购买电源设备合同

购买电源设备合同（推荐10篇）

购买电源设备合同 篇1

订立合同双方：

买方：____________（以下简称甲方）

买方法定（负责）代表人：_________

签约人：_________________________

买方承办单位：___________________

联系人：_________________________

联系电话：_______________________

买方地址：_______________________

传真电话：_______________________

卖方：____________（以下简称乙方）

卖方法定（负责）代表人：_________

签约人：_________________________

卖方营业执照：___________________

代理销售证明：___________________

卖方承办单位：___________________

销售经理：_______________________

联系电话：_______________________

卖方地址：_______________________

传真电话：_______________________

银行开户许可证：_________________

开户行：_________________________

帐号：___________________________

根据《中华人民共和国合同法》及我国相关法律法规，为保护甲、乙双方的合法权益，经双方充分友好协商，现就甲方购买乙方提供的ups不间断电源达成以下合同条款：

第一条 标的甲方本次购买乙方____________ ups不间断电源___ 部，合同标的额：______万元。

第二条 合同产品的单价、数量（详见供货清单）

ups不间断电源单价：_______________元，共____________部，总价为：____________元。（该总价为包干价，包括：运输、保修、服务等费税）。

第三条 合同产品技术标准和质量要求

合同产品的质量要达到我国先行质量标准，具体技术参数（详见产品技术说明）乙方提供样品备查，并提供技术资料及技术性能资料。

第四条 合同产品的交付：

1．交货时间和期限：合同签定后_________周内交货；

2．交货地点：由甲方指定地点；

3．交货方式：现场交接。

第五条 结算

1．合同产品运到甲方指定地点并由甲方验收合格后15日内甲方向乙方支付总货款的60%（即人民币：_______）。

2．货到1个月内如双方对合同产品质量无异议且产品运行稳定，甲方向乙方支付总货款的35%（即人民币：____________）。

3．合同满一年，甲方向乙方支付剩余尾款，即总货款的5%（即人民币：________）。

第六条　付款方式

全部合同价款，由甲方以电汇或汇票方式汇至乙方帐户内。

第七条 乙方保证与承诺

1．乙方保证所供合同产品符合本合同第二条及所提供的技术说明书之规定。否则，甲方有权退货，乙方退还已收甲方全部货款并向甲方支付总货款20%的赔偿金。如乙方延迟交货，每迟一天，乙方向甲方支付迟交货款的0。1%的违约金，但罚款总额不超过迟交部分货款的5%；

2．乙方对合同产品实行主机三年免费保修，保修期从安装验收合格起计算，保修期外，合同产品的维修，乙方按成本价格收费。

乙方其他承诺：

电池一年现场包换；设备安装调试由乙方负责；

设备出现故障乙方提供2小时应答，24小时内赶赴现场维修；

售后服务电话：________________________

第八条 技术培训

培训内容、办法、时间、规模等由双方协商确定，详见培训附表。

第九条 不可抗力

任何一方由于自然灾害和不可抗力的原因而影响本合同履行时，应及时向对方通报不能履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，经对方同意，允许延期履行、部分履行或者不履行合同。

第十条 解决争议

当事人从下列两种方式中选择第______种方式，作为本合同争议的解决方式。

①因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸仲裁委员会仲裁；

②因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

第十一条 附则

本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，自双方签字盖章之日起生效。

第十二条 本合同附件

附件1 合同供货清单

附件2 产品技术说明

附件3 技术培训附表

上述附件与本合同具有同等法律效力。

甲方：________________乙方：______________________

签约人：______________签约人：____________________

购买电源设备合同 篇2

根据国家发改委发布的《节能中长期规划》要求, 北京市率先启动推广使用高效电机和节能变压器示范项目工程。按照北京市发展和改革委员会的要求, 根据我市实际情况, 自2009年10月至2010年12月对应用面广、潜力大、见效快的关键设备和产品 (电机、配电变压器) 进行更新改造, 鼓励使用高效、超高效电机和节能变压器 (如非晶合金配电变压器等) , 并给予资金补贴。

2009年10月, 示范项目正式启动, 北京市拟更换淘汰电机、变压器设备单位网上申报系统开通;北京市还专门召开推进工作会, 为166家重点用能单位代表解读项目补贴政策、项目流程及网上申报系统程序;经过对节能变压器、高效电机企业进行招标和评审, 确定中兆培基 (北京) 电气有限公司、北京毕捷电机股份有限公司等7家企业中标一期示范项目, 将为1 8家重点用能单位提供节能变压器和高效电机。

如何购买GPS设备(上) 篇3

简介

过去，纸质地图工作的很不错——但是就像发条式手表，晶体管电视，以及汽车里的手摇车窗一样——这些都已经成为过去式了。

作为今天的导航工具，便携式全球定位系统设备(GPS)，所能做的事情是纸质地图根本无法想象的：比如，自动显示你在全球任意一个地方的精确位置。就如何从A点行驶到B点的驾驶路线不断为你精确提示相应的转弯方向，确认距离最近的加油站和咖啡店在哪里，以及当遇到交通阻塞时，为你提示最可行的绕道方案等。看起来，简直就好像你是把MapQuest装到了你的汽车仪表盘上，或者是放在了自己的口袋里一样。当你来到一个陌生的地方时，相比起一张纸质地图而言，一台GPS设备可以带给你更大的安全感和信任感。

如今，你在很多产品中都能看到GPS功能，包括许多智能手机。购买一台带有GPS功能的手机(以及相应服务商提供的GPS服务)，相比单独购买一台GPS设备而言要便宜的多。不过，本指南主要还是关注专用GPS设备，包括那些专门设计用于车载或者登山、户外活动的GPS设备等。

购买之前

GPS设备的价格变化差异很大，主要由产品单元的屏幕尺寸大小以及功能的多少来定。某些车用型号，只有较小的屏幕和很基本的地图功能，其价格不超过700元；而顶尖的GPS设备，不仅有着大屏幕，多媒体功能，甚至还有互联网访问功能，其售价可能超过4000元。普通的手持GPS型号，3.5寸屏幕，基本的地图功能，一般价格是500元起。而高端型号，不仅有更为灵敏的接收天线，更大的屏幕(4.3寸甚至更多)，还集成了通信服务，蓝牙连接，以及连接车载立体声的功能，其售价高达3200元。

在购买一台GPS设备之前，我们建议你问自己如下几个问题：

我一般多久会旅行一次，一般旅行大概会走多远?如果你的回答是常常做短途旅行，或者只是天天上下班，只是偶尔需要提示一下行路方向，那么我们建议你在700-2000元之间的范围内选购相应的GPS。虽然理论上GPS设备会带给你很大的兴奋感，但是你也应该仔细考虑一下，你是否真的值得为它花费那么多的钱。

如果你是天天都需要用它(比如提供上门的技术服务)，而所需面对的行进路线又非常复杂，那么你很快就会意识到，一台GPS绝对是你不可或缺的伙伴。在这种情况下，你应该购买自己能力许可范围内最好的GPS设备。

我会将它装在车里的什么位置?虽然车载GPS设备的确是被设计用于安装在汽车里的，但是实际做起来可就不是那么容易了。

绝大多数的车载GPS套装，都会提供一个安装GPS用的固定支架，其设计是吸附于你的挡风玻璃上，或者是吸在仪表盘的玻璃平面上。但在某些地区，安装在挡风玻璃上可是违法的，这需要特别注意。另一个问题则是：并不是所有的车，其仪表盘都是平面的，也有某些表面是曲线形的，这就导致了吸附盘在上面根本无法吸住。某些GPS产品套装为此提供了一个平面盘，其设计就是将它贴在你的仪表盘上，然后再将GPS吸附到该平面盘上。

还有一种选择，就是安装到仪表盘空调出气口的栅格上。但是这么做也会有个问题，那就是这么装上以后，GPS设备必定会阻挡部分气流的流通。此外，虽然大多数的GPS都还算比较轻，但是相对于出气口的支撑强度来说，恐怕还是太重了些。

还有一种方法，就是用加重的小沙袋来支持底座，但是这样你就需要一个水平的光滑平面来放置它们。

地图的经常更新对你有多重要?如果你只是希望在偶尔的出行中，主要使用GPS设备来找找合适的咖啡店(或者是在从未去过的地方，用它来找找零售店)，那么哪怕地图数据不是最新的，问题也不大。但是另一方面，如果你常常需要赶时间，从一个地方赶到另一个地方的话，那么你肯定希望尽可能勤的更新你的地图数据。哪怕为此付费你也在所不惜。

GPS如何工作

全球定位系统——所有GPS设备背后的技术支持系统——由轨道卫星(负责发送时间和位置信号)以及GPS接收器(陆地接收器，海上接收器，或者空中接收器，它们可能是手持式接收器，或者是消费者最常见的车载GPS单元等)组成，而GPS接收器主要负责根据卫星发送的数据计算自己的当前位置，这个系统是不间断工作的，无论何时，无论你身处何处。

要想获取自己所在位置的精确数值，GPS设备必须至少和空中的3颗卫星建立直接的信号连线。所以，如果你驾车深入了某个岩石峡谷，或者是驱车经过一个钢筋混凝土的隧道，你的GPS设备可能会显示不准确的位置信息，或者是根本无法进行定位。GPS能见到的卫星越多，其计算越精确。如此，GPS设备才能给你一个相当清楚的位置信息——而这一点，当你身处野外的时候就变得分外重要了。

当然，就像我们采用的许多其他技术一样，GPS首先是被作为高级技术应用到美军军队中的。该系统的精确定位能力，让武装部队无论是面对敌手还是盟军，都拥有技术方面的优势。1980年，当GPS技术被用于民用以及商用时，立刻极大的提高了海上行船能力，而在此之前，所有的船只都只能使用300年前发明的定位技术——六分仪。

个人用GPS以及便携式GPS的出现，大概是在1990年初，因为设计师们将GPS电子器件缩小到了一、两块芯片之中；而体积不断变小的存储器，则意味着接收器和地图数据可以被装入一个小盒子中，而这个小盒子只有你的掌心大小。

目前最常见的两种便携式GPS，一种是小型手持式(通常被用于野外)，一种是车载式。很多车载式型号有“行人模式”，这样当你在市区街道行走时，可以将其作为手持机使用。不过，除此以外，还有很多其他的变种：现在大量的智能手机中，都提供了一定的GPS功能。很多公司也制造用于船只，用于摩托车，自行车，以及跑步者的附加装置，这些装置被称作GPSPDA，GPS体育表，GPS步话机等，甚至还出现了一种用于追踪野外猎犬行踪的GPS装置。

旧设备购买合同书 篇4

甲方：新绛县重庆冶炼有限公司（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

经双方友好协商，甲方将自有资产，座落在新绛县南庄厂区焦化冶炼设备及附件设施整体出售给乙方。具体商定如下条款：

一、标的范围：焦化厂的焦化冶炼系统全部设备及附件设施，包

括钢混土建构件物及地下管道，电线电缆（除备品库房内的备件及总配电房内的主变压器，配电柜不在此次转让范围）。

二、转让价格元，大写元。

三、标的移交时间从年月日起，乙方可指派工人及

相关人员进入现场开始拆卸。

四、拆卸工期月（即从进入现场开始拆卸之日起至月日

止。如需延期须双方协商解决）。

五、价款支付：签订本协议后乙方支付购买定金人民币万元

到甲方指定帐户，本合同自动生效，否则本合同自动作废，乙方在进入现场后，拆卸前再支付给甲方万元到甲方指定帐户后，方可正式拆卸，出1千吨铁，乙方付甲方200万元，剩余款项1个半月时全部付清。

六、甲方义务：甲方必须保证乙方在确定时间内进入现场拆卸，出售物资，如延期属甲方违约，按合同法相关条款处罚。

七、甲方无偿提供乙方工人的水电住宿，免费过磅。拆卸后的废

弃物由甲方处置。乙方在拆卸过程中如有阻碍由甲方负责解决。给乙方造成损失的由甲方进行补偿。

八、本合同一式两份，双方各执一份。

甲方签字：乙方签字：

软件购买合同 篇5

软件购买合同（三）

甲方：_________________________

地址：_________________________

联系电话：_____________________

传真：_________________________

乙方：_________________________

地址：_________________________

联系电话：_____________________

传真：_________________________

甲乙双方经友好协商，甲方向乙方购买

__________________（以下统称“本软件”）

并享有乙方提供的连带服务，根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规签订本合同，并由双方共同恪守。条款如下：

一、合同价款

乙方提供本软件产品_________套，版本：________________，软件产品总价款为：_____________（不含税）。

二、付款方式

如果甲方在____________地区，乙方可根据需要上门为甲方安装，合同签订时，甲方支付软件订金_____元，甲方在验收合格后_____周内支付余款，甲乙双方确定，验收时间为_____年_____月_____日。

如果甲方在__________地区以外，甲方通过公司银行转帐方式一次性支付总款额给乙方，并将汇款底票传真给乙方，乙方接受到汇款底单后，在一个工作日内用特快专递的方式给甲方发货（单机版可通过网上传送）。

三、版权归属

本软件之版权归乙方。

甲方经由乙方授权使用本软件，其数据库之版权归甲方。

四、服务项目

1．乙方在工作时间内随时为甲方以电话、传真、电子邮件方式免费提供所买产品的服务与技术支持维护，通常软件系统故障，提供实时响应解决。

2．如遇软件升级，乙方提供从合同签定始1年内免费升级支持。

3．自安装试用之日起十天内，如遇甲方要求的不影响软件产品界面统一性、通用性而作的必要的更改，乙方免费提供修改支持。

4．乙方对系统提供终身技术支持。

5．由乙方对甲方操作人员进行软件操作培训（如__________市外，住宿费双方另行商议）

6．乙方保证所售软件不会侵犯任何第三方权利。

五、争议解决方式

1．双方合同履行过程中发生争议，双方应协商解决或请求调解，否则应提交合同签定地仲裁机关仲裁。

2．甲乙双方确定：以上合同签定，以甲方所在地为准。

3．未尽事宜双方友好协商解决。

六、本合同正本一式贰份（传真纸有效），甲乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效。

甲方：__________________

乙方：__________________

（签章）

签字人：________________

日期：__________________

乙方：__________________

（签章）

签字人：________________

家具购买合同 篇6

办 公 家 具 购 销 合 同

甲方（需方）：

乙方（供方）：

甲、乙双方本着自愿公平、诚实信用的原则，并遵守《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的前提下经友好协商，一致同意订立本合同。

1．合同标的物

标的物的名称、规格型号、数量、颜色、单价与总价等明细见合同附件一（合同清单）及安装图纸。

2．价格与付款

2合同总价为￥元（大写：人民币元整）

2.2 付款

2.2.1 合同预付款：合同总价的日内支付；

2.2.2 合同尾款：合同总价的，即

2.2.3 付款方式：现金、汇票或转帐支票。

2.2.4 在乙方收到甲方合同总额货款前，整批货物所有权仍属于乙方。

3．交货条款

3.1所有家具在日前交付完成。

3.2 交付地点。

3.3 甲方授权更，甲方须以书面形式通知乙方；乙方现场联系人为，联系方式：。

3.4 乙方送货前，需提前（3日）通知甲方，甲方须提供具备安全、清洁、用电条件等适合安装的工作环境供乙方使用；若确定现场不具备交货条件或需要延期交货的，甲方须提前以书面方式通知乙方，并确定交货时间；货物运抵合同指定地点后，甲方有保护货物的义务，风险由甲方承担。

3.5安装过程严格按照图纸施工，甲方如需变更，必须书面提出，双方同意后方可执行，因此而发生的额外费用由提出变更方承担。

4．验收

4.1 验收标准：乙方所提供的货物必须与合同相符，其它没有约定的应符合国家标准。

4.2 安装完毕后乙方向甲方提请验收，甲方应在三个工作日内出具书面验收结果，如有异议在此期限内以书面形式向乙方提出，否则按验收合格处理；未验收前已使用产品则视为验收合格。

5．质量保证及售后服务

乙方承诺所提供的货物质量符合国家标准，所有产品除用户人为损坏和使用不当外，乙方五年负责保修；保修期过后，如产品出现问题，乙方负责维修，仅收取材料费。

6．合同修改

甲、乙双方任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改协议书；因此产生的费用和损失，由提出修改方承担。

7．违约责任

7.1 除不可抗力外，如乙方不能按时交货，应及时以书面形式通知甲方，双方应本着友好的态度协商，妥善解决，如协商无效，每逾期一日，应向甲方支付当期货物总金额的0％作为违约金，并继续履行合同义务。

7.2甲方不能按时支付款项的，每逾期一日，应向乙方支付当期货物总金额的0％作为违约金，并继续履行合同义务。

7.3如乙方所供货物与合同不符，甲方有权要求退换货。

7.4 经甲、乙双方协商同意延期交货和友好协商换货的，不在本例。

8．不可抗力

不可抗力是指《中华人民共和国合同法》所列举的不可抗力。不可抗力一旦发生，证明文件由法律规定部门签署，并由双方协商合同逾期履行和继续履行的方法，在此情况下，任何一方不得要求赔偿。

9．纠纷解决

本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，双方同意向原告所在地的人民法院提起诉讼。

10．合同生效与终止

10.1 本合同经双方签字盖章后生效，任何一方都不得擅自修改或终止，否则以违约论处，但双方协商一致同意修改或终止的除外。本合同在正常履行完毕后自动终止。

10.2 因合同而产生的全部补充协议或往来函件均只有在双方代表签字或双方加盖公章后，才可作为认可的依据。

10.3甲、乙任何一方不得单方解除本合同，双方协商解除的，由提出方向对方支付合同总价款的 作为违约金，并赔偿对方因此造成的损失。

11．未尽事宜

本合同未尽事宜，双方可以补充协议的形式加以补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

12．本合同共份，甲、乙双方各执份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

地址：地址：

代表人及联系方式：代表人及联系方式：

电话：电话：

传真：传真：

开户行：开户行：

账号：账 号 ：

购买电源设备合同 篇7

(一)税收管辖权的划分

在国际法的规定中,对所得税税收管辖权的划分原则一般分为属人原则(国籍原则)和属地原则(领土原则),即居民管辖权和地域管辖权。居民管辖权是指对具有一国国籍公民取得的所得可以课税的权利,而地域管辖权是指一国对其国境内产生的所得课税的权利。我国为了体现国家主权,保障财政收入,目前采用的是属人原则兼属地原则,既适用居民管辖权也适用地域管辖权。

( 二) 我国的企业所得税法对非居民企业的判定

依照我国的企业所得税法: 居民企业是依法在中国境内成立,或者依照外国(地区)法律成立但实际管理机构在中国境内的企业。 而非居民企业的概念是相对于居民企业而言的,即依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内, 但在中国境内设立机构、场所的,或者在中国境内未设立机构、场所,但有来源于中国境内的所得的企业,故在非居民企业的概念中,依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内是判断非居民企业的重要前提,即只要是非居民企业其必然依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内,在此前提下,非居民企业可以划分为两类,一类为在中国境内设立机构、场所的企业,另一类为在中国境内未设立机构、场所的,但有来源于中国境内所得的企业。 中国境内即中国国境之内,那“机构、场所”的定义是什么呢? 企业所得税法实施条例规定“机构、场所,是指在中国境内从事生产经营活动的机构、场所。 在上述规定中,我国居民企业与境外企业签订了包安装调试的设备购销合同, 待境外企业在我国境内进行安装调试服务时即判断其在我国境内构成了“机构、场所”而被判定为非居民企业纳税人。

( 三) 依据地域管辖权对非居民企业所得来源地的判定

地域管辖权对征税国而言非常重要,也是征税国主权在税收方面的体现, 由于税收是各国财政收入的最重要组成部分,所以地域税收管辖权会直接影响征税国财政收入的多寡。 如上文所述,在同一个前提下,非居民企业划分为两类:一类为在中国境内设立机构、场所的,另一类为在中国境内未设立机构、场所,但有来源于中国境内所得的。 就第一类非居民企业而言,我国的企业所得税法中明确规定: 在我国设立机构、场所的非居民企业由其设立的机构、场所向所在地税务机关申报所得或者县级以上税务机关“指定”扣缴义务人代扣代缴,其所得既包括来源于我国境内的所得也包括来源于境外的与非居民企业设立的机构、场所有联系的所得,类似于我国的居民企业;就第二类非居民企业而言,来源于中国境内的所得实施源泉扣缴, 即只针对来源于我国境内的所得课税, 具体由对外付汇的居民企业代扣代缴。 由以上推理得知,第一类在中国境内设立机构、 场所的非居民企业提供的劳务完全发生在境外且与其机构、场所无关,就不属于我国企业所得税法的管辖范围,无需在我国纳税;第二类在中国境内未设立机构、场所,但有来源于中国境内所得的非居民企业提供的劳务完全发生在境外, 针对此部分完全发生在境外的劳务也不属于我国企业所得税法的管辖范围,也无需在我国纳税。

(四)非居民企业的纳税义务

依据我国企业所得税法规定:第一类非居民企业应就其境内所得和境外产生的与设立机构、场所有联系的所得缴纳企业所得税,所得税率为25%,与我国的居民企业所得税税率一致, 由设立的机构、场所自行申报缴纳,年终汇算清缴。 第二类非居民企业应就其来源于我国境内的所得缴纳企业所得税, 由支付人代扣代缴, 即源泉扣缴。 法定扣缴适用税率为20%,优惠税率为10%。 我国与非居民企业所在国签署税收协定的应当自行判断能否享受税收协定待遇,非居民纳税人可自行申报。

二、依据国际税收协定对非居民企业所得税的影响

( 一) 签订税收协定与否对非居民企业所得税的影响

截至2015 年12 月, 我国已对外正式签署101 个避免双重征税协定,其中97 个协定已生效, 当国内法律法规与有关国际税收协定规定不一致时, 因为国际税收协定作为国内税法的上位法, 有着高于国内税法的效力, 应当按照税收协定的规定来处理。 因此,就非居民企业而言,是否具有纳税义务,需要根据双方合同规定、劳务发生地、劳务持续时间等情况而定。 一般情况下,首先,应查询我国与非居民企业所在国是否签订有双边税收协定, 如未签订双边税收协定,则需要依据国内法,即企业所得税法、 企业所得税实施条例及相关法律法规的规定执行, 即第一类非居民企业需完全依照国内法的规定进行申报缴纳, 汇算清缴。

其次, 如果我国与非居民企业所在国签订了双边税收协定, 根据上位法效力高于下位法的原则,优先执行双边税收协定。对我国而言,根据双边税收协定,只有在构成常设机构的前提下,在中国从事安装、装配、指导、技术培训等劳务时,非居民企业才具有所得税税法规定的纳税义务, 并且应当仅就其常设机构的利润进行纳税。 本文前述了对“机构、场所”的解释,那“常设机构”的定义又为什么呢?

(二)常设机构的判定

非居民企业在中国境内是否构成常设机构, 依据大多数双边税收协定的规定为: 任何12 个月中连续或累计超过6个月或者183 天停留在中国境内即判定为在中国境内构成常设机构。 那6 个月或者183 天是如何计算的呢? 根据双边税收协定:

1. 应当以该非居民企业派其雇员为实施服务项目第一次抵达中国之日期起至完成并交付服务项目的日期止作为计算期间,计算相关人员在中国境内的停留天数,在实际操作中,往往为第一个雇员抵达中国之日起至最后一个雇员离开中国之日止为计算期间。

2. 具体计算时,应按所有雇员为同一个项目提供劳务活动不同时期在中国境内连续或累计停留的时间来掌握,对同一时间段内的同一批人员的工作不分别计算。 例如,一美国企业因在中国境内实施某一项目,派遣7 名员工来华工作80 天,此非居民企业派遣雇员在华提供劳务活动的时间为80 天,而不应该按照每人80天共560 天计算确定

3. 如果一个项目的实施期限超过一个纳税年度,例如,某一非居民企业在华的一个项目2012 年7 月1 日开工,2015 年3 月31 日完工,其在某一个“十二个月”如2012年11 月1 日至2013 年10 月31 日期间,此非居民企业派遣员工来华提供安装、装配、指导、技术培训等劳务超过6 个月或者183 天,而在2012 年7 月1 日至2015 年3月31 日中的其他任何“十二个月”中,派遣员工来华提供安装、装配、指导、技术培训等劳务均未超过6 个月或者183 天, 仍应判定该非居民企业在中国境内构成了常设机构。 所以,常设机构是针对非居民企业为同一项目在华提供安装、装配、指导、技术培训等所有劳务而判定的, 不是针对其在华提供安装、装配、指导、技术培训等劳务期间中的某一个“十二个月”而判定的。

三、非居民企业所得税的纳税方式

经过以上种种分析, 我们可以得出如下结论: 在我国与非居民企业所在国签订了双边税收协定的情况下, 非居民企业在我国境内未构成常设机构的, 可以申请享受税收协定的待遇进行免税; 非居民企业在我国境内构成常设机构的, 则此非居民企业类似于居民企业, 需要在我国缴纳企业所得税,所得税率为25%。 在我国与非居民企业所在国未签订双边税收协定的情况下,则需要依照我国企业所得税法、实施条例及其相关配套法律法规的规定判断其是否需要就其在中国境内发生的劳务在中国缴纳企业所得税, 针对第一类在中国境内设立机构、 场所的非居民企业应就其境内所得和境外产生的与设立机构、 场所有联系的所得缴纳企业所得税, 所得税率为25%;针对第二类在中国境内未设立机构、场所, 但有来源于中国境内所得的非居民企业, 应就其来源于我国境内的所得缴纳企业所得税,由支付人代扣代缴,扣缴适用税率为20%,优惠税率为10%。 若非居民企业提供的劳务完全发生在境外, 且与国内的“常设机构”或“机构、场所”无联系,则不属于我国企业所得税的纳税范围, 不需要缴纳企业所得税。

(一)税收协定免税待遇的申请备案

非居民企业在中国境内未构成常设机构的,按照规定,必须在其主管税务机关完成备案方可以享受税收协定的免税待遇。 具体按照《非居民纳税人享受税收协定待遇管理办法》 的公告进行判断和申报。

( 二) 非居民企业在中国境内构成常设机构的纳税规定

1. 扣缴义务人

在我国的企业所得税法中规定的实行源泉扣缴的情形只是以在中国境内未设立机构场所的非居民企业而言的, 规定以支付人为扣缴义务人。 本文所述的本国居民企业与非居民企业签订了同时伴随设备安装、装配、技术培训、指导等劳务的机器设备销售合同为业务背景, 非居民企业在境内提供劳务时, 支付设备及劳务价款的居民企业并非法定扣缴义务人。 但在《企业所得税法》第三十八条同时规定,税务机关可以指定工程价款或者劳务费的支付人为扣缴义务人。

2. 查账征收和核定征收

如上所述, 针对在我国境内构成常设机构的非居民企业而言, 其税务管理和征纳方式与居民企业基本相同, 即需要比照居民企业的规定按照税收征管法及有关法律法规设置会计账簿, 根据合法、有效原始凭证记账,进行财务核算,出具财务报表, 据实申报缴纳企业所得税;若因会计账簿不健全,资料残缺难以查账, 或者其他原因不能准确计算并据实申报其应纳税所得额的, 税务机关有权核定其应纳税所得额。 针对非居民企业, 查账征收和核定征收两种方式下都采用25%的所得税率, 非居民企业所得税应当分季预缴,年度汇算清缴,并在工程项目结算或劳务合同履行完毕结算后结清税款。

(三)其他需要注意事项

在《非居民承包工程作业和提供劳务税收管理暂行办法》和《税务登记管理办法》中规定了非居民企业在中国境内提供劳务的应当在合同签订之后30 日内,向项目所在地主管税务机关办理税务登记手续和项目完工后15 日内办理注销税务登记手续。

以上规定的非居民企业税务登记事项, 在国家实施商事登记制度改革———“ 三证合一” 之后, 非居民企业进行工商注册也是非常复杂的,根据查阅相关资料和国税局、企业人员沟通,非居民企业要完成税务登记的程序为:外经委审批→银行开户→工商局登记→刻章。 在这样的流程下很容易出现这样的问题:实践中,绝大部分非居民企业来华进行设备安装、装配、技术培训、指导等劳务时间很短,前述流程太长,在实践中可否短时间实现? 如非居民企业未执行工商登记等上述流程,劳务所在地主管税务机关该如何应对? 是应当按征管法的规定给予2000~10000 元的处罚? 还是怎么处理。 实践中,当劳务所在地主管税务机关发现非居民企业所得税税源时,其工作人员很可能已经全部回国了,这个处罚可以实现吗? 如果不能,是否依据规定:如扣缴义务人未按规定的期限向主管税务机关报送相关资料的,可以处2000 元以下的罚款, 情节严重的,可以处2000 元以上10000 元以下的罚款;应扣未扣税款的,处应扣未扣税款50%以上三倍以下的罚款? 扣缴义务人有没有能力发现非居民企业所得税税源? 这样处罚扣缴义务人是否合理?其实在对非居民企业所得税问题的研究中发现这些问题也都没有明确的答案。在这样的背景下,税务机关的人员往往就在中国境内提供劳务并且在中国构成常设机构的非居民企业应该缴纳的企业所得税, 指定工程价款或者劳务费的支付人为扣缴义务人代为扣缴, 以规避征管力量不足,协调部门多,容易引发国际诉讼的问题。

( 四) 非居民企业所得税涉税业务处理流程图

四、鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司购买境外设备并伴随境内劳务所产生的非居民企业所得税代扣代缴案例分析及扣缴启示

(一)基本情况

鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司(以下简称源盛光电) 主要经营主动矩阵有机发光二极管显示器件相关产品及配套产品的研发、生产、销售。 源盛光电在购买境外设备的过程中,存在大量厂商的工程师在现场提供安装、调试、培训的劳务工作。 根据国家税务总局关于非居民企业派遣人员在中国境内提供劳务征收企业所得税有关问题的公告规定:非居民企业(以下统称 “派遣企业”)派遣人员在中国境内提供劳务,如果派遣企业对被派遣人员工作结果承担部分或全部责任和风险,通常考核评估被派遣人员的工作业绩,应视为派遣企业在中国境内设立机构、 场所提供劳务;如果派遣企业属于税收协定缔约对方企业,且提供劳务的机构、场所具有相对的固定性和持久性,该机构、场所构成在中国境内设立的常设机构。 由于源盛光电是2011 年在鄂尔多斯的新设企业,在设备进口的过程中非居民企业均未在当地进行税务登记(2011 年时尚未进行商事登记制度改革), 源盛光电也未发现上述非居民企业所得税税源,未在规定的期限内向主管税务机关报送相关资料。

(二)税务机关的处理

因为源盛光电设备供应商在合同中设备金额和劳务金额并没有分开列示且无此方面的纳税意识, 因此无一家供应商办理申请税收协定优惠待遇或者工商登记,依法申报纳税。 鄂尔多斯市东胜经济技术开发区国家税务局(以下简称东开国税局)为了避免税源流失,规避征税风险,根据《企业所得税法实施条例》第一百零六条规定,即当非居民企业未按照规定程序办理税务登记或者未进行预缴申报、纳税申报、有证据表明不履行纳税义务等情况的税务机关可以指定支付人为扣缴义务人。 东开国税局指定源盛光电为非居民企业所得税的扣缴义务人,履行扣缴义务,核定购买境外设备项目安装劳务服务收费的金额不低于合同价款的15%, 核定该项目的利润率为20%,企业所得税税率为25%,且因为在规定时限内未进行税务登记, 申请享受双边税收协定的免税待遇, 故东开国税局核定了劳务金额、 利润率并最终实现非居民所得税税收2856 万元。

(三)扣缴启示

1. 依法纳税

非居民企业在签订设备销售合同时可以按照实际将设备金额和安装、 装配、指导、 技术培训金额在合同中或者报价单中分开填列, 按照实际填列且在国税局核查中具有合理性, 就会避免主管国税局按照《非居民企业所得税核定征收管理办法 》第六条的规定, 劳务金额在销售合同中未列明或者计价不合理的, 主管税务机关有权以不低于销售合同总价款的10%为原则,确定非居民企业的劳务收入, 在实际业务中, 绝大部分非居民企业的境内劳务占销售合同的比例都不会超过10%, 而税务机关为了避免税款流失, 核定比例往往高于实际劳务占比。 故建议非居民企业在签订合同时即将劳务部分按照实际分开列示,且自项目合同签订之日起30 日内,向劳务发生地主管税务机关报送 《境内机构和个人发包工程作业或劳务项目报告表》,并附送合同、 税务代理委托书复印件或对有关事项的书面说明等资料, 自行或者委托税务代理公司设置账簿记账、进行财务核算,出具财务报表,据实申报缴纳企业所得税,这样也会避免主管税务机关按照上述办法第五条的规定,从事承包工程作业、设计和咨询劳务的,核定利润率为15~30%。 居民企业需提示供应商申请税收协定优惠或者办理工商登记,依法纳税。

2. 境内转包

非居民企业签订设备销售合同时,如果其中包括由非居民企业提供技术服务和劳务的内容。 非居民企业可以和境内的具有同等技术水平和资质的服务公司签订合同, 约定非居民企业产生的在境内的全部技术服务和劳务由境内服务公司提供。 这样,以提供劳务的为境内企业为由, 就避免了非居民劳务的税收事项, 但要避免提供服务的公司为关联企业, 具体的认定也需劳务发生地的主管税务机关认可。

3. 拆分劳务

在合同中可以约定设备进口后的相关劳务由两家或多家公司分别提供。将劳务的工作量按照不同性质进行划分,从合同执行上看为多家不同国家的公司派遣人员提供各自的专业技术服务,这样就会避免提供劳务的时间超过六个月或者183 天规定而被认定为常设机构征税。 但要每个提供境内劳务的非居民企业按照非居民纳税人享受税收协定待遇管理办法的规定向主管税务机关报送资料,在规定时间内进行备案,享受双边税收协定的免税待遇。但要避免提供服务的公司为关联企业。

4. 境外服务

非居民企业签订设备销售合同时,可以约定在境内进行的指导、培训在境外非居民企业本部组织实施,待居民企业人员境外培训回国后自行进行设备的安装、调试日常维保工作。即为非居民企业提供的劳务完全发生在境外,故不属于我国企业所得税的管辖范围,不需要在我国缴纳企业所得税。

5. 依法扣缴

非居民企业签订设备销售合同时将设备金额和安装、装配、指导、技术培训金额分开填列。如果非居民企业未申请税收协定优惠且未办理工商登记并依法纳税,且主管税务机关指定居民企业为扣缴义务人,居民企业可以依据税务机关出具的税务事项通知书告知非居民企业后直接在非居民企业的尾款中扣除, 虽然按照规定可以这样操作,但是非居民企业必将设备后期的维保费用提高用来弥补其增加的税负。

越来越多的国际贸易必然会产生大量非居民所得,进而产生大量非居民税源,在国际贸易中, 作为这些经营主体的非居民企业同时也是纳税人。 在经济全球一体化的大趋势下, 非居民企业所得税占各国税收收入的比例不断提高, 也成为了各国在国际税收竞争中的重要方面。 与此同时,对参与国际贸易的居民企业和非居民企业在税务管理方面都提出了更高的要求, 熟知相关法律法规,提前纳税筹划,针对不同非居民企业的自身特点和优势, 签订购买境外设备合同, 合理规避或者降低非居民企业所得税,以达到降低采购成本的目的。

摘要：在经济全球一体化的趋势下,随着科学技术的进步,使产业资本、科技成果、人力资源等众多生产要素在全球范围内快速配置以赚取超额利润成为可能,故经济全球一体化必然为政治稳定、法律健全、基础设施优越、成本低廉的国家带来巨额税源,但与此同时,也给跨国企业或企业的跨国业务的税收管理提出了更高的要求。在我国,自2006年以来,非居民企业所得税收入逐年增加,占各税种收入的比例也在不断提高,所以非居民企业所得税的自主申报缴纳和源泉扣缴管理也成为了税收工作的重点,因而非居民企业的常设机构和一般作为扣缴义务人的居民企业也将面临新的挑战。文章主要以本国居民企业与非居民企业签订了同时伴随设备安装、装配、指导、技术培训等劳务的机器设备销售合同为业务背景,提出非居民企业在我国境内提供上述劳务时涉及的所得税问题及作为扣缴义务人的居民企业的应对方法。

购买电源设备合同 篇8

一、经典案例

上诉人（原审原告）：东某。

被上诉人（原审被告）：南某、西某、A公司。

一审法院经审理查明：A公司为成立于2005年9月的有限责任公司。2008年6月，原告、南某作为受让方受让了A公司原股东的全部股权后，原告持有A公司70%的股权、出资额210万元，被告南某持有A公司30%的股权、出资额90万元。2009年8月，南某（转让方）与西某（受让方）签订《股东转让出资合同书》约定，双方就转让方在A公司的出资转让事宜订立协议，南某将原出资90 万元（占公司注册资本的30%）的全部90万元转让给西某，转让金90万元;2009年9月9前，受让方需将转让金全部付给转让方;从2009年8月起西某成为公司股东，享有股东权益并承担责任;南某自转让之日起，不再是股东，不得以公司名义对外从事活动;合同落款“其他股东签名”有署名“东某”的签名。根据原告从当地工商行政管理局打印的2012年8月A公司注册基本资料显示，A公司的股东组成已变成原告持有A公司70%的股权、出资额210万元，被告西某持有A公司30%的股权、出资额90万元。案件审理过程中，一审法院依原告申请对《股东转让出资合同书》中“东某”的签名进行笔迹鉴定，经鉴定机构鉴定，该签名非原告本人所签。

另查，关于南某向西某转让股权一事，被告南某、西某无证据证明曾经通知过原告。但在一审审理中，经法院释明后，原告仍不提交保证金且明确就本案不行使优先购买权。

二、本案的审判

一审法院经审理认为：根据公司法的有关规定，公司股东向股东以外的人转让股权的，应当经过其他股东过半数同意，且其他股东在同等条件下享有优先购买权。本案中，虽然经鉴定《股东转让出资合同书》上原告的签名不是原告本人所签，也无证据证明被告南某、西某曾将股权转让一事通知原告或证明原告自愿放弃优先购买权，但是庭审中原告明确就本案被告南某与西某签订《股东转让出资合同书》约定由南某将其持有的A公司30%股权转让给西某一事，原告不行使优先购买权。原告也没有提交与股权转让款同等价值的保证金，对于原告是否有能力行使优先购买权无法确定。且《股东转让出资合同书》属于被告南某、西某对双方权利义务的约定，原告并非合同一方当事人，合同内容并没有对原告除优先购买权外的其他权利作出处分或给原告限定义务，而该《股东转让出资合同书》被告南某、西某对其真实性并无异议。因此，原告诉请确认被告南某、西某于2009年8月签订的《股东转让出资合同书》无效的请求，缺乏法律依据，不予支持。一审法院遂判决：驳回原告的该项诉讼请求。

宣判后，原告不服，向当地中级人民法院提起上诉。

二审法院经审理认为：2009年8月南某与西某签订的《股东转让出资合同书》，约定南某将其所有的股权转让给西某，南某、西某对其真实性予以确认，股权转让是二人的真实意思表示，东某并非合同当事人，且合同内容并未对东某除优先购买权外的其他权利作出处分或给东某限定义务，合同上东某的签名是否真实并不影响南某、西某对双方权利义务的约定。当然，根据公司法的有关规定，公司股东向股东以外的人转让股权的，应当经过其他股东过半数同意，且其他股东在同等条件下享有优先购买权。虽然经鉴定2009年8月A公司章程、A公司的股东会决议以及《股东转让出资合同书》上东某的签名不真实，也无证据证明南某、西某曾将股权转让一事通知东某或东某自愿放弃优先购买权，但一审期间东某经原审法院释明，逾期不提交保证金，且明确就本案不行使优先购买权。东某虽不同意南某、西某之间的股权转让，但东某在本案的诉讼行为明确表明其放弃优先购买权，而该诉讼行为的法律后果即直接导致南某向西某转让股权的行为可以成立，那么，东某诉请确认2009年8月《股东转让出资合同书》无效的请求，原审法院不予支持，并无不当。二审法院判决：驳回上诉，维持原判。

三、案件评析

《中华人民共和国公司法》第七十一条规定：“有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例;协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。”该规定是有限责任公司股东优先购买权的法律基础。

本案中，虽然被告南某、西某无证据证明就股权转让行为通知了原告，但是股东优先购买权是针对公司内部股东之间关系的调整，法律因此将股权转让中的通知义务限定给了作为出让方的股东，而作为股权受让方并非公司内部成员，并没有通知义务，因此不能以出让方及受让方均没有通知其他股东而认定存在恶意串通，进而认定股权转让行为无效。其次，在排除其他法定事由，仅违反公司法有关股东优先购买权规定的股权转让行为并非无效。在出现对股权转让行为争议时，其他股东明确表示不行使股东优先购买权，例如本案的情况，其他股东已经明确做出了放弃优先购买权的意思表示，并不存在任何一方实体权利受侵害的情况，此时单纯以违反公司法规定而认定股权转让行为无效，使股权转让自始无效、推翻一切，既不符合商事行为的经济效率原则，也不符合优先购买权的设置目的，明显不妥。

综上，股东的优先购买权需要在合理的时间内以特定的方式行使，仅因侵害股东优先购买权不一定会使股权转让那个行为归于无效。实践中，还要根据公司其他股东是否有能力和意愿行使股东的优先购买权来判断该股权转让行为是否有效。

上海浦瑞律师事务所吕涛、高超群供稿

购买土地委托合同 篇9

委托人： _________（以下简称甲方）

居间人：____________(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，委托人与居间人就指定土地转让合同项目签订事宜，经双方协商一致，订立如下条款，以资双方共同遵守。

第一条 委托事项

甲方委托乙方参与甲方购买位于________________ 土地(以下简称“指定土地”)签约的各项事宜，并由乙方与指定土地使用权人签订土地转让合同。

第二条 指定土地慨况

土地座落：_________

土地面积：______________

土地用途：_______________

第三条 甲方的权利、义务

3.1、甲方应全力配合乙方做好促成指定土地转让合同签约成立的各项工作，包括但不限于提供土地使用权人所需文件资料、资信证明、按要求支付土地转让费、以及应由甲方提供的各种合理条件等。

3.2、甲方应于______年__ 月 ____日前提供人民币 32 万元。

3.3、甲方应按本合同的约定向乙方支付居间报酬2万元。

第四条 乙方的权利、义务

4.1、乙方应与指定土地使用权人签订土地转让合同。为此，乙方有权代表甲方直接与土地使用权人就土地转让事宜进行各种商务谈判，但谈判内容的最后决定权归属于甲方。

4.2、乙方应如实、及时地向甲方报告订立合同的重要事实、信息等情况，不得故意隐瞒与订立合同有关的重要事实和提供虚假情况。

4.3、在同等条件下，除非甲方明确表示放弃，或者有其他行为表明甲方拒绝签约的，乙方不得将本合同约定事项促成其他第三方签订该合同。

4.4、乙方应保守在履行本合同过程中获知甲方的商业秘密。

第五条 居间报酬及报酬支付时间

5.1、居间报酬

甲乙双方确定指定土地的转让成交总价格为30万元，土地转让所应缴纳的各种税费由转让双方根据国家有关规定各自另行缴纳。

5.2、居间报酬的支付时间为___________。

5.2.1乙方促成甲方与指定土地使用权人签订土地转让合同之日起______日内，甲方支付50%的居间报酬;

5.2.2甲方领取指定土地使用权证之日起______日内，甲方支付剩余50%的居间报酬。

5.3、如土地转让价格高于此价格甲方仍愿意购买的，双方另行约定居间报酬。

第六条 居间活动的费用

乙方在履行本合同居间活动期间所支出的各项费用，均由乙方自行承担，甲方不再支付除本合同约定之外的任何费用。

第七条 违约责任

8.1、甲方按本合同第三条约定履行后，因乙方原因未能促成指定土地签约成立，需退还甲方人民币32万元。

8.2、甲方不按本合同的约定向乙方支付居间报酬的，每逾期_____天，按应付款项日_______支付违约金。

8.3、如指定土地转让成交价格高于甲乙双方确定的成交价格导致未能促成指定土地签约成立的，乙方需赔。

第九条 其他约定条款

9.1、乙方未促成签约合同成立的，甲方不支付任何居间报酬，亦不承担乙方任何费用。

9.2、甲方委托乙方代为办理指定土地转让的过户变更登记手续，代办的费用不包含在居间报酬之内。但土地过户所应缴纳的各项税、费等，仍全部由甲方自行承担。

9.3、指定土地转让合同双方当事人的履行合同情况、违约行为等，与乙方无任何法律关系，由该合同的相关当事人自行承担相关法律责任。

9.4、本合同发生纠纷，双方应先协商解决，协商不成，任何一方均有权向

甲

方所在地人民法院提起诉讼。

9.5、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后具有同等的法律效力。

5、居间方必须提供真实有效的信息给委托方，如在谈判过程中，委托方发现居间方提供的居间信息中有虚假或不真实的信息时，委托方有权向居间方索取本合同标的物最低成交总金额的居间服务费标准的__ ___赔偿。

本合同经双方签字盖章后生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自修改本合同

甲方：

乙方：

合同签订时间：年

月

购买私人土地合同 篇10

出让方(甲方)：受让方(乙方)：身份证：身份证：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规之规定，甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，签订本合同，以示共同遵守。

第一条：甲方将位于的平方米的土地转让给乙方，甲方不干预乙方对该土地的使用权。实际方位以面向凤小公路为准，左致建住房滴水外 40公分，右致小公路，前致地堪脚，后致地堪头。

第二条：归属问题

该土地转让成立后，甲方必须将拥有该土地的所有权益移交给乙方，其中包括：

1，2，3，永久使用权； 在该土地范围内建筑房屋； 国家或集体征用土地后的赔偿款（限于政策因素，甲方应无条件协

助乙方获取该权益）；

4，继承、再次转让及与它人置换的权利。

第三条：转让费及付款方式

1、该土地转让费共计180000元（大写：拾捌万元）人名币。乙方在双方签订合同之日先付 80000元（大写：捌万元）人民币。

2、其余款项在2014 年 12月30日前交清。

第四条、双方权益、义务

1、甲方一次性收取人民币180000元转让费后，不再收取任何费用。甲方应确保拥有该土地的所有权、使用权为其所有，如果甲方再向第三方转让土地所有

人并索要该土地所有权、使用权时，乙方有权向甲方追索本合同所产生转让费本金、利息及由此造成的所有损失。

2、本土地所有权、使用权为家庭单位所有，转让成立后甲方任何家庭成员不再享有该土地权益的所有权、使用权、继承权。甲方子女应该在本合同书签字并接受本合同条款。

3、甲方有义务在本办事处内协助乙方完善本土地使用时的配套设施，如水、电供应等，费用无需甲方支付。

4、若甲方出售本土地外的土地，甲方有责任协调好道路问题，不得收取任何费用，以保证乙方道路通畅。道路要保持现有的宽度，保证大车能同行。

第五条、违约责任

甲、乙双方必须遵守合同条款，任何一方不得单方面无故解除合同。如有违约行为，违约方赔偿由此而给对方造成的一切经济损失。

第六条、本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决。本合同具有法律效力，执行中，如发生纠纷，经甲、乙双方协商不成，可通过当地人民法院诉讼解决。

第七条，本合同一式贰份，甲、乙双方各持壹份，本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：

甲方家庭成员签字：乙方签字：

公证人签字：