低压电力线路安装合同（共9篇）
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商，签定本合同，以资信守。
一、工程概况及承包方式：1、2、3、工程名称：工程地点：承包方式：包工包料（线材由甲方指定采购，由甲方负责与供货方结算）
二、承包范围：1、2、3、4、5、定制专用配线柜一个(2米*1.5米*0.5米)，计8500.00元。指定乙方采购PVC绝缘管(直径100毫米)以及配件，计600.00元;指定乙方采购接线端子,绝缘带，计3000.00元;维修低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件，计6000.00元;乙方拆除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常
运转，安装及拆除工资计10000.00元。
三、工程期限及质量
工程期限：合同签订，预付款到账后即开工，有效工作日45天；
工程质量：工程质量合格，以保证各车间用电正常，无功补偿正常工作。
四、甲方责任及权利：
1、协助乙方现场施工，协调好周边环境，严格控制影响工程进度的不良现象。
五、乙方责任：
1、明确施工措施和质量要求，作好施工前的准备工作，并密切协调好与高压的安装工作。2、3、4、安全生产，文明施工，杜绝安全事故的发生，如发生事故，概由乙方负责； 搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿； 结算前，乙方负责提供符合报帐要求的票据；
六、合同价款与付款方式：
1、工程费用：根据本工程预算书，经甲乙双方商定，确认工程总价（不含电
缆线）为贰万捌仟壹佰元整（￥28100.00元）;
2、付款方式:合同签定甲方即预付工程备料款壹万元整（￥10000.00元）,本电缆安装工程和低压补偿工程均验收合格后,于2010年4月15日前一次性付清其余工程款壹万捌仟壹佰元整（￥18100.00元）。
七、未尽事宜，双方协商解决。协商不成时，根据合同法、电力法进行解决。
本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。
甲方：乙方：
法定代表人：
委托代理人：
关键词：电力系统,中低压配电,线路设计
1 电力系统中低压配电线路设计的总体思路
在电力系统中低压配电线路设计的过程之中, 要充分考虑到一些在施工过程之中可能遇到的问题, 并加以注意:首先, 在低压配电线路设计的过程之中, 为了保证高压和低压线路的档距不同的具体要求, 要尽可能的保证所设计好的低压线路不和10k V的高压线路架设在一起, 防止出现安全隐患;其次, 在配电室内部, 为了防止发生安全事故, 在低压设备和高压设备之间应当放置相应的保护设施;然后, 在电力系统中低压配电线路设计的过程之中, 要尽可能的设计低压线路远离通信设施, 防止出现安全问题;最后, 由于使用的低压线路的进户线材质为硬芯绝缘管, 这就需要在施工的过程之中, 添加塑料管进行防护, 防止出现安全事故。
2 电力系统中低压配电线路设计的具体内容
2.1电力系统低压配电线路的路径勘测与定位
为了保证电力系统中低压配电线路设计, 要保证号所涉及的线路的路径是符合要求的:首先, 要求在进行低压配电线路的选择目的确定的过程之中, 选择出合理的起点和终点, 并按照国家具体方针政策以及施工实际条件的评估, 制定出最合理的低压配电线路路径;其次, 在低压配电线路路径的选择的过程之中, 要严格按照相关的原则进行, 具体的来说, 在设计的过程之中, 尽量让配电线路远离交通主干线, 并避开矿区以及市区的绿化带, 保证低压配电线路的正常运行;最后, 要评估好低压配电线路电线杆的位置, 并按照具体的原则进行供电半径的评估, 以便于找好电线杆的具体位置。
2.2 电力系统中低压配电线路导线型号和截面的选择
电力系统中低压配电线路设计的核心部分就是设计好配电线路的输电导线, 这一部分承担着运输电能的作用。针对这样的情况, 进行电力系统中低压配电线路设计的过程之中, 要充分的考虑好低压配电线路导线型号和截面半径的具体规格, 尽可能的减少输电线路导线材质问题所引发的质量问题:
首先, 要根据电力系统中低压配电线路所经过的区域的具体的气象条件进行对低压配电线路的材质的选择, 防止因为导线长期的暴露于外界的环境之下所引发的问题;其次, 为了尽可能的减少电力在传输的过程之中的损耗情况, 在进行电力系统中低压配电线路的导线型号的选择的过程之中, 选择的导线的截面积要符合一定的要求;最后, 要选择的导线的材质是能够抵抗一定的拉伸强度, 并具有耐腐蚀的特性的, 与此同时, 导线的截面和导线的材质也要保证导线在通电的情况下, 可以避免不被电流所传输出来的热量所烧坏, 保证整条线路的正常运行。
2.3 电力系统中低压配电线路导线弧垂及排列方式的选择
为了保证电力系统中低压配电线路的正常运行, 还要保证所选择的导线弧垂能够符合实际工程的需要。具体的来说, 导线弧垂指的就是电力系统中低压配电线路导线上任一点到导线最低点之间的垂直距离, 这一数值是电力系统中低压配电线路导线的重要参考之一, 这一数值如果不能达到一定的数值要求, 就会导致导线和电杆的负荷不断上升, 造成一定的危害;如果这一数值超出了一定的限度, 就会导致导线和地面的距离会减小, 出现短路问题, 严重威胁到线路的正常运行。与此同时, 还要安排好电力系统中低压配电线路的导线排列方式, 并在水平、垂直和三角形排列三类排列形式之中进行仔细的筛选, 根据实际的需要进行具体的选择。具体的来说, 目前广泛采用的是水平排列的排列方式以及三角形排列的排列方式。通过这样有针对性的选择, 可以在最大限度上降低安全事故的发生, 保证电力系统的安全运行。
2.4 电力系统中低压配电线路金具和绝缘子的选择
为了保证电力系统的有效运行, 就需要选择好合适的连接和组合电力系统中的各类装置的金具, 这才能够有效的保证电力系统之中的各种设备和装置在传递的过程之中发挥正常的作用。与此同时, 为了保证金具能够发挥出紧固设备, 保护电力系统之中的导线的作用, 还要根据电力系统低压线路的具体要求进行选择。与此同时, 为了保证电力系统之中的电杆和和线路至中的导线绝缘, 保证施工技术人员的生命安全, 还需要选择好绝缘子, 以便于保证绝缘子可以满足国家的相关标准, 切实保证施工技术人员的生命安全。
2.5 电力系统中低压配电线路拉线的选择
电力系统中低压配电线路拉线的主要作用就是防止电力系统之中的电线杆不会倾斜和倒下, 是保证电线杆正常伫立的装置。一般情况下, 电力系统中低压配电线路拉线主要是镀锌钢材质的, 这一拉线的截面积应当在二十五毫米之上, 这样才能够充分的保证拉线的安全系数。与此同时, 还要选择好电力系统中低压配电线路拉线的位置, 以便于可以满足实际的力学需要, 保证电力系统的正常运行。
2.6 电力系统中低压配电线路安全保护方式选择
为了保证电力系统低压配电线路的安全运行, 还要做好线路的防雷设计, 具体的来说, 就是在电力系统中低压配电线路安全设计的过程之中, 设置一套可以进行对雷电拦截、疏导最后泄放入土地的体系, 这套体系可以将狂暴的雷电导入大地, 减少雷电对电力系统中低压配电线路的伤害, 进而防止雷电随着电力系统中低压配电线路进入建筑物对人民群众的用电设备造成损害的作用。截至目前为止, 相应的防雷技术仍然不够完善, 很容易在雷雨天气发生雷击事故, 导致变压器和其他用电设备损害的情况。针对这样的情况, 就需要在电力系统中低压配电线路之中设置更多的金属氧化物避雷器, 在保证电力系统中低压配电线路安全运行的同时, 确保人民群众的安全用电。
关键词：电力系统；中低压配电；线路设计
引言
低压配电线路是指由380/220v电压供电的电力线路。要更加严格要求电压合格率线路设计安全性方面的配送，在配电网低压线路设计问题上进行统一的规划和管理，切实确保供电的安全高效和及时性，做好直接关系到用户用电安全的低压配电线路的设计以满足现代社会经济发展与需求。就眼下观测来看，供电服务系统线路走向设计还存在问题差距，而低压配电线路系统作为向用户直接提供供电服务的电力系统中重要环节，低压配电线路设计的质量好坏会直接影响到用电用户的安全与便捷问题。
1.低压配电线路设计方面
1.1总编制说明
我们在结合各地方的环境，并且严格遵照有关的法规章程和方案要求设计出线路。列出相关的工程设计任务书一批准的文号、上级机关或下达设计任务单位对工程设计的有关指示性文件以及经审核批准后的电力系统设计文件等资料。其中总编制主要包括设计依据、工程概况和线路走径这三大组成部分。设计依据是我们从设计基本原则出发的参照物。工程概况主要是讲述工程的大致情况，工程概况包括设计线路路径的总长度、线路起始点和终止点、电压等级、全程线路地形情况、污秽区情况、导线的选取以及线槽敷设、耐张串的绝缘子型式、电缆和线槽敷线和电线导管、杆塔和基础型式及数量等方面。线路路径是确保电力安全運行和方便施工的重要保障，在选择路径方案时候要考虑以下几点：一是缩减线路走径长度，考虑线路曲折系数情况并尽可能减少转角；二是要考虑到沿线路的地势、地质、地形、水文等情况。因此尽可能地不要占用森林农田，躲开绿化带、矿区等；三是线路的主干线在不阻碍交通的情况下最好靠近道路的两边；四充分考虑道路的规划等。经过分析后，对比各方案的优缺点，最终选择最好的线路走径。
1.2机电部分
①假设低压配电线路长度比较长或者气象区域情况繁杂，可以有目的性分段选取气象区。需要提供的气象资料含括：风速的大小取值、最高气温和最低气温、雷云的移动路径、雷击电流峰取值、雷雨雷电日数的取值等。选取气象条件后需要进行综合计算。其中数据有最高气温值、最低气温值、年平均气温数值、最大风速值、安装、覆冰、外过电压、内过电压等。②导线截面是参照设计方案中的要求和电力系统的方案来最终确定的，明确导线、型式来阐述导线的电气性质和主要设备。参照线路导线的力学特征来得出特性曲线；测算出不同气温下的架设弧垂值，按顺序排列，架设线路导线最大使用应力、安全系数等都是方案注释中的内容。③由于风速的大小，档距、线路架受风向、地形、高度、导线自身应力等都是影响导线产生震动的原因。所以防振措施导线选取要综合考虑到安全系数、平均运行应力和最大的使用应力，并且要分析线路通过地区的地貌、地形及使用档距情况后等重要影响因素。
1.3线路的杆塔杆
线路设计方案里，通常情况下都会使用基础模板或者是通过安全测试的杆塔。选择时进行综合的技术经济比较，一定要择优选择杆塔型式。所以要求要讨论线路设计时采用承力杆塔型式或直线杆塔的优缺点，认真思考基础和线路占走廊面积、每一种塔型式特点的、运用钢材、混凝土量等技术经济指标，各种杆塔型式是否适用等方面。塔型式一般主要分为：承受纵向张力，控制倒杆范围的耐张杆塔、承担导线地线的悬挂作用以及气象荷载的直线杆塔、用于线路一端承受导线张力的终端杆塔、支承导线和架空地线的张力使线路改变走向形成转角的转角杆塔四种杆塔型式。
2.低压配电线路设计要点浅析
2.1低压配电线路的漏缺
①低压配电线路负荷过高过大常常导致线路安全的问题的产生。随着时代的发展，电力事业取得了快速的发展，提升了供电的稳定和电压的合格率。但，与此同时，经济发展的和人民生活水平提升对电能的需求也在日渐增长。用电量的增加与原有的供电网低压配电线路电力供应之间不成正比，配电网往往不堪负重。②短路是最常见的故障，而断线故障会引起过电压，可能导致电气火灾和爆炸事故，因而在线路设计时要小心断线故障，此外，还要注意接地故障和线路过载故障。这几种故障危害性大，低压配电线路遍及农业、工业、服务业，并且深入千家万户，线路设计不当很容易出现漏电，短路问题，关键是做好配电线路保护设计，不给灾难可乘之机。
2.2低压配电线路的保护设计
①针对各个级别的配电线路配置与之对应的电路线路保护装置，精准各级线路参数，选用低压熔断器和断路器选择性的切断故障电路，避免越级跳闸，而又能在电路排除故障时不对周围线路造成影响，起到保护生产生活的重要作用。②选择合适的非选择性断路器，一旦有线路发生故障可以自动将故障线路切断，选择性断路器的参数设定要精准，若上级短延时脱扣器的额定电流和脱扣时间低于下级断路器的瞬时脱扣器，或者上级脱扣器的额定电流太低，这是会造成越级跳闸，从而导致生命财产损失。不同级别的各个行业都不可以忽视自身工程的特点，依据具体情况进行适合的低压配电线路的设计十分必要。③低压配电线路的防雷保护，架空绝缘线路应每隔五百米有一组避雷设施，金属氧化物避雷器是上佳的选择，可以安装在高压和低压的两侧，避雷器的安装要严格的遵从正确的方式，在用户集表箱相线和接地线间安装金属氧化物避雷器可以保护电路和用户的双重安全。
3.结束语
在设置低压配电时候，线路的设计起着非常关键的作用。如果在设计中存在安全隐患，就会导致线路出现火花或者引发更大灾害，低压配电是重要组成部分，因而我们在设计低配电线路时需要有统一的标准和规划，才能保证其充足的供电能力，才能给人们带来良好的经济效益和社会效益。
参考文献：
[1]李辉桃，曹蕤，梁双印.电力系统继电保护现状研究及发展探索[J].中国电力教育，2008（S1）
[2]李国剑.电力系统中影响继电保护的谐波危害与消除[J].华章.2008（Z1）
建设单位：武安顶峰热电有限公司（简称甲方）
施工单位：邯郸县德祥春电力架线安装有限公司（简称乙方）
一、工程内容：
1、根据甲方要求对亿峰电厂“厂格线”47-50#杆塔路径进行改造设计；
2、负责对改造使用的铁塔提供图纸（包含土建施工图和铁塔图纸）；
3、组装779和7713铁塔并负责切改线路；
4、负责拆除原有47-50#杆塔；
4、负责甲方原有铁塔材料的核对及拆卸工作并保证新组装的终端塔材料足够；
5、负责从原有切改线路中拆卸固定架空线路用的绝缘子、耐张线夹、防震锤等金具。
以上工程内容经双方协商，总计费用为贰万元（元）。
二、甲方应付责任：
1、负责在铁塔具备架线前的工程场地联系和协调工作。
2、负责线路的停、送电联系。
3、根据乙方提供图纸及施工要求，按图纸进行质量验收。
4、负责按图纸设计所需的标准和非标准的金具及部分零星材料。
5、协助乙方联系施工人员的住宿、生活用水、用电等工作。
6、乙方进场前甲方预付30%施工费，工程验收后30天内一次结算付清。
7、甲方负责组织有关部门到电厂进行验收、送电、调试工作。
三、乙方应付的责任：
1、乙方应严格按照图纸要求进行施工，严把质量关，因施工质量不合格的返工，造成的责任由乙方全部承担。
2、乙方接到甲方通知切改线路时间后，应提前3天到现场，并组织人员做切改准备。
3、乙方应根据甲方要求管理本施工队伍人员的生活、住宿。
4、乙方在施工中应严格安照电力部《电业安全工作规程》(电力线路部分)进行管理，配备人员必须经国家有关机构认可，对在施工出现的一切人身事故、设备损伤由乙方负责。
5、乙方在施工中严格加强材料管理，不得丢失和浪费。
6、本工程从甲方联系停电时间起，共5天，乙方必须保证在该段时间内施工完毕并负责验收条件。如遇特殊天气影响或其它情况的影响受阻，工程顺延。
四、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章后生效。
五、未尽事宜，双方协商解决。
武安顶峰热电有限公司 邯郸县德祥春电力架线安装有限公司
单位公章 ： 单位公章： 代表人签字： 代表人签字：
年月日
电力建设安装合同
发包方：分公司（以下简称甲方）
承包方：有限责任公司（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则，经共同商讨，达成以下协议：
第一部分（电力安装）专用条款
一、工程（项目）名称、项目的内容及质量技术要求。名称：10KV室外配电工程
主要内容：按照淮北万里电力规划设计院设计图纸内容及建设单位的要求等相关施工及调试。
质量要求：按国家现行规范、电力行业标准、图纸设计要求及濉溪县供电公司要求施工。
第二部份（电表安装）专用条款
一、工程（项目）名称、项目的内容及质量技术要求。名称：住宅楼电表安装配电工程
主要内容：单元电箱内电表安装工程
质量要求：按国家现行规范、电力行业标准、图纸设计要
求及濉溪县供电公司及建设单位的要求施工。
二、工程价款：甲方给乙方安装每块电表单价为21元/块。（乙方负责提供工程款全额国家正规发票、相关单位的合格证、检测报告、竣工资料的等资料）。
三、承包范围：
1、负责电表箱内接线、装电表及现状电表箱内还缺少的相关配件及设备的安装工作，直到电表安装、调试、验收合格及每户通送电为止。
2、施工中因建设单位增加的相关工程量由建设单位承担相关费用。施工过程中若再产生的其他任何费用均由乙方自行承担。
3、本工程自开工至工程竣工及所有户内通电、送电后的一切协调、检查、验收等相关工作均由乙方负责，甲方负责配合工作。
4、如在施工期间因濉溪供电公司提出本工程应由濉溪供电公司施工的要求时，本合同自动作废。
四、第三部分（电力安装及电表安装）通用条款
一、结算方式和期限：经甲、乙双方协商，主设备进场后付工程总造价的30%，完成电缆线辐射及箱变安装后付至总价
造的60%，质保金由施工单位交于威宁县供电公司，提供给建设单位复印件作为证明。
五、验收、移交方法：
1、工程竣工后，由忧国忧民方通知供电等有关单位进行验收；验收合格、办理交接手续后，甲方方可动用。若未经验收即动用，视同验收合格移交。
2、开、竣工日期：考虑到设备的加工周期，本工程计划自年月日开工，至年月日竣工，总计工作日天，若工程付款不到位，则工期顺延。施工期间如设备不能停电、遇雨、雪、不可抗力及甲方等造成等原因造成停工，工期顺延。
六、违约责任：
1、甲方未能按照合同规定履行自己应负的责任，除竣工日期顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际；工程中途因甲方原因停建，缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，除日期相应顺延外，乙方应采取措施弥补、减少损失。
2、本工程经相关单位验收如不符合电力工程质量规范要求，甲方有权令乙方返工，费用由乙方承担，并承担由此给甲方造成的损失。
3、施工中超出设计内容与双方商定的合同内容所发生的工量及材料等一切费由责任方承担。
4、甲方负责施期间施工环境协调工作，乙文配合，如因施工环境问题造成的工程停工，甲方负担乙方误工费及停工期间所发生的一切费用，违约金由甲乙双方约定。
5、因乙方原因造成工期延误，乙方按1000元/天支付给甲方违约金，并承担由此造成甲方的其他损失。
6、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任；不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期办法的有关规定处理。甲方如对安装标准有特殊要求，必须提前七天向乙方提供有关资料。
7、乙方在工程验收合格之日起五日内以书面形式与甲方办理交接手续，并开始通电，乙逾期不办理交接手续视为乙方违约，并承担由此给甲方造成的损失。在施工过程中，因乙方原因停工，不干，乙方将赔偿甲方30000元（叁万元）作为违约金。
8、乙方在施工期间必须服从甲方和设计院相关变更调整。
七、施工期间乙方负责现场安全、若发生安全事故由乙方自行负责。
八、解决合同纠纷方式：在履行合同过程中，双方发生纠纷，应友好协商解决，若协商不成，按法律规定，由人民法院裁决。
九、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，如需分送有关单位，分数另定。
十、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜，由双方协商解决，并另定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同保修期满工程款结清自动失效。
甲方签字:乙方签字：
电话:电话：
合同编号：qgxx201701
甲 方：石柱县临溪镇前光小学校
乙方：
签订合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：学校教学楼及教室母线敷设、安装教室照明灯具
2、工程地址：前光小学校校园内
3、工程概况：
1）从配电室到教学楼外部走线，其余要求听从甲方安排。
2）安装6间教室和6间动能室1间微机室（每间教室11盏LED灯）共计143盏及相关线路、开关。甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成安装工程。
3、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
4、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。施工中如果材料不够，由乙方提供材料量单，甲方签字确认。
二、2、乙方违约责任
1、如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲 方损失的由乙方负责全额赔偿。
2、如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格。
3、双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。
4、在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。
5、乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。
6、乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工。
7、以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。
8、施工中出现除额外采购安装材料以外的任何费用由乙方承担（施工人员的意外伤害商业保险、施工人员的意外伤害费用由乙方负全责）
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下，计划在2017年02月10日前完成安装工程。声明：如果由于甲方的材料或者场地影响工程进度不能按期完工，甲方承担延期责任，工期将自然向后拖延。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同工程总金额为：以学校组织验收实际为准。乙方要开票据元建筑劳务发票。
1.安装中所需的辅助材料（8方平外部走线、4平方的护导线、8#铁丝、pVc线管、开关、空开）（以实际为准）。2.安装灯具的工时工资： 教室每间200元；各动能室每间500元（重新走线路）。
六、结算方式
工程验收合格后一次性付清。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天百分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式
本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
十一、乙方施工完毕后对工程质量质保一年。
十二、乙方负责施工人员的意外伤害保险、等相关政策法规规定的费用。施工中如果发生人身伤亡施工，乙方承担全部责任，甲方概不负责。
甲方（签章）：_________
乙方（签章）：_________
法定代表或其委托人：_________
法定代表或其委托人：_________
随着我国电力工程施工技术的迅速发展, 新型电气设备被不断应用于生产建设中, 保证了施工效率的稳步提高, 缩短了施工周期。更为重要的是, 新技术、新设备的使用还能够很大程度上提升施工的安全系数, 交流接触器作为电力施工中经常使用到的电气设备, 在保证安全施工方面有着不可替代的作用。其主要是由电磁系统、触头系统、灭弧装置等组成。其中电磁系统包括电磁线圈和铁芯两部分, 可以起到带动接触器触点断开和闭合的作用。触点系统作为接触器的执行部分, 主要由主触点和辅助触点两部分组成, 其中主触点可以将主回路接通或者断开, 对大电流加以控制, 而辅助触点的作用是控制回路, 以满足回路中各种控制方式的切换。灭弧系统主要作用是在触点断开时能够及时熄灭所产生的电弧, 以保证触点不受电弧损坏。除以上构件外, 交流接触器还包括绝缘外壳、弹簧、短路环、传动机构等其他构件。
一般情况下, 接触器上所标识的电流参数通常为约定发热电流, 如CJ 20-63型交流接触器, 其中63指的就是约定发热电流, 其大小与接触器的外壳绝缘结构有着密切的联系。而选定的负载电流、电压等级主要决定着额定工作电流的大小, 根据电压的不同, 交流接触器线圈可以分为3 6V、127V、220V、380V等不同类型, 极数可分为2、3、4、5极等, 根据控制的需要选择常开常闭的开关类型。
2 交流接触器的操作
在对交流接触器进行具体操作时应根据实际情况对计算电流进行相应的变动, 如有的负载设备启动时间较长, 需保证交流接触器半小时的峰值电流要小于约定发热电流, 接触器吸引线圈的额定电压、电流及辅助触头的数量、电流容量应满足控制回路接线要求。除此之外, 还需考虑接触器控制回路的线路长度, 通常将接触器的工作电压设定在额定电压的85%~110%的条件下工作, 而线路过长会给接触器的正常运行带来不良影响。在选择短路保护元件时, 应结合接触器参数合理选择, 空气断路器的过载系数和短路保护电流系数共同决定了接触器和空气断路器的配合方式, 为使断路器能够起到保护接触器的作用, 应保证约定发热电流要小于空气断路器的过载电流。由于断路器的反时限过载系数参数比较多, 在进行交流接触器和断路器的搭配过程中, 这两者间的相互配合目前还没有一个明确的标准, 也无法借助配合进行操作, 只有结合实际核算以达到一个较为理想的效果。安装接触器时, 按照相关国标规定, 与其他元器件保持一个理想的安装距离, 同时也应该考虑到后续的维修和走线距离。
3 特殊情况下交流接触器的应用
3.1 防晃电型交流接触器
晃电是电力系统运行时经常发生的问题, 主要发生在雷击、短路后重合闸以及单相人为短时故障接地后自动恢复等情况下, 其持续时间一般为几秒钟, 在实际生产过程中, 有时工艺不允许在晃电情况下终止生产, 此时就可以采用新型的电控设备, 如FS系列防晃电交流接触器, 此类型接触器在工作时不依赖工作电源以及外部辅助机械装置, 通过采用强力吸合装置, 双绕组线圈, 能够保证接触器在吸合释放时不会产生剧烈的晃动, 这在很大程度上减少了触头的磨损。不仅如此, FS系列防晃电交流接触器还具有储能机构, 在晃电发生时, 辅助触点延迟发出断开信号以此错开晃电时间, 辅助触点的信号延迟发出时间可根据晃电时间自由调节, 最大程度上解决晃电问题。
3.2 节能型交流接触器
由于传统接触器的合闸保持是靠合闸线圈通电产生电磁力来克服分闸弹簧实现的, 一旦电流变小使产生的电磁力不足以克服弹簧的反作用力, 接触器就不能保持合闸状态, 这就导致了传统交流接触器在正常工作时消耗电量较大。节能型交流接触器的研发很大程度上解决了这一问题, 其基本原理为降低操作电磁系统吸持时所消耗的有功、无功功率。不仅如此, 还可以起到减少噪声污染, 保护环境的作用。节能型交流接触器通常可以分为:节电器、节电线圈、节电型交流接触器。
3.3 带有附加功能的交流接触器
随着科学技术水平的不断提高以及我国电子技术的不断更新, 已研制出在常规的交流接触器上增加相应的主电路保护功能的交流接触器, 在原来的基础上增加了过电压保护、断相保护、漏电保护等功能。不仅如此, 针对电动机烧毁事故中常见的接触器一相接触不良原因, 在交流接触器中增加有断相保护的断路器、接触器等电气元件也成为新型交流接触器的发展方向。此外, 还可以将交流接触器的电磁线圈改进为电动机的低电压保护元件, 由电动机主回路供电, 当其他电源出现故障时, 能够自动断开控制电源。
4 结语
随着我国电力系统行业的不断发展, 交流接触器在电力施工中发挥着越来越大的作用, 在进行交流接触器的选择时所在电路中所通断的负载, 还需要考虑到其所在回路中电力系统的各项阻抗参数以及控制方式、施工现场的实际环境等相关因素, 加以全面衡量, 以此达到选用合理, 使用安全、方便。目前交流接触器已经向节能、无噪音、无升温、触头不振动、具有可靠的使用寿命、防电磁干扰以及具有智能防晃电等方面发展, 将会创造出更大的社会效益和经济效益。
参考文献
[1]陆俭国, 李文雄.低压电器试验技术与检测技术[J].电工技术杂志, 2003, (11) :65-66.
（以下简称甲方）承包方：
（以下简称乙方）根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：
一、工程内容及承包方式 1、工程内容：
2、工程安装费 万元（具体明细见附表）：
具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。
二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式：
5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20% 5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理 6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。
四、设备、材料供应与清理 13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。
14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
五、违约责任 16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。
18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。
19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
六、争议及其它 20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。
21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。
22、未尽事宜，双方另行协商。
23、附则：
甲方（签章）：
乙方（签章）：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人（签名）：
委托代理人（签名）：
年 月 日 年 月 日 电力施工合同范本【2】 发包人：
承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况 1、工程名称： ；
2、工程地点： ；
3、工程范围： ；
（详见施工图纸内容）；
4、承包方式：＿ .5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）二、合同工期及工期延误 1、开工日期：
年 月 日，竣工日期 年 月 日，合同工期总天数 天（以实际进场施工之日算起）；
2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿ ＿的违约金，算至验收合格之日；
3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：
a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；
b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；
c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；
d设计变更或工程量增加；
e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时；
f不可抗力；
g其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。
4、承包人在以上情况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；
发包人代表（或监理工程师）在收到报告后 日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写￥.五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；
2、纲结构主体完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；
3、工程全部完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；
承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；
六、施工准备 1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电；
3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；
4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场 5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；
七、安全施工与检查 1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；
发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；
3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；
4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；
发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；
3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；
4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。
九、现场代表 发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿ ＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；
如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任 一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。
十一、争议解决 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。
十二、附则 本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；
本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。
组成本合同的文件包括：
1、本合同 2、标准、规范及有关技术文件 3、图纸 4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件 合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日 合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本合同共＿ 页 发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包人：
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 住所：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：
电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话：
传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 传真：
开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿ 开户银行：
账 号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 账 号：
施工合同纠纷再审案
上海市高级人民法院
民事判决书
(2009)沪高民一(民)再终字第2号
申请再审人（一审被告、二审上诉人）上海水利电力对外工程有限公司。
被申请人（一审原告、二审上诉人）上海金厦建筑安装工程有限公司。
被申请人（一审被告、二审被上诉人）上海汇申实业投资有限公司。
被申请人（一审被告、二审被上诉人）上海广厦(集团)有限公司。
申请再审人上海水利电力对外工程有限公司（以下简称水利公司）因与被申请人上海金厦建筑安装工程有限公司（以下简称金厦公司）、上海汇申实业投资有限公司（以下简称汇申公司）、上海广厦(集团)有限公司（以下简称广厦公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服本院（2007）沪高民一(民)终字第142号民事判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2008年12月12日作出（2008）民申字第197号民事裁定，指令本院再审本案。本院依法另行组成合议庭，于2009年4月21日公开开庭审理了本案。申请再审人水利公司的委托代理人，被申请人金厦公司的委托代理人、被申请人汇申公司的法定代表人、被申请人广厦公司的委托代理人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
2006年11月21日，一审原告金厦公司向上海市第二中级人民法院起诉称，金厦公司与汇申公司于2005年9月29日订立《工程协议书》，约定汇申公司将新新商厦项目安装、装饰工程发包给金厦公司；金厦公司须于同年10月1日前向汇申公司支付人民币（以下币种相同）4,000,000元质量保证金，汇申公司承诺于2006年1月15日前归还。如逾期，按同期银行贷款利率3倍利息向金厦公司支付违约金。协议订立后，金厦公司按约支付了质量保证金。2006年3月22日，金厦公司与汇申公司、广厦公司订立《上海新新商厦外墙装饰、门窗和安装工程施工合同书》，约定金厦公司为新新商厦外墙装饰、门窗和安装工程的指定分包商，合同价款暂估为10,000,000元并按实结算，结算款项由汇申公司与金厦公司直接结算。次日，汇申公司与金厦公司签订《付款协议书》。相关合同订立后，金厦公司依约履行合同，但汇申公司未支付任何款项。2006年9月19日，汇申公司将系争工程转让给水利公司，但汇申公司与水利公司未将相关转让事宜告知金厦公司，致金厦公司未能获得到期工程款。由于汇申公司与水利公司恶意串通，故意隐瞒转让事实，侵犯了金厦公司的工程款优先受偿权，两被告应当共同承担向金厦公司支付工程款的责任。广厦公司是系争工程的总承包单位，依法应当承担连带责任。据此，要求判令三被告支付工程款23,850,754.91元、返还质量保证金3，800，000元、偿付应付保证金之违约金717,356.71元(暂计至判决生效之日止)、支付综合保险费49,199.75元。后金厦公司变更诉讼请求为判令三被告支付工程款24,792,604元(含综合保险费)、增加判令三被告支付工程款逾期付款利息的请求。
一审被告汇申公司辩称，对金厦公司的诉讼主张没有异议，愿意按合同约定履行。
一审被告广厦公司辩称，金厦公司曾经作出承诺，言明因系争工程造成的经济纠纷与广厦公司无关，汇申公司对此也予认可。金厦公司的诉讼主张不能成立，请求予以驳回。
一审被告水利公司辩称，水利公司是在支付合理对价的基础上取得系争工程建筑物，与汇申公司无恶意串通的行为，属于善意第三人。从金厦公司出具的《承诺书》看，金厦公司应当知道汇申公司与水利公司的转让行为。即使金厦公司不知情，过错也在于汇申公司。鉴于金厦公司已承诺放弃优先受偿权，而水利公司不存在过错行为，金厦公司对水利公司的诉讼主张不能成立，请求予以驳回。
上海市第二中级人民法院一审查明，金厦公司与汇申公司于2005年9月29日订立《工程协议书》，约定汇申公司确定金厦公司为新新商厦装饰工程唯一的总承包单位，工程造价暂定为？30,000,000？元。金厦公司在2005年10月1日之前将4,000,000元质量保证金给付汇申公司，汇申公司确定在同年11月30日前安排金厦公司进场施工。工程质量保证金在预售许可证取得后40日内归还金厦公司，最迟在2006年1月15日之前全额归还。如汇申公司不能按期归还，则按
同期银行贷款利息的3倍赔偿金厦公司的损失(从保证金汇到汇申公司帐户之日起计算到还清为止)。当日，金厦公司将4,000,000元质量保证金给付汇申公司。
2006年3月22日，汇申公司、广厦公司及金厦公司订立《上海市新新商厦外墙装饰、门窗和安装工程施工合同书》，约定汇申公司指定金厦公司为新新商厦外墙装饰、门窗及安装工程的分包商。工期为120天，工程价款暂估为10,000,000元，按实结算；开办费按总造价的1%计取；材料费根据市场价、造价信息杂志(二本)及汇申公司确认价确定。广厦公司配合费为结算总价的7%(含税)，由金厦公司承担；管理费为结算总价的3%，由汇申公司承担。外墙装饰、门窗按“2000定额”、安装工程按“93定额”结算；结算工程款项由金厦公司直接向汇申公司结算。广厦公司开具发票，扣除7%配合费后，金厦公司直接向汇申公司领取支票，广厦公司背书，并向汇申公司提供完税凭证。工程保修金为工程结算总价的2－5%，保修期为两年，自竣工验收合格移交之日起计。
次日，汇申公司与金厦公司订立《付款协议书》，载明鉴于汇申公司、广厦公司和金厦公司已达成三方合同，就有关付款达成协议，即汇申公司对工程内容以建设方的书面形式正式通知金厦公司，金厦公司据此施工。金厦公司施工至以满足新新商厦毛坯房销售为前提。汇申公司在新新商厦办理完销售手续之日起一个半月支付工程款的70%，余款在装修工程进场施工前支付至工程款的95%。保修金的支付按原合同规定。为表示汇申公司诚意，汇申公司承诺在装饰工程进场施工前先预付工程造价的30%，以后按每月工程进度形象付款70%，竣工验收付至90%，审价后一个月付至95%。关于保证金，汇申公司在收到新新商厦第一笔销售款时应本息全额归还金厦公司，并承担约定费用。金厦公司施工前必须提供工程预算，经汇申公司审定，签字盖章后方可施工。涉及到图纸外所发生的工程量以汇申公司指派施工现场的张建中签字为准，一并作为该项目的结算依据。
2006年3月28日，汇申公司致函金厦公司，要求金厦公司进场施工，施工项目为：外墙装饰工程、门窗工程。给排水工程、电气工程、弱电工程、消防工程、暖通工程、轻钢龙骨隔断工程、装饰工程以及与前述工程相配套的其他工程。
2006年10月17日，金厦公司致函汇申公司和广厦公司，称所有施工项目业已结束，现已进入全面调试阶段，要求在10月底前组织竣工验收。鉴于项目在9月12日已整体出售，要求归还保证金3,800,000元并承担相应费用。目前实际发生工程款？22,000,000？元(预算)，应付款项为15,400,000元，要求在竣工验收前解决工程款等相关问题。汇申公司收函后于10月19日复函，称新新商厦尚在转让过程中，与水利公司有部分交割条件尚未结束，正在积极协调之中，会尽快给予圆满答复。10月30日，金厦公司再次致函汇申公司，提出归还保证金及支付工程款的主张。因催讨未果，金厦公司遂于2006年11月21日提起本案诉讼。
一审法院另查明，为转让系争项目，汇申公司曾委托上海房地产估价师事务所有限公司对系争项目作在建工程价格评估。上海房地产估价师事务所有限公司于2006年5月22日出具估价报告，以2006年5月20日为估价时点，评估系争项目的公开市场价格为186,000,000元。该评估报告描述的建筑物状况为：至估价期日，已完成地下室及地上土建部分，结构已封顶，设备未安装，未进行建筑装潢。2006年9月12日，汇申公司与水利公司订立新新商厦在建工程转让协议，约定汇申公司将新新商厦在建工程转让给水利公司。在建工程的状况为已完成土建工程和工程内部分隔，但外墙安装工程、室内市政管线、管道的安装、铺设尚未完成(包括上下水管线、煤气管线、通风管道、通讯宽带线、建筑消防等)，内部装修尚未进行，空调、电梯尚未安装。根据先前的评估，双方确认依据在建工程现状的转让价款为180,000,000元。除前述款项外，水利公司将承担不超过3,000,000元土建款和？3,000,000？元外墙装饰费用，该两项费用将存入监管帐户，在工程竣工验收完毕后，从监管帐户直接支付给施工单位。水利公司应支付的转让款已包含在建工程现状转让之前所发生的所有投资费用、办理建筑工程施工许可证应缴纳的所有政府规费、汇申公司因该项目取得的所有投资利益、尚未完工工程的土建、外墙后续建设费用以及应向其他有关各方支付的相关款项等。其他有关各方应付的款项为中国农业银行上海市浦东分行的40,000,000元债权，上海东上海国际文化影视公司的50,000,000元债权，在建工程所涉及的已结算工程款以及未结算工程款，在建工程已被查封的已决债权及未决债权。汇申公司同意以转让款支付给相应债权人，以排除对在建工程的权利限制。协议履行的先决条件是
1、取得在建工程施工承包人放弃优先受偿权的承诺；
2、取得在建工程抵押权人同意注销抵押登记的文件；
3、相关法院撤销对在建工程的查封措施；
4、办理相关股权质押手续。如在建工程未转至水利公司名下，汇申公司应将水利公司为履行本协议所支付的全部款项予以退回。
相关协议订立后，双方办理了在建工程的转让手续，系争工程于2006年9月19日过户至水利公司名下。为系争项目的转让，水利公司已支付转让款17,600，000元，余10，000，000元转让款存放于上海和华利盛律师事务所监管帐户内。因广厦公司诉汇申公司、水利公司建设工程施工合同纠纷案，该笔款项已由广厦公司申请而被采取财产保全措施。在该案审理过程中，三方当事人达成协议，同意从10，000，000元监管款项中划出5，000，000元至广厦公司帐户，用于支付民工工资。
一审法院再查明，汇申公司于2006年3月23日向广厦公司出具承诺书，称拟引进金厦公司垫资施工新新商厦外墙装饰、门窗及安装工程。有关支付工程款事宜或造成的经济纠纷与广厦公司无关，但工程结算及项目验收由总包方配合完成。同日，金厦公司也向广厦公司出具承诺书，称新新商厦外墙装饰、门窗及安装工程因业主资金困难，指定金厦公司垫资施工。金厦公司自愿垫资施工，如遇业主资金困难及造成经济纠纷与总包方广厦公司无关，但工程结算及项目验收由总包方配合完成。2006年9月14日，金厦公司向汇申公司出具承诺书，承诺在确认新新商厦外墙门窗、电梯安装工程款并收到1，000，000元监管资金后，放弃新新商厦外墙门窗、电梯安装工程款的优先受偿权，上述工程余款由上海壮虹房地产开发有限公司担保归还。
一审审理中，法院委托上海文汇工程咨询有限公司对系争工程中金厦公司的施工部分进行造价鉴定。审价单位于2007年5月14日出具审价报告，核定系争工程的造价为？19,739,504？元。经质证，审价单位对工程造价予以调整，确认系争工程造价为？19,658,953.93？元。一审法院确认系争工程的造价为？20,089,069.93？元。
上海市第二中级人民法院一审认为，金厦公司与汇申公司就系争工程订立的相关合同与协议系当事人真实意思表示，各方当事人均应恪守合同约定。鉴于汇申公司已将系争工程转让予水利公司，实际已无法继续履行系争合同，其作为发包人应当就金厦公司已经完成的工程量进行结算。关于金厦公司主张的工程款利息，其所引用的合同条款即汇申公司办理销售手续之时，但在系争工程易主的情况下，该约定的条件实际已无法成就。结合合同的其他条款，可以推定汇申公司支付工程款的时间应为转让系争工程之时，故计算工程款利息的起算时间为2006年9月19日。关于金厦公司主张的质量保证金及相应的逾期付款违约金，因金厦公司与汇申公司有明确的约定，该约定与相关法规不冲突，故对金厦公司要求汇申公司返还保证金及支付违约金的请求予以支持。关于金厦公司对广厦公司的诉讼主张，由于金厦公司与汇申公司均向广厦公司出具承诺书，称有关支付工程款事宜或造成的经济纠纷与广厦公司无关。现金厦公司向广厦公司主张权利，显然与其承诺相悖，对其主张不能支持。关于金厦公司对水利公司的诉讼主张，由于金厦公司在诉讼过程中称其并不知晓汇申公司与水利公司的转让行为，水利公司也无再与金厦公司建立合同关系的意思表示。因此，以合同的概括转让推定双方实际确立合同关系尚有法律障碍。仅就合同关系而言，水利公司对金厦公司因建设工程施工合同所引发的诉讼并无承担责任的理由。但是，水利公司在受让系争工程时，对金厦公司施工的部分并未进行评估。换言之，水利公司所支付的受让款并未包含金厦公司的施工部分。作为施工单位，对其施工部分的折价或拍卖款有优先受偿权。虽然金厦公司应汇申公司的要求，曾出具过放弃外墙门窗、电梯安装工程款优先受偿权的承诺书，但该承诺书所设置的前提条件并未成就，即汇申公司并未确认外墙门窗、电梯安装工程款，金厦公司也未收到1，000，000元监管资金。因此，金厦公司对系争工程的优先受偿权并未丧失。从物的担保角度出发，水利公司在未支付相应对价而获取金厦公司施工利益的情况下，其应当对汇申公司不能支付工程款部分承担补充赔偿责任。关于金厦公司主张的综合保险费49,199.75元，因汇申公司确认该费用在核定范围内并同意结算，应当由汇申公司予以承担。据此，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条的规定，于2007年9月24日作出（2006）沪二中民二（民）初字第104号民事判决：
（一）上海汇申实业投资有限公司应于判决生效之
日起十日内向上海金厦建筑安装工程有限公司支付工程款20,089,069.93元；
（二）上海汇申实业投资有限公司应于判决生效之日起十日内向上海金厦建筑安装工程有限公司就前述欠款支付逾期付款违约金(自2006年9月19日起按同期银行贷款利率计，至判决生效日止)；
（三）上海汇申实业投资有限公司应于判决生效之日起十日内向上海金厦建筑安装工程有限公司返还质量保证金3,800,000元；
（四）上海汇申实业投资有限公司应于判决生效之日起十日内向上海金厦建筑安装工程有限公司就积欠的质量保证金赔偿损失(按同期银行贷款利率3倍计，自2005年10月1日起，计至判决生效日止)；
（五）上海汇申实业投资有限公司应于判决生效之日起十日内向上海金厦建筑安装工程有限公司支付综合保险费49,199.75元；
（六）上海水利电力对外工程有限公司对上海汇申实业投资有限公司在判决第一条主文中的付款责任承担补充赔偿责任；
（七）上海金厦建筑安装工程有限公司的其余诉讼请求不予支持。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十条之规定，加倍支付延期履行期间的利息。案件受理费152,096.56元，由上海金厦建筑安装工程有限公司负担12,096.56元，上海汇申实业投资有限公司、上海水利电力对外工程有限公司负担140,000元。审价费230,000元，由上海金厦建筑安装工程有限公司负担30,000元，上海汇申实业投资有限公司、上海水利电力对外工程有限公司负担200,000元。
金厦公司不服一审判决，向本院提出上诉称，一审认定事实正确，但在适用法律上，既然已判令水利公司对汇申公司的付款责任承担补充赔偿责任，则水利公司应当对汇申公司在一审判决主文第二、三、四、五条的付款责任一并承担补充赔偿责任。故请求二审撤销一审判决第七条，改判水利公司对一审判决中的第二、三、四、五条主文中的付款责任承担补充赔偿责任。
水利公司辩称并上诉称，金厦公司的上诉请求不能成立，水利公司对汇申公司的付款义务均不应承担补充赔偿责任。水利公司已支付了全部的工程转让款，该转让价款中包含了金厦公司的施工部分，金厦公司也已出具了放弃优先受偿权的承诺，故金厦公司无权要求水利公司承担责任。请求二审法院撤销原判第六项，依法改判水利公司不承担补充赔偿责任。
金厦公司针对水利公司的上诉意见辩称，水利公司与他人恶意串通，损害了金厦公司的优先受偿权，原审判决由水利公司与汇申公司共同承担责任是正确的。
汇申公司述称，汇申公司与水利公司之间不存在恶意串通，合同写明是现状转让，则转让后期发生的费用不应当由汇申公司支付。同意金厦公司的上诉请求。
广厦公司述称，不同意金厦公司的上诉请求，也不同意水利公司的上诉请求，一审判决正确，应予维持。
本院二审经审理查明，一审法院查明的事实属实。
本院二审认为，水利公司与汇申公司于2006年9月12日签订的在建工程转让协议中明确转让价中已包含在建工程现状转让之前所发生的所有费用和利益，也包含尚未完工的包括金厦公司施工部分的后续建设费用以及其他应付款项。由于后续建设费用尚处在未确定的情况，而转让价格客观上也允许存在双方自由协商的幅度，因此，在转让总价1.86亿不明显低于市场价的情况下，金厦公司仅以该价格与评估报告的结论不一致为由主张水利公司与汇申公司之间存在恶意串通的转让行为，依据不足。关于后续建设费用，水利公司亦与汇申公司约定了将其中部分转让款作为未结算工程款的担保，并明确协议履行须取得施工承包人放弃优先受偿权的承诺。由此可见，双方在签订协议时，水利公司已考虑了金厦公司未完工工程的情况及施工方享有的优先受偿权，并无侵犯金厦公司权利的故意。法律不禁止负有优先权而进行的财产转让，该工程现也已实际过户至水利公司名下，该转让协议有效。一审法院鉴于在建工程转让后金厦公司并未与受让方水利公司重新建立合同关系而认定汇申公司仍是建设工程合同相对方，并无不妥。金厦公司虽于2006年9月14日向汇申公司出具承诺书，同意在确认外墙门窗、电梯安装工程款并收到1，000，000元监管资金后，放弃该部分工程款的优先受偿权，余款由上海壮虹房地产开发有限公司担保归还。但基于以下事实，一是作为担保还款人的上海壮虹房地产开发有限公司并未确认该承诺，二是汇申公司在收到该承诺之后也并未确认外墙门窗电梯安装工程款并支付金厦公司1，000，000元，三是金厦公司于2006年11月以汇申公司与水利公司隐瞒转让事实，侵犯其工程优先受偿权为由提起本案诉讼，该诉请的理由本身包含了其对建设工程优先受偿权权利的主张，且在法定的六个月之内。因此，一审法院认定金厦公司关于放弃系争工程优先受偿权的前提条件并未成就，金厦公司仍享有该工程的优先受偿权是正确的。建设工程的法定优先受偿权是指承包人就建筑物直接支配其交换价值而受偿其债权的权利，是存在于物之上的权利。在金厦公司享有该优先受偿权的情况下，水利公司与汇申公司进行了新新商厦的转让过户，该行为应视作是存在权利瑕疵的项目的转移，此时优先权人仍可以向受让人行使该权利，在受让人代替债务人清偿债务使该优先权消灭后，受让人有权再向债务人追偿。即在汇申公司作为合同相对方承担因工程合同而产生的所有债务的同时，金厦公司在系争工程上仍可主张优先受偿权。且根据法律规定，优先受偿权的受偿
范围仅限于建筑工程价款，而不包括承包人因发包人违约所造成的损失。因此，金厦公司上诉称要求水利公司对汇申公司工程款以外的其余所有债务应一并承担责任的上诉理由难以成立。水利公司的上诉请求亦缺乏事实和法律依据。一审法院认定水利公司应就工程款部分承担补充赔偿责任不妥，应作出相应的改判。本院二审依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（二）项之规定，于2008年2月1日作出（2007）沪高民一(民)终字第142号民事判决：
（一）维持上海市第二中级人民法院（2006）沪二中民二（民）初字第104号民事判决第一、二、三、四、五、七项；
（二）撤销上海市第二中级人民法院（2006）沪二中民二（民）初字第104号民事判决第六项；
（三）在上海汇申实业投资有限公司未按上海市第二中级人民法院（2006）沪二中民二（民）初字第104号民事判决第一项支付该款的情况下，上海金厦建筑安装工程有限公司可以就该部分款项对系争新新商厦工程享有优先受偿权。一审案件受理费152，096.56元，由上海金厦建筑安装工程有限公司负担12，096.56元，由上海汇申实业投资有限公司负担100，000元、上海水利电力对外工程有限公司负担40，000元。审价费230，000元，由上海金厦建筑安装工程有限公司负担30，000元，由上海汇申实业投资有限公司负担130,000元、上海水利电力对外工程有限公司负担？70,000？元。二审案件受理费152,096.56元，由上海金厦建筑安装工程有限公司负担38,024.14元，由上海水利电力对外工程有限公司负担114,072.42元。
水利公司申请再审称，金厦公司在原审中未曾主张过优先受偿权的请求，原审判决金厦公司享有优先受偿权超出了该公司在原审时的诉讼请求。且金厦公司在《承诺书》中已放弃优先受偿权，该承诺已生效，故金厦公司对新新商厦依法不享有优先受偿权；另工程款优先受偿权中，不应该包括管理费及利润，原审判决工程款中所含有的管理费及利润应予扣除。要求撤销二审判决第三项，改判金厦公司对新新商厦不享有优先受偿权，并驳回金厦公司要求水利公司承担连带责任和补充赔偿责任的请求。
被申请人金厦公司辩称，金厦公司在原一、二审期间，一直主张工程款优先受偿权。《承诺书》是金厦公司针对汇申公司的承诺，且所附条件并未成就，金厦公司并未放弃优先受偿权。原审判决正确，要求维持原判，驳回水利公司的再审请求。
被申请人汇申公司辩称，认可原一、二审判决。
被申请人广厦公司辩称，同意原一、二审判决，不同意水利公司的再审请求。
本院再审查明，原一、二审查明的事实属实。
再审中，水利公司提供关于解决民工工资协议书、资金借款合同、银行本票、金厦公司出具的借条，证明金厦公司已收到水利公司1,000,000元，《承诺书》所附条件已经成就；提供广厦公司与汇申公司的《承诺书》，证明广厦公司放弃优先受偿权；提供广厦公司与汇申公司、水利公司之间建设工程施工合同纠纷一案已生效的一审民事判决书，证明广厦公司被另案已判决放弃优先受偿权。
经质证，金厦公司认为，水利公司提供的第一组证据均在诉讼期间形成的，且当时为了解决民工工资，经有关部门协调，由金厦公司向水利公司借款1，000，000元，用于支付民工工资，该？1,000,000？元的性质不是承诺书中所指的监管款；其他证据与本案没有关联性。故上述证据不能证明水利公司的主张。
汇申公司、广厦公司质证认为，水利公司提供的上述证据不是新的证据，具体理由与金厦公司相同。
本院再审认为，水利公司提供的第一组证据中所涉及的款项是借款，且各方明确是用于解决民工工资，不是本案《承诺书》中所指的监管款。水利公司提供的其他证据，与本案也无直接的关联性。故对水利公司提供的上述证据不能作为新的证据采用。
本案争议的焦点：
1、本案是否超出一审原告金厦公司诉讼请求的范围；
2、金厦公司出具的《承诺书》所附的条件是否已成就，金厦公司是否享有工程款优先受偿权；
3、工程款优先受偿权中是否包括管理费及利润。
本院再审认为，建设工程发包人未按照约定支付价款的，承包人可以就工程折价或者拍卖的价款优先受偿。金厦公司于2006年11月，即在法定的六个月之内，以汇申公司与水利公司隐瞒转让事实，侵犯其工程优先受偿权为由提起本案诉讼。原一、二审审理过程中，金厦公司也曾多次主张对建设工程优先受偿权。据此，应认定金厦公司的诉讼请求包含了优先受偿权的主张。水利公司认为金厦公司在原审中未曾主张过优先受偿权的请求，缺乏事实依据。〖JP〗
金厦公司于2006年9月14日向汇申公司出具《承诺书》，同意在确认外墙
门窗、电梯安装工程款并收到1，000，000元监管资金后，放弃该部分工程款的优先受偿权，余款由上海壮虹房地产开发有限公司担保归还。该承诺系附条件的承诺。由于作为担保还款人的上海壮虹房地产开发有限公司并未在《承诺书》上签字确认，事后也未予以追认，且汇申公司在收到该《承诺书》后也未按《承诺书》所附的条件确认外墙门窗电梯安装工程款并支付金厦公司1，000，000元监管款。故金厦公司关于放弃系争工程优先受偿权的前提条件并未成就。虽然水利公司在受让新新商厦时，已注意到了施工方的优先受偿权，亦向转让方提出了排除对在建工程权利限制的要求，但其对汇申公司提供的由金厦公司出具的放弃优先受偿权《承诺书》中所附条件未尽到审慎的审查义务，在条件未成就时，即将大部分转让款支付给了汇申公司，存在一定的疏忽，应承担相应的法律后果。水利公司与汇申公司虽然在转让协议中约定，将其中部分转让款作为未结算工程款的担保等，但该约定系水利公司与汇申公司之间的内部约定，对第三方金厦公司没有法律效力。金厦公司在《承诺书》设定的条件未成就的情况下，依法享有对系争新新商厦工程的优先受偿权。
优先受偿的建设工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。原审认定本案优先受偿权的受偿范围仅限于建筑工程价款，而不包括承包人因发包人违约所造成的损失并无不妥，符合法律的有关规定。水利公司认为，工程款优先受偿权中，不应包括管理费及利润，管理费及利润也应在工程总价中予以扣除，缺乏相关依据，本院不予支持。
综上，原判认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十六条第一款、第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
维持上海市高级人民法院（2007）沪高民一(民)终字第142号民事判决。
本判决为终审判决。
审 判 长
沈盈姿 代理审判员
黄 洵 代理审判员
阴家华 二ＯＯ九年七月十日 书 记 员
【低压电力线路安装合同】推荐阅读：
电力安装承包的合同05-30
电力安装工程承包合同06-11
电力安装承包合同书07-12
电力线路部分试卷06-25
电力电缆线路验收10-12
电力电缆线路设计12-03
电力铁塔安装规范06-27
低压铸造简介06-25
关于电力电缆线路的运行管理研究论文07-27
35kV及以下架空电力线路施工及验收规范11-09
