一级建造师习题集（推荐5篇）
一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1．以下法律规范性文件中，不属于我国法律体系诉讼程序法的是（）
A．行政诉讼法 B．民事诉讼法 C．仲裁法 D．行政复议法 2.下列各单行法律中,()属于经济法部门。
A.《中华人民共和国审计法》 B.《中华人民共和国矿山安全法》 C.《中华人民共和国安全生产法》 D.《中华人民共和国公司法》 3．甲省建筑公司承包了乙省的工程施工任务，施工中《甲省建筑市场管理条例》与《乙省建筑市场管理条例》发生冲突，应（）。A．适用《甲省建筑市场管理条例》 B．适用《乙省建筑市场管理条例》 C．由国务院裁决适用哪一个 D．当事人自由协商适用哪一个
4.某大型工程建设项目，建设单位依法委托监理公司进行工程监理，建设单位与监理单位之间的法律关系是（）。
A.民事法律关系 B.行政法律关系 C.劳动法律关系 D.经济法律关系
5．环球建筑工程公司按照法人的划分标准属于()法人。A.行政法人 B.事业法人 C.社团法人 D.企业法人
6.某工程企业的项目施工过程中需要增加钢筋用量,即由项目部商务经理与材料商签订合同增加购买钢筋,合同中仅由该商务经理签字;钢筋送到后用于工程施工,后因价款发生争议,材料商应向()主张给付货款。
A.施工企业 B.该企业法定代表人 C.项目部 D.商务经理
7.工程建设项目在开工前,一般应取得项目土地的建设用地使用权;而建设用地使用权 只能存在于()之上。
A.国家所有的土地 B.国家或集体所有的土地 C.农用地转为建设用地 D.宅基地
8.某施工企业租用一批脚手架，在安装时脱落砸伤路人，需赔偿1000元；此债务发生的依据是（）。
A．租赁合同 B．无因管理 C．侵权行为 D．不当得利
9.某设备供应商对其提供的设备进行了技术改进,使其在不增加成本的情况下增强了节能功效,这种技术改进应属于()。A.产品发明 B.实用新型 C.外观设计 D.方法发明
10．假冒注册商标罪是指, 未经注册商标所有人许可，()情节严重的行为。A.在相同的商品上使用与注册商标近似的商标 B.在同类商品上使用与注册商标近似的商标 C.在同类商品上使用与注册商标相同的商标 D.同一种商品上使用与其注册商标相同的商标
11．某工程投标中,施工单位提交了一份担保公司的保函作为履约保证金,则该保证合同的当事人为()。
A.招标人与施工单位 B.招标人与担保公司
C.施工单位与担保公司 D.必须是招标人、施工单位、担保公司三方
12．甲、乙双方签订了一份车辆买卖合同，约定甲方将一辆轿车以80万元卖给乙，乙在签订合同后第二天支付40万元作为定金。甲方收到定金后反悔，拒绝把车卖给乙，则乙可以要求甲方返还（）元。A.32万 B.80万 C.56万 D.72万
13．某建筑公司投保了一份建设工程一切险，在这个保险合同法律关系中，下列主体之中不可能为同一人的是（）。
A.投保人与受益人 B.保险人与投保人
C.投保人与被保险人 D.投保人、被保险人和受益人
14．在某工程建设中，包工头王某为抢工期，找来临时出来打短工的孙某登高架设脚手 架；孙某害怕，王某对孙某说：“你今天不干，就别想要工钱。”孙某在没有任何安全防护的情况下操作，导致意外坠落身亡。王某可能构成的犯罪是（）。A.重大责任事故罪 B.重大劳动安全事故罪 C.工程重大安全事故罪 D.强迫劳动罪
15．某大学需要重建一个独立的实验室，建筑面积280平方米,投资额100万元；根据住房和城乡建设部《建筑工程施工许可管理办法》规定，在开工前某大学（）。
A.向学校住所地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证 B.向实验室建设地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证 C.向有关部门申请开工报告即可 D.不需要办理施工许可证
16．房屋建筑工程施工总承包一级企业应当符合的条件包括()。A.企业具有注册一级建造师（一级项目经理）50人以上 B.注册资本金5000万元以上，净资产6000万元以上 C.大中型机械设备主要采用租赁方式取得，利用率高 D.近5年单项建安合同额来衡量已完成工程的业绩达1亿元
17．根据《建筑业企业资质等级标准》中“建筑业劳务分包企业资质等级标准”规定,承担劳务分包业务“单项业务合同额不超过企业注册资本金的()”。
A.2倍 B.4倍
C.5倍 D.无限制性规定
18．根据《注册建造师管理规定》，下列关于注册建造师的说法中正确的是（）。A.所有建设工程项目的施工单位的项目负责人，必须由注册建造师担任 B.注册建造师可以在监理单位执业，担任监理工程师
C.涉及铁路、港口等专业的，由住房和城乡建设部的同级有关部门核发一级建造师注册证书
D.注册建造师所在企业被吊销资质证书，其注册证书与印章失效
19．．某省重点建设工程，根据其项目性质不适宜公开招标，拟采用邀请招标方式，但必须经（）批准。
A．国务院发展计划部门 B.地方省级发展计划部门 C.地方省人民政府 D.地方省建设行政主管部门
20．某工程施工项目，招标人标底价格约为6500万元，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金，则下列选项中，（）数额满足该项目投标保证金的要求。
A．80万元 B.100万元 C.130万元 D.200万元
21．．某一公共建筑项目在招投标过程中，截至招标文件要求提交投标文件的截止时间，投标人仅为两个的，此时，招标人应当（）。
A．按照招标文件正常开标 B.适当延长投标截止时间后开标
C.进一步邀请具备项目能力、资信良好的法人或组织参与投标，使投标人数量满足3个
D.重新招标
22．施工总承包的建筑工程（）的施工必须由总承包单位自行完成。A.主体结构；B.关键工程；C.节能工程；D.消防工程
23．某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，则甲公司的行为视同（）。
A.用其他建筑企业的名义承揽工程 B.允许他人以本企业名义承揽工程 C.与他人联合承揽工程 D.违法分包工程
24．甲施工单位与乙施工单位联合承包住宅小区建设工程，双方约定各方的工作范围并要求各自对自己施工的质量承担全部责任。在施工过程中，乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成30万元损失，对该损失的处理方法正确的表述是（）。
A.乙承担全部责任 B.乙承担主要责任，甲承担次要责任 C.甲、乙承担连带责任 D.由双方协商责任的分配 25．下属行为不属于违法分包的是（）
A.消防专业分包单位将全部劳务作业分包给某劳务公司 B.总承包单位经建设单位同意将水暖工程分包给李某
C.总承包单位经监理单位同意将采暖工程分包给某机电安装公司 D.总承包单位经建设单位同意将裙楼主体结构施工分包给某施工单位
26．从性质上讲，施工企业的投标行为属于（）。
A.要约 B.要约邀请
C.承诺 D.询价
27．根据《合同法》的规定，下列承诺有效的是（）。 A.承诺对要约的内容作了变更，增加了要约人的责任 B.撤回承诺的通知在承诺到达要约人前到达 C.受要约人超过承诺期限发出承诺 D.承诺被延误，要约人未及时通知受要约人
28．承、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同，在施工中,发包人申请延期开工,应()。
A.书面通知承包人,并顺延工期 B.承包人应在48小时内予以确认 C.承包人不予确认的工期不得顺延 D.征得承包人同意后顺延工期
29．某房地产开发项目，工程经竣工验收合格并交付使用，后承包人依约向发包人递交了工程竣工结算文件，由于双方分歧较大而成诉，双方对工程结算款项支付时间没有具体约定，则发包人支付工程欠款的利息应从（）起算。
A．工程竣工验收合格之日 B.工程移交之日 C.竣工结算文件提交之日 D.起诉之日
30．某工程项目总承包单位按照合同约定将钢结构部分分包给甲公司，甲公司将钢结构的喷涂部分以较低的价格交由一家专业公司乙施工。竣工后发现钢结构喷涂部分存在质量问题，经乙修复后合格，乙请求甲支付工程款未果而诉至法院。正对上例下列说法错误的是（）。
A.甲乙之间的合同是违法分包合同
B.乙承担修复费用后按照甲乙合同约定支付工程款 C.乙承担修复费用后参照甲乙合同约定支付工程款 D.人民法院可以收缴甲的违法所得
31．某施工单位租用大型起重机械，提供的起重机械经检验不合格，但出租单位伪造了产品合格证和检测合格证明。施工单位虽然发现了出租单位的伪造行为，但为赶工期依然使用了该设备。结算时，施工单位提出出租单位存在欺诈行为，要求撤销合同。下列说法中正确的是：（）
A.施工单位可以申请人民法院撤销该租赁合同 B.出租单位可以以施工单位欺诈为由申请变更合同 C.该合同因存在欺诈，属于可变更、可撤销合同 D.该出租合同因违反强制性规定而无效
32．某工程建设项目按照合同约定由建设单位供应主材，建设单位提供的防火板不符合强制标准，施工单位提出异议。建设单位回复：继续使用该批材料并承担保密责任，否则不予支付工程款。施工单位提出解除合同并通知了建设单位，建设单位认为施工单位无理取闹。对施工单位提出解除合同的行为效力，认识正确的是：（）。A.通知建设单位后即产生合同解除的效力 B.必须经建设单位同意后才产生解除效力 C.该合同尚不具备法定解除的条件
D.该解除必须经人民法院或者仲裁机构确认方产生解除效力
33．供应商在供应水泥运输途中发生泥石流造成交通中断，迟延运输10日，给施工方造成损失。下列说法中错误的是()。A.供应商应及时通知施工方
B.施工方接到通知后有义务防止损失扩大
C.施工方因止损产生的费用由双方合理分担
D.施工方接到通知后没有采取止损措施，扩大的损失自行负担
34．甲公司为王某提供专项培训费用10万元，将其送到美国进行专业技术培训，差旅费2万元。甲公司与王某签订了劳动补充协议，约定服务期为10年。培训回国后的第三年初，王某提出辞职，则最多应支付（）元的违约金。
A.12万 B.9.6万 C.7万
D.无需支付违约金
35．某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（）。A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系 B.如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同 C.应视为用人单位已与该员工订立无固定期限劳动合同 D.用人单位应自满一个月后按每月两倍的工资向该员工支付 36．甲开发商与乙签订了商品房买卖合同，由乙购买甲开发的楼盘中的一栋别墅。交付 前，甲又将此套别墅出售给丙，并办理了产权登记。在乙要求甲承担责任的方式中，不应采用的是（）。
A.要求甲支付违约金 B.要求甲双倍返还定金
C.要求甲在楼盘中另提供一套价格相等的别墅 D.要求甲交付合同约定的别墅房屋
37．材料商为某施工单位供应水泥，委托运输公司运输。由于施工急需，交货地由原来合同约定的仓库改为施工现场。材料商立即通知运输公司，将运输目的地改为施工现场，遭到运输公司拒绝，下列选项中正确的是（）。
A.合同变更必须经双方当事人协商一致，否则不产生合同变更的效力 B.由于改变交货地点而增加的运输费用由运输公司承担 C.由于双方对运输合同变更的内容约定不明确，应认为未变更
D.材料商行使的是合同的法定变更权
38．某建筑工程项目，施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料，供货商考虑到合作关系，承诺无须支付报酬。防水材料入场检验发现不符合质量检验标准，则以下说法错误的是（）。
A.钢材供货商应自己亲自完成代购行为
B.钢材供货商在紧急情况下，可以委托第三人购买材料以保证工程进度需要 C.钢材供货商购买防水材料垫付的费用应由施工单位支付 D.钢材供货商应就材料质量损失向施工单位承担赔偿责任
39．在下列常见的合同中，对合同的分类的说法错误的是（）。A.加工承揽合同属于不要式合同 B.建设工程施工合同属于要式合同
C.建设单位与商业银行的贷款合同属于不要式合同 D.自然人之间的借款合同属于不要式合同 40．下列有关商事仲裁的说法中,表述错误的是()。A.仲裁委员会独立于行政机关 B.仲裁委员会之间没有隶属关系 C.仲裁以公开审理为原则
D.仲裁的审理方式、开庭形式可以由当事人协商确定
41．2007年1月1日，某开发商将自己名下唯一的财产一处不动产以赠予的形式让给自己的关联公司，2010年1月1日，开发商的债权人建筑公司（开发商长期拖欠建筑公司工程款项）知道了该转让行为，则建筑公司的撤销权截止于（）。
A.2009年1月1日 B.2008年1月1日 C.2012年1月1日 D.2011年1月1日 42．下列标准中不属于国家强制标准的是()。A.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 B.施工（包括安装）验收等通用的综合标准
C.工程建设行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法标准 D.工程建设通用的信息技术要求
43．建筑施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，不是必须具备的条件是（）
A．有符合规定的注册资本和净资产； B.有符合规定的专业技术人员、技术装备； C.有符合规定的工程质量保证体系； D.已完成的建设工程业绩；
44．按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，在合同履行过程中,承包人申请延期开工,发包人应在收到申请后()予以答复,否则视为同意延期。A.7日内 B.2天内 C.72小时内 D.48小时内
45．甲工程施工单位因施工需要使用脚手架，为节约成本，便于乙公司口头约定：拟采用少部分购买大部分租赁的方式；而乙公司误认为是采用大部分购买少部分租赁的方式。双方在结算时发生争议，则下列说法中正确的是：
A.甲乙的口头租赁合同因没有采用书面形式而无效； B.甲乙的口头租赁合同是显失公平的合同 C.只有乙可以行使撤销权
D.甲乙的口头租赁合同是重大误解的合同
46．根据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的规定，对城市建筑施工期间施工场地不同施工阶段产生的作业噪声限值作出了规定;下列表述中正确的是()。
A.土石方施工阶段，噪声限制是昼间85分贝
B.打桩施工阶段，噪声限制是昼间75分贝 C.结构施工阶段,夜间55分贝
D.所谓夜间，是指晚20点至晨6点之间的期间
47.根据建设部《绿色施工导则》中规定, 在场界四周隔挡高度位置测得的大气总悬浮颗粒物（TSP）月平均浓度与城市背景值的差值不大于()。
A.0.06毫克/立方米 B.0.07毫克/立方米 C.0.08毫克/立方米 D.0.09毫克/立方米
48.根据《固体废物污染环境防治法》的规定,下列在生产、生活和其他活动中产生的物质中,()不属于固体废物。
A.丧失原有利用价值的半固态物品 B.未丧失利用价值但被抛弃的固态物质
C.未丧失利用价值但被放弃的置于容器中的气态的物质 D.未丧失利用价值但被抛弃的液态的物质
49．将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用,此项规定指的是()。A.循环经济 B.减量化 C.再利用 D.资源化
50.下列水下文物中，不属于中国国家所有的是（）。
A.遗存于中国领海内的起源于外国的文物
B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源国不明的文物 C.遗存于中国内水起源国不明的文物 D.遗存公海区域内的起源于中国的文物
51.下列关于安全生产许可证的说法中正确的是()。
A.装饰装修公司不需要取得安全生产许可证 B.施工单位的架子工应当持证上岗
C.建筑施工企业,其生产管理人员必须经有关部门考核合格方可任职 D.参加建设工程一切险是申请安全生产许可证的条件之一
52.在施工现场,由()负责对安全生产进行现场监督检查。A.项目负责人 B.主要负责人 C.监理工程师 D.安全生产管理人员 53.施工项目中,需要由总包统一组织安排的是()。
A.生产安全事故应急救援预案 B.应急救援组织的建立 C.应急救援人员的配备 D.救援器材、设备的配备
54.某工程实行总、分包方式施工,某日分包工程部分发生了安全事故,应由()上报事故。
A.工程建设单位 B.分包单位 C.安全生产管理人员 D.总包单位 答案:D 55.某施工现场临时用电设备在5台以下的,则应当()。
A.进行负荷计算 B.制定安全用电和电气防火措施 C.设计防雷装置
D.确定防护措施
56．下列对施工现场临时设施的安全卫生要求的表述中错误的是()。
A.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置，并保持安全距离 B.办公、生活区的选址应当符合安全性要求 C.未竣工的建筑物内不得设置员工集体宿舍
D.施工现场使用的装配式活动房屋应当由有资质的单位装卸
57.施工起重机械在安全检验合格有效期()向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
A.届满前1个月 B.有效期内 C.届满后15日内 D.届满前15日内
58.关于建设工程意外伤害保险的规定中,不正确的是（）。
A.提前竣工的，保险责任自行终止 B.保险费不得向职工摊派
C.未投保的工程项目，不予发放施工许可证 D.投保实行记名方式或不计人数方式
59.按照《生产安全事故应急预案管理办法》的规定,下列关于生产经营单位应急预案的说法中错误的是()。
A.生产经营单位的应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案 B.施工生产应急救援预案分为施工单位的应急救援预案和施工现场应急救援预案 C.专项应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责 D 实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程应急救援预案
60.生产经营单位的()应急预案每半年至少组织一次演练。
A.综合应急预案 B.专项应急预案 C.现场处置方案 D.全部应急预案
61.下列选项中()不属于建设单位的安全责任。
A.对安全技术措施或专项施工方案进行审查 B.需要进行爆破作业时办理相关批准手续 C.编制工程概算时确定建设工程安全费用 D.申领施工许可证
62.某工程施工中建设单位要求采用一种新型材料,在设计文件中未作特殊说明;由于作业人员对新型材料不了解而造成火灾，对此造成的损失施工单位应向（）索赔。
A.建设单位 B.施工单位 C.设计单位 D.材料生产单位 63.工程建设国家标准由()审查批准。A.国务院 B.国务院标准化行政主管部门
C.国务院工程建设行政主管部门
D.国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合
64．某施工企业在施工中购买了一家生产厂的商品混凝土,但该生产厂家没有相应资质, 按照《混凝土构件和商品混凝土生产企业资质管理规定》的要求,该批混凝土应视为()。A.合格产品 B.不合格产品
C.进厂检验合格的方视为合格 D.经监理签认的视为合格
65．某单位家属楼工程，甲公司总包，经建设单位同意后将其附属工程分包给杨某的施工队；后竣工验收时发现附属工程存在质量问题，建设单位、甲公司、杨某三方对责任归属发生争议。对此，下列说法正确的是（）。
A.杨某分包经建设单位同意,分包合同有效 B.总包对此质量缺陷承担主要责任 C.建设单位可以要求杨某承担全部责任 D.杨某的施工队对此承担主要责任
66．下列关于工程监理的说法中正确的是()。
A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系 B.工程监理单位可以依法分包监理业务
C.监理单位不得与工程的设备供应商存在隶属关系 D.监理合同是监理单位的监理依据之一
67．建设单位应当在()向规划部门提出规划验收申请。
A.竣工验收前 B.竣工验收同时 C.竣工验收后6个月内 D.竣工验收后1个月内
68．某工程未经竣工验收,发包人先行使用时发现质量问题, 其质量争议()。
A.由发包人自行承担全部责任 B.由总包人和分包人承担连带责任 C.由发包人和承包人分摊责任 D.按工程保修合同执行
69．某工程竣工后,施工单位提交的质量保修书中约定:对给排水管道的保修期为3年,装修工程为2年;对于此两项保修约定()。
A.均无效 B.均有效
C.给排水管道的保修期有效 D.装修工程的保修期有效
70．某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置木工加工件，于是对其进行了警告处理，该惩罚措施属于（）法律责任形式。
A.民事责任
C.刑事责任
B.行政处分 D.行政处罚
二、多项选择题（每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，可得分）
1．与工程建设相关的下列规范性文件中,()属于行政法规。A.《城市房地产管理法》 B.《天津市建筑市场管理条例》
C.国家发展和改革委员会发布的《招标公告发布暂行办法》 D.《城市房地产开发经营管理条例》 E.《建设工程安全生产管理条例》
2.建设工程活动中涉及的代理行为比较多,常见的包括()。A.工程招标代理 B.诉讼代理 C.承包代理 D.监理代理 E.材料设备采购代理
3．在工程建设领域常见的下列担保方式中,()属于担保物权。A.银行保函 B.企业担保 C.土地所有权抵押 D.房屋所有权抵押 E.留置
4.在工程建设知识产权承担侵权责任的方式中,适用于人身权的是()。A.恢复名誉 B.排除妨碍 C.恢复原状 D.消除影响 E.赔礼道歉
5．施工单位委托一个加工厂对一批预制件作防腐处理，合同约定共1000件，每件加工费500元，提货时加工费一次付清。加工完毕后，施工单位支付了40万加工费要求将1000件全部提走，加工厂以履行合同不符合约定为由行使留置权拒不交货。在双方争论的下列观点中正确的是：（）。
A.由于合同没有相关约定，加工厂不得行使留置权 B.如果合同中约定不准行使留置权，加工厂不得留置 C.加工厂为保障自己的债权，有权留置全部预制件 D.加工厂只能留置200件左右的预制件作为付款担保
E.保留置货物后施工单位在1个月内仍未付款的，加工厂可以变卖留置的预制件 6．某经济适用房建设工程，建设单位需要申请施工许可证；在已有的下列条件中，符合申请条件要求的是（）。
A.已经通过招投标确定了施工总承包单位 B.施工图纸和技术资料已经完成，正在审查中 C.工程合同价1亿元，工期13个月，到位资金不足3500万 D.已经办理了用地申请 E.拆迁工作进度满足施工要求
7．在我国建设工程领域，依照《建筑法》的规定，可以自愿投保的险种有（）。A.工程设计责任险 B.建筑工程一切险 C.建筑意外伤害险 D.安装工程一切险
E.工程监理责任险
8．在工程建领域承担民事责任的方式中,只能适用于违约责任,不适用于侵权责任的是()。
A.返还财产 B.赔礼道歉 C.修理、重作、更换 D.消除危险 E.支付违约金
9．某特级企业在近5年承担过下列施工总承包项目,其中符合特级企业资质要求中已完成工程业绩的是（）。
A.28层以上的房屋建筑工程
B.钢结构单跨36米以上房屋建筑工程
C.单体建筑面积3万平方米以上的房屋建筑工程 D.单项建安合同额1亿元以上的房屋建筑工程。E.高度100米以上的建筑物
10．注册建造师王某从原施工单位调到一家专门从事招标代理的公司工作,对于其注册建造师资质,下列说法正确的是()。
A.他可以以建造师名义从事建设工程施工的管理工作 B.应当办理初始注册
C.应当通过新调入的公司办理变更注册
D.应当在与新聘用企业签订聘用合同后的1个月内提出申请 E.变更注册后仍延续原注册有效期
11．根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括()。A.生态环境保护项目
C.城市垃圾处理设施
B.体育、旅游等项目 D.教育项目 E.电信枢纽项目
12．在某工程建设项目投标过程中，甲乙丙丁戊参与投标。对于他们的投标，招标人应当不予受理的是()。
A.甲投标截止日后将标书送达
B.乙的标书没有送到指定地点，而送到了招标人的住所地 C.丙送达标书时，未按照规定缴纳投标保证金 D.丁同时送达了两份投标书 E.戊的标书未按照要求密封
13．下列关于投标人实施的不正当行为的表述中，正确的是：
A.投标人相互约定降低投标报价，属于投标人之间串通投标 B.招标人预先内定中标人属于招标人与投标人串通投标 C.通过从其他企业转让资质进行投标，属于投标人之间串通投标 D.通过行贿手段骗取中标的，不会承担民事责任 E.投标人的成本价可能低于市场平均成本价
14．甲公司与乙公司组成联合体投标并中标，在施工过程中因工程质量原因遭遇业主索赔，索赔金额为10000元。在甲公司与乙公司投标前的协议中约定了对于债务各承担50%的比例，则（）。
A.业主可以要求甲公司支付10000元，甲公司不得以与乙公司有协议为由拒绝支付 B.甲公司支付了10000元后，乙公司就不再对业主承担债务
C.甲公司支付了10000元后，可以根据协议要求乙公司向其支付5000元作为补偿 D.业主如果要求甲公司支付10000元，甲公司可以与乙公司有协议为由拒绝支付 E.甲公司支付了10000元后，乙公司也需要向业主支付10000元
15.某建筑公司于2008年4月20日签订了工程承包合同，5月10日办理相关手续时经有关单位提醒可能存在误解，建筑公司未引起注意。2008年6月10日组织有关技术、法律专家研究发现因重大误解订立的合同可能给公司造成巨大损失，于是决定申请人民法院对合同予以撤销，其撤销权的行使期限截至时间的表述中，错误的是()。A.2009年4月20日 B.2009年5月10日 C.2010年5月10日 D.2009年6月10日 E.2010年6月10日
16．开发商与施工单位在施工合同中约定：若施工单位在2008年3月1日前不能开工本合 同自动解除。后施工单位因自身原因迟延10天开工，开发商对此未置可否。主体完工后，施工单位依约要求支付工程款，开发商回复本合同已经解除，不予付款。对此，正确的理解是（）。
A.合同已依约自动解除
B.施工单位迟延开工应承担违约责任 C.施工单位也具备行使解除权的条件 D.施工合同尚未解除
E.本施工合同的解除必须经法院或仲裁确认
17.某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，则用人单位应承担的法律后果是（）。
A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系 B.由于一直未订立书面合同，视为该员工一直在试用期内 C.应视为用人单位已与该员工订立无固定期限劳动合同 D.用人单位应每月向该员工支付两倍的工资
E.如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同
18.某建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械，租赁期限为9个月，下列说法正确 的是（）。
A.双方应订立书面的租赁合同，否则无效 B.承租人应当在约定期限内支付租金
C.承租人应对建筑施工机械全部的损耗承担赔偿责任 D.租赁物需要维修的，承租人应当及时通知租赁公司
E.承租人可以自行决定将施工机械进行改装，提高机械的性能，改装费用自付 19.专职安全生产管理人员的职责包括()。
A.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定 B.通报在建项目违规违章查处情况 C.对安全生产进行现场监督检查 D.违章指挥、违章操作的，应当立即制止 E.对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告
20.根据《特种设备安全监察条例》的规定,()应当由经核准的特种设备检验检测机构进行。A.功能检验 B.监督检验 C.型式试验 D.定期检验 E.无损检测
21．施工现场发生安全生产事故后,作为施工单位应当采取的措施有()。A.报告事故
B.启动应急预案组织抢救 C.保护事故现场 D.组织事故调查 E.修订应急预案
22.下列哪些人员属于建筑施工企业的特种作业人员()。
A.起重机械安装拆卸工 B.架子工 C.起重机械司机 D.钢筋工 E.高处作业吊篮安装拆卸工
23.王某被任命为一大型工程的施工项目经理，关于其安全职责的表述正确的有（）。
A.应当制定安全生产规章制度
B.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程 C.确保安全生产费用的有效使用 D.制定安全施工措施、清除安全事故隐患 E.及时、如实报告安全生产事故
24..对于保修义务的承担和维修的经济责任承担,下述说法正确的是()。
A.因监理单位错误管理而造成的质量缺陷,由建设单位负责维修后向监理单位索赔 B.建设单位供应的建材引起的质量缺陷,由施工单位承担经济责任 C.因使用单位使用不当造成的损坏问题,施工单位不负责维修
D.施工单位施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任 E.设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修
25.按照我国对标准的划分,()可分为强制性标准和推荐性标准。
A.国家标准 B.行业标准 C.技术标准 D.企业标准 E.地方标准
26.某工程建设施工方拟采用某种新材料,但这种新材料不符合现行强制性标准规定,则()。
A.该新材料不得采用
B.提请建设单位组织专题技术论证 C.施工方组织专题技术论证
D.报批准标准的建设行政主管部门审定 E.报批准标准的建设行政主管部门备案
27.某工程项目进行隐蔽验收时,由于钢筋复检结果尚未出来,监理未通过隐蔽验收。建设单位要求赶工,施工单位在监理单位同意下进行了工程隐蔽。后复检结果不合格,需重新返工。对于损失的承担，下列说法错误的是（）。
A.由建设单位承担全部责任 B.由监理单位承担主要责任 C.由建设单位和监理单位承担全部责任 D.各方按照过错比例承担责任 E.由监理单位和施工单位承担连带责任 28.建设工程竣工验收合格后,还应当办理()。
A.施工安全验收 B.规划验收 C.消防验收或备案 D.环评验收 E.节能验收
29.下列事件中，可以提起行政复议的是：（）。
A.作业人员王某随手偷盗工地材料被公安机关罚款 B.李某的建造师执业资格证书被单位扣押 C.劳动部门对范某与单位之间的劳动争议进行调解 D.城管部门对施工单位噪声扰民进行罚款 E.质检总站对不合格建材采取扣押措施 30．商事仲裁裁决生效后，应当向（）申请执行
A.作出裁决的仲裁委员会 B.申请人住所地的中级人民法院 C.被执行人住所地的中级人民法院 D.仲裁委员会所在地的中级人民法院 E.被执行财产所在地的中级人民法院
三、综合测试题答案
（一）单项选择题
1.C;
2.A;
3.B;
4.A;
5.D;
6.A;
7.A;
8.C;9.B;
10.D;
11.B;
12.C;
13.B;
14.A;
15.D;
16.B;17.C;
18.D;
19.C;
20.A;
21.D;
22.A;
23.B;
24.C;25.A;
26.A;
27.D;
28.A;
29.B;
30.B;
31.D;
32.A;33.C;
34.B;
35.A;
36.D;
37.D;
38.D;
39.C;
40.C;41.D;
42.C;
43.C;
44.D;
45.D;
46.C;
47.C;
48.D;49.D;
50.D;
51.B;
52.D;
53.A;
54.D;
55.B;
56.D;57.A;
58.D;
59.C;
60.C;
61.A;
62.A;
63.C;
64.B;65.C;
66.C;
67.C;
68.D;
69.B;
70.D;
（二）多项选择题
1.D、E；
2.A、B、E;
3.D、E;
4.A、D、E;
5.B、D;
6.A、C、E；
7.A、B、D、E;
8.C、E;
9.A、B、E;
10.C、D、E;
11.B、D;
12.A、B、E;13.A、B、E;
14.A、B、C;
15.A、C、D、E；
16.B、C、D；
17.C、D、E;
18.B、D;
19.A、C、D、E；
20.B、C、D、E;21.A、B、C；
22..A、B、C、E；
23.B、C、D、E;
24.D、E；
25.A、B;
26.B、D；
27.A、B、C、E;
28.B、C、D、E;29.D、E;
建造师执业资格制度起源于英国,英国建造师被称为皇家特许建造师(Charted Builder),执业资格由皇家特许建造学会(CIOB:the Charted Institute of Building)负责管理,该学会成立于1834年,迄今已有180多年的历史,已形成十分完善成熟的一套体系,在国际上的影响十分深远,其会员资格已在国际上得到非常广泛的认可。
我国建筑企业有十万多个, 从业人员有3500多万, 截至2014年12月份 ,我国可查注册一级建造师约34万人 ,注册二级注册建造师约42万人,临时注册建造师约4万人。从建设工程总承包到施工管理的广大技术人员, 特别在施工项目经理队伍中,建立建造师执业资格制度非常必要。为了同国际接轨,我国早已积极筹备建立注册建造师制度。2002年12月30日,我国对从事建设工程项目总承包及施工管理的专业技术人员实行注册建造师执业资格制度。2005年,中华人民共和国首次举行注册建造师执业资格认证考试,包括一级注册建造师和二级注册建造师。建造师需按人事部、建设部人发[2002]111号文件的规定, 经统一考试和注册后才能从事担任项目经理等相关活动。
目前, 取得建造师执业资格证书的唯一途径是参加并通过每年举行的考试,考试实行统一大纲、统一命题、统一组织考试,每年由住建部与人事部共同组织实施。
1.一级建造师考试现状分析
一级建造师执业资格考试设《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》和《专业工程管理与实务》4个科目。《专业工程管理与实务》科目合并为:公路、铁路、民航机场、港口与航道、水利水电、市政公用、通信与广电、建筑、矿业、机电10个专业。一级建造师执业资格考试为滚动考试(每两年为一个滚动周期),参加4个科目考试的人员必须在连续两个考试年度内通过应试科目。
一级建造师执业资格考试分为4个半天,以纸笔作答方式进行。各科目考试时间、题型、题量、分值、及格分数线见表1。
从表1可以看出,四个科目中专业工程管理与实务合格分数线最高并且考试时间最长。因此,毋庸置疑,科目四成为是否通过的关键一门,多年培训结果也验证了这一结论。一级建造师师己是紧缺的专业人才,用人单位对一级建造师的待遇十分优厚,因此,成为注册建造师是每个从事工程管理人员的梦想,但是一级建造师专业管理与实务考试成为许多考生的老大难问题。笔者以(建筑)实务为例,就此问题提出几点建议。
2.一 级建造师 (建筑 )实务考试探讨
2.1结合前三门课程 ,读懂教材。读懂教材是实务考试的首要条件,现行建设工程管理与实务(第四版)教材讲解非常精辟,且和《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》结合紧密,每个案例都非常典型,有代表性,所以熟读教材是非常必要的。读教材不是简单地看几遍就行了,而应该把每个知识点反复琢磨,不仅要知其然,更要知其所以然。近几年命题趋势趋于“广而全”的模式,意味着教材上涉及的知识点一定要吃透并能灵活掌握。
2.2考前辅导。很多考生注重考前辅导 ,对于很多偏远地区来说, 考前辅导是很难得的。笔者认为对于时间有限的考生,听考前辅导是很有必要的,教师较系统地指导阅读教材,对于把握教材的难点与重点是有利的,有时听教师讲一遍,比自己看十遍还有用,所以对于没有考试经验或非专业考生,听考前辅导是必要的, 但对于专业考生或有很多考试经验的考生,这种必要性就不是很大。
2.3切勿搞题海战术,研究历年真题。精选一两本最新指导书,对把握考试动向是很有益的,因为每年考试都有侧重点,案例教材包括所有类型题型, 每年考题都是在已有题型的基础上增加新的埋伏点, 所以把握侧重点可以少走弯路。基本上说,考过的题不会重复再考,要把侧重点弄懂弄通,而不是浅尝辄止。
巩固近三年真题,有利于把握考试采分点,因为实务考试的采分点是0.5分至1分,所以经常出现有些考生大笔一挥,洋洋洒洒写了一大篇,却得分甚微的现象;有些考生做施工几十年,经验很丰富,答完自己觉得非常理想,但考分却不高。归其原因,在于不会考试,不会把握考试的采分点。研究近几年真题,对考生来说是非常有必要的。对于近几年真题不仅是眼过,还要一条一条背写出来,与真题答案一步一步对,弄清楚自己为什么知道却得不到分的原因。实务考试最注重条理清楚,所以从一开始就要养成逐条简明扼要地叙述的好习惯。
3.注 意事项
3.1专业实务一定要对号入座 ,切勿答错位置。由于一级建造师执业资格考试阅卷量巨大,用传统组织方式难以高效、优质地完成阅卷任务,建设部执业资格注册中心对《专业工程管理与实务》科目采用计算机网络阅卷方式进行案例分析题阅卷。算机网络阅卷流程:1集中全国试卷→2按考场扫描纸质试卷→3试卷图像存入计算机并对考号进行加密处理→4计算机按题号切分试卷图像→5试评卷→6正式评卷。
一旦试题答错位置,计算机就只默认该题区域内有效答案,而无法识别答错位置题目的有效答案,造成不必要失分。尤其注意最后两道案例分析题的区域,每年都有答错位置的考生。
3.2考试时激发兴奋点。考试是一件折磨人的事 ,尤其已经经历了8小时考试后,又要面对4个小时的高强度实务考试。因此考试时激发兴奋点有助于提高考试成绩, 有些人对巧克力、咖啡异常敏感,考前备一些,可在考试时提高兴奋度,保持清醒的头脑,不求超常发挥,只求不迷糊发挥正常水平,这样通过考试的概率就很高了。
3.3抱平常心应对考试 ,坚持不懈。
一旦报考,那么千万不要有畏难情绪,要抱必胜心态,制订复习计划,每天坚持看一、两个小时,一两个月就会产生明显的成效。复习过程中,情绪难免有波动、有厌烦,休息一两天,调整好情绪,继续复习。
结语
1. 围堰是保护大坝或厂房等水工建筑物干地施工的必要挡水建筑物，一般属( )性质的工程。
a．临时性 b. 永久性 c．固定性 d．非固定性
2. 具有充分利用当地材料，对地基适应性强，施工工艺简单等优点的围堰类型是( )。
a．混凝土围堰 b．土石围堰 c．草土围堰 d．钢板桩格形围堰
3. 在山区河流水位变幅较大而且又采用全段围堰法施工时，上游的横向围堰可以采用( )。
a．混凝土拱形围堰 b．草土围堰 c．钢板桩格形围堰 d．混凝土重力式围堰
4. 竹笼围堰一般使用的年限为( )年。
a．1～2 b．3～4 c．1～3 d．2～5
5. 在土石围堰的施工中水下部分的施工，石渣、堆石体的填筑一般可采用的方法是( )。
a．分层填筑 b．整体浇灌 c．进占法 d．填压法
6. 混凝土围堰的拆除，一般只能运用( )。
a．分层拆除 b．爆破法 c．进占法 d．抓斗法
7. 为了减少岩基上格体渗漏或防止格体填料从底部漏失掉，迎水面板桩必须打进基岩内 深度为( )。
a．0．3～0．6m b．0．4～0．6m c．0．3～0．7m d．0．2～0．6m
8. ( )围堰一般适用于水深不大于6米，流速小于3m/s的中、小型水利工程。
a. 木笼围堰 b. 竹笼围堰 c. 草土围堰 d. 土石围堰
9. 围堰是保护水工建筑物干地施工的必要( )。
a. 挡水建筑物 b. 泄水建筑物 c. 过水建筑物 d. 不过水建筑物
10. 围堰按围堰与水流方面的相对位置可分为横向围堰和( )。
a. 草土围堰 b. 过水围堰 c. 土石围堰 d. 纵向围堰
11. 平行于水流方向的围堰为( )。
a. 横向围堰 b. 纵向围堰 c. 过水围堰 d. 不过水围堰
12. 垂直于水流方向的围堰为( )。
a. 横向围堰 b. 纵向围堰 c. 过水围堰 d. 不过水围堰
13. 围堰按导流期间基坑淹没条件分过水围堰和( )。
a. 草土围堰 b. 纵向围堰 c. 不过水围堰 d. 土石围堰
14. 混凝土围堰结构型式有拱型和( )。
a. 双向挡水支墩式 b. 重力式 c. 撑墙式 d. 溢流重力式
15. 土石围堰在允许汛期围堰过水时，需做两岸接头、堰址下游基础和( ) 的防冲保护。
a. 粘土心墙 b. 堆石体 c. 溢流面 d. 基坑
二 多项选择题
1. 围堰按材料分为木笼围堰和( )等。
a. 土石围堰 b. 混凝土围堰 c. 纵向围堰
d. 钢板桩围堰 e. 竹笼围堰
2. 围堰按围堰与水流方面的相对位置可分为( ) 。
a. 横向围堰 b. 过水围堰 c. 土石围堰
d. 纵向围堰 e. 木笼围堰
3. 围堰施工技术的主要内容是( )。
a．堰体的修筑与拆除 b．围堰的防渗防冲 c．围堰的接头处理
d．堰底的加固 e．围堰防漏
4. 横向土石围堰与混凝土纵向围堰的接头，通常采用( )等措施。
a. 扩大横向土石围堰断面
b. 刺墙插入土石围堰
c. 扩大接头防渗体断面
d. 扩大混凝土纵向围堰断面
e. 预埋止水片
5. 钢板桩格形围堰的特点是( )。
a. 回收率高 b. 围堰边坡垂直 c. 断面小、占地少
d. 安全可靠 e. 高度机械化
6. 钢板桩格形围堰平面型式有( ) 。
a. 圆筒形 b. 锥形 c. 鼓形 d. 花瓣形 e. 矩形
7. 围堰施工的主要内容有( )。
a. 堰体修筑 b. 堰体拆除 c. 围堰的防渗防冲
d. 围堰的接头处理 e. 堰体地基处理
8. 围堰一般可以按( ) 进行分类。
a. 材料
b. 围堰与水流方向的相对位置
c. 导流期间基坑淹没条件
d. 工程量大小
e. 使用时期
9. 土石围堰的防渗结构型式有( )。
a. 土质心墙围堰 b. 混凝土心墙围堰 c. 草土木笼围堰
d. 混凝土斜墙围堰 e. 钢板桩心墙围堰
[1f41 参考答案]
一 单项选择题
1.a;2.b;3.a;4.a;5.c;6.b;7.a;8.c;9.a;10.d;
11.b;12.a;13.c;14.b;15.c
二 多项选择题
1.abde;2.ad;3.abce;4.bc;5.abcd;
本工程隧道长873m，包括上行线和下行线，隧道外径6.2m，内径5.5m.隧道平面曲线为直线19m+缓和右曲线65m+右曲线(r400m)101m+缓和右曲线65m+直线64m+右曲线(rm)36m;隧道竖向曲线为：直线5m/2‰+竖曲线15m(r3000m)+直线22m/3‰+直线40m/2.85‰+直线100m/3‰+直线60m/3.1‰。
本工程管片用量为：上873+下873，衬砌的设计强度为c50，抗渗强度为s8.本区段隧道覆土厚度8m-17m，沿途场地平缓，地面标高平均为+3m，表层为褐黄色粘土，隧道主要穿越灰色淤泥质粘土、灰色粘土层，为沉积型流塑、软塑高压缩型土。
1.隧道掘进采用土压平衡式盾构。由于隧道长，质量要求高，项目经理部决定将盾构掘进工程分包给专业水平更高的施工队来完成，本项目经理部仅负责技术指导;
2.工程利用一废弃的旧井经整修后，作为盾构掘进的始发井，另外还建了以下设施：盾构工作竖井、专用配电室、竖井放雨棚、管片堆场、料具间、机电车电瓶充电间等;
3.盾构掘进过程中，发现地面隆起量增大，随即推进，但螺旋输送机保持出土，以便将地面隆起量降下来;
4.盾构掘进过程中，盾构机突然出现震颤，盾构刀盘扭矩剧增，土中夹杂有钢筋混凝土块。操作人员认为是遇到了废弃的人防工事，决定仍继续掘进;
5.盾构掘进即将完成时，遇到了一块未探明的巨石，掘进无法进行。项目经理部认为在隧道内实施爆破，本身就具有很高的安全性，决定自行组织工人将其爆破拆除。
问题：
1.本工程是否合理?请说明原因。
2.本工程始发井的布置是否全面?
3.盾构掘进过程中处理地面隆起的方法是否恰当?请说明原因。
4.盾构掘进过程中，对遇到的情况的处理是否恰当?请说明原因。
5.盾构掘进过程中，对遇到的巨石项目经理部采取自行爆破拆除的措施是否恰当?请说明原因。
6.结合本工程情况，简述盾构掘进时对地表沉降的控制措施
7.结合本工程情况，简述管片拼装应注意的问题
8.盾构设施测量工作有哪些?
「答案」
1.不合理，由于本隧道工程的盾构掘进是项目的关键性工程，必须自己完成，禁止分包给他人。
2.不全面，缺垂直运输设备井、搅拌站、地面出土设施。
3.不恰当，盾构正面土体稳定控制包括推力、推进速度和出土量三者之间的相互关系对施工轴线和地层变形量的控制起主导作用的监测数据的综合分析，及时调整平衡点，同时控制每次纠偏量，减少对土体的扰动，及时调整注浆量。
4.不恰当，应停止盾构掘进，调查清楚地下障碍物的情况后，制定处理措施。
5.不恰当，巨石爆破属于危险性很高的作业，不具备爆破作业资质的施工队不能实施爆破作业，进行爆破作业时，具备爆破资质，方可实施爆破。
6.地表沉降的措施
(1)严格控制盾构正面土压力，盾构切口土压力将影响地表的变形，必须严格控制切口压力，同时也必须严格控制与切口有波动
(2)严格控制盾构纠偏量。在确保盾构正面沉降控制良好的情况下，使盾构均匀匀速推进施工，尽量缩短穿越建筑物的时间;
(3)严格控制同步注浆量和浆液质量。通过同步注浆及时充填建筑空隙，减少施工过程中的土体变形;
(4)在新建隧道内进行壁后双液注浆。若穿越某些建筑物后，地表变形加大，则需在新建隧道内通过管片注浆孔进行壁后双注浆，范围在前后10环内，在新建隧道内的相应位置隔环注浆;
(5)采用多种隧道变形监测手段。采用多种隧道变形监测手段获取变形数据，输入盾构控制系统，指导盾构推进参数优化和调整。
7.在盾构掘进时，为减少地面的后期沉降，还要进行衬砌壁后补压浆。
(1)环面平整度：必须自负环作起，每环检查，相邻块的踏步应小于3mm，封顶块不能凸出相邻管片的环面，以免邻接块接缝处管片破裂;
(2)环面超前量控制：每掘进5环检查一次超前量，及时纠偏，从而保证管片环面与隧道轴线的垂直度;
(3)相邻环高差控制：相邻环高差量的大小直接影响到建成隧道轴线质量，因此必须严格控制环高差;
(4)纵、环向螺栓连接：纵、环向螺栓连接的紧密度将直接影响隧道的整体性能和质量，因此每环拼装完成后应及时拧紧纵、环向，在推进下一环时，应在千斤顶顶力的作用下，复紧纵向螺栓连接;
(5)隧道椭圆度控制：每环拼装完成后，应测量隧道的椭圆度，不合格的要及时纠正，直到直径偏差小于12mm后方能进行下一环推进。
8.设施测量工作有：
(1)平面测量。平面控制网连布连测，作为工程首级平面控制;
(2)高程测量。按国家3级水准规范进行;
(3)井下测量。包括井下平面控制网、井下高程测量;
(4)联系三角测量。包括平面坐标的传递(定向测量)、高程点的传递;
(5)曲线段施工测量，包括：
①建立盾构掘进方向理论曲线输入计算机;
②盾构测量仪安装;在支撑环上安装前后测量标志;测量并保存结果;
③用平面控制网来控制综合曲线隧道平面和高程;
a.按项目实施的工作过程，如设计准备、设计招投标和施工过程等进行信息分类
b.业主方和项目参与各方可根据各自的项目管理的要求确定其信息管理的分类，但为了信息交流的方便和实现部分信息共享，应尽可能作一些统一分类的规定，如项目的分解结构应统一
c.可以从不同的角度对建设施工项目的信息进行分类
d.为满足项目管理工作的要求，往往需要对建设工程项目信息进行综合分类，即按多维进行分类
e.按项目实施的工作过程
16、成本控制的功能包括（ ）。
a.投标估算的数据计算和分析
b.计划施工成本与计算实际成本
c.计划成本与实际成本的比较分析
d.根据工程的进展进行施工成本预测
e.根据工程的进展进行施工成本预测等
17、工程管理信息化的内涵包括（ ）。
a.信息化指的是信息资源的开发和利用，以及信息技术的开发和应用。信息化是继人类社会农业革命、城镇化和工业化后的又一个新的发展时期的重要标志
b.工程管理信息化指的是工程管理信息资源的开发和利用，以及信息技术在工程管理中的开发和利用
c.信息技术在工程管理中的开发和利用，包括在项目决策阶段的开发管理、实施阶段的项目管理和使用阶段的设施管理中开发和应用信息技术
d.工程管理化有利于提高建设工程项目的经济效益和社会效益，以达到为项目增值的目的
e.我国建筑业和基本建设领域应用信息技术与工业发达国家相比，尚存在较大的数字鸿沟，它反映在信息技术在工程管理中应用的观念上，也反映在有关的知识管理上，还反映在有关技术应用方面
18、工程管理信息化的意义是（ ）。
a.工程管理信息资源的开发和信息资源的利用，可吸取类似项目的正反两方面的经验和教训
b.通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现信息处理和变换的程序化
c.信息技术的意义在于“信息处理和交换的程序化”，有利于提高效率
d.工程管理信息化有利于提高建设工程项目的经济效益和社会效益，达到为建设增值的目的
【一级建造师习题集】推荐阅读：
一级建造师考试法规习题集06-12
一级建造师实务考试07-15
一级建造师 挂靠合同07-21
一级建造师资格审查10-07
一级建造师学习计划10-26
市政公用一级建造师11-22
一级建造师管理笔记12-20
