一级建造师考试法规习题集（精选5篇）
一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1．以下法律规范性文件中，不属于我国法律体系诉讼程序法的是（）
A．行政诉讼法 B．民事诉讼法 C．仲裁法 D．行政复议法 2.下列各单行法律中,()属于经济法部门。
A.《中华人民共和国审计法》 B.《中华人民共和国矿山安全法》 C.《中华人民共和国安全生产法》 D.《中华人民共和国公司法》 3．甲省建筑公司承包了乙省的工程施工任务，施工中《甲省建筑市场管理条例》与《乙省建筑市场管理条例》发生冲突，应（）。A．适用《甲省建筑市场管理条例》 B．适用《乙省建筑市场管理条例》 C．由国务院裁决适用哪一个 D．当事人自由协商适用哪一个
4.某大型工程建设项目，建设单位依法委托监理公司进行工程监理，建设单位与监理单位之间的法律关系是（）。
A.民事法律关系 B.行政法律关系 C.劳动法律关系 D.经济法律关系
5．环球建筑工程公司按照法人的划分标准属于()法人。A.行政法人 B.事业法人 C.社团法人 D.企业法人
6.某工程企业的项目施工过程中需要增加钢筋用量,即由项目部商务经理与材料商签订合同增加购买钢筋,合同中仅由该商务经理签字;钢筋送到后用于工程施工,后因价款发生争议,材料商应向()主张给付货款。
A.施工企业 B.该企业法定代表人 C.项目部 D.商务经理
7.工程建设项目在开工前,一般应取得项目土地的建设用地使用权;而建设用地使用权 只能存在于()之上。
A.国家所有的土地 B.国家或集体所有的土地 C.农用地转为建设用地 D.宅基地
8.某施工企业租用一批脚手架，在安装时脱落砸伤路人，需赔偿1000元；此债务发生的依据是（）。
A．租赁合同 B．无因管理 C．侵权行为 D．不当得利
9.某设备供应商对其提供的设备进行了技术改进,使其在不增加成本的情况下增强了节能功效,这种技术改进应属于()。A.产品发明 B.实用新型 C.外观设计 D.方法发明
10．假冒注册商标罪是指, 未经注册商标所有人许可，()情节严重的行为。A.在相同的商品上使用与注册商标近似的商标 B.在同类商品上使用与注册商标近似的商标 C.在同类商品上使用与注册商标相同的商标 D.同一种商品上使用与其注册商标相同的商标
11．某工程投标中,施工单位提交了一份担保公司的保函作为履约保证金,则该保证合同的当事人为()。
A.招标人与施工单位 B.招标人与担保公司
C.施工单位与担保公司 D.必须是招标人、施工单位、担保公司三方
12．甲、乙双方签订了一份车辆买卖合同，约定甲方将一辆轿车以80万元卖给乙，乙在签订合同后第二天支付40万元作为定金。甲方收到定金后反悔，拒绝把车卖给乙，则乙可以要求甲方返还（）元。A.32万 B.80万 C.56万 D.72万
13．某建筑公司投保了一份建设工程一切险，在这个保险合同法律关系中，下列主体之中不可能为同一人的是（）。
A.投保人与受益人 B.保险人与投保人
C.投保人与被保险人 D.投保人、被保险人和受益人
14．在某工程建设中，包工头王某为抢工期，找来临时出来打短工的孙某登高架设脚手 架；孙某害怕，王某对孙某说：“你今天不干，就别想要工钱。”孙某在没有任何安全防护的情况下操作，导致意外坠落身亡。王某可能构成的犯罪是（）。A.重大责任事故罪 B.重大劳动安全事故罪 C.工程重大安全事故罪 D.强迫劳动罪
15．某大学需要重建一个独立的实验室，建筑面积280平方米,投资额100万元；根据住房和城乡建设部《建筑工程施工许可管理办法》规定，在开工前某大学（）。
A.向学校住所地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证 B.向实验室建设地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证 C.向有关部门申请开工报告即可 D.不需要办理施工许可证
16．房屋建筑工程施工总承包一级企业应当符合的条件包括()。A.企业具有注册一级建造师（一级项目经理）50人以上 B.注册资本金5000万元以上，净资产6000万元以上 C.大中型机械设备主要采用租赁方式取得，利用率高 D.近5年单项建安合同额来衡量已完成工程的业绩达1亿元
17．根据《建筑业企业资质等级标准》中“建筑业劳务分包企业资质等级标准”规定,承担劳务分包业务“单项业务合同额不超过企业注册资本金的()”。
A.2倍 B.4倍
C.5倍 D.无限制性规定
18．根据《注册建造师管理规定》，下列关于注册建造师的说法中正确的是（）。A.所有建设工程项目的施工单位的项目负责人，必须由注册建造师担任 B.注册建造师可以在监理单位执业，担任监理工程师
C.涉及铁路、港口等专业的，由住房和城乡建设部的同级有关部门核发一级建造师注册证书
D.注册建造师所在企业被吊销资质证书，其注册证书与印章失效
19．．某省重点建设工程，根据其项目性质不适宜公开招标，拟采用邀请招标方式，但必须经（）批准。
A．国务院发展计划部门 B.地方省级发展计划部门 C.地方省人民政府 D.地方省建设行政主管部门
20．某工程施工项目，招标人标底价格约为6500万元，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金，则下列选项中，（）数额满足该项目投标保证金的要求。
A．80万元 B.100万元 C.130万元 D.200万元
21．．某一公共建筑项目在招投标过程中，截至招标文件要求提交投标文件的截止时间，投标人仅为两个的，此时，招标人应当（）。
A．按照招标文件正常开标 B.适当延长投标截止时间后开标
C.进一步邀请具备项目能力、资信良好的法人或组织参与投标，使投标人数量满足3个
D.重新招标
22．施工总承包的建筑工程（）的施工必须由总承包单位自行完成。A.主体结构；B.关键工程；C.节能工程；D.消防工程
23．某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，则甲公司的行为视同（）。
A.用其他建筑企业的名义承揽工程 B.允许他人以本企业名义承揽工程 C.与他人联合承揽工程 D.违法分包工程
24．甲施工单位与乙施工单位联合承包住宅小区建设工程，双方约定各方的工作范围并要求各自对自己施工的质量承担全部责任。在施工过程中，乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成30万元损失，对该损失的处理方法正确的表述是（）。
A.乙承担全部责任 B.乙承担主要责任，甲承担次要责任 C.甲、乙承担连带责任 D.由双方协商责任的分配 25．下属行为不属于违法分包的是（）
A.消防专业分包单位将全部劳务作业分包给某劳务公司 B.总承包单位经建设单位同意将水暖工程分包给李某
C.总承包单位经监理单位同意将采暖工程分包给某机电安装公司 D.总承包单位经建设单位同意将裙楼主体结构施工分包给某施工单位
26．从性质上讲，施工企业的投标行为属于（）。
A.要约 B.要约邀请
C.承诺 D.询价
27．根据《合同法》的规定，下列承诺有效的是（）。 A.承诺对要约的内容作了变更，增加了要约人的责任 B.撤回承诺的通知在承诺到达要约人前到达 C.受要约人超过承诺期限发出承诺 D.承诺被延误，要约人未及时通知受要约人
28．承、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同，在施工中,发包人申请延期开工,应()。
A.书面通知承包人,并顺延工期 B.承包人应在48小时内予以确认 C.承包人不予确认的工期不得顺延 D.征得承包人同意后顺延工期
29．某房地产开发项目，工程经竣工验收合格并交付使用，后承包人依约向发包人递交了工程竣工结算文件，由于双方分歧较大而成诉，双方对工程结算款项支付时间没有具体约定，则发包人支付工程欠款的利息应从（）起算。
A．工程竣工验收合格之日 B.工程移交之日 C.竣工结算文件提交之日 D.起诉之日
30．某工程项目总承包单位按照合同约定将钢结构部分分包给甲公司，甲公司将钢结构的喷涂部分以较低的价格交由一家专业公司乙施工。竣工后发现钢结构喷涂部分存在质量问题，经乙修复后合格，乙请求甲支付工程款未果而诉至法院。正对上例下列说法错误的是（）。
A.甲乙之间的合同是违法分包合同
B.乙承担修复费用后按照甲乙合同约定支付工程款 C.乙承担修复费用后参照甲乙合同约定支付工程款 D.人民法院可以收缴甲的违法所得
31．某施工单位租用大型起重机械，提供的起重机械经检验不合格，但出租单位伪造了产品合格证和检测合格证明。施工单位虽然发现了出租单位的伪造行为，但为赶工期依然使用了该设备。结算时，施工单位提出出租单位存在欺诈行为，要求撤销合同。下列说法中正确的是：（）
A.施工单位可以申请人民法院撤销该租赁合同 B.出租单位可以以施工单位欺诈为由申请变更合同 C.该合同因存在欺诈，属于可变更、可撤销合同 D.该出租合同因违反强制性规定而无效
32．某工程建设项目按照合同约定由建设单位供应主材，建设单位提供的防火板不符合强制标准，施工单位提出异议。建设单位回复：继续使用该批材料并承担保密责任，否则不予支付工程款。施工单位提出解除合同并通知了建设单位，建设单位认为施工单位无理取闹。对施工单位提出解除合同的行为效力，认识正确的是：（）。A.通知建设单位后即产生合同解除的效力 B.必须经建设单位同意后才产生解除效力 C.该合同尚不具备法定解除的条件
D.该解除必须经人民法院或者仲裁机构确认方产生解除效力
33．供应商在供应水泥运输途中发生泥石流造成交通中断，迟延运输10日，给施工方造成损失。下列说法中错误的是()。A.供应商应及时通知施工方
B.施工方接到通知后有义务防止损失扩大
C.施工方因止损产生的费用由双方合理分担
D.施工方接到通知后没有采取止损措施，扩大的损失自行负担
34．甲公司为王某提供专项培训费用10万元，将其送到美国进行专业技术培训，差旅费2万元。甲公司与王某签订了劳动补充协议，约定服务期为10年。培训回国后的第三年初，王某提出辞职，则最多应支付（）元的违约金。
A.12万 B.9.6万 C.7万
D.无需支付违约金
35．某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（）。A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系 B.如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同 C.应视为用人单位已与该员工订立无固定期限劳动合同 D.用人单位应自满一个月后按每月两倍的工资向该员工支付 36．甲开发商与乙签订了商品房买卖合同，由乙购买甲开发的楼盘中的一栋别墅。交付 前，甲又将此套别墅出售给丙，并办理了产权登记。在乙要求甲承担责任的方式中，不应采用的是（）。
A.要求甲支付违约金 B.要求甲双倍返还定金
C.要求甲在楼盘中另提供一套价格相等的别墅 D.要求甲交付合同约定的别墅房屋
37．材料商为某施工单位供应水泥，委托运输公司运输。由于施工急需，交货地由原来合同约定的仓库改为施工现场。材料商立即通知运输公司，将运输目的地改为施工现场，遭到运输公司拒绝，下列选项中正确的是（）。
A.合同变更必须经双方当事人协商一致，否则不产生合同变更的效力 B.由于改变交货地点而增加的运输费用由运输公司承担 C.由于双方对运输合同变更的内容约定不明确，应认为未变更
D.材料商行使的是合同的法定变更权
38．某建筑工程项目，施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料，供货商考虑到合作关系，承诺无须支付报酬。防水材料入场检验发现不符合质量检验标准，则以下说法错误的是（）。
A.钢材供货商应自己亲自完成代购行为
B.钢材供货商在紧急情况下，可以委托第三人购买材料以保证工程进度需要 C.钢材供货商购买防水材料垫付的费用应由施工单位支付 D.钢材供货商应就材料质量损失向施工单位承担赔偿责任
39．在下列常见的合同中，对合同的分类的说法错误的是（）。A.加工承揽合同属于不要式合同 B.建设工程施工合同属于要式合同
C.建设单位与商业银行的贷款合同属于不要式合同 D.自然人之间的借款合同属于不要式合同 40．下列有关商事仲裁的说法中,表述错误的是()。A.仲裁委员会独立于行政机关 B.仲裁委员会之间没有隶属关系 C.仲裁以公开审理为原则
D.仲裁的审理方式、开庭形式可以由当事人协商确定
41．2007年1月1日，某开发商将自己名下唯一的财产一处不动产以赠予的形式让给自己的关联公司，2010年1月1日，开发商的债权人建筑公司（开发商长期拖欠建筑公司工程款项）知道了该转让行为，则建筑公司的撤销权截止于（）。
A.2009年1月1日 B.2008年1月1日 C.2012年1月1日 D.2011年1月1日 42．下列标准中不属于国家强制标准的是()。A.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 B.施工（包括安装）验收等通用的综合标准
C.工程建设行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法标准 D.工程建设通用的信息技术要求
43．建筑施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，不是必须具备的条件是（）
A．有符合规定的注册资本和净资产； B.有符合规定的专业技术人员、技术装备； C.有符合规定的工程质量保证体系； D.已完成的建设工程业绩；
44．按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，在合同履行过程中,承包人申请延期开工,发包人应在收到申请后()予以答复,否则视为同意延期。A.7日内 B.2天内 C.72小时内 D.48小时内
45．甲工程施工单位因施工需要使用脚手架，为节约成本，便于乙公司口头约定：拟采用少部分购买大部分租赁的方式；而乙公司误认为是采用大部分购买少部分租赁的方式。双方在结算时发生争议，则下列说法中正确的是：
A.甲乙的口头租赁合同因没有采用书面形式而无效； B.甲乙的口头租赁合同是显失公平的合同 C.只有乙可以行使撤销权
D.甲乙的口头租赁合同是重大误解的合同
46．根据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的规定，对城市建筑施工期间施工场地不同施工阶段产生的作业噪声限值作出了规定;下列表述中正确的是()。
A.土石方施工阶段，噪声限制是昼间85分贝
B.打桩施工阶段，噪声限制是昼间75分贝 C.结构施工阶段,夜间55分贝
D.所谓夜间，是指晚20点至晨6点之间的期间
47.根据建设部《绿色施工导则》中规定, 在场界四周隔挡高度位置测得的大气总悬浮颗粒物（TSP）月平均浓度与城市背景值的差值不大于()。
A.0.06毫克/立方米 B.0.07毫克/立方米 C.0.08毫克/立方米 D.0.09毫克/立方米
48.根据《固体废物污染环境防治法》的规定,下列在生产、生活和其他活动中产生的物质中,()不属于固体废物。
A.丧失原有利用价值的半固态物品 B.未丧失利用价值但被抛弃的固态物质
C.未丧失利用价值但被放弃的置于容器中的气态的物质 D.未丧失利用价值但被抛弃的液态的物质
49．将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用,此项规定指的是()。A.循环经济 B.减量化 C.再利用 D.资源化
50.下列水下文物中，不属于中国国家所有的是（）。
A.遗存于中国领海内的起源于外国的文物
B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源国不明的文物 C.遗存于中国内水起源国不明的文物 D.遗存公海区域内的起源于中国的文物
51.下列关于安全生产许可证的说法中正确的是()。
A.装饰装修公司不需要取得安全生产许可证 B.施工单位的架子工应当持证上岗
C.建筑施工企业,其生产管理人员必须经有关部门考核合格方可任职 D.参加建设工程一切险是申请安全生产许可证的条件之一
52.在施工现场,由()负责对安全生产进行现场监督检查。A.项目负责人 B.主要负责人 C.监理工程师 D.安全生产管理人员 53.施工项目中,需要由总包统一组织安排的是()。
A.生产安全事故应急救援预案 B.应急救援组织的建立 C.应急救援人员的配备 D.救援器材、设备的配备
54.某工程实行总、分包方式施工,某日分包工程部分发生了安全事故,应由()上报事故。
A.工程建设单位 B.分包单位 C.安全生产管理人员 D.总包单位 答案:D 55.某施工现场临时用电设备在5台以下的,则应当()。
A.进行负荷计算 B.制定安全用电和电气防火措施 C.设计防雷装置
D.确定防护措施
56．下列对施工现场临时设施的安全卫生要求的表述中错误的是()。
A.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置，并保持安全距离 B.办公、生活区的选址应当符合安全性要求 C.未竣工的建筑物内不得设置员工集体宿舍
D.施工现场使用的装配式活动房屋应当由有资质的单位装卸
57.施工起重机械在安全检验合格有效期()向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
A.届满前1个月 B.有效期内 C.届满后15日内 D.届满前15日内
58.关于建设工程意外伤害保险的规定中,不正确的是（）。
A.提前竣工的，保险责任自行终止 B.保险费不得向职工摊派
C.未投保的工程项目，不予发放施工许可证 D.投保实行记名方式或不计人数方式
59.按照《生产安全事故应急预案管理办法》的规定,下列关于生产经营单位应急预案的说法中错误的是()。
A.生产经营单位的应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案 B.施工生产应急救援预案分为施工单位的应急救援预案和施工现场应急救援预案 C.专项应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责 D 实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程应急救援预案
60.生产经营单位的()应急预案每半年至少组织一次演练。
A.综合应急预案 B.专项应急预案 C.现场处置方案 D.全部应急预案
61.下列选项中()不属于建设单位的安全责任。
A.对安全技术措施或专项施工方案进行审查 B.需要进行爆破作业时办理相关批准手续 C.编制工程概算时确定建设工程安全费用 D.申领施工许可证
62.某工程施工中建设单位要求采用一种新型材料,在设计文件中未作特殊说明;由于作业人员对新型材料不了解而造成火灾，对此造成的损失施工单位应向（）索赔。
A.建设单位 B.施工单位 C.设计单位 D.材料生产单位 63.工程建设国家标准由()审查批准。A.国务院 B.国务院标准化行政主管部门
C.国务院工程建设行政主管部门
D.国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合
64．某施工企业在施工中购买了一家生产厂的商品混凝土,但该生产厂家没有相应资质, 按照《混凝土构件和商品混凝土生产企业资质管理规定》的要求,该批混凝土应视为()。A.合格产品 B.不合格产品
C.进厂检验合格的方视为合格 D.经监理签认的视为合格
65．某单位家属楼工程，甲公司总包，经建设单位同意后将其附属工程分包给杨某的施工队；后竣工验收时发现附属工程存在质量问题，建设单位、甲公司、杨某三方对责任归属发生争议。对此，下列说法正确的是（）。
A.杨某分包经建设单位同意,分包合同有效 B.总包对此质量缺陷承担主要责任 C.建设单位可以要求杨某承担全部责任 D.杨某的施工队对此承担主要责任
66．下列关于工程监理的说法中正确的是()。
A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系 B.工程监理单位可以依法分包监理业务
C.监理单位不得与工程的设备供应商存在隶属关系 D.监理合同是监理单位的监理依据之一
67．建设单位应当在()向规划部门提出规划验收申请。
A.竣工验收前 B.竣工验收同时 C.竣工验收后6个月内 D.竣工验收后1个月内
68．某工程未经竣工验收,发包人先行使用时发现质量问题, 其质量争议()。
A.由发包人自行承担全部责任 B.由总包人和分包人承担连带责任 C.由发包人和承包人分摊责任 D.按工程保修合同执行
69．某工程竣工后,施工单位提交的质量保修书中约定:对给排水管道的保修期为3年,装修工程为2年;对于此两项保修约定()。
A.均无效 B.均有效
C.给排水管道的保修期有效 D.装修工程的保修期有效
70．某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置木工加工件，于是对其进行了警告处理，该惩罚措施属于（）法律责任形式。
A.民事责任
C.刑事责任
B.行政处分 D.行政处罚
二、多项选择题（每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，可得分）
1．与工程建设相关的下列规范性文件中,()属于行政法规。A.《城市房地产管理法》 B.《天津市建筑市场管理条例》
C.国家发展和改革委员会发布的《招标公告发布暂行办法》 D.《城市房地产开发经营管理条例》 E.《建设工程安全生产管理条例》
2.建设工程活动中涉及的代理行为比较多,常见的包括()。A.工程招标代理 B.诉讼代理 C.承包代理 D.监理代理 E.材料设备采购代理
3．在工程建设领域常见的下列担保方式中,()属于担保物权。A.银行保函 B.企业担保 C.土地所有权抵押 D.房屋所有权抵押 E.留置
4.在工程建设知识产权承担侵权责任的方式中,适用于人身权的是()。A.恢复名誉 B.排除妨碍 C.恢复原状 D.消除影响 E.赔礼道歉
5．施工单位委托一个加工厂对一批预制件作防腐处理，合同约定共1000件，每件加工费500元，提货时加工费一次付清。加工完毕后，施工单位支付了40万加工费要求将1000件全部提走，加工厂以履行合同不符合约定为由行使留置权拒不交货。在双方争论的下列观点中正确的是：（）。
A.由于合同没有相关约定，加工厂不得行使留置权 B.如果合同中约定不准行使留置权，加工厂不得留置 C.加工厂为保障自己的债权，有权留置全部预制件 D.加工厂只能留置200件左右的预制件作为付款担保
E.保留置货物后施工单位在1个月内仍未付款的，加工厂可以变卖留置的预制件 6．某经济适用房建设工程，建设单位需要申请施工许可证；在已有的下列条件中，符合申请条件要求的是（）。
A.已经通过招投标确定了施工总承包单位 B.施工图纸和技术资料已经完成，正在审查中 C.工程合同价1亿元，工期13个月，到位资金不足3500万 D.已经办理了用地申请 E.拆迁工作进度满足施工要求
7．在我国建设工程领域，依照《建筑法》的规定，可以自愿投保的险种有（）。A.工程设计责任险 B.建筑工程一切险 C.建筑意外伤害险 D.安装工程一切险
E.工程监理责任险
8．在工程建领域承担民事责任的方式中,只能适用于违约责任,不适用于侵权责任的是()。
A.返还财产 B.赔礼道歉 C.修理、重作、更换 D.消除危险 E.支付违约金
9．某特级企业在近5年承担过下列施工总承包项目,其中符合特级企业资质要求中已完成工程业绩的是（）。
A.28层以上的房屋建筑工程
B.钢结构单跨36米以上房屋建筑工程
C.单体建筑面积3万平方米以上的房屋建筑工程 D.单项建安合同额1亿元以上的房屋建筑工程。E.高度100米以上的建筑物
10．注册建造师王某从原施工单位调到一家专门从事招标代理的公司工作,对于其注册建造师资质,下列说法正确的是()。
A.他可以以建造师名义从事建设工程施工的管理工作 B.应当办理初始注册
C.应当通过新调入的公司办理变更注册
D.应当在与新聘用企业签订聘用合同后的1个月内提出申请 E.变更注册后仍延续原注册有效期
11．根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括()。A.生态环境保护项目
C.城市垃圾处理设施
B.体育、旅游等项目 D.教育项目 E.电信枢纽项目
12．在某工程建设项目投标过程中，甲乙丙丁戊参与投标。对于他们的投标，招标人应当不予受理的是()。
A.甲投标截止日后将标书送达
B.乙的标书没有送到指定地点，而送到了招标人的住所地 C.丙送达标书时，未按照规定缴纳投标保证金 D.丁同时送达了两份投标书 E.戊的标书未按照要求密封
13．下列关于投标人实施的不正当行为的表述中，正确的是：
A.投标人相互约定降低投标报价，属于投标人之间串通投标 B.招标人预先内定中标人属于招标人与投标人串通投标 C.通过从其他企业转让资质进行投标，属于投标人之间串通投标 D.通过行贿手段骗取中标的，不会承担民事责任 E.投标人的成本价可能低于市场平均成本价
14．甲公司与乙公司组成联合体投标并中标，在施工过程中因工程质量原因遭遇业主索赔，索赔金额为10000元。在甲公司与乙公司投标前的协议中约定了对于债务各承担50%的比例，则（）。
A.业主可以要求甲公司支付10000元，甲公司不得以与乙公司有协议为由拒绝支付 B.甲公司支付了10000元后，乙公司就不再对业主承担债务
C.甲公司支付了10000元后，可以根据协议要求乙公司向其支付5000元作为补偿 D.业主如果要求甲公司支付10000元，甲公司可以与乙公司有协议为由拒绝支付 E.甲公司支付了10000元后，乙公司也需要向业主支付10000元
15.某建筑公司于2008年4月20日签订了工程承包合同，5月10日办理相关手续时经有关单位提醒可能存在误解，建筑公司未引起注意。2008年6月10日组织有关技术、法律专家研究发现因重大误解订立的合同可能给公司造成巨大损失，于是决定申请人民法院对合同予以撤销，其撤销权的行使期限截至时间的表述中，错误的是()。A.2009年4月20日 B.2009年5月10日 C.2010年5月10日 D.2009年6月10日 E.2010年6月10日
16．开发商与施工单位在施工合同中约定：若施工单位在2008年3月1日前不能开工本合 同自动解除。后施工单位因自身原因迟延10天开工，开发商对此未置可否。主体完工后，施工单位依约要求支付工程款，开发商回复本合同已经解除，不予付款。对此，正确的理解是（）。
A.合同已依约自动解除
B.施工单位迟延开工应承担违约责任 C.施工单位也具备行使解除权的条件 D.施工合同尚未解除
E.本施工合同的解除必须经法院或仲裁确认
17.某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，则用人单位应承担的法律后果是（）。
A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系 B.由于一直未订立书面合同，视为该员工一直在试用期内 C.应视为用人单位已与该员工订立无固定期限劳动合同 D.用人单位应每月向该员工支付两倍的工资
E.如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同
18.某建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械，租赁期限为9个月，下列说法正确 的是（）。
A.双方应订立书面的租赁合同，否则无效 B.承租人应当在约定期限内支付租金
C.承租人应对建筑施工机械全部的损耗承担赔偿责任 D.租赁物需要维修的，承租人应当及时通知租赁公司
E.承租人可以自行决定将施工机械进行改装，提高机械的性能，改装费用自付 19.专职安全生产管理人员的职责包括()。
A.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定 B.通报在建项目违规违章查处情况 C.对安全生产进行现场监督检查 D.违章指挥、违章操作的，应当立即制止 E.对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告
20.根据《特种设备安全监察条例》的规定,()应当由经核准的特种设备检验检测机构进行。A.功能检验 B.监督检验 C.型式试验 D.定期检验 E.无损检测
21．施工现场发生安全生产事故后,作为施工单位应当采取的措施有()。A.报告事故
B.启动应急预案组织抢救 C.保护事故现场 D.组织事故调查 E.修订应急预案
22.下列哪些人员属于建筑施工企业的特种作业人员()。
A.起重机械安装拆卸工 B.架子工 C.起重机械司机 D.钢筋工 E.高处作业吊篮安装拆卸工
23.王某被任命为一大型工程的施工项目经理，关于其安全职责的表述正确的有（）。
A.应当制定安全生产规章制度
B.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程 C.确保安全生产费用的有效使用 D.制定安全施工措施、清除安全事故隐患 E.及时、如实报告安全生产事故
24..对于保修义务的承担和维修的经济责任承担,下述说法正确的是()。
A.因监理单位错误管理而造成的质量缺陷,由建设单位负责维修后向监理单位索赔 B.建设单位供应的建材引起的质量缺陷,由施工单位承担经济责任 C.因使用单位使用不当造成的损坏问题,施工单位不负责维修
D.施工单位施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任 E.设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修
25.按照我国对标准的划分,()可分为强制性标准和推荐性标准。
A.国家标准 B.行业标准 C.技术标准 D.企业标准 E.地方标准
26.某工程建设施工方拟采用某种新材料,但这种新材料不符合现行强制性标准规定,则()。
A.该新材料不得采用
B.提请建设单位组织专题技术论证 C.施工方组织专题技术论证
D.报批准标准的建设行政主管部门审定 E.报批准标准的建设行政主管部门备案
27.某工程项目进行隐蔽验收时,由于钢筋复检结果尚未出来,监理未通过隐蔽验收。建设单位要求赶工,施工单位在监理单位同意下进行了工程隐蔽。后复检结果不合格,需重新返工。对于损失的承担，下列说法错误的是（）。
A.由建设单位承担全部责任 B.由监理单位承担主要责任 C.由建设单位和监理单位承担全部责任 D.各方按照过错比例承担责任 E.由监理单位和施工单位承担连带责任 28.建设工程竣工验收合格后,还应当办理()。
A.施工安全验收 B.规划验收 C.消防验收或备案 D.环评验收 E.节能验收
29.下列事件中，可以提起行政复议的是：（）。
A.作业人员王某随手偷盗工地材料被公安机关罚款 B.李某的建造师执业资格证书被单位扣押 C.劳动部门对范某与单位之间的劳动争议进行调解 D.城管部门对施工单位噪声扰民进行罚款 E.质检总站对不合格建材采取扣押措施 30．商事仲裁裁决生效后，应当向（）申请执行
A.作出裁决的仲裁委员会 B.申请人住所地的中级人民法院 C.被执行人住所地的中级人民法院 D.仲裁委员会所在地的中级人民法院 E.被执行财产所在地的中级人民法院
三、综合测试题答案
（一）单项选择题
1.C;
2.A;
3.B;
4.A;
5.D;
6.A;
7.A;
8.C;9.B;
10.D;
11.B;
12.C;
13.B;
14.A;
15.D;
16.B;17.C;
18.D;
19.C;
20.A;
21.D;
22.A;
23.B;
24.C;25.A;
26.A;
27.D;
28.A;
29.B;
30.B;
31.D;
32.A;33.C;
34.B;
35.A;
36.D;
37.D;
38.D;
39.C;
40.C;41.D;
42.C;
43.C;
44.D;
45.D;
46.C;
47.C;
48.D;49.D;
50.D;
51.B;
52.D;
53.A;
54.D;
55.B;
56.D;57.A;
58.D;
59.C;
60.C;
61.A;
62.A;
63.C;
64.B;65.C;
66.C;
67.C;
68.D;
69.B;
70.D;
（二）多项选择题
1.D、E；
2.A、B、E;
3.D、E;
4.A、D、E;
5.B、D;
6.A、C、E；
7.A、B、D、E;
8.C、E;
9.A、B、E;
10.C、D、E;
11.B、D;
12.A、B、E;13.A、B、E;
14.A、B、C;
15.A、C、D、E；
16.B、C、D；
17.C、D、E;
18.B、D;
19.A、C、D、E；
20.B、C、D、E;21.A、B、C；
22..A、B、C、E；
23.B、C、D、E;
24.D、E；
25.A、B;
26.B、D；
27.A、B、C、E;
28.B、C、D、E;29.D、E;
建造师执业资格制度起源于英国,英国建造师被称为皇家特许建造师(Charted Builder),执业资格由皇家特许建造学会(CIOB:the Charted Institute of Building)负责管理,该学会成立于1834年,迄今已有180多年的历史,已形成十分完善成熟的一套体系,在国际上的影响十分深远,其会员资格已在国际上得到非常广泛的认可。
我国建筑企业有十万多个, 从业人员有3500多万, 截至2014年12月份 ,我国可查注册一级建造师约34万人 ,注册二级注册建造师约42万人,临时注册建造师约4万人。从建设工程总承包到施工管理的广大技术人员, 特别在施工项目经理队伍中,建立建造师执业资格制度非常必要。为了同国际接轨,我国早已积极筹备建立注册建造师制度。2002年12月30日,我国对从事建设工程项目总承包及施工管理的专业技术人员实行注册建造师执业资格制度。2005年,中华人民共和国首次举行注册建造师执业资格认证考试,包括一级注册建造师和二级注册建造师。建造师需按人事部、建设部人发[2002]111号文件的规定, 经统一考试和注册后才能从事担任项目经理等相关活动。
目前, 取得建造师执业资格证书的唯一途径是参加并通过每年举行的考试,考试实行统一大纲、统一命题、统一组织考试,每年由住建部与人事部共同组织实施。
1.一级建造师考试现状分析
一级建造师执业资格考试设《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》和《专业工程管理与实务》4个科目。《专业工程管理与实务》科目合并为:公路、铁路、民航机场、港口与航道、水利水电、市政公用、通信与广电、建筑、矿业、机电10个专业。一级建造师执业资格考试为滚动考试(每两年为一个滚动周期),参加4个科目考试的人员必须在连续两个考试年度内通过应试科目。
一级建造师执业资格考试分为4个半天,以纸笔作答方式进行。各科目考试时间、题型、题量、分值、及格分数线见表1。
从表1可以看出,四个科目中专业工程管理与实务合格分数线最高并且考试时间最长。因此,毋庸置疑,科目四成为是否通过的关键一门,多年培训结果也验证了这一结论。一级建造师师己是紧缺的专业人才,用人单位对一级建造师的待遇十分优厚,因此,成为注册建造师是每个从事工程管理人员的梦想,但是一级建造师专业管理与实务考试成为许多考生的老大难问题。笔者以(建筑)实务为例,就此问题提出几点建议。
2.一 级建造师 (建筑 )实务考试探讨
2.1结合前三门课程 ,读懂教材。读懂教材是实务考试的首要条件,现行建设工程管理与实务(第四版)教材讲解非常精辟,且和《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》结合紧密,每个案例都非常典型,有代表性,所以熟读教材是非常必要的。读教材不是简单地看几遍就行了,而应该把每个知识点反复琢磨,不仅要知其然,更要知其所以然。近几年命题趋势趋于“广而全”的模式,意味着教材上涉及的知识点一定要吃透并能灵活掌握。
2.2考前辅导。很多考生注重考前辅导 ,对于很多偏远地区来说, 考前辅导是很难得的。笔者认为对于时间有限的考生,听考前辅导是很有必要的,教师较系统地指导阅读教材,对于把握教材的难点与重点是有利的,有时听教师讲一遍,比自己看十遍还有用,所以对于没有考试经验或非专业考生,听考前辅导是必要的, 但对于专业考生或有很多考试经验的考生,这种必要性就不是很大。
2.3切勿搞题海战术,研究历年真题。精选一两本最新指导书,对把握考试动向是很有益的,因为每年考试都有侧重点,案例教材包括所有类型题型, 每年考题都是在已有题型的基础上增加新的埋伏点, 所以把握侧重点可以少走弯路。基本上说,考过的题不会重复再考,要把侧重点弄懂弄通,而不是浅尝辄止。
巩固近三年真题,有利于把握考试采分点,因为实务考试的采分点是0.5分至1分,所以经常出现有些考生大笔一挥,洋洋洒洒写了一大篇,却得分甚微的现象;有些考生做施工几十年,经验很丰富,答完自己觉得非常理想,但考分却不高。归其原因,在于不会考试,不会把握考试的采分点。研究近几年真题,对考生来说是非常有必要的。对于近几年真题不仅是眼过,还要一条一条背写出来,与真题答案一步一步对,弄清楚自己为什么知道却得不到分的原因。实务考试最注重条理清楚,所以从一开始就要养成逐条简明扼要地叙述的好习惯。
3.注 意事项
3.1专业实务一定要对号入座 ,切勿答错位置。由于一级建造师执业资格考试阅卷量巨大,用传统组织方式难以高效、优质地完成阅卷任务,建设部执业资格注册中心对《专业工程管理与实务》科目采用计算机网络阅卷方式进行案例分析题阅卷。算机网络阅卷流程:1集中全国试卷→2按考场扫描纸质试卷→3试卷图像存入计算机并对考号进行加密处理→4计算机按题号切分试卷图像→5试评卷→6正式评卷。
一旦试题答错位置,计算机就只默认该题区域内有效答案,而无法识别答错位置题目的有效答案,造成不必要失分。尤其注意最后两道案例分析题的区域,每年都有答错位置的考生。
3.2考试时激发兴奋点。考试是一件折磨人的事 ,尤其已经经历了8小时考试后,又要面对4个小时的高强度实务考试。因此考试时激发兴奋点有助于提高考试成绩, 有些人对巧克力、咖啡异常敏感,考前备一些,可在考试时提高兴奋度,保持清醒的头脑,不求超常发挥,只求不迷糊发挥正常水平,这样通过考试的概率就很高了。
3.3抱平常心应对考试 ,坚持不懈。
一旦报考,那么千万不要有畏难情绪,要抱必胜心态,制订复习计划,每天坚持看一、两个小时,一两个月就会产生明显的成效。复习过程中,情绪难免有波动、有厌烦,休息一两天,调整好情绪,继续复习。
结语
2018一级建造师考试《工程法规》
1Z301000建设工程基本法律知识
1Z301080建设工程保险制度
1[单选题]建设工程保险是为了()。
A.分散危险，消化损失B.防止危险，确保人身财产安全C.消除危险，避免损失D.预防危险.增加收入
参考答案：A
◆◆2[多选题]下列关于保险索赔的说法中，正确的是()。
A.投保人进行保险索赔必须提供必要有效的证明B.投保人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人C.保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔D.保险单上载明的保险财产部分损坏，但已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔E.如果工程项目同时由多家保险公司承保，则应当平均分配索赔比例
参考答案：A,B,C
◆◆3[单选题]建设工程保险是为了()。
A.分散危险，消化损失B.防止危险，确保人身财产安全C.消除危险，避免损失D.预防危险，增加收入
参考答案：A 点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
◆◆4[多选题]下列关于保险索赔的说法中，正确的是()。
A.投保人进行保险索赔必须提供必要有效的证明B.投保人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人C.保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔D.保险单上载明的保险财产部分损坏，但已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔E.如果工程项目同时由多家保险公司承保，则应当平均分配索赔比例
参考答案：A,B,C
◆◆5[单选题]某建筑公司承包了某工程，该工程计划于5月15日开工，该建筑公司在5月5日与保险公司签订了建筑职工意外伤害保险合同，5月8日，该建筑公司工作人员在巡视工地现场时发生了意外事故，建筑公司拟向保险公司索赔，此时保险公司承担保险责任的期限起算时间应为()。
A.5月5日B.5月8日C.5月15日D.6月15日
参考答案：C
◆◆6[多选题]某工程公司承建写字楼工程，根据我国《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》投保了建筑意外伤害保险。该险种承保的范围包括()。
A.工程本身受损B.施工用设施受损C.被保险人从事建筑施工时由于操作不当受伤害致残D.被保险人在施工现场被高空坠物砸死E.场地清理费
参考答案：C,D
◆◆7[单选题]下列关于保险合同的说法中，正确的是()。
A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.被保险人或受益人必须是投保人C.保险合同仅以财产为保险标的D.受益人由被保险人或投保人指定
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
参考答案：D
◆◆8[多选题]某施工单位根据《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》投保了建筑意外伤害保险。在保险责任有效期内，被保险人在建筑施工中遭受意外致残。由被保险人作为申请人填写保险金给付申请书，被保险人被确定残疾及其程度后，凭一系列的证明文件向保险人申请给付保险金。这些证明文件通常包括()。
A.保险单及投保单位证明B.被保险人户籍证明及身份证明C.有保险人指定或认可的医疗机构或医师出具的被保险人残疾程度鉴定书D.被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、伤害程度等有关的其他证明和资料E.保险人认可的医疗机构出具的被保险人死亡证明
参考答案：A,B,C,D
◆◆9[单选题]建筑工程一切险和安装工程一切险属于()。
A.财产保险合同B.人身保险合同C.责任保险合同D.意外保险合同参考答案：A
◆◆10[多选题]下列选项中，属于建筑意外伤害保险责任免除的情形有()。
A.建筑公司的有关人员故意杀害被保险人B.被保险人在施工现场内酒后驾驶肇事死亡C.被保险人在施工时由于违反机器操作规程导致截肢D.被保险人在施工现场之外受到意外伤害E.被保险人在施工现场与他人打斗受到重伤参考答案：A,B,D,E
◆◆11[单选题]在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 保险人应当按照合同约定及时通知保险人，但保险人()。
A.不能增加保险费B.不可以解除合同C.不能转让保险合同D.可依法增加保险费或解除合同
参考答案：D
◆◆12[多选题]某工程公司承建写字楼工程，根据我国《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》投保了建筑意外伤害保险。该险种承保的范围包括()。
A.工程本身受损B.施工用设施受损C.被保险人从事建筑施工时由于操作不当受伤害致残D.被保险人在施工现场被高空坠物砸死E.场地清理费
参考答案：C,D
◆◆参考解析：
建筑意外伤害保险的承保范围为：被保险人从事建筑施工及与建筑施工相关的工作，或在施工现场及施工指定的生活区域内遭受意外伤害，因此，C、D为正确答案。
13[单选题]建设工程开工前，办理建筑工程一切险并支付保险费用的是()。
A.承包商B.发包人C.分包商D.监理单位
参考答案：B
◆◆14[多选题]下列选项中，属于建筑意外伤害保险责任免除的情形有()。
A.建筑公司的有关人员故意杀害被保险人B.被保险人在施工现场内酒后驾驶肇事死亡C.被保险人在施工时由于违反机器操作规程导致截肢D.被保险人在点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 施工现场之外受到意外伤害E.被保险人在施工现场与他人打斗受到重伤
参考答案：A,B,D,E
◆◆15[单选题]某企业在办理财产保险中，保险金额超过了保险价值，则超过的部分()。
A.由保险公司承担B.无效C.由双方分担D.由该企业承担
参考答案：B
◆◆16[多选题]某建筑公司承建一项工程，作为工程施工单位，按照《建筑法》的规定，可以自愿投保的险种有()。
A.机动车辆险B.建筑工程一切险C.建筑职工意外伤害险D.安装工程一切险E.机器损坏险参考答案：A,C,E
◆◆参考解析：
根据《建筑法》的规定，意外伤害保险属于非强制保险，B、D选项为发包方应办理的保险，A、E两项也属于非强制性保险可以自愿投保。因此，A、C、E为正确答案。17[单选题]下列选项中，属于建筑工程一切险承保的是()。
A.保险财产自然损耗或内在缺陷引起的财产本身的损失B.设计错误引起的损失C.原材料缺陷引起的保险财产损失D.地面下陷引起的工程损失
参考答案：D
◆◆参考解析：
根据建筑工程一切险的保险责任范围及除外责任可知，A、B、C为建筑工程一切险的除外责任，D属于自然灾害引起的工程损失，为建筑工程一切险的承保范围，因此正确答案为D。
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 12学尔森整理“2018一级建造师工程法规章节习题：建设工程保险制度”，更多关于一级建造师模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网或搜索“学尔森一级建造师考试”。
18[单选题]《建筑法》规定，施工单位应当依法为职工办理()。
A.财产保险B.人身保险C.工伤保险D.意外伤害保险
参考答案：C
◆◆19[单选题]安装工程一切险所承保的损失范围是()。
A.因设计错误或原材料缺陷引起的保险财产本身的损失B.因超负荷、超电压引起的电气设备本身的损失C.因施工机具失灵造成的本身的损失D.因自然灾害和意外事故造成的损失和费用
参考答案：D
◆◆参考解析：
A、B、C选项为安装工程一切险责任范围的除外责任，本题只有D属于该险种的责任范围，属正确选项。
20[单选题]建筑工程一切险和安装工程一切险保险合同属于()。
A.财产保险合同B.人身保险合同C.自然灾害保险合同D.意外事故保险合同参考答案：A
◆◆参考解析：
保险合同分为人身保险合同和财产保险合同，建筑工程一切险和安装工程一切险保险合同均属于财产保险合同。21[单选题]建设工程保险是为了()。
A.分散危险，消化损失B.防止危险，确保人身财产安全C.消除危险，避免点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 损失D.预防危险，增加收入
参考答案：A
◆◆22[单选题]
建筑工程一切险和安装工程一切险保险合同属于()。
A.财产保险合同B.人身保险合同C.自然灾害保险合同D.意外事故保险合同参考答案：A
◆◆参考解析：
保险合同分为人身保险合同和财产保险合同，建筑工程一切险和安装工程一切险保险合同均属于财产保险合同。
23[单选题]
在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，但保险人()。
A.不能增加保险费B.不可以解除合同C.不能转让保险合同D.可依法增加保险费或解除合同
参考答案：D
◆◆24[单选题]
下列关于保险合同的说法中，正确的是()。
A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.被保险人或受益人必须是投保人C.保险合同仅以财产为保险标的D.受益人由被保险人或投保人指定
参考答案：D
◆◆25[单选题] 点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
安装工程一切险所承保的损失范围是()。
A.因设计错误或原材料缺陷引起的保险财产本身的损失B.因超负荷、超电压引起的电气设备本身的损失C.因施工机具失灵造成的本身的损失D.因自然灾害和意外事故造成的损失和费用
参考答案：D
◆◆参考解析：
A、B、C选项为安装工程一切险责任范围的除外责任，本题只有D属于该险种的责任范围，属正确选项。
26[单选题]
某企业在办理财产保险中，保险金额超过了保险价值，则超过的部分()。
A.由保险公司承担B.无效C.由双方分担D.由该企业承担
参考答案：B
◆◆27[单选题]
建设工程开工前，办理建筑工程一切险并支付保险费用的是()。
A.承包商B.发包人C.分包商D.监理单位
参考答案：B
◆◆28[单选题]
《建筑法》规定，施工单位应当依法为职工办理()。
A.财产保险B.人身保险C.工伤保险D.意外伤害保险
参考答案：C
◆◆29[单选题] 点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
下列选项中，属于建筑工程一切险承保的是()。
A.保险财产自然损耗或内在缺陷引起的财产本身的损失B.设计错误引起的损失C.原材料缺陷引起的保险财产损失D.地面下陷引起的工程损失
参考答案：D
◆◆参考解析：
根据建筑工程一切险的保险责任范围及除外责任可知，A、B、C为建筑工程一切险的除外责任，D属于自然灾害引起的工程损失，为建筑工程一切险的承保范围，因此正确答案为D。
30[多选题]
下列选项中，属于建筑意外伤害保险责任免除的情形有()。
A.建筑公司的有关人员故意杀害被保险人B.被保险人在施工现场内酒后驾驶肇事死亡C.被保险人在施工时由于违反机器操作规程导致截肢D.被保险人在施工现场之外受到意外伤害E.被保险人在施工现场与他人打斗受到重伤
参考答案：A,B,D,E
◆◆31[多选题]
某建筑公司承建一项工程，作为工程施工单位，按照《建筑法》的规定，可以自愿投保的险种有()。
A.机动车辆险B.建筑工程一切险C.建筑职工意外伤害险D.安装工程一切险E.机器损坏险参考答案：A,C,E
◆◆参考解析：
根据《建筑法》的规定，意外伤害保险属于非强制保险，B、D选项为发包点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 方应办理的保险，A、E两项也属于非强制性保险可以自愿投保。因此，A、C、E为正确答案。
32[多选题]
某施工单位根据《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》投保了建筑意外伤害保险。在保险责任有效期内，被保险人在建筑施工中遭受意外致残。由被保险人作为申请人填写保险金给付申请书，被保险人被确定残疾及其程度后，凭一系列的证明文件向保险人申请给付保险金。这些证明文件通常包括()。
A.保险单及投保单位证明B.被保险人户籍证明及身份证明C.有保险人指定或认可的医疗机构或医师出具的被保险人残疾程度鉴定书D.被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、伤害程度等有关的其他证明和资料E.保险人认可的医疗机构出具的被保险人死亡证明
参考答案：A,B,C,D
◆◆33[多选题]
某工程公司承建写字楼工程，根据我国《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》投保了建筑意外伤害保险。该险种承保的范围包括()。
A.工程本身受损B.施工用设施受损C.被保险人从事建筑施工时由于操作不当受伤害致残D.被保险人在施工现场被高空坠物砸死E.场地清理费
参考答案：C,D
◆◆参考解析：
建筑意外伤害保险的承保范围为：被保险人从事建筑施工及与建筑施工相关的工作，或在施工现场及施工指定的生活区域内遭受意外伤害，因此，C、D为点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 正确答案。
34[多选题]下列关于保险索赔的说法中，正确的是()。
A.投保人进行保险索赔必须提供必要有效的证明B.投保人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人C.保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔D.保险单上载明的保险财产部分损坏，但已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔E.如果工程项目同时由多家保险公司承保，则应当平均分配索赔比例
一、单项选择题（70道）
1、下列关于建造师执业制度的表述中，不正确的一项是：（）。
A.在考试合格取得建造师执业资格证书后，就可以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理
B.建造师在工作中，必须严格遵守法律、法规和行业管理的各项规定，恪守职业道德
C.注册建造师应在相应的岗位上执业
D.国家鼓励和提倡注册建造师“一师多岗”，从事国家规定的其他业务
2.一级建造师执业资格的注册管理机构为（）。
A.各省，直辖市，自治区政府
B.建设部及其授权机构
C.国务院
D.本地区建设行政主管部门
3、何某有一栋可以眺望海景的别墅，当他得知有一栋大楼将要建设，从此别墅不能再眺望海景时，就将别墅卖给想得到一套可以眺望海景的房屋张某。何某的行为违背了民法的（）。
A.自愿原则
B.等价有偿原则
C.保护公民、法人的合法民事权益原则
D.诚实信用原则
4、一天夜晚，甲开车逆行迫使骑车人乙为躲避甲向右拐，跌入没有设置警示和保护设施的修路挖的坑里，造成车毁人伤。对乙的损失应（）。
A.只能由甲承担责任
B.只能由施工单位承担责任
C.甲和施工单位各自承担责任
D.甲和施工单位承担连带责任
5、甲公司授权其材料员到乙公司购买一批钢材，并交给材料员一份已盖公司公章的空白合同书，该材料员用此合同书与乙公司订立了购买钢材的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生纠纷后，乙公司应（）。
A.要求甲公司支付钢材货款
B.要求该材料员支付钢材货款
C.中止合同并要求甲公司退货
D.换货后要求甲公司支付钢材货款
6、凡工程投资额在（）万元以上的工程，在工程开工前都要申请领取施工许可证。
A.300万元，200平方米
B.30万元，300平方米
C.50万元，200平方米
D.35万元，200平方米
7、领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当在期满之前申请延期，但延期以（）为限，每次不超过（）。
A.三次，三个月
B.两次，两个月
C.两次，三个月
D.三次，两个月
8、承包建筑工程的单位在承揽工程时应遵守（）的规定。
A.承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程
B.建筑施工企业可以超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程
C.建筑施工企业可以允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程
D.建筑企业可以借用其他建筑施工企业的名义承揽工程
9、对承包单位和分包单位责任承担的表述正确的是（）。
A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责
B.分包单位按照分包合同的约定对建设单位负责
C.分包单位就分包工程对建设单位和总承包单位承担连带责任
D.建筑工程总承包单位应按照总承包合同的约定对建设单位负责
10、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当（）。
A.联系设计单位要求其改正
B.报告建设单位由建设单位要求设计单位改正
C.严格要求施工单位照图施工
D.不采取特别措施
11、在依法必须进行招标的工程范围内，施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。
A.30万元人民币
B.100万元人民币
C.50万元人民币
D.200万元人民币
12、根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（）前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.10天 B.15天 C.20天 D.30天
13、对邀请招标来讲，投标单位的资格审查在（）时进行。
A.资格预审 B.评标
C.签订合同 D.递交投标文件
14、根据《招标投标法》的规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。
A.15 B.20 C.25 D.30
15、两个以上法人或者其他组织组成联合体投标时，国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体的资质应符合（）。
A.各方的加总条件符合规定的资质条件即可
B.有一方具备规定的相应资质条件即可
C.各方均应具备规定的资质条件
D.主要一方具备相应的资质条件即可
16、下列情况中，不属于无效投标书的是（）。
A.投标书未密封
B.无投标单位盖章
C.无法定代表或代理人的印签
D.投标单位仅派代表参加开标会议
17、评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。
A.1/3 B.3/5 C.2/3 D.2/5
18、依《招标投标法》，下列哪个行为能使招标行为发生法律效力，一旦有一方违约，应承担违约责任（）。
A.招标人与中标人签订书面合同
B.招标人向中标人发出中标通知书
C.投标人收到招标人发出的中标通知书
D.评标委员会在投标人中选出中标者
19、生产经营单位的（）对本单位的安全生产工作全面负责。
A.技术部门的负责人
B.安全生产管理部门的负责人
C.主要负责人
D.总工程师
20、关于施工总承包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是（）。
A.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
B.分包单位违规作业造成安全生产事故的，由分包单位承担全部责任
C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
D.分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任
21、按照我国建筑法的规定，施工现场安全由（）负责。
A.施工单位
B.监理单位和施工单位共同
C.建设单位，监理单位和施工单位共同
D.建设单位
22、下列关于建设单位的安全责任，表述正确的是（）。
A.建设单位应当提供地下管线资料，但通过约定可以免除其保证资料完整的责任。
B.建设单位应当提供施工现场的地下管线资料，毗邻区域的地下管线资料由施工单位负责收集。
C.建设单位经与施工单位协商后，可以压缩合同约定的工期。
D.建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
23、建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工（）日前，将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府主管部门或者其他有关部门备案。
A.5 B.10 C.15 D.20
24、设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及（）的在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。
A.特殊设计部位
B.施工安全的重点部位和环节
C.关键施工部位
D.有施工难度的施工部分
25、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位（）。
A.整改
B.停止施工
C.向有关主管部门报告
D.向建设单位报告
26、根据现行规定，建设项目施工图设计文件未经审查批准不得使用。在施工图设计文件编制完成后，（）应将其报县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门审查。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位
27、《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，装修工程的最低保修期限为（）。
A.一年
B.二年
C.半年
D.三个月
28.有关建设工程实行监理，下列说法错误的是（）。
A.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理
B.建设单位可以委托具有工程监理相应资质等级，与被监理工程的施工承包单位有隶属关系的该工程的设计单位进行监理
C.国家重点建设工程必须实行监理
D.成片开发建设的住宅小区工程必须实行监理
28.有关建设工程实行监理，下列说法错误的是（）。
A.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理
B.建设单位可以委托具有工程监理相应资质等级，与被监理工程的施工承包单位有隶属关系的该工程的设计单位进行监理
C.国家重点建设工程必须实行监理
D.成片开发建设的住宅小区工程必须实行监理
31、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（）。
A.建设单位要求；
B.合同的有关规定；
C.设计单位的要求；
D.工程建设强制性标准。
32、环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起（）个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
A.1 B.2 C.3 D.4
33、建设项目对环境可能造成轻度影响的，应当编制（）。
A.环境影响报告书
B.环境影响报告表
C.环境影响分析表
D.环境影响登记表
34、因第三者对保险标的损害而造成保险事故的，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在（）范围内代位行使被保险人对第三者的代位求偿权。
A.赔偿金额 B.保险金额 C.保险价值 D.实际损失
35、业主投保“建筑工程一切险”时，他应在保险合同内列明（）为被保险人。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.业主和承包商
36、建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送（）审核。
A.市政管理委员会
B.建筑工程所在地人民政府
C.公安消防机构
D.建筑工程所在地的建设行政主管部门
37、资本金是企业的（）。
A.固定资产
B.流动资产
C.注册资金
D.包括以上三项
38、依照公司法的规定，股份有限公司以超过股票票面金额的发行价格发行股票所得的溢价款，应当列为公司财产的（）部分。
A.利润
B.资本公积金
C.盈余公积金
D.法定公益金
39、招标投标的最终目的是为了签订合同，而合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，则正确的表述是（）。
A.招标是要约，投标是承诺；
B.招标是要约邀请，投标是要约；
C.投标是要约邀请，中标通知是要约；
D.招标是要约，中标通知是承诺。
40、要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或电报（）之日开始计算。
A.发出之日 B.交发 C.收到 D.邮戳
41、关于建设工程合同订立的下列表述中，错误的是（）。
A.建设工程合同形式应遵循非要式原则
B.《建筑法》提倡对建设工程实行总承包
C.建设工程合同的订立，也经过要约和承诺两个阶段
D.发包人不可以将一个单位工程的主体部分肢解发包
42、下述（）种情况下所签订的合同是有效经济合同。
A.代理人以被代理人的名义同自己签订的合同
B.代理人以被代理人的名义同其他法人签订的合同
C.代理人以被代理人的名义同自己代理的其他人签订的合同
D.代理人超越了代理的权限所签订的合同
43、（）不是处理无效经济合同的财产后果形式。
A.追究责任者责任
B.返还财产
C.追缴财产
D.赔偿损失
44、当合同有关约定不明确时，以下原则不正确的是（）。
A.质量要求不明确的，首先应按照国家标准、行业标准履行
B.价款或者报酬不明确的，按照订立合同时订立地的市场价格履行
C.履行期限不明确的，债务人可以随时要求履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间
D.履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担
45、甲收藏名画一幅，价值约100万元，甲的其它财产价值为20万元。甲因作生意失败外欠债60万元。随后，甲将名画作价2万元卖给其在美国的弟弟乙，则下列表述正确的是（）。
A.若乙不知甲欠巨额外债，则甲的债权人只能行使代位权；
B.只有在乙明知此买卖有害于债权人的债权的情况下，债权人才可行使代位权；
C.不管乙是否知道此买卖有害于债权人的债权，债权人均可行使撤销权；
D.若乙明知此买卖有害于债权人的债权，则债权人可行使撤销权。
46、债权人分立、合并或者变更住所没有通知债务人，致使履行债务发生困难的，债务人可以（）或者将标的物提存。
A.单方解除合同
B.中止履行
C.停止履行
D.提前履行
47.下列有关承担合同违约责任的说法，正确的是（）。
A.违反合同的当事人在承担了赔偿金后，就免除了履约责任
B.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约，对方可以选择适用违约金或定金条款，但两种违约责任不能合并使用
C.当事人一方履行合同义务不符合约定，在采取补救措施后，对方还有其他损失的，此时就不应再承担赔偿责任
D.当事人约定了违约金之后，一方违约使对方产生损失，此时不论损失多大，均只应各损失方支付约定的违约金
48.经济合同当事人一方违约，致使合同履行成为不必要，另一方请示解除合同时，（）。
A.请求解除合同的一方承担责任
B.违约方承担部分责任
C.由仲裁机构确定责任归属
D.请求解除合同的一方不承担责任
49、违反经济合同当事人在支付违约金之后，在履行可能的情况下（）。
A.违约人有权不再继续履行合同
B.权利人要求继续履行时还应继续履行
C.由仲裁机构裁定如何履行
D.由人民法院判决是否应继续履行
50、下列附条件合同效力的描述，正确的是（）。
A.附生效条件的合同，自条件成就时失效
B.附解除条件的合同，自条件成就时生效
C.在附生效条件的合同，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就时，该合同生效
D.在附解除条件的合同，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就时，该合同继续有效
51、下列情形中属于效力待定合同的有（）。
A.10周岁的少年出售劳力士金表给40岁的李某
B.5周岁的儿童因发明创造而接受奖金
C.成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买
D.出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍
52、评标由招标人依法组成的评标委员会负责。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为（）以上。
A.1人 B.3人 C.4人 D.5人
53、限制民事行为能力人订立的合同，需经其法定代理人追认；相对人也可以催告法定代理人在（）内予以追认。
A.三个月 B.六个月
C.一个月 D.二个月
54、按照我国《合同法》规定，如果债权人自提存之日起（）内不领取提存物，则提存物扣除提存费用后，归国家所有。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
55、甲与乙签订了一份买卖合同，由甲卖给乙一辆汽车，价格为30万元。甲收取乙的货款后，把交车的义务转让给了丙。此种转让应当（）。
A.经乙方同意
B.经丙方同意
C.通知乙方
D.公告
56、构成合同的法定解除条件的有：（）。
A.因不可抗力造成迟延履行
B.履行期限届满前，当事人一方财产状况显著恶化
C.当事人一方迟延履行义务
D.一方的其他违约义务，造成合同目的不能实现
57、对于建设工程合同，合同法中“建设工程合同”一章没有规定的，适用（）规定。
A.买卖合同
B.委托合同
C.承揽合同
D.其他合同
58、甲、乙两公司因合同纠纷向某仲裁委员会申请仲裁，裁决作出后，双方都不满意，在此情况下，下列表述中（）是正确的。
A.甲公司可以就同一纠纷再申请仲裁
B.乙公司可以就该纠纷向人民法院起诉
C.甲公司或乙公司可以要求人民法院通过审判程序对仲裁裁决进行审查
D.仲裁裁决发生法律效力
59、当建设工程施工合同双方发生争议，需依法确定仲裁机构时，应实行（）。
A.有地域管辖权的仲裁机构
B.申请人指定的仲裁机构
C.当事人双方共同协定的仲裁机构
D.合同管理机关指定仲裁机构
60、人民法院对证据较多或者复杂疑难的案件，应当组织当事人（）。
A.在答辩期届满后、开庭审理前交换证据；
B.在开庭审理前交换证据；
C.在法庭辩论前交换证据；
D.在答辩期满后，法庭调查前交换证据；
61、在证据可能灭失的情况下，诉讼参与人可向人民法院申请（）。
A.诉前保全
B.诉讼保全
C.先行给付
D.证据保全
62、人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起（）个月内审结。
A.3 B.6 C.9 D.12
63、当承包人提出索赔要求后，工程师无权就（）作出决定。
A.费用索赔
B.要求承包人缩短合同工期
C.合同内索赔
D.工期延误索赔
64、根据《招标投标法》的规定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，其应当承担的法律责任不包括（）。
A.中标无效
B.处中标项目金额千分之五以下的罚款
C.情节严重的，取消其一年至三年内参加必须进行招标的项目的投标资格并予公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照
D.构成犯罪的，依法追究刑事责任
65、施工单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，对施工单位处合同价款（）的罚款。
A.2﹪~4﹪
B.1﹪~5﹪
C.1﹪~4﹪
D.3﹪~6﹪
66、建筑一座楼房的施工承包合同内规定，承包商在竣工结算后不能按时获得工程款时有权留置工程。若开发商资不抵债破产后，承建商行使留置权是指（）。
A.依法没收该栋楼
B.依法变卖该栋楼后，与其他债权人按债权比例分配变卖价款
C.依法变卖该栋楼后，从中优先获取全部拖欠工程款，其余部分再由其他债权人分配
D.将该栋楼提交法院予以冻结
67、依照违法行为的不同和违法者承担法律责任的方式的不同，法律责任可以分为民事责任、行政责任、刑事责任和违宪责任。那么，返还财产和恢复原状应属于（）。
A.民事责任
B.行政责任
C.刑事责任
D.违宪责任
68、建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的，其所有人或管理人应当对受害者承担（）。
A.违约责任
B.行政处分
C.侵权责任
D.行政处罚
69、下列不属于行政处罚的是（）。
A.警告
B.罚款
C.没收违法所得
D.没收财产
70、下列说法不正确的是（）。
A.所谓过错，是指行为人对其行为及由此引起的损害事实所抱的主观态度
B.过错包括故意和过失
C.如果行为在主观上既没有故意也没有过失，则行为人对损害结果不必承担法律责任
D.因不可抗力或意外事件造成他人损害的，不承担民事责任
二、多项选择题（共计30道）
1、已取得建造师资格申请注册的人员必须具备的条件包括（）。
A.取得建造师执业资格证书；
B.无犯罪记录
C.身体健康，能坚持在建造师岗位上工作
D.经所在单位考核合格
E.主持过大型工程项目的施工管理工作
2、下列关于诉讼时效中断，正确的表述是：（）。
A.诉讼时效因提起起诉和申请仲裁而中断
B.权利人向债务保证人、债务人的代理人主张权利的，不导致诉讼时效中断
C.在诉讼过程中，原告主张在诉讼时效期间内曾打电话要求被告履行债务，这将导致诉讼时效中断
D.诉讼时效中止与中断的根本区别在于：从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算；而从中断时起，诉讼时效期间重新计算
E.民法通则规定的20年的诉讼时效期间，可以适用延长的规定，不适用中止、中断的规定
3、根据《建筑法》，下列说法正确的是（）。
A.建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定
B.建筑施工企业有义务采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施
C.国家鼓励节约能源和保护环境
D.国家提倡采用先进技术、先进设备、先进工艺和现代管理方式
E.建筑施工企业应当采用新型建筑材料和环保型建筑材料
4、工程监理单位不得与（）有隶属关系或其他利害关系。
A.被监理工程的承包单位
B.建筑材料的供应单位
C.勘察设计单位
D.建筑构配件和设备的供应单位
E.建设单位
5、在工程项目的发包中，可采用直接委托的情况有（）。
A.限额以下的建设项目
B.政府的公共工程
C.以工代赈的建设项目
D.保密工程
E.抢险救灾紧急工程
6、招标单位的标底由（）组成。
A.成本
B.酬金
C.利息
D.利润
E.税金
7、投标文件对招标文件响应的重大偏差，包括（）等。
A.提供了不完整的技术信息和数据
B.提供的投标担保有瑕疵
C.个别地方存在漏项
D.没有按招标文件要求提供投标担保
E.投标文件没有投标人授权代表签字
8、甲企业作为某工程项目的总承包中标人，将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给了乙企业完成，现乙企业分包项目出现问题，下列说法哪些是正确的？（）
A.中标项目禁止分包，甲企业作为中标人应承担责任
B.中标项目可以分包，若分包项目出现问题，可由中标人甲企业向招标人承担全部责任
C.分包人乙企业只与甲企业有合同关系，与招标人没有合同关系，因而不直接向招标人承担责任
D.招标人既可以要求甲企业承担全部责任，也可以直接请求乙企业承担全部责任
E.招标人只能向直接责任人乙企业追究责任
9、根据《安全生产法》的规定，从业人员享有的权利有（）。
A.有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议
B.有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业
C.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业
D.有权接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力
E.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权撤离作业场所
10、在下列项目中，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议的是（）。
A.全部使用国有资金投资的建设工程
B.国家重点建设工程
C.关系公共利益和公共安全的建设工程
D.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程
E.特殊结构的建设工程
11、《建设工程质量管理条例》所称建设工程包括（）。
A.装修工程
B.土木工程
C.线路管道
D.建筑工程
E.设备安装工程
12、根据标准是否具有强制力，标准分为（）。
A.强制性标准
B.推荐性标准
C.行业标准
D.国家标准
E.地方标准
13、我国《劳动法》规定，新建。改建。扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程（）。
A.同时设计
B.同时施工
C.同时验收
D.同时投入生产和使用
E.同时维修
14、下列关于无效劳动合同，正确的是（）。
A.违反法律、行政法规的劳动合同无效；
B.采取欺诈、威胁等手段订立的劳动合同无效；
C.无效的劳动合同，从订立时候起，就没有法律约束力；
D.劳动合同部分无效的，如果不影响其余部分的效力，其余部分仍然有效；
E.劳动合同的无效，由劳动行政主管部门确认。
15、根据有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，建设施工企业应当控制和处理施工现场的（）污染。
A.粉尘 B.噪声 C.废水
D.道路遗撒 E.振动
16、下列（）建设工程的勘察、设计，经有关主管部门批准，可以直接发包。
A.采用特定的专利或者专有技术的 B.采用特殊结构的
C.建筑艺术造型有特殊要求的 D.采用特殊材料的 E.国务院有其他规定的
17、依照《反不正当竞争法》的规定，对公用企业的限制竞争行为，应当由（）进行行政处罚。
A.国家工商行政管理部门
B.省级工商行政管理部门
C.设区的市的工商行政管理部门
D.县级工商行政管理部门
E.省级行业主管部门
18、有关合同标的数量、质量、（）违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。
A.价款或者报酬
B.合同的生效日期
C.履行期限
D.履行地点和方式
E.委托代理人
19、（）的合同为无效合同。
A.一方以欺诈、胁迫的手段订立
B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益
C.以合法形式掩盖非法目的 D.损害社会公共利益
E.代理人超越代理权所签订
20、当债务人发生（）行为时，对债权人造成损害的，债权人就可以请求人民法院撤销债务人的行为。
A.转让财产
B.放弃到期债权
C.低价转让财产
D.无偿转让财产
E.放弃债权
21、（）属于违约事实。
A.迟延履行
B.不适当履行
C.不完全履行
D.因行使抗辩权而暂未履行
E.因债务人原因不能履行
22、甲与乙订立了书面的房屋租赁合同，该合同自（）时合同成立。
A.商定合同内容 B.签字 C.盖章
D.承诺 E.交付房屋
23、甲决定将与乙签订合同中的义务转移给丙，按照《合同法》的规定（）。
A.无需征得乙同意
B.丙直接对乙承担合同义务
C.丙可以对乙行使抗辩权
D.丙只能对甲行使抗辩权
E.甲对丙不履行合同的行为不承担责任
24、我国施工合同应提供的担保为（）。
A.发包方建设资金担保
B.承包方履约责任担保
C.发包方提供施工条件担保
D.承包方提供质量担保
E.承包方提供安全担保
25、第二审人民法院对上诉案件，按不同情形，可以有（）处理结果。
A.维持原判
B.依法改判
C.驳回起诉
D.移送管辖
E.撤销原判，发回重审
26、根据我国民事诉讼法，下列涉外案件中，人民法院依法不公开审理的有（）。
A.涉及国家秘密的案件
B.涉及个人隐私的案件
C.涉及商业秘密的案件
D.涉外民事案件
E.涉外刑事案件
27、以下所说的（）情况下，仲裁协议无效。
A.一方坚持不再采用仲裁手段解决争端
B.约定的仲裁事项超出法律规定的仲裁范围的
C.无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议
D.一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的 E.合同中有仲裁条款，合同无效的
28、招标人与中标人不按照招标文件和投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，应当承担的法律责任包括（）。
A.责令改正
B.可以处以中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款
C.降低中标人资质等级
D.追究招标人刑事责任
E.以上答案都不对
29、违反《建设工程质量管理条例》规定，建设单位有下列哪些行为，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款（）。
A.明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量
B.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的 C.建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的 D.未按照国家规定办理工程质量监督手续
E.未取得施工许可证，擅自施工的 30、下列属于要约邀请的是（）。
A.招股说明书
B.投标书
C.招标公告
D.拍卖公告
E.商品价目表
答案及题目解析
一、单项选择题：
1.答案： A
本题考核的知识点为“建造师的执业要求”，详见教材P1.取得建造师执业资格，未经注册的，不得以建造师的名义从事建设工程施工项目的管理工作。A项的描述是不正确的，符合题意。
2.答案：B
本题考核的知识点为“建造师的执业资格制度”，详见教材P13.从事建筑工程活动的人员，要通过国家任职资格考试、考核，由建设行政主管部门注册并颁发资格证书。A和C项不是建设行政主管部门，应予以排除，建造师注册管理分一、二级进行，一级注册管理机构为建设部及其授权机构，二级注册管理机构为省、自治区、直辖市建设行政主管部门及其授权机构。只有B项符合题意。
3.答案：D
本题考核的知识点为“法律行为的成立要件”，详见教材P4.根据题中描述，何某的行为不具备“行为人意思表示真实”要件，隐瞒了真实情况，违反了诚实信用原则。因此，D符合题意。
4.答案：D
本题考核的知识点涉及“施工单位安全生产基本保障措施”、“连带责任”等。详见教材P17、P28.根据题中描述，甲的违章行驶和施工单位违反安全责任和义务均属违法行为，与乙的车毁人伤之间有因果关系，对乙的损失应承担连带赔偿责任，因此，D最符合题意
5.答案：A
本题考核的知识点为“代理的法律规定”，详见教材P4.根据题中描述，“甲公司授权其材料员到乙公司购买一批钢材，并交给材料员一份已盖公司公章的空白合同书，该材料员用此合同书与乙公司订立了购买钢材的合同。”材料员是甲公司的代理人，被代理人对代理人的代理行为承担民事责任。因此，乙公司应要求甲公司支付钢材货款，A符合题意。
6.答案：B
本题考核的知识点为“施工许可制度”，详见教材P11.根据《建筑工程施工许可管理办法》“工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。”的规定，选项A、C、D中的建筑面积均低于300平方米，可以不申请办理施工许可证。
7.答案：C
本题考核的知识点为“领取建筑施工许可证的法律后果”，详见教材P12.根据《建筑法》有关规定，“建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。”因此，只有C项符合题意。
8.答案：A
本题考核的知识点为“承揽工程的有关规定”，详见教材P13.根据《建筑法》有关“禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。”的规定，只有A项符合题意。
9.答案：D
本题考核的知识点为“分包的有关规定”，详见教材P13.根据《建筑法》有关“建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。”的规定，A、B、C选项均有不符合该规定之处，只有D项符合规定，故选D项。
10.答案：B
本题考核的知识点为“建设工程监理的法律规定”，详见教材P14.根据《建筑法》的规定：“工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。”因此B项符合题意。
11.答案：D
本题考核的知识点为“必须招标的建设工程项目的规定”，详见教材P14.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价在200万元人民币以上的，必须进行招标。D项符合规定，应选D.12.答案：B
本题考核的知识点为“招标文件的澄清或者修改的法律规定”，详见《招标投标法》第23条的规定。
13.答案：B
本题考核的知识点为“招标程序”，详见教材P15.采用邀请招标方式招标的，招标人向潜在投标人发出投标邀请书后，发售招标文件，不可能进行资格预审，因此A项可排除；投标人的资格审查文件应密封在投标文件的封套内，投标人递交投标书时，招标人只能对投标文件的密封是否符合要求进行审查，不可能拆封审查投标人的资格文件，对其进行资格审查，因此D项可排除；招标人只能与中标人签订合同，而中标的投标人应当具备规定的资格条件，不可能在签订合同时对投标单位进行资格审查，因此，C项应当排除。只有B项不存在被排除的因素，因此选B项。
14.答案：B
本题考核的知识点为“确定投标人编制投标文件所需要的合理时间”，详见《招标投标法》第24条规定。
15.答案：C
本题考核的知识点为“联合投标”，详见教材P17.根据《招标投标法》的规定：“联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；”C项符合题意，应当选C项。
16.答案：D
本题考核的知识点为“投标文件无效的规定”，详见《评标委员会和评标方法暂行规定„„
17.答案：C
本题考核的知识点为“评标委员会和评标程序”，详见教材P19.根据《招标投标法》的规定：“评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3.”应当选择C项。
18.答案：B
本题考核的知识点为“中标通知书”，详见教材P20.根据《招标投标法》的规定：“中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。”应当选B项。
19.答案：C
本题考核的知识点为“生产经营单位的安全生产保证”，详见教材P21.《安全生产法》明确规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责，因此生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。C项符合题意。
20.答案：B
本题考核的知识点为“施工企业安全生产管理的主要责任和义务”，详见教材P28.根据《建设工程安全生产管理条例》有关“建设工程实行总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。”“ 总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。”“ 分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。”的规定，只有B项不符合规定，应当选B项。
21.答案：A
本题考核的知识点为“建筑安全生产管理”，详见《建筑法》第45条规定。
22.答案：D
本题考核的知识点为“建设单位安全生产管理的主要责任和义务”，详见教材P26.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，A、B两项违反第6条规定，C项违反第7条规定、D项符合第8条的规定，因此D项符合题意。
23.答案：C
本题考核的知识点为“建设单位安全生产管理的主要责任和义务”，详见教材P26.根据《建设工程安全生产管理条例》第11条“建设单位应当在拆除工程施工15日前，将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府主管部门或者其他有关部门备案”的规定，C项符合题意。
24.答案：B
本题考核的知识点为“设计单位安全生产管理的主要责任和义务”，详见教材P27.《建设工程安全生产管理条例》规定：“设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。”因此B项符合题意。
25.答案：A
本题考核的知识点为“监理单位安全生产管理的主要责任和义务”，详见教材P27.《建设工程安全生产管理条例》规定：“工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；”因此A符合题意。
26.答案：A
本题考核的知识点为“建设单位的质量责任和义务”，详见教材P32.《建设工程质量管理条例》规定：“建设单位应将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门审查。”因此，A项符合题意。
27.答案：B
本题考核的知识点为“建设工程质量保修”，详见教材P33.《建设工程质量管理条例》规定：“保修范围和正常使用条件下的最低保修期限为：电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。”因此，B项符合题意。
28.答案：B
本题考核的知识点为“工程监理企业的质量责任和义务”，详见教材P33.《建设工程质量管理条例》规定：“工程监理企业不得与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系。”因此B项符合题意。
29.答案：B
本题考核的知识点为“建设工程质量保修”，详见教材P33.《建设工程质量管理条例》规定：“保修范围和正常使用条件下的最低保修期限为：1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；┄┄4）电
气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。“因此，B项符合题意。
30.答案：C
本题考核的知识点为“建设单位安全生产管理的主要责任和义务”，详见教材P26.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，C项符合第7条的规定，因此C项符合题意。
31.答案：D
本题考核的知识点为“监理单位安全生产管理的主要责任和义务”，详见教材P27.《建设工程安全生产管理条例》规定：“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。” 因此D项符合题意。
32.答案：C
本题考核的知识点为“环境保护‘三同时’的有关规定”，详见教材P39.根据《环境影响评价法》的规定：“环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。” 因此C项符合题意。
33.答案：B
本题考核的知识点为“建设工程项目环境影响评价”，详见教材P37.根据《环境影响评价法》的规定，建设单位应当按照规定编制环境影响评价文件，可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表，对产生的环境影响进行分析或者专项评价。因此B项符合题意。
34.答案：A
本题考核的知识点为“保险人的代位求偿权”，详见《保险法》第43条规定。
《保险法》规定：“因第三者对保险标的损害而造成保险事故的，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额范围内代位行使被保险人对第三者的代位求偿权。” 因此A项符合题意。
35.答案：D
本题考核的知识点为“建筑工程一切险”，详见教材P39.36.答案：C
本题考核的知识点为“建设工程消防设计的审核”，详见教材P49.根据《消防法》的规定，按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核；未经审核或者审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工。因此C项符合题意。
37.答案：C
本题考核的知识点为“企业的注册资金”，详见教材P51.企业的资金包括固定资金和流动资金，选项A、B不符合题意，可以排除；而D项将固定资金、流动资金和注册资金统称为企业的资本金是错的，因此只有C符合题意。
38.答案：B
本题考核的知识点为“公司法”，详见教材P54.39.答案：B
本题考核的知识点为“要约与承诺的有效条件”，详见教材P62.本题将订立合同的程序与招标投标程序的知识内容结合起来，考核学员对要约邀请、要约、承诺的规定的掌握程度。
40.答案：C
本题考核的知识点为“要约与承诺的有效条件”，详见教材P62.根据《合同法》的规定，“要约到达受要约人时生效。”承诺期限应自要约生效之日起计算。因此C符合题意。
41.答案：A
本题考核的知识点为“合同的形式”，详见教材P77.根据《合同法》的规定，“法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。”法律规定建设工程合同应当采用书面形式，因此建设工程合同属于要式合同，A符合题意。
42.答案：B
本题考核的知识点为“代理的法律规定”，详见教材P5.本题也可用“效力待定合同”的知识点回答，详见教材P79.选项A、C属于滥用代理权的表现，D属于无权代理，因此只有B符合题意。
43.答案：A
本题考核的知识点为“无效合同的法律后果”，详见《合同法》第58条、59条的规定。
44.答案：B
本题考核的知识点为“合同履行的一般规定”，详见教材P69.根据《合同法》有关“价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地市场价格履行”的规定，B项描述错误，因此B符合题意。
45.答案：D
本题考核的知识点为“撤销权的规定”，详见教材P72.根据《合同法》的规定，“债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。”D符合题意。
46.答案：B
本题考核的知识点为“不安抗辩权”，详见《合同法》第70条规定。
根据《合同法》的规定，“债权人分立、合并或者变更住所没有通知债务人，致使履行债务发生困难的，债务人可以中止履行或者将标的物提存。”因此B符合题意。
47.答案：B
本题考核的知识点为“违约责任的形式”详见教材P76.根据《合同法》的规定，“当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约，对方可以选择适用违约金或定金条款。”因此B符合题意。
48.答案：D
本题考核的知识点为“合同终止的规定”，详见教材P83.根据《合同法》第94条、95条、96条的规定，只有D项符合题意。
49.答案：B
本题考核的知识点为“违约责任的形式”，详见教材P75.根据《合同法》的规定，“当事人就迟延履行约定的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”B符合题意。
50.答案：C
本题考核的知识点为“附条件、附期限合同的效力”，详见教材P80.根据《合同法》的规定，“附生效条件的合同，自条件成就时生效。”“当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就。”.因此C符合题意。
51.答案：A
本题考核的知识点为“效力待定合同”，详见教材P79.根据《合同法》的规定，效力待定合同包括限制行为能力人订立的合同、无权代理合同、法定代表人或者负责人越权订立的合同以及无处分权的人处分他人财产的合同等，而限制行为能力人是指年满10周岁不满18周岁的人，因此A符合题意。
52.答案：D
本题考核的知识点为“评标委员会和评标程序”，详见教材P19.根据《招标投标法》的规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。因此D符合题意。
53.答案：C
本题考核的知识点为“效力待定合同”，详见教材P79.根据《合同法》的规定，相对人也可以催告法定代理人在1个月内予以追认。因此C符合题意。
54.答案：D
本题考核的知识点为“合同终止的规定”，详见教材P83.根据《合同法》第104条的规定，“债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。”因此D符合题意。
55.答案：A
本题考核的知识点为“合同的转让的规定”，详见教材P81.根据《合同法》第84条的规定，“债务人将合同的义务全部或者部分转让给第三人的，应当经债权人同意。”本题中甲为债务人，乙为债权人。因此A符合题意。
56.答案：D
本题考核的知识点为“合同解除”，详见教材P83.根据《合同法》第94条的规定，“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：①因不可抗力致使不能实现合同目的；②在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为不履行主要债务；③当事人一方延迟履行主要债务，经催告在合理的期限内仍未履行；④当事人一方延迟履行债务或者有其他违法行为，致使不能实现合同目的的；⑤法律规定的其他情形。”因此D符合题意。57.答案：C
本题考核的知识点为“建设工程合同”，详见《合同法》第287条规定。
根据《合同法》第287条规定，“本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。”因此C符合题意。
58.答案：D
本题考核的知识点为“仲裁程序”，详见教材P93.根据《仲裁法》的规定，仲裁裁决书自作出之日起发生法律效力。因此D符合题意。
59.答案：C
本题考核的知识点为“仲裁协议”，详见教材P101.根据《仲裁法》的有关规定，仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件，而仲裁协议是当事人自愿将纠纷提交仲裁机构进行仲裁达成协议的文书。因此C符合题意。
60.答案：A
本题考核的知识点为“证据的种类、保全和应用”，详见教材P96.61.答案：D
本题考核的知识点为“证据的保全”，详见教材P96.根据《民事诉讼法》的规定，在证据可能灭失的情况下，诉讼参与人可向人民法院申请保全证据。因此D符合题意。
62.答案：B
本题考核的知识点为“诉讼程序”，详见教材P95.根据《民事诉讼法》的规定，“人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结。”因此B符合题意。
63.答案：B
本题考核的知识点为“建设单位安全生产管理的主要责任和义务”，详见教材P26.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，“建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理扥单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期”。因此B符合题意。
64.答案：B
本题考核的知识点为“招标投标法关于法律责任的规定”，详见教材P108.根据《招标投标法》的规定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额5%以上10%以下的罚款。B项的说法是错误的，因此B符合题意。
65.答案：A
本题考核的知识点为“建设工程质量管理条例关于法律责任的规定”，详见教材P117.根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，对施工单位处合同价款2%以上4%以下的罚款。因此A符合题意。
66.答案：C
本题考核的知识点为“留置”，详见教材P88.根据《担保法》的规定，债务人逾期仍不履行的，债权人就变卖留置物的价款享有优先受偿权。因此C符合题意。（本题出的超出教材）
67.答案：A
本题考核的知识点为“工程建设的主要民事责任”，详见教材P120.“返还财产和恢复原状”均为承担民事责任的方式，因此A符合题意。
68.答案：C
本题考核的知识点为“工程建设的主要民事责任”，详见教材P120.民事责任包括违约责任和侵权责任两种，所有人或管理人与受害者之间不存在合同关系，谈不上承担违约责任，只能承担侵权责任。因此C符合题意。
69.答案：D
本题考核的知识点为“行政责任的种类”，详见教材P121.行政处罚主要有警告、罚款、没收违法所得、没收非法所得财物等，D项“没收财产”不准确，因此D符合题意。
70.答案：D
本题考核的知识点为“建设工程法律责任的一般构成要件”，详见教材P122.二、多项选择题：
1.答案：ABCD
本题考核的知识点为“建造师注册条件”，详见《建造师执业资格制度暂行规定》。
2.答案：ADE
本题考核的知识点为“诉讼时效”，详见教材P6.《民法通则》规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。因此，ADE符合题意。
3.答案：ABCD
本题考核的知识点为“《建筑法》”，详见《建筑法》第3条、第4条、第41条规定。
4.答案：ABD
本题考核的知识点为“建设工程监理企业的法律责任”，详见教材P14.《建筑法》规定，建设工程监理企业不得与被监理工程的施工承包单位以及建
筑材料、建筑构配件和设备供应单位有得有隶属关系或者其他利害关系。因此，ABD符合题意。
5.答案：ADE
本题考核的知识点为“必须招标的建设工程项目的规定”，详见教材P14以及《工程建设项目施工招标投标办法》。
《工程建设项目施工招标投标办法》规定：①涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；②属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工；③施工主要技术采用特定专利、或者专有技术的；④施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；⑤在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；⑥法律、行政法规规定的其他情形。因此，ADE符合题意。
6.答案：ADE
7.答案：BDE
本题考核的知识点为“评标”，详见《评标委员会和评标方法暂行规定》规定。
《评标委员会和评标方法暂行规定》规定，重大偏差包括：
？？？？？？没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；
？没有按照招标文件要求由投标人授权代表 签字并加盖公章；
？投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；
？明显不符合技术规格、技术标准的要求；
？投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件得要求；
？投标附有招标人不能接受的条件；
？不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
因此，BDE符合题意。
8.答案：BD
本题考核的知识点为“分包的有关规定”，详见教材P13.《建筑法》规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。因此，BD符合题意。
9.答案：ABCD
本题考核的知识点为“安全生产中从业人员的权利和义务”，详见教材P23.《安全生产法》规定，安全生产中从业人员的权利包括：
（1）知情权
（2）建议权
（3）批评权和检举、控告权
（4）拒绝权
（5）紧急避险权
（6）依法向本单位提出赔偿的权利
（7）获得安全生产教育和培训的权利
10.答案：DE
本题考核的知识点为“勘察设计单位安全生产管理的主要责任和义务”，详见教材P27.《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位的安全责任包括：
（1）设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致安全生产事故的发生。（2）设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范安全生产事故提出指导意见。（3）采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议等。因此，DE符合题意。
11.答案：ABCDE（本题不符合命题规则）
12.答案：AB
本题考核的知识点为“工程建设标准的种类”，详见教材P35.CDE项是基于标准的分级对标准的划分。因此，AB符合题意。
13.答案：ABD
本题考核的知识点为“关于劳动保护的主要内容”，详见教材P45.《劳动法》规定，新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。因此，ABD符合题意。
14.答案：ABCD
本题考核的知识点为“关于劳动合同的主要内容”，详见教材P44.《劳动法》第18条规定，下列劳动合同无效：（1）违反法律、行政法规的劳动合同；（2）采取欺诈、胁迫等手段订立的劳动合同。无效的劳动合同，从订立的时候起，就没有法律约束力。确认劳动合同部分无效的，如果不影响其余部分的效力，其余部分仍然有效。劳动合同的无效，由劳动争议仲裁委员会或者人民法院确认。因此，ABCD
15.答案：ABC
本题考核的知识点为“水污染防治法、固体废物污染防治法、环境噪声污染防治法”等有关规定，详见教材P47-49.16.答案：ACE
本题考核的知识点为“建设工程勘察与设计任务的发包”，详见教材P50.根据《建设工程勘察设计条例》的有关规定，可以直接发包的工程建设勘察、设计项目的有：（1）采用特定专利、或者专有技术的，（2）建筑艺术造型有特殊要求的，（3）国务院规定的其他工程建设的勘察设计。因此，ACE符合题意。
17.答案：BC
本题考核的知识点为“不正当竞争的法律责任”，详见教材P60.《反不正当竞争法》规定，公用企业或者其他具有独占地位德经营者，限定他人购买其指定的经营者的商品以排挤其他经营者的公平竞争，省级或者设区的市的监督检查部门应当责令其停止违法行为，可以根据情节处以5万元以上20万元以下的罚款。因此，BC符合题意。
18.答案：ACD
本题考核的知识点为“要约与承诺的有效条件”，详见教材P64.《合同法》规定，承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。因此，ACD符合题意。
19.答案：BCD
本题考核的知识点为“无效合同的认定与处理”，详见教材P67.《合同法》规定了五种无效合同：
一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益；
恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益
以合法形式掩盖非法目的；
损害社会公共利益；
违反法律、行政法规的强制性规定。
因此，BCD符合题意。
20.答案：BD
本题考核的知识点为“撤销权的规定”，详见教材P72.《合同法》规定，因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。因此，BD符合题意。
21.答案：ABCE
本题考核的知识点为“违约责任的形式”，详见教材P74.《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。因此，ABCE符合题意。
22.答案：BC
本题考核的知识点为“要约与承诺的有效条件”，详见《合同法》第32条。
《合同法》规定，当事人采用书面形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。因此，BC符合题意。
23.答案：BC
本题考核的知识点为“合同的转让的规定”，详见教材P81.根据《合同法》的规定，债务转移，是指合同债务人与第三人之间达成协议，并经债权人同意已，将其义务全部或者部分转移给第三人的法律行为。债务人转让义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。
因此，BC符合题意。
24.答案：AB
本题考核的知识点为“合同担保的形式”，详见教材P84.根据《担保法》的规定，担保，是指合同的当事人双方为了使合同能够得到全面按约履行，根据法律、行政法规的规定，经双方协商一致而采取的一种具有法律效力的保护措施。因此，AB符合题意。
25.答案：ABE
本题考核的知识点为“诉讼程序”，详见教材P94.根据《民事诉讼法》的规定，上诉案件的审理结果有：
（1）一审判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决；
（2）一审判决适用法律错误，依法改判；
（3）一审判决认定事实错误，或者认定事实不清，证据不 足，撤消原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；
（4）一审判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。
因此，ABE符合题意。
26.答案：AB
本题考核的知识点为“诉讼程序”，详见教材P94.《民事诉讼法》规定，人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行，离婚案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的可以不公开审理。因此，AB符合题意。
27.答案：BCD
本题考核的知识点为“仲裁协议”，详见教材P103.《仲裁法》规定，有下列情况的，仲裁协议无效：（1）仲裁协议约定的事项超出了法律规定的仲裁范围的；（2）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议；（3）一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的；（4）在仲裁协议中，当事人对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确，当事人又达不成补充协议的。因此，BCD符合题意。
28.答案：AB
本题考核的知识点为“招标投标法关于法律责任的规定”，详见教材P108.《招标投标法》规定，招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正；可以处中标项目金额5‟以上10‟以下的罚款。因此，AB符合题意。
29.答案：ABCD
本题考核的知识点为“建设工程质量管理条例关于法律责任的规定”，详见教材P116.《建设工程质量管理条例》规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：
（1）迫使承包单位以低于成本的价格竞标的；
（2）任意压缩合理工期的；
（3）明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的；
（4）施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的；
（5）建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的；
（6）未按照国家规定办理工程质量监督手续；
因此，ABCD符合题意。
30.答案：BD
2018一级建造师《工程法规》|内部资料限时下载
1Z308000解决建设工程纠纷法律制度
1Z308050行政复议和行政诉讼制度
1[单选题]根据《行政处罚法》规定，下列不属于行政处罚形式的是()。
A.记过
B.责令停止营业
C.暂扣或者吊销许可证
D.拘留
参考答案：A
2[单选题]按照《行政许可法》规定，下列事项可以不设置行政许可方式予以规范的是()。
A.有限公共资源配置
B.确定企业主体资格
C.建筑业施工资质
D.职业道德自律
参考答案：D
3[单选题]以下关于行政复议和行政诉讼两者之间的区别，说法错误的是()。
A.行政复议是行政机关上级对下级的监督
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
B.行政复议是对具体行政行为合法性和适当性进行审查
C.行政诉讼可以审查抽象行政行为的合法性
D.行政诉讼后不服的，不能再申请行政复议
参考答案：C
4[多选题]某市建设行政管理部门在安全大检查中，因某建筑公司施工现场存在安全问题，对其作出停工整改的决定，如该决定有下列()情形之一的，人民法院可判决撤销或部分撤销。
A.适用法律、法规错误
B.违反法定程序
C.行政处罚显失公正
D.滥用职权
E.处罚主要证据不足
参考答案：A,B,D,E
5[单选题]某建筑公司对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建委名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议应向()提出。
A.市质量监督站
B.区质量监督站
C.市建委
D.区建委
参考答案：C
6[多选题]对于当事人拒绝履行生效的行政判决、裁定的，行政机关可以点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频()。
A.申请一审法院强制执行
B.申请终审法院强制执行
C.依法自己强制执行
D.申请上级机关强制执行
E.申请人民政府强制执行
参考答案：A,C
7[多选题]下列可以由行政法规设定的具体行政强制措施是()。
A.冻结存款
B.扣押财物
C.查封设施
D.限制人身自由
E.限制出境
参考答案：B,C
8[多选题]以下不属于行政诉讼受案范围的是()。
A.某施工单位在建设文化局办公楼过程中被拖欠工程进度款
B.甲市建设行政管理部门吊销建造师乙的执业资格，乙认为处罚行为于法无据
C.某市规划局工作人员李某对该局人事任职评选结果不服
D.某县市容管理人员，在执行公务过程中，粗暴执法将运输人员张某打伤
E.某建筑公司对投标项目的中标结果不服
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
参考答案：A,C,E
9[单选题]某地方建设行政管理部门于2007年5月10日针对某建筑公司恶意拖欠劳务费用下发了给予其一年内禁止在本区域内参加投标的处罚决定，建筑公司于2007年5月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于()前提起行政复议。
A.2007年6月10日
B.2007年6月15日
C.2007年7月10日
D.2007年7月15日
参考答案：D
10[单选题]下列选项中，不能提起行政复议的是()。
A.某市质量监督站依据质量检测报告责令施工单位将不合格材料清退出现场
B.某市混凝土协会下发文件，提议各会员单位根据市场需求调高商混价格
C.建设行政主管部门将施工企业的资质由一级降为二级的行为
D.建设行政主管部门由于开发企业信誉不好不予颁发项目施工许可证
参考答案：B
11[单选题]某地方建设行政管理部门于2007年5月10日针对某建筑公司恶意拖欠劳务费用下发了给予其一年内禁止在本区域内参加投标的处罚决定，建筑公司于2007年5月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于()前提起行政复议。
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
A.2007年6月10日
B.2007年6月15日
C.2007年7月10日
D.2007年7月15日
参考答案：D
《行政复议法》第9条规定，公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请;但是法律规定的申请期限超过60日的除外。
12[多选题]对于当事人拒绝履行生效的行政判决、裁定的，行政机关可以()。
A.申请一审法院强制执行
B.申请终审法院强制执行
C.依法自己强制执行
D.申请上级机关强制执行
E.申请人民政府强制执行
参考答案：A,C4学尔森整理“2018年一级建造师《工程法规》章节习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。
13[单选题]甲房地产开发公司对该市建委对其作出不予颁发施工许可证行为不服，欲直接向人民法院提起诉讼的，则甲房地产开发公司应当在知道作出具体行政行为之日起()内提出。
A.3个月
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
B.6个月
C.2年
D.5年
参考答案：B
14[单选题]某市西城区建委根据市政府总体规划，对某大街实施改造，刘某房屋位于改造区。某日，西城区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知，刘某未搬迁。数日后，区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋，刘某不服提起行政复议，则可以作复议机关的是()。
A.省政府
B.市政府
C.西城区政府
D.西城区建委
参考答案：C
西城区建委属于区政府的工作部门，具有行政主体资格，本题中强行拆除房屋的执行行为是由区建委实施的，对其不服，根据行政复议法的规定应当向同级人民政府即区政府提请行政复议，即C项为正确答案。
15[单选题]按照《行政许可法》规定，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满()需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。
A.3个月
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
B.6个月
C.1年
D.2年
参考答案：C
16[多选题]下列可以由行政法规设定的具体行政强制措施是()。
A.冻结存款
B.扣押财物
C.查封设施
D.限制人身自由
E.限制出境
参考答案：B,C
行政强制措施由法律设定。尚未制定法律，且属于国务院行政管理职权事项的，行政法规可以设定除限制公民人身自由、冻结存款汇款和应当由法律规定的行政强制措施以外的其他行政强制措施。
17[单选题]根据《行政处罚法》规定，下列不属于行政处罚形式的是()。
A.记过
B.责令停止营业
C.暂扣或者吊销许可证
D.拘留
参考答案：A
记过属于行政机关内部行政处分形式。
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
18[单选题]某工商局工作人员李某驾车下班途中与行人张某发生剐蹭，双方为此发生争执，李某情急之下将张某打伤，后送至医院治疗，发生治疗费、护理费等6000余元，为此()应当就上述费用向张某承担赔偿责任。
A.李某
B.工商局
C.李某和工商局共同
D.李某和工商局任意选择其一
参考答案：A
19[多选题]《行政诉讼法》规定，行政诉讼案件一般都由基层人民法院管辖，有下列情形之一的，应当由中级人民法院管辖第一审行政案件()。
A.确认发明专利权的案件
B.确认著作权的案件
C.以省、自治区、直辖市人民政府为被告提起诉讼的案件
D.涉外案件
E.本辖区内重大、复杂的案件
参考答案：A,C,E
20[单选题]某建筑企业施工中噪声扰民被当地环保部门处作出罚款2万元限期缴纳处罚决定，但施工企业在此期限内既没有申请行政复议或诉讼，又没有履行行政决定，则环保部门可自履行期限届满之日起()个月内，申请人民法院强制执行。
A.1 点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
B.2
C.3
D.6
参考答案：C
行政强制执行程序有两种：行政机关依法作出行政决定后，当事人在行政机关决定的期限内不履行义务的，具有行政强制执行权的行政机关依照《行政强制法》规定强制执行;没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起三个月内，按照《行政强制法》有关规定申请人民法院强制执行。
21[单选题]《行政诉讼法》规定，行政诉讼期间，法院对行政诉讼的一审判决下列()情形，可以判决变更。
A.具体行政行为适用法律、法规错误的 B.具体行政行为违反法定程序的 C.具体行政行为的工作人员滥用职权的 D.具体行政行为的处罚显失公正的 参考答案：D
22[单选题]关于行政复议和行政诉讼的说法，错误的是()。
A.行政复议、行政诉讼必须以书面形式提出申请
B.行政复议不是行政诉讼的必然程序
C.人民法院已经受理行政诉讼的，不得申请行政复议
D.复议机关受理行政复议的，不得向人民法院提起行政诉讼
参考答案：A 点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
23[单选题]以下关于行政复议和行政诉讼两者之间的区别，说法错误的是()。
A.行政复议是行政机关上级对下级的监督
B.行政复议是对具体行政行为合法性和适当性进行审查
C.行政诉讼可以审查抽象行政行为的合法性
D.行政诉讼后不服的，不能再申请行政复议
参考答案：C
24[单选题]某建筑企业施工中噪声扰民被当地环保部门处作出罚款2万元限期缴纳处罚决定，但施工企业在此期限内既没有申请行政复议或诉讼，又没有履行行政决定，则环保部门可自履行期限届满之日起()个月内，申请人民法院强制执行。
A.1
B.2
C.3
D.6
参考答案：C
行政强制执行程序有两种：行政机关依法作出行政决定后，当事人在行政机关决定的期限内不履行义务的，具有行政强制执行权的行政机关依照《行政强制法》规定强制执行;没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起三个月内，按照《行政强制法》有关规定申请人民法院强制执行。
25[单选题]按照《行政许可法》规定，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府可以设定临时性的行政许可。临时性的点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 行政许可实施满()需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
参考答案：C4学尔森整理“2018年一级建造师《工程法规》章节习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。
26[单选题]下列案件人民法院审理中不适用于调解的是()。
A.当事人之间婚姻纠纷案件
B.建设工程合同纠纷案件
C.对行政机关不予办理颁发执照不服的案件
D.劳动纠纷案件
参考答案：C
《行政诉讼法》规定，法院审理行政案件，不适用于调解。本题只有选项C属于行政诉讼案件。
27[单选题]某市西城区建委根据市政府总体规划，对某大街实施改造，刘某房屋位于改造区。某日，西城区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知，刘某未搬迁。数日后，区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋，刘某不服提起行政复议，则可以作复议机关的是()。
A.省政府
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
B.市政府
C.西城区政府
D.西城区建委
参考答案：C
西城区建委属于区政府的工作部门，具有行政主体资格，本题中强行拆除房屋的执行行为是由区建委实施的，对其不服，根据行政复议法的规定应当向同级人民政府即区政府提请行政复议，即C项为正确答案。
28[单选题]公民、法人或者其他组织认为行政机关的()侵犯其合法权益的，可以向人民法院提起行政诉讼。
A.具体行政行为
B.工作人员职务行为
C.行政处分行为
D.民事侵权行为
参考答案：A
《行政诉讼法》第2条规定，公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的具体行政行为侵犯其合法权益，有权依照本法向人民法院提起诉讼。
29[多选题]下列关于行政许可的说法，不正确的是()。
A.行政许可是由国家行政机关和司法机关作出
B.行政许可依当事人的申请而作出
C.行政许可依行政机关的职权而作出
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
D.行政许可事项可以口头作出批准或认可
E.行政许可是赋予当事人一定收益的权利
参考答案：A,C,D
行政许可只能由行政机关作出，且只能依申请而发生，不能主动作出;其往往赋予申请人一定权利而产生收益，但是一般也附加一定的条件或义务;行政许可以正规的文书等形式作出批准或认可。
30[多选题]某市建设行政管理部门在安全大检查中，因某建筑公司施工现场存在安全问题，对其作出停工整改的决定，如该决定有下列()情形之一的，人民法院可判决撤销或部分撤销。
A.适用法律、法规错误
B.违反法定程序
C.行政处罚显失公正
D.滥用职权
E.处罚主要证据不足
参考答案：A,B,D,E
31[多选题]下列关于行政机关在实施行政强制措施所遵守的规定，正确的是()。
A.实施前须向行政机关负责人报告并经批准
B.实施时可不通知当事人到场，但要邀请见证人到场
C.实施时当场告知当事人具体采取的行政强制措施即可
D.实施时必须制作现场笔录
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
E.应告知当事人事后进行陈述和申辩
参考答案：A,D
32[多选题]下列属于行政许可特征的有()。
A.行政许可只能由行政机关作出
B.行政许可可以依职权或申请人申请而发生
C.行政许可可以赋予申请人一定权利和义务
D.行政许可应遵循法定程序作出
E.行政许可可以口头形式作出批准或认可
参考答案：A,C,D
33[多选题]下列可以由行政法规设定的具体行政强制措施是()。
A.冻结存款
B.扣押财物
C.查封设施
D.限制人身自由
E.限制出境
参考答案：B,C
行政强制措施由法律设定。尚未制定法律，且属于国务院行政管理职权事项的，行政法规可以设定除限制公民人身自由、冻结存款汇款和应当由法律规定的行政强制措施以外的其他行政强制措施。
记忆难度：容易(0)一般(0)难(1)笔记：记笔记
34[多选题]以下不属于行政诉讼受案范围的是()。
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
A.某施工单位在建设文化局办公楼过程中被拖欠工程进度款
B.甲市建设行政管理部门吊销建造师乙的执业资格，乙认为处罚行为于法无据
C.某市规划局工作人员李某对该局人事任职评选结果不服
D.某县市容管理人员，在执行公务过程中，粗暴执法将运输人员张某打伤
E.某建筑公司对投标项目的中标结果不服
参考答案：A,C,E
35[多选题]下列关于行政许可的听证程序，说法正确的是()。
A.利害关系人申请听证的，行政机关不得拒绝
B.行政机关认为应当听证的，应当向社会公告，并举行听证
C.行政机关组织并承担听证的费用
D.收到申请人、利害关系人听证申请后，行政机关应当在15E1内组织听证
E.法律规定实施行政许可应当听证的事项，行政机关必须组织听证
【一级建造师考试法规习题集】推荐阅读：
一级建造师实务考试07-15
一级建造师建设工程法规与相关知识十六12-08
一级建造师考试经验技巧总结09-10
一级建造师考试工程经济模拟试题06-30
一级建造师考试经验：一次通过四科考试心得11-11
一级建造师考试工程经济考点试题及答案10-16
