支付担保承诺书（精选10篇）
担保是促使债务人履行债务，保障债权人实现债权的法律措施。担保分为人的担保、物的担保和金钱担保。人的担保即为保证，债务人不履行债务，由保证人履行债务或者承担责任的担保方式；物的担保是债务人不履行债务，债权人就担保物优先受偿的担保方式；金钱担保是债务人是否履行债务与金钱的得丧变更相联系，从而保障债权实现的担保方式。
《物权法》、《合同法》、《担保法》已经构筑了一套完整的担保制度体系。在建设工程领域，为规范建设工程承发包交易行为，保证工程质量和施工安全，遏制拖欠工程款和农民工工资行为，建设部又先后制定了《关于在房地产开发项目中推行工程建设合同担保的若干规定（试行）》、《工程担保合同示范文本》和《关于在建设工程项目中进一步推行工程担保制度的意见》，深入推行工程担保制度。
一、业主工程款支付担保
建设部所述的担保包括投标担保、业主工程款支付担保、承包商履约担保和承包商付款担保。投标担保可采用投标保证金或保证的方式，业主工程款支付担保，承包商履约担保和承包商支付担保应采用保证的方式，工程担形式主要是保证。
业主工程款支付担保是指为保证业主履行工程合同约定的工程款支付义务，由担保人为业主向承包商提供的，保证业主支付工程款的担保。提供工程担保的保证人可以是在中华人民共和国境内注册的有资格的银行、专业担保公司、保险公司。保证分为一般保证与连带责任保证，根据《担保法》第19条，当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。保证人提供连带责任保证的，当业主不按期支付预付款、进度款、结算款时，由保证人代为履行或承担代偿责任。
工程建设合同造价在1000万元以上的房地产开发项目（包括新建、改建、扩建的项目），施工单位应当提供以建设单位为受益人的承包商履约担保，建设单位应当提供以施工单位为受益人的业主工程款支付担保。不按照规定提供担保的，地方建设行政主管部门应当要求其改正，并作为不良行为记录记入建设行业信用信息系统。
目前，工程担保尚不是强制性制度，但是要求业主提供工程款支付担保已经有充分法律依据，承包人应当尽力争取。为获取工程款支付担保，承包人应当通过多种途径呼吁政府运用行政权力实行强制性工程款支付担保制度，国家力量干预可以有效弥补当事人自我调节机制的局限性，从而逐步建立和谐正义的建筑市场秩序。
二、承包人优先受偿权
承包人优先受偿权规定于《合同法》286条，内容为“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿”。最高人民法院2002年6月20日发布了《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》，对《合同法》第286条理解与适用进行答复，该批复第一条规定：“人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《中
华人民共和国合同法》第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。”
优先受偿权是法律赋予承包人获取工程款的一把利剑，应当充分利用之。行使优先受偿权应当注意：
1、承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算，前者适用于正常竣工工程，后者适用于烂尾工程；
2、优先受偿的范围为承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失；
3、欠款数额清楚、证据充分，承包人可以直接申请人民法院将该工程依法拍卖，不必对工程款纠纷另行提起诉讼；
4、两种情形下不能行使优先受偿权：关系到国家利益和社会公共利益的工程项目，如国家机关办公楼、图书馆、博物馆、机场码头等公用建筑属于“不宜折价、拍卖”的工程项目；消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。
三、在建工程抵押权
山东省水利厅：
因被保证人（承包人名称）
（以下简称被保证人）参与山东省水利建设项目的招标投标及施工等活动，我方已接受被保证人的请求，愿就被保证人在履行施工合同过程中如期足额支付农民工工资提供担保，并出具担保金额为人民币□陆拾万元（壹级企业）█四十五万元（贰级企业）□三十万元（叁级企业）的支付担保书。如果被保证人拖欠农民工工资，你方可以书面形式（包括信函、电传、传真）向我方发出支付通知。我方将在收到你方支付通知（在担保有效期内，并应由你方负责人签字并加盖单位公章）后5日内，在上述担保金额范围内无条件支付被保证人拖欠的农民工工资。本担保的有效期自即日起生效至2017年12月31日止。
附件：担保单位营业执照、法定代表人身份证复印件
被担保人法人代表授权委托书、社保证明
担保单位：（盖单位公章）法定代表人：（签字）身份证号码： 联系电话：
鉴于我司与（以下简称贵司）就项目（以下简称本项目）于年月 日签订编号为号《建设工程施工合同》(以下简称主合同)，在第三方承接工程款项范围内，我司承诺自主合同生效之日起至本项目工程质量保修全部完成之日后日内，自愿承担以下责任：
1、第三方施工条件或工程质量由我司直接负责，出现任何问题由我司负责协调解决，贵司无需向业主及购房人等其他方承担款项责任；
2、第三方承揽工程引起的人员伤亡或财产损失等安全事故由我司直接负责，出现任何问题由我司负责协调解决，与贵司无关；
3、我司与第三方之间不进行任何有关本项目的资金交易和经济往来，本工程涉及到的工程款或相关费用由我司直接向贵司拨付，由贵司进行分配；
4、第三方的工程进度和现场管理由我司负责协调，如造成工程延期，由第三方承担损失费用，我司不予追究贵司责任；
5、因第三方造成贵司发生管理费被没收、被行政处罚、债务纠纷等损失，贵司可直接扣除我司向第三方支付的工程款以弥补损失；
6、未经贵司允许第三方出现停工或撤场的，由我司负责协调解决，产生一切后果由我司承担。
因本承诺书引起的或与本承诺书相关的任何争议，协商不成，贵我双方的人民法院提出诉讼。
承诺人（盖章）：
乙方(债务人)：姓名身份证号：电话：地址：
丙方(保证人)：姓名身份证号：电话：地址：
姓名身份证号：电话：地址：
就乙方在甲方借款事宜，经各方协商，达成借款协议如下，供各方遵守：
一、乙方向甲方借人民币(大写)：，小写：;
二、借款期限：年月日起至年月日;如乙方不能按期偿还借款，乙方按借款额的日千分之向甲方支付违约金，并承担甲方因实现债权而支付的所有费用;
三、丙方作为保证人，为乙方提供连带责任保证;
四、本合同发生纠纷提交沧州仲裁委员会仲裁，仲裁地：任丘办事处。
五、本合同各方签字后生效。
甲方：
乙方：
丙方：
公司担保承诺书1
国融资产监管有限公司:
为确保在本承诺书签发之日起三年内 有限公司(下称出质(抵押)人)与贵公司及质(抵押)权人签订的质(抵押)物监管协议得到全面履行，本人及本公司共同自愿为出质(抵押)人全面履行监管协议约定义务提供连带保证责任担保。如果出质(抵押)人违反监管协议导致质(抵)押物数量或价值减少或其他影响质(抵押)物安全的行为，给贵公司带来潜在监管风险的，贵公司可以采取包括诉讼在内的一切合法手段向本承诺人行使追偿救济权，包括要求补足质(抵)押物或提供相应保证金担保等措施。
承诺人(公章)：
法定代表人(签字)：
年 月 日
公司担保承诺书2
xxx：
关于_____________(身份证号码_____________)向你处借款大写：___________________小写：________________元一事，本公司愿用所有以下财产：_________________
为借款人________________提供抵押担保，担保期限自合同签订之日至主债权履行期限届满两年内，抵押担保范围包括：_________________
1、主债务及利息、违约金。
2、费用(包括但不限于律师代理费等)。债权人因向借款人、保证人行使追索权而支出诉讼费、律师费等实现债权的费用。当借款人逾期履行债务_________________可以对我公司提供的上述抵押物进行拍卖、变卖用于清偿债务。抵押期间内本公司承诺不得将抵押物向第三人进行抵押、转让、出租，否则承担一切法律责任。
承诺人(盖章)：________________
___________年___________月___________日
公司担保承诺书3
致中国工商银行：
根据你行与 在年 月 (下称担保人)愿意担保：当借款人不论由于什么原因不能按与你签订合同规定履行还本、付息及支付有关费用时，担保人愿意承担借款人履行上述贷款合同的连带责任。
担保人在此声明和保证：
一、担保人姓名，身份证号码： ，住址：化等事件、事项发生或者有可能发生时，担保人保证及时通知你行。
二、本项担保金额最高为贷款合同中的规定的贷款金额即人民币(大写)： 及由此而产生的利息、罚息和有关费用。
三、担保人在收到你行出具的要求担保人履行责任的付款通知书后，不管你行是否向借款人追索，保证按付款通知书规定的付款日、付款金额，主动、一次性的向你行付清全部应付款项。你行出具的付款通知书是终结性的，对借款人和担保人均有约束力。
四、如果担保人未按你行通知规定的期限及金额付款，担保人在此授权你行从担保人开立在你行的个人账户中扣收，并可加收逾期利息。
五、本担保是一项持续性的担保，只要借款人在贷款合同项下，按有关条款规定承担了任何现在的、将来的或者可能发生的债务和责任，担保人就始终承担本担保项下的所有连带责任。你行给予借款人的任何宽限只要不增加担保人的担保金额，担保人在此担保书项下的责任均不会解除或减少。
六、只要不增加担保人的担保金额，本担保人不会因为借款人与你行同意对贷款合同条款的任何修改、补充、删除或因借款人与其他方面签订的任何合同而受到影响或失效。
七、如果借款人将财产或权益抵押给担保人，在本担保项下的贷款金额没有全部偿还之前，担保人不会行使有关抵押书项下的权利，也不会取代你行对借款人的债权人地位。
八、如果借款人破产或者与其他公司合并，或更改名称等类似情况出现，并不解除担保人在此贷款担保书下的责任。
九、担保人的继承人将受本担保书的约束，并继续承担本担保项下的责任。未得到你行事先书面同意，担保人不会转让其担保义务。
十、你行如将本担保项下的贷款合同的债权转让他人，并不影响债权人向担保人要求履行担保的责任。
十一、本担保书是无条件不可撤销的担保。担保人与任何其他方面签订的任何合同(协议或契约)均不影响本担保的真实性、有效性、和合法性。
签字：
地址：
日期：
公司担保承诺书4
xx银行：
本人愿意为在贵行贷款万元提供连带保证担保责任，直至此笔贷款全部清偿完毕。如此笔贷款出现拖欠贷款本息等违约行为，我本人将无条件承担直接代偿全部贷款本息，同时贵行可执行我本人的全部资产进行代偿，并保证该笔贷款安全收回，我本人无任何异议。
保证人(签字)：xxx
身份证号：xxx
xxxx年xx月xx日
承诺人：xxx
20xx年x月x日
公司担保承诺书5
**********有限公司：
兹有 (企业)，经 银行 支行同意授信贷款 万元，期限 个月，自 年 月 日至 年 月 日。本企业就委托贵公司对本项贷款出具授权担保书(担保金额 万元)做出如下承诺：
一、承诺按授信贷款用途使用本项贷款，不得挪作他用。
二、承诺在贷款到达本企业账户后五个工作日内，按照法律规定向贵公司支付担保费。
三、承诺按照《中华人民共和国会计法》的要求，真实、规范地编制财务会计报表，并按季向贵公司提供资产负债表、损益表。跨的担保项目，年终还需提供现金流量表以及市财政局规定的其它报表。
四、承诺定期向贵公司提供反映本企业生产经营状况、债权债务变动、项目实施进度等文件资料并保证其真实性、合法性，随时接受贵公司检查和监督，参加贵公司组织的有关理财知识培训，由此发生的各种费用由本企业承担 。
五、承诺按时归还贷款并支付利息。如造成贵公司代偿之事实，则本企业愿向贵公司支付逾期利息(每日按万分之二点一计算)、违约金(按担保金额的20%计算)、赔偿金及其他费用等。
六、承诺本企业需实施可能影响贵公司作为保证人利益的
重大决策时，应提前三十天通知贵公司并征得贵公司的书面同意。
如本企业违反上述承诺，贵公司提供的授权信用担保贷款可视为立即到期，任由贵公司处理。本承诺书一式三份，盖章后生效。
企业名称: (盖章)
法定代表人:(盖章)
地址:
电话:
邮编:
年 月 2 日
公司担保承诺书6
为维护我市融资性担保公司合法经营、规范运作的市场环境，充分发挥担保公司经营活动中的信用纽带作用，维护担保市场秩序，促进我市融资性担保公司健康发展。本公司向全社会郑重承诺如下：
一、自觉遵守国家以及省、市有关融资性担保公司发展和管理的法律、法规和政策，不违规经营，倡导融资性担保公司及其从业人员认真负责地办理担保贷款业务，积极推进融资性担保公司行业的职业道德建设。
二、融资性担保公司及其从业人员在与银行合作时，恪守诚信，向银行披露真实的相关信息，包括担保客户的信息和担保机构自身的信息，并认真做好保密工作。
三、融资性担保公司不吸收或变相吸收公众存款，不非法集资，不直接发放贷款等非法金融活动。
四、融资性担保公司坚持依法合规经营，不采取非法手段进行担保贷款的催收。
五、融资性担保公司及其从业人员不得利用职务之便谋取不当利益，不得串通担保当事人或金融机构提供虚假担保。
六、自觉维护担保贷款客户的合法权益，为客户保密，不利用客户提供的信息从事任何与担保贷款无关的活动。
七、建立健全内部规章制度，按照行业主管部门的规定及时准确报送各种报表。
八、自觉接受社会各界对融资性担保公司的监督，共同抵制和纠正行业的不正之风。
公司担保承诺书7
担保承诺书
担保人姓名：
联系方式：
身份证号：
工作单位：
家庭住址：
担保人配偶姓名：
担保人配偶身份证号：
被担保人姓名：
联系方式：
身份证号：
工作单位：
家庭住址：
担保人 与被担保人 是 关系，因被担保人 ，担保人同意对被担保人借款进行担保，担保金额 ，担保期限，担保范围包括借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及实现债权的费用，作为被担保人的担保人，承诺当被担保人不按期偿还上述贷款本息时，担保人对该笔贷款本息及相关费用承担连带清偿责任，必要时同意出让所
有资产支配权，担保期限内担保人不得转让出卖其所有资产。此协议具有法律效力。
担保人签字：
担保人配偶签字：
日期：
被担保人签字：
日期：
公司担保承诺书8
xxx有限公司：
兹有(企业)，经银行支行同意授信贷款万元，期限个月，自年月日至年月日。本企业就委托贵公司对本项贷款出具授权担保书(担保金万元)做出如下承诺：
一、承诺按授信贷款用途使用本项贷款，不得挪作他用。
二、承诺在贷款到达本企业账户后五个工作日内，按照法律规定向贵公司支付担保费。
三、承诺按照《中华人民共和国会计法》的要求，真实、规范地编制财务会计报表，并按季向贵公司提供资产负债表、损益表。跨的`担保项目，年终还需提供现金流量表以及市财政局规定的其它报表。
四、承诺定期向贵公司提供反映本企业生产经营状况、债权债务变动、项目实施进度等文件资料并保证其真实性、合法性，随时接受贵公司检查和监督，参加贵公司组织的有关理财知识培训，由此发生的各种费用由本企业承担。
五、承诺按时归还贷款并支付利息。如造成贵公司代偿之事实，则本企业愿向贵公司支付逾期利息(每日按万分之二点一计算)、违约金(按担保金额的20%计算)、赔偿金及其他费用等。
六、承诺本企业需实施可能影响贵公司作为保证人利益的
重大决策时，应提前三十天通知贵公司并征得贵公司的书面同意。
如本企业违反上述承诺，贵公司提供的授权信用担保贷款可视为立即到期，任由贵公司处理。本承诺书一式三份，盖章后生效。
企业名称:(盖章)
法定代表人:(盖章)
地址:xx
电话:xx
邮编:xx
xxxx年xx月xx日
公司担保承诺书9
致中国xx银行：
根据你行与 xxx在20xx年xx月(下称担保人)愿意担保：当借款人不论由于什么原因不能按与你签订合同规定履行还本、付息及支付有关费用时，担保人愿意承担借款人履行上述贷款合同的连带责任。
担保人在此声明和保证：
一、担保人姓名：xxx
身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxx，住址：xxxxxxxxxxxxx化等事件、事项发生或者有可能发生时，担保人保证及时通知你行。
二、本项担保金额最高为贷款合同中的规定的贷款金额即人民币(大写)：XXXXX ，及由此而产生的利息、罚息和有关费用。
三、担保人在收到你行出具的要求担保人履行责任的付款通知书后，不管你行是否向借款人追索，保证按付款通知书规定的付款日、付款金额，主动、一次性的向你行付清全部应付款项。你行出具的付款通知书是终结性的，对借款人和担保人均有约束力。
四、如果担保人未按你行通知规定的期限及金额付款，担保人在此授权你行从担保人开立在你行的个人账户中扣收，并可加收逾期利息。
五、本担保是一项持续性的担保，只要借款人在贷款合同项下，按有关条款规定承担了任何现在的、将来的或者可能发生的债务和责任，担保人就始终承担本担保项下的所有连带责任。你行给予借款人的任何宽限只要不增加担保人的担保金额，担保人在此担保书项下的责任均不会解除或减少。
六、只要不增加担保人的担保金额，本担保人不会因为借款人与你行同意对贷款合同条款的任何修改、补充、删除或因借款人与其他方面签订的任何合同而受到影响或失效。
七、如果借款人将财产或权益抵押给担保人，在本担保项下的贷款金额没有全部偿还之前，担保人不会行使有关抵押书项下的权利，也不会取代你行对借款人的债权人地位。
八、如果借款人破产或者与其他公司合并，或更改名称等类似情况出现，并不解除担保人在此贷款担保书下的责任。
九、担保人的继承人将受本担保书的约束，并继续承担本担保项下的责任。未得到你行事先书面同意，担保人不会转让其担保义务。
十、你行如将本担保项下的贷款合同的债权转让他人，并不影响债权人向担保人要求履行担保的责任。
十一、本担保书是无条件不可撤销的担保。担保人与任何其他方面签订的任何合同(协议或契约)均不影响本担保的真实性、有效性、和合法性。
担保人签字：xxx
担保人地址：xxxxxxxxxxxxx
公司担保承诺书10
国融资产监管有限公司：
为确保在本承诺书签发之日起三年内 有限公司(下称出质(抵押)人)与贵公司及质(抵押)权人签订的质(抵押)物监管协议得到全面履行，本人及本公司共同自愿为出质(抵押)人全面履行监管协议约定义务提供连带保证责任担保。如果出质(抵押)人违反监管协议导致质(抵)押物数量或价值减少或其他影响质(抵押)物安全的行为，给贵公司带来潜在监管风险的，贵公司可以采取包括诉讼在内的一切合法手段向本承诺人行使追偿救济权，包括要求补足质(抵)押物或提供相应保证金担保等措施。
单位担保签章处：
自然人担保签字处：
二○ 年 月 日
公司担保承诺书11
编号：
xx有限责任公司：
对于当户于年司申请的典当借款(大写) 元( 元)，本单位作出以下郑重承诺：
1、本单位对该笔典当借款相关的合同文书作了全部了解，并知悉了合同中约定的当事人各方的权利与义务。本单位自愿为当户的全部债务(包括借款本金、综合费用、利息、赔偿金、违约金及实现债权的诉讼费、保全费、执行费、评估费、拍卖费、鉴定费和律师服务费等全部费用)向贵公司提供担保。本担保为连带责任保证担保。
2、担保期限为主债务履行期限届满之日起两年内。
3、无论是否另有他人或他单位提供担保，本单位在担保范围内无条件地、独立地承担连带责任保证担保，并自愿放弃法定的一切抗辩权利。
4、对贵公司的该笔债权，无论是否有任何人提供了物的担保，本单位的保证担保责任不以该物的担保优先受偿为前提，更不得以此作为拒绝承担保证担保责任的抗辩理由，仍应无条件地承担连带责任的保证担保责任。
5、在履行本承诺书过程中，若发生争执应由方圆典当与担保人协商解决，解决不成，向方圆典当公司所在地法院提起诉讼。
承诺人(公章)：
法定代表人(签字)：
年 月 日
公司担保承诺书12
xx银行：
本人愿意为在贵行贷款万元提供连带保证担保责任，直至此笔贷款全部清偿完毕。如此笔贷款出现拖欠贷款本息等违约行为，我本人将无条件承担直接代偿全部贷款本息，同时贵行可执行我本人的全部资产进行代偿，并保证该笔贷款安全收回，我本人无任何异议。
保证人(签字)：
身份证号：
年月日
承诺人：xxx
20xx年xx月xx日
公司担保承诺书13
有限公司
鉴于：贵公司于年月（项目负责人）签订《项目目标承包协议书》；我公司经慎重考虑，决定为 （项目负责人）提供连带担保；并遵守如下担保承诺：
一、担保范围及期限
1衍生的全部合同（含建设工程合同、劳务合同、购销合同、租赁合同等）的全过程，均由我公司提供连带责任担保；
2同责任、经济损失（包括但不限于赔偿金、罚金、利息、侵权责任、债权债务、行政处罚、差旅费、诉讼费、仲裁费、律师代理费等）均由由我公司承担连带责任；
3、担保期限为主合同及衍生合同履行期满后二年内。
二、特别约定：
1、无需取得我公司同意，均系我公司担保范围；
2、我公司对收取及支付的安全，负有直接赔偿责任；
3、贵公司可根据情况，追究者由我公司直接进行赔偿；
4、因本担保书及担保内容产生的诉讼，均由贵公司注册所在地人民法院管辖。
担保人： 公司（签字或盖章）
中国经济技术投资担保有限公司上海分公司：
兹有(企业)，经银行支行同意授信贷款万元，期限个月，自年月日至年月日。本企业就委托贵公司对本项贷款出具授权担保书(担保金额万元)作出如下承诺：
一、承诺按授信贷款用途使用本项贷款，不得挪作他用。
二、承诺在贷款到达本企业帐户后五个工作日内，按照上海市人
民政府办公厅批转上海市财政局的《关于小企业贷款信用担
保管理若干规定的通知》的收费率向贵公司支付担保费。
三、承诺按照《中华人民共和国会计法》的要求，真实、规范地
编制财务会计报表，并按季向贵公司提供资产负债表、损益
表。跨的担保项目，年终还需提供现金流量表以及市财
政局规定的其它报表。
四、承诺定期向贵公司提供反映本企业生产经营状况、债权债务
变动、项目实施进度等文件资料并保证其真实性、合法性，随时接受贵公司检查和监督，参加贵公司组织的有关理财知
识培训，由此发生的各种费用由本企业承担。
五、承诺按时归还贷款并支付利息。如造成贵公司代偿之事实，则本企业愿向贵公司支付逾期利息(每日按万分之二点一计
算)、违约金(按担保金额的20%计算)、赔偿金及其他费用等。
六、承诺本企业需实施可能影响贵公司作为保证人利益的重大决
策时，应提前三十天通知贵公司并征得贵公司的书面同意。
如本企业违反上述承诺，贵公司提供的授权信用担保贷款可视为立即到期，任由贵公司处理。本承诺书一式三份，盖章后生效。
企业名称:(盖章)
法定代表人:(盖章)
地址:
电话:
_____县_____乡(镇)_____村 号村民_____ 在你行申请“双联农户贷款”有关资料，经我公司初审，借款人具有完全民事行为能力，主体资格合法有效，贷款用途符合国家产业政策和“双联农户贷款”有关政策，目前生产经营正常，经营收入稳定，具有还款能力，我公司自愿为其贷款提供保证担保并承担连带保证责任，如借款人按期不能履行还款义务，我公司自愿归还此笔贷款本息，并郑重向贵行做出如下承诺：
一、保证人愿为债务人以主合同与债权人所形成债务提供保证担保，并承担连带保证责任。
二、本公司担保得主债权是借款人在农行申请的“双联农户”贷款人民币_____ 万元，期限_____年。
三、本公司担保范围包括主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权一切费用。
四、本公司郑重承诺：该笔贷款的担保方式为保证担保，本公司自愿承担连带保证责任。在借款人不能按期偿还贷款本息、代偿缓冲期(自贷款逾期之日起10个工作日)满后仍无法偿还时，授权农行从担保公司保证金账户中直接扣收逾期贷款本息。
五、根据《担保法》规定，本公司在该笔贷款保证期间，自愿与债权人约定保证责任期为该笔贷款本息清偿之日止。
六、本公司已详细阅读《借款合同》并对合同条款作了充分理解，本人同意放弃抗辩权。
七、本承诺书一经本公司签字或盖章即对人具有法律约束力。
担保单位：__________(公章)
法定代表人：__________(签章)
借款人： ＿＿＿＿＿ 向 ＿＿＿＿＿ 银行借款人民币 ＿＿＿＿＿ 元， 贵单位应借款人的请求依法为其向该银行提供担保。现本承诺人愿意为借款人向贵司提供 反担保，本承诺人承诺遵守下列条款；
一．当借款人违反借款合同约定，超过 天未支付当期到期款，贵司在尚未完全归还银行欠款 前既有权利起诉本承诺人，要求本承诺人向贵司预计代借款人向银行提前付清所有欠款的本息总 额：本承诺人承诺承担有此引起的诉讼费、执行费、律师代理费、调查取证费、差旅费等贵司用 于追究损失赔偿所支出的一切费用。
二．本承诺人愿以自己的资产或其他企业的出资份额承担民事责任。
三．本承诺人已详细阅读并充分了解贵司与借款人及银行之间签订的相关合同。
四．惹发生纠纷，本承诺人同意交由**仲裁委员会仲裁。
承诺人基本情况
姓名
性别
身份证
户口所在地
家庭住址
联系电话
手机
工作单位
职务
承诺人签字（盖章）；
承诺时间：二零零 ＿＿＿ 年 ＿＿＿ 月 ＿＿＿ 日
注： 1 .承诺人若为法人，则需提供营业执照附件，股东会决议等资料作为本**附件；若为自然人则需提供身份证复印件 1 份作为本**附件。
2 ．承诺人若与借款人相同，则所有条款依旧借款人具有约束力。
个人反担保保证书
编号为：汇融002-3号
致：广东恒融融资担保有限公司
根据贵公司与佛山市 有限公司（以下简称“借款人）于 20xx年4月 日签署的编号为 号的《担保协议书》（以下简称”协议书“）,贵公司为借款人向广东发展银行股份有限公司佛山分行（以下简称”贷款人“）所借金额为叁佰万元的借款提供担保。
在此，本人应借款人的请求，愿意以担保人的身份向贵公司上述担保提供反担保，现出具以贵公司为唯一受益人的、无条件的、不可撤消的、连带责任的保证书。本担保人愿作如下保证：
一、担保范围包括：贵公司所担保的借款本金、利息、罚金、违约金、损害赔偿金、其它有关费用，以及贵公司实现债权的费用等。
二、本担保人保证对借款人的上述借款本金、利息及有关费用负有法律上和经济上代为清偿的义务和责任。若借款人未能按其与贷款人签署的编号为 的《综合授信额度合同》（以下简称”借款合同“）规定如期归还借款本金、利息，在贵公司代借款人清偿债务后十个工作日内本人无条件地代为清偿本金、利息、罚金、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等欠款，不得有任何异议。
三、只要不增加担保金额，本担保书不因上述协议书和借款合同的任何修改、补充、删除，而受到影响或失效。
四、本担保人在此确认并保证：
1、本担保人的财务状况足以保证本担保人有能力履行此项担保；
2、本担保人愿以拥有的全部资产（包括全部家庭财产）承担保证责任；
尊敬的：
我叫，（男/女），现年岁，身份证号为：，现居住地为，在上班/经营，年收入万元。主要家庭财产为。总价值万元。现因借款人因，需借款万元，期限为个月。对的借款，我愿意用我名下财产进行担保，并对该笔借款承担连带责任。借款发放后，我一定会监督借款人合理使用资金，按月结息，到期归还本金。如到期未归还借款本息，我同意依照《中华人民共和国担保法》中的相关条款追究我的连带责任，直至还清在你处的借款为止。
担保人：
电话：
共有人：
中国农业银行 梁山支行：
济宁顺达担保有限公司与借款人是担保与被担保关系，因借款人购买位于梁山县路小区 号楼 单元 层室商品房，向贵行申请个人一手楼贷款（人民币大写）元整，期限年，借款人该笔贷款未全部偿还之前，本公司作为借款人该笔贷款的全程担保的保证人，将保证金存入在贵行开立的保证金账户（***0023626），本公司向贵行承诺当借款人不按期偿还上述贷款本息时，先由我公司代为偿还该笔贷款本息及相关费用，再由我公司向借款人进行追偿。
保证人（签章）：
法定代表人或授权代理人（签字）：联系地址：
联系电话
【支付担保承诺书】推荐阅读：
建筑工程业主支付担保合同书11-11
合约支付承诺书06-15
居间费支付承诺书11-28
买方佣金支付承诺书01-16
农民工工资支付承诺06-03
民工工资支付承诺函07-19
不可撤销居间费支付承诺书01-19
担保承诺书06-20
质押担保承诺书10-06
2024担保人承诺书06-14
