劳务分包安全生产责任书（精选9篇）
为贯彻公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《天津市消防条例》，本着谁主管、谁负责的原则，将消防工作落实到实处，确保不发生火灾责任事故，制定本协议：
1、劳务分包队伍应对施工现场防火工作负全责，认真落实《天津市消防条例》和《消防法》、保证实现无重大火灾险火灾责任事故。
2、接受总包单位对防火工作的监督，接受公安消防机关的监督检查，对指出存在的消防方面的隐患，需及时进行整改，不得拖延。
3、劳务分包队伍必须制定相应的防火安全制度和措施，并制定专人负责防火工作结合本单位实际情况，进行经常性检查，确保安全。
4、确保本队全体人员及时参加项目工程组织的入场教育和其他培训制度，经常组织学习消防法规、规章和消防安全技术规程，监督本队人员遵章守纪、不违章指挥；制止违章用水、用电、易燃易爆化学危险品单独存放。
5、劳务分包队伍应建立防火领导组织机构和义务消防队，领导和组织开展活动和训练。使每个队员掌握一般的防火知识，具有一定的灭火技能，会逃生自救；发生火灾事故，须及时抢救伤员、扑救火灾；妥善保护现场、立即上报有关领导，配合有关部门进行事故调查。
6、严格遵守总包单位各项用火、用电安全操作规程及防火安全规定、制度。电气焊工、电工、防水工程必须经过专门培训，持证上岗。电气焊工须持有效证件到保卫部门登记备案认可，严禁非焊工从事电气焊操作。电气焊工进行明火作业时，按规定开具动火证。
7、施工现场、生活区、料场等，不准使用电炉子、电热水器、电褥子等电热器具，配备数量充足的的灭火器，特殊情况须经上级消防保卫部门审批后方可使用。
8、生活区宿舍内的照明灯具，必须使用36V低压照明，电线穿管，严禁使用碘钨灯取暖、照明、严禁私拉乱接电源线。
9、临建必须经消防审批。
此协议一式两份，双方各持一份
甲方代表：乙方代表：
盖章：盖章：
工程名称：
总包单位：
分包单位：
日期： 年 月 日
总、分包安全生产、文明施工管理协议
总包方（甲方）：
分包方（乙方）：
为全面履行总包单位与分包单位的建设工程施工合同内容，进一步落实安全生产责任制，加强安全生产、文明施工管理，明确在施工过程中各方的安全责任，预防和杜绝重大生产安全事故的发生，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律、法规、及《中建总公司施工安全生产监督管理条例》，结合公司实际，特制定本责任书。
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、工期： 天。
开工日期：2010 年 月 日 竣工日期：201 年 月 日
第二条 施工现场的安全生产、文明施工由总承包单位承担总的管理责任，分包单位对施工中安全生产、文明施工工作承担直接责任，各项安全生产、文明施工工作均应纳入各分包单位的项目管理体系中。各分包单位应当严格执行总承包单位的规定，接受管理。并按照分包合同额向分包方收取安全生产保证金，收取规定如下：
劳务分包合同额在500万以下的，收取2万的安全生产保证金。劳务分包合同额在500万~2000万的，收取6万的安全保证金。劳务分包合同额在2000万-5000万的，收取8万的安全保证金。劳务分包合同额在5000万-1亿的，收取12万的安全保证金。劳务分包合同额在1亿~2亿万的，收取15万的安全生产保证金。劳务分包合同额在2亿以上的，收取20万的安全生产保证金。
以上安全生产保证金在第一笔工程款中扣除。
若在施工期内未发生重大违章行为和重大生产安全责任事故，总包方在收到分包方的安全保证金返还申请手续后14天内将该保证金无息退回给分包方。
第三条 总、分包方在施工中必须认真贯彻执行国家、和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业的各种有关安全生产文明施工管理标准及相关规章制度。
分包单位在施工中必须教育其职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作，严格按《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《中建总公司施工安全生产监督管理条例》及项目所在地有关施工现场安全生产文明施工规定及公司《施工现场文明施工管理要点》（建四华南字〔2004〕16号）等相关要求进行规划、布置、管理。要求创建“安全文明施工样板工地（双优工地）”和中建总公司CI创金奖的项目部,如因联营方人员违章指挥、违反安全纪律、违反安全操作规程等原因而发生的伤亡事故，由劳务方承担一切经济损失，并承担主要责任；如因上述原因致使该项目不能达到安全、文明施工 样板工地及总公司CI创金奖，也要承担相应责任。第四条 分包单位应服从总包单位的统一领导、协调，遵守各种安全管理制度和安全生产操作规程。在总包单位统一领导下，组成施工现场安全生产领导小组，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定完善各项安全生产规章制度和安全生产目标责任。分包项目安全文明管理目标为：
（1）杜绝死亡及重伤事故，杜绝火灾、大型机械设备、脚手架、深基坑（挖孔桩）、高支模等重大生产安全责任事故；轻伤负伤率控制在1.4%以内，施工现场安全文明施工达标100%，争创本地区安全、文明样板工地。工地CI形象创总公司CI创金奖。
(2)
依法参加工伤社会保险及对从事危险作业人员办理意外伤害保险,办理率100%。
第五条 分包方应按规定设立安全生产、文明施工管理机构，应明确安全生产、文明施工直接责任人和防火责任人，并按规定配备专职安全生产管理人员，明确责任人，确保各级安全生产、文明施工责任制的落实。被任命的项目经理、项目安全生产管理人员必须按政府有关规定取得安全考核合格证书，持有效证件上岗。对总包单位提出的安全生产方面的问题，分包单位应按要求时间整改完毕。
第六条 分包方的所有进场工人必须经安全教育并考核合格后才能进入施工现场从事作业。特种作业人员必须持建设行政主管部门考核合格后核发的操作资格证书方可上岗，各证件的复印件应存在总包方处备查。
第七条 分包方应确保施工范围内的安全生产费用投入的有效实施，安全 生产费用的投入按国家和地区相关规定执行；总费用不得减少。
第八条
1、分包单位自带和租赁的施工机械设备和施工机具进场或使用前，必须接受总包单位组织的安全验收，不符合安全标准的坚决不能使用。大型机械设备不得使用国家明令淘汰产品及逾期报废产品（塔吊不得超过12年、施工电梯不得超过8年）。
2、施工现场所使用的一切安全防护设施、用品及劳动保护用品必须是经有关单位检验合格的产品，严禁使用伪劣产品。
第九条 分包方采购进场的安全防护用品及主要材料，须对其合格证、准用证、检测报告进行验收检查，并在进场前提交总包方。对材质要进行监督检查，杜绝使用不合格产品。
第十条 分包单位对本单位的施工人员应登记造册，如实向总包单位报告，接受总包单位的三级安全教育，分包单位应按规定进行日常安全教育培训和安全技术交底，每月定期对员工的安全教育不少于2小时，要求教育内容结合实际、有针对性。分包单位有人员调整时，应将调整后情况书面告知总包方，并对新进场人员进行安全教育、培训和考核。未经安全教育的，不得上岗作业。分包方需认真执行《劳动合同法》及时与所用工人签定劳动合同，并支出相应的工资金额。认真执行劳动保护条例，为职工配备劳动保护用品,缴纳社会保险。
第十一条 分包单位负责制定本单位施工内容的安全施工组织设计，编制有针对性的专项安全施工方案和安全技术措施，并报总包单位，经审核后，严格按其要求实施。
第十二条 分包方必须服从国家、地方政府和总包方对安全生产、文明施工工作的监督管理，认真贯彻执行JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》，坚持定期安全检查和各种专项检查，杜绝死亡及重伤事故，杜绝火灾、大型机械设备、外脚手架、高支模、深基坑等所发生的生产安全责任事故；对检查中发现的安全隐患或问题要定人、定时间、定措施、按要求进行整改，及时消除安全隐患。
对工程项目安全生产的考核和奖罚按《中建四局有限公司华南分公司建筑施工安全生产奖罚制度》（建四华南字〔2008〕6号）执行。
第十三条 分包方必须有指定的消防责任人，到总包办理明火动用手续和责任现场的监护。未办理手续的明火作业属违法施工，总包方视情况进行处罚。
第十四条 依法参加工伤社会保险及对从事危险作业人员办理意外伤害保险,办理率达100%；
第十五条 分包方不得损坏总包现场投入的安全、消防设施等物品，否则应进行赔偿，屡次发生损坏总包设施的将对其处罚。
第十六条 在施工过程中由于分包责任出现安全事故或者其他原因，受到报纸、电视、网络等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评、记录不良记录（含网上公布），给本企业本工程造成不良社会影响时，每次扣分包队 50000元罚金，造成经济损失的由分包方承担赔偿责任。
第十七条 未尽事宜，双方协商解决，本协议一式三份。
中建四局华南分公司（签章）
代表：
日期
工程名称： 工程地址：
安 全 管 理 目标：无重伤、死亡事故发生； 文明施工管理目标：达到市级以上“安全文明工地”
建筑施工属于高危行业，在施工中不可预见性的危险因素过多，在现场施工中需要每一未作业人员恪尽职守、严格律己，在满足安全的条件下去完成每一步工作，严谨违章作业、违章指挥等不良现象的发生，在施工各管理人员严格按照《建筑施工安全技术规范》（JGJ80—2016）、《建筑施工临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）、《建筑施工扣件试钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130—2011）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）、《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ311—2013）、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）、《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ162—2018）、《建设工程施工现场环境卫生标准》（JGJ146—2013）等规范标准去作业。
为保证本工程施工有个良好的安全、文明施工作业环境和正常的工作秩序，确保施工安全，避免各类人身伤害事故的发生，明确双方在施工中的安全责任，以约束和规范双方行为，使总包、与分包在工作中都能认真执行落实上级及项目的各项管理规定，提高安全意识，为有效的避免事故发生，特制定本协议，具体条款如下： 一.共同责任 1.总包单位项目主要负责人和劳务分包单位现场负责人是各自安全生产第一责任人，对安全工作负全责。时刻严格要求本部门下属管理层、作业层人员，加强安全生产教育、加大安全培训力度等安全工作。
2.人员进场后必须经安全教育经过考核通过后方可作业，特种作业人员必须持有效证上岗。现场作业人员要求身体健康无不良嗜好，不得扰乱现场安全文明施工的秩序，不得有违法前科。
3.总包单位和劳务分包单位必须按规定配设各自专职安全员，共同对工地的安全措施情况和作业人员的安全行为进行检查，及时纠正人的不安全行为和物的不安全状态。每日对现场临电、临边、高空作业、基坑、现场作业人员行为等巡视检查，每日据实做好安全施工日志。
4.分部分项安全技术交底工作，由双方共同进行并认真落实，针对现场作业人员逐一交底，将作业中的危险因素对作业人员进行交底，让作业人员明白注意事项。
5.完善应急救援方案，发生事故后，应积极抢救受伤者，保护好事故现场，并迅速上报上级有关部门。
6.积极配合上级部门对事故的调查并提供相关资料。
7.双方不得隐瞒事故细节，均应如实对待，冷静积极地为妥善处理好事故做好各自工作。
二.总包单位责任
1.为了施工安全，现场的安全防护设施、设备，消防器材必须安全可靠有效，险要点、段、部位必须悬挂醒目安全警示标志，必须为作业者提供必要的劳动防护用品，必须为作业人员提供一个良好的安全施工作业环境。
严格要求项目部各管理人员，按照岗位责任制度认真负责的对生产、办公、住宿现场进行逐一检查。对不符合现规范要求的情况必须落实整改。
2.第一时间对进场作业人员进行安全教育，在安排施工任务前必须由工长或施工员对作业人员进行详细的安全技术交底，并在施工中监督实施。
3.制定相关规章制度，对作业人员的各类违章作业，违反劳动纪律行为，依据项目安全规定进行处罚。
4.发现事故隐患及时下发整改通知书、积极安排专人负责落实整改到位，对整改不符合要求的坚决不放过。
5.凡由总包单位违章指挥强令劳务分包单位人员作业的，劳务分包单位有权拒绝执行。
三.分包单位责任
1.提供有关营业执照、质资证、安全生产许可证等证件必须齐全有效（复印件加盖其单位公章）。依据国家相关安全法规规定其现场专职安全管理人员必须按规定配设到位。
严格要求劳务班组各管理人员恪尽职守，熟读岗位责任制度和相关规章要求，对自身工作负起责任。
2.劳务单位现场负责人必须有劳务单位出具委托证明并由其法人签字确认。
3.分包单位人员进场后向总包单位提供真实有效的身份证复印件，将进场人员名单等基本情况（姓名、性别、年龄、籍贯、工种、身份证号）造册上报项目安全部门，及时进行安全教育，其发放劳动报酬时必须实人实名签字。
4.严格遵守国家法律法规以及相关安全规范，遵守项目部制定的各项安全生产、文明施工管理规定，不得私自违反以上安全内容作业。
5.作业时严格按相关安全技术操作规程、安全技术措施要求作业，正确使用“三宝”，穿戴好自身劳动防护用品，不得违章作业，自觉遵守劳动安全纪律，在工作中做到不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害。
作业中严禁私自拆除、破坏劳动防护用品、设施，对发现有缺陷的劳动防护用品、设施有权向上级反应并要求相关专业人员恢复、修理、更换安全防护用品、设，保证在安全可靠的条件下施工。
6.班前做好安全自查、安全喊话等安全活动工作，并认真做好安全活动记录，加强班组（队）内部人员安全管理。落实到每一个作业人员对安全的重视程度，加强自我保护意识。
7.针对施工现场、生活区、办公区加强安全检查，将不符合现规范要求的行为或设施必须整改到位，加大防火、防盗、食物中毒等事项的巡视检查工作，配备合格且数量充足的防护用品并定期检查其使用情况。现场饮水、食堂、洗浴、卫生间等生活设施要制定专人定期打扫清洗。8.班组（队）自备的各类施工机具要有合格证及出厂检验报告，并且使用人员应熟悉使用方法。经常性检查施工机具的情况，定期上清理、上油保证工具的正常使用。
9.严格按项目安全技术交底规定要求作业，接到项目下发的事故隐患整改通知书后，应立制定整改方案、制定整改人、确定落实整改时间。
10.作业前应对作业现场的安全状况进行自查，确认安全后方可作业。发现问题及时上报处理，杜绝隐瞒危险源的情况。
11.严格用工管理，严禁使用童工、未成年工和身体有缺陷的人员进入施工现场作业，严禁将小孩带入施工现场。
12.教育好本班组（队）人员，不得有违法治安行为发生，严禁酒后作业、违章作业。服从公司合理的安排以及整改要求。
13.各类安全防护设施必须按规范、标准规定防护到位，现场临时用电、高空作业、临边防护、机械使用等由具有相应特种作业证件人员执行。现场所有安全防护工具、材料要有出厂合格证、检验报告。部分需要做复检的物品及时送达玉泉区实验室，严禁使用不合格的材料用于安全防护事项。
14.未经项目负责人同意，严禁私自拆、损毁、破坏除安全防护设施。在作业时发现安全防护设施有缺陷应第一时间上报公司或项目部管理人员。
15.项目下发的事故隐患通知未落实，隐患未整改，又置安全人员劝阻不理仍违章作业情况，将严厉处罚。16.若发生安全事故，分包方应积极配合事故调查，安抚受害者家属。
17.严禁超合同承接施工任务，特种作业人员必须持有效证上岗。
此安全协议，双方共同遵守。
总包负责人；
劳务分包负责人：
项目部（章）
间：
间：
时
土建施工方：阜阳建工翰林华府2、4、5、6#楼项目部
电梯安装方：西继电器安装公司
亳州翰林华府小区电梯安装工程是业主直接委托电梯安装单位施工，本单位与业主签订的施工合同中不含电梯施工安装内容，应业主要求，电梯施工单位进场施工，现就有关电梯施工安全责任告知如下：
一、你单位在本项目部现场施工时应做好工程安全生产管理工作，并按有关安全生产文件与规定做好安全生产管理协调和依据规定做好文明施工，严禁违章作业；
二、因你单位施工工程是从甲方直接承接，因此你单位在施工过程中一旦出现安全事故，责任均由你单位承担；
三、望你单位在施工过程中要抓好自身的各项安全教育工作，加强班前安全检查，安全喊话及自身的安全管理工作，并且要做好本单位施工的安全记录及台帐工作；
四、做好特殊作业人员的安全培训及持证上岗及个人的防护用品的管理工作，严禁违章作业；
五、我方所做的电梯井防护你单位施工拆除后请及时恢复，因防护未及时恢复造成安全事故的发生，你方负全部责任。
六、你单位在施工过程中一旦对我方员工造成伤害，你方将负责全部责任。
本责任书有效期为双方签字之日起至电梯施工结束止，双方各执一份
土建施工方：电梯安装单位：
总承包单位：建筑工程有限公司（简称甲方）分包单位：（简称乙方）
为了执行建设部JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》关于安全管理中对分包单位在签订分包合同的同时要签订安全生产责任合同的要求。甲、乙双方于年月日所签订的工程施工分包合同，现给予补充如下条款：
1、乙方单位必须具有施工所相应的企业资质证、营业执照、安全资格证，方可承包。
2、特种操作人员必须具有特殊工种上岗证，并将复印件存档甲方单位。
3、安全生产总职责，由总承包单位负责，但乙方单位应向甲方负责，服从甲方对施工现场的安全管理，乙方必须在其分包的范围内建立施工现场安全生产管理制度，并组织实施。
4、项目部对该分项工程施工的安全生产控制目标：
①坚决杜绝一切重大工伤事故，及重大火灾、爆炸事故；
②轻伤频率控制在月3‰以下。
③必须做好自己作业范围内的安全生产文明施工工作，安全达标合格率为100％并积极创建安全标准化样板施工现场。
5、甲方责任：
①坚持贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，把安全工作放在一切的首位来抓，认真贯彻国家和地方颁布的各项安全法规、标准、条例、决定等，并帮助督促付诸实施。
②定期、不定期的组织全体人员进行安全教育和安全学习，针对现场安全管理、设施等方面存在的问题及时落实、整改，实现“三定”整改措施，发现重大隐患立即停工整改，并给予经济处罚等。
③组织每半个月安全生产大检查，公布检查结果，落实整改。
④保证各项安全措施费用的落实，确保施工安全可靠性。⑤健全组织、完善制度，落实安全生产责任制，做到横到边、竖到底，并按需要配备专兼职安全员，做到专管成线，群管 成网。
⑥经常性对职工进行安全意识教育、行为教育、纪律教育、严格执行安全法规和安全纪律、按章办事，按章指挥，不断提高管理水平。
⑦关心职工，不断改善作业环境和生活环境，减轻劳动强度，降低噪声，减少尘毒危害。
⑧认真贯彻安全生产的“五同时”，组织好各项安全活动的 开展。
⑨负责轻伤以上事故的调查处理工作，按照“四不放过”的 原则，严肃处理，并落实防范措施，教育职工吸取教训，杜绝类似事故再次发生。
⑩项目部安全生产组对本合同进行检查实施。
6、乙方责任：
①坚持贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，把安全工作放在一切工作的首位来抓，认真贯彻国家和地方的各项安全法规、标准条例、决定等，认真贯彻安全生产“五同时”，按项目经理部统一布置，组织好各项安全活动。
②经常性对职工进行安全意识教育、行为教育、纪律教育、严格执行安全法规和安全纪律、按章办事，按章指挥，按章操作，不断提高职工的自我防范意识和自我保护能力。
③开展好每天的针对性班前会和安全技术交底，并认真做好详细记录，每周一次执行规章制度分析会，每月一次学习安全操作规程、总结工作的安全日活动。
④施工必须做到先防护后施工，如有隐患做到先排除后施工，不违章指挥，做到一遵、两反、三严、四防、五把关、十不准等有关规定。做到跟班作业，发现隐患及时消除，确保施工的安全。
⑤必须设立专职安全员，具体负责安全生产工作。
7、甲方将对乙方进行安全生产责任制的考核工作，并进行不定期的经常性检查。若在本分项施工全过程，达到轻伤频率月3‰以下，则给予通报表扬，同时给予2000～5000元的经济奖励。若违反操作规程，属强制性标准要求的，则处以总造价的2％以上至4％以下的相应罚款。
若发生事故造成人身损害的行为，则给予一定经济处罚直至追究刑事责任。
本协议书与分包施工合同具有同等效力，工程施工验收完工后，本协议与分包施工合同同时存档，以备查验。
总承包单位：建设工程有限公司
代表：
分包单位：
代表：
专业工程分包和劳务作业分包虽然从形式上区分比较容易，但实践中要准确区分两种施工分包难度比较大，主要是因为专业工程分包与劳务作业分包之间通常没有明确的界限，劳务作业与工程施工往往相互隐含，因而从施工方式上很难将两种分包截然划分。
专业工程分包和劳务作业分包虽然从形式上区分比较容易，但实践中要准确区分两种施工分包难度比较大，主要是因为专业工程分包与劳务作业分包之间通常没有明确的界限，劳务作业与工程施工往往相互隐含，因而从施工方式上很难将两种分包截然划分。此外，实践中，有些施工总承包企业或者专业工程承包企业为逃避法律规定，故意混淆使用两种分包合同，名为劳务作业分包，实为工程分包或者转包的情形非常普遍，致使两种分包合同的界限模糊不清。
根据原建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》的规定，专业工程分包和劳务作业分包之间的主要区别在于：
1.两种分包合同的主体资格不同。劳务作业分包合同的主体是施工总承包人或者专业承包人与劳务作业承包人，也就是说，劳务作业发包人既可以是施工总承包企业，也可以是专业承包企业，而专业工程分包合同的主体是施工总承包人与专业分包工程承包人。
2.两种分包合同的标的不同。专业工程分包合同的标的是建设工程中除主体工程之外的专业工程，是建设工程中的分部分项工程，这些工程是建设工程的组成部分，因此，专业工程分包合同是建设工程总承包合同的一部分，而劳务作业分包合同的标的仅是工程施工中的劳务作业部分，并非建设工程本身。
3.两种分包合同承包人的资质要求不同。劳务作业承包人必须具有相应的劳务作业企业的资质，且不同的资质等级所承接的劳务作业的范围不同;专业工程分包的承包人必须具有专业承包企业的资质，每种专业工程具有不同的资质要求。
4.两种分包合同效力的限制条件不同。合同法、建筑法对专业工程分包的限制条件比较多。专业分包工程除施工总承包合同中有约定的外，必须经建设单位认可，并符合法律规定的其他分包条件，工程分包合同才是合法有效的。而我国现行法律对劳务作业分包的限制性规定比较少，即法律对劳务分包合同并无明确的禁止性规定，只要劳务作业承包人具有相应的劳务作业资质，其与施工总承包人或者专业承包人之间订立的分包合同，即是合法有效的。
一、劳务派遣及税务处理
（一）概念及界定
劳务派遣企业是指经工商行政管理、劳动保障部门或人事部门批准，依照公司法有关规定审理，根据用工单位的需要，在中华人民共和国境内招聘、录用员工后，将员工派往用工单位从事阶段性工作并获取相应服务收入的劳务公司。劳务派遣企业的运作模式必须符合以下三个条件：
一是劳务派遣企业依法与被派遣劳动者签订劳动合同、建立劳动关系、被派遣劳动者按劳动合同到用工单位服务。
二是劳务派遣企业依法与接受派遣劳动者的用工单位签订劳务派遣协议，用工单位和被派遣劳动者之间没有劳动雇佣关系。
三是劳务派遣企业按规定未被派遣劳动者办理社会保险和住房公积金并支付被派遣劳动者的工资和其他福利。
具体理解是可以依据《中华人民共和国劳动合同法》第五十七条规定经营劳务派遣业务应当具备下列条件：注册资本不得少于人民币二百万元;有与开展业务相适应的固定的经营场所和设施;有符合法律、行政法规规定的劳务派遣管理制度;法律、行政法规规定的其他条件。“经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可;经许可的，依法办理相应的公司登记。未经许可，任何单位和个人不得经营劳务派遣业务。”第六十六条规定：劳动合同用工是我国的企业基本用工形式。劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。临时性工作岗位是指存续时间不超过六个月的岗位;辅助性工作岗位是指为主营业务岗位提供服务的非主营业务岗位;替代性工作岗位是指用工单位的劳动者因脱产学习、休假等原因无法工作的一定期间内，可以由其他劳动者替代工作的岗位。
（二）营业税政策规定
对劳务派遣依据《营业税暂行条例》及其实施细则规定按照“服务业”征收营业税。并依据《财政部国家税务总局关于营业税若干政策问题的通知》（财税[2003]16号）第三条第十二项规定劳务公司接受用工单位的委托，为其安排劳动力，凡用工单位将其应支付给劳动力的工资和为劳动力上交的社会保险（包括养老保险金、医疗保险、失业保险、工伤保险等，下同）以及住房公积金统一交给劳务公司代为发放或办理的，以劳务公司从用工单位收取的全部价款减去代收转付给劳动力的工资和为劳动力办理社会保险及住房公积金后的余额为营业额。以工资表﹝现金发放工资的必须提供员工签字的工资表；通过银行发放工资的，须提供银行进账单(回单)）、社会保险费缴纳凭证及其他合法有效凭证作为扣除凭证。
二、建筑业劳务分包及其营业税政策规范
（一）建筑法相关规范及界定
承包方具有建筑业资质。《中华人民共和国建筑法》第二十六条规定：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。第二十九条规定：建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。
在资质的规范上《建筑法》第十二条规定：从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件：（1）有符合国家规定的注册资本；（2）有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；（3）有从事相关建筑活动所应有的技术装备；（4）法律、行政法规规定的其他条件。第十四条规定从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。
签订建筑工程合同。发包方与承包方必须签订建筑工程分包合同。《建筑法》第十五条规定：建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任。
（二）营业税政策规定
对符合《建筑法》的建筑业劳务分包工程在营业税处理上，依据《国家税务总局关于劳务承包行为征收营业税问题的批复》（国税函[2006]493号）规定：建筑安装企业将其承包的某一工程项目的纯劳务部分分包给若干个施工企业，由该建筑安装企业提供施工技术、施工材料并负责工程质量监督，施工劳务由施工企业的职工提供，施工企业按照其提供的工程量与该建筑安装企业统一结算价款。按照现行营业税的有关规定，施工企业提供的施工劳务属于提供建筑业应税劳务，因此，对其取得的收入应按照“建筑业”税目征收营业税。
北京长空建设有限公司
2016（1.2版）
劳 务 分 包 合 同 书
签订日期: _______年______月______日
/ 29
劳务分包合同
甲方： 北京长空建设有限公司
乙方： 必填项，要求与营业执照名称或身份证名字一致
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方与 必填项，(要求与施工总承包合同或专业承（分）包合同发包人名称一致(以下简称为“发包人”)已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“大合同”)，双方就分包事项协商达成一致，订立本合同。
第一条 工程名称：必填项，要求与大合同工程名称一致
第二条 工程地点：必填项，要求与大合同工程地点一致 第三条 分包范围：必填项，要求清晰准确，覆盖大合同中此分包范围
第四条 提供分包工作内容：必填项，要求详细，覆盖大合同中此分包工作内容
第五条 分包工程价款：（二选一）
1、综合单价包死，暂估工程价款： 元（附综合单价明细表）
2、总价包死，包死工程价款： 元 大写： 元（附清单预算书）
该价格为含税价，除完成该工程范围的工作外，还包含管理费、2 / 29
安全、质量、进度、验收、工程保修、乙方自备的全部工具、机具设备及耗材、劳保用品、工人工资及保险、个人所得税及社保、工人往返家乡的差旅费及食宿费、工人的伙食费、加班费、误餐费等所有费用。还包括材料的二次转运及每天施工现场内乙方施工的垃圾清理、外运以及为完成该工程所不可或缺的工作，还包括市场原因带来的人工、材料、机械等价格的涨跌风险和收益，此单价或总价皆不再调整。综合单价包死的，结算时按此单价和经甲方确认的工程量计算；总价包死的，结算不做调整。
第六条 分包工作期限：自 年 月 日至 年 月 日，总日历工作天数为： 天。（必填项，要求根据工程进度安排填写，在大合同范围内）
第七条 质量标准及验收
1、工程质量：（必填项，要求不低于大合同中此项要求）工程质量：按大合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》和《建筑装饰装修工程质量验收规范》，本工程必须达到发包人质量验收标准。
约定适用的标准、规范的名称：
（1）《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2002。（2）《建筑装饰分项工程施工工艺规程》DBJ/T01-26-2003。（3）《高级建筑装饰工程质量验收标准》DBJ/T01-27-2003。
2、工程验收：乙方应确保所完成工作的质量，符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告及相应的资料，3 / 29
通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后___ 日内向发包人申请组织验收，或者自行对乙方施工成果进行验收。无论甲方自行组织验收与否，乙方质量是否合格的最终认定，仍以主合同规定的甲方与发包人间的验收结果为准，如该结果表明乙方施工质量不合格，乙方应负责无偿修复，不得延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
第八条 工程款的支付与结算
支付与结算方式按以下两种方式的第 种方式（必填项，二选一）。
1、由乙方按 月(或旬、日)按甲方规定的表样，将完成的劳务工程量及相应资料报甲方，经甲方审核后作为对乙方的结算依据。完成的工程量报甲方，由甲方确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。甲方在5天内审核确认，并付给乙方当月(或旬、日)完成工程劳务报酬的 ％（必填项，要求切实可行）。工程整体竣工验收合格后，乙方向甲方递交完整的结算资料，甲方收到乙方递交的合格结算资料后进行核实、审查、确认工作，甲方确认结算资料并接收乙方交付的合法合规发票后30天内向乙方支付劳务报酬的95%，剩余5%为保修金，保修期为 两 年。
2、工人进场十天内支付
％的进场款，完成至 支付合同价 ％ ；完成至，支付合同价 % ；完成至 支付合同价 ％ ；工程
/ 29
竣工经过监理、业主验收合格，达到甲方承诺业主的质量标准后，支付合同价 ％ ；乙方向甲方递交完整的结算资料，甲方收到乙方递交的合格结算资料后进行核实、审查、确认工作，甲方确认结算资料并接收乙方交付的合法合规发票后30天内支付至劳务总价的 95 ％ ；剩余5%为保修金，保修期为 两 年。（付款比例要求依据工程、公司实际，要切实可行；付款节点要求描述清晰，符合工程需要；要综合考虑对分包的控制风险。）
3、付款前乙方需根据国家法律法规与相关政策向甲方开具合法合规的税率 %的增值税专用发票（发票金额为甲方确认的金额），以甲方财务部门签收之日为乙方发票的实际交付日期。甲方应当依照本合同约定将工程款以转账的形式汇入乙方指定的银行账号。乙方指定的银行账户信息如下：
开户银行全称： 必填项 收款单位全称： 必填项 银行帐号及行号： 必填项
因乙方提供的银行账户信息不完善、错误或延误等所产生的相关经济损失由乙方自行承担。
4、关于现场签证和结算
（1）已完工程量的签证确认：甲方项目部2名以上工程师会同乙方负责人共同测量记录计算并签字确认后，经项目经理签认后作为结算依据。
（2）增加工程的综合单价确认：A本合同范围外的增加工程的 5 / 29
综合单价，如合同中有相同或类似项目，则可使用合同中综合单价；B如需重新认价，经甲方预算部门及工程主管领导签认单价后才可实施；C工程完成后由甲方项目部核实工程量，项目经理签认后作为结算依据。以上任何一项不符，甲方均不予确认并不支付该款项。
（3）工时签证：该合同单价已包括为完成该工程所不可或缺的工作所耗费的工时。如完成合同范围外工作需要增加人工消耗，项目部出具派工单，乙方根据派工单要求实施完成后，经项目经理签认作为结算依据，否则甲方不予确认并不支付该款项。
（4）结算审查与确认的依据为完整的书面资料（包括合同、变更洽商单、派工单、结算书等），口头或不完整或工程竣工后补的资料均无效。
（5）结算的核实工作由项目部完成，项目经理签字认可；审查工作由甲方预算部完成，部门经理及甲方总工签字认可；确认工作由工程主管领导签字认可。
（6）乙方有责任和义务积极的在施工过程中协助甲方项目部与业主办理各种增加和变更工程量的签证单。
（7）工日单价： 元/工日。
5、工程量的测量方法和计算规则：由甲方项目部2名以上工程师会同乙方负责人共同测量记录计算。测量方法为：（必填项，现场实测或甲方图纸，二选一）。计算规则为：甲方与发包人结算时使用的计算规则。
/ 29
第九条 安全文明施工执行附件4 第十条、项目负责人
1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为 必填项，全权代表甲方履行本合同，负责核实乙方报送的劳务费结算资料等文件，签发相关指令等。
2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为 必填项，身份证号：_______________。非本人或非企业法人代表的，附授权委托书，全权代表乙方及其所属班组履行本合同，全面负责本合同执行中的有关技术、劳务作业进度、现场管理、质量检验、安全生产、合同结算等方面工作。乙方项目负责人的委派和更换应经得甲方同意。
第十一条 甲方责任
1、甲方负责向乙方交付具备本合同项下作业开工条件的施工场地。
2、甲方负责完成水、电等施工管线和施工道路。
3、甲方负责向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置。
4、甲方负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、监督、检查和验收。
5、甲方应按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
6、甲方负责按本合同约定，向乙方支付工程款。
7、甲方有权要求乙方节约材料，合理利用材料。
/ 29
8、甲方负责为乙方提供临时水电的接驳口。
9、向乙方及其班组进行施工技术交底及安全技术交底。第十二条 乙方责任
1、乙方应全面了解大合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。对本合同分包范围内的工程质量、安全、进度向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作,未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人、监理人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
2、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前5天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。
3、乙方须严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
4、乙方须自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管和使用情况，及其操作人员的有效证
/ 29
件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局，认可甲方的管理规定，接受甲方按管理规定对乙方进行的处罚。
5、乙方须按甲方统一规划堆放材料、机具及妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
6、乙方须按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。若乙方拒绝向甲方提交资料，甲方有权暂停支付乙方的劳务报酬，因此给甲方造成损失的，乙方应当予以赔偿。
7、乙方须做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
8、在施工过程中，乙方必须无条件按照甲方对质量、安全、工期及环保的要求合理安排工作及对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行大合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
9、乙方保证本工程的主要和辅助材料损耗率控制范围：必填项，结算时甲方核定的正常损耗为准或以附件《主要材料损耗控制表》为准（二选一）。超出本损耗率以外消耗的材料由乙方承担。
10、乙方须将其员工名册（含员工名单、签名样式、身份证及上岗证复印件）和劳动合同在本合同签订后5日内报甲方备案；乙方员工如有调整的应在3日内书面报甲方项目部备案。同时，在本合同签
/ 29
订后5日内，乙方须向甲方提供设备、物资、结算、财务等关键岗位人员名单及授权材料。在施工中如更换、补充上述人员，应提前5日以书面形式报送甲方批准。因乙方未能及时上报上述更换人员情况而引起的损失由乙方承担。
11、保证甲方支付的劳务报酬专款专用，并每月将现场用工情况及含员工签名的工资表盖章后上报甲方备案。甲方有权监督乙方对劳务工法定义务的履行。甲方从乙方工程进度款中扣除＿＿%作为乙方劳务工工资发放的保证金，达到 万元（可据实际情况在签订合同时确定）后不再扣除，每季度结算一次。
第十三条 违约责任
（一）甲方违约责任
1、甲方不能按时交付施工场地、图纸、材料，乙方的工作时间相应顺延。
2、如果发生由于业主及甲方原因造成中途连续停工的情况，在连续停工七天内的由乙方自行负责。超过七天在十五天以内，甲方补贴需要乙方在现场的工人及管理人员生活费（工人和管理人员一律按20元（人民币）/人 /天计算），其他费用一概不予补贴。工人的数量和停工天数按甲方项目部管理人员签证确认。如停工时间连续超过十五天，乙方有义务妥善安排工人，甲方从第十六天起不再补贴乙方任何费用。
（二）乙方违约责任
1、乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付本
/ 29
合同价1%的违约金；工期延误10天以上，甲方有权单方解除合同，乙方给甲方造成损失的，乙方应承担所有责任，甲方未支付给乙方的其余工程款（含以前未支付的工程款）不再支付。
2、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的合格标准时，乙方应向甲方支付2000元每单项的违约金；达不到国家规定的合格标准，乙方负责拆除返工直到合格为止，所需所有费用包括材料费用均由乙方承担，乙方还需向甲方支付5000元每单项的违约金。
3、在施工过程中，如果发现乙方违返操作规程，不按规范要求施工，甲方现场管理人员有权立刻勒令乙方停止施工。停工期间不支付任何费（包括生活费），乙方需向甲方赔偿一切损失。
4、在施工过程中，如果发现乙方擅自更改设计图纸，不服从甲方管理人员安排，致使甲方蒙受重大损失，甲方有权单方面解除合同及追究乙方的违约责任并要求赔偿甲方的损失。
5、对拒不执行甲方管理制度要求的工人，甲方管理人员有权对其处罚： 500元/次。
6、甲方工程结束，经过质监部门、监理公司及业主全部验收完成。如果因为乙方施工达不到甲方承诺给业主的标准而影响到整个工程质量，其责任均应由乙方承担，乙方应全部负责其整改工作并承担全部的费用，并主动接受甲方的任何处罚。
7、乙方应保证所属施工范围内的工程质量，并确保每次工程报验（报监理或质监站）达到一次性通过。若出现报验不合格，整改达
/ 29
两次以上的，则从第三次整改报验起，作￥10000元/次的扣罚处理，依此类推。
8、乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，乙方应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。
9、乙方及其自有工人以非正当方式（包括3人以上围堵、占据施工现场、办公场所；以任何手段阻止现场正常施工、办公秩序；阻塞交通；攀爬建筑物、广告牌等；以及《国务院信访工作条例〔国务院第431号令〕第二十条规定的行为》）向甲方提出要求的，乙方应支付违约金￥10000元/起，并完全承担由此给甲方带来的经济和名誉损失。
10、乙方发生第十三条第（二）款第9点行为的，下列人员承担连带责任，姓名： 必填项，身份号码： 必填项
；姓名： 必填项，身份号码： 必填项。
11、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
12、乙方如未能及时支付其下属施工班组人员工人工资，或拖延支付、不支付其下属施工班组人员工人工资、工人聚集闹事等给甲方造成损失的，乙方需向甲方赔偿一切损失，甲方有权向乙方追究一切经济及法律责任。
13、乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的一切经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。甲方可视情况通知乙方解除合同，乙方收到通知时合同解除。
/ 29
14、乙方应加强对工人的管理和教育，如发生打架、斗殴等治安事件一切后果由乙方自行负责。并向甲方支付500元/次罚款。
15、乙方不按照合同履行保修义务，甲方将扣除乙方预留的保修金。
第十四条 安全施工与检查执行附件3 第十五条 保险
1、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用，并将保险单复印件交甲方存档。乙方自行投保的范围(内容)为：乙方必须按国家相关规定为从事危险作业的施工班组人员办理意外伤害保险、第三方人身险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。甲方必要时有权要求乙方提供保单或其他证据。如果乙方不能提供、拒绝提供或提供了但是不符合要求，甲方有权要求停工，造成的工期延误由乙方承担。乙方自行承担其自有员工的工伤保险责任，并保证使甲方免于受到赔偿请求、赔偿和诉讼。
2、保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。为减少损失采取措施而发生的费用或遭受的损失，由投保人向保险公司索赔。
第十六条 保修
1、工程全部工程竣工（包括乙方完成工作在内）经发包人验收合格之日起（以发包人的竣工验收单为准）开始计算质保期，质保期
/ 29
以主合同规定为准。质保期满，发包人将质保金支付给甲方后，甲方在____个工作日内将乙方的质保金无息支付给乙方。
2、乙方承诺在接到甲方口头通知后，12小时内到达，48小时内完成。每次保修后，经甲方项目经理签字的保修回访单，作为履行保修义务的凭证。
3、未能及时到达或完成的，由乙方承担所有后果，并处每次500元罚款。
4、乙方超过3小时仍未到达现场，即视为乙方认可：甲方另行安排的保修队伍；发生的全部费用并同意由其保修金中扣除；质保金不足以支付修复费用的，甲方可以向乙方追偿。
5、乙方拒绝或无力履行保修义务时，即视为乙方：放弃享有保修金的权利；同意甲方对保修金的处置；承担所有责任及后果。
6、保修期间，因质量问题或保修不力等原因给甲方造成的所有损失，由乙方全部承担。
7、保修期满，乙方持保修回访单，经项目经理及甲方主管领导签字认可后，30日内支付剩余保修金。
第十七条 争议
1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向北京仲裁委员会申请仲裁的方式解决争议，裁决为一裁终局。
2、发生争议后，除已按照本合同约定解除合同外，双方都应继续履行合同，保持工作连续进行，保护好已完工作成果。
/ 29
第十八条 其它约定
1、乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，视为乙方违约，甲方有权单方解除本合同，并由乙方承担所有责任。
2、乙方对甲方开出的处罚单认可与否，不影响甲方从乙方的款项中直接扣除罚款。对甲方的处罚不服，乙方可于处罚单下发3日内，向甲方主管领导申诉，但申诉不影响处罚的执行；申诉成功，由甲方主管领导签字，结算时将该笔罚款退回乙方工程款中。
3、关于主合同
在乙方提出书面要求的情况下，甲方可提供一份主合同（有关承包工程的价格细节除外）供乙方查阅。在此，乙方确认已全面了解主合同的相关内容及工程的基本情况。
第十九条 不可抗力
1、本合同中不可抗力的定义与大合同中的定义相同。
2、不可抗力事件发生后，参照大合同及国家有关规定执行。第二十条 合同终止
乙方向甲方交付作业成果，并经甲方及发包人验收合格后，双方履行完合同全部义务，工程价款支付完毕，本合同即告终止。
第二十一条 本合同共贰份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份。双方签字盖章后生效。
第二十二条 补充条款
本合同附件：
1、承诺书；
2、劳动关系说明书；
3、安全文明施
/ 29
工协议；
4、安全文明施工守则；
5、开具发票承诺书；
6、清单预算明细或综合单价明细表；
7、主要材料损耗控制表；
8、资质证书及身份证复印件或身份证复印件。以上附件与合同具有同等法律效力。
甲方：(公章)住 所： 法定代表人： 委托代理人：
开户银行： 帐 号： 邮政编码：
乙方：(公章)（个人的在此按手印、签字）住 所：（个人的要填身份证及现住址）法定代表人：（企业的必须填写）委托代理人：（企业的需要填写）开户银行：（企业的需要填写）帐 号：（企业的需要填写）邮政编码：（企业的需要填写）
/ 29
附件1 承诺书 附件2 劳动关系说明书 附件3 安全、文明施工协议 附件4 安全文明施工守则 附件5 附件6 附件7 附件8
开具发票承诺书
清单预算书（或综合单价明细）主要材料损耗控制表
资质证书及身份证复印件（个人的提供身份证复印件）17 / 29
附件1
承 诺 书
我是 必填项（要求与大合同名称一致）工程，专业名称 施工队负责人必填项（要求与身份证名字一致），现在我郑重承诺如下：
一、质量承诺
1、我有能力并自愿接受甲方的质量要求，及国家规范要求的质量保证。
2、在本工程的施工过程中，服从工程项目部的管理，严格遵守甲方公司的各项管理制度和国家施工质量规范，保证施工质量达到公司与业主签订的合同质量要求。
3、如果达不到，我方承担所有责任及经济损失，并愿意接受公司及项目部的任何处罚。
二、安全承诺
1、我已接受了公司的安全培训，有能力保证工程施工安全。
2、在本工程的施工过程中，服从工程项目部的管理，严格遵守甲方公司的各项管理制度和国家安全管理规范，保证安全施工。
3、如发生安全事故，我方承担所有责任及经济损失，并愿意接受公司及项目部的任何处罚。
三、进度承诺
1、我方有能力并自愿接受甲方的进度要求。
2、在本工程的施工过程中，服从工程项目部的管理和施工组织安排，严格遵守甲方公司的各项管理制度，保证施工进度达到项目部的要求。
/ 29
3、如果达不到，我方承担所有责任及经济损失，并愿意接受公司及项目部的任何处罚。
四、廉政承诺
1、我方自愿并有能力遵守甲方规定及国家相关法律法规。
2、不提供现金、礼品给甲方相关人员，不做有损甲方利益的行为。坚决抵制甲方相关人员要求的现金、礼品、妨碍甲方利益的行为和宴请，并有举报责任。
3、积极配合甲方的调查，积极举报。
4、如有违反此承诺或甲方规定或国家相关法律法规，愿接受甲方的处罚（违规金额一至三倍罚款），并承担法律责任。
举报方式：电话: 邮箱：
邮寄地址：北京100105信箱18分箱 邮编100101
五、财务规范承诺
1、我方已熟知甲方财务要求及相关规定。
2、我方自愿并有能力遵守甲方的财务规定。
3、及时给甲方提供合法有效的票据。
4、及时提供我方的收款银行账号信息。
5、如违反本承诺或甲方财务规定，自愿接受甲方的处罚，并承担法律责任。
承诺人：
日 期：（公章）
/ 29
附件2
劳动关系说明书
我是
工程
施工队负责人，现我代表（乙方）与 北京长空建设有限公司 签订劳务分包合同，参加该劳务分包工作的工人均为我公司聘请，与甲方北京长空建设有限公司 无劳动关系，特此说明。
说明人 ：（公章）
日 期：
/ 29
附件3
安全、文明施工协议
甲方（全称）：北京长空建设有限公司
乙方（全称）： 为贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和“安全第一、预防为主”的方针，保障施工人员和财产的安全及甲方的财产安全，规范项目的安全管理工作，促进工程建设的顺利进行，本着共同搞好安全管理工作的原则，经双方协商达成如下协议。
一、双方责任
1、甲方责任：
（1）负责组织贯彻执行国家、行业及上级有关安全工作的方针、政策、法规，协调解决贯彻落实中出现的问题。
（2）在管理工程建设项目的同时，负责安全文明施工监督管理。有权对乙方施工现场的人员进行安全管理，乙方必须严格执行甲方的安全管理措施。在乙方安全防护不到位的情况下，甲方有权要求乙方增加安全投入，若乙方拒不执行，甲方有权自行安排，所需费用从乙方劳务报酬结算款中扣除。
（3）在组织审查乙方施工组织设计时，负责同时审查其安全文明施工措施。
/ 29
（4）督促乙方做好现场施工技术管理工作，确保施工现场建立起正常的安全文明施工秩序，并协调解决存在的问题。
（5）组织并参加安全大检查，参加施工现场安全事故的调查和处理工作。
（6）监督检查施工现场安全文明施工状况，发现问题及时督促整改。
2、乙方责任范围：
（1）遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工及遵守甲方及业主的安全管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，服从甲方对安全工作的管理，全面遵守甲方的各项安全管理制度。定期向甲方安监部门汇报工作。服从业主及甲方对安全的检查与监督。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
（2）乙方施工现场项目经理是安全的第一责任人，对现场安全管理工作全面负责。任何于本工程建造期间发生或本工程引致的人身伤亡及财产损失和因此发生的费用、诉讼等，由乙方承担，乙方保证甲方免负该等责任。除非有关伤亡及损坏是甲方或其应负责的人所引致的，乙方在工地所出的任何安全责任事故均自理，甲方概不承当任何责任。
（3）建立现场安全管理体系，制定并落实施工现场安全文明施工措施。
/ 29
（4）建立现场安全管理机构，其人员、装备应符合相关规定的要求，并报甲方安监部门备案。
（5）遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工及遵守甲方及业主的安全管理制度，并随时接受甲方、监理、政府有关部门对安全工作实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，服从业主及甲方对安全的检查与监督。
（6）保持现场整洁，物料堆放整齐划一，安全标志按国家标准着色、设置。
（7）乙方的办公区、生活区、施工区应区分开设置，区划明确。临时搭建的工棚应美观、规范。
（8）凡由乙方责任造成的人身事故，应由乙方承担全部经济责任。发生的事故必须按“四不放过”的原则进行调查处理，并按规定统计上报，严禁弄虚作假，隐瞒事故。
（9）凡由乙方责任人造成的机械、设备事故，应由乙方承担全部经济责任，甲方有权利从乙方的工程款中扣除；工程施工中产生隐患，导致后期发生事故的，在质保期内，甲方有权利从乙方的质保金中扣除。
（10）制定关于消防、食物中毒、交通意外、触电、物体打击、机械伤害、高处坠落等安全防范和管理制度，并制定相应应急救援预案和演练。
（11）乙方应加强工人入场安全教育和安全培训工作、开展“三化”（标准化、程序化、规范化）、纠“三违”（违章作业、违章指挥、23 / 29
违反劳动纪律）、危险源识别等活动，并保证活动记录齐全。同时做到持证上岗；为每名入场施工人员缴纳工伤和意外伤害保险等。乙方须对其雇员的意外事故或伤亡负全责，并保障甲方免于承担相关费用、损害赔偿责任和诉讼责任。
（12）给每位在施工地现场的施工人员和管理人员配备合格安全的劳保和防护用具，同时提供安全可靠的生活设施和交通工具等。
（13）承担合同中明确的其他安全工作责任。
二、安全施工管理目标
1、不发生人身伤亡事故；
2、不发生重大施工机械设备损坏事故；
3、不发生重大火灾事故；
4、不发生环境污染事故和重大垮（坍）塌事故；
三、经济责任
工程现场施工安全管理过程中，实行与经济挂钩的管理办法。
1、对乙方的违规违制行为，应根据甲方的相关违章处罚标准，扣罚责任单位的安全文明施工保证金。安全文明施工保证金为合同金额的3%。
2、乙方在施工现场必须服从甲方安监人员的管理，服从甲方有关安全管理的奖罚规定。对不服从现场安监人员的违章处罚，甲方有权从合同价款中加倍扣除，并视情节给予警告。
3、由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方自行承担。
/ 29
四、协议生效与终止
本协议自 年 月 日起生效，乙方承担的全部施工项目结束，质保期满后此协议自动失效。
五、本协议共 份，甲方和乙方各执 份。
甲方（公章）：
法定代表人 或 委托代理人签字：
年 月 日
乙方（公章）： 法定代表人
或 委托代理人签字： 年 月 日 25 / 29
附件4
安全文明施工守则
1、在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。
2、围挡材料可采用彩色、定型钢板，现场采用封闭围挡，高度不小于1.8 m。
3、场容场貌要干净整洁。
4、材料堆放：
（1）材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；
（2）水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施；
（3）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。
5、现场消防器材配置合理，符合消防要求。
6、施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应容器保管和运输，工地现场不能及时清运的要建立封闭式垃圾中转站。
7、工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。
8、进入施工现场的任何人员必须佩带安全帽和其他安全保护用品，未经甲方规定要求任何人不得私自进入工地现场，一经发现者即时逐出工地。
/ 29
9、乙方应遵守治安条例，定期对其施工人员进行法制教育，严格管理劳务队伍，执行招收外来民工有关管理条例，办发劳务证，签定好劳务合同，严格内部管理。
10、施工现场随时保持清洁卫生，保持清洁无污染，讲究卫生。不随地大小便，不乱抛生活垃圾，不得发生打架斗殴、偷窃行为。
违反以上规定的处罚1000元到10000元。
（公章）
/ 29
附件5
开具发票承诺书
我 公司（乙方）知悉应当依照合同约定的价款依法开具合法有效的增值税专用发票于北京长空建设有限公司（甲方）。本公司依照以下北京长空建设有限公司（甲方）提供的开票信息开具合法合规的增值税专用发票。如本公司未依法合规开具增值税专用发票或未予开具，本公司知悉北京长空建设有限公司（甲方）有权拒绝付款。
公司名称：北京长空建设有限公司 纳税人识别号：***3X2 地址、电话：北京市朝阳区安翔里1号、010-64886019 开户行：交通银行北京安翔里支行 账号：***001249 如本公司开具的发票不能依法抵扣相应税款，本公司自愿承担更换、重开发票的责任。如本公司拒绝履行，本公司自愿赔偿北京长空建设有限公司（甲方）因此多交付的增值税税额损失。
（公章）日期：
/ 29
附件6 清单预算书（或综合单价明细）附件7 主要材料损耗控制表 附件8 资质证书及身份证复印件（个人的提供身份证复印件）
甲方：
乙方：
甲乙双方本着精诚合作的态度、互利互惠、公正合理的原则。依据《中华人民共和国合同法》等相关法律，特签订本协议：
一、工程概况
1、本项目由
投资建设，位于杭州临安科技城产业区（市地街与干校路交叉口西南角），新建基于新材料在口腔保健领域抗菌新产品的应用产业化项目，总用地面积43368㎡，占地面积20891㎡，总建筑面积86874㎡（地上83523㎡，地下3351㎡），包括1#车间、2#车间、综合楼、1#传达室、2#传达室五个单位工程，车间地上4层（丙类厂房，总高度21.6米，底层7.2米高，二至四层4.8米/层高），综合楼地下1层（层高4米）、地上6层（总高度23.2米，底层4.2米，二至六层3.8米/层高）。
2、本项目施工许可证编号为“青330***0101”，主体由浙江耀华建设集团有限公司施工总承包，总工期为360日历天，并已于2017年5月1日开工，将于2018年8月30日竣工，其主体质量标准为现行《建筑工程施工质量评价标准》优良及以上等级，并创双标化工地。
二、承包范围：本工程幕墙施工图纸及变更所含的石材幕墙、玻璃幕墙施工内容。
三、承包施工内容：包括石材幕墙、玻璃幕墙所有的骨架、面层制作、安装，层间防火隔断的安装，所有封修、背衬板的安装，打胶清理工作，所有到场材料的装卸车、搬运工作、现场场地清理整理工作。
四、计价方式：采用固定单价法，工程量按实际完成外露展开面积计算，单价中含所有施工工具、石材切割片、钢材切割片、电焊条、三级配电箱及电缆线。
安装价格如下表：
序号
分项工程名称
安装单价
备注
铝板幕墙
元/平米
钢结构雨篷
元/平米
含钢结构安装,氟碳喷涂，不含氟碳漆。
所有安装损耗率为0.3%（按面积计），超出部分按原价赔偿
五、付款方式：
5.1
每月25日上报工程量，经甲方核定，次月15日支付上月核定款项的70%
5.2
工程完工后经甲方验收合格后付至85%，整个工程完成经质量监督部门、业主及监理单位验收合格并办理工程结算后付至95%，留5%作为保修金，两年保修期满后一个月内付清。
5.3
乙方必须每月造好工资表并每位工人亲自签名报给甲方，甲方将工资直接汇入工人的银行卡内，余下部分全部支付给乙方。
六、甲方职责：
6.1
甲方在现场设置项目部，派驻相应的管理和技术人员。
6.2
负责与工程参建各方的沟通和协调。
6.3如甲方能提供住宿场地，乙方自行解决床架及床上用品,并按甲方要求进行统一布置及管理，如达不到要求，甲方有权要求乙方离开。如甲方不能提供住宿，则乙方自行解决住宿。
6.4
负责按计划提供工程所需的材料。
6.5
负责现场及施工图，施工技术的指导和决策。
6.6
按时支付乙方的安装费用。
6.7
负责整个工地现场的进度计划的安排。
6.8
负责对乙方所承包的施工项目进行质量验收评定。负责对乙方所上报的已完工程量进行测定审核。
6.9
对乙方施工过程中安全质量、进度、文明施工的监管甲方有权对违反规章制度﹑不服从项目经理指挥﹑停工消极怠工，影响工程形象进度﹑产生施工安全﹑质量事故﹑违反治安管理条例﹑野蛮施工﹑浪费施工材料﹑破坏施工成品等现象的乙方予以随时解除协议及清除现场。因其上述原因所造成的经济损失均由乙方自负。
6.10
甲方负责为乙方的进场施工人员购买保险，费用由乙方承担，从乙方的工程款中扣除。
七、乙方职责：
7.1
乙方不得转包，乙方必须每月27天在现场，如有事需向项目部请假，并安排好请假期间的工作，如缺勤按500元一天罚款；每月请假不得超过三天。所有工人打卡上班。
7.2
乙方必须严格遵守甲方所制定的安全﹑质量﹑文明施工等各项管理制度。严格按着甲方所规定的安全标准﹑质量要求﹑施工工艺﹑施工进度等项要求进行施工。不得擅自行事。
7.3
乙方自行管理施工人员的安全施工，并负有直接的管理责任。随时接受行业﹑监理单位等安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不利造成安全事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人独自承担。由于乙方施工人员违章作业导致发生安全事故的，由乙方承担主要责任，甲方有权就事故造成的损失，向乙方索赔。
7.4
乙方施工人员在上岗前，必须接受甲方的入场安全﹑文明施工教育和施工前的安全技术交底，并在甲方安全教育培训记录上签字；未经安全教育培训或安全考核不合格的人员乙方不得安排上岗。特种作业人员必须取得《职业资格证书》
和《特种作业操作证》，无证人员严禁安排上岗作业。
7.5
乙方施工人员进入施工场地，必须佩带安全帽﹑高空作业必须系安全带安全绳，随时接受甲方管理人员及有关部门的检查（如有违反按100元/次罚款）。
7.6
乙方严格按照甲方提供的施工图纸进行施工，不得随意更改设计，如必须进行变更施工时，必须事先报请项目经理批准后方可进行施工。
7.7
乙方在施工中必须充分理解设计意图，掌握图纸设计深度；负责本工种材料的提料及材料进场计划的编制，并且按项目部规定的日期提前呈报，其材料数量偏差不得超过±5%。
7.8
甲方提供施工用二级配电箱，乙方施工所用三级电箱、电缆线、移动电箱、施工机具均自行负责解决，并且确保机具安全性能完好，不得使用带故障的机具进行作业。
7.9
因甲方设计变更所产生的工程量和项目增减，乙方应根据甲方设计变更的内容提出证件工程量清单和分项工程单价报价，并其按甲方所审定的人工费单价标准执行。
7.10
乙方严格执行施工技术规范的各项工艺标准，在施工过程中自检自查施工质量。对隐蔽施工需经监理或项目经理验收后，方可转入下道工序，对施工质量达标，负有施工责任。
7.11
乙方严格按着甲方所规定的各项材料消耗指标﹑质量标准进行施工，严禁偷工减料﹑削减工艺标准。超出甲方所规定的各项材料消耗指标部分，其费用均由乙方承担并从工程款中扣除。
7.12
甲方提供脚手架及吊篮，乙方按规定使用脚手架及吊篮；乙方自行负责脚手板铺设、移动；在甲方允许的情况下，乙方负责脚手架的小量的整改、搭拆。施工过程中，吊篮由乙方负责管理。
7.13按当地政策、总包方的要求须办理的手续、证件、备案等费用由乙方自负。
八﹑工程变更：
8.1
施工中如有工程变更，乙方按甲方所变更的工程量修改施工工期，履行申报﹑审批规定。因变更而影响施工进度，工期适当顺延，因变更而耽误工期﹑乙方自行负责调整施工人员。甲方不承担误工费。
8.2
因乙方自身原因导致的工程变更和返工，甲方视情节予以追加材料损失费用，乙方无权要求追加劳务报酬。
8.3
施工中乙方不得对原设计进行变更。因乙方擅自变更设计要求发生的费用和由此导致甲方的直接经济损失的，由乙方承担一切经济费用，延误的工期不予顺延。
十﹑施工现场卫生清理：
10.1乙方应对施工现场及周边环境保持清洁，施工及生活垃圾当日清理完毕，各班组负责本工种施工范围的垃圾清理工作，完工清场费用乙方自理，如垃圾清理不到位，由甲方派人清理，其费用由该区域施工队负责清理，费用从人工费中扣除。
10.2如甲方项目部安排专人负责清理现场垃圾清洁保洁工作，所产生的费用均由乙方各施工班组均摊负责。
十一﹑责任事故：
施工现场采取严格的安全及防火防护措施，因乙方的原因造成的安全事故，应由乙方自行承担经济赔偿和法律责任，乙方必须购买意外保险。
十二﹑材料管理：
12.1乙方应根据工程进度要求提前提供材料计划单及对外委托加工材料计划，上报项目部归纳﹑整理﹑审核后提交公司经营部，并由经营部提交材料部。如未按时提供材料该计划，因此所造成的工期延误由乙方负责。
12.2
材料进入现场，乙方配合甲方进行材料验收，乙方负责装卸﹑搬运。材料堆放必须按项目部要求整齐摆放。
12.3施工中要按设计要求材料下尺准确，使用合理，注意节约，综合利用；决不允许公料私用，如发现按所适用的材料价款一倍进行经济处罚。
十三﹑质量及要求：乙方应按甲方提供的施工图﹑施工组织设计和建设单位的具体要求保质保量进行施工。确保验收合格。
13.1施工过程中，由于乙方的施工原因造成的质量问题，或没有按设计要求施工，造成返工的，由此产生的一切经济损失由乙方负责。
13.2如因乙方的原因不能按期完工，则每延期一日，按总工程款的5%扣工程款。
13.3乙方在施工过程中，要严格管理﹑文明施工﹑注意防火，保证施工整洁，满足用户使用要求。同时做好成品保护工作，如有损失由乙方承担。
13.4乙方自觉遵守施工现场各项管理规定。乙方违反甲方或建设单位有关管理规定或不服从管理，将根据情节轻重进行罚款和清除出场的处罚。
13.5乙方必须设置材料协调员﹑安全员，自己负责“五证”办理，并应由国家和政府要求的有关证件。
十四﹑保修：装饰保修期为二年，防水保修期为二年：
14.1保修期内由于乙方施工质量原因造成施工维修，发生的维修费用由乙方承担。
14.2
如因非责任内引起的维修任务一方必须及时到场配合施工，产生维修费用填写工程量清单经报价维修经理审核签字，上报工程部批准，费用纳入本工程乙方
人工费总价款。
14.3
保修期内，责任乙方在得到甲方维修通知后24小时应做出响应，3日内必须进场维修。如乙方在一周内在本维修项目未能做出积极响应，甲方有权委派其他施工人员进行维修，维修费用由乙方负担。如乙方连续三次不接受甲方维修任务，甲方视为乙方放弃维修权利，甲方重新指派施工人员负责乙方本项目所有维修工程，扣除其全部质保金。
十五﹑争议解决：
如本合同在执行过程中发生争议，双方协商解决。如协商无结果，则双方同意由当地仲裁委员会仲裁解决。
十六、合同生效与终止：
本合同从签订之日起生效。竣工决算完成，两年保质期满以后，合同终止,未尽事宜，双方另行协商。合同附件及双方有关的书面协议或文件视为本合同组成部分，具有同等法律效力
附
件：
1、安全生产协议书；
2、治安、消防、交通安全协议书；
3、施工管理规定及处罚条例；
十七﹑附加条款：
17.1工程验收达不到质量标准的部分，甲方有权要求乙方返工，返工的费用由乙方承担，直到符合质量标准，同时检查和返工不能影响其它专业和下道工序的正常施工，如影响了正常施工，乙方应对发生的费用和工期延误造成的损失负责。
17.2
现场卫生清理：各工种在其工程项目施工中所产生的工程垃圾自行清扫外运，生活区公共垃圾如责任不清，甲方指定人员清运时所产生的清运费由各施工单位均摊。
17.3
如质量、进度不满足要求经过一次整改还是不行的立即清除，中途清场者按已完合格工程量80%结算。
17.4乙方要加强自身管理，不准打架，偷窃。违反重罚。打架一次罚款2000元。偷窃的按所偷实物价值十倍罚款。
此协议一式四份，甲方三份，乙方一份。
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
浙江柯勒节能门窗幕墙有限公司
身份证复印件正面张贴
甲方代表：
乙方代表：
日期：
****年**月**日
日期：
****年**月**日
附件1
安全生产协议书
发包方（甲方）：
浙江柯勒节能门窗幕墙有限公司
承包方（乙方）：
为了强化施工现场安全管理，保护工人的人身安全，健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和建委关于建筑工程的有关规定，双方就
工程施工安全生产达成如下协议：
一、双方责任：
1、施工队在安全生产和文明施工中必须严格执行国家及行业有关操作规程和甲方的一切安全生产管理制度，服从甲方的安全生产管理，执法人员提出的隐患通知单、技术部门的安全措施交底。
2、施工队必须认真贯彻执行市政府关于外地进京务工管理办法和公司的劳务用工制度，坚持先办合法手续后用工的原则，严禁私招乱雇及使用童工、残疾人员。
施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数、专职或兼职安全员、特种作业人员的证件复印件报予甲方备案，经核实无误后方可进场。特种作业人员必须正确使用各种劳动保护品（安全带、绝缘鞋、绝缘手套、护目镜），违者视同无证操作。
3、施工队进场前，必须按照《安全生产教育管理办法》对进场人员进行安全生产、文明施工现场教育，要求教育面达到100%，并将考核成绩报送甲方。
各分包队伍应根据该队的施工人数合理配备安全员。安全员要全脱产，人员要固定，并于每日在项目部报到，统一管理，佩带袖标上岗巡查。
4、各分包队伍必须严格执行各项施工方案以及安全技术交底，并在每日上班前针对当天任务，结合安全技术交底内容以及作业环境、设施设备状况以及本队人员素质、安全意识、自我保护意识，有针对性的进行班前安全讲话，并跟踪落实，做好记录。
5、对在施工过程的安全隐患，甲方有权发隐患通知书，并限期改正，对情节严重又不按期整改的，甲方有权停止施工队作业，由此产生的一切后果由施工队负责。
6、施工队自行搭设的固定式脚手架、移动式工具脚手架，电梯井内架子，用电线路，手持电动工具等设施，必须严格按规范要求去做，并组织有关部门验收后方可使用。
7、由甲方提供给施工队使用的施工用电、脚手架及防护设施，须经双方验收，办理交接手续后方可使用。现场机、电、架子以及各类防护设施设备严禁随意拆改，确实需要改动时，经项目部及相关人员同意，交由专业人员实施完成，并采取相应的防范措施。施工完毕后，应将拆除的安全防护及时恢复。施工中除设明显标志外，还应派专人看守，完工后或下班时应及时封闭好。
二、施工人员职责：
1、现场施工人员应严格执行安全操作规程，遵守劳动纪律，服从各级领导和安全检查人员的指挥，不得违章指挥、违章作业和反劳动纪律。
施工人员进入施工现场必须按要求正确佩带好安全帽，两米以上高处作业必须系挂好安全带。未经申请和甲方同意，禁止私自拆该现场的安全防护、机械防护和临时电防护设施。
2、现场禁止交叉作业，高处作业人员严禁将工具、配件及各种物体从高处往下抛掷，楼内作业人员严禁将垃圾从窗口或临边往外抛，防止物体打击伤人。
施工现场所有机电设施和机械设备均由甲方统一管理，经甲方同意，各分包队伍必须严格按照操作规程操作。施工用电不得乱接乱拉，需要接电时，必须由专职电工进行操作。各类手持电动工具必须装有漏电保护装置，并设有专人看管。
3、文明施工做到活完脚下清，各类材料、设备放置要安全合理，并在指定地点分类码放，严禁超高。材料码放整齐，严禁乱扔乱抛，防止造成人员伤害。
三、事故处理：
1、由于施工队作业人员违章指挥、违章作业或设备不完善造成的伤残事故，乙方参按国家现行规定负责处理，并负责伤、残、亡个人及家属的全部经济补偿和善后处理，对甲方的一切损失负责赔偿。
2、由于甲方或甲方以外的责任造成分包作业人员伤、残、亡事故的，在执行事故处理规定的同时，并参照国家现行政策，有责任方一次性给予施工队经济补偿，其善后事由施工队自行处理。
以上协议，望甲乙双方共同遵照执行，如有违反或拒不执行的，除按有关规定进行处罚外，造成重大损失及人员伤亡等一切后果由责任方自行负责,乙方同时要遵守和执行甲方的各项安全管理条例和规定。
甲
方：（盖章）
乙
方：（盖章）
甲方代表：（签字）
乙方代表：（签字）
日
期：
****年**月**日
日
期：
****年**月**日
附件2
治安、消防、交通安全协议书
发包方（甲方）：
浙江柯勒节能门窗幕墙有限公司
承包方（乙方）：
为强化治安、消防、交通安全管理，增强施工人员的治安、消防、交通安全意识，确保施工生产的顺利进行，针对本工程项目，甲方特与乙方签订本协议，甲方双方应共同遵守。
双方责任：
一、甲方责任
1、甲方要负责对入场的乙方单位人员进行消防、治安等方面的教育。
2、甲方要按有关规定审批用火证。
3、甲方要负责检查现场的治安、防火工作，对严重违章按有关规定进行处罚。
二、乙方责任
1、进场后要向部门递交花名册，并要积极组织本队人员参加入场教育。
2、乙方要配备专兼职治安、消防、交通安全管理人员，并按施工人数的20%建立义务消防队，成立治保委员会和交通安全领导小组，做到人员、组织、任务层层落实，并将人员组织名单报甲方备案。
3、施工现场需用明火，要事先持有效上岗证，办好用火审批手续，清理作业面，清除易燃物，如不能清除时，应采取浇湿、遮隔等安全可靠措施加以保护，指定看火人，携带灭火器具，在施工楼内或高空作业还应准备接火盘，堵住作业面下的孔洞，用火后须清除余火，确认不再复燃方可防开现场。
4、组建的义务消防队和使用的特殊作业人员，应熟悉消防设施，会使用各种消防器材和选用相应器材对初起火灾进行及时扑救，同时向有关人员进行汇报。
所使用施工工人必须遵守用工管理规定，身份证、暂住证、就业证齐全有效。
自进场之日必须从公司和总包方的治安、消防、匀通安全管理制度，组织定期或不定期的治安、消防、交通安全检查，发现隐患定人、定时、定措施加以解决，并做好检查记录。
5、应经常对施工人员进行治安、消防、交通安全教育，同时应积极参加甲方组织的治安、消防、交通安全方面的活动。
6、应严格控制人员外出，确须外出应实行请销假制度，遵守交通法规，做到严守信号，各行其道，不穿插、不猛拐、不抢行、不翻越护拦等，上下班乘班车时，要按顺序上下车，爱护公共设施。
7、应按施工现场平面图和有关规定，安装机械，堆放材料，易燃、易爆物品要分类、分库存放，制定措施，设专人负责，并注意保持防道路畅通，不压埋圈占消防器材。
8、不得随地便溺、严禁在建筑物上乱写乱画、不得损坏各种材料及安装的设备。
现场生活区严禁私自存放易燃易爆物品和使用禁用电器设备。乙方生产生活用电必须由专业人员负责安装，并符合防火要求，严禁有长明灯和卧床吸烟现象，禁止使用电炉、烧热器、电褥子、电饭锅、碘钨灯等取暖、照明、做饭、烧水，宿舍区保持卫生清洁，不准堆放易燃物；冬施取暖期间，遵守甲方和总包方下发的种种管理条例。
9、各种材料工具，库房自行管理，库房内必须配备灭火器，如保管不当发生丢失或火灾事故由乙方自负。凡偷窃、变相偷窃工地、仓库建筑材料、成品、设备另件、工具器械和私人财物的，除追回偷窃物品外，按所偷物品的价值处理一至五倍的罚款，对触犯刑律的要追究刑事责任。
10、在现场及生活区不准寻畔、打架斗殴、酗酒闹事、严禁赌博和传阅淫秽录相、画册、画片等淫秽物品，违反者根据情节给予批评教育直到罚款或追究刑事责任。
11、凡违反治安、消防、交通安全管理的单位和个人，按有关规定处罚，乙方应接受处罚，如因乙方人员引起的治安、火灾及交通安全事故，乙方全部负责。
以上协议，望甲乙双方共同遵照执行，如有违反或拒不执行的，除按有关规定进行处罚外，造成重大损失及人员伤亡等一切后果由责任方自行负责。
甲
方：（盖章）
乙
方：（盖章）
甲方代表：（签字）
乙方代表：（签字）
日
期：
****年**月**日
日
期：
****年**月**日
附件3
施工管理处罚条例
发包方（甲方）：
浙江柯勒节能门窗幕墙有限公司
承包方（乙方）：
为保障工程施工质量和安全，树立良好的公司形象，提高施工队伍管理水平和增加责任感，节约材料，针对本工程，特制定本施工管理处罚条例：
一、质量方面
1、进场后，施工队未按项目部要求做样板就开始大面积施工，处罚500元；
2、施工队管理人员（施工队长、安全员、质检员、技术员）必须参加每日例会。不请假缺席者每人次罚款15元，超过六次必须撤换。
3、施工队应加强管理，有效防止质量通病，在验收中发现质量通病，每发现五个部位罚款50元，以下是常见质量通病举例：
3.1后补埋板偏位超出规范要求或与结构面贴合不紧密；
3.2胀栓紧固、外露长度、化学锚栓植入深度等不符合验收要求；
3.3焊缝未熔透、焊缝饱满度和焊脚尺寸不合规范要求，清渣不干净、防腐不彻底；
3.4龙骨标高、垂直偏差超出规范要求；铝型材无保护膜；
3.5石材开槽过大、注胶不满、人为磕边掉角、少用挂件、螺栓不紧；
3.6两种不同材料间不加绝缘垫片；面材缝泡沫棒打结、深浅不一、规格不匹配；
3.7打胶前面材缝不清理清洁、干挂胶处不处理、铝板缝不上底漆；
3.8胶缝不平滑、毛边；
3.9开启扇阻滞、反弹、开闭不严，执手开启不灵活。
工序不报验或报验未通过就私自进行下一道工序施工，对施工队相关人员罚款200元/人。
不认真看图和进行工序交接，由施工队自身原因造成每一检验批返工面积在20平方米以上的，除罚款5000元外，浪费的材料以原价两倍扣除。
施工队技术员或施工队长不对施工班组和工人进行书面交底，每检查发现一次罚款100元；
二、安全、用电方面
1、所有进入施工现场的劳务人员，由施工队长在5天内把身份证、务工证、暂住证、特殊工种（电工、焊工、架子工、测量工）操作证、厨师健康证等复印件交到项目部，逾期一天每人罚款20元；
2、对有以下情形者，每人每次罚款50-100元；个人一周内超过3次，则清退出场；一周内超过6人次，则主管安全员处罚100元，额外对施工队处罚500元，另外造成安全隐患的事件从重罚。
2.1在施工区域，不戴安全帽或不系好帽带；（每人每次罚款50元）
2.2在高空施工区域，不系安全带或安全带系挂不正确；（每人每次罚款50元）
2.3赤裸半身或穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋上班；（每人每次罚款50元）
2.4酒后上班；（每人每次罚款50元）
2.5现场抽烟；（每人每次罚款50元）
2.6专职看火人员擅离工作岗位或施焊区域易燃易爆物品清理不干净；
（每次罚款100元）
2.7工地仓库或伙房私自违章用电（热得快、电炉等）（每次罚款100元）
2.8外架上追逐打闹；（每人罚款100元）
2.9电焊不使用接火斗或不正确使用；（每人每次罚款50元）
2.10一闸两用或多用；（每次罚款100元）
2.11私自更改脚手架拉接点；（每处罚款500元）
2.12小型工具（螺丝刀、扳手、角尺、手电钻等）和小材料（螺栓、挂件、垫片、钢材头等）不使用物料桶，直接放在架子或龙骨上；（每次罚款50元）
2.13随手从楼层或外架子上往下扔东西；（每次罚款100元）
2.14氧气乙炔瓶间距小于5米或离施工点距离小于10米，乙炔瓶倒地使用；氧气乙炔瓶没有防震垫；（每次罚款500元）
3、电焊机一次线长度大于3米，绝缘套管防护；二次线长度超过30米，双线不到位，劈裂、烧焦、炭化现象，接头超过3个，电线裸露，焊机有空载降压开关和防护罩；设备外壳做保护接零；焊机二次线严禁使用结构中的钢筋或外架接地；电焊工操作时应穿戴绝缘防护用品；如不符合安全要求，责令限时停工整改，直到符合规定，当事人罚款200元并停工学习两天。
4、使用金属外壳的I类手持电动工具，必须加装漏电保护器，其参数为30mA*0.1s，外壳做保护接零；其自带的软电缆线不允许随意拆除或延长，插头不得随便拆除更改，作业人员应穿戴绝缘防护用品，达不到要求，当事人停工学习一天，罚款100元。
5、各种用电设备都应作到“一机、一闸、一漏、一箱”，符合三级配电两级保护要求，开关箱内必须有有效的漏电保护器，且参数匹配（漏电动作电流100~200mA）；电箱内须装隔离开关，配电有标记，有门、有锁、有防雨措施；施工队达不到此配置，停工整改，罚款1000元；
6、仓库、厨房、宿舍及手持照明工具都必须使用36伏以下安全电压，灯具离地面距离不能小于2.5米；严禁私拉乱扯和在水中拖曳电线，电线应使用绝缘良好的五芯线；如有特殊情况使用220伏电压，必须报项目部及总包方项目经理部，并获得批准；违反规定，处罚500元，限时整改；
7、吊篮施工：
7.1吊篮厂家提供的产品，应有产品合格证及安装、使用、维护说明书，必须提供安装施工方案及设计计算书，并有上级审批，否则不允许交付使用；
7.2吊篮安装完毕，必须做空载安全运行和2倍均布静止荷载试实验，并做试验记录，吊篮必须有专业人员持证维护；违反此规定，不予验收，当事人罚款100元；
7.3吊篮平台可采用焊接或螺栓连接，严禁使用钢管扣件组装；吊篮必须安装安全锁、与提升钢丝绳相同型号的保险绳、行程限位器、制动器，吊篮临边防护高度不低于1.2米、外侧用钢板网封闭及其它相关保险措施。不能满足安全要求，停用整改，罚款1000元，并赔偿相关停工费用。
施工队违章操作，造成安全事故，费用自行负担，罚款5000元。
三、文明施工方面
1、以下情形违反一次罚款50元，超过三次清退出场；
1.1不准随地大小便；
1.2特殊工种不持证上岗；
1.3不穿公司统一工作服、不戴统一颜色的安全帽或帽子上没有公司字样不挂胸牌；
1.4厨师不穿工作服、不戴工作帽；
1.5下班后场地不清，有垃圾、料头、工具等
1.6库房不整洁，小材料机具放置混乱（库管）；
2、各种材料的码放要求详见《现场材料管理制度》，不符合要求，处罚相关施工队300元，并限期整改；
3、材料使用要轻拿轻放，小心磕碰划伤，人为原因造成损坏的，按原价双倍赔偿并处以30元罚款。
4、有甲方、监理、总包方管理人员询问时，要停止作业，礼貌、客气、专注的回答相关问题，如不懂不要瞎编乱造，不得蛮横无理或不理不睬，如造成不良影响，当事人清退。
四、治安、消防、环境卫生方面
1、施工队要加强管理，不允许窝藏使用有违法犯罪的嫌疑人，一经查
实，当事人送到当地公安机关，对施工队处罚2000元；
2、施工现场严禁打架斗殴、聚众赌博、酗酒滋事、骚扰调戏妇女，发现以上情况，视情节严重情况对参与人处以1000~2000元罚款，施工队处以1000~3000元罚款，造成严重后果，由公安机关追究其刑事责任；
3、施工人员不准嫖娼、聚众偷看黄色碟片，违者罚款1000~5000元；
4、施工队中偷盗私卖工地材料或偷窃他人财物，一经发现，罚款2000~5000元，并按原价双倍赔偿损失，当事人退回原籍；如数额超过10000元，移交派出所处理；如聚众集体偷盗，则清除该施工队伍，人工费不予结算，已造成损失的（10000元以上）则由司法机关处理；
5、施工队要遵守《中华人民共和国消防条例》，配备专职消防管理人员和专用消防器材，没有达到消防要求的立即整改，罚款800元；
6、不准私自动用和破坏现场的专用消防设备，违者罚款
罚款100元，并修复；
7、现场明火作业，必须取得动火证，并在动火区域清除易燃易爆物品；每个工作面至少设一个人，不设专职看火人员处罚500元并立即整改；
现场临时通道、消防通道严禁存放任何材料、堆放垃圾，违反要求每次罚款300元，并立即清除；
8、现场工作面当天产生的废弃物或垃圾当天必须收集清运到指定地点，不及时清理每次处罚300元；
9、在施工现场生活，产生的生活垃圾要在指定区域集中倾倒，并及时清运，违反规定乱倒乱扔每次处罚300元；
10、宿舍内每天叠放整齐；牙具饭盒统一放置；厨房整洁卫生，厨具干净，定时灭蝇、灭鼠、扫除蛛网，清洗干净的蔬菜和做好的食品要由遮盖。达不到卫生要求，每次罚款100元。
甲
方：（盖章）
乙
方：（盖章）
甲方代表：（签字）
乙方代表：（签字）
日
期：
****年**月**日
日
期：
【劳务分包安全生产责任书】推荐阅读：
分包劳务安全协议书06-11
劳务钢筋分包合同07-21
泥工劳务分包合同09-30
劳务分包扩大合同10-21
瓦工劳务分包合同11-02
电工劳务分包合同11-05
技术劳务分包合同11-13
隧道劳务分包合同格式05-26
建设施工劳务分包合同06-27
劳务分包工作总结07-06
