三方机械安全管理协议

三方机械安全管理协议（共6篇）

三方机械安全管理协议篇1

甲方（施工总承包单位）： _ 乙方（起重机械产权单位）：丙方（起重机械拆装单位）：_ 机械类型：塔式起重机□ 施工升降机□ 物料提升机□ 吊篮□ 其他大型起重机械设备：

本协议仅适用于项目。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《特种设备安全监察条例》、《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第 166 号）、《建筑起重机械备案登记办法》（建质[2008]76号）以及相关法律、法规、规章、制度等，为明确甲乙丙三方的安全生产责任，确保施工安全，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方协商达成一致，签订本协议。

一、起重机械概况： 1.机械名称：；

2.机械规格型号及数量：型号：；共计台。3.机械统一编号: ； 4.租用工程名称：； 5.工程地点：； 6.租用期限：；

二、甲方的责任和义务

1.甲方负责审核由乙方提供的建筑起重机械设备安全技术档案、丙方拆装单位资质证书、操作人员的资格证书和现场施工各项安全方案、预案等文件资料。

2.甲方负责对丙方专业分包单位编制的相应起重机械安拆方案进行审核，由甲方单位技术部门组织相关单位技术、工程、安全等部门对其方案内容完整性、合规性及现场安全性进行审核，审核通过后由甲方单位技术负责人签字确认。

3.甲方有权对乙方所提供的国家明令淘汰或禁止使用的、安全装置失效或缺

失的、无档案或者档案缺失及存在其他安全隐患等情形的机械设备做出禁止入场、退场及更换处理的要求；乙方应无条件执行，并承担由此造成的生产安全事故责任及工期、经济等损失。

4.甲方为起重设备进入施工现场和拆装提供必要的场地、用电、照明等条件。5.甲方在乙方指导下负责起重设备基础施工，组织基础验收，并向乙、丙方移交起重设备基础。甲、乙、丙三方验收合格签字后方可进行起重机械安装。

6.负责对乙、丙方操作人员进行项目施工的入场安全教育。

7.设备安装（拆卸）过程中，甲方指定专人配合安装单位，监督安装（拆卸）施工现场的安全管理情况。

8.甲方负责组织有关单位进行起重机械的验收工作。9.甲方负责起重设备的使用登记备案管理工作。

10.施工现场有多台起重机械作业时，甲方应编制群塔作业方案。

11.甲方有权对乙方、丙方进行安全监督，对乙方、丙方违章指挥、违章作业有权制止并处罚，有权要求乙方、丙方对作业过程中存在的隐患限期整改。

12.按照《关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知》的要求，在现场施工区域明显部位按标准设置标识牌。

三、乙方的责任与义务

1.乙方必须保证出租给甲方的设备安全可靠，不得将带病、使用年限过长（塔吊累计使用时间要求5年左右，最长不得超过8年；外用电梯及物料提升机累计使用时间3年左右，最长不得超过5年）或存在其他安全隐患的机械设备出租给甲方。

2.乙方在设备出租前，应向甲方提供完整的机械设备安全技术档案。其内容包括：

①制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、安装使用说明书、备案证明等原始资料；

②定期检验报告、定期自行检查记录、定期维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和生产安全事故记录、累计运转记录等运行资料；

③历次安装验收资料。

3.机械设备一经安装，就表示乙方确认施工场所、作业环境、基础地质条件、混凝土的强度报告及隐蔽工程验收记录等，甲方交于乙方的一切施工条件符合安

全及作业要求。乙方对施工过程中由于上述不良因素而导致的事故后果负责。乙方应对基础验收负责，若因乙方没有履行作业前安全检查职责而造成安全事故的，责任由乙方承担。

4.乙方负责按规范与甲方要求做好起重及垂直运输设备的防雷接地装置。5.乙方负责对机械设备每月至少进行一次全面的维护、保养和现场检查，保证设备正常运转和各种保险装置的有效性和可靠性，并将维护、保养和现场检查记录报甲方备案。在进行月度检查、维护、保养前,乙方人员应当面告知甲方安全部门相关人员。

6.乙方负责起重设备的日常检验工作，若发现起重机械出现故障或者发生异常情况的，应立即停止使用，消除故障和事故隐患后，方可重新投入使用。

7.乙方应按照国家相关法律、法规及管理规定对机械设备限位及安全装置等进行法定检测，并保证其处于安全有效期内。（吊篮安全锁每半年进行一次检测标定；施工升降机防坠安全器每年至少进行一次安全检验，同时每季度至少进行一次防坠安全试验；各机械设备每年应委托相应机构进行整机检测等。）

8.乙方委派的特种作业人员须持证上岗，严禁无证操作，且特殊工种人员与相关操作证件信息应相对应。乙方对上岗证件的有效性与真实性负责，且相关证件在有效期内。

9.乙方应选择资质合格的拆装单位（丙方）进行机械设备的拆装，并应对丙方安装、拆除、顶升、附墙等作业的安全生产情况进行监督，发现问题及时要求其整改。

10.乙方应向丙方提供出租设备安装的基础图纸和附墙方案，负责设备基础和预埋件施工的现场指导。同时，在机械设备安拆前，乙方应对丙方进行书面交底，承担因未及时交底或交底不清楚造成的安全事故和经济损失。

11.乙方应对本单位职工进行安全教育，并配备安全有效的防护用品。12.乙方因违反国家或地方关于起重机械的安全管理法律、法规、技术规程等，而导致出现安全责任事故，导致人员伤亡的，均由乙方承担相应责任。

四、丙方责任与义务

1.丙方应当依法取得建设主管部门颁发的相应资质和建筑施工企业安全生产许可证，并在其资质许可范围内承揽建筑起重机械安装、拆卸工程。

2.丙方应按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安

装、拆卸工程专项施工方案及应急预案并由本单位技术负责人签字；

3.丙方应将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。

4.丙方应按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件；并按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业。

5.丙方必须有专业安拆人员，且持证上岗，身体健康，有三年以上安拆经验，年龄不得超过50周岁。乙方专业人员证件需报甲方备案，且相关专业人员与相关操作证件信息应相对应。同时，必须对专业安拆人员进行安全技术交底。

6.设备安装（拆卸）时，必须做好安全准备工作，配好个人劳动防护用品，分工合作，责任到人。

7.在安装过程中，必须保证安拆辅助机械设备的吊索、吊钩、保险及相关性能处于合格状态，并将有关辅助机械设备相关合格证、检测合格证明、人员证件等文件报送至甲方后才能进行工作。

8.设备安装（拆卸）过程中，丙方单位的专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督，在设备安装作业区域范围内设置警戒或隔离，避免无关人员进入。

9.丙方应服从甲方现场安全管理，并接受乙方现场作业指导。

10、建筑起重机械安装完毕后，丙方应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。自检合格的，应当出具自检合格证明，并向甲方进行安全使用说明。

五、安全责任

1.各方应严格遵守以上责任与义务，未执行相应责任与义务而导致生产安全事故的由相应责任与义务方承担相应损失与法律责任。

2.在安装（拆卸）过程中若由于安拆人员自身原因发生的事故由丙方承担；安装完毕投入使用后，由于设备本身质量的原因，所发生的事故，由乙方承担；安装完毕投入使用后，由于乙方配备的人员操作不当所发生的事故由乙方和当事人承担。

3.属于乙、丙方责任或乙、丙方人员不服从管理、违章作业发生的事故，由

乙、丙方自行按照国家有关规定对伤亡职工或家属进行补偿，甲方不负担任何经济和法律责任。同时乙、丙方给甲方造成的经济损失及不良社会影响，甲方有权对乙、丙方进行经济处罚。

六、其他

本协议自签订之日起生效；至设备撤离施工现场后终止。

本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效益。

其他补充条款：

甲方单位（公章）

法定代表人：法人委托代理人：

协议签订日期：

乙方单位（公章）法定代表人：法人委托代理人：年月日

丙方单位（公章）

三方物业管理协议(网) 篇2

甲方：乙方：丙方：

乙方拥有金威大厦×楼产权，委托甲方进行物业管理，现出租给丙方，经三方协商一致，就丙方租用乙方 × 区 × 路×××，面积 ×平方米的物业之管理有关事宜，达成以下协议：

承担相应责任,但甲方应在丙方未按约定交纳物业管理费发生之月的次月起二个月内通知乙方，否则由甲方自行承担丙方所欠物业管理费的追收责任。

三方机械安全管理协议篇3

本三方协议书（“本协议”）由以下各方于年月日在中华人民共和国签署：

出租方：（下称“甲方”）承租方：（下称“乙方”）物业公司：（下称“丙方”）

本协议中，甲方、乙方、丙方合称“三方”，单称“各方”。鉴于：

甲方于年月日与丙方就甲方所合法持有的建业总部港房间于签订了《前期物业服务协议》。

甲方于年月日与乙方就甲方所合法持有的建业总部港房间于签订了《房屋租赁合同》。

为此，根据国家有关法律法规的规定，经各方友好、自愿、平等协商，就以上房间的前期物业服务工作，达成如下协议，以资信守。

1、三方一致确认，自甲方将房屋交付给乙方使用之日，即年月日起，由乙方履行甲丙所签署的《前期物业服务协议》中的甲方的权利义务，乙方声明及确认，其已仔细阅读及详细了解《前期物业服务协议》所有内容，并同意承继甲方在该协议项下的所有权利和义务。

2、各方均同意，自年月日起至年月日止（即甲乙方签订租赁期限同时届满）租期届满后，各方未续签协议的，本协议自动终止。/ 14

3、乙方承诺在租赁期内完全地遵守及履行《前期物业服务协议》《租赁合同》及本协议项下的各项条款、条件、条文，物业管理费及其他一切款项，遵守物业的管理公约。

4、租赁期间，乙方向丙方缴纳的一切款项（包括前期物业服务协议所包含的一切费用及其其他款项），丙方均须开具相应款项金额的发票给予乙方。

5、因本协议签署而引致的登记备案手续或其他行政登记手续的变更，由手续使用方办理，其他两方积极协助、配合。

6、各方权利义务内容依据甲方与丙方所签订的《前期物业服务协议》执行，《前期物业服务协议》为本协议有效附件。

7、本协议内空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本协议的成立、效力、解释、签署、修改、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律管辖。

8本协议在履行中如发生争议，由各方协商解决，协商不成的，各方均可向房屋所在地人民法院诉讼解决。

9、本协议正本连同附件共14页，一式三份，三方各执一份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为签署页）附件:《前期物业服务协议》甲方：授权代表： / 14

日期：

乙方：授权代表：日期：

丙方：授权代表：日期：

附件

建业总部港写字楼物业管理服务协议

根据《物业管理条例》规定，由建业总部港（以下简称“本物业”）开发商/ 14

郑州联盟新城臵业有限公司（以下简称“开发商”）作为建业总部港的第一业主，选择河南建业物业管理有限公司（以下简称“物业管理公司”）作为建业总部港的物业服务企业，并与其签定了《建业总部港前期物业服务合同》，该合同已通过房地产管理部门的审查并备案，与开发商购房的购房者现与开发商选择的物业管理公司达成如下物业管理服务协议。

甲方（承租方）：

国籍：

性别：

出生年月：住所（址）：

身份证/护照/营业执照号码：***联系电话：委托代理人：

住所（址）：

联系电话：

乙方（物业管理公司）：河南建业物业管理有限公司法定代表人：

地址：

联系电话

传真：

甲方所承租房屋基本情况：物业名称：建业总部港写字楼；地址：郑州市地润路18号 / 14

甲方所购房屋为写字楼，坐落在A座614615616房间，建筑面积719.36平方米。

根据有关法律、法规的规定，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲乙双方在甲方与出租方签订了《房屋租赁合同》时，就前期物业管理服务达成本协议。

第一条本协议期限为2015年8月15日起至2020年8月14日止，如协议期间，业主大会选聘的业主委员会与所选聘的新的物业管理公司签订物业服务合同生效时，本协议终止。

第二条本物业管理区域物业服务实行包干制，乙方按照如下标准收取物业管理费，并按本合同约定的服务内容和质量标准提供服务，盈余或亏损由乙方享有或承担。

物业管理费用由甲方按其拥有物业的建筑面积缴纳，具体收费标准如下：

写字楼：

6.0 元/月•㎡；公共能耗费：

1.8 元/月•㎡；

（物业管理费不包括房屋共用部位、共用设施设备大中修、更新和改造费用，不包括共用设施设备等维护所使用的水、电费用）

第三条物业管理费及公共能耗费用自甲方租赁之日起按半年计收，乙方将于每年6月份收取下半年度7—12月份物业管理费，每年12月份收取下一年度1—6月物业管理费，甲方应于收到付款通知单规定日期之前交纳，逾期交纳的，每逾期一日，应缴纳欠费总额的万分之三作为滞纳金。

物业服务费中未包括物业保险费用，除乙方未尽管理责任或义务外，所收取的物业服务费用中不包含业主的人身、财产等相关保险费、对于业主或物业使用人的人身、财产等损失，乙方不承担责任。但因乙方故意或重大过失所致的，不/ 14

在此限。

物业管理区域业主委员会成立后，如物业管理区域业主委员会对乙方的物业管理服务不满意，经当地物业管理行政主管部门批准的，可另行选聘物业公司乙方将已收取但未提供物业服务的相关甲方费用退还甲方。

第四条

本物业区域内的停车位的停车管理服务费由乙方收取，作为车位运行费及物业管理费不足的补充。

业户在办公写字楼内的共用地下车库停放汽车，车位使用费收费标准为500元/辆•月；业户自有车位，停车管理服务费收费标准为60元/辆•月。

本物业管理区域内露天汽车固定停车管理服务费收费标准为60元/辆•月。外来人员临时办事、探访、参观等的停车费按政府相关文件执行。

乙方收取上述停车位使用（管理）服务费，不承担车辆及车内物品的保管及损失，但应在停车场（库）显著位臵公告相关提醒。

第五条开发商在购房者购房时明确购房者除前期物业管理费、公共照明、水、电费、公共水费、电梯、水泵、中央空调运行费外还应缴纳其他如下相关费用。

序号

项目名称

收费标准

收费单位 1

公共能耗费

1.8

元/平方米•月中央空调运行费用

元/平方米•月

预收室内电费

元/平方米•次

地下汽车车位使用费（含租赁费）

500

元/辆•月

已购或露天出租车位的物业管理服务费

元/辆•月 / 14

以上收费标准，如有政府主管部门发布新的收费政策，调整收费金额，以政府部门最新政策为准。

甲方在办理入住手续后，在需要装修时需至乙方按照《装修手册》规定办理装修手续，交纳相关费用。

如因政府水、电等调价（以文件或通知为准），乙方可根据实际情况做出价格调整。

第六条

物业专项维修基金的缴存、管理、使用与续筹按照政府有关物业维修基金的管理和使用规定执行，乙方转让房屋所有权时，结余维修基金不予退还，随房屋所有权同时过户。

第七条

开发商和所选聘物业管理企业乙方的权利义务

（一）经当地物业管理主管部门批准后按规定选聘物业管理企业，并与之签订《前期物业管理委托合同》；

（二）根据有关法规和政策，结合本物业实际情况，审定物业管理企业拟定的物业管理方案和物业管理公共规章制度；

（三）监督检查物业管理企业组织实施物业管理方案和物业管理公共规章制度的执行情况；

（四）开发建设的工程项目应达到国家标准，并通过政府职能部门的验收，取得验收合格证书，并按规定向物业管理企业（业主委员会）移交配套公共建筑、共享设备、设施；按有关规定及时提供物业管理用房、物业维修专项资金、工程竣工图纸和设备数据等；

（五）根据有关法规和政策，结合本物业实际情况，拟定本物业的管理方案，并将制定的物业管理公共规章制度和《业主临时管理规约》书面告知甲方； / 14

（六）为甲方提供入住服务和提供房屋自用部位、自用设施设备维修养护等特约有偿服务，建立健全本物业的物业管理档案数据；

（七）对业主和物业使用人违反本物业的物业管理公共规章制度、《业主临时管理规约》及《建业总部港写字楼前期物业管理服务协议》的行为，采取劝阻、制止、要求赔偿经济损失、报告有关行政管理部门、诉讼等方式进行处理；

（八）依据政府有关法规政策和本协议向甲方收取物业管理各项费用；

（九）提前将装饰装修房屋的注意事项和限制条件书面告知甲方，若甲方在装修过程中有违反有关规定时，乙方有权予以制止，并要求恢复原状，甲方拒不整改的，乙方可报请房屋装修行政主管部门依法处理；

（十）可选聘专营公司承担本物业的专项管理与服务业务，但不得将本物业的整体管理责任转让给第三方。

第八条

甲方的权利义务

（一）参加业主大会或业主代表大会，享有选举权、被选举权和监督权；

（二）监督开发商履行在保修期内对物业的维修责任和乙方的物业管理服务行为，就物业质量、保修期内的维修以及物业管理的有关问题向开发商或乙方提出意见和建议；

（三）遵守本物业的物业管理公共规章制度和《业主临时管理规约》，服从乙方的管理服务行为；

（四）依据协议向乙方交纳物业管理各项费用；

（五）装饰装修房屋时，应事先通知乙方，并自觉遵守政府有关房屋装修管理的法规及本约定；

（六）不得占用、损坏本物业的共享部位、公用设施设备或改变其使用功能。/ 14

因搬迁、装饰装修等原因确需合理使用共享部位、公用设施设备的，应事先通知乙方，并经乙方同意，在约定的期限内恢复原状，造成损失的，给予赔偿；

（七）转让或出租房屋时，应将本协议作为房屋转让合同或租赁合同的附件，并将转让或出租情况书面报告乙方；

（八）业主、非业主使用人及访客等违反本物业管理公共规章制度和《业主临时管理规约》造成本物业的损失、损害的，行为人应承担民事责任；

（九）按照安全、公平、合理的原则，正确处理物业的给排水、通风、采光、维修、通行、卫生、环保等方面的相邻关系，不得侵害他人的合法权益；造成侵害的，行为人应承担民事责任；

（十）本物业区域内禁止实施下列行为：

（1）擅自改变房屋建筑及其设施设备的结构、外貌（含外墙、外门窗、阳台等部位设施的颜色、形状和规格）、设计用途、使用功能和布局等；

（2）对房屋的内外承重墙、梁、柱、板、阳台进行违章凿、拆、搭、建；在天井、庭园、平台、屋顶以及道路或者其它场地搭建建筑物、构筑物。

（3）占用或损坏楼道、通道、屋面、平台、道路、停车场、自行车棚等公用部位、设施及公共场所（地）；

（4）封闭阳台、平台，改变护栏颜色、材料、增加门窗；

（5）利用住宅房开店、办企业等擅自改变房屋使用性质；在小区内摆摊设点；

（6）安装太阳能热水器、遮阳蓬、雨蓬、各种视讯接收设备、外臵式晾衣架；

（7）安装影响周围环境和房屋结构的动力设备； / 14

（8）损坏、拆除、改造供电、供水、供气、通讯、排水、排污、消防等公用设施；

（9）不按规定堆放物品、丢弃垃圾、高空抛物；

（10）存放易燃、易爆、剧毒、放射性等物品和排放有毒、有害、危险物质等；

（11）不按规定饲养家禽、家畜、宠物；

（12）在自家花园绿地种植蔬菜、瓜果等农作物；

（13）影响市容观瞻或本物业外观的乱搭、乱拉、乱贴、乱挂、设立广告牌或其它标识等；

（14）改变设施（如车库、小花园等）设备原设计用途的行为；（15）车辆随意停放、超速行驶、鸣喇叭等；（16）制造超过规定标准的噪音；

（17）利用房屋进行危害公共利益或其它不道德的行为；（18）法律、法规及政府规定禁止的其它行为。第九条

物业管理服务事项（范围）

在物业交付使用后，甲方所委托的乙方提供的物业管理服务事项见附件一，其受益人为本物业的全体业主和物业使用人。

第十条

本物业交付使用后的质量责任，根据国家《建设工程管理质量条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定执行。设施设备的保修时间确定及计算：由各项工程竣工及设备安装完毕经建设单位、监理单位、施工单位、物业公司及有关专业部门根据国家相关规定，对所完成的建筑、设备、进行外观、调试和运行等方面的检查测试，并经签章之日起为保修的起始日期。/ 14

本物业共有部分保修责任期内，如存在质量问题，开发商负责返修；本物业共有部分超过保修期的，由乙方组织养护和维修，依据养护及维修的范围，按照有关部门的规定，在物业管理费或在专项维修资金中支出。

在物业专有部分（包括自用设备、毗连部位等）保修责任期内，如存在质量问题，开发商负责返修；本物业专有部分超过保修期的由业主自行承担，业主、物业使用人要求乙方提供服务的，乙方可以接受委托并合理收费。

第十一条

物业管理服务质量

乙方提供的物业管理服务质量见附件二。乙方提供的物业管理服务应达到附件二所约定的目标；对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。评定费用由对达标的理解有错误的一方承担，申请评定时由双方各半支付，最终结算。

第十二条

免责条款

在管理过程中，因下列事由所致的损害，不论其为直接或间接，均构成对开发商和其委托的乙方的免责事由，开发商和其委托的乙方均不负赔偿之责：

（一）天灾、地震等不可抗力的事由所致的损害；

（二）暴动、抢劫、破坏、爆炸、火灾、刑事犯罪等违法行为等事由所致的损害，但因开发商和其委托的乙方故意或过失所致者，不在此限；

（三）因本协议标的物本身固有瑕疵所致的损害；

（四）因甲方或第三者之故意、过失所致的损害；

（五）甲方或物业使用人专有部分的火灾、盗窃等所致的且乙方已尽责的损害；

（六）非开发商所聘物业公司原因造成的40%以上业主延迟至第二个收费周/ 14

期（满一年）以上仍未交纳上期物业管理相关费用所致的损害；

（七）因甲方（包括业主委员会）或他方指挥调派甲方和其委托的乙方工作人员所致的损害；

（八）本协议标的物之共享部分（含共享部位、共享设备设施）自然或人为的任何损坏。但因开发商和其委托的乙方故意或重大过失所致的，不在此限；

（九）停车场内，车辆被窃、被破坏或车内财物被窃的损害；但另行订立协议约定承担保管责任的，不在此限；

（十）除上述各款外，其它不可归责于开发商和其委托的乙方之事由的。第十三条

违约责任

（一）开发商和其委托的乙方违反本协议，未达到管理服务质量约定目标的，甲方有权要求限期整改，逾期未整改给甲方造成损失的，开发商和其委托的乙方应承担相应的赔偿责任；

（二）甲方违反本协议，使开发商和其委托的乙方未达到管理服务质量约定目标的，开发商和其委托的乙方有权采取必要措施要求甲方限期整改，逾期未整改并给开发商和其委托的乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任；

（三）甲方不按本协议约定的收费标准和时间交纳有关费用的，乙方有权要求甲方补交，并从逾期之日起每天加收万分之五的滞纳金；

（四）开发商和其委托的乙方违反本合同的约定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，甲方有权要求返还；

第十四条

为维护公众、业主、物业使用人的切身利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄露、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，开发商和其委托的乙方因采取紧急避险措施造成甲方财产损失的，按有关/ 14

法律规定处理；

第十五条

本协议执行期间，如遇不可抗力，致使本协议无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理；

第十六条

本协议在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，甲、乙双方同意提交仲裁委员会仲裁；

第十七条

下列词语在本协议中，所赋予的定义是：

1、物业交付使用是指业主收到开发商或开发商委托的乙方的书面入住通知并办理完相应手续；业主收到入住通知后在十五天内不办理相应手续的，视为已交付使用。

2、专有部分是指在建筑物中依法取得独立使用并具有排他性独立空间或区域，包括为上述空间和区域内专用的计量设施和管线接驳终端以内的相关设施设备。

3、物业共享部位，是指物业主体承重结构部位（包括基础、承重墙体、柱、梁、楼板、屋顶等）、户外墙面、门厅、楼梯间、走廊通道等。

4、物业共享设施设备是指物业管理区域以内，专有部分以外的，属于包括全体业主或两个以上业主共同所有，共同使用的场所、空间、设施、设备，包括上下水管道、落水管、水箱、加压水泵、电梯、天线、供电线路、共享照明、消防设施、绿地、道路、沟渠、池井、非经营性停车场、公益性文体设施和共享设施设备使用的房屋等。

5、本协议及其附件中的货币单位元类别为“人民币”。

第十八条

本协议及其附件中未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行； / 14

第十九条

本协议一式二份，甲方及乙方各执一份，具有同等法律效力；第二十条

本协议经双方签字后生效。

甲方：座房间签署人：日期：

三方机械安全管理协议篇4

总承包方:

使用方:

出租方:

安装方:

为加强施工现场起重机械的安全管理，保障起重机械安全生产,为明确各方的安全责任,根据《建设工程安全生产管理条例》、《起重机械安全规程》、《河南省建筑起重机械设备安全监督管理办法》、《河南省建筑起重机械设备备案登记管理办法》及有关规定,经各方协商一致,特签定本协议。

机械名称：型号：台数：出厂编号：统一编号：项目名称：施工地点：进场时间：

一、总承包方责任

协商确定合理安装位置,组织签定租赁合同,安全协议及书面安全交底工作。

1、根据施工组织设计合理选择起重机械型号、性能,必须满足工程施工需要，与出租方

2、向出租方提供安装位置及地质情况，具备安拆现场条件，做好场地与道路的畅通及

电力电源设施的配备，起重机作业范围内设施安全防护的搭设。

3、提出起重机械使用计划，提前通知出租方做好安装、接高附着及折除等准备工作。

4、审核拆装单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证

书；审核起重机械的备案证明或特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明等；审核拆装单位制定的安拆方案及起重机械生产安全事故应急救援预案。

5、根据出租方提供的基础图纸做好梯基础施工。由出租方技术人员指导，安装方验收

合格后填写验收表方可进行整机安装，整机安装验收后，经公司专业安检人员监督检查合格后方可投入使用。并将租赁合同、安全协议、验收资料、检测报告、机械设备编号、全市统一设备编号等资料存档。

6、指定专职设备管理人员、安全生产管理人员监督检查起重机械安装、拆卸、使用情

况；

7、对起重机械安装质量监督检查与日常作业检查,对操作人员的不安全行为和设备的不安全状态有权制止及采取强制处理措施.督促各方在施工过程中严格执行环保相关规定。

8、监督产权单位对起重机械进行检查、维修保养，督促使用单位对起重机械做好安全

防护措施，起重机械出现故障或者发生异常情况的，督促使用单位立即停止使用，并在消除故障和事故隐患后，方可重新投入使用。

9、所租用的起重机械自验收合格30日内，在市建委互联网进行备案登记，取得标志挂

在设备明显处。

10、不同的施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时，总承包单位应当协调

组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。

二、出租方责任

出具市建委注册的租赁资质，统一编号并有市技术监督局颁发的检测合格证、提供

状态良好的机械设备。出租单位应当对出租的起重机械的安全性能进行自检，在签

订租赁合同时，应当出具自检合格证明。

1、严格执行河南省建筑施工起重机械设备管理的若干规定，出租起重机械必须具备和

2、根据总承包方提供的结构形式、安装位置及地质情况与投入使用日期，做好机械定

位勘察与位置确定并制定进场计划，机械设备进场前必须签定租赁合同与安全管理

协议书。

3、做好机械设备安装方案，提供基础图纸并技术指导基础施工。总包方组织施工，出

租方与安装方验收合格后才可安装。如委托安装，必须由具有相应安装资质的企业

承担并签定安装合同，报总包方一份，同一台设备的安装锚固和接高必须由同一安

装企业来完成。机械安装完毕后，督促安装方按时验收、资料整理存档，保证按时

交付使用

4、配备足够的操作司机，必须是持有效证件的人员操作并持证上岗。机械投入使用前

必须根据现场具体环境机械性能装运内容等进行书面使用说明，对装运人员进行详

细的安全交底，做好作业纪录，维修纪录并填写履历书。

5、每月要对机械进行一次安全检查并填写检查记录交总包方一份。操作司机要做好机

械的日常检查及维修保养，并留存记录。

6、配备机械操作规程并教育操作人员服从总包方管理，严格遵守操作规程和安全作业

“十不准”，做到优质服务，不得故意刁难工地，严禁违章作业，保证施工生产正常进行。

7、设备故障必须及时组织检修与排除，保证机械设备正常使用。

8、提供操作人员的有效操作证件交总包方存档。

三、安装方责任

承担安装任务并将拆装合同及相关资料和拆装人员证件报总包方备案。

1、安装单位必须具备相应的安装资质，提供资质证件与机械出租方签订安装合同方可

2、根据现场编制拆装方案。配备足够起重能力的起重设备，制定安全施工措施，做好

安全交底，划定拆装作业区域并设监护人员现场监督全过程，禁止无关人员进入施

工现场，确保安装过程的安全。

3、在安装和拆卸过程中，拆装单位作业人员应服从施工总承包单位对施工现场的安全

生产管理，作业人员必须持证上岗，遵守施工现场的安全生产要求，落实有关安全

防护措施,并对安装或拆卸作业的安全生产负责。

4、制定起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案。

5、起重机械安装、拆卸前，应当填写《施工现场起重机械拆装报审表》，将起重机械安

装、拆卸工程专项施工方案，拆装单位资质，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时

间等材料报送施工总承包单位和监理单位审核。

6、起重机械安装和拆卸作业前，拆装单位应对拟安装和拆卸设备的完好性进行检查。

7、起重机械的安装（包括顶升和附着），必须由同一家拆装单位完成。

8、拆装单位的专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督，技术负责人

应当定期巡查。

9、拆装单位要严格按照有关标准、规范、拆装工艺和安装、拆卸专项施工方案的要求，组织安装、拆卸作业，并按《建设工程施工现场安全资料管理规程》的要求填写相

应的记录，并由相关责任人签字。

10、起重机械安装完毕后，安装单位必须对整机质量及安全装置进行自检。出具自检合格证明向施工企业进行书面的安全使用说明。办理验收手续，签字并填写《起重机

械安装统一检查表》。

11、对起重机械的安装自检验收完毕必须经总包方、出租方及分包方专业安检人员联合监督检查合格后方可投入使用，不合格必须立即整改，以确保机械质量与使用安全。

12、设备安装施工现场在居民生活区等区域必须遵守环保有关规定，不得超时作业，特

殊情况办理相关手续，作业时不得大声喧哗，不得在地面上泄油。

四、使用方责任

前安全技术交底和安全教育，并签字方可上岗。严格控制作业人员的不安全行为，杜绝违章指挥和强令冒险及违章作业。

1、根据作业特点、施工环境制定安全技术管理措施，并对作业人员做好有针对性的班

2、审核起重机械的备案证明或特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明

和特种作业人员的特种作业操作资格证书，审核安装单位的资质证书、安全生产许

可证；

3、制定起重机械生产安全事故应急救援预案；在起重机械活动范围内设置明显的安全

警示标志，对集中作业区做好安全防护。

4、指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查。监督出租单位

对起重机械进行检查、维修保养，并在租赁合同中明确设备每月的保养时间。

5、起重机械出现故障或者发生异常情况的，立即停止使用，消除故障和事故隐患后，方可重新投入使用；

6、作业人员在作业中应当严格执行起重机械安全操作规程和相关的安全作业规定，建

立交接班制度，并填写相应的记录。作业人员在作业中有权拒绝违章指挥和强令冒

险作业。

7、在每班作业前，作业人员应当对起重机械使用状况进行检查，在检查或作业过程中

发现事故隐患或者其他不安全因素时，应立即处理，有权在发生危及人身安全的紧

急情况时立即停止作业或者采取必要的应急措施后撤离危险区域，并及时向现场安

全管理人员和有关负责人报告。

8、起重机械安装拆卸工、起重信号工、起重司机等特种作业人员应取得建设行政主管

部门颁发的特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

9、起重机械如遇可能影响其安全技术性能的自然灾害、发生设备事故或者停止使用半

年以上再次使用前，必须按要求重新组织验收。

五、四方其它增项

六、事故处理

因机械在拆装、使用过程中发生机械事故或人身伤亡事故，认定事故原因和责任后，根据《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》进行处理。

七、以上未尽事宜执行相关法律法规及标准文件内容。

本协议一式四份，四方各持一份。

总包方负责人（签字、盖章）出租方负责人（签字、盖章）

安装方负责人（签字、盖章）使用方负责人（签字、盖章）

机械安全协议书篇5

租赁单位：(以下简称乙方)

为认真落实《湖南省建筑起重机械安全生产管理办法》，保证生产正常有序进行，明确双方在安全生产中的责任、权利及义务，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：

一、设备基本信息

设备名称：

规格型号：

出厂编号：

工程名称：

工程地址：

二、甲方职责

严格审查租赁单位营业执照、租赁单位经当地质量安全监督机构审查合格的证明资料、设备产权备案和出厂资料等，并进行进场验收把关。

在使用过程中发生基础下沉、滑坡等原因造成的机械事故，甲方负全部责任，并承担所有经济损失。

甲方负责配备相应的独立电源，并保证设备在使用期间不得丢失或受到人为破坏。

经协商信号司索工由甲方提供的，甲方必须配备指挥人员且必须持证上岗，严格按照操作规程作业，杜绝违章指挥，否则司机有权拒绝作业。设备在运行中因指挥或司索工误操作发生的事故由甲方负责(误操作指挂钩没有挂牢、工具及材料没有捆牢、吊装材料超重等)。如果发生其他事故，责任明确后由责任方负责。

经协商由甲方提供设备司机的，甲方必须按照规定配备相应数量的司机，司机必须持证上岗，进行日常设备检查，形成交接班记录。严格按照操作规程操作，禁止疲劳作业。因甲方提供的司机误操作造成的事故，由甲方负责。

1、负责对其提供的司机或信号司索工等进行“三级”安全教育和安全技术交底，并形成记录。

2、对于不安全的作业面，甲方必须搭设安全防护，并设置警示标志，夜间必须在足够的照明条件施工。

3、甲方必须提供一定的时间，以供乙方进行必要的检查、维护和保养。

4、甲方必须安排专人进行日常安全生产检查，并形成记录资料。

5、发生安全生产事故后，甲方必须按相关规定报告建设行政主管部门。

三、乙方职责

负责提供性能良好的设备，需安装附着的由乙方提供原厂附着，保证各部件齐全有效。

提供的设备经质量安全监督机构办理产权备案，并向甲方提供产权备案证明资料及出厂资料复印件。

经协商由乙方提供设备司机的，乙方负责配备名司机，司机必须持证上岗，进行日常设备检查，形成交接班记录。严格遵守甲方的有关规章制度，禁止疲劳作业。

1、经协商信号司索工由乙方提供的，乙方必须配备指挥人员且必须持证上岗，严格按照操作规程作业，杜绝违章指挥。设备在运行中因指挥或司索工误操作发生的事故由乙方负责(误操作指挂钩没有挂牢、工具及材料没有捆牢、吊装材料超重等)。如果发生其他事故，责任明确后由责任方负责。

2、负责对其提供的司机或信号司索工等进行“三级”安全教育和安全技术交底，并形成记录。

3、严格加强对设备的日常检查、维护和保养，经项目监理签字后，形成记录并建立档案。按照怀化市质安监站要求，每月上报日常检查、维护和保养资料，确保设备的正常运转，严禁“带病”作业。

4、因设备机械故障和乙方提供的司机误操作造成的事故，由乙方负责。

四、其他

1、以上职责划分作为事故责任划分的主要依据之一，其他未尽职责按照《安全生产法》、《中华人民共和国建筑起重机械安全监督管理规定》和《湖南省建筑起重机械安全生产管理办法》等规定，使用单位和租赁单位对分包工程的安全生产承担连带责任。租赁单位应服从使用单位的安全生产管理，租赁单位不服从管理导致生产安全事故的，由租赁单位承担主要责任。

2、发生安全生产事故后，双方都应尽力抢救，同时保护好现场，并按程序报告建设行政主管部门。

3、本协议与双方签订的租赁合同时效相同，签订租赁合同的同时，签订本协议。租赁合同到期后，本协议同时终止。协议由甲乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份。

甲方(章)：乙方(章)：

代表人(签字)：代表人(签字)：

机械设备施工安全协议篇6

为了加强施工现场的管理、促进现场机械设备管理工作制度化、规范化，做到正确使用、精心维护、充分发挥设备效能，确保各项施工任务顺利完成。综合楼项目部(以下简称甲方)，特与

(以下简称乙方)签订现场机械设备( )安全管理协议如下：

1、甲方负责配合协调机械设备进场、安装、准备工作和施工中的检查监督。

2、乙方应建立健全机械设备管理体系，明确各机械管理负责人，掌握设备运转动态，经常对机械设备进行检查，消除机械设备隐患，贯彻执行机械管理规定、操作规程。

3、乙方负责人对现场机械操作人员进行机械设备操作规程教育考核、检查，督促操作人员对机械设备进行维护保养，指导操作人员正确使用机械设备及劳保用品。

4、乙方操作人员必须持证上岗，持实习证者，不准单独顶班作业;遇有上级检查时，必须积极配合甲方做好现场的各项工作，不得消极行事。

5、乙方机械操作人员必须熟练机械情况，做到“四懂、三会”，即懂原理、懂性能、懂用途、懂构造;会操作、会维修保养、会检查排除故障。

6、乙方的机械设备(电器)必须保持性能良好、运转正常，安全保护装置齐全有效、灵敏可靠，严禁机械带病作业。

7、乙方的操作人员必须严格执行机械日常保养、换季保养和定期保养。加强机械设备在作业前、运行中、作业后所进行的“清洁、紧固、调整、润滑、防腐”十字作业的具体实施，保持设备的应有效能，消除事故隐患。

8、乙方因违反操作规程、不执行安全交底、野蛮施工等行为而导致机械、人身事故的，一切后果(经济损失、法律责任)由乙方负责。

9、甲方随时对乙方机械设备、操作行为，进行安全运行检查，对违章、违规操作者有权按本项目现场处罚条例进行处罚。

此协议一式两份，甲、乙双方各执一份。自双方签字后生效，至合同期满时自行作废。

甲方负责人签字：_____________乙方负责人签字：___________

安全负责人签字：_______________-安全负责人签字：______________

日期：_____________日期：______________

机械设备施工安全协议2

甲方：________

乙方：________

甲方委托乙方研制_________装置，特商定如下合同：

1、研制内容：_________。

2、技术要求：_________。

3、试制经费：

甲方向乙方提供研制经费_________元。乙方按协议、技术指标及进度要求完成，甲方另支付科研奖励费_________元。甲方并同意按每提前一个月另支付协作奖励费_________元，提前二个月为_________元。

乙方如不能按期完成，每推迟一个月，倒扣乙方项目费的_________%。

甲方在协议生效后先预付试制经费_________%，其余部分待项目验收后付清。

4、协作方式：

乙方在研制过程中，甲方派员参加共同协作试验。甲方负责提供工艺流程和工艺参数。乙方在控制台研制完成后到甲方生产现场调试。

5、试制进度：

控制台_______20__年底完成，接着前往生产现场调试，总进度于_________年_________月结束。

6、违约责任

乙方不履行合同，应退回甲方预付的试制经费，甲方不履行合同，不得追回预付乙方的试制经费，并赔偿乙方因此造成的损失。

7、争议及解决争议的方法：_________。

8、双方负有下列保密义务：_________。

9、研制成果归_________方所有。

10、研制工作因无法克服的技术原因而失败或部分失败时，责任由_________方承担。

甲方(签章)：_________

乙方(签章)：_________

_________年____月____日

机械设备施工安全协议3

总包单位：（以下简称甲方）河南红旗渠建设集团有限公司

分包单位：（以下简称乙方）

工程名称：和义西区回迁楼3-3#楼

为加强建筑施工起重机械设备租赁使用管理，确保建筑施工起重机械设备的完好与安全运行，根据市建委《北京市建筑施工起重机械设备管理的若干规定》和《北京市塔式起重机安装企业拆立塔管理规定》及集团公司《关于印发集团建筑施工用起重机械设备租赁使用管理补充规定的通知》的有关要求。使建筑施工用起重机械设备租赁使用处于安全受控状态，双方本着平等、自愿的原则，签定本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责，对施工现场起重机械设备进行监督管理，严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场起重机械设备安全运行。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、贯彻落实国家和北京市建委及集团公司起重机械设备的规程、规范和规章制度。负责对施工现场起重机械设备租赁使用进行全面监督、管理，有权对施工现场起重机械设备进行安全监督、检查和指导。

2、按照乙方提出的起重机械设备进出场要求，负责为乙方提供起重机械进出场安装、拆卸现场条件。

3、甲方向乙方提供有关基础勘察报告，轴线位置、标高及相关资料，按乙方图纸要求完成塔吊基础的制做工作。

4、有权制止违章指挥、违章作业行为。对违反安全生产、文明施工要求的有权进行处罚。

5、严禁施工现场甲方人员上起重机械设备或与起重机械设备有关的其他作业，发生事故，由甲方负责。

6、甲方配备持证专业指挥信号人员按照操作规程负责起重机械的指挥工作。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、必须严格执行国家和北京市建委及集团公司起重机械设备的规程、规范和规章制度。对提供的起重机械设备负全面管理责任。

2、遵守甲方施工现场机械设备管理规定，不得损坏现场安全防护设施，不服从甲方管理造成事故的，由乙方负责。

3、向甲方提供检验合格、技术性能良好的起重机械设备，并保证在施工期间起重机械设备处于良好工作状态。

4、向甲方提供起重机械设备基础处理方案及运行方面的有关图纸及技术资料和相关文件。负责编制起重机械设备安装、拆除方案，由持有安装、拆除资质的企业进行，安装完毕后，必须办理验收手续及有关资料。

5、负责对起重机械设备进行日常检查和维修保养，提供维修保养制度和实施情况及设备的履历书。起重机械设备出现故障，要及时通知甲方，乙方应积极组织抢修。

6、负责配备齐有效证件的起重机械设备司机，持证上岗，严格遵守起重机械设备操作规程和管理规定，禁止酒后操作机械。

7、乙方起重机械设备司机服从甲方信号指挥人员指挥，严格执行操作规程，禁止违章操作，遇有非信号工指挥或违章指挥时，有权拒绝操作。

三、补充条款：

补充条款如下：

本协议书一式两份，甲、乙双方签字盖章立即生效。各保存一份。本协议书自签字之日生效至工程竣工终止。

总包单位：（盖章）分包单位：（盖章）

负责人签字：负责人签字：

年月日年月日

机械设备施工安全协议4

出租方(甲方)：_______________

承租方(乙方)：_______________

__________牌号_____号出租车属于甲方所有。现经甲乙双方协商一致，就该车租赁经营达成如下协议。

1、签订本合同时，乙方向甲方交押金￥_______________元(大写：____________元整);租赁期限满时，若乙方不欠费或违约，甲方一次性归还乙方。

2、租赁期限______年，从______年______月_____日起至______年______月_____日止。

3、乙方每天交给甲方租赁经营费￥_________元(大写：_____壹佰捌拾______元整)，每______月(按30天算)租赁经营费于当月月底一次性结清，逾期支付租赁经营费，根据逾期金额，按日向甲方承担10%逾期付款违约金，逾期15天(含15天)以上，甲方有权解除本合同，拒退押金，并有权追收未付租赁经营费及逾期付款违约金。

4、租赁经营期间，经营管理费、养路费、运输营业税、运管费、车船税、公路建设基金费、保险费【保有交强险、第三者责任险、座位险、车损险、不计免赔险】均由甲方承担。

5、租赁经营期间，车辆年检、等级评定、二级维护均由乙方办理并承担相关费用。

6、租赁经营期间，一切维修费用(包括换机油、大修发动机、换轮胎等)均由乙方承担，维修期间仍应支付甲方租赁经营费。

7、租赁经营期间，发生时，乙方在24小时内必须报中国财保_____公司，若延迟未报，保险公司拒赔，乙方承担一切责任。

8、租赁经营期间，发生，乙方承担除保险公司理赔外一切损失，经济损失未达￥________元(大写：_______________整)，概不报保险，由乙方负责。

9、租赁经营期间，车辆丢失(含被盗)，乙方赔偿甲方一切损失。

10、乙方应遵纪守法经营，严格遵守交通法规，执行甲方所属公司各项安全管理规定，服从公司管理监督，做到安全行车。

11、租赁经营期限满，乙方必须进行一次二级维修修理，修理费及材料费由乙方负责，并保证四条轮胎5成新。

12、任何一方擅自解除本合同，向对方承担￥_________元(大写：____________元整)违约金。

本合同一式二份，甲乙双方各一份，效力均等。

甲方(签名)：_______________

乙方(签名)：_______________

住址：____________________

居民身份证编号：__________

______年______月_____日

机械设备施工安全协议5

甲方：中铁十一局集团第一工程有限公司延安新区CP1-05项目经理部

乙方：东营市华达劳务工程服务有限责任公司

为了保证机械设备安全施工，明确双方安全职责，乙、甲双方签订劳务合同的同时，特签订本安全协议，双方必须严格遵守执行。

一、基本情况：

机械名称及型号：杭重HQ3000B(300吨.m)杭重HQ3000B(600吨.m) 使用期限： 20xx年8月28日至雨后强夯处理工程结算完毕使用地点：延安新区（北区）一期场地平整工程第五合同段

二、乙方责任、义务及权利

（一）乙方责任

1. 乙方人员应遵当地治安处罚条例，禁止、酗酒、偷盗、打架斗殴和影响生产、生活秩序的行为。

2. 乙方负责机械设备进退场运输中的交通安全管理工作，使设备安全运到甲方施工现场。

3. 乙方所提供的机械设备，各种安全设施必须齐全、完整、机械性能良好，在设备使用前，应指派专人对设备、操作、安全系统实施进行验收、如有不合格影响施工安全的设备，并因此发生机械设备毁损及人身伤亡事故或影响工程的，均由乙方负全部负责。

4. 乙方提供的机械设备应配定机操作人员，不得随意调离甲方施工范围，如有调动需要须经甲方管理人员同意许可。定机的操作人员必须持证上岗，必须严格遵守安全操作规程，遵守施工现场有关规定，听从管理人员及安全员的指导，不得野蛮作业和违章操作，并应了解自己的作业环境，保护好自身安全和机械安全。违反以上条件，由乙方操作人员造成机械设备及人身伤亡事故或影响工程进度的，由乙方负全部责任。

（二）乙方义务

1. 特种机械操作人员必须执行国家《特种作业人中安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；严禁违章，无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。乙方需向甲方提供施工机械检验合格证书、特种作业人员资格证书等复印证件，以备核查。

2. 乙方提供的设备在施工期间内，必须对设备进行维修保养，保持设备良好、整洁。如夜间施工，乙方需保证夜间施工有足够的照明条件方可进行施工。

3. 在施工过程中，如乙方机械出现有施工安全隐患的机械故障时，应立即停止施工作业，乙方须及时进行抢修，确保机械设备在性能良好的情况下使用。

4. 乙方在机械设备的.使用过程中，应承担保护机械作业人员及操作安全的义务。

（三）乙方权利

1. 乙方在施工前未接到甲方施工交底或施工方案时有权拒绝甲方开工进行机械作业要求。

2. 乙方在施工过程中，如遇到危及机械设备及人员安全的指挥信号，乙方有权拒绝执行。

3. 乙方有权拒绝甲方在经济合同范围外的、存在施工安全风险的工程施工作业。

三、甲方责任、义务及权利

（一）甲方责任

1. 甲方有责任制定与施工机械有关的安全生产制度及机械作业安全操作规程，对乙方施工机械、施工场所等各种安全装置与措施进行监督检查。

2. 甲方有责任编制及审查施工安全生产技术交底及施工方案，致力于改善劳动条件、确保安全生产措施的检查指导。

3. 甲方有责任对乙方施工作业现场的施工安全风险予以监控和治理，确保乙方施工作业安全不受环境因素危害。