钢筋班组承包合同免费

钢筋班组承包合同免费（共6篇）

钢筋班组承包合同免费 篇1

钢筋班组承包合同

浙江华临建设有限公司

良渚文化村白鹭郡西三期项目部

甲方：

乙方： 身份证号：

家庭住址： 电话：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《浙江华临建设有限公司企业标准》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本劳务承包合同。

一、工程名称：良渚文化村白鹭郡西三期工程

二、工程地点：良渚镇白鹭郡

三、承包方式：包清工（辅材归乙方自理）包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

四、工程承包分项项目内容：

地下室及主体施工图以及图纸会审纪要，变更联系单，技术交底等等要求完成所有涉及钢筋的分项工程（同时还包括地下室地面、顶板及屋面钢筋网片绑扎；二次结构的预埋；预制构件钢筋制作安装、钢筋对焊、套丝接头材料等小料的加工及制作）及现场标化配套工作。本工程止水钢板焊 元/米，竖向压力焊的焊接费用由项目部承担，但质量、安全、进度管控由其班组负责。小料加工与制作双方同意由张亚军承包，其费用由乙方自行承担。

1、操作工序：钢筋翻样、编制钢筋料单和材料计划单、进场材料卸料按标化要求整齐堆放、二次材料搬运，参加地下室及楼层翻样、钢筋制作、绑扎、焊接、竖向立焊、机械连接、挂保护垫块、操作面完成后清理检查、验收、浇捣砼时守筋工作，保护层垫块插扎丝、现场每天做好落手清。材料要合理使用，控制钢筋损耗率（根据本工程实际情况，废料产生量规定每100吨原材料钢筋为1吨废料）。超过此损耗，乙方按照浪费的钢筋材料量4000元/吨向甲方赔偿并从工程款中扣除。塔吊、井架基础的制作安装，料台预埋件的制作，二次结构钢筋制作及绑扎；各部位垫块的制作和多余钢筋的清理等。

2、施工机具及铺材，甲方电源到二级配电箱及提供钢筋外，其余辅材及机具均由乙方自理。如：钢筋加工机具、电焊机、电焊条、面罩、扎丝、机械接头套（包括垫块扎丝）剪刀切割片，三级配电箱、电缆线、照明、电灯线、灯管、扫帚等由乙方负责。各类机具必须符合万科的相关规范要求（如机具防护罩等）。

3、劳保用品：安检合格的安全帽、手套、雨衣、雨鞋、电焊面罩。防暑物品由乙方负责。（注：安全帽由甲方按安全标准和公司要求统一购买（15元/顶），费用由乙方承担。）

4、对讲机由乙方面自购，但型号必须与项目部要求统一；

5、垂直运输，为乙方提供施工必需的垂直运输，未在塔吊范围的区域，合同签订后，费用不作调整。

五、质量标准及验收要求：

1、严格控制原材料进场质量，钢筋配制前按图放样，精确计算下料尺寸，编制下料单，并由施工员进行认真复核后交钢筋配料车间进行配制。配料时重点控制对焊质量及钢筋弯曲圆心半径，对焊工必须持证上岗，对焊按规定断取焊接试件并送样试验，合格后方可用对焊钢筋配制构件钢筋，梁、柱的箍筋要严格按防震要求配制，配制时控制好弯钩部分的平直长度不少于10d。钢筋绑扎时要按图纸要求有序绑扎，相互交叉的钢筋次序不能错乱，平板双层钢筋设置马凳，均匀分布的钢筋如板筋、箍筋要划线绑扎确保数量及间距均匀，最后要垫好足够数量的保护层垫块，防止钢筋与模板紧贴。对粗钢筋的竖向连接，直接在20mm及以上的三级钢筋采用套丝对接。

2、有关施工人员根据配料单对成型钢筋进行绑扎，班组负责人必须熟悉掌握施工图要求，并按施工图对配料单和半成品钢筋进行全面校对和复核，确认无误后方可根据技术交底要求及施工验收规范规定进行绑扎，完工后通过自检合格交项目质检员复核无误，办理隐蔽工程签证手续，方可进行下道工序的施工。

3、乙方必须保证严格按国家及万科的有关标准规范施工，并确保过程控制中的每一次验收均达到优良等级，由于乙方原因造成的返工，返工的工资不计算外，另依据甲方公司有关制度，赔偿70-100%的材料款。乙方在施工过程中，必须接受监理单位、建设单位及甲方的监督检查。上道工序未达到要求，不准进入下道工序施工。否则，甲方有权处以200--500元/次罚款，由此造成的一切损失由乙方负责。

4、混凝土浇筑时，必须安排责任心强的人员进行守模，发现问题及时整改。

5、乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状。钢筋绑扎完毕，应清除作业面内的杂质和油污。

六、工期要求：

在施工中必须根据项目部进度任务单要求配备足够的技术力量和施工人员，及时完成生产任务，无条件服从项目部设立的进度计划及临时要求的加班安排，交叉时间，不准以任何理由与借口予以拒绝，抓好工程进度。无故拖延工期视情况罚款500~1000元/天。

七、保证金的交付与退还：

乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和万科的有关制度，愿交履约质量、安全、进度保证金共计拾万元，第一次工程款支付中予以扣除，待乙方承包的工程全部完成，甲方及监理验收合格，由甲方主要负责人审核同意后全部退还（不计利息）。如乙方不能履行合同或出现重大安全事故，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

八、承包单价：

按时保质保量完成工作范围内的所有施工任务，经质量主管部门验收合格，按蓝图标注的建筑面积计算。单价统一按 元/平方米计算,（有斜屋面的房子按下层楼栋面积计算，元/㎡）。承包单价内包括以下费用：

1、涉及工程承包范围内所需的全部费用，一次包死，不作调整。

2、本承包单价为乙方完成本合同施工承包范围内工程按“杭州市标化”要求、施工质量达到标准要求的完全加工（包括农民工所有社会保障及劳动福利待遇）。

3、乙方操作工人及管理人员的养老保险、医疗保险等个人福利及工伤事故中保险公司赔付之外的分担的费用。

4、乙方操作工人及管理人员教育培训、办理各种证件等所需的费用。

5、工地不按排职工住宿及食堂，单价内包括班组对职工的住宿、就餐、车费补贴费用。

九、付款办法：

1、乙方职工每天的工作安排和考勤表在门卫统一公布，接受项目部与职工的检督，每月月底由班组将考勤表上报项目部。

2、全标段±0.00完成，业主工程款到位之后付至产生工程量的60%(扣除乙方的罚款单)。

3、全标段中间结构验收，业主工程款到位之后付至产生工程量的70%(扣除乙方的罚款单)。

4、工程竣工验收合格后，业主工程款到位之后付至工程款的90%(扣除乙方的罚款单)。

5、剩余10%在12个月后结清。(扣除乙方的罚款单)至此，甲乙双方终止合同。

6、乙方每次书面上报工程量，先上报栋号长、安全员核实签字后，施工员签字确认，再上报项目经理、项目负责人审批同意后交财务，财务在上述手续齐全后扣除乙方的罚款单和其他应扣款后在支付给乙方工程款。

7、乙方应建立职工完整的工资领发、结算台帐，并在每月领取生活费和工费结算时，均应按班组人员编制一式二份的工资结算单，须有每人结算金额、领款金额及领款人签名，并将一份报送甲方财务部门。

8、在万科的各项检查中，乙方应按公司及项目部要求无条件组织人员进行突击清理和整顿施工现场达到符合检查条件为止，乙方不得以任何理由向甲方要求另增费用。

注：罚款单只需项目部管理人员签字后就可实行扣除，且在当月工程款中扣除，乙方具有知情权，但无须签字认可。

十、甲方的责任和义务：

1、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

2、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

3、甲方提供二级分配电箱及水源。

4、全面负责工程质量、进度及文明施工管理工作，按时提供图纸、转发设计变更、建设或监理单位联系单，并进行技术和安全交底。

5、对分部、分项工程进行质量检查和验收，对乙方在施工过程中所出现的质量、进度、文明施工、材料节约、安全隐患、协调配合态度等问题具有处罚权、有权对乙方所派的任何不能够胜任本职工作或劳动态度不端正的人员具有清退权，智商低于正常人的不得进入施工现场。

6、甲方负责提供外墙脚手架。施工层内墙脚手架（不考虑楼层高度）由乙方自行搭拆，甲方提供脚手架用的材料。

7、负责与建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的工作联系与协调。

8、有权要求乙方无条件加夜班进行施工作业。

9、甲方发现乙方工期赶不上，有权要求乙方增加作业人员，经催促无效的情况下，甲方有权请其它班组进行支援施工，支援每工日按实际支付的工资从乙方合同价款内扣除。

十一、乙方的责任和义务：

1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，并交甲方备案。

2、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

3、项目部通知开会，必须到场。如确有事情，必须做好请假，连续请假两次，罚款500元。

4、履行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在没有安全保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

5、妥善保管和正确使用甲方提供的各类施工机具，损坏或遗失照价赔偿。

6、服从甲方现场施工员、栋号长、安全员的监督检查，接受整改意见，限时完成整改，确保施工质量，如有延误，甲方有权对乙方进行罚款。

7、负责保护各类预埋管线、预留孔洞的完好和位置正确，不得任意堵塞或移动。

8、做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、保持现场整洁文明卫生。对项目部指定的分管范围内的卫生必须保持干净。

9、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或办公区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

10、乙方对与确定劳动关系的工人必须认真审查，严禁使用残疾人员和身体不易从事本工种作业的人员；保证施工人员的政治素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁不得高于59虚岁，严禁使用童工；乙方人员需持本人身份证（女人还必须有计划生育证），并将其人员登记上花名册（注上身份证号码），必须办理暂住证、就业证、计划生育证及胸卡等，费用乙方自负。

11、宿舍禁止使用无接地的插线板、电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖器等大功率电器，禁止乱拉乱接电源，一旦发现，甲方处以2000元罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任。

12、每次施工水平放线，钢筋班组必须派专人参加，不计点工，作为技术交底的组成部分。若未能参与放线则每次由班组补偿项目部300元/层，在当月的工资款中扣回。

13、钢筋原材料进场，乙方必须无条件派人进行卸货。

14、如非甲方原因致工地停工（春节期间、建设单位原因等），乙方必须无条件配合，并安排好自身相关的事项工作且不会向甲方提出任何素赔或追加任何费用。

15、甲方如工程进度需要，在春节或节假日需加班，乙方应无条件执行，否则没收保证金。

16、如建设单位因工程款未到位及其他不可抗拒原因而造成停工，甲方不承担任何停工费用。

17、限额用料：乙方在钢筋翻样时必须合理考虑原材料的使用率，钢筋制作、绑扎、机械连接、焊接过程中必须合理使用材料；因乙方施工过程中浪费而造成混凝土浇筑超量，其超量的混凝土由乙方赔偿。

十二、违约责任：

(一)乙方违约责任：

未经甲方书面同意，乙方不得将本合同文件所述分包内容进行任何形式的转让和分包；不得以甲方名义对外签定经济合同，不得损害甲方经济利益。如乙方违反该规定发生经济纠纷，乙方自行妥善解决，另外甲方予以重罚，直至清退出场。

1、乙方不得与建设方、监理方私下约定任何有可能损害甲方利益的行为，如被甲方发现将予以重罚，直至清退出场。

2、如因乙方原因，致使建设方或第三方遭受损失，乙方应承担由此造成的损失。

3、乙方人员未按约定时间进场，由此延误天数占工期比例扣除工期保证金，乙方在合同约定进场时间三天内仍未进场，甲方可终止合同并提出索赔。乙方无故撤走部分或全部工人并因此对工期造成影响时，甲方有权拒付其未领的劳费，终止合同。

4、乙方进场人员不符合要求，甲方有权要求乙方进行调整，乙方无法调整时甲方有权暂时不安排施工任务（窝工损失由乙方自负），并书面通知乙方直至合同终止。

5、乙方责任造成的质量事故和返工重做的，其工料损失费概由乙方承担，甲方还可按延误工期情况扣除进度保证金。

6、乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的；乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；乙方承包人经常擅离工作岗位，或乙方施工人员严重不足影响甲方其他工序的等等违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

7、非甲方原因要求退场，扣履约保证金，另完成的工程款按70%结算，如乙方原因未按甲方要求完成施工任务，每延迟一天工期罚500元。

十三、安全质量奖罚制度

项目部每月组织一次由各分包班组一起参加对各分包班组的质量安全进行检查评比，从中评出一个好的班组，找出一个差的班组，对好的班组奖励2000元，以至鼓励，对差的班组进行2000元的罚款处理，以示警告。

十四、治安管理制度

1、机械违章操作发生事故，按公司章程罚款100~1000元。

2、没有按照甲方规定使用材料而造成浪费的视情节给予不低于1000元处罚。

3、发现现场材料堆放乱、不及时做好文明施工的每次罚200元，在项目部规定时间内没完成材料清理归拢的，项目部派人完成的每人200元/每天，在乙方当月工程款中扣除。

4、不戴安全帽（包括不扣帽带）每人每次罚款100元。

5、下班前不整理好机具罚款50元/次。

6、在现场随地大小便罚款100元/次。

7、在楼层内随意烧火罚款100元/次

8、工地发生班组打架斗殴，双方医药费自负外班组各罚款500－2000元。受伤人员乙方自负，当发生群欧时各班组安全保证金归甲方所有。

9、发现现场有违章者而不听现场管理人员指挥者，项目部有权要求乙方清退违章者，乙方负责人对违章者不作为的处以500元罚款。

10、承包班组管理人员不服从项目部管理人员指挥的每次处罚不低于200元。

11、现场检查出的质量问题需要返工的，没有在甲方规定时间内完成的，每次处罚不低于500元。

12、现场发现工人盗窃扣件、钢筋、钢管等物品的，当事人每个扣件罚款200元，钢筋、铁件等按市场价双倍罚款。乙方负责人罚款500~2000元，此款现金付款或在每月工程款中双倍扣除。

13、乙方职工在施工现场外发生的一切事故与甲方无关。

以上罚款权在项目部，乙方具有知情权，但无须签字认可

十五、安全生产及安全事故处理:

1、群体员工进入现场施工所需（身份证或暂住证等）必须齐全，并于进场当天交资料室进行复印登记，如不及时登记被造成工伤事故责任自负，公司概不承担一切责任。每个员工进场当天均需到项目部办理暂住证，不管人数多少，做到进一个办一个的原则，如因此而使项目经理被公安机关约谈或者被停工处理，按公安机关双倍金额进行罚款。每个职工所需的劳保用品费用均由乙方自负。

2、施工人员必须遵纪守法，讲究社会公德。现场严禁随地大小便，必须做到文明施工，达到标化工地及万科的相关规范要求。

3、本项目施工过程中每天必须做到工完场清，多余材料集中归笼堆放。

4、乙方在组织施工过程中，应严格执行安全操作规范，遵守甲方的各项安全规定，不得违章作业，且必须无条件服从甲方的各项安全管理（例如：未戴安全帽及未扣帽带的人员，给予100元/人次的处罚）。承包人应自觉管理好本班组施工人员的人身安全，杜绝重大伤亡事故的发生，如有发生乙方应承担由于违章所引起的责任。

5、配合项目部做好该班组施工人员的登记工作，以及三级安全教育卡和个人安全责任书的签订工作，严禁使用50岁以上人员高空作业。

6、乙方要对设备安全负责；要对机电设备经常检查、维修、防护等。甲方仅配合接电工作，享有对乙方机电设备安全检查的权利，发现安全隐患的，乙方应及时整改，不整改或者整改不到位的，甲方负责整改，费用由乙方承担。

7、乙方必须按安全规范及甲方的安全技术交底施工，杜绝各类安全隐患，在施工过程中，由乙方原因造成安全事故由乙方承担责任。

8、乙方有向甲方报告现场安全隐患的义务，并有权拒绝在不安全的施工段内施工。

9、寝室严禁使用不带接地的插线板，严禁乙方人员在工地生火做饭，或者使用电饭煲，热的快等电器设备（项目部提供插线板，押金30元/个，员工退场时可那插线板退换押金）。

10、乙方应严格做到工完、料尽、场清，经甲方检查达不到规定要求的，甲方负责安排专人进行清理，按实际支付工资金的2倍在乙方当月工资表中扣除。

11、搞好班组间的相互配合和团结工作，遵纪守法，不论何理由，乙方和乙方工人不得在工地内打架斗殴，聚众滋事，喝酒装疯等，否则甲方处以乙方罚款，金额以500元起步，不封顶。情节严重者交当地司法机关处罚。对于班组与班组间，乙方与甲方的摩擦一律以协商解决，坚决杜绝打架斗殴，聚众滋事的行为。

12、对其施工人员的偷盗行为负责，甲方发现一起乙方施工人员偷盗行为，对乙方处罚以500元起步，不封顶，并直接从工程款中扣除。

13、认真做好文明施工工作，爱护现场施工设施，保持施工区和安全区的文明，确保达到文明施工样板工地，清洁员负责走道、厕所，场内外路面及垃圾堆场清洁工作，该费用由甲方承担。

14、保证文明施工，多余钢筋、材料不得堆放在脚手架上，随意堆放在楼面上，严禁从电梯口，楼梯口，预留洞口，楼层边往下抛，必须从货梯上下，并堆放在原钢筋堆放处，否则甲方发现一起按200元每次处罚，现场禁止随地大小便，否则按每次400元处罚。

15、不论任何理由，乙方不得自行停工，否则甲方对乙方处以1000元/天的罚款。

16、安全帽由项目部统一发放，乙方承担15元/只费用。

18、严禁在施工时飞物伤人和落物伤人。如乙方原因发生坠落物伤人或飞物伤人，甲方严查事故原因，根据情节对乙方处以不低于1000元的罚款，并由乙方承担一切相应责任。

19、工伤事故申报：乙方必须及时对每位进场员工向项目部资料科进行登记，如因登记不及时造成的工伤后果由乙方承担。

20、工伤事故处理：工伤事故由乙方出面负责处理，工伤赔偿金费用甲乙承担划分如下：2万元以内的（含2万元）由乙方自行承担。2万元以上的，超出部分，在扣除工伤保险金额后由甲乙双方承担比例6:4。

21、乙方有下列情况之一（工作之余，上下班途中，姿势斗殴，工作中违规违章，饮酒上岗或在工地外就餐食物中毒，带病上岗，没有在甲方处登记注册或未签订劳动合同私自上岗的，非协议中的施工现场，自行拉接电线的，无视规定拆除脚手架，特殊工种未持证上岗作业）造成的安全事故的，由乙方承担一切责任及费用。

十六、乙方不得以任何借口擅自停工、滋事，发生一次甲方对乙方罚款贰万。

十七、乙方承诺：

1、对于因建设单位的原因造成的工程断续施工或者停工，乙方承诺：不会向甲方提出任何素赔或追加任何费用。

2、项目部周、月及监理工作例会内容作为本协议的补充条款，与协议内容具有同等效力。

3、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。自合同签定、保证金收到之日起合同生效。至工程款项结清日起本合同自动失效。

十八其他：

工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费，乙方特殊工种上岗培训等项费用由乙方自理，若乙方拒绝办理而收到地方主管部门的罚款，也由乙方承担。

甲方： 乙方：

委托代表人： 委托代表人：

钢筋班组承包合同 篇2

1、乙方负责完成从工程开工之日起至合同终止以及合同约定的全部工作内容。

2、乙方派 为其工程施工负责人,必须驻守工地现场.

3、根据甲方的施工进度计划，做好承包范围内劳动力组织及材料的节约管理、平衡和调配工作。确保整个施工的顺利进行，不影响其他工程的施工。

4、合同履行期间，无条件遵守甲方在施工现场的各种规章制度，遵守国家政策法令，遵守本合同约定的全部内容，自觉接受甲方现场管理人员的安排指挥、监督及检查。若乙方违反合同中任一条款甲方将按本合同中规定处予乙方承担违约责任金 元整，情况严重导致生产、工作无法正常进行经过协商都不能解决者，甲方有权终止合同。

5、参与图纸会审和施工方案的讨论，参与施工生产协调会，参与施工过程中的生产管理，负责施工过程中的超平、放线、协助甲方有关人员收集、整理交工验收的各种原始资料，负责办理工程的中间交接验收，承担成品保护。

6、坚持安全生产、文明施工、节约用材、对施工过程中违反操作规程和现场规定所发生的大、小安全事故，其经济及刑事责任全部由乙方自行负责承担，对野蛮施工，违反操作规程及不负责任，失职等造成的质量、安全及材料损失，承担全部责任。

7、因乙方原因造成的返工与停工，乙方负全部责任。

8、因乙方配合不力，造成其他工种工期延误时，乙方应承担全部责任。并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。

9、严格控制材料消耗，对无正当理由造成的超定额、超预算、超计划的材料用量乙方将承担全额赔偿，结算时在总工资中扣除。

10、乙方合同工程禁止转包和再分包，(乙方不得将本合同项目的劳务作业转包或分包给他人)，否则，乙方将承担因此产生的全部经济损失及法律责任。甲方发现乙方违反本条约定的，有权单方面通知乙方解除合同。

11、如图中有设计错误和不合格，乙方必须立即向甲方技术人员及时提出，如果未及时提出，造成返工，乙方自负经济损失，并且双倍扣出经济损失，经济损失从工程款中扣出。

十一、违约责任：

1、若乙方质量达不到要求，乙方必须进行整改直到满足相关规范要求，若乙方不整改或出现重大质量事故，甲方有权单方终止合同,让乙方清除出场，结算时只办理验收合格部分的工程量，不合格的工程量由乙方承担全部材料费及人工费损失。

2、如乙方的施工进度不能满足甲方要求，甲方有权建议增加人力的投入。若乙方仍不能满足甲方的工期要求，导致工期横道图短期节点延误按元/天处罚，直至解除合同并限期撤离现场，并由乙方承担相应损失和相关责任。

3、因乙方原因中途终止合同，乙方按施工完的工程内容和甲方签证办理结算，乙方承担解除合同给甲方造成的损失，损失费在办理结算时由甲方扣除。

4、乙方必须无条件服从甲方项目经理及管理人员的指挥和安排，否则造成的损失由乙方负责，同时甲方有权要求乙方停工整改，直至终止合同。

5、如甲方发现乙方有拖欠农民工工资的现象，甲方有权不经乙方同意，直接从支付给乙方的进度款中代扣代支，并且按视同支付工程款处理和向乙方罚款5000元/次。乙方情节严重导致农民工罢工闹事影响到甲方正常工作秩序和工程工期进度的，发生罢工闹事、交通堵塞或媒体曝光一次，乙方还须承担5000元/次的违约金。

十二、合同解除：

1、如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬时，乙方可以停止工作。停止工作超过28天，甲方仍不支付劳务报酬，乙方可以通知甲方解除合同。

2、如因不可抗力原因致使本合同无法履行，或因一方违约或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同。合同解除以后，双方应当作好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，有过错的一方应当赔偿无过错方的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

十三、其他条款：

1、本合同自双方代表签字之日起生效。

2、组成本分包合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本劳务作业承包合同书(2)甲方与总包单位签订的《劳务合同》及其附件、补充协议 (3)劳务分包工程结算书(4)技术规范及标准。

3、双方约定在履行合同过程中产生争议时,双方应当本着友好合作的原则协商解决，协商不能解决时，应通过本合同签订地人民法院诉讼解决。

4、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，

代表人(签字)：

本合同签订日期：____ 年_____月______日。

甲方(盖章)： 乙方(签字)：

钢筋班组承包合同范文篇三

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》，参考《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程的钢筋工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：天津市汉沽区战斗街四季花苑住宅小区二期工程 工程地点：天津市区汉沽区四季花苑住宅小区一期工程南侧(以天津市汉沽区四季花苑总平面图为准)

施工内容: 甲方承包范围内钢筋工程的所有工作

二、劳务承包范围

承包范围：天津市汉沽区四季花苑住宅小区二期工程 楼(以业主与自力四队实施的合同为准)

三、承包方式及施工内容

1、承包方式： 包清工

(1)乙方自理材料包括：一切钢筋加工机械(切断机、对焊机、电焊机、焊条、弯曲机、调直机、切割机、切割片)、扎丝、扎钩、撬棍、榔头、焊剂、钢筋剪、扎丝切刀、 植筋工具、植筋材料(不含钢筋)、分配电箱、电缆线、太阳灯、手推车、雨衣等一切工具。

2)甲方所提供材料及用具：塔吊(塔吊司机的工资由甲方支付)、图纸设计上所用到的各种钢筋、钢筋成品垫块、定位卡环 、安全帽甲方提供，费用乙方自负。

2、乙方的施工内容包括单位工程施工图、变更文件、会审记要(含二次结构及附属工程)以内所属工种的施工(承包范围内原则上不存在点工，其它事宜另议)： 钢筋下料、填写钢筋用量报表、钢筋加工、钢筋绑扎、电渣压力焊、闪光对焊等相关焊接工作、安放垫块(含各种马凳筋、定位卡环)、钢筋调直(废料、短料、细材的合理利用)、浇筑混凝土时的值班、钢筋送检材料的加工、废料清理和堆放、由承包方在施工作业过程中产生的建筑垃圾的清理等工作、按要求将废料运到指定位置统一堆放、各种植筋(含二次结构、拦板、部分线条)、场内材料的二次搬运、

四、工期要求

按照项目部下达的进度计划如期完成施工任务。

(1)承包方按照公司项目部的的可行性计划，组织足够的人力、物力、财力按期完成施工任务。因乙方人力、物力、财力不济导致工期延误处以500~1000元每天的罚款。

(2)承包人必须按项目总工确认的进度计划组织施工，接受项目部对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按项目总工提出的措施改进，经项目经理确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款，并且由此造成的损失由承包人承担。采取的改进措施和实施细则如下：

a、高于市场价(技工按200元每天、普工按100元每天)组织人员进行进行点工作业，发生款项从乙方工程款中扣除。

b、分出部分工作量由其它班组作业(划出的工程的单价为乙方承包价的1.1倍)，产生的款项从乙方工程款中扣除。

(3)当乙方进场的劳动力不能满足工程进度要求时,甲方将下达追加劳动力的书面通知,在下达追加劳动力书面通知后的10个日历天内若乙方不能按要求组织工人进场,甲方有权终止本合同，并处以已完成钢筋工程量总价20%的罚款。

(4)因以下原因造成工期延误，经发包方确认，工期相应顺延：

a、设计变更和工程量增加超过5%以上;

b、一周内非承包人原因，因天气、停电造成停工累计超过8小时;

c、不可抗力造成的工期延误;

钢筋工班组承包合同. 篇3

发包方:（以下简称甲方）

承包方:（以下简称乙方）

根据《合同法》、《建筑法》等法律、法规的规定，以及公司项目管理的规定，并结合本工程的特点，甲方将分部分项钢筋项目承包给乙方施工，双方本着平等

互利原则，经友好协商，在原招标等有关文件基础上，签订以下合同条款，供双

方共同遵守。

一、承包工作范围和内容

1、工程图纸中的钢筋制作和安装等。

2、做好落手清工作。半成品钢筋和废料应按规格堆放在甲方指定区域内，每天必须经甲方施工员签字认可，否则月终不予结帐。

二、承包单价和结算方式

1、钢筋制作和安装单价为：元/吨，该单价包括人工费、钢筋

翻样费、超高费、住宿费、劳动保护费（安全帽、手套、工作服、绝缘鞋）、小

型工具（绑钩、剪刀、锄刀）、小型设备（手拉平板车）、钢筋搭接焊、辅助材料

费（扎丝、电焊条）垫块制作、安装费、养护（铁丝）、三证（暂住证、特殊工

种作业证、上岗证）的管理费和砼浇捣时的值班费等。

2、结算方式：按乙方实际完成的合格工程量以吨为单位据实计算。

3、双方共同确认，结算工程量须经确认方能作为结算依据，其

他任何人出具的结算单、结算凭证和情况说明等均不得作为结算依据。

三、承包款发放办法

1、承包款支付方式：。

2、甲方按照约定每次支付承包款前，乙方须编制一份有关劳务人工费发放

方法（须落实到个人）在每次结帐后付款前交甲方财务人员。

3、乙方须编制每月用料计划提前一个月报甲方有关人员审核后，共同商定

供料计划。

四、甲、乙双方的权利、义务

（一）甲方的权利、义务

1、全面负责现场施工的月、季生产计划和劳动计划的编制，安排协调工作，保证该任务能连续、合理均衡的施工。

2、负责现场施工技术问题的指导和质量监督，及时用书面形式传达作业指

导书、安全交底书、施工图纸等技术有关资料。

3、负责工程原材料的及时供应，但辅助材料乙方自理。

4、必须按施工组织设计和施工方案要求，保障作业班组施工现场安全设施

齐全和机械设备要求，并根据作业班组申请向作业人员提供安全文明施工所需的一切设施。

5、负责对乙方作业人员进行安全、质量、进度完成情况和综合管理情况的检查与考核工作，并有权随机队乙方管理资料进行审查。

6、甲方有权对不服从各部门协调、安排的班组给予罚款或整改的处罚，有

权勒令违法、违章经教育无效的乙方作业人员在24小时内离开本项目部。

（二）乙方的权利、义务

1、乙方应严格信守合同、招标文件及例会记录中乙方承诺的各项管理目标

（质量、安全、施工计划、综合管理等）。

2、负责作业人员的政治思想、技术培训、职业道德、教育工作。

3、按照合同精神及时向甲方书面申报劳务结算书和各项考核报表。

4、负责对甲方提供的工具的保养、养护、维修工作，严格按甲方要求实行限额领料。

5、负责对进场施工的劳务作业人员进行安全、技术三级教育和考核工作，并应将该工作的书面资料及时报送甲方管理部门。

6、乙方应委派代表人驻点现场，负责管理劳务作业人员，并协调和检查，考核各劳务作业班组的各项工作和完成情况并按时参加项目部的月计划会议和工作协调会议。

7、乙方必须正确及时办理务工作业人员的特殊工种证、上岗证、务工合同手续，并随时接受上级机关、地方政府部门、甲方的检查，且应队不符合条件的现象做迅速整改，否则所发生的费用由乙方负责。

8、乙方作业人员在本项目部施工期间，应严格执行公司各项制度和项目部下达的各项管理规定。应无条件服从甲方各部门综合协调。

9、按时发放工人的工作，不得将工人的工资移用，挪用或调配与其他方面使用。

10、工期和进度不得超过甲方的书面和口头要求且不得影响其他工种的工期和进度。

五、质量、安全管理

1、乙方必须严格执行并服从`四级质量安全检查管理程序（自检、企业检、监理检、地方质检）

2、质量目标为分项工程质量等级必须达到合格，分项工程质量如达不到合格，所造成甲方的经济损失由乙方全部承担。已方每完成一个分项部位，经自检合格后，以书面为准提交给质安科核查，最终质量以业主（建设单位）和质监站验收为准。砼浇捣时，必须派专人值班，及时修复钢筋，特别注意柱子插筋的位置，底板钢筋保护层。

3、杜绝大小质量、安全事故的发生，若发生安全或质量事故，一切损失均由乙方独自承担，与甲方无关；甲方代为垫付的，乙方应在垫付十日内一次性返还甲方或在应付承包款中直接扣减。

六、考核与奖罚

使本工程达到安全、优质、快速、高效之目标，双方商定以下奖罚条款：

1、工期奖罚：如双方达到经双方确认的计划书工期要求不奖不罚，如提前一天甲方奖励乙方200元/天，如因乙方原因滞后一天，甲方处罚乙方200元/天。

2、质量奖罚：乙方完成的工程量均一次性验收合格的，甲方可奖励50元/次，否则每次处罚50元/次。

3、安全奖罚：如乙方责任发生轻伤事故，乙方除了承担全部损失外，甲方可对乙方处以500元/次的罚款；如乙方责任发生重大伤亡事故，乙方除了承担全部损失外，甲方可对乙方处以10000元/人次的罚款；如乙方未发生任何安全、质量事故，甲方根据实际情况可给予乙方500-1000元的奖励。

4、技术进步奖励：如乙方提出合理化建议，且被甲方采纳实施后获得成果，甲方给予乙方200—1000元的奖励。

5、材料节超奖罚：钢筋用量超过定额规定的，超过部分的损失由乙方全部承担，因乙方的原因导致钢材节约的，节约部分甲、乙双方按6：4分成。

6、综合治理奖罚：如乙方人员在本项目部工作期间发生违法违纪事件，甲方有权视情节轻重给予乙方以100—1000元的罚款（严禁发生盗窃、赌博、嫖娼、斗殴等）。

七、其它

1、决算审核程序：乙方申请→施工员审核工程量→质量员确认质量等级→项目核算员审核单价与工程量→甲方批准（甲方有权对有依据的量进行增减）。

2、招标文件、报价书、中标通知书及有关交底内容均作为本合同的附件，具有同等法律效力。

3、本合同双方签字后生效，乙方应严格履行本合同，不得违约，否则，甲方有权解除合同，并可要求乙方承担钢筋总承包款15%的违约金。

4、本合同未尽事宜双方协商解决，甲方住所地法院有管辖权。

5、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方：乙方：乙方担保人：

年月

钢筋班组承包合同免费 篇4

发包方：上海园林工程有限公司三台山项目部（以下简称甲方）承包方：钢筋班组（以下简称乙方）

一、工程名称：呈贡三台山公园扩建凤翥阁工程

二、工程地点：呈贡三台山公园

三、承包范围：主体结构、二次结构等所有的钢筋工程，原材料的卸货，各种钢筋的翻样、制作、绑扎。钢筋机械的就位、安装。

四、承包方式：包清工（电焊条、扎丝、钢筋制作加工及帮扎机械、电渣压力焊及材料、预制椽子钢筋帮扎由乙方承担）

五、施工日期：按甲方提供的施工进度表为准。

六、承包费用结算：

1、结算单价：按凤翥阁的建筑投影面积计算，具体计算方式是：

（1）基础按柱子边投影面积计算。

（2）±0层按基础投影面积的50%计算。

（3）＋4.6层按投影面积计算。

（4）＋7.2~24.6m按各层投影面积计算（包括24.60m层）。

（5）＋24.6~屋面层不计投影面积。

按投影面积为59元/m2计价，工程暂定为2000 m2，待竣工验收后按图计算。

2、结算方式：待主体结构完成，通过上级部门验收，由项目部核算员计算完成的工作量，并经项目部保管员、施工员、安全员、质量员签字的结算单，作为与项目经理结算的依据，经双方签字后生效。

七、付款方式：从进场当月起按进场施工工人数领取每月500元/人的生活费，班组长1000元/月。主体结构通过验收付至总产值的95%，余下5%工程款至2008年12月底结清。每次发放工资必须由核算员、安全员、施工员、质量员签字后才能支付。

八、财务管理：

1、每次领款乙方必须向甲方提供合法有效的工资单证明，并有乙方承包人签字。

2、乙方必须遵守甲方的各项财务管理制度。

九、工程质量：

1、乙方必须严格按图纸、施工规范及甲方提供的技术交底书进行施工。

2、乙方在钢筋工程施工前，应把钢筋翻样单交项目工程师审核，通过后按料单施工。在制作、绑扎后，必须经质量管理人员验收，最后经监理验收并通过，验收通不过所造成的工期及经济损失由乙方承担。

3、乙方必须服从甲方质量检查人员的管理，若违反项目部制定的《钢筋工程质量管理细则》，则严格按《质量管理细则》规定进行处罚。

十、工期进度：

1、乙方根据甲方签发的施工任务单进行施工，并按甲方的施工进度计划表完成工作。

2、工期计划按日历天计算，在人力不可抗拒或由甲方造成的工期影响，则相应顺延，由乙方造成的工期延误每天按施工总产值的3‰罚款。

十一、安全生产：

1、乙方在施工项目内的全部人员必须严格服从国家及地方现有的安全生产操作规程，遵守项目部制订的安全管理制度。

2、乙方的施工人员必须具备有效的上岗证，特殊工种必须具备特种工上岗证，做到持证上岗。接受书面安全交底，未经交底而擅自施工造成的后果由乙方自负。

3、甲方对下列违章行为可作当场处罚：上班不带安全帽、赤膊穿拖鞋上班、爬井架、脚手架、乱拉电线、使用电炉、明火设备、随便大小便、往下及周边抛物等。

4、工伤事故责任范围：由乙方盲目指挥、违章作业、强行施工不服从管理所造成经济损失全部由乙方承担。一经发生事故，乙方必须积极处理好本班组的工作，甲方给予配合。

5、工伤费用处理：乙方施工人员发生工伤事故（不包括违章作业、自行生病、在施工现场以外）所发生的费用，由乙方负责。伤亡事故按当地劳动部门及上级有关部门处理为准。

6、各种安全设施，特种防护用品如安全帽、安全带等由甲方提供，遗失照价赔偿，其他劳保用品如雨衣、雨鞋、手套等全部由乙方负责。工作服由甲方定做，乙方每套承担30元。

十二、材料使用控制：

1、乙方按施工图纸要求编制施工配料单，下料必须套用，损耗控制

在1%之内。超出1%部分由班组赔偿。

2、由于乙方原因返工所造成的损失，则按实际损失的钢筋负责赔偿。

3、认真做好落手清工作，每层施工完成，所有钢筋应清理到制作场地。

十三、机械设备：

1、甲方提供垂直运输，钢筋机械乙方自带。乙方应正确使用，由于乙方原因使用不当或野蛮操作而造成的损失及待工由乙方负责。

十四、文明施工及综合治理：

1、乙方必须服从甲方的门卫、住宿、仓库、食堂、厕所、临时用电、水、上下班作息时间、卫生、安全防火等各项规章制度。

2、乙方进场人员必须实行治安登记，即交验身份证，核发上岗证。若乙方人员无暂住证、健康证，乙方在甲方要求的期限内交照片，甲方可代为办理，但费用由乙方承担。

3、乙方班组人员不得收留不在本工地施工、来历不明的盲流及刑事责任人。发现者应有义务与责任及时报告甲方治安管理员或当地派出所，若有隐瞒全部责任自负。

4、乙方人员在施工现场及生活区内，必须服从甲方统一管理。遵纪守法，不得赌博、狂喝酒、大声喧哗影响他人。不得打架、斗殴、偷窃、流氓活动、不听劝阻所造成的全部法律后果及经济责任由乙方承担，并按照项目部制订的《工地治安管理条例》处罚。

5、乙方有义务有责任对施工现场周边环境保护，无故损坏，影响周边环境所造成的全部损失有乙方承担。

6、乙方对已完成的分部、分项工程有保护成品的责任，若无故、随意损坏应照价赔偿。若故意破坏，要进行处罚，严重的交当地公安机关处理。

十五、施工奖罚：

1、乙方若违反安全、卫生、治安、文明施工等条款的由甲方管理人员当场开具罚款单进行处罚，罚金为每次50～500元。

2、乙方在施工中，若被监理开具监理通知书超出二次，第三次开始，每次处以500元的罚款。

十六、施工现场管理：

1、施工现场使用的计时人工，必须由甲方施工员每天核实签发，每工按45 元计算，否则不与认可，点工工资每月结清。

2、施工现场发生的配合工作，如下列情况由乙方承担配合：

A、上级主管部门来检查工作，外来单位参加学习，工地临时短期派出开会参观学习的。

B、施工现场楼层、脚手架上的垃圾及废料谁施工谁清理，若不及时清理，甲方可指定派人清理，所发生的费用由乙方加倍承担。

3、甲方进行文明工地评比、标化验收等，需要乙方配合的应无条件服从。公用场地的清理应按项目部要求派人清理，费用由乙方承担。

4、钢筋机械的就位、安装由乙方负责。

十七、合同违约及解除：

1、双方在施工过程中发现一方违约，另一方应书面告知双方，告知后对方继续违约，违约方应承担全部的违约责任，同时单方可解除合同；一方无能力履行合同及部分条款，另一方用书面告知后可以解除或变更合同，无能力履行合同方负全责。

2、乙方必须按甲方的施工进度计划施工，若遇大雨及不可抗力原因可相应顺延，因业主原因工程停建或缓建造成的损失，乙方不得追溯甲方停工前后的间接损失，只计已完成直接工作量。

十八、合同的仲裁：

双方在履行合同中发生争执而不能调解的由上级行政主管部门协调或劳动主管部门进行仲裁。仲裁不服可以向当地法院起诉。

十九、补充条款：

在合同履行中发现有未尽事宜，双方协商解决，另外补充协议与本合同具有同等效力。

二十、本合同一式肆份，甲方持三份，乙方持一份，双方盖章签字后生效，合同条款履行完毕后失效。

此页无正文。

甲方：上海园林工程有限公司三台山项目部乙方：

甲方代表：身份证号码：

合同签订地点：呈贡三台山公园

合同签订日期：二

钢筋班组劳务分包合同 篇5

发包方：巴中广厦建筑工程窘装有限公司(以下简称甲方)承包方：身份证号码(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成钢筋制作工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围及工作内容：本工程自基础开始，至结构结顶的所有钢筋及屋面钢筋工作，具体内容主要包括：

1、基础及主体结构的所有钢筋下料、制作、绑扎、焊接、安装等工作：以及所需的扎丝、焊条、钢筋工程所需的一切机具和辅料。

2、辅料由甲方提供，乙方领取后在结算工程款时扣留。

3、钢筋余料、废料的归类及堆放工作；乙方应合理搭配使用钢筋，若出现浪费或人为报废现象，由乙方双倍赔偿。

4、无偿负责任区内的标准化管理工作。做到每天工作结束前，剩余材料归类，工具归库，堆码有序，规范作业。

5、配合甲方施工人员、模板工，核校梁柱水平及垂直度，发现木工支模变形不合格，乙方要极时报告纠正。

四、承包形式：本工程承包内容为以上工程内全部工程造价、质量、工期、安全、文明施工实行全承包。若出现一起安全、质 1

量责任事故，由乙方全部白行承担一切经济、行政责任，甲方必须投入安全设施。

五、食宿由乙方自行安排，乙方自备钢筋工所需的一切机具及设备，高处作业时需系好安全带，不准穿带钉、易滑鞋、拖鞋或赤脚。操作时不准嬉戏打闹。

六、严禁酒后作业，违者每人每次罚款200元。钢筋吊装时要栓系牢固，避免吊装过程中散落伤人。否则，出现安全事故乙方全部承担一切经济、行政责任。

七、乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要，确保按期或提前完成施工任务，已经确定的施工计划不能按期完成时做如下处罚：

1、每个工期段达不到进度要求的罚款l000元；

2、总工期达不到要求的除按每个工期段处罚外，所承包的总工程量单价下调20%。

3、乙方连续两个工期段不能按期完成的，甲方有权单方面解除合同，已完工的工作量按合同单价的20%结算。其余部分作为甲方另招用钢筋工种队伍延期窝工的补偿；或者甲方白行充实施工人员单价按合同单价的2倍记取，从乙方结算中扣除。

八、承包单价及付款方式：

1、承包单价：本工程钢筋工程按实际完成使用钢筋的净工程量计算，钢筋制作、绑扎、安装的桩基单价为20元/m，城台基底单价为30元/m3，基础地梁至三层单价为45元/m3，安全文明施工费为35元/m3，合计80元/m3，焊接工资本层清付。(箍筋

2制作在外)标准层至屋顶单价为45元/m3，安全文明施工费35/m3，合计：80元/m3。

2、(1)乙方须根据实际完成的工程量先自行结算，每月25日向项目部提出月结算申请。由项目部各级管理人员及项目经理确认审核。

(2)工程量结算以楼层计算，基础及框架每层完工天内支付工程款，二楼制作完工，标准层二层完工天支付，结算一楼。80%的工程款，依次类推。其余部分待主体收工验收合格后25天内付至已完工程量的80%，工程主体竣工验收合格后付清剩余全部工程款。

(3)乙方承包人须将职工工资分配清单造册上交甲方财务，由甲方财务审核后发放到每位职工，领取工资时随带身份证核查，否则甲方财务可以拒绝支付工资。

(4)乙方应按月提供考勤情况。

九、未尽事宜甲、乙双协商解决。税金在外。

十、本合同一式三份，由甲、乙双方及工程部各执一份，签字后生效。工程完工结算后失效。

甲方(盖章)：

负责人(签字)：

年

木工班组承包合同 篇6

发包方： 项目部（以下简称甲方）承包方： 承包人（以下简称乙方）住址：身份证: 根据《中华人民共和国经济合同法》 《中华人民共和国劳动法》 《建筑工程承 包合同条例》的有关规定，结合本工程的具体特点，为明确双方在建筑劳务合作中的权利、义务和违约责任，为提高工人的积极性，增加班组的经济效益，实行以班组作业制，并在了解本工程概况、施工图纸、施工方案、现场施工条件及本工程风险有一定预见性的基础上，本着平等、互利、合作的原则，经双方协商一致，同意签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、建筑面积: M2。

二、承包方式合同单价：模板接触面积 元/ M2，包人工、包木工机械（切割机、圆盘机、压刨等）；包材料（铁钉、铁丝、锯片等）即甲方仅负责支模架所用的钢管、扣件、螺杆、模板、方木，其余概由木工班组负责；包工期、包质量、包安全文明、包员工的劳保费用。包协议中所有的内容，一次性包干，乙方及乙方代表人自负盈亏，同时不得再另行转包。

三、承包范围及工作内容

1、承包范围： 完成甲方交付的 楼施工图中所有涉及木工作业的工作及配合安全文明施工、标化工地的工作。

2、一切与支、拆模项目有关的工作，包括板材、方材、钢管、扣件等材料进场后装卸、堆放、清理与在工地内的水平和垂直运输以及转运，均应确保按时保质。材料分类堆放整齐，工完场清。

3、工作要求：乙方在浇砼时发生爆模、胀模情形，乙方负责凿除、修复。爆模造成的砼损失由乙方及时清理完成利用，不能及时利用由乙方赔偿。拆模后，由甲方组织人员对现浇混凝土构件进行检查平整度、垂直度，对不符合要求的乙方要进行处理。

4、现浇混凝土时要有派人员值班，每次施工放线时派人参加。

5、其单价为一次性包干，若因图纸变更或施工联系单增加或减少工作量，均按实际增减量按合同约定价格做相应增减调整。

四、工程款结算与支付

1、结算方式：

2、劳务费用支付方式：

五、施工质量、进度、安全目标及措施

乙方必须严格按经公司、监理审批盖章的模板工程专项施工方案施工，严格遵守现行的《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-）《建筑施工模 板安全技术规范》（JGJ162-）、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-）、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》（DB33/1035-）等国家、行业、地方标准规范及相关要求。如不按以上要求施工，经甲方提出后仍不整改的，甲方有权组织相关人员进行整改完善及直至清退乙方，乙方必须无条件承担 由此引起的一切费用和责任。

1、施工质量目标及措施：

1）本工程施工质量确保。乙方必须严格按施工图及施工规范及技术规程施工，所有的主体结构工程要达到要求，质量达不到协议要求，甲方有权处罚或终止本协议，一切损失均由乙方负责。

2）乙方设专职质量员，负责与甲方对质量、技术等方面上的接轨，对甲方的要求及时传达落实，并参加每月或阶段性的质量、安全、文明施工检查。

3）在施工中乙方不按施工图和规范施工而出现施工质量问题，甲方有权要求乙方立即整改或返工，乙方拖延整改时间按元/天向甲方支付违约金。若乙方不服从管理或及时整改的，项目部有权直接安排其他劳动力进入，人工费按完成合格工程量的计算，并由乙方承担其整改返工的费用，材料费和工期延期损失。

4）在施工中乙方必须按甲方的验收程序进行验收，本道工序完成后乙方经自检合格后通知项目部专职质检人员验收，验收合格后，再会同甲方、监理、政府部门等单位验收合格后，乙方才能将工作面移交给其它施工班组。

2、施工进度目标及措施：

3、1）工期: 年 月 日至年 月日。工程进度做好以人为本的原则，合理组织和安排本工种的技术力量及劳动力。熟悉施工图、掌握施工部位及整体施工进度、服从项目部的施工进度总体计划、月进度计划及分项分部施工任务书。做好各工种与工种之间的生产协调工作。各道工序完成后必须做好自检,再由甲方管理人员检查（必要时由业主、监理或相关领导检查）合格后方可进行下一道工序施工。2）发生不可抗力或非乙方原因造成的工期延迟事件，乙方书面报告甲方，甲方认可后工期可相应顺延。

3、安全管理目标及措施： 1）乙方人员应严格执行施工现场的《安全生产细则》，进入现场人员必须戴安全帽，高空作业系安全带。2）乙方进场应立即编制好入场职工的花名册并上报项目部。新职工进场必须经过三级安全教育并经甲方安全员认可签字备案方可上岗，若没有三级教育签字备案擅自上岗，经检查发现，责令退场。3）乙方自备的材料和工机具必须为合格产品,质量和安全性能.4）乙方所有人员必须遵守本工种《安全操作规程》，特殊工种必须持有有关部门核发的特殊工种操作证否则不得从事特种作业。

六、甲、乙双方的权利和义务

1、甲方权利与义务： 1）甲方根据与建设单位的合同工期要求，制订合理的总体进度计划、月计划、周计划及局部工作施工任务书，做好后勤和各工种班组之间的协调安排工作.2）甲方根据结构图、建筑施工图做好各项专项施工方案、施工技术交底、安全技术交底、拟定项目部的各项管理规章制度及管理措施、签订项目部与班组之间的各项班组协议书。

3）新班组新职工进入施工现场，项目部对新职工进行三级安全教育，签订职工安全生产责任书、劳动合同书，对施工人员定期和不定期进行安全教育，对现场文明施工、安全生产定期检查和不定期进行抽查。4）甲方负责协调乙方与其他施工班组相互配合关系，提供垂直运输、提供施工用电、用水及安装、加工场地，创造施工便利条件。5）甲方应负责安排好乙方工人的连续生产，避免停工、窝工，若不能保证连续生产应进行合理调整。

6）

甲方有办理现场签证的义务，并将实际发生的零星用工列为结算依据。

7）甲方有权对乙方施工过程进行全面监控，确保整个工程按期、保质完成，若发现乙方有违反合同规定及施工规范规定的行为，甲方有权责令限期整改，对不服从管理、拒绝整改的，甲方应按情节轻重进行经济处罚或终止合同调换施工队。

2、乙方权利与义务：

1）自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查。接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况及施工人员的持证上岗情况。

2）乙方用具由乙方自行管理使用，并承担修理、缺损、损耗、保管、保养、运输等费用。

3）

严格执行质量、环境与职业健康安全规范，努力提高生活水平，应对施工人员健康状况定期检查，并有资料记录，携带传染病和恐高症的工人禁止进入施工现场，严禁酒后作业，否则后果自负。4）甲方管理人员违章指挥，强令冒险作业，乙方有权拒绝。5）乙方对与确定劳动关系的工人必须认真审查，保证施工人员的政治素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁不得高于55周岁，乙方人员需持本人身份证，并将其人员登记上花名册（注上身份证号码）。

6）

乙方人员必须保证人员相对稳定，不能随意变动，注册人员保证按期、按质、按量完成甲方委托的生产业务，服从甲方的统筹安排，统一调动。当甲方因故不能保证连续生产时，可将队伍临时调整，对调整的人员应在不影响甲方生产的前提下。

7）

乙方人员必须按甲方提供的施工图纸及说明的要求进行施工，如有合理建议应征得甲方同意，并办理变更手续后方可施工。在施工中应注意成品、半成品的保护，如有缺损无条件修补。爱护使用甲方提供的机械设备及用电设施，如发现故意损坏、丢失应照价赔偿，如因损坏、丢失的设施给别的班组或工程进度造成影响时，给予相应的处罚。

八、违约和纠纷

1、双方在本合同内产生争议应先协商解决，协商不成均可向公司申请调解，调解不成由陇西县人民法院解决。

2、乙方不得以任何理由中途停止或要求给予经济补偿，如发生此类事情，甲方可立即终止合同，乙方承担总工程款的工程违约金。严禁将本工程转包，如有发现，立即终止协议，并追究乙方的相关责任，乙方应向甲方支付违约金为本合同总价的 %，并赔偿甲方的一切损失。

3、若乙方在工程质量、安全、进度等方面达不到合同要求时，甲方有权清退乙方，终止合同。

九、合同生效

1、本合同壹式二份，甲方一份，乙方一份, 均具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，双方另行协商。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。至工程款项结清日起本合同自动失效。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

代理人: 代理人:

电话: 电话:

签约地点: 签约时间: 年 月