监理师注册管理工作规程（精选7篇）
(2007-9-24)
关于印发《注册监理工程师注册管理工作规程》的通知
建市监函[2006]28号
各省、自治区建设厅，直辖市建委，新疆生产建设兵团建设局，国务院有关部门建设司，总后基建营房部，国资委管理的有关企业，有关行业协会：
为了做好注册监理工程师注册管理工作，根据建设部颁布的《注册监理工程师管理规定》（建设部令第147号）和《关于建设部机关直接实施的行政许可事项有关规定和内容的公告》（建设部公告第278号），我们制定了《注册监理工程师注册管理工作规程》，现印发给你们，请遵照执行。
建设部建筑市场管理司
二OO六年四月十七日
附件：
注册监理工程师注册管理工作规程
根据建设部颁布的《注册监理工程师管理规定》（建设部令第147号）和《关于建设部机关直接实施的行政许可事项有关规定和内容的公告》（建设部公告第278号），申请注册监理工程师初始注册、延续注册、变更注册、注销注册和注册执业证书、执业印章遗失破损补办等，按以下要求办理：
一、注册申请表及网上申报要求
申请注册的申请表分为：《中华人民共和国注册监理工程师初始注册申请表》、《中华人民共和国注册监理工程师延续注册申请表》、《中华人民共和国注册监理工程师变更注册申请表》、《中华人民共和国注册监理工程师注销注册申请表》和《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书、执业印章遗失破损补办申请表》。申请人可进入中华人民共和国建设部网站（）或中国工程建设信息网()，登录“注册监理工程师管理系统”，填写、打印以上申请表，并上报电子文档。
二、申报材料要求
(一)初始注册
取得中华人民共和国监理工程师执业资格证书的申请人，应自证书签发之日起3年内提出初始注册申请。逾期未申请者，须符合近三年继续教育要求后方可申请初始注册。
申请初始注册需提交下列材料：
1、本人填写的《中华人民共和国注册监理工程师初始注册申请表》（一式二份，另附一张近期一寸免冠照片，供制作注册执业证书使用）和相应电子文档(电子文档通过网上报送给省、自治区、直辖市建设行
政主管部门或其委托的注册管理机构，以下简称省级注册管理机构)；
2、《中华人民共和国监理工程师执业资格证书》复印件；
3、身份证件（身份证或军官证、警官证等）复印件；
4、与聘用单位签订的有效聘用劳动合同及社会保险机构出具的参加社会保险的清单复印件（退休人员仅需提供有效的聘用合同和退休证明复印件）；
5、学历或学位证书、职称证书复印件，与申请注册专业相关的工程技术、工程管理工作经历和工程业绩证明；
6、逾期初始注册的，应提交达到继续教育要求证明的复印件。
（二）延续注册
注册监理工程师注册有效期为3年，注册期满需继续执业的，应在注册有效期届满30日前申请延续注册。在注册有效期届满30日前未提出延续注册申请的，在有效期满后，其注册执业证书和执业印章自动失效，需继续执业的，应重新申请初始注册。
申请延续注册需提交下列材料：
1、本人填写的《中华人民共和国注册监理工程师延续注册申请表》（一式二份，另附一张近期一寸免冠照片，供制作注册执业证书使用）和相应电子文档(电子文档通过网上报送给省级注册管理机构)；
2、与聘用单位签订的有效聘用劳动合同及社会保险机构出具的参加社会保险的清单复印件（退休人员仅需提供有效的聘用合同和退休证明复印件）；
3、在注册有效期内达到继续教育要求证明的复印件。
（三）变更注册
注册监理工程师在注册有效期内或有效期届满，需要变更执业单位、注册专业等注册内容的，应申请变更注册。
在注册有效期届满30日前申请办理变更注册手续的，变更注册后仍延续原注册有效期。申请变更注册需提交下列材料：
1、本人填写的《中华人民共和国注册监理工程师变更注册申请表》（一式二份，另附一张近期一寸免冠照片，供制作注册执业证书使用）和相应电子文档(电子文档通过网上报送给省级注册管理机构)；
2、与新聘用单位签订的有效聘用劳动合同及社会保险机构出具的参加社会保险的清单复印件（退休人员仅需提供有效的聘用合同和退休证明复印件）；
3、在注册有效期内，变更执业单位的，申请人应提供工作调动证明（与原聘用单位终止或解除聘用劳动合同的证明文件复印件，或由劳动仲裁机构出具的解除劳动关系的劳动仲裁文件复印件）。跨省、自治区、直辖市变更执业单位的，还须提供满足新聘用单位所在地相应继续教育要求的证明材料。
4、在注册有效期内或有效期届满，变更注册专业的，应提供与申请注册专业相关的工程技术、工程管理工作经历和工程业绩证明，以及满足相应专业继续教育要求的证明材料。
5、在注册有效期内，因所在聘用单位名称发生变更的，应在聘用单位名称变更后30日内按变更注册规定办理变更注册手续，并提供聘用单位新名称的营业执照复印件。
（四）注销注册
按照《注册监理工程师管理规定》要求，注册监理工程师本人和聘用单位需要申请注销注册的，须填写并提交《中华人民共和国注册监理工程师注销注册申请表》（一式二份）和相应电子文档(电子文档通过网上报送给省级注册管理机构)。省级注册管理机构发现注册监理工程师有注销注册情形的，须填写并向建设部报送注销注册申请表。被依法注销注册者，当具备初始注册条件，并符合近三年的继续教育要求后，可重新申请初始注册。
（五）注册执业证书和执业印章遗失破损补办
因注册执业证书、执业印章遗失、破损等原因，需补办注册执业证书或执业印章的，申请人须填写并提交《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书、执业印章遗失破损补办申请表》（一式二份，另附一张近期一寸免冠照片，供制作注册执业证书使用）和相应电子文档(电子文档通过网上报送给省级注册管理机构)。对注册执业证书、执业印章遗失补办的，还须提供在公开发行的报刊上声明作废的证明材料。
三、注册审批程序
（一）申请人填写注册申请表和相应电子文档，将申请注册申报材料交聘用单位。
（二）聘用单位在注册申请表上签署意见并加盖单位印章后，将申请人的注册申报材料和相应电子文档(电子文档通过网上报送给省级注册管理机构)报送聘用单位工商注册所在地的省级注册管理机构。
（三）省级注册管理机构受理申请注册申报材料后，应在规定的时间内初审完毕。对申报材料不齐全或者不符合法定形式的，应当在5日内一次性告知申请人需要补正的全部内容。
对申请注册的电子文档，省级注册管理机构应进入中华人民共和国建设部网站或中国工程建设信息网，登录“注册监理工程师管理系统”，使用管理版进行受理、初审，形成《申请注册监理工程师初始、延续、变更注册初审意见汇总表》后上报。
省级注册管理机构应认真核对有关申报材料是否与原件相符，是否符合注册条件，在注册申请表上签署初审意见，加盖单位公章。省级注册管理机构应在初审完毕后10日内，将申请注册申报材料和初审意见报建设部。中国建设监理协会受建设部委托负责接收申报材料和初审意见。
（四）中国建设监理协会收到省级注册管理机构上报的申报材料和初审意见后，对申请初始注册的，在10个工作日内审查完毕，并将审查意见报建设部建筑市场管理司。对申请变更注册、延续注册的，在10个工作日内审查完毕，对准予变更注册、延续注册的人员，核发《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》和执业印章。
对申报材料不齐全或者不符合法定形式的，中国建设监理协会应当在5日内一次性告知省级注册管理机构需要补正的全部内容，待补正材料或补办手续后，按程序重新办理。
（五）对申请初始注册的，建设部建筑市场管理司收到中国建设监理协会上报的审查意见后，将审查意见结果在网上进行公示，公示时间为10个工作日，公示时间不计算在审批时间之内。公示完毕后，在10个工作日内完成审批手续。
建设部自作出批准初始注册决定之日起10日内在中华人民共和国建设部网和中国工程建设信息网公告审批结果。对准予初始注册的人员，由中国建设监理协会核发《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》和执业印章。
（六）跨省、自治区、直辖市申请变更注册的，申请人须先将书面申报材料交原聘用单位工商注册所在地的省级注册管理机构，经审查同意盖章后再将书面申报材料交新聘用单位工商注册所在地的省级注册管理机构初审。
（七）各省级注册管理机构负责收回延续注册、变更注册、注销注册和遗失破损补办未到注册有效期的注册监理工程师注册执业证书和执业印章，跨省、自治区、直辖市变更注册的由新聘用单位工商注册所在地的省级注册管理机构负责收回注册执业证书和执业印章，交中国建设监理协会销毁。
四、其他
（一）《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》和执业印章由建设部统一制作。
（二）注册监理工程师与原聘用单位解除劳动关系后申请变更执业单位，原聘用单位有义务协助完成变更手续。若未解除劳动关系或发生劳动纠纷的，应待解除劳动关系或劳动纠纷解决后，申请办理变更手续。
（三）注册监理工程师注册和执业印章收费按照《国家计委办公厅关于注册城市规划师等考试、注册收费标准的通知》（计办价格[2000]839号）和《财政部、国家发展改革委关于公布取消103项行政审批等收费项目的通知》（财综[2004]87号）的规定执行。
（四）军队系统取得监理工程师执业资格人员申请注册，由总后基建营房部按照省级注册管理机构的职责，受理申请注册申报材料并进行初审后，报建设部审批。
（五）中国建设监理协会联系方式。
通讯地址：北京市西直门外文兴街1号
邮政编码：10004
4联系电话：010-88385640，8837417
2传真：010-68346846。
附表：
1.《中华人民共和国注册监理工程师初始注册申请表》.doc
2.《中华人民共和国注册监理工程师延续注册申请表》.doc
3.《中华人民共和国注册监理工程师变更注册申请表》.doc
4.《中华人民共和国注册监理工程师变更注册申请表》.doc
5.《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书、执业印章遗失破损补办申请表》.doc
1抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。以下财产中属于可以抵押的是 ( A )。
A抵押人所有的房屋和其他地上定着物 B土地所有权
C宅基地土地使用权 D依法被监管的财产
2保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的经济制度。下列关于保险应具备的特征说法错误的是 ( C )。
A必须有危险存在 B被保险人对于保险标的须有某种能以金钱估量的并为法律和公序良俗所认可的经济利益
C保险人须对危险所造成的损失给予精神补偿 D保险合同有法律约束力
3、合同履行后，定金可收回或抵作价款。收受定金的一方不履行合同的，应( C )返还定金。
A、原价 B、三倍 C、两倍 D、按违约金额
4、留置的期限一般规定，债务人应在( A )的期限内履行债务。
A、不少于两个月 B、一个月内 C、10天内 D、不少于一个月内
5、保证方式没有约定或约定不明确的，按( B )承担担保责任。
A、保证 B、连带保证 C、违约 D、合同
6、甲需购进价值100万元的设备，甲应预付定金( A )万元。
A、20 B、30 C、40 D、50
7、保险合同中的保险人对于( C )事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。
A、一切 B、偶然 C、合同约定 D、自然
8、我国的《建筑法》是以规范建筑市场行为为出发点，以( A )为主线的基本法律规范。
A、建筑工程质量和安全 B、建筑市场发展
C、建筑经济发展 D、建筑经济利益
9、8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》，施行于( A )
A、.1.1 B、2000.2.1 C、.1.1 D、2001.2.1
10、根据不同的分类方式，工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类，下列不正确的是( A )。
A、项目开发招标 B、项目总承包招标
C、堪察设计招标 D、工程施工招标
多选题
1建筑法是指调整建筑活动的法律规范的总称。下列属于建筑法的立法目的的是(ABCD )
A加强对建筑活动的监督管理 B、维护建筑市场秩序
C保证建筑工程的质量与安全 D、促进建筑业健康发展 E调整建设工程活动
2建筑工程的从业人员包括 ( ABDE )
A水暖设备安装人员 B、建筑师 C、营造师
D、结构工程师 E、监理工程师
3、建筑安全生产管理包括以下 ( AB )。
A纵向管理 B横向管理 C施工现场管理
D，纵向、横向混合管理 E纵向、横向和施工现场混合管理
4民事诉讼法特有的原则是 ( ABC )
A当事人诉讼权利平等原则 B调解原则
C辩论原则 D强制原则
E人民检察院对民事审判活动实行法律监督
5下列情况属于担保方式具体体现的有( ABC )。
A、保证人与债权人以书面形式订立保证合同
B、债务人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保
C、债务人将其动产或权利移交债权人占有用以担保债权的履行，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权力优先得到清偿的担保
D、合同当事人一方为了证明合同成立及担保合同的履行在合同中约定应给付对方一定数额的货币
E、债权人将债务人的亲戚留置以使债务人履行合同
6、采用抵押方式担保时，抵押人和抵押权人应以书面形式订立抵押合同，法律规定应当
办理抵押物登记的，抵押合同自登记之日起生效。抵押合同应该包括下列( BCDE )
A被担保的主债权种类、数额 B债务人履行债务的期限
C抵押担保的范围 D当事人认为需要约定的其他事项
E担保人的情况
7保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同，保证合同应包括以下 ( ABCDE )
A被保证的主债权种类、数量 B保证人与债权人的情况说明
C债务人履行债务的期限 D保证的方式 E保证担保的范围
8仲裁协议应包括下列内容( ABC)
A. 请求仲裁的意思表示 B仲裁事项 C选定的仲裁委员会
D仲裁协议书的签订 E仲裁委员会成员情况
9根据我国《仲裁法》第四章的规定，仲裁程序主要有 ( ABCD )
A申请 B受理 C开庭 D裁决 E、申请撤销裁决
10下列说法正确的是( BCD )
A、仲裁的发生是以双方当事人自愿为前提
B、仲裁的客体是当事人之间发生的一定范围的争议
C仲裁须有三方活动主体 D裁决具有强制性 E裁决不具有强制性
1.20注册监理工程师《合同管理》专题训练
2.注册监理工程师建设工程合同管理备考训练题
3.2018注册监理工程师建设工程合同管理基础训练题
4.注册监理工程师《合同管理》试题及答案
5.2018年最新注册监理工程师《合同管理》备考训练
6.全国注册监理工程师《合同管理》考试模拟题
7.监理工程师考试客观题的猜题技巧
8.2018注册监理工程师《合同管理》精粹试题
9.2018年注册监理工程师《合同管理》预测试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、项目施工技术风险应由承包商承担，是建设工程风险对策中__的具体运用。A．风险回避 B．风险自留 C．损失控制 D．风险转移
2、与工程建设有关单位的外部协调，建设工程系统内的单位不包括。A：设计单位 B：施工单位
C：资金提供单位
D：政府建设行政主管机构 E：工程保险金
3、下列选项中不是流水施工的垂直图表示法的优点是。A：施工过程及其先后顺序表达清楚 B：时间和空间状况形象直观 C：编制起来比横道图方便
D：斜向进度线的斜率可以直观地表示出各施工过程的进展速度 E：自我评定
4、【例1·单选题】编制监理规划的时间是。A：第一次工地会议前 B：监理大纲编制完成 C：提交投标文件后
D：签订监理合同及收到工程设计文件后 E：工程保险金
5、投标人投标时，如果发现招标文件、工程说明书、合同条款不够明确，或条款不很公正，技术规范要求过于苛刻，宜采用的投标报价方法是。A：多方案报价法 B：不平衡报价法 C：突然降价法 D：先亏后盈法
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
6、实现建设项目投资控制最有效的手段是。A：实行经济承包责任制 B：进行招标和投标 C：经济核算
D：技术与经济相结合
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
7、下列监理工作措施中，属于进度控制技术措施的是。A：完善职责分工及有关制度 B：确保资金的及时供应 C：建立多级网络计划体系 D：正确处理工程索赔事宜 E：工程保险金
8、工程建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，__合同约定的工期。A．只能在范围内压缩 B．与其协商 C．不得压缩 D．不得延长
9、对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为4天，该工作到计划最迟完成时间尚需3天，则该工作。A：可提前1天完成 B：正常
C：影响总工期1天 D：影响总工期3天 E：自我评定
10、__不是仲裁协议的内容。A．请求仲裁的意思表示 B．仲裁事项
C．选定的仲裁委员会 D．选定的仲裁
11、某工程双代号时标网络计划执行到第5周末时，实际进度前锋线如下图所示，从图中可以看出。
A：工作D拖延2周，不影响工期 B：工作E拖延1周，影响工期1周 C：工作F拖延2周，影响工期2周 D：工作D拖延3周，不影响后续工作 E：自我评定
12、某生产产品的投资方案，当单位产品的价格由1000元降为900元时，该方案的内部收益率变化率为-1％，则价格因素的敏感度系数为。A：-0．1 B：0．1 C：0．9 D：1．0 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
13、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，不正确的是。
A：工程师与承包人共同检验
B：工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验
C：工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽 D：验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验 E：专业监理
14、建设工程项目设备材料采购招标，最低投标价法考虑的因素为。A：售后服务 B：运输费用 C：付款条件 D：设备性能 E：专业监理
15、某工业项目固定资产投资3000万元，流动资产为1500万元，其中资本金占项目总投资的50％。投产后，销售税金及附加为150万元，平均年净利润为600万元，则该项目的平均资本金净利润率为％。A：13.73 B：26．67 C：38．66 D：27．54 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
16、当采取某项投资控制措施时，如果该项措施会对进度目标和质量目标产生不利影响，就应考虑选择其他更好的措施。这是建设工程投资控制的。A：系统控制 B：动态控制 C：全过程控制 D：全方位控制 E：工程保险金
17、单代号网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应等于。A：其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早开始时间之差 B：其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早完成时间之差 C：其紧后工作的最迟开始时间与该工作的最迟完成时间之差 D：其紧后工作的最早完成时间与该工作的最早完成时间之差 E：自我评定
18、在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中__。
A．不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可任仲裁员 B．不得担任业主咨询顾问，提交仲裁对也不得任仲裁员 C．可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得任仲裁员 D．可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员
19、当承包人对于清单项目中规定购买的仪器设备不能一次购进时，监理工程师应采用进行计量。A：均摊法 B：凭证法 C：估价法
D：分解计量法
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工受到损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为。A：承包人承担工期和费用的损失 B：延长合同工期，费用不予补偿
C：工期不予顺延，给予相应的费用补偿 D：延长合同工期并给予相应的费用补偿 E：专业监理
21、某企业拟建造一幢宿舍楼，在与承包方签订工程承包合同时已具备了施工详图和详细的设备材料清单，该工程适宜采用形式。A：固定总价合同
B：估计工程量单价合同 C：可调单价合同 D：纯单价合同
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
22、质量统计数据的收集，对于混凝土灌注质量常用法。A：随机抽样 B：系统抽样 C：分层抽样 D：二次抽样 E：工程变更单
23、实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量缺陷，一般情况下，监理工程师发出《监理工程师通知单》以后，下一步要做的工作是。A：进行原因分析
B：要求有关单位提交质量缺陷调查报告 C：及时向建设单位和监理公司汇报 D：组织调查取证 E：工程变更单
24、是工程进度控制的经济措施。
A：严格质量检查和验收，不符合合同规定质量要求的，拒付工程款 B：及时进行计划费用与实际费用的分析比较 C：按合同支付工程质量补偿金或奖金 D：确保资金的及时供应 E：工程保险金
25、下列建设工程承包价格方法中，最少被采用的是。A：固定单价 B：可调总价
C：最高限额成本加固定最大酬金 D：成本加固定百分比酬金
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、建设工程措施项目清单的通用项目包括__。A．临时设施 B．施工机械修理 C．工地材料保管
D．已完工程及设备保护 E．施工排水、降水
2、下列对设计人员错误的处理正确的是。
A：由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变
B：由于设计人员错误造成损失，设计人应负责采取补救措施，应免收直接受损失部分的设计费
C：损失严重的，应向发包人支付赔偿金 D：赔偿金累计总额应不超过设计费用
E：范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分率计算，写入相关条款
3、施工段是用以表达流水施工的空间参数。为了合理地划分施工段，应遵循的原则包括。
A：施工段的界限与结构界限无关，但应使同一专业工作队在各个施工段的劳动量大致相等
B：每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求
C：施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性
D：每个施工段要有足够的工作面，以满足同一施工段内组织多个专业工作队同时施工的要求
E：施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求，并在每个施工段内有足够的工作面
4、质量管理体系认证一般要经过等程序。A：递交申请 B：签订合同 C：颁发证书 D：监督 E：持续改进
5、某分部工程的双代号网络计划如下图所示，图中的绘制错误有（）。A.有多个终点节点 B.有多个起点节点 C.工作代号重复 D.有多余的虚工作 E.节点编号有误
6、施工准备阶段的信息收集包括__。A．监理大纲 B．监理规范
C．建设单位的工程准备文件 D．施工图情况 E．监理细则
7、下列关于风险管理目标的表述中，正确的有__。A．风险管理的目标与项目管理的目标是一致的
B．风险事件发生前与风险事件发生后的风险管理目标是一致的 C．风险管理是为目标控制服务的 D．风险管理服从于目标规划
E．风险对策是为风险管理目标服务的
8、在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则__。
A．发包人无权要求交付工程 B．发包人有权要求交付工程
C．发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任 D．发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任 E．承包人可以留置该工程
9、监理工程师对施工过程的质量控制是指对__的控制。A．实际投入的生产要素质量 B．作业技术活动实施状态 C．作业技术活动实施结果 D．竣工验收
E．最终产品的质量
10、为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，需做的工作有__。A．质量事故等级确认 B．检查验收 C．必要的试验 D．检验鉴定 E．事故处理汇报
11、设备运到安装现场后，要进行开箱检查，__应派代表参加。A．建设单位 B．设计单位 C．质检部门 D．监理单位 E．勘察单位
12、掌握和运用建设程序，是监理人员__的要求。A．科学、公正监理 B．业务素质 C．职业准则 D．监理义务 E．监理职责
13、下列有关项目监理机构组织形式的说法正确的是。
A：在直线职能制监理组织形式中，职能部门是直线指挥人员的参谋，他们只能对下级部门进行业务指导，而不能对下级部门直接进行指挥和发布命令
B：矩阵制监理组织形式是由纵横两套管理系统组成的矩阵组织结构，一套是纵向的子项目系统，另一套是横向的职能系统 C：直线制监理组织形式不适用于小型建设工程
D：职能制监理组织形式一般适用于大、中型建设工程
E：采用职能制监理组织形式时，各职能部门在其职能范围内有权直接发布指令指挥下级
14、工程质量控制的监控主体主要包括。A：政府 B：施工单位
C：工程监理单位 D：勘察、设计单位 E：业主
15、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。这些行为主要包括__。
A．未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的 B．发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的 C．施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的 D．未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的 E．发现违法行为不予查处的
16、组织流水施工时，划分施工段的主要目的是。A：可增加更多的专业队
B：缩短施工工艺与组织间歇时间
C：有利于各专业队在各施工段组织流水施工
D：有利于不同专业队同一时间内在各施工段平行施工 E：充分利用工作面、避免窝工、有利于缩短工期
17、当质量控制图同时满足时，可认为生产过程基本处于稳定状态。A：点子全部落在控制界限之内 B：点子分布出现链
C：控制界限内的点子排列没有缺陷 D：点子多次同侧 E：点子有趋势或倾向
18、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部令第107号)规定，建设工程招标投标的计价可采用__。A．工料单价法 B．实物单价法 C．工程量清单法 D．综合单价法 E．定额指标法
19、在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权利包括__。
A．选定施工合同的承包人
B．批准施工合同承包人选定的分包人 C．确定工程规模
D．主持工程建设有关协作单位的组织协调 E．审核承包人的索赔
20、某工程双代号网络计划如下图所示，工作C的后续工作有。A：工作J B：工作H C：工作I D：工作K E：工作L
21、建设工程施工阶段投资控制时，根据投资控制目标和要求的不同，投资目标的分解可以划分为__等类型。A．按子项目分解 B．按投资构成分解 C．按时间分解 D．按净现值分解 E．按终值分解
22、下列属于项目董事会的职权的是。A：负责筹措建设资金
B：组织编制项目初步设计文件 C：负责提出项目竣工验收申请报告 D：提出项目开工报告
E：研究解决建设过程中出现的重大问题
23、【例2·多选题】内容性审查中，监理机构应重点审查施工方案是否具有。A：针对性 B：指导性 C：安全性 D：可操作性 E：完备性
24、某分部工程时标网络计划如图4-15所示，当工程执行到第4周末及第8周末时，检查实际进度如图中前锋线所示，该图表明。A：第4周末检查时预计工期将延长1周
B：第4周末检查时只有工作D拖后而影响工期 C：第4周末检查时工作A尚有总时差1周
D：第8周末检查时工作G进度拖后并影响工期 E：第8周末检查时工作E实际进度不影响总工期
25、FIDIC施工合同条件规定，业主应承担的风险包括__。A．图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响 B．业主提供的设计不当造成的损失 C．战争
管理考试试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、【例1·单选题】FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工。在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商万元的保留金。A：25 B：30 C：40 D：50 E：专业监理
2、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业不使用政府资金投资建设的项目，视情况实行。A：审核制或备案制 B：核准制或备案制 C：审批制或审核制 D：核准制或审批制 E：工程保险金
3、市场调查的方法中获取资料速度快、费用省，能举一反三的是方法。A：间接搜集信息法 B：直接调查法 C：专家调查法 D：情况调查法
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
4、下列管理模式的特征中，属于Partnering模式特征的是。A：承包商承担大部分风险 B：业主管理工程实施 C：信息的开放性 D：采用单价合同 E：工程保险金
5、《建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。A．报价最低 B．报价合理
C．公平、公正、独
D．公开、公正、平行竞争
6、质量管理体系程序的内容包括__。A．不合格控制程序 B．整改措施程序 C．顾客投诉程序
D．文件流程控制程序
7、资格预审和资格后审不同时使用，资格后审适用于。A：技术难度较大 B：投标人数量多 C：标准化项目 D：公开招标 E：专业监理
8、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图样及设备的基础土建设计文件应由__进行审查认可。A．承包总体工程设计的设计单位 B．发包人
C．监理工程师
D．设备安装承包商
9、【例1·单选题】发包人对工程质量有异议。拒绝办理工程竣工结算，已竣工未验收但实际已投入使用的工程，其质量争议应。A：按该工程的保修合同执行
B：根据具有相应资质的检测鉴定机构的检测结果确定解决方案 C：按工程质量监督机构的处理决定执行 D：由工程造价管理机构负责解释
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
10、某进口设备，离岸价为200万元，到岸价为210万元，银行手续费为1万元，进口关税为21万元，增值税税率为17％，不计消费税，则增值税税额为万元。A：35．77 B：37．57 C：39．27 D：39．44 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
11、某建设工程在建设期初的建安工程费以及设备及工、器具购置费为45000万元。按本项目实施进度计划，项目建设期为3年，投资分年使用比例为：第1年25％，第2年55％，第3年20％，建设期内预计年平均价格总水平上涨率为5％。建设期贷款利息为1395万元，建设工程其他费用为3860万元；基本预备费率为l0％。试估算该项目的建设投资万元。A：56959．01 B：59659．01 C：59569．01 D：59695．01 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
12、由业主订购的部分设备延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应。A：提交给业主 B：提交给工程师 C：提交给承包商
D：分别提交给业主和承包商 E：专业监理
13、承包商按投标文件中承诺的数量和型号将施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程质量，要求承包商增加。根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示。A：可以拒绝执行
B：应当执行，但可获得费用补偿
C：应当执行，但可获得费用和利润的补偿 D：应当执行，不能获得补偿 E：专业监理
14、监理人收到承包人变更报价书后的天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。A：7 B：14 C：15 D：28 E：专业监理
15、实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量缺陷，一般情况下，监理工程师发出《监理通知单》以后，下一步工作程序是。A：施工单位提出处理方案
B：建设单位要求有关单位提交质量缺陷调查报告 C：监理单位及时向建设单位和监理公司汇报 D：施工单位进行质量缺陷调查 E：工程变更单
16、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，劳动保险和职工福利费应计入。A：企业管理费 B：社会保险费 C：规费 D：人工费
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
17、对质量缺陷的存在影响下道工序和分项工程的质量时，其处理方案需征得同意，由施工单位处理，处理结果应重新进行验收。A：建设单位 B：设计单位 C：监理单位
D：工程质量监督机构 E：工程变更单
18、设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是。A：投标单位的质量管理体系是否科学 B：投标方案的投入、产出比的高低 C：完成初步设计时间的早晚 D：投标单位的企业规模大小 E：专业监理
19、下列属于设备制造前的质量控制的是。A：加工作业条件的控制 B：工序产品的检查与控制 C：不合格零件的处置
D：审查设备制造的工艺方案 E：工程变更单 20、【例1．单选题】两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照的单位的业务许可范围承揽工程。A：各自 B：综合后
C：资质等级高 D：资质等级低 E：工程保险金
21、在FIDIC道德准则中，通知该咨询工程师并且接到委托人终止其先前任命的建议前__该咨询工程师的工作。A．不可取代 B．取代 C．行使 D．承担 22、2012年3月实际完成的工程按基准日的价格计算工程进度款为200万元，调值公式中的固定系数为0．2，相关成本要素除钢材价格指数上升了10％外，都未发生变化，钢材费占合同调值部分的50％。按调值公式计算2012年3月实际工程结算款应为万元。A：208 B：210 C：216 D：220 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
23、依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金。A：不再返还
B：在颁发接收证书时全部返还 C：在颁发履约证书时全部返还
D：在颁发接收证书和履约证书时各返还一半 E：专业监理
24、根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和检验等形式，对建设工程实施监理。A：等距 B：随机 C：平行 D：抽样
E：工程保险金
25、监理单位应在工程将工程档案按合同或协议规定的时间、套数移交给建设单位，办理移交手续。A：竣工验收时
B：竣工验收后1个月内 C：竣工验收前
D：竣工验收后3个月内 E：工程保险金
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、工程质量事故处理的鉴定验收结论通常包括。A：经修补处理后，完全能够满足使用要求 B：对建筑物外观影响的结论
C：基本上满足使用要求，但使用时应有附加限制条件 D：事故未排除，但可继续施工
E：对短期内难以作出结论的，可提出进一步观测检验意见
2、【例4·多选题】某分部工程时标网络计划如图4-5所示。当该计划执行到第6天结束时检查了实际进展情况，实际进度前锋线表明。A：工作B、C、D的实际进度均不影响总工期 B：工作E仍有1天的总时差 C：工作D仍有2天的总时差 D：工作G仍有1天的总时差
E：工作C进度正常．工作B拖后1天，工作D拖后1天
3、审查施工组织设计时应掌握的原则有__。A．质量第一、安全第一 B．针对性和可操作性 C．技术方案的先进性
D．施工措施是否切实可行 E．PDCA循环
4、为保证订购设备的质量，采购方首先要通过评审选择一个合格的供货厂商。评审的内容包括。A：供货厂商资质 B：设备供货能力 C：设备营销方式
D：近年类似设备的生产和质量情况 E：各种检验检测手段
5、用重点审查法审查施工图预算时，审查的重点有。A：工程量计算规则的正确性 B：工程量大的分项工程 C：单价高的分项工程 D：各项费用的计取基础 E：造价较高的各种工程
6、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，属于超越工程师职权的行为有__。A．指示承包人提前竣工 B．指示承包人缩短合同工期
C．指示承包人删减合同约定的某些工作内容 D．确定有缺陷工程折价接收应扣减的款额
E．承包人提出索赔后，检查承包人施工现场同期记录
7、建筑安装工程费用中的税金是指按规定应计入工程造价内的。A：固定资产投资方向调节税 B：营业税 C：增值税
D：城乡维护建设税 E：教育费附加
8、固定节拍流水施工是一种最理想的流水施工方式，其特点表现在。A：所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等
B：各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，仅在施工段之间有空闲时间 C：相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍
D：专业工作队数等于施工过程数，即每一个施工过程成立一个专业工作队，由该队完成相应施工过程所有施工段上的任务
E：流水施工工期等于施工段数与流水节拍的乘积
9、下列对工程进度造成影响的因素中，属于业主因素的有。A：不能及时向施工承包单位付款 B：不明的水文气象条件 C：施工安全措施不当
D：不能及时提供施工场地条件 E：临时停水、停电、断路
10、施工图设计包括。A：建筑设计 B：结构设计 C：设备设计 D：总体设计 E：方案设计
11、进度计划的调整方法有（）。A．改变某些工作间的逻辑关系 B．缩短某些工作的持续时间
C．将顺序进行的工作改为流水作业 D．将顺序进行工作改为搭接作业 E．缩短关键线路上的后续工作
12、根据建设工程的特点，建设工程风险的分解可以按__等途径进行。A．质量维 B．费用维 C．目标维 D．时间维 E．结构维
13、在下列质量统计分析方法中，可用于过程评价或过程控制的是。A：排列图 B：因果分析图 C：直方图 D：控制图 E：相关图
14、工程量清单计价格式的填写，应符合的规定有（）。A．工程量清单计价格式由投标人填写 B．封面应按规定内容填写、签字、盖章
C．投标总价应按工程项目总价表合计金额填写
D．单项工程费汇总表中的单位工程名称应按措施项目清单中的相应内容填写 E．分部分项工程量清单综合单价分析表，应由监理工程师根据需要提出要求后填写
15、在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括__等抵押合同。A．土地使用权 B．城市房地产 C．车辆 D．机器
E．土地所有权
16、按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权__。A．将工程直接收归已有
B．与发包人协议将该工程折价 C．自行将该工程卖给他人
D．申请人民法院将该工程依法拍卖 E．就该工程拍卖的价款优先受偿
17、某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明（）。A．工作2—4的总时差为零 B．工作6—7为非关键工作 C．工作2—5的自由时差为零 D．工作3—6的自由时差为零 E．工作1—3的自由时差为2
18、【例4·多选题】某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0．5％。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述做法中正确的有。A：计量98吨，则应补交2吨 B：计量98吨，则应补交1．5吨 C：计量99．8吨，则不再补交
D：计量99．8吨，则应补交0．2吨 E：计量102吨，则退还2吨
19、建筑工程由__等分部工程构成。A．建筑屋面 B．综合布线系统 C．智能建筑
D．建筑给排水及采暖工程 E．电梯
20、FIDIC《施工合同条件》规定，解决合同争议的方法包括__。A．由工程师确定
B．提交争端裁决委员会决定 C．双方协商 D．提交仲裁机构裁决 E．通过诉讼解决
21、建设工程完成后，监理单位应向业主提交监理工作总结，其主要内容包括__。A．监理工作的经验
B．表明监理工作终结的说明 C．委托监理合同履行情况概述 D．监理任务完成情况的评价
E．监理工作中存在的问题及改进的建议
22、适宜采用固定总价合同的工程有。
A：招标时的设计深度已达到施工图实际要求、图纸完整齐全的工程 B：规模较小，技术不太复杂的中小型工程
C：没有施工图，工程量不明，急于开工的紧后工程 D：工期长、技术复杂，不可预见因素较多的工程 E：合同工期短的工程
23、工程网络计划费用优化的目的是为了寻求__。A．资源在有限条件下的最短工期安排 B．最低成本时的最短工期安排 C．资源均衡使用时的最短工期安排
D．满足要求工期时最低成本的计划安排 E．最低成本时的资源均衡安排
24、材料采购合同履行过程中，采购方应承担违约责任的情况有。A：不按合同约定的时间支付货款
B：拒付质量合格但与订购规格不符的材料货款 C：不按合同约定接受运抵的货物
D：拒绝接收因包装不合格致使运输过程受到损坏的货物
E：变更到货地点的通知迟于供货方的发货时间而拒绝承担该货物转运费用
卷
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、某进口设备，其银行财务费为4万元人民币，外贸手续费为19万元人民币，关税税率为20％，进口环节增值税率为17％，抵岸价为1790万元人民币。该批设备无消费税，则该批进口设备的到岸价格(CIF)为万元人民币。A：745．57 B：1258．55 C：1274．93 D：4837．84 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
2、工程质量事故处理方案的类型有返工处理、不做处理和__。A．修补处理
B．实验验证后处理 C．定期观察处理 D．专家论证后处理
3、【例1·单选题】建设工程项目设备材料采购招标，对于技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的，一般采用进行评标。A：最低投标价法 B：综合评标法 C：综合评估法 D：评标价法 E：专业监理
4、我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系，以下表述正确的是__。A．建立投资约束机制，项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资产保值增值
B．建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件
C．建设工程监理制的主要内容是：控制建设工程投资、工期和质量；进行建设工程合同管理；协调有关单位的工作关系
D．合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款
5、【例2·单选题】某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6．5万美元，外贸手续费率为1．5％。美元兑人民币的汇率为6．15。则该进口设备的离岸价为万元人民币。A：1230．00 B：1310．87 C：1331．48 D：1351．47 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
6、建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府申请领取施工许可证。A：房管局 B：税务局
C：工商管理部门
D：建设行政主管部门 E：工程保险金
7、【例2·单选题】工程建设不同阶段对工程项目质量起着不同的影响。工程是决定工程项目质量的关键环节。A：项目可行性研究和决策阶段 B：设计阶段 C：施工阶段
D：竣工验收阶段 E：工程变更单
8、项目可行性研究工作小组在完成市场调查和预测后，下一步的工作是。A：制定工作计划 B：编制与优化方案 C：进行项目评价
D：编制可行性研究报告
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
9、现阶段我国建设工程监理具有的特点之一是。A：服务对象的多样性
B：通过经济手段引导推行的制度 C：具有完善的诚信体系 D：具有监督功能 E：工程保险金
10、依据《建设工程质量管理条例》，__在建设工程竣工验收后，应及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。A．设计单位 B．施工单位 C．监理单位 D．建设单位
11、是整个投标文件的精髓。A：投标报价的高低 B：施工组织设计 C：专项施工方案
D：工程监理难点、重点及合理化建议 E：工程保险金
12、所有的施工合同价款都必须在中注明。A：招标书 B：协议书 C：投标书
D：中标通知书 E：专业监理
13、【例1·单选题】《总监理工程师任命书》需要由工程监理单位签字，并加盖单位公章。A：法定代表人 B：技术负责人 C：主要负责人 D：项目监理机构 E：工程保险金
14、未经__签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序。A．监理工程师 B．监理员
C．技术负责人 D．总监理工程师
15、施工单位相对承担较大风险的承发包模式是。A：平行承发包模式 B：施工总承包模式 C：工程总承包模式
D：项目总承包管理模式 E：工程保险金
16、双代号网络计划中引入虚工作的一个原因是为了。A：表达不需要消耗时间的工作 B：表达不需要消耗资源的工作 C：表达工作间的逻辑关系 D：节省箭线和节点 E：自我评定
17、下列项目中，必须实行监理的是。A：建筑面积为4000平方米的影剧院项目 B：建筑面积为40000平方米的住宅项目 C：总投资为2800万元的新能源项目 D：总投资为2700万元的社会福利项目 E：工程保险金
18、某工程，施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包商在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商的实际竣工日期应确定为。A：9月5日 B：10月5日 C：10月20日 D：11月5日 E：专业监理
19、【例2·单选题】下列关于监理文件档案资料传阅要求的说法中，正确的是。A：传阅人阅后应在文件封面上签名，并加盖个人私章 B：传阅人阅后应在文件封面上签名，并注明日期 C：传阅人阅后应在文件传阅纸上签名，并加盖个人私章 D：传阅人阅后应在文件传阅纸上签名，并注明日期 E：工程保险金 20、【例1·单选题】设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是。A：发包人原因造成质量不合格 B：异常恶劣的气候条件 C：发包人要求提前交货
D：隐蔽工程的重新检验证明质量合格 E：专业监理
21、工程缺陷。按照《建设工程施工合同(示范文本)》，在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由负责。A：发包人 B：承包人 C：工程师
D：发包人与承包人共同 E：专业监理
22、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。A．管理层次 B．管理跨度 C．管理部门 D．管理职能
23、建设工程风险识别过程中的核心工作是。A：组建风险识别团队 B：分解建设工程风险 C：建立初始风险清单 D：量化风险等级标准 E：工程保险金
24、工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是__。A．可行性研究阶段 B．决策阶段 C．设计阶段 D．保修阶段
25、”持续改进”是质量管理体系八项质量管理原则之一，其作用是为了提高质量管理体系的__。A．有效性和效率 B．科学性 C．管理水平
D．创造价值能力
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括__。A．中标函 B．投标保函
C．监理合同标准条件 D．监理委托函 E．标准、规范
2、设计准备工作进度计划中一般要考虑等工作的时间安排。A：规划设计条件的确定 B：设计基础资料的提供 C：进度概算的编制 D：施工图预算的编制 E：委托设计
3、下列各种工程中，适合采用CM管理模式的有。A：限额投资的工程 B：无法准确定价的工程 C：一般性建设的工程
D：设计变更可能性较大的工程 E：时间因素最为重要的工程
4、下列关于盈亏平衡点分析，正确的说法有__。
A．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点越大，项目风险越小
B．盈亏平衡点应按投产后的正常年份计算，而不能按计算期内的平均值计算 C．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEP的关系是BEPQ＝BEP(%)×设计生产能力
D．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEP的关系是BEP(%)＝BEPQ×设计生产能力 E．盈亏平衡点分析不适合于国民经济分析
5、某分部工程时标网络计划如图4-15所示，当工程执行到第4周末及第8周末时，检查实际进度如图中前锋线所示，该图表明。A：第4周末检查时预计工期将延长1周
B：第4周末检查时只有工作D拖后而影响工期 C：第4周末检查时工作A尚有总时差1周
D：第8周末检查时工作G进度拖后并影响工期 E：第8周末检查时工作E实际进度不影响总工期
6、不论是设计单位、建设单位，还是承包单位提出工程变更要求，总监理工程师签发的工程变更清单都应包括等文件。A：工程变更要求 B：工程变更说明
C：工程变更费用和工期 D：投资许可证 E：质监站批文
7、为了减少或避免工程延期事件的发生，监理了程师应做好的工作包括__。A．及时下达工程开工令 B．及时提供施工场地 C．妥善处理工程延期事件 D．提醒业主履行自己的职责 E．及时支付工程进度款
8、某施工项目双方约定3月10日开工，当年10月10日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至3月20日开工，则。
A：承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用自行承担 B：承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用由发包人承担 C：承包人应通过赶工在10月10日竣工，可获提前竣工奖励 D：如果工程在10月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任 E：如果工程在10月20日竣工，承包人承担拖期违约责任
9、《中华人民共和国合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有__。A．当事人可以通过和解或调解解决合同争议
B．当事人订立仲裁协议的，可以选择仲裁或诉讼方式解决争议 C．当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁 D．当事人不履行仲裁裁决的，对方可请求法院执行 E．涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁
10、FIDIC《施工合同条件》中，工程师对承包商提交的施工计划的审查主要涉及__。
A．计划实施工程的总工期是否与合同约定一致 B．重要里程碑工期是否与合同约定一致
C．承包商各阶段投入的机械和人力资源计划是否保证计划的实现
D．承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰 E．承包商的施工人员的到位情况
11、招标工作的实施中，下列说法正确的是。A：禁止不合理地限制投标
B：招标人应当在招标文件中载明投标有效期 C：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 D：投标保证金有效期应当与投标有效期一致 E：一个招标项目可以有两个标底
12、工程监理实施依据包括。A：法律法规 B：工程建设标准 C：初步设计文件 D：施工合同
E：勘察设计文件及合同
13、监理工程师对分包商的现场工作进行监督检查的重点主要包括__。A．分包商工地会议
B．分包商的设备使用情况 C．分包商的施工人员情况
D．实施工程的质量是否符合工程承包合同规定的标准 E．分包商的施工进度情况
14、按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括__。
A．领有公共运输执照施工车辆的损失 B．不可预料事件造成施工人员的人身伤亡 C．施工建筑物的损害
D．业主在工地的原有建筑物受到的损害 E．临时工程受到的损害
15、《建设工程设计合同(示范文本)》规定，初步设计文件应当满足__的需要。A．控制概算 B．施工
C．编制施工招标文件 D．主要设备材料订货 E．编制施工图设计文件
16、用实物法编制施工图预算时，其直接工程费的计算与（）有关。A．人工、材料、机械的市场价格 B．工、料、机的定额消耗量 C．预算定额基价 D．工程量 E．取费定额
17、【例5·多选题】属于S曲线比较法的绘制步骤的是。A：确定工程进展速度曲线
B：计算规定时间计划完成的任务量 C：绘制S曲线
D：确定工程项目实际进度与计划进度的比较情况
E：计算工程项目实际进度比计划进度超前或拖后的时间
18、《建设工程监理规范》规定，监理实施细则编写依据包括。A：已批准的建设工程监理规划 B：施工组织设计文件
C：与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料 D：建设工程设计文件
E：施工组织设计、(专项)施工方案
19、以下关于工程监理单位必须执行强制性法规的说法，错误的是__。A．工程监理单位可以把业务转让给具有监理资质的企业
B．工程监理单位不按照监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担赔偿责任 C．工程监理单位与被监理工程的承包单位不得有隶属关系
D．工程监理单位的监理由于工作认真得到施工单位的认可，可以接受施工单位的物质表扬
E．工程监理单位与承包单位串通，为承包单位牟取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任
20、以过程为基础的质量管理体系模式的循环过程包括。A：管理职责 B：环境管理 C：产品实现 D：资源管理 E：安全管理
21、按材料采购合同的约定，供货方交付产品时，作为双方验收依据的资料包括__。A．产品说明书
B．双方签订的采购合同 C．合同内约定的质量标准 D．图纸、样品
E．双方当事人共同封存的样品
22、建设工程进度控制是指对工程项目建设各阶段的工作内容、工作程序、持续时间、衔接关系根据原则编制计划并付诸实施。A：进度总目标 B：进度计划 C：质量计划
D：资源优化配置 E：投资计划
23、建设工程的保证人一般是__。A．法人 B．银行 C．担保公司 D．公证机关
E．建设行政主管部门
24、下列对建设工程归档文件的要求中，属于质量要求的有。A：符合国家有关的技术规范、标准和规程
B：同一案卷内有不同保管期限的文件，该案卷保管期限应从长 C：同一案卷内有不同密级的文件，应以高密级为本卷密级 D：内容真实、准确，与工程实际相符 E：应采用耐久性强的书写材料
25、【例6·多选题】为保证施工中的各个环节相互制约，工程项目平衡表中需明确的内容有：。
拟试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、第一次工地会议应在__举行。A．开工时 B．开工后
C．总监理工程师下达开工令之时 D．总监理工程师下达开工令之前
2、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。A．权责一致
B．总监理工程师负责制 C．严格监理，热情服务 D．公正、独立、自主
3、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是__。A．如何去控制目标 B．如何才能取得效益
C．如何做好决策和承担风险 D．如何去实现建设项目
4、在制定监理规划时，应将关于会议制度和报告制度的内容放在__中。A．组织协调 B．合同管理 C．信息管理 D．目标控制
5、__负责全国工程监理企业资质的归口管理工作。A．国务院建设行政主管部门 B．国务院
C．国家发展与改革委员会 D．工商行政管理部门
6、在工程施工各方不了解工程，不清楚现场的实际情况下，采用__可能是一个相当有效的协调方法。A．交谈协调法 B．书面协调法 C．访问协调法 D．情况介绍法
7、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。A．要素有用性 B．动态相关性 C．主观能动性 D．规律效应性
8、按照我国的法律规定，设立有限责任公司乙级资质的注册资本最低限额为__。A．10万元 B．50万元 C．100万元 D．1000万元
9、初始注册者，可自资格证书签发之日起__年内提出申请。A．2 B．3 C．4 D．5
10、建设工程风险分解的途径之一是按时间维分解，就是考虑了建设工程__的不同风险。A．进度目标 B．实施不同阶段 C．施工阶段 D．季节变化
11、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。A．项目设计阶段 B．项目投资决策阶段 C．施工阶段
D．施工招投标阶段
12、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是__。A．有大量的隐蔽工程
B．施工中未及时进行质量检查 C．工程质量的评价方法具有特殊性 D．工程质量具有较大的波动性
13、下列对工程档案移交的描述错误的是__。
A．对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案
B．所有工程文档都要向城建档案馆移交
C．移交文档时应办理移交手续，填写移交目录，双方签章 D．移交在工程完工后的3个月内
14、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A．予以取缔，处以罚款 B．吊销资质证书
C．吊销资质证书，处以罚款 D．处以罚款
15、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限，在正常使用条件下为__。A．终身保修 B．30年 C．50年
D．设计文件规定的年限
16、在FIDIC道德准则中，通知该咨询工程师并且接到委托人终止其先前任命的建议前__该咨询工程师的工作。A．不可取代 B．取代 C．行使 D．承担
17、工程建设照片和声像资料收文登记后，应交给项目总监理工程师或__进行处理，重要文件内容应在监理目标中记录。A．项目经理
B．授权的监理人员 C．授权的监理工程师 D．监理单位技术负责人
18、主动控制也可以表述为__。A．反馈控制 B．前馈控制 C．闭环控制 D．事后控制
19、根据我国施工许可证制度规定，因故不能按期开工的，应当申请延期，延期__。
A．以一次为限，且不得超过3个月 B．以两次为限，每次不超过3个月 C．次数不限，每次不超过3个月 D．次数不限，总期限不超过3个月 20、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门__方可任职。A．评审后 B．考核合格后 C．推荐
D．资质检验后
21、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量__。A．与分包单位承担连带责任 B．与建设单位承担连带责任 C．承担监理责任
D．与设计单位承担连带责任
22、建设工程监理规划应由__审定批准后执行。A．监理单位技术负责人 B．监理单位行政负责人 C．政府建设行政主管部门 D．总监理工程师
23、在工程建设的__阶段，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。A．项目建议书 B．可行性研究 C．项目决策 D．勘察、设计
24、某建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的施工单位，则该建设单位将被处__的罚款。
A．50万元以上100万元以下 B．30万元以上50万元以下 C．30万元以上80万元以下 D．40万元以上80万元以下
25、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。A．建设单位管理费 B．施工单位管理费 C．监理单位管理费 D．不可预见费
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、控制图中，如果生产过程处于隐定状态，则点子应符合以下（）要求。A．连续25点以上处于控制界限
B．连续35点中仅有1点超出控制界限 C．多次同侧 D．同期性变动
E．100点中不多于2点超出控制界限
2、监理工程师在现场施工准备阶段的质量控制主要是对（）的控制。A．工程定位和标高基准 B．施工平面布置
C．材料构配件采购订货 D．施工机械配置 E．见证取样送检
3、最高管理者应通过（）活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。A．制定质量方针和质量目标 B．对满足要求和持续改进的承诺 C．确保可获得必要的资源 D．进行管理评审
E．向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性
4、采用排列图法进行工程质量控制统计分析，考虑a～f这6种影响因素，影响频数分别为： a为350，b为30，c为：100，d为70，e为400，f为50。下列说法正确的是__。A．a因素是次要因素 B．b因素是一般因素 C．c因素是次要因素 D．d因素是次要因素 E．e因素是主要因素
5、初步设计阶段质量控制监理审核要点主要有__。A．有关部门的审批意见和设计要求 B．生产技术是否先进，能否达到预计的生产规模 C．工艺流程、设备选型先进性、适用性、经济合理性 D．建设法规、技术规范和功能要求的满足程度
E．技术参数先进合理性与环境协调程度，对环境保护要求的满足情况
6、损失控制措施的作用表现在以下几个方面：__。A．避免损失的发生 B．降低损失发生的概率 C．降低损失的严重性 D．使损失后果减少到零 E．遏制损失的进一步发展
7、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程__。A．资源强度最低 B．总费用最低
C．资源需用量尽可能均衡 D．资源需用量最少
E．计算工期满足要求工期
8、下列关于我国现行工程变更价款的确定，正确的说法有（）。
A．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经总监理工程师确认后执行
B．工程变更价款需经监理工程师确定后执行
C．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款 D．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款
E．业主和承包商未能就工程变更价款等方面达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定价格，作为临时支付工程款的依据
9、关于下面的计算公式，正确的是（）。A．FOB=CIF+国外运费+国外运输保险费 B．CIF=FOB+国外运费+国外运输保险费 C．国外运输保险费＝FOB×国外保险费率 D．国外运费=离岸价×运费率 E．消费税=关税×消费税率
10、FIDIC合同条件规定业主的风险包括（）。
A．战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动 B．承包商人员在工程所在国内的**、骚动或混乱
C．由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波 D．承包商使用军火、炸药、辐射或放射性材料引起的污染
E．不可预见的或不能合理预期一个有经验的承包商已采取适宜预防措施的任何自然力的作用
11、标底价格的编制步骤包括__。A．准备工作 B．收集编制资料 C．计算标底价格
D．结合投标报价确定标底终价 E．审核标底价格
12、关于设备采购的质量控制，下列说法正确的有__。A．成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式
B．总包单位采购，采购方案由监理工程师编写并报建设单位批准 C．市场采购设备，一般适用于小型通用设备的采购
D．建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案
E．向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商
13、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程（）。A．计算工期满足要求工期 B．资源需用量降至最低 C．总成本降至最低 D．资源强度降至最低
E．资源需用量满足资源限量要求
14、为适应监理工作的需要，组织结构形式选择的基本原则有__。A．有利于合同管理 B．有利于决策指挥 C．有利于目标控制 D．有利于信息沟通 E．有利于目标规划
15、为更好地了解建设工程实际进展情况，由监理工程师提供的进度报表格式的内容一般包括__。
A．工作的开始时间与完成时间 B．工作间的逻辑关系
C．完成工作时各项资源消耗的成本 D．完成各工作所达到的质量标准 E．各工作时差的利用
16、某分部工程双代号网络计划如下图所示。图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明__。A．工作1—3为关键工作 B．工作1—4的总时差为1 C．工作3—6的自由时差为1 D．工作4—8的自由时差为0 E．工作6—10的总时差为3
17、横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法，将双代号时标网络计划与横道计划相比较，它们的特点是__。
A．时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期 B．时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系 C．横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系 D．横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工作的机动时间 E．横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象
18、监理工程师对施工现场劳动组织及作业人员上岗资格的控制主要是指（）。A．检查从事作业活动的操作者数量是否满足需要，工种配置是否合理 B．检查作业活动的直接负责人，专职质检人员是否在岗 C．检查紧急情况的应急处理规定
D．检查和核实从事特殊作业的人是否持证上岗 E．检查相关制度的落实情况
19、施工准备阶段质量控制的内容主要有__。A．作业技术交底
B．设计交底和图纸会审 C．施工组织设计审查
D．施工生产要素配置质量审查 E．审查开工申请，把好开工关
20、以下有关关键线路的说法中正确的有（）。A．关键线路上的工作都是关键工作
B．到达该工作为止的各条通路上的所有工作都是先行工作 C．在计划执行过程中，关键线路不会发生转移 D．总持续时间最短的线路是关键线路 E．关键线路只有一条
21、在建设工程施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时，通常采取的技术措施有__。A．采用更先进的施工方法
B．增加劳动力和施工机械的数量 C．改进施工工艺和施工技术 D．改善劳动条件
E．采用更先进的施工机械
22、下列费用中，属于措施费的有__。A．临时设施费 B．夜间施工增加费 C．固定资产使用费 D．检验试验费 E．工程排污费
23、按照反映的物质消耗的内容，可将定额分为（）。A．人工消耗定额 B．预算定额
C．材料消耗定额 D．概算定额 E．机械消耗定额
24、单位工程质量验收合格的条件是，除构成单位工程的各分部工程质量合格外，还应__。
A．质量控制资料应完整
B．所含分部工程有关安全和功能的检验资料应完整
C．主要功能项目的抽检结果应符合相关专业质量验收规范的规定 D．观感质量验收应符合要求 E．质量检查记录齐全
25、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2003)的规定，工程量清单包括__。
考试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是。A：应当由发包人保管并承担保管费用
B：应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担 C：应当由承包人保管并承担保管费用
D：应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担 E：专业监理
2、某分部工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（）条。A．1 B．2 C．3 D．4
3、实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为错误。A：第一类 B：第二类 C：抽样方法 D：检验方法 E：工程变更单
4、用生产能力指数法进行投资估算时，拟建项目生产能力与已建同类项目生产能力的比值应有一定的限制范围。一般比值在__倍左右估算效果较好。A．5 B．15 C．20 D．10
5、建设工程目标控制中，在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。A．施工单位 B．监理单位 C．项目经理 D．监理工程师
6、某分项工程实物工程量为，该分项工程人工产量定额为／工日,计划每天安排2班、每班10人完成该分项工程，则其持续时间为天。A：10 B：20 C：40 D：55 E：自我评定
7、在质量数据特征值中，可以用来描述离散趋势的特征值是。A：总体平均值 B：样本平均值 C：中位数 D：变异系数 E：工程变更单
8、在工程设计中，影响进度的主要因素之一是__。A．地下埋藏文物的处理 B．施工承发包模式的选择 C．设计合同的计价方式
D．设计各专业之间的协调配合程度
9、下列关于分部分项工程量清单编制的说法中。错误的是。A：清单应包括项目编码、项目名称
B：清单应包括项目特征、计量单位和工程量 C：清单为不可调整的闭口清单
D：清单项目出现遗漏，投标人可根据工程实际补充 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
10、《建设工程监理规范》规定，监理月报，报送建设单位和本监理单位。A：由监理工程师编写，总监理工程师签认 B：由专业监理工程师编写，总监理工程师签认 C：由总监理工程师组织编写，总监理工程师签认 D：由总监理工程师组织编写．本单位的法人签认 E：工程保险金
11、下列关于监理工程师注册规定的表述中，正确的是（）。A．初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请
B．注册有效期满需继续执业的，应在有效期满 1周前，提出延续注册申请 C．在注册有效期内变更执业单位时，应办理变更注册手续，变更注册有效期为3年
D．每次申请注册均需提供达到继续教育要求的证明材料
12、根据《工程监理企业资质管理规定》，综合资质工程监理企业须具有个以上工程类别的专业甲级工程监理资质。A：6 B：5 C：4 D：3 E：工程保险金
13、关于建设工程风险对策的说法，正确的是。A：风险回避是应对技术风险的最佳策略
B：风险回避是必要的、有时甚至是最佳的风险对策 C：风险转移对被转移者都是不利的
D：非计划性风险自留也是经过风险评价后作出的风险对策决策 E：工程保险金
14、可以促使承包方关心和降低成本，缩短工期，而且成本可以随设计的进展而加以调整，实际工程中应用较多的合同计价方式为。A：成本加固定百分率酬金 B：成本加固定金额酬金 C：成本加奖罚 D：可调价
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
15、造成3人以上10人以下死亡的工程质量事故属于。A：一般事故 B：较大事故 C：重大事故
D：特别重大事故 E：工程变更单
16、《中华人民共和国建筑法》规定，工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准或合同约定的，__建筑施工企业改正。A．应当建议
B．应当报告建设单位要求 C．应当指导 D．有权要求
17、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作包括。A：签订保修合同 B：审查设计概算 C：审核竣工结算款
D：分析发生索赔的原因
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
18、下列工作中，属于建设工程进度调整过程中实施内容的是。A：确定后续工作和总工期的限制条件 B：加工处理实际进度数据 C：现场实地检查工程进展情况 D：定期召开现场会议 E：自我评定
19、《建设工程监理规范》中所称的旁站是指在__或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。A．关键岗位 B．关键部位 C．重要部位 D．重要岗位 20、可变更可撤销合同中，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。A：1 B：2 C：3 D：5 E：工程保险金
21、监理月报报送建设单位时间，一般为收到施工单位当月相关资料__内提交。A．5天 B．7天 C．5～7天 D．10天
22、某承包商从一生产厂家购买了相同规格的大批预制构件，进场后码放整齐。对其进行进场检验时，为了使样本更有代表性宜采用的方法。A：全数检验 B：分层抽样
C：简单随机抽样 D：等距抽样 E：工程变更单
23、按照《建设工程施工合同(示范文本)》，监理工程师工程计量结果视为有效的是。
A：承包人在计量前12小时收到通知但未参加的工程计量 B：承包人在计量前24小时收到通知但未参加的工程计量 C：对承包人超出设计图纸范围的工程进行的工程计量 D：收到承包人已完工程量报告的8天后进行的工程计量 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
24、按照FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以__签发接收证书。A．本该进行检验日
B．缺陷通知期内补充检验通过日 C．工程实际移交日 D．业主实际使用日
25、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于。A：合同价格内的暂列金额 B：预留的部分工程预付款 C：业主的履约保证金
D：预留承包商的部分应得工程款 E：专业监理
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、质量管理体系认证的特征主要表现在等方面。A：由第三方实施确保客观公正 B：依据统一的认证标准实施 C：认证标准属于强制性标准
D：认证合格标志，不能用于具体的产品上 E：认证结论证明产品质量符合相关技术标准
2、风险的分析与评价采用相结合的方法来进行，这二者之间并不是相互排斥的，而是相互补充的。A：定性 B：定量 C：定时 D：定质 E：定期
3、流水施工工艺参数包括__。A．工作面 B．流水强度 C．施工过程 D．施工段 E．专业队数
4、非确定型网络计划，是指网络计划中各项工作及其持续时间和各工作之间的相互关系都是不确定的。下列各项中属于非确定型网络计划的有。A：双代号网络计划 B：单代号网络计划 C：计划评审技术 D：风险评审技术 E：决策关键线路法
5、监理工程师的素质要求主要表现为__。A．具有较高的学历和多学科专业知识 B．要有丰富的建设工程实践经验 C．要有良好的品德
D．要有健康的体魄和充沛的精力 E．要有较高的管理水平和经验
6、下列选项属于工程材料的是。A：建筑材料 B：建筑构配件 C：建筑半成品
D：电梯等工程实体配套设备 E：施工机械
7、项目监理机构施工阶段投资控制的主要任务有。A：编制招标工程标底 B：提供费用索赔的依据 C：进行工程计量 D：审查施工图预算
E：对工程造价目标进行风险分析
8、监理工程师所具有的法律地位决定了监理工程师在执业中一般应享有的权利和应履行的义务，这些义务主要包括__。A．遵纪守法
B．不得出借执业印章 C．接受职业继续教育 D．维护社会公共利益 E．依法自主执业
9、【例3·多选题】下列关于专业分包的说法正确的是。
A：施工专业分包人应当编制专业工程的施工组织设计和进度计划 B：专业分包人通过竣工验收后，对其施工的工程质量不再承担责任 C：施工专业分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险 D：施工专业分包人在完成约定的施工任务后，获得包括施工成本、管理成本、利润等全部收入
E：施工专业分包人需要为施工机械设备办理保险
10、在工程质量验收过程中，下列情况中应予以验收。A：返工重做的检验批
B：经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批
C：经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批 D：施工单位难以纠正的建筑错位 E：建设单位认可的检验批
11、【例3·多选题】在工程建设设计阶段，监理工程师进度控制的主要任务包括。
A：确定工程总目标 B：编制项目总进度计划 C：编制设计总进度控制计划 D：编制阶段性设计进度计划 E：编制详细的出图计划
12、【例5·多选题】下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的是。A：供货方逾期交货，应补偿采购方的额外损失 B：供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货 C：采购方可因供货方逾期交货而解除合同 D：采购方因供货方提前交货而应提前付款 E：逾期交货承担违约责任
13、钢筋焊接接头的基本力学性能试验方法包括。A：拉伸试验 B：抗压试验 C：抗剪试验 D：弯曲试验 E：抗扭试验
14、在建设工程监理规划指导下编制的施工进度控制工作细则，其主要内容有__。A．进度控制工作流程 B．材料进场及检验安排
C．业主提供施工条件的进度协调程序 D．工程进度款的支付时间与方式 E．进度控制的方法和具体措施
15、施工阶段建设工程投资控制的主要任务是通过来努力实现实际发生的费用不超过计划投资。A：控制工程付款
B：协调各有关单位关系 C：控制工程变更费用 D：预防及处理费用索赔 E：挖掘节约投资潜力
16、工程质量控制的组织措施有。A：建立健全项目监理机构 B：协助完善质量保证体系 C：落实质量控制责任 D：完善职责分工
E：制定有关质量监督制度
17、编制标底价格应遵循的原则有__。
A．标底价格一般应控制在批准的总概算(或修正概算)及投资包干的限额内 B．标底价格应考虑市场价格变化因素，应力求与市场的实际变化吻合 C．标底价格应包括不可预见费(特殊情况)、预算包干费、措施费 D．按企业级别取费 E．按工程项目类别取费
18、【例4·多选题】监理工程师控制工程建设进度时，在施工阶段进度控制的任务是。
A：编制施工总进度计划，并控制其执行 B：编制详细的出图计划，并控制其执行 C：编制项目总进度计划
D：编制工程、季、月实施计划，并控制其执行 E：施工现场条件调查和分析
19、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法错误的有。A：指示承包商修复缺陷后再进行检验
B：经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程 C：建议业主解除合同
D：颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限
E：要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷 20、建设工程流水施工的特点包括。A：有利于提高工程质量
B：各专业工作队能够连续施工
C：有利于提高技术水平和劳动生产率
D：尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短 E：单位时间投入的资源量大，不利于资源供应组织
21、根据《建设工程设计合同》，设计人完成的初步设计文件的深度应满足的需要。
A：编制招标文件 B：控制工程核算 C：编制施工图设计 D：订购主设备 E：制作非标准部件
22、监理工程师对索赔的预防和减少要做到__。A．正确理解合同规定
B．为承包人提供力所能及的帮助
C．建立和维护监理工程师处理合同事务的威信 D．做好日常监理工作，随时与承包人保持协商 E．始终以业主的利益为重
23、委托监理合同示范文本中，委托人可以行使的权力不包括__。A．起草招标文件 B．接受委托招标代理
C．对规划设计要求的认定权 D．工程款支付的审核和签认权 E．对监理人员的监督控制
24、勘察设计费是指__。A．研究试验费 B．工程招标费
C．项目建议书编制费 D．可研报告编制费 E．勘察设计费
25、重大质量事故是指满足__条件之一的质量事故。A．造成永久质量缺陷 B．工程倒塌或报废
C．直接经济损失10万元以上
