸药或雷管，顶板及两帮有无松动石块，支护有无松动和变形。如发现瞎炮时，必须由原装炮人员按规定进行处理，当检查人员经过检查确认危险因素已排除后，才可撤除警戒，允许施工人员进入工作面工作。

3．针对事件3，在隧道开挖安全控制方面正确的做法是什么?

1、两工作面接近贯通时，两端施工应加强联系，统一指挥。当两端工作面间的开挖距余留8倍循环进尺，或接近15m时，应停止一端工作，将人员和机具撤走，并在安全距离以外设立警戒标志，防止人员误入危险区。

2、洞内爆破作业必须统一指挥，并由经过专业培训持有爆破操作合格证的专职爆破工担任，进行爆破时，所有人员应撤到不受有害气体、震动和飞石损伤的地点，在两个开挖面相离200m内时，爆破时必须提前一个小时通报，以便另一头作业人员撤离险区。

(二)背景资料

问题1．A企业与B企业之间的合同关系属什么关系?说明理由。违法分包合同关系。理由：

1、隧道属于主体工程，主体工程不能分包。

2、《铁路建设管理办法》规定P276工程施工承包企业不得转包和违法分包工程，确需分包的，应在投标文件中载明，并在签订合同中约定。2．按照《铁路建设管理办法》，A企业的行为可能受到什么处罚? P339处转让、分包项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；可以责令停业整顿；情况严重的，暂停投标资格、降低铁路专业资质等级、撤销资质、构成犯罪的依法追究刑事责任。

3．该隧道工程因质量问题造成的修复费用，由谁承担? 费用首先有A企业和B企业承担连带赔偿责任，A企业可以向B企业索赔。4．A企业是否应支付B企业已完工程费用?说明理由。

应该支付用于修补质量缺陷以及由此所导致的A企业的损失以后剩余费用。理由：B企业在合同的签订过程中，无过错，只是修建工程质量不合格。

(三)背景资料

问题1．指出项目部在编制和实施项目工程质量计划方面的不妥之处。

1、项目总工程师不能主持编写项目工程质量计划。

2、未体现“以业主质量要求为重点”，质量控制重点未包含被业主列为“样板工程培育点”的主桥墩。

3、所编制的质量计划内容不完整，无更改和完善记录。

4、质量计划实施阶段，质量管理人员按照分工进行控制，按规定保存质量控制记录。当发生质量缺陷或事故时，应查找原因，采取措施，加以消除。2．针对内业资料，分析主桥墩身表面质量问题的原因。

拌和记录显示拌和时间为60～90秒不对，拌和时间应为120～180秒；养护时间应加长；石子粒径10～25mm不对，应为5～10mm和10～25mm两种规格同时具备，再按级配进行掺合；C40混凝土中外加剂含量不对，高效外加剂质量应为水泥的0.5％，也就是应为24。注：本题考查高性能混凝土的工地试验配合比要求。

3．为保证混凝土的拌和质量，指出该套拌和系统应增加的设备、仪器。砼运输车，外加剂计量系统包括外加剂计量箱、管路、称重传感器、加剂泵，粉料供给系统。

(四)背景资料 问题

1．列举本工程新建隧道有轨运输方案中除电瓶车和矿车以外的与有轨运输相关的主要设备名称。

答：电瓶车充电装置、装渣机、小型轨道、浮放调车盘、平移调车器（或道岔调车）。2．补充施工单位缺少的关键岗位和缺少的实施性工作规划内容。

缺少的关键岗位:测量工程师、试验工程师、地质工程师、机械工程师、爆破工程师，缺少的实施性工作规划：缺少的实施性工作规划内容：试验工作规划、安全工作规划 3．指出施工单位设置的临时工程中哪些不属于大型临时工程。

②钢筋加工棚；⑤储水池：⑥临时板房：⑦施工场地排水设施：等。

4．为保证施工期间不中断既有线的运营，参照图示，简述改建路段的施工步骤。⑴由于既有线的桥梁需要改建，为保证正常运营，需要修建临时铁路便线和便桥。

⑵先铺设与行车干扰无关施工便线和便桥，利用行车天窗，拨接龙口，将既有正线引入施工便线，利用便线运行，再拆除既有桥梁，改建桥梁。

⑶施工完毕后，将龙口接回设计线，拆除施工便线和便桥。

(五)背景资料

问题1．根据背景资料，简述隧道进口段进洞施工要点。

答：

1、洞口的边仰坡要采取支护加固，支护采取锚喷方法，同时采用挖沟的方法截水、排水。

2、进洞施工要加强超前支护，不采用钻爆法开挖，而采用人工或机械方法开挖或弱爆破开挖，不能影响处于稳定状态的滑坡，必要时应采取稳定滑坡的措施，如抗滑桩。

3、洞口顶面注浆加固，并做沉降监控测量。

2．根据总工期和施工进度指标要求，隧道施工应安排哪几个工作面比较合理?说明理由(附必要的计算或文字说明)。

答：用三个工作面即可。进口和横洞工期21.25个月，出口工期21.8个月 理由：

1、隧道正洞开挖需要180/40+5000/100+160/90=56.3;如两个工作面需要工期为56.3/2+2准备时间=30.15个月，不能满足工期需要。

2、横洞开挖需要2月，正洞、横洞共需要56.3+2=58.3个月。如三个工作面58.3/3+2=21.5个月，满足总工期22个月要求。

3、出口1800/100+160/90+2=21.8个月1960米。进口和横洞工期（32+180/40+2）/2+2=21.25个月，进口开挖180+（19.25-180/40）*100=1655米，横洞开挖正洞180＋3200-1655=1725米。

3．根据背景资料的施工时间安排，按下表的格式绘制桥梁工程施工进度横道图。(注意：绘制在答题卡上)

4．施工桥梁基础墩台身的两个施工队均需要几个施工循环才能完成施工任务? 每个队要进行3次循环。每个队12墩，4套设备，12/4＝3个循环 5．简述桥梁下部工程施工顺序。

桥梁下部结构主要为钻孔桩基础，重力式墩。施工顺序为：0-6墩为修建墩的便道，造孔灌注混凝土，搭设脚手架、模版，浇筑承台、墩身；搭设7-23墩的施工栈桥、钻孔平台，造孔导管，浇筑桩身，搭设钢吊箱围堰，抽水后模筑承台、墩身。按常规施工顺序，应当是0#-11#、12#-23#分别由桥梁1队和桥梁2队各分3个施工段施工，从两头向中间相向施工。但到8#-11#下部施工完成将在第17月末，移动模架要么等4个月再施工8#-11#箱梁，要么花1-2个月拆卸后转到23#-20#继续施工，最终完成需要21.5-22.5个月。