分期付款协议书模板
在发展不断提速的社会中，越来越多人会去使用协议，签订协议是提高经济效益的手段。一般协议是怎么起草的呢？下面是小编精心整理的分期付款协议书5篇，欢迎阅读与收藏。
分期付款协议书 篇1(以下简称甲方)
认购方:
(以下简称乙方)
身份证号码:
联系电话:
通讯地址:
甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，签订本协议书。乙方于 年 月 日购买位于 住宅小区 号住房。该房屋的建筑面积为： ㎡，总房款为￥(大写: 元整)。已签订《商品房买卖合同》并支付甲方首期房款￥(大写: 元整)，剩余未付房款￥(大写： 元整)。现乙方因选择分期付款，经甲、乙双方协商一致剩余房款采用分期付款方式支付，分期期限为 年，按每 月支付一次，共 期，协议书《房款分期付款补充协议》。付款期限为 年 月 日起至 年 月 日。
甲、乙双方达成的协议具体内容如下:
1、本协议为已签订的《商品房买卖合同》附属补充协议。只对主合同的付款方式重新协商约定，其余约定事项以主合同内容为主。
2、如乙方付款逾期90日内，自本协议约定的应付款期限日第二天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付总房款万分之贰的滞纳金，并且直至乙方剩余费用全部付清。
3、如乙方逾期时间超过90日或乙方单方终止约定，甲方有权单方解除《商品房买卖合同》及其附属补充协议。按《商品房买卖合同》及其附属补充协议约定的内容办理相关违约责任事项。
4、本协议履行期间，甲方需保障乙方所购房屋正常使用。且乙方应予全力配合。
5、本协议书一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
6、分期付款明细：第1期，于 年 月 日前支付房款人民币￥ 元;第2期，于 年 月 日前支付房款人民币￥ 元;第3期，于 年 月 日前支付房款人民币￥ 元;
7.乙方可提前一次性付清所有剩余。本协议一式叁份，自签订之日起生效，甲、乙双方和销售部各执1份每份具有同等的法律效力
甲方(签章)： 乙方(签字)：
日 期： 日 期：
分期付款协议书 篇2甲方：长垣县太极开来置业有限责任公司
乙方：
乙方于xx年xx月xx日购买位于山海大道与博爱路交叉口太极原乡xx小区xx号xx楼xx单元xx层xx户房屋壹套，面积为xx平方米，合同号为：xx，付款方式为按揭，应付首付款为xx，剩余房款以银行按揭方式支付。鉴于乙方由于个人原因未能在签定《商品房买卖合同》时付清首付款全款，双方就此达成如下补充协议：
一、甲乙双方在签订《商品房买卖合同》时，支付部分首付款，计万元(大写元)，剩余首付款为元(大写元)乙方需向甲方出具欠条。
第一次还款：20xx年xx月xx日前，还xx元；
第二次还款：20xx年xx月xx日前，还xx元；
第三次还款：20xx年xx月xx日前，还xx元；此次还清欠款总金额分期付款协议书5篇分期付款协议书5篇。
若乙方未按本协议约定日期付款，按以下方式处理：
1、逾期在30日之内，自本协议规定的应付款期限之第二天起至实际支付应付款之日止，乙方向甲方按日支付逾期应付款万分之三的违约金，《商品房买卖合同》继续履行；
2、逾期超过30日的，甲方有权解除合同，并有权将该房产另行出售而无（单间租房协议书）
需征得乙方同意。甲方解除合同的，乙方按总房款的3%向甲方支付违约金。乙方愿意继续履行合同的，经甲方同意，合同继续履行，自本协议规定应付款之第二天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款千分之四的违约金。
三、乙方未按照本协议约定日期付清剩余首付款的`，甲方有权顺延《商品房买卖合同》中约定交房日期。
四、本协议为《商品房买卖合同》的补充协议，如内容与《商品房买卖合同》相冲突的，以本协议为准分期付款协议书5篇合同范本。
五、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
（以下无正文内容）
甲方：乙方：
日期：日期：
分期付款协议书 篇3甲方：
乙方：
经甲乙双方友好协商，现就甲方委托乙方汽车修理费用分期付款事宜签订如下协议：
一、现甲方车辆金杯、qq、别克、帕萨特1.8t帕、萨特2。8t共6台车辆停放乙方处修理。
二、甲方共欠乙方修理费用共计人民币元。协议签订之日起甲方
先行支付一万现金给乙方，剩下余款甲方以支票的方式分期一次性开具张支票向乙方支付，具体支付方式如下：
1、20xx年xx月xx日支付人民币xx元整（小写xx）支票号：xx2、20xx年xx月xx日支付人民币xx元整（小写xx）支票号：xx3、20xx年xx月xx日支付人民币xx元整（小写xx）支票号：xx4、20xx年xx月xx日支付人民币xx元整（小写xx）支票号：xx5、20xx年xx月xx日支付人民币xx元整（小写xx）支票号：xx
三、本协议签订时乙方将金杯、qq、别克共3台车辆交还甲方。
四、当第一张支票金额到达乙方账户后，3日内乙方交还捷达车辆给甲方。
1.8t给甲方使用并保证该车辆在维修质量保证期规定之内出现任何问题由乙方负责免费保修。
五、当以上所以款项支付完毕时乙方2日内交付车辆帕萨特2。8t给甲方使用并保证该车辆在维修质量保证期规定之内出现任何问题由乙方负责免费保修。
六、上述支票开具后由乙方负责保管，交付支票后（不因甲方的原因不能够兑现的）即视为乙方收到甲方款项，乙方不得在以任何的方式及任何理由再向甲方提出支付任何费用。乙方必须按照协议的约定及时的交付车辆给甲方，如不能够按时交付或再以各种理由扣押的每拖延一天按协议金额总数的百分之三收起滞纳金。
七、本协议书履行过程中发生争议的，双方应协商解决，如协商不成，双方约定由广州市黄埔区人民法院管辖。
八、本协议一式二份，均具有同等法律效力，本协议自签订之日起生效。
甲方（签字或盖章）：乙方（签字或盖章）：日期：日期：
分期付款协议书 篇4编号：_________
委托人：_________
地址：_________
受托银行：_________
地址：_________
委托人_________拟向_________（供货人或出租人）购入（或租赁）_________，同时按照《_________担保业务暂行办法》向_________（受托银行）申请出具不可撤销的保函。为此，委托人、受托银行双方达成本协议。
一、委托人向_________购入（租赁）_________用于_________，期限_________天，贷款（租金）每月（日）按_________％（‰）偿付（交付），由受托银行出具以_________为受益人，担保金额_________元的有（或无）条件不可撤销保函。
二、保函自受益人接受之日起生效，截止日期为_________年_________月_________日。
三、委托人按以下要求在受托银行存入保证金，用于保函项下的专项支付资金：_________年_________月_________日存入_________元，_________。
四、受托银行出具保函之前，委托人提交由具有企业法人资格的_________（第三方反担保人）提供的受益人为_________（受托银行），担保额度为_________元的反担保函。委托人不能按期支付货款（租金）由受托银行代为支付时，_________（第三方反担保人）应在规定期限内代委托人偿付受托银行所垫资金。（反担保函应于本协议生效前提供）
受托银行出具保函之前，委托人以可转让的自有资产_________元（其中国库券_________元，金融债券_________元，企业债券_________元）抵押给受托银行，委托人不能按期偿付受托银行垫付的资金时，受托银行有权将抵押财产折价或变卖，并从变卖抵押财产的价款中优先受偿。
五、保函有效期内，受益人凭保函和证明其与委托人债务关系的文件，有权要求受托银行从委托人存款中支付贷款（租金），受托银行审查无误后通知委托人并从委托人结算保证金存款户划付。保证金存款帐户不足支付的，可从委托人其他帐户支付。
六、受托银行代付货款（租金）后，享有此债务追偿权，委托人予以承认，并承担垫付款项的利息。委托人应在接到受托银行通知的_________日内，归还受托行垫付款项及利息。
七、受托银行代垫款项，按建设银行其它贷款计收利息，超过_________日不还，按逾期贷款加收_________％利息。
八、委托人与受益人之间有关经济合同事宜如发生变更，委托人应事先通知受托银行，在得到受托银行书面认可后方可变更。
九、委托人应按保函额度的_________‰的费率按年向受托银行支付担保费用。共计_________元，于每年_________月_________日_________次交纳。
十、本协议一式二份，委托人、受托银行各执一份。协议任何条款的修改或变更，必须经双方同意。
十一、本协议自_________年_________月_________日起生效，双方义务履行完毕后失效。
十二、本协议未尽事宜依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》办理。
委托人（公章）：_________ 受托银行（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
分期付款协议书 篇5立书人：
_______________________(以下简称甲方)
_______________________(以下简称乙方)
双方就甲方向乙方订购产品／服务时议定甲方付款条件如下：
一、双方同意付款方式为□月结；□交货。
二、双方同意当月_________日为结算日，结算自此日前_________个月，乙方交货予甲方指定交货地点或提供甲方另需求性服务所产生费用之全部应付帐款。
(1)采现金付款者，甲方同意于货到收现。
(2)采支票付款者，甲方同意于货到付票期_________日之票据予乙方。
(3)采汇款付款者，甲方同意于货到_________日内，汇入乙方指定之帐户。
(4)采月结付款者，甲方同意于当月_________日支付票期_________日之票据予乙方。
四、甲方给付乙方款项之方式为□乙方派员收取；□回邮寄回；□汇入帐户。
由乙方派员收取时，需携带证件□无；□收款章；□发票章；□大小章。
五、是否需要乙方按月邮寄对帐单□yes；□no。
(1)甲方同意于付款时同时交付乙方付款明细。
(2)若甲方支付客票(非甲方本人所开立之支票)，需由甲方于支票背面背书。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________
代表人(签字)：_______代表人(签字)：_______
一、分期付款的计算方法
分期付款的还款方式有等额本息和等额本金两种。等额本息是在还款期内,每月偿还同等数额的贷款(包括本金和利息)。等额本金是在还款期内把贷款数总额等分,每月偿还同等数额的本金和剩余贷款在该月所产生的利息。采用等额本金时,每个月的还款额是不一样的,这是因为每月的还款本金额固定,而利息越来越少,所以随时间的推移每月还款数也越来越少。
1. 等额本息还款计算方法。假设某人贷款总额为D元,贷款分n个月偿还,每个月的月末还款P元,月利率为R。则第一个月的月末本金和利息总计为:D(1+R)。第一个月月末还款后剩余款项为:b1=D(1+R)-P,b1也就是第二月月初的贷款总额。所以第二个月月末还款是在[D(1+R)-P](1+R)的基础上还P元,即第二个月月末还款后剩余款项为:b2=[D(1+R)-P](1+R)-P。如此类推,到第n个月月末还P元时全部还完贷款。第n个月月末还P元时剩余款项为bn,bn的值为0。bn的数学表达式为:bn=D(1+R)n-P[(1+R)n-1+(1+R)n-2+…+1]=0。即D(1+R)n=P[(1+R)n-1]/R,从而得到等额本息还款,并且每月月末还款每月偿还额为:[DR(1+R)n]/[(1+R)n-1],所支付的利息总额为:[nDR(1+R)n]/[(1+R)n-1]-D。所以,等额本息还款每月还款额计算公式为:[贷款本金×月利率×(1+月利率)还款月数]÷[(1+月利率)还款月数-1]。
2.等额本金还款计算方法。等额本金贷款每月还款额由两部分构成,一是每月偿还同等数额的本金,二是剩余贷款在该月所产生的利息。所以等额本金还款每月还款额计算公式为:(贷款本金÷还款月数)+(本金-已归还本金累计额)×每月利率。
二、分期付款还款明细的Excel模板设计
无论是采用等额本息还是等额本金还款方式,计算量都很大。为了方便计算分期付款还款明细,笔者设计了Excel模板来计算分期付款还款明细。具体步骤如下:
1.在区域C4∶C8中输入分期付款的已知数据,C8单元格使用了Excel的数据有效性,可以让用户选择贷款方式是等额本息还是等额本金。详见表1。
2.在区域C13∶C15中显示分期付款的月付金额(等额本息时)、利息总额和本息合计数据,详见表2。
3.设计分期付款还款明细输出区域的表头标题,同时给区域A19∶E20每个单元格添加黑色边框,详见表3。
4.按ALT+F11组合键,打开Visual Baisc编辑器,点击插入菜单下的模块,插入一个新模块。然后将下面的VBA代码复制到插入的模块中。
5.选中B10单元格,插入开发工具选项卡控件组中的按钮(窗体控件),然后选中该按钮将其文字改为输入数据,指定宏为输入数据。类似的,选中B11单元格,插入一个按钮(窗体控件),然后选中该按钮将其文字改为开始计算,指定宏为计算分期付款明细,详见图1。
6.点击输入数据按钮,输入表1中的数据,然后点击“开始计算”按钮,详见图2。
7.点击输入数据按钮,清除基础数据框中的实例数据,然后另存为启用宏的模板即可。下次需要使用该模板时,在“文件—新建—我的模板”中找到这个模板,然后新建一个工作簿即可。
三、小结
本文详细介绍了分期付款还款明细的Excel模板设计过程,将分期付款还款明细的计算过程简化为只需两次点击鼠标左键。第一次点击“输入数据”按钮,输入分期付款参数,第一次点击“开始计算”按钮,计算分期付款还款明细。该模板的创新在于,一个模板将等额本息和等额本金两种还款方式都涵盖了,具有很强的通用性和实用性,可供大家参考。
摘要：本文介绍了分期付款的还款明细的计算方法,然后详细介绍了计算分期付款还款明细的Excel模板的步骤。该模板将等额本息和等额本金两种还款方式都涵盖了,同时非常简洁和美观。
现今很多公民的维权意识在不断增强，合同的地位越来越不容忽视，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编为大家整理的付款合同7篇，欢迎阅读与收藏。
付款合同 篇1甲方(开发商)
乙方：
因业务发展需要，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：
一、甲方委托乙方分期分批代为向__________公司支付业务往来款，总金额暂定为人民币______元(代扣税费及管理费后为______元)，委托期限自____年____月____日至____年____月____日止。
开户名：
开户行：
账 号：
三、甲方应确保有关款项来源、用途的合法性;否则，所有责任概由甲方承担，与乙方无涉。
四、无论甲方以何种名义将上述款项转入乙方帐户，只要乙方按约将款项转入__________公司帐户，则该款项均不视为是湾美花园项目工程款。甲方须按双方建设工程施工合同的约定向乙方另行支付工程款。
五、甲乙双方对本协议内容均负有保密义务，未经对方许可，不得擅自对外披露。
六、以上未尽事宜，甲乙双方友好协商进行补充。
七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方盖章之日起生效。
甲方(签章)：乙方(签章)：
年 月 日 年 月日
付款合同 篇2甲方：
乙方：
甲乙双方为了规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守：
甲方通知乙方开具发票。付款合同书范本
每批订单乙方只需支付甲方80%货款，剩余货款乙方年底一次付清。
产品由甲方负责运输到乙方厂里。甲方应严格按照与乙方确认的订单中的交货数量保质保量的进行交货。
甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。
1付款合同书范本
本协议自甲乙双方签字盖章后生效。本协议一式两份，双方各持一份为凭。
本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效，如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知，双方协商修订。
甲方签字： 乙方签字：
盖章： 盖章：
付款合同 篇3甲方：
乙方：
甲乙双方为了加强内部付款制度的管理，规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守：
甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票，甲方验收合格的产品型号和数量以签收的送货单为正。开票数量仅为甲方验收合格产品的数量（该数量必须经过甲乙双方共同确认）。乙方在每月30号前将发票寄/送到甲方财务部。
乙方向甲方提供铺底资金付款方式：既第一个月的货款押在甲方，到第二个月货款结算后甲方收到乙方发票后的30天内向乙方一次性付清第一个月发票中显示的总金额款项。除人力不可抗力因素以外，甲方不得无故延迟向乙方支付货款。如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的，必须提前与乙方进行解释沟通，并争得乙方同意，否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约。如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款，必须提前与甲方及时沟通，甲方可视具体情况给与帮助。
展示柜单面喷塑费为：8.5元/㎡，冷柜单面喷塑费为：8.5元/㎡，此两种产品的整套结算面积均为实际有效喷塑面积。冷柜如需要丝网印刷，需另加丝网印刷费：元/套。甲方的产品毛胚钣金由钣金厂运输到乙方指定的地方，此过程中所发生的一切费用均与乙方无关。喷塑后的成品由乙方负责运输到甲方厂里。这甲乙根据双方约定的订货周期向乙方发出采购订单，订货周期为4天，既毛胚钣金送到乙方厂里再到成品由乙方送货到甲方厂里的时间，除人力不可抗力因素以外，乙方应严格按照与甲方确认的订单中的交货数量保质保量的进行交货。
付款方式采取：每月货款的50%为现金或银行转帐支票；另50%的货款为银行承兑汇票。
甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。
本协议自甲乙双方签字盖章后生效（传真件有效）。本协议一式两份，双方各持一份为凭。
本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效，如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知，双方协商修订。
甲方签字： 乙方签字：
盖章 盖章
付款合同 篇4立书人： 有限责任公司(以下简称甲方)
立书人： 科技有限公司(以下简称乙方)，双方就甲方向乙方订购服务事宜,商定甲方付款给乙方条件如下：
一、双方同意付款方式为每一季度结算一次。
二、双方同意每年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日为结算日。
三、双方同意付款型态为汇款，附开户银行资料。
1、采现金付款者，甲方同意於货到收现。
2、采支票付款者，甲方同意於货到付票期_____日之票据予乙方。
3、采汇款付款者，甲方同意於货到____日内，汇入乙方指定之帐户。
4、采月结付款者，甲方同意於当月____日支付票期____日之票据予乙方。
四、甲方给付乙方款项之方式为 乙方派员收取□回邮寄回□汇入帐户。
1、由乙方派员收取时，需携带证件 无□收款章□发票章。
五、是否需要乙方按月邮寄对帐单 YES □NO。
一、甲方同意於付款时同时交付乙方付款明细。
二、若甲方支付客票（非甲方本人所开立之支票），需由甲方於支票背面背书。柒、特别付款方式说明：
_________________________________________________________
甲方： 乙方：
代表人：______________ 代表人：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
付款合同 篇5甲方（开发商）
乙方：
因业务发展需要，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：
一、甲方委托乙方分期分批代为向__________公司支付业务往来款，总金额暂定为人民币______元（代扣税费及管理费后为______元），委托期限自____年____月____日至____年____月____日止。
开户名：
开户行：
账 号：
三、甲方应确保有关款项来源、用途的合法性；否则，()所有责任概由甲方承担，与乙方无涉。
四、无论甲方以何种名义将上述款项转入乙方帐户，只要乙方按约将款项转入__________公司帐户，则该款项均不视为是湾美花园项目工程款。甲方须按双方建设工程施工合同的约定向乙方另行支付工程款。
五、甲乙双方对本协议内容均负有保密义务，未经对方许可，不得擅自对外披露。
六、以上未尽事宜，甲乙双方友好协商进行补充。
七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方盖章之日起生效。
甲方（签章）：乙方（签章）：
付款合同 篇6甲方：
乙方：
签订地点：
签订时间： 年 月 日
二、质量要求：质量达到国家标准(GB-XXXX)，如有异议十五日内提出，甲方包退包换。
三、运输方式及承担费用： 公路运输，甲方承担运费。
四、供货方式及期限：甲方根据乙方的订购单供货给乙方，乙方必须把交货计划7天前通知给甲方。甲方组织车辆，按乙方要求的日期交货。
六、结算方式：货到付款（具体付款时间和付款方式见双方商议的附件）。
1.违反本合同的约定，或无故终止合同视为违约。违约方应按合同法的有关规定，承担违约责任。
2.在合同有效期内，若无不可抗拒因素发生，甲乙双方中的.任何一方都不得终止合同，终止合同方视为违约。
3.违约金的计算方法：如果任何一方单方面终止合同，应向另一方支付相当于合同总金额百分之二十(20%)的违约金;如果乙方逾
期付款，应向甲方按日支付相当于逾期付款部分百分之三(0.3%)的违约金，但最高不超过延迟总价的百分之五(5%)。如果甲方逾期交货，应向乙方按日支付相当于逾期交货部分的百分之三(0.3%)的违约金，但不得超过延迟交货部分的百分之五(5%)。
八．合同终止
甲方或乙方如要提前终止本合同，应提前30天正式书面并电话通知对方，双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。
若在本合同执行过程中发生争议，由双方协商解决;若协商不成，双方均可向起诉方所在地人民法院提起诉讼。
十、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，合同经甲乙双方签定盖章生效。
1.本合同自双方签字盖章生效，传真件有效。
2.甲方只保证油漆本身的质量，其他方面的问题<如施工方面导致的问题>恕不负责。乙方选择油漆品种时尽可能向甲方或有关权威机构咨询。
甲 方 乙 方
单位名称(章)： 单位名称(章)：
单位地址： 单位地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
帐号：帐号：
付款合同 篇7甲方：
乙方：
甲方为了加强内部付款制度的管理，规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守：
甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票，开票数量仅为甲方验收合格产品的数量（该数量必须经过甲乙双方共同确认）。对不合格产品的处理按照甲乙双方拟订的其他供货合同或协议执行。乙方在每月25号前将发票寄/送到甲方财务部。
甲方收到乙方发票后的90天内向乙方一次性付清发票中显示的总金额款项。除人力不可抗力因素以外，甲方不得无故延迟向乙方支付货款。如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的，必须提前与乙方进行解释沟通，并争得乙方同意，否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约。()如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款，必须提前与甲方及时沟通，甲方可视具体情况给与帮助。
甲乙根据双方约定的订货周期向乙方发出采购订单，除人力不可抗力因素以外，乙方应严格按照与甲方确认的订单中的交货时间进行交货，否则甲方可根据乙方延期交货的实际时间延迟向乙方支付货款，延期付款时间的计算：延期交货付款时间=正常付款时间+延期交货天数x 2（特殊情况获得甲方正式批准的延期交货情况除外）。
一般为电汇。（特殊情况可采取现金或者支票支付等方式）。
甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。
本协议自甲乙双方签字盖章后生效（传真件有效）。本协议一式两份，双方各持一份为凭。
本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效，如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知，双方协商修订。
甲方签字： 乙方签字：
甲方：三一汽车起重机械有限公司
法定代表人：
住所地：
乙方：
身份证号码：
住所地：
年月日，在甲方与乙方签订的起重机产品买卖合同（合同编号：）中约定乙方通过银行按揭方式购买甲方生产的三一牌汽车起重机一台（设备编号：）。依照合同约定乙方应当向甲方支付首付款人民币元，现因乙方资金不足，乙方实际向甲方支付首付款人民币元，首付款不足部分人民币元，首付款不足部分乙方请求甲方先行为乙方垫付。
现甲、乙双方就甲方为乙方购买起重机所垫付款项的归还事宜经平等协商，达成如下协议：
1、乙方应当自年月开始还款，分月还清。
2、乙方每月应当偿还甲方人民币元，每月还款日为当月日之前。
3、如后期因银行调整利息或者其他原因导致乙方月还款增加的，甲方为乙方多垫付部分由乙方在年月日之前还清。
4、如乙方未及时、足额归还甲方为其垫付的款项，应当自违约之日次日起，向甲方支付违约金。违约金数额为还款不足额部分的万分之五/日，并计算复利，直至乙方还清全部垫付款之日止。
5、如乙方累计二个月未及时、足额归还甲方为其垫付的款项，则甲方有权采取任何形式的合法追偿，包括但不限于采取停止售后服务、锁机、诉讼或直接扣押该设备等措施，由此产生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。
6、甲方对乙方购买的设备采取停止售后服务、锁机、诉讼或直接扣押该设备等措施造成的乙方及相关第三方的一切损失，均有乙方承担，甲方不承担任何责任。
7、本协议产生纠纷，双方协商解决，协商不成，由甲方所在地法院管辖。
8、本协议自双方签字或盖章后生效。
9、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，各份具有相同的法律效力。
10、在签署本协议时，甲方就本协议的全部条款已向乙方、丙方进行了详细的说明和解释，三方对本协议的全部条款均无疑议，并对三方有关权利义务和责任限制或免除条款的法律有准确无误的理解。
甲方：（签章）乙方：（签章）
甲 方：
乙 方：
经甲乙双方友好协商，现就甲方委托乙方汽车修理费用分期付款事宜签订如下协议：
一、现甲方车辆金杯、QQ、别克、帕萨特1.8T帕、萨特2.8T共6台车辆停放乙方处修理。
二、甲方共欠乙方修理费用共计人民币元。协议签订之日起甲方
先行支付一万现金给乙方，剩下余款甲方以支票的方式分期一次性开具张支票向乙方支付，具体支付方式如下：
1、2010年月日支付人民币元整（小写）支票号：
2、2010年月日支付人民币元整（小写）支票号：
3、2010年月日支付人民币元整（小写）支票号：
4、2010年月日支付人民币元整（小写）支票号：
5、2010年月日支付人民币元整（小写）支票号：
三、本协议签订时乙方将金杯、QQ、别克共3台车辆交还甲方。
四、当第一张支票金额到达乙方账户后，3日内乙方交还捷达车辆给甲方。
五、当第二、第三张支票金额到达乙方账户后，3日内乙方交付车辆帕萨特
1.8T给甲方使用并保证该车辆在维修质量保证期规定之内出现任何问题由乙方负责免费保修。
五、当以上所以款项支付完毕时乙方2日内交付车辆帕萨特2.8T给甲方使用并保证该车辆在维修质量保证期规定之内出现任何问题由乙方负责免费保修。
六、上述支票开具后由乙方负责保管，交付支票后（不因甲方的原因不能够兑现的）即视为乙方收到甲方款项，乙方不得在以任何的方式及任何理由再向甲方提出支付任何费用。乙方必须按照协议的约定及时的交付车辆给甲方，如不能够按时交付或再以各种理由扣押的每拖延一天按协议金额总数的百分之三收起滞纳金。
七、本协议书履行过程中发生争议的，双方应协商解决，如协商不成，双方约定由广州市黄埔区人民法院管辖。
八、本协议一式二份，均具有同等法律效力，本协议自签订之日起生效。
开发商: 安徽凯胜置业有限公司（以下简称甲方）认购方:（以下简称乙方）
身份证号码: 通讯地址: 邮编: 联系电话:
1、2、甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，签订本协议书。
乙方于 年 月 日购买《新加坡御苑》项目 号楼 号房，总房款为人民币 元，已签订《认购书》并交纳定金 元，因个人原因导致无法按时一次性付清购房全款，现乙方自愿申请分期支付购房款，具体付款方式如下：
年 月 日，签订《房地产买卖合同》前支付首期款（含定金），即： 元，同时办理按揭手续；首期余款 元分 期付清；
年 月 日之前支付中期款，即： 元；
年 月 日之前支付余款，即： 元；
且甲、乙双方达成以下协议：
1、乙方认可，付清全部购房款后，方可办理入伙手续。
2、如乙方付款逾期或本人单方终止，则属于乙方违反约定，甲方有权按总房款万分之五/天的比例收取滞纳金。
3、本协议书一式二份，由开发商、认购方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签章）：安徽凯胜置业有限公司 乙 方：
摩托车销售商：（以下简称甲方）摩托车购买人：（以下简称乙方）为振兴摩托车市场，实现生活奔小康及响应国家西部大开发策略，减轻消费者经济方面的压力，甲乙双方本着平等互利、诚信互实、公平、公正的原则达成以下分期付款协议。
一、今甲方销售牌摩托车台乙方使用，车架号为发动机号为销售价格为人民币小写：元整，大写：（不含车辆上户等其它一切费用）。
二、乙方提车时首次付给甲方人民币小写元整，大写：，从下月开始每月付给甲方人民币小写元整，大写：，到年月日之前付清全部欠款。
三、如乙方在此时期之前没有付清全部欠款给甲方，甲方可向乙方每超一天按照银行贷款利息三倍计算，以弥补甲方的损失。
四、经双方协商还不能达成一致时，可直接向人民法院提起诉讼，由此所发生的一切费用均由乙方承担，在乙方无能力履行本协议时由乙方担保人履行本协议。
五、本协议与车辆售后服务不发生任何关系。
六、本协议一式二份，合计两页。经甲乙双方签字后，即生法律效力。
七、本协议有效期为自签订日起乙方全部付清甲方欠款日为止。
（本协议所签日期为公历）。
甲方法人代表：
乙方姓名：乙方地址：乙方单位：乙方身份证号码：乙方担保人姓名：乙方担保人地址：乙方担保人身份证号码：签订日期（公历）年月日
电话：
还款记录：
于年月日还款元
于年月日还款元
于年月日还款元
于年月日还款元
于年月日还款元
于年月日还款元
于年月日还款元
于年月日还款元
于年月日还款元
于年月日还款元
于年月日还款元
乙方：
甲、乙双方就乙方在凯旋新地产广场所购买的 区 座 号房（以下简称“该物业”）达成以下付款（轻松按揭）补充协议：
一、乙方按以下时间向甲方支付该物业的首期楼款：
定 金：￥ 须于 年 月 日付款并签署《认购协议书》及本补充协议，并于 年 月 日前签署《商品房买卖合同》及《补充协议》，选择按揭客户同时办理￥ 的银行按揭手续。
第一期楼款：￥ 须于二 年 月 日前付清；
第二期楼款：￥ 须于二 年 月 日前付清；
第三期楼款：￥ 须于二 年 月 日前付清；
第四期楼款：￥ 须于二 年 月 日前付清；
第五期楼款：￥ 须于二 年 月 日前付清；
二、以上乙方支付的楼款，如提前或按时缴交不需支付利息，逾期每日按拖欠金额的万分之 支付滞纳金。
三、乙方必须按时支付，不得以收楼或物业管理纠纷为由拒交，如逾期超过30天，除支付滞纳金外，甲方有权解除《商品房买卖合同》，收回该物业重新出售，同时乙方所交付的所有款项不得退回，且须按合同成交总楼价的5%向甲方支付违约金，甲方并保留追究乙方法律责任及弥补损失的权利。
四、本协议一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，签章后生效，与《商品房买卖合同》具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
甲方：
乙方：
现鉴于乙方不能一次性偿还欠款。甲、乙双方经过友好协商，在协商一致的基础上，达成如下还款协议：
第一条甲、乙双方在此确认：截止本协议签订之日乙方尚欠甲方人民
币：元（注明：有欠条）
第二条甲方同意乙方分次偿还欠款及还款计划
甲、乙双方约定自_______年____月____日至_______年____月____日止。每月_____日前各支付 _______________元。
第三条 甲方保证
① 对乙方交来欠条及本协议妥善保管，不得遗失、损毁。在乙方到期还清所有本协议规定的款项后，将欠条单证及本协议完整交给乙方。
② 在未到甲、乙双方约定还款日期前，不对乙方讨要欠款。
第四条 乙方保证
①按照本协议规定时间主动偿还甲方的欠款。
② 在签订本协议之日重新更换欠条并交付甲方。第五条本协议经甲、乙双方签字后生效。第六条本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲 方： 乙方：
甲方（债权人）：
乙方（债务人）：
担
保
人：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲、乙双方经协商一致，就乙方欠甲方房款相关事宜达成如下协议：
第一条、由于乙方资金困难未付房屋全款，为了保证甲方的债权能早日实现，乙方承诺按如下方式偿还：
1、乙方承诺于2018年6月17日前付房款人民币计壹拾万元整（小计：￥100000.00 元）。2、2018年12月30日付房款人民币肆万元整（小计：￥40000.00
元），3、2019年5月30日付房款人民币伍万元整（小计：￥50000.00
元），4、2019年12月30日付清房款人民币伍万元整（小计：￥50000.00
元），第二条、如果乙方有一期未按上述时间足额支付，甲方有权向当地法院及仲裁部门进行上诉，甲方因主张权利产生的各项费用（包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、拍卖费、律师费、执行费等）由乙方承担，同时乙方还须向甲方支付所欠工程款10%的违约金计
贰万肆千元整(￥24000.00)。
第三条、争议的解决方式
本合同在履行中如发生争议，甲、乙双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第四条、本协议自三方签字或盖章后生效。一式五份，甲、乙双方、担保方各执壹份。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
****年**月**日
****年**月**日
担保方（签章）：
根据青岛市中级人民法院判决，由甲方承建乙方筹建的青岛市市级粮食储备库二期工程，乙方拖欠甲方工程款一案，甲、乙双方经协商一致，就乙方欠甲方工程款相关还款事宜达成如下协议：
第一条、经青岛市市北区人民法院和青岛市中级人民法院判决，乙方欠甲方工程款及相关费用共计人民币3012419.29元(其中：工程款793633.18;损失费1705378.5;质保金468192.61;诉讼费、评估费25215+0)，后经甲乙双方协商，甲方同意乙方还款在确保诚信的基础上还款人民币240万元(大写：贰佰肆拾万元整)。
第二条、由于乙方资金困难一直未履行该还款义务，为了保证甲方的债权能早日实现，甲、乙双方就该欠款还款事宜达成如下内容：
1、甲方同意乙方分三次还款，乙方第一次还款时间与数额：20xx年12月30日前还工程款100万元(大写：壹佰万元整，以实际到甲方账户为准)，乙方第二次还款时间与数额：20xx年12月30日前还工程款80万元(大写：捌拾万元整，以实际到甲方账户为准)，乙方第三次还款时间与数额：20xx年12月30日前还工程款60万元(大写：陆拾万元整，以实际到甲方账户为准)。
2、如果乙方不能按上述约定时间足额还款，只要发生一次超过七天，甲方有权要求乙方按原判决数额一次性支付全部剩余欠款数额，并按日支付判决数额0.5%的违约金，并付判决数额利息。
3、乙方已经根据法律有关规定，经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，乙方同意在本协议签订后根据甲方要求随时赋予本协议强制执行效力。
4、本协议还款数额包含[20xx]青民一终字第655号判决书及青岛市市级粮食储备库二期工程项目内容。其中二期工程主体、工程场区路面(室外)、排水沟及消防管网、强弱电若仍存在工程欠款，则均由青岛海川建设集团有限公司在双方已谈妥协议价款(240万)中支付。
5、本协议还款时乙方必须支付现金或支票(不包括承兑支票)，不得以物抵债或其他任何方式的还款。
第三条、争议的解决方式
本合同在履行中如发生争议，按原判决执行，乙方一次性付清原判决工程款及本协议第二条2款约定的违约金和利息。本协议履行完毕，双方关于青岛市市级粮食储备库二期工程的工程纠纷再无争议，甲方不得以任何理由向有关司法机关，向乙方主张青岛市市级粮食储备库二期工程中判决款项。
第四条、本协议自双方签字盖章后生效，一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。所有款付清后自动失效。
甲方(签章)：
年月日
附：还款签证一份
：年月日乙方(签章)
【分期付款协议书模板】推荐阅读：
分期付款购房合同协议书10-13
手机分期付款合同09-11
分期付款手机买卖合同06-05
分期付款买卖合同 (设备买卖)07-12
三方付款协议10-05
付款协议书汇总11-19
工程付款协议书范本11-05
建筑工程付款协议书06-08
首付分期报告05-27
工程预付款付款证书06-03
