包清工协议书

包清工协议书（精选6篇）

包清工协议书 篇1

工程项目承包协议书

依照《中华人民共和国经济合同法》及《建筑市场管理条例》，山东齐泰集团×××项目部（以下称甲方）将×××××21#-25#住宅楼的水电暖安装工程发包给×××（以下称乙方）双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方友好协商，结合本工程具体情况，特订立如下劳务承包协议，共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：×××家园21#-25#××楼

2、工程地点：×××道东段××镇

二、承包方式：包清工，保文明施工，保工程质量，保安全，保工期，保工程进度。

三、承包范围：室内给排水（含暖气立管）及电气安装工程，及卫生洁具安装。

四、工作内容：室内给排水及电气工程

五、承包形式：乙方在经济上独立核算，自负盈亏。

六、工程质量：合格。

七、工期：20.4.1-20.11.30

八、结算及付款方式：

1、结算方式：按实际建筑面积每平方米22.5元，如乙方出副材及设备工具则按每平方米24元结算。乙方负责现场用电及文明施工用电，甲方按80元/天付给乙方，按本队职工发放工资情况支付。

山东齐泰集团 包清工协议书

2、付款方式：在施工过程中预留期间按月进度平方数付总价的20%，主体竣工付总价的40%，在安装期间，付月进度平方数总价的30%，达到竣工验收标准时付至90%，验收合格后付至95%，留5%保修金在保修期满一年后付清。

九、甲乙双方责任：

㈠甲方责任：

1、甲方密切配合支持乙方工作，有权对乙方在施工管理、工程质量、进度及安全生产等进行实施指导监督工作。

2、甲方保证及时提供建筑材料，周转材料，机械设备等，并给乙方施工及其他方面提供方便。

3、提供乙方人员的住宿，床铺，生活（扣回生活费）。

4、甲方有权对因乙方所造成的经济损失等问题进行处罚。㈡乙方责任：

1、乙方密切配合甲方工作，绝对服从甲方监督，保证认真抓好施工管理，工程质量，工程进度，安全生产文明施工等。

2、在施工过程中，乙方保证绝对服从建设方、监理方、甲方监督检查验收，并对所提出的问题及时修改。

3、乙方自备切割机、电锤，其他零星工具乙方若损失，自购赔偿，乙方若使用甲方材料必须办理使用手续，若超出预算损耗费用，由乙方承担经济责任，在工程款中扣除，若丢失甲方材料，自购赔偿。

4、乙方应配备技术好，思想好，素质高的人员进场施工，人

山东齐泰集团 包清工协议书

员要充足以满足本工程甲方和业主的要求，若乙方满足不了甲方的要求，甲方有权做出任何决定，乙方无条件服从。

十、团结方面：

乙方必须抓好工人的文明道德修养，做到团结友爱互相帮助，大事化小，小事化了的原则，杜绝一切不文明的现象发生。不准打架斗殴聚众闹事，如有发生一例，不论谁是谁非，罚当事人500元，情节严重者交当地公安部门依法处理。

十一、其他事项：

1、工程质量：乙方必须抓好工程质量，必须按国家现行的规范规定和图纸要求及甲方技术交底施工，且乙方必须听从甲方负责人安排，积极配合施工负责人做好质量验收，必须保质保量，按期完成每一套作业及甲方负责人、监理负责人、建设方负责人所提出的质量问题，乙方必须无条件服从及时整改，绝不延误。因质量问题而造成的返工所浪费的材料，乙方必须赔偿一切经济损失。

2、安全生产：乙方必须抓好安全生产，对职工进行安全交底，安全施工知识教育，并保证不出现任何大小事故的发生，若出现安全事故，一切经济损失，均由责任方承担。

3、文明施工：乙方必须文明施工，做到工完料净现场清，否则据实罚款。

4、乙方居住的板房必须保证室内卫生，不准乱钉、乱拉、山东齐泰集团 包清工协议书

乱扯、乱挂，不准常明灯，室内晚上不准大声喧哗吵闹，否则按甲方的规章制度处罚。

十二、在履行合同过程中产生争议时：

1、双方协商解决。

2、协商不成，向被告方人民法院提起诉讼。

十三、以上协议双方必须同时严格执行，合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签字之日起生效。款额付清，自行失效，若有未尽事宜，可另行补充规定。

甲方：（签字）

乙方：（签字）.8.8

建筑工程木工清工承包协议书 篇2

甲方：

（以下简称甲方）乙方：

（以下简称乙方）

因甲方工程施工需要，将

模板制作安装项目分包给乙方施工，本着自愿、诚实信用的原则，为明确双方责任和权利，确保工程质量和安全生产、文明施工保质保量按期地完成，根据我国现行的《建筑法》、《合同法》规定，经甲、乙双方充分协商，达成如下条款，望双方共同信守执行。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、施工地点：

3、承包方式：主体模板制作及安装、包工包料。

4、承包范围：施工图及设计变更联系单所有涉及的梁、板、柱及剪力墙、构造柱、阳台栏板等模板安装拆除、螺杆制作安装拆除以及内架搭设拆除，施工中所用的所有材料，包括模板、钢管、铁钉、铁丝及所有木工工艺施工机具，爆模所造成混凝土的凿打，以及小型构件模板制作，楼层清理及楼层轴线和细部放线均由乙方自行负责。

二、施工工期：

乙方应按甲方每月进度计划合理安排人员进行施工，楼层模板制作安装每层不超过10天，若遇设计变更、停电、不可抗力等原因或其他分项工程未能及时配合及其甲方原因造成的，经甲方项目经理签证认可后方可顺延工期。如因乙方自身劳动力储备不足及返工所造成工期延误，每超过一天罚款300元，相应提前一天奖励300元。

三、承包价格及结算方式

1、承包价格：本工程模板分项工程以包工包料的形式承包给乙方，承包单价为125元/㎡，总建筑面积按施工图纸面积进行计算，架空层及设计更改增加部份另算（其中基础已施工完成，结算时扣除8000元）。

2、结算方式：甲方根据乙方施工进度，按每月25日前进行统计工程量，于次 月10日至15日前支付前月进度工程量的80%工程进度款。其余待中间验收合格后支付15%工程款，剩下5%作为工程保修金，待工程验收合格后一次性付清。

四、工程质量：

1、乙方必须严格按照施工设计图纸、施工组织、施工方案、工程技术联系单、交底单及国家现行建筑工程施工规范、规程和标准的要求，严格按（GB50202-2002）规范精心施工，并无条件地接受甲方全方位、全过程管理。

2、本工程木模制作质量必须做到合格标准，每道工序完成后应通知甲方管理人员及监理进行检查验收，验收中如有甲方管理人员和监理方提出的整改要求，乙方应无条件进行整改。

3、模板拼缝必须严密，以免水泥浆渗漏。内架立杆、扫地杆、剪刀撑等搭设应符合安全及规范要求，以免发生安全事故。

4、混凝土施工中如有模板发生混凝土胀模现象，处理费用由乙方负责；因乙方对施工图的不熟悉所造成的返工或重做由乙方负责。

5、乙方应配合甲方对工人进行质量、安全的交底。

五、双方责任

1、甲方责任：

（1）、做好“三通一平”工作，施工用水、用电接至现场，提供施工图纸；（2）、提供坐标控制点，水准点，每层主要控制线。

（3）、及时参加隐蔽工程验收、及时按合同约定支付工程款，配合乙方协调有关工作。

（4）、外墙脚手架按每层跟上。

（5）、按照本合同约定向乙方支付工程进度款

2、乙方责任：

（1）、全面履行合同，严格按规范、规程及设计要求组织施工，严格履行合同工期，确保按期完工；

（2）、服从项目部、甲方、监理等单位的管理和指挥，遵守项目部各项规章制 度及处罚制度；认真接受现场有关部门的质量监督；

（3）、负责施工设备、机具的准备及人员组织调配，如在施工中所发生相互矛盾问题应服从甲方协调；

（4）、乙方造成质量事故或不符合相关规范及方案要求施工的或验收不合格的，乙方无条件返工、返修至合格；

（5）、乙方施工人员进入施工现场应服从甲方各项管理制度（各项管理制度附后）。

（6）、甲主提供楼层固定式配电箱及到施工楼层的移动式配电箱，接出路线由乙方协调有关工作。

（7）、负责提供相应的材料收据及人工工资表，严禁使用童工和无合法手续人员参加班组生产，若发现每人次罚款500元。

（8）未经甲方书面同意，乙方不得将本工程自行转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或者部分在分包给他人。若乙方将其承包的分包工程转包或者在分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方负责赔偿。

六、安全生产：

乙方在施工过程中必须严格遵守安全生产操作规程，指定安全员专人负责安全生产，服从安全管理人员监督，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全，如违章操作而引起安全及其它事故，其责任与造成的经济等有关损失均由乙方自行负责，与甲方无关。

乙方进入施工现场后甲方进行三级教育和安全技术交底，并签字作为备案。工人在施工过程中，必须严格按照安全操作规程进行操作，遵守工地现场的一切规章制度，安全员要随时监督，服从甲方的总体安排。

乙方工人进场施工，必须配备施工操作证，持证上岗，严禁非机电人员操作机械，必须树立高度的安全意识，在施工区与生活区内，工人的安全自行负责，要自觉做好施工现场文明整洁工作，如有违反，则按公司及甲方的规章制度给予相应的处罚。

外来务工人员必须及时办好外来人员的暂住手续，否则若遇到检查而带来的一切后果自行负责。

班组长及时登记每月民工工资，从进度款中支付，如进度款不够支付必须由乙 方垫资。根据劳动部的要求，工人必须与项目部签定劳动合同。

七、违约责任：

第一个月的进度款预留2万元做为本工程的违约保证金。

八、其他

本合同正副本共二份，双方各执一份，由甲乙双方签字盖章后生效。如合同未尽事谊，双方另订立补充合同。

甲方：

法人代表：

****年**月**日

乙方：

法人代表：

****年**月**日

安全生产、文明施工目标责任书

为保证本工程的安全生产和安全管理工作，保护施工人员的人生安全和身体健康，确保本工程达到文明施工、安全生产双标化工地，项目部与各施工班组实行全面经济责任承包制，并把安全生产纳入重要的考核指标。为提高安全第一、预防为主的认识，做到管生产必须先管安全的原则，切实抓好施工现场的安全生产管理，落实安全承包责任制。特制定本安全目标责任书。

项目部（以下简称甲方）

施工班组（管理人员）（以下简称乙方）

一、本工程安全生产、文明施工目标为确保本工程达到文明施工、安全生产双标化工地。

二、安全生产指标为：施工期间确保无重大事故发生，轻伤事故频率和歇工率控制在≤1‰以内。施工现场的安全标准化达标合格率为100%。

三、双方责任

1、由甲方负责制定各项安全生产技术操作规程及各项安全生产管理制度，建立安全生产领导小组。

2、各经济承包责任人即为安全责任人。

3、乙方必须认真贯彻执行项目部制定的各项规章制度及安全技术规范、标准。不得违章操作和违章指挥。

4、乙方在施工承包期内，对班组施工人员安全、生产负有全权责任。

5、乙方对所承包分项工程的安全生产、文明施工负有全面责任。其经济按有关规定和工程文明施工、安全生产情况好坏直接挂钩，并由甲方依据有关规定情况给予奖罚。

6、乙方在施工过程中由于违反文明施工安全生产的有关规定造成事故、经济、人身等损失，其责任全部由乙方负责。甲方视情节轻重对乙方作出相应的行政经济等处罚。情节严重者送有关部门处理。

四、工作措施

1、班组承包负责人必须每天现场亲自督促生产和主持日常安全生产管理工作，并认真做好安全技术交底工作。

2、乙方必须做好“天天讲安全、人人讲安全、事事注意安全、处处防止事故”的宣传教育工作，认真全面地落实安全生产有关法规、制度。

3、乙方必须做到班前要进行安全活动交底，班后要进行安全检查，并做好记录。

4、甲方应在施工现场周围设有教育标语，危险部位（或地段）有明显的安全标志。现场临时用电的线路、箱等均应符合规范要求。

5、甲方必须在现场设有“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。

6、甲方对乙方要经常性、有针对性地开展多种形式的文明施工、安全生产宣传和教育，结合实际情况进行文明施工、安全生产。并经常性深入施工现场，严格履行监督管理职能。

7、甲方对乙方进行定期的安全检查，对查出的事故隐患，乙方必须做到定人、定时、定措施进行整改。必须如期完成，并上报甲方进行复检，对检出的重大事故隐患除要求乙方如期整改完成，还应上报分公司和有关部门。

8、乙方必须建立班前安全活动制度，并开展班前三上岗（上班交底、上岗检查、上岗教育）和班后下岗检查。

五、奖惩措施

具体实施按项目部安全生产奖惩细则规定执行。

六、本责任书执行日期：自责任书签订之日起到工程竣工验收日止。

七、本责任书一式叁份，项目部、责任人各一份，存档一份。

项目负责人： 责任班组（部门）： 责任人：

本责任书签订时间： 年 月 日

木工安全技术操作规程

一、模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂材料。顶撑要垂直底端平整坚实，并加垫木。木楔要钉牢，并用横顺拉杆和剪刀撑拉牢。

二、支模应按工序进行，模板没有固定前，不得进行下道工序。禁止使用拉杆、支撑攀登上下。

三、支设独立梁模应设临时工作台，不得站在柱模上操作和梁底上行走。

四、支设4米以上的立柱模板，四周必须顶牢，操作时要搭设工作台，不足4米的可使用马凳操作。

五、采用绗架支模应严格检查，发现严重变形、螺栓松动等应及时修复。

六、拆除模板应经施工技术人员同意，操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒。拆除横板一般应采用找撬杆，严禁操作人员站在正拆除的模板上。完工前，不得留下松动和悬挂的模板。拆下的模板应及时运送到指定地点集中堆放防止钉子扎脚。

七、拆除薄腹梁、吊车梁、衍架等预制构件模板，应随拆随回顶撑支牢，防止构件倾倒。

八、拆除横板一般应采用找撬杆，严禁操作人员站在正拆除的模板上。

九、高处、复杂结构模板拆除，应有专人指挥和切实的安全措施，并在下面标出工作面，严格禁区非操作人员进入工作区。

十、拆模间隙时，应将已活动的模板、拉杆、支撑等固定的牢固，严防突然突然坠落，倒塌伤人。

十一、在破度大于25度的屋面上操作，应有防滑梯、护身栏等防护措施。

十二、木屋架应在地面拼装，必须在上面拼装的应连续进行，中断时应设临界时支撑；屋架就位后，应及时安装脊檩、拉杆或临时支撑；吊运材料所用索具必须良好，绑扎要牢固。

十三、在没有望板的屋面上安装石棉瓦，应在屋架下弦设安全网或其他安全措施；并使用有防滑条的脚手板钩挂牢固后方可操作；禁止石棉瓦上行走。

十四、安装二层楼以上外墙窗扇，如外面无脚手架或安全网，必须通行时应在大楞上铺设脚手板。

十五、不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料，必须通行时应在大楞上铺设脚手板。

十六、钉房檐板，必须站在脚手架上，禁止在屋面上探身操作。

十七、平刨机必须有安全防护装置，否则禁止使用。

十八、刨料应保持身体稳定，双手操作，刨大面时，手要按料上面，刨小面上，手指不低于料高的一半，并不得小于3厘米，禁止手在料后推送。

十九、刨削量每次一般不得超过1.5毫米料速度保持均匀，经过刨口时用力要轻，禁止在刨刃上面回料。

二十、刨厚度大于1.5毫米，长度小于30厘米的材料，必须用压板或推棍，禁止用手推进。

二十一、过节疤要减慢推料进度，禁止用手按节疤上推料，刨旧料必须将铁钉、泥砂等清除干净。

二十二、换刀片应拉闸断电或摘掉皮带。

二十三、同一台刨机的片刀重量、厚度必须一致刀架、夹具必须吻合；刀片焊缝超出刀头和有裂缝的刀具不准使用；紧固刀片的螺栓应嵌入槽内，并离刀背不少于厘米。

二十四、压刨机只准采用单向开关，不准采用倒顺双向开关；

三、四面刨要按顺序开。二

十五、送料和接料不准戴手套，并应站在机床上的一侧，刨削量每次不得超过5厘米。

二十六、进料必须平直，发现材料走横或卡住，应停机降低台面调正；遇破节减慢送料速度，送炒手指必须离开滚筒20厘米以外，接料必须待料走出台面。二

十七、刨短料长度不得短于前后压液距，厚度不于1厘米的木料，必须垫托板。二

十八、圆盘锯操作前应进行检查，锯片不得有裂口，螺丝应上紧，操作要带防护眼镜，人站在锯片一侧，禁止站在与锯片同一直线上，手臂不得跨越锯片。二

十九、短窗料应用推棍，接料使用刨钩；超过锯片半径的下料禁止上锯。三

十、进料必须紧贴靠山，不得用力过猛，遇硬节慢推，接料要待料出锯片15厘米，不得用力硬拉。

三

十一、各种木工机械一定要做好传动部位防护罩、安全防护档板，安装漏电保护器，做到“一机、一闸、一箱”。

三

包清工简易施工合同 篇3

承包方:(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《安全法》的相关规定，甲方将 工程土建项目的劳务双包项目(包工包辅料)分包给乙方完成。为了保质保量地完成工程任务，明确双方责、权、利，经甲、乙双方共同协商，本着平等、互利、志愿的原则，特签订以下劳务合同，望共同遵照执行。

一、工程名称： 工程

二、工程地点：

三、建筑面积约 (以竣工图为准)

四、承包方式：乙方按甲方提供的建筑施工图、图纸会审纪要、设计变更、技术洽商实行全包干方式。即包工程质量、包安全生产、包工期、包劳务、包机械设备、包周转材料、包低值易耗品、包工程验收合格(验收费用由甲方承担)。(工程所需要的人工费+机械费+周转性材料、生产性辅助材料、耗材费、安全文明施工费、搭设临设人工费及围墙砌砖抹灰、钢管、铁丝、钉子和工人住宿房屋的搭设或住宿房屋租赁费)。

五、施工承包内容:

1、(1)甲方负责主材，即：钢材、商品砼、水泥、砂、石子、砖、外墙面砖、外墙涂料;甲方负责以下分部分项工程，即：消防、通风、水电、弱电、门窗、栏杆、防水、室内涂料、节能保温及电气设备安装。

(2)其余工程：搅拌机搭设、场地硬化、主体、内外抹灰、模板安装、内外架搭设、钢筋制作绑扎、1米以内室外散水(水沟、盖板、挖土)、辅材、低值易耗品、周转材料、机械设备、劳务用工等均由乙方负责。

2、乙方所用于本工程的塔吊机械、施工电梯、搅拌机、振动棒、脚手架材料、模板材料、二三级配电材料、钢筋加工机械等进出场费、维修费、租金费、人工费、工具用具、各种租金等概由乙方负责并承担费用。

3、施工用水由甲方负责提供接驳口，施工用水费用由甲方承担，乙方工人生活用水由乙方承担。

4、施工用电由甲方提供一级配电箱、电源线、机械设备、临时电器线路，由甲方搭接。施工用电费用由甲方承担，乙方工人生活用电由乙方承担。

5、因天气、道路等原因致使车辆无法进入施工现场，乙方应积极派出人员、机械配合，保证材料顺利到场，施工现场内的降排水及雨后基坑(槽)内清理淤泥并运至施工现场范围内甲方指定地点产生的费用由乙方承担。

6、细化乙方工作内容及细则

(1)、钢筋工程：该工程设计图纸及更改内容(含基础及预制构件)、塔机基础等工程所有钢筋的制作、安装、钢筋的焊接、试件的制作，连墙筋的埋设，钢材的上下车及场内转运，包括辅助材料(扎丝、焊条、切割片 、竖焊剂、焊钳(线)、绝缘手套、钢筋机械连接(包括钢套管)、钢筋保护层垫块等，生产用具设备(焊机、面罩、断线钳、钉板、切断机、对焊机、调直机、钢筋拨丝机及劳动保护用品等)。

(2)、脚手架、模板工程：

①、脚手架工程：施工过程中所有内、外防护脚手架(含整体提升脚手架)的搭拆及其调整;本工程施工过程中土建、保温、防水工程等其他专业所需脚手架的搭拆;基坑临边防护;区内变压器防护;脚手架悬挑工字钢制安;铺设桥板、翻板;钢筋作业防护棚的支拆;各种安全网的搭设及拆除;各种洞口及临边防护的及时搭拆;接料平台的支拆;铺设桥板(铁桥板);采用工字钢悬挑脚手架进行全封闭脚手架的搭设及拆除;井架围护网、龙门架围护网的支拆;搅拌机蓬、卷扬机蓬等与主体工程施工有关

的各种临时设施的支拆;各层砼运输道及地泵管道支架支拆;各种洞口及临边防护的及时支拆;上人盘道、入口安全通道、工具式卸料平台的安拆;楼梯防护;施工用电梯安装过程中各上料口的调整及防护门的安装;安全通道的搭设和拆除;外脚手架安全网上所有杂物及时清理;悬挂各种安全警示标语、标志、宣传条幅;后期砌筑抹灰等所有用到脚手架的地方搭拆及其调整，所有脚手架用料的装卸、倒运、刷黄黑道油漆(包含油漆)、修复上油、按甲方指定地点分类归垛，要求脚手架保留至外墙装饰工程完工后，方可拆除。

②、该工程(含基础)砼结构(含预制构件)的模板制作、拼装、拆除、整(清)理、打脱模剂、梁、板、墙等的模板支撑架体，天棚施工质量必须达到清水不抹灰标准;

③、轴线、标高引测，并负责内外装饰时剃打砼的用工等;

④、包括周转材料的上、下车，现场转运，租赁材料的租、还并负责如数归还，并包括辅助材料(钉子、铁丝、广线、砂轮片、对拉螺栓<片>、对拉止水螺栓杆(片)、筒兰、焊条等)生产工具、设备(压创机、园盘锯、手提电锯、电锤、电钻及劳动保护用品等)。

3、砼及砌筑工程

(1)基础：

①该工程桩砼浇筑、地梁垫层(含垫层)以上的设计图纸内容及更改内容等全部钢筋制安、模板支设及砼浇筑、养护，基础砖砌筑、基础基槽(坑)〒0.50m范围内的挖填及清理，基础坑槽(桩)混凝土浇筑前抽水及基底清理。

(2)主体

①该工程基础地梁及以上的砼墙、梁、柱、板、楼梯砼的浇筑及养护(含预制梁、平板的制作、含钢筋制安，养护)。

②墙体砌筑(含墙筋植筋打眼及植筋胶)及屋面工程(防水层及保温层除外)等的一切劳务用工。

③包括辅助材料、用具、设备(广线、钉子、扫帚、铁丝、灰桶、筒兰、斗车、砼振捣器具及电缆线、方铲、尺枋、角尺、切割机及劳动保护用品等)。

4、装饰工程：

(含梁、柱 (1)室内装饰：该工程室内墙板、柱、梁面抹灰(原浆压光)

与砖墙接触外钉钢丝网)及外墙满挂钢丝网、伸缩缝铝皮盖缝安装、楼梯间及公共部位大理石或地砖、墙砖及踢脚线砖粘贴,混凝土地面(原浆压光)，细石混凝土楼面，楼地面踢脚线等(详见施工图建筑说明)及内外涂料 、(含底层〒0.30m范围内的挖填及底楼地面人工打夯等)室内外排水沟挖方、砌筑、沟盖板制安等全部过程及室外1.0m宽砼散水、台阶、伸缩缝油膏灌缝，并负责水电、门窗、栏杆、设备安装等分部分项到位后的洞后塞修补、填等工序，并负责竣工验收前的清理打扫等设计施工图及图集所含内容。

(2)外装饰：外墙立面的装饰抹灰，砂浆底灰、滴水线、外装采用外墙漆装饰(包括外墙装饰材料)，外墙漆的规格品牌以业主确定的为准，并负责提供节能外保温及屋面保温需用的脚手架及竹跳板周料和塔机或施工电梯的配合及其他分包项目周转材料和机械设备的配合，甲方不补贴任何费用，做保温后乙方未再抹灰的工程量也不调减。

(3)包括辅助材料、用具、设备(广线、钉子、扫帚、矿棉<布>、铁丝、灰桶、筒兰、尺枋、切割片<机>电钻、电锤及劳动保护用品等);材料的上下车(砖、水泥、砂、石除外的其他乙方承包范围内的所有材料)等。

(4)内、外墙、梁柱的抹灰必须两遍成活，严禁使用干搓砂进行抹灰作业。

5、根据设计施工图及现行施工规范及操作规程等，按协议约定的工期、质量标准及安全文明施工标准，在约定的价格内，乙方组织劳动力及提供设备、辅助材料，完成本工程的施工任务。

发 包 人：

承 包 人：

综合楼工程包清工合同 篇4

甲方： 乙方:

为了甲、乙双方更好履行合同条款，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围及详细部位：

本工程所有施工内容：

1、土建（垫层、条基、地沟、砌砖、粉刷、预制构件及安装、砼搅拌及浇灌保养、回填、散水、踏步、屋面楼渣、找平、保温块铺设）；

2、钢筋（调直、制作、绑扎、安装、保护层控制）；

3、木工（支模、拆模、打磨）；

4、水电（上下水安装、线路铺设预埋及电器安装）；

5、装饰（内外墙粉刷、外墙涂料、地砖及卫生瓷砖的铺设）

四、承包方式和结算方式：

承包方式:本工程在承包范围内以包工不包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内60m运输、包砂石的筛选及搅拌、包工程验收质量达到合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方承包。

结算方式:本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围（设计变更、工程更改、隐蔽验收除外）和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

五、承包单价：

单价：255元/平方米

单价说明：

1、包基础施工前的施工准备、配合工作，如施工放线等工作；

2、包场地清理等工作；

3、包机械安装、调试、保养、操作等相关工作；

3、包施工脚手架、扣件、架板、电缆线、模板、振动板、振动棒、斗斗车等工程施工

中的一切工具在内；

4、面积按建筑面积计算；

5、乙方在施工的水电费不包含在内。

六、付款方式

1、甲方和监理公司对工程质量检查验收合格后，按进度付款。基础完工付至10%；主体完工付至50%；装饰工程完工后付至80%；工程全部完工后支付至 95 %，经甲方有关部门验收合格并办理结算手续后30天内付清结算款。

2、支付方式：甲方付款时采用现金。

七、工期条款

1、总工期历时 天，开工时间 年 6月1日，竣工时间 年 月 30 日。

2、如遇下述情况:(a)甲方、建设单位重大设计变更影响；(b)不可抗力严重影响施工；则按实际时间顺延工期。逾期，每超过一天按日计算冲扣乙方工资额500元。

八、质量条款

1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，技术交底，现行施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。

2、乙方必须服从甲方管理人员指挥，严格做好工人技术交底，严格按照以上约定的标准进行施工；因乙方原因施工出现质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患，并赔偿因此给甲方造成的损失，工期不顺延，甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除合同；甲方也可以不要求乙方采取补救措施，直接解除合同，由乙方承担补救费用，赔偿因此给甲方造成的其它损失

3、浇筑砼垫层时，乙方必须先派人现场设置标高控制点，砼垫层平整度必须控制在+2CM之内，否则由乙方承担所有材料损失。

4、分项工程施工完毕之后，乙方必须先进行自检，合格方能由甲方向监理验收。监理第一次验收不合格，对乙处以 500元违约金，可考虑要求乙方限期整改完毕重报甲方验收；若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经监理第二次验收仍不合格的，甲方有权通知乙方解除本合同，对乙方按已完工合格工程的60%结算，并限期办理有关退场手续。

6、工程质量要求达到“合格”标准，若工程质量未达到标准，则由乙方承担所有材料损失及相关违约责任。

九、甲、乙双方职责：

（一）甲方职责：

1、乙方进场时，甲方就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。

2、提供施工图两份。

3、甲方指派代表，对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。

（二）乙方职责：

1、乙方进场前必须与工人签订用工协议书，内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续。

2、乙方不得雇佣18岁以下及不宜从事建安工程施工的作业人员，否则发生一切责任，由乙方自行承担。

3、乙方自带必备的施工工具和用具，工人安全防护用品等；费用包括在承包单价内。

4、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人，否则，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价5%的违约金，给甲方造成损失的，承担赔偿责任。

5、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)。

十、安全条款

1、人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度（处罚标准），用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故由乙方负责。

2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作。

3、因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承担全部责任，甲方一概不负责。

4、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿，乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。

5、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用。

6、由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的损害，由乙方承担一切责任。

十三、解决合同纠纷的方式：

因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。

十四、其他；

a)本合同自双方签字、盖章之日起生效，保修期满结清余款后自行终止； b)本合同一式两份，甲乙双方各执一份，每份均具同等法律效力。

甲方： 乙方：

电话： 电话：

电工清工承包合同 篇5

承包单位:金昌市隆凯建筑安装有限公司(以下简称甲方)班组名称:

(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规的规定,本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则,订立本合同明确双方权利和义务,双方共同遵照执行。

第一条、工程质量和安全、文明施工

1.1、质量要求：乙方所施工的各分部工程必须全部达到合格。分部分项工程抽检达不到目标的，必须返工或处罚。返工所产生的工作量以十倍处罚。（各分项工程质量等级由甲、乙双方质量员现场实测后进行评定，乙方必须签字认可，工程最终质量等级以项目部综合评定，评定依据：各分部分项工程质量检验实测记录。质量验收标准见附表）。

1.2、安全、文明施工：乙方必须确保金昌市建筑施工现场“标准化管理合格工地”、“文明工地”及“综治创安达标工地”，并定期不定期的按此标准检查、评定，达不到安全、卫生标准评分要求的，每发生一次，处罚款一次。

1.3、本协议规定，协议执行需经十天施工素质考察期，各个方面符合本公司有关规定及法规，本协议继续生效，反之，则乙方人员自行退场，赔偿甲方损失并支付违约金，甲方不承担任何费用。甲方项目部认为乙方职工不符合要求的，必须在三天内无条件撤换，无故拖延的，则由甲方从乙方交付履约保证金的帐上直接扣除违约金。（履约保证金为壹万元）。

1.4、乙方必须遵守甲方的一切规章制度、安全及综治方面协议内容，乙方应加强安全意识教育，实行岗前教育，岗后总结，并作好书面记录。甲方在乙方上岗前，对乙方进行安全技术交底。在施工过程中，乙方若违章操作，野蛮施工违反安全操作规程所发生的一切人身伤亡事故，均由乙方负责，甲方配合做好处理工作。

1.5、乙方必须遵守组织纪律，服从项目部有关人员对施工进度、施工质量、施工安全、施工现场文明卫生等各种措施及要求的工作安排。每违规一次，必须交付违约金，籍以提高纪律的严肃性和确保工程的顺利进展。

第二条、承包内容

永昌县西山紫郡府棚户区改造项目二期工程（室内电气部分，不含自动报警工程）：线管预埋、线路敷设、电气设备安装、避雷装置安装等全部电气安装工程；具体施工范围以甲方现场指定为准，乙方须完成以上承包内容直至通过甲方、业主、监理、质检部门验收合格；

第三条、承包方式： 3.1、清包工、包机械设备、包工期、包质量、包验收合格、包安全，包文明施工。

3.2、按建筑面积折人民币 元每平方米计算，属总价包干。该总价已包括人工、机械、施工安装、调试、自负盈亏。

3.3如有工程增加量，甲方应按实际工程量收方。第四条、合同工期

4.1、本工程阶段性工期以甲方确认的《工程整体进度计划》为准，乙方须无条件执行。

4.2 根据工程总体考虑，总包方可以要求分包方优先完成一个或多个部分或调整施工顺序，分包方须无条件服从，并且不得延误剩余工作。

第五条、工程进度要求：

5.1、乙方必须具备足够的组织、协调劳动力的能力，当甲方认为乙方施工人员不够，跟不上工程进度，需增加施工人员时，乙方必须无条件服从，及时组织劳动力进场，确保满足本工程施工进度需要；当工程进度和工种协调原因，乙方劳动力出现富余时，乙方应及时协调富余劳动力退场，所产生的费用含在承包价内。

第六条、甲方责任 6.1、资的调配、供应，帮助乙方解决施工过程中遇到的疑难问题，监督有关部门对工程的各项服务工作。

6.2、甲方负责现场统一管理、统一组织、统一指挥、统一安排、协调工作，并负责质量技术、安全技术、场容场貌、文明施工，管理人员跟班检查，复查及验收考评。

6.3、乙方必须配合施工员、质量员及安全员，并负责各分部分项工程的施工质量，以及安全检查施工的全过程。

6.4、乙方所有的施工人员必须服从甲方统一领导、统一管理和统一指挥，按照甲方所下达的施工进度计划，保质、保量完成。

6.5、乙方人员应认真组织施工队伍，合理安排劳务，精心组织施工。按照设计图纸及施工规范要求施工。因管理不善造成质量缺陷及质量事故造成返工，后果均由乙方负责。

6.6、乙方不得再次分包，否则甲方有权终止合同。

6.7、乙方在各分项施工前，必须和甲方管理人员碰头，由甲方管理人员向其进行图纸和质量等各项技术书面交底，乙方需领会操作意图，以避免返工、误工，否则后果由乙方负责。

6.8、乙方所有人员必须尊重业主、设计、监理、甲方现场技术、施工、质量安全等管理人员的管理，否则甲方有权处罚，直至终止合同，后果由乙方负责。6.9、对乙方责任合同中的工作标准、工程质量、进度、安全、文明施工人员安排使用及经济分配等，有监督、协调处罚的权利，对违反项目部管理制度的行为有行使经济处罚和辞退的权利。

6.10、对乙方在施工过程中出现的质量及安全缺陷，甲方分管负责人下达整改通知单，乙方在接到通知后，必须无条件整改，并承担实际的材料损失。

第七条、乙方责任

7.1、对所承包的分项工程，不出现质量事故，不发生安全事故，对工序操作、质量安全、现场文明标准化管理，对施工中出现的问题及时处理，对超越权的问题在15分钟上报项目部。

7.2、确保工期、进度、质量达优，严格执行安全技术交底，工序质量，操作程序，确保作业区内当天工完料尽场清，责任区材料堆放一头齐，环境安全、整洁。

7.3、乙方做到以下几个必须：

7.3.1为了安全必须要持证上岗，如卷扬机。a、必须挂牌上岗，无证操作人员操作查到罚款贰佰元一次。b、每次工完切断电源，把门关好。c、把所有上岗人员名单上报项目部。

7.3.2安全帽问题，必须每个人全部戴好，如发现一个罚款一个。7.3.3外来人员探望本工地施工人员，必须在工地指定地点进行，并办好外来人员进出入的有关手续。

7.4、乙方所属工人进场时必须提供有效身份证件，经检查合格后签订劳务协议，办理相关手续，乙方在组织劳动力时应注意避免使用不符合年龄条件的民工（男性年满十八周岁以上，六十周岁以下；女性五十周岁以下），没有身份证的劳务工不能参加“不享受工伤保险待遇”，如有意外事故发生，一切责任由劳务工本人及承包人自己负责，与甲方无关。

第八条、其它

13.1本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

13.2本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

13.3本合同未尽事宜，由双方友好协商处理。甲方： 乙方：

电 话： 电 话：

外墙涂料工程劳务清工承包合同 篇6

甲方：

乙方：身份证号码：家庭地址：联系电话：

甲方经过对乙方的综合评审，决定本项目的批嵌、涂料工程由乙方负责施工管理和经济责任承包。为对乙方的施工质量、安全、进度及文明施工、成本管理实行有效的控制，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合劳务清工经济责任承包的具体情况，经甲乙双方协商一致，订立本劳务承包经济责任协议。

一 工程名称：华城地产中梁天御工程地点：312国道江宙路西侧

二 施工部位：号楼承包工种：外墙涂料

三 经济责任范围：质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理和材料控制。包工具、包维修、包除吊篮之外的其他劳保用品（如吊绳、滑板、安全带等）。

四 本承包项目的工作范围：

架的搭拆、规范施工；施工过程的现场清理以及做好每天完工后的落手清工作；完成甲方项目部布置的包括文明施工、质量验收、安全检查、用工管理的各项工作要求。

方造成的返工材料费乙方自理。

五 工费计算方法：

5.1 本项目工费按外墙涂料的展开面积计算：乙方批嵌腻子施工单价为/㎡，要求一遍腻子，第一遍必须用大板将墙面刮平。以上价格包括所有人工费（含打磨、阴阳角修补）、工具费、材料装卸费、劳保用品等一切费用。涂刷底漆施工单位为元/㎡，以上价格包括所有人工费、工具费、材料装卸费、劳保用品等一切费用。标准层处 GRC之外的墙面每60公分弹一道水平线施工单价为元/㎡，以上价格包括所有人工费、工具费等一切费用。共计施工单价为元/㎡，结算时以乙方实际完成的施工面积为准。

5.2 中途退场批腻子按2.0元/遍，刷涂料按0.5元/遍。

5.3 因设计变更或其他原因发生工程量变化，工程款调整的，由甲乙负责向总包方项目部办理变更签证手续，结算时调整乙方的承包总额。

六 工期要求：乙方应根据总包方项目部的施工进度计划和甲方现场代表下达的施工任务指令，在规定的期限内完成每个节点施工任务，如乙方原因每逾期一天罚款 500 元，甲方将罚款从应付乙方每月的工费中扣除，乙方没有异议。

七 付款方式：

7.1 进场15日在无工作量之前，生活费及其它一切费用由乙方自行调节。

7.2 第一次付款在每月的1日和15日左右，甲方向乙方支付劳务人员的生活费用；每人每月1200元，期间甲方中途不向乙方发放各类借支；

7.3 第二次付款是在乙方承包的劳务工程全部完工（外架全部拆除）后的15日内，甲方根据对乙方完工成品的工程量核实、质量评定、经建设单位、监理单位和总包验收合格后，再向乙方支付劳务承包款的70%。其时，乙方如无后续工程，其所属的全部人员必须撤离甲方的施工现场；