分项工程施工承包协议书

分项工程施工承包协议书（精选7篇）

分项工程施工承包协议书 篇1

购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规的有关规定，结合本工程的具体情况，本着平等、公正、自愿的原则，甲方砌砖分项工程发包给乙方施工，经双方协商同意，达成如下条款，签订本合同，双方共同遵守

第一条、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

第二条、工程内容：

第三条、承包范围：

第四条、承包方式，以下两种方式择一选

1、本合同以包工不包料、包机械设备、包质量、包安全、包文明施工、包工期的方式承包。

2、包泥工工种施工作业的小型工具，包运材料和活动脚手架到作业现场。

第五条、工程计价方式：

第六条、质量标准：风险提示：工程质量未符合标准的归责

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

1、工程质量必须达到《砌体工程施工质量验收规范》《抹灰工程质量验收规范》，达到建设单位、监理单位和甲方对质量的要求。

2、甲方《施工技术交底》明确的质量要求。

第七条、工程期限：风险提示：关于实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

1、本合同所承包工程的工期定为____日历天，工期计算的起止时间是：________年____月____日开工，________年____月____日竣工

2、根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。

3、在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力的所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。

第八条、付款方法以下方式各选一种：

1、工程完工且验收通过后一次性付清。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。

2、结算程序：每月底结算当月____日前的工作量，乙方根据主管施工员签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序主管施工员签字接收，经项目经理审核，报公司工程部结算核定，总经理签字同意后，项目部在下月____日左右予以支付。

第九条、双方责任

1、甲方责任：风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

(1)提供乙方进场人员的生活住宿条件。

(2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

(3)提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责)，小型工具由乙方自备。

(4)保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。

2、乙方责任：

(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。

(2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的行政和经济责任。

(3)文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，如发生工人不遵守纪律，打架、赌博等行为，每次罚当事人_____元。

(4)严格按照甲方规定的配合比下料，、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。如发生不清理施工作业现场、从楼上往下倒垃圾，每次罚当事人________元。

(5)爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。机械(搅拌机、砂浆机等)要固定专人负责操作，避免人为的机械损伤。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续，工完退回。

(6)经批准进场的工人进场时须持有效证件，特殊工种必须持有上岗证、操作证，并附花名册一式二份、班组与工人签订的内部责任合同;

(7)乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离场。

第十条、争议解决双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

第十一条本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

第十二条本合同一式________元份，甲方执________元份、乙方执________元份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效

分项工程施工承包协议书 篇2

目前随着经济的发展、社会进程的加快, 有关建设工程施工合同纠纷时有发生。日前福建省某人民法院审结了一起模板工程分项承包施工合同纠纷案 (法院判决书的编号为: (2010) 融民初字第595号) , 案件的审理和判决情况引发了笔者对模板工程量计算的认定以及法官审判权的行使问题的一些思考。为便于说明和对相关问题的探讨与分析, 先对案件本身的基本情况和人民法院对案件的审理及判决情况作以简单的介绍:

案情概况:原告林月兴与被告福建帝凯房地产开发有限公司于2008年1月24日签订了一份《模板分项承包施工合同》 (以下简称《承包合同》) , 《承包合同》规定甲方 (被告) 福建帝凯房地产开发有限公司将其自己建设的帝凯城1#楼模板工程承包给乙方 (原告) 林月兴施工, 承包形式是包工包料。《承包合同》的第三条第一款针对模板工程量的计算方法和每平方米模板工程款承包单价问题规定, 模板工程量及其单价按投影面积 (水泥接触面) 计算, 综合包干单价每平方米按人民币42元计算 (综合包干单价中包含模板胶合板、支撑系统、铁钉、铁丝、柱箍等所有完成模板成品所需要的材料费、机械费、工具费、人工费等一切费用。) , 基础展开每平方米人民币15元计算。《承包合同》还规定乙方应严格按照设计图纸、会审纪要、设计更改通知、施工技术操作规程、施工验收规范、经甲方审批的模板工程施工方案进行施工, 做到截面尺寸、标高准确, 模板表面平整、拼缝严密, 若出现差错, 乙方承担返工费用;模板工程施工必须保证模板的强度、刚度、稳定性的要求, 符合有关施工规范要求;乙方严格按照甲方工程部施工统一安排, 配合好各工种, 组织足够的劳力按期按质完成工作量, 若乙方在施工过程中无法达到工程部的进度、质量施工要求, 甲方有权勒令乙方退场, 同时甲方有权另行安排其他施工单位进行施工。合同就付款结算办法问题还规定乙方应于每坪捣砼结束后报上工程量, 经甲方审核后, 付给乙方该工程量的80%的进度款, 主体封顶后按届时完成量90%付给乙方工程款, 余款10%待外架拆除后一个月内付清。另外, 《承包合同》还规定, 乙方作为友好合作伙伴, 无偿提供井架卸料平台和跳板、三层走廊压顶乙方义务施工等。《承包合同》签订生效后, 乙方为履行《承包合同》, 雇请了数十位农民工, 购买了胶合板等大量的模板工程材料, 乙方按时、按质、按量完成了《承包合同》的全部模板工程量的施工任务, 并完全履行了《承包合同》规定的乙方的其他合同义务。甲方先后共付给乙方工程款48万元。

乙方认为按照实际完成的模板工程量和《承包合同》规定的工程量综合包干单价进行计算, 甲方应支付的工程款至少也应该是120多万元, 现在只付了48万元, 还应当再支付70多万元。乙方多次要求甲方进行工程结算, 要求甲方支付全部的工程款。甲、乙双方在计算工程款时发生了模板工程量计算方法、计算结果和工程款的数额的纠纷。甲方主张模板工程量按水平投影面积进行计算, 并声称自己已经付清了工程款;乙方主张模板工程量按水泥接触面的展开面积进行计算, 甲方尚欠70多万元的工程款。

双方各持己见, 无法达成一致意见, 在这种无奈的情况下, 乙方委托有计算工程造价资质的福建省科信工程造价咨询有限公司对帝凯城1#楼模板工程量进行计算, 2008年10月13日福建省科信工程造价咨询有限公司出具了《帝凯城1号楼模板工程量计算成果报告》 (以下简称《计算成果报告》) , 该《计算成果报告》对本项模板工程量的计算依据和该依据所规定的有关的计算规则均都作了具体的说明, 《计算成果报告》指出, 帝凯城1号楼模板工程量是根据《福建省建筑工程消耗量定额》 (FJYD-101-2005) 中有关模板的计算规则进行计算的, 并载明了具体的计算规则和详细的计算项目。其计算结果是:帝凯城1#楼模板工程量为29, 472.76平方米。

乙方根据福建省科信工程造价咨询有限公司出具的《计算成果报告》关于帝凯城1#楼29472.76平方米的模板工程量的计算结果和《承包合同》中规定的每平方米人民币42元的综合包干工程承包款单价, 计算出帝凯城1#楼模板工程款为42X29472.76=1237855.92元, 再加上零星模板点工款2805元, 甲方应支付给乙方的全部工程款为1237855.92+2805=1240660.92元, 扣除甲方已经支付的480000元, 甲方还欠乙方工程款760660.92元。乙方多次向甲方讨要拖欠的工程款760660.92元未果, 乙方林月兴为维护自身的合法权益于2009年12月30日将甲方福建帝凯房地产开发有限公司告到福建省某人民法院, 请求法院判令甲方福建帝凯房地产开发有限公司向乙方林月兴支付拖欠的模板工程款760660.92元。

法院对案件的审理和判决情况:法院认为, “处理本案的关键在于如何理解讼争合同第三条第一款“按投影面积 (水泥接触面) 计算”的本意。乙方 (原告) 主张模板工程量按水泥接触面的展开面积进行计算, 而甲方 (被告) 辩称模板工程量按与水泥接触面的模板水平投影面积进行计算。发生争议的根源在于讼争合同第三条第一款“按投影面积 (水泥接触面) 计算”存在歧义, 约定不明确”。但法院又认为, 讼争合同是原、被告双方协调达成的, 说明双方在签订合同时的意思表示是一致的、明确的, 由此推定双方对合同第三条中的“按投影面积 (水泥接触面) 计算”的解释也是明确一致的。法院同时认为, 按常理, 签订合同时原、被告选择水平投影面积作为计算模板工程量的可能性更大, 并在判决书中列举了这样认为的以下四点理由:一是按展开面积计算比按水平投影面积计算要复杂得多;二是“按投影面积 (水泥接触面) 计算, 综合包干单价每平方米人民币42元计算”与“基础展开每平方米人民币15元计算”的两种算法说明“投影面积”与“展开面积”是有区别的, 而按合同约定以展开面积计算的承包单价每平方米15元, 这明显低于原告主张的单价每平方米42元, 因此, 原告主张模板工程量计算方法不符合诉争合同第三条第一款的本意;三是根据合同履行情况, 原告每次领取工程进度款所依据的模板工程量与根据的《报告书》中的相应楼层的模板平面投影面积相差不大, 被告提供的全部《现金付出凭证》上记载着原告领取款项的施工模板量、单价以及比例等要素, 历时近四个月, 原告未对模板的工程量的计算提出异议;四是发生争议的根源在于讼争合同第三条第一款“按投影面积 (水泥接触面) 计算”存在歧义, 原、被告双方签订合同时的解释应该是同一的, 否则说明双方签订合同存在重大误解, 这与事实不符。在原告的解释与被告的解释不能并存请况下, 应对二者进行选择。通过比较, 原告所作的解释会使模板工程量的计算变得很复杂, 而被告所作解释则使工程量计算简便化, 且依此法测算结果更接近实际结算结果。因此, 认定为平面投影面积更符合原、被告签订合同时的真实意思。所以, 法院认为“将讼争合同第三条第一款中的“按投影面积 (水泥接触面) 计算”解释为按展开面积计算不符合该条款本意, 将其认定为“与水泥面接触的模板水平投影面积”更为合理”。

综上理由, 法院认定“原告主张帝凯城1#楼模板施工总量29472.76平方米不成立, 不予采纳, 本案应以水泥接触面的模板水平投影面积为模板施工量”。故此, 法院判决“被告福建帝凯房地产开发有限公司向原告林月兴支付41263.36元, 驳回原告林月兴的其他诉讼请求”。

随着我国房地产业的迅猛发展, 建筑工程承包纠纷也频繁发生, 科学、合理、公正、及时地审理这些建筑工程承包纠纷案件, 既是维护相关当事人特别是维护农民工的合法权益的需要, 也是维护社会稳定和构建法制和谐社会的需要。

从上述原、被告双方《承包合同》纠纷的案情和法院对本案的审理、判决情况来看, 模板工程量的计算方法是本案的焦点。笔者认为本案的审理无论是模板工程量的计算方法以及计算结果的认定还是法官审判权的行使都存在一些值得进一步探讨和研究的法律问题, 笔者现就本案模板工程量的计算方法以及计算结果的认定和法官审判权的行使问题谈点自己的看法和建议, 以与法律界广大同仁共同研究和探讨相关的理论和司法实务问题, 为完善相关的国家立法和司法实务提供相应的参考。

二、关于本案模板工程量计算方法和计算结果认定问题的几点探讨意见

(一) 法院确认以水泥接触面的模板水平投影面积为模板施工量的模板工程量计算方法理由不够充分

上述判决书中所阐述的证明以水平投影面积来计算模板工程量的计算方法更合理和更符合合同本意的四点理由, 其中的第1点理由和第4点理由基本上是属于同一点理由, 都是因为法院认为按原告所作的解释以水泥接触面展开面积来计算会使模板工程量的计算变得很复杂, 而被告所作的按水平投影面积计算的解释则使工程量计算简便化, 以及按水平投影面积计算的测算结果更接近“实际结算结果”。显然, 这个理由是极不充分的, 精确地计算工程量均是当事人所共同追求的, 如果简单计算不能实现其目的, 选择合同约定的“水泥接触面”, 即展开面积, 即便其计算模板工程量是复杂了, 但有效合同的法律约束力, 决定了该复杂的就得无条件服从, 不得从简。以是简单还是复杂 (其实也不复杂) 来认定当事人在合同中规定的模板工程量的计算方法的真实意思既没有任何法律根据, 也没有任何的说服力。至于按水平投影面积计算的测算结果更接近“实际结算结果”这个理由就更站不住脚了, 这里的“实际结算结果”显然是指按被告主张的水平投影面积计算方法计算出来的并且被告已经付款的模板工程量的计算结果, 用被告自己主张的计算方法测算出的模板工程量结果与自己所认可的模板工程量结果肯定是很接近的, 甚至是完全一致的, 否则, 就是不攻自破了。同理, 用原告主张的水泥接触面的计算方法所计算出来的结果与原告主张结算的模板工程量结果是完全一致的, 不也同样可以认定原告主张的水泥接触面的计算方法是更符合合同条款本意的了吗?既然如此, 又为什么只认定被告主张的水平投影面积的计算方法, 而却不认定原告主张的水泥接触面的计算方法呢?实在是没有任何道理。所以这个理由是不成立的。

判决书中所阐述的证明以水平投影面积来计算模板工程量的计算方法更合理和更符合合同本意的第2个理由是:基础展开每平方米人民币15元明显低于原告主张的单价每平方米42元, 并由此认定原告主张模板工程量计算方法不符合诉争合同第三条第一款的本意。笔者认为这一理由也是不充分的。因为, 基础部分作业完全排除了高空作业的风险, 安全系数高, 无需任何支撑, 也不需要上下运送, 安装拆卸都比较容易, 且省工省力, 进度快;非基础部分模板的施工需要脚手架和其他支撑物, 运转材料的过段费较高, 拆模的难度也远大于基础部分等等。基于两部分作业的人身安全危险性和施工的成本有巨大的差异, 出现两种单价恰恰体现了公平合理。而且两种不同的单价所对应的“按投影面积 (水泥接触面) ”与“展开面积”计算工程量的方法只是意同字不同而已。因此不能以非基础部分模板的单价每平方米42元高于基础展开每平方米人民币15元为由否定非基础部分模板以水泥接触面展开面积进行计算的合同计算方法本意。

判决书中所阐述的证明以水平投影面积来计算模板工程量的计算方法更合理和更符合合同本意的第3个理由是:原告每次领取工程进度款所依据的模板工程量与福建省科信工程造价咨询有限公司出具的《计算成果报告》中的相应楼层的模板平面投影面积相差不大, 被告提供的全部《现金付出凭证》上记载着原告领取款项的施工模板量、单价以及比例等要素, 历时近四个月, 原告未对模板的工程量的计算提出异议。这里需要说明四点:首先, 《计算成果报告》中的相应楼层的模板平面投影面积是相应楼层楼板模板的水平投影面积, 原告每次领取工程进度款所依据的模板工程量与《计算成果报告》中的相应楼层的模板平面投影面积相差不大, 这说明原告每次领取工程进度款所依据的模板工程量只是相应楼层楼板模板的工程量, 不包括相应楼层柱子和梁的模板工程量, 就是说被告所计算的模板工程量只包括各层楼板的模板工程量, 不包括所有楼层柱子和梁的模板工程量。显然, 这是没道理的, 因为合同中没有规定所有楼层的柱子和梁的模板均由乙方 (原告) 义务施工。其次, 尽管被告提供的全部《现金付出凭证》上记载着原告领取款项的施工模板量、单价以及比例等要素, 这些《现金付出凭证》也只是被告付款或原告收款的凭证, 这些《现金付出凭证》并不能成为全部模板工程量唯一证据, 因为在建筑承包合同履行中进行工程进度拨款时发包方比较随便地填一个工程量数字并按该工程量进行进度拨款, 这是常有的事, 因为工程结算时按实际完成的工程量进行计算, 而不按付款凭证上标注的工程量进行计算, 这基本上是通行的做法。况且被告提供的全部《现金付出凭证》只是大约的楼板的模板施工量, 所以, 被告提供的全部《现金付出凭证》只是付款凭证, 并不是计算工程量的凭证。再次, 为了弄清案情真相, 针对“历时近四个月, 原告未对《现金付出凭证》上记载的模板的工程量的计算提出异议问题”, 笔者专门向乙方 (原告) 了解过, 乙方 (原告) 说:“法院判决书上写的情况不是事实, 在第一次付进度款时, 我们乙方按照合同的规定上报了一个模板施工量的数据, 甲方不同意我们报的数据, 甲方为了尽量少支付工程进度款, 他们随便地填写了接近一层楼板的模板数量, 我们乙方不同意甲方在《现金付出凭证》上填写大大低于实际的模板工程量的模板施工数量, 甲方的业务负责人却说《现金付出凭证》上写多少模板施工数量没关系, 工程结算时最后再详细算。在第二次付进度款时, 我们乙方又提出甲方填写的模板施工数量比实际模板施工量少得太多, 甲方的业务负责人就在《现金付出凭证》上又填了个“约”字应付了事, 并说没关系, 结算时最后再算”。从乙方说明的情况来看, 并非是“历时近四个月, 原告未对《现金付出凭证》上记载的模板的工程量的计算提出异议”, 而是不断地在与甲方争执这个问题。再者, 假设乙方就是“历时近四个月, 未对《现金付出凭证》上记载的模板的工程量的计算提出异议”, 也不应该影响实际模板工程量的计算。所以, 不能以“历时近四个月, 乙方未对《现金付出凭证》上记载的模板的工程量的计算提出异议”为由来否定乙方 (原告) 所主张的模板工程量的计算方法。最后, 法院判决书以《现金付出凭证》上记载的模板工程量与《计算成果报告》中的相应楼层的模板平面投影面积两者数量相近为由否定原告的主张的水泥接触面的计算方法解释, 然而原告未尝不可沿袭法院案件审理的逻辑, 以《现金付出凭证》中的11000m2与《计算成果报告》确认的29472.76m2相差甚远来否定被告主张的水平投影面积的计算方法。

(二) 《承包合同》规定的按水泥接触面的展开面积计算模板工程量的计算方法十分明确

《承包合同》的第三条第一款针对模板工程量的计算方法和每平方米模板工程款承包单价问题规定“按投影面积 (水泥接触面) 计算, 综合包干单价每平方米按人民币42元计算”。这里用了一个投影面积的专业术语, 投影面积是建筑制图等领域常用的一个专业术语, 投影面积既包括水平投影面积, 也包括垂直投影面积。水平投影面积一般是指从上往下看被投影的物体, 在水平面上看到的投影面积;垂直投影面积一般是指从前往后或从后往前或从左往右或从右往左看被投影的物体, 在铅垂面上看到的投影面积。在建筑模板工程中, 板分为有梁板和无梁板等类别, 伸入墙中的无梁板的模板只有一个水泥接触面, 所以, 伸入墙中的无梁板的模板工程量等于该水泥接触面的水平投影面积;有梁板的模板工程量等于梁的模板面积与板的模板面积之和;一般情况下梁的模板有三个与水泥接触的面, 其中包括两个侧面和一个底面, 梁的模板的工程量等于梁的底面模板的水平投影面积与两个侧面模板垂直投影面积之和;柱的模板一般有前后左右四个与水泥接触的面, 所以, 柱的模板工程量等于前后左右四面模板分别的垂直投影面积之和。就是说模板工程量既包括板、楼梯等模板的水平投影面积, 也包括梁、柱等模板的垂直投影面积。

甲、乙双方为了避免对《承包合同》规定的模板工程量的计算方法产生理解上的偏差, 在签订合同时在投影面积后边用 (水泥接触面) 作了极其通俗明确的注释说明。括号内的“水泥接触面”这五个字的文义通俗易懂, 即便不是从事建筑业的人, 只要具有初步汉语知识的人都能理解其意思, 那就是模板的工程量按与水泥相接触的模板的面积进行计算。可见, 诉争合同第三条第一款关于模板工程量的计算方法的约定是非常清楚明确的, 模板的总工程量就是所有与水泥相接触的模板的投影面积之和 (既包括板、楼梯等模板的水平投影面积, 也包括梁、柱等模板的垂直投影面积) , 或表述为与水泥面相接触的模板展开面积之和。然而, 不知为什么法院的判决书只确认了板、楼梯等模板的水平投影面积, 而否定了梁、柱等模板的垂直投影面积, 让人百思不得其解。

(三) 本案模板工程量的计算方法和计算规则应以《承包合同》规定的计算方法的文义或国家规定的计算方法和计算规则为准

我国《合同法》第一百二十五条规定, 当事人对合同条款的理解有争议的, 应当按照合同所使用的词句, 合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则, 确定该条款的真实意思。最高人民法院公报2007年第12期, 在最高人民法院 (2007) 民二终字第99号民事裁定书上作的裁判摘要规定:对于合同条文的解释, 必须探究合同当事人内在的、真实的意思表示, 而判断合同当事人真实意思表示的首要方法, 是判断合同条文的字面意思表示, 即文义解释的方法。只有在文义解释不能确定合同条文的准确含义时, 才能运用其他的解释方法。根据这一规定, 在当事人对合同条款的理解有争议时, 首要的判断方法是判断合同条文的字面意思表示即文义解释的方法, 只有在文义解释不能确定合同条文的准确含义时, 才能运用其他的解释方法。关于《承包合同》的第三条第一款规定的“按投影面积 (水泥接触面) 计算”的模板工程量的计算方法条文字面意思表示, 已经在前面的第 (二) 点中作了具体的分析和说明, 其字面意思就是模板的工程量按照所有与水泥面相接触的模板的投影面积进行计算, 这一条文字面文意非常清楚、明确, 按照法律和最高法院的规定, 法院判决书理当确认这一条文的字面文义解释。然而法院判决书并没有确认这一条文的字面文义解释, 而是采用了那一种计算方法更简便等判断方法来确认该合同条文的意思解释, 显然, 这是违反法律和最高法院的规定的。

退一步讲, 即使是审理案件的法官缺乏涉案的专业知识, 不能准确理解该条文的字面意思表示, 按照《合同法》第一百二十五条规定也应该按照国家规定的计算方法或交易习惯来确认条文的含义解释。国家建设部颁布的《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》 (土建工程GJDGZ-101-95) 第3.5.1条第1项和《福建省建筑工程消耗量定额》 (2005版) 第九章的现浇混凝土模板工程量计算规则中均都规定:“现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量, 除另有规定者外均应区别模板的不同材质, 按混凝土与模板接触面的面积, 以平方米计算”。并在国家规定的模板工程量的计算方法的指导之下在全国的建筑业界形成了通行的“按混凝土与模板接触面的面积计算模板工程量”的交易习惯。在我国国家规定的模板工程量的计算方法与建筑业界形成交易习惯是完全一致的。在法官对“按投影面积 (水泥接触面) 计算”的模板工程量的计算方法条文规定的字面意思表示拿不准的情况下, 按照《合同法》第一百二十五条的规定, 法院判决书对该合同条文应采用国家规定的“按混凝土与模板接触面的面积计算模板工程量”的模板工程量的计算方法或称建筑业界通行的交易习惯。

(四) 应确认福建省科信工程造价咨询有限公司出具的《计算成果报告》关于帝凯城1#楼29472.76平方米的模板工程量的计算结果

福建省科信工程造价咨询有限公司是经国家有关部门批准设立的具有计算工程造价资质的合法社会服务机构。福建省科信工程造价咨询有限公司对帝凯城1#楼的模板工程量是根据国家规定的模板工程量的计算方法进行计算的, 无论是从计算的主体资格还是计算的依据均都合法有效。所以, 应确认福建省科信工程造价咨询有限公司出具的《计算成果报告》关于帝凯城1#楼29, 472.76平方米的模板工程量的计算结果合法有效。

三、法官应努力提高司法业务素质和断案能力确保审判权的正确行使

(一) 法官应加强涉案法律知识和涉案专业知识的学习提高办案的业务素质和业务能力

法官是一个博学的职业, 法官在办案的过程中会碰到各式各样的案件, 有的涉及建筑专业知识, 有的涉及知识产权专业知识, 有的涉及医学专业知识等等。法官只有精通涉案的法律、专业知识, 案件审理才能更得心应手, 使案件的审理才能更加科学、准确。从本案的审理、判决情况来看, 审理本案的法官对涉案的相关法律规定以及相关的司法解释和涉案的有关专业知识不够熟悉, 在判决书中只认定板、楼梯等模板的水平投影面积, 而对所有的梁、柱模板的垂直投影面积全部都不予以认定, 显然, 这是所有的合同当事人都不会选择的合同条文的意思表示;还有《承包合同》的第三条第一款中字面文义很清楚的“按投影面积 (水泥接触面) 计算”的条文表述, 判决书不采用字面意思的文义解释方法来确定该条文意思表示, 却以计算方法是否简便为由来认定该条文意思表示;再有, 判决书中一会使用水平投影面积的概念, 一会又使用平面投影面积的概念, 概念使用有些混乱。这些等等的案件审理瑕疵问题的出现大概都是因为办案法官对涉案法律、专业知识不够熟悉所致。所以, 法官应自觉加强涉案法律知识和涉案专业知识的学习, 努力提高办案的业务素质和业务能力, 这样才能确保审判权的正确行使。

(二) 法官审理合同条款解释纠纷案件要特别注意遵循文义解释的方法

根据上述最高人民法院所作的“判断合同当事人真实意思表示的首要方法, 是判断合同条文的字面意思表示, 即文义解释的方法。只有在文义解释不能确定合同条文的准确含义时, 才能运用其他的解释方法”的司法解释规定, 法官在审理合同条款解释纠纷案件时, 要特别注意采用文义解释的方法来认定合同条文的意思表示, 只有在文义解释不能确定合同条文的准确含义时, 才能考虑运用其他的解释方法来确定合同条文的意思表示。否则, 将会因为违反最高人民法院的司法解释而使合同条文意思表示的解释确认无效。

(三) 法官审理案件要以事实为根据以法律为准绳

法官审理案件一定要遵循一个非常重要的基本原则, 那就是一定要以案件的客观事实为依据, 以法律的规定为准绳。要求法官在办案过程中通过法庭调查、举证、质证、法庭辩论以及必要的庭外调查等办案环节, 一定要查清案件的客观事实, 要事实清楚, 证据确实、充分。只有客观事实清楚, 才能对案件的情况作出准确的认定。在有法律、法规、规章、司法解释明确规定的情况下, 一定要以法律、法规、规章、司法解释明确规定作为审理和裁量案件的依据和标准, 绝不能撇开法律、法规、规章、司法解释明确规定对案件进行审理和裁量, 更不能凭法官的想当然对案件进行擅断。

在客观事实上, 本案的模板工程量既包括楼板、楼梯模板的水平投影面积的模板工程量, 也包括柱、梁模板的垂直投影面积的模板工程量。在这一点上就是被告方也不会否认的, 当然也是无法否认的。本案模板工程量的计算和认定必须以这一客观事实为依据。

国家建设部颁布的《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》 (土建工程GJDGZ-101-95) 和《福建省建筑工程消耗量定额》 (2005版) 对建筑工程模板工程量的计算方法和计算规则均都有明确的规定, 然而在法院的判决书中却没有按照《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》 (土建工程GJDGZ-101-95) 和《福建省建筑工程消耗量定额》 (2005版) 规定的模板工程量的计算方法和计算规则来确认《承包合同》的第三条第一款中关于模板工程量的计算方法的合同条文的意思表示, 而是以法官主观臆断的“按水平投影面积计算”来认定该合同条文的意思表示。这是不符合以事实为根据以法律为准绳的案件审理基本原则的。

(四) 没有弄清楚的问题不能轻易地在判决书中用认定性质语言进行阐述

本案的法院判决书中在本院认为项下写着“被告提供的全部《现金付出凭证》上记载着原告领取款项的施工模板量、单价以及比例等要素, 历时近四个月, 原告未对模板的工程量的计算提出异议”。在这个问题上, 审理案件的法官了解的并不是非常清楚。原告说:“事实上也并不是在合同履行过程中的历时近四个月时间里我们乙方没有对模板的工程量的计算提出异议, 而是多次提出异议。乙方在合同履行过程中的历时近四个月时间里对模板的工程量的计算问题多次向甲方提出异议, 在这个问题上曾经向甲方的哪个业务负责人多次提出异议都是有根有据的, 在我们乙方的异议追问之下, 被告在第二次填写的《现金付款凭证》上又添了个“约”字, 并且答复说这没关系, 结算时最后再详细计算。在这个问题上就是甲方也是不会否认的。”像这样没有彻底弄清楚的问题, 轻易地在判决书中用认定性质的语言进行阐述, 案件的有关当事人会很不服气, 甚至会认为法官在偏向哪一方, 这样会损害法官和法院的司法形象。所以, 没有弄清楚的问题不能轻易地在判决书中用认定性质语言进行阐述。

(五) 法官要谨慎行使自由裁量权

从本案的审理和判决情况来看, 审案法官对模板工程量的计算方法的合同条文含义既不按司法解释规定的文义解释方法进行解释, 也不按照国家所规定的计算方法进行解释, 而是以毫无根据的哪种计算方法更简便等理由来确认该合同条文的意思表示;对模板工程量只认定板、楼梯等模板的水平投影面积, 而对事实上客观存在的柱、梁等模板的垂直投影面积不予认定;对案件的判决, 只保护了原告水平投影面积模板工程量的工程款, 没有保护原告柱、梁等模板的垂直投影面积模板工程量的工程款。这些存在瑕疵的案件审理和判决情况均都体现着一定的行使自由裁量权的色彩, 并导致了案件审理和判决错误情况的发生。

审理案件时, 有时会碰到所审理的案件情况法律、法规、规章、司法解释均都没有明确的规定, 在这种情况下, 法官往往就需要依据一定的立法精神和公正、合情合理的原则行使一定的自由裁量权, 对案件作出合情合理的裁判。这里需要强调的是法官一定要谨慎行使自由裁量权, 只有在法律、法规、规章、司法解释均都没有明确的规定的情况下, 才可以行使自由裁量权, 并且在行使自由裁量权时如果有国家相关的立法精神或党和国家有关的方针、政策, 就既要考虑遵循国家相关的立法精神或党和国家有关的方针、政策, 又要考虑遵循公正、合情合理的裁判原则, 确保案件的审理和裁判科学公正、合情合理。

摘要：《承包合同》的第三条第一款规定“按投影面积 (水泥接触面) 计算, 综合包干单价每平方米按人民币42元计算”。甲、乙双方为了避免对《承包合同》规定的模板工程量的计算方法产生理解上的偏差, 签订合同时在投影面积后边用 (水泥接触面) 作了极其通俗明确的注释说明。括号内的“水泥接触面”这五个字的文义通俗易懂, 即便不是从事建筑业的人也能理解其意思, 那就是模板的工程量按与水泥相接触的模板的面积进行计算, 模板的总工程量就是所有与水泥相接触的模板的投影面积之和。

关键词：模板工程量,计算方法,投影面积,水泥接触面,文义解释

参考文献

[1]、潘邦辉.帝凯城1号楼模板工程量计算成果报告[R].福建省科信工程造价咨询有限公司, 2010-10-13.

[2]、建设部.全国统一建筑工程预算工程量计算规则 (土建工程GJDGZ-101-95) [M].中国计划出版社, 1995.

[3]、建设部.全国统一建筑工程基础定额GJD-101-95[M].中国计划出版社, 1995.

[4]、余辉.新编建筑工程预算员必读[M].中国计划出版社, 2005.

[5]、周和生.建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008[M].天津大学出版社, 2010.

分项工程施工承包协议书 篇3

合 同 书

中信庐山西海旅游度假区生态公园管理用房发包方：乙方：签订日期：2012年月日

1工程名称：

泥工分项工程承包协议书

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》，参考《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程的木工工种施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况 工程名称：中信庐山西海旅游度假区生态公园管理用房 工程地点： 江西省武宁县巾口乡施工内容:甲方承包的图纸范围内的所有泥水项目

二、劳务承包范围

承包范围： 泥水工作包括：

1、室内、外全部墙体的抹灰施工（含线条、暗角等，其必须做平整，符合规范要求），2、室内、外墙体的挂网，3、地面砂浆（含厕所的二次结构）施工，4、屋面找平及保温层的细石砼施工，5、散水、明沟的砌筑及抹灰施工，6、室外踏步的砌筑及抹灰施工，7、砼面的甩浆工作，8、所有墙体的砌筑工作，9、门窗过梁制作安装。

10、砼与墙体接触的植筋工作及砖带施工等。

11、楼地面找平、楼梯找平等施工图纸内所有的泥水项目，12、室内、外墙体的养护、以及所有场内建筑垃圾清理工作等全部由乙方承担，13、以上承包范围不含面贴砖及地板砖。

三、承包方式

3.1机、斗车、安全帽（由甲方提供，丢失由乙方负责原价赔偿），且甲方提供的机具，其保养及修理费用由乙方自负，其余由均乙方提供。

四、承包价格

4.1计价方式按建筑面积/㎡计算,如有图纸变更增减的工程量根据实际情况经业主及监理单位签证后，在结算时应给予增减调整价款。

4.2本工程约定的工程质量等级为以验收报告证明书为准）。乙方在施工期间，如对施工质量无法保证或达不到质量目标和甲方要求，必须返工整改到合格为止，如由于质量问题造成的材料及人工费等经济损失，一切费用由乙方自负，在工程竣工结算时甲方按实际的经济损失扣回。

4.3乙方在施工过程中出现明显质量及工期无法按合同完成，甲方有权撤走乙方的施工班组，并可以调派其他施工班组进场施工，由此所增加的一切费用在乙方结算款中扣回。

第五条施工工期

5.1本工程工期按甲方统一安排开工，提前不奖，延迟处罚（罚款按甲方与建设单位的合同为准）。施工工期按甲方拟定的施工进度计划统一安排。

第六条工程款支付办法及竣工结算

工程款支付按甲方与建设单位签订的合同执行，乙方进场后的第一个月内甲方不支付于任何费用（乙方需自行垫付一个月的伙食费），至第二个月开始，甲方根据乙方已完成的形象进度，给予支付80%的进度款，以此类推，第三、四、五…….个月的支付方式按第二个月的支付方式执行；剩余的工程款在竣工验收合格后的7天内给予结算，一个月内付清。

第七条安全施工、文明标化

7.1 乙方所购进的施工机具设备，乙方需当场自行验收，验收合格后乙方才可使用。设备出现故障，造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

7.2乙方按国家、省市和甲方的有关规定，进入施工现场严格遵守施工安全管理条例。由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担，甲方概不负责。

7.3乙方在施工时，施工机具不得擅自接电操作，需通知甲方由专业电工进行接电，否则一切后果自负。

7.4有特殊要求的施工作业，乙方必须根据规定安排持操作证的人员上岗，若需培训其费用由乙方自行负责。

7.5乙方人员必须服从甲方管理人员指挥，乙方施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，不准光背，不准穿拖鞋，如发现每人次各罚款200元，此款在结算时扣回。如发现乙方自大自强或个别人员素质极差造成对本工程整体形象不良的，甲方有权辞退乙方或个别人员。

7.6乙方施工人员必须做到“落手清”，对每天施工时造成的建筑垃圾要及时清理，保持施工现场的环境整洁。

7.7如因乙方原因造成本工程无法达到质量要求，其相应损失由乙方承担。

7.8乙方必须组织安排技术操作熟练、思想素质好及作风纪律严明的员工进场施工，并且不准带家属和小孩进入施工现场。

7.9由甲方供应的施工材料，乙方不得浪费，发生浪费现象，由乙方负责赔偿。

7.10每道（天）施工工序完成，乙方必须做好“落手清”工作，如不及时处理或不听指挥，发现一次罚款200—500元。

八、双方发生纠纷时，解决纠纷的措施

合同在履行期间双方发生争议时，在不影响施工进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。自甲、乙双方代表签字盖章之日起生效。在双方完成了约定的工作内容后即告终止。

甲方（签盖）：

乙方（签盖）：

身份证号码：

工程分项承包合同 篇4

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：住址：

身份证号码：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致订立本合同。

一、承包工程范围和内容：

1、范围：

楼工程，基础、主体项目工程所有的模板工程等需支模的全部分项工程、设计变更及模板垃圾现场清理、卫生包干及标化工程涉及的常规用工。

2、内容：

1）配合施工员放样、钉测龙门桩、搭设木工棚。

2）从基础垫层开始到工程全部竣工木模翻样；模板的配制、焊限位，止水片、模板安装、拆除；支模架的搭拆、穿墙螺丝杆的制作安装；模板的清理、上油、归堆、预留洞；预埋件的设置；圈梁、大马牙蹉边设置防漏条；预制构件支、拆模板；浇筑混凝土时的看护；炸模漏混凝土的凿除、清理；模板拆除后铁钉拨除、整理、堆放、钢管扣件归堆；进场材料卸车等定额及施工图所包含的全部工程内容包括技术措施等内容。（本工程不发生木工点工）

3）所有支模架必须设置扫地杆，由施工员、技术负责人、监理验收符合要求后才能进入下一道工序的施工,如不符合要求且不采取加固措施的,则项目部点工进行施工，费用由乙方承担，每工日为壹佰伍拾元；梁柱施工必须贴胶带，违者罚款200元/次。

4）支模架不得与外架连接，如发现一次则罚款200元/次，外架上不得堆放模板、方木、钢管等。

二、承包方式：

包清工，甲方提供钢管、模板、管卡、方木、垂直运输机械，其余铁丝、元钉、小型机具三级配电箱及电缆和劳保用品均由乙方自行购置，除塔吊外所有开机操作工费用由乙方负

责支付。（安全帽由甲方代购，费用乙方自理）

三、工程质量标准：

1、工程质量必须达到优质工程要求，杜绝质量事故发生，工程全过程必须严格按照规程操作。模板的断面尺寸、水平位置、标高必须正确无误，如有差错由乙方承担一切责任。模板的支撑必须牢固可靠，避免炸模现象，拆模注意混凝土的龄期和对混凝土成品的保护，未经项目部同意，不得随意凿拆。

四、结算付款方式：

1、结算价格：乙方工程质量必须达到优质工程标准，按模板接触面积每平方米多层小高层元、高层元(含铁丝、元钉等)一次性包干。

2、如乙方中途退出承包，则按已完成工程量的50%结算，工人工资由承包者自己解决，与项目部无关，并且甲方有权追究由乙方造成的工期延误的各项经济损失。

3、如乙方由于自身原因二次结构退出不做的，则按模板接触面积每平方米25.00元在工程款中扣除。

4、工程款支付：

1）工程开工合同签订后，职工生活费每月按实际出勤人数（28天）每人每月支付750元（由项目部代发，结算时在工程款中扣除），班组长每月领取2000元生活费（结算时在工程款中扣除），结构封顶时支付工程总款的85%，工程二次结构完成付工程总款 5 %，工程总体竣工验收达标后付工程总款5%，余款5%在炸模部分砼凿除后二个月内付清。

2）承包方承担所有风险责任、自负盈亏。在支付职工生活费时必须要有出勤职工的工资表及身份证（在项目部安全科登记的），工资表上工数必须同出勤工数相等，并有施工员及工地负责人签字认可。

五、工期责任指标：

1、乙方按照甲方提供的工程进度必须按期完成所承包范围内的所有工作内容，确保工程如期完成，如没有按项目部的进度计划如期完成，则每推迟一天罚款 500 元，因支模原因影响其它工种进度及施工所造成损失应承担一切损失。

2、乙方有责任配合前后工序衔接工作，合理配备劳动力，确保工程施工进度。

3、除不可抗拒的自然灾害外，必须坚持每天施工及加夜班（根据施工的进度计划）。

4、二次结构必须及时跟上，不得影响泥工班的施工。

六、安全责任指标：

1、认真执行“安全第一，预防为主”的方针，严禁违章指挥、违章作业。

2、不得安排未经三级教育的新工人，不戴好安全帽上岗作业人员，否则一切事故责任由乙方承担。进入施工现场发现不戴安全帽每人次罚款壹拾元，安全频率和歇工率分别控制在“0”。

3、机械设备操作必须是专职人员持上岗证操作，严禁违章操作。

4、施工过程中如发生安全及人身事故及在施工过程中对其它班组造成损害的，费用在5000.00元以下的由乙方承担；5000.00元以上的超额部分由项目部承担50%，其余由乙方承担。

七、消防管理指标：

1、班组必须严格执行消防制度，每个工人必须接受消防知识教育。

2、严格实行用火申报审批手续，寝室内禁止使用煤气和电炉电饭煲等，发现一次罚款100元。

3、加强易燃易爆物品的使用管理及清除工作，生活区内严禁燃放烟花爆竹。非专职人员不得使用氧气瓶，进场后并设专人管理。

4、消防器材不得挪作它用，并必须有专人负责。

5、禁烟区内禁止吸烟，同时不准吸游烟。

八、文明施工指标：

1、必须遵守地方政府和项目部的“双标化工地”的各项文明施工规定。

2、施工人员必须挂证上岗施工。严禁使用童工及有先天性疾病或传染病者。

3、施工人员要服从甲方人员的指挥，文明施工搞好各自工作面的落手清工作，材料堆放整齐。

4、搞好宿舍卫生，寝室长排好值日表，生活垃圾要入桶，门前实行卫生包干。

5、宿舍内严禁私开伙食及用大功率电器（包括电炉、热得快、电饭煲等），发现一次除没收该用具外处以500元罚款，按次类推计。罚款在承包班组当月生活费中扣除。

6、宿舍每间装有电表，用电数值超过项目部规定的数值按国家电力价双倍取费，对活动房门窗及玻璃损坏按价赔偿，在承包款中扣除。

九、治安管理指标：

1、每个职工到达工地，首先向甲方申请填表。接受三级教育。交纳审办暂住证，劳务证的费用，提供身份证复印件，领取施工上岗证。

2、乙方职工必须服从项目部管理人员的指挥，遵守各级治安保卫制度和有关的规章制度。宿舍内不得留宿外来人员。

3、各班组负责人必须认真做好治安工作，严禁赌博、打架、偷盗等违法行为的发生，（特别是打群架的，除了赔偿造成工期延误损失及受害人全部损失外，项目部还处以乙方承包人5000元人民币以上罚款，肇事当事人处以500元人民币的罚款，另外公安机关罚款一并由乙方承包，如本班组发现有偷盗行为按脏物十倍罚款，第二次加倍按次类推，必要时清退出场。

十、材料设备管理责任指标：

1、乙方必须提前10天以书面形式提交工程所需材料、用量，如乙方不能按时提交材料、用量申报，造成材料不能按时进货，影响进度等造成损失由乙方承担。

2、乙方必须做好所承包分项工程材料每天的落手清工作，做到材料不浪费，科学配料。甲方如发现有浪费工程材料现象的，每次处以人民币200元的经济处罚，罚款在当月工程款中扣除。乙方应配合各幢号施工员的测量、放线、定位等工作。模板拆除时必须拨除铁钉，钢管、管卡、模板按指定地点分类堆放整齐，班组如不按要求执行，按每平方一元的单价扣除或按施工细则规定处罚。

十一、甲乙双方的职责：

1、甲方职责：

1)甲方对乙方的工作进行全面的安排给予指导和督促。每月编制详细的施工进度计划，并对乙方进行施工技术、进度计划的交底。

2)对乙方的新工人进行进场安全技术交底。

3)甲方对乙方的施工进度、质量、安全生产、文明施工进行动态管理、检查督促，乙方及时整改施工中存在的问题，帮助乙方解决施工中存在的困难，确保工程顺利施工。

4)甲方协助乙方到有关部门办理相关证件，解决乙方人员的住宿、就餐的场所住宿每人一铺，男女不得混居，严禁带家属占房，带家属的要自己解决住宿。

5)甲方确保施工现场安全设施到位，做好现场消防，治安方面的防范工作。

2、乙方职责：

1）依据昆山市人民政府关于订立劳务合同文件精神，与每位进场工人员签订一式四份劳

务用工合同，上交开发区劳动局、项目部各一份。

2）根据甲方的施工进度计划及质量、技术要求，保质保量按期完成施工任务。

3）严格遵守国家及地方政府的法律、法规、遵守公司、分公司、项目部的有关规章制度，遵守社会公德，严格执行劳动法，严禁使用童工。

4）做到安全生产、文明施工，搞好消防、治安保卫工作和宿舍及施工现场的卫

生工作，如由于乙方违章施工，违章操作而发生的消防、安全事故，一切均由乙方负责。

5）提前一周向甲方提供材料进场计划，班组要成立QC小组，运用全面质量管理的方法，消除施工中的质量通病。

6）所有进场职工必须具备有关证件（身份证、暂住证、劳务证、计划生育证）并

配合甲方办理现场上岗证，特殊工种必须持上岗证上岗。

7）爱护施工现场的一切财产，协助甲方一起做好产品的保护和材料的保管。

8）乙方必须指定班组安全员，负责班组安全生产、治安保卫工作，每天做好班

前安全教育，并做好书面记录，项目部不定期抽查。

9）乙方必须配备专职文明施工检察员，每天检查班组的文明施工，宿舍卫生情

况，及时整改不足之处，以保证场地、宿舍、食堂、厕所等场所的整洁卫生。

10）乙方必须配备专职翻样工和现场技术人员指导检查施工质量，协作放线。

11）楼面浇捣时，乙方守模人员如不到位，甲方有权以每人每天150元的工资另作安排。

12）严禁在生活区、宿舍楼上随地小便、倒水，违者罚款50元。

13）严禁在工地新建住宅内大、小便，如发现罚款100元/次。

十二、奖罚办法：

1、施工进度每拖延一天、根据情况罚500元/天，情节严重者作辞退处理。无

故不加夜班罚款200元处理。

2、于乙方原因造成返工而使材料损失的，由乙方赔偿甲方的材料损失，并处罚款。

3、班组长的到位率必须达到每月25天，每少一天罚200元。（特殊情况经请假同意者例外）班组长的出勤由甲方施工负责人考核。

4、重要节假日（如春节）甲方因工程施工进度的需要，需乙方继续施工的，必须服从甲方指挥，否则甲方有权终止合同，并对前期的工程款不予支付。

十三、其它约定条款：

乙方必须服从甲方：《现场施工管理细则》、《材料管理细则》、《文明施工管理细则》条款的管理。乙方若劳动人员不足，有作业面无人做时，甲方有权另行安排作业人员参与分项作业，根据对方要价，工资在乙方的总工程款中扣付。如乙方在管理上混乱，工地安全、工程进度，质量未达到要求，造成材料浪费，甲方提出罚款与整改措施后，仍整改不到位的，甲方有权终止协议，乙方于当日退场。乙方的余款按实际完成的工作量的50%结算。承包方对自己工人所付的工资，一切由承包方负责。

十四、本合同工未明确事项：

乙方必须按甲方制定的《施工现场管理细则》、《材料管理细则》、《文化标化管理细则》及奖罚措施执行。本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，双方签字后生效，工完帐清失效。

甲方代表：

乙方代表：

钢筋分项工程承包合同 篇5

发包人：福建弘祥建设工程开发有限公司（以下简称甲方）承包人：钢筋班组（以下简称乙方）甲方将美福嘉园B区项目工程1#、2#、3#、4#、5#楼及地下室钢筋分项工程；承包给乙方施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方责任、保障双方的利益，强化施工管理，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：美福嘉园B区项目工程1#、2#、3#、4#、5#楼及地下室钢筋分项工程

2、工程地址：宁德市东侨开发区中国红装饰城北边。

3、结构形式：框剪结构。

4、建筑面积：上部面积约46562㎡，地下室约8860㎡。

二、工程承包方式及范围、内容

1、承包方式：包工不包料、包辅材、包机械。

2、承包范围：

（1）本工程建筑、结构施工图及设计变更与钢筋施工相关的所有范围。

（2）钢筋除外的辅材由乙方负责，如扎丝，起吊钢筋钢索具等辅助工具。

（3）乙方自带加工制作机械，包括调直机、切断机、弯曲机、对焊机、电焊机、焊条等各种制作、安装和焊接机具等。

3、承包内容：

（1）依据图纸设计及有关规范、规程提前进行钢筋翻样、制作刚料表、料牌，提前开出备料单以便采购。

（2）钢筋制作、绑扎完毕后场地内材料清理，废扎丝、碎料、余料分类堆放整齐举指定地点，二次再利用至适当部位。

（3）柱头清理卫生；浇筑时看护筋、调整。

（4）绑扎完毕后场地内材料清理，废扎丝、碎料、余料分类堆放整齐举指定地点，二次再利用至适当部位。

（5）后台加工原材料堆放整齐，半成品分类并标注料牌堆放整齐，原材料、半成品识牌的管理与保护，短料焊接利用、切断余料清理并运至指定店堆放。

（6）材料及各类接头试件的取样与制作（其数量要列入工作量内）。

（7）按国家有关规范要求及施工方案进行自检、互检、交接检并对项目部、监理、甲方检查验收出的问题进行整改。

（8）墙体预埋拉结筋、构造柱、凸窗等零星构件插筋的制作和准确埋设（如漏埋、漏插所有植筋由乙方负责）。

（9）基础管桩钢筋笼绑扎、安装；塔吊、施工电梯基础钢筋制作安装，后浇带钢筋二次清理。

(10)施工现场内全部水平运输、二次搬运均由乙方负责，甲方仅提供塔吊和施工电梯。

(11)地下室钢筋绑扎连接如认为搭接焊，每个焊点按2.0元现场按实签证。

(12)以上虽未提到，但在施工图及设计变更中范围内需由钢筋班组施工以及与其它班组配合的所有工作内容。

三、履约保证金

1、本合同签订当日乙方应向甲方支付履约保证金2万元（现金），在乙方进场并开始施工时返还上述履约保证金（履约保证金存放期内为无息存放）。

2、如果乙方在签订合同内悔约，未按甲方要求的时间进场并开始施工，甲方有权没收上述履约保证金。

四、工期要求

1、乙方必须按照甲方制定的施工进度计划施工，包括总进度计划、月进度计划、周进度计划等）具体详见项目部各项工程进度计划安排表，如延误工期按规定处罚。（具体工期制约详附则）。

2、违反以上工期要求的行为将按项目部相关规定进行处罚。

五、工程承包价格

1、承包单价：地下室顶板以上标准房按面积计算单价为26元/M²计取，钢筋制作及安装480元/吨（不含电渣压力焊及直螺纹连接，但包含套筒连接的钢筋的下料，并将已下料好的钢筋吊运至工作面上，并做好标识水平方向直螺纹套筒接头，个数应按规范要求下料，如超出规范规定的接头个数应赔偿甲方的损失）。（含劳务公司点数及公司套现成本）

2、电渣压力焊不含在单价内，按每个2.3元计算，数量按签证方式确认。

3、直螺纹连接不含在单价内，但包含套筒的钢筋下料；并将已下料好的钢筋吊运至工作面，并做好标识水平方向直螺纹套筒接头，套筒连接不分直径按元/个计算（含套筒材料及安装费用），数量按签证方式确认。

4、乙方已进行了充分的现场考察，对本工程的结构形式，施工图纸已进行了充分的了解，所承包单价已考虑各种风险因素，施工过程中无论遇何种因素，单价均不作调整。

5、钢筋工程量的确定：按钢筋实际用量加抽筋量的6%。

六、付款方式

1、地下室至标准层四层屋面梁板混凝土完成后，甲方按月进度完成量的60%支付乙方工程款。四层屋面完成后再付前期已完成工程量的10%工程款。

2、上部结构每月完成量的70%支付乙方工程款。

3、主体封顶30天内累计付至完成总价款的80%，零星结构完成后累计付至完成总价款的90%，10%待钢筋工程全部结束后三十天内结清。每次要求拨付进度款前，必需先经现场施工管理人员签证后才拨付。

七、工程质量要求

1、工程质量确保建筑工程“合格”。

2、乙方必须熟悉施工图纸、变更文件、制定施工操作方案，对工人进行技术交底，严格按照施工图、变更文件、施工规范及项目部审定的施工方案进行施工。

3、乙方应负责每道工序完工后的自检，确保自检合格能顺利交给下道工序施工。对项目部复检和监理、建设方验收是发现的问题，乙方要根据甲方下达的限期整改通知的要求及时整改，逾期不改并影响下道工序施工的，甲方有权指派专业人员整改，所发生的费用均由乙方承担。

4、乙方在施工时应做好其它工种配合工作，如造成配合工种成品损坏乙方必须承担配合工程返工费用以及甲方材料，工期延误的费用。

5、违反以上工程质量要求的行为将按项目部相关规定进行处罚。

八、施工安全及现场文明施工要求

分项工程施工承包协议书 篇6

一、地面装饰材料的种类及发展趋势

纵观各个时期医用工程建设使用的地面装饰材料, 从早期的水泥砂浆地面、普通水磨石地面、木质地面, 到彩色水磨石、普通地砖、石材地面, 进而到精磨水磨石、高档石材、强化复合地材、地毯的普遍采用。上世纪90年代中期、化学地材开始进入医用工程建设, 石英复合地材、PVC、橡胶地材等中高档弹性地材开始广泛使用。

由于弹性地材无缝接拼的特点, 使细菌不易滋生繁殖, 为避免患者的交叉感染提供了保障。弹性地材地面完整性好、易清洁、吸音、柔性质感强、色彩缤纷靓丽。成品多以卷材为主, 大致分两类:一为PVC地材;二为橡胶地材。

相比橡胶地材, PVC地材物美价廉而且便于广泛使用, 代表着当前医用工程建设地材选用的趋势。医用抗菌PVC地材分为同质透芯和复合两种。优质PVC地材除了具备弹性地材固有的抗菌、吸音和抗静电性能以外, 还具备脚感柔软、耐磨损、抗大部分常用化合物的能力。此外, PVC地材色彩丰富、加工灵活, 可以根据设计方案配合生产出不同颜色的产品进行搭配, 还可以按设计要求作出各异的图案, 特别适合于妇幼专科医院的病房使用, 通过巧妙的色彩搭配, 无形中消除了妇幼病患对医院的抵触心理, 起到一定的辅助治疗功效。

二、PVC地材特性及适宜使用范围

PVC地材是化学建材的一类.一般由乙烯基、添加剂及填充剂制成, 采用注塑钝化工艺, 使产品表面无气孔、污垢无法深入内部, 在正常工况下具有下列优点:

材料自重轻, 有效降低结构负荷;

色彩丰富;

施工简捷、工期短;

踢角、墙与地的转角弧度均可很方便地形成, 不易产生卫生死角;

修缮方便;

防火等级为B1级, 防火性能较好。

同时, 这些材料也有一定的缺陷:

溶点较低, 对烟头的防范能力差;

耐磨但不耐划;

不能长时间在水中浸泡;

对使用者文明素质要求较高, 大部分产品需定期维护, 为达到预期效果需要对保洁员进行相应培训。

根据上述情况, 决定其在医用工程中适宜如下范围使用:医院病房及走廊、手术室及周边地带、功能检查室、检验中心、放射中心、抗静电特殊房间、护士站。

三、PVC地材的施工要点

(一) 地面基层清理及施工环境要求

为确保质量, 铺设PVC地面卷材前的地面情况最为重要。地面情况影响并决定PVC地面卷材的功效和外观。为达到良好效果, 要求地面基层必须干燥、紧密、平整、表面光滑, 且无灰尘、油漆、化学品、硫化物或固化物、封条带、沥青及其他粘合残留物。而地面干燥程度对PVC地面卷材收缩状况起到至关重要的作用, 因此在铺设PVC地面卷材之前, 必须测量其湿度。

最可靠的方法是测量基层混凝土的相对湿度 (RH) , 而且必须测量其最差湿度, 即测量下列位置的相对湿度:

悬空混凝土地面由表面向下20%厚度处;

靠地混凝土板40%厚度处;

200㎜厚的悬空衔接80㎜处;

必须在房间里最差的地点测量, 但不在湿度太低的窗口或门口测量。

铺设PVC地材时, 如未加防潮层, 混凝土地面在气温摄氏18度时 (华氏65度) 相对湿度不得超过85%, 如加有防潮处理层, 相对湿度可以达到97%, 但一旦超过97%, 就不能铺设。靠地混凝土板如果没有防潮或防热层, 湿度会升高, 但防潮层存在施工有效期, 如聚氯乙烯 (PVC) 防潮层有效期通常为一到两年。防潮层主要防止在建筑施工期间混凝土的湿气增加, 并不能阻止不断上升的潮气, 不能在潮气不断升高的水泥地面上直接铺设地材卷材, 必须首先通风, 或者安置防潮透气设施。PVC地面卷材铺设中途, 前后至少48个小时内, 场地必须保持清洁、封闭、防风雨, 并保持一定的温度, 室内相对湿度不超过60%。

(二) 材料存储及使用顺序

同规格材料存储条件应相同。PVC地面卷材卷起竖放, 标签朝上, 将标明颜色、卷号、批号的标签置于明显位置。使用多卷同一颜色的材料, 须用同一批号的, 按卷号顺序铺设。使用多批材料, 注意不要将不同批号的材料并列铺设。对大部分产品, 材料应始终按交替方向铺排 (对一些产品不适用) , 以免缝合处出现色差。

(三) 自流平施工

施工环境要求:施工环境温度在18℃以上, 基层地面要求进行高级抹灰, 平整度最大高差在3㎜以内 (2m范围内) , 地面已经清扫完毕, 并且达到表面无粉尘及颗粒等杂物, 在此情况下方可开始自流平施工。

施工步骤:每平方米用4公斤的自流平材料, 水料比大致为1:4, 按照此比例搅拌均匀, 在最快速度下将搅拌物倒至施工地面, 运用专业工具将搅拌物抹匀, 自流平厚度平均为2㎜左右, 一般最厚处不超过4㎜。在环境温度为10℃左右的情况下, 自流平固化时间为12小时, 自流平铺设完毕后, 养护2～3天, 在自流平强度、干燥度达到铺设要求后方可铺设PVC地面卷材。

自流平铺设检验合格标准:地面自流平铺设完毕后, 整体地面平整度最大高差不超过2㎜ (2m范围内) 。表面刷完界面剂后无粉尘, 并且有一定硬度, 自流平材料已经完全干燥、无阴湿部分。

质量保证措施:施工过程中禁止通风, 防止自流平表面产生龟裂现象, 如有龟裂现象发生视为不合格。施工完毕后24小时内绝对禁止任何人进入施工现场, 否则极易将自流平破坏。24～48小时之后可以检查地面是否完全干燥, 依据具体情况决定是否可以开始进行下一道工序——PVC地材的铺设。当自流平材料铺设完毕后, 由于温度过低, 可能导致表面产生白色沉淀物, 只需擦去或用砂纸磨去即可。

(四) 地材的铺设施工

施工环境要求:自流平材料已经施工完毕并且干燥后, 在独立完整的施工空间内, 禁止任何情况下对已完成的地面自流平进行破坏或污染。封闭的 (禁止通风) 洁净的施工空间, 禁止粉尘或其他杂物污染地面, 施工人员必须在铺设PVC地材前再一次清理地面, 在施工过程中保持不间断的电源 (220伏, 50赫兹) 。如果有交叉施工的现象存在, 必须保证其他施工工序的施工无粉尘, 喷涂料等工序应绝对禁止, 同时要求其他工序的施工人员脚部无污染物, 所使用的工具也无污染, 其他工序施工不得破坏已经完成的PVC地材成品或妨碍PVC地材铺设施工。

(五) PVC地材铺设的施工步骤

在自流平材料施工完成后、涂抹界面剂材料, 比例大致为0.1kg/m2;

依据施工图纸对照产品型号计算材料使用面积;

地面弹线划出准备铺设的区域;

根据上述区域选定相应的型号进行下料;

在划线区域准备铺设的范围内刷胶;

等待15分钟左右, 待胶水颜色变成透明时可以开始粘贴地材;

将地材分别从两端分两次开始粘贴;

利用大滚轮对已经完成地面进行碾压, 将空气完全挤出地材;

所有地材粘贴完毕后开始处理接逢处, 利用刻痕器及钩刀将地材接缝处多余材料去除, 利用开槽器开槽, 利用专业焊枪将焊条熔化并嵌入焊槽, 等到焊条冷却后用月牙型铲刀及其保护器将焊条多余部分去除, 运用月牙型铲刀进行焊缝的最终处理;

清理地面, 对所有已安装完毕产品进行自检, 如有问题进行修补, 质检员验收成品。

(六) 检验地材安装的合格标准

地材粘结必须牢固, 不脱胶, 且粘结无溢胶;

地材安装后整体平坦, 无鼓包;

焊缝颜色与地材接近且地材与焊条融为一体, 走线顺直并基本无高差;

踢脚线高度均匀且平整, 阴角与阳角处焊缝平稳均匀;

接缝收口处平坦无起伏;

同一型号地材无色差且所有材料规格、颜色、品种等级符合设计要求, 卷材与配套焊条配套, 且整个地材安装完毕后经过清理后方可交质检员验收。

(七) 施工中的注意事项

胶水涂抹时的环境温度必须在18℃以上, 否则禁止施工, 在18℃以上时依据具体温度判定胶水干燥时间;

胶水涂抹必须全部涂抹, 同时要求涂抹均匀;

下料合理并且均匀;

开槽均匀且顺直, 无毛刺;

焊接之前将焊槽内的多余胶水及其他杂物清理干净;

焊接走线平稳, 顺直;

第一次去除多余焊条必须等到焊条温度减低至允许值后进行。

四、结束语

医用工程地面装饰用材料应按照各部位特殊要求而具体设定, 从走道到候诊室, 从治疗室到手术室, 从普通病房到特殊病房, 从内部使用区域到外部使用区域, 选择不同功能的产品, 才能达到最佳效果。在医用工程建设过程中, 只有充分了解医院功能定位, 把握建材科技的前沿技术、不断完善施工工艺, 才能知物善用, 切实提升医疗环境质量, 创造良好的社会效益, 真正发挥医院职能。

摘要：随着广大患者对就医环境要求的日益提高, 医用工程装饰、装修的标准也在不断变化。医用工程地面装饰用材料应按照各部位特殊要求而具体设定, 从走道到候诊室, 从治疗室到手术室, 从普通病房到特殊病房, 从内部使用区域到外部使用区域, 选择不同功能的产品, 才能达到最佳效果。

木工分项工程承包合同 篇7

发包方：温州市勘察测绘研究院勘测生产基地工程（以下简称甲方）承包方： 杨波 身份证号码： ***331（以下简称乙方）

因甲方工程施工需要，将温州市勘察测绘研究院勘测生产基地工程木工分项以包清工的形式承包给乙方施工，为了促进工程进度，确保工程质量，明确双方职责，根据我国现行的《建筑法》﹑《合同法》﹑《劳动法》等有关法律、法规，经双方共同协商，达成如下条款，以资共同信守。一：工程名称：温州市勘察测绘研究院勘测生产基地工程 二：承包方式及工程内容

1．承包方式；本工程木工模板制作和内模板架搭设工程采取包清工的形式，（模板制作和内模板架搭设工程的耗材及周转性材料由乙方承包）；

包工包料内容：乙方负责本工程涉及模板制作安装和内模板架搭设的一切工作；(其中包括所有线条、压顶、构造柱等二次结构模板制作安装)。±0.00以下所有工程。

主要包括：钢管、扣件、螺丝、九夹板、50*100mm松木方料、铁钉、对拉螺栓、（地下室剪力墙对拉止水螺栓由甲方提供）、上部结构穿螺杆用的PVC管，完工模板退场、模板工程所用材料回收及堆放整齐、混凝土跑模的凿除、模板涂刷脱模剂等施工工具及机械等；支模所用的钢管、扣件由甲方提供。乙方提供材料的同时必须提供材料质保书和合格证。地下室的螺杆割除由乙方负责。乙方提供的模板必须60%以上是新模板。

模板和内模板架的安装拆除、对拉螺栓的加工安装及支护的拆除、涉及模板工程材料的水平运输等；

2． 模板和钢管拆除后统一由项目部指挥整齐堆放； 三：施工工期

1． 乙方必须按照甲方的施工网络进度计划安排组织模板制作和内模板架搭设工程施工，保证工程进度。

2．若乙方原因无法按期完成工期每延迟一天，每天罚款300——500元计，从工程款中扣除，若因甲方原因造成工程停工，工期顺延。四；技术资料供应

甲方在开工前根据工程承包范围，提供模板工程所需要的施工图纸及变更通知一套。

五：工程结算及付款

1．工程造价：按照施工图纸计算的建筑面积为依据结算，图纸更改部分相应更改；工程质量达到合格，工程量计算按照建筑面积每平方米综合单价人民币: 壹佰零伍元整(105元/㎡)进行结算；（其中：地下室及主体、上部结构按80元/㎡，二次结构模板22元/㎡，其它：小型机械、清理、管理等3元/㎡.）2．进度款支付：按每月完成进度面积的工程量结算。每月完成工程量的80%工程款结算，甲方并于下月15日前支付上月的工程款；

3．主体结构验收后付至总价的95%，余总价5%待乙方材料全部清理、退场完，工程竣工验收后两个月内付清。

4．如果有关部门检查提出整改，乙方必须限期内整改完成。

5．甲方按合同支付工程款后，乙方必须确保将工资发放。如因乙方工人工资未发放到位，所造成的一切责任后果由乙方负责。六：工程质量及验收

1．乙方遵照现行国家施工验收规范要求，工程质量必须保证达到合格； 2．乙方在分项工程施工完毕后，及时办理与钢筋、混凝土工序的交接手续；

3．混凝土浇筑期间，乙方必须安排足够的人力，监护模板，及时封门字洞，对混凝土浇筑过程中出现情况予以及时处理；

4．乙方模板投入套数三套，乙方的施工方案必须经过甲方的审核批准完善后方可施工；

5．在模板施工过程中，甲方对乙方提出的问题必须及时整改，否则甲方将予以经济处罚；

6． 甲方应及时填写拆模报告确定拆模时间，乙方拆模时间必须严格按规范要求进行；

7．局部混凝土超标部位乙方负责处理，若处理不及时，甲方安排处理，处

理费用从乙方完成工程量中扣除；

8．若在工程施工过程中出现不符合施工要求的情况，甲方通知乙方限期整改，整改不及时或效果不显著，甲方将有权给予经济处罚，包括终止合同，清退乙方出场，乙方必须无条件地接受。

9．为确保工程进度和质量要求及安全文明施工的顺利执行，乙方必须在进场时，同时调进价值20万元的模板做为乙方的保证金。七：安全文明施工

1．乙方承担整个施工期间的一切安全方面的责任及费用；

2．乙方应积极配合甲方搞好三级安全教育；乙方在进场前必须向甲方提交施工人员名单、工种、特殊作业人员证件。

3． 乙方必须保证所承担工作范围内的场地、作业区、宿舍的文明施工要求，甲方按照有关部门的规定要求进行检查，对于检查不合格的情况，乙方应及时整改，否则，甲方将予以经济处罚；

4．乙方必须在进场10天办理完本单位需用的各类证件及手续，费用乙方承担； 乙方必须固定一名工长在现场，方便现场事务；

5．乙方承担自己施工职责范围内的现场、施工区域、生活区域的文明施工环境，保证工完料尽场地清；若不能保证，甲方有权安排人员处理，同时甲方将给予乙方双倍的处理费用的处罚；

八：劳力及材料管理

1． 乙方需用劳动力，应提前报甲方审查同意，在施工过程中不得随意更换，进住人员必须持有五证（身份证、暂住证、上岗证、就业证、计生审检证）等有效证件。不具备五证等有效证件，被查处罚款的一切责任及工人不能发放工资均由乙方承担。

2.工地严禁使用未满16岁的童工、疯病、精神病者及50岁以上的劳动力。

3.乙方所有材料保管及损失由乙方负责，甲方不负任何责任。九：奖罚方式

1．施工验收不符合要求或施工规范的规定标准，乙方必须及时负责返工，认真整改，直至全部符合要求，其一切返工费用全部由乙方负责并赔偿因此造成 的材料损失费。如乙方不能及时整改或造成现实无法整改，甲方派人整改或采用加固补救措施，按其一切费用计算均由乙方负责。

2．严禁自己烧饭烧水，住入生活区的民工必须在食堂吃饭，如发现自烧者，用具没收，处罚每次200元。

3． 在工程施工过程中，精心操作在每一层分项工程完成后，必须将材料堆放在指定地点，材料堆放整齐，垃圾应时清理干净，做到完工料清，文明施工；

4．乙方不得擅自切割钢管，若切实需要切割钢管应通知项目部，乙方编制合理的方案，并由项目部认可后方可切割钢管； 十：双方职责 1．

甲方职责

（1）．及时向乙方提供施工图纸等技术资料； 按合同规定及时支付工程进度款；（2）．工程质量事故分析处理，监督工程质量，组织工程验收；（3）．为乙方免费提供生产、生活用电、用水、垂直运输工具。

2． 乙方职责

（1）． 参加施工图交底、会审，并于开工前编制好模板工程施工组织设计，并报甲方审批；

（2）． 准时参加由甲方组织的工作例会；严格施工标准，保证施工质量；（3）． 负责本分项工程的内业资料的填写上缴；

（4）． 负责施工期间所承担工作范围内的设备、人身安全责任； 十一：管理制度

1． 乙方根据甲方要求，组织足够的劳动力，加班加点，保质保量，按期完成任务。

2． 班组长应模范遵守各项规章制度及法规、法令，督促工人遵纪守法，文明施工，同时搞好宿舍、食堂的周围环境卫生，禁止粗言野语、打架斗殴等现象，违反者按治安处罚条例处罚外，每人每次罚款200-500元，造成刑事犯罪送司法部门追究其法律责任。

十三、其他事项

1． 每月工资根据班组工人三级教育及暂住证由项目部发放到工人。

2.乙方若在工程施工中没有按时完成并且劳力不足或严重劳力不足所造成停工半停工状态，项目经理部有权不经过乙方同意解除本合同，乙方自愿承受所有损失，清退出本项目部现场。

3．本合同未尽事宜双方本着实事求是的原则及时协商处理； 4．本合同自双方签字盖章后生效，工程竣工结清费用后失效； 5．本合同一式四份，双方各执二份；

甲方：

电话：

乙方：

电话：

合同签订时间：

年 月 日

木工分项工程承包协议书

补充协议

甲方：温州市勘察测绘研究院勘测生产基地工程项目部（以下简称甲方）乙方： 陈志英 身份证号码： ***125（以下简称乙方）

1、因甲方工程施工需要，将温州市勘察测绘研究院勘测生产基地工程木工分项工程承包给杨波施工（另见双方施工合同），为了促进工程进度，确保工程质量，杨波另将本工程仓库1二层以上木工分项工程以包清工的形式承包给陈志英施工。承包价格、责任及任务等详见杨波、陈志英双方签字生效的合同。

2、现为加快工程进度，经甲、乙双方协商，如乙方在甲方规定的时间内完成甲方规定的施工任务（2013年农历年底完成二、三层结构，2013年3月底结顶，二次结构按甲方的进度安排及时跟上），甲方在乙方与杨波的合同价基础上增加10元/平方米（合计肆万元人民币）补给乙方。2013年农历年底付给乙方贰万元，余款贰万元待本工程结构中间验收合格后一个月内一次性付给乙方。

3、本补充协议自双方签字盖章后生效，工程竣工结清费用后失效。本合同一式二份，双方各执一份。

甲方：

乙方：

电话：

电话：

年