监理工程师考试试题(精选8篇)
一、单项选择题(共50 题,每题1 分。每题的备选项中,只有1 个最符合题意个)
1.建设工程监理的行为主体是()。
A.建设单位B.工程监理单位C.建设主管部门D.质量监督机构
2.我国建设工程法律法规体系中,《建设工程质量管理条例》属于()。
A.法律B.行政规章C.行政法规D.部门规章
3.建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》规定,监理规划中应当包括()。
A.安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施B.安全监理的方法、措施和控制要点
C.对施工单位安全技术措施的检查方案D.对施工单位应急救援计划的检查方案
4.如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告中总投资估算的10%以上,应当重新()。
A.编制项目建议书B.编制可行性研究报告C.评估可行性研究报告D.向原审批单位报批可行性研究报告
5.实行建设项目法人责任制的工程项目,属于项目董事会职权的是()。
A.编制项目财务预算、决算B.确定中标单位C.提出项目开工报告D.组织项目试生产和单项工程预验收
随着建设工程招投标制度的推行和基本建设利用外资贷款项目的逐步增加, 作为建筑业管理体制改革的重要内容之一的工程监理制度也应运而生。工程监理工作, 经过多年的探索、实践, 目前已形成了较为完善的工程监理模式, 建立了一整套法规和组织管理体系。它正在向制度化、规范化、科学化迈进。本文就从事监理的工作经验结合参与监理工作的实际, 谈一谈监理工程师应该如何做好工程质量监理, 提出几点论述。
1 质量监理的阶段划分和内容
1.1 施工准备阶段
(1) 施工技术资料的质量控制。工程项目开工前, 项目监理机构应审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系, 确能保证工程项目施工质量时予以签认;对工程质量有重大影响的施工机械、设备, 应审核承包单位提供的技术性能报告, 凡不符合质量要求的不能使用。对施工过程中使用的机器、计量器具等应要求承包单位上报有关检测部门的鉴定证明, 并注意其有效期。
专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料、构配件、设备报审表并附质量证明资料、进场质量检验记录审核签认, 并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检, 对未经项目监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备, 项目监理人员应拒绝签认, 并应签发监理工程师通知单, 书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。
(2) 施工测量的质量控制。项目监理机构中的专业监理工程师应按以下要求对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查, 符合要求时予以签认: (1) 承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书; (2) 复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果; (3) 对承包单位在施工过程中报送的施工测量放线成果 (记录) 进行复验和确认。
(3) 施工技术方案的质量控制。项目开工前, 项目监理机构组织监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计 (施工方案) , 提出关于质量和安全方面的审查意见, 并经项目监理机构审核、签认后报建设单位。各专业监理工程师针对施工单位的施工组织措施编写相应的监理工作实施细则, 针对各阶段质量监理编写质量控制细则, 以监理规划及监理实施细则等文件作为监理方开展监理工作的准则, 同时要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施, 审核后予以签认, 以便我方人员有针对性地开展监理工作。当承包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时, 专业监理工程师应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料, 组织专题论证, 经审定后予以签认。
1.2 施工阶段
施工阶段是业主及其工程设计意图最终得以实现并形成工程实物的阶段, 也是最终形成工程产品质量和工程使用价值的阶段。监理工程师是决定工程建设成败的关键, 是工程质量控制的中心环节。因此, 对于监理工程师来说施工阶段的质量控制是核心。
1.2.1 施工阶段质量监理的原则
工程建设监理在其监理活动中应始终坚持:质量第一, 用户至上;坚持质量标准;坚持以人为核心;坚持以预防为主;坚持科学公正守法的职业道德规范。要以主动控制为宗旨, 对施工阶段进行质量控制;以督促承包单位的质量保证体系进行主动控制为途径, 监督其充分发挥自身应有的质量保证作用;严格掌握未经审查或审查不合格的承包单位、供货单位分包工程;严格禁止未经检验或检验不合格的原材料、构配件、设备在工程上使用;对未经工程建设监理验收或经验收不合格的工序不予签认, 且不得进入下道工序施工。
1.2.2 施工阶段质量监理的程序
工程项目施工阶段是工程实体形成的过程, 也是工程质量目标具体实现的过程。工程建设监理应对施工的全过程进行监控, 对每道工序、分项工程、分部工程和单位工程进行监督、检查和验收, 使工程质量的形成处于受控状态。
项目开工时, 项目监理机构应对承包单位提交的开工申请进行审查, 并对其完成的施工准备情况进行全面的检查。审查通过后, 项目监理机构方可签发开工令并报建设单位。
项目开工后, 项目监理机构应对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位, 项目监理机构应安排监理员进行旁站监督。专业监理工程师应对承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查, 符合要求予以签认。未经项目监理人员验收或验收不合格的工序, 项目监理人员应拒绝签认, 并要求承包单位严禁进行下一道工序的施工。
对需要返工处理或加固补强的质量事故, 项目监理机构应责令承包单位报送质量事故报告和经设计等相关单位认可的处理方案, 项目监理机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。项目监理机构应及时向建设单位及监理公司提交有关质量事故的书面报告, 并应将完整的质量事故处理记录整理归档。
分项或检验批工程完成后, 承包单位在质量自检合格的基础上, 填报分项工程报检单, 通知项目监理机构验收。项目监理机构在接到承包单位的验收通知单后, 由专业监理工程师组织相关人员进行现场质量检查, 并对承包单位提交的该分项工程的有关资料 (“检验批质量验收记录”等) 进行审查, 合格后准予验收并签认。
分部 (子分部) 工程完工后, 承包单位在质量自检合格的基础上, 填报分部工程验收单。项目监理机构应组织监理人员对承包单位报送的质量验评资料进行审核和现场实物检查, 符合要求后予以签认。单位 (子单位) 工程 (分项工程) 完工后, 承包单位应组织内部预验收, 在预验收合格的基础上, 向项目监理机构提出验收申请, 并提交该单位工程的质量保证 (质量、安全、功能控制资料) 资料, 项目监理机构在接到承包单位提交的验收申请后, 应组织项目监理人员进行现场检查和内业资料审查的竣工预验收。如发现问题, 应通知承包单位返工整改。若检查通过或整改合格后, 承包单位应编写单位工程质量报告, 项目监理机构应编写单位工程质量评估报告、监理工作总结, 并报建设单位。在建设单位同意并向政府监督部门备案后, 参加建设单位组织的备案制验收。
1.2.3 施工过程阶段的质量控制
(1) 建立健全质量保证体系, 加强合同管理。监理方一旦进入工程质量监理, 首先审查施工单位的施工现场质量管理是否有相应的施工技术标准, 健全的质量管理体系, 施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度, 并督促施工单位落实到位。仔细审查施工组织设计和施工方案, 检查和审查工程材料、设备的质量, 杜绝质量事故的隐患。
(2) 质量监控事前预防, 施工操作事先指导。对工程所需的原材料、半成品的质量进行检查和控制, 首先要求施工单位在人员配备、组织管理、检测程序、方法、手段等各个环节上加强管理, 明确对材料的质量要求和技术标准。针对钢筋、水泥等材料多源头、多渠道, 对进场的每批钢筋、水泥做到“双控” (即要有质保书、合格证, 还要有材料复试报告) , 未经检验的材料不允许用于工程, 质量达不到要求的材料, 及时清退出场。采用目测和检测相结合, 对钢筋焊接半成品首先从外观上对轴线位移、弯折角度、裂纹凹坑等进行检查, 然后随机抽取焊接试件进行试验, 合格后方可进行验收。对于工程中使用最普遍、工程量较大的混凝土工程中的材料质量监理细则要求施工单位保证水泥、砂、石、水、外加剂等均满足质量要求, 有试验报告的前提下, 再审核混凝土的配合比是否正确, 校核各种计量表具、量具是否准确、齐全。浇筑的施工方案和施工程序是否可行。如哪一道工序不符合规范、标准要求, 立即通知施工单位质检人员组织整改, 进行管理。
加强质量意识, 实行“三检”制。由总监理工程师主持召开施工技术负责人、质监员及有关各工程队组长质量会议, 加强质量管理意识, 向施工单位明确在施工过程中, 每道工序必须执行“三检”制, 且有公司质监部门专职质监员签字验收。然后经监理人员验收、签字认定, 方可进行下道工序的施工, 同时指出如果施工单位没有进行“三检”或专职质监员签字, 监理人员可以拒绝验收。另外, 监理人员计划在施工现场采用巡视、平行检查、跟班旁监, 随机抽查的方法, 待施工单位进行“三检”后再进一步验收, 彻底消灭工程中质量问题。
(3) 动态控制, 事中认真检查。在工程施工过程中进行质量控制, 是现场监理与质监部门的重要不同之处。对工程监理工作认识不多的同志往往认为监理工程师只是在现场转一转、看一看, 验收时检查工程是否按图纸、规范、标准进行施工。这样往往使一些质量问题已经出现, 甚至还要返工。在质量控制中是改静态检查变为动态控制, 主要抓住以下几方面。加强管理力度, 全天候旁监。对于每一位现场监理工程师要求做到“五勤”:即眼勤, 要经常到现场了解施工情况, 多看施工图, 熟悉设计哪些是重要部位;手勤, 发现问题要常记, 处理哪些问题要有记录;腿勤, 常到现场转转;口勤, 对于施工队易出现的质量隐患要常提醒, 对施工队要经常交底;脑勤, 熟悉图纸, 动脑筋想措施来保证工程质量。在工作方式、深度上要求做到“严” (严格按施工规范要求施工, 严格检查把关) 、“准” (处理问题要果断、准确, 要以数据为说话依据) 、“细” (工作中细心, 自理事情要细致) 、“实” (做到一件事要实实在在, 亲自去做, 去检查, 遇到质量问题要做实质性处理, 不能找理由推脱, 要为建设单位、施工单位解决实质性的技术难题) 。
(4) 事后验收, 及时处理质量问题。当分项、分部工程或单项工程施工完毕后, 及时按相应的施工质量验收标准和方法, 对所完工的工程质量进行验收。质量控制中最后的补救措施是事后验收。通过事后验收对施工中存在的质量缺陷或重大质量隐患, 通过总监理工程师及时下发工程暂停令, 要求施工单位停工整改。并配合有关单位及时提出解决的方案, 将问题处理。从而达到既保证工程质量又不影响工程进度, 避免了不必要的经济损失。
1.3 工程完工验收阶段
这个阶段质量监理的主要任务就是对承包人所完成的工程进行质量验收和评定。检查所完工程是否达到设计要求和规范有关的质量标准。如果合格, 监理工程师应向承包人签发质量验收单。
项目监理机构应按现行国家标准《工程施工质量验收规范》的质量评定标推和办法组织监理人员对承包单位报送的分项 (检验批) 工程和单位 (子单位) 工程质量验评资料进行审核和现场检查, 符合要求后予以签认, 对于有使用要求的分项 (采暖、电器等项) , 必须在检测、试验或运转后再进行检查评定 (验收) , 同时应督促承包单位做好竣工资料的整编工作, 审查承包单位提交的竣工资料及工程质量报告。针对工程质量和内业资料存在的问题, 提出整改及时间要求, 整改完毕签署工程竣工报验单, 在此基础上提出工程质量评估报告并报监理公司审核签字。
2 质量监理的程序
监理程序是合同管理中为保证监理工程师有效地控制工程质量, 而将工程中承包人和监理工程师应做的工作按照时间先后的顺序而确定下来的工作步骤, 这个步骤一旦形成正式规定, 承包人和监理人员都必须严格执行。已采用的工程质量监理程序有:施工监理程序和质量管理程序两种。
施工监理程序是在技术规范中明确规定的随工程施工顺序, 承包人和监理工程师应做的工作内容和顺序, 这个程序执行好了, 就能有效地控制该项工程的施工质量。施工监理程序是根据技术规范编制的, 在这个程序中根据施工的进度, 规定了在不同工序监理为保证工程质量所应做的事情。就工程监理规划中土建部分对各个工序的划分, 明确监理工程师的质量控制点及控制手段。见表1。
质量管理的程序是工程监理中一整套管理程序之一。其中还有合同管理及进度控制程序及计量与支付管理程序, 这个质量管理程序中主要控制“开工申请, 质量验收, 交工签证”三个环节。
3 质量监理的方法
工程质量监理是根据合同条款、技术规范和设计文件, 对工程施工中各个环节, 每个工序进行严格的、系统的和全面的监理, 以保证工程质量达到合同规定的要求, 工程质量监理的对象主要是原材料、结构和安装工程的质量以及施工过程中各环节和完工后总体质量。为了保证达到质量监控的目的, 一般可以采用如下的监理方法:
3.1 检查 (旁站)
检查是工程质量监理的一种主要方法。检查就是在工程施工过程中, 监理人员全部或部分时间“盯”在施工现场或者通过中间抽查来检查承包人的施工工艺是否符合技术规范的规定, 所用各材料或混合料配比是否合格, 以及是否有发生事故的苗头。根据工程施工的难易程度、复杂性和稳定程度不同, 对现场检查的时间长短也有所不同, 主要可分为三种情况:全过程旁站、分时间旁站和巡视检查。
(1) 旁站监理的依据。为了加强建设工程质量的管理, 保证建设工程质量, 保护人民生命和财产安全, 《建设工程质量管理条例》第38条规定, “采取旁站、巡视和平行检验等形式, 对建设工程实施监理”。《建设工程质量管理条例》是与《中华人民共和国建筑法》相配套的一部重要的法规, 它将旁站监理以法规的形式确定下来, 充分说明旁站监理在监理工作中的重要作用。
(2) 旁站监理的关键部位。建设部建筑市场管理司颁布了《办法》明确规定了监理机构在编写监理规划时要有旁站监理方案, 在方案中根据工程监理的特点、难点等实际情况明确需要旁站监理的关键工序和部位。建设部建筑市场管理司颁布了《办法》规定下列关键部位与关键工序必须安排旁站监理, 既在基础工程方面包括:土方回填, 混凝土灌注桩浇筑, 地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑, 卷材防水层细部构造处理, 钢结构安装;在主体结构工程方面包括:梁柱节点钢筋隐蔽过程, 预应力张拉, 装配式结构安装, 钢结构安装, 网架结构安装, 索膜安装。
(3) 旁站监理的方法。 (1) 工程情况旁站记录。旁站监理记录应真实、及时、准确、全面反映关键部位或关键工序的有关情况。内容应包括施工活动时的天气情况、现场人员活动情况、施工内容、施工起止时间、施工部位、完成的工程量等。文字书写应工整、清晰, 语言表达应简明扼要, 措辞严谨。旁站监理记录应采用专业术语, 基本情况要详实, 所做资料要完整。 (2) 监理工作情况记录。旁站监理过程中, 对总监理工程师的指令, 专业监理工程师的指令, 旁站监理人员发出的指令, 施工单位提出的问题及总监理工程师的回复, 各方指示, 包括建设单位、总监理工程师或专业监理工程师对旁站监理人员的指示都要记录在旁站记录中;监理工作情况记录是旁站监理工作的真实记载, 它不同于《监理日记》, 监理人员除在监理日记中详细记录施工过程外, 还应该在旁站监理记录中详细记录, 以便日后查阅。
3.2 测量
测量是监理人员对承包人的施工放样和有关几何尺寸指标进行检查和控制的重要手段。
3.3 试验
工程的施工质量判断, 有许多是要通过试验 (室内试验和现场试验) 结果才能做出结论的, 因此监理工程师对工程质量进行监控, 试验是一个重要的手段, 试验内容有:各种原材料的物理、力学和化学性质测定, 混合料配比、密实度、强度试验等。这些试验的结果直接关系到能否验收和支付。
3.4 监理工程师发布指令文件
在工程质量监理过程中, 监理工程师有时也可通过指令文件对工程质量进行监控。如监理工程师可通过文件给承包人指出施工中存在的问题或质量事故的苗头, 提醒承包人加以注意或改进, 在监理发现或确认发生了工程质量事故后, 可以发“质量通知书”, 这就成为永久性的记载, 存入竣工文件和档案中, 这种情况是承包人最不愿意发生的。监理工程师还可通过监理指令文件发布变更设计、补充技术标准和质量要求, 以及一些通知、备忘录、会议纪要等等。这些文件都直接关系到工程质量, 一般都能得到承包人的重视, 使工程质量得到进一步提高。
4 结语
结合实际情况研究监理工程师怎样做好工程质量监理的问题, 按照“守法、诚信、公正、科学”的准则, “公正、独立、自主”的原则, 严格监理, 热情服务, 严格执行相关法律、法规和强制性标准, 行使好法律赋予的质量签证权;分析实际工程中出现的质量问题并对相应的处理方式进行总结, 不断学习积累现场经验, 加强施工监理工作, 用细致、踏实、负责的工作把好工程质量关以促进自身素质的提高, 使监理工程师在施工中起到核心管理作用, 促进工程项目按计划、有序地实现三大控制目标, 监理就能在市场竞争中得以生存和发展。
参考文献
[1]GB50319-2000, 建设工程监理规范
[2]全国监理工程师培训教材编写委员会.工程建设质量控制.北京:中国建筑工业出版社, 1997.
[3]建设工程质量管理条例。2000.
[4]新华.建设监理概论.北京:中国水利水电出版社, 2003.
[5]刘光庭.质量监理.北京:清华大学出版社, 2002.
[6]刘伊生.建设项目管理.北京:北方交通大学出版社, 2001.
[7]顾慰慈.工程监理质量控制.北京:中国建材工业出版社, 2001.
关键词:监理工程师 监理 建筑工程
建设工程监理是目前我国建筑工程管理的主流模式,在推动我国经济建设的发展中发挥了巨大作用。监理工程师作为建筑工程监理工作的直接把控者和执行者,责任重大。如何做好监理工作,是每一位监理工程师必须思考的问题,也是整个建筑行业发展所要面对的问题。
1 监理工程师职责分析
监理工程师要做好监理工作的第一步就是要明确自己的工作职责,清楚自己的工作内容。如何对这些不了解,监理工作会杂乱无章,造成自己工作内容的漏项,甚至会造成严重的建筑工程质量事故。
1.1 以质量控制为中心。监理工程师在工作中会对建筑工程的项目投资、工程进度、生产安全等方面进行控制,最终的目的是保证工程的质量,使工程质量达到设计要求和使用要求。如果工程失去了质量保证,质量低劣,存在安全隐患,监理所做的其他管控工作也就毫无意义。所以,监理工程师要牢固树立“百年大计,质量第一”的思想,以质量控制为中心,引导和开展自己的各项工作。
1.2 增强责任意识和廉洁意识
1.2.1 责任意识。这对于一个监理工程师来说至关重要。责任意识关系到监理工作是否到位,进而影响工程的质量控制。如果没有足够的责任心,不管监理工程师的专业素质有多高,其监理工作没有源动力,会浮于表面,监理工作难以做到实处。
1.2.2 廉洁意识。监理工程师在监理执行中,要对不合格的工程叫停,并督促施工方返工;对不合格的建筑材料和施工设备做出拒绝进场和使用的决定;对不符合施工安全的情况要求施工方进行整改。以上情况都会引起施工方或建设方建设成本的增加,监理人员也会因此受到侵蚀。如果监理人员不能廉洁自律,工程的质量控制就会大打折扣,造成质量失控。所以,要加强廉洁意识,对不符合要求的工程不留情面。
1.3 把握审查审批和巡视旁站环节
1.3.1 把握审查审批环节。施工组织、施工方案、施工工艺是否合理、,原材料质量是否符合要求,质量控制参数是否准确,开工条件是否具备等等,都是需要监理工程师进行审查和审批的环节。监理工程师要按照详细的审查审批信息,严格按照相关流程,履行监理的职责,对不按监理程序履行相关手续的施工方和人员进行制止,并予以纠正,使审查和审批工作落到实处。
1.3.2 把握巡视旁站环节。监理旁站和巡视是监理工作的重要方式,也是实现工程质量控制的重要手段,监理工程师一定要贯彻执行。施工工艺、施工操作是否符合施工要求,工程结构是否与设计方案一致,施工防护措施是否满足安全生产的要求等都可以通过监理旁站进行解决。监理旁站将质量隐患消灭在萌芽状态,同时对质量缺陷制定具有针对性的措施进行纠正,是施工现场发现问题、解决问题的关键环节。此外,监理人员每天要对工程进行一次全面的巡检,将巡检结果和巡检中发现的问题,形成文字记录,存档。
2 建筑工程施工前的监理工作
2.1 建筑工程监理工作文件的编制。监理机构在工程施工前,要做好工程监理工作文件的编制,是监理工作具有指导性和针对性。建筑工程监理文件包括监理大纲、监理规划和监理实施细则。监理大纲的主要内容是监理机构针对建设工程制定的开展监理工作的基本方案。监理大纲根据建设工程各方面的技术标准、规范的规定,结合实际,阐述对该工程监理招标文件的理解,提出工程监理工作的目标,制定相应的监理措施。监理规划是指在总监理工程师的主持下编制、经监理单位技术负责人批准,用来指导项目监理机制全面开展监理工作的指导性文件。监理规划的编制要以监理大纲为基础,充分结合建设工程的实际情况。监理实施细则是在监理规划的基础上,由项目监理机构的专业监理工程师针对某一专业或某一方面的监理工作编写,并经总监理工程师批准实施的操作性文件。监理实施细则反映了监理单位对项目控制的理解能力,程序控制技术水平。
2.2 加强项目施工前设计文件的审核。建筑工程的施工是根据施工的设计图纸进行的。设计图纸是否正确,能否满足工程要求,直接影响到工程的质量。所以,监理单位要加强设计图纸的审核工作。监理单位要组织建设单位、施工单位和设计单位进行设计图纸的会审,对设计方案中存在的问题,提请业主进行方案或者设计的修改,并督促设计部门的修订进度。在修改完成后,经过变更的图纸要由总监理工程师签字确认。
3 建筑工程施工阶段监理工作
3.1 严把材料关。原材料、半成品和施工配件是建筑物的建设基础,其质量的优劣直接关系到建筑物的工程质量,因此要加强建筑材料的质量检测。①仔细检查进场材料的合格证、生产许可证和出厂检测报告等证明材料是否齐全,证明材料不全,禁止进场,对已经进场的“三无”材料要清退出场。②在工作中要加大对工程检验批、分项的检查,要及时对检验批进行检查,不合格的及时返工或推倒重来,把问题消灭在萌芽阶段,对工程分项、分部验收,严格标准,增加对工程巡回检查的次数,对查出的质量问题决不姑息,坚决处理。③加强施工材料的取样送检。
3.2 重视旁站监理及巡视检查。旁站监理和巡视检查是监理工作的重要组成部分。监理旁站的执行是在施工现场,现场施工中出现的问题可以第一时间被发现,并得到及时的解决,工程的施工质量处在时时受控的状态。旁站监理要求监理工程师对工程的实施方案有详尽的了解,对施工要求和施工规范等各项标准进行充分的理解,具备现场质量控制工作的相应素质,在监理工程中才能对出现的问题进行判断、解决,并对解决方案的可行性做出合理的选择。同时,监理工程师要对自己负责的工程进行定期和不定期的巡检。在巡检中,发现问题及时整改和处理,使安全、质量隐患消灭在萌芽状态,避免安全、质量事故的发生。旁站监理和巡视检查都要形成详细的文字记录,并备案,发现的问题要在监理会议上及时提出,尽快形成解决方案。
3.3 重视监理资料的管理。建筑工程从施工到竣工验收会形成大量的资料,这些文字资料不仅是工程验收的组成部分,同时资料形成的过程也是一个规范性很强的工程。工程技术资料涉及到项目的成本控制、质量控制、进度控制和施工管理的可追溯性,是反映工程成果的重要文件,监理工程师要加强监理资料的管理。在具体的操作过程中要注意以下两点:①监理资料的编制要来源于施工现场的第一手资料,反映工程的实际情况;②监理日志应真实、详细、准确,随施工进度随时记录,监理资料要由专人负责整理归档,实行岗位责任制,并由总监理工程师负责。
4 做好与参建各方的沟通、协调工作
建筑工程是综合性、系统性的工程,参建部门众多,工程的顺利实施需要各个部门的协调和沟通。监理单位在建设工程中属于服务性部门,对工程的整体质量进行把控,在监理工作的开展中要加强与参建各方的沟通与协调。
4.1 加强与建设单位的沟通。监理机构要对监理工作中有关工程质量、投资、进度、安全等控制方面的发展情况,以及监理工作中存在的困难和阻力,及时向业主汇报和商讨,有利于监理工作的开展。
4.2 加强与施工方的沟通。监理工程师在施工过程中发现问题,严格履行监理职责的同时,要及时与施工方沟通,寻求施工方的理解与支持,使问题得以顺利解决,保证施工进度。
4.3 加强与监理内部的沟通。各监理人员之间加强协调、加强沟通,相互促进,形成一个有机的团队,对提高监理的威信,促进监理工作,减少监理内耗非常有必要。
参考文献:
[1]徐强,关于建筑工程监理的问题及对策[J],黑龙江科技信息,2011,(23).
[2]王凌云,关于建筑工程质量控制监理的探讨[J],科技资讯,2008,(05).
A.标准化合同协议书内要求填写合同价款
B.非招标工程的合同价款,由当事人依据工程预算书协商,填写在协议书内
C.招标工程的合同价款,因中标通知书中已写明了中标合同价款,则合同协议书中不需写明合同价款
D.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况
E.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出
答案AB
2.关于固定价格合同说法正确的是( )。
A.合同的价款是不可调整的
B.工程承包中采用的总价合同属于此类合同,但单价合同不属于
C.约定范围内的风险由承包人承担,但是约定范围外的风险由发包人承担
D.双方在专用条款内约定合同价款包括的风险范围,风险费用的计算方法和承包风险范围以外对合同价款影响的调整方法
E.在约定的风险范围内合同价款不再调整
答案CDE
3.有关成本加酬金合同的正确描述是( )。
A.合同双方分担风险
B.一般用于工期较长的工程合同中
C.发包人负担工程成本
D.发包人支付承包人酬金
E.可用于灾后修复工程
答案CDE
4.发包人原因延期开工时,工程师应( )。
A.以书面形式及时通知承包人
B.赔偿承包人由此造成的损失
C.批准工期顺延
D.审核由此给承包人造成的损失
E.口头通知承包人
答案ACD
5.下列关于发包人供应的材料与约定不符时的处理原则,叙述正确的是( )。
A.单价不符,由发包人承担所有差价
B.到货时间早,发包人承担保管费
C.数量多,由承包人负责运出工地
D.规格不符,承包人可拒收
E.延误的工期不予顺延
答案ABD
6.工程师对质量控制和处理有关内容的说法正确的是( )。
A.发包人对工程质量有特殊要求的,应支付由此产生的追加合同价款
B.工程师发现工程质量达不到要求,应要求承包人返工
C.工程师检查验收合格后,又发现质量问题,应由工程师负责
D.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担
E.工程师检验影响施工正常进行,应由发包人承担责任
答案ABD
7.关于施工质量控制说法正确的是( )。
A.质量检查,达到约定标准的给予质量认可,达不到则予拒收
B.双方对质量有争议,由合同协议书中约定的工程质量监督部门鉴定
C.承包人应随时接受工程师及委派人员的检查
D.检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担
E.工程师指令失误而导致的追加合同价款,由工程师承担
答案ACD
8.下列关于施工合同履行过程中,有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有( )。
A.工程师不能按时参加验收,须在开始验收前向承包人提出书面延期要求
B.工程师未能按时提出延期要求,不参加验收,承包人可自行组织验收
C.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格
D.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录
E.由于工程师没有参与验收,则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求
答案AB
9.工程师发布暂停施工的原因包括( )。
A.外部条件的变化
B.协调管理的需要
C.施工质量不合格
D.施工中遇到古迹需保护
E.承包人调换技术员
答案ABCD
10.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )。
A.设计变更
B.非承包人原因停电
C.分包人的施工干扰
D.发包人不能按合同约定日期支付预付款,使工程不能正常进行
E.交通部门修理公路影响材料运输进度
答案ABDE
11.有关变更的说法,正确的是( )。
A.工程变更分为设计变更和其他变更两类
B.工程中常发生的变更是设计变更
C.其他变更仅指工程质量标准变更
D.承包人不可要求设计变更
E.只有发包人才能提出设计变更
答案AB
12.工程师可以就( )方面向承包人发出变更通知。
A.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
B.增减合同中约定的工程量
C.改变有关工程的施工时间和顺序
D.其他有关工程变更需要的附加工作
E.变更工程质量标准
答案ABCD
13.对于确定变更价款的程序,应该是( )。
A.承包人在工程变更确定后14天内,提出变更价款要求的报告
B.工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后14天内给予答复
C.工程师确认的追加合同价款,与工程进度款同期支付
D.施工中与其他承包商发生干扰后提出变更合同价款的报告
E.未向工程师提出变更价款报告,视为该项变更不涉及合同价款的调整
答案ABCE
14.确定变更价款的原则包括( )。
A.应维持承包人投标报价单内的竞争水平
B.合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有价格变更合同价款
C.合同中已有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款
D.合同中没有适用或类似于变更价款的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行
E.合同中没有适用或类似于变更价款的价格,由承包人提出适当的变更价格,必须经发包人确认后执行
答案ABCD
15.关于对工程量确认的说法正确的是( )。
A.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计量
B.承包人收到通知未参加计量,工程师自行计量的结果有效
C.工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加 D.承包人原因造成返工的工程量不予计量
E.工程师未通知承包人参加计量,其计量结果有效
答案ABD
16.工程进度款的计算内容包括( )。
A.实际完成的工程量价款
B.工程师批准的索赔款
C.本期应扣回的预付款
D.设计变更调整的合同款
E.保修金的退还
答案ABCD
17.工程师对不可抗力风险的识别和防范内容有( )。
A.识别可能发生不可抗力的因素
B.督促当事人转移不可抗力风险
C.督促承包人采取有效防范措
D.审核不可抗力对承包商造成的损失
E.发生不可抗力采取的有效手段
答案ABCE
18.有关联动无负荷试车的说法错误的是( )。
A.由承包人组织
B.试车合格,工程师签字
C.发包人按要求做好准备工作
D.由发包人组织E.双方签字确认试车合格
答案ABC
19.关于竣工验收下列说法正确的是( )。
A.实行监理的工程,工程竣工报告必须经总监理工程师签署意见
B.当各方不能形成一致意见时,应报当地建设行政主管部门协调
C.发包人收到竣工验收报告28天内不组织验收视为验收报告已被认可
D.发包人收到竣工验收报告28天内确认视为验收报告已被认可
E.因特殊原因,发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的,需签订部分竣工协议
答案ABC
20.关于正常使用条件下的最低保修期限的说法正确的是( )。
A.基础设施工程,房屋建筑的主体工程为该工程的合理使用年限
B.屋面防水工程为5年
C.有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为2年
D.供热、供冷系统,为2个采暖期、供冷期
E.电气管线、给排水管道为2年
答案ABDE
1.注册监理工程师《合同管理》试题及答案
2.监理工程师合同管理考前练习题
3.监理工程师合同管理专项练习
4.监理工程师《合同管理》模拟测试
5.监理工程师《合同管理》练习题
6.监理工程师《合同管理》考前练习题
7.监理工程师合同管理单选题专项练习
8.监理工程师《合同管理》冲刺练习题
9.2018注册监理工程师建设工程合同管理备考训练题
来源:233网校【233网校:教育考试门户网站】2013年4月8日
组织设计的原则
1、目的性原则目标是组织行为的出发点和终结点,组织设计必须是因目标而设置,因事而设机构,分层次、定人员、定岗定责、因责而授权
2、有效管理跨度原则适当的管理跨度、层次划分和授权,是建立有效组织的基本条件
3、集权与分权相结合原则要正确处理集权与分权的辩证统一关系,不能片面强调,也不能一成不变,集权应以能发挥下属的主动性,激发组织活动为准,分权应以不失去对下属的有效控制为限
4、责权力效利相匹配原则即要求职责明确,权力要对应,能力要相当,效益要界定,利益要挂钩。施工进度计划调整的具体方法:
1、通过缩短某些工作的持续时间来缩短工期;
2、通过改变某些工作间的逻辑关系来缩短工期.压缩关键线路上工作的持续时间来缩短工期的具体措施:
组织措施包括:
1、增加工作面,组织更多的施工队伍
2、增加每天的施工时间
3、增加劳动力和施工机械的数量
技术措施:
1、改进施工工艺和施工技术,缩短工艺技术间歇时间
2、采用更先进的施工方法,以减少施工过程的数量
3、采用更先进的施工机械。
经济措施;
1、实行包干奖励
2、对所采取的技术措施给予相应的经济补偿
3、提高奖金数额其他配套措施:改善外部配合条件
2、改善劳动条件
3、实施强有力的调度
流水施工的含义:是将拟建工程项目中的每一个施工对象分解为若干个施工过程,并按照施工过程成立相应的专业施工队伍,各专业队按照施工顺序顺序依次完成各个施工对象的施工过程,同是保证施工在时间和空间上连续均衡和有节奏地进行,使相邻两专业队能最大限度地搭接作业流水施工的经济效果是:
1、施工工期较短,可以尽早发挥投资效益
2、实现专业化生产,可以提高施工技术水平和劳动生产率;
3、提高工程质量,可以增加工程项目的使用寿命和节约使用过程中的维修费用
4、连续施工,可以充分发挥施工机械和劳动力的生产效率
5、降低成本,可以提高承包单位的经济效益
流水施工方式有以下特点:
1、尽可能地利用工作面进行施工,工期比较短期
2、各专业施工队实现了专业化施工,有利于提高技术水平和劳动生产率,也有利于提高质量。
3、各专业施工队能够连续施工,同时使相邻专业队开工时间能最大限度地搭接;
4、单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资料量较为均衡,有利于资源供应的组织
5、主施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件
从质量监理的角度来分析,监理工程师应通过审查哪些方面来判断分项工程是否具备开工条件
1、审查工程分包
2、审批施工测量放线
3、审批工程原材料与混合料
4、审查施工组织及人员配备
5、审查施工机械设备
6、审查施工方案及主要工艺
7、监理工程师通过以上几方面的审查以确认是否具备开工条件。
承包人的自检系统表现
1、施工作业活动的作业者在作业结束后必须自检
2、工序交接、转换必须由相关人员交接检查
3、承包人的专职质检人员检查验收
填方施工过程中监理工程师检查的内容
1、确定不同种类填土最大干密度和最佳含水量
2、检查控制填土含水量
3、分层填筑分层碾压
4、超宽填筑超宽碾压
5、加强试验检测及压实度控制
质量事故的处理程序:
(1)监理工程师应立即向施工单位发出工程暂停令,要求停止质量事故部位和其有关联部位及下道工序的施工,并采取必要的措施,保护事故现场,抢救人员和财产,放止事故扩大,做好相应的记录。(2)监理工程师要求施工单位尽快提出质量事故的报告,并按规定速报有关部门。(3)禁例工程师应积极配合质量事故调查组进行质量事故调查,客观地提供相应证据。(4)监理工程师接到质量事故调查组提出的质量事故技术处理意见候,审核签认有关单位提出的质量事故技术处理方案。(5)监理工程师指示范围按照批准的工程质量事故处理方案对事故进行处理。(6)监理工程师对施工单位实施质量事故处理方案或对加固、返工、重建的工程进行监理,并进行检查验收。经检验合格后,监理工程师发出复工指令。
质量缺陷质量隐患的现场处理
1、当发生因施工而引起的质量缺陷,质量隐患时,监理工程师应立即向施工单位发出暂停施工的指令并要求其立即书面报告质量缺陷、质量隐患、发生时间部位、原因及已采取措施和进一步处理方案;监理工程师应对处理方案进行审核后报建设单位批准,在施工单位实施处理方案并采取了能足以保证施工质量的有效措施后,监理工程师应对处理方案的实施进行监理并予以验收,处理合格隐患消除的可发出复工指令
2、当质量缺陷发生在某道工序或分项工程完工以后,而质量隐患的存在将对下道工序或分项工程质量产生影响时,监理、监理工程师应对质量隐患产生的原因及责任作出了判断并确定了补救方案后再进行质量缺陷的处理或下道工序或分项工程的施工
3、在交工使用后的缺陷责任期内发现施工质量缺陷时,监理工程师应及时指令施工单位进行修补加固或返工处理
延误的处理,承包人原因或责任造成延误的处理
1、延误对工期没有影响,则监理工程师应及进提醒承包人,使其加强管理
2、延误对工期产生影响并产生工期拖延,且承包人未获得延期批准时,则监理应指令承包人采取措施,加快施工进度,或指令承包人调
整后续工程进度计划,在后续工作施工中抢回延误时间。批准标准如下:
1、只要承包人提出的加快工程进度的措施符合施工程序并能保证质量,监理工程师都应予以批准。
2、因采取加快工程进度措施而增加的施工费用应由承包人自负责
合同管理案例分析
【案例题1】
某引水渠工程长5km,渠道断面为梯形开敞式,用浆砌石衬砌。采用单价合同发包给承包人A。合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》(GF-2000-0208)。合同开工日期为3月1日。合同工程量清单中土方开挖工程量为10万m3,单价为10元/m3。合同规定工程量清单中项目的工程量增减变化超过20%时,属于变更。
在合同实施过程中发生下列要点事项:
1.项目法人采用专家建议并通过专题会议论证,拟采用现浇混凝土板衬砌方案。承包人通过其它渠道得到信息后,在未得到监理人指示的情况下对现浇混凝土板衬砌方案进行了一定的准备工作,并对原有工作(如石料采购、运输、工人招聘等)进行了一定的调整。但是,由于其它原因现浇混凝土板衬砌方案最终未予正式采用实施。承包人在分析了由此造成的费用损失和工期延误基础上,向监理人提交了索赔报告。
2.合同签订后,承包人按规定时间向监理人提交了施工总进度计划并得到监理人的批准。但是,由于6、7、8、9四个月为当地雨季,降雨造成了必要的停工、工效降低等,实际施工进度比原施工进度计划缓慢。为保证工程按照合同工期完工,承包人增加了挖掘、运输设备和衬砌工人。由此,承包人向监理人提交了索赔报告。
3.渠线某段长500m为深槽明挖段。实际施工中发现,地下水位比招标资料提供的地下水位高3.10m(属于发包人提供资料不准),需要采取降水措施才能正常施工。据此,承包人提出了降低地下水位措施并按规定程序得到监理人的批准。同时,承包人提出了费用补偿要求,但未得到发包人的同意。发包人拒绝补偿的理由是:地下水位变化属于正常现象,属于承包人风险。在此情况下,承包人采取了暂停施工的做法。
4.在合同实施中,承包人实际完成并经监理人签认的土方开挖工程量为12万m3,经合同双方协商,对超过合同规定百分比的工程量按照调整单价11元/m3结算。工程量的变化未发生39.6款规定的施工组织和进度计划调整引起的价格调整。
问题
(1)“1”所述情况,监理人是否应同意承包人的索赔?
(2)“2”所述情况,监理人是否应同意承包人的索赔?
(3)“3”所述情况,承包人是否有权得到费用补偿? 承包人的行为是否符合合同约定?
(4)“4”所述情况,承包人是否有权延长工期?承包人有权得到土方开挖多少价款? 答案要点:
(1)“1”所述情况,监理人应拒绝承包人提出的索赔。合同条件规定,未经监理人指示,承包人不得进行任何变更。承包人自行安排造成工期延误和费用增加应由承包人承担。
(2)“2”所述情况,监理人应拒绝承包人提出的索赔。合同条件规定,非异常气候引起的工期延误属于承包人风险。
(3)“3”所述情况,属于发包人提供资料不准确造成的损失,承包人有权得到费用补偿。但是,承包人的行为不符合合同约定。依据合同原则,承包人不得因索赔处理未果而不履行合同义务。
(4)“4”所述情况,土方实际完成工程量12万m3,虽然比工程量清单中的估计工程量10万m3多,但未超过10万m3×(1+20%)=12万m3。因此,不构成变更。因此,承包人无权延长工期。承包人有权得到土方开挖多少价款为:
10元/m3×12万m3=120万元
友好提示:不超过20%的部分,按原价(10元/m3);超过20%部分,按合同约定价(11元/m3)。
【案例题2】
甲某为某施工企业法定代表人,在企业合法经营范围内就一项施工任务与某水电站项目的发包人签订了承包合同。事后,该施工企业通知该项目发包人:“根据公司章程规定,甲某无权独立对外签订施工合同,故甲某与贵方所签合同没有效力,对我公司没有约束力。”但事实上,在此之前,该项目发包人不知道而且不可能知道施工企业的这项规定。问题:(1)你认为该施工企业的说法是否正确?
(2)试根据我国《合同法》的有关规定,说明理由。
(3)如果上述合同是甲某通过授权书委托乙某与发包人签订的,该合同是否有效
(4)如果上述合同是施工企业职工乙某与发包人签订的,但未提供甲某签署的授权书,该合同是否对该施工企业发生效力? 答案要点:
(1)该施工企业的说法不正确。(2)《合同法》规定:法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立合同,除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外,该代表行为有效。因此,所签合同有效。友好提示:(相对人知道代表超越权限订立合同无效,而此前相对人不知道该公司章程,该合同有效)
(3)该合同有效。《合同法》规定:当事人依法可以委托代理人订立合同。
(4)对该施工企业不发生效力。乙某的行为属于无权代理且未得到甲某的追认,该合同对该施工企业不发生效力。
【案例题3】 某工程项目,发包人与承包人依据《水利水电土建工程施工合同条件》签订了施工承包合同,合同价9000万元。合同规定:
1、工程预付款为合同价的10%,工程开工前由发包人一次付清;
2、保留金从第一个月开始,在给承包商的月进度付款中按10%的比例扣留(计算额度不包括预付款和价格调整金额),总额达到合同总价的5%为止;
3、物价调整采用调价公式法;
4、工程预付款扣回采用公式:
公式中:F1=20% F2 =90%
5、材料预付款按发票值的90%支付,从付款的下个月开始扣还,六个月平均扣完。
6、月支付的最低限额为100万元。工程进展到某月底的情况是:
到上月底为止,累计完成合同金额3900万元,已扣回工程预付款累计300万元,已扣回保留金累计390万元;
该月完成工程量价款,按工程量清单中单价计,金额为600万元; 该月承包商购材料发票值为30万元;
该月完成工程变更金额为20万元(采用工程量清单中与此工程变更相同项目的单价计算的);
该月各参加调价的因素,除了人工费的价格指数增长了外,其余的都未发生变化,该月调价费用为40万元;
因设计变更导致施工难度增加,使承包方增加材料消耗6000元,功效降低损失1万元,承包方提出索赔,经审核该索赔成立; 该月完成计日工费5万元;
从开工到本月初未支付任何材料预付款。问题:本月监理工程师是否应签发支付证书? 参考答案:
(一)本月承包商应得到的工程款(693.60万元)
1、本月完成工程量价款:600万元;
2、材料预付款:30×90%=27万元;(友好提示:按发票价款30万元的90%付款)
3、工程变更费:20万元;
4、计日工费:5万元;
5、补偿费:1.6万元;(友好提示:因设计变更导致施工难度增加,使承包方增加材料消耗6000元,功效降低损失1万元)
6、物价调整:40万元
(二)本月应扣费用(149.29万元)
1、保留金(600+20+5+1.6)×10%=62.66万元(友好提示:月支付=除预付款和价格调整金额之外的所有付款的10%)
保留金总额:9000×5%=450万元(友好提示:保留金总额为合同总价的5%),已累计扣回390万元,本月应扣450-390=60万元(友好提示:到上月底为止,已扣回保留金累计390万元。本月为最后扣除)
2、扣工程预付款:
(其中:C=3900+600+20+5=4525万元)(友好提示:合同累计完成金额=到上月底为止,累计完成合同金额3900万元+本月完成工程量价款:600万元+工程变更费:20万元+计日工费5万元=4525万元;扣保留金之前的、价格调整因素不考虑的金额)
本月应扣工程预付款:389.29-300=89.29万元(友好提示:到上月底为止,累计已扣回工程预付款累计300万元)
(三)本月应支付的工程款
693.6-149.29=544.31万元>100万元(每月支付最低限额)本月监理工程师应签发支付证书,签发全额为544.31万元。
【案例题4】
某工程合同价为1500万元,分二个区段,有关情况如表所示。
合同规定,缺陷责任期为1年,逾期完工违约金最高限额为合同价的5%
工万程元价 区段
实际竣工日
()合同规定完工日期
期(已在移交证书上写明)
允许延长工期(天)
签发移交证扣保留书日期
金总额(万元)
缺陷责任期内业主已动用保留金赔偿(万元)
误期
赔偿
费率
(万元)
Ⅰ
1000
96.3.1
96.3.196.3.10
3‰×1000/每天
Ⅱ
500
96.8.31
96.10.10
96.10.1
525
2‰×500/每天
合计
1500
96.8.31
96.10.10
问题:(1)该工程逾期完工违约金应为多少?
(2)按《水利水电土建工程施工合同条件》规定,所扣保留金应何时退还?应给承包商退还多少? 参考答案:
(1)Ⅰ区段不延误。
Ⅱ区段:延误天数=40天(96.8.31→96.10.10)
允许延长10天,应支付逾期完工违约金的天数:40-10=30天
赔偿金额=30×2/1000 ×500=30万元
最高限额= 5/100×1500=75万元
因为30万<75万,故工程误期赔偿费为30万
2、按《水利水电土建工程施工合同条件》规定,保留金退还如下:
96年3月10日后14天内,由监理人出具保留金付款证书,发包人将区段Ⅰ保留金总额的一半支付给承包人(退还25万元)。(友好提示:签证之日后14天内,退50%)
96年10月15日后14天内,由监理人出具保留金付款证书,发包人将区段Ⅱ保留金总额的一半支付给承包人(退还12.5万元)。(友好提示:签证之日后14天内,退50%)97年10月10日监理人在本合同全部工程的保修期满时,出具为支付剩余保留金的付款证书。发包人应在收到上述付款证书后14天内将剩余的保留金支付给承包人(退还22.5万元)。(友好提示:竣工1年保修期满之日后14天内,将剩余保留金支付给承包人37.5-15)
【案例题5】
某承包商承建以小型启闭机房,投标日期是2004年5月,2004年6月授予合同,合同工期65天。承包商报价中含7%的利润,15%的现场管理费,8.5%的总部管理费。
2004年8月,工程师致函承包商,要求9月1日开工,承包商人员按时进场,但由于业主原因,直到9月18日场地才全部正式交付。在10月初,由于现场重铺水管干线,又致使承包商停工4天。10月中旬,业主提供的钢材供应又延误5天。11月初,由于连续的阴雨天气造成承包商的机械故障工程停工6天。对此,2004年12月份承包商提出33天的工期索赔和管理费索赔,管理费索赔计算方式为合同总价与管理费率的乘积按每天分摊,得出索赔费用为38723.19元。问题:
1、承包商提出33天的工期索赔是否成立?为什么?
2、承包商提出的管理费索赔38723.19元是否成立?为什么?参考答案:
1、不成立。业主推迟提供施工场地18天、现场重铺水管干线4天、钢材供应推延5天属于业主原因可以索赔;非异常连续的阴雨天气造成承包商的机械故障工程停工6天,属于承包人风险,不予批准索赔。(索赔)
2、不成立。计算有误,报价中的工地管理费率是独立分项计算,费率的计算基础是直接费而不是合同总价。
(友好提示:清单计价:工程管理费的计算基础是直接费)
【案例题6】
某供水公司投资一供水水源项目。为了避免售水的市场风险,在项目建设初期,与甲用户依照法定程序以价格0.35元/m3依法签订了供水合同。考虑到该供水工程建设难度较大,合同约定:若供水工程建成,则供水公司应按照合同约定价格给甲用户供水;若供水工程项目取消,则所签合同不发生任何效力。
在项目建设过程中,随着供水市场水资源紧缺,同时,又不涉及到供水线路改造,该供水公司又以0.5元/m3的价格将水全部售于乙用户。签订合同时,乙用户并不知道供水公司已与甲用户签订了供水合同。问题:
1、根据合同法有关规定,供水公司与甲用户签订的合同属于那种合同生效的情形?
2、供水公司供水工程完工后,甲用户要求供水,供水公司的解释是,在供水工程完工前,与甲用户所签供水合同并未生效,因此,供水公司不受此约束,将水以更高的价格售于乙用户是合情合理的,试根据《合同法》的有关规定,说明供水公司的说法是否正确?
3、若甲用户坚持要求供水的主张,法院是否应予以支持?
4、若供水公司供水给甲用户,应向乙用户承担什么责任?答案要点:
1、该合同属于附生效条件的合同情形。
2、供水公司的说法不正确。尽管在供水工程完工前,与甲用户所签供水合同并未生效,但是,合同已经依法成立。《合同法》规定:依法成立的合同具有法律约束力,当事人不得擅
自变更与解除。
3、法院应予以支持。《合同法》规定:当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的,对方可以要求履行。
4、供水公司违背诚实信用原则与乙用户签订合同,应向乙用户承担缔约过失责任。
【案例题7】
某引水工程,业主与总承包商依据《水利水电土建工程施工合同条件》(GF-2000-0208)签订了施工承包合同,总承包商将某段道路的土方挖填工作分包给分包商施工,总挖填方量为1750 ,计划用8个工日推土机且每个工日投入8个人工施工完成,推土机台时费为110元/台时,人工单价为35元/工日·人。本项施工的管理费按机械台班费加人工费的9.5%计,计划利润率为7%。
施工过程中,由于总承包商的施工干扰,使分包商工效降低,这项施工10天才完成,而每天的出勤机械设备和人工均未减少。因此,分包商向总承包商提出了施工索赔,且附有完整的索赔证据。问题:
试分析由于工效降低的索赔款金额为多少? 参考答案:
超过计划工期的天数为2天,索赔费用计算如下:
1、2天的推土机使用费: 2天×110元/台时×8小时/天 = 1760元 2、2天的人工费 2天×8人×35元/工日·人 = 560元 3.直接费=1760+560=2320元
4、管理费:
管理费=直接费*管理费费率 2320元×9.5% = 220.4元
5、计划利润:
计划利润=(直接费+管理费)*计划利润率 2540.4元×7% = 177.83元
6.索赔金额=直接费+管理费+计划利润=2718.23元
1 工程暂停令运用中目前存在的问题及其危害
目前在工程建设中存在着大量的安全防范不到位的问题。比比如如施施工工方方未未编编制制安安全全防防范范方方案案、、安安全全应应急急预预案案, , 未未组组建建安安全全保保障体系, 未建立安全生产责任制, 未进行安全交底即开始施工。在施工过程中, 未落实安全规范的现象比比皆是, 有的工地特别是砖混结构楼外脚手架搭设太晚甚至不搭设, 已搭设的脚手架未铺设架板或架板未按规范固定, 探头板多。架体未设扫地杆, 未按规定设置剪力撑, 架体与主体结构无有效和可靠的连接。有的工地电梯井口、楼梯口、阳台临边处、落地窗口等临边和洞口处不做防护。有的工地工人在坡屋顶上铺设瓦砖, 无任何临边防护设施。有的工地工人在高处绑扎钢筋, 拆安脚手架不系安全带、不戴安全帽。钢结构工程安装中, 多存在垂直方向和水平方向无坠落防护设施。深基坑及临时用电方面也多存在安全隐患。国家规规定定需需进进行行专专家家论论证证的的重重要要的的分分项项工工程程, , 一一些些工工地地不不进进行行专专家家论论证等等。
上述安全隐患都足以威胁到工地作业人员的生命安全。根据国家有关规范, 监理单位发现工地存在诸如上述的安全危险源后应立即下发整改通知, 下达整改指令后如施工单位未整改或整改不到位, 应下达工程暂停令。但在实践中, 面对上述安全隐患, 在施工方不进行认真整改的情况下, 不少监理单位驻工地的监理机构未下达工程暂停令, 施工方仍在进行冒险施工。这种冒险施工带来的危害, 首先就是安全事故的发生、人员的伤亡。仅就近年来媒体公布的安全事故, 其中人员伤亡情况就很触目惊心。在这些事故中, 总监理工程师都未按规定下达工程暂停令。试想, 如果监理工程师发现问题及时下达了整改指令, 在整改不到位时下达工程暂停令, 这类事故就不会发生。
冒险施工带来的另一危害, 就是监理机构人员受到惩罚。前述安全事故中, 多数事故在处理时, 总监理工程师及监理人员被处以判刑 (施工单位有关人员也被判刑) 。监理单位被处以罚款和吊销资质证书。国务院于2003年11月颁发的《建设工程安全生产管理条例》规定, 在安全事故中监理机构未尽到责任, 处以以下处罚:“责令限期改正;逾期未改正的, 责令停业整顿, 并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的, 降低资质等级, 真正吊销资执证书;造成重大安全事故, 构成犯罪的, 对直接责任人员, 依照刑法有关规定追究刑事责任, 造成损失的, 依法承担赔偿责任。”
当然安全事故发生后, 其危害还有工程经济损失、工程质量降低、其他参建单位受处罚等问题。
2 工程暂停令运用中的一些认识误区及分析
从工程建设的实践看, 参建有关方往往对下达工程暂停令存在认识误区, 因而不同意或不愿意下达工程暂停令。这些认识误区主要有:“下达工程暂停令会影响工程进度”“虽存在一些安全隐患, 但从过往的经历看不会发生安全事故”“只存在局部问题, 总体上安全防范还可以”。监理方一般存在“因建设单位施工单位不同意下达停工令, 下达后会影响相互关系, 甚至监理方会被赶出工地”的顾虑。这些认识误区成为下达工程暂停令的主要障碍。
监理单位作为安全监理的责任主体, 不仅要正确认识和坚定不移地贯彻国家关于安全监理的有关规定, 而且要主动地引导参建各方执行国家有关安全生产的规定。对于安全生产方面出现的上述认识误区, 监理机构要主动与参建各方沟通, 求得正确的统一的认识。
1) 关于下达停工令影响进度说。监理方应向有关单位讲明, 必须坚持“安全第一”的方针, 这是由人本主义原则决定的, 人的生命是最宝贵的。人的生命受到损害是最大的损害。加快进度必须以安全生产为前提。此外, 不应把安全与进度对立起来, 二者是一统一体。安全搞好了, 会促进进度;安全没保障, 进度不会快, 而且由于事故的产生会大大延误时间, 失去应有的进度。在这方面的教训和事例是很多的。
2) 关于安全隐患一般不会出现事故说。这是一种侥幸心理和观念。大量的事实说明, 凭侥幸, 冒险施工, 不出事故是偶然的, 出事故是必然的。今天不出事故, 明天就会出事故, 长此以往一定会出事故。有的监理人员提出, 要树立“隐患就是事故”的理念, 这是血的教训得出的理念, 是很有道理的。至于局部安全隐患, 问题不大说, 也是危害很大的一种错误认识。有的监理人员提出要树立“局部隐患就是全局性问题”的观点, 并且要按全局性问题采取措施, 这是一条重要的经验。试想, 局部有隐患, 就说明安全管理体系有问题;局部隐患足以造成人的死亡。这样的状况和后果, 不能说是局部问题。
3) 关于一些监理机构的下达工程暂停令影响关系说。这是一种对工作对自己不负责任的观点, 也是一种因小失大, 适得其反的观点。由于迁就对方的错误观点而发生事故, 对方不能认为你做得对, 按规矩办是合作的基础, 违反规矩是不可能真正搞好关系的。
从我们安全监理的实践看, 上述认识误区是能够消除的, 参建各方是能够达到在正确的基础上统一认识的。建设单位和施工单位在转变认识后会积极欢迎和支持监理采取下达工程暂停令等安全监理措施的。
3 实施工程暂停令需做好的相关工作
下达工程暂停令是监理方安全监理的最高手段。但它不是监理方单一的或唯一的手段。安全监理本身就是一个系统工程, 把这个系统工程全面做好, 安全生产才能落到实处。在安全监理方面, 监理工程师特别要注意做好以下几点。
要树立严把安全监理关的观念。监理单位作为安全监理的责任主体, 要吃透国家和地方安全方面的法律、法规。在此基础上要独立自主地严格地贯彻这些法律法规。在工作过程中要排除各方面的负面干扰, 尽到安全监理职责。
要求建设单位、施工单位、设计单位认真履行各自的安全职责。要审查和审批施工单位有关安全方面的方案、措施、制度、岗位职责和人员持证上岗等情况。要严格执行国家有关强制性标准。
要按规定执行有关分项工程的安全防范专家论证程序, 监督专家论证方面专家资质、专业等是否符合有关规定。
要经常巡视检查施工过程中安全防范设施情况和人员安全生产行为情况。发现问题要及时下达整改指令。
要及时对安全方面整改不到位的有关分项工程甚至全部工程下达工程暂停令。下达前除紧急情况外, 应征得建设单位同意。若建设单位不同意, 应与之沟通取得同意。如认真沟通后仍不能达成一致意见, 监理方也应向施工方下达工程暂停令。工程暂停令要写清停工部位, 停工起始时间, 对安全隐患的整改要求, 整改合格经监理验收后方可复工。如下达工程暂停令后, 施工方仍然强行施工, 监理方应向政府有关部门报告。
建筑施工测量任务首先是建立施工控制网,在新建的大中型建筑物场地上, 控制网一般布置成矩形或正方形的平面控制网,对于扩建工程或改建工程,当建立方格网有困难时,可采用导线网作为施工控制网。对于平面形状异常的工程,可根据实际情况在场内设置若干个引入点作为平面控制点(网)。通常采用建筑坐标系,其坐标轴与建筑主轴线相一致或平行,便于施工放样。
监理工程师应做好如下工作:
( 1) 审查复核控制网的布置是否根据设计总平面图上各建筑物布设,并结合现场的地形情况拟定。方格网布置时应注意以下几点基本要求: 方格网的主轴线应尽可能布设在整个场地的中部, 并与总平面上所设计的主要建筑物的基本轴线相平行; 方格网的转折角应严格成90°; 方格网边长的相对精度视工程要求而定。控制点用桩的位置应选在不受施工影响并能长期保存处。
( 2) 重点测设复核控制网主轴线。主轴线的定位是根据测量控制点来测设的, 因此, 监理工程师首先应将主轴线点的坐标换算成测量坐标, 依据附近的测量控制点,在适当的测设点的平面位置, 通过调整来定出主轴经纬, 并进行复核、对照。
( 3) 详细测设复核施工控制网。主轴线测定后可详细测设复核控制网,当设置引入点时, 引坐标点应反复测量, 做到准确无误。基准坐标点采用埋桩设置, 在控制点3m 内用钢管作围护加以保护。控制网复核方法: 根据主轴线四个端点通过交会定出方格四个角点(用混凝土桩标定), 以上述构成“田”字形的各个格点作为基本点, 再以基本点为基础,按角度交会方法或寻线测量方法测设复核网中所有各点(用木桩或砼樁标定)。
( 4) 施工控制网(建筑方格网)是一个建筑工程建设的基础。因此,监理工程师在审查、复核时,必须事先自己制定一套完整的审查,测设复核的程序,不能简单沿用施工单位布设施工控制网的顺序。只有这样,才能发现施工单位布设施工控制网存在的偏差和错误,并及时纠正。
2 建筑施工测量监理要点
( 1) 对于建筑施工测量, 首先是建筑物轴线测设, 一般应根据总平面图上所给出的建筑物设计位置进行定位, 然后再根据这些交点进行详细放样。建筑物轴线测设应根据规划道路红线测设: 首先检查核实设计位置与红线关系是否得到政府规划部门的批准, 核实数据、平面控制坐标以及设计总平面图坐标数据的准确性, 然后根据规划红线复核施工单位测设的主轴线, 并要求施工单位在轴线延长线上打制桩, 以便在开挖基槽后作为恢复轴线的依据。
( 2) 根据已有建筑物测设: 首先检查新建筑物与已有建筑物位置的关系及坐标数据的准确性, 然后根据已有的建筑物采用延长直线法、直角坐标法、平行线法来复核施工单位测设的主轴线。
( 3) 建筑物主轴线测好后, 监理工程师应进一步详细复核测设各轴线的交点位置,检查复核房屋轴线距离(误差不超过1/2000)。控制桩是多层建筑物向上投测轴线的依据, 应检查布设的控制桩钉在槽外2~4m 的地方, 最好把轴线投到附近的固定建筑物上。基础施工测量是一个重要的环节, 监理工程师要控制基槽开挖深度, 基槽挖到一定深度后, 用水准仪在壁上每2~3m 和拐角处设置一些水平的小木桩(标高误差±10mm),这些木桩可作为清理槽底和铺设垫层的依据, 待土方挖完后, 再根据控制桩复核基槽宽度和标高, 合格后方可进行垫层施工。
( 4) 基础施工在轴线投设时, 如建筑物精度要求较高, 应用经纬仪投点, 再按设计尺寸要求进行复核。基础施工时可直接在模板定出标高控制线, 根据水准点进行复核。建筑物基础和地坪完成后, 在墙上或柱上从水准点测设“一米标高线”, 作为向上各层测设高程之用。监理应检查一组水准点数量(不少于3 个), 然后复测“一米标高线”是否符合要求。
( 5) 高层建筑的平面控制网布设于地坪层( 底层) , 其形式一般为一个矩形或若干个矩形, 且布设于建筑物内部, 以便逐层向上投影, 控制各层的细部。平面控制点一般埋设于地坪层地面混凝土上面的一块小铁板, 上面划十字线, 交点上冲一个小孔, 代表点位中心。
3 建筑工程变形测量监理要点
( 1) 建筑工程施工阶段的变形观测主要是建筑物沉降观测。建筑物的沉降观测是根据基准点进行的。沉降观测的基准点是2~3 个埋设于建筑沉降影响范围以外的水准点, 与城市水准点连测后, 获得基准点的高程, 它们之间的高差应经常用水准测量检核, 以确证其高程的稳定性。冻土地区的基准点, 应埋设在冻土深度线以下0.5m 处。
( 2) 基准点与沉降观测点不能相距太远, 应在100m 范围以内。进行变形观测的建筑物, 应埋设沉降观测点。观测点一般是沿建筑外围均匀布设, 埋在荷载有变化的部位、平面形状改变处、沉降缝两侧、有代表性的支柱和基础上, 应加设沉降观测点。
( 3) 一般建筑, 可在基础完工后或地下室砌完后开始观测, 大型、高层建筑, 可在基础垫层或基础底部完成后开始观测。观测次数与间隔时间应视地基与加荷情况而定。民用建筑可每加高1~5 层观测一次, 工业建筑可按不同施工阶段进行观测。
( 4) 施工过程中如暂时停工, 在停工及重新开工时应各观测一次, 停工期间, 可每隔2~3 个月观测一次, 然后,检查基准点。最后对施工单位每次沉降观测的数据进行检查复核并签署监理意见。
( 5) 在沉降观测中, 观测时间、方法和精度要求应严格参照《工程测量规范》(GB50026- 93)、《建筑变形测量规程》(JGJ/T8- 97) 标准有关条款要求。为了保证水准测量的精度,观测时, 视线长度一般不得超过50m, 前、后视距离要尽量相等。建筑物的沉降观测一般都委托有专业资质的机构来进行。
4 其他测量监理内容
由于工程测量的精度直接影响工程质量、进度, 由此造成的工程质量事故和损失严重并且难以弥补和修复。因此在测量监理中, 应加强对施工承包单位测量工作的监管, 使施工单位在测量技术、人员配备、仪器设备、组织管理、检测程序、检测方法、检测手段等各个环节上加强管理, 责成其质量检测机构进行自检、互检、复验的三级检查制度。测量监理工程师有权向施工单位提出更换不合格的测量技术人员或精度不合要求的仪器设备。
5 结语
【监理工程师考试试题】推荐阅读:
监理工程师考试题11-12
监理工程师考试重点12-27
监理工程师考试时间12-12
《全国环境监理工程师》考试大纲12-24
公路工程隧道监理工程师考试模拟试题一07-11
工程监理监理工程师11-14
测量专业监理工程师监理程序07-20