国内履约保函和预付款保函格式

国内履约保函和预付款保函格式（通用10篇）

国内履约保函和预付款保函格式篇1

银行名称：中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行

受益人：新疆维吾尔族自治区吐鲁番市城乡建设局（新疆吐鲁番市绿洲路794号）

日期：2011年5月12日

履约保函号：LYBH0001 我方被告知新疆生产建设兵团道路桥梁工程总公司（以下称“承包商”）已与你方于通和环境改善项目吐鲁番子项目绿洲路、火焰山路、新光明路、新高昌路和产业园路土建工程和街道照明设备施工合同道路总长10126.75米，设计城市主干路为II级，机动车道为沥青混凝土路面233335m2（其中：公交停靠站5850 m2），人行道为水泥花砖铺设83543 m2绿化面积55380 m2（以下成为“本合同”）。

另外，我方理解，根据合同条款必须出具履约保函。根据承包商要求，我方中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行在此不可撤销地承诺，在我方收到你方提交的第一次书面请求函和随附的一份承包商违反了合同项下的义务的书面声明后，应向你方支付总计不超过￥5599846.69（合同总价的10%的任何一笔或多笔款项，按与合同价格相同的币种和比例进行支付。你方不需对此支付请求或请求支付的金额出示证明或依据。

该保函签发即生效，且不迟于2012年1月28日过期，任何付款请求都必须在这个日期当天或者之前提交到我方。

本保函遵守国际商会第458号出版物的即付保函统一规则，第（ii）条和第20(a)条除外。

预付款保函

银行名称：中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行

受益人：新疆维吾尔族自治区吐鲁番市城乡建设局（新疆吐鲁番市绿洲路794号）

日期：2011年5月12日

预付款保函号：YFKBH0001 我方被告知新疆生产建设兵团道路桥梁工程总公司（以下称“承包商”）已与你方于通和环境改善项目吐鲁番子项目绿洲路、火焰山路、新光明路、新高昌路和产业园路土建工程和街道照明设备施工合同道路总长10126.75米，设计城市主干路为II级，机动车道为沥青混凝土路面233335m2（其中：公交停靠站5850 m2），人行道为水泥花砖铺设83543 m2绿化面积55380 m2（以下成为“本合同”）。

（合同总价的10%金额共计人民币：_伍佰伍拾玖万玖仟捌佰肆拾陆元陆角玖分）的预付款。根据承包商要求，我方中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行在此不可撤销地承诺，在我方收到你方他提交的第一次书面请求函和随附的一份承包商由于将预付款用于了工程动员费用以外的用途而违反了合同项下的义务的书面声明后，应向你方支付总计不超过￥5599846.69（合同总价的10%金额共计人民币：_佰伍拾玖万玖仟捌佰肆拾陆元陆角玖分）的任何一笔或多笔款项。任何本保函下提出要求和支付请求的条件是上述预付款必须已到达承包商在中国农业银行股份有限公司石河子市兵团支行金苑分理处的账户***90

本保函应从其最大金额随承包商根据提交我方的中期报表或支付证书中规定所偿还的预付款金额而递减。本保函最迟到期日为2012年1月28日，于我方收到中

期付款证明，说明价格的80%以确认支付，或于2012年1月28日。以早者为准。因此，所有本保函下提出的支付请求都必须在此日期之前送交我方。

该保函签发即生效。

银行履约保函格式篇2

不可撤销履约保函（示范文）

银行编号：

致：（下称“受益人”）

鉴于（承包人的名称与地址）（下称“承包人”），已保证按工程名称（招标编号：）中规定的义务履行合同。

根据上述合同（采购文件）规定，承包人应向受益人提供一份金额为合同总价的 %即人民币（RMB 元）的不可撤销银行履约保函，作为承包人履行上述合同的担保。

我方（银行名称），受承包人的委托，作为连带责任保证人，无条件和不可撤销地同意在受益人出具本保函原件且提出因承包人没有履行上述合同规定，而要求扣划保证金的书面要求后，为受益人扣划金额不超过人民币（RMB 元）的保证金。

我方还同意，任何受益人与承包人之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充，都不能免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知我方。

本保函的期限应从合同签订到项目服务期满后并经甲方验收合格，结算完毕后28天内保持有效。

保证人：（公章）负责人：（签字）联系电话：地址：日期：

2.公证书格式

公证书（示范文）

（）××字第××号

兹证明××××（银行全称）法定代表人（或法定代表人的代理人）×××于××××年×月×日，在××（签约地点或本公证处），在我的面前，签署了前面的编号为××××的《不可撤销履约保函》。

经查，不可撤销履约保函上的签字、印章属实。

国际工程履约保函格式（银行）篇3

鉴于：

（1）甲方（_________）和乙方（承包商）就_________达成协议，并签订本“合同”，承包商同意完成合同规定的内容。

（2）合同明确规定了此条款，即由_________银行（以下简称“担保人”）及时递交给_________该保函。_________银行不可撤销和无条件地向_________担保以下内容：

a．如果承包商在任一方面不能履行合同或违约，则根据_________第一次提出的不带证据和条件的要求，担保人在收到其要求后14天内，不论承包商或任何第三方是否有异议或反对，担保人都应立即支付总额为_________美元的担保金。

b．在征得或未征得担保人同意的条件下，无论承包商和_________间签订何种协议，或者无论承包商在合同项下的义务发生何种变化，或者无论_________对于付款时间、履行情况以及其他事项作出何种让步，或无论_________或承包商的名字组织机构发生何种改变，都不能免除担保人的担保责任。

c．本保函持续有效，有效力将相应地保持到最终验收通知单签发日期，或合同终止后3个月，二者以先为准。

d．担保人同意，无论未偿还金额能否通过法律行为或仲裁方式获得，并且无论这笔未偿还金额是否由于承包商亏损、损坏、花费以及由于_________的某些原因造成的，担保人同样给予担保。

_________银行（盖章）

代表人：_________（签字）

职务：_________

预付款保函格式篇4

附件9：预付款保函格式

致：

合同编号：

鉴于你方做为总包商与（分包商名称）（以下简称分包商）于年月日签订的《__________________合同》（以下简称“分包合同”），根据该合同中有关预付款条件规定，供应商承诺：（1）根据合同条件以_________________（总包商名称）的名义在我处寄存__________________（金额大写）的款额。（2）该项款额作为预付款保证金，以确保其忠实圆满地履行采购合同。

我____________________________（担保银行或金融机构名称）将按总包商通知，作为首要负法律责任者和保证人，同意出具无条件且不可撤回的担保。在供应商未履行上述合同中规定的义务从而导致贵方有权根据合同规定索回已付给供应商的预付款的情况下，当我们接到贵方提出的首次索偿要求时，我们保证向贵方支付金额不超过_________________(金额大写)的款额，无须贵方首先向承包人提出索偿要求。

此外，我们亦同意：总包商与供应商之间对合同条件、产品说明、技术规范和/或其他合同文件可能做出变更、增补或其他改动的任何情况下均不导致解除我们依据本保函所应承担的责任。为此，我们对可能发生的上述变更、增补或修改均不要求给予通知。本保函有效期自（生效日期）至（失效日期）。保函失效后请将本保函退回我行注销。

担保银行(或金融机构)

________________________________

履约保证金和履约保函的区别篇5

履约保函：你要先拿钱给你的银行，根据买方（一般都是买方）的履约保函格式，向你的银行提出履约保函申请，银行会认真而苛刻地审查你提出的格式和条款，条款同意（银行都会修改，最大程度地降低自己的风险和责任，这个时候你还要反复地征求买方的意见，再和买方商量修改条款，巨烦！妈的，谁让咱是乙方呢！）后以银行的名义开出履约保函，承诺以银行的名义提供10%的资金担保，在保函有效期内，如果卖方有保函中约定的违约情况出现，买方可直接从银行拿走这10%的钱！

履约保证金：比较简单，直接交钱给买方或者你上面说的什么交易中心，是对合同履行的一种现金保证。

比较：履约保函虽然手续繁琐，但在保函中根据合同条款或双方约定（更是银行的要求）都有一个明确的有效期限年月日，到了这一天，你的钱就会自动从银行获得自由，并不需要买方同意或不同意，因此不用再看买方的脸色了，当然，前提是你没有其他另外的把柄（比如质保金）在买方手中。履约保证金则不然，到了约定时间，你要找买方去要，还要拍他的马屁，如果他心情不好，即使合同执行中你没有犯一点点错误，他随便找个借口，要钱？呵呵。现在公司资金紧张/这个月没有做付款计划/领导不在/签不了字。。呵呵，都是借口，那你就等着吧，这是中国国情，你告他？呵呵。算了吧。

不知道我说的明白否？

银行履约保函篇6

业务编号：日期：

致：(下称“业主”)

根据业主（下称“你方”）与xxxxxxxxxxx有限公司（下称“委托人”）签署的《》(下称“合同”)的约定，委托人应向你方支付履约保函，保证委托人会正确的履行合同。

应委托人请求，我方交通银行股份有限公司xx分行（银行名称）在此不可撤消地承诺，在我方收到你方的书面要求和以下事项的书面说明后，向你方支付总额不超过人民币陆拾陆万柒仟陆佰肆拾元整（“保证金额”,即：RMB667640.00元）的任何一笔或几笔款额：

1）委托人违反合同规定的义务，以及

2）委托人违反合同其他方面的约定。

任何付款的要求都必须有你方盖章。在你方按照上述约定第一次书面提出要求得到前述金额内的任何付款时，我方即予支付，不挑剔、不争辩也不要求你方出具证明。

我方放弃你方应先向委托人要求赔偿上述金额后再向我方提出要求的权利。

我方进一步同意在你方和委托人之间的合同条款、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充和修改后，我方承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知我方。

改为本保函有效期截止至整体工程竣工验收合格并完成竣工验收备案手续、本工程竣工验收合格且你方发出的竣工证书及结算完成后第28天，最迟不超过2013年12月31日。

改为如合同提前解除，则履约保函的有效期应截止至合同解除备案后第28天。在本保函有效期内，保函保证金额随你方索赔金额或委托人付还预付款而减少。

本保函应受中华人民共和国（为本招标及合同目的，不包含港、澳、台地区）法律管辖。

交通银行股份有限公司xx分行

银行履约保函篇7

保函编号：开立日期：致：

鉴于与（以下简称承包人）于年月签订的(以下简称“承包合同”)，根据合同约定，又鉴于我行接受承包人的委托，同意出具保函为承包人担保，对承包人根据承包合同应履行全部义务及责任，以总金额人民币向你方承担连续的、不可撤销的、无条件的担保。

本保函的义务是：我行在接到你方提出的因承包人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的14天内，在上述担保金额的限额内向你方支付任何数额的款项，无须你方出具证明或陈述理由。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求你方应首先向承包人索要上述款项。我们还同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。

本保函的保证期限自开立之日起生效，根据承包合同约定，本保函期满日期最迟不超过取得竣工验收备案证后60日。

本保函到期后，请将正本保函退回我行注销，但无论正本是否退回，本保函均告失效。

任何索赔务必于本保函到期日之前送达我行。

银行名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

银行地址：

邮政编码：

电话：

承包商履约保函篇8

承包商履约保函

甲方：____________________

乙方：____________________

签订日期：____年____月____日

承包商履约保函

______（业主）：

鉴于贵方与______（以下简称承包商）就______项目于______年______月______日签订编号为______的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。

我方保证的金额是主合同约定的合同总价款______％，数额最高不超过人民币______元（大写：______）。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后______日内。

贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：

（1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。

四、代偿的安排

贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

（1）在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

（2）承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

（3）我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。

（4）按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起______个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

（1）因贵方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

（2）依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

（3）贵方与承包商协议变更主合同的，如加重承包商责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

（4）因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为______法院。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。

本条所称交付是指：______。

保证人（盖章）：______

法定代表人（或授权代理人）（签字）：______

______年____月____日

合同编号：__________

感谢您的浏览!

银行履约担保函篇9

致：________________有限公司(受益人)

2__________月__________日

保函编号：_________________

考虑到

(ⅰ)贵方已于_____________(日期)与_______________公司(承包人)签定合同编号为_____________的合同(下称合同),

(ⅱ)根据_______________(申请人)的要求,注册地址位于_____________(银行地址)的_____________(银行名称)兹根据以下条款向贵方提供最大金额为_____________(合同总价格的_%)(“担保金额”)的保函,作为承包人完全、有效地履行其合同项下义务的保证：_________________

如收到贵方书面通知,指明根据贵方判断,承包人未能遵守或履行合同中其应当遵守或履行的任何条款、保证、条件或规定,因而要求我行赔偿损失,则我行在不考虑承包人可能提出的任何异议的情况下,于7日内按照贵方的指示一次性或分次向贵方支付贵方在该通知中要求支付的不超过(与任何以前支付的金额相加)__________担保金额的款项。

本保函自开具并签署之日起生效,于

(a)_____________(到期日期),或

(b)本保函款项已经支付完毕之日,

较早者到期。

本保函不适用于我行在上述日期之后收到的任何书面通知,并在该日期之后,本保函将完全失效。如本保函到期,则贵方应将本保函归还我行注消,但即使贵方未按照本条规定将本保函归还我行,我行亦不再根据本保函规定承担任何义务。

我行根据本保函应付的任何款项应以贵方书面索赔通知的货币立即免费支付,并不得扣除任何部门现在或将来征收的任何性质的税款、费用。

我行根据本保函承担的义务属于持续性质的、直接的、第一位的、不可撤销的和无条件的义务,且我行在承担该义务前不得要求贵方先通知承包人或者先向承包人主张权利,该义务也不得因合同约定以外或受益人同意以外的事情而受到不利影响。

经我行同意,本保函可以转让。

我行进而同意,合同条款或合同文件的更改、增补或其他修改均不能解除我行在本保函项下的任何责任。我行在此表示,上述更改、增补和修改无需通知我行。贵方对承包人的通融、忍让可使银行免责的,在此均不能免除我行的任何责任。

对于根据本保函发出的任何通知,当其向本保函规定的我行地址或我行至少提前5个营业日通知贵方的其它地址交付之时(采取上门当面交付方式时),或预付邮资的挂号或记录邮件发出之时(采用信件方式时),该通知应视为已正式交付。

经我行同意,本保函可以延期。

本保函应适用中华人民共和国法律,对于本保函引起的或与其相关的任何事项,人民法院均享有排他管辖权,我行兹不可撤销地接受人民法院的管辖。