二建挂靠合同

二建挂靠合同（精选8篇）

二建挂靠合同 篇1

甲方：

地址: 法定代表人： 电话：

乙方：

身份证号码： 电话：

邮箱：

因甲方工作需要，甲方需聘用乙方为企业兼职员工，经过真诚协商，双方达成如下聘用条款：

一、聘用期：

甲方聘用乙方的期限 壹 年，自

年

月

日至

****年**月**日止。

二、乙方应于签订合同时向甲方提供：二级注册建造师职业资格证书及注册所需相关证件。

三、聘用工作方式和聘用工资：

1、乙方受聘于甲方并将注册证书交与甲方保管，乙方担任的工作为顾问建造师，工作时间较为灵活。聘用工资为

大写：

元整（￥

元整），聘用工资一年一次性支付，另外企业承担乙方聘用期限内的社保缴纳。

2、甲方有具体工作项目需要乙方处理时，需提前通知乙方，乙方应积极配合甲方到甲方指定的现场，双方另行协商决定，由此产生相关费用不含在所聘用工资之中。

四、甲方为乙方完成建造师注册。注册后，乙方同意将注册证书交于甲方保管；甲方把《二级注册建造师资格证书》和执业印章交乙方本人保管。甲方有责任妥善保管其为乙方代为保管的注册证书。注册建造师执业印章及资格证书或其他证书原件应在注册成功之日起30天内交还乙方本人保管。但牵涉公司年审须提供有关材料文件时，乙方需及时向甲方提供相关材料。

五、聘用期间，注册维护所需费用（包括注册费、协会会费、印章费、年检费、刊物费、继续教育学习费、注册地业务培训及因此产生的差旅费等相关费用）均由甲方负担，并负责乙方完成上述培训学习或由甲方请人代之完成。

六、乙方建造师证书不得在甲方以外的施工单位注册或作资格呈报。在甲方办理资质年检及建设行政主管部门的检查时，乙方应配合甲方及时提供有关材料文件。

七、乙方的执业印章、证书复印件除外用于甲方企业资质申报及年检等用途使用，甲方不得另作他用，否则出现的任何责任均由甲方承担。

八、合同期间，乙方不得有以下行为：

1、以本建造师职业资格证书和执业印章的名义承担业务；

2、涂改、出租、出借或非法转让注册证书或执业印章；

3、泄露执业中应当保守的秘密并造成严重后果的；

4、以甲方名义承接业务。

九、甲方应保证乙方延续注册的及时、有效，并在《二级注册建造师注册执业证书》上登记聘用期间的执业情况，同时保证乙方在注册期内达到继续教育要求，相关费用由甲方支付。

十、解聘：解聘当日，甲方应无条件为乙方出具解聘证明、在岗情况承诺书等变更注册手续：无论协议因何原因中断或解除，甲方均需及时退还乙方所提供的所有证件和资料。

十一、违约责任：

1、如因甲方原因，造成乙方在聘用期满后无法将注册建造师注册执业证书注销或变更注册到其他公司，甲方应向乙方支付违约金，违约金额按100元/日计算，自本合同期满之第十日起算至实际协助乙方办理注销或变更注册之日止。如因乙方原因，造成乙方在费用期满后无法将二级注册建造师注册执业证书注销或变更注册到其他公司，甲方不支付拖延期间任何费用。

2、所有证件，印章在办理注册和变更手续及甲方保管期间，如因甲方原因发生乙方的证件或执业印章丢失，甲方应负责为乙方挂失和补办，费用由甲方承担，具体如下：

（1）如因甲方原因造成乙方的注册建造师资格被吊销，甲方应赔付乙方人民币150,000元（大写：壹拾伍万元整）。

（2）如发生上述情况乙方有权单方解除合同。乙方单方解除合同的，应当书面通知甲方，甲方应在接到书面通知之日起5日内支付赔偿金。

3、乙方应在本合同期满后才可以注销或变更注册，如果非甲方原因乙方要求提前终止合同，则乙方应退还甲方未到期聘用工资，不足一个月按一个月算。

4、如乙方违反本合同第八条规定，影响到甲方资质的，乙方应赔付甲方人民币10，000元（大写：壹万元整）。

5、如因甲方的原因导致本合同不能继续履行，经双方协商解决。

十二、续聘：本合同期满，如果甲方有意签订续聘合同，应当在合同到期前一个月通知乙方，具体条件由双方另行商议。

十三、本合同一式两份，双方各执壹份，具同等效力。

十四、本合同所指金额均为税后金额，如本合同发生缴税情况，均由甲方承担。

十五、如有未尽说明事宜，双方再签订补充协议，补充协议效用同于本协议。

甲方（盖章）：

乙方签字：

法定代表人：（签字）

身份证号：

****年**月**日

二建挂靠合同 篇2

《建设工程施工合同 (示范文本) 》 (GF-2013-0201) (以下简称“2013版施工合同”) 已于2013年7月1日开始使用, 全国各地对2013版施工合同的学习、解读与讨论仍在热烈进行之中。与十四年前的99版文本相比, 2013版施工合同在99版文本基础上有了许多突破与创新, 从承发包双方权利义务方面条款的设置上更能体现对等性与公平性。可以肯定, 2013版施工合同在建筑工程领域中的广泛运用趋势, 定势不可挡!2013版施工合同更好地平衡了承发包双方的权利义务, 同时也对承包人的施工管理提出了更高的要求。2013版施工合同对承包人作出的默示条款存在一定风险, 应当引起承包人的高度重视。笔者现结合法律实践, 对2013版施工合同中有关承包人的七大默示条款进行诠释, 以便建筑施工企业更好地理解与运用。

默示一:因承包人原因引起的暂停施工, 承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的, 视为承包人无法继续履行合同

【条文内容】7.8.2承包人原因引起的暂停施工:因承包人原因引起的暂停施工, 承包人应承担由此增加的费用和 (或) 延误的工期, 且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的, 视为第16.2.1项【承包人违约的情形】第 (7) 目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

【风险破解指南】本条款可能引起发包人向承包人追责, 乃至行使合同解除权的不利后果, 承包人在使用时应重点把握:

1.承包人在发生暂停施工时, 应及时分析原因, 积极寻求对策, 坚决不能放任处理;承包人可与发包人协商, 在专用合同条款中对84天的期限加以延长。

2.承包人在收到监理人复工指示后, 没有正当理由与证据的, 应严格按照复工指示中载明的日期复工;如承包人有理由及证据不能复工的, 应及时向发包人与监理人提出异议。

3.在收到复工指示后但复工日期到来前出现新的情况致使承包人无法按期复工的, 承包人应及时向发包人与监理人提交无法按期复工的申请, 详细说明原因以及迟延复工的期限等, 并附上相关证明材料。

4.因非承包人原因导致无法按期复工的, 承包人还应同时做好项目现场的人员 (包括施工和管理人员) 、机械台班等记录, 作为向相关责任人主张赔偿损失的有利证据。

5.做好复工记录与确认工作;做好函件的签收与发放工作。

默示二:承包人未按监理人要求参加合同 (单价及总价) 的计量复核或抽样复测的, 监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量

【条文内容】12.3.3单价合同的计量、12.3.4总价合同的计量:除专用合同条款另有约定外, 单价合同及总价合同的计量按照本项约定执行:

(1) 承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告, 并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

(2) 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人, 以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的, 有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测, 并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的, 监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。……

【风险破解指南】本条款可能引起以监理人复核或修正的工程量作为实际完成工程量, 进而影响到进度款支付与最终工程量的审核的不利后果, 承包人在使用时应重点把握:

1.承包人应注意条款设置的时间约定, 考虑编制报送日期与截至日期的间距, 预留合理且充分的时间完成工程量的上报。

2.承包人的计量必须及时, 同时要注意与分部分项验收的紧密联系, 如隐蔽工程的计量, 必须在隐蔽工程覆盖之前完成, 做好复核与确认工作。

3.因2013版施工合同中对计量程序的约定仅为一般性约定, 承包人可在专用条款中进一步明确工程量计算规则的标准与操作规则, 以防默示条款的风险。

4.如承包人对监理人的复核或抽样复测有异议, 应及时书面形式向发包人与监理人主张, 应配合监理人进行复核与抽测等。

默示三:承包人无正当理由不参加发包人组织的联动试车, 视为认可试车记录

【条文内容】13.3.1试车程序:工程需要试车的, 除专用合同条款另有约定外, 试车内容应与承包人承包范围相一致, 试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行:…… (2) 具备无负荷联动试车条件, 发包人组织试车, 并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求, 承包人按要求做好准备工作。试车合格, 合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的, 视为认可试车记录。

【风险破解指南】

1.不参加试车应有正当理由, 并书面向发包人与监理人提出, 附上相关证据材料予以说明。

2.承包人可以就试车约定与发包人协商, 在专用条款中进行调整。

默示四:承包人在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内未提出异议的, 视为认可发包人的审批结果

【条文内容】14.2竣工结算审核:…… (3) 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的, 对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议, 并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核, 或按照第20条【争议解决】约定处理。对于无异议部分, 发包人应签发临时竣工付款证书, 并按本款第 (2) 项完成付款。承包人逾期未提出异议的, 视为认可发包人的审批结果。

【风险破解指南】本条款可能引起以发包人审批结果作为最终竣工结算款的不利后果, 承包人在使用时应重点把握:

1.承包人应对发包人签认的竣工付款证书进行细致审核, 区分无异议部分及有异议部分, 并针对有异议部分进行举证说明观点。

2.承包人对发包人签发的竣工付款证书有异议的, 应在收到竣工付款证书后7天内以书面形式就有异议部分向发包人提出异议并附相应的依据材料, 同时, 明确要求发包人对无异议部分立即签发临时付款证书, 使得无争议部分先行进入发包人的付款环节, 保障承包人及早收到工程款。

3.做好异议材料的签收与保管工作。

默示五:承包人未在知道或应当知道索赔事件发生后28天内发出索赔意向通知书的, 丧失要求追加付款和 (或) 延长工期的权利

【条文内容】19.1承包人的索赔:根据合同约定, 承包人认为有权得到追加付款和 (或) 延长工期的, 应按以下程序向发包人提出索赔:

(1) 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内, 向监理人递交索赔意向通知书, 并说明发生索赔事件的事由;承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的, 丧失要求追加付款和 (或) 延长工期的权利;……

【风险破解指南】本条款可能引起承包人丧失索赔权利的不利后果, 承包人在使用时应重点把握:

1.承包人应及时 (合同当事人约定的时间内) 收集并固定可以证明索赔事件发生的事实材料, 比如书面签证文件、相关照片、施工记录、变更材料、现场影音资料等。

2.承包人应在知道或者应当知道索赔事件发生后28天内, 向发包人与监理人均递交索赔意向通知书, 并说明发生索赔事件的事由与依据材料。

3.承包人应做好索赔意向书的递交工作:一是确保索赔意向书被合同约定的有权签收人签收;二是签收人应在签收记录上签字并注明准确的签收日期;三是保管好签收记录原件;四是送达工作还可通过EMS快递、挂号信、公证送达等方式进行。

默示六:承包人在收到发包人索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内未答复的, 视为认可发包人的索赔要求

【条文内容】19.4对发包人索赔的处理:对发包人索赔的处理如下: (1) 承包人收到发包人提交的索赔报告后, 应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料; (2) 承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内, 将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的, 则视为对发包人索赔要求的认可;……

【风险破解指南】本条款可能引起认可发包人索赔要求的不利后果, 承包人在使用时应重点把握:

1.承包人应在收到发包人索赔报告之日起28日内完成审核, 并将索赔处理结果以书面形式答复发包人;务必做好签收送达工作, 务必向有权签收人进行送达, 必要时同时邮寄。

2.承包人的答复可以是同意或部分同意发包人的索赔要求, 也可以是明确地拒绝发包人的全部索赔要求, 但是, 无论实质的处理结果如何, 在程序上承包人一定要在这个期限内作出明示书面答复, 否则会产生视为同意发包人的索赔要求的法律风险。

默示七:承包人接收竣工付款证书后, 视为已无权再提出在工程竣工接受证书颁发前所发生的任何索赔

【条文内容】19.5提出索赔的期限: (1) 承包人按第14.2款【竣工结算审核】约定接收竣工付款证书后, 应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。 (2) 承包人按第14.4款【最终清算】提交最终结清申请单中, 只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

【风险破解指南】本条款可能引起承包人无法如期获得索赔的不利后果, 承包人在使用时应重点把握:

1.承包人在合同履行过程中应及时做好记录和资料保存的工作, 发生索赔事件时应及时 (在合同约定的时间内) 进行索赔主张, 避免拖延索赔导致索赔权利的丧失。

2.承包人应严格按照合同约定做好竣工结算, 确保在竣工结算时对工程造价、违约金、赔偿金等进行全面考虑与主张;在报送结算资料时, 应同时将造价、违约金与赔偿损失等一并提交发包人审核。

3.承包人应对工程接收证书颁发后发生的索赔事件按照合同约定的索赔程序及时向发包人索赔, 并在最终结清申请单中一并提出。

4.承包人与发包人可另行协商将工程造价结算与违约责任、索赔等分别处理, 以防在结算时因追责而影响工程造价的审核与确认。

结语

房地产开发挂靠合同之效力分析 篇3

关键词：房地产开发；挂靠合同；效力分析

房地产开发挂靠是指允许挂靠人在一定期间内使用被挂靠人的资质进行房地产经营活动的行为。这种经营方式的产生主要是因为我国对于企业进行房地产开发的资质审核非常严格，因此挂靠人在没有相关资质的情况下为规避市场准入问题，利用被挂靠人的开发资质获得房地产开发经营权。被挂靠人可向挂靠人收取相应的挂靠费。虽然在利益分配上对于双方都非常有利，但是同时在风险承担上双方却有着很大的差别。因此，房地产开发挂靠合同的法律约束，成为二者角逐的重点。

一、挂靠合同性质

房地产挂靠合同是在房地产开发中甲乙双方根据各自需要合作开发。挂靠合同可以分为两种类型。一种是挂靠方不具备相应的房地产开发资质，而借助被挂靠的资质及等级以该企业的名义进行房地产项目的开发，被挂靠方对挂靠方的经营活动不做干预，仅收取挂靠费。另外一种是挂靠方不具备房地产开发资质，而借助被挂靠方的资质及等级以该企业的名义进行房地产项目的开发，而被挂靠方不仅要收取挂靠方的挂靠费，同时对其开发的项目负责经营活动。这种挂靠合同的区别在于，被挂靠方只收取挂靠费而不参与经营的合同被视为单纯的名义借贷合同，即形式上的挂靠合同，而被挂靠方参与了挂靠方的经营活动被视为合作开发合同。如果合同双方都不具备房地产开发资质，那么双方的合同则根据最高人民法院《关于审理涉及国有土地使用权合同纠纷案件适用法律问题的解释》[1]第15条的规定判定合同无效。

二、挂靠开发房地产合同效力认定

挂靠开发房地产合同效力应认定应从以下几个方面进行考察：

1.合同的主体是否具有相应的民事行为能力和民事权利能力

根据被挂靠方是否参与挂靠方房地产项目经营活动，来确定合同的主体是否具有相应的民事行为能力和民事权利能力。如果被挂靠方没有参与挂靠方的经营活动中，仅收取了挂靠费，那么该合同被视为单纯的名义借贷合同，即形式上的挂靠合同。如果被挂靠方参与了挂靠方的经营活动，那么该合同被视为合作开发合同，此类挂靠开发虽然挂靠一方不具有相应资质等级，但该挂靠开发合同应认定为有效合同。

2.合同内容合法性问题

房地产开发经营项并不属于国家禁止经营、限制经营及特许经营范围。根据《城市房产管理法》和《城市房地产开发经营管理条例》对未取得房地产开发经营权或者开发资质的企业进行房地产开发项目活动，可勒令其停止房地产开发活动，没收所得，并处以罚款，但规定中未涉及对所涉及到的房地产开发合同效力规定。根据最高人民法院《全国经济审判工作座谈会议纪要》[2[的第二条第3点规定：如果交易行为本身并不违反法律、行政法规的禁止性规定，那么应认定合同有效，而在行政管理上如税收、行政罚款等方面进行补充。而挂靠经营在经营性质上按具有资质一方认定，可视该合同有效。

3.是否违反强制性法律

一些人认为根据《合同法》第52条规定，违反法律和行政强制性法规的合同被视为无效合同，而房地产挂靠合同应属于此类。但是仔细分析《合同法》第52条规定内容，在第四项规定中，合同目的和合同内容都未涉及违反法律和行政强制性法规的可认定合同有效。而根据《房地产开发企业资质管理规定》内容，[3[未取得相应资质的房地产开发公司进行开发经营的可要求其限期整改、罚款并吊销执照，在法律约束上只有行政处罚责任，而对于挂靠开发效力并没有相应的法律约束。本文认为，房地产挂靠合同有效的依据有两个方面：一方面是房地产开发经营资质等级规范性质上为行政管理规范，未涉及其所从事的房地产开发经营合同效力问题。另一方面《房地产开发企业资质管理规定》[4[中虽然规定了未取得相应资质等级的房地产开发企业不得从事相应房地产开发经营，但在法律责任条款仅规定了限期整改、罚款、吊销营业执照及吊销资质等级证书等行政责任，而未规定此类行为的民事效力。基于这一规章性质上为行政管理规范，同时基于该规章对于不具备相应资质等级的开发经营行为仅规定了行政处罚责任，因此房地产开发挂靠开发合同也应认定为有效。

4.公共利益要件

在房地产开发企业等级资质的审核中，该审核行为属于行政许可行为，如果未取得相关资质而进行了房地产开发活动那么该企业需要承担行政管理法上的责任。建筑施工企业建设工程施工质量关系到人民生命财产安全，如果没有资质将在质量上难以获得保障，它会涉及社会公众利益，未取得相应资质等级除应承担行政管理法上的责任外，还需承担相应民事责任。从公众利益角度分析，根据《建筑法》第13条规定：建筑企业在未获得资质的情况下不可从事建筑活动，对借用资质签订的合同被视为无效，而对于合作开发的项目，如果有一方具有有效资质，则可以认定合同有效。

三、结语

综上所述，本文认为房地产开发挂靠合同中如果属于合作开发的，则该合同属有效合同，而形式上的挂靠合同效力如何还有待商榷，但是根据目前我国法律法规，尚无法对房地产开发挂靠合同确定无效。

参考文献：

[1]刘牛.建筑施工企业挂靠的社会原因及其预防对策[J].安徽建筑工业学院学报(自然科学版)，2010(03)

[2]林达.建设工程挂靠行为的法律问题研究[J].福建法学，2011(04)

[3]周洁.建筑施工企业“挂靠经营”现象分析及对策[D].华南理工大学，2011

二建考B证挂靠协议书 篇4

甲方（单位）：

乙方（个人）： 身份证号码： 因业务发展需要，甲方需聘用(二级建造师），经双方友好、真诚协商，双方达成聘用协议如下：

一、聘用期：甲方聘用乙方的期限为壹年整。即为陕西建设网上成功注册公示日算起。

二、双方签订协议时，乙方向甲方提供其二级建造师执业资格证原件、学历证书复印件、身份证复印件、一寸彩色照片电子版（毕业证和身份证原件需要时应提前三天通知乙方），甲方确认材料无误后，与乙方签订协议书。

二、费用及支付方式：

甲方聘用乙方的费用为：￥5000元整/年（大写：伍仟元整）。支付方式为：甲、乙双方签订协议书时，甲方先支付乙方定金人民币 ￥1000 元整（大写：壹仟元整），待网上公示注册成功后支付乙方人民币 ￥4000 元整（大写：肆仟元整)。

三、聘用期间，具体学习（若非必须本人参加，则由甲方代为进行），考试由乙方负责；乙方继续教育学习事宜与上相同；甲方不承担因乙方未通过教育学习而未通过注册或年审的责任，而再次发生的费用由乙方自行承担，并合同有效期顺延。

四、甲方递交乙方的资料到相关的审批部门经审核合格后，甲方将学历证书、身份证、二级建造师资格证书返还给乙方；乙方完成注册到甲方名下后（即签发注册证后），甲方将二级建造师执业资格证书及注册印章交乙方保管，执业注册证书由甲方保管。

五、乙方提供证书使用的范围仅限于甲方公司企业资质申报、年检及建委备案方面，除此之外，甲方在未取得乙方的许可的情况下，不得擅自使用乙方的《二级建造师注册证书》，否则，由此出现的任何责任均由甲方全部承担；乙方也不得未经甲方许可而擅自使用注册章，否则一切后果均由乙方承担。甲方单位如资质需要乙方协助考安全B证，乙方应予以配合，由此产生的一切费用全部由甲方承担。建造师聘用期满后，若乙方申请建造师变更注册，安全B证随建造师证书一起变更（甲方于建造师变更后一个月之内办理）。

六、甲方保证乙方资格的年检及时、有效，及时通知乙方进行继续教育学习等工作。

七、在甲方办理资质年检及建设行政主管部门的检查时，乙方需配合甲方及时提供有关身份证、学历证书，方式为甲方自行取送。甲方应为乙方在《执业手册》上登记聘用期间的执业情况，并为乙方办理该证的年检工作，年检费用由甲方支付。

八、续聘：聘用期满一个月前，双方有意签订续聘协议，具体条件由双方另行商议。

九、解聘：若聘用期满，某方要求解聘，需一个月前通知对方。乙方要求提前解聘，则甲方不负责本继续教育学习费用及手续；甲方要求提前解聘，则甲方应支付满乙方协议期内的证书使用费。双方要解除合作，甲方负责在聘任期满后一个月内向乙方提供转注册所需的相关材料。如因甲方原因造成乙方无法转注，甲方向乙方赔偿因延误而产生的所有费用，如因乙方原因未转出，甲方不承担任何费用。

十、违约责任：乙方应当保证向甲方提供的所有证件材料真实，并保证在甲方不是重复注册及多证分注，否则因此产生的后果由乙方负责，本协议自动解除，返还甲方已付的所有费用。双方保存各类证章期间，如果由于甲方原因造成乙方的任何一种证章丢失，甲方负责补办并承担相关费用，若不补办，需赔偿乙方壹仟元整；如因乙方自身原因导致以上后果，甲方概不负责，甲方在保管乙方的证件时不得从事与注册及资质无关的事情，否则，一切后果均由甲方全部承担，并承担相应的法律责任。

十一、争议解决：甲乙双方如果发生争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向协议签订地（西安市雁塔区高新区枫林路12号）人民法院起诉，由此发生的所有费用均由败诉方承担。

十二、本协议条款货币形式均为人民币。

十三、本协议一式两份。双方各执壹份，具有同等效力。

十四、本协议自双方签定之日起生效。

十五、本协议所指金额均为税后金额，如本协议发生缴税情况，均由甲方承担。

十六、未尽事宜，双方再协商解决。

十七、本合同自双方签定之日起生效。协议期满、相关协议规定费用付清及由甲方保管的证件资料（如注册证书原件、继续教育合格证书原件、执业手册原件、建设继续教育登记手册原件等乙方留存在甲方处的所有证明文件、证书原件等相关材料）完整交还乙方后失效。

甲方（盖章）： 乙方（签字）： 电话： 签订日期： 年 月电话：

日 签订日期： 年 月

证书挂靠合同 篇5

甲方：乙方

营业执照注册号：身份证号码：

注册地址：土地估价师资格证书： 营业地址：

法人：

单位负责人：

甲、乙双方根据国家有关部门法律、规定，本着平等、自愿、互利的原则，经过充分协商，就聘用（兼职）事宜达成一致意见，签定本协议。

第一条：聘用期限：

自年月日至年月日止。

第二条：权利和义务

1、甲方根据工作需要及乙方意向，聘任乙方担任我公司注册土地估价师。

2、乙方将本人土地估价师的资格证书、注册证书、继续教育证书等相关资料交由甲方转移注册使用，不得转借，甲方应妥善保管，不得遗失。如有遗失、损毁等意外事故，乙方有权解除协议，且甲方应在合理期限内（发生遗失、损毁等意外事故之日起五个工作日内）负责申请补办前述证书等相关资料及承担由此产生的一切相关费用（包括补办手续费、交通差旅费等），并应向乙方赔偿自前述证书等资料发生遗失、损毁等意外事故之日起至补办完成之日止，每日按协议总标的额百分之五的赔偿金（甲方的该项赔偿责任不因本协议终止而无效）。

3、非经乙方书面同意，乙方的土地估价师执业资格（签字、印章）不得用于估价报告等产生法律责任的文件。如非乙方原因，甲方出具了违反国家法律法规及估价行业规定，根据国家法律法规需由乙方承担的经济赔偿、法律责任全部由甲方负责。

4、关于转移注册前事宜：乙方配合甲方办理档案手续，转移注册所需全部材料的前期工作。如果由于甲方原因导致乙方的注册土地估价师在“评估有限公司”未能转移注册成功，甲方应及时告知乙方，并退回乙方土地估价师资格证、注册证、继续教育证书和档案资料等，甲方先期支付的聘用金不予退还，本协议终止，且如甲方未能于合理期限内（在未能注册成功之日起七个工作日内）退回乙方前述资料，甲方应向乙方赔偿自乙方的注册土地估价师在“评估有限公司”未能转移注册成功之日起至乙方实际收到前述资料之日止，每日按协议总标的额百分之五的赔偿金（甲方该项赔偿责任不因本协议终止而无效）。

如由于乙方原因导致乙方的注册土地估价师在“土地评估有限公司”未能转移注册成功，甲方不支付任何费用与乙方，甲方退回乙方注册土地估价师资格证、注册证、继续教育证书和档案资料等，本协议终止，且如甲方未能于合理期限内（在未能注册成功之日起七个工作日内）退回乙方前述资料，甲方应向乙方赔偿自乙方的注册土地估价师在“评估有限公司”未能转移注册成功之日起至乙方实际收到前述资料之日止，每日按协议总标的额百分之五的赔偿金（甲方的该项赔偿责任不因本协议终止而无效）。

5、甲方负责注册后继续教育等相关事宜，培训费用由甲方承担，甲方应保证乙方在甲方注册期间完成相关政策所规定的必须的继续教育学时，否则，甲方应赔偿由此给乙方带来的一切损失，并赔偿乙方三年的年工作薪金；继续教育确需乙方配合的情形，乙方有义务配合甲方完成继续教育事宜，否则甲方不承担未完成继续教育学时的责任。

6、乙方现为中国土地估价师协会个人会员，转移注册后甲方应延续乙方的会员资格，按时缴纳会费。

7、甲方应诚信经营，遵守国家相关法律、法规规定，按照评估行业、协会相关政策要求开展业务，保证乙方的良好诚信档案记录。在聘用期间如因甲方原因造成乙方的注册土地估价师资格被吊销，甲方应负责恢复，在恢复乙方的注册土地估价师资格之前，按人民币36000元整（大写人民币叁万陆仟元整）支付年工作薪金，直到恢复为止。

8、乙方注册所需的养老保险、医疗保险、公积金、人才管理服务存档费用全额由甲方缴纳，乙方不负担。

第三条：工作报酬

甲方每年支付乙方本人￥1,2000元（大写：壹万贰仟元）工作薪金。除此之外，甲方应承担乙方与土地估价师注册和执业相关的继续教育费用、培训费用和年检

费用等一切费用。

第四条：支付方式

第一年：甲方拿到所有证件及注册资料扫描件（非原件）后支付给乙方协议期内年薪金6000元(大写：陆仟元整)(乙方提供银行帐号)；在收到该笔款项后乙方提供前述证件的原件，余款6000元(大写：陆仟元整)在注册成功之日一次性付清；第二、三年甲方应于约定的支付日（以本协议签约日为每年的支付日期）一次性支付该年工作薪金。(乙方提供银行帐号)。

乙方银行帐号：开户行：

开户名：

账号：

第五条：聘用协议的变更、终止和续聘

1、聘用协议签定后，协议双方必须全面履行协议规定的义务。任何一方不得擅自变更协议。确需变更时，双方应充分协商一致，并按原签订程序变更协议。双方未达成一致意见，原协议继续有效。

2、本协议到期如不续签，应于协议到期日前三个月通知对方，并协助对方办理转出的相关手续, 在期满之日将相关手续材料交给乙方。

3、协议期满,聘用关系自然终止,协议自行终止，甲方应退回乙方土地估价师资格证、注册证、继续教育证和档案资料等，且如甲方未能于合理期限内（在协议期满之日起七个工作日内）退回乙方前述资料，甲方应向乙方赔偿自协议期满之日起至乙方实际收到前述资料之日止，每日按协议总标的额百分之五的赔偿金（甲方的该项赔偿责任不因本协议终止而无效）。

4、本协议期满前三个月，经双方协商同意，可以续订本聘用协议。

第六条：违约责任

甲乙双方本着诚实信用原则，认真履行本协议。如有违背，承担如下违约责任。

1、违约方继续履行本协议条款。

2、违约方支付违约金，违约金为协议总标的额的三倍。

第七条：其他事项

1、乙方不承担甲方任何纠纷。

2、乙方未向甲方进行任何投资，不享受任何股权。

3、本协议所指金额均为税后金额，如发生缴税及其他费用，由甲方承担。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字（盖章）后生效。

甲方：评估有限公司乙方：

年

日

车辆挂靠租赁合同 篇6

甲方：

乙方：

经甲乙双方充分协商，本着平等，互信，互利的原则，就乙方车辆挂靠租赁于甲方等有关事宜，达成如下一致协议条款。

一、挂靠租赁车辆状况

甲、乙双方同意，乙方现将车辆（车辆的有权归乙方所有），车牌为发动机号车辆型号挂靠租赁于甲方租赁服务部，经甲、乙双方共同定价，车辆现总值为万元。

二、挂靠租赁期限及租金交纳

挂靠租赁期限为由年月日至年月日止，甲方每月按元向乙方支付租金，支付时间为号以前。合同期间因车辆维修，保养及交通事故导致车辆不能正常经营时乙方不承担减免租金的责任。

三、甲方责任

1、签订本合同之日，甲方应向乙方提供租赁服务部工商营业执照和本人身份证复印件。

2、租赁期间不得将租赁车辆转让，出售、抵押、质押、不得将

（2）车损险；（3）每个座位保额一万的座位险；（4）不计免赔险；（5）自燃险。

五、本合同一式两份，双方各持一份，未尽事宜，双方以补充协议进行明确，并按照有关法规执行。

甲方签章：乙方签章：

挂靠合同协议 篇7

甲方（聘用单位)

单位名称:单位性质：企业单位

单位地址：

法定代表人或委托人:

乙方(受聘人)

姓 名:性别：民族：学 历：

家庭地址：身份证号：

邮政编码：户口所在地：

甲方公司因发展需要，就乙方拥有的建造师资格证书注册在甲方单位，本着自愿、公平、诚实信用的原则,经充分协商达成一致意见，签订本合同。

一、岗位名称

建造师资格兼职顾问，并将资格证书注册在甲方单位；需聘任乙方 专业 级执业资格建造师。

二、合同期限

合同期限：自年月日起至年月日止；为期 年零 天。

其中：年月日至年月日为初始或变更注册申请期，在此期内甲方不给付乙方兼职顾问报酬。

若注册成功网上公告之日早于年月日，则以公告之日为准，往后推 年。

三、岗位职责

乙方的岗位职责：承担甲方企业施工资质就位、升级、年检，任何情况下都不去甲方单位坐班、不参加考勤、不遵守甲方内部规章制度、不参与甲方的项目施工管理工作。

四、人事关系管理

乙方不纳入甲方企事业编制。乙方受聘兼职期间，人事关系由自行管理。任何情况下甲方不承担乙方的人事关系。

五、聘用兼职顾问工资及支付方式

1、经甲、乙双方商定，采取首月一次性全年预支付方式。如果产生银行手续费则由甲方承担。

2、甲方同意每年支付乙方兼职顾问工资 元整（税后）。甲方确认乙方相关资格证书满足要求并签订合同后支付乙方 元的聘用工资预付款。甲方属于初次新申请企业资质的，乙方属于变更注册的，合同签订甲方接收到相关证件20天内支付给乙方首兼职顾问工资余款 元人民币。甲方属于初次新申请企业资质的，乙方属于初始注册的，合同签订甲方接收到相关证件60天内支付给乙方首兼职顾问工资余款 元人民币。甲方属于非新申请企业资质的初始或变更注册成功公告后15个工作日内，支付给乙方首兼职顾问工资余款 元人民币。

3、合同期限超过一年的则下一的兼职顾问工资支付时间为每年的月日。

六、甲方权利与义务

1、合同期间，甲方有权使用乙方的注册证书申报甲方公司的企业资质就位、升级、年检。

2、免费为乙方办理初始注册、续期注册、变更注册、年检等相关手续，并在《执业手册》上登记聘用期间的执业情况。

3、合同期间，甲方承担乙方每年的继续教育相关费用，乙方凭相关票据向甲方报销。若乙方因工作原因,无法参加继续教育学习，在政府政策允许的情况下，甲方有义务请人代之学习。

4、甲方应妥善保管乙方的注册证书及其他有关材料。注册建造师资格证书及其他证书原件应在注册成功后（10工作日内）及时交还乙方本人保管，建造师执业印章应在下发后（10工作日内）及时交还乙方本人保管。甲方应根据合同约定，按时向乙方支付兼职顾问工资。

5、签定合同时，甲方应向乙方提供其单位的营业执照、施工资质证、组织机构代码证的复印件。

6、非乙方原因超过约定申请注册期限而最终未注册成功导致合同解除，甲方有义务支付兼职顾问工资为每月 元人民币。

7、甲方办理资质年检及建设行政管理部门的检查时有权使用乙方相关证件，在使用结束后七日内归还乙方提供的证件。

七、乙方权利与义务

1、双方签定合同后，乙方应于 年 月 日前向甲方提供有关建造师注册所需要的相关材料【建造师执业资格合格证书原件、学历证书原件、身份证扫描件、一寸、二寸彩色相片等】。

2、在甲方办理资质年检及建设行政主管部门的检查时，乙方需配合甲方并及时提供有关身份证、学历文凭等证明材料的。乙方有义务及时（5个工作日）向甲方提供相关证件。

3、甲方在申请注册期间，乙方积极配合甲方进行初始注册，以便顺利注册成功。

4、乙方提供的证件必须合法有效，不提供虚假证件及资料、若乙方原因导致甲方注册不成功时；则应退还甲方支付的预付工资 元人民币，如果已经全额收到兼职工资的，应全额退还甲方已支付的所有兼职工资。

5、及时提醒甲方支付聘用工资，及时提供银行帐号。

八、证书及印章的保管

完成注册后，乙方同意将《注册建造师注册证书》交由甲方管理，甲方应妥善加以保管。执业印章由乙方自己保管。

九、合同的变更、终止和解除

1．兼职顾问聘用合同依法签订后，甲、乙双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。一方要求变更或解除时，需经双方协商一致。如双方未能协商一致，则原合同效力不变（协商期不得超过30天）。

2．有下列情况之一的，兼职顾问聘用合同自行终止：

（1）聘用兼职顾问合同期满；

（2）乙方原因申请注册不成功。且退还兼职顾问预付工资后。

（3）甲方原因申请注册不成功，且支付兼职顾问工资后。

依据上述条款自行解除聘用合同的，乙方应在20日内办妥终止聘用关系，甲方应退还乙方相关证件并办理调出所需的一切手续。

3．有下列情况之一的，甲方可以解除聘用合同：

（1）乙方在甲方申请注册期内不积极配合甲方注册的；

（2）乙方在甲方申请企业资质就位、升级、年检期内不积极配合甲方的；

（3）乙方提供的申请注册、资质就位、升级、年检所须学历、职称、资格证书、身份证明不符合要求经双方采取补救措施仍然不合格的；

（4）乙方以甲方名义私自承接施工项目，给甲方造成严重损失的；

（5）乙方不履行聘用合同约定的义务及岗位职责的。

甲方依据上述条款解除乙方聘用合同，应在30日内办妥终止聘用关系及调出所需的一切手续。

4．有下列情况之一的，甲方不得终止或者解除聘用合同：

（1）在国家规定的续期注册期间；应由甲方为乙方办理续期注册的（2）乙方为甲方工作因工负伤，治疗终结后被确认丧失或部分丧失劳动能力（对部分丧失劳动能力的，如当事人协商一致，可以终止聘用合同）。

5．有下列情况之一的，乙方可以解除聘用合同，但应当提前30日以通知甲方：

（1）甲方不履行聘用合同约定承担义务，或违反国家有关政策规定，侵害乙方合法权益；

（2）甲方不按期支付乙方兼职顾问工资；不按期归还乙方相关证件及执业印章的；

（3）乙方被招聘或选调到国家机关工作。

乙方依据上述条款要求解除聘用合同，甲方应在接到书面要求之日起15日内给予答复，并对乙方办理解除

聘用合同与变更调出手续。

十、违反和解除合同的责任

1、聘用合同一经签订即具有法律约束力，甲乙双方任何一方违反本合同规定导致本合同解除，都应承担违约责任，违约方应向非违约方支付违约金人民币五万元整。造成对方经济损失的，还应按实际损失承担经济赔偿责任。

2、属下列情况之一解除聘用合同的，甲方应当根据乙方在本单位兼职工作时间，支付兼职顾问工资。

（1）经甲乙双方同意，由甲方提出解除聘用合同；

（2）经甲乙双方同意，由乙方提出解除聘用合同；

（3）甲方不按期支付兼职顾问工资，由乙方提出解除聘用合同，甲方还应支付违约金的。

支付兼职顾问工资的标准为：乙方在甲方单位的工作期限以连续在甲方受聘的时间计算，年兼职顾问工资除以12个月或者除以365天。

3、因甲方被撤销或解散而终止聘用合同，甲方在被撤销前按乙方在本单位兼职工作的期限支付兼职工资。还应在20日内办妥终止聘用关系及调出所需的一切手续。

4、在任何情况下，提前解除聘用合同；甲方应在20日内给乙方出具解聘证明、职业道德证明等有关变更注册证明手续，返还乙方留存在甲方处的所有证明文件及证书原件，方便乙方办理变更的手续，不得无故刁难。否则、甲方每延期一天支付给乙方壹仟元人民币补偿金，按累计天数计算。

5、其他违约责任

（1）、甲方负责乙方在注册期内的再教育学习的一切费用及手续，如甲方无法在注册期满前未完成乙方的再教育学习手续和转注册的证明材料，造成乙方无法转注册，甲方应向乙方赔偿人民币 伍万元整。

（2）、由于甲方原因造成乙方的资格证、注册证丢失或吊销；甲方赔偿乙方相关损失，其相关损失计算方法如下：

1）资格证、注册证丢失，甲方应负责为乙方补办；不耽误乙方正常注册，否则、甲方须继续支付乙方聘用工资到证书发下来为止。

2）毕业文凭（原件）因甲方过失而丢失损毁，甲方应赔付乙方 元整；

资格证吊销，甲方赔付乙方 元整。

（3）、甲方在注册（变更）成功公告后不按合同约定支付报酬及交付建造师注册印章，视为违约。

十一、续聘

聘用期满，双方有意签订续聘协议，具体条件由双方另行商议，格式可采用本协议。

十二、争议处理

甲、乙双方因履行本合同发生争议,应当协商解决;不愿协商或协商不成的,可以向劳动人事部门人事争议调解委员会申请调解;任何一方对调解不服的,可以直接向有关机构申请仲裁,或依法向人民法院起诉。

十三、其他

本合同经甲、乙双方签字或盖章后正式生效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，两份具有同等法律效力。

本合同签署日期以甲方最终签订的日期为准。

十四、附则

1.合同期间，甲方需要乙方注册证书参与工程项目投标和项目管理经营活动，应征得乙方同意，须另行签订相关协议。甲方将给予乙方一定的政策性责任工资补助。甲方工程项目由乙方担任项目经理的，须另行签订协议并支付相关责任报酬，乙方承担工程项目的相关责任。

2．乙方同时具有建设部颁发的其他证书的，乙方可以要求甲方免费为乙方证书办理初始注册、续期注册、变更注册、年检等相关手续，承担继续教育等相关费用，并在《执业手册》上登记聘用期间的执业情况，在国家规定的续期注册期间，应由甲方为乙方办理续期注册的，甲方不得终止或者解除聘用合同，同时执行前述六到十三项约定。

3．如甲方因建造师注册需要乙方至办事地点，乙方有义务配合甲方完成相关事项工作。其间的交通费由甲方给予实报实销。

甲方：（盖章）乙方:(签字)

法定代表人或委托代理人:(签字)代表：

联系电话： 联系电话：

挂靠合同模板 篇8

随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同对我们的帮助越来越大，它也是减少和防止发生争议的重要措施。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编为大家整理的挂靠合同5篇，希望能够帮助到大家。

挂靠合同 篇1

甲方：

营业执照：

注册地址： 邮政编码：

法定代表人：职务：

乙方：xx市xxxx有限公司

注册地址：xx市xxx路xxx号xxx 邮政编码：

法定代表人：

职务：

此合同本着公平、公正的原则，经双方协商而订立。

第一条 合同目的经双方协商，一致同意乙方挂靠在甲方企业之下，从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时，甲乙双方订立本合同，明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。

第二条 甲方的基本权利和义务

权利：

(1)甲方每年向乙方收取人民币万元整，作为管理服务费。

(2)乙方利用甲方名义所开发票，则乙方需向甲方缴纳面值金额的百分之。

(3)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议，本年度管理服务费不予归还。

义务：

(1)甲方在本协议生效之后，向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。

(2)甲方每年对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。

服务范围包含甲方允许乙方在地区进行合理的招生培训及一些文化交流。

甲方定期为乙方提供相应的培训师资力量（费用为乙方负责）。

乙方积极参于甲方在地区的文化推广。

第三条 乙方的基本权利和义务

权利：

(1)乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现，若有问题可以随时向甲方提出意见。

(2)享受甲方所提供培训所需资质及经营许可，乙方为甲方在无锡地区唯一合法合作培训机构。

(3)充分利用自生的资质，完全自主的开展相关产品经营业务。

(4)经营上实行内部独立核算，自负盈亏。

(5)一切正常利润归乙方所有，不受干涉。

义务：

(1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。

(2)负责解决经营事件，相关经营条件及培训自主负责解决。

(3)维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。

(4)按时足额向甲方缴纳管理服务费。

(5)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围，如超出甲方经营许可证范围的项目，乙方需自己提供相关手续证件。

第四条 乙方实施的项目，其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。

第五条 乙方在经营活动中，若出现安全事故等重大意外，均有乙方独立承担，甲方不承担一切责任，特此提出免责声明。

第六条 乙方应当在合同签订时付清管理服务费，合作满一年付清管理服务费。

第七条纠纷解决：

本协议在履行过程中发生的争议，双方首先应友好协商解决；协商不成的，依法可向各自所在地人民法院起诉。

第八条签署生效合同：

本合同以签订日期为生效日，有效期年，一式三份，甲、乙双方各一份，相关主管单位一份。

甲方签字： 乙方签字：

甲方盖章： 乙方盖章：

年 月 日 年 月 日

挂靠合同 篇2

甲 方：湖北枫艺建筑装饰工程有限公司

注册地址：

乙 方：

身份证号：

此合同本着公平、公正的原则，经双方协商同意而订立。

项目名称：

项目方：

第一条 合同目的经双方协商一致，就本合同设计项目同意乙方挂靠在甲方企业之下，从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时，甲乙双方订立本合同，明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。

第二条 甲方的基本权利和义务

权利：

（1）甲方向乙方收取项目管理服务费为本项目合同额的 %。

（2）甲方向乙方所开增值税发票，则乙方需向甲方缴纳发票面值金额的 %。

3）如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议，本项目管理服务费不予归还，并追究乙方经济责任。

义务：

（1）甲方在本协议生效之后，只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件等。

（2）乙方单次所请工程进度款进入甲方账户，甲方在三个工作日以内全部转入乙方账户或甲方对乙方单次所请工程进度款（支票）进行背书，由乙方自行进账。

（3）对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。

第三条 乙方的基本权利和义务

权利：

（1）乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现，若有问题可以随时向甲方提出意见。

（2）享受因本项目需要甲方所提供的设计所需资质及经营许可。

（3）利用设计装饰业的资质，完全自主的开展相关项目设计业务。

（4）经营上实行内部独立核算，自负盈亏。

（5）一切正常利润归乙方所有，不受干涉。

义务：

（1）在项目经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。

（2）负责解决合同项目中的全部事件，相关设计条件及设备自主负责解决。

（3）认真负责进行设计项目的质量和安全，对现在和将来发生的质量问题和事故乙方负完

全责任。

（4）维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。

（5）足额向甲方缴纳单次请款金额的管理服务费，在开具发票前须先将税金交到甲方，项目结束清帐前结清一切相关费用。

（6）乙方所做项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围，如超出甲方经营许可证范围的项目，乙方需自己提供相关手续证件。

第四条 乙方设计的项目，其合同、保险、税务、财务、银行、统计、工资等事项由乙方自主办理。

第五条 乙方在经营活动中，若出现安全事故等重大意外，均由乙方独立承担，甲方不承担一切责任，特此提出免责声明。

第六条 乙方不得私自利用甲方资质执照对外签定和从事除本项目外的其他经营事项。

本合同以签订日期为生效日，有效期一年，一式三份，甲、乙双方各一份，相关主管单位一份。

甲方盖章： 乙方盖章：

经办人： 乙方签字：

年 月日 年 月日

挂靠合同 篇3

订立合同双方：

发包方：山东盛华物业有限公司装饰工程承包方（法定责任人由伟壮）

挂靠方：法定责任人王立诚

为深化企业改革，提高劳动生产率，山东盛华物业有限公司为发包方装饰工程承包方（法定责任人由伟壮）（以下简称：发包方）。发包方通过规定的程序最终确定以王立诚为代表的（个人、合伙人、企、事业单位法人子公司，作为本合同规定挂靠期限内独立承接的家装工程的司挂靠方（以下简称：挂靠方）。双方协商一致，签订本合同。

第一章 总则

第一条 挂靠经营是在坚持企业的社会主义全民所有制的基础上，按照所有权与经营权分离的原则，通过选拔经营者，并以挂靠合同形式确定发包方、挂靠方二者责、权、利关系，使企业真正成为自主经营、自负盈亏的社会主义生产者。

第二条 挂靠经营期间，子公司必须坚持社会主义方向，贯彻执行党和国家的方针、政策、法规、法令。

第三条 挂靠经营期间，子公司独立核算，照章纳税，自主经营，自负盈亏。所有制、原有行政隶属关系及财政、税收渠道不变。

第四条 挂靠经营期间，子公司必须坚持原有经营方向，在此基础上可以实行多种经营。

第二章 挂靠的期限、形式和主要指标

第五条 子公司本次实行承包经营的期限为＿1＿年，即从20xx年5月1日起至20xx年5月1日止。

第六条 子公司本次挂靠经营的形式为：保上交挂靠费，保技术改造投资，挂靠经营责任制。

第七条 子公司本次挂靠经营的主要经济技术指标为上缴利润、技术改造投资、贷款归还、企业上等级目标。具体如下：

第一款 以“实行自负盈亏，自主经营”为原则，挂靠经营期间上缴利润总额为工程总造价的＿＿%

第二款 挂靠经营期间，发包方为挂靠方提供信息和技术方面和业务（含盖章，开发票等）的必要支持。

第三章 挂靠方的权利与义务

第一节 挂靠方的权利

第八条 挂靠经营期间，挂靠个人或合伙挂靠的第一挂靠人（以下简称：第一挂靠人）为该子公司的负责人，当然总经理，享受总经理负责制和本合同赋予总经理的全部权利。

第九条 挂靠在承包期间，对子公司的经营管理有如下权利：

第一款 有权按国家规定自主聘任副总经理及副经理级管理干部，组成子公司的领导机构，并报总公司备案，承包期满或合同解除后，该领导机构即告解体。

第二款 有权决定子公司的机构设置、人事任免和专业技术人员的聘任。

第三款 有权依照有关规定奖惩、招用职工和辞退违纪员工。

第四款 有权改革子公司内部分配制度，在上级核定的工资总额范围内有权自选工资形式，自定工资标准。

第五款 有权根据实际需要购置新设备。

第六款 在不违反本合同第四条的前提下，有权开展新的经营业务。

第十条 挂靠方有权依据本合同规定，取得其应得的合法收入。

第二节 挂靠方的义务

第十一条 挂靠方在挂靠期间应尽义务如下：

第一款 对子公司的物质文明建设和精神文明建设负有全面责任。

第二款 必须依照国家有关规定，按期如数缴纳应缴纳的各种税、费和统筹基金。

第三款 应完成发包方给挂靠方下达的各项指令性计划。

第四款 应负责继续履行子公司与其它单位已签订的一切有效经济合同。

第五款 自觉接受总公司和子公司员工的监督，尊重和保护子公司员工的民主权利，定期向子公司报告工作，听取员工的意见和建议。

第六款 维护子公司员工的合法权益，改善员工的劳动条件，在不断提高经济效益的前提下，逐步提高子公司员工收入，不断改善员工福利待遇。

第十二条 挂靠方必须全面履行本合同中应由承包方履行的全部条款。

第四章 发包方的权利与义务

第十三条 发包方的权利如下：

第一款 有权维护国家利益和子公司利益不受损害。

第二款 有权监督子公司的经营方向。

第三款 对子公司有财务监督权、审计权和工程质量检查权。

第四款 有权按国家法律、法规和本合同规定维护子公司员工的合法权益。

第十四条 发包方的义务如下：

第一款 不得违反本合同规定，干涉挂靠方的经营自主权。

第二款 不得平调子公司资产。

第三款 必须按本合同规定保障挂靠方的合法权益。

第四款 必须全面履行本合同中应由挂靠方履行的全部条款。

第五章 挂靠方的收入

第十五条 挂靠经营者在挂靠期间的收入按与本合同规定的各项经济技术指标挂钩考核的原则确定。

具体规定如下：

第一款 挂靠经营者如完成本合同规定的各项年度经济技术指标，其收入子公司以分红形式结算。

第二款 发包方如认为挂靠经营者作出特殊贡献时，可另给予特殊奖励。

第三款 员工人均年收入的计算范围按＿＿劳字＿＿号文件规定执行。

第十六条 挂靠包的收入每月月底结算一次，年底结算之前，承包经营者只能按每月＿＿元的标准预支生活费（不含国

家规定的补贴）。年底结算以后，挂靠经营者的个人收入及子公司收入一次性结清，第六章 合同的变更、解除或终止

第十七条 本合同生效后即具有法律约束力，发包、挂靠双方均不得随意变更或解除。本合同需要变更或解除时，须经双方协商一致达成新的书面协议，在新的书面协议未达成之前，本合同依然有效。

第十八条 本合同履行期间，如国家有关政策与本合同签订时相比发包、挂靠任何一方利益受到重大影响，受影响的一方可以提出变更或解除本合同。

第十九条 挂靠方如经营管理不善或经营决策严重失误，给发包方造成重大损失，发包方有权解除合同，不负违约责任，并保留向承包方要求赔偿损失的权利。

第二十条 发包方如违反本合同规定，干扰挂靠方的经营管理活动，使承包方无法继续经营下去，或使挂靠方的合法收入得不到保障，挂靠方有权解除本合同并要求发包方承担违约责任。

第二十一条 由于不可抗力的原因使本合同无法完全履行或无法履行时，须发包、挂靠双方协商一致，可以变更或解除本合同。

第二十二条 本合同规定的挂靠期满，发包挂靠双方的权利、义务履行完毕后，本合同自行终止。

第二十三条 本合同期满三十日以前，挂靠方应接受发包方派出的审计机构对其挂靠情况进行审核，确定无误后，双方代表在审计意见书上签字后，挂靠方方可离职。

第七章 违约责任

第二十四条 发包、挂靠双方应全面实际履行本合同，不履行或不完全履行的应负违约责任。

第二十五条 挂靠方如未按期完成本合同规定的各项经济技术指标，应承担违约责任和相应的经济处罚，具体规定如下：

第三款 挂靠经营者如未完成本合同规定所上缴利润指标，可从总公司分管子公司财务扣除，酌情处罚3倍罚金

第二十六条 发包方如违反本合同第十八条的规定，应承担违约责任，赔偿违约给挂靠方造成的直接经济损失，并须向挂靠方支付其所造成的直接经济损失的百分之三的违约金。发包方的赔偿金和违约金应在违约年度的次年一月底以前交付挂靠方。发包方如有滞纳行为，则须从滞纳之日起至补齐之日止，以天为单位按滞纳数额的.百分之三向挂靠方支付滞纳金，此项滞纳金由发包方自理。

第二十七条 发包、挂靠双方发生纠纷时，应按《全民所有制工业企业承包经营责任制暂行条例》执行。

第八章 附则

第二十八条 合伙挂靠的原定第一挂靠人（或企、事业法人承包的原指派承包经营者）如发生意外事故，无法继续履行本合同，则由承包合伙人（或企、事业法人）另行推选（或指派）第一挂靠人（或挂靠经营者），经发包方认定，继续履行本合同。

第二十九条 本合同期满后，如发包商仍实行招标挂靠经营，且挂靠方履行本合同情况良好，挂靠方在同等条件下有优先再承包的权利。

第三十条在挂靠过程中，子公司所出现的一切责任性事件（民事诉讼、经济纠纷、债权、债务、法律诉讼等）都由挂靠方承担。

第三十一条在挂靠其间，发包方为子公司出具一名会行政监视，负责子公司财务日常运作监督检查，和日常工作管理。

第三十二条 本合同由发包方代表、挂靠方代表签字，并经＿＿公证处公证后生效。

第三十三条 本合同正本＿＿份，发包方、挂靠方和＿＿公证处各执一份。

本合同副本若干份，报企业挂靠指导委员会、发包方成员单位备案。本合同副本与正本具有同等法律效力。

第三十四条

发包方＿＿＿＿

代表＿＿＿＿（签字盖章）

挂靠方＿＿＿＿

代表＿＿＿＿（签字签章）

挂靠合同 篇4

甲方：

住所地：

负责人：

乙 方： 身份证号：

甲、乙双方就乙方挂靠甲方从事 营运等有关事宜，经充分协商，达成如下一致协议条款，以资共同遵守。

一、挂靠事项

甲、乙双方同意，由乙方自购符合营运条件的车辆挂靠在甲方从事

业务。乙方用于挂靠运营的车辆为 牌小汽车，发动机号码为，底盘号码为。上述车辆挂靠经营手续，由甲方协助乙方办理，所需费用全部由乙方承担。

本挂靠合同不是劳务合同，也不是劳动合同，乙方及乙方所聘请、雇佣的人员不属甲方职工，不能享受甲方职工待遇，与甲方不存在劳动用工关系。

二、挂靠期限

乙方挂靠甲方从事 业务的期限为 年，从 年 月 日起至 年 月 日止。

三、规税费用的承担

甲、乙双方同意，在挂靠经营期限内，乙方每年应缴纳甲方挂靠经营管理费

用 元，乙方同意承担其在挂靠甲方经营期间，因从事营运业务而发生的各项规税费用；（上述规税费用由甲方代收代缴，代为办理相关手续。）若因乙方原因致使无法及时缴纳有关规税费用的，乙方承担由此引起的全部责任，负责赔偿由此给甲方带来的全部损失及主张权利的费用。

四、车辆维护管理

乙方同意按有关规定和甲方制度对投入运营的车辆进行日常维护、维修保养、例保等，并及时对营运车辆进行季检、年检等，费用由乙方自行承担。

五、投诉及事故处理

乙方挂靠经营车辆发生交通事故或其它事故的，乙方应立即向甲方及相关部门报告，甲方可协助乙方对事故进行处理，但甲方的实际使用费用由乙方承担。

发生上述事故而产生的有关法律责任由乙方承担。若因乙方行为而致甲方遭受损失的，乙方应对甲方的一切损失承担赔偿责任。

挂靠经营期间，如乙方被客户投诉或因违法、违纪、违章被有关部门通报、曝光或作其他处理的，乙方应按有关规定及时到甲方和相关部门接受处理；若因此而损害甲方利益的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失，甲方有权终止合同的履行。

六、保证金

乙方同意在签订本协议时，一次性向甲方缴纳 元的保证金。乙方同意甲方保管保证金期间，保证金不计利息，由甲方在乙方无违约情形并在本协议书履行期限届满后 日内一次性退还乙方。乙方违约时，保证金视为违约金，归甲方所有。

七、协议解除及违约责任

协议履行过程中，乙方有下列情形之一的，视为乙方违约：

1、乙方逾期缴纳经营管理费用的；

2、乙方有破坏甲方工作秩序、损害甲方声誉或其他利益的行为；

3、乙方违反交通法规或其它法律、法规被有关部门处理的；

4、乙方擅自将车辆交由第三人营运的；

5、乙方擅自转让、转租、转借车辆或甲方提供的证照的；

6、乙方有违反本协议书约定的其他情形的。

乙方有上列情形之一的，乙方同意甲方有权以通知形式直接终止本协议书的履行，并同意甲方有权直接收回甲方提供的有关营运证照。

甲方解除协议或终止履行协议的通知到达乙方时即对乙方产生约束力，乙方应当按照上述约定及时办理移交手续。

因乙方的违约行为给甲方造成损损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失，包括但不限于甲方的可得利益、甲方律师的代理费用等。

八、其它约定。

1、乙方挂靠甲方经营期间，若发生交通事故或其他事故的，保险公司理赔的保险费用应当直接转入甲方帐户，该款项应当首先保障对受害人的合法赔偿，剩余的受益在乙方不欠甲方有关费用时退还乙方。

2、乙方挂靠甲方经营期间，车辆发生灭失、毁损等风险责任由乙方承担。

3、本协议书签订前，甲、乙双方对本协议书的全部条款及其含义都已准确理解，自愿签订并愿意完全按照约定条款履行本协议书。

九、争议的解决

本协议书履行过程中发生争议的，双方应协商解决；如协商不成，由甲方所在地法院管辖。

十、本协议书经双方签字或盖章后成立

十一、本协议书一式二份，双方各执一份。

甲 方： 乙 方：

授权代表： 身份证号码：

年 月 日 年 月 日

挂靠合同 篇5

甲方：___________________

乙方：___________________

由于甲方维护设计资质使用乙方一级注册建筑师证书，双方经协商，签订此合同。

第一条甲方保证使用乙方一级注册建筑师证书仅用于维护资质使用，注册章由乙方保管，甲方不得将乙方的证书资质用于其他用途，使用期限自合同签订之日起满________年。到期由甲方退还乙方，如需续签，合同另行签订。

第二条经甲乙双方友好协商，甲方使用乙方注册证书的费用为________万/年（税后）。签订合同时，甲方向乙方一次性现金支付第一年使用费，下一年使用费应在________一次性现金支付。

第三条本合同期间的乙方注册证书维护所需费用（包括注册费、社保费、协会会费、印章费、年检费、刊物费、继续教育学习费以及学习期间的差旅费、咨询费、均由甲方报销，如果乙方因工作忙而没有时间参加继续学习，甲方应派人代学完至少一个注册期学时）。

第四条甲方在使用乙方一级注册建筑师证书期间，有维护其继续有效的义务，因甲方原因造成乙方证书失效，甲方有责任采取措施使乙方证书恢复效力，并负担证书恢复效力前的一切损失。

第五条使用期间，甲、乙双方不得无故解除合同。因甲方或乙方原因需解除合同的，双方均需提前一个月书面通知对方。因乙方原因需解除合同的，乙方仅退还甲方已付本年度证书使用费。因甲方原因需解除合同的，乙方不退还甲方已付本年度证书使用费。

第六条本合同一式贰份，甲乙双方各一份。

甲方签字：（章）______________

乙方签字：____________________