装修公司主材合作合同

装修公司主材合作合同（共6篇）

装修公司主材合作合同 篇1

甲方：

乙方：

为提高广大消费者居住生活水平，保障广大消费者的合法利益不受侵害，岳阳 装饰有限公司推出 家居联盟服务体系，并在此基础上发展 家居联盟战略合作伙伴。战略合作伙伴甲、乙双方本着平等互利、共同发展的原则，经过协商达成协议。

一、甲、乙双方应在协议签署的同时交换如下资料：

1、甲方：向乙方提供企业的营业执照、税务登记证、组织代码证书、法定代表证等有关法律文件。

2、乙方：向甲方提供企业的营业执照、税务登记证、组织代码证书、法定代表证、产品质量检验报告（含企业标准的检验报告）等有关法律文件。

二、合作产品：

1、乙方为 产品的代理商（生产商）。

2、乙方应优先向甲方供应继续开发或引进的后续产品，并提供必要的样品服务，以保障双方长远的合作伙伴关系。

三、供货价格：

1、甲、乙双方商定：甲方在本地区为该公司的顾客代购乙方之产品时，乙方按该产品的市场零售标准价的 折向甲方供货，或见供货价格表。（合同或协议中须附报价明细清单、详列品名、型号、编号、市场标价、客户最低成交价、供货价），价格为含税价格；乙方所有供货价格表为本合同附件。）如公司人员陪客户乙方店面选购产品，乙方按照成交价给甲方返点 ； A.甲方为乙方销售累计达 万元另返点 作为给甲方的奖励；

B.甲方为乙方销售累计达 万元另返点 作为给甲方的奖励；以上返点累计达到约定时在结算时扣除。

2、乙方应保证其产品市场价格体系的稳定，并接受甲方就此问题的监督和异议。

3、乙方承诺目前乙方 产品的市场价格折扣底限为 折。甲方承诺正常销售乙方产品不低于该折扣底限。

4、甲、乙双方商定，在协议有效期内，由于厂家或市场需求需要调整价格时，乙方保证在价格调整

前十五日以书面形式通知甲方，并将最新价格表提供甲方。价格调整有损甲方利益空间或不利于市场销售的，双方应重新洽谈协商。

5、乙方向甲方提供材料的供价（结算价）不得高于其他装潢公司，如违反将按合作协议的第十三条处理。

四、订货确定：

1、甲方向顾客推荐乙方产品后，甲方负责将顾客订货单传真或知会乙方。

2、乙方接到通知后，在2小时内与甲方联系，确认订货情况及供货时间及地点，并按要求将产品送达。

3、如需上门测量，设计报价的产品，则应在12小时内与甲方或甲方客户联系，确认上门时间，给客户做方案及报价。并且将图纸、预算、报价传真给甲方，以便甲方备案，登记和收款。

4、乙方接到通知后，如选定的产品型号有误或暂无货，乙方应在2小时内回复甲方，以便甲方客户及时调换。

五、供货及安装时间和方式：

1、甲乙方按照统一订单格式依据协商价格开具统一供货订单，且甲方客户签字，在指定的供货日期，将订货产品送至指定的供货地点，并在规定时间内完成安装任务。

2、工程批量订货或高档住宅小区集体采购订货时，双方另行协商。

3、不同合作产品配送有不同要求的，双方应本着有利于销售，有利于服务口碑，有利于合作大局的原则协商确定。材料按要求由乙方送货、补货、退货各一次。

六、货款结算方式：

1、经甲方确认的订货订单，由甲方相关负责人和财务人员共同签字，该订单为有效订单，乙方见有效订单方可付货。

2、甲方的客户或甲方客户的委托人和甲方工地项目经理协助进行现场验收，经确认无误后，由甲方的客户或甲方客户的委托人在乙方提供的销售单上签字确认完成验收工作，此订单视为双方交易的有效凭证。

3、货款收取原则上由甲方完成，甲乙双方采用 为结算方式。

A、一月一结，双方协商 为结算日期。B、定额结算，即双方约定货款额累积至 万元进行结算。

4、甲方客户需要正式发票，由乙方向客户开具发票。

5、指定结算人为，如结算人变动应第一时间通知我分/子公司财务部备案，如未通知造成的损失由对方承担。

七、退货规定：

甲方的客户购买乙方提供的产品后，在无损坏情况下，可以退换货（甲方客户的定做产品除外）。如有退换，经乙方检验合格后可办理退货手续，产生的货款差额一周内交回甲方，乙方每延期支付货款差额一日，甲方有权收取5%的滞纳金，并且甲方有权从代收的乙方货款中自行提留。

八、质量标准：

1、乙方所有产品必须符合国家相关的质量标准及国家的室内装饰装修材料中有害物质限量的标准。乙方企业标准高于国家标准的，应以乙方企业标准为检验产品质量的标准。由此引起的产品质量问题，乙方向甲方客户负全部责任。并负责乙方提供产品的一切售后服务。

2、甲方顾客按照产品质量标准对产品及安装当场进行验收，经确认无误后，顾客在乙方验收单上签字。

3、提供的销售单上客户签字确认完成验收工作，此订单视为双方交易的有效凭证。

4、乙方向甲方顾客提供产品质量保证书，对所提供的产品提供 年的质量保证，若因质量和安装问题造成的一切损失由乙方负责。

5、乙方应保证乙方所提供的产品与其功能与承诺完全真实，并承担相关的完全责任。

九、甲方的责任与义务：

1、甲方积极向顾客介绍、推荐购买乙方产品。

2、甲方有责任积极协调乙方与甲方家装客户的关系。

3、甲方应保守合作事宜的商业秘密，不得向第三方泄密。

4、甲方应维护乙方产品价格体系的稳定性和完整性。

5、甲方必要时应有专人负责向顾客推荐乙方产品，并了解乙方产品的相关知识、产品性能及技术参数，认真负责解答顾客提出的相关产品问题。

6、应积极维护乙方及产品声誉，不得出现故意伤害乙方声誉的言论或行为。

十、乙方的责任与义务

1、乙方须确保供货产品的质量符合其所承诺的质量标准，出现产品质量问题，乙方向甲方客户负全部责任。并负责乙方提供产品的一切售后服务。

2、乙方应积极规范市场销售秩序，在乙方促销期期间，由双方协商保障甲方利益的办法。

3、乙方须及时向甲方提供相关产品资料、价格、及产品检验报告或相关文件资料。

4、乙方应就其产品的特性及相关内容对甲方相关人员进行培训。

5、乙方应积极支持甲方开展业务推广工作，必要时可派专人协助甲方作好业务推广工作。

6、乙方应保守合作事宜的商业秘密，不得向第三方泄露。

7、乙方不得出现故意伤害甲方声誉的言论或行为。

8、乙方在接到甲方或甲方客户的投诉和维修电话，应及时赶到现场，并向甲方反馈情况。

9、乙方不得在与甲方签订协议后，与甲方其它个人、部门私下非正常接触，否则视为违约。

10、乙方有责任监督甲方相关人员不会出现向乙方勒索财物，或以获得不当利益为目的的制造合作障碍的行为，并有向甲方相关负责人通报的义务。

11、乙方应谢绝甲方相关人员规避正常合作渠道销售乙方产品的行为，并有义务向甲方相关负责人通报。

十一、其他:

1、甲乙双方应以合作为基础，积极策划、参与相关营销活动。

2、甲乙双方作为战略合作伙伴，应以相关资源、信息共享和最大化利用为原则，在企划、传媒推广等方面加强互动合作。

3、甲乙双方可以协商，并在甲方支持下，由乙方对甲方人员作有针对性的专业培训或组织甲方相关人员在乙方场所进行相关学习。

4、乙方应向甲方提供最丰富、翔实的图文资料和软件库。由甲方分配至销售终端，以利于合作产品的市场推广。

十二、解除条款：

1、在协议有效期内，经双方协商一致同意，可以解除本协议。

2、因不可抗力如战争、严重自然灾害、国家政策或法规等因素使本协议不能执行时，本协议自动解除。

3、协议任何一方严重违约，守约方均有权决定是否解除协议。

十三、违约责任：

1、甲乙双方应遵守本协议之各项规定，如有违反，则视为违约。因违约而给对方和第三方造成的任何损失，由违约方承担全部责任及经济赔偿。

2、乙方若有违反本协议第十条第十一款行为的，甲方有权获得应得利益的双倍赔偿；情节严重的，甲方有权解除协议。

3、甲、乙双方若有违反本协议第三条第三、第五款行为的，违约方应向对方交纳5000元罚金；情节严重的，守约方可解除本协议。

4、甲方有权从代收的货款中自行提留以上应获得的赔偿。

十四、本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商补充，补充部分与本协议具同等法律效力。

十五、对协议履行中的纠纷，由双方协商解决，协商不成时由甲方所在地法院解决。

十六、本协议有效期 年 月 日至 年 月 日止。

十七、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效，任何一方均不得擅自变更或解除协议。

十八、本协议壹式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲 方： 乙 方： 分公司

地 址：.地 址：.电话/传真：.委托代理人：（签字盖章）

电话/传真：委托代理:

装修公司主材合作合同 篇2

2005年3月29日, 广州某公司 (乙方) 与黄某、钟某、广州某菜市场 (甲方) 签订《经营场地合作协议书》。同日, 签订《补充协议》。约定:1.甲、乙双方经营合作、共同开发改造位于广州市某区某村某某肉菜市场 (以下简称某肉菜市场) 首、二层, 为某某商业商场 (生鲜街市面积1000平方) 。2.乙方全程接手经营和管理。乙方整体运作投入折合1500000元资金对该市场进行升级改造 (如超过双方再协商确认) ;引进乙方技术设备、经营管理模式及导入乙方形象标识, 并策划进行整体项目推广。乙方在对该市场进行商业包装并全部装修改造完成后, 乙方独立经营半年作为乙方投资成本回收期。回收后, 双方按比例分取纯利润, 甲方占51%, 乙方占49%。半年分成一次。3.双方同意装修改造完成后, 即给半年期让乙方回收成本, 由乙方独立经营管理的回收成本期半年期中, 从经营利润中提取10000元作为甲方收入。回收期间的收入和支出全部由乙方负责运行, 财务透明;如乙方提前回收成本, 就按提前期开始分取纯利润;回收期过后或提前开始分成, 不再从经营利润中再提取壹万元给甲方。改造期限为2005年5月1日至8月31日, 非乙方原因自然顺延改造期限。升级改造装修期间, 甲方如单独收取原市场改造前的经营收入, 需承担市场所有费用支出, 财务透明;在此期间, 一切债权、债务由甲方自行承担负责, 乙方不做任何费用承担。若甲方提前离场, 乙方提前接收管理, 负责运作收入和支出。4.本经营场地合作管理期限10年, 即从生效之日开始履行。5.本协议及其附件自2005年5月1日起生效。协议签订后, 广州某公司依据协议约定对市场进行装修改造并经营管理。

【原一审、二审审理情况】

2005年9月11日, 黄某、钟某等突然强行将广州某公司的工作人员驱赶出市场, 单方面占领市场。自此, 广州某公司再也无法进入市场进行经营或管理。随后, 广州某公司向法院提起诉讼, 请求:1.判令解除广州某公司与被告签订的《经营场地合作协议书》;2.判令被告赔偿广州某公司损失合计人民币1000万元;3.本案诉讼费用由被告承担。损失包括两大部分:第一部分是直接损失, 第二部分是可得利益。

庭审中发现某肉菜市场并不具有法人资格, 广州市中级人民法院依法追加广州市某区某村某合作经济社 (以下简称某经济社) 为本案被告参与诉讼。

广东省广州市中级人民法院经审理后判决:一、解除原告广州某公司与被告黄某、某肉菜市场订立的《经营场地合作协议书》;二、在本判决发生法律效力之日起10日内, 被告黄某、某肉菜市场赔偿损失7271670.31元给原告广州某公司, 两被告互负连带责任;三、被告某经济社对被告黄某、某肉菜市场所负上述债务不足清偿部分承担补充清偿责任。

黄某、某肉菜市场、某经济社不服一审判决, 向广东省高级人民法院提起上诉。

广东省高级人民法院经审理认为, 本案争议的焦点问题是违约问题。首先是违约方的认定, 其次是损失的承担。关于违约方的问题, 广州某公司主张黄某方违约将其驱赶出某肉菜市场, 但广州某公司并没有提交确凿的证据证实该事实。虽然广州某公司提交了报警回执、黄某的函件, 但并不能直接证实黄某在2005年9月采用暴力手段将广州某公司的陈某某及员工驱赶出某肉菜市场。广州某公司的该主张缺乏事实依据, 不予支持。广州某公司与租户签订租赁合同收取租金等费用后, 并没有依约开设共管账户, 将租金等存入共管账户, 亦没有如实告知黄某方租金等费用的收取情况, 没有按照补充协议, 每月支付黄某一万元;而黄某处理问题简单粗暴, 致使广州某公司难以经营。因此, 双方当事人对于合同不能继续履行均有过错。诉讼中广州某公司、黄某、钟某均主张解除双方签订的《经营场地合作协议》, 而且事实上广州某公司已经离场, 故原审法院判决解除上述合同正确。

关于损失承担问题。广州某公司主张对方赔偿的损失是两部分, 一是直接损失, 该损失为半年的投资回收期的收益, 经其计算为972330元;二是可得利益损失9052392元。由于广州某公司在合同履行期间, 实际收取租户的租金、管理费等费用的数额已经超过其所支付的工程款数额, 该部分的合同目的已经实现, 广州某公司对于该部分损失赔偿的主张, 本院不予支持。

关于第二部分可得利益损失。广州某公司主张黄某方将其驱赶离场, 但在原审庭审时的表述是:黄某等自己回收租金和管理费, 而不是由广州某公司进行半年的收回, 故2005年12月15日广州某公司退场了。可以认定广州某公司是自行离场, 而且也没有提交黄某驱赶其离场的证据。对于损失的计算, 广州某公司采用以签订租赁合同的租户的租金、管理费为基础, 以合作合同面积计算来确定经营利润。本院认为, 广州某公司与黄某方的合同关系是合作经营, 并非场地租赁。简单以租金、场地面积计算经营利润显然不客观, 也不符合经营的特征, 以此计算得出的纯利润缺乏依据, 广州某公司以此主张赔偿损失依据不足。因此, 对于广州某公司主张的预期可得利益损失, 本院不予支持。判决:一、维持广东省广州市中级人民法院 (XXXX) 穗中法民二初字第XX号民事判决第一、五项;二、撤销广东省广州市中级人民法院 (XXXX) 穗中法民二初字第XX号民事判决第二、三、四项;三、驳回广州某公司的其它诉讼请求。

广州某公司不服广东省高级人民法院上述二审判决, 向最高人民法院申请再审。

【律师代理意见】

1.申请人于2005年8月31日前已完成了对某肉菜市场的升级改造, 全面履行了合同义务

(1) 某肉菜市场于2005年9月1日开业。 (2) 申请人代表某肉菜市场与承租人签订的60多份租赁合同的起租日均为2005年9月1日。综上, 2008年8月31日前申请人已完成了对某肉菜市场的升级改造, 可以对外出租经营。

另外, 申请人是以某肉菜市场的名义对外签订合同, 签订合同时要由钟某审查加盖某肉菜市场的公章。申请人与广州某装饰设计有限公司签订的三份工程增加项目的合同均盖有某肉菜市场的公章, 且被申请人也从未提供其不同意的证据, 因此被申请人是知情且同意的。即使是2005年8月31日前申请人未完成对某肉菜市场的升级改造也不能归因于申请人, 依照合同约定升级改造期限是可以自然顺延, 申请人亦不构成违约。

2.双方合作期间的财务管理是公开的、透明的, 并不存在申请人单方收取租金被申请人不知道的情形

(1) 依据双方合同约定, 申请人一方委派郭某出任财务人员, 被申请人一方委派钟某出任会计人员, 郭某和钟某在某肉菜市场的同一间办公室办公。

(2) 申请人以某肉菜市场的名义对外招租, 所有签订的合同由被申请人钟某审查盖公章, 同时收费也是由被申请人钟某开具单据。对外出具的单据为一式三联, 红单给交款人, 黄单给钟某, 白单由申请人留底。申请人所有的收入项目所开具的单据在被申请人处均同时有一套单据备案。

(3) 某肉菜市场交纳租金、水电费, 对外支付工程款, 报销办公费等均要经过黄某、钟某及申请人原法定代表陈某某签字后才能办理。

3.被申请人见利忘义, 为独享市场升级后的成果, 强行将申请人驱逐出某肉菜市场

4.一审法院对损失的计算方法客观合理, 亦未超出被申请人在签订合同时所能预见的范围

由于被申请人某肉菜市场、黄某的违约行为, 致使申请人无法继续履行合作协议。另外, 某肉菜市场原经营范围就是从事场地出租和铺位分租等商业活动的, 并且申请人与被申请人某肉菜市场、黄某等签订的《经营场地合作协议书》中也明确约定, 共同开发改造某农贸商场为某村某某商业广场, 可见, 被申请人对市场改造后用来对外出租经营是明知的, 如果违约将造成申请人的租金损失也是能预见到的。因此, 被申请人不仅应当赔偿申请人的直接损失, 而且应当赔偿其可得利益损失也即预期租金利润损失, 这并未超过被申请人在签订合同时所能预见的范围。

【代理结果】

合作装修合作合同 篇3

乙方：

按照《合同法》和《建筑安装工程合同条例》的规定，结合装饰工程施工规则基本具体情况，双方达成如下协议：

一、工程概况：

1、施工范围：甲方的所承接工程之

2、施工方式：乙方包工

二、甲方工作及责任

(1)、开工前 天，向乙方提供经确认的施工进场时间。

并于开工时办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

(2)甲方负责对本工程进行不定期巡检、联检并指派质量员负责对工程进行监督管理，对施工过程中出现的问题有处理及处罚权。

(3)、甲方有权对乙方发出质量、工期、现场文明等方面整改要求，并限定整改日期及整改标准。

乙方应根据整改日期及整改标准及时整改。

(4)、若乙方因自身原因给甲方造成严重名誉损失和经济损失，甲方有权开除乙方并没收乙方所有工程款项(包括质保金及未结算工程款)。

(5)、甲方所承接工程应优先安排跟甲方签订合同的施工人员

三、乙方工作及责任：

(1)、乙方有权要求甲方提供设计交底及施工图纸等。

(2)、乙方须做好开工前的准备工作，例如：开工前项目组成员、工具及设计方案的熟悉。

(3)、乙方须严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规范、环境保护规定、严格按照图纸、《施工工艺流程规范及质量验收标准》进行施工，做好各项质量检查。

竣工前2-3天通知甲方预计完工时间，并参加竣工验收、结算。

(4)、乙方需对甲方现场提出的问题按质量、工期、现场文明等整改的要求，在限定的日期内完成，否则甲方有权按照施工管理规定进行处理，并由乙方承担所发生的损失。

(5)、乙方必须对甲方及业主方进厂材料进行维护，不得随意浪费及损坏，否则予以赔偿及罚款。

(7)、乙方人员必须出具个人身份证以作备案。

(8)、乙方的所有人员在施工过程中必须服从甲方监督、检查、领导及甲方在工程中对乙方代表及工人提出的问题及工艺要求，若乙方借故推辞不落实，甲方有权对乙方按施工管理规定处罚。

直至解除合同，解除合同后甲方不再支付该工程的工程款。

(10)、乙方须遵守物业部门管理规定，做好施工现场保卫和垃圾清运，必须做到每日清扫现场。

现场发现没有及时清理卫生的，将被处罚金。

(11)、乙方未经甲方同意及有关部门批准，不得改动与工程无关的设备，否则后果自负。

(14)、乙方不得无故终止合同，否则将被没收所有工程未付、未结款项及保证金、保修款、并追究法律责任。

(15) 、乙方有责任对所承包工程的质量、进度、材料、现场文明等方面按公司规定执行并监督检查，办理验收、变更、结算手续，并负责协调设计及客户。

(16)、乙方必须服从公司统一管理，严禁借公司之便承接为本公司所施工内业主的装修业务，否则将被没收所有工程未付、未结款项及保证金、保修款。

(17)、因乙方原因(在处理业主关系、质量、工期、施工文明等方面出现问题)导致业主不验收及尾款不能收回，由乙方负责并不结算尾款。

(18)、乙方应优先安排甲方所承接工程的施工。

四、合同价款及结算的约定

(1)、乙方结算工资按双方达成一致的价格进行结算 (见附表)

(2)、施工期间甲方应按时发放乙方生活费，以及发放不超过所施工工程量等价值工资的60%的工资，但需提前通知甲方。

工程完工、客户交付尾款后，乙方可要求甲方1星期内结算所有该项目的工资。

(3)因乙方原因(在处理业主关系、质量、工期、施工文明等方面出现问题)导致业主不验收及尾款不能收回，由乙方承担尾款。

五、工程质量及验收成品保护的约定

(1)、乙方须严格按公司规定及施工图设计说明中规定的材料做法、工艺标准施工。

(2)、乙方须按甲方规定并协助甲方邀请业主对其主管工程进行验收。

(3)、乙方施工前应对施工图进行审核，发现问题应及时告知甲方，凡因误解图纸或因施工质量问题返工，所发生的费用全部由乙方承担。

(4)、工程完工提前2天通知甲方，由甲方工程部组织该工程的竣工预验收，对存在问题出具整改单，项目组应在规定时间内整改完毕，再通知甲方工程部复验，复验合格后由监理通知业主验收。

(1)、乙方在自进入施工现场至竣工验收前，负责对施工项目成品、半成品保护，搬运过程中要轻拿轻放，严禁硬磕、硬碰。

(5)、乙方要组织合理的施工工序，易损、易划伤的项目尽可能安排靠近竣工日，在施工中须对易损、易划伤的物品采取合适的保护措施。

(6)、对业主自购的物品须当面清点，妥善保存，禁止到处乱扔。

(7)、乙方须对进场材料进行检查，有问题的材料应及时同时通知甲方，否则后果由乙方负责。

(8)、由于乙方责任所造成的成品损坏，一切责任由乙方承担。

六、工期及保修期的约定：

(1)、保修期内，乙方负责维修非人为损坏的装饰工程，费用自理。

(2)、保修期过后一年内，乙方应派人按成本费维修。

(3)、项目组在接到甲方工程部维修通知后4小时内必须与客户电话联络，24小时必须到现场检查，48小时之内施工人员到位，对于水、电维修必须在4小时之内到达。

否则甲方有权安排第三方人员进场，一切费用按实际发生的两倍计算并由乙方承担。

七、关于材料供应及相关合作事项的约定

(1)甲方负责施工现场的`材料供应及现场的材料管理。

乙方有全要求甲方材料员材料按质按量及时到位。

八、关于安全生产文明施工的约定

(1)、甲方在进场后须为工程配置有效灭火器及采取有效的防火措施。

(2)、乙方在施工中须严格遵守《建筑安装技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》，违反操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此产生的一切后果。

(5)、乙方须安全文明施工(必须上工伤保险及意外伤害险)，对乙方在施工中出现的一切因公、因私人身伤亡事故，以及对第三方造成的伤亡，均由乙方自行承担全部责任及损失，甲方一概不负任何责任。

(6)、乙方必须做到每日下班关水阀、断电，建立严格的检查制度，否则由此造成的损失由乙方承担。

(7)乙方负责施工现场的各种标志、铭牌及现场文明施工的管理工作。

九、关于施工过程及竣工资料整理的约定

现场施工管理以乙方项目组为主进行管理，工地的所有竣工资料由乙方进行整理装订甲方的人员进行配合。

十、关于违约责任及纠纷处理的约定

(1)、乙方不得无故终止合同，否则将被没收所有工程未付、未结款项及保证金、保修款、并追究法律责任。

工期规定

(2)、因乙方责任不能按期开工或中途停工影响工期，工期不顺延。

造成一切后果由乙方负责。

(3)、凡工期变更，乙方必须征求甲方同意后方可进行，如因延期导致尾款不回来及其他危害一切后果由乙方承担并不结算尾款。

十一、附则

1、本合同一式二份，甲、乙方各执一份，合同双方签字认可，具有同等法律效力，

2、本合同履行完毕后自动终止。

3、合同履行完毕如乙方不在续签，乙方须提前6个月告知甲方，否则，造成甲方的损失由乙方负责。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)

甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)：

联系电话 ： 联系电话：

公司合作合同 篇4

甲 方： xx科技有限公司

通信地址：

联系电话：

联 系 人：

乙 方：

通信地址：

联系电话：

联 系 人：

日期： 20xx 年 3 月 24日

为了充分发挥甲、乙双方在各自服务领域的资源优势，共同拓展企业信息化应用领域，甲、乙双方遵循诚实信用、互利互惠、共谋发展的原则，甲方与乙方就合作事宜达成以下协议：

第一条：定义

1。移动信息：指建立在手机用户许可的前提下，通过移动通信网络传输到受众手机上的短信/彩信等。

2。信息服务费：由乙方有偿为甲方开通移动信息发送系统平台并为该系统提供移动信息发送服务。

3。API：Application Programming Interface，应用程序编程接口。

4。行业应用：指以沟通、服务为目的，面向企业员工、企业客户、已定制服务的用户等，提供的信息服务。

第二条：合作模式

1。乙方是在中华人民共和国合法注册，符合中国相关法律的独立法人。

2。乙方提供基于WEB方式的客户端，提供信息的编辑录入、发送、日志查看与下载、充值记录查询、OEM等功能，但乙方保留根据自身业务情况，增加或删减功能的权利。

3。乙方提供基于标准互联网协议的API接口，供甲方业务系统调用。

4。乙方向甲方提供短信API编程接口软件的技术文档和技术指导。

5。甲方自行配备互联网接入设备，并负责正常运行。终端用户号码由甲方提供与乙方无关。

第三条：甲方权利和义务

1。甲方应妥善保管登陆帐户及密码，并定期更换，非因乙方原因导致甲方帐户密码泄漏、被盗，造成业务被盗用等后果，乙方不承担任何责任。

2。甲方负责其自身的网络系统以确保能连接到乙方的业务平台进行正常业务使用。由于甲方网络问题不能访问乙方业务平台，导致业务不可用，乙方不承担任何责任。

3。甲方有责任向其客户说明使用短信服务应严格遵守国家相关法律、法规、保证信息发送的安全，并切实做到：

（1）建立健全本公司信息发送的内部保障制度、信息安全保密制度、信息安全管理制度，建立健全本公司信息安全责任制度和信息发布的审批制度，严格审查本公司所发送的信息。

（2）严格遵守《互联网信息服务管理办法》，对短信内容进行把关，保证信息内容的健康、合法。

（3）明确手机用户群和手机用户范围，手机用户必须是自愿接受短信服务，未经接收者同意或者请求，甲方不得擅自群发广告信息。

（4）不得利用实时短信制作、复制、发送、传播含有下列内容的信息： 违反宪法所确定的基本原则的；危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的； 损坏国家荣誉和利益的；煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；破坏国家民族宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的；散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的；侮辱或者诽1谤他人，侵害他人合法权益的；含有法律、法规禁止的其他内容的；

（5）若发现客户所发送的信息明显属于上述4款所列内容之一的，甲、乙双方均有责任立即停止该客户的数据传输，并向国家有关机关报告。

（6）对手机用户的个人信息保密，未经手机用户同意不得向他人泄漏，但法律另有规定的除外。

（7）甲方和甲方客户保证：在使用实时短信进行短信发送活动中，服从相关政府部门的监督和管理；若未做到上述（1）至（6）条中相关规定的，甲方和甲方客户将根据相关法律规定承担由此引起的相关法律责任。如国家法律法规对甲方使用企业短信平台业务资质方面有要求，甲方应自行获得相关许可。

4。甲方须要求其客户严格执行信息审核规范制度。甲方或甲方客户未按上述规定合法使用实时短信所造成或可能造成的`一切后果均由甲方承担全部责任，乙方将不承担任何责任。

5。乙方向甲方承诺，甲方及甲方使用实时短信服务的客户通过乙方网关所发送的信息或数据，乙方不得私自获取、传播及其他操作，且采取措施保护信息或数据的安全性和保密性。

6。由于甲方所发的信息错误、滞后或其他原因给甲方和/或用户造成的损失，由甲方负责解决并承担相应责任，乙方不承担任何责任。

7。对于违反上述规定的，乙方可中断甲方的信息服务，甲方已付款项不予退还。另外，乙方就上述安全事项提出了相关建议，甲方应当根据该建议，积极加强技术防范，保证自身网络、信息安全。

第四条：乙方权利和义务

1。乙方应按照本合同的约定提供移动信息发送服务及相应的技术服务。

2。由于信息从发送到接收存在一定的延迟，乙方有义务积极采取改进措施，尽量缩小延迟，但是乙方不承担因延迟引起的责任。如果发生网络故障，甲方应会同乙方进行相关调查。

3。乙方在数据传输、控制方面进行对甲方业务使用有影响的变动时，需及时通知甲方。

4。为保证乙方网络安全，乙方有权根据网关容量及时调整信息流量。

第五条：计费和结算

甲方根据自身业务需要选择乙方制定的计费和结算方式。

1．计费方式

按照甲方提交到乙方系统的条数计费，条数以乙方计费系统数据为准，如若甲方对条数有异议，甲方有权要求乙方进行核查。

2．结算方式

预付费：指甲方在其账户预充一定条数短信款，条数使用完毕，账户自行暂停的结算方式。

3。 短信字数

对于超过约定的通道要求的字数大小（ 70 字符），甲方应按照约定的通道要求的字数，对信息进行拆分，并分别通过接口或客户端提交，乙方将分别计费。对于应拆分而未拆分的，乙方将按照约定的通道要求的字数进行拆分，并分别计费。

第六条：政府、电信运营商行为及责任限制

1。由于国家政策调整或因基础电信运营商业务调整所造成的短信息费用或通道服务代码变化的，乙方应及时书面通知甲方；乙方将根据调整后的新政策及通道变化情况为甲方提供相应服务；由此造成甲方或任何的用户利益损失，乙方将不承担任何赔偿责任。

2。由于中国移动、中国联通、中国电信等基础电信运营商的网络或系统的原因造成的短信发送延时、数据丢包、协议变更、系统升级而造成的甲方利益损失，乙方将不承担任何赔偿责任。

3。鉴于计算机及互联网的特殊性，因黑1客、病毒等引起的事件，导致甲方登陆账户及密码泄露和/或乙方的短信平台被攻击造成损失的，甲方亦认同不属于乙方违约，该损失甲方向侵权方主张索赔，但乙方应提供必要的协助及证明。

4。甲方若为后付费类的客户不得以上述黑1客、病毒事件为由，拒绝向乙方支付已发生的短信费用，否则应按照本协议第九条约定承担违约责任。

第七条：不可抗力

“不可抗力”是指所有超出本协议一方或双方合理控制范围的客观事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，或发生后无法克服。这类事件发生于本协议生效之后，并且阻止一方或双方全部或部分履行本协议。

如果符合所有下述条件，一方未履行其本协议项下的任何义务，不应被认为构成违约并承担违约责任：

（a）如果不可抗力事件致使该方未能全部或部分履行其在本协议项下的义务； （b）在不可抗力事件发生后的5日内，该方应及时通知对方，解释其未履行及不能完全履行其在本协议项下的义务之原因，并在合理期限内提供证明。该方履行本协议的期限应延长，延长期应与不可抗力事件造成的拖延相同。

第八条：保密条款

1。本协议所称保密信息，是指一方（以下简称“接受方”）从另一方（以下简称“披露方”）取得的、获知的、或因双方履行本协议而共同创造且具有不可分割性的商业秘密（包括财务秘密）、技术秘密、经营信息和（或）其他应予保密的信息和资料，无论上述信息和资料以何种形式或载于何种载体，无论披露方在披露时是否以口头、图像或书面等方式表明其具有保密性。

2。未经信息披露方事先书面同意，任何一方将对披露方的任何专有信息保密，并不使用或向任何人或实体披露这些专有信息，但正常履行本协议项下义务需要的除外，按照法律要求、或任何监管机构要求、或按有管辖权的法院发出的命令必须披露的除外。

直属分公司合作合同 篇5

直属分公司合作合同

甲方（以下简称甲方）：

乙方（以下简称乙方）：

为了有效配臵社会资源，进一步开拓国内市场，甲方在广西壮族自治区设立 xxxx公司xx分公司（在本协议中可简称分公司）。现甲、乙双方经自愿平等协商，就甲方广西分公司合作之相关事宜达成如下协议： 第一条 合作内容

1.1甲方聘任乙方

为分公司总经理并授予总公司副总经理职位（同时在总公司网站对外公示，以增加乙方的公信度），1.2乙方作为广西分公司负责人只限在广西壮族自治区内从事甲方营业执照所允许的经营活动，从事该地区以外的经营活动须经甲方授权并报甲方备案。在广西壮族自治区内甲方不再与第三方合作任何形式的经营活动。甲方在广西分公司辖区内或通过该分公司直接进行的经营活动，全权由乙方负责管理，甲方应保障给予乙方合法利益。甲方积极向当地建委报备案，必须具有相关部门规定的相应技术职称的人员，保障分公司的正常运营。

1.3 乙方进入分公司后，其带进的工程项目可由乙方以分公司名义自行安排施工，也可委托甲方安排施工。

第二条 合作期限

双方合作期限为十年，即从领取分公司工商营业执照之日起满十年。分公司 1

单独建账，设立独立银行账户，进行税务登记，独立核算。

第三条 合作基本薪酬约定

3.1 本合同约定乙方的薪酬按以下两种方式获得：

（1）按乙方承揽的业务当年实收金额比例逐年递增的方式获得：

1)、合同签约当年，按承揽的业务当年实收金额的20%支付酬金，每月30日前支付一次。每年12月30日前足额结清当年款项。

2)、合同签约次年，按承揽的业务当年实收金额的30%支付酬金，每月30日前支付一次。每年12月30日前足额结清当年款项。

3)、合同签约第三年，按承揽的业务当年实收金额的40%支付酬金，每月30日前支付一次。每年12月30日前足额结清当年款项。

4)、合同签约第四年，按承揽的业务当年实收金额的50%支付酬金，每月30日前支付一次。每年12月30日前足额结清当年款项。

5)、合同签约第五年，按承揽的业务当年实收金额的60%支付酬金，每月30日前支付一次。每年12月30日前足额结清当年款项。

6)、合同签约第六年，按承揽的业务当年实收金额的70%支付酬金，每月30日前支付一次。每年12月30日前足额结清当年款项。

7）、合同签约第七年起至合作期满，均按承揽的业务当年实收金额的70%支付酬金，每月30日前支付一次。每年12月30日前足额结清当年款项。

8）、合同签订起第一年至第四年，乙方承揽业务每年实收金额超过伍佰万元（含伍佰万元）以上，甲方给予乙方当年实收金额5%的奖励。

（2）按乙方负责分公司管理工作付出获得管理报酬，除乙方承揽业务收入外，按分公司年当收入产值的 % 给付乙方管理报酬，每年支付两次，分别为：6 2

月30日前支付一次，12月30日前支付一次。或甲方按月向乙方支付固定报酬.元/月。

（3）乙方配合非乙方自有业务产生的所有费用由甲方据实支付。

合同签约次年起的计时周期起始日为：1月1日至12月31日。第四条 分公司的经营与管理

4.1按国家及地方政府相关规定，甲方负责办理分公司工商注册登记、税务登记及相关手续，并承担与此有关的一切税款及其他费用。

4.2 甲方负责提供办公及外派人员住房、生活设施及房租、水电气及物业费等相关费用；甲方在分公司所添臵的各项设备、资产、家具等财产所有权归甲方所有。

4.3 合同签订后七个日历天内甲方须履行注册分公司的有关工作职责。

4.4乙方负责以甲方名义承揽工程、承接工程所签订的合同均应在签订之日起30日内提供一份正本原件报甲方存档备案（甲方当面签收、甲方短信回复、甲方QQ回复、甲方邮件回复、甲方传真回复、甲方信函回复或乙方寄出快递均视为甲方已存档备案）。未提交甲方备案的合同甲方均不予认可，由此产生的一切经济和法律责任由乙方自行承担。

4.5合作期间分公司承揽工程的投标文件制作由乙方负责安排，甲方派驻分公司人员负责制作审核，制作费用按分公司所在地同行标准收取相应的工本费。

4.6 合作期间具体业务管理细则及收费标准见附件1。

第五条 甲方的权利及义务

5.1本合同签订后，甲方即刻为乙方办理入职相关手续，包括但不限于聘书、总公司网站工公示等，甲方有义务立刻派员提供注册分公司所需的证件、经营许 3

可及相关授权。甲方统筹、指导分公司设立工作，分公司设立工商登记、印章刻制、税务登记、账户开设等有关支出的所有费用由甲方负责。

5.2本合同签订后，甲方即刻筹备设立分公司办公地点及相关配套设施，在分公司成立后，甲方应协助乙方办理工商手续及其他行政审批、许可、备案事宜，全权授权乙方进行运营，并向乙方提供经营所需的支持。

5.3在乙方同意及不影响分公司的正常运作下，甲方有权检查分公司的账目往来和业务合同执行情况及了解分公司的各项情况。

5.4在乙方同意及不影响分公司的正常运作下，甲方有权每委托会计师事务所对分公司进行审计，审计费用由甲方承担。

5.5乙方负责的所有以甲方名义承揽的工程，甲方应随时无偿提供营业执照、资质证书等承揽所需的完备资料原件及复印件（即相关的印章证照）。

5.6甲方在遵守本合同的前提下有权对乙方运营分公司进行监督和指导，甲方有权向分公司派遣工作人员，但所有人员必须服从乙方管理。甲方自负委派到分公司所有人员的报酬等费用。

5.7 双方合作期间，除本合同已有的约定外，甲方须确保自身主体资格合法存续、运营正常、资质不降级，确保不发生一切不利于乙方的事宜。

5.8在乙方负责分公司所辖区域内或与乙方相关的工程上，甲方不得向其他各分公司开具介绍文件，如产生冲突的，以乙方分公司为承办人。

5.9甲方有义务按合同约定及时足额向乙方支付应付款项并承担延误责任。5.10甲方有权对乙方工作提出合理化建议，并对乙方提出的合理化建议给予合理答复。

第六条

乙方的权利及义务

6.1乙方依法享有的权利有：甲方授予乙方为分公司注册法定代表人，同时成为甲方公司董事，占股比例1%，只占股不参与总公司分红；同时乙方为分公司股东，股权比例49%，乙方在分公司的话语权为51%，乙方按本合同相关约定的获得薪酬。乙方完全自主以分公司的名义或甲方名义（若承揽工程需要时）开展工程业务经营，经营所得一切利润按本合同第三条约定及附件1内容执行。

6.2 乙方在经营活动中应严格遵守国家法律、法规和甲方合理合法的规章制度，照章纳税，不能以甲方的名义从事任何非法或违法活动。

6.3自领取分公司营业执照之日起，乙方每半年须向甲方提供一份经营报告，年终提交一份工作总结报告及下一的经营计划报告。

6.4乙方须配合甲方建立健全生产、财务管理、工资、社会保险等制度，乙方全权管理甲方派驻的财会人员，严格执行国家、政府的财税和甲方的其他各项合理管理制度，乙方每季度向甲方申报公司财务报表，甲方定期审核分公司各项业务往来。乙方有权就有利甲方公司发展提出合理化建议。

6.5乙方有人事聘用权，但必须严格遵守劳动法的相关规定同员工签订劳务合同。乙方合作分公司期间所聘用的中层以上管理人员报甲方备案，甲方接报后应及时予以任命。

6.6乙方自行承揽施工的项目，必须确保工程质量和施工安全，对过程中乙方故意或重大过失发生的工程质量问题、责任事故等，负全部责任，一旦工程发生任何民事、经济纠纷，一切经济损失由乙方自负。

6.7乙方在合作经营期间，需要甲方派工程技术人员协助工程施工工作时，所派到工程处工作人员的工资由工程当事人按相应等级的工资发放。

6.8乙方负责承揽工程应得的工程款项（包含预付款、进度款、结算款等），5

建设方或工程发包方须汇往甲方账户时，甲方须在款项到帐后三日内将汇入款项全部转往乙方指定账户。

6.9 乙方负责承揽的工程需甲方开具发票的，甲方应在收到税款后二日内按照乙方要求开具发票，税款按照国家规定计算，甲方不得多收。

6.10乙方在本合同合作期间，若工程取得有关部门评定的质量、安全优良奖的或无根本违约行为的，乙方享有合作合同期满续签的优先权。第七条 保密义务

本协议签订后，未经甲乙双方一致同意，任何一方均不得向外公布或向任何其他人泄露就本协议获取的属于甲乙方任何一方具有商业竞争价值的资料（无论是书面或口头形式的泄露）。该保密义务在本协议解除或终止后仍然继续有效直至该信息已经公开或法律法规以及政府监管部门要求披露之日为止。第八条 本协议的解除

1、甲方有权在下列情况下提出解除本合同：

（1）合作期内，乙方出现严重的质量、安全事故，影响甲方信誉，造成资质降级的。

（2）乙方因健康状况严重恶化（以省级鉴定机构鉴定为准）、被追究有期徒刑以上刑事责任而导致不适合担任分公司负责人职务。

（3）甲方无违约的情况下，乙方无正当理由多次拒不接受甲方监督，双方在半年内协商无果。

2、合作期间除承揽工程需要外，未经甲方批准，乙方不得擅自设立分支机构（如工程处、项目部等），但情况紧急的除外，乙方应在事后及时向甲方书面说明分支机构的设立情况。否则甲方有权解除本协议，撤销乙方分公司职务，由此 6

造成的损失由乙方承担。

3、建设方或发包人所拨付的工程预付款乙方不得挪作与分公司及承揽工程等无关的用途，如乙方挪用的，甲方有权终止本合同，由此造成的损失由乙方承担。

4、在协议履行中若甲方的自身主体资格被取消而无法合法续存、运营、资质被降级等，致使乙方工作无法继续开展运营，乙方有权单方面终止本协议。第九条 违约责任

1、在协议履行中若乙方作出有损甲方商誉和形象之行为造成甲方资质降级或利用甲方的经营许可从事违法活动造成甲方资质降级，甲方有权单方面终止本协议，并要求乙方承担相应的法律责任。在协议履行中若甲方的自身主体资格被取消而无法合法续存、运营、资质被降级等，致使乙方工作无法继续开展运营，乙方有权单方面终止本协议，并要求甲方承担相应的法律责任。

2、分公司在经营过程中有乙方对外承担责任或产生债务的，由乙方承担；如给甲方造成损失的，甲方有权向乙方全额追偿，因追偿而产生的所有费用亦作为甲方的损失由乙方承担。分公司在经营过程中非乙方对外承担责任或产生的债务，由甲方承担；如给乙方造成损失的，乙方有权向甲方全额追偿，因追偿而产生的所有费用亦作为乙方的损失由甲方承担。

3、分公司合作期间，甲方违反本合同约定或怠于履行协助、配合、支付义务的，乙方可请求甲方继续履行本合同，并要求甲方支付实际损失，乙方也有权解除本合同。第十条

补充与附件

本协议未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本协议不可分割的组

成部分，与本协议同时具有同等的法律效力。第十一条

其他事项

1、若甲乙双方在履行本协议之过程中，因协议的解释或履行发生争议，应由双方友好协商解决。协商解决不成的，交由甲方所在地的人民法院管辖处理。

2、双方在合同期间内形成的各自的债权债务关系，不因合同期满而消失。

3、本协议自双方或其授权代表人签字之日起即刻生效，本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份，同时具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（签字）：

法定代表人（签字/盖章）：

授权委托人（签字）：

联系方式：

联系方式：

签订日期：

****年**月**日

签订日期：

****年**月**日

签订地点：

附件1 分公司管理细则及收费标准

第一条：业务合作与分配

1、现甲乙双方一致同意，如乙方代表甲方参加政府公开项目的投标，前期费用(报名费、购买及制作标书费、图纸费、投标保证金等）由甲方出资。

（1）如中标，甲方按项目净利润的30%给乙方提成。（2）如未中标，前期费用计入成本。

2、现甲乙双方一致同意，如乙方自行参加政府公开项目的投标，前期费用（报名费、购买及制作标书费、图纸费、投标保证金等)由乙方出资。

（1）如中标后项目交由甲方施工和管理，甲方在收到中标通知书后七个工作日内全额支付乙方出资的前期费用及中标工程造价1%的业务费用。工程完工，甲方按项目工程结算造价的5% 给予乙方提成奖励，但乙方需配合甲方管理。

（2）如中标后项目由乙方自行施工管理，则乙方按本约定标准扣除乙方业务酬金比例金额后向甲方缴纳管理费，此笔费用在最后一笔工程款中扣缴。

3、现甲乙双方一致同意，如有其他合作方合作进行招投标活动，甲方是否中标，前期费用（报名费、购买及制作标书费、图纸费、投标保证金等)均由合作方支付。

（1）该合作方为乙方客户，如中标，甲方按标准（应等同或低于同行收费标准）收取该合作方相应的管理费；同时，甲方按主合同第三条约定向乙方足额支付分成。

（2）该合作方为乙方客户，如未中标或中标放弃，甲方向合作方收取合理的经营费用

（应等同或低于同行收费标准），同时甲方就收取经营费用的20%给乙方提成奖励并同时足额支付。

（3）该合作方为非乙方客户与甲方产生合作，乙方不参与分配或奖励。

4、现甲乙双方一致同意，由乙方负责的签约项目，如乙方自行施工前期投入资金不足时，甲方给予乙方自项目进场施工起四个月的资金支持(超过2000万元另议)，资金使用费按中国人民银行同期利率的贰倍计取，自收到第一笔工程款起按实际工程情况逐次收回。

第二条：相关税、费标准

1、管理费、税费、票据及财务管理方式按照国家税务局要求及税法执行。

2、若中标项目需法人、建造师及各大员等出场或驻场，相应的费用按以下标准执行：

（1）法人出场费：法人出场费由双方协商，路费、食宿费由需方承担。

（2）一级建造师出场费:每人每天出场费为______ 元，路费、食宿费由需方承担。

（3）二级建造师及技术负责人出场费：每人每天出场费为______ 元，路费、食宿费由需方承担。

（4）技术负责人出场费：企业技术负责人每人每天出场费____元，项目技术负责人（含高工）每人每天出场费_____元，路费、食宿费由需方承担。

（5）其他几大员出场费：每人每天出场费为_____元，路费、食宿费由需方承担。

出场费由合作方直接打入甲方指定账户后（如出场时间不足一天按照一天计算），甲方再按照以上标准支付给相关人员。

需甲方派驻工程现场工作人员的费用由需方按同等同类从业人员工资标准支付费用。

3、在当地中标的合作方都必须与甲方签订内部承包协议，签订内部承包协议前，须将指定人员的社保关系转入甲方后。社保费用（按天津市最低标准为准）

第三条：合同管理

1、签订总包合同、材料采购合同、劳务合同等所有合同前，乙方需审查如下信息：

1）该项目的建设手续是否齐全； 2）该项目的建设资金是否有保证；

3）乙方需审查施工方的如下信息：（1）资质情况（如营业执照、资质证书、安全生产许可证及年检情况等）（2）施工能力（如施工业绩、施工设备、施工人员等）（3）社会信誉（如法定代表人、联系人的个人信誉）（4）财务情况（如财务报表、债务情况等），此外，乙方必须实地考察合作单位的经济实力、市场信誉、债权债务状况等。

2、所有总包合同、分包合同等涉及经济往来的合同均交送给总公司合约部原件2份（其中留存财务部备案存档一份），签订分包合同前，乙方须将分包单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质、法人身份证明盖章后，交于甲方合约部1份。

3、施工总承包工程不允许主体部位违法分包或非法转包，严格禁止层层转包。第四条：印章管理

1、甲方提供满足分公司运营所需的所有印章及证件，并派驻专人管理，印章使用

范围：签订分公司运营业务所需的所有文件。印章使用前需登记使用用途。

2、如需甲方提供其他印章，乙方向甲方提出书面申请，经甲方批准后，方可进行配臵。领取印章时，甲方留取印章模印。

3、严禁乙方私刻公章及证件。第五条：施工项目管理费收取标准

1、项目造价 500万元以下，收取管理费2%；

2、项目造价500 万元（含500万元）以上1亿元以下，收取管理费1%；

3、项目造价 1亿元（含1亿元）以上3亿元以下，收取管理费0.7%；

4、项目造价 3亿元（含3亿元）以上，收取管理费0.5%；

乙方与合作方商洽管理费超过以上1-5款相应标准的，按超出部分的40%给予乙方报酬。

特殊情况另议。

甲方（盖章）：

乙方（签字）：

法定代表人（签字/盖章）：

授权委托人（签字）：

签订日期：

****年**月**日

签订日期：

公司与设计师合作合同书 篇6

甲方名称：________________________________________

法定代表人：________________________________________

地址：________________________________________

乙方姓名：_________________年龄：_________________

性别：_________________民族：_________________

户籍所在地：__________省__________市__________县（区）

______________乡（镇）______________村（街）

居民身份证号码：_______________________________________

现住址：_______________________________________

根据《中华人民共和国劳动法》以及其它相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致、诚实信用的基础上签订本合同，以便共同遵守。

第一条合同期限

一、品牌合作的合同原则上有这么个说法吗？一经建立，长期有效，双方共同持有品牌权。

二、本合同有效期一年。一年内双方经协商一致可解除本合同，或者根据本合同第六条。

三、若一年后没有相应新合同建立，则沿用本合同规定。

第二条工作内容

一、甲乙双方建立独立团队进行合作，该团队独立运营产品品牌“夜的蒙太奇”，独立于甲方公司进行核算。

二、甲方公司生产部全权负责独立团队设计的产品生产工作，成品则由该独立团队销售。

三、甲方公司任职于该独立团队的成员负责产品销售相关工作，乙方负责产品设计及相关工作。

第三条双方权利义务

一、合作期间甲乙双方共同拥有品牌所有权。

二、合作期间所有设计稿件的版权归该独立团队所有，只可用于品牌“夜的蒙太奇”相关产品，不得出租、转让。

三、双方拥有共同参与经营决策的权利以及对团队经营决策的全部知情权。

四、乙方每个月需要负责完成至少一个主题的原创产品稿设计，团队成员协助进行。

五、独立团队的设计产品由双方共同制定零售价及批发价，乙方网店可以最低价格购买产品，双方网店在网络销售时的零售价及成本价务必保持一致。

六、若甲方公司可以提供拥有所有权的B2B、B2C平台，则乙方无条件同意该独立团队的设计产品交付该平台独家销售。

第四条股本投入、持有以及获利分配

一、甲方第一期投入10万元，乙方第一期暂时不作投入，乙方占有30%股权。

二、⑴乙方在任何合作期间投入相当于甲方上述投入的10万元，有两种投入方式：①乙方分四期分别投入1万元，2万元，3万元，4万元，乙方的收益分配分别相应变为35%，40%，45%，50%；②乙方分两期分别投入5万元，5万元，乙方的收益分配分别相应变为40%，50%

⑵甲乙双方都可以以1∶1的比例继续投入团队。当乙方投入10万元后，甲乙双方的投入总额的比例应当为1∶1，此时甲乙双方的股份分别为50%，50%

第五条保密条款

一、设计师应当对团队工作中的创作保密，对公司资源保密，对薪资保密

二、其余保密事项参考国家相关法律规定中的竞业条款的相关规定（即《中华人民共和国劳动合同法》第二十三条、第二十四条）

第六条本合同的解除、变更、终止及品牌所有人变更

一、该团队合作模式最短时间为1年，1年之内甲乙双方不得擅自解除合作，若一方擅自解除，则品牌归另一方所有，股份则按照团队现值作价给另一方

二、满一年后合作的解散与品牌所有人变更

⑴品牌亏损：①甲方全部持股（即处于第一期投入，乙方还没有投入10万元时），甲方提出解散时，甲方自行处理库存产品，品牌权转交乙方；乙方提出解散时，甲方自行处理库存产品，品牌权由乙方决定。②甲乙双方均持有股份，甲方提出解散时，乙方所持股份按成本作价转售甲方，库存统一由甲方处理，品牌权归于乙方；甲方提出解散时，甲乙双方自行处理各自所应分得的产品库存，可协商解决，品牌权归乙方

⑵品牌盈利，①甲方全部持股（即处于第一期投入，乙方还没有投入10万元时），甲方提出解散时，一次性赔偿库存产品现值30%给乙方，品牌权归于乙方；乙方提出解散，一次性赔偿库存产品现值15%给甲方，品牌权归于甲方。②甲乙双方均持有股份，甲方提出解散时，甲方帮助乙方处理应得库存产品，乙方以成品价2倍作价给甲方，品牌权归于乙方；乙方提出解散时，乙方应得库存产品以半价作价给甲方，品牌权归于甲方

第七条劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议时，应协商解决；协商无效的，任何一方可申请仲裁，或者甲乙双方任何一方也可以直接申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其它事项

一、本合同未尽事宜按国家和地方法规的有关规定执行。

二、本合同甲乙双方签字盖章后，双方必须严格遵照执行。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（签章）乙方：（签章）

法定代表人：

时间：时间：

经审查，本合同符合国家和本市有关法律、法规、规章规定，予以鉴证。

鉴证机关（盖章）鉴证人（盖章）