2024年一级建造师建设工程项目管理真题

2024年一级建造师建设工程项目管理真题（通用5篇）

2024年一级建造师建设工程项目管理真题 篇1

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.关于推荐性标准，下面说法正确的是()。

A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行

B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行

C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行

D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行

2.某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为()。

A.9月10日 B.9月15日

C.9月17日 D.9月18日

3.根据《土地管理法》的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根据被征收土地的()，按照法定标准给予征地补偿。

A.原用途 B.生产能力

C.经济价值 D.区位

4.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是()。

A.甲公司可以向人民法院申请强制执行

B.人民法院应当根据调解书进行判决，C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决

D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解

5.下列关于有限责任公司责任承担的正确说法是()。

A.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

B.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

C.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

D.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

6.关于表见代理的错误说法是()。

A.表见代理的行为人没有代理权

B.表见代理是无效代理

C.表见代理在本质上属于无权代理

D.善意相对人有理由相信行为人有代理权

7.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全 B.重大死亡

C.死亡 D.重伤

8.甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是()。

A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权

B.丙必须以乙名义行使乙的债权

C.丙可以行使不安抗辩权

D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务

9.某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是()。

A.冻结 B.查封

C.拍卖 D.提存

10.某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为()。

A.700万元 B.800万元

C.900万元 D.1000万元

11.建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是()。

A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行

B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施

C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施

D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

12.王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是()。

A.劳动合同 B.借款合同

C.劳务分包合同 D.房屋租赁合同

13.根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，()。

A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金

B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金

C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金

D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金

14.按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1曰至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是()。

A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B.2007年12月31日起诉讼时效中止

C.2007年12月3日诉讼时效中断

D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

15.王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当()。

A.对王某实行货币补偿 B.对张某实行货币补偿

C.对张某实行房屋产权调换 D.对王某实行房屋产权调换

16.《建筑业企业资质管理规定》属于()。

A.行政法规 B.一般法律

C.司法解释 D.部门规章

17.下列属于应当承担缔约过失责任的情形是()。

A.旅工单位没有按照合同约定的时间完成工程

B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款

C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查

D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人

18.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于()。

A.物证 B.勘验笔录

C.书证 D.视听资料

19.根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程()分析，并提出相应的技术处理方案。

A.工期延误 B.投资失控

C.质量事故 D.施工组织

20.甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向()的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。

A.仲裁委员会所在地 B.合同签订地

C.乙方所在地 D.建设工程所在地

21.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是()。

A.丙的保证方式为一般保证

B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任

22.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限()。

A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止

B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止

C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止

D.自工程开工之日起至竣工验收合格止

23.某施工企业对建设行政主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。关于本案中的举证责任，下列说法正确的是()。

A.举证责任的分配原则是“谁主张，谁举证”

B.建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证

C.施工企业对没有违法的事实负有举证责任

D.作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供

24.某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是()。

A.承包人可申请法院撤销合同

B.承包人可放弃撤销权继续认可该合同

C.承包人放弃撤销权后发包人享有该权利

D.承包人享有撤销权而发包人不享有该权利

25.甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以()。

A.向法院申请撤销裁决 B.向人民法院起诉

C.向上级仲裁机构申诉 D.向人民法院申请执行

多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

71.某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括()。

A.应急救援人员 B.单位主要负责人

C.从业人员 D.安全生产管理人员

E.特种作业人员

72.以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有()。

A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制

B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列

C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级

D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质

E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别

73.甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是()。

A.水泥厂的价目表属于要约邀请 B.甲建筑公司的订购表示属于要约

C.水泥厂的价目表属于要约 D.水泥厂新报价属于承诺

E.水泥厂新报价属于新要约

74.下列选项中，属于无效合同的有()。

A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同

B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同

C..施工单位将工程转包给他人签订的转包合同

D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同

E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

75.按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括()。

A.必须使用自己的机具设备完成勘察工作

B.参加主体结构隐蔽工程的施工验收

C.按约定的工作范围进行勘察

D.按约定的时间完成勘察任务

E.提供完整的勘察报告

76.关于工程建设中，施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有()。

A.实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人

B.施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业

C.要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准

D.要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗

E.在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除

77.有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有()。

A.李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚

B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作

C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册

D.周先生拖欠农民工工资

E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分

78.关于违约金条款的适用，下列说法正确的有()。

A.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加

B.违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行

C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款

D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款

E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减

79.某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法中正确的有()。

A.总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交

B.分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交

C.建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交

D.勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交

E.分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交

80.下列关于提存的说法中，正确的有()。

A.自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕

B.自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人

C.自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人

D.如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物

E.债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭

81.甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1日甲付给乙100万元预付款，5月12日由乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲

经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以()，以维护自己的合法权益。

A.行使同时履行抗辩权 B.终止合同

C.中止履行合同并通知对方 D.请求对方提供适当担保

E.转让合同

82.在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括()。

A.评标委员会由5人以上的单数组成

B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家

C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系

D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平

2024年一级建造师建设工程项目管理真题 篇2

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1． 插设塑料排水板可采用的设备是()。A．潜孔钻机 B．动力螺旋钻机 C．喷粉桩机

D．袋装砂井打设机

2． 柱板式锚杆挡土墙墙后的土压力传递顺序，正确的是()。A．墙后的土压力——锚杆——挡土板 B．墙后的土压力——挡土板——锚杆

C．墙后的土压力——挡土板——肋柱——锚杆 D．墙后的土压力——肋柱——挡土板——锚杆 3． 关于级配碎石基层施工的说法，正确的是()。A．碎石颗粒组成的级配曲线应为直线 B．级配碎石应在最佳含水量时进行碾压

C．应该用12t以上的三轮压路机碾压，不得采用振动压路机碾压 D．级配碎石基层碾压完成后即可开放交通

4． 不能用作旧沥青混凝土路面现场冷再生胶粘剂的是()。A．乳化沥青 B．水泥 C．石灰 D．泡沫沥青

5． 关于水泥混凝土面层摊铺施工的说法，错误的是()。A．摊铺前应对基层表面进行风干处理，保持基层表面干燥 B．摊铺过程中，间断时间应不大于混凝土的初凝时间 C．每日工作结束，施工缝应该设置在胀缝或缩缝处 D．因机械故障或其他原因中断浇筑时，可设临时工作缝

6． 由基础底面地基反力承担全部上部荷载的桥梁基础形式是()。A．扩大基础 B．端承摩擦桩基础 C．沉井基础 D．地下连续墙基础 7． 根据《公路桥涵施工技术规范》(JTG TF50—2011)，桥梁工程施工中，大体积混凝土的最大胶凝材料总量不宜超过()kg/m3。

A．350 B．400 C．450 D．500 8． 悬索桥主缆施工的主要工序包括：①主缆架设；②猫道架设；③索夹安装与吊索架设④紧缆；⑤牵引系统施工。其正确的施工工序为()。

A．①—②—③—④—⑤ B．⑤—②—①—④—③ C．②—⑤—④—①—③ D．⑤—③—①—④—② 9． 隧道工程的主体结构物通常指()。

A．洞内行车道路 B．洞身预支护与衬砌 C．洞身衬砌和洞口构造物 D．防排水构造物 10．关于采用工字钢钢拱架进行隧道支护的说法，错误的是()。A．混凝土能充满钢拱架和围岩间空隙，钢拱架与喷射混凝土粘结好 B．可用于混凝土内作为永久衬砌的一部分 C．架设后能立即承载

D．在Ⅴ、Ⅵ级较软弱破碎围岩中使用较多

22．根据《公路工程标准施工招标文件》(2009年版)合同文件范本，关于计量支付管理的说法，错误的有()。

A．承包人应对已完成的分项工程向业主申请质量认证 B．承包人应在协议约定的时间内向监理工程师申请计量

C．监理工程师应对实际完成的工程量进行计量，并签发计量证书给承包人 D．承包人可凭质量认证和计量证书向业主提出付款申请

E．应向监理工程师复核申报资料，确定支付款项，并批准向承包人付款 23．关于沥青碎石路面的说法，正确的是()。A．冬季不易产生冻缩裂缝

B．沥青用量多，且需要添加矿粉 C．孔隙率较大，路面容易渗水和老化 D．热拌沥青碎石可用于高速公路面层 E．高温稳定性好，路面不易产生波浪 24．隧道洞门的类型包括()。

A．端墙式 B．翼墙式 C．连拱式 D．棚式 E．遮光式

25．冷拔低碳钢丝进场验收时，除应对质量说明书、包装、标志等进行检查外，还应逐盘进行()试验。

A．抗拉强度 B．抗压强度 C．抗扭强度 D．伸长率 E．弯曲

26．针对岩层破碎的浅埋段隧道开挖，可选用的开挖方法有()。A．单侧壁导坑法 B．双侧壁导坑法 C．多台阶法 D．全断面法 E．留核心土开挖法

27．在生产事故应急救援预案中，应急响应分级的依据主要有()。A．事故发生所在地行政区域 B．事故危害程度

C．事故影响范围 D．发生事故的工程合同金额 E．单位控制事态的能力

28．根据工程技术档案管理的要求，工程完工验收后，施工单位应交建设单位保管的资料有()。

A．竣工图表 B．隐蔽工程验收记录 C．永久性水准点的位置 D．施工经验总结 E．施工日记

29．桥面铺装病害形成的原因有()。

A．梁体预拱度过大，桥面铺装设计厚度难以调整施工允许误差 B．桥头跳车和伸缩缝破坏引起连锁破坏 C．铺装防水层破损

D．桥台后填筑采用砂石料作为填料 E．桥面排水系统堵塞

30．公路工程交工验收应具备的条件包括()。A．竣工文件已按交通部规定的内容编制完成 B．通车试运营已满2年

C．工程决算已按交通部规定的办法编制完成，竣工结算已经审核主管部门或授权单位认定

D．合同约定的各项内容已完成

E．施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

5．分别计算“软土地基”分项工程的得分值和评分值(保留至小数点后两位)，确定该分项工程的质量等级。

(二)背景资料

施工单位承建了一座独塔双索型斜拉桥，主桥为246m+126m，设计车速120km／h，桥面宽26．5m，采用方尖碑式索塔，塔尖为四棱锥形，索鞍区塔身为7．4m(顺桥向)×6．4m(横桥向)，向下渐变为7．8m×8m，空心断面。桥面以上塔高124m，中塔柱壁厚为1．2m，下塔柱壁厚为1．5m。编制索塔施工方案时，施工单位根据本桥索塔特点，对滑模和爬模两种施工方法进行了比选，最终选择了适合本桥特点的施工方案，索塔施工示意图如图所示。

施工单位还按照以下要求对索塔施工安全专项方案进行了论证：

(1)工程施工前，索塔施工安全专项方案由施工单位的A编制，B审核，C审批。(2)监理单位专业监理工程师对方案审核合格后，D签字审批。(3)论证专家组对方案审查后，提出书面论证审查报告。

施工单位在索塔施工中进行的主要测量工作有：

(1)塔底高程测量、塔底轴线的塔板模板轮廓点放样、上下塔柱及横梁模板各接高轮廓点的放样与标高测量。

(2)劲性骨架、锚索管与模板安置的调整测量。

(3)考虑张拉引起的收缩偏位以及浇筑混凝土时产生下降等原因，放样时在设计基础上加入预偏、沉降等。

问题：

1．滑模和爬模两种施工方法相比，哪种方法更适合本桥索塔施工?简要说明理由。2．写出安全专项方案论证中A、B、C、D分别对应的相关人员或部门。3．针对索塔施工应配置哪些主要大型机械设备?

2．改正上表中的错误描述[按“××(方案)的××(比较项目)应为……”描述]。

3．承包人拟对YK9+790～YK9+974段采用全断面开挖的做法是否合理?结合水文、地质概况及断面说明理由。

4．结合本项目的水文、地质条件，指出该隧道施工中的质量安全事故。5．该隧道施工中发生突然涌水时，可以采取哪些辅助施工处理方法?(四)背景资料

施工单位承接了一新建高速公路K50+000～K75+000段路面工程与交通工程的施工，其币包含中央分隔带及路面排水工程，一般路段中央分隔带断面设计图如下图所示。

该项目采用单价合同，施工合同中的部分清单单价摘录见下表。

施工单位编制了施工组织方案，其中包括以下四项工序：(1)回填种植土；(2)基层施工；(3)防水层施工；(4)护栏立柱打桩。

施工中，由于业主原因，导致G停工20天。

问题： 1．按最早开始时间补充绘制时标网络图中虚框内的图形(将虚框内的内容复制在答题卡上作答)，并写出关键线路和工期。

2．若按计划执行，施工中每天最多需要多少台挖掘机?如果施工单位只配置了4台，并且保证全部投入使用，写出c连续作业的工作安排。

3．计算6月份调价后的工程款。

4．为保证4、5、6月的施工安全，应在季节性安全措施中考虑防范哪些安全风险? 5．写出G工作的总时差，计算因业主原因导致的工期拖延天数。6．对于土方挖运施工，除挖掘机外，还需配置哪些主要施工机械?

与喷射混凝土粘结也不好，导致钢拱架附近喷射混凝土出现裂缝。

11．A 【解析】敷设电源线的安装要点有：(1)交、直流电源的馈电电缆必须分开布设，电源电缆、信号电缆、用户电缆应分离布放，避免在同一线束内。机房直流电源线的安装路由、路数及布放位置应符合施工图的规定。(2)电源线的规格、熔丝的容量均应符合设计要求；电源线必须用整段线料，外皮完整，中间严禁有接头。(3)采用胶皮绝缘线作直流馈电线时，每对馈电线应保持平行，正负线两端应有统一的红蓝标志。(4)电源线与设备端子连接时，不应使端子受到机械压力。(5)截面在 以下的单芯或多芯电源线可与设备直接连接，即在电线端头制作接头圈，线头弯曲方向应与紧固螺栓、螺母的方向一致，并在导线和螺母间加装垫片，拧紧螺母。(6)截面在 以上的多股电源线应加装接线端子，其尺寸与导线线径相吻合，用压(焊)接工具压(焊)接牢固，接线端子与设备的接触部分应平整、紧固。

12．C 【解析】根据不同的土的性质，测定最佳含水量的试验方法通常有：(1)轻型、重型击实试验；(2)振动台法；(3)表面振动击实仪法。

13．A 【解析】施工前，应组织有关人员进行安全技术交底，制定安全技术措施。挂篮组拼后，要进行全面检查，并做静载试验。

14．C 【解析】使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由承租单位和安装单位共同进行验收，验收合格后方可使用。

15．B 【解析】标准试验是对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集，它是控制和指导施工的科学依据，包括各种标准击实试验、集料的级配试验、混合料的配合比试验、结构的强度试验等。

16．C 【解析】混凝土搅拌站主要由物料贮存系统、物料称重系统、物料输送系统、搅拌主机和电气控制系统和其他附属设施构成。

17．B 【解析】材料采购计划是物资部门根据批准的材料供应计划而编制的计划，也是进行材料供应的依据。

18．B 【解析】合理设计混凝土的配合比，改善骨料级配、降低水灰比、掺加粉煤灰等掺和料、掺加缓凝剂；在工作条件能满足的情况下，尽可能采用较小水灰比及较低坍落度的混凝土。

19．A 【解析】全国公路建设从业单位信用等级从高到低统一划分为五个级别，即：信用好、较好、一般、较差、差，分别用AA、A、B、C、D表示，不再对同一等级进行细分。

20．C 【解析】公路建设应当按照国家规定的基本建设程序和有关规定进行。按照交通部颁发的《公路工程基本建设管理办法》规定，公路工程基本建设程序如下：(1)项目建议书；(2)项目可行性研究，项目环境影响报告书；(3)编制初步设计文件和概算；(4)编制施工图和施工图预算；(5)列入基本建设计划；(6)项目实施前的各项准备工作；(7)项目实施；(8)竣工验收；(9)项目后评价。

二、多项选择题

21．ABC 【解析】滑坡地段路基的施工技术要点包括：(1)迅速排除降水及地下水；(2)减轻滑体上作业机械、土体重力和振动；(3)改善土的工程性质，将上积土体减重，加重底脚处；(4)选择干旱的施工季节，集中力量突击滑坡施工段；(5)牵引式滑坡、具有膨胀性质的滑坡不宜用滑坡减重法。

22．ADE 【解析】A项，对已完成的分项工程向监理工程师申请质量认证；D项，承包人凭质量认证和计量证书向监理工程师提出付款申请；E项，监理工程师复核申报资料，确定支付款项，向业主提供付款证明文件。

23．ACE 【解析】用沥青碎石作面层的路面，其高温稳定性好，路面不易产生波浪，冬季不易产生冻缩裂缝，行车荷载作用下裂缝少；路面较易保持粗糙，有利于高速行车；对石料级配和沥青规格要求较宽，材料组成设计比较容易满足要求；沥青用量少，且不用矿粉，造价低。但其孔隙较大，路面容易渗水和老化。热拌沥青碎石适宜用于三、四级公路。中粒式、粗粒式沥青碎石宜用作沥青混凝土面层下层、联结层或整平层。

2．(1)预裂爆破的起爆顺序应为“周边眼→掏槽眼→辅助眼”。(2)光面爆破的钻眼工作量应为“小”。(3)预裂爆破的钻眼工作量应为“大”。

3．不舍理。理由：根据地质水文条件，有渗水，隧道前方有破碎带，全断面开挖振动大可能引发地质灾害。根据背景资料所给出的条件可知本隧道断面大于50m2，而围岩等级为Ⅲ级，对断面要求为50m2以下。

4．质量安全事故有：涌水、塌方、突泥、岩爆，突水，洞内泥石流，塌方冒顶等。5．可采取的辅助施工处理方法有超前钻孔和辅助坑道排水、超前小导管预注浆、超前围岩预注浆、井点排水和深井降水。

(四)1．(1)路基施工完毕后，即可进行埋设横向塑料排水管的施工。

(2)基槽开挖。根据设计要求，按图纸所示桩号，定出埋设位置。采用人工开挖，或用开沟机挖槽，沟槽应保持直线并垂直于路中心线。沟槽开挖深度及宽度应符合设计要求。沟底坡度应和路面横坡一致。

(3)铺设垫层。垫层采用粒径小的石料，如石屑、瓜子片等，铺设厚度应保持均匀一致，保证垫层顶面具有规定的横坡。

(4)埋设塑料排水管。①埋设要求：一端应插入中央分隔带范围内的纵向排水盲沟位置，另一端应伸出路基边坡外。横向塑料排水管的进口须用土工布包裹，防止碎石堵塞；②接头处理：当塑料管不足一次埋设的长度时，需套接。套接时，管口要对齐，并靠紧，接头处用一短套管套紧相邻两根塑料排水管，套管两端需用不透水材料扎紧。

(5)沟槽回填。横向排水管埋设完毕并经验收合格后，方可进行沟槽回填。2．土工布A的作用为使反滤层与回填土隔离。3．(1)土工布。

(2)还可采用：双层防渗沥青、PVC防水板。

4．合同总价=(75-50)×3 246×0．03×950=2 312 775．0(元)。5．正确顺序为：(2)→(3)→(1)→(4)。6．还应检测：高度、横断位置、线形等。

(五)1．(1)完整的时标网络图如下图所示。

(2)关键线路为：①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑩→⑾→⑿→⒀→⒂和①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑽→⑾→⑿→⒀→⒁→⒂。总工期为220天。

2．(1)所需机械台数为6台。

2024年一级建造师建设工程项目管理真题 篇3

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.水泥混凝土路面改造时，在加铺沥青混凝土面层前，对纵、横缝进行处理的主要目的是防止产生()

A.断板

B.反射裂缝

C.错台

D.唧泥

2.验算桥梁支架及拱架的刚度时，要求其受载后挠曲杆件的弹性挠度不得超过相应结构跨度的()

A.1/250

B.1/300

C.1/400

D.1/500

3.判断新建高速公路路基干湿类型宜采用的指标是()

A.分界相对含水量

B.分界稠度

C.路基临界高度

D.路基土干密度

4.用中等膨胀土填筑路堤时，宜采用的边坡防护类型是()历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi1/

A.种草

B.浆砌片石骨架植草

C.浆砌片石全封闭护坡

D.干砌石石护坡

5.路面施工中需要使用矿粉的是()

A.沥青表面处治路面

B.沥青碎石路面

C.沥青混凝土路面

D.沥青贯入式路面

6.关于隧道爆破作业安全技术要求的说法，错误的是()

A.爆破必须由经过专业培训且持有爆破操作合格证的专业人员进行

B.爆破加工房应设在洞口30m以外的安全地点

C.爆破时，所有人员应撤离现场，并满足安全距离

D.应使用木质炮棍装药

7.关于交通标志施工安装的说法，错误的是()

A.在挖方路段的门架式标志基础与主体相关设施冲突时，只能调整标志设置的方案

B.在加工标志的支撑结构时，应保证钻孔、焊接等加工在钢材镀锌前完成 C.标志支撑结构的架设应在基础混凝土强度达到要求后进行

D.门架标志结构整个安装过程应以高空吊车为工具，不允许施工人员在门架的横梁上作业

历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi1/

8.为确保路面工程施工安全，需详细划分施工区域，施工区域按施工推进方向应先设置()

A.缓冲区

B.警告区

C.作业区

D.上游过渡区

9.根据交通运输部《关于建立公路建设市场信用体系的指导意见》，现阶段对施工单位守法评价的主体是()

A.建设单位

B.监理单位

C.各级交通主管部门

D.质量监督机构

10.公路工程竣工验收的主要目的是综合评价()

A.工程建设成果

B.施工合同履行情况

C.投资落实情况

D.技术标准执行情况

11.山岭隧道浅埋段施工中，严禁采用的施工方法是()

A.全断面开挖法

B.单侧壁导坑法

C.多台阶开挖法

历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi1/

D.双侧壁导坑法

12.钻爆法开挖和钢木构件支撑的施工方法应采用()

A.新奥法

B.传统的矿山法

C.盾构法

D.盖挖法

13.()主要适用于围岩压力来得快、来得大，用于对围岩变形及下沉有较严格限制要求的软弱破碎围岩隧道中。如土砂质地层、强膨胀性地层、强流变性地层、裂隙发育的岩体、浅埋有显著偏压等围岩的隧道中。

A.超前锚杆

B.超前小导管

C.管棚

D.预注浆加固

14.()的主要作用是吸收能量，减轻事故车辆及人员的损伤程度，同时也有诱导视线的作用。

A.隔离栅

B.防眩设施

C.防撞筒

D.护栏

15.下列选项中属于收费制式的是()

A.人工收费

历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi1/

B.不停车收费

C.半自动收费

D.封闭式收费

16.下列公路工程进度计划的主要形式中，时间为纵轴的是()

A.横道图

B.“S”曲线

C.垂直图

D.斜率图

17.投标人被招标项目所在地省级交通主管部门评为AA信用等级情况下，一般()

A.一次只投一个标段

B.一次只投两个标段

C.一次只投三个标段

D.一次可投多个标段

18.水泥混凝土路面横向裂缝产生的原因不包括()

A.混凝土配合比不合理

B.切缝深度过浅

C.水灰比大

D.未设置拉杆

19.根据国家相关规定，结合公路工程的特点，下列关于公路工程施工总承包企业资质的划分，正确的是()历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi1/

A.特级企业、一级企业、二级企业

B.特级企业、一级企业、二级企业、三级企业

C.一级企业、二级企业

D.一级企业、二级企业、三级企业

20.公路工程质量事故的类别性质由()初步确定。

A.质量监督站

B.建设单位

C.施工单位 D.监理单位

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

21.下列复合式衬砌隧道施工监控量测项目中，属于必测的有()

A.周边位移

B.围岩体内位移

C.拱顶下沉

D.钢支撑内力及外力

E.围岩压力及两层支护间压力

22.下列坡面防护型式中，属于圬工防护的有()

A.锚杆钢丝网喷浆

B.浆砌片石骨架植草护坡

历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi1/

C.干砌片石护坡

D.浆砌片石护坡

E.种草护坡

23.乳化石油沥青可用于()

A.沥青表面处治路面

B.热拌沥青混合拌料路面

C.透层

D.粘层

E.封层

24.根据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》，公路工程施工中的安全生产费用应当用于()

A.施工安全防护用具及设施的采购和更新

B.购买意外伤害保险

C.先进安全生产人员的奖励

D.安全施工措施的落实

E.安全生产条件的改善

25.下列公路工程注册建造师施工管理签章文件中，属于施工组织管理文件类别的有()

A.总体工程开工申请单

B.分包意向申请

C.工程变更令

历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi1/

D.用款计划单

E.工程交工验收证书

26.稀浆封层需要加快破乳时，可采用一定数量的()作填料。

A.石屑或砂

B.填料

C.乳化沥青

D.水泥

E.消石灰

27.下面适用于各级公路的基层和底基层的是()

A.水泥稳定碎石

B.石灰稳定土

C.水泥稳定土

D.石灰粉煤灰土

E.石灰粉煤灰碎石

28.对模板、支架和拱架拆除的技术要求，描述正确的是()

A.模板拆除应按先支先拆，后支后拆的顺序，拆时严禁抛扔

B.墩、台模板宜在其上部结构施工前拆除

C.卸落支架和拱架在纵向应对称均衡卸落，在横向应同时一起卸落

D.卸落支架应按拟定的卸落程序进行，分几个循环卸完，卸落量开始宜小，以后逐渐增大

历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi1/

E.应在支架和拱架适当部位设置相应的木楔、木马、砂筒或千斤顶等落模设备

29.在直线制项目组织形式中，其特点有()

A.项目经理权利集中

B.无法实行管理工作专业化

C.办事效率高，解决问题快

D.各级领导不直接指挥下级

E.把职能原则和对象原则结合起来

30.公路建设项目投标人以联合体形式投标时，必须遵守的规定包括（A.联合体协议随投标文件一起提交

B.联合体各成员出具授权书，授权主办人办理投标事宜

C.联合体成员在投标、签约和履行合同过程中，负有连带的和各自的法律责任

D.联合体主办人所承担的工程量不低于总工程量的30%

E.联合体主办人必须是联合体成员中资质等级最高的

三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)

【案例一】

背景

某施工单位承接了一级公路M合同段路面施工任务，起点桩号K16+000，终点桩号K37+300，路面面层为26cm厚C30水泥混凝土，采用滑模机械摊铺施历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi1/

工，施工单位根据施工现场的具体条件，通过方案比较后绘制了施工平面布置示意图如下。

图中拌和楼由物料贮存系统、搅拌主机和电气控制系统以及其他附属设施等组成。

由于路面较宽，面层在纵向分两次铺筑，施工单位按要求设置纵向施工缝，施工缝采用平缝加拉杆型。施工中，监理工程师发现个别拉杆松脱，个别拉杆漏插。根据面层施工特点，施工单位配置了间歇式拌和楼、装运机械、滑模摊铺机、挖掘机、拉毛养护机械。

【问题】

1.列式计算水泥混凝土拌合料的平均运距。(单位以m计，保留一位小数)

2.写出施工平面布置示意图中A区、B区的名称，补充水泥混凝土拌和站的基本组成系统。3.结合该路面施工方法，指出应在何时采用何种手段插入拉杆。

历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi1/

4.针对监理工程师发现的问题，施工单位应如何处理?5.补充至少两种面层施工机械。

【案例】背景

某高速公路膨胀土路堑段，长480m，挖深8～9m，右侧为顺层边坡，岩土层倾角为12°～15°，结构面内摩擦角为5°，黏聚力为12kPa。边坡加固防护方案如下图所示。

施工单位采用如下图所示的工艺流程组织施工，于4月完成该路段边坡施工。

当年6月，在雨水作用下该边坡发生了部分滑坍，施工单位认为是原设计不合理所致，因此提出了下图所示柔性支护结构方案，并按相关程序报批变历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi1/

更设计。

【问题】

1.指出图中A、B分别代表的施工过程。

2.说明对该路段路堑护坡变更设计应采取的正确程序。

3.结合图中说明土工格栅与土之间的三种相互作用。

4.结合地质情况说明图中碎石层的作用。

5.结合示意图，说明“种植土+种草”有哪几种作用。

历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi1/

【案例三】

背景

某高速公路左右线隧道，洞口间距42m，左线长3316m，右线长3200m，隧道最大埋深460m，净空宽度9.64m，净空面积为58.16m2，设计车速100km/h，开工日期为2008年7月，2010年7月竣工。

该地段地质条件复杂，勘探表明其围岩主要为弱风化硬质页岩，属Ⅳ～Ⅴ级围岩，稳定性差。由于地下水发育，特别断层地带岩石破碎，裂隙发育，为保证施工安全，施工单位在该隧道施工中采用了超前地质预报，并进行监控量测。根据该隧道的地质条件和开挖断面，施工单位在施工组织设计中拟采用三台阶法施工，左线隧道施工工序划分如下图所示。

针对开挖时右侧围岩相对左侧围岩较弱的特点，施工单位拟按①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨→⑩→⑾→⑿→⒀→⒁顺序组织施工。

2009年6月6日上午，隧道开挖时，量测人员在处理量测数据中，发现“周边位移一时间曲线”出现反弯点。但未及时告知作用班组潜在危险，当日下午发生较大塌方，当场死亡5人，重伤12人，经补报并核实，截止2009年7月6日，确认累计死亡人达10人。

事故发生后，施工单位根据交通运输部对隐患排查治理提出的“两项达标”、“四项严禁”、“五项制度”的总目标，认真总结事故教训，开展了安历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi1/

全生产事故隐患排查治理活动，编制了安全专项方案和应急救援预案，尤其注重落实“五项制度”中的“施工现场危险告知制度”。

1.给出③→⑩、⑿→⒁正确的施工顺序，说明理由。

2.施工单位采用台阶法施工是否合理?说明理由。

3.本隧道可采用哪几种超前地质预报方法?

4.监控量测数据处理中，发现的“周边位移一时间曲线”出现反弯点说明什么问题?应如何处理?

5.根据2007年颁布的《生产安全事故报告和调查处理条例》，背景中发生的塌方事故属于什么等级?说明理由。

6.背景资料中提及的“施工现场危险告知制度”包括哪些内容? 【案例四】

背景

某高速公路特大桥主桥垒长820m(2×50m+9×80m)，为变截面预应力连续箱梁桥，分上下游两幅，每幅单箱单室，顶板宽13m底板宽6.5m，箱梁采用长线法台座预制，缆索吊装，悬臂拼装。

为加强安全管理，项目部在全桥施工过程中建立了安全生产相关制度，实行了安全生产责任制，并对危险性较大工程编制了安全施工专项方案。

为保证工程质量，项目部加强进场材料管理，对钢筋、钢绞线、水泥等重要材严格检测其质量证明书、包装、标志和规格，在工地试验室，对砂卵石等地材严格按规范要求进行试验检测，某次卵石试验中，由于出现记录错误，试验人员立即当场用涂改液涂改更正，并将试验记录按要求保存。

历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi1/

缆索吊装系统主要由塔架、主索(承重索)、起吊索、牵引索、扣索、工作索、天车(滑轮索)、索鞍、锚碇等组成。塔架高度85m，采用钢制万能杆件联接组拼，塔架示意图如下图所示。

主索锚基坑地层及断面示意图如右图所示，基坑开挖完成后混凝土浇筑前突降大雨，基坑出现大面积垮塌，并导致2人受伤，主桥墩柱、盖梁施工完成后，安放支座、现浇主梁0块混凝土，然后吊拼1块箱梁，同时进行墩顶箱梁的临时固结，再依次拼接各梁段。

【问题】

1.图1中A是何种设施?说明设置A的主要要求。

2.结合背景资料，说明图中B的大小的要求，图中对微风化砂岩开挖坡度设为1：0是否正确?说明理由。确定上层土层开挖坡度时应主要考虑哪些因素?

3.结合图和背景资料，为防止同类垮塌事故，该基坑开挖时可采取哪些处理措施?

4.补充对钢绞线还需进行的检查项目，改正对砂卵石地材试验检测记录的错误做法。

5.简要说明墩顶箱梁“临时固结”的施工步骤。

6.结合背景资料描述的施工内容，根据交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》，项目部应编制哪几个主桥施工安全专项方案? 历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi1/

【案例五】

背景

某桥梁工程由某公路建设工程公司中标承建。该桥梁下部结构为φ1.2m钻孔灌注桩，上部结构采用悬臂法施工(示意图如下)。

施工过程中发生如下事件：

事件1：为确保材料质量，工地试验室对供应商送至项目部的砂、碎石进行了取样试验，质量满足要求后确定了地材供应商。

事件2：施工中，根据灌注混凝土的实际情况，项目部及时采取了相应措施：

(1)考虑到灌注时间较长，在混凝土中加入缓凝剂。为避免混凝土离析，混凝土坍落度控制在10～15cm。(2)首批混凝土灌注后埋置导管的深度为1.2m，在随后的灌注过程中，导管的埋置深度为1.5m。

(3)当灌注到27m时，导管挂在钢筋骨架上，施工人员采取了强制提升的方法;之后继续灌注混凝土直到完成。养生后经检测发现断桩。

事件3：项目经理部决心精心组织、科学施工，搞好现场技术质量管理，做了包括如下环节的工作：

历年真题解析免费获取尽在：http:///jianzaoshi1/

(1)项目经理部由总工程师组织进行了技术交底;

(2)项目部接受导线控制点、水准控制点的桩位后，及时复测，将复测结果报勘察设计单位批准。

事件4：施工单位为本桥配置了以下主要施工机械和设备：反循环钻机、混凝土高压泵、混凝土搅拌站、塔吊、载人电梯、悬臂式掘进机、架桥机、预应力张拉成套设备、爬模设备、钢模板、钢护筒、挂篮设备。

事件5：台背填筑时，采用与桥头引道一致的黏土作为台背填料，并对进场的填料进行检验，采用水平分层填筑方法填筑，分层松铺厚度20cm，用夯压机械进行夯实，每层夯实完工后进行自检合格并报监理工程师验收后回填下一层。

【问题】

1.事件1中，工地试验室的砂、碎石取样试验方式有何不妥?请指出并改正。

2.事件2中，请指出采取的三条措施是否正确?如不正确，请指出并改正。(逐条回答)

3.事件3中，项目经理部工作有不妥之处，请改正。

4.事件4中，根据示意图，说明施工单位配备的施工机械和设备分别用于本桥哪些部位的施工?哪些设备不适用于本桥施工?

2024年一级建造师建设工程项目管理真题 篇4

作者:郑州广朕教育

一、单项选择题

1．根括国际设施管理协会的界定，下列设施管理的内容中，属于物业运行管理的是（）。A．财务管理

B．空间管理 C．用户管理 D．维修管理 答案：D 2．关于《项目管理知识体系指南（PMBOK 指南）》中项目集和项目组合的说法，正确的是（）。A．项目组合的管理包括识别、排序、管理和控制项目等 B．顶目组合中的顶目一定彼此依赖或有直接关系 C．项目集指的是为有效管理实现战略业务目而组合在一起的项目 D．顶目集中不包括各单个顶目范围之外的相关工作

答案：A 3．关于施工方项目管理的说法，正确的是（）。A．可以来用工程施工总承包管理模 B．项目的整体利益和施工方本身的利益是对立关系 C．施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程

D．施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情兄确定 答案：A 4．关于项目结构分析的说法，正确的是（）。A．同一个建设工程项目只有一个项日结构的分解方法 B．居住建筑开发项目可根据建设的时间对项目结构进行逐层分解 C．群体项目最多可进行到第二层次的分解 D．单体工程不应再进行项目结构分解

答案：B 5．下列项目策划的工作内容中属于项目决策阶段合同策划的是（）。A．项目管理委托的合同结构方案 B．方案设计竞赛的组织 C．实施期合同结构总体方案 D．项目物资来购的合同结构方案 答案：C 6．下列项目策划的工作内容中，于项目实施管理策划的是（）A．项目实施期管理总体方案 B．生产运营期设施管理总体方案

C．生产运营期经营管理总体方案 D．项目风险管理与工程保险方案 答案:D 7．施工总承包管理模式与施工总承包模式相比在合同价方面的特点是（）A．合同总价可以一次确定

B．分包合同价对业主相对透明 C．不利于业主节约投资 D．确定建设项目合同总额的依椐不足 答案：B 8．暂缺

9．下列质量管理体系程序性文件中，可视企业质量控制需要而制定，不作统一规定的是（）。A．内部审核程序

B．质量记录管理程序 C．纠正措施控制程序 D．生产过程管理程序 答案：D 10．某双代号网络计划如下图（单位：天）则工作 E 的自由时差为（）天。

A.15 B.2 C.4 D.0 答案：B 11．一般情况下当采用施工总承包管理模式时分包合同由（）与分包单位签订。A．施工总承包管理单位 B．业主 C．施工总承包单位 D．项目咨询单位 答案：B 12．关于项目信息编码的说法正确的是（）。A．投资项编码应采用预算定额确定的分部分项工程编码 B．顶目实施的工作顶编码就是指对施工和设备安装工作项的编码 C．项目管理组织结构编码要依据组织结构图，对每一个工作部门进行编码 D．进度顶编码应根据不同层次的进度计划工作需要分别建立 答案：C

13．于工程项目质量控制体系的说法，正确的是（）。A．涉及工程项目实施中所有的质量责任主体

B．目的是用于建筑业企业的质量管理

C．其控制目标是建筑业企业的质量管理目标 D．体系有效性进行第三方审核认证 答案：A 14 题暂缺

15．某工程网络计划中，工作 M 的自由时差为 2 天，总时差为 5 天。进度检查时发现该工作的持续时间延长了 4 天，则工作 M 的实际进度（）。

A．不影响总工期但其紧后工作的最早开始时间推迟 2 天 B．既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行 C．将使其紧后工作的开始时间推迟 4 天，并使总工期延长 2 天 D．将使总工期延长 4 天，但不影响其紧后工作的正常进行 答案：A 16．某工程采用建设项目工程总承包的模式，则项目总进度目标的控制是（）的任务。A．业主方与监理方 B．业主方与工程总承包方 C．监理方与工程总承包方 D．工程总承包方与设计方 答案：B 17．根据《安全生产许可证条例》安全生产许可证的有效期是（）年。A．6 B．5 C．4 D．3 答案：D 18．某项目地面铺贴的清单工程量为 1000 ㎡，预算费用单价 60 元／㎡，计划每天施工 100 ㎡。第 6 天检查时发 现实际完成 800 ㎡，实际裁用为 5 万元。根据上述情况预计项目完工时的费用偏差（ACV）是（）元。A．2500 B．2000 C．2500 D．-2000

答案：C 19．建设工程施工合同订立过程中，发承包双方开展合同谈判的时间是（）A．投标人提交投标文件时

B．明确中标人并发出中标初通知书后 C．订立、签暑书面合同时 D．招标人退还投标保证金后 答案：B 某项目招标时，因图纸、规范准备不充分不能椐此确定合同价格而仅能制定一个估算指标，则适宜采用的合同 形式是（）。A．成本加固定用合同 B．最大成本加费用合同 C．成本加奖金合同 D．成本加固定比例用合同 答案：C 21 建设工程项目管理规划属于（）项目管理的范畴。A．工程总承包方

B．工程总承包管理方 C．业主方 D．工程咨询方 答案：C 22．关于 FIDC《永久设备和设计一建造合同条件》的说法正确的是（）A．适用于由发包人负责设计的工程项目 B．业主委派工程师负责合同管理

C．合同计价来用单价合同方式 D．承包商只负责提供设备及工程建造 答案：B 23．根据施工质量控制点的要求，混凝土冬期施工应重点控制的技术参数是（）A．受冻临界强 B．养护标准 C．内外温差 D．保温系数 答案：A 24．下列职业健康安全管理体系的要素中属于核心要素的是（）。A．应急准备和响应

B．文件控制 C．法律法规和其他要求 D．沟通、参与和协调 答案：C 25．工程施工质量事故处理的工作包括：①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的签定验收； ⑤制定事故处理技术方案，其正确的工作程序是（）。A．①－②－③－④－⑤ B．①－②－⑤－③－④ C．②－①－③－④－⑤ D．③－①－⑤－④－② 答案：B 26．下列建设工程项目进度控制的措施中，属于经济措施的是（）。A．重视信息技术在进度控制中的应用 B．编制与进度计划相适应的资源求计划 C．分折设计方案对工程进度的影响，优化设计方案 D．分析影响工程进度的风险，減少进度失控的风险量 答案：B 27 建设项目供货进度计划应包括的供货环节是（）。A．采购、制造、安装

B．采购、制造、运输 C．选型、制造、运输 D．选型、供货、存储 答案：B 28．某施工企业针对建筑主体钢结构工程编制专项施工方案该施工方案应由（）进行审批。A．总包单位项目技术负责人 B．专业分包单位技术负责人 C．专业分包单位项目技术负责人 D．总包单位技术负责人

答案：B 29．应用动态控制原理控制项目投资时，属于设计过程中投资的计划值与实际值比较的是（）。A．工程概算与工程合同价 B．工程预算与工程合同价 C．工程预算与工程概算 D．工程概算与工程决算 答案：C 30．工程成本应当包括（）所发生的，与执行合同有关的直接费用和间接费用。A．从工程投标开始至工程验收为止 B．从场地移交开始至项目移交为止 C．从合同签订开始至合同完成为止 D．从项目设计开始至竣工投产为止 答案：C 31 某投标人在内部投标评审会中发现招标人公布的招标控制价不合理，因此决定放弃此次投标，该风险应对策略 为（）。A．风险减轻 B．风险规避 C．风险自留 D．风险转移

答案：B 32 某网络计划中，工作 N 的持续时间为 6 天，最迟完成时间为第 25 天，该工作三项紧前工作的最早完成时间分 为第 10 天，第 12 天和第 13 天，则工作 N 的总时差是（）天。A．12 B．8 C．6 D．4 答案：C 33 某工程施工中出现了意外情況，导致工程量由原来的 2500m3 增加到 3000m3，原定工期为 30 天，合同规定工程 量变动 10％为承包商应承担风险，则可索赔工期为（）天。A．6 B．5 C．3 D．2.5

答案：C 34．对竣工工程进行现场成本，完全成本核算的目的是分别考核（）。A．企业经营效益，企业社会效益 B．页目管理绩效，顶目管理责任 C．项目管理责任，企业经营效益 D．项目管理绩效，企业经营效益 答案：D 35．下列质量控制工作中，事中质量控制的重点是（）。A．工序质量的控制 B．质量管理点的设置 C．施工质量计划的编制 D．工序质量偏差的纠正 答案：A 36 某项目经理超出了注册建造师抄业范围从事执业活动其可能受到的处罚是（）。A．暂停注册执业资格 1 年 B．销建造师资格证书 C．记入注册建造师信用档案 D．处以 5 万元罚款 答案：C 37 我国实行建筑企业资质管理制度、建造师执业资格注册制度、管理人员持证上岗制度，都是对建筑工程项目质 量影响因素中（）的控制。A．人的因素 B．管理因素

C．环境因素 D．技术因素 答案：A 38 暂缺

39．下列施工现场坏境保护措施中，屋于大气污染防治措施的是（）。A．禁止将有毒有害废弃物作土方回填 B．工地临时厕所化粪池应采取防渗漏措施 C．选用低噪声设备和加工工艺 D．禁止在施工现场焚烧各种包装物 答案：D 40．根据攻府主管部门有关建设工程劳动用工管理规定，建筑施工企业应将项目作业人员有关情在当地里算业企 业信忌言理系统中如实填报，人员发生変更的，应在変更后（）个工作 日内做相应变更。A．30 B．15 C．14 D．7 答案：D 41．某工作有三项紧后工作，持续时间分别为 4 天、5 天、6 天，对应的最迟完成时间分别为第 18 天、第 16 天、第 14 天，则该工作的最迟完成时间是第（）天。A．14 B．12 C．8 D．6 答案：C 42 建设工程项目总进度目标论证的工作包括：④编制各层进度计划；②项目结构分析；③编制总进度计划；④项 目的工作编码。其正确的工作程序是（）。A．②－④－①－③ B．④－③－②－① C．②－④－③－① D．④－②－①－③ 答案：A 43．某建设工程项目按施工总进度计划、各单位工程进度计划及相应分部工程进度计划组成了计划系统，该计划 系统是由多个相互关联的不同（）的进度计划组成。A．深度 B．项目参与方 C．功能 D．周期 答案：A 44．某工程承包人于 2018 年 6 月 15 日向监理人递交了竣工验收申请报告，7 月 10 日竣工验收合格，7 月 18 日发 包人签发了工程验收证书。根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，该工程的实际竣工日期、保修期 起算日分別为（）。A．6 月 15 日、7 月 10 日 B．7 月 10 日、7 月 18 日 C．6 月 15 日、7 月 18 日 D．7 月 18 日、7 月 10 日 答案：A 45．根据我国保险制度，工程一切险通常由（）办理。A．承包人

B．监理人 C．设计人 D．项目法人 答案：D 46 某双代号时标网络计划如下图，工作 F，工作 H 的最迟完成时间分别为（）。

A．第 8 天，第 11 天 B．第 8 天，第 9 天 C．第 7 天，第 11 天 D．第 7 天，第 9 天 答案：C 47 工程质量控制中采用因果分析图法的目的是（）。A．找出工程中存在的主要质量问题 B．找出影响工程质量问题的最主要原因 C．全面分析工程中可能存在的质量问题 D．动态地分析工程中的质?问题 答案：B 48 项目成本指标控制的工作包括：①采集成本数据，监测成本形成过程；②制定对策，纠正偏差；③找出偏差，分析原因；④确定成本管理分层次目标。其正确的工作程序是（）。A．④－①－③－② B．①－②－③－④ C．①－③－②－④ D．②－④－③－① 答案：A 49．关于施工项目成本核算方法的说法，正确的是（）。

A．表格核算法的优点是覆盖面较大

B．会计核算法不核算工程项目在施工过程中出现的债权债务 C．表格核算法可用于工程项目施工各岗位成本的责任核算 D．会计核算法不能用于整个企业的生产经营核算 答案：C 50 暂缺 51-52 暂缺

根据《建设工程质量管理条例》未经（）签字，建设单位不拔付工程款、不得进行竣工 验收。A．专业监理工程师 B．建设单位现场工程师 C．政府质呈管理部 D．总监理工程师 答案：D 54．将已汇总的人工、材料、机械台班消耗数量分别乘以所在地区的人工工资标准、材料预算价格、机械台班单 价，计算出人料机的表格是（）。A．施工预算表 B．工程量计算汇总表 C．施工预算工料分析表 D．顶目造价取费表 答案：A 55．根据《建设工程监理合同（示范文本）》，监理工作的内容包括（）。A．主持图纸会审会议

B．主持第一次工地会议 C．组织工程竣工竣工验收 D．编制工程质量评估报告 答案：D 56．某县一建筑工地发生生产安全重大事故，则事故调查组应由（）负责组织。A．事故发生地县级人民政府 B．国务院安全生产监督管理部 C．事故发生单位 D．事故发生地省级人民攻府 答案：D 57 关于国际工程施工承包合同争议解决的说法正确的是（）。A．国际工程施工承包合同争议解决中，仲裁实行一裁终决制 B．国际工程施工承包合同争议解决中，诉込是首选方案 C．国际工程施工承包合同争议最有效的解決方式是协商

D．FIDIC 合同中，DAB 作出的裁决是强制性的 答案：C 58 某钢混结构住宅墙体砌筑时，由于施工放线的错误，导致山墙上窗户的位置偏移 30cm，应采用的处理方法是（）。

A．返工处理 B．加加固处理 C．修补处理 D．不作处理 答案：A 59．下列合同事件中，表示承包人工程施工任务结束的是（）。A．竣工结算

B．工程移交 C．竣工验收 D．工程保修 答案：B 60．关于安全生产教育培训的说法，正确的是（）。A．企业新员工按规定经过三级安全教育和实际操作训练后即可上岗 B．项目级安全教育由企业安全生产管理部门负责人组织实施，安全员协助 C．班组级安全教育由项目负责人组织实施，安全员协助 D．企业安全教育培训包括对管理人员、特种作业人员和企业员工的安全教育 答案：D 61．我国建设工程常用的担保方式中，担保金额最大的是（）。A．投标担保

B．保修担保 C．履约担保 D．付款担保 答案：C 69 关于单位工程竣工验收的说法，错误的是（）。A．工程竣工验收合格后，施工单位应当及时提出工程竣工验收报告 B．工程完工后，总监理工程师应组织监理工程师进行竣工验收 C．对存在的质量问题整改完毕后，施工单位应提交工程竣工报告，申请验收 D．竣工验收应由建设单位组织，井书面通知政府质量监管机构 答案：A 70．影响建设项目施工质星的环境因素是（）。

A．施工现场自然坏境、施工作业环境和技术坏境

B．施工现场自然环境、施工作业环境和施工质星管理环境 C．施工现场自然环境、技术环境和施工质量管理坏境

D．施工作业环境、技术坏境和施工质量管理坏境 答案：B

二、多项选择题

根据《建设工程监理规范》，工程建设监理实施细则应包括的内容有（））。A．监理的工作范围

B．专业工程的特点 C．监理工作的流程 D．监理工作的控制要点 E．监理工作的目初值 答案：BCDE 72．下列成本计划指标中，属于数量指标的有（）。A．工程项目计划总成本指标 B．设计预算成本计划降低率 C．责任目标成本计划降低率

D 按．主要生产要素划分的计划成本指标 E．各单位工程计划成本指标

答案：ADE 73．下列具体情况中，施工组织设计应及时进行修改或补充的有（）。A．由于施工规范发牛变更导致需要调整预应力钢筋施工工艺 B．由于国际钢材市场价格大涨导致进口钢材无法及时供料，严重影响工程施工 C．由于自然灾害导致工期严重滞后 D．施工单位发现设计图纸存在严重错误，无法继续施工 E．设计单位应业主要求对工程设计图纸进行了细微修改 答案：ABCD 82．下列施工费用中，可直接计入直接成本的有（）。A．周转材料购置表 B．人工 C．施工机械使用费 D．管理人员差旅交通表 E．材料料采购保管费 答案：BCE 83 关于建筑市场诚信行为记录的说法，正确的有（）。A．由地方建设行政主管部门统一公布 B．不良行为记录信息的公布期限一般为 1 年

C．良好行为记录信息的公布期限一为 3 年

D．不良行为记录信息公布时间是行政处罚决定作出后 7 日内 E．不良行为记录信息公布时间可以根据整改审查结果延长

答案：ACDE 84．项目总进度目标论证时应调研和收集的资料包括（）。A．项目決策阶段有关项目进度目标确定的情况和资料 B．与进度有关的该项目组织、管理、经济和技术资料 C．类似项目的进度资料 D．该项目施工总承包单位的信用等级 E．该项目的总体部暑 答案：ABCE 85．某双代号网络计划如下图，绘图的错误有（）。

A．有多个起点节点 B．有多个终点节点 C．存在循环回路 D．有多余虚工作 E．节点编号有误 答案：ADE 86．根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，除专用条款另有约定外，发包人的责任与义务有（）。施工现场发掘的文物古迹采取妥善保护措施

B．负责完善无法满足施工需要的场外交通设施 C．按照承包人实际需要的数量免费提供图纸 D．无条件向承包人提供银行保函形式的支付担保 E．最迟于开工日期 7 天内向承包人移交施工现场 答案：ABCE 87 根据《质量管理体系标進基础和术语》，质量管理原则包括（）。A．以顾客为关注焦点

B．循证决策 C．全员积极参与 D．关系管理 E．全要素控制 答案：ABCD 88．网络进度计划的工期调整可通过（）来实现。A．缩短非关键工作的持续时间 B．增加非关键工作的时差

C．调整关键工持续时间 D．增减工作项目

E．调整工作间的逻辑关系 答案：ABC

A．对12

89．建设单位应组织设计单位进行设计交底，使施工单位（）。A．充分理解设计意图 B．了解设计内容和技术要求 C．解決各专业设计之间可能存在的矛盾 D．消除施工图差错 E．明确质量控制的重点与难点 答案：ABE 90．关于世界银行货款项目工程和货物采购方式的说法，正确的有（）。A．可以来用直接签订合同的方式

B．首选国际竟争性招标方式 C．国际竞争性招标方式属于公开招标 D．有限国际招标方式相当于邀请招标 E．不允许采用自营工程和询价采购的方式 答案：ACD 91．下列建设工程项目进度控制措施中，属于技术措施的有（）。A．建立图纸审查、工程变更管理制度 B．深化设计，选用对实现目标有利的设计方案 C．编制与进度计划相适应的资金保证计划 D．优化施工方案，合理选用机械设备 E．优化工作之间的逻辑关系，缩短持续时间

答案：BD 92．工程项目管理信息系统的成本控制功能包括（）。A．计划成本与实际成本的比较分析 B．进行项目的估算、概算的比较分析 C．根据工程进展进行成本预测 D．合同执行情兄的查询和統计分析 E．计算实际成本 答案：AE 93．关于项目施工总承包模式特点的说法，正确的有（）。A．项目质量好坏取决于总承包单位的管理水平和技术水平B．开工日期不可能太早，建设周期会较长 C．有利用业主方的总投资控制 D．与平行发包模式，业主组织与管理的工作量大大減少 E．…… 答案：ABCD 验内容包括（）。

94．对于不做结构性能检验的湜凝土预制构件，当无驻厂监督时，预制构件进场时应按规定进行实体检验，其检

A．预埋铁件的型号、数量 B．受力钢筋的数量、规格、间距 C．受力钢筋的保护层厚度 D．混疑土强度

E．外形尺寸偏差 答案：BCD 95．每个建设项目根据其特点，应确定的工作流程有（）。A．设计准备工作的流程 B．工作任务分工的流程 C．施工招标工作的流程 D．施工作业的流程 E．信息处理的流程 答案：ACDE 96．下列建筑安装工程裁用中，属于企业管理裁的有（）。A．检验试验 B．劳动保护费 C．城市维护建设税 D．教育费附加 E．增值税 答案：ABCD 97 采用固定总价合同时，承包商承担的价格风险有（）。A．漏报项目

B．报价计算错误 C．工程范围不确定 D．工程量计算错误 E．物价和人工费上涨 答案：ABE 98．关于施工现场文明施工管理措施的说法，正确的有（）。A．施工现场实行封闭管理，外来人员进场实行登记制度 B．施工现场作业区、生活区主干道地面必须硬化 C．市区主要路段的工地围挡高度不低于 2m D．施工现场作业区内禁止随意吸烟 E．施工现场消防重点部位设置灭火器和消防沙箱 答案：ABDE 99．下列工程合同风险中，属于信用风险的有（）。A．知假买假 B．偷工减料

2024年一级建造师建设工程项目管理真题 篇5

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1、建设工程项目管理就是自项目开始到项目完成，通过（）使项目目标得以实现。

A．项目策划和项目组织

B．项目控制和项目协调

C．项目组织和项目控制

D．项目策划和项目控制

【答案】D

2、组织分工反映的是一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和（）。

A．管理目标分工

B．管理职能分工

C．管理责任分工

D．管理权限分工

【答案】B

3、编制项目管理任务分工表时，首先进行项目管理任务的分解，然后（）。

A．确定项目管理的各项工作流程

B．分析项目管理合同结构模式

C．明确项目经理和各主管工作部门或主管人员的工作任务

D．分析组织管理方面存在的问题

【答案】C

4、业主确定的工程项目设计变更工作流程，属于工作流程组织中的（）。

A．管理工作流程

B．物质流程

C．信息处理工作流程

D．设计工作流程

【答案】A

5、为明确混凝土工程施工中钢筋制安、混凝土浇筑等工作之间的逻辑关系，施工项目部应当编制（）。

A．组织结构图

B．任务分工表

C．工作流程图

D．工作一览表

【答案】C

6、在项目的组织工具中，用以反映项目所有工作任务及其层次关系的是（）。

A．管理职能分工表

B．工作任务分工表

C．项目结构图

D．组织结构图

【答案】C

7、建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定（）。

A．项目建设的总目标

B．如何实现项目的目标

C．项目建设的指导思想

D．如何组织项目的建设

【答案】D

8、在施工总承包管理模式下，施工项目总体管理和目标控制的责任由（承担。

A．业主

B．分包单位

C．施工总承包管理单位

D．施工总承包单位

【答案】C

9、对建设工程项目进度目标进行分析和论证，其目的是（）。

A．论证进度目标实现的经济性

B．确定调整进度目标的方法

C．制定进度控制措施）

D．论证进度目标是否合理

【答案】D

10、清理高层建筑施工垃圾的正确做法是（）。

A．将各楼层施工垃圾装入密封容器后吊走

B．将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走

C．将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理

D．将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理

【答案】A

11、施工企业在工程投标阶段编制的估算成本计划是一种（）成本计划。

A．作业性

B．实施性

C．竞争性

D．指导性

【答案】C

12、某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工作量为2400m3，计划单价是12元∕立方米；到月底检查时，杭州华夏优职）确认承包商实际完成的工程量为2000m3，实际单价为15元∕立方米。则该工程的进度偏差（SV）和进度绩效指数（SPI）分别为（）。

A．-0.6万元；0.83

B．-0.48万元；0.83

C．0.6万元；0.80 4

D．0.48万元；0.80

【答案】B

13、施工安全控制程序包括：①安全技术措施计划的落实和实施；②编制建设工程项目安全技术措施计划；③安全技术措施计划的验证；④确定每项具体建设工程项目的安全目标；⑤持续改进。其正确顺序是（）。

A．②→④→①→③→⑤

B． ④→②→①→③→⑤

C．④→②→③→①→⑤

D． ②→③→④→①→⑤

【答案】B

14、下列风险因素中，属于组织风险的是（）。

A．工程资金供应的条件

B．现场防火设施的可用性

C．施工方案

D．业主方人员的能力

【答案】D

15、根据《职业健康安全管理体系--规范》（GB/T 28001），确保组织的职业健康安全管理体系能得到充分理解并有效运行的要素是（）。

A．协商和沟通

B．目标

C．运行控制

D．文件

【答案】D

16、在建筑材料采购合同中，委托运输部门运输、送货或待运的产品，其交货期限一般以（）的日期为准。

A．需方收货戳记

B．承运单位签发

C．供方向承运单位提出申请

D．货物送达交货地点

【答案】B

17、可以接受业主方、施工方、供货方或建设项目工程总承包的委托，提供代表委托方利益的项目管理服务的组织是（）。

A．项目管理咨询企业

B．建设单位

C．设计单位

D．房地产公司

【答案】A

18、安全事故调查组在查明工程事故情况后，如果对事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见，有权提出结论性意见的部门是（）。

A．企业技术研发部门

B．企业上级主管部门

C．安全生产监督部门

D．劳动行政主管部门

【答案】D

19、施工项目管理班子成员编制的施工项目成本计划如果达不到目标要求，则应（），并重新编制成本计划。

A．重新分解落实成本目标

B．修订企业定额

C．寻找降低成本的途径

D．对项目成本进行再分解

【答案】C

20、对一个建设工程项目而言，项目信息门户的主持者一般是项目的（A．施工单位

B．设计单位

C．业主

D．主管部门

【答案】C

21、下列索赔事件中，承包人可以索赔利润的是（）。

A．材料价格上涨

B．工程暂停

C．工期延期

D．工程变更

【答案】D。）

22、某混凝土基础工程招标文件中估计工程量为1.2万立方米。合同约定：该工程为全费用单价，每立方米400元；当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单价为每立方米350元。工程结束时施工单位实际完成混凝土工程量1.5万立方米，则该混凝土工程款为（）万元。

A．600

B．591

C．525

D．585

【答案】B

23、建立工程项目质量控制系统时，确定质量责任静态界面的依据是法律法规、合同条件和（）。

A．组织内部职能分工

B．设计与施工单位间的责任划分

C．质量控制协调制度

D．质量管理的资源配置。

【答案】A

24.政府建设工程质量监督机构参与建设工程项目竣工验收会议，其目的是（）。

A．对建设过程质量情况进行总结，签发竣工验收意见书。

B．对验收的程序、组织、方法、过程等进行监督。

C．对影响结构安全的工程实体质量进行检测

D．对影响使用功能的相关分部工程进行功能检测

【答案】B

25.关于检测工程质量政府监督的说法，正确的是（）。

A．建设工程政府监督机构不对设计单位的质量行为进行监督。

B．查处施工质量事故不属于政府质量监督机构的任务。

C．涉及结构安全和使用功能的施工质量是政府监督检查的重点。

D．建设工程政府监督只涉及工程的施工阶段。

【答案】C

26.建设工程项目环境管理的目的是通过包含生态环境，使（）。

A．环境能够服务于人类经济社会的发展。

B．工程项目施工场界内的污染得到有效防治。

C．环境污染不至于造成人类生存基本条件的破坏。

D．社会经济的发展与人类生存环境相协调。

【答案】D

27.施工生产要素的质量控制中，对模板、脚手架等施工设施，除按适用的标准定型选用外，一般应按（）要求进行专项设计。

A．设计及施工

B．现场安全

C．施工质量

D．施工工艺

【答案】A

28.下列建设工程项目招投标活动中，属于合同要约行为的是（）。

A．订立承包合同

B．发布招标公告

C．提交投标文件

D．发出中标通知书

【答案】C

29.在职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行过程中，组织对其自身的管理体系所进行的检查和评价，称为（）。

A．持续改进

B．管理评审

C．内部审核

D．系统评审。

【答案】C

30.施工项目的安全检查应由（）组织，定期进行。

A．项目经理

B．项目技术负责人

C．专职安全员

D．企业安全生产部门

【答案】A

31.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号文），工程排污费属于建筑安装工程费中的（）。

A．措施费

B．企业管理费

C．直接工程费

D．规费

【答案】D

32.项目人力资源管理的目的是（）。

A．调动项目参与人的积极性

B．建立广泛的人际关系

C．对项目参与人员进行绩效考核

D．招聘或解聘员工

【答案】A

33.根据国发[2003]5号文，取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由（）决定。

A．项目业主

B．建筑业企业

C．项目监理单位

D．建设行政主管部门

【答案】B

34.建设工程项目总承包模式下，承包人要完成的工作是（）。

A．办理项目规划许可证

B．编制项目可行性研究报告

C．负责项目的征地拆迁

D．进行并负责工程设计

【答案】D

35.按照工程建设项目物资采购管理程序，物资采购首先应（）。

A．选择合格的产品供应或服务单位

B进行采购策划，编制采购计划

C．明确采购的要求，采购分工和责任

D．拟定物资采购合同

【答案】C

36.某工程网络计划中，工作F的最早开始时间为第11天，持续时间为5天；工作F有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第20天、第22天和第23天，最迟开始时间分别为第21天、24天和第27天。则工作F的总时差和自由时差分别为（）天。

A．5；4

B．5；5

C．4；4

D．11；7

【答案】A

37、预付款担保的主要作用是（）。

A．保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额

B．促使承包商履行合同约定，保护业主的合法权益

C．保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失

D．确保工程费用及时支付到位

【答案】A

38、在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是（）。

A．工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险

B．全部工程量和通货膨胀的风险

C．全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险

D．通货膨胀的风险，不包括工程量的风险

【答案】B

39、在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的任务是（）。

A．对环境保护和安全设施的设计提出建议

B．办理有关安全和环境保护的各种审批手续

C．对生产安全事故的防范提出指导意见

D．将保证安全施工的措施报有关管理部门备案

【答案】B

40、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），合同实施过程中工程师同意采用承包人的合理化建议，由此所发生的费用或获得的收益应由（）。

A．发包人与承包人另行约定分担或分享

B．发包人、承包人和工程师根据约定分担或分享

C．承包人承担或享有

D．发包人承担或享有

【答案】A

41、当关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择（）的工作，压缩其作业持续时间。

A．资源强度小且持续时间短

B．资源强度小或费用低

C．资源强度大或持续时间短

D．资源强度大且费用高

【答案】B

42、关于建设工程项目质量控制系统特点的说法，正确的是（）。

A．项目质量控制系统的目标就是某一建筑业企业的质量管理的目标

B．项目质量控制系统仅服务于某一个承包企业或组织机构

C．项目质量控制系统时一次性的质量工作系统

D．项目质量控制系统建立的目的是为了建筑业企业的质量管理

【答案】C

43、在工程监理过程中，监理人如发现工程承包人的人员工作不力，可以要求（）。

A．承包人调换有关人员

B．终止承包人合同

C．业主撤换有关人员

D．暂停施工

【答案】A

44、施工方应视项目特点和进度控制的需要，编制（）。

A．主要设备采购工作计划

B．设计进度计划

C．施工进度计划

D．项目动用前准备工作计划

【答案】C

45、施工合同交底是指由合同管理人员组织相关人员（）。

A．学习合同的主要内容和合同分析结果

B．参与起草合同条款

C．参与合同谈判和合同签订

D．研究分析合同条款中的不妥之处

【答案】A

46、对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先做修改再评标。当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是（）。

A．分别调整单价和总价

B．按市场价调整单价

C．以总价为准调整单价

D．以单价为准调整总价

【答案】D

47、下列质量管理的职能活动中，属于PDCA循环中“D”职能的活动是（）。

A．明确项目质量目标

B．专职质检员检查产品质量

C．行动方案的部署和交底

D．制定实现质量目标的行动方案

【答案】C

48、某工程网络计划中，工作M的总时差为5天，自由时差为3天；在计划执行情况的检查中，发现只有工作M的实际进度拖后了4天。则关于工作M实际进度的说法，正确的是（）。

A．使总工期拖后1天，使后续工作最早开始时间拖后1天

B．不影响总工期，但使后续工作最早开始时间拖后1天

C．使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行

D．不影响总工期，也不影响后续工作的正常进行

【答案】B

49、下列进度控制措施中，属于管理措施的是（）。

A．分析影响项目工程进度的风险

B．制定项目进度控制的工作流程

C．选用有利的设计和施工技术

D．建立进度控制的会议制度

【答案】A

50、某工程项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为50万元，其中可调部分为：人工费占15%，材料费占60%，其他为不可调部分。结算时，人工费价格指数上涨了10%，材料费价格指数上涨了20%，则该项目应结算的工程价款为（）万元。

A．56.35

B．57

C．56.75

D．56

【答案】C

51.下列工程资料中，可以作为承包人向业主索赔依据的是（）。

A．承包人与分包人签订的分包合同

B．承包人安全交底会议纪要

C．承包人技术交底纪要

D．合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议

【答案】D

52、下列项目信息中，属于组织类信息的是（）。

A．合同管理信息

B．前期技术信息

C．工作量控制信息

D．编码信息

【答案】D

53、下列为加快进度而采取的各项措施中，属于技术措施的是（）。

A．重视计算机软件的应用

B．编制进度控制工作流程

C．实行班组内部承包制

D．用大模板代替小钢模

【答案】D

54、根据《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2006），项目管理实施规划应包括（）。

A．职业健康安全和环境管理计划

B．项目采购与资源管理规划

C．项目招标和发包工作程序

D．项目管理目标规划

【答案】A

55、建设工程项目竣工工程质量验收时，对于涉及机构安全和功能的重要分部分项工程应进行（）。

A．外观检查

B．见证取样检测

C．剥露检验

D．抽样检测

【答案】D

56、建设工程项目质量控制系统运行的核心机制是（）。

A．反馈机制

B．动力机制

C．持续改进机制

D．约束机制

【答案】B

57、某项目经理在一栋高层建筑的施工中，由于工作失误，致使施工人员伤亡并造成施工项目重大经济损失，施工企业对该项目经理的处理方式是（）。

A．追究社会责任

B．吊销其建造师资格证书

C．追究经济责任

D．追究法律责任

【答案】C

58、在建设工程项目质量的形成过程中，应在建设项目的（）阶段完成质量需求的识别。

A．决策

B．施工

C．竣工验收

D．设计

【答案】A

59、建设单位在施工阶段进行施工质量控制的目标是（）。

A．确保施工活动的正常进行

B．确保竣工项目达到投资决策确定的质量标准

C．确保工程施工质量不出现质量缺陷

D．确保施工质量达到优良标准

【答案】B

60、运用动态控制原理进行建设工程项目投资控制，首先进行的工作是（）。

A．分析并确定影响投资控制的因素

B．分析投资构成，确定投资控制的重点

C．收集经验数据，为投资控制提供参考值

D．进行投资目标分解，确定投资控制的计划值

【答案】D

61、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，若合同中没有适用或类似的综合单价，则其相应综合单价应由（）提出，经确认后作为结算的依据。

A．设计人

B．发包人

C．监理人

D．承包人

【答案】D

62、项目干系人的质量控制应围绕着致力于满足（）的质量总目标而展开。

A．规范规定

B．质量监督机构提出

C．业主要求

D．参建方各自确定

【答案】C

63、施工成本控制的基本步骤为（）。

A．比较→分析→预测→纠偏→检查

B．比较→纠偏→分析→预测→检查

C．比较→预测→分析→检查→纠偏

D．比较→检查→预测→纠偏→分析

【答案】A

64、施工承包合同履约担保的有效期始于（A．投标截止

B．发出中标通知书

C．施工承包合同签订

D．工程开工

【答案】D

21）之日。

65、在进行直方图分布位置的观察分析时，如果质量特性数据的分布居中且边界与质量标准的上下界限有较大距离，说明生产过程的质量能力（）。

A．适中，符合要求

B．偏大，不经济

C．偏小，需要整改

D．处于临界状态，应采取措施

【答案】B

66、业主在向中标人授标前，要求中标人对施工方案进行修改，由此引起的费用增加由（）承担。

A．业主

B．监理人

C．中标人

D．招标人

【答案】C

67、在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应（）。

A．分析和论证进度目标实现的可能性

B．制定项目进度控制的措施

C．编制施工总进度规划

D．对项目实施进行总体部署

【答案】A

68、某钢结构厂房在结构安装过程中，发现构件焊接出现不合格，施工项目部采用逐层深入排查的方法分析确定构件焊接不合格的主次原因。这种工程质量统计方法是（）。

A．直方图法

B．因果分析图法

C．排列图法

D．控制图法

【答案】B

69、施工质量计划的审批包括施工企业内部的审批和（）的审查。

A．业主方

B．因果分析图法

C．排列图法

D．控制图法

【答案】B

70、双代号时标网络计划中，波形线表示工作的（）。

A．总时差

B．自由时差

C．相干时差

D．工作时间

【答案】B

二．多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有个错项，错选，本题不得分：少选，所选的每个选项得0.5分）

71.下列建设工程项目进度控制措施中，属于经济措施的有（）。

A．应用价值工程方法

B．审核设计预算

C．编制资源需求计划

D．明确资金供应条件

E．落实经济激励措施

【答案】CDE

72.关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的有（）。

A．各类进度计划的编制程序，审批程序属于组织措施的范畴

B．管理措施主要涉及管理的思想，方法和承发包模式

C．风险管理属于进度控制管理措施的范畴

D．在工程进度受阻时，应首先对有无设计变更的可能性进行分析

E．应用信息技术属于速度控制管理措施的范畴

【答案】ABCE

73.根据《企业伤亡事故分类标准》，下列事故中，属于与建筑业有关的职业伤害事故有（）。

A．物体打击

B．触电

C．机械伤害

D．火药爆炸

E．辐射伤害

【答案】ABCD

74.根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》，下列建设工程活动中，属于特种作业的有（）。

A．建筑登高架设作业

B．钢筋焊接作业

C．建筑外墙抹灰作业

D．卫生洁具安装作业

E．起重机械操作作业

【答案】ABE

75.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），下列工作内容中，属于承包人义务的有（）。

A．办理施工现场爆破作业申请

B．办理夜间施工许可证

C．支付施工现场邻近的古树保护费用

D．照管未交工工程

E．办理施工许可证

【答案】BD

76.建设项目工程总承包方的项目管理目标包括（）。

A．施工方的质量目标

B．工程建设的安全管理目标

C．项目的总投资目标

D．工程总承包方的成本目标

E．工程总承包的进度目标

【答案】BCDE

77.关于质量管理体系八项原则的说法，正确的有（）。

A．以产品为相关焦点

B．将相关资源和活动作为过程进行管理

C．领导者确立本组织统一的质量宗旨和方向

D．全员参与

E．以事实为依据作出决策

【答案】BCDE

78.投标人须知是招标人向投标人传递基础信息的文件，杭州华夏优职）投标人应特别注意其中的（）等内容。

A．招标工程的范围

B．投标人的责权利

C．投标文件的组成 D．施工技术说明

E．重要时间安排

【答案】ACE

79.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，检验批质量验收合格应满足的条件有（）。

A．主控项目经抽样检验合格

B．具有总监理工程师的现场验收证明

C．一般项目经抽样检验合格

D．具有完整的施工操作依据

E．具有完全的质量检查记录

【答案】ACDE

80.建设工程施工质量的事后控制是指（）。

A．质量活动的检查和监控

B．质量活动结果的评价和认定

C．质量活动的行为约束

D．质量偏差的纠正

E．已完施工的成品保护

【答案】BDE

81.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T 50236-2006），项目经理的权限包括（）。

A．参与选择物资供应单位

B．主持项目经理部工作

C．制定内部计酬办法

D．签订承包合同

E．自主选择分包单位

【答案】ABC

82.工程项目成本管理的基础工作包括（）。

A．建立成本管理责任体系

B．建立企业内部施工定额

C．及时进行成本核算

D．编制项目成本计划

E．科学设计成本核算账册

【答案】ABE

83.在工程项目施工阶段，监理机构的主要工作任务有（）。

A．审查施工组织设计

B．签署单位工程质量评定表

C．审查施工单位申报的月度和季度计量表

D．参与设计交底

E．对施工单位的检测仪器设备，度量衡进行定期检验和不定期抽验。

【答案】BCE

84.下列环境管理体系的构成要素中，属于核心要素的有（）。

A．环境方针

B．环境因素

C．运行控制

D．内部核审

E．信息交流

【答案】ABCD

85.质量手册是规定建筑企业建立质量管理体系的文件，其内容包括（）。

A．企业的质量方针和目标

B．质量手册的发行数量

C．体系基本控制程序

D．质量手册的评审、修改和控制的管理办法

E．管理标准和规章制度

【答案】ACD

86.承包人向发包人索赔时，所提交索赔文件的主要内容包括（）。

A．索赔证据

B．索赔事件总述

C．索赔合理性论述

D．索赔要求计算书

E．索赔意向通知

【答案】ABCD

87.与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点有（）。

A．效率高

B．周期短

C．约束力强

D．费用少

E．保密性好

【答案】ABDE

88.建设工程项目中防治污染的设施，必须与主体工程（）。

A．同时设计

B．同时验收

C．同时施工

D．同时申报

E．同时投产使用

【答案】ACE

89.某建设工程项目采用施工总承包方式，其中的幕墙工程和设备安装工程分别进行了专业分包，对幕墙工程施工质量实施监督控制的主体有（）等。

A．建设行政主管部门

B．设备安装单位

C．幕墙设计单位

D．幕墙玻璃供应商

E．建设单位

【答案】ACE

90.承包人在履行和实施合同前进行合同分析，其目的和作用有（）。

A．分析合同漏洞，解释有争议的内存

B．分析签订合同依据的法律法规，了解法律情况

C．分析合同文件组成及机构，有利于合同查阅

D．分析合同风险，制定风险对策

E．分解和落实合同任务，便于实施和检查

【答案】ADE

91.根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T 50358-2005），在项目管理收尾阶段，建设工程总承包方的工作内容有（）。

A．办理管理权移交

B．办理项目资料归档

C．进行竣工决算

D．对项目人员进行考核评价

E．解散项目部

【答案】BDE

92.当计算工期超过计划工期时，可压缩关键工作的持续时间以满足要求，在确定缩短持续时间的关键工作时，宜选择（）。

A．有多项紧前工作的工作

B．缩短持续时间而不影响质量和安全的工作

C．有充足备用资源的工作

D．缩短持续时间所增加的费用相对较少的工作

E．单位时间消耗资源量大的工作

【答案】BCD

93.关于施工成本计划编制的说法，正确的有（）。

A．编制施工成本计划可利用控制项目进度的网络进度计划

B．编制施工成本计划的关键是确立目标成本

C．按进度编制的施工成本计划可以用“时间-成本累积曲线”来表示

D．在编制施工成本支出计划时，无需考虑不可预见费

E．施工成本可分解为人工费、材料费、机械费、间接费和税金

【答案】ABC

94.关于关键线路和关键工作的说法，正确的有（）。

A．关键线路上相邻工作的时间间隔为零

B．关键工作的总时差一定为零

C．关键工作的最早开始时间等于最迟开始时间

D．关键线路上各工作持续时间之和最长

E．关键线路可能有多条

【答案】ADE

95.工程项目施工成本分析的基本方法有（）。

A．统计核算法

B．比较法

C．因素分析法

D．差额计算法

E．比率法

【答案】BCDE

96.运用动态控制原理控制建设工程项目投资，可以采取的纠偏措施有（）。

A．调整投资控制的方法和手段

B．应用价值工程的方法

C．制定节约投资的奖励措施

C．优化施工方法

E．调整施工进度计划

【答案】ABCD

97、下列建设工程担保中，由承包人（投标人）提交担保的有（A．投标担保

B．履约担保

C．预付款担保

D．工程保修担保

E．支付担保

【答案】ABCD

98、下列影响建设工程项目质量的因素中，属于可控因素的有（A．社会因素

B．人的因素

C．技术因素

33）。）。

D．管理因素

E．环境因素

【答案】BCDE

99、工程项目施工成本控制的依据有（）。

A．施工组织设计

B．工程造价

C．工程承包合同

D．进度报告

E．工程变更

【答案】ACDE

100、单位工程施工组织设计的内容包括（A．工程概况及施工特点

B．施工方案

C．作业区施工平面布置设计

D．施工总进度计划

E．单位工程施工准备工作计划

【答案】ABE