国际工程履约保函格式(公司)
致:______________
亲爱的先生:
____________号合同履约保函题目:___________________
鉴于____________公司(以下简称npog)就油田地面设施施工、试运和移交与____________(以下简称承包商)于_____________年______月______日签订了____________号合同(以下简称合同),我们____________,是遵照____________法律组建的一家公司,总部设在____________,(以下简称担保人),在此向npog提供以下担保:
(a)保证承包商全面完整地履行和完成合同项下的义务以及由更改通知单和合同修改可能引起的需要承包商适时完成的工作。
(b)如果承包商在某方面未能履行合同项下义务或违约,我们作为担保人将执行或采取必要的措施来按照合同的规定履行义务,由于承包商未能履行合同或违约所造成的损失、赔偿、花费和费用将由我们担保人承担。
(c)担保人不会因npog放弃或节制对支付、工期、履约或其他方面的要求而解除自己承担的责任。
(d)一旦担保人承担合同项下承包商的义务,在此期间,担保人应享受合同授予承包商的所有权利和利益。
(e)为了履行保函和合同的目的,担保人同意接受英国法庭的唯一管辖。
(f)该保函保护npog及其继承人、受让人的利益,对担保人及其继承人、受让人具有约束力。
(g)该保函从________年______月______日起生效。
有鉴于此,担保人受权其代表于________年______月______日对本保函签字。
______________公司签字:____________
姓名:____________
职务:____________
日期:____________
见证人
签字:____________
姓名:____________
职务:____________
编号:
致:(以下称“受益人”)
本行应(以下称“申请人”)的申请,根据受益人与申请人签订的编号为 的(以下称“基础合同”)而向受益人出具履约保函。
一、本行仅在不超过人民币(担保金额大写)内向受益人承担保证责任。
二、本保函保证的方式为下列第(壹)种:(壹)连带责任保证;(贰)一般保证。
三、本保函保证期间为下列第(贰)种约定:
(壹)本保函保证期间自保函生效之日起至 年 月 日止;(贰)本保函保证期间自保函生效之日起至受益人向申请人颁发交工证书之日止,但最迟至
/年
/月
/日止;
(叁)本保函保证期间自保函生效之日起至 签发保修责任书后 天止,但最迟至 年 月 日止;
(肆)本保函保证期间自保函生效之日起至 止,但最迟至 年 月 日止。
四、在保函有效期内,如申请人未履行基础合同约定的义务,本行收到受益人符合下列全部条件的索赔通知后 个银行营业日内进行审核后,按本保函的约定承担担保责任:
(一)受益人索赔通知应以书面形式提出,且应在本保函有效期内送达本行,否则,本行在本保函项下的担保责任将自动解除;
(二)受益人索赔通知应附有:
1、声明受益人索赔的款额并未由申请人或其代理人以其他方式直接或间接地支付给受益人;
2、申请人未履行基础合同义务的相关材料。
五、本保函载明的担保金额将随(将随改为不随)申请人逐步履行本保函基础合同或协议约定的义务而相应递减。
六、受益人与申请人协商变更基础合同的,如加重申请人责任致使本行保证责任加重的,需征得本行书面同意,否则本行不再承担因此而加重部分的保证责任。
七、本保函涉及的基础合同或基础交易无效则本保函无效,本行不承担任何保证责任。
八、未经本行书面同意本保函不得转让,并不得将本保函为任何债权债务设定质押、抵押或其他任何形式的担保。
九、因本保函发生争议协商解决不成,应向本行所在地人民法院提起诉讼。本保函适用中华人民共和国法律。
十、本保函自本行负责人或有权人签字并加盖公章之日起生效,至/年 /月/日止失效。
十一、本保函失效后本行不再承担任何责任,受益人应将本保函正本退还本行。此时继续保留保函正本及其他任何修改行为均不能使受益人得到在保函项下继续提出索赔的权利。
十二、本保函仅正本有效,副本、复印件、翻译件等其他任何形式均不具有法律效力。
兴业银行股份有限公司(盖章)
负责人或有权人:(签章)
致:(发包人名称)
鉴于(承包人名称)(以下简称“承包人”)已
保证按(发包人名称)(以下简称“发包人”)(工程及合同名称)工程合同施工、竣工和保修该工程(下称“合同”)。
鉴于你方在上述合同中要求承包人向你方提交下述金额的银行
开具的保函,作为承包人履行本合同责任的保证金;
本银行统一为承包人出具本保函;
本银行在此代表承包人向你方承担支付人民币(大写)元(人民币¥元)的责任,承包人在履行合同中,由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时,在你方以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时,本银行即给予支
付,不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
本银行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本银
行提出要求的权力。
本银行进一步同意在你方和承包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后,本银行承担本保函的责任也不改变,有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。
本保函直至保修责任证书发出后28天内一直有效。
银行名称:(盖章)
银行法定代表人:(签字或盖章)
地址:
邮政编码:
日期:年月日
五、承包人履约担保书格式
根据本担保书,(投标中标人即承包人名称)
作为委托人(下称“承包人”)和(担保人
名称)作为担保人(下称“担保人”)共同向债权人(发包人名称)(下称发包人)承担支付人民币(大写)元(人民币¥元)的责任,承包人和担保人均受本履
约担保书的约束。
鉴于承包人已于年月日与发包人为(工程合同名称)的执行,签订了工程承发包合同(下称合同),我方愿为该承包人和发包人签署的工程承发包合同担保,下文中的合同
包括合同中规定的合同协议书、合同文件、图纸、技术规范等;
本担保书的条件是:如果承包人在履行上述合同中,由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给发包人造成经济损失时,当发包人
以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时,担保人将迅速予以支
付。
本担保人不承担大于担保书限额的责任。
除了发包人以外,任何人都无权对本担保书的责任提出履行要
求。
本担保书直至保修责任证书发出后28天内一直有效。
承包人和担保人的法定代表人在此分别签字盖公章,以资证明。
担保人:(盖章)
法定代表人:(签字或盖章)
承包人:(盖章)
法定代表人:
履约保函
________________________(受益人):
根据贵方与________________________(交易对方)于______年___月____日签订的编号为________的 合同(下称主合同),应交易对方的申请,我行特开立以贵方为受益人的履约保函:
一、保函金额按照以下第 种方式确定:
1、保函金额不超过(币种)(大写)元。
2、保函金额按以下标准确定:,但最高不超过(大写)元。
二、我行承诺,如果交易对方未按照主合同的约定履行义务,我行将在收到贵方提交的书面索赔通知和交易对方具有违约事实的下述证明材料后,以保函金额为限向贵方承担担保责任:
1、受益人书面索赔通知及承包方具有违约事实的相关证明材料2、3、三、本保函的担保金额将随我方已支付的金额而自动递减。
四、如果贵方与交易对方协商变更主合同且涉及我行担保责任的,应事先书面通知我行,如加重我行担保责任的还应事先征得我行书面认可,否则,我行对加重我行担保责任的部分不承担责任。
五、贵方转让本保函项下权利的,应经我行书面同意,否则我行不再承担担保责任。
六、保函有效期按照以下第 种方式确定:
1、本保函自开立之日起生效,至(日期)止。
2、本保函自开立之日起生效,发生下列情形时到期:,但最迟不超过(日期)。
七、书面索赔通知和有关证明材料必须在保函有效期内送达我行,否则我行在本保函项下的责任自动解除。
八、主合同按期履行完毕、保函超过有效期或我行的担保义务履行完毕,本保函即行失效,无论本保函是否退回我行注销。
中国工商银行__________________(公章): 负责人/授权代理人(签字):
注:本保证书需由雇主接受的一家银行出具
致:
鉴于 :
(甲)由以下双方用书面形式于(在下文称为
‘合同’);
或由以下双方用书面形式于意按该中标通知书内之规定及要求签订承造之合同协议书(在下文称为‘合同’),由
(1)主要办事处设于的(在下文称为‘雇主’);及
(2)主要办事处设于
(在下文称为‘承包
商’),在该合同内承包商同意根据上述合同条款实施并完成所规定之工
程,即总承包工程的供货、施工、测试、竣工及保修工作。
(乙)根据合同,承包商须向雇主提交担保,作为履行合同条件所规定的责任的保
证。
由于贵公司接受本银行即位于的(在下文称为‘担保人’)在此出具此保函,担保承包商履行合同义务,故我方特此最后同意确认无条件及不可撤销地以人民币((在下文称为‘保证金额’)向贵公司作担保,并由此保证及协议如下:
-投标须知附录‘四’/ 1-
⒈假如
(1)直到工程接收证书发出60天后,承包商正确履行上述合同内规定的于该
期间内须由承包商履行及遵守的所有条款,并令雇主满意;或
(2)担保人按雇主要求支付赔偿金额给雇主,直到累计赔偿额达到“保证金
额”时,则此后本保函的义务即告终止无效,本银行按此履约保证书所承担的责任也告终止,否则本保函仍应完全有效。但上述合同或将实施、完工及修补其中缺陷工程的性质及范围的修改、或根据上述合同雇主或工程师同意的延期及雇主或上述工程师对上述合同的任何方面的宽容或原谅,均不得使担保人在上述书面担保中减轻承担责任。并规定担保人有偿还雇主损失的义务。此外,担保人在此保证书之责任亦不会因合同之任何条文失效或不能执行而开脱或作废。
⒉承包商违约或未履行合同义务时,雇主应书面通知要求担保人付款。担保人在收到有关书面通知后7日内按要求向雇主支付。
⒊根据本保证书支付的款项应为净支付额。所有现在或将来的任何税项、税务、索价、酬金,任何性质和任何人要求扣除或扣缴均不能从任何根据本保证书支付的款项中扣除或扣缴。
⒋未得到贵司之书面同意,我方不得转让本保证书之权利及责任。
⒌本保证书受中华人民共和国法律约束。
(此页无正文)
兹证明本保证书已于年月日生效。
担保人签署及盖章日期
承包商履约保函
甲方:____________________
乙方:____________________
签订日期:____年____月____日
承包商履约保函
______(业主):
鉴于贵方与______(以下简称承包商)就______项目于______年______月______日签订编号为______的《建设工程施工合同》(以下简称主合同),应承包商申请,我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保:
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务,给贵方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款______%,数额最高不超过人民币______元(大写:______)。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为:连带责任保证。
我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后______日内。
贵方与承包商协议变更工程竣工日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任:
(1)由我方提供资金及技术援助,使承包商继续履行主合同义务,支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。
四、代偿的安排
贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号,并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由,向我方提出违约索赔的,还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
(1)在本保函承诺的保证期间内,贵方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
(2)承包商按主合同约定履行了义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
(3)我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时,自我方向贵方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起,保证责任即解除。
(4)按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后,贵方应自我方保证责任解除之日起______个工作日内,将本保函原件返还我方。
六、免责条款
(1)因贵方违约致使承包商不能履行义务的,我方不承担保证责任。
(2)依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定,免除承包商部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。
(3)贵方与承包商协议变更主合同的,如加重承包商责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
(4)因不可抗力造成承包商不能履行义务的,我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为______法院。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。
本条所称交付是指:______。
保证人(盖章):______
法定代表人(或授权代理人)(签字):______
______年____月____日
合同编号:__________
感谢您的浏览!
致:________________有限公司(受益人)
2__________月__________日
保函编号:_________________
考虑到
(ⅰ)贵方已于_____________(日期)与_______________公司(承包人)签定合同编号为_____________的合同(下称合同),
(ⅱ)根据_______________(申请人)的要求,注册地址位于_____________(银行地址)的_____________(银行名称)兹根据以下条款向贵方提供最大金额为_____________(合同总价格的_%)(“担保金额”)的保函,作为承包人完全、有效地履行其合同项下义务的保证:_________________
如收到贵方书面通知,指明根据贵方判断,承包人未能遵守或履行合同中其应当遵守或履行的任何条款、保证、条件或规定,因而要求我行赔偿损失,则我行在不考虑承包人可能提出的任何异议的情况下,于7日内按照贵方的指示一次性或分次向贵方支付贵方在该通知中要求支付的不超过(与任何以前支付的金额相加)__________担保金额的款项。
本保函自开具并签署之日起生效,于
(a)_____________(到期日期),或
(b)本保函款项已经支付完毕之日,
较早者到期。
本保函不适用于我行在上述日期之后收到的任何书面通知,并在该日期之后,本保函将完全失效。如本保函到期,则贵方应将本保函归还我行注消,但即使贵方未按照本条规定将本保函归还我行,我行亦不再根据本保函规定承担任何义务。
我行根据本保函应付的任何款项应以贵方书面索赔通知的货币立即免费支付,并不得扣除任何部门现在或将来征收的任何性质的税款、费用。
我行根据本保函承担的义务属于持续性质的、直接的、第一位的、不可撤销的和无条件的义务,且我行在承担该义务前不得要求贵方先通知承包人或者先向承包人主张权利,该义务也不得因合同约定以外或受益人同意以外的事情而受到不利影响。
经我行同意,本保函可以转让。
我行进而同意,合同条款或合同文件的更改、增补或其他修改均不能解除我行在本保函项下的任何责任。我行在此表示,上述更改、增补和修改无需通知我行。贵方对承包人的通融、忍让可使银行免责的,在此均不能免除我行的任何责任。
对于根据本保函发出的任何通知,当其向本保函规定的我行地址或我行至少提前5个营业日通知贵方的其它地址交付之时(采取上门当面交付方式时),或预付邮资的挂号或记录邮件发出之时(采用信件方式时),该通知应视为已正式交付。
经我行同意,本保函可以延期。
本保函应适用中华人民共和国法律,对于本保函引起的或与其相关的任何事项,人民法院均享有排他管辖权,我行兹不可撤销地接受人民法院的管辖。
我行已于首页所载日期将本保函作为契约予以签署并交付。
保函出具人(银行):_________________
根据该公司授权,本保函由以下人员签署:_________________
_________(受益人):
_________(委托人)系我行客户,其结算保障金存款户帐号_________。该单位已于_________年_________月_________日与你方签署_________(合同或向_________工程投标)编号_________。我行已接收该单位委托,愿对该单位履行上述合同(投标书)商定的任务供给担保。如该单位不实行合同,且不自动支付违约金,我行愿承当担保义务,按合同的规定,代为支付违约金_________元。我行担保额度随合同逐渐履行而相应递减。
除本保函固定条款中划定的终止保函效率的前提外,当呈现下列情形时,担保银行也可撤销本保函:_________。
担保银行(盖章):_________
法定代表人(签字):_________
编号:
(采购人):
鉴于你方与(以下简称供应商)于年月日签订编号为的《政府采购合同》(以下简称主合同),且依据该合同的约定,供应商应在证金的方式向你方提供如下履约保证金担保:
一、保证责任的情形及保证金额
(一)在供应商出现下列情形之一时,我方承担保证责任:
1.将中标项目转让给他人,或者在投标文件中未说明,且未经采购人同意,将中标项目分包给他人的;
2.主合同约定的相应缴纳履约保证金的情形:
(1)未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的;
(2)
(二)我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%,数额为元(大写),币种为。(即主合同履约保证金金额)
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为:连带责任保证。
我方保证的期间为:自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的,由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1.你方要求我方承担保证责任的,应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议,你方还需同时提供
部门出具的质量检测报告,或经诉讼(仲裁)程序裁决后的裁决书、调解书,本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
四、保证责任的终止
1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任自动终止。保证期间届满前,主合同约定的货物/工程/服务全部验收合格的,自验收合格日起,我方保证责任自动终止。
2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后,自我方向你方支付款项(支付款从我方账户划出)之日起,保证责任即终止。
3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的,我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4.你方与供应商修改主合同,加重我方保证责任的,我方对加重部分不承担保证责任,但该等修改事先经我方书面同意的除外;你方与供应商修改主合同履行期限,我方保证期间仍依据修改前的履行期限计算,但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的,我方不承担保证责任。
2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定,全部或者部分免除供应商缴纳的保证金义务的,我方亦免除相应的保证责任。
3.因不可抗拒力造成供应商不能履行供货义务的,我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷,由你我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人:(公章)
【国际工程履约保函格式(公司)】推荐阅读:
国际工程公司人才之道11-03
国际工程的风险分析09-20
国际工程承包合同样本06-21
国际工程承包合同案例09-17
国际工程承包复习题06-01
国际epc工程项目管理11-12
国际工程建设项目管理11-12
郑州国际幼儿园装修工程11-13
关于国际土木工程招投标(投标书)06-17
建设工程银行保函09-15