清包工合同(精选7篇)
业主(以下简称甲方):联系电话:施工队(以下简称乙方):联系电话:
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同:
一、工程概况
工程地址:五圣街144号。
二、价格
工程价: ¥______元,按元/平方计算,大写:____________整。
三、付款方式
1、施工队进场,首次付款元整,二次付款元整,三次付款元整,尾款一仟年底付清。
四、设计
1、甲方向乙方提供图纸一套,并负责交底工作。
五、材料
1、材料按设计图纸购买,玻璃门参照(金色童年店面)。
六、工期
从______年______月______日起至 ______年______月______日止,工期为天,因甲方因素拖延,工期顺延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费______元/天。
八、维修
1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应无偿维修。
2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修。
3、若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
九、合同争议
1、出现争议甲乙双方先协商。
2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
十、甲方只负责灯具、开关、洁具、门头发光字采购,其他琐事概不负责。
十一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲 方:乙 方:
《营业税暂行条例实施细则》第七条第一款规定, 纳税人提供建筑业劳务的同时销售自产货物的混合销售行为, 应当分别核算应税劳务的营业额和货物的销售额, 其应税劳务的营业额缴纳营业税, 货物销售额不缴纳营业税;未分别核算的, 由主管税务机关核定其应税劳务的营业额。
第十六条规定, 除本细则第七条规定外, 纳税人提供建筑业劳务 (不含装饰劳务) 的, 其营业额应当包括工程所用原材料、设备及其他物资和动力价款在内, 但不包括建设方提供的设备的价款。
装饰劳务如何界定
《营业税税目注释》明确, 装饰, 是指对建筑、构筑物进行修饰, 使之美观或具有特定用途的工程作业。从该规定可以看出, 营业税相关法规下的装饰劳务概念本身就是一个清包工的概念, 即客户提供工程所需的主要原材料和设备, 纳税人仅实施修饰工程作业, 向客户收取人工费、管理费及辅助材料费等费用。计税营业额不包括工程所用原材料、设备及其他物资和动力价款。
如果由装饰劳务施工方采购或提供自己生产的主要原材料和设备的, 那么此项建筑业劳务不再限于提供装饰劳务, 而是一种混合销售行为, 应按照《营业税暂行条例实施细则》第七条建筑业混合销售行为的规定处理, 即提供装饰劳务的同时销售自产货物的, 分别核算应税劳务的营业额和货物的销售额, 分别计算缴纳营业税和增值税;提供装饰劳务的同时销售外购货物的, 全额计征营业税。
案例
A市甲建材企业承包B市乙企业装饰工程业务, 双方拟签订合同, 现有两种方案可选择:
方案一:合同总金额800万元, 装饰工程所需的主要原材料和设备由乙企业自行采购, 合同金额含装饰工程的人工费、管理费及辅助材料费等其他费用。
方案二:合同总金额1500万元, 甲企业包工包料, 即合同金额包括装饰工程所需一切费用, 乙企业只需要按合同规定日期及设定标准验收即可。装饰工程所需建材中有甲企业自己生产的价值400万元的防盗门、窗及消防器材。
方案一:营业税计税营业额为800万元, 应纳营业税800×3%=24 (万元) 。
方案二:营业税计税营业额为1500-400=1100 (万元) , 应纳营业税1100×3%=33 (万元) 。增值税计税营业额为400万元, 应纳增值税400×17%=68 (万元) 。
提示
(1) 装饰劳务属于非增值税应税劳务, 根据《增值税暂行条例》第十条规定, 方案一中, 用于装饰工程的外购辅助材料, 属于用于非增值税应税项目的购进货物, 即使取得了增值税专用发票, 也不得抵扣进项税额。而方案二中, 除了用于自己生产防盗门、窗及消防器材的外购原材料可以正常申报进项税额抵扣外, 其他用于装饰工程的外购材料发生的进项税额不得抵扣。
(2) 《不动产、建筑业营业税项目管理及发票使用管理暂行办法》 (国税发[2006]128号) 规定, 甲企业异地提供建筑业应税劳务的, 应向应税劳务发生地主管税务机关进行建筑工程项目登记, 同时按规定向机构所在地主管税务机关报送《建筑业营业税纳税申报表》和《异地提供建筑业劳务税款缴纳情况申报表》。根据《营业税暂行条例》的规定, 纳税人提供建筑业劳务应当向应税劳务发生地的主管税务机关申报纳税。甲企业应向乙企业出具B市建筑业发票, 并在B市申报缴纳营业税。
这是杭州杰夫信息科技有限公司的团队在创新中国2011总决赛上的T恤口号。
杰夫电子商务的商业模式是:帮客户通过网络渠道进行产品销售,收取传统企业的服务费和销售分成,也就是代运营商。
2010年中国代运营行业市场规模为108.9亿元。“中国的传统企业进军电子商务一般面临三大难题:有钱不知道怎么花、有货不知道怎么卖、有人不知道怎么用。”杰夫电子商务CEO姜洪峰深知传统企业的痛苦,他曾见过某服装企业一年花500万的运营费用,一年后生意毫无起色,最后网店几乎变成了一家废店。由于销售方法和执行力不够等原因,大部分传统企业,尤其是做服装生意的企业都面临着每季度数万件或者更高的库存压力。
他们急需一些专业的网店运营销售人才和团队,但是这种人才在市场上极为抢手,大多数中小规模的传统企业无力组建这样的团队。“一个工作经验不到半年,工资1700的客服人员被挖墙脚,到了新公司工资变成7000,还分到了期权,运营经验不足一年的淘宝运营人员,企业以年薪30万来挖墙脚。”姜洪峰说。
“电子商务第三方服务是淘金潮中‘卖水’的故事。”姜洪峰将自己比喻成搬运工,这是一个长期的、繁重的、需要任劳任怨的工作。“看一个网店好不好,不是看销售量,而是看转化率,同样的推广成本,吸引了同样多的买家,转化率的高低决定了销售额。”姜洪峰说。
杰夫电子商务成立于2006年,是淘宝和阿里巴巴的紧密合作伙伴,作为淘宝的“淘拍档”之一,他们是淘宝认证的服务商,从2007年开始一直为淘宝做视觉、运营、技术方面的支持工作。“具有第一手的行业数据是我们的核心竞争力,根据这些数据,我们可以为服务的商家做出战略指导,如果进入一个市场但根本不了解这个市场状况的话,那一个仗根本没法打,我们可以告诉你哪里敌人多,哪里敌人少。”
姜洪峰从2002年开始从事网络营销、电子商务相关工作,创办过电子商务人才网、中国库存网等多家电子商务业界知名的网站,也经历过第一波电子商务的热潮,现在还担任淘宝大学的企业讲师,指导企业如何开网店。在杰夫电子商务的团队里,没有海归、没有具有知名企业从业背景的人,基本都是跟着公司一路走过来的“草根”。
从创业初期的3个人,到现在的250余人,每年的业绩都以一倍以上的速度增长,第三方电子商务代运营是杰夫的新业务,这种模式并非杰夫所创,但是作为先行者,他们掌握了品牌运营的整套系统流程,还有庞大的买家行为数据作为核心,姜洪峰常说的一句话就是:“我们确实已经达到了‘比传统企业做得更好’。”
拓展第三方代运营服务,杰夫走了许多弯路。起步之初,不管什么企业找上门他们都来者不拒,可是由于对不同领域产品的不了解,需要经过一个磨合期才能将服务步入正轨,大大地增加了运营成本。
乙方:
由甲方承建的 21#变电所 工程,因工程施工的需要将该工程土建部分以包清工、机具设备的开工分包给乙方施工。为了保证工程质量和施工进度,确保甲乙双方的权利和着平等、自愿、互惠互利的原则,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商,特订立以下协议,共双方同信定执行。
一、工程名称: 21#变电所工程
二、工程地点: 黄骅港
三、承包方式:包清工、机具设备、辅助材料(除商品砼、钢筋、砂、石料、砖、水泥等甲方提供)。
四、工程内容及范围:
1、乙方要组建不少于的现场施工管理班子,从开工开始至工程全部竣工验收解散;乙方要配置现场施工测量所需的仪器,管理班子要负责本工程的施工全过程的管理工作,与甲方现场管理人员要密切配合,共同协调各分包单位的工作。
2、、承包单价内已包括工程施工放样(控制点甲方负责提供),包括塔吊、施工电梯的基础,包括土方边角修理与属于基础范围内梁边及承台的局部回填,地下室施工时抽水及水泵购置,片石垫层、砼垫层,包括地下室支护压顶梁、支护钢筋砼内支撑的施工及凿除和清理等。
3、基础工程与主体工程的钢筋制作安装(含蚇焊条、焊剂、绑扎铁丝);模板制作与安装(含模板、木方、铁丝、铁钉、螺杆加工<甲方提供圆钢>,购置螺帽及对拉螺全止水片等);砼浇筑、养护(抗渗养护 14 天,其它养护 7 天),砌体工程的砌筑。
4、粗装修工程包括抹灰工程,屋、地面工程、室外走道、台阶踏步、地下室顶板防水层上面的钢筋网砼层及压光、(不包括室外工程)。不包括镶贴块料面层、地下室及屋面防水、内外墙涂料、铝合金门窗、木门窗、阳台栏杆、空调栏杆及
5、脚手架工程的搭拆及“三宝四口”等安全设置(含钢管、扣件、安全网、竹篱板、铁丝、运输通道的厚木板、挑架用的槽钢、钢丝绳等),钢管、扣件的试验费用由乙方负责。
6、本工程所需的一切机具设备,除配电房以及配电房内的设施外,施工用的配电系统均由乙方负责。发电机组及油料甲方负责。
7、本工程确保市级标化工地,如果达不到市级标化标准,在乙方工程 款中扣5 元/㎡;安全责任经济损失在一万元以内由乙方自负,一万元以上按甲乙两方比例对分。
五、施工工期:
施工工期按照甲方与业主的合同工期。如工期延误或提前,按甲方与业主的合同规定罚款或奖励,如遇不可抗力的因素或业主与甲方造成的原因工期顺延;
1、由外部原因造成每周连续停电、停水累计八小时以上;
2、施工地质情况与勘察地质报告不符;
3、人力不可抗拒;
4、甲方原因造成的停工待料工期顺延;
六、结算单位及付款方法:
1、结算单位为 319 元/㎡(报价单附后),大写叁佰壹拾玖元人民币每平方米(不含税),乙方提供总结算款的30@材料发票并具有能汇入款项的银行帐户。
2、今后有发生设计变更按现场实际工程量的费用计算。
3、由甲方或业主分包的配合费,按实结算。
4、工程结算方法:按施工图及现行国家规定的建筑积计算方法计算为准。
5、付款方法:乙方每月截至上30 日按时结算并上报当月完成的工作量,甲方在下月工资 15 日前支付上月的工程款,主体框架完付出 元/㎡;砌砖完成付款 元/㎡;粗装修工程完万付 元/㎡;工程完工大部分工人退场后付到总承包额的,余款5%待竣工验收后三个月内付清。
七、双方的权利和义务:
(一)、甲方责任:
1、及时拨付工程款;
2、及时供应合格的原材料;
3、主导施工进度,协调乙方与各分包单位的关系,有权监督乙方对工人工资的发放情况。对于有碍于工程进展、变相组织罢工和工程质量低劣的,甲方有权单方中止协议,组织其他施工队伍进场,对乙方完成的工程量按协议结算单价的50%结算,如果有返工重做的,一切损失由乙方承担。
4、处理当地村民干扰的一切因素;
(二)、乙方责任:
1、负责施工的安全生产、文明施工,并承担施工安全责任,接受甲方的监督管理,严格遵守国家的有关法律、法规和项目部的各项规章制度,自觉维护工地秩序,讲究卫生。如有违规行为,甲方有权按规定进行处罚。
2、严格按施工图、设计变更联系单及现行施工规范组织施工,确保工程质量合格。
3、由乙方原因造成的质量问题,应条件返工,直至合格为止,并负担返工的经济损失。
4、乙方应提前五天向甲方通知原材料用量。
5、乙方进场施工人员的一切证件的办理费用由乙方负责。
八、其他:
1、乙方施工力量、机具设备或技术措施不到位,施工进度和质量不能按计划完成,甲方有权组织其他施工队伍进场施工,其费用均在乙方工程款中扣除。
2、乙方在合同签订后五天内向甲方交纳工程质量保证金伍拾万元整,待结构中间验收后一个月内归还乙方,不计算。
3、由甲方责任造成停工七天以上的,甲方负责支付乙方所有机具设备租金及管理费用,按实际计算;如由乙方责任造成工程的情况,乙方要承担一切的停工损失。
九、本协议未尽事宜,双方协商友好解决。
十、合同份数:
1、本合同一式四份,甲乙双方各执两份;协议自双方签字盖章后生效,完工后工程款结清后自行失效。
甲方:
施工队(以下简称乙方):
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签订如下合同:
一、工程概况
工程地址:安徽省宣城市广德县杨滩镇
二、价格 清包项目价格:
石膏板吊顶¥ 30元/平方米按照投影面积收量,生态木吊顶¥18元/平方米,按照投影面积收量。硅酸钙板吊顶¥11元/平方米,按照投影面积收量。包工包料项目价格:
卫生间300*300集成吊顶70元/平方米,按照投影面积收量此项为完成该工程所有材料、人工主辅材等所有费用。
三、工程范围
广宁高速月湾服务区吊顶木工工作范围,包括顶面开灯孔。
四、付款方式
1、工程完成工程量的30%,付全款的10%,工程完成工程量的50%,付全款的30%,工程完成工程量的90%,付全款的70%,工程完工,验收合格后按实际发生收量,结算费用。
2、按施工总额的3%作为保修金,从竣工之日起1年后支付。承包方(以下简称甲方):广宁高速房建项目部
五、设计与施工
甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作,如发现图纸与实际不符,应通知甲方项目颈部,协商后再行施工,不允许自作主张更改设计,如自行更改,所产生的后果由乙方自行负责,乙方施工前应与甲方项目经理部确定施工进度计划表,并严格按照施工进度计划表施工。
六、材料
1、乙方应提前10天向甲方提供需购材料清单,甲方应在7天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失,如遇所购材料需要一定工期时,需乙方根据材料制作工期提前申请材料清单。
2、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.。
3、乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性.。
4、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。
6、甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。
7、乙方根据工程量开出所需材料清单,甲方有权对乙方所开具的材料清单量进行审核其合理性,根据施工工艺要求规定其料损不能超出3%,如超出,按市场价扣除超出部分费用。
七、工期
从 2018年 4 月 20 日起至 2018年 6 月 20 日止,工期为 60 天,因甲方因素拖延,工期顺延,因乙方因素拖延工期,甲方按照损失扣除费用。
八、垃圾清运
垃圾应由乙方清运堆放一起,保证进出方便。
九、劳动力管理
1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件,每月向甲方报工人工资表。
2、未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜,乙方自行负责施工人员吃住。
3、乙方指定由
为工地现场负责人,联系电话。
4、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或怠工。
十、施工机具
1、乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。
2、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲方承担。
十一、工地现场管理
1、现场禁止使用明火。
2、现场禁止吸烟及随地大小便。
3、每一位现场人员必须佩带安全帽,爬高必须佩带安全带,安全帽及安全带由乙方自己负责。
4、乙方要严格注意施工安全,如因违反操作规范出现工伤,由乙方承担一切费用。
十二、维修
1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。
2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后,两天内及时维修。
3、若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
十三、装修要求
1、乙方在施工过程中,由甲方或监理单位提出施工不符或不合格之处,乙方应马上更改。
2、乙方完工后,必须保证符合甲方及监理单位的施工要求。
十四、其它说明和要求:
1、工程为清包,甲方只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。
2、乙方必须保证施工质量,发生施工质量问题,乙方应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题,乙方应立即予以改正,在未达到甲方的整改要求前甲方有权拒付人工费。
3、施工人员要文明施工,禁止野蛮施工。要爱护现有成品,造成现有成品破坏,由施工队赔偿。
4、乙方负责及时清理建筑垃圾至规定位置,工程施工结束后,施工人员负责场内建筑垃圾清运,完毕后方可立离场。
5、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。
十五、如有违约,乙方将按照工程款双倍赔付。
十六、此协议一式两份,甲乙双方签字生效,双方各执一份。
甲 方: 乙 方:
签 章: 签 章: 电话: 电话:
发包方(甲方)
承包方(乙方)
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建设法》及其它有关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,订立本合同,并严格执行。
工程名称:
工程地点:
工程结构:
一、承包方式:包工、包机械、包质量、包安全。
二、工程承包内容和价格
1、承包内容:钢结构车间的檩条、拉杆、屋面板、墙板的安装。
2、安装价格:按照实际建筑面积计算每平方米38元(不含税价),建筑面积约5300平方,(增加工程量部分另计)。
三、承包工期:结构主体材料到施工现场开始后50天。(需发包方不当误材料,基础桩完好的情况下)。下雨天工期顺延。
四、付款方式:按单栋结算,钢结构主体完工后付单栋总造价的50%,屋面板、墙板完工后付100%。
五、双方责任:
1、甲方随时检查工程进度质量,安全与文明施工,负责技术监督工作,监督承包方合理利用和使用材料。
2、甲方负责按时支付工程款,因此当误工程进度由甲方负责。
3、乙方应严格执行安全、文明施工的有关规定,如因乙方违反相关规定而发生人身伤亡安全事故由乙方承担。
六、双方违约责任
合同签订后,不经双方协商同意,不得随意变更或解除,由此影响施工计划造成的经济损失由变更方(或解除方)赔偿。
七、其它未尽事宜双方相互协商解决,协商不成可向当地人民法院起诉解决,本合同一式两份,双方各执一份,双方签字盖章后生效。
发包方(甲方):
承包方(乙方):
被压抑的尊严
30岁之前,赵双泉不过是安徽省太湖县城里的小个体户,普普通通、老实巴夏,县里的熟人都叫他“小赵”或者“赵师傅”。30岁那年,有传言说北京处处是黄金,于是,一列绿壳子火车把他和他的梦想送到了繁华的北京。从此,他开始了一种完全不一样的生活,今年,赵双泉36岁,他已经脱胎换骨,俨然一位大老板:杉杉衬衫,U2休闲裤,老人头皮鞋,手提鳄鱼牌公文包,摩托罗拉“世界风”手机不停地响起…
在北京,有人开始叫他“赵老板”,有人甚至在酒桌上称他为“赵总”但不管别人对他的称呼怎么变,他的心里很清楚,这不过是场面上的事,在背后他依旧被城里人和乡下人偷偷地嘲笑和指责,“赵双泉不过是个刚刚发迹的包工头!”“他赚的都是民工的血汗钱!”
改头换面,为了拉拢上层
他的确是个“包工头”,一个已经被大众媒体妖魔化的职业。双泉说,出门办事的时候,他尽量避免这个给人不信任感的称谓,于是,他只好改头换面,为自己贴上崭新的标签。他给自己的名片上印着“北京双泉建筑公司总经理,高级经济师”的头衔,名片的背后还附着英文翻译,高中毕业的他在谈生意时也自称毕业于合肥工业大学土木工程系。“没办法,要想接更多项目就得拉拢上层的人,这些都是接近上流人群的通行证!”双泉一边自嘲,一边无奈地笑。
其实,“北京双泉建筑公司”不过是赵双泉接建筑项目时的一个招牌。公司只有两个职员,一个是作为总经理的他,还有一个是他老婆——工作兼生活搭档。他在望京租住的一套房子便是公司所在地。双泉的业务模式很简单承包一些大型工程的围墙草坪以及楼梯扶手这样的小型项目,接到项目后,他从家乡雇佣泥瓦匠来干活,或者辖包给比自己更小的承包商,自己从中赚取利润。
这样的工程量在大建筑商那里算不了什么,但在双泉以及他的竞争者眼里,却意味着在老家永远赚不来的财富。从全国各地来的小承包商太多,他们争抢饭碗的竞争也激烈非凡。
为了赢得竞争,包工头们就得常出去拉项目。每天一大早,双泉都会开着辆小面包出门,在京城的各个大小衙门、公司里转,一直到很晚才回来。他的全职工作就是“跑关系”、“跑门路”。艰难的“关系”之路
双泉说,自己的一性格本来挺内向的,在老家都懒得跟陌生人搭一句话。而初到北京淘金,他不得不接触形形色色的陌生人。每一次出去找关系都是对自己的一种挑战,要经历长时间的思想斗争。“你说谁愿意出去低三下四、求爷爷告奶奶?每次出去前我求着自己说,为了老婆孩子,装回孙子吧!”
为了接到工程项目,他经常要与房地产开发商、政府官员、公司经理、大学校长打交道。刚开始,那些所谓上流社会的人都不愿意带他玩。遇到厚道、热情的掌权者还好,人家会对双泉说“赵老板啊,不是我不愿意把工程给你,主要是有人的报价比你们低啊!”要是遇到冷漠、霸道的人,都不正眼看他一眼“你快走吧,这工程已经给别人了!”
“我刚来北京时,真是不熟悉这其中的路子,以为降低成本、压低竞标价格就能取得项目,碰鼻子次数多了,这其中的门道也就摸清了!”双泉得意地笑道,他开始试着改变这种正规的拉项目万法,另辟蹊径。有一次,他打听到某竞标项目的“大头头”与他是一个县的老乡,马上通过太湖县驻北京办事处找到这个老乡的联系方式,开始千方百计地接近这位老乡。“电话打了好多个,秘书总是说没有时间接待,手机也老是关机,我请一个学中文的研究生代写了几封信,称他是家乡的骄傲,希望能拜访他,才终于打动了他的乡情!”那老乡竟答应了与双泉见面,他欣喜若狂。
“吃一堑、长一智”,他再也不像以前那样实诚了,马上通知家里人运过来几千元的家乡特产,亲自开车送到老乡楼下,还把那位老乡请到京城最好的安徽菜馆吃饭,一番觥筹交错之后,老乡趁着酒兴拍板,将那个项目给了双泉于是,他第一次凯旋归来。当然,双泉很懂得“滴水之恩,当涌泉相报”,工程完后返了老乡10%的回扣,春节时又送了老乡一大打腊肉腊鱼。
笼络了一个有权有势的老乡后,双泉的路子开始越走越广了。有什么上层人士聚会时,老乡会带上他去见世面,认识新的权势人物;县里每年春节前的乡友联谊会也会看到双泉左右逢源的身影。老乡介绍老乡,老朋友介绍新朋友他的人际圈子像水面的波澜一样,一轮一轮地扩大开来……当然。这些朋友的“友谊”大部分都要建立在烟酒、金钱的基础上,这似乎成了一种潜规则。
他的幸运与不幸
赵双泉的业务不断扩大,手头上的项目不断增多,口袋里也日渐阔绰,但他的脸上皱纹越来越多,肚子也越来越挺。他告诉我,皱纹长得快是因为笑脸赔得多了,肚子变大是陪人喝酒太多了。而他那些上流社会的“朋友”们,却更轻松地致了富,开着宝马、搂着美女从饭店奔向酒店,从酒店奔向高尔夫球场,
双泉苦笑着对我说,他觉得自己是幸运的,来北京后没有像很多民工一样风餐露宿、出卖苦力,还能够每年挣个几十万,风风光光地开车回家乡过年,连县长都得请他开联谊会、吃饭:自己也是不幸的,要做很多自己不愿意做的事,做人的尊严每时每刻都在被压抑,感觉最真实的灵魂已经飘到了很远的地方。
我走的时候,双泉突然拉着我的手说,“其实,我挺羡慕你们的,我一定培养好儿子,让他考个名牌大学,到城里找个稳定的工作,再不做什么包工头了!”
梦刚开始就破灭
易树林可不是一个普通的农民。在村里,他办了一个米厂和一个养猪场。每到秋天,他就走乡串户,从村民们手里收稻谷,用自己买的机器加工成大米,剩下的稻壳又加工成糠饼喂猪。他精明能干,又具备成大事者的执著,生意越做越大。家里产的大米从本县销售到了邻县,养猪场的猪也喂得肥肥的。过年时,树林的钱袋子里总是鼓鼓的,惹来村里年轻人羡慕的眼神。
执著北京梦
但易树林不是一个安于现状的人。还在读中学的时候,他就梦想着哪天能去北京生活。书本里告诉他,那里有雄伟的天安门广场,有古老的故宫,有蜿蜒的立交桥、宽阔的长安街,到了晚上还能见识流光溢彩的夜景,这些都是大多数村里人一辈子无法体验到的。1994年的高考失利让他痛失了追梦的机会,但他却从来也没有放弃过,把所有的希冀藏在了内心最深处。
办乡村企业的成功让树林看到了个有头脑的自己,心底里的梦想又开始发芽。他仿佛是一条误入小河的蛟龙,总觉得自己的真正归宿是广阔的大海。就在小企业办得红红火火的时候,他作出了一个令所有乡亲们诧异的举动,卖了机器和所有的猪,揣着十几万元血汗钱只身闯到了北京。树林走的那天,村里年纪最
大的老人对大家说,“这伢子祖坟上开了花,日后肯定会在京城里发达的!”
“扫楼式”宣传
初到北京,树林寻摸了好几个月,才找到了适合自己的发展方向。他初中毕业后在乡下做过一段时间的木匠和油漆匠,也认识一帮子能做室内装修的工匠,熟悉装修的套路。于是,他东拼西凑了20万元注册资本,在海淀区工商局注册成立了一个私营装修公司,取名“北京洪发装修公司”,寓意为洪福齐天、兴旺发达。但在北京开公司毕竟不像在家里办米厂、养猪,人生地不熟,他的生意并不像想象的那么好做。
树林的第一笔生意是完全靠腿跑出来的。公司刚成立的时候根本接不到活,他又没有什么资金在报纸上做广告。从家乡招来的几个小伙子只好每天睡大觉,无所事事。他急得直犯头疼,既然没人找上门来,只好主动出击。树林带着他的小外甥,打印了几百份公司的宣传单,跑到新开发的小区到处张贴。但第一天贴的广告,第二天就被居委会大妈或者清洁人员给撕了,广告像石沉大海一般,无声无息。树林一看这招不灵,只好策划进行“扫楼式”的宣传,只要看到有居民户可能需要装修,他就抱着营业执照,亲自上门推销自己的公司和业务。北京人连规模大的装修公司都将信将疑,生怕被骗被坑,哪里会搭理这种外地人开的小装修公司。“刚开始的时候,我们不知道要忍受多少白眼,没有人会同情,只会把我们当骗子”树林说,有一次,他们推销完后,前脚刚出门,人家关门就给小区保安打电话,说是有两个外地骗子扰民,结果在门口他俩被保安逮个正着,好说歹说了老半天才放出来。仅仅一个月,树林就瘦了近十斤。
“功夫不负有心人”,终于有一天,树林碰到了一对姓潘的老年夫妇,老人在家闲着,也没多少戒备,耐着性子听他推销业务。于是,树林把自己的遭遇和境地一股脑儿倾诉给了老人,赢得了他们的同情。潘大爷的儿子是一个公司的老总,恰好有新办公区需要装修,于是,树林幸运地签上了第一份合同,还是一笔不小的单子。工程完了以后,他除了发工人工资、交工商税务的各类费用以外,还净赚到了2万多元。“当时我的想法是,这比养猪、打米来钱快多了,多累多苦也得坚持下去!”树林回忆道。洪发装修公司终于开始正常运转了,他的心里像吃了蜜一样,格外的甜。
别人欠他的,他欠民工的
树林变得聪明起来,他将赚的第一笔钱一大半用来打广告,《北京晚报》、《京华时报》的分类广告中都能看到洪发公司的身影。终于,有人开始联系他了,公司业务也不断扩大,他的民工队伍由几个增加到了几十个,一年下来,树林尝到了在大城市发展的甜头。
但是,一件事情让他苦心经营的产业几乎烟消云散。2004年夏天,有一家投资公司请洪发公司装修新办公室,合同上签的材料费和劳务费总计80万,分两次付清。但后来那家公司老总突然变卦,说因为刚上马一个项目,资金比较紧张,跟树林商量先付5万元定金,材料费用由洪发公司先垫付,装修完后一次性付75万。树林不懂什么合同法,一看这公司比较正规,业务量又那么大,没多想就一口答应了。可事情并没有这么简单,4个月后,树林的工程完工了,去找那家公司验收。可人家连招牌都被摘了,仔细一问,原来是那家公司一个大项目投资失败,资金链断裂,已经申请破产了。树林听到这一消息,人都快气炸了。他告诉我,那是一个深秋,北京的天气似乎都和他作对,寒风凌厉,他从西四一直跑到定慧寺住处,一路上满脑子想着“怎么办?怎么办?”大街上的人都把他当成了疯子,回家后,他一个晚上没有睡着。
树林几乎把公司所有的资本垫付到了那个大项目上,这一次如果爬不起来,他的公司就全完了。他开始绝望地参加债权人大会,等待法院的破产判决。他明白,自己只不过是一个小小的债权人,那家公司不知道有多少财务亏空呢?树林的精神差不多要崩溃了,他手下的民工辛辛苦苦的干了几个月,工资迟迟发不下来,各种不满和怨言也多了起来。每当焦头烂额的时候,树林的脑子里就会浮现家乡安宁、和谐的一幕田里盛开着金黄的油菜花,蜜蜂在花丛间起舞,汩汩的流水沿着小溪一直延伸到远万,那里,一袭袅袅的炊烟从瓦房上升起……
法院的裁决公布出来了!正如易树林所料,他仅仅获得了5万元的破产赔偿,那好几十万就像甩到水里一样,再也找不回来。
腊月的一天,北京飘起了那一年最大的雪,树林将所剩无几的资本拿出来结清了兄弟们的工资,踏着快没膝的雪去工商局注销了“北京洪发装修公司”。
第二天,他背起来北京时的两包行囊,从西站坐上了回乡的火车。
【清包工合同】推荐阅读:
包工装修合同06-15
木工清包工承包协议书10-31
木工包工包料合同10-22
泥工工程清包工承包协议书07-13
包工包料合同范本09-30
建设工程施工合同《包工不包料》10-14
模板工程劳务清包合同06-04
整体清包劳务分包合同09-16
水电安装施工合同清包10-17
旋挖钻孔灌注桩清包施工合同10-25