二级建造师继续教育培训学习心得体会(市政)（精选6篇）
学号：248 姓名：王星 专业：市政工程
通过第18期二级建造师市政公用工程继续教育课程的学习，我受益匪浅，二级注册建造师继续教育是学历教育的延伸和发展，使受教育者不断提高更新知识和提高创新技能，以适应社会发展和科学技术不断进步的需要，是现代科学技术迅猛发展的产物。是为了进一步提高注册建造师的职业素质，进一步提升注册建造师的职业能力，从而提高建设工程项目管理水平，保证工程质量安全，促进建设行业发展。就目前工程建设领域不断出现新技术、新工艺、新材料、新标准以及项目管理的新发展，你不去努力学习更新，就跟不上时代的步伐，最终将被行业所淘汰。
本次二级注册建造师继续教育的培训有《施工组织设计纲要与施工组织总设计》、《建筑施工安全与事故分析》、《市政工程项目管理》、《陕西省二级注册建造师继续教育选修课》等教材，内容包括建筑工程项目管理的前沿理论和发展、工程技术、工程质量和安全生产、建造师的职业道德及工程建设相关的法律法规和有关政策，涉及面大，内容多。通过这次学习，使我对工程建设项目管理中的新方法、新技术、以及工作中的经验教训得到深刻的总结，又有了一个全新的认识。对于我们这些处于生产一线的管理人员来说很难抽出大量的时间进行系统的学习，因此利用这次继续教育的学习机会我此次学习上的做法是：
⑴熟悉教材的目录，框架式的掌握教材所涉及到的内容，根据自己以往对相关知识的掌握程度，确定学习重点，特别应注重新技术、新方法和新的法律法规的学习；
⑵按时参加面授课，认真听讲，对于教员讲到，书本上没有的内容，如一些案例分析、经验的总结和对一些内容的理解应特别注意，做好笔记，课后认真思考；
⑶对于非面授课程，利用自学时间加强学习，对学习过程中遇到的问题做好笔记，在面授课的课间与老师和其他学员进行交流，解疑释惑、取长补短；
⑷对自己在工作中经常涉及到的内容进行重点学习和掌握，特别是新方法、新技术和新法律法规。
通过本次继续教育，使我受益匪浅，这次学习就我个人而言，有如下的一些学习体会和收获：
一、通过对工程法律、法规的相关知识的学习，不但巩固了以前所学的法律、法规方面知识，同时对近几年产生的新规范、条文得到了一个新的认识，在工程管理中要加强对新法规条文的引用，及时更新工程管理相关程序应用条文，确保应用条文及时更新。
二、通过对建设工程项目总控理论知识的学习，使我了解了一些项目管理的新知识，对以前未涉及的建设工程项目全寿命的集成化管理有了一个较全面的认识，相信随着项目管理先进技术的推广，此类管理知识会不断的出现在我们面前。
三、通过对《注册建造师执业制度及法律责任》的学习，得知了一个建造师从事建设工程项目管理岗位，就必须要懂管理、懂经济、懂法规，既要有理论水平，还要有丰富的实践经验和较好的组织能力；得知了一个注册建造师在任何一个施工环境下都必须遵守国家相关法律、法规的要求，严格依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，《建设工程安全生产管理条例》以及《建筑节能工程施工质量验收规程》等法律法规，加强安全生产管理和监督，建立健全安全生产责任制度，确保生产安全。
四、通过对项目合同、项目成本管理的学习，得知了一个执业建造师不但需要懂管理、懂技术、懂法规，还要懂经济，并了解施工管理的种类及内容，风险控制，了解施工成本的控制原则及内容和方法。熟悉了施工变更与施工索赔的一些核心知识点及工程变更、变更价款的确定、工程索赔与工程价款的结算。
五、通过工程建设相关的法律法规和有关政策的又一次系统的学习，温故而知新。在学习建设工程承包的有关规定中，进一步学习了：施工企业资质管理的有关规定、建设工程总承包的有关规定、建设工程共同承包的有关规定、建设工程分包的有关规定，使我感到作为一个总承包企业一定要按照规定的要求在自己的资质范围依法承接工程项目，不得将分包工程承包给无资质的分包单位，签署合同后一定要及时到有关部门进行合同备案。
六、通过对建设工程合同和劳动合同的学习，明确了建设工程施工合同的法定形式和内容、建设工程工期和支付价款的规定、建设工程赔偿损失的有关规定、无效合同和效力待定合同的规定、合同的履行、变更、转让、撤销和终止的规定，通过对这些规定的学习，我感到作为一个二级建造师、项目负责人在实际施工中要切实加强合同管
理，对合同内容要多学习、多看看，严格按照合同要求主动办事、预先策划，索赔的时效、证据的收集，都要平时积累，及时办理。在用工方面，作为一个总承包单位，可以直接用工，但必须与每一个工人签订劳动用工合同，明确双方的权利、义务和责任，民工工资应该发放到每个工人手里，不能一把头发给包工老板。当然你还可以同专业的劳务公司订立劳务合同，通过劳务公司解决用工问题。民工工资汇到劳务公司帐上，由劳务公司发放到民工手里。
还了解了国际常用施工合同文本与我国施工合同文本在合同主体、合同文本的适用条件和范围、合同主体的权利和义务、争议的解决等几方面的相同和区别之处。
七、通过对注册建造师执业法律案例的解析，得知了注册建造师教育证书可作为申请逾期初始注册、延续注册、增项注册和重新注册的证明，并从“典型案件、事故案例”中获取了详细的解析供适用法律据引，“案例释疑”阐明了解决方法和裁判依据，“案例参考”中给了我提供了丰富的案例资源，它在我们今后处理工程纠纷的工作中是一本最好的工具书。
八、通过对建造师的职业道德和诚信制度的学习，我认识到：我国的建筑市场竞争激烈，特别是我国的各省市建筑市场发展不平衡，在竞争中引发出道德病，并伴随着工程质量问题的大量增加，一些建筑企业为了拿到工程项目，使用各种手段，其中之一就是盲目压价，用根本无法完成工程的价格去投标，最终使建筑物的“百年大计”大打折扣，甚至出现屋倒房塌的事故。还有就是在目前社会道德普遍低下，建筑市场贪污腐败现象严重，偷工减料等情况不同程度的存在，职业道德缺失导致不良行为无论是在招投标环节、工程分包环节、工程采购环节，还是在工程施工环节、工程款结算环节、工程验收环节过程中时有发生，加强建造师职业道德建设已迫在眉睫。加强建造师和有关建筑工程中参与人员的道德教育，大力加强建筑行业职业道德建设，加强国家有关法律、法规的的学习是建造师时时刻刻的必修课程，建造师继续教育不仅仅是业务技术学习进步，同时要学习国内外的管理经验和职业道德，并弘扬建筑行业模范人物的人格与精神。
九、注册建造师除了对建设工程领域承担责任，还应承担更广泛意义的社会责任，建造师执业的社会责任主要体现在环境保护、自身职业道德等方面，环境是我们人类生存和发展的基本前提。环境为我们生存和发展提供了必需的资源和条件。随着社会经济的发展，环境问题已经作为一个不可回避的重要问题提上了各国政府的议事日程。保护环境，减轻环境污染，遏制生态恶化趋势，成为政府社会管理的重要任务。同样对于我们建筑行业，如何更好的保护我们的家园，保护身边的环境，是我们建筑行业面临的重要而又艰巨的任务。比如说：我们在建设过程中会占用道路及绿化等，影响正常社会生活和居民出行；还有建设项目常常需要土方运输，土石渣灰会影响市容或空气质量；再是施工过程中的噪音污染；以及建设过程中，由于对人员管理不规范，有些不良行为对环境造成影响。环境噪声污染是建设工程项目中主要的污染之一，环境噪声污染，是指所产生的环境噪声超过国家规定的环境噪声排放标准，并干扰他人正常生活、工作和学习的现象。所以说噪声污染对我们的身心健康危害大。做好在工程建设中的环境保护，是我们建造师对我们这个社会的一种社会责任感的体现。
十、通过对注册建造师的职业道德章节学习，使我更加深刻理解了职业道德的好坏，对社会、企业、个人都有着很大的影响。职业道德是从业人员在一定的职业活动中应遵循的、具有自身职业特征的道德要求和行为规范，是人们通过学习和实践养成的优良职业品质，它涉及了从业人员与服务对象、职业与职工、职业与职业之间的关系。
我国注册建造师应遵循的职业道德有以下几个方面：
1.遵纪守法，维护建造师的声誉。自觉遵守国家和行业的行为规则，自觉维护自己行业和职业身份的声誉。
2.对社会和公众的责任。寻求可持续发展的方案，承担建造师职业行为中对社会公众的责任，向公众提供真实、准确的信息。
3.诚实信用。诚信可靠，要掌握并且提供全部以及全面的信息，不得刻意隐瞒。
4.自身职业能力。对于自身职业能力有清醒的认识，接受继续教育，不断更新已有知识，只承担自己能够胜任的工作，不要企图承担超越自己能力范围的工作。
5.廉洁自律。严格按照合同的规定履行义务，不得索取或者收受除自己报酬以外其他礼金、财物，不能利用自己的职务之便谋取私利，也不得为了谋求个人和企业私利而采取行贿或其他不法手段。
6.尊重他人。尊重他人包括尊重他人本身以及尊重他人的劳动成果。
7.公平公正。始终保持公平和公正的立场，维护委托人的利益，提供客观以及公正的专业意见。
8.勇于承担责任。对自己的全部行为负责。勇于承担自己的责任。
当今社会职业道德方面存在的问题相当严重，在利益面前，到的越来越被人们所忽视，各行各业的职业道德缺失问题愈演愈烈，这必然会阻碍我国社会的健康发展，企业和个人的自身发展也将会受到威胁。
因此，加强职业道德建设具有十分重要的现实意义和必要性。
1.加强职业道德建设，是提高职业人员责任心的重要途径；
2.加强职业道德建设，是促进企业和谐发展的迫切要求；
3.加强职业道德建设，是提高企业竞争力的必要措施；
4.加强职业道德建设，是个人健康发展的基本保障。
因此，作为一名职业从业人员，我们必须进行不断学习和不断提高，在职业活动中进行自我教育、自我改造、自我完善，使自己形成良好的职业道德品质和达到一定的职业道德境界。
职业道德素质提高的途径有：
1、树立正确的人生观是职业道德素质提高的前提。
2、职业道德素质提高要从培养自己良好的行为习惯着手。
3、要学习先进人物的优秀品质，不断激励自己。
4、学习职业道德规范、掌握职业道德知识。
5、努力学习现代科学文化知识和专业技能，提高自身文化素养，经常进行自我反思、增强自律性。
6、提高自身精神境界。
总之，职业道德素质不是一夜之间能够养成的，它需要一个长期的积累改善过程。
本次学习，使我再次清醒的认识到，当今建设突飞猛进，新技术、新工艺、先进管理模式层出不穷，作为一个工程管理者，社会需要的是一个复合型人才，需要我们及时补充相关理论知识，联系实际，提升自身管理水平。在以后的工作学习中，我一定加强学习，继续消化、巩固培训成果，提升自身综合管理素质，拓宽业务知识，不断充实，为今后更好的工作打下坚实的基础。
以上是我对这次继续教育的几点学习体会，收获是非常丰富的，它引发了我更多的思考，也让我收获了更多的知识，在以后的实际工作中，我将不断温习今天的所学，把它真正的消化吸收，贯彻到实际工作中。
王 星
二级建造师继续教育学习心得
姓 名：XXX 专 业：建筑工程
白银市名阳装饰工程有限公司
2018年5月8日
为了进一步提高注册建造师的职业素质，提升注册建造师的职业能力，提高建设工程项目的管理水平，保证工程质量安全，促进建设行业的发展,根据《注册建造师管理规定》（建设部第153号）、《注册建造师继续教育管理办法》，甘肃博屹建设职业技术培训有限公司组织了二级建造师的继续教育，我参加了2018年第一期的学习。
通过这次学习，使我对工程建设项目管理相关法律法规、标准规范得以进一步的掌握理解，进一步增强了建造师职业道德和诚信守法意识，并了解了一些工程建设领域中的新理论、新方法、新技术、新材料、新工艺新设备等。
一、学习情况
1、按时参加培训机构组织的面授课，认真做好课堂笔记，对教材上的重点、难点进行标注，课后巩固复习。
2、按要求对教材中的内容进行全面的自学，熟悉教材的内容，对各相关知识点要求掌握的程度，进行相应的了解、熟悉、掌握学习。
3、对涉及自己工作的知识点进行重点学习，填补工作中的不足之处，更要做到学以致用。
4、重点学习了解了BIM技术在工程领域未来的发展趋势以及重要性。
二、学习心得
（一）通过对工程法律法规、标准规范的相关知识的学习，巩固了以前所学的法律、法规方面知识，同时，对近几年实行的新法规、新规范、条文得到了一个新的理解，在工程管理中要加强对新法规新条文的应用，及时更新工程管理相关程序应用条文，确保应用条文及时更新。
（二）通过对建设工程项目总控理论的学习，我了解了一些项目管理的新知识，对以前未涉及的建设工程项目全寿命期集成化管理有了一个较全面的认识。相信随着项目管理先进技术的推广，此类的管理方法会不断地在我们项目中得以运用。
（三）通过对注册建造师职业道德章节学习，使我更加深刻理解了职业道德的好坏，对社会、企业以及个人均有着很大的影响。职业道德是从业人员在一定的职业活动中应遵循的、具有自身职业特征的道德要求和行为规范。它涉及从业人员与服务对象、职业与职业、职业与职工之间的关系。官员的公正廉洁、法官的秉公执法、教师的有教无类、商人的诚实守信、工人的质量与安全、医生的救死扶伤等，都反映出自身的行业道德特点。
我国注册建造师应遵循的职业道德有以下方面：（1）遵纪守法，维护建造师的声誉。自觉遵守国家和行业的行为规则，自觉维护自己行业和职业身份的声誉。（2）对社会和公众的责任。寻求可持续发展的方案，承担建造师职业行为中对社会公众的责任，向公众提供真实、准确的信息。坚持文明施工，做到施工部扰民，作业部污染，现场规范有序。（3）诚实信用。诚信可靠，要掌握并且提供全部以及全面的信息，不得刻意隐瞒。对于委托人的商业和技术秘密具有保密义务。树立用户至上的思想，事事处处为用户着想，积极采纳用户的合理要求和建议，热忱为用户服务，维护行业的信誉。（4）自身职业能力。对于自身职业能力有清醒的认识，接受继续教育，不断更新已有知识，只承担自己能够胜任的工作，不企图承担超越自己能力范围的工作。重视技术创新和技术进步，积极推广应用新技术、新材料、新工艺。（5）廉洁自律。严格按照合同的规定履行义务，不得索取或收受除自己报酬以外其他礼金、财物，不利用自己的职务之便谋取私利，也不得为了谋求个人和企业私利而采取行贿或其他不法手段。（6）尊重他人。尊重他人包括尊重他人本身以及尊重他人的劳动成果。不得对他人抱有偏见，不得故意或无意做出有损他人信誉的行为。尊重他人的劳动成果，在取得同意之前，不得擅自占有他人的劳动成果。注意团结与协作，努力做到互惠互利、互通有无、资源共享、共同发展。（7）公平公正。始终保持公平以及公正的立场，维护委托人的利益，提供客观以及公正的专业意见。当存在潜在的利益冲突时，应当及时告知委托人，不得利用自己的专业优势，诱导委托人做出不恰当的决定。（8）于承担责任。对自己的全部行为负责，勇于承担自己的责任。遇到问题时不归咎与客观，推卸责任；不歪曲事实证明自己的结论。
当前我国社会职业道德方面存在的问题相当严重。在利益面前，道德越来越被人们所忽视，各行各业的职业道德缺失问题愈演愈烈，这必然会阻碍我国社会的健康发展，企业和个人的自身发展也将会受到威胁。因此，加强职业道德建设具有十分重要的现实意义和必要性。加强职业道德建设，是提高职业人员责任心的重要途径，是促进企业和谐发展的迫切要求，是提高企业竞争力的必要措施，也是个人健康发展的基本保障。作为一名职业从业人员，我们必须进行不断学习提高，在职业活动中进行自我教育、自我改造、自我完善，使自己形成良好的职业道德品质、达到一定的职业道德境界。通过以下途径提高自己的职业道德素质：（1）树立正确的人生观；（2）培养自己良好的行为习惯；（3）学习先进人物的优秀品质，不断激励自己；（4）学习职业道德规范、掌握职业道德知识；（5）努力学习现代科学文化知识和专业技能，提高自身文化素养；（6）经常进行自我反思、增强自律性；（7）提高自身精神境界。
（四）通过对BIM的学习了解，始我深深的感受到近年来我国建筑行业发展发生了翻天覆地的变革，掀起了一场基于信息化变革的热潮，“BIM技术”就是其中的很重要的一份子。BIM 技术在中国快速崛起并掀起一阵热潮，它被认为是继CAD 技术之后建筑业信息化最重要的新技术应用。BIM 的英文全称是Building Information Modeling，国内较为认可翻译为：建筑信息模型。BIM 的概念最早由美国乔治亚技术学院(Georgia Tech College)建筑与计算机专业的查克·伊斯曼博士(Dr.Chuck Eastman)在30 年前提出[1-2]：“建筑信息模型集成了所有的几何模型信息、功能要求及构件性能，利用一个单独的建筑模型涵盖建筑项目全寿命周期内的所有信息，包括过程信息，如施工进度、建造过程、维护管理过程等。BIM不仅可以从技术上实现碰撞检查、虚拟施工等项目可视化应用;又可以从经济上实现合约规划、短周期多算对比等关联信息库应用。在欧美、日本、香港，等发达国家或地区，BIM 技术已经广泛应用于各类型的房地产开发中，在美国，70% 的工程项目都使用了BIM 技术。
当前我国，建筑行业在快速发展，一些信息技术领域的项目得到大力发展，同时也有许多建筑行业的企业希望利用信息化技术改变以前落后的管理方式,提升竞争力和工作效率。BIM首次引入中国是在2002年由欧特克公司引进。目前在中国，BIM 正在为越来越多的人了解，建筑行业正在经历着一场BIM 的洗礼。软件公司、设计单位、房地产开发商、施工单位、高校科研机构等都已经开始设立BIM 研究机构。国家“十一五”规划中BIM 已成为国家科技支撑计划重点项目，国家“十二五”规划中进一步将BIM 建筑信息模型作为信息化的重点研究课题。经过近10 年的发展，BIM 在我国的推动缓慢，BIM 技术的成熟度还不够，最大的价值仍局限在设计领域。但建筑业的相关企业追求信息化的热情并没有减退，国内有先见之明的企业对利用信息化手段提高管理和生产水平给予了高度重视。如今BIM 理念正逐步为我国建筑行业知晓。国内先进的建筑设计机构和地产公司纷纷成立BIM 技术小组，如清华大学建筑设计研究院、中国建筑设计研究院、中国建筑科学研究院、中建国际建设有限公司、上海现代设计集团等。国内已经有不少建设项目在项目建设的各个阶段不同程度地运用了BIM 技术，其中上海中心大厦是全生 命周期应用BIM 的典型案例。上海中心大厦目前是中国第二高楼，整个项目实施过程由业主主导，运用BIM 对设计、施工、运营进行全方位规划。BIM 在该项目中的全程应用尚属首次，为以后BIM 更广泛的应用奠定了基础，进一步推动了BIM 在中国的发展势头。
BIM技术在国内的应用现状基于以下几点：
1、标准政策方面：1995年国际协同联盟IAI提出了建筑对象的工业基础类IFC 数据模型标准，美国在此基础上提出了NBIMS标准。目前我国引进了IFC标准的平台部分，并结合我国规范进行了一定程度的本土化，提出了适于建筑生命周期各阶段内的信息交换及共享的《建筑对象数字化定义》（JG/T198 2007）标准。近年来，我国积极出台一系列政策法规大力推进BIM技术在建筑行业的应用。
2、软件开发层面：欧美建筑业已经普遍使用Autodesk Revit系列、Benetly Building 系列、ArchiCAD 等专业软件，这些都属BIM 技术的核心建模软件。在我国这类专业软件开发目前尚处初级阶段。近年来我国也在BIM技术方面有了很大的进展与BIM 相关的软件主要有中国建筑科学研究院开发的PKPM、上海鲁班和北京广联达等一些大型公司开发的造价管理软件。
3、技术支持层面：在技术支持层面，国内出现了一批BIM 专业咨询公司，为BIM 应用提供技术支持及管理服务。如优比咨询、柏慕进业咨询、鲁班咨询等。这些咨询公司开发的软件，在技术支持和管理上为同业提供服务支持。
4、企业应用方面：我国自引进BIM技术以来，建筑企业积极学习并应用BIM技术，例如：中国建筑设计研究院开展全员BIM培训，2012年成立BIM设计研究中心，负责的敦煌莫高窟游客中心等BIM项目获得业内高度赞赏；上海现代建筑设计集团在上海世博馆、外滩SOHO等重点项目中，大量使用BIM技术进行协同和辅助设计，并专门成立数字化技术部；CCDI于2009年成立建筑数字化业务部，开展BIM咨询等服务；大型开发商单位万科、万达、龙湖等也在方案招标、深化设计、造价控制等层次积极应用BIM技术。目前国内绝多数大型设计院在使用或正尝试使用BIM技术进行协同设计，中、小设计院也在努力开展BIM技术学习和实践。人才培养方面：高等院校作为BIM技术基础理论研究以及BIM人才培养的重要场所，在BIM技术应用中扮演着重要角色。清华大学、上海交通大学、华中科技大学等高校均建立了BIM研究中心，开展BIM标准、BIM协同等方面的研究，取得了显著成效；同济大学、广州大学、武汉大学等高校开设了相应的BIM课程，将BIM技术理念纳入培养体系，为BIM应用和研究提供了丰富的人力资源。
BIM 技术在我国应用现状：技术支持方面，基于BIM技术的专业软件是实现BIM价值的重要载体和工具。国外已经开发大量在建筑行业使用的BIM专业软件，比如普遍使 用的Autodesk Revit系列。BIM软件在我国本土的研发和应用也 已初见成效，在建筑设计三维可视化、成本预测、性能化设计及 信息资源利用等方面都取得了一定的成果，中国建筑科学研究院 开发的PKPM、广联达等国产专业软件已经具有较高的市场覆盖率。
企业应用方面，我国自引进BIM技术以来，建筑企业积极学习并应用BIM技 术，例如：中国建筑设计研究院开展全员BIM培训，2012年成立 BIM设计研究中心，负责的敦煌莫高窟游客中心等BIM项目获得业内高度赞赏；上海现代建筑设计集团在上海世博馆、外滩SOHO等重点项目中，大量使用BIM技术进行协同和辅助设计，并专门成立数字化技术部；CCDI于2009年成立建筑数字化业务部，开 展BIM咨询等服务；大型开发商单位万科、万达、龙湖等也在方 案招标、深化设计、造价控制等层次积极应用BIM技术。目前 国内绝多数大型设计院在使用或正尝试使用BIM技术进行协同设计，中、小设计院也在努力开展BIM技术学习和实践。
人才培养方面，高等院校作为BIM技术基础理论研究以及BIM人才培养的重 要场所，在BIM技术应用中扮演着重要角色。清华大学、上海交 通大学、华中科技大学等高校均建立了BIM研究中心，开展BIM标 准、BIM协同等方面的研究，取得了显著成效；同济大学、广州 大学、武汉大学等高校开设了相应的BIM课程，将BIM技术理念纳 入培养体系，为BIM应用和研究提供了丰富的人力资源。
BIM在国内的发展阻碍 ：
标准理论层面，目前，BIM这项技术在使用过程中发生了诸如软件本土化等问题，很多国内的建筑规范标准没有进入模型的信息中，使BIM没有完全发挥出它应有的能力[4]。在BIM标准方面我国只是引进了IFC标准的平台部分，对国外标准的研究还比较薄弱，结合 我国实际情况对标准进行拓展的工作更加缺乏。同时，业界也应该意识到，在实际过程中不仅需要IFC类的技术数据标准，还需要 较高层次的应用标准。清华大学开展了以建筑设计领域为对象的 BIM研究，从BIM设计过程的资源、行为、交付三个维度给出了设计企业实施标准[5]；构建了一种主要涵盖建筑和结构设计阶段的信息模型集成框架体系[6]。
技术支持层面，当前BIM软件技术普遍存在本地化技术不足，本地化构件资 源较少，不同软件之间数据传递不畅，软件与本地化的各种规范标准和计算的结合欠缺的问题。基于参数化功能的BIM软件对计 算机硬件要求较高，影响超大型项目效率，并对员工的知识能力要求较高。我国为此自主研发适应我国现状的BIM软件，但是这 些软件在方案设计、几何造型等方面尚属空白，且未能形成类似 Autodesk Revit软件的成套技术体系，难以将应用BIM技术的效益 发挥到最大化。
企业应用层面，项目业主、设计方、施工方等建设项目的主要参入单位，关 于BIM应用收益模式的不确定阻碍了其进一步发展BIM技术。我国 的工程建筑项目普遍存在着设计工期短、施工周期紧的问题，建 筑师和工程师的设计理念在短期内转变也不易，企业若想大范围进行技术革新必然需要巨大的时间、资金和人力成本。工程建 设不同参与方、不同专业之间的协调也存在难度，例如设计阶 段中“绿色设计”、“规范检查”、“造价管理”三个环节仍 出现了“孤岛现象”，应用价值未能达到充分实现。此外，目前中国很多业主仍然对缺乏对BIM技术的基本了解。
政策激励层面，政府层次缺少有效的激励措施和法律法规，缺乏系统的标 准体系、缺乏严格的行政监管体系等。缺乏有效的机制鼓励业主单位多使用BIM技术进行协同设计，间接导致设计单位对采用BIM技术进行设计的利益驱动力不足。在企业内部也缺乏针对BIM项目和BIM人才的配套激励机制，未能调动和发挥 BIM人才的积极性。
交流平台层面，近年来政府、建筑行业协会及相关单位，陆续举办“大 赛”、“交流会”等活动，致力加强BIM技术的交流合作。但是这些交流存在辐射范围窄、数量较少、供需不对称等问题，设计软件单位、设计单位等在一定程度上实行的技术封锁与保密政策，也导致了同行业相互间的交流较少，未能有效促进 BIM技术的推广交流。
人才培养层面，随着BIM项目数量的增加以及基于BIM的复杂结构成型、分析技术难度的增大，对于BIM人才数量和质量也提出了更高的要求。高校作为建筑人才输送的重要场所，对BIM技术理念的推广和多学科交叉还存在不足，目前绝大部分院校主要针对建筑类专业开始BIM相关课程，未能像国外高校一样将BIM 技术引入课程体系。绝大部分设计单位通过聘任BIM顾问、短期封闭培训等形式开展BIM培训，但是培训涉及的内容比较局限、培训时间比较紧，未能充分体现和发挥BIM在全生命周期的价值；业主单位在培养BIM人才方面显得更加薄弱，难以形成自己的BIM人才梯队。
总之BIM技术是解决我国传统建筑项目信息化程度低、资源浪费严重及风险控制能力弱的有效途径，为当今的建筑行业描绘了一个美好的前景。尽管现阶段BIM技术在我国的应用还存在来自标 准政策、技术支持、人才培养等方面的阻碍，但是在政府单位、业主单位、设计单位、施工单位等各参入方的协同努力下，有理由相信能够逐步克服一系列的阻碍因素，探索出我国建筑行业走向信息化、集约化、可持续化的发展道路
——安全意识与建造师
工程项目管理是管理学的一大类，其管理的对象主要是建设工程。经过学习，我对工程项目管理有了更加深刻的认识。在此我对工程管理进行简单阐述，谈谈我对工程管理的心得。
首先谈到工程管理，什么是工程管理，它需要管理什么，如何做到有效合理的管理，采取什么方法，目标是什么等，这都是我们需要清楚了解的。
工程项目管理是指自项目开始至项目完成，通过项目策划和控制，使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。可解释如下：“自项目开始至项目完成”指的是项目的实施期；“项目策划”指的是目标控制前的一系列筹划和准备工作；“费用目标”对业主而言是投资目标，对施工方而言是成本目标。工程项目管理的核心任务是项目的目标控制。
首先我认为首当其冲的是安全管理，安全是建筑企业不得小觑的关键部分，没有安全的保证，一切项目施工可以说是无法正常进行的。
当今建筑结构形式的变化，直接影响到了建筑施工方法的改变和所使用机械设备的的多样性，对项目的安全管理提出了更高的要求，需要有新的安全管理技术去应对新增加的各种危险源。同时，现代建筑承包形式和建筑从业人员的变化，使得建筑安全管理同以往也有了很大的不同。
搞好项目工程安全管理，主要应从以下几个方面进行。
1、树立“以人为本”的安全生产观念
安全工作贯穿于项目施工的始末，贯穿于工期、质量和技术的任一要素之中，在任何一项要素的组成过程中，若忽视了安全，将极有可能导致安全事故的发生。安全管理是一种预防管理，安全事故是一种不可逆转的过程，事故的发生，严重者将可能影响公司和企业的形象，会给事故当事人造成终身遗憾。因此，安全管理工作必须作为工程施工最主要的工作来抓。
2、提高企业领导对建筑安全生产的认识
企业领导对安全工作有高度的认识，对搞好安全生产至关重要：
首先强化对企业法定代表人和主管安全生产领导的安全培训，使之深人了解和认识安全生产的方针、政策和法律、法规。树立起只有做到真正的安全生产，才能为企业带来长久的经济效益的思想，从而更加深刻理解安全生产的重要性和必要性，并使之落实到行动中。
其次切实行使安全生产“一票否决制”，安全生产与企业资质、安全资质、项目经理资质、工程招投标及企业业绩和领导者的政绩挂钩。
最后加大对安全事故有关责任者的处罚力度，迫使企业领导者把安全工作真正摆到重要的议事日程，切实树立起“安全第一”的观念，做到行动上时时处处重视安全生产。
3、加强施工队伍的安全教育与培训 安全管理首先是人的管理，要强化安全教育培训，不断提高安全业务素质，增强人的安全防范意识，同时采取有效措施规范人的行为，实行规范化作业，杜绝工作凭感觉、靠经验，使施工人员形成一种程序化、标准化的工作习惯。通过强化安全生产法律、法规和安全技术标准、规范的教育培训，提高人员素质。从而强化安全意识，提高安全管理人员素质。
首先采取各种方式和途径不断提高员工的专业技术素质，保证施工生产程序化、标准化、规范化，加强工序管理，推行超前防范，杜绝施工中的盲目性。
其次要重视员工的安全培训工作。培训教育要突出重点，有针对性，防止搞形式走过场，不断提高全员安全素质。为此要做到：抓好骨干的安全培训工作，重点对班组长专兼职安全管理人员和工程项目负责人进行培训。强化生产工人安全工作的技术培训，开展群众性的安全技术练兵和技术比武活动，逐步提高员工的技术操作水平。
再就是努力营造丰富多彩的安全文化。通过开展各种形式的安全文化活动，采取正面教育和寓教于乐相结合的方式，普及安全知识，强化安全意识。
最后抓好特殊工种和临时工的安全教育。特殊工种必须经过严格培训考核，持证上岗。临时工必须经过岗前培训，考核合格后才能进入施工现场。用人单位和安全管理部门必须重视临时工的安全教育，提高临时工的安全素质。
只有安全得到了保障，才能正常有效的进行施工管理。同样项目管理也离不开质量管理。对于施工方，我们最后要交出让业主乃至户主一份满意的答卷，要交出合格让人满意的优质工程，这就需要我们在项目建设过程中不断的控制质量，对质量进行合理化的正确管理。
（1）高大模板工程专项施工方案主要内容应包括哪些内容？
答：
1、编制依据及说明：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸（国标图集）、施工合同、施工组织设计等。
2、工程概况：工程总体概况、建筑概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件、高大模板工程主要特征（包含：①高大模板工程所在部位（楼层、区域）和构件相关特征；②高大模板工程部位代表性结构平面图；③高大模板支撑系统支撑面特征）。
3、施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划。
4、施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。
5、施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。
6、劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等。
7、计算书及相关图纸。
二、（市政）学习心得与体会：
二级注册建造师继续教育是学历教育的延伸和发展，使受教育者不断提高更新知识和提高创新技能，以适应社会发展和科学技术不断进步的需要。是为了进一步提高注册建造师的职业素质，进一步提升注册建造师的职业能力，从而提高建设工程项目管理水平，保证工程质量安全，促进建设行业发展。
本次二级注册建造师继续教育的培训内容有《沥青混凝土路面施工与管理》、《市政桥梁工程质量检查》、《软土地基处理的常用施工方法》、《浅埋偏压软弱围岩隧道及施工技术》、《高大模板桥梁支架施工技术管理》、《市政工程安全检查施工要点》、《省市政工程施工质量控制资料检查实务》等，内容主要包括在市政工程中各个部分、各个施工阶段的质量及安全检查要点，对临边防护、临时用电、施工机具、基坑支护、模版工程、起重吊装、文明施工、安全管理及桥梁检查等方面进行了系统的学习，我通过本次在线继续教育与学习，受益匪浅，下面本人着重从以下两个个方面谈谈心得体会：
1、安全生产是第一要务。
安全生产是关系到企业的生存和发展，关系到广大从业人员的生命安全和国家财产不受损失的大事，必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，牢固树立安全第一的思想，时刻提高安全生产的警觉。作为项目经理，是所负责工程项目的安全生产的第一责任人，对安全生产负全面责任。加强自身和项目班子对国家、地方安全生产法律、法规的学习。建立和落实项目安全生产责任，加强安全生产培训和施工现场的安全防护。在项目实施过程中必须保证各项安全管理制度得到贯彻实施，建立和完善施工安全事故的应急救援机制。认真执行项目负责人带班生产制度，全面掌握当班安全生产状况，加强检查，及时消除安全隐患。
2、不断提高建造师执业能力和加强职业道德建设是大势所趋。在今天变化纷纭的世界里，新的技术和方法不断涌现，不断冲击着以往工程项目管理的知识，在建造师的职业生涯中，变化时唯一可以预测的因素。因此，建造师们必须加强学习，不断更新知识，提高自身执业能力。只有注册建造师们具备了以人为本的理念、掌握绿色技术，能应用绿色技术，才能建造绿色建筑，构筑绿色城市、生态城市，大范围、系统化的实践可持续发展观。可持续发展观要求用新的、清洁的及更高效的程序、系统、技术来取代或革新已有的系统。随着工程领域开始为更具可持续性的实践而全面改革，可持续工程服务的新世界正在建立，对于新趋势、新潮流反应较慢或持怀疑态度的，都将处于竞争的劣势。
（市政公用工程）考试
一、单项选择题(每小题2分，共100分)
1、目前，我国水泥混凝土路面的面层较多采用()混凝土板。
A.普通(素)B.碾压
C.连续配筋
D.钢筋
2、模板及支架拆除应遵循“（）”的顺序。
A.先支先拆，后支后拆
B.先支后拆，后支先拆
C.先拆下层，后拆上层 D.先拆水平，后拆竖向
3、现浇梁体施工工艺中，支架应采用不小于（）倍施工总荷载进行预压。
D.2.0
4、本工程基层采用的材料中，水泥的存放期自出厂日期算起，最长不得超过（）。
A.2个月
B.3个月
C.4个月 D.半年
5、下面的进度计划中，不属于按项目所在层次分类的计划()A.项目总进度计划
B.分项进度计划 C.基层作业计划
D.年进度计划
6、起吊钢板桩时，吊点位置必须位于桩顶以下（）桩长范围内。
B
D.1/4
7、路基土压实操作中，土的含水量达到()时，压实效果最好。
A.液性界限
B.最佳含水量
C.饱和含水量 D.塑性界限
8、在某施工合同履行中，由于监理工程师指令错误给施工单位造成5万元损失，该损失由（）承担。
A.监理工程师
B.总监理工程师 C.监理单位
D.建设单位
9、本工程路基施工中，对水塘底部的淤泥应采用()处理。
A.强夯法
B.换填法
C.化学固结法 D.堆载预压法
10、招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2010年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为100万元；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误有（）处。
D.4
11、甲施工单位与乙施工单位联合承包某市政工程，双方约定甲承担基础施工，乙承担路面施工，并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。现甲的工作任务已通过验收并已退场，在后续施工过程中，乙公司发生质量事故给建设单位造成50万元损失，建设单位竟要求甲公司承担全部损失。本案中，正确的表述是（）。
A.由于基础工程已通过验收，甲有权拒绝建设单位的无理要求
B.建设单位应首先要求乙赔偿，不足部分才可以要求甲承担连带赔偿责任
C.甲有权申请事故鉴定，然后按责任比例承担损失
D.甲应向建设单位先行赔付全部损失
12、基坑(槽)开挖采用明沟排水时，排水沟底要始终保持比土基面低不小于()。
A.0.1m
C.0.3m D.0.4m
13、施工水泥混凝土路面时，应先()，然后再()。
A.浇筑水泥混凝土面板，安砌侧、平石
B.浇筑水泥混凝土面板，安砌侧石
C.安砌侧、平石，浇筑水泥混凝土面板
D.安砌侧石，浇筑水泥混凝土面板
14、混凝土面层振捣工序中，振动器的振动顺序正确的是()。
A.插入式振捣器→振动梁→平板式振动器→钢滚筒提浆赶浆
B.平板式振动器→插入式振捣器→钢滚筒提浆赶浆
C.插入式振捣器→平板式振动器→振动梁→钢滚筒提浆赶浆
D.振动梁→插入式振捣器→平板式振动器→钢滚筒提浆赶浆
15、交工验收时，（）需检测弯沉、平整度、抗滑性能等。
A.沥青混凝土面层
B.水泥混凝土面层
C.半刚性基层 D.土方路基
16、连续式平整度仪测定平整度时，其技术指标是（）
A.最大间隙
B.标准偏差
C.单向累计值 D.国际平整度指标
17、采用多吊点同步吊放吊箱围堰前，对吊点的受力焊缝应进行（）。
A.外观检查
B.探伤检查
C.焊接加固 D.捆绑加固
18、地基加固中属于土质改良方法的是()。
A.换填
B.绳网
C.强夯 D.板桩
19、道路用石灰稳定土的石灰剂量是指石灰干重占()的百分率。
A.干石灰土重
B.石灰土重
C.干土重 D.原状土重
20、注册建造师王某因个人原因辞职并办妥手续，但因企业年检需要，原单位仍扣留其注册证书应付资质管理机关检查，则在此期间他的注册证书将（）。A.B.C.D.被吊销 B.被撤销 C.有效 D.失效
21、下列行为中，一般不能引起债的法律关系产生的是()。
A.某建设单位向若干施工企业发出招标公告
B.某企业在银行取款时，由于工作人员疏忽，多支付其2万元
C.某施工企业塔式起重机倒塌将附近一超市砸毁
D.建设单位将施工企业遗留的施工设备代为保管
22、旋挖钻机造孔施工中，发生卡钻、掉钻时，（）。
A.备齐防毒、防溺、防埋等安全设施后，可进入没有防护设施的钻孔内
B.确认没有有害气体后，可进入没有防护设施的钻孔内 有专人指挥的前提下，可进入没有防护设施的钻孔内
D.只要没有防护设施的钻孔，无论采取何种措施，都应禁止人员进入
23、国务院制订的《建设工程质量管理条例》属于（）。
A.法律
B.行政法规
C.单行条例 D.政府规章
24、一个项目规划的结果发现项目的规划进度要比预计要求的进度表需要更多时间，如果项目的网络图不能修改，但是你有额外的职员资源，你应该做什么？（）
A.赶工此项目
B.资源平衡 C.快速跟进此项目 D.进行价值分析
25、在本工程路面混凝土拌和物运输时，要做到()。
A.覆盖保温
B.用连续搅拌车运送
C.装料高度不超过
D.确保在水泥混凝土终凝前充分的时间完成路面抹面
26、桥墩（台）身混凝土灌注速度不得快于（）。
D.2.0m/h
27、经过招标投标，建设单位甲与施工单位乙签订某道路工程承包合同，由乙委派注册建造师丙担任项目经理。以下关于法律关系主体、客体内容，说法正确的是（）。
A.甲、乙是主体，丙是客体
B.甲、乙、丙是主体，委派丙担任项目经理是客体
C.甲、乙是主体，委派丙担任项目经理是内容
D.甲、乙、丙是主体，办公楼和工程款是内容
28、项目初期由于尚没有作详细的项目结构分解，工程活动之间复杂的逻辑关系尚未分析出来，一般人们都用（）作总体计划。
A.双代号网络图
B.单代号网络图
C.横道图
D.流水施工组织
29、用起重机具悬吊振动锤沉桩时，其吊钩上方应有防松脱的保护装置，并应控制吊钩下降速度（）。
A.与沉桩速度一致
B.比沉桩速度快 C.比沉桩速度慢 D.没有速度控制的要求
30、土、石围堰填筑内侧坡脚与基坑开挖边缘距离应根据河床土质和基坑深度而定，且不得小于（）。
D.2.0m
31、在下列组织施工的方式中，工期最短的是
A.依次施工
B.平行施工
C.流水施工 D.搭接施工
32、一项活动最早开始日期为10号，最晚开始日期为19号，该活动历时4天。该活动（）A.自由时差9天
B.总时差9天
C.最晚完成日期是25号
D.如果分配到该活动的资源加倍的话，活动可以在2天内完成33、与网络计划相比较，横道图进度计划法具有（）特点。
A.适用于手工编制计划
B.工工作之间的逻辑关系表达清楚
C.适用于大型项目的进度计划系统
D.能够确定计划的关键工作和关键线路
34、采用网喷混凝土加固基坑壁施工时，对于基坑开挖深度小于()的较完整风化基岩，可直接喷射素混凝土。
D.10m
35、王某是某施工单位注册建造师，其信用档案不包括（）。
A.工程业绩
B.继续教育证书
C.良好行为
D.被投诉举报处理情况
36、若一工程的施工段数为4，施工过程数为5，各施工过程的流水节拍均为4天，则组织全等节拍流水施工的工期为（）天。
B.32
D.40
37、不同施工过程的专业施工队，在同一施工过程上尽可能保持连续作业，在不同施工过程上又能进行最大限度的搭接，描述的是（）方式的特点。
A.平行施工
B.流水施工
C.顺序施工
D.间断施工
38、甲委托乙购买设备，乙以自己的名义与丙签订了设备购买合同。由于甲的原因，乙未支付设备款，在向丙说明情况后，丙（）。
A.只能要求甲支付
B.只能要求乙支付
C.可以要求甲或乙支付
D.甲和乙承担连带责任
39、手工凿除超灌桩头混凝土时，正确的操作方式是（）。
A.扶钎人采用夹具扶钎
B.使锤人戴手套
C.使锤人与扶钎人面对面操作
D.掏凿
40、什么时候项目的完成会发生变动（）
A.关键路径压缩时
B.当不允许使用应急储备时 C.当减少项目资源时
D.没有总时差的情况下
41、某县建设行政主管部门在执法监督中，发现建造师赵某在执业活动中涉嫌违法违规。则县建设行政主管部门无权采取的措施包括（）。
A.吊销赵某的执业证书
B.要求赵某所在单位提供赵某签署的文件及相关业务文档
C.要求赵某就其签署的文件中存在的问题如实回答
D.将赵某的违法违规情况和处理结果告知赵某的注册机关
42、面层施工时，摊铺后应紧跟着碾压，在初压和复压过程中，宜采用同类压路机()碾压。A.首尾相连排列
B.沿路宽一字排开
C.来回穿插式
D.并列成梯队
43、建设单位与供应商签订了设备供应合同。供应商收到货款后按时发送了设备。但建设单位后悔出价过高，拒绝接收设备。供应商将该设备交存于当地公证机关并通知建设单位。该合同债务消灭的方式是（）。2分
A.履行 B.抵销 C.混同
D.提存
44、在脚手架使用期间，应禁止（）。
A.松动或拆除任何受力杆件
B.增加受力杆件
C.增加脚手板
D.与桥墩拉结
45、建设工程组织流水施工时，相邻两个专业工作队相继开始施工的间隔时间称为()。
A.间歇时间
B.流水步距
C.流水节拍
D.提前插入时间
46、对厚度不大于220mm的水泥混凝土路面板，边角先用插入式振动器，再用平板振动器纵横交错全面振动，并应重叠()mm，然后用振动梁振动拖平。
A.50，-
B.200，-
C.100，-
D.250，-300
47、锚喷支护开挖基坑施工作业过程中，喷射混凝土时，喷嘴（）。
A.不得面对有人方向
B.可面对有人方向，但不得正对人
C.应正对基坑坑壁
D.应斜向面对基坑坑壁
48、热拌热铺沥青混合料路面完工后，按规范要求表面温度低于()℃后，方可开放交通。
B.D.70
49、关于本工程路面缩缝施工，下列说法中正确的是()。
A.切缝宁晚不早，宁浅不深
B.待混凝土强度达75%时，利用切割机切割
C.填缝料保持与板面齐平
D.灌填缝料时，保持缝壁湿润平整
50、流水施工组织中的工艺参数有 A.施工过程数
B.施工段数
C.流水节拍
继续教育学习参考题
第一部分 综合科目
一、判断题
1、社会和公众要求建设工程领域，在实现商业价值的同时，承担更广泛意义上的社会和道德责任。(√）P.1
2、建筑信息模型（BIM）技术是创建并利用数字模型对项目进行设计、建造及运行管理的过程。BIM模型的采用，引发了工程建设行业的变革，给建筑企业带来新增价值。(√）P.1
3、为提高注册建造师职业素质，提高工程管理水平，保证工程质量安全，在每一个注册有效期内，必须参加60学时的必修课和60学时的选修课的继续教育，测试达到合格标准的才能办理续期注册。（√）P.3
4、工程项目管理的含义可表述为，自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。（√）P.7
5、建设工程项目总控理论（简称项目总控）是一门新兴的企业控制理论，侧重于宏观的、整体的、方向性的策划、协调和控制，在发达国家的大型建设工程管理中得到广泛应用。（√）P.14
6、建设工程项目总控工作的基础是工程进展过程的动态信息，是传统的项目管理在现代信息技术发展到 一定阶段的提升。（√）P.14
7、项目总控在项目实施过程中执行信息处理任务，并对项目进展进行总体和微观、具体的系统分析及科学论证。（×）P.15
8、在建设工程项目的全寿命周期中进行集成化的管理的指导思想是，把建设工程项目的决策期、实施期和使用期视作为一个系统，从项目的整体利益出发进行管理。（√）P.19
9、项目前期的开发管理、项目实施期的项目管理、项目使用期的设施（物业）管理，这三项管理，虽由三个不同的组织分别实施，但都服务于同一工程，很容易确立统一的思想，建立共同的信息系统。（×）P.20
10、建立“三项管理”共同遵守的规则应包括：指令关系、管理任务分工、管理职能分工、信息流程、管理工作流程及有关的管理制度等。（√）P.22
11、建设工程全寿命管理系统的核心工作任务是进行项目建设过程和使用过程的管理，以及项目建设和使用过程的界面管理（或接口管理）。（√）P.22
12、界面往往指的是几个不同的人员群、几个不同的组织或子系统之间的任务或工作的联系或交界（接口）。
（√）P.22、23
13、建设工程项目全寿命管理的组织模式必须采用矩阵组织结构，因为，它的工作效率最好。（×）P.23
14、为避免信息流失，应推行建设工程设计、施工和管理工作中的工程信息的模型化和数字化，运用建设工程信息模型（MIB）的工具化进行设计，将相关信息形成完整的、有层次的信息系统。（√）P.26
15、应用信息技术提高建筑业生产效率，以及应用信息技术提升建筑业管理和建设工程管理水平和能力，是当前建筑业发展的重要课题。（√）P.26
16、建立信息安全保障系统是信息化建设的核心内容。（×）P.30
17、记录型信息资源是信息资源存在的基本形式，也是信息资源的主体，包括传统介质（如纸张）和各种现代介质（如磁盘、光盘）记录和储存的知识信息。（√）P.30
18、广义的信息技术是用于管理和处理信息所采用的各种技术的总称，指有关信息的收集、识别、提取、变换、存贮、传递、处理、检索，检测、分析和利用等技术。（√）P.31
19、零次信息源是指各种渠道中由人们口头传播的信息，是对记录型的一次信息、二次信息、三次信息而提出的新概念。（√）P.31
20、建设工程管理信息是指在整个建设工程项目生命周期内产生的、反映和控制工程项目管理活动的所有组织、管理经济、技术信息，其形式为各种数字、文字、声音、图像等。（√）P.32
21、建设工程管理信息化指的是建设工程管理信息资源的开发和利用，以及信息技术在建设工程管理中的开发和利用。（√）P.33
22、建筑信息模型（BIM）技术的核心是通过建立虚拟建筑工程三维模型，利用数字化技术，为这个模型提供完整的、与实际情况一致的建筑工程信息库。为建筑工程项目相关方提供信息交换和共享的平台。（√）P.35
23、BIM是创建并利用数字模型对项目进行设计、施工和运营管理的过程。（√）P.35、P.1
24、职业道德要求员工在本职工作中既讲团结协作、又争个人贡献；既讲经济效益、又讲社会效益。（√）P.44
25、市场经济的自发性、自由性、注重经济效益的特征，对建造师职业道德建设有一定消极的作用。（√）P.45
26、作为经济意义上的信用，狭义而言，是指以协议和契约为保障的不同时间间隔下的经济交易行为。（×）P.53
27、诚信作为一种道德规范，通过社会公认的价值理念、传统文化、风俗习惯、公众舆论、法律制度来发生作用的。（×）P.56
28、建筑市场责任主体行为诚信评价，重点评价在建筑市场内从事建筑活动的企业和执业资格人员的诚信行为。（√）P.60
29、无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同是无效合同,由于合同无效，应当返还财产，恢复到合同订立前的状态。（×）P.68
30、总承包可以分为工程总承包和施工总承包，我国对工程总承包企业不设专门资质，对施工总承包企业设立不同的资质等级。（√）P.69
31、用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。（√）P.78
32、集体合同中劳动报酬标准不得低于当地人民政府规定的标准，用人单位与劳动者订立的劳动合同中劳动报酬的标准不得低于集体合同规定的标准。（√）P.79
33、劳动者拒绝用人单位管理人员强令冒险作业的，不视为违反劳动合同。（√）P.79
34、总承包单位对劳务分包单位在分包工程发生中的劳务纠纷承担连带责任。（√）P.81
35、施工总承包企业直接雇佣农民工，不签订劳动合同，可视为违法分包进行处理。（√）P.81
36、发生劳动争议，用人单位和劳动者可以选择仲裁或选择诉讼来解决争议。（×）P.83
37、《建筑施工场界噪声限值》规定，打桩施工阶段（主要噪声源为各种打桩机），噪声限制是昼间85dB（A)，夜间65dB（A）。（×）P.85
38、《建筑施工场界噪声限值》规定，结构施工阶段（主要噪声源为混泥土、振捣棒、电锯等），噪声限制是昼间70dB（A)，夜间50dB（A）。（×）P.85
39、《绿色施工导则》规定，土方施工阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于0.5米，不扩散到场区外。（×）P.86 40、《绿色施工导则》规定，结构施工、安装装饰材料阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5米。（√）P.85
41、墙体、屋面的保温工程施工时，监理工程师应当采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理。（√）P.90
42、未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗等不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。（√）P.90
43、国家鼓励企业制定严于国家标准或者行业标准的企业标准，并在同类企业中推广适用。（×）P.96
44、工程建设地方标准不得与国际标准和行业标准相抵触。对直接涉及人民生命财产安全、人体健康、环 境保护和公共利益的条文，地方人民政府可以确定为强制性标准。（×）P.96
45、施工单位对进入施工现场的建筑材料、建筑构配件、设备和商品混泥土，必须实行进场二次检验。（√）P.97
46、建设单位采用与总承包单位、分包单位签订三方协议的方式，是变相指定分包单位的违法行为。（√）P.112
47、建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。（√）P.118
48、在FIDIC施工合同条件下，工程价款的支付额是单价与实际工程量的乘积之和。（√）P.129
49、在FIDIC施工合同条件下，暂定金额是供不可预料事件之费用的一项金额，承包商有权全部或部分使用。（×）P.129
50、在FIDIC施工合同条件下，由于承包商以外的原因造成施工期的延长，称为工程延期，由于承包商自身原因造成施工期的延长，称为工期延误。（√）P.131
51、在FIDIC施工合同条件下，工程师颁发接收证书即为确认工程已基本竣工，承包商就没有任何要完成的剩余工作。（×）P.133
52、FIDIC合同条件中的争端裁决委员会（DAB）机构对发包人和承包人争议所作的裁决，具有强制约束力。（×）P.133
53、我国的施工合同文本，可以使用于各类工程，在房屋建筑工程和市政基础设施工程中强制适用。（×）P.139
54、在业主风险方面，FIDIC、NEC、AIA合同文本规定的范围较小。而我国施工会同文本规定，因不可抗拒力事件导致的损失包括承包商的损失。都由业主承担。（×）P.139
55、香港对承建商不实行资质管理，不分等级，经建造商会推荐即可向政府部门注册。（×）P.146
二、单选题
1、继续教育是（B）的延伸和发展，使受教育者不断更新知识和提高创新技能，以适应社会发展和科学技术不断进步的需要，是现代科学技术迅猛发展的产物。（P.1）
A、职业要求 B、学历教育 C、职称评定 D、岗位聘用
2、工程师可BIM技术，引入时间因素、资源因素，将三维技术扩展到四维、五维应用到施工生产和施工管理中。如：在施工前通过过程再现，制定施工方案，这可能颠覆工程项目施工的（C）特征。（P.2）A、工期长 B、费用大 C、一次性 D、重复性
3、在整个建设工程项目全寿命中，实施阶段的管理是（C）。（P.6）
A、开发管理； B、采购管理； C、项目管理、D、设施管理。
4、项目总控的目的是为项目建立安全可靠的（D）机制。（P.15）
A、工期管理 B、费用控制 C、质量保证 D、目标控制
5、项目总控的任务是宏观和总体层面上的策划与控制（针对项目的目标），它的作用是在项目（C）对 业主方决策的支持。（P.17）
A、可行性研究阶段 B、报批阶段 D、实施阶段 E、使用阶段
6、在建设工程项目管理中，（D）很关注工程的安全、工程的质量、工程的进度、施工成本和可能获得 的利益等。（P.19）
A：投资方 B、建筑师 C、结构工程师 D、承包商
7、倡导每位会员必须具备包括管理能力、领导能力、协调能力、创新能力等在内的专业胜任能力之外，还要求每位会员坚守职业道德信念和行为规范。这是（A）对全体会员的要求。P.45 A、RICS B、FIDIC C、PMI D、CIOB
8、《工程咨询业务廉洁管理指南》是（B）制定的职业道德建设文件。P.47 A、英国皇家特许测量师学会 B、国际咨询工程师联合会 C、美国项目管理学会 D、英国皇家特许建造师学会。
9、《会员专业能力与行为的准则和规范》是（D）制定的职业道德建设文件。P.48 A、英国皇家特许测量师学会 B、国际咨询工程师联合会 C、美国项目管理学会 D、英国皇家特许建造师学会
10、大型建筑工程或结构复杂的建筑工程，可由两个以上的承包单位联合共同承包。联合共同承包的各方，对承包合同的履行承担（B）。P.70
A、各自相应的责任 B、连带责任 C、经济责任 D、社会责任
11、非招标工程的合同价款，由发包人和承包人（A）在协议书内约定。P.73
A、依据工程预算书 B、采用固定价格 C、采用可调价格 D、采用成本加酬金方式
12、对于建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院（B）。P.76
A、案件不予受理 B、应予支持 C、不予支持 D、应进行调解
13、用人单位招用劳动者，（A）要求劳动者提供担保，不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。P.77 A、不得 B、可以 C、必须 D、依据法律规定可以
14、对劳动合同的无效或者部分无效有争议的，由劳动争议仲裁机构或者（B）确认。P.79 A、劳动行政部门 B、人民法院 C、县级以上人民政府 D、劳动争议调解委员会
15、建筑劳务企业要依法与农民工签订（A）。P.81
A、劳动合同 B、劳务合同 C、承包合同 D、集体合同
16、《建筑施工场界噪声限值》限制建筑夜间施工。夜间是指（B）。P.85 A、晚20点至晨5点之间的期限 B、晚22点至晨6点之间的期限 C、晚21点至晨4点之间的期限 D、晚22点至晨8点之间的期限
17、《绿色施工导则》规定，施工现场污水排放应达到国家标准（A）的要求。P.87 A、《污水综合排放标准》 B、《工业污水排放标准》 C、《行业污水排放标准》 D、《水污染防治法》
18、施工单位在施工过程中发现文物，应当保护现场，（A）报告当地文物行政部门。P.93 A、立即 B、12小时内 C、24小时内 D、48小时内
19、《建设工程质量管理条例》规定，隐蔽工程在隐蔽前，（C）应当通知建设工程质量监督机构。P.98 A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位 D、总承包单位
20、建设工程分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，如果分包单位不服从导致生产安全事故的，由（B）承担主要责任。P.104
A、总包单位 B、分包单位 C、分包单位和监理单位 D、分包单位和总包单位
21、《施工现场临时用电安全技术规程》规定，施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应（A）。P.106
A、编制用电组织设计 B、制定安全用电
C、制订电气防火措施 D、编制用电组织设计和制定安全用电措施
22、（B）是建设项目施工现场的消防安全责任人。P.108
A、施工单位法人 B、施工单位主要负责人 C、施工项目负责人 D、总监理工程师
23、分包工程的（A）的未在施工现场设立项目管理机构、派驻项目经理及配备项目管理人员，视为转包工程，有关部门要依法进行查处。P.112
A、发包单位 B、分包单位 C、监理单位 D、建设单位
24、实行施工总承包的工程，（B）使用的主要建筑材料或设备由分包单位购买或租赁的，有关部门应当依法严格处理。P.112
A、地基基层工程 B、主体工程 C、结构工程 D、装修工程
25、在FIDIC施工合同条件下，工程缺陷责任期内的工程现场照管工作，由（A）负责。P.128 A、业主 B、承包商 C、工程师 D、业主和工程师
26、对于（C），承包商可以要求延长竣工时间。P.131
A、工程延误和工程延期 B、工程延误 C、工程延期 D、工期延长
27、由承包商提供的所有设备、临时工程和材料，一经运至施工现场，再要将上述物品中或其中一部分移出施工现场，必须经（B）同意。P.132
A、业主 B、工程师 C、业主和工程师 D、承包商
28、最早提出建筑施工通用条件的是（C）。P.135 A、FIDIC B、NEC C、AIA D、CIOD
29、建设工程纠纷法律解决途径，只有（C）是一次性终局解决方式。P.122 A、法院诉讼 B、行政复议 C、民事仲裁 D、司法调解 30、我国施工合同文本对实际施工工期的规定如下：（B）。P.139 A、从发出开工令到工程师根据合同规定认为的完成时间，并在移交证书中写明 B、自开工日期到工程通过验收检验，承包商提交竣工验收报告的日期 C、自开始施工到应在竣工日或竣工日之前竣工，由工程师核准竣工日 D、合同规定的，工程达到实质性竣工所需的时间
三、多选题
1、BIM是创建并利用数字模型对项目进行（A、B、C）管理的过程。（P.1）
A、设计 B、建造 C、运营 D、绿色 E、环保
2、工程管理的核心任务是为了工程建设增值，它是一种增值服务。其工程建设增值表现在（B、C、D、E）。（P.7）
A、提高决策的预见性 B、确保工程建设安全 C、提高工程质量 D、有利于投资（成本）控制 E、有利于进度控制
3、建设工程管理的核心任务是（A、B），其首要任务是（C、D）。（P.7）A、工程建设增值 B、工程使用（运行）增值 C、确保工程安全
D、确保使用安全 E、确保工程环保
4、在建设工程项目的全寿命周期中进行集成化的管理的指导思想是，把建设工程项目的（C、D、E）视作为一个系统，从项目的整体利益出发进行管理。（P.15）
A、可行性研究期 B、报批期 C、决策期 D、实施期 E、使用期
5、建设工程项目实施全寿命集成化的管理系统，必须将工程决策阶段、实施阶段和使用阶段的“三项管理”作如下统一（A、B、C、D、E）（P.21）A、建立“三项管理”共同的（统一的）目标系统 B、为“三项管理”建立统一领导下的组织系统 C、确立“三项管理”统一的管理思想
D、建立为“三项管理”服务的共同的（统一的）管理语言和信息处理系统 E、建立“三项管理”共同遵守的管理规则
6、建设工程项目全寿命管理的组织模式可采用（B、D）结构。（P.23）
A、点式组织 B、线性组织 C、平行组织 D、矩阵组织 E、立体组织
7、电子政务建设的“三网一库”是指（B、C、D、E）。（P.24）
A、建立政府机关网站 B、建立政府机关内部办公业务网 C、办公业务资源网 D、以互联网为依托的公众信息服务网 E、建筑业的电子信息资源库
8、信息资源是人类社会信息活动中积累起来的信息，信息资源通常分为（A、B、C、E）类型。（P.30）
A、记录型信息资源 B、实物型信息资源 C、智力型信息资源 D、隐型信息资源 E、零次信息资源
9、信息化是指信息资源的开发和利用以及信息技术的开发和利用。完整的信息化应该包括（A、B、C、D、E）。（P.30）
A、一定的信息技术水平B、信息基础设施 C、信息产业水平
D、社会信息基础环境，以及社会、经济、文化等方面允许信息化发展的自由度 E、信息活动的不断提升和丰富的过程等
10、BIM是利用数字模型对项目进行（B、C、D）的过程。（P.35）
A、决策 B、设计 C、施工 D、运营 E、决算
11、BIM（现阶段）的特征可以理解和归纳为（A、B、C、D）。（P.35）
A、BIM不限于在设计中的应用，它可应用在建设工程项目的全寿命周期中 B、用BIM进行设计（属于数字化设计）
C、BIM的数据库是动态变化的，在应用过程中不断在更新、丰富和充实 D、BIM提供了一个项目参与各方协同工作的平台 E、BIM可以为可行性研究和决策提供帮助
12、诚信的含义是诚实而有信用。诚是（A）的品格，信是（D）的品格。P.53
A、真实无妄、表里如一 B、科学民主、自由博爱 C、遵纪守法、爱党爱国 D、诚实不欺、遵守诺言 E、遵纪守法、诚实信用
13、“全国建筑市场诚信信息平台”的主要作用有（A、C、E）。P.65
A、有利于促进长效信用机制的完善，B、有利于发挥广大群众的监管作用 C、有利于提高建筑市场的监管效率 D、有利于与国际社会管理方式接轨 E、有利于解决建筑市场信息不√称的问题，14、《建设工程质量管理条例》规定，违法分包行为包括下列行为：（A、B、C、D）。P.70、71 A、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位 B、分包单位不具备相应的资质等级条件 C、分包单位未经建设单位的认可
D、分包单位将其承包的建设工程再转包 E、劳务分包、未经建设单位认可
15、可视为违法分包进行处理的行为有（A、B、E）。P.81 A、专业承包企业直接雇佣农民工不签劳动合同的
B、总承包企业直接雇佣农民工，签订劳动合同不办理社会保险的 C、总承包企业拖欠农民工工资的 D、专业承包企业拖欠农民工工资的
E、总承包、专业承包只与“包工头”签订劳动合同
16、劳动者社会保险包括（A、C、D、E）。P.81
A、基本养老保险 B、意外事故保险 C、生育保险 D、基本医疗保险 E、工伤保险
17、劳动争议仲裁时效期间，从（B、C）之日起计算。P.83
A、劳动争议发生 B、当事人知道其权益被侵害 C、当事人应当知道其权益被侵害 D劳动者应当知道其权益被侵害 E、当事人申请仲裁
18、依照法律规定，可以被认定为工伤的情形包括：（A、B、D、E）。P.84 A、在上下班途中，受到非本人主要责任交通事故伤害的 B、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的 C、在工作时间和工作场所内，因非工作原因受到事故伤害的 D、因工外出期间，由于工作原因受到伤害的 E、在工作时间和工作岗位、突发疾病死亡的
19、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工，但（A、C、D、E）的除外。P.85 A、抢修作业 B、市政工程建设 C、因生产工艺上要求连续作业 D、特殊需要必须连续作业 E、抢险作业 20、建设工程竣工验收应当具备的条件：（A、B、C、D、E）。P.99 A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B、有完整的技术档案和施工管理资料
C、有工程使用主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告 D、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 E、有施工单位签署的质量保证书。
21、我国建设工程竣工验收，涉及需要出具认可文件或准许使用文件的有关政府部门是（A、B、D）。P.99
A、城乡规划部门 B、公安消防部门 C、建设行政主管部门 D、环境保护部门 E、质量、安全监督部门
22、各类建设项目竣工总结算（A、C、D）。P.100
A、由总承包单位编制 B、由发包人编制 C、发包人自己审查 D、具有相应资质的工程造价咨询单位审查 E、政府财政部门审查
23、建设工程质量保修书，应当明确以下事项：（B、C、D）。P.101 A、保修的经济责任 B、保修范围 C、保修期限 D、保修责任 E、超过合理使用期限的责任
24、建筑企业领取安全生产许可证的条件，以下正确说法是：（B、C、D、E）。P.102、103 A、企业依法为施工现场作业的人员办理意外伤害保险
B、企业有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员 C、企业管理人员和作业人员每年至少进行一次安全培训并考核合格
D、企业特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 E、参加工伤保险、为从事危险作业人员办理意外伤害保险
25、发包人和承包人就工程造价产生的争议，属于（A、B）。P.116
A、民事纠纷 B、合同纠纷 C、侵权纠纷 D、行政纠纷 E、损害赔偿纠纷
26、民事纠纷调解，其调解协议具有强制约束力的有（C、D）。P.117
A、人民调解 B、行政调解 C、司法调解 D、仲裁调解 E、行业调解
27、应用FIDIC施工合同条件应具备的前提是（A、B、C）。P.128 A、通过招标选择承包商 B、委托工程师对工程施工进行监理 C、按照单价合同编制招标文件 D、施工合同条件仅有通用合同条件 E、施工合同条件不附争端仲裁协议书
28、我国施工合同文本中的合同主体之一工程师，是指（B、C）。P.137 A、工程监理单位委派的监理工程师 B、工程监理单位委派的总监理工程师 C、发包人指定的履行施工合同的代表 D、承包人指定工程项目总工程师 E、泛指从事施工技术管理具有工程师职称的人员
29、下列法律文件中，由新加坡制定和颁布的是（B、D）。P.A、建筑法典 B、建筑业付款保障法令 C、建筑条例 D、建筑管理法 E、建筑师法 30、香港的政府工程（A、D）P.146
A、对承包政府工程的承建商实行资质管理 B、对承建商不实行资质管理 C、承建商经商会或“认可人士”推荐 D、强制使用格式合同文本 E、不强制使用格式合同文本
31、香港的私人工程管理，实行（A、C、D）三方面相互分工、互相制约的管理体制。P.146 A、业主 B、监理工程师 C、顾问工程师 D、承建商 E、咨询工程师
32、在香港，根据投资来源不同把建设工程分为政府工程和私人工程两类。私人工程受《建筑物条例》约束由（B）实施间接管理；政府投资工程由（A、D）直接管理。P.146 A、香港政府环境运输及公务局 B、屋宇署 C、房屋及规划地政局 D、房屋委员会负责
33、在香港，根据投资来源不同把建设工程分为政府工程和私人工程两类。政府工程的管理具有以下特征（C、D、E）。P.146
A、适用《香港法例》中的《建筑物条例》 B、适用《建筑业法》
C、强制使用《土木工程标准合同》 D、强制使用《建筑工程标准合同》 E、不受《建筑物条例》约束
34、国际工程承包，分包工程中常见的法律问题包括（A、C、D、E）。P.148 A、分包商的责任导致总包商的额外损失 B、不可抗力带来的风险
C、当地政府的保护政策 D、分包工程量界定不清 E、分包合同不能正常履约
35、对外承包工程保函风险专项资金是对符合法定条件的对外承包工程项目设立的（B、C、D）专项资金。P.153
A、对外劳务合作给予补助 B、对对承包外工程提供补助 C、开具投标保函提供担保 D、开具履约保函提供担保 E、开具的保函发生赔付时垫支赔付款
36、国家设立“对外经济技术合作专项资金”，采取（A、C、D、E）等方式，推进对外承包工程等对外经济技术合作。P.155
A、专项资金直接补助 B、专项亏损补贴 C、专项资金贴息
D、聘请第三方的律师商务咨询费补助 E、项目可行性研究报告编制费补助
37、对外承包工程发生（A、C、E）质量安全事故，对外承包企业必须在事故发生之日的24小时内向驻外使领馆经济商务机构报告。P.155
A、直接经济损失100万元人民币以上的 B、直接经济损失300万元人民币以上的，C、造成一人死亡或者三人重伤的 D、造成一人死亡或者二人重伤的
E、严重违反工程所在国或地区规定采用的工程建设技术法规或强制性标准，造成其他质量安全问题的
38、处理我国建设工程境外劳务纠纷应遵循“属地”原则。即：（B、C、D、E）。P.157 A、适用工程所在国的有关劳务管理法规 B、适用中国国家或地方的劳务管理法规
C、由对外签约的我经营公司注册地的省级外经贸主管部门负责协调处理 D、由劳务人员国内居住地的省级外经贸主管部门配合处理
E、省级外经贸主管部门、驻外使（领）馆以及承包商会应密切配合，各尽其责，及时妥善处理
第二部分 选修课
一、判断题
1、分包工程施工管理文件应当由分包企业注册建造师签章。分包企业签署质量合格的文件上，必须由担任总包项目负责人的注册建造师签章。（√）P.9
2、总承包单位依法将工程分包给其他单位，分包单位应当对其分包的工程的质量负总责。（×）P.9
3、注册建造师应当在开工前、竣工验收、工程款结算后3日内按照《注册建造师信用档案管理办法》要求，通过中国建造师网将执业状态信息向注册机关提供真实、准确、完整的注册建造师信用档案信息。（√）P.9
4、经综合评估确定施工工期后，建设单位提出保证提供因调整压缩工期需增加的费用后，可以要求施工单位缩短施工工期。（×）P.16
5、对建设工程毗邻建筑物、构筑物和其他管线、设施进行现场调查，并向勘察、设计、施工、监理等单位提供相关的调查资料和保护要求是建设单位的应尽责任和义务。（√）P.16
6、建设单位应当在建设工程项目专户中单独列支安全防护措施费、监理费、检测费、施工作业人员的安全培训费等费用，并按照合同约定的价款和时间支付费用。（×）P.16
7、施工单位或者劳务分包单位对于首次上岗的施工作业人员，应当在其正式上岗前安排不少于一个月的实习操作，对考核不合格的人员，不得上岗作业。（×）P.19
8、工程质量监督机构对工程竣工验收的监督管理方式，是采取事先不定点、不定期、不定检查内容，不提前告知的方式，进行随机抽查、抽测。（×）P.24
9、工程质量监督机构对工程实体质量的监督管理方式，是采取事先不定点、不定期、不定检查内容，不提前告知的方式，进行随机抽查、抽测。（√）P.24
10、住建部规定，工程质量监督机构应对所有工程的竣工验收进行到位监督管理，重点是监督验收程序及组织实施情况。（√）P.24
11、监理报告分为监理月报、监理专报和监理紧急报告三类，监理报告应分送建设单位、其监理的施工单位及建设工程安全质量监督机构，并对报告的时效性、真实性负责。（√）P.33、34
12、建设单位应在建设工程项目专户中单独列支建设工程检测费，并按照检测合同约定的检测费支付条件和检测信息系统生成的结算凭证支付检测费。（√）P.36
13、工程质量检测应确保检测样品真实性、现场检测规范性、检测数据客观性和准确性。（√）P.39
14、监督检测是指建设管理部门在企业按照规定必须送检所有试块的基础上，从工地上提取的样块，通过封样，提交到相关的检测部门，按照编号进行盲样抽检。（√）P.42
15、涉及建设工程结构质量安全的监督检测，检测比例不得低于上建设工程检测总量的5％。检测的费用由建设单位支付。（×）P.42
16、施工企业实施工程建设技术标准化，应把本企业从事工程业务范围内的有关技术标准，包括国家标准、行业标准和地方标准，以及企业技术标准等，都列入本企业的技术标准体系表，进行系统管理。（√）P.46
18、保障人体健康、人身、财产安全的标准和法规，行政法规规定强制执行的标准是强制性标准。（√）P47
19、“有关工程技术人员是否熟悉，掌握强制性标准”是强制性标准监督检查的内容之一。（√）P.48 20、加强本市保障性住宅工程质量管理，对进入施工现场的材料、构配件、半成品、设备以及工程实体的质量实行企业自检、监理平行检验的数量不低于正常检验数量的30％、政府监督抽检数量不低于正常检验数量的5％。（√）P.52
21、本市严控保障房工程质量，实施全过程、全覆盖、全方位的监管；在基础、主体和竣工阶段，实施合格、优良质量等级评价；引入第三方中介机构，建立由第三方中介机构独立实施分户验收的制度，促进项 目创优。（√）P.53、54
22、造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者工程局部倒塌及局部报废，或者经加固补强造成永久缺陷，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失，造成重大社会影响的事故，属较大质量事故。（×）P.59
23、普通质量事故，是指由于工程质量原因造成直接损失在100万元以上1000万元以下的严重质量问题，但未造成不良社会影响。（×）P.59
24、工程质量事故发生后，事故现场有关人员应于1小时内向工程建设单位负责人报告。（×）P.61
25、建设单位应当依据《上海市建设工程施工工期定额（2011）》计算施工工期，如果无工期指导标准的，应当组织专家对施工工期进行单独评估，并出具专家评审认可的合理施工工期评估报告。如确需压缩施工工期的，且压缩幅度超过15%（含15%），应当再次组织论证。（√）P.67
26、施工单位在合同履行过程中，在确保工程质量和施工安全的前提下提出缩短原确定工期标准的16%的合理化建议，经建设单位认可、同意，双方即可签订工期调整和相关费用补充合同，并办理缩短工期合同变更备案手续。（×）P.67
27、本市对安全生产违法行为的警示采取约见警示、新闻媒体曝光和网上公示三种形式。（√）P.70
28、施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。（√）P.72
29、新进场工人三级安全教育培训（公司、项目、班组）分别不少于15学时、15学时、20学时。（√）P.78 30、施工企业应按规定提取安全生产所需的费用。安全生产费用应包括安全技术措施、安全教育培训、劳动保护、应急准备等，以及必要的安全评价、监测、检测、论证所需费用。（√）P.78
31、建筑施工安全质量标准化包括施工现场设施设备标准化、相关人员行为标准化及施工安全生产管理标准化三个方面。（√）P.84
32、项目负责人应当确保每月在现场带班生产的实际时间不少于本月施工时间的60％，不得擅自脱岗。（×）P.85
33、施工现场有超过一定规模的危险性较大分部分项工程施工、出现灾害性天气或发现重大隐患、出现险情等情况时，项目负责人等关键岗位人员必须在岗带班。（√）P.86
34、现场施工班组的主要安全职责为：遵守安全生产规章制度，结合工种实际落实相关的安全施工措施和要求。（√）P.88
35、项目部的现场施工安全生产管理活动的资料和记录应及时、真实形成，并有效保存至工程竣工之日起以后2年。（×）P.92
36、本市劳动监察部门依法对在沪施工企业城镇职工基本社会保险缴纳情况进行检查，对违法行为予以查处。查处结果通报本市建筑业管理部门，记入该企业诚信记录并向社会公示。（√）P.104
37、建设工程造价中的社会保障费，是指企业为职工（含外来从业人员）缴纳的城镇职工基本社会保险费。建筑和装饰工程的计算费率为人工费的29.41％。（√）P.104
38、脚手架搭设拆除、工具式脚手架的升降、移位是重大危险源。（√）P.110
39、搭设高度为20m的落地式钢管脚手架，属危险性较大的分部分项工程。（×）P.110 40、起重量为350kN的起重设备安装工程，应编制专项施工方案并组织专家论证审查。（√）P.109
41、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由3名及以上符合相关专业、资格等要求的专家进行论证审查。（×）P.112
42、消防工作的原则是“政府统一领导，部门依法监管，单位全面负责，公民积极参与”，即政府、部门、单位、公民都是社会消防工作的责任主体。（√）P.119
43、耐火极限是指任一建筑构件、配件或结构在标准耐火试验条件下，从受到火的作用时起，到失去稳定性、完整性或隔热性时止的这段时间，用小时（h）表示。（√）P.119
44、施工现场消防安全管理应按照“谁施工，谁负责”的原则，层层签订消防安全责任书，认真落实逐级 防火安全责任制和岗位防火安全责任制。（√）P.121
45、施工现场发生火灾时，应以“扑灭初期火灾和保护人身安全”为主要任务。当人身和财产安全均受到威胁时，应以保护人身安全为首要任务。（√）P.122
46、施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入，且应保持不间断供电。（√）P.127
247、单具3A灭火器对固体物质火灾的最大保护面积为20 m；单具89B灭火器对液体或可熔化固体物质火2灾的最大保护面积为1．0 m。（×）P.127
48、灭火器的配置数量应按现行国家标准计算确定，且每个场所的灭火器数量不应少于2具。（√）P.128
49、在临时动火作业点灭火器对固体物质火灾的最大保护距离为15米，对液体或可熔化固体物质 火灾，气体火灾的最大保护距离为9米。（×）P.128
250、大型临时设施总平面超过1200m的，应当按照消防要求配备灭火器，并根据防火的对象、部位，设立2一定数量、且容积不少于4 m的消防水池，并配备不少于4套的取水桶、消防铣、消防钩。同时，要备有一定数量的消防沙池等设施，并留有消防车道。（√）P.130
51、凡在坠落高度基准面3米以上（含3米）有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。（×）P.145
52、高处作业高度在15米以上至30米，坠落半径为6米的为三级高处作业。（×）P.145
53、施工现场为预防高处坠落事故发生，保证施工安全的主要措施有，编制预防高处坠落事故的专项施工方案，开展高处作业人员的安全教育及落实相关的安全预防设施的设置。（√）P.145
54、施工现场专用临时用电必须采用TN—S接地、接零保护系统采用三级配电系统及二级漏电保护系统。（√）P.157
55、从三级开关箱向用电设备配电时必须实行“一机、一箱、一闸、一漏”制，即每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一台开关箱直接控制2台及2台以上用电设备，但插座除外。（×）P.158
56、施工现场的动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。若动力与照明合置于同一配电箱内共箱配电，则动力与照明应分路配电。动力开关箱与照明开关箱必须分箱设置。（√）P.158
57、二级漏电保护系统是指在施工现场基本供配电系统的总配电箱（配电柜）和开关箱首、末二级配电装置中，设置漏电保护器。（√）P.159
58、安全警示标志，一般由安全色、几何图形和图形符号构成。红色，表示禁止、停止；黄色，表示指令或必须遵守的规定。（×）P.175
59、建筑节能，是指在民用建筑的建设、改造、使用过程中，以及在工业建筑和城市基础设施的施工过程中，按照有关法律、法规、技术标准的要求，采取有效措施，降低能源消耗，提高能源利用效率的活动。（√）P.179
60、本市全面推行新建居住建筑65％节能设计标准，新建公共建筑在实施50％节能设计标准的基础上，通过试点示范工程，逐步推广实施更高节能标准，在原有基础上节能20％～30％。（√）P.187 61、本市“十二五”建筑节能专项规划规定6层以下居住建筑或有热水需求的新建公共建筑统一设计并安装标准的太阳能热水系统，鼓励7层以上居住建筑设计安装太阳能热水系统。鼓励适宜可行的地方推广浅层地能利用技术，进一步规范完善地源热泵技术体系。（√）P.188 62、本市建立和完善符合上海地区特征的绿色建筑技术体系标准，大力推进地方性绿色建筑评价标识工作。鼓励建设单位根据节能、节水、节材、节地、环保和优化运行管理要求，以财政补贴、税收政策的方式加大对绿色建筑示范工程推进，建造高于现行建筑节能标准的绿色建筑。（√）P.188
63、建筑围护结构的传热热损失约占70％～80％；门窗缝隙空气渗透的热损失约占20％～30％。加强围护结构的保温隔热，提高门窗的保温性和气密性，是降低能源消耗，提高能源利用效率的关键环节。（√）P.190 64、门窗采用低热导率框材，高性能密封，多层或中空玻璃，热反射和低发射率镀膜玻璃，外窗遮阳等，技术节能潜力50～80％。（√）P.193
65、单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后方可进行。即建筑节能验收是单位工程验收的先 决条件，具有“一票否决权”。（√）P.197
66、建筑节能工程应按照经审查合格的设计文件和经审查批准的施工方案施工，对于首件样板、隐蔽工程和关键节点施工以及材料现场取样、实体现场检测过程监理工程师应旁站，并留有影像资料。（√）P.199
67、绿色建筑是指最大限度地保护环境和减少污染的建筑。（×）P.195
68、绿色建筑是从最初的规划设计到随后的施工建设、运营管理及最终的拆除的全寿命周期的“可持续发展”建筑理念。（√）P.195 69、绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）。（√）P.201
70、加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30％，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40％。对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50％。（√）P.208
71、绿色施工（节约型工地）材料节约的考核评审要求，钢材、木材、混凝土损耗率比定额损耗率均应下降30％，工地用房、临时围挡材料的可重复使用率应达到70％以上。（√）P.222 72、在建设工程和房屋拆除等活动中，按照规定采取措施，保障施工现场作业环境、改善市容环境卫生和维护施工人员身体健康，并有效减少对周边环境影响的施工活动称为文明施工。（√）P.229
73、建设单位在编制工程概算、预算时，应当按照国家有关规定，确定文明施工措施费用，并单独开列文明施工费用的项目清单，及时向施工单位支付文明施工措施费。（√）P.229
74、上海市建设工程文明施工标准实行重点区域和一般区域差别化管理，重点区域禁止夜间施工，禁止采用钢筋、模板成型加工作业，禁止使用不符合标准的高噪声作业设备„等。（√）P.230
75、施工现场脚手架外侧应当设置整齐、清洁的绿色密目式安全网，脚手架杆件应当涂刷红白匀称间隔或黑黄色匀称间隔标色的警示漆。（√）P.233
76、凡按规定应搭设的各类脚手架或外露性临边安全防护构架的，其外立面应使用绿色密目式安全网或浅绿色不透尘网布。密目式安全网或不透尘网布，其质量应符合安全和环保要求。（√）P.233
77、设置围挡的工地，应设置具有三级沉淀功能的沉淀池第一级污水进入池的容量应占总容量的30％，第二级沉淀过滤池的容量应占总容量的20％，第三级清水循环利用（或清水排放）池的容量应占总容量的50％。清水排放口设置排水管应与市政污水管相连接。（√）P.239
78、未经审批或备案的，各施工工地禁止夜间（22：00时至次晨6：00）施工，获准夜间施工的，施工单位应施工铭牌中的告示栏内张贴告示，并书面告知施工所在地居委会。夜间施工严禁进行捶打、敲击和锯割等易产生高噪声的作业。（√）P.241
79、建设工地总承包单位应当设置专职从事渣土装载、车辆清洗的监管员，阻止渣土装载超过车辆箱体上沿口，督促运输车辆顶部盖板盖平才能启动；阻止轮胎或车身挂泥车辆驶出工地，督促渣土运输车辆必须符合清洗要求。（√）P.245
80、安全防护、文明施工措施费用，是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，用于购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。（√）P.249 81、对安全防护和文明施工有特殊措施要求，未列入安全防护、文明施工措施项目清单内容的，可、结合工程实际情况，依照批准的施工组织设计方案另行立项，一并计入安全防护、文明施工措施费用。（√）P.250 82、工程总承包单位对建设工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责。工程监理单位应当对施工单位落实安全防护、文明施工措施情况进行现场监理。市、区（县）建设行政主管部门对建设单位支付及施工单位使用安全防护、文明施工措施费用情况进行监督。（√）P.250 83、无障碍物质环境的建设，是尊重人权的行为，是社会道德的体现，为确保无障碍设施的施工的安全和适用，应建立安全技术交底制度，并对作业人员进行相关的安全技术教育与培训。（√）P.259 84、无障碍设施的设计和验收是无障碍建设的两个关键控制环节，新建项目的无障碍设施应与建设项目同步设计、同步施工、同步验收。（√）P.259
85、无障碍设施检验批一般项目的的质量验收，当采用计数检验时，其合格点率应达到80％及以上，且不合格点的最大偏差不得大于《无障碍设施施工验收及维护规范》规定允许偏差的1．5倍。（√）P.260 86、当缘石坡道施工质量不符合要求时，经返修，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，应按技术处理方案和协商文件进行验收。（√）P.261 87、无障碍设施的安全抓杆预埋件验收时，施工单位应通知监理单位，填写无障碍设施隐蔽工程验收记录结论，形成验收文件。（√）P.261 88、无障碍通道的地面面层和盲道面层应坚实、平整、抗滑、无倒坡、不积水。其抗滑性能应由施工单位通知监理单位进行验收。（√）P.261
二、单选题A、B、C、D、1、注册建造师注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满（A）日前，应按照《注册建造师管理规定》第七条、第八条的规定申请延续注册。P.4 A、30 B、60 C、90 D、120
2、为了确保注册建造师信用档案的准确性和及时性，建设工程合同履行期间变更项目负责人的，注册建造师聘用的企业应当于施工项目负责人变更（D）个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。P.6
A、30 B、20 C、10 D、5
3、（C）是注册建造师应当履行的义务。P.7 A、在规定范围内从事执业活动
B、在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章 C、保证执业成果的质量，并承担相应责任 D、对本人执业活动进行解释和辩护
4、（B）是注册建造师注册建造师享有的权利。P.7 A、执行技术标准，规范和规程 B、在规定范围内从事执业活动
C、保证执业成果的质量，并承担相应责任 D、接受继续教育，努力提高职业水准
5、对进入施工现场的（B），施工单位应当核验其生产（制造）许可证、产品合格证及；制造监督检验证明和首次使用备案证明。P.19 A、安全防护用具； B、建筑起重机械； C、手持电动工具； D、搅拌机
6、对初次进入建设工程劳务市场的施工作业人员，应开展建设工程质量和安全的相关教育培训，教育培训经费由（D）。P.19
A、施工作业人员自己承担 B、劳务企业承担 C、总包企业承担 D、在市区两级财政安排的教育费承担
7、《上海市建设工程质量和安全管理条例》规定：施工单位更换的人员不符合要求的处罚为（A）。P.22
A、责令限期改正，处一万元以上十万元以下罚款；情节严重的，责令暂停施工 B、责令限期改正，对单位主要负责人处一万元以上三万元以下罚款 C、责令限期改正，处二万元以上十万元以下罚款 D、责令限期改正，处一万元以上三万元以下罚款
8、工程质量监督机构对工程质量监督管理的方式是（D）。P.24 A、不定点、不定期、不定检查内容，不提前告知的方式，进行随机抽查、抽测 B、对所有工程进行到位监督 C、监督验收程序及组织实施情况 D、监督抽查与竣工验收监督结合
9、工程质量监督机构应当对工程建设（C）等阶段执行强制性标准的情况实施监督。P.46 A、规划、设计、施工 B、设计、施工、监理 C、施工、监理、验收 D、施工、验收、结算
10、为加强本市保障性住宅工程质量管理，工程建材和结构实体监督抽检批次同比增加到全年抽检总批次的（C）％以上；抽检种类从结构性建材扩展到防水、管道、节能、饰面等功能性建材，从混凝土实体强度、钢筋保扩层厚度检测扩展到外窗气密性、外墙节能构造现场实体检验。A、30 B、40 C、50 D、60 P.52
11、根据工程质量事故造成的人员伤亡，直接经济损失或社会影响程度等因素，下列中（B）为一般质量事故。P.57 A、1000万元以上5000万元以下直接经济损失
B、工程局部倒塌及局部报废，或者经加固补强造成永久缺陷
C、造成直接损失在30万元以上100万元以下的严重质量问题，但未造成不良社会影响 D、造成3人以上10人以下死亡
12、造成工程整体倒塌及整体报废的工程质量事故属于（B）。P.57
A、特别重大质量事故 B、较大质量事故 C、一般质量事故 D、普通质量事故
13、根据住房和城乡建设部相关文件规定，施工企业从业人员中每年应接受不少于40学时的安全培训是（B）。P.78 A、项目经理； B、专职安全管理人员 C、特殊工种作业人员 D、技术人员
14、危险性较大的分部分项工程、关键工序实施前，应由（D）向参加施工的施工管理人员进行方案实施安全交底。P.79
A、项目技术负责人 B、方案编制人 C、项目施工员 D、项目技术负责人、方案编制人应会同安全员、项目施工员
15、项目负责人应当确保每月在现场带班生产的实际时间不少于本月施工时间的（C）％，不得擅自脱岗。P.85
A、50 B、60 C、70 D、80
16、项目安全生产管理资料和记录分为三个类别，项目工程的其他危险源识别风险评价和控制措施策划、实施、检查、改进等活动以及其它相关基础工作的资料和记录属于（C）。P.92 A、基本条件类 B、核心要求类 C、基本要求类
17、建设工程造价中的社会保障费，是指企业为职工（含外来从业人员）缴纳的城镇职工基本社会保险费。市政工程（土建）2012社会保障费用的计算费率为人工费的（D）％。P.104 A、29.14 B、29.41 C、31.03 D、32.16
18、企业特种作业人员必须根据安全生产的规定持证上岗，一经发现施工单位特种作业使用无证人员施工的，（D）。P.103
A、吊销施工执照 B、处以罚款 C、限期整改 D、责令停工整顿
19、用人单位对于首次取得建筑施工特种作业资格证书的人员，应当在其正式上岗前安排不少于（A）的实习操作。P.103
A、3个月 B、30天 C、6个月 D、60天 20、本市规定被依法处以撤销操作资格证书的特种作业人员，（D）年内不得重新申领操作资格证书。（P.104）
A、5 B、4 C、3 D、2
21、危险性较大的分部分项工程安全管理应以（D）为重点。P.107
A、专项施工方案的编制 B、重大危险源的确定
C、安全风险控制 D、重大危险源的确定与安全风险控制
22、确定工程项目的危险性较大的分部分项工程及其重大危险源，并组织专项施工方案的编制、审批、专家论证，是（B）的安全管理职责。P.108
A、建设单位 B、施工单位 C、监理单位 D、勘察、设计单位
23、按专项施工方案内容落实专项安全生产、文明施工措施费用及相关物资，配备危险性较大的分部分项工程及其重大危险源的监控人员，是（B）的安全管理职责。P.108
A、建设单位 B、施工单位 C、监理单位 D、勘察、设计单位
24、对危险性较大的分部分项工程专项施工方案及其重大危险源风险控制安全技术措施进行审查，提出书面意见，是（C）的安全管理职责。P.108
A、建设单位 B、施工单位 C、监理单位 D、勘察、设计单位
25、在临时动火作业点灭火器对固体物质火灾的最大保护距离为（C）米。P.128
A、6 B、9 C、10 D、15
26、施工现场普通灯具与易燃物的距离不宜小于（B）mm。P.133
A、200 B、300 C、400 D、500
27、施工现场使用的储装气体的罐瓶与火源的距离不应小于（C）10m，空瓶和实瓶同库存放时，间距不应小于1．5m。P.133
A、2 B、5 C、10 D、12
28、造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接财产损失的火灾是（D）。P.135
A、特别重大火灾 B、重大火灾 C、较大火灾 D、一般火灾
29、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等引起的火灾属于（B）火灾。P.136
A、A类火灾 B、B类火灾 C、C类火灾 D、D类火灾 30、干粉灭火器报废期限为（C）年。P.140 A、6 B、8 C、10 D、12
31、作业高度在5米以上至15米，坠落半径为4米的高处作业的级别是（B）。P.145 A、一级高处作业 B、二级高处作业 C、三级高处作业 D、特级高处作业
32、短边超过（B）m长的预留洞口四周设不低于1.2米高的标准化、定型化防护栏，中间挂设水平安全网，安全警示标志应当醒目。P.146
A、1.0 B、1.2 C、1.5 D、1.8
33、在特别潮湿的作业场所和在金属容器内及狭窄场所内使用手持式电动工具属（C）。P.163
A、I类工具 B、Ⅱ类工具 C、Ⅲ类工具 D、Ⅵ类工具
34、当外电架空线路电压为1～10(kV)时，在建工程（含脚手架）的周边与外电架空线路之间的最小安全操作距离是（B）米。P.167
A、4.0 B、6.0 C、8.0 D、10
35、安全警示标志，一般由安全色、几何图形和图形符号构成，蓝色表示（D）。P.144
A、表示禁止、停止，也代表防火 B、表示安全状态、提示或通行 C、表示警告、注意 D、表示指令或必须遵守的规定
36、本市新建民用建筑应100％达到建筑节能（B）％的标准。P.184
A、40 B、50 C、65 D、80
37、上海市制订了《居住建筑节能设计标准》（DGJ08-205-2011）。该标准从建筑热工和采暖空调两方面进行节能设计，经过理论计算，其建筑节能可达（C）％水平。P.187
A、40 B、50 C、65 D、80
38、绿色施工应制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过（D）吨。P.197
A、100 B、200 C、300 D、400
39、凡施工工期＞30天的建设工程，其施工现场边界应设置围挡并实行封闭。围挡应采用金属板材、砖墙等耐火性硬质材料。一般区域施工现场围挡设置高度应≥（A）米。围挡的稳固度，应满足抗12级以上大风。P.231
A、2 B、2.5 C、2.8 D、3 40、施工现场地面夜间照明，其灯光照射的水平面应下斜，下斜角度应≥（C）度。P.242
A、10 B、15 C、20 D、30
41、施工现场各楼层施工作业面照明，其灯光照射的水平面应下斜，下斜角度应≥（D）度。P.242
A、10 B、15 C、20 D、30
42、本市民用高层建筑的安全防护、文明施工措施费的最低总费用规定为，分部分项工程量清单价合计（综合单价）为基数乘以（D）％。P.248
A、2.0～2.3 B、2.8～3.2 C、3.2～3.6 D、3.0～3.4
43、无障碍设施检验批一般项目的的质量验收，当采用计数检验时，其合格点率应达到80％及以上，且不合格点的最大偏差不得大于《无障碍设施施工验收及维护规范》规定允许偏差的（B）倍。P.259 A、1．6 B、1．5 C、1．2 D、1．0
三、多选题
1、施工单位对施工作业人员的劳动防护,主要有以下几个方面：（B、C、D、E）P.16 A、签订劳动合同 B、提供安全生产作业环境
C、提供符合国家和本市规定标准的安全防护用具、安全防护服装 D、书面告知危险岗位的操作规程和违反操作规程操作的危害 E、根据季节和天气特点，采取预警和安全防护措施
2、（A、B、C、D、E）建设单位应当委托监理单位实行监理。P.16
A、国家和本市重点建设工程 B、隧道工程 C、住宅工程 D、利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程 E、高速公路
3、施工作业人员劳务信息卡中应输入的信息包括（A、B、C、D、E）等。P.18 A、身份信息 B、所在单位 C、岗位资格 D、培训情况 E、社保信息
4、参与工程建设项目的责任主体包括（A、C、D、E）。P.24 A、建设单位 B、工程质量检测机构
C、设计单位 D、施工单位 E、监理单位
5、项目监理机构对施工质量和安全的监督内容有（A、B、C）。P.33
A、材料审验 B、施工质量监督 C、安全监督 D、监督造价和工期 E、建设工程合同的履行管理
6、本市为确保工程检测的“真实性、规范性、客观性、准确性” 采取的措施有（A、B、C、D、E）。P.39
A、取样员、见证员持证上岗 B、检测试样张贴或者嵌入唯一性识别标识 C、使用统一检测管理软件，检测数据自动采集
D、利用系统提供的计算机辅助软件（平台）管理检测全过程
E、检测数据应当自动录入信息系统，通过信息系统出具带有防伪封面（纸张）和校验码的防伪检测报告。
7、对工程项目的强制性标准监督检查的内容包括：（A、B、C、D、E）P.46
A、有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准； B、施工、验收等是否符合强制性标准的规定； C、采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定； D、安全、质量是否符合强制性标准的规定；
E、工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。
8、施工单位违反工程建设强制性标准的，责令改正，（B）处工程合同价款2％以上4％以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，（C）；情节严重的，（D）。P.48
A、处3万以上10万以下的罚款
B、处工程合同价款2％以上4％以下的罚款 C、负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失
D、责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书 E、追究有关责任人的法律责任
9、加强本市保障性住宅工程质量管理，监理平行检验的数量不低于正常检验数量的（A）％、政府监督抽检数量不低于正常检验数量的（E）％。P.52
A、5 B、8 C、10 D、20 E、30
10、工程质量缺陷处理方案有（A、C、D、E）类型。P.61
A、修补处理 B、结构补强 C、返工处理 D、限制使用 E、不做处理
11、《上海市建设工程施工工期定额（2011）》确定的施工工期，已综合考虑了冬季施工、雨季施工、一般气候影响、常规土质、节假日等因素及国家法律法规的有关规定。但因（A、B、C、D、E）等因素造成工期延误，经承发包双方确认后，应增加施工工期。P.67
A、不可抗力或者异常恶劣气候条件 B、重大设计变更 C、工程动拆迁或者地下管线改移不及时 D、发包方原因 E、基础、地下工程施工遇到障碍物等需要进行特殊处理时
12、生产经营单位有下列（A、C、D、E）情形之一的，应当予以约见警示。P.70 A、因安全管理不力，导致发生死亡事故或者一年内重复发生同类重伤事故的 B、瞒报生产安全事故的
C、重大危险源未辨识、登记，安全监控措施未落实，事故应急预案未制订的 D、发生重大险肇事故的
E、存在事故隐患不整改且未采取有效防范措施的
13、生产经营单位有下列情形之一的（A、B、C、D、E、F），应当通过新闻媒体曝光或者网上公示。P.70
A、发生重大、特大事故或者一年内重复发生同类死亡事故的； B、瞒报生产安全事故的；
C、违反安全生产法律、法规、规章，经安全生产监督管理部门责令限期改正，拒不整改或者逾期未改正，情节较为严重的；
D、拒绝、阻挠安全生产监督管理部门及其人员依法实施监督、检查或者阻挠、干涉事故调查的；
E、生产经营单位主要负责人拒不履行法定安全生产职责，或者收到约见警示通知书后，无正当理由拒不到场的；
F、其他违反国家标准或者行业标准，存在事故隐患不整改且未采取有效防范措施，情节较为严重的。
14、施工单位的项目负责人的安全责任包括（A、B、C、D、E）等方面。P.72 A、对建设工程项目的安全施工负责
B、落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程 C、确保安全生产费用的有效使用
D、组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患 E、及时、如实报告生产安全事故
15、国家和本市规定的危险性较大的分部工程、分项工程施工时，（C、D）应当进行现场监督。P.72 A、施工单位主要负责人 B、分管安全生产的负责人 C、项目负责人
D、专职安全管理人员 E、专职质量管理人员
16、对进入施工现场的建筑起重机械，施工单位应当核验（A、B、C、D）。P.74 A、生产（制造）许可证 B、产品合格证
C、制造监督检验证明 D、首次使用备案证明 E、专业承包资质证书
17、安全教育和培训的类型应包括（A、B、C、D、E）。P.77
A、各类上岗证书的初审、复审培训 B、三级教育（企业、项目、班组）C、岗前教育 D、日常教育 E、继续教育
18、施工企业新上岗操作工人必须进行岗前教育培训，内容应包括（A、B、C、D、E）。P.78 A、安全生产法律法规和规章制度 B、安全操作规程
C、针对性的安全防范措施 D、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律产生的后果 E、预防、减少安全风险以及紧急情况下应急救援的基本知识、方法和措施
19、施工企业安全检查的类型包括（A、B、C、D、E）等。P.82 A、日常巡查 B、专项检查 C、季节性检查 D、定期检查 E、不定期抽查
20、建筑施工安全质量标准化包括（A、B、C）等方面。P.84 A、施工现场设施设备标准化 B、相关人员行为标准化 C、施工安全生产管理标准化 D、劳动防护用品标准化 E、安全培训标准化
21、建筑施工企业负责人是指（A、B、C、D、E），应当持有“A”类安全生产考核合格证书。P.85 A、企业法人代表 B、总经理
C、主管质量安全和生产工作的副总经理 D、总工程师 E、副总工程师
22、施工现场时有（B、C、D、E）等情况，项目负责人等关键岗位人员必须在岗带班。P.86 A、深度3.5m的基坑支护工程 B、出现灾害性天气 C、发现重大隐患 D、出现险情
E、开挖深度6m的土方工程。
23、各建设行政管理部门对项目负责人现场带班制度的执行情况进行监督检查内容包括（A、B、C、E）等。P.85
A、项目负责人现场带班生产考勤制度，包括带班检查记录 B、项目负责人现场带班考勤公示
C、项目负责人带班生产的履职情况，特别是隐患整改和治理情况 D、建筑施工企业负责人对项目负责人带班生产的复核记录 E、监理企业对项目经理带班生产的复核记录
24、危险源是指建设工程施工过程中可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏，或这些情况组合的根源或状态，包括（A、B、C、D）。P.87
A、人的不安全行为 B、物的不安全状态 C、环境问题 D、管理缺陷 E、机械设备
25、现场施工的从业人员必需的安全生产、文明施工意识应包括（A、B、C、D）。P.90 A、本岗位的安全生产、文明施工职责； B、遵章守纪和服从管理的重要性； C、本职工作有关的重大危险源（包括环境因素）及其潜在风险；
D、违章指挥和违章作业的危害性； E、针对性的风险防范措施；
26、现场施工的从业人员必需的安生产、文明施工知识和技能应包括（A、B、C、E）。P.90 A、法律法规、标准规范和其他应遵遁的要求； B、规章制度、操作规程和操作技能； C、针对性的风险防范措施； D、本岗位的安全生产、文明施工职责； E、发生事故等紧急情况时的应急救援措施；
27、施工前，项目部对专业分包单位、施工作业班组进行的安全技术交底，应包括（A、B、C、D、E）等内容。P.91
A、施工部位、内容和环境条件；
B、应掌握的相关现行标准规范、安全生产、文明施工规章制度和操作规程； C、资源的配备及安全防护文明施工技术措施；
D、动态监控以及检查、验收的组织、要点，部位及节点等相关要求； E、潜在事故应急措施及相关注意事项。
28、有下列（A、C、E）情况之一的，建筑施工特种作业人员必须通过定点强化培训经考试后方可上岗。P.103
A、连续一年内有2次违章记录的；
B、持证人逾期未申请办理延期复核手续的； C、因违章操作，导致发生财产损失事故的；
D、持证人弄虚作假骗取资格证书的； E、因违章操作，导致发生人员伤亡事故的；
29、建设工程造价中的社会保障费，是指企业为职工（含外来从业人员）缴纳的城镇职工基本社会保险费。建筑和装饰工程2012社会保障费用的计算费率为人工费的（B）％；安装工程为（A）％；市政工程（土建）为（D）％；市政工程（安装）为（A）％。P.105
A、29.14 B、29.41 C、31.03 D、32.16 E、39.10 30、施工单位针对危险性较大的分部分项工程施工的安全管理职责主要有（A、B、C、E）等。P.108
A、总承包单位应对安全生产负总责，分包单位应负责风险控制
B、应确定危险性较大的分部分项工程及其重大危险源，并向监理机构报审 C、组织专项施工方案的编制、审批、专家论证
D、落实专项安全生产、文明施工措施费用及相关物资，配备监控人员 E、应建立信息管理网络，及时传递安全风险管理信息
31、（A、B、D、E）为危险性较大的分部分项工程。（P.109～111）
A、开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程 B、开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程； C、搭设高度3m及以上的混凝土模板支撑工程； D、起重机械设备自身的安装、拆卸； E、建筑幕墙安装工程。
32、（A、B、C、D、E）为重大危险源。（P.109～111）A、多台机械同时进行的拆除工程； B、预应力结构张拉施工； C、设置和拆除水下设施；
D、大型机械的顶升、加节、降节施工，移位等； E、地下暗挖的支模和拆模。
33、危险性较大的分部分项工程的专项施工方案的内容及其重大危险源风险控制安全技术措施应明确（A、B、C、D、E）。P.112
A、工艺流程、施工方法、控制要点； B、验收的组织、节点、部位及标准；
C、检查的组织、部位、内容、方法及频次要求； D、验收计划及标准 E、应急预案及应急响应
34、危险性较大的分部分项工程施工前，应确认的内容包括（A、B、C、D、E）等。P.113 A、专项施工方案已经审批通过
B、符合要求的专业施工单位、监护与作业人员已配备到位
C、材料、设施、设备、应急物资与器材配备齐全，且符合施工安全要求 D、重大危险源相关信息已公告
E、周边环境已按规定采取保护措施
35、坍塌事故是指施工（A、B、C、D、E）等坍塌。P.119 A、基坑（槽）坍塌 B、边坡坍塌 C、基础桩壁坍塌
D、模板支撑系统失稳坍塌
E、施工现场临时建筑（包括施工围墙）倒塌
36、新消防法指出（A、B、D、E）是社会消防工作的责任主体。（P.119）A、政府 B、部门 C、团体 D、单位 E、公民
37、施工现场发生火灾时，应以（D）为主要任务。当人身和财产安全均受到威胁时，应以（B）为首要任务。（P.122）A、扑灭初期火灾 B、保护人身安全 C、保护财产安全
D、扑灭初期火灾和保护人身安全 E、保护人身和财产安全
38、施工现场临时办公用房、宿舍与可燃材料库房的防火间距（B）m；临时办公用房、宿舍与可燃材料堆场及其加工场的防火间距（C）m；临时办公用房、宿舍与固定动火作业场的防火间距（C）m；临时办公用房、宿舍与易燃易爆危险品库房的防火间距（D）m。P.124 A、4 B、5 C、7 D、10 E、12
39、在临时动火作业点灭火器对固体物质火灾的最大保护距离为（C）米，对液体或可熔化固体物质火灾，气体火灾的最大保护距离为（A）米。P.128
A、6 B、9 C、10 D、15 40、施工现场普通灯具与易燃物的距离不宜小于（B）mm，聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物的距离不宜小于（D）mm；P.132
A、200 B、300 C、400 D、500 E、600
42、施工现场专用临时用电的基本原则是（A、C、E）。P.146
A、必须采用TN—S接地、接零保护系统 B、电气设备的金属外壳必须与零线连接 C、必须采用三级配电系统 D、必须采用二级漏电保护系统
E、电源线直接连接分配电箱或总配电箱
43、三级配电系统的设置应遵守四项规则是指（A、B、C、E）。P.146
A、分级分路规则 B、动、照分设规则 C、压缩配电间距规则 D、二级漏电保护 E、环境安全规则
44、为了保障施工现场用电安全，除设置合理的用电系统外，还应建立完备电气防火措施，其主要内容包括（A、B、C、D）等。P.159
A、建立电气防火责任制 B、建立电气防火教育制度 C、建立电气防火检查制度
D、建立电气防火领导责任体系及电气防火队伍 E、采用TN—S接地、接零保护系统
45、劳动防护用的品配备规定：架子工应配备（A、B）；电工应配备（C）；油漆工应配备（D）；普通工从事淋灰、筛灰作业时，应配备（E）。P.174、175 A、灵便紧口的工作服 B、系带防滑鞋 C、绝缘鞋 D、防静电鞋 E、高腰工作鞋
46、建筑节能施工方案包括（A、B、C、D、E）等内容。P.198
A、施工方法 B、质量控制要求和具体技术措施 C、样板间或样板件制作 D、材料进场复验 E、现场实体检验
47、建筑节能施工的关键节点是指（A、B、C、D、E）等部位。P.199 A、外墙门窗洞口四周
B、女儿墙，阳台、勒脚及与室外空气接触的楼地面 C、屋面天沟、反梁
D、屋面突出的外墙与屋面 E、建筑物的变形缝
48、绿色施工环境保护技术主要包括（A、C、D、E）以及土壤保护、建筑垃圾控制及地下设施、文物和资源保护等。P.197
A、扬尘控制 B、CO2排放量控制 C、光污染控制 D、水污染控制 E、噪音与振动控制
49、本市房屋建筑，市政设施及水利水电等土木工程建设项目申报绿色施工（节约型工地）的工程 的条件（A、B、C、D、E）。P.219
A、符合基本建设程序，开工手续齐全
B、建立“四节一环保”目标，编制绿色施工专项方案
C、以同一建设单位、同一个总包企业、同一标段建设项目，由施工总承包企业负责申报 D、未发生三级及三级以上死亡事故 E、未发生一般质量事故以上的项目
50、总承包单位专职从事渣土装载、车辆清洗的监管员，应当阻止（A、C、E），并督促（B、D）； 对无视劝阻的违规车辆，应当及时记录并报告工地现场负责人。（P.233）
A、无渣土处置证车辆进入工地 B、运输车辆顶部盖板盖平
C、渣土装载超过车辆箱体上沿口 D、渣土运输车辆必须符合清洗要求 E、轮胎或车身挂泥车辆驶出工地
51、（A、B、C、D、E）等措施项目，依照批准的施工组织设计方案，按国家《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定报价，计入施工措施费。（P.237）
A、危险性较大工程 B、沿街安全防护设 C、夜间施工 D、二次搬运 E、大型机械设备进出场
52、（D）对建设工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责。（B）应当对施工单位落实安全防护、文明施工措施情况进行现场监理。（A）对建设单位支付及施工单位使用安全防护、文明施工措施费用情况进行监督。
（P.250）
A、建设行政主管部门 B、建设单位 C、工程监理单位 D、施工总承包单位 E、施工分包单位
四、简答及论述题
1、叙述学习建造师的法律责任和提升职业道德素养的重要性（可以从以下三个方面谈谈自己的学习体会（1）认识建造师承担的法律责任的种类；（2）提高建造师执业资格方面和工程实施过程中不良行为的防范能力；（3）树立正确的建造师职业道德核心价值理念）。
2、建筑工程的质量与安全涉及社会公共安全，为了保护人民生命和财产安全，国家制定了全覆盖的建设工程质量安全法规、文件和规范标准。请你谈谈学习《上海市建设工程质量和安全管理条例》的体会。
3、我国《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管理条例》对建设工程民事连带责任有哪些主要规定？
4、阐述你对《工程建设技术标准化工作》的认识，你单位（项目）是如何开展技术标准化工作的。
5、何谓绿色施工？请叙述绿色施工总体框架和施工内容，并结合自己的工作经历叙述本单位绿色施工中的经验、不足之处和建议。
6、请阐述工程项目安全生产管理体系中项目经理的管理职责，并结合自己在工程项目中所担任的工作，叙述自己应承担哪些安全生产管理职责？
7、你单位是如何对危险性较大的分部分项工程及其危险源进行识别、评价和控制的。
8、谈谈你对建设工程质量监督管理制度的认识
9、本市对施工作业人员管理有哪些管理规定？
10、本市采取哪些措施确保工程检测的“真实性、规范性、客观性、准确性”？
11、本市对施工过程中技术核定单管理有何规定？
12、工程参与各方对危险性较大的分部分项工程的安全管理有何职责？
13、阐述施工现场的防火的关键环节、基本条件、防火重点及发生火灾时的主要任务和首要任务，并介绍你单位如何进行灭火和应急疏散预案演练。
14、简述工程项目索赔程序并谈谈你对索赔的认识
15、请结合你在项目中担任的职务，谈谈学习《关于实施上海市建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的通知》的体会和你的做法。
第三部分 专业课（建筑工程）
一、判断题
1、建造师是以专业技术为依托、以项目管理为主业的执业注册专业技术人员，按照住房和城乡建设部的规划，近期执业以施工管理为主。这就要求建造师必须掌握施工管理和组织的理论知识，并具备相应的技术和技能。（√）2、2003年《圣保罗宣言》中提出的“新的发展观”认为环境问题与经济和社会发展同等重要，主张把生态、经济和社会结合起来实现可持续发展。（√）
3、以人为本的理念对建筑业的影响主要反映在：一是生产的产品要考虑为使用者创造舒适、健康、安全的场所；二是在建筑工程项目的管理中要认识到人是管理中最基本的要素。（√）
4、绿色建筑的一个重要方面就是在建筑物的建造中，尽可能控制和减少对自然环境的使用和破坏，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材），以求建筑与自然和谐共生。（×）
5、以人为本管理的基本思想就是人是管理中最基本的因素，人是能动的，与环境是一种交叉作业，创造良好的环境可以促进人的发展和企业的发展。（√）
6、生产效率的提高始终是建筑项目管理关注的焦点，提高生产效率对于建筑企业而言，可以提供更有价格优势的产品，生产的产品更好地满足市场要求。（√）
7、在建筑业仅依靠设计方的力量来完成建筑的设计任务，往往会由于技术、经验的局限而忽略构造、结构、功能等的合理性，可能提高建筑建造成本，给建筑施工带来诸多棘手的问题。建造师适当介入建筑工程设计，发挥自己施工管理、技术、经验等方面的优势，积极参与和优化建筑设计，使建筑功能得到合理的提升，以增加结构的安全性，减少设计的偏差，更好地实现建筑工程质量、成本和进度目标。（√）
8、施工图设计文件一般包括合同要求所涉及的土建专业的设计图纸，以及图纸总封面、建筑节能设计的专项内容、合同要求的工程预算书、各专业计算书。（×）
9、建筑工程施工总承包是业主将一个工程项目的全部施工内容，发包给具备施工总承包资质的企业。因此，建筑工程施工总承包的对象是建筑工程的施工阶段，是由施工总承包商对业主负总责的建筑工程施工活动。（√）
10、项目经理部是施工项目管理的机构，它是由项目经理在企业法定代表人授权和职能部门的支持下按照企业的相关规定组建的、进行项目管理的一次性现场组织机构，承担项目实施的管理任务和目标实现的全面责任。（√）
11、项目经理部是施工项目管理的机构，它应在项目启动前建立，并在项目竣工验收后按合同约定解体。（×）
12、在合同管理中，项目合同实施计划的制定是项目经理部合同管理的一项重要工作，为此项目经理部要在充分讨论的基础上，建立合同实施保证体系。合同实施保证体系应与其他管理体系协调一致，须建立合同文件沟通方式、编码系统和文档系统，这要求项目经理部实现电子化管理。（√）
13、我国现行的《建筑法》和《招投标法》规定：总承包商单位可以将承包工程的非主体发包给具有相应资质的分包单位，并明确了发包单位、施工总承包单位和分包单位的责任，并对工程项目中劳务作业分包做出了相应的规定。（×）14专业分包是建筑工程总承包商经建设单位认可，将承包工程中的非主体结构的部分工程发包给具有相应资质的分包商，分包商按照分包合同的约定对总承包商负责，总承包商和分包商就分包工程对建设单位承担连带责任。（√）
15、分包和劳务分包在价格结算上的区别体现在工程分包人向工程承包人结算的是工程价款，劳务分包人向工程承包人结算的是人工费，是按劳动力单价和工时数量进行结算的。（√）
16、分包和劳务分包在合作管理方式上是不同的。工程分包要对分包工程进行施工中的统一协调管理，承包人收取分包人的管理费；工程劳务分包人提供的劳动力，是属于工程承包人的内部劳动的一部分，承包人要对劳务分包人提供的劳动力进行直接管理，但不能收取管理费。（√）
17、为了满足人类对工程结构安全和防灾的要求，结构抗震减灾控制技术应运而生，在设计和建造过程中使用了该技术的建筑可称为减震控制建筑。（√）
18、在深基坑施工期间要利用高程监测的方法来了解临近建筑物的沉降，从而了解其是否发生不均沉降，以便及时采取相应的措施。（√）
19、深基坑开挖技术可有放坡开挖和逆作开挖两大类。其中逆作开挖技术是将地下结构的外墙作为基坑支护的挡墙，将结构的梁板作为挡墙的水平支撑，将结构的框架柱作为挡墙支撑立柱的自上而下作业的基坑支护施工方法。（√）
20、钢结构具有承载力强、自重轻、强度高、施工快、抗震强等优点，与钢筋混凝土结构相比，在“高、大、深”三个方面具有独特的优势。（×）
21、高层建筑的钢结构焊接技术内容复杂，施工任务重，质量要求较高，所以在施工过程中必须采用合理的焊接工艺才能保证工程的质量。（√）
22、高强高性能混凝土具有高强度、高弹模、高耐久性和高耐磨性等综合优势，但其脆性的特性也成为阻碍其应用的缺陷，尤其是C80以上的混凝土，在考虑脆性折减系数以后，承载能力方面的优势并不明显。若要提高它的延性，可以使用钢材（钢管混凝土、钢骨混凝土以及钢纤维混凝土）。（√）
23、在我国新建建筑中，高能耗建材和建筑较为普遍。为实现建筑业节能减排的目标，需要大力发展绿色建筑，而绿色环保材料是绿色建筑发展的关键。（×）
24、混凝土材料不但要向高性能方向发展，而且更需要与建筑工程材料的可持续发展相结合。（√）
25、绿色施工的重点在于减少施工过程对环境、资源的消耗以及对环境的影响；而文明施工重点在于建立施工项目与周围工程和谐的关系，减少施工活动对周边社区、商户等的影响。（√）
26、在工程质量形成的过程中，建设领域存在着许多系统性的问题，这些问题会演化为导致工程质量事故的直接原因。它主要表现在工程质量责任主体的企业和个人，质量意识不强，责任制没有得到充分的落实。（√）
27、在工序过程质量控制中，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在现场取样，并送有相应资质等级的质量检测单位进行检测。（×）
28、施工项目经理部必须建立规范的三级技术质量交底的制度，即项目总工程师对各专业责任工程师进行施工组织设计及方案交底，专业责任工程师对班组进行交底，施工班组对作业人员进行操作交底，技术质量的交底必须有针对性和可操作性。（√）
29、政府对工程设计质量进行质量监督管理的一个重要举措就是施工图设计文件的审查制度。施工图设计文件未经审查批准的，建设单位不得使用。（√）
30、施工图审查不合格的，审查机构应当将施工图退给建设单位并说明不合格原因。（×）
31、未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。同样，未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。（×）
32、检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报告。检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。（√）
33、工程建设活动不同于一般的经济活动，从业单位的能力和素质的高低直接影响着工程质量。因此国家规定承接建设工程设计、施工、监理、工程检测、施工图审查等的单位，必须符合严格的资质条件。（√）
34、建设单位不得对承包单位的建设活动进行不合理的干预。建设单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。（√）
35、实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级的并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。（√）
36、工程质量监督机构依法对工程实施质量监督，并对工程质量监督承担监督责任。（×）
37、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》规定：全面开展安全达标。深入开展以岗位达标、专业达标和企业达标为内容的安全生产标准化建设。凡在规定时间内未实现达标的企业要依法暂扣其生产许可证、安全生产许可证、责令停产整顿；对整改逾期未达标的，地方政府要予以关闭。（√）
38、岗位达标的核心是岗位标准化，它是以安全生产责任制为核心，通过制定岗位工作标准，规范管理（或作业）流程，实现岗位操作标准化，确保行为安全，做到既不伤害自己、也不伤害别人。（√）
39、《建筑工程质量管理条例》规定，注册建造师等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年内不予注册，情节特别恶劣的，终身不予注册。（√）40、建造师承担着工程项目实施管理的核心职责，其素质的高低也直接影响到工程项目建设的顺利运作，其执业行为直接关系到工程项目成败。（√）
41、目前，国际上顶级的工程管理专业学会，如FIDIC、CIOB、RICS、PMI，这些专业协会被人推崇备至，其核心不仅在于其代表具有国际水准的专业技术能力，同时还贵在于其会员具备自律、公正、对客户高度负责的道德素养。这些学会均特别注重对会员的职业道德考核。（√）
42、《民用建筑节能条例》明确要求施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查，经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，建设主管部门不得颁发施工许可证。（√）
43、《民用建筑节能条例》规定：建设单位不得要求设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准以及施工图设计文件的要求进行设计、施工。（√）
44、建筑业企业资质是企业进入市场的准入证，资质管理关系到建筑业发展全局，它对提高工程质量和投资效益、加强安全生产、调控行业规模以及促进公平交易都有着重要的作用。（√）
45、建筑业企业的资质需要管理，资质等级标准也需要根据建筑业发展适时予以调整。（×）
46、单位工程竣工验收必须在建筑节能分部工程验收合格后进行，即建筑节能分部工程验收是单位工程验收的先决条件，具有“一票否决权”。（√）
二、单项选择题
1、建筑工程项目管理的发展，最深刻的莫过于（A）的变化，可持续发展观、以人为本、新的价值观等新理念开始影响着建筑工程项目管理的发展，它们不仅充实、发展着建筑工程项目管理的理论基础，也促进着其方法和手段的进步。
A、管理理念 B、管理技术 C、管理方法 D、管理手段
2、建筑工程的建设过程中，需要认识到设计和施工之间的关系。建造师适当地介入建筑工程设计，并对设计进行审核，可以确保建筑的（A）。
A、可施工性 B、合理性 C、经济性 D、安全性
3、建筑工程要确保有较好的经济效益和社会效益，至关重要的因素是（A）。A、施工现场的管理 B、成本管理 C、合同管理 D、安全管理
4、对于工程施工质量管理，一个有效的方法就是（A）。
A、PDCA B、成本管理 C、合同管理 D、安全管理
5、目前，在施工现场设置临时设施方面，最有效的方式是采用标准化的建造方式，采用装配式房屋，各功能房间按模数单元设计，分割组合灵活，拆装方便、结构合理，可以使用（C）。A、二次 B、三次 C、三次以上 D、多次
6、在工程项目的成本控制中，适合于不同规模的建筑工程项目的是（C）。A、价值工程法 B、赢得值法 C、横道图分析投资偏差法 D、挣值法
7、建筑工程涉及大量分包，分包的前提条件是分包要（C）。
A、有技术实力 B、有相应的专业工种人员 C、合法 D、有管理能力
8、下列不属于建筑工程总承包商与各分包商的合同签订要求的是（D）。A、及时 B、规范 C、有效 D、体现人性化
9、混凝土的高强高性能化已成为混凝土技术的重要发展方向，我国目前在国内工程应用成功的高强高性能混凝土达到的最高强度等级为（D）。
A、C80 B、C100 C、C110 D、C120
10、在高层/超高层建筑中，下列结构体系多用于钢结构的是（D）。A、框架——剪力墙体系 B、框架——筒体体系 C、筒中筒体系 D、框架——支撑体系
11、为了保证土石方开挖和地下室施工处于无水环境状态，常需要通过降低地下水位或配以设置止水帷幕，使地下水位降到基坑以下（B）m。
A、0.5 B、0.5-1.0 C、1.0 D、1.5
12、深基坑工程施工期间要加强位移监测，根据变形值判定是否采取措施，消除影响，避免进一步变形发生危险。在墙顶水平位移监测点旁布设围护结构的沉降监测点，一般布点要求间隔（D）m布设一个监测点，利用高程检测的方法对围护结构墙顶进行沉降监测。
A、5-10 B、10-15 C、15-20 D、15-25
13、在施工现场沉降影响范围之外，布设（C）基准点为该工程临近建筑物沉降监测基准点。A、1个 B、2个 C、3个 D、5个
14、下列基坑支护结构类型中施工设备简单、成本较低，噪声小，并且无大量弃土处理，抗渗性好的是（D）。A、土钉墙 B、水泥土重力式维护墙 C、地下连续墙 D、型钢水泥土复合搅拌桩围护墙
15、型钢水泥土复合搅拌桩桩体与内插型钢的垂直偏差不应大于1/200；当搅拌桩达到设计强度而且龄期不少于（D）后，方可进行基坑开挖。
A、7d B、14d C、21d D、28d
16、从《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）中可以看到高强材料的推广应用。新规范适当提高了混凝土最低强度等级以及各类结构的适用强度等级，淘汰了HPB235级钢筋，代之以（A）级钢筋。A、HPB300 B、HRB335 C、HRB400 D、HRB500
17、高强钢筋可广泛用于非抗震和抗震设防地区的民用与工业建筑及一般构筑物，可用作钢筋混凝土结构构件的纵向受力钢筋和预应力混凝土构件的非预应力钢筋以及用作箍筋和构造钢筋等，相应梁板墙的混凝土强度等级不宜低于（B）。
A、C20 B、C25 C、C30 D、35
018、耐火钢是指其常温力学性能、焊接性能与现有普通钢一致，且要求在高温下（600C）1～3h内，其屈服强度不低于常温的（B）的钢材。
A、1/3 B、2/3 C、1/2 D、1.0
19、工程基坑开挖采用井点回灌技术的主要目的是（D）。
A、避免坑底土体回弹 B、避免坑底出现管涌 C、减少排水设施、降低施工成本 D、防止降水井点对井点周围建（构）筑物、地下管线的影响
20、对渗透系数为0.2m/d的黏性土层，若降水深度达到16m,单级降水一般应考虑的降水方法是（B）。A、集水排水 B、喷射井点 C、真空井点 D、管井井点
21、见证取样是指在项目（A）的见证下，由施工承包方的现场试验人员对工程项目使用的材料、半成品、构配件及工序活动效果进行现场取样，并送交试验室进行试验的过程。
A、监理工程师 B、总监理工程师 C、项目负责人 D、项目技术负责人
22、根据下列各单位在建设工程中的地位，要抓好建设工程的质量首先应对（A）的行为进行规范，对其质量责任予以明确，因为它在整个建设活动中占主导地位。
A、建设单位 B、施工单位 C、设计单位 D、监理单位
23、一级以上建筑工程、大型市政工程施工图审查时，原则上不超过下列时限中的（D）。A、5个工作日 B、7个工作日 C、10个工作日 D、15个工作日
24、二级及以下建筑工程、中型及以下市政工程施工图审查时，原则上不超过下列时限中的（C）。A、5个工作日 B、7个工作日 C、10个工作日 D、15个工作日
25、下列属于工程质量监督主体的是(B)。
A、施工图设计审查单位 B、工程质量监督机构 C、工程检测单位 D、监理单位
26、在对施工作业准备状态的质量控制中必须加强施工技术交底工作。在每个分项工程开始实施施工前均要进行技术交底。在施工项目经理部总工程师的组织下，主管技术工作的责任工程师编制技术交底书，技术交底书需经（D）批准后才能执行。
A、施工企业总经理 B、施工企业总工程师 C、施工项目经理 D、施工项目经理部总工程师
27、建筑工程采用的、涉及安全功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经(C)检查认可。
A、项目质量负责人 B、项目技术负责人 C、建设单位技术负责人 D、总监理工程师
28、某钢结构工程全部采用国外进口钢材，所有钢材均应具有(A)。
A、商检报告 B、环保认证证书 C、绿色节能标志 D、质量认证标志
29、进口钢材，除常规检测项目外，还需做（D）检测，合格后方可投入使用。A、物理拉伸性能 B、机械强度性能 C、冷弯、冷脆性能 D、化学成分分析 30、施工现场的定期安全检查组织者应该是（D）。
A、专业工程技术人员 B、项目安全总监 C、项目总工程师 D、项目经理
31、施工作业场所的缺陷属于安全事故主要诱因当中的（B）。
A、人的不安全行为 B、物的不安全状态 C、环境的不利因素 D、管理上的缺陷
32、依据对行为要求的标准不同，道德可以分为下列选项中的四个层次，“守本分”属于（B）。A、底线道德 B、基本道德 C、积极道德 D、理想道德
33、底线道德的实现的保证是(A)。
A、强制与教化 B、教化与强制 C、理性判断与社会激励 D、高度的道德自觉
34、下列不属于建筑业企业资质管理规定的是（D）。
A、对外承包工程管理条例 B、建筑业企业资质管理规定 C、注册安全工程师管理规定 D、物业管理条例
35、《民用建筑节能条例》明确规定保温工程在正常使用条件下的保修期为（D）。A、1年 B、2年 C、3年 D、5年
36、《民用建筑节能条例》规定建设单位应当将民用建筑是否符合（A）作为查验的重要内容，对不符合该标准要求的，不得出具竣工验收合格报告。
A、民用建筑节能强制性标准 B、民用建筑节能标准 C、民用建筑节能管理规定 D、公共机构节能条例
37、房地产开发企业应当在销售过程中向购买人明示所售商品房的能源消耗指标、节能措施和保护要求、保温工程保修期等信息。对于建设单位违反本条例规定的行为，最高可处罚款（D）。A、10万 B、20万 C、30万 D、50万
38、设计单位进行建筑物设计，应当执行节能标准，设计单位提供的设计方案和施工图设计文件应当包含建筑节能的内容。设计单位和注册建筑师等注册职业人员应当对其的设计是否符合建筑节能标准负责。对违反本条例且行为严重的，设计单位将被降低资质或吊销资质证书，注册执业人员将被吊销执业资格证书，（D）内不予注册。
A、1年 B、2年 C、3年 D、5年
39、发包人派驻施工场地履行合同的代表在施工合同中也称为工程师。如需更换工程师，发包人应至少提前（A）以书面形式通知承包人。A、7天 B、10天 C、14天 D、28天
40、工程竣工验收报告经发包人认可后（D）内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款调整内容，进行工程竣工结算。A、7天 B、10天 C、14天 D、28天
41、分包工程发包人应当在订立分包合同后（A）将合同送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A、7天 B、10天 C、14天 D、28天
42、建筑节能工程为单位建筑工程的一个分部工程，可化为（D）分项工程。A、7个 B、8个 C、9个 D、10个
43、发包人派驻施工场地履行合同的代表在施工合同中也称为工程师。如需更换工程师，发包人应至少提前（A）以书面形式通知承包人。A、7天 B、10天 C、14天 D、28天
44、索赔事件发生后（D）内，向工程师发出索赔意向通知书。A、7天 B、10天 C、14天 D、28天
三、多项选择题
1、建造师的知识和技能必须具有全面性，应成为（A、B、C、D），具有较高综合素质的复合型人才。A、懂管理 B、懂技术 C、懂经济 D、懂法规 E、懂关系学
2、近年来建筑工程项目管理理念最显著的变化为（B、C、D）这几个方面。A、服务社会 B、可持续发展观 C、以人为本 D、新的价值观 E、提高效率
3、把生态、经济和社会结合起来实现可持续的发展，意味着（A、B、C、D、E）。A、要减少对不可再生材料和能源的大量利用
B、要创造新材料、发明新技术，以便更有效地使用可再生和不可再生资源
C、要存储和保护不可再生资源和生态承载能力，以满足后代以及日益增长的人口需求 D、生产活动要关注社会、公众、健康和公平，为人们提供更可持续的产品 E、要更多地利用利用可再生资源来满足社会的资源和能源需求
4、近年来出现在建筑领域新的施工和方法中，虚拟施工是最具代表性的一个，它的主要作用有下列(A、B、C、D、E)几方面。
A、分析与优化设计 B、模拟施工过程以事先发现潜在的不利因素 C、通过先试后建及时调整更新施工方案 D、优化施工管理 E、确保设计的可施工性
5、建造师利用自身的知识、专业技能和工程施工经验，在设计阶段参与和管理设计时，应确立（A、B、C、D）的目标。
A、设计要体现建设者的意图 B、设计要体现建设者的要求 C、设计要体现技术与经济的关系 D、设计要确保可施工性 E、设计要体现建筑艺术
6、建造师在管理施工图设计时应把握下列原则中的（A、B、C、E）。A、施工图设计是否符合有关部门对方案设计的要求 B、施工图设计是否满足使用功能和施工工艺要求 C、施工图设计是否确保安全的可靠性、经合理性 D、施工图设计是否体现建筑艺术的要求
E、设计深度和内容是否符合施工图设计阶段要求
7、工程项目经理部的成本管理应包括（A、B、C、D、E）。
A、成本计划 B、成本控制 C、成本计核算 D、成本分析 E、成本考核
8、在施工现场设标志和路障，可以提高施工场地运行的效率，增加施工场地整体的安全度，提升建筑业的企业形象。标志和路障在施工企业公司范围内应统一内容和形式，主要包括的内容有（A、B、C、D、E）。
A、建筑工程项目标志 B、入口标志 C、方向标志 D、安全信息标志 E、路障
9、在施工现场布局规划中，建造师要重点考虑（A、B、C、D）等方面的因素，它们会对现场的秩序井然、高效运作产生巨大影响。
A、材料装卸 B、劳动生产率 C、设备限制 D、现场限制 E、成本考核
10、施工现场临时设施无论形式如何，都必须适合施工现场生产、生活和管理的需要，并考虑以下因素中（A、B、C）。
A、成本 B、现场空间 C、可得性 D、设备安置 E、劳动生产率
11、在市场专业化程度越来越高的情况下，承包商没有必要自己独立完成全部工程，可以根据自身和工程的实际情况将部分工程分包出去。承包商在做分包决定时通常要考虑以下因素中的（A、B、C、D、E）。A、技术实力 B、相关设备 C、风险控制能力 D、经济上的目的 E、各种专业人力资源
12、合法的分包是指承包人将建设工程的专业工程，或者劳务作业交由具备相关资质的建筑企业完成的行为。它要符合的条件是（A、B、C、D、E）。A、总承包合同必须是有效合同
B、承包人分包时必须分包给具备相应资质的分包单位 C、分包必须基于合同的约定或取得发包人的许可
D、是施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成 E、分包只能进行一次，不得层层分包
13、分包和劳务分包是有区别的，主要体现在以下（A、B、C、D、E）几个方面不同。A、标的种类 B、完成方式 C、签订条件 D、合作管理方式 E、价款结算
14、型钢水泥土复合搅拌墙的计算与验算应包括（A、B、C、D、E）。
A、内力和变形计算 B、整体稳定性验算 C、抗倾覆稳定性验算 D、坑底抗隆起稳定性验算 E、抗渗流稳定性验算和坑外土体变形估算
15、目前对高强高性能混凝土的理解是（A、C、D）。
A、高强度 B、高工作度 C、高体积稳定性 D、高抗渗性 E、高密实性
16、通常由建筑装饰材料带来的空气污染物质主要有（A、B、C、D）。A、甲醛 B、挥发性有机物 C、氡气 D、石棉 E、笨
17、绿色施工是系统工程，它包括（A、B、C、D）以及竣工后施工场地的生态复原等。A、施工组织设计 B、施工准备 C、施工运行 D、设备维修 E、保修
18、绿色施工中的环境保护主要体现在（A、B、C、D、E）。
A、扬尘、空气质量控制 B、防土壤侵蚀保护 C、水处理 D、噪声与振动控制 E、建筑垃圾控制
19、安全生产标准化达标建设包括（A、B、C）内容。A、岗位达标 B、专业达标 C、企业达标 D、管理达标 E、防护措施达标 20、施工作业运行过程的质量控制非常重要，它具体包括以下选项的（ABCDE）。A、测量复核控制 B、工序过程质量控制 C、施工质量控制点的管理 D、见证取样控制 E、施工质量资料控制
21、工序过程质量控制具体内容包括（A、B、C、D、E）几个方面。
A、建立质量例会制度 B、推行挂牌制度 C、问题追究制度 D、奖惩制度 E、特殊过程的质量控制
22、下列属于施工作业运行结果的质量管理的内容是（A、B、C、D、E）。A、基槽（基坑）验收 B、工序交接验收 C、隐蔽工程验收 D、检验批质量验收 E、分部分项工程质量验收
23、不同类型的工程有不同的测量复核的内容和要求，民用建筑的测量复核内容有（A、B、C、D）。A、建筑物定位测量 B、基础施工测量 C、楼层轴线检测 D、楼层间高层传递检测 E、特殊部位的检测
24、工程质量管理最基本的原则和方法就是强化质量责任，针对各类质量责任主体，建立健全质量责任制度。工程质量责任制的具体内容包括（A、B、C、D）。
A、强化建设单位法定代表人责任制 B、强化参建单位法定代表人责任制 C、强化关键岗位执业人员负责制 D、强化工程质量终身负责制
25、下列属于工程质量自控主体的单位是（A、B、C、D）。
A、勘察单位 B、设计单位 C、施工单位 D、设备材料供应单位 E、工程监理单位
26、下列属于工程质量监控主体的单位是（A、E）。
A、建设单位 B、设计单位 C、施工单位 D、设备材料供应单位 E、工程监理单位
27、下列属于工程质量验证主体的是(AC)。
A、施工图设计审查单位 B、工程质量监督机构 C、工程检测单位 D、监理单位
28、下列各项选项中，属于过程验收的有（A、B、C）。
A、检验批验收 B、分项工程验收 C、分部工程验收 D、单位工程验收 E、隐蔽工程验收
29、下列属于施工质量控制方式是（A、B、C）。
A、系统控制方式 B、因素控制方式 C、分级分层控制方式 D、进度控制方式 E、成本控制方式
30、建筑工程应把重大隐患的排查治理作为工作重点，重点排查的范围是（A、B、C、D）。A、施工现场作业区 B、材料区 C、生活区 D、办公区
31、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》规定：“强化生产过程中管理的领导责任。企业主要负责人和领导班子成员要轮流现场带班”。工程项目层级现场轮流带班的领导包括(A、B、C、D、E)。A、甲方负责人 B、工程总监 C、项目经理 D、生产经理 E、项目总工及专业分包项目经理
32、建造师执业资格方面典型的不良行为主要有下列选项中的(A、B、C、D、E)。A、不正当手段取得资格证 B、无证执业 C、人证分离 D、多单位、多项目执业 E、超范围执业
33、招投标领域的腐败特点表现为投标人、招标人、中介机构、问题官员之间相互勾结，串通操纵招投标。招投标环节违法行为表现为(A、B、C、D、E)。
A、投标人与招标人串通 B、投标人之间串通围标 C、低价抢标 D、资质挂靠 E、资质租借
34、下列属于违法分包的是(ABCD)。A、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的 “无资质承揽”
B、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的“私自分包”
C、施工总承包单位将建设工程主体结构施工分包给其他单位的“主体结构分包” D、分包单位将其承包的建设工程再分包的“层层分包”
35、下列属于非法转包的是(A、B、C、D、E)。
A、承包人不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部工程转给他人承包的 B、承包位将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义转给他人承包的 C、承包人将主体结构转给他人承包的
D、承包方将工程分包给不具备相应资质条件的单位
E、承包人将部分专业工程分包后未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员进行组织管理的
36、我国《公民道德建设实施纲要》提出社会主义职业道德基本要求包括(A、B、C、D、E)。A、爱岗敬业 B、诚实守信 C、办事公道 D、服务群众 E、奉献社会 37、1997年建设部出台的《建筑业从业人员职业道德规范（试行）》规定了建筑行业各类从业人员的职业道德要求，其中项目经理职业道德规范是(A、B、C、D、E)。
A、强化管理、争创效益 B、讲求质量、重视安全 C、关心职工、平等待人 D、廉洁奉公、不谋私利 E、用户至上、诚信服务
38、PMI的道德准则是(A、B、C、D)。
A、责任 B、尊重 C、公平D、诚实 E、守信
39、建设工程法律法规体系是指根据《中华人民共和国立法法》的规定，制定和公布施行的有关建设工程的各项法律、行政法规、部门规章和地方性法规、地方政府规章的总称，它是有机结合起来，形成的一个相互联系、相互补充、相互协调的完整统一的体系。我国的建设工程法律体系按立法权限不同，可以分为(A、B、C、D、E)5个层级。
A、法律 B、行政法规 C、部门规章 D、地方性法规 E、地方规章 40、下列属于建筑工程防灾减灾法律法规的是(A、B、C、D)。A、《中华人民共和国防震减灾法》 B、《中华人民共和国消防法》 C、《中华人民共和国突发事件应对法》 D、《特种设备监察条例》 E、《中华人民共和国节约能源法》
41、下列属于建筑工程节能环保法律法规的是(A、B、C、D)。A、《中华人民共和国节约能源法》 B、《民用建筑节能条例》 C、《城市照明管理规定》 D、《城市生活垃圾管理办法》 E、《中央企业安全生产监督管理暂行办法》
42、下列属于建筑工程资质管理法律法规和部门规章的是(A、B、C、E)。A、对外承包工程管理条例 B、建筑业企业资质管理规定 C、注册安全工程师管理规定
D、物业管理条例 E、施工总承包企业特级资质标准
43、下列属于建筑工程安全生产法律法规的是（A、B、C、D）。A、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 B、中央企业安全生产监督管理暂行办法
C、关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理的办法》 D、建筑施工企业安全生产许可证动态监督暂行办法 E、《特种设备监察条例》
44、下列属于建筑工程建筑市场及招投标法律法规和部门规章的是(A、B、C、D、E)。A、关于进一步加强建筑市场监管工作的意见 B、合同违法行为监督处理办法
C、建筑工程方案设计招标投标管理办法 D、建筑市场诚信行为信息管理办法
E、房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法
45、墙体节能工程应对进场的保温材料(A、B、C、D、E)抗腐蚀性能等进行见证取样复验。A、导热系数 B、密度 C、抗压强度或压缩强度 D、粘结材料的粘结强度 E、增强网的力学性能
四、论述题
1、试述改善由于建筑装饰材料在室内造成的环境污染途径
2、试述近年我国建筑施工在建筑工业化代表性技术、脚手架技术等方面新发展
3、试述高强混凝土及相应施工技术的发展
【二级建造师继续教育培训学习心得体会(市政)】推荐阅读：
二级建造师继续教育小结(市政)剖析03-12
2024年度二级建造师市政专业继续教育01-08
二级建造师继续教育考试06-26
二级建造师继续教育试题02-02
二级建造师继续教育试题答案02-26
二级建造师市政大纲11-12
二级建造师市政案例题02-15
二级市政建造师练习题02-06
二级建造师市政复习精选(施工管理精简)02-21
二级建造师培训学校01-29
