第三章 旅行社管理法规练习题（通用4篇）
一、是非题（正确的后面填A 错误的后面填B）
1、旅行社的作用决定了它在旅游立法中的优先地位。（）
2、我国旅行社行业的立法始于改革开放。（）
3、《旅行社质量保证金暂行规定》是旅游行业的行政法规。（）
4、《旅行社条例》所称的旅行社，是指从事招徕、组织、接待旅游者等活动，为旅游者提供相关旅游服务，开展国内旅游业务、入境旅游业务和出境旅游业务的企业法人。（）
5、招徕、组织、接待在中国内地的外国人在境内旅游是属于国内旅游业务。（）
6、国务院旅游行政主管部门负责全国旅行社的监督管理工作。（）
7、旅行社分社的设立不受地域限制。分社的经营范围不得超出设立分社的旅行社的经营范围。（）
8、外商投资旅行社，包括中外合资经营旅行社、中外合作经营旅行社和外资旅行社。（）
9、旅行社不得以低于旅游成本的报价招徕旅游者。不得在旅游合同约定之外提供其他有偿服务。（）
10、旅行社和旅游者签订的旅游合同约定不明确或者对格式条款的理解发生争议的，应当作出有利于旅游者的解释。（）
二、单项选择题
21、《旅行社条例实施细则》属于旅游行业的（）
A、行政法规
B、部门规章
C、地方性法规
D、法律制度
22、我国第一部旅游行业的行政法规是（）A、《导游人员管理条例》
B、《旅行社管理条例》 C、《旅行社管理暂行条例》
D、《导游人员管理暂行条例》
23、申请设立旅行社，经营国内旅游业务和入境旅游业务的，应当具备的条件不包括（）A、有固定的经营场所
B、有必要的营业设施
C、有规定资质的经营人员
D、有不少于30万元的注册资本
24、根据《旅行社条例》规定，旅行社取得经营许可满年，且未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚的，可以申请经营出境旅游业务。（）
A、一
B、两
C、三
D、五
25、根据《旅行社条例》的规定，经营出境旅游业务的旅行社，应当增存质量保证金万元。（）
A、60
B、100
C、120
D、150
26、旅行社向旅游者提供的旅游服务信息含有虚假内容或者虚假宣传的，由依法给予处罚。（）
A、旅游行政管理部门
B、工商行政管理部门 C、价格主管部门
D、商务主管部门
27、根据《旅行社条例》，当发生约定的解除旅游合同的情形时，旅行社可以将旅游者推荐给其他旅行社组织、接待。（）
A、书面通知旅游者
B、经征得旅游者的同意 C、口头通知旅游者
D、经征得旅游者商定
28、《旅行社条例》规定，导游人员对发生危及旅游者人身安全的情形，未采取必要的处置措施并及时报告，情节严重的，由旅游行政管理门（）
A、责令改正
B、罚款
C、吊销导游证
D、没收非法所得
三、多项选择题
55、下列属于国务院发布的旅游行业的行政法规有（）A、《旅行社条例》
B、《旅行社条例实施细则》 C、《导游人员管理条例》
D、《旅行社质量保证金暂行规定》 E、《中国公民出国旅游管理办法》 56、2009年颁布的《旅行社条例》与1996年颁布的《旅行社管理条例》相比，《旅行社条例》在等方面，都作出了极其重要的调整。（）A、立法理念 B、经营范围 C、准入条件
D、加强旅行社经营行为的监管 E、注重保护旅游者合法权益
57、申请设立旅行社，经营国内旅游业务和入境旅游业务的，应有必要的营业设施，包括（）A、固定电话
B、传真机
C、复印机
D、打印机
E、电脑
58、下列关于旅行社分支机构的正确表述有（）A、旅行社分支机构的设立不受地域限制
B、旅行社分社的经营范围不得超出设立社的经营范围
C、旅行社设立的分社和服务网点不得从事招徕、咨询以外的活动
D、旅行社服务网点应当设立在设立社所在地的设区的市的行政区划内 E、每设立一个经营出境旅游业务的分社，应当增存30万元质量保证金
59、《旅行社条例实施细则》规定，旅行社设立服务网点，在向服务网点所在地工商行政管理部门办理设立登记后3个工作日内，持下列文件向服务网点所在地与工商登记同级的旅游行政管理部门备案。（）
A、设立社的旅行社业务经营许可证副本 B、设立社的企业法人营业执照副本 C、增存质量保证金的证明文件 D、服务网点的《营业执照》
E、服务网点经理的履历表和身份证明
60、下列属于旅行社经营的入境旅游业务有（）
A、外国旅游者来我国旅游
B、港澳旅游者来内地旅游
C、台湾地区居民来大陆旅游
D、在我国内地的外国人在境内旅游 E、在内地港澳居民在境内旅游 61、《旅行社条例实施细则》规定，旅行社应当按将下列经营和财务信息等统计资料，在次年3月底前，报送原许可的旅游行政管理部门。（）
A、旅行社的基本情况
B、旅行社的经营情况
C、旅行社组织接待情况
D、旅行社内部员工业务培训情况 E、旅行社安全、质量、信誉情况 62、《旅行社条例》规定，有下列情形之一的，由旅游行政管理部门或者工商行政管理部门责令改正，没收违法所得，违法所得10万元以上的，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；违法所得不足10万元或者没有违法所得的，并处10万元以上50万元以下的罚款。（）A、旅行社转让、出租、出借旅行社业务经营许可证的 B、旅行社服务网点从事招徕、咨询以外的活动的
14、企业申请税务注销登记，时间是应在办理工商注销（）。A、前 B、后
C、同时 D、以上都可以
15、按照规定不需要在工商行政管理机关办理注销登记的纳税人，应当向原税务登记机关申报办理注销税务登记，其时间限制为（）。A、自有关机关批准或者宣告终止之日起15日内 B、自有关机关批准或者宣告终止之日起30日内 C、自有关机关批准或者宣告终止之日起60日内 D、自有关机关批准或者宣告终止之日起90日内
16、纳税人因住所、经营地点变动，涉及改变税务登记机关的，应按规定程序，向原税务登记机关办理（）。
A、开业登记 B、变更登记 C、注销登记 D、临时登记
17、除改变住所或经营地外，办理税务注销的期限一般是（）日之内。A、10 B、15 C、20 D、30
18、境外企业在中国境内承包建筑等工程项目，应当在项目完工，高开中国前（）日内，持有关证件和资料，向原税务登记机关注销税务登记。A、10 B、15 C、20 D、30
19、纳税人到外县（市）临时从事生产经营活动，应当由税务机关开具（）。A、税务登记证 B、纳税证明 C、外管证 D、完税凭证 20、《外出经营活动税收管理证明》有效期限一般为（）。A、30天 B、60天 C、90天 D、一年
21、《外出经营活动税收管理证明》最长的有效期为（）。A、30天 B、60天 C、半年 D、一年
22、税务机关核发《外出经营活动税收管理证明》的原则是（）。A、一证原则 B、一地一证原则 C、多地一证原则 D、定期发放原则
23、纳税人外出经营活动结束时应当填报《外出经营活动情况申报表》并上交给（）。A、公司所在地税务机关 B、经营地税务机关 C、上一级税务机关 D、不用上交
24、纳税人税务登记证遗失的，应当在15日内书面报告税务机关，并（）声明作废。A、公开 B、致相关单位函 C、登报 D、在电视上打字幕
25、下列关于税务登记的说法中，不正确的是（）。
A、税务机关对已办理税务登记的扣缴义务人，可以只在其税务登记证件上登记扣缴 税款事项，不再发给扣缴税款登记证件
B、纳税人税务登记表的内容发生变更而税务登记证中的内容未发生变更，税务机关 不重新核发税务登记证件
C、实行定期定额征收的个体工商户需要停业的，应当在停业前向税务机关申办办理
停业登记
D、纳税人外出经营活动结束，应当向原税务登记地税务机关填报《外出经营活动情 况申报表》，并结清税款，缴销发票
26、纳税人在办理（）时，必须提供税务登记证件。A、签订经济合同 B、领购发票 C、开具发票 D、缴纳税款
27、税务部门在对企业进行稽查时，通常以（）为重要依据作为检查企业经济业务是否合法。
A、实际发生的经济业务 B、在发生经济业务中取得或填制的发票 C、会计核算凭证 D、会计处理程序
28、发票是财务收支的法定凭证，应当由（）。
A、税务机关统一管理 B、财政部统一管理
C、工商机关统一管理 D、企业上级主管部门统一管理
29、对全国范围内统一样式的发票由（）确定。
A、国务院财政部 B、各省、自治区、直辖市的财政局 C、国家税务总局 D、各省、自治区、直辖市的税务局
30、从国家税务局取得增值税发票上，必须套印发票监制章，该监制章由（）监制。A、税务局 B、地方税务局 C、国家税务局 D、财政税务局
31、普通发票的
39、增值税专用发票只限于（）使用。
A、小规模纳税人 B、一般纳税人
C、营业税纳税人 D、一般纳税人有法定情形的 40、下列关于增值税专用发票说法不正确的是（）。
A、增值税专用发票是指专门用于结算销售货物和提供加工、修理修配劳务使用的一
种发票
B、增值税专用发票只限于增值税一般纳税人领购使用 C、增值税小规模纳税人不得领购使用
D、一般纳税人在任何情形下都可以领购使用增值税专用发票
41、主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用的发票是（）。A、增值税专用发票 B、普通发票
C、专业发票 D、一般普通发票
42、按照现行税收征管体制，单位发生营业税应税收入使用的普通发票由（）负责管理。
A、国家税务总局 B、省级国家税务局 C、各级国家税务局 D、各级地方税务局
43、目前，我市地税部门负责管理的普通发票，按行业和用途分为（）类。A、10 B、11 C、12 D、13
44、转让无形资产和销售不动产时，应开具的发票是（）。A、增值税专用发票 B、国税发票 C、地税发票 D、专业发票
45、根据《发票管理实施办法》规定，有固定生产经营场所、财务和发票管理制度健全、发票使用量较大的单位，可以申请印制（）。
A、增值税专用发票 B、普通发票 C、具名发票 D、专业发票
46、根据《发票管理实施办法》规定，单位如统一发票式样不能满足业务需要，也可以自行设计本单位的发票式样，但均须报经（）批准。
A、国家税务总局 B、省级国家税务局 C、县（市）以上税务机关 D、镇以上税务机关
47、对不符合发票领购条件的外来从事建筑安装施工的纳税人以及纳税人临时发生其核准经营范围之外的业务收入，可以开具（）。
A、增值税专用发票 B、普通发票 C、具名发票 D、门征发票
48、从专业发票管理角度看，专业发票是经国家税务总局或国家税务总局省、自治区、直辖市分局批准，由（）或者省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门自行管理。A、各有关主管部门 B、国务院有关主管部门 C、各省、自治区、直辖市有关主管部门 D、地方税务局
49、下列关于发票管理的说法中，正确的是（）。
A、个人、不经常发生增值税应税行为的企业以及非企业单位作为小规模纳税人管理 B、小规模纳税人不得领购使用增值税专用发票
C、使用广告、货物运输、饮食业定额发票的纳税人不能印制具名发票 D、从事建筑安装施工的纳税人需用发票时，应向主管税务机关申请开具 50、不符合发票开具要求的是（）。
A、开具发票是应按顺序填写，填写项目齐全、内容真实、字迹清楚 B、填写发票应当使用中文
C、开具发票时限、地点应符合规定 D、可以拆本使用发票
51、关于发票的开具，下列表述不正确的是（）。
A、单位和个人只有在确认营业收入时，才能开具发票
B、发票联和抵扣联必须加盖单位财务印章或发票专用章，存根联可以不盖章 C、西藏地区可用藏族文字开具发票
D、任何单位和个人不得自行扩大专业发票使用范围
52、（）是纳税人履行纳税义务，界定纳税法律责任的主要依据，也是税务机关税收管理信息的主要来源和税务管理的重要制度。
A、税务登记 B、纳税申报 C、税务管理 D、税款征收
53、纳税申报的方式中，最主要的方式是（）。
A、直接申报 B、邮寄申报 C、数据电文申报 D、网上申报
54、采用邮寄纳税申报方式的，根据税法规定，应当以（）作为实际申报日期。A、寄出的邮戳日期 B、邮政部门的收据 C、税务机关收到日期 D、填写申报表的日期
55、《税收征管法》及其《实施细则》规定，实行（）税款的纳税人可以实行简易申报、简并征期等申报纳税方式。
A、查账征收 B、查定征收
C、查验征收 D、定期定额征收
56、由实行定期定额征收方式的个体工商户（或个人独资企业）在税务机关规定的期限内按照法律、行政法规规定缴清应纳税款，当期（纳税期）可以不办理申报手续的纳税申报方式是（）。
A、简并征期 B、简易申报
C、代理申报 D、定期定额申报
57、下列纳税申报方式中，适用于实行定期定额征收方式的个体工商户（或个人独资企业）经营地点偏远、缴纳税款数额较小，或者税务机关征收税款有困难的情况（）。A、邮寄申报 B、数据电文申报 C、简易申报 D、简并征期
58、关于纳税申报，下列表述不正确的是（）。
A、纳税人不论当期是否发生纳税义务，除经税务机关批准外，均应按规定办理纳税 申报
B、扣缴义务人不论当期是否发生扣缴义务，除经税务机关批准外，均应按规定报送 代扣代缴、代收代缴税款报告表
C、纳税人享受减、免税待遇的，在减、免税期间可以不办理纳税申报
D、纳税人在按照规定的期限办理纳税申报有困难，需要延期的，应当在规定的期限 内向税务机关提出书面延期申请，经税务机关核准，在核准的期限内办理。
59、从税收征收角度看，税款征收是税收征收管理工作的（）。A、前提和基础 B、最终环节 C、补充和保证 D、核心环节 60、（）是指由纳税人依据账簿记载，先自行计算缴纳税款，事后由税务机关查账核实，如有不符合税法规定的，则多退少补的一种税款征收方式。A、查定征收 B、查账征收 C、查验征收
D、自报核缴 61、查验征收方式一般适用于（）。
A、经营品种比较单一，经营地点，时间和商品来源不固定的纳税单位 B、无完整考核依据的小型纳税单位 C、小额、零散税源的征收
D、账册不够健全，财务管理和会计核算水平较低，产品零星单位
62、对于账簿不健全，但能控制原材料或进销货的单位应采用（）税款征收方式。A、查账征收 B、查验征收 C、定期定额征收 D、查定征收
63、对会计制度健全，会计核算准确真实、纳税意识较强，并设有专门办税人员的纳税人，税务机关应当采取的税款征收方式为（）。
A、查账征收 B、查定征收
C、查验征收 D、定期定额征收
64、受托单位按照税务机关核发的代征证书的要求，以税务机关的名义向纳税人征收零散税款的税款缴纳方式是（）。
A、定期定额征收 B、委托代征 C、代扣代缴 D、代收代缴 65、代扣代缴和代收代缴的区别是（）。A、是由税务机关依法委托的行为
B、前者从支付款项中扣除，后者从收到款项中扣除
C、按规定可以直接上缴入库，也可以通过税务机关上缴入库 D、前者是单位行为，后者是税务机关行为
66、对无力建立会计账簿的纳税人，在税款征收方式上应当采用（）方式。A、代收代缴 B、委托代征
C、查定征收 D、定期定额征收 67、对临时从事经营的纳税人，（）。A、由工商行政管理机构征收应缴的税费 B、税务机关应责令其办理工商注册登记 C、由税务机关核定其应纳税额，责令缴纳
D、税务机关在其办理工商登记后进行税款的征收
68、某单位为负有扣缴税款的法定义务人，在支付职工工资时，按个人所得税法规定，对超过法定扣除额的工资部分，应（）个人所得税。A、代收代缴 B、代扣代缴 C、委托代征 D、自报核缴
69、在下列从事生产经营的纳税人中，采取哪种税款征收方式的纳税人应当在停业前向税务机关申报办理停业登记。()A、查账征收 B、查定征收
C、查验征收 D、定期定额征收 70、一般情况下，上市公司适用的税款征收方式是（）。A、查账征收 B、查定征收
C、查验征收 D、定期定额征收
71、()是指税务机关依照有关法律、法规，按照一定的程序，核定纳税人在一定经营时期内的应纳税经营额及收益额，并以此为计税依据，确定其应纳税额的一种税款征收方式。
A、定期定额征收 B、代收代缴 C、自报核缴 D、委托代征 72、以下属于我国税款征收方式的是（）。
A、查账征收 B、税收保全
C、代扣代缴 D、委托代征
73、根据《中华人民共和国税收征收管理法》的规定，有下列情形之一的纳税人，税务机构有权核定其应纳税额（）。
A、依照法律、行政法规的规定设置帐簿的
B、虽设置帐簿，但帐目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全，难以查 账的
C、未按照规定的期限办理纳税申报，经税务机责令限期申报，逾期申报的 D、纳税人申报的计税依据明显偏低，但有正当理由的
74、纳税人未按照规定期限缴纳税款的，税务机关可责令其限期缴纳，并从滞纳税款之日起，按日加收税款（）的滞纳金。
A、千分之三 B、千分之五 C、万分之三 D、万分之五
75、某纳税人，当月应交税额为5000元，因疏忽本应在15日之前去交纳的，结果到25日才去申报，则其应交纳的税款为（）。
A、5000元 B、5025元 C、7000元 D、7025元
76、税务机关根据税收征管需要，责成纳税人提供税收担保的做法，称为（）。
A、责令限期缴纳 B、采取税收保全措施 C、采取强制执行措施 D、核定应纳税额
77、税务机关应采用科学合理的方法来核定应纳税额，使核定的税额更接近纳税人的实际情况和（）税负水平。
A、较高 B、平均 C、较低 D、法定
78、对有些未取得营业执照从事经营的单位和个人，除由（）依法处理外，主管税务机关还应该核定其应纳税额，责令缴纳。
A、财政部门 B、工商行政管理部门 C、审计部门 D、监检部门
79、税务机关须查询涉案人员的储蓄存款的，要经（）批准。
A、县以上税务局（分局）局长批准
B、县以上财政局局长批准
C、市、自治州以上税务局（分局）局长批准
D、市、自治州以上财政局局长批准
80、税务机关在规定的纳税期之前，对有逃避纳税义务行为的纳税人所采取的税款征收措施是（）。
A、税收强制执行措施 B、税收优先权措施 C、税收保全措施 D、阻止出境措施
二、多项选择题
1、我国现行的税收征收管理法律制度主要有（）。A、《中华人民共和国税收征管法》 B、《中华人民共和国税收征管法实施细则》 C、《中华人民共和国发票管理办法》 D、《税务登记管理办法》
2、税务管理是税收征收管理的一项重要内容，下列属于税务管理的内容有（）。A、税务登记 B、发票管理 C、税款征收 D、纳税申报
3、实行税务登记对依法纳税工作有（）意义。
A、有利于税务机关掌握和和监控税源，合理配置征管力量，组织征收管理活动
B、有利于国家征收税款，服务于纳税人
C、有利于税务机关开展先进性教育，加强税务人员福利待遇
D、有利于增强纳税人税收法制观念和纳税意识，自觉接受税务机关监督管理，维护自身合法利益
4、下列属于纳税人应当办理税务登记的有（）。
A、应税收入 B、应税财产 C、应税行为 D、任何行为
5、税务登记的种类包括（）。
A、开业登记 B、停业登记 C、外出经营报验登记 D、复业登记
6、（）纳税人在设立时，应向纳税人所在地税务机关申报办理税务登记。A、企业 B、个体工商户 C、从事生产、经营活动的事业单位 D、国家机关
7、纳税人在申报办理税务登记时，依照法律规定，应当根据不同情况向税务机关如实提供（）等证件和资料。
A、工商营业执照或其他核准执业证件 B、有关合同、章程、协议书 C、组织机构统一代码证书
D、法定代表人或负责人或业主的居民身份证、护照或者其他合法证件
8、纳税人在申报办理税务登记时，应当如实填写税务登记表。税务登记表的主要内容有（）。
A、单位名称 B、单位经营地点 C、注册资金 D、财务负责人
9、纳税人办理税务登记之后，如发生（）情形的，应当向原税务登记机关申报办理变更税务登记。
A、改变名称 B、改变住所和经营地点 C、改变隶属关系 D、改变银行账号
10、办理税务变更登记，企业应提供的证件、资料包括（）等。
A、开户银行许可证 B、工商营业执照及工商登记变更表 C、纳税人变更登记相关证明文件 D、税务机关发放的原税务登记证件
11、纳税人在申请停业得到批准后，主管纳税人的税务机关应当收存其（）等。A、税务登记证件 B、工商营业执照 C、发票领购簿 D、未使用完的发票
12、纳税人申请复业，应做的工作包括（）等。
A、领回并启用税务登记证件 B、填写《停、复业报告书》
C、办理申请纳税手续 D、领回发票领购簿及其停业前领购的发票
13、纳税人需要申请办理注销登记等情况有（）。A、解散 B、破产 C、撤销 D、暂停营业
14、在下列（）情况下，纳税人应办理注销税务登记。A、发生解散、破产、撤销的
B、因住所、经营地点变更而涉及改变主管税务机关的 C、被工商行政管理机关吊销营业执照的 D、单位撤换财务负责人的
15、注销税务登记从理论上来讲，一般是“先税务，后工商”，以下符合这一要求的有（）。
A、因经营期限届满而自动解散 B、资不抵债而破产
C、被工商行政管理部门吊销营业执照 D、改组、分级、合并等原因而被撤销
16、（）情况之一的，可以办理税务注销登记。
A、企业到期终止 B、被吊销营业执照的 C、迁址并不在同一注册地 D、申请破产被批准的
17、根据《税收征管法》的规定，纳税人在办理注销登记前，应当向税务机关（）。A、结清应纳税款、滞纳金、罚款 B、提供清缴欠税的纳税担保
C、缴纳不超过l0 000元的保证金 D、缴销发票和税务登记证件
18、企业外出经营，应于生产经营前向经营地税务机关报验登记，提交的证件、资料有（）。
A、营业执照 B、《外经证》
C、税务登记证件副本 D、税务登记证件正本
19、以下有关外出经营报验登记，说法正确的有（）。A、税务机关按照一地一证的原则，核发《外管证》
B、纳税人应当在《外管证》注明地进行生产经营后，持税务登记证件副本和《外管 证》等资料，向经营地税务机关报验登记
C、纳税人外出经营活动结束，应当向经营地税务机关填报《外出经营活动情况申报 表》，并结清税款、缴销发票
D、纳税人应当在《外管证》有效期届满后30日内，持《外管证》回原税务登记地税 务机关办理《外管证》缴销手续
20、除法律另有规定之外，纳税人在办理（）事项时，必须持有税务登记证。A、领购发票 B、增值税一般纳税人认定 C、申请退税 D、缴纳税款
21、税务机关对已取得税务登记证件的纳税人实行定期的（）。A、审核制度 B、年检制度 C、验证制度 D、换证制度
22、税务登记证的使用要求有（）。
A、只限本人使用 B、可以转借他人 C、不得损毁、涂改 D、不得伪造或者买卖
23、以下（）行为纳税人应当承担法律责任。
A、根据需要A公司把税务登记证借给B公司用于购买发票 B、用其他技术延长了税务登记证所注明的有效期
C、税务登记证遗失后，书面报告了税务机关并在报纸上登记声明作废 D、不经税务机关审核发证，私自取得了税务登记证
24、以下符合税务登记证管理的有（）。
A、税务机关对税务登记证件实行定期验证和换证制度
B、纳税人应当将税务登记证件在其生产、经营场所或办公场所公开悬挂 C、纳税人遗失税务登记证件，应报告主管税务机关，并登报声明作废
D、纳税人可凭报刊上刊登的遗失声明向主管税务机关申请补办税务登记证件
25、发票管理是指税务机关对发票（）等全过程的管理。A、印制 B、领购 C、使用 D、验证
26、发票一般分为（）。
A、存根联 B、发票联
C、抵扣联 D、记账联
27、增值税专用发票的联次包括（）。
A、存根联 B、发票联 C、记账联 D、抵扣联
28、以下有关增值税专用发票的叙述中，正确的有（）。
A、增值税专用发票是专门用于结算销售货物和提供加工、修理修配劳务使用的一种 发票
B、增值税专用发票是记录购货方纳税义务和进项税额的主要依据 C、增值税专用发票是购货方据以抵扣税款的法定凭证 D、增值税专用发票由各级国家税务局负责管理
29、认定增值税小规模纳税人的标准有（）。A、从事货物批发，年应税销售额在180万元以下的 B、从事货物零售，年应税销售额在180万元以下的 C、从事货物生产，年应税销售额在100万元以下的
D、职工人数在100人以下，资产总额在100万元以下的
30、增值税小规模纳税人在生产经营活动中不能有（）等情形。A、收取发票 B、抵扣进项税
C、成本计算 D、领购增值税专用发票
31、下列属于不得开具增值税专用发票的情形有（）。
A、向消费者销售应税项目 B、销售报关出口的货物 C、将货物用于集体福利 D、销售免税项目
32、（）经济业务可以不开具增值税专用发票。
A、捐赠贫困地区商品 B、向小规模纳税人销售货物 C、转让无形资产 D、将自产商品用于职工福利
33、增值税专用发票开具的要求包括（）等。A、不得超面额 B、项目应填写齐全
C、发票联和抵扣联应加盖财务专用章或发票专用章 D、不得作废
34、下列做法不正确的有（）。
A、甲公司代其子公司开具了一张价值20000万元的增值税发票 B、乙公司将其未用完的增值税发票转让给丙公司
C、丙公司将闲置的发票本出借给丁公司并收取一定的费用
D、丁公司将已开具的发票存根联和发票登记簿保存6年后予以销毁
35、下列（）情形的增值税专用发票，不得作为抵扣凭证。A、仅取得发票或抵扣联 B、认证不符，密文有误 C、虚开的发票 D、未按规定开具的发票
36、普通发票可以由（）人使用。
A、增值税纳税人 B、营业税纳税人 C、小规模纳税人 D、自然人
37、下列各项中，属于纳税人首次申请领购地税发票时应当提交的证件和资料有（）。
A、经办人身份证明 B、税务登记证副本； C、单位印鉴 D、银行开户登记证
38、以下符合企业具名发票印制规定的有（）。A、已办理税务登记、有固定经营场所
B、财务会计和发票管理制度健全
C、能自觉遵守财经纪律，依法履行纳税义务
D、统一发票样式不能满足纳税人需要或平均年营业收入在100万以上且发票平均月使用量在100本以上
39、纳税人具有（）情况之一的，原则上不能印制具名发票。A、个体工商户以及营业税实行定额征收的
B、所得税实行核定应税所得率或应纳所得税额征收的 C、新办企业经营期不满一年的
D、使用广告、货物运输、饮食业定额、出租车发票的
40、下列有关增值税专用发票和普通发票的叙述，正确的有（）。A、增值税专用发票仅限增值税一般纳税人领购使用
B、增值税一般纳税人在不能使用增值税专用发票的情况下也可使用普通发票 C、小规模纳税人在特定情况下也可领购使用增值专用发票 D、一般纳税人如有法定情况的，不得领购使用增值税专用发票
41、下列发票属于专业发票的是（）。
A、电报收据 B、商品房销售发票 C、商业批发统一发票 D、铁路客票
42、使用专业发票的部门包括（）等。
A、邮政 B、铁路 C、宾馆 D、电信
43、浙江省已纳入税务机关管理的专业发票有（）。
A、保险专用发票 B、金融服务统一发票 C、邮政业务统一发票 D、货物运输统一发票
44、开具发票的基本要求有（）等。A、填写发票应当使用中文
B、任何单位和个人不得转借、转让、代开发票
C、未经发生的经营业务按权责发生制可以开具专业发票
D、民族自治地区只可以使用印有当地通用的民族文字发票开具
45、发票的使用要求包括（）。
A、不得转借、转让、代开发票 B、未经批准，不得拆本使用发票 C、不得扩大专业发票的使用范围 D、禁止倒买、倒卖发票
46、开具发票时应按顺序填开，并且要求（）。A、填写项目齐全 B、内容真实 C、字迹清楚 D、逐联填写
47、外商投资企业和外国企业开具发票时可以（）。
A、在使用中文的同时使用一种外国文字 B、只使用外国文字 C、同时使用两种外国文字 D、只使用中文
48、下列属于普通发票的有（）。
A、增值税专用发票 B、商业零售统一发票 C、商品房销售发票 D、邮票
49、下列关于发票使用的叙述，正确的是（）。A、任何单位和个人不得转借、转让、代开发票 B、未经税务机关批准，不得拆本使用发票 C、不得自行扩大专业发票使用范围
D、使用电子计算机开具发票，必须报主管税务机关批准 50、纳税申报的方式包括（）。
A、上门申报 B、代理申报 C、邮寄申报 D、简并征期
51、纳税人、扣缴义务人办理纳税申报时，可以采用的方式有（）。A、直接申报 B、邮寄申报
C、数据电文申报 D、以上答案都对
52、纳税申报的方式中，网上申报不属于（）。A、直接申报 B、邮寄申报 C、数据电文申报 D、上门申报
53、税款征收方式可以分为（）等。
A、查账征收 B、查定征收
C、委托代征 D、定期定额征收
54、税款缴纳方式有（）。
A、纳税人直接向国库经收处缴纳 B、代扣代缴 C、代收代缴 D、委托代征
55、税款征收措施包括（）。
A、税收保全 B、强制执行
C、加收滞纳金 D、吊销营业执照
56、下列关于税款缴纳方式的叙述正确的有（）。
A、税务机关自收税款并办理入库手续仅适用于由税务机关代开发票的纳税人缴纳的 税款
B、代扣代缴的目的是对零星分散、不易控制的税源实行源泉控制 C、代收代缴一般适用于税收网络覆盖不到或很难控制的领域
D、税务部门委托公路运输管理部门在征收个体营运车辆养路费时代收车船使用税属 于委托代征方式
57、（）情形可以采用核定应纳税额征收税款。A、按规定应设置账簿但没有设置的单位 B、纳税人申报计税依据偏低无正当理由 C、能提供完整的纳税申报和纳税资料 D、纳税人曾有偷漏税行为的
58、如果某企业无法采用查账征收税款，而采用核定应纳税额时，可以使用的方法有（）。
A、参照当地同类行业或者类似行业中经营规模和收入水平相近的纳税人的收入额和利润率核定
B、按照成本加合理的费用和利润核定
C、按照耗用的原材料、燃料、动力等推算或者测算核定 D、根据实际经营收入和成本费用进行测定
59、下列属于税收保全措施的是（）。
A、书面通知纳税人开户银行冻结纳税人的金额相当于应纳税款的存款 B、书面通知纳税人开户银行从其存款中扣税款
C、扣押、查封纳税人价值相当于应纳税款的商品、货物或其他财产
D、依法拍卖、变卖纳税人的价值相当于应纳税款的商品、货物或其他财产 60、下列属于税收强制执行措施的是（）。
A、书面通知纳税人开户银行冻结纳税人的金额相当于应纳税款的存款 B、书面通知纳税人开户银行从其存款中扣税款
C、扣押、查封纳税人价值相当于应纳税款的商品、货物或其他财产
D、依法拍卖、变卖纳税人的价值相当于应纳税款的商品、货物或其他财产
三、判断题
1、依照有关税收管理的规定，凡是有法律、法规规定的应纳税收入、应税财产或者应税行为的各类纳税人，都应当办理税务登记手续。（）
2、只有从事生产、经营的纳税人才需要办理税务登记或注销税务登记。（）
3、不从事生产经营活动，但是依照法律、法规规定负有纳税义务的单位和个人，均应当自纳税义务发生之日起30日内，向纳税义务发生地税务机关申报办理税务登记。（）
4、已办理税务登记的扣缴义务人，应当在扣缴义务发生之日起30日内，向机构所在地的主管税务机关申报办理扣缴税款登记，领取扣缴税款登记证件。（）
5、纳税人不办理税务登记的，由税务机关责令限期改正；逾期不改正的，经税务机关提请，由工商行政管理机关吊销其营业执照。（）
6、某税务所在2007年11月12日实施检查中，发现某商店（个体）2007年10月20日领取营业执照后，未申请办理税务登记。据此，该税务所于2007年11月13日作出责令该商店必须在2007年11月20日前办理税务登记，逾期不办理的，将按《税收征管法》有关规定处以罚款的决定。该决定无效（）
7、税务登记表中的内容发生变化，且税务登记证的内容发生变化的，办理变更税务登记，不换发税务登记证件。（）
8、纳税人在办理变更税务登记前，必须先向税务机关结清应纳税款、缴销发票后，才能办理变更税务登记。（）
9、企业税务变更登记内容与工商登记内容无关的，申报办理税务登记变更应向税务部门提供有关变更证明文件，税务机关发放的原税务登记证件和其他税务机关要求提供的资料。（）
10、税务机关应在受理企业税务变更登记之日起15天内审核办理税务变更登记。（）
11、在办理税务变更中，纳税人税务登记表内容发生变更而税务登记证中的内容未发生变更的，税务机关可以重新核发税务登记证件，也可以不重新核发税务登记证件。（）
12、从事生产、经营的纳税人在营业执照核准的经营期限内需要停业的，可向税务机关提出停业登记。（）
13、如果纳税人在停业过程中又发生纳税义务的，如发生了销售行为，可以向税务机关申请免申报纳税。（）
14、纳税人在停业期满之日起，向税务机关申报办理复业登记，领回并启用税务登记证件、发票等。（）
15、停业、复业登记是纳税人终止和恢复生产经营活动而办理的纳税登记。()
16、纳税人停业期满未按期复业又不申请延长停业的，税务机关应当视为已恢复营业，实施正常的税收征收管理。（）
17、纳税人在停业期间发生纳税义务的，应当按照税收法律、行政法规的规定申报缴纳税款。（）
18、公司需要停业的应当在停业后，向税务机关申报办理停业登记（）
19、纳税人停业期限不得超过一年，超过一年的必须恢复经营（）
20、从事生产、经营的纳税人被宣告破产，按照规定应办理工商注销登记的，应当首先向工商行政管理机关办理注销登记，然后向原税务登记机关办理税务注销登记。（）
21、从事生产、经营的纳税人发生解散、依法终止纳税义务的，应当在向工商行政管理部门办理注销登记后30之内，办理税务注销登记。（）
22、纳税人被工商行政管理机关吊销营业执照的，生产经营活动终止，所以无需再到原税务登记机关办理注销税务登记手续。（）
23、纳税人在办理注销税务登记前，应当向税务机关结清应纳税款、滞纳金、罚款，但发票和其他税务证件则不须缴销。（）
24、被工商机关吊销营业执照的纳税人，应当自吊销工商营业执照之日起20天内向原
税务机关申报办理注销税务登记。（）
25、纳税人因住所，经营地点变动，涉及税务变更的，应先向工行行政管理机关办理变更，再持有关证件，到税务机关办理税务变更（）
26、企业到外地临时从事生产经营活动，应向主管税务机关申请开具《外出经营活动税收管理证明》。（）
27、从事生产经营的纳税人到外县(市)从事生产经营活动的，必须持所在地税务机关填开的《外出经营活动税收管理证明》，向营业地税务机关报验登记，接受税务管理。（）
28、《外经证》的核发原则是一地一证，期限在180天至360天之间。（）
29、企业持有《外经证》在外地进行销售货物活动，应向主管地税务机关申报纳税。（）30、外出临时经营的单位，应向主管税务机关申请，取得《外经证》后，可以携带已领购的发票到经营地使用普通发票。（）
31、纳税人到外县（市）临时从事生产经营活动的，应申请开具《外管证》，《外管证》按一地一证的原则核发（）
32、纳税人应当在《外管证》有效期满前10日内，持证回原税务登记机关办理缴销手续。（）
33、纳税人领取税务登记证件后，可以用于办理开立银行账户和领购发票等事项。（）
34、纳税人遗失税务登记证的，应及时书面报告主管税务机关，以便重新申领税务登记证件。（）
35、国务院财政部是发票的主管机关。（）
36、发票是确定经营收支行为发生的法定凭证，是会计核算的原始依据，也是税务稽查的重要依据。（）
37、发票管理是指税务机关依法对发票的印制、领购、使用全过程进行组织、协调、监督所开展的各项活动的总称，是税源监控的主要手段，也是税收征收管理的重要组成部分。（）
38、普通发票的
53、专业发票的管理由国务院税务总局统一管理。（）
54、专业发票可由政府部门自行管理，不套印税务机关的统一发票监制章（）
55、专业发票是指国有金融、保险企业的存贷、汇兑、转账凭证、保险凭证；国有邮政、电信企业的邮票、邮单、话务、电报收据；公路、铁路的客票、货票等。（）
56、从事生产经营的纳税人不得转借、转让发票，但是根据需要可以代开发票。（）
57、单位和个人应在发生经营业务、确认营业收入时，才能开具发票，未发生经营业务一律不得开具发票。（）
58、使用电子计算机开具发票，必须报主管税务机关批准，并使用税务机关统一监制的机打发票，开具后的存根联应当按照顺序号装订成册，以备税务机关检查。（）
59、填写发票可以使用中文。民族自治地区可以使用当地通用的一种民族文字；外商投资企业和外资企业可以使用一种外国文字。（）
60、发票的填写应当使用中文，也可以使用民族文字或外文。（）
61、开具发票应按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或发票专用章，特殊情况也可以分联次分别开具。（）
62、我国税法规定，任何单位和个人不得转借、转让、代开发票；经税务机关批准，可以拆本使用发票。（）
63、纳税申报是纳税人、扣缴义务人按照法律、行政法规的规定，在申报期限内就纳税事项向税务机关书面申报的一种法定手续。（）
64、纳税人采用的网上申报方式是数据电文纳税申报方式的一种。（）65、邮寄纳税申报的时间以申报收到的日期为准。（）
66、网上纳税申报的日期以将申报数据发送到税务机关特定系统的时间为申报时间。（）67、纳税人在申报期内不论有无收入，都必须在规定的期限内，如实填写适用税种的纳税申报表，并附报有关资料（）
68、享受减税、免税待遇的纳税人，在减免税期间可以不办理纳税申报。（）
69、简易申报方式的优点是既节省了时间，降低了纳税成本，也符合及时、足额征收的原则。（）
70、对于设置了账簿的企业，税务机关就应当采用查账征收的方式征收税款。（）71、税务机关对会计核算健全的单位实行查账征收方式。（）
72、查账征收税款方式一般适用于企业经营规模较小、会计核算不健全的纳税人，要根据账簿记录来确定税款征交的多少。（）
73、查验征收方式主要对生产不固定、账册不健全的单位采用。（）
74、定期定额征收税款方式是核定纳税人在一定经营时期内应纳税经营额及收益额，确定纳税人应纳税额的一种方法。适用于无建账能力，并经主管税务机关批准不设置账簿的小型企业。（）
75、在税款征收方式的其他方式中，包括了邮寄申报纳税和自报核缴两种形式。（）76、采用核定应纳税额征收方法中，只能按照一种方法进行，否则就无法界定是否合法、合理。（）
77、从事生产经营的纳税人，经确定实行查定征收方式的，其在营业执照核准的经营期限内需要停业的，应当在停业前向税务机构申报办理停业登记。（）78、委托代征是指按照税法规定，负有扣缴税款的法定义务人，在向纳税人支付款项时。从所支付的款项中直接扣收税款的方式。其目的是对零星分期、不易控制的税源实行源泉控制。（）
1、建筑间距主要根据所在地区的日照、通风、采光、防火、防震等多种因素综合考虑确定。但我国大部分地区的住宅布置通常以满足()条件作为确定建筑间距的主要依据。
A、日照
B、通风
C、节约用地
2、城市道路分为()四类。
A、交通性主干道、生活性主干道、交通性次干道、生活性次干道
B、快速路、主干路、次干路、支路
C、高速公路、主干路、次干路、支路
D、高架路、主干路、次干路、支路
3、我国城市规划文件的纵向体系，是由()法规文件构成。
A、法律、法规、规范
B、规划法、法律、法规、规章
C、法律、规范、标准
D、法律、法规、规章和规范
4、公民、法人或者其他组织直接向人民法院提出行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起()内提出。
A、1个月
B、2个月
C、3个月
D、4个月
5、我国《国家赔偿法》规定，国家机关和国家机关工作人员违法行使职权，侵犯公民和其他组织的合法权益造成损害的，受害人可以在()请求国家赔偿。
A、两年内
B、一年半内
C、一年内
D、半年内
6、根据《城市用地分类与规划建设用地分类标准》将城市用地性质分为()。
A、7大类、14中类、21小类
B、9大类、23中类、74小类
C、10大类、46中类、73小类
D、12大类、56中类、78小类
7、我国消防工作实行()方针，每个单位和个人都必须遵守消防法规，做好消防工作。
A、长期预防、重点预防
B、预防为主、防消结合
C、统一规划、统一设计、统一建设
D、防患于未然
8、旧区改建是指在城市建成区内进行的各项经济、社会、文化设施等建设活动和旧住宅的改建，这个概念对旧区改建包含了四个方面内容，分别是()。
A、拆除、修缮、重建、新建
B、保护、修缮、充实、重建
C、保护、利用、拆除、新建 D、保护、利用、充实、更新
9、根据《中华人民共和国城市规划法》的规定，城市新区开发和旧城改建必须坚持()原则。
A、统一规划、合理布局、有利生产、方便生活、因地制宜
B、有利生产、方便生活、促进流通、繁荣经济
C、统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设
D、先地下、后地上
10、城市居住区按居住户数或人口规模可分为()。
A、居住区、组团二级
B、居住区、小区、组团三级
C、小区、组团二级
D、居住区、小区二级 转贴于：城市规划师
11、分区规划、详细规划由()部门组织编制。
A、市级人民政府城市规划行政主管部门
B、市人民政府
C、市人民政府的上级领导机关
D、市人民政府指定的专门部门
12、对于建设项目选址的申请，城市规划行政主管部门经审核不同意的，应()。
A、退回建设项目选址意见书申请表
B、给予书面答复
C、改变选址地点并发给建设项目选址意见书
D、不给予答复
13、《中华人民共和国行政处罚法》规定，实施行政处罚应当遵守()程序。
A、简单程序
B、简易程序
C、普通程序
D、一般程序
E、听证程序
14、城市规划编制的主要依据不包括()。
A、以城市规划和建设有关法律、法规、技术标准进行编制
B、以城市和地区的现状条件和自然、地理、历史特点为编制依据
C、以上一层次依法批准的城市规划为编制依据
D、以环境保护和生态平衡的有关法律、法规为依据
15、国家实行严格控制大城市规模，主要是指()。
A、控制大城市社会经济的发展
B、控制大城市的城市功能的发展
C、控制市区人口与用地规模的无限制扩展
D、控制城市用地的无限制扩展
16、领导者的计划决策主要表现在以下()两方面。
A、主持制定和负责审批本地区、本部门发展的总目标和总规划
B、执行国家的宪法、法律、法规、规章以及权力机关、上级行政机关的指示、决议
C、正确处理组织成员之间、组织与组织之间的具体利益关系
D、对工作中的重大问题进行决策
E、对组织成员进行思想和业务指导
17、城市规划行政处罚措施中的罚款是()。
A、在作出其他行政处罚时的一种并罚措施
B、单独运用罚款措施、应当采用高额
C、作出罚款处罚后不能再有其他行政处罚
D、高额罚款可以代替其他行政处罚
18、城市公共交通车站，同向换乘距离一般为()，异向换乘距离为()。
A、不应小于50m；不应小于100m B、不应大于50m；不应大于100m C、不应小于50m；不应小于70m D、不应大于70m；不应大于110m
19、按照《城市规划编制办法》的规定，城市控制性详细规划，由()负责组织编制。
A、市人民政府
B、市人民政府城市规划行政主管部门
C、城市规划编制单位
D、建设单位委托
20、对国家行政管理实施法制监督，主要进行考查和评价的内容有()方面。
A、8 B、6 C、5 D、4 转贴于：城市规划师考
21、县(自治县、旗)人民政府所在地镇的总体规划，由()负责组织编制。
A、县所在市人民政府
B、县级人民政府
C、镇人民政府
D、县所在市人民政府的规划行政管理部门
22、构成领导活动的三个层面是()。
A、领导者、管理者、条件
B、领导者、被领导者、环境
C、管理者、被管理者、条件
D、管理者、被管理者、环境
23、下列()属于历史文化遗产。
A、仿古建筑
B、迁建古庙
C、新建古文化一条街
D、古城遗址
E、天然名胜
24、城市人民政府编制、制定的人民防空工程建设规划，纳入()规划。
A、城市总体规划
B、城市国民经济、社会发展计划
C、城市分区规划
D、城市控制性详细规划
25、城市用电负荷可分为第一产业用电、第二产业用电、第三产业用电和()等四类。
A、城市用地用电负荷
B、城市建筑用电负荷 C、城市居民生活用电
D、城市公共设施用电
26、为提高行政效能，要提高行政人员的素质，具体地讲要进行的工作有()。
A、提高行政人员的政治觉悟和职业道德水平
B、改革行政人员的选用，建立优胜劣汰的竞争激励机制
C、简化选拔人才的程序，减少中间层次
D、加强行政沟通中的人际沟通
E、加强在职人员的知识教育与专业培训
27、我国的行政机关主要通过三种形式取得立法权。下列取得立法权的形式()是不对的。
A、根据宪法和有关组织法的规定取得职权性的行政立法权
B、根据国家最高权力机关通过的专项决定取得特别授权性的行政立法权
C、根据有关法律法规的规定取得授权性的行政立法权
D、根据有关立法权行政机关的委托文件取得委托性的行政立法权
28、申请建设用地规划许可证的情形包括()。
A、新建、迁建需要使用土地的B、需改变本单位土地使用性质的C、农村村民建宅
D、原址改建、扩建需要使用本单位土地的E、不改变本单位土地使用性贡的扩建
29、城市规划编制单位的技术力量符合甲级标准的是()。
A、高级技术人员不少于15% B、高级规划师不少于4人
C、中级技术人员不少于5人
D、中级规划师不少于15人
30、历史文化名城的保护分为()层次。
A、文物保护单位的保护，历史文化街区，村镇的保护和名城整体空间环境的保护三个层次
B、物质形态保护，非物质形态保护两个层次
C、系统保护，特色保护，物质形态保护与非物质形态保护并重三个层次
D、文物古迹、优秀历史建筑的保护，历史地段的保护，城市形态特征的保护三个层次
31、建筑工程规划管理的内容有()。
A、建筑物使用性质的控制
B、建筑物所在地段土地价格
C、建筑容积率的控制
D、建筑密度的控制
E、建筑内外设施配备控制
32、下列关于行政的说法不正确的是()。
A、行政是一种社会组织有序进行活动的形态、社会现象和社会活动
B、它是通过一定的形式、活动和关系表现出来
C、在不同的社会形态和社会制度下，它履行的社会功能和社会运转作用也各不相同
D、行政是一定社会政治意愿的积极推行，执行政治决策和实现政治目标，从属于一定社会的政治
33、《城市规划编制办法》适用范围是()。A、适用于按国家行政建制设立的直辖市、市编制城市规划
B、适用于按国家行政建制设立的县级以上城市编制城市规划
C、适用于按国家行政建制设立的直辖市、市、镇编制城市规划
D、适用于按国家行政建制设立的市、镇编制城市规划
34、城市用水量应由()部分组成。
A、居民生活用水、工业用水、公共设施用水及其他用水水量
B、规划期内由城市给水、工程统一供给的水量与城市给水工程统一供给以外的所有用水水量的总和
C、工业用水、农业灌溉用水、居民生活用水、公共设施用水、农村居民用水
D、河湖环境用水、航道用水、地表水、地下水、海水
35、下列建设工程规划管理程序图()段过程中的内容不正确。
A、A B、B C、C D、D
36、下面四个选项中说法有误的一项是()。
A、城市规划管理可以保障城市规划建设法律、法规的施行和政令的畅通
B、城市规划及其管理的任务，就是要不断完善和拓展城市功能，不断改善和优化人们的社会生活环境和自然生态环境，促进经济、社会和环境的协调、可持续发展，满足市民日益增长的对物质、文化和环境的需求
C、健全社会主义法制，发扬社会主义民主是我国经济体制改革的主要内容
D、城市规划管理既是城市规划的具体化，也是城市规划不断完善、深化的过程
37、建设项目选址意见书制度是指在城市规划区内建设工程的选址和布局，必须符合城市规划，在()必须附有城市规划行政主管部门的选址意见书。
A、在申请建设用地规划许可证
B、在报批建设项目的可行性研究报告书时
C、在申请建设用地时
D、在申报建设工程规划许可证时
38、行政法的渊源又称行政法的法源。我国行政法的渊源主要有()种。
A、5 B、7 C、9 D、11
39、各级人民政府在加强土地利用计划管理方面是通过()来实现的。
A、土地利用总体规划 B、建设用地总量控制
C、土地利用建设规划
D、控制城市土地总量
40、我国现行城乡规划方面的方针政策包括()。
A、统筹兼顾，综合布局
B、合理利用、节约土地和水资源
C、加强风景名胜区的保护
D、精心塑造富有特色的城市形象
E、进一步推动建设系统国有企业的改革
41、某市引进资金改造市区环境，并与投资商签订了意向书。有关领导指示城市规划行政主管部门，应主动做好服务，不要等人家找上门来。该主管部门立即派员上门服务，并迅速办理了建设用地和建设工程规划许可证。这件事引起多方面议论，你认为()。
A、应该这样办
B、落实资金再办
C、不应该办理
D、体现政府意志的应办
42、根据《水法》，水资源属于()所有。
A、国家和集体
B、国家
C、集体
D、谁开采归谁所有
43、历史文物包括以下各项中的()。
A、具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻
B、与重大历史事件、革命运动和著名人物有关的，具有重要纪念意义、教育意义和史料价值的近现代重要史迹阳代表性建筑
C、反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物
D、古代名人名家的尸骨或化石
E、仿古建筑
44、城市国有土地使用权出让规划设计条件中一般不包括()。
A、建筑高度
B、停车泊位
C、开发期限
D、开发单位
45、城市规划行政主管部门依照职权对管辖范围内的建设用地和建设活动组织检查是()。
A、普遍检查
B、特定检查
C、职权检查
D、主动检查
46、甲、乙级城市规划编制单位跨省、自治区、直辖市承担规划编制任务时，承担城市总体规划任务的，向()备案。
A、国务院城市规划行政主管部门
B、国务院
C、任务所在地省、自治区、直辖市人民政府城市规划行政主管部门 D、地县级人民政府城市规划行政主管部门
47、所谓行政违法，是指行政法律关系主体违反行政法律规范，侵害受法律保护的行政关系，对社会造成一定程度的危害．尚未构成严重犯罪的行为。法律专家说，这段话有毛病，毛病出在()句话上。
A、行政法律关系主体违反行政法律规范
B、侵害受法律保护的行政关系
C、对社会造成一定程度的危害
D、尚未构成严重犯罪的行为
48、一个行政行为只有具备()，才能有效成立。
A、行为主体和客体均合法
B、行为程序合法
C、形式合法
D、法定要件
49、行政沟通应当坚持的原则是()。
A、全方位、全自动和协商
B、全员动员、全面出击和主动
C、高效能、高效益和综合D、高效率、高质量和民主
50、根据我国《行政诉讼法》规定，人民法院审理行政案件，依法实行()制度。
A、以事实为依据，以法律为准绳
B、公平、公正、公开
C、合议、回避、公开审判、两审终审
D、有法可依、有法必依、执法必严、违法必究 答案：
1、A2、C3、D4、C5、A6、C7、B8、D9、C10、B
11、A12、B13、B D14、D15、C16、A D17、A18、B19、B20、D
21、B22、B23、B D E24、A25、C26、A B E27、D28、A B29、B30、A
31、A C D32、C33、C34、B35、C36、C37、B38、C39、B40、A B C D
第十章 工程施工合同
一、填充题
1.建设工程施工合同是建设工程的主要合同，是工程建设 质量控制、进度控制、投资控制 的主要依据。
2.施工合同的进度控制可分为 施工准备阶段、施工阶段 和 竣工验收阶段 的进度控制。3.发包人供应的材料设备使用前，由 承包人 负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由 发包人 承担。
4.承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按 工程师 的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由 承包人 承担。
5.对承包人已完成工程量进行 计量、核实 与 确认，是发包人支付工程款的前提。6.保修金（或称保留金）是发包人在应付承包人工程款内扣留的金额，其目的是约束承包人在竣工后履行 竣工义务。
二、单选题
1.如需更换工程师，发包人应至少提前 B 天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
A.10 B.7 C.15 D.14 2.施工阶段工程师对进度计划的检查、督促的依据一般是双方已经确认的 C。A.总进度计划 B.季进度计划 C.月度进度计划 D.周进度计划
3.工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后 B 小时内提出书面处理意见。
A.24 B.48 C.8 D.14 4.施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应提前 C 天以书面形式向承包人发出变更通知。
A.7 B.10 C.14 D.28 5.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 D 小时以书面形式通知工程师验收。
A.24 B.8 C.16 D.48 6.设备安装工程具备单机无负荷试车条件，由 C 组织试车。A.设备生产商 B.工程师 C.承包人 D.发包人 7.设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由 D 组织试车。A.设备生产商 B.工程师 C.承包人 D.发包人 8.投料试车应在工程竣工验收后由 D 负责。A.设备生产商 B.工程师 C.承包人 D.发包人 9.质量保修期从 B 之日算起。
A.工程合同竣工 B.工程实际竣工 C.工程师签发移交证书 D.业主组织竣工验收会议
10.发包人在所供材料设备到货前 C 小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
A.12 B.14 C.24 D.48 11.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前 A 天。A.7 B.10 C.14 D.28 12.国内外常见的一种工程款结算方式是 C。
A.按季结算 B.按形象进度分段结算 C.按月结算 D.竣工后一次性结算 13.在确认计量结果后 B 天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。A.7 B.14 C.21 D.28 14.承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全保护措施，经工程师认可后实施。由 C 承担防护措施费用。
A.承包人 B.承、发包两方共同 C.发包人 D.责任方
15.发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由 D 承担发生的费用。
A.承包人 B.承、发包两方共同 C.发包人 D.事故责任方
16.实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由 C 承担安全防护措施费用。
A.承包人 B.承、发包两方共同 C.发包人 D.责任方 17.发包人、承包人双方的履约担保一般可以履约保函的方式提供，实际上是担保方式中的 D。
A.抵押 B.质押 C.留置 D.保证
三、多选题
1.以下属于建设工程施工合同特点的是 ABDE。A.合同标的物的特殊性 B.合同内容的多样性和复杂性 C.合同结构的完整性 D.合同履行期限的长期性 E.合同监管的严格性
2.《建设工程施工合同示范文本》由 ACD 组成，并附有3个附件。A.协议书 B.标准条款 C.通用条款 D.专用条款 E.专门条款
3.施工合同中的工程师是指 AC。A.监理单位委派的总监理工程师 B.施工单位委派的工程师
C.建设单位指定的履行本合同的代表 D.质监站委派的质监工程师
E.监理单位派驻现场的专业监理工程师
4.以下属于发包人工作的是 ABCE。A.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作 B.开通施工场地与城乡公共道路的通道
C.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作 D.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明 E.办理施工许可证
5.以下原因造成的工期延误中，经工程师确认，承包人工期可以相应顺延的是 ACD。A.发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件
B.承包人在协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，但未获得工程师的同意 C.设计变更和工程量增加 D.不可抗力
E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过7小时
6.施工合同中规定的确定合同价款的方式有 BDE，双方可在专用条款内约定采用其中一种。
A.固定总价合同 B.固定价格合同 C.单价合同 D.可调价格合同 E.成本加酬金合同
7.以下因不可抗力事件导致的费用损失中应由发包人承担的是 AD。A.工程本身的损害
B.运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害 C.承包人机械设备损坏 D.工程所需清理、修复费用 E.承、发包人员伤亡
8.在施工合同中，根据发包人、承包人双方的保险义务分担规定，以下由发包人支付保险费用的是 ABE。
A.工程开工前，为建设工程办理的保险
B.工程开工前，为施工场地内第三者人员生命财产办理的保险 C.为从事危险作业的承包人的职工办理的意外伤害保险 D.为施工场地内承包人施工机械设备办理的保险
E.为运至施工场地内用于工程建设的材料和待安装设备办理的保险 9.发包人承担违约责任的方式主要有 ABCD。A.赔偿因其违约给承包人造成的经济损失 B.支付违约金 C.顺延延误的工期 D.继续履行 E.采取补救措施
四、简答题
1.试述施工合同的概念和特点。
答：施工合同是发包人（建设单位、业主或总包单位）与承包人（施工单位）之间为完成商定的建设工程项目，确定双方权利和义务的协议。
特点：1.合同标的物的特殊性。2.合同内容的多样性和复杂性。3.合同履行期限的长期性。4.合同监督的严格性。2.什么是施工合同工期和施工期？
答：施工合同工期：是施工的工程从开工起到完成专用条款约定的全部内容，工程达到竣工验收标准所经历的时间。
施工期：承发包双方必须在协议书中明确约定工程，包括开工工期和竣工日期。3.简述《施工合同文本》的组成及施工合同文件的构成。
答：《施工合同文本》的组成由协议书、通用条款、专用条款、附件。
施工合同文件的构成：1.双方签署的合同协议书。2.中标通知书。3.投标书及其附件。4.本合同专用条款。5.本合同通用条款。6.本工程所适用的标准、规范及有关技术文件。7.图纸。8.工程量清单。9.工程报价单或预算书。4.简述工期顺延的理由及确认程序。
答：工期顺延的理由：1.发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。2.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行。3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。4.设计变更和工程量增加。5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。6.不可抗力。7.专用条款中约定或工程师同意同期顺延的其他情况。
确认程序：上述这些情况工期可以顺延的原因在于：这些情况属于发包人违约或者是应当有发包人承担的风险。承包人在以上情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告，工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。工程师确认的工程顺延期限应当是时间造成的合理延误，由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额、合同等的规定确认。经工程师确认的顺延工期应纳入合同总工期，如果承包人不同意工程师的确认结果，则可按合同约定的争议解决方式处理。5.承包人在何种情况下可以要求调整合同价款？
答：1.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款。2.工程造价管理部门（指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构）公布的价格调整。3.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。4.双方约定的其他因素。此时，双方在《专用条款》中可写明调整的范围和条件，除材料费外是否包括机械费、人工费、管理费等，对《通用条款》中所列出的调整因素是否还有补充，如对工程量增减和工程变更的数量有限制的，还应写明限制的数量；对调整的依据要写明是哪一级工程造价管理部门公布的价格调整文件；写明调整的方法、程序，承包人提出价格通知的时间，工程师批准和支付的时间等。承包人应当在上述情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知14天内不予确认也不提出修改意见的，视为已经同意该项调整。6.简述变更价款的确定程序和确定方法。
答：承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款，变更合同价款按下列方法进行：1.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款。2.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。3.合同中没有适用类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。7.因不可抗力导致的费用增加及延误的工期如何分担？
答：1.工程本身的损害，因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担。2.发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。3.承包人机械设备损害及停工损失，由承包人承担。4.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。5.工程所需清理、修复费用，由发包人承担。6.延误的工期相应顺延。8.施工合同对工程分包有何规定？
答：工程分包是指经合同约定和发包人认可，从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为。承包人必须自行完成建设项目（或单项、单位工程）的主要部分，其非主要部分或专业性较强的工程经发包人同意可以分包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。承包人按《专业条款》的约定分包所承包的部分工程，并与分包人签订分包合同，非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何分包部分分包。分包合同签订后，发包人与分包人之间不存在直接的合同关系。分包人应对承包人负责，承包人队发包人负责。工程分包不能解除承包人任何义务与责任。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包人的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。
分包工程价款由承包人与分包人结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人支付各种工程款项。
第十一章 工程合同的签约与履约管理
一、填充题
1.谈判是通过不断讨论、争论、让步确定各方 权利、义务 的过程。
2.根据当事人履行合同义务的程度，合同履行可分为 全部履行、部分履行 和 不履行。3.从项目管理的角度来看，合同分析就是为 合同控制 确定依据。4.合同总体分析的主要对象是 合同协议书 和 合同条件。5.合同工作分析涉及承包商签约后的所有活动，其结果实质上是承包商的 合同执行计划。6.合同工作分析的结果是 合同事件表。7.工程变更是一种特殊的 合同变更。
8.由于承包商施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改，必须由
承包商 负责。
二、单选题
1.合同完备性审查的重点是 C。
A.合同内容合法性审查 B.合同文件完备性审查 C.合同条款完备性审查 D.工程项目合法性审查
2.根据土木工程合同文件解释的惯例，以下表述中错误的是 B。A.合同的专用条件、特殊条件优先于通用条件B.打印文件优先于手写文件 C.数字的文字表达优先于阿拉伯数字表达 D.对于总价合同，总价优先于单价 3.工程项目实施控制包括成本控制、质量控制、进度控制和合同控制。其中，D 是核心。
A.质量控制 B.成本控制 C.进度控制 D.合同控制
4.合同实施情况偏差处理的措施中，D 是承包商的首选措施。A.组织措施 B.技术措施 C.经济措施 D.合同措施
三、多选题
1.土木工程合同审查分析的内容主要包括 CDE。
A.合同的总体分析 B.合同的结构分解 C.合同效力的审查与分析 D.合同的完备性审查 E.合同条款的公正性审查 2.以下属于合同订立过程的审查的内容的是 DE。
A.审查招标人是否有规避招标行为和隐瞒工程真实情况的现象
B.审查投标人是否有串通作弊、哄抬标价或以行贿的手段谋取中标的现象
C.审查招标代理机构是否有泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的现象 D.审查是否具备工程项目建设所需要的各种批准文件 E.审查合同主体的资格
3.合同分析的内容一般包括 AC。
A.合同完备性审查分析 B.合同总体分析与合同结构分解 C.合同效力的审查与分析 D.合同的缺陷分析 E.合同的工作分析及合同交底
4.根据合同实施情况偏差分析的结果，承包商采取相应的调整措施。以下调整措施中属于组织措施的是 AE。
A.对工作人员进行经济激励 B.增加人员投入 C.重新进行计划或调整计划 D.变更技术方案 E.派遣得力的管理人员
四、简答题
1.如何对工程合同的效力进行审查？
答：1.合同效力的审查与分析。2.合同的完备性审查。3.合同条款的公正性审查。2.工程合同审查的重点是什么？应重点审查哪些方面的内容？
答：合同必须在合同依据的法律基础的范围内签订和实施，否则会导致合同全部或部分无效，从而给合同当事人带来不必要的损失，这是合同审查分析最基本也是最重要的工作。
应重点审查的内容：1.合同当事人资格的审查，即合同主体资格的审查。2.工程项目合法性审查，即合同客体资格的审查。3.合同订立过程的审查。4.合同内容合法性审查。3.工程合同谈判需要做哪些准备工作？
答：1.谈判的思想准备。2.合同谈判的组织准备。3.合同谈判的资料准备。4.背景资料的分析。5.谈判方案的准备。6.会议具体事务的安排准备。4.试述工程合同谈判的技巧和策略。
答:1.掌握谈判议程，合理分配各议题时间。2.高起点战略。3.注意谈判氛围。4.拖延与体会。5.避实就虚。6.对等让步。7.分配谈判角色。8.善于抓住实质性的问题。5.试述工程合同的订立过程。
答：经过合同谈判，双方对新形成的合同条款一致同意并形成合同草案后即进入合同签订阶段。这是确立承发包双方权利义务关系的最后一步工作，一个符合法律规定的合同一经签订，即对合同当事人双方产生法律约束力。因此，无论发包人还是承包人，应当抓住这最后的机会，再认真审查分析合同草案，检查其合法性、完备性和公正性，争取改变合同草案中的某些内容，以最大限度地维护自己的合法权益。6.简述合同分析的作用。
答：1.分析合同漏洞，解释争议内容。2.分析合同风险，制定风险对策。3.分解合同工作并落实合同责任。4.进行合同交底，简化合同管理工作。7.如何进行施工合同的结构分解？
答：
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 解释和法律 函件联系 合同变更 合同转让 担保
2.1 2.2 2.3 2.4 业主 承包商 工程管理 准仲裁者
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 实施工程 接受管理 照管工程 安全保护 职员与劳工 其他
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 按时付款 提供资料 提供条件 办理批准 雇员行为 其他
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 技术类风险 经济风险 社会风险 自然风险 保险
6.1 6.2 6.3 6.4 工期 进度计划 控制方法 工程移交证书
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 质量 检查 竣工验收 缺陷责任 缺陷责任证书
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6
价款 工程变更 预付款 计量支付款 支付 支付结算
9.1 9.2 9.3 9.4 一般规定 逾期违约金 质量赔偿金 拖欠工程款
10.1 10.2 10.3 10.4 预警程序 工期索赔 费用索赔 业主索赔
11.1 11.2 11.3 11.4 解除条件 解除程序 后续工作 款项支付
12.2 12.3 裁决 协商 仲裁 8.简述工程合同歧义解释原则。答：
9.如何做好合同交底工作？
答：1.工程的质量、技术要求和实施中的注意点。2.工期要求。3.消耗标准。4.合同事件之间的逻辑关系。5.各工程小组（分包商）责任界限的划分。6.完不成责任的影响和法律后果等。10.试述合同控制程序和方法。
12.1 答：......分析......~
有
对比无
工程实施监督
干扰
合同控制的方法：适用一般的项目控制方法。项目控制方法可分为多种类型：按项目发展过程分量，可分为事前控制、事中控制、事后控制；按照控制信息的来源分类，可分为前馈控制、反馈控制；按是否形成闭合回路分类，可分为开环控制、闭环控制。归纳起来，可分为两大类，即主动控制和被动控制。
11.合同控制的日常工作有哪些？
答：1.参与落实计划。2.协调各方关系。3.指导合同工作。4.参与其他项目控制工作。5.合同实施情况的追踪、偏差分析及参与处理。6.负责工程变更管理。7.负责工程索赔管理。8.负责工程文档管理。9.争议处理。
12.什么是工程变更？工程变更包括哪些范围？工程变更包括哪些程序？
答：工程变更一般是指在工程施工过程中，根据合同的约定对施工的程序、工程的数量、质量要求及标准等作出的变更。
工程变更的范围：1.改变合同中所包括的任何工作的数量（但这种改变不一定构成变更）。2.改变任何工作的质量和性质。3.改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸。4.删减任何工作。5.任何永久工程需要的附加工作、工程设备、材料或服务。6.改动工程的施工顺序或时间安排。工程变更的程序：1.工程变更的提出。2.工程变更的批准。3.工程变更指令的发出及执行。4.现行工程变更程序的评价。13.如何加强工程变更管理？
答：1.注意对工程变更条款的合同分析。2.促成工程师提前作出工程变更。3.工程师发出的工程变更应进行识别。4.迅速、全面地落实变更指令。5.分析工程变更的影响。14.如何进行工程合同信息管理系统设计？ 答：1.系统总体数据结构模型设计。2.系统主要数据库设计。3.系统功能子系统划分。4.系统各功能子系统及功能模块设计。校验设计、密码设计与数据维护设计。
第十二章 工程索赔管理
一、填充题
1.实质上，索赔的性质属于 经济补偿 行为，而不是 惩罚。
2.按索赔的依据分类，索赔可分为 合同内索赔、合同外索赔 和 道义索赔。3.按索赔处理方式分类，索赔可分为 单项索赔、综合索赔。
4.索赔的依据主要是法律法规、合同文件及工程建设惯例，但主要是 双方签订的工程合同文件。5.完整的索赔管理应该包括 索赔 和 反索赔 两个方面，两者密不可分，相互影响、相互作用。
6.反索赔的工作内容可包括两个方面：一是防止对方 提出索赔 ；二是反击或反驳对方的 索赔要求。
7.工程延误的后果是形式上的 时间损失，实质上的 经济损失。8.工程延误按延误的可能结果划分，可分为 可索赔延误、不可索赔延误。
9.对于因不可抗力事件和恶劣气候条件等原因引起的工程延误，承包人只能要求 延长工期，很难或不能要求业主 赔偿损失。
10.对于因业主或工程师原因造成的工程延误，假如业主的延误已影响了关键线路上的工作，承包人既可要求 延长工期，又可要求相应的 费用赔偿。
11.对于在同一项工作上同时发生多项可索赔延误时，则 费用补偿 可以叠加，工期补偿 不能叠加。
12.对于在同一项工作上同时发生可索赔延误和不可索赔延误时，承包人无权要求 延长工期 和 费用补偿。
13.对于交叉延误，如果初始延误是由业主或工程师原因引起的，那么在该延误时间内，承包人有权获得 从业主的延误开始到延误结束期间的工期延长 及相应的 合理费用补偿。
14.对于交叉延误，如果初始延误是由双方不可控制因素引起的，那么在该延误时间内，承包人只可 索赔工期，而不能 索赔费用。
15.工期索赔的分析流程包括 延误原因分析、网络计划分析、业主责任分析 和 索赔结果分析 等步骤。
16.承包人的费用索赔包括 额外工作索赔 和 损失索赔。17.计算额外工作索赔和损失索赔的主要区别是：前者的计算基础是 价格 ；后者的计算基础是 成本。
二、单选题
1.FIDIC合同条件及我国建设工程施工合同条件都规定：承包人应在索赔事件发生后的 A 天内，将其索赔意向以正式函件通知工程师。
A.7 B.14 C.28 D.56 2.在工程实践中，比较详细的索赔工作通常包括以下内容：
①索赔资料的准备 ②索赔意向通知 ③索赔事件的提交 ④业主审查索赔处理 ⑤工程师对索赔事件的审查 ⑥工程师与承包人协商补偿额和工程师索赔处理意见 ⑦承包人是否接受最终索赔处理，可能仲裁或诉讼。
这些工作内容的安排有一定的先后顺序，以下排序的选项中较合理的是 D。A.①-②-③-④-⑤-⑥-⑦ B.②-①-③-⑤-④-⑥-⑦ C.①-②-③-⑤-⑥-④-⑦ D.②-①-③-⑤-⑥-④-⑦
3.综合费用索赔的计算方法中，承包人广泛采用的方法是 B。A.总费用法 B.分项法 C.修正的总费用法 D.分摊法
三、多选题
1.以下属于索赔的特征的是 ABD。A.索赔是双向的
B.只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔 C.索赔事件的发生都是由一定的行为造成的（包括作为和不作为）D.索赔是一种未经对方确认的单方行为
E.索赔的损失结果与被索赔人的行为一定存在法律上的因果关系 2.以下属于索赔应遵循的原则的是 ACDE。
A.公正性 B.真实性 C.客观性 D.合法性 E.合理性 3.以下属于承包人可以提出的索赔事件的是 ABCD。A.设计错误、指令错误 B.不利的自然条件与客观障碍 C.发包人合理终止合同 D.合同缺陷 E.指定分包商的付款 4.以下属于索赔证据的基本要求的是 ACDE。A.真实性 B.合理性 C.及时性 D.关联性 E.有效性 5.工程延误按索赔事件之间的时间关联性划分，可分为 CDE。
A.关键线路延误 B.相关性延误 C.单一延误 D.共同延误 E.交叉延误 6.工期索赔的计算方法主要有 ACDE。
A.网络分析法 B.经验推算法 C.比例类推法 D.直接法 E.工时分析法 7.按照工程惯例，以下费用中不能包含在承包人的可索赔费用中的是 ABE。A.承包人进行索赔工作的准备费用
B.承包人对索赔事项未采取减轻措施，因而扩大的损失费用
C.保函手续费 D.保险费 E.索赔金额在索赔处理期间的利息
四、简答题
1.什么是索赔？索赔有哪些特征？索赔管理有哪些特点？
答：索赔：是一种正当的权利要求，它是发包人、工程师和承包人之间一项正常的、大量发生而且普遍存在的合同管理业务，是一种以法律和合同为依据的、合情合理的行为。
索赔特征：1.索赔是双向的，不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔。2.只有实际发生经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔。3.索赔是一种未经对方确认的单方行为，它与工程签证不同。4.索赔是要求给予补偿（赔偿）的一种权利、主张。4.索赔的依据是法律法规、合同文件及工程建设惯例，但主要是合同文件。6.索赔是因非自身原因导致的，要求索赔一方没有过错。7.与原合同相比较，已经发生了额外的经济损失或工期损害。8.索赔必须有切实有效的证据。9.索赔是单方行为，双方还没有达成协议。
索赔管理特点：1.索赔工作贯穿工程项目始终。2.索赔是工程技术和法律相融的综合学问和艺术。3.影响索赔成功的相关因素。
2.索赔的分类有哪些？开展索赔工作有哪些作用？
答：索赔的分类：1.按索赔有关当事人分类。2.按索赔的依据分类。3.按索赔的目的分类。4.按索赔事件的性质分类。5.按索赔处理方式分类。
索赔工作的作用：1.索赔是合同和法律赋予正确履行合同者免受意外损失的权利，索赔是当事人一种保护自己，避免损失、增加利润、提高效益的重要手段。2.索赔是落实和调整合同双方经济责、权、利关系的手段，也是合同双方风险承担的又一次合理再分配，离开了索赔，合同责任就不能全面体现，合同双方的责、权、利关系就难以平衡。3.索赔是合同实施的保证。4.索赔对提高企业管理水平和工程项目管理水平起着重要的促进作用。5.索赔有助于政府转变职能，使合同当事人双方依据合同和实际情况实事求是地协商工程造价和工期，可以使政府从繁琐的调整概算和协调双方关系等微观管理工作中解脱出来。6.索赔有助于承发包双方更快地熟悉国际惯例，熟练掌握索赔和处理索赔的方法与技巧，有助于对外开放和对外工程成本的开展。3.结合具体工程项目，分析索赔工作的基本程序。
答：1.索赔意向通知。2.准备索赔资料。3.提交索赔文件。4.工程师审核索赔文件。5.工程师对索赔的处理与决定。6.业主审查索赔处理。7.索赔最终处理。4.在索赔过程中应注意哪些技巧和艺术？
答：1.索赔是一项十分重要和复杂的工作，涉及面广，合同当事人应设专人负责索赔工作，指定专人收集、保管好一切可能涉及索赔论证的资料，并加以系统分析研究，做到处理索赔时以事实和数据为依据。2.正确把握提出索赔的时机。3.及时、合理地处理索赔。4.加强索赔的前瞻性。5.注意索赔程序和索赔文件的要求。6.索赔谈判中注意方式方法。7.索赔处理时作适当的让步。8.发挥公关能力。
5.工程师对索赔工作有何影响？
答：工程师是受业主的委托和聘请，对工程项目的实施进行组织、监督和控制工作。在业主与承包人之间的索赔事件发生、处理和解决过程中，工程师是个核心人物。工程师在接到承包人的索赔文件后，必须以完全独立的身份，站在客观工作的立场上审查索赔要求的正当性，必须对合同条件、协议条款等有详细的了解，以合同为依据来公平处理合同双方的利益纠纷。工程师应该建立之间的索赔档案，密切关注事件的影响和进展，有权检查承包人的有关同期纪录材料，随时就纪录内容提出不同意见或他认为应予以增加的纪录项目。
工程师根据业主的委托和授权，对承包人索赔的审核工作主要分为判定索赔事件是否成立和核查承包人的索赔计算是否正确、合理两个方面，并可在业主授权的范围内作出自己独立的判断。6.在施工合同中对发包人和承包人原因影响的工期延误有何规定？
答：1.业主拖延交付合格的施工现场。2.业主拖延交付图纸。3.业主或工程师拖延审批图纸、施工方案、计划等。4.业主拖延支付预付款或工程款。5.业主提供的设计数据或工程数据延误。6.业主提供的分包商违约或延误。7.业主未能及时提供合同规定的材料或设备。8.业主拖延关键线路上工序的验收时间，造成承包人下道工序施工延误。9.业主或工程师发布指令延误，或发布的指令打乱了承包人的施工计划。10.业主设计变更或要求修改图纸，业主要求增加额外工程，导致工程量增加，工程变更或工程量增加引起施工程序的变动。7.工程延误有哪些分类？工程延误的一般处理原则是什么？ 答：工程延误按工程延误原因分类：①因业主及工程师或合同变更原因引起的延误，②因承包商原因引起的延误，③不可控制因素导致的延误；按工程延误的可能结果划分：可索赔延误和不可索赔延误；按延误事件之间的时间关联划分：单一延误、共同延误和交叉延误；按延误发生的时间分布划分：关键线路延误和非关键线路延误。
一般处理原则：第一类是合同双方均无过错的原因或因素而引起的延误，主要指不可抗力事件和恶劣气候条件等；第二类是由于业主或工程师原因造成的延误。8.工期索赔的合同依据有哪些？
答：合同文件，法律法规，工程建设惯例 9.试举例说明工期索赔的分析流程。
答：（1）原因分析。分析引起工期延误是哪一方的原因，如果由于承包人自身原因造成的则不能索赔，反之则可索赔。（2）网络计划分析。运用网络计划方法分析延误事件是否发生在关键线路上，以决定延误是否可索赔工期。（3）业主责任分析。结合CPM分析结果，进行业主责任分析，主要是为了确定延误是否能索赔费用。（4）索赔结果分析。在承包人索赔已经成立的情况下，根据业主是否对工期有特殊要求，分析工期索赔的可能结果。10.工期索赔有哪些方法？如何具体应用？
答：（1）网络分析法。工期索赔分析的一般思路是：假设工程一直按原网络计划确定的施工顺序和时间施工，当一个或一些干扰事件发生后，使网络中的某个或某些活动受到干扰而延长拖工持续时间。将这些活动受干扰后的新的持续时间代入网络中，重新进行网络分析和计算，即会得到一个新工期。（2）比例类推法。在实际工程中，若干扰事件仅影响某些单项工程、单位工程或分部分项工程的工期，要分析它们对总工期的影响，可采用较简单的比例类推法。（3）直接法。有时干扰事件直接发生在关键线路上或一次性的发生在一个项目上，造成总工期的延误。这时可通过查看施工日志、变更指令等资料，直接将这些资料中记载的延误时间作为工期索赔值。如承包人按工程师的书面工程变更指令，完成变更工程所用的时间工时即为工期索赔值。（4）工时分析法。某一工种的分项工程项目延误事件发生后，按实际施工的程序统计出所用的工时总量，然后按延误期间承担该分项工程的全部人员投入来计算要延长的工期。11.举例说明费用索赔的原因有哪些？
答：常见原因主要有：业主违约，工程变更，业主拖延支付工程款或预付款，工程加速，业主或工程师责任造成的可索赔费用的延误，非承包人原因的工程中断或终止，工程量增加（不含业主失误），其他如业主指定分包商违约、合同缺陷、国家政策及法律、法令变更等。
第十三章 工程合同的争议处理
一、填充题
1.在我国，合同争议解决的方式主要有 和解、调解、仲裁 和 诉讼 4种。
二、单选题
1.（）是指争议双方通过事前的商定，选择独立公正的第三人对其争议作出决定，并约定双方都愿意接受该决定的约束的一种解决争议的程序。
A.调解 B.争议评审 C.仲裁 D.诉讼 2.以下选项中不属于仲裁原则的是（）
A.独立原则 B.公正原则 C.自愿原则 D.一裁终局原则
3.根据《民事诉讼法》的有关规定，第一审普通程序审理的案件应从立案之日起（）内审结。A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.12个月
三、多选题
1.关于申请执行的期限，以下说法正确的是（）
A.双方或一方当事人是公民的为一年 B.双方是法人或其他组织的为6个月 C.双方或一方当事人是公民的为6个月 D.双方是法人或其他组织的为一年 E.申请执行的期限从法律文书规定履行期限的最后一日起计算。
四、简答题
1.工程合同争议有哪几种常见类型？可能引起的合同终止有几种情况？
答：争议类型：工程价款支付主体争议、工程价款结算及审价争议、工程工期拖延争议、安全损害赔偿争议、工程质量及保修争议、合同中止及终止争议。可能引起的合同终止情况有：属于承包人责任引起的终止合同、属于发包人责任引起的终止合同、不属于任何一方责任引起的终止合同、任何一方由于自身需要而终止合同。2.和解的概念和原则是什么？
答：概念：在合同发生争议后，合同当事人在自愿互谅基础上，依照法律、法规的规定和合同的约定，自行协商解决合同争议。
原则：（1）合法原则。（2）自愿原则。（3）平等原则。（4）互谅互让原则。
3.调解的概念和原则是什么？调解解决争议有几种方式 答：概念：在合同发生争议后，在第三人的参加与主持下，通过查明事实，分清是非，说服劝导，向争议的双方当事人提出解决方案，促使双方在互谅互让的基础上自愿达成协议从而解决争议的活动。
原则：（1）自愿原则。（2）合法原则。（2）公平原则。调解方式：行政调解、法院调解或仲裁调解、人民（民间）调解。4.什么是争议评审？其基本程序是什么？
答：争议评审是指争议双方通过事前的协商，选定独立公正的第三人对争议作出决定，并约定双方都愿意接受该决定的约束的一种解决争议的程序。
基本程序：（1）采用争议评审解决争议的协议或合同条款。（2）争议评审委员会成员的选定。（3）争议评审委员会成员被指定后应签署接受指定的声明。（4）争议评审委员会的一般工作程序。（5）争议评审委员会定期访问现场和定期现场会议。5.仲裁的概念、特点、原则和程序是什么？
答：概念：由合同双方当事人自愿达成仲裁协议、选定仲裁机构对合同争议依法作出法律效力的裁决的解决合同争议的方法。
特点：灵活性、程序的保密性、效率较高，费用较低。原则：独立原则、自愿原则。
程序：仲裁申请和受理、组成仲裁庭、开庭和裁决、法院对仲裁活动的协助。6.简述法院对仲裁的协助和监督。
答：协助：（1）财产保全；（2）证据保全；（3）强制执行仲裁裁决。
监督：撤销仲裁裁决、不予执行仲裁裁决。7.诉讼的概念、特点和程序是什么？简述其执行程序。
答：概念：合同当事人按照民事诉讼程序向法院对一定的人提出权益主张并要求法院予以解决和保护的请求。
特点：（1）提出诉讼请求的一方，是自己的权益受到侵权和他人发生争议，请求的目的是为了使法院通过审判，保护受到侵犯和发生争议的权益。（2）当事人向法院提起诉讼，适用民事诉讼程序解决；诉讼应当遵循地域管辖、级别管辖和专属管辖的原则。（3）法院审理合同争议案件，实行二审终审制度。
程序：（1）起诉与受理。（2）审理前准备。（3）开庭审理。（4）法院调解。（5）简易程序。执行程序：双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记入笔录，由双方当事人签名或盖章。一方当事人不履行和解协议的，经对方当事人申请恢复对原生效法律文书的执行，执行中被执行人向法院提供担保并经执行人同意的，法院可以决定暂缓执行及暂缓执行的期限。被执行人逾期仍不履行的，法院有权执行被执行人的担保财产或担保人的财产。8.简述工程合同争议总体防范措施。
答：1.认真学习、理解和遵守合同及建设工程相关的法律法规。2.提高和强化合同意识和诚信履约意识。3.建立和完善企业合同管理体系和合同管理制度。4.设立相应的合同管理机构，配备专门的合同管理人员。5.正确和合理使用《建设工程施工合同示范文本》或建立企业标准的合同文本系列。6.提高施工合同风险管理能力和水平等。9.简述工程合同的争议管理
答：1.有理有利有节，争取和解或调解。2.重视诉讼、仲裁时效，及时主张权利。3.全面搜集证据，确保客观充分。4.摸清财务情况，做好财产保全。5.聘请专业律师，尽早介入争议处理。4.试用合同的要约－承诺理论分析建设工程招标投标过程。
【第三章 旅行社管理法规练习题】推荐阅读：
财经法规第三章练习题06-28
第二章第三章练习题06-17
第三章思考与练习06-17
Cvsjfao旅行社财务管理制度06-25
旅游管理专业大学生旅行社实习小结05-24
语文第八册《练习二》第三课时教学设计06-11
诚信旅行社06-14
旅行社调查问卷06-18
与旅行社的谈判方案06-27
在旅行社实习报告07-01
