0736建筑工程招投标与合同管理

0736建筑工程招投标与合同管理（精选8篇）

0736建筑工程招投标与合同管理 篇1

2015年批次

[论述题]简述工程施工许可制度。

参考答案：

答：（1）建设单位必须在建设工程立项批准后，工程发包前，向建设行政主管部门或其授权的部门办理报建登记手续。未办理报建登记手续的工程，不得发包，不得签订工程合同。（5分）

（2）新建、扩建、改建的建设工程，建设单位必须在开工前向建设行政主管部门或其授权的部门申请领取建设工程施工许可证。未领取施工许可证的，不得开工。（5分）

（3）已经开工的，必须立即停止，办理施工许可证手续，否则由此引起的经济损失，由建设单位承担责任，并视违法情节，对建设单位作出相应处罚。（5分）

[判断题]《合同法》规定：逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；价格下 降时，按原价执行。

参考答案：正确

[单选题]《合同法》规定，空缺条款的 弥补顺序是 ______。

A：法定---推定---约定

B：推定---约定---法定

C：约定---推定---法定

D： 约定---法定---推定

参考答案：C

[单选题]某项按FIDIC合同条件实施的工程，其土方工程量为1000m，挖土单价为15元/m。在合同执行过程中，实际土方工程量增加到1600m，根据合同规定，工程量增加超出25%时，双方可以重新确定单价，经双方协商新的土方单价为14元/m，则承包 商的土方总价格为----____

A：24000元

B：23650元

C：22400元

D：23400元

参考答案：B

[论述题]简述项目建设基本程序？

参考答案：答：（1）项目建议书；

（2）可行性研究报告；

（3）编制设计文件；

（4）施工准备；

（5）项目列入投资计划，办理施工执照；

（6）组织施工，做好生产准备；

（7）竣工验收和交付生产；

（8）项目后评价及检验反馈。

[单选题]业主和承包商在合同中风险分担较合理的合同类型是_______。

A：固定总价合同

B：单价合同

C：成本加酬金合同

D： 可调值总价合同

参考答案：B

[单选题]某国际工程合同价格为2000万元。按合同规定，承包商每延误一天，则罚款合同价的0.05%，罚款的最高限额为合同价的 5%，该工程应承包商自身原因，延误工期10天，但在合同规定的竣工期前，某一区段工程监理工程师已签发了移交证书，该区段工程合同价款为400万，则承包商逾期罚款额为____万

A：12 B：8 C：6 D：4

参考答案：B

[单选题]在设计阶段监理中，监理工程师与施工单位的关系为

A：合同关系

B：隶属关系

C： 合同管理关系

D： 经济关系

参考答案：C

[单选题]施工合同中，______ 不是业主应承担的义务。

A：获得进入施工现场通行道路的使用权

B： 建立施工现场的安全保护设施

C：组织设计单位图纸会审并进行设计交底

D：提供真实的地质和地下水文资料

参考答案：B

[单选题]监理合同自______ 开始生效

A：合同签字之日

B：监理单位开始执行监理业务之日

C：业主要求执行

D：业主要求执行

参考答案：A

[单选题]违反合同承担责任的方式中，____ 体现了制裁性。

A：赔偿金

B：赔偿金

C：索赔

D：继续履行

参考答案：B

[判断题]一个工程项目只有一个标底。

参考答案：错误

[判断题]FIDIC 合同条件规定，承包商对工程照管的责任，是从开工之日 起，到业主颁发“工程移交证书”之日为止。

参考答案：错误

[判断题]法人下属的独立核算经济实体不履行他所签订经济合同的义务时，该法人承担 责任。

参考答案：错误

[判断题]衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准是合同工期的日历天数。

参考答案：错误

[判断题]施工索赔，是指在合同履行当中，合同当事人一方，因非自身责任或对方不履 行或未能正确履行，造成本方受到损失时，而向对方提出补偿或赔偿的权利要求。

参考答案：错误

[单选题]1.法人的意志是由法人的[ ]实现的。

A：名称

B：场所

C：上级机关

D：组织机构

参考答案：D

[单选题]在下列法律关系主体中，[ ]是法人。

A：施工企业

B：施工企业经理

C：个体工商户

D：施工企业的分公司

参考答案：A

[单选题]经济法律关系的[ ]是指经济法律关系的参加者或者当事人。

A：主体

B：客体

C：内容

D：对象

参考答案：A

[单选题]买卖合同关系的客体是[ ]。

A：买卖的行为

B：运输工具

C：智力成果

D：买卖的货物

参考答案：D

[单选题]施工企业的项目经理由于管理不当，具体施工人员在施工中产生了一些问题，导致本应顺利完成的施工任务延误，监理单位履行了合同规定的职责，建设单位应当向[ ]提出赔偿要求。

A：监理单位

B：施工单位

C：项目经理

D：具体施工人员

参考答案：B [判断题]狭义的建筑市场一般指有形建筑市场，它是以工程承发包交易活动为主要内容，有固定的交易场所（建设工程交易中心）（）

参考答案：正确

[判断题]承包商作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。所以不论是国内还是按照国际惯例，对承包商一般都实行从业资格管理。（）

参考答案：错误

[判断题]授标是招标人以书面形式正式通知某投标单位承包建设工程项目。（）

参考答案：正确 [判断题]

建设工程招标人是指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。它不一定是建设工程项目的投资人（即业主或建设单位）。（）

参考答案：错误

[判断题]招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。（）

参考答案：正确

[判断题]在大型工程合同中，由于工程分期分批验收，工程将会有几个单独 的缺陷责任期，因此监理工程师将会签发几个”解除缺陷责任证书”。

参考答案：错误

[判断题]合同法规定的“不安抗辩权”是指按照合同规定先履行义务方享有的中止履行 义务的权利。

参考答案：错误

[单选题]在________情况下，业主应支付额外工作酬金。

A：非监理单位原因的暂停或终止监理业务

B： 监理单位原因的暂停监理业务

C：业主原因引起的监理工作受阻

D：第三方原因引起的监理工作受阻

参考答案：A

[单选题]承包商根据FIDIC合同条件进行索赔的权力在_______之后终止

A： 结清单生效

B：颁发工程移交证书

C：递交最终报表

D：颁发解除缺陷责任证书

参考答案：A 2015年批次 [判断题]监理单位未能在监理合同规定的期限内完成规定的全部监理任务，则应承担违约误期赔偿责任。

参考答案：错误

[单选题]最全面、最充分的物权是[ ]。

A：所有权

B：抵押权

C：经营权

D：.留置权

参考答案：A

[判断题]FIDIC合同条件规定，承包商对工程照管的责任，是从开工之日起，到业主颁发”工程移交证书”之日为止。

参考答案：正确

[判断题]效力未定合同的效力最终取决于有权利的第三人的确认。

参考答案：正确

[判断题]投标保函可以约束投标人在合同有效期内不撤标或中标后按时与业主签订合同。

参考答案：正确

[判断题]根据《合同法》规定，合同一经成立即生效。

参考答案：错误

[判断题]在大型工程合同中，由于工程分期分批验收，工程将会有几个单独的缺陷责任期，因此监理工程师将会签发几个“解除缺陷责任证书”

参考答案：错误

[判断题]根据《招标投标法》规定，中标通知书是由业主和招标办共同签发，因此它对业主、承包商、招标办均有法律约束力。

参考答案：错误

[论述题]2.试述合同成立与合同生效之区别和联系？

参考答案：

答：（1）两者性质不同；

（2）两者的评判标准与构成要件不同；（3）两者的时间起点不尽相同；

（4）两者的后果不同。

[判断题]根据《合同法》规定，合同无效、被撤销或终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。

参考答案：正确

[判断题]可撤销合同是从其确认时失去法律效力的。

参考答案：错误

[论述题]建设工程合同的主体应具备哪些条件？

参考答案： 答：（1）建设工程合同主体必须满足法定的条件。（5分）

（2）发包人一般只能是经过批准进行工程项目建设的法人其他组织或自然人，必须有国家批准的建设项目，落实投资计划，并且具备相应的协调能力；（5分）（3）承包人则必须具备法人资格，而且应当具备相应的从事勘察设计、施工、监理等资质条件。无营业执照或无承包资质的单位不能作为建设工程合同的主体。承包人只能按其资质等级承揽相应建设项目，不得越级承包建设工程。（5分）

[判断题]

通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分低的投标者。（）

参考答案：错误

[判断题]编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。（）

参考答案：正确

[判断题]所编制的投标文件”正本”只有一份，“副本”则按招标文件附表要求的份数提供。正本与副本若不一致，以副本为准（）

参考答案：错误

[判断题]工程施工招标一般划分为招标准备、招标实施和定标签约三个阶段。（）

参考答案：正确

[判断题]招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括成立招标机构、确定招标方式、发布招标公告等。（）

参考答案：正确

[单选题]施工企业与项目经理之间的代理关系是一种[ ]代理。

A：委托

B：法定

C：指定

D：再

参考答案：B [单选题]

对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种[ ]。

A：合法行为

B：违法行为

C：自然事件

D：社会事件

参考答案：D

[单选题]在工程施工期间，施工工程的占有权属于[ ]。

A：建设单位

B：施工企业

C：监理单位

D：国家

参考答案：B

[单选题]未成年人与其父母之间的代理关系是一种[ ]代理。

A：委托

B：法定

C：指定

D：再

参考答案：B

[判断题]合同对履行期限未作规定的，义务人可以随时向权利人履行义务

参考答案：正确 2015年批次

[多选题]《建设工程施工合同（示范文本）》中，属于发包人的义务有：（）

A：负责土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。

B：将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间的需要

C：开通施工现场与城乡公共道路的通道以及专用条款约定的施工现场内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的道路畅通

D：向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应统计报表

E：按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫

参考答案：ABC

[判断题]由于大雨天气（属于一个有经验的承包商可以预见的情况）影响工程质量，虽然工程师下了 暂停施工令，但责任原因属于承包商应承担的风险，所以不应批准承包商提出的工期延长要 求。

参考答案：正确 [多选题]合同终止即合同权利义务的终止，是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。合同终止可能是当事人双方均履行完约定义务后的正常终止，也可以是在双方约定的义务未履行完时，由于某一事件的发生而被迫终止。《合同法》规定了如下几种合同终止的情况：（）

A：债务已经按照约定履行

B：合同解除

C：债务相互抵销

D：债务人依法将标的物提存

E：债权人免除债务

参考答案：ABCDE

[多选题]编制工程施工招标标底的主要依据包括：（）

A：招标文件

B：市场价格信息

C：投标文件

D：工程施工图纸、编制标底价格前的施工图纸设计交底

E：工程建设地点的现场地质、水文以及地上情况的有关资料，施工组织设计或施工方案等

参考答案：ABDE

[论述题]评标方法和内容是什么？

参考答案：答：（1）投标人的资质；

（2）监理规划；

（3）拟派项目的主要监理人员；

（4）人员派驻计划和监理人员的素质；

（5）监理单位提供用于工程的检测设备和仪器或委托有关单位的协议；

（6）近几年监理单位的业绩及奖惩情况；

（7）监理费报价和费用组成；

（8）招标文件要求的其他情况。

[多选题]《建设工程施工合同（示范文本）》中，因以下原因造成的工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：()。

A：A、承包人未能按合同约定质量标准施工

B：发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行

C：工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行

D：设计变更和工程量增加

E：一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

参考答案：BCDE

[多选题]评审资格预审文件时，评审内容主要包括：（）

A：法人资格

B：商业信誉

C：财务能力

D：技术能力

E：施工经验

参考答案：ABCDE

[单选题]（）是债务人或第三人将其动产或者权利作为担保物的合同担保方式。

A：质押

B：定金

C：债务的免除

D：债务的混同

参考答案：A

[单选题]（）承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费)，加上商定的企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总造价。它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式，签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形，如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。

A：固定总价合同

B：计量估价合同

C：单价合同

D：成本加酬金合同

参考答案：D

[多选题]《建设工程施工合同（示范文本）》中，能够构成设计变更的事项包括：

A：更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸

B：增减合同中约定的工程量 C：改变有关工程施工时间和顺序

D：法院要求停止施工

E：仲裁机关要求停止施工

参考答案：ABC

[多选题]有下列（）情况，标书可判为无效标书.A：投标人未按时参加开标会

B：投标书主要内容不全或与本工程无关，字迹模糊辨认不清，无法评估

C：标书情况汇总表与标书相关内容不符

D：标书情况汇总表经涂改后未在涂改处加盖法定代表人或其委托代理人印鉴

E：数据和文字清晰

参考答案：ABCD

[判断题]法人下属的独立核算经济实体不履行他所签订经济合同的义务时，该法人承担 责任。

参考答案：正确

[判断题]监理单位未能在监理合同规定的期限内完成规定的全部监理任务，则应承担违约误期赔偿责任。

参考答案：错误

[判断题]根据《合同法》规定，合同无效、被撤销或终止的，不影响合同中 独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。

参考答案：正确

[判断题]合同有效期是指自合同签字日起至承包商提交给业主的”结清单”生效之日为止的日历天数

参考答案：正确

[论述题]简述施工索赔的程序。

参考答案：

答：（1）发出索赔意向通知（2）准备索赔资料（5分）（3）编写工程索赔意向通知书（4）提交索赔文件（5分）

（5）工程师和业主对工程索赔意向通知书的审核（6）索赔处理（5分）

[判断题]资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准，一般凡属评标时考虑的因素，资格预审评审时必须考虑。（）

参考答案：错误

[判断题]通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分低于及格线的投标者。（）

参考答案：正确

[判断题]建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。（）

参考答案：正确 [判断题]中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，不必将中标结果通知所有未中标的投标人。（）

参考答案：错误

[判断题]建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。其中包括：业主、承包商和工程咨询服务机构。（）

参考答案：正确

[单选题]在所有权的各项权能中，[ ]是核心。

A：占有权

B：使用权

C：收益权

D：处分权

参考答案：D

[单选题]在项目施工过程中，由于设计单位没有按期提供施工图纸，导致监理工程师未按期向施工企业提供图纸，给施工企业造成了损失，施工企业应当向[ ]提出赔偿要求。

A：建设单位

B：监理单位

C：监理工程师

D：设计单位

参考答案：A

[单选题]A建设单位的一个施工项目由于资金困难而停工，但按照合同约定，B施工单位仍有该项目的照管责任，该地区突遇山洪暴发，与该项目相邻的C单位在未与A、B单位联系的情况下主动帮助抗灾抢险，C单位为此行为付出了一定的资金，该笔资金应当由[ ]

A：A单位

B：B单位

C：c单位

D：监理单位

参考答案：B

[单选题]A单位与B单位于1996年10月6日订立了一个买卖合同，B单位应于1997年2月18日付货款，但B单位未按期付款。1998年3月18 至1998年5月17，发生了不可抗力事件，致使A单位无法行使请求权，该笔货款的诉讼时效期间至[ ]期满。

A：1998年10月5．日 B：1999年2月17日

C：1999年4月19日

D：2000年5月16日

参考答案：B

[单选题].某项目在施工过程中，由于建设单位没有筹措到资金而未按照约定向施工单位支付工程款，该行为属于[ ]。

A：合法行为

B：自然事件

C：违法行为

D：社会事件

参考答案：C

[判断题]施工中因不可抗力时间的影响而使承包商受到损害时，无权获得费用补偿

参考答案：错误

[判断题]工索赔，是指在合同履行当中，合同当事人一方，因非自身责任或对方不履 行或未能正确履行，造成本方受到损失时，而向对方提出补偿或赔偿的权利要求。

参考答案：错误

[判断题]我国建设工程施工合同中的“工程”是指永久工程；FIDIC合同中的”工程”，是指协议条款约定具体内容的永久和临时工程。

参考答案：错误

[多选题]保证人要对债务人不履行合同的行为承担责任，因此，《担保法》规定，具有清偿能力的法人、其他组织或公民才可以充当保证人。以下不得做保证人的单位有：（）

A：国家机关(经国务院批准的为使用外国政府或国际经济组织的贷款进行转贷的政府行政法人可以做担保人)；

B：学校、幼儿园、医院等公益事业单位

C：社会团体

D：企业法人的分支机构、职能部门(没有法人的书面授权)。

E：银行

参考答案：ABCD 2015年批次

[单选题]承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为（）。

A：包工不包料 B：统包

C：包工部分包料

D：包工包料

参考答案：A

[判断题]效力未定合同的效力最终取决于有权利的第三人的确认。

参考答案：正确

[单选题]某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是()。

A：费用由工程师承担，工期由承包方承担

B：费用由承包方承担，工期由发包方承担

C：费用由承包方承担，工期由承发包双方协商

D：费用和工期均由承包方承担

参考答案：D

[单选题]（）是当事人―方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示

A：要约

B：承诺

C：留置

D：定金

参考答案：A

[论述题]担保的特点有哪些？

参考答案：附随性：

担保是为担保债权的受偿而由债务人或者第三人另外提供的，具有从属于被担保债权的属性。随着主债权的存在、转移或消灭而存在、转移或消灭。

补充性：

担保的补充性是指债权人所享有的担保权，对于债权的实现仅具有补充意义。只有在债务人不履行或者不能履行债务时，债权人才能行使担保权。同时，债权人实现其担保，应当先为主债权的清偿要求，在主债权的清偿要求不能满足时，才可以实现其担保。

[单选题]合同的（）是指合同双方或多方当事人已就合同的主要条款达成合意而被法律认为合同已经客观存在。

A：成立

B：订立 C：质压

D：定金

参考答案：A

[单选题]编制工程施工招标标底时，分部分项工程量的单价为直接费。直接费以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定；间接费、利润、税金按照有关规定另行计算。此种方法称为：（）

A：工料单价法

B：综合单价法

C：清单计价法

D：其他方法

参考答案：A

[判断题]交钥匙合同在通用条件中规定采用不可调价的总价合同，但也允许双方在专用条件内约定物价浮动的调整和税费变化的调整方法，代换通用条件中的规定。

参考答案：正确

[单选题]若业主拟定的合同条件过于苛刻，为使业主修改合同，可准备“两个报价”，并阐明，若按原合同规定，投标报价为某一数值，但倘若合同作某些修改，则投标报价为另一数值，即比前一数值的报价低一定的百分点，以此吸引对方修改合同。但必须先报按招标文件要求估算的价格而不能只报备选方案的价格，否则可能会被当作”废标”来处理，此种报价方法称为（）

A：不平衡报价法

B：多方案报价法

C：突然袭击法

D：低投标价夺标法

参考答案：B

[单选题]根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的权利和义务。

A：通用条款

B：专用条款

C：监理合同

D：协议书

参考答案：B [单选题]《合同法》规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为：()。

A：同时履行抗辩权

B：后履行一方享有的抗辩权

C：先履行一方享有的抗辩权

D：不安抗辩权

参考答案：B

[判断题]效力未定合同的效力最终取决于有权利的第三人的确认。

参考答案：正确

[论述题]施工承包合同履行过程中，甲方出于某种需要，要求乙方将部分工程提前移交或全部工 程提前竣工时，甲方应怎样向乙方提出此项要求?

参考答案：根据《建设工程施工合同条件》第 12 条和 19 条，对以下造成竣工日期推迟 的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延：

(1)工程量变化和设计变更；

/0.5分/(2)一周内，非乙方原因停水、电、气造成停工累计超过 8 小时；

/0.5 分/(3)不可抗力；

/0.5 分/(4)合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。

/0.5 分/ 而对于下列情况，承包商则可要求调整合同价款：(1)甲方代表确认的工程量增减；

/1分/(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商；

/0.5 分/

(3)工程造价管理部门公布的价格调整；

/1 分/(4)合同约定的其它增减或调整。

[判断题]建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。（）

参考答案：错误

[判断题]建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标代理机构。（）

参考答案：正确

[判断题]公开招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。（）

参考答案：错误

[判断题]投标人收到招标单位的授标通知书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获胜。（）

参考答案：正确 [判断题]投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。（）

参考答案：错误

[单选题]施工企业的项目经理在施工过程中，超越自己的代理权限，为施工企业购买了一套设备，设备供应商应当向[ ]提出支付合同款的要求。

A：监理单位

B：．施工单位

C：项目经理

D：建设单位

参考答案：C

[单选题]A建设单位的一个施工项目由于资金困难而停工，该地区突遇山洪暴发，与该项目相邻的B单位在未与A单位联系的情况下主动帮助抗灾抢险，该行为属于〔 〕。

A：合同

B：侵权

C：无因管理

D：不当得利

参考答案：C [单选题]

A单位与B单位于1996年10月6日订立了一个买卖合同，A单位应于1997年2月8日交货，B单位应于1997年2月18日付货款。但B单位未按期付款，该笔货款的诉讼时效期间至[ ]期满。

A：1998年10月5日

B：1999年2月7日

C：1999年2月17日

D：1998年2月17

参考答案：C [单选题]

经济法律关系的权利义务共同指向的事物是经济法律关系的[ ]。

A：主体 B：客体

C：内容

D：对象

参考答案：A [单选题]

货物运输合同的客体是[ ]。

A：运输人

B：运输工具

C：运输行为

D：运输的货物

参考答案：C

[判断题]我国建设工程施工合同中的”工程”是指永久工程；FIDIC合同中的“工程”，是指协议条款约定具体内容的永久和临时工程。

参考答案：错误

[判断题]合同法规定的”不安抗辩权”是指按照合同规定先履行义务方享有的中止履行 义务的权利。

参考答案：错误

[判断题]法人下属的独立核算经济实体不履行他所签订经济合同的义务时，该法人承担 责任。

参考答案：错误

[判断题]可撤销合同是从其确认时失去法律效力的。

参考答案：错误

[判断题]违约当事人支付了违约金后，对方仍要求继续履行合同时，违约方必须按合同决定条件继续 履行。

参考答案：正确

[单选题]根据我国有关规定，凡在我国境内投资兴建的工程建设项目，都必须实行（），接受当地建设行政主管部门的监督管理。

A：报建制度

B：监理制度

C：工程咨询

D：项目合同管理

0736建筑工程招投标与合同管理 篇2

关键词：工程招投标与合同管理,课程建设,课程改革

一、工程招标与合同管理课程性质

工程招投标与合同管理课程是工程管理专业的技术核心课程之一。工程的发包承包是在建筑市场上通过招投标完成的经济活动, 工程招投标与合同管理课程揭示了建筑市场的一般规律, 指出了市场主体应遵循的原则和建设工程招投标与合同管理的方法。工程招投标与合同管理是工程管理人员必须掌握的专业知识。工程招投标的能力和合同管理能力是工程管理人员的核心竞争力。

二、工程招标与合同管理课程教学体系存在的问题

该课程综合性强、政策性强、实践性强, 从教学要求和知识体系的结构分析, 涉及到工程项目管理、工程造价、工程技术、工程法律等知识体系, 对学生的综合能力要求很高;该课程同国家政策法规紧密相关, 要求教师对教学内容一定要及时更新, 与时俱进;该课程的实践性强, 对学生应用理论知识解决不同实际问题的能力要求比较高。然而, 传统的教学方式是教师讲, 学生听;教师写, 学生抄;教师出题考试, 学生死记硬背的呆板教学方式。这种教学方式难以激发学生的学习积极性和主动性, 也难以培养学生分析问题、解决问题和实际操作的能力。

因此, 在教学过程中, 要求教师不能够照本宣科, 一定要采取灵活多样的教学方法、采纳与实际紧密结合的案例分析, 充分调动学生的积极性, 大胆进行教学方法和教学手段的创新才能够取得理想的教学效果。

1.学生学习的主动性不强

学生学习的主动性不强究其主要原因是学习的过程没有目标和压力, 学生在学习的过程中被动式地接受教育。其次传统的教学方法也使得学生失去了学习的动力, 传统的《工程招投标与合同管理》教学环节往往采用讲授法, 讲授的重点往往是关于招投标的概念和合同的条款, 而忽视实际工程中招投标注意的事项以及对各类合同的有效管理。其实学生对知识的兴趣更趋向于“生活性、真实性、情节性和个人倾向性”, 因此知识只有在与情景产生衍生性关系时才有价值, 学生对知识的主动性学习必须结合需求的环境。

2.教师的主导作用缺位

在讲授的时候, 个别老师往往把教学理解为讲经布道的过程, 忽视了学生才是课堂的主角, 学生学习的主动性被扼杀, 教师的教学过程堕落为知识的推销场所, 致使知识像商品一样沦为无用。教师的主导作用不是在教育的知识时木偶式地支持教学活动, 而是应该将这些知识与具体项目“编织”在一起, 进而形成一种社会需求。这样, 教师教育的重心就发生了从理论到经验、从知识到实践、从专家话语到案例课例的转变。

3.课程群的承启关系不清晰

工程招投标与合同管理课程是工程管理专业综合性最强的课程, 是以建筑制图、建筑工程施工组织、工程经济学、工程项目管理、工程估价、管理学原理和建筑法规等课程为基础组成的课程群。课程之间的联系千丝万缕, 先修课程的教学老师如果没有把握好课程的知识结构和知识范畴, 势必会出现重复, 重复的教学内容往往会大大地激发学生的厌学情绪。

三、项目驱动式教学体系构建

1.优化工程招投标与合同管理课程群

工程招投标与合同管理课程分为工程招投标和合同管理两大块, 工程招投标的重点为商务标和技术标, 与商务标相关的先修课主要是建筑制图、工程估价、工程经济学及建筑工程施工技术, 通过读懂图, 确定工程量, 结合定额标准, 作出合理的投标报价;与技术标相关的先修课主要是建筑工程施工组织和工程项目管理, 通过先修课掌握工程的进度控制和质量控制的基本措施和方法。合同管理的先修课重要是建筑法规和管理学原理。在开展教学时必须了解课程群之间的联系, 明确每一门课的课程结构和教学范畴, 优化课程群的教学计划。

2.项目驱动式工程招投标与合同管理教学体系构建

项目驱动式工程招投标与合同管理教学体系构建

该体系分为四层, 包括:基础层、应用层、实训层和目标层。其中基础层是整个项目实施的基础条件, 包括施工技术知识、管理知识、经济知识和法律知识。只有掌握基础层所要求的知识才能实现应用层的设计或管理。而实训层是综合项目实施的单项技能训练模块, 通过招投标文件的训练、开评定标的工作训练、拟定合同条款及合同管理工作训练等单项技能模块的训练, 进而完整实现综合项目。

顶层是目标层, 通过综合性的项目锻炼, 实现学生的能力目标、知识目标、素质目标的提高:其中能力目标包含工程招标文件编制及工程招标组织能力, 参加工程投标能力, 合同策划、签订和管理管理能力, 技术文件撰写能力, 协调人际关系的能力;知识目标包括建设规范和相关规程及《招标投标法》等其他相关法律知识, 建筑工程招投标工作及招标程序知识, 建筑工程合同组成及合同管理要求知识, 施工索赔知识;素质目标包括有团队协作精神、创新精神等素质。

3.基于项目驱动教学体系的实施

根据本课程的教学目标, 为实现教学体系的顶层的目标, 按照整个项目的招标工作任务、投标工作任务、开评定工作任务、合同管理工作任务,

在项目导向和任务驱动的《工程招投标与合同管理》教学过程中, 学生是整个教学过程主体, 学生在学习的过程中既要主动自学, 又要有创造性地思考相关的法律法规在招投标及合同中的应用, 达到规避风险和保护自身的权益。课程教学的第一堂课教师把任务分配好, 在课程结束前留一个星期集中召开模拟评标的现场会, 会后各小组把自身的问题和经验进行总结。教师的作用主要是指导和咨询, 在模拟评标的现场主持工作, 但是对专业教师要求更高, 不但要有较强的临场应变能力, 更要有把握好实训内容和现场的管理经验, 所以从事基于项目驱动教学体系的实施教师一般是“双师型”教师。

4.本次课教学方法

本次课教学过程运用任务驱动法, 在资讯阶段运用范例教学法和讨论法, 在计划与决策阶段运用讨论法, 在实施阶段运用角色扮演法和实验教学法, 在评估阶段运用赏识教学法。本次课学法指导本次课通过课前建立学习小组, 培养学生合作意识, 对学生进行合作技能培训, 指导学生学会合作学习;通过教学过程中成果评价设置反思情境, 促进学生反思学习;通过教学过程中问题导向, 让学生学会独立学习;通过教学过程中任务驱动, 让学生学会运用认知策略和元认知策略。本次课考核以学生完成工作岗位任务的能力为考核目标, 采用过程考核与结果考核相结合的多元评价标准, 采用操作成果评价为主的多元评价方式, 实施综合考评。

四、教材建设

教材建设也是一项课程建设的重点工作, 我们有教材选用的规章制度和审批制度, 教研室根据规定参照教学大纲及专业课程要求选定教材并报教务处审批。教材能体现教学大纲要求, 内容适合专业课程体系的要求, 在课程建设之初对教材进行完善, 针对教材中地区局限性的问题, 针对实际情况, 在原有教材基础上可加入投标报价形成的过程, 也就是按地区特点, 完善投标估价的构成。同时可在教材建设工作中将编写《工程招投标与合同管理》的自编教材, 依据工程建设程序, 实现招投标与合同管理的有机结合, 根据建筑业不断发展的实际, 课程内容不断更新, 达到较好的教学效果。

因而, 无论是从理论知识, 还是能力培养的角度看, 本课程对多个专业的学生从事相关工作都将发挥长远的作用和产生深远影响, 对提高相关专业的人才培养质量具有重要作用。确定的“工程招投标与合同管理”课程改革的目标是“精简课时、优化内容、强调能力、注重实效”, 通过努力, 课程改革取得实际成效。课程内容的有机整合, 使学生对教学内容更容易理解和掌握;多媒体教学手段的使用和多样化的教学方式, 使学生不再认为课程枯燥乏味, 从而, 进一步调动了学生学习的兴趣和积极性, 提高了学生的学习兴趣。立体化的教育资源, 为学生提供了丰富的学习内容, 尽管在教学改革中课时有所压缩, 课程内容, 特别是学生学习的参考内容不断丰富, 提高了学生的学习效率。通过招投标案例教学及学生直接参加招投标模拟, 提高了学生的动手能力, 组织能力和表达能力。通过教学改革, 使学生基本掌握了工程招投标与合同管理分析问题和解决问题的方法, 受到院学生的好评, 教学质量不断提高。课程改革的实践不仅使学生受益, 同时也培养锻炼了师资队伍。课程内容的更新, 要求教师必须始终把握学科前沿, 并努力培养自身的创新精神, 科研能力普遍增强;实践教学的改革,

要求教师必须紧密结合工程实际, 促进了与产学研基地的联系与合作;课程改革是一项系统工程, 课程改革促进了教师之间的交流与合作, 培养锻炼了师资队伍。随着我国市场经济的不断发展和经济全球化时代的到来, 建筑市场领域的竞争将更加激烈, 工程招投标与合同管理课程的建设必须跟上时代的步伐, 始终把握学科的前沿, 因而课程建设的任务任重道远。经过对“工程招投标与合同管理”课程建设的浅析, 我们深深地认识到, 课程建设工作需要

坚持不懈、持之以恒。今后将继续加大对工程招投标与合同管理课程教学改革和建设的力度, 进一步提高学生的综合素质, 加强学生创新能力的培养, 以点带面, 不断促进我校整体的教学改革, 培养出更多的合格人才。根据建筑工程管理专业、工程造价专业、建筑经济管理专业、房地产经营与开发专业、建筑工程技术专业、建筑工程监理专业培养目标, 依据社会发展的实际需求和工程招投标领域的不断发展变化, 不断进行“工程招投标与合同管理”课程的改革探索。

五、结束语与展望

在《工程招投标与合同管理》课程教学改革中以项目为导向, 以任务为压力, 不仅能够大大地激发学生的学习兴趣, 而且通过实践项目的模拟实习, 提高了学生在教学过程中的参与度, 使学生的主体地位得以实现, 学生职业能力的得以强化。在教学的过程存在的问题与困难仍需进一步解决, 特别是理论教学的案例式教学的案例对实际项目的导向性如何解决, 所以对于《工程招投标与合同管理》这类工程性较强的课程教学改革探索依然显得任重道远。

参考文献

[1]陶勇芳, 商存慧CDID大纲对高等工科教育创新的启示[J].中国高教研究, 2006 (11) :81-83

0736建筑工程招投标与合同管理 篇3

建筑工程招投标与合同管理是一门专业技术课,着重研究建筑工程招标、投标以及招标后的合同执行的规律和管理方法,在建筑工程管理领域里应用十分普遍。我国传统的职业技术教育中,学科系统化课程至今仍占据着主导地位,适合高职高专教育的建筑工程招投标与合同管理教材十分缺少,未能提升到理实一体的“教学做”程度,没有体现出职业教育的特点与特色。

教育部颁发的《职业院校技能型紧缺人才培养培训指导方案》提出要建立具有鲜明特色的课程体系的要求,即打破传统学科课程,代之以与企业的实践密切联系的、理论学习与技能训练高度统一的、按照工作过程顺序的“综合性”和“案例性”教学项目。方案还提出了两种综合程度不等的课程开发方式,一种是将原有若干科目教学内容按照职业活动的特点和要求进行整合的“整合式”课程开发,另一种是“完全打破学科体系,按照企业实际的工作任务、工作过程和工作情境组织课程,形成围绕工作过程的新型教学项目”的“综合性”课程开发。本文结合工程造价与建筑管理专业方向的学生的工作岗位,对基于工作过程的建筑工程招投标与合同管理教学进行了初步探讨。

二、 建筑类专业学生就业岗位及其工作过程分析

对于大多数工程造价与建筑管理专业方向的学生来说,毕业后将到招标代理、工程造价咨询、建筑施工企业投标、项目施工管理等单位从事建筑工程招标、投标、施工管理、合同管理等工作;在各自的岗位上,所需要用到的建筑工程招投标与合同管理知识不尽相同或侧重点不同,对应岗位及其涉及的建筑工程招投标与合同管理知识与能力可以看出,对于高职高专的学生,建筑工程招投标与合同管理所需要掌握的主要知识点,基本上都在实际工作过程中得以应用和体现,因此该课程的知识传授完全可以基于工作过程,在解决实际问题中得以完成。本文以此做初步介绍。

三、基于工作过程的建筑工程招投标与合同管理教学方法设计

在职业教育课程中,与学科系统化课程相对应的是工作过程系统化课程,以学生为中心而设计,以学生在完成工作任务过程中形成的直接经验,进而促使参与者掌握融合于各项实践行动中的知识、技能和技巧。在教学过程中,学生先对所学职业内容和工作环境等有感性的认识,获得与工作岗位和工作过程相关的知识,然后再开始学习专业知识。所以基于工作过程教学能否顺利进行,关键在于教学情境的设计,设计教学情境应考虑以下几个方面。

精心挑选适合教学的岗位工作过程,必须使所设计的教学工作过程要覆盖到本课程所必须掌握的主要知识点,教学工作过程设计的优良是学生能够进行系统学习的关键环节。

应以过程性知识为主,陈述性知识为辅,即在基于工作过程的学习中,学生不仅要学习与工作过程有关的程序知识,还要学习与建筑工程招投标与合同管理相应的基本概念和原理,以增强学生的理解。

以学生为中心。面向每个学生,尊重每个学生发展的特殊需要,鼓励学生在行动过程中的学习体验和创造性表现。

培养解决问题的能力和团队精神。在实际的教学中,可分若干组,要求各个小组通过查阅资料、讨论等方式完成比较复杂一些的工作内容,以培养学生将知识转化为应用的能力和解决问题的能力。

教学与评议一体化。在实施教学中,教师除了指导学生顺利完成任务,还要求教师在整个教学过程中,要及时对学生的学习进展和状况作出合适的调整和恰当的评价,促进学生不断解决学习中出现的问题,并最终完成工作任务。

四、教学案例分析

根据与建筑工程招投标与合同管理相关工作过程的特点,本文设计了“开标评标”的教学情境,并以此例来说明基于工作过程的建筑工程招投标与合同管理。

工作任务:已知某实际工程招标文件,其中开标程序、评标方法已确定,要求以教学班为单位,模拟投标、开标、评标过程,并给出评标结果、编制评标报告。

背景(借用条件):前导课程建筑施工组织和工程预算的图纸与课程设计。

工作目标:按照招标文件开展评标并做出评标报告。

决策计划:

1)了解投标小组所扮演的企业状况包括企业等级,业绩情况,人员情况,目前施工任务饥饱情况等等

2)查阅相关招投标法律法规手册

3)了解招标文件对投标书的组编要求

实施:

1)确定投标小组的投标项目选择

2)确定投标选择成员的主要工作分工

3)制定投标项目的投标方案

4)编制技术标

5)编制商务标及报价

6)可以选做根据给定的条件做不平衡报价的设计

7)编组投标文件

8)对投标文件密封并参加开标会

9)由一个小组主持开标

10)各小组分别对本次开标进行评标并给出评标报告

检查:

1)检查学生对一些概念的理解程度

2)检查学生实施工作任务的进展

评估:

1)对开标程序、标书递交、相关担保、投标报价的调整、评标指标以及评标过程和评标报告等环节理解的评价

2)任务完成情况评价

3)团队合作能力评价

4)项目完成情况演示评价

通过本工作过程的训练,首先可以让学生掌握“投标、开标、评标过程”这一工作过程的程序性知识,并对相应知识点进行讲解,对于基础好、兴趣比较高的同学除了能完成这一工作过程外,可能会对相应的一些概念有深入理解的要求,教师可引导学生深入理解(比如不平衡报价)相关知识,而对另外一部分学生,由于基础较差,虽然不能对一些概念深入理解,但是能够有兴趣来完成这一过程知识,从而达到因才施教。

五、 结语

建筑工程招投标与合同管理作为一门专业技术课,长期以来在教学中尝试多种教学改革,基于工作过程的建筑工程招投标与合同管理教学能够使学生在工作过程中得以学习,从而激发学生学习建筑工程招投标与合同管理的兴趣,增强学生学习传热学的积极性和主动性,从而达到良好的教学效果。

0736建筑工程招投标与合同管理 篇4

3一、名词解释

1.投标：承包商根据业主的要求或以招标文件为依据，在规定期限内向招标单位递交投标文件及报价，争取工程承包权的活动。

2.编标：编制投标文件，又称编标。投标文件应按招标文件规定的要求进行编制，一般不能带有任何附加条件，否则可能导致被否定或作废。

3.边际成本：每增加一个产品而同时增加的成本称为边际成本，即每增加一个单位产量而需追加的成本。

4.经评审的最低投标价法：能够满足招标文件的实质性要求，并经评审的投标价最低（低于成本 的除外）应推荐为中标人的方法。

5.综合评估法：将评审内容分类后分别赋予不同权重，评标委员根据评分标准对各类内容进行相应的打分，最后计算的累计分值反映投标人的综合水平，以得分最高的投标书为最优。

二、填空题

1．投标文件中的每项要求填写的空格都必须填写，不得_ 空着不填_，否则被视为放弃意见；重要数字不填写，可能被作为_ 废标_处理。．按性质分，投标有风险标和保险标；按效益分，投标有盈利_ 标、保本_标和亏损标。

3．标底是招标人编制的招标项目的_预期 _ 的价格。标价是企业自定_的价格，反映企业的水平。

4．投标标价的费用一般由工程成本_（直接工程费）_、_ 间接费_、利润、其他费用和风险费等组成。

5．报价策略是投标策略的一部分。报价策略应包括：降低预算成本_的策略；确定利润（风险报酬）率的策略；_平衡报价

__的策略；价格重分配（或不平衡报价）策略。

6.所谓投标有效期是指自_投标之日_至__确定中标人或订立合同__之时为止。招标文件应当规定一个适当的投标有效期，以保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订书面合同。7.中标人确定后，招标人应当向_中标人_发出中标通知书，同时将中标结果通知_所有未中标的_投标人。

8.建设工程评标方法有很多种，我国目前常用的评标办法有经评审的最低投标价_法、综合评估法等，9.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人_改变中标结果_的，或者中标人放弃中标项目_的，应当依法承担法律责任。

10.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起_30_日内，按照_招标文件和中标人的投标投标文件__订立书面合同。

三、单项选择题

1．为了提高中标的可能性和中标后利益，在保证工程质量的前提下，进行合理报价，根据投标报价的原则，对下列（C）项目可以报低价。

A.工期要求急、投标对手少； B.施工条件差、投标对手少；C.投标对手多、支付条件好； D.施工条件差，投标风险大。2．为了提高中标的可能性和中标后利益，在保证工程质量的前提下，进行合理报价，根据投标报价的原则，降低投标报价不可以采取（D）方法。

A.降低措施项目费 B.降低管理费 C.降低利润率 D.降低规费和税金 3．投标报价人员在总价基本不变的情况下可以采用不平衡报价法使中标后企业利益最大化，在清单工程量不准确的情况下，对可能增加的工程量，可以报（A）。A.高单价 B.低单价 C.原单价 D.市场价

4．投标文件的内容是投标的关键，下列不属于施工投标文件的内容是（C）。A．投标函 B.投标报价 C.拟签订合同的主要条款 D.施工组织设计 5．（C）原则上适用于一切分期付款工程合同，但对单价合同最有效。

A．确定利润率的策略 B．平衡报价策略 C．价格重分配策略 D．降低预算成本的策略 6．招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（D）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A．15天 B.20天 C．25天 D.30天 7．招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同后，中标人（A）。A．应当按照合同约定履行义务，完成中标项目 B．可将中标项目分解后分别向他人转让 C．可向他人转让中标项目 D．可将中标项目中的部分非主体工作分包给他人完成 8．（A）的适用范围是：具有通用技术、性能标准或者招标人对于其技术、性能没有特殊要求的普通招标项目，如一般的住宅工程的施工项目。

A．经评审的最低投标价法 B．以标底作为标准值计算报价得分的综合评分法 C．以修正标底值作为报价评分衡量标准的综合评分法 D．不用标底衡量的综合评分法 9．某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当（D）。A．与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人 B．改为直接发包 C．用原招标文件重新招标 D．修改招标文件后重新招标

10．评标工作是由（B）完成的，这个临时组织负责对所有投标文件进行评定、提出书面评标报告、推荐或确定中标候选人等工作。A．招标人 B．评标委员会 C． 公证机关 D．当地招标管理部门

四、多项选择题

1．施工招标划分合同数量时，应考虑的影响因素包括(CDE)。D．避免施工现场的交叉干扰 E．对项目建设总投资的影响

2．投标文件中（ABC）必须有法人单位公章、法定代表人或其委托代理人的印鉴投标书。A．投标书 B．投标书情况汇总表 C．密封签 D．工期目标 E．详细预算及主要材料用量；

3．开标的主持人是（AE），他们同时负责开标全过程的工作。

A．招标人或 B．当地招标管理部门 C．公证机关 D．投标人代表 E．招标代理机构 4．详细评审是指在初步评审的基础上，对经初步评审合格的投标文件，按照招标文件确定的评标标准和方法，对其（BC）进一步评审、比较。A．符合性 B．技术部分 C．商务部分 D．投标文件的澄清和说明 E．应当作为废标处理的情况 A．有利于本地区的承包商 B．有利于本系统的承包商 C．施工内容的专业性较强 5．按照建设部的规定，建设项目的投标有（ABCD）下列情况的也应当按照废标处理：

A．未按要求密封。B．无单位和法定代表人或者代理人的印鉴，或未按规定加盖印鉴。C．未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊、辨认不清。D．逾期送达。E．细微偏差

五、简答题

1．投标的工作程序有哪些？

答：投标的工作程序应与招标程序相配合、相适应。为了取得投标的成功，一般要经过从投标的前期准备，申请投标和递交资格预审书，接受投标邀请和购买招标文件，研究招标文件，调查研究和澄清问题，编制施工计划，估价和确定投标标价，编制投标文件，投标文件的投递，参加开标会、授标与签约的全过程。

2．投标的前期工作包括哪些内容？要注意什么问题？

答：投标的前期工作包括获取投标信息与前期投标决策，即从众多招标信息中确定选取哪个（些）作为投标对象。要注意如下问题：(1)获取信息并确定其可靠性。

⑫ 对业主进行必要的调查研究。对业主的调查研究时投标人风险分析的基础，是其确定投标与否及报价高低的一个依据。3．投标文件一般包括哪些内容？

答：投标文件一般包括以下七个方面的内容：（1）投标书。（2）投标保证书。

（3）报价表。因合同类型而异，单价合同一般将各类单价列在工程量表上。有时业主要求提供单价分析，则需按招标文件规定将主要的或全部单价均附上单价分析表。（4）施工规划。包括各种施工方案、施工进度计划表或资源安排直方图。（5）施工组织机构表、主要工程管理人员人选及其简历。

（6）如欲将部分项目分包给其他承包商，则须将分包商情况写入投标文件。

（7）其他必要的附件和资料。如投标保函，承包商营业执照，承包商投标全权代表的委托书及姓名、地址，能确认投标者财务状况的银行或其他金融机构的名称和地址等。4.为了保证评标委员会中专家的素质，评标专家应符合哪些条件？ 答：为了保证评标委员会中专家的素质，评标专家应符合下列条件： ⑪ 从事相关专业领域工作满8年，并具有高级职称或者同等专业水平； ⑫ 熟悉有关招标投标的法律、法规，并具有与招标项目相关的实践经验； ⑬ 能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。5.中标人的确定方法有哪几种？ 答：中标人的确定方法有以下几种：

⑪ 全面评比、分析各项条件，选择综合条件最优者为中标人。⑫ 按各项指标打分评标，得分最高者为中标人。

⑬ 以能满足招标人的要求和侧重条件，如工期短或报价低等，选择中标人。

六、案例分析（本大题共1小题，每小题10分，共10分）某市越江隧道工程全部由政府投资。该项目为该市建设规划的重要项目之一，且已列入地方固定资产投资计划，概算已经主管部门批准，征地工作尚未全部完成，施工图及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，故业主委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定。业主对投标单位就招标文件所提出的所有问题统一作了书面答复，并以备忘录的形式分发给各投标单位，为简明起见，采用表格形式

在书面答复投标单位的提问后，业主组织各投标单位进行了施工现场踏勘。在投标截止日期前10日，业主书面通知各投标单位，由于某种原因，决定将收费站工程从原招标范围内删除。问题：该项目施工招标在哪些方面存在问题或不当之处？请逐一说明。

答：（1）编制两个标底不妥，对本市与外省市的投标者应统一标准，因为招投标法中明文规定：招标投标活动应当遵循公开、公平、公正的原则。（2）施工现场踏勘应安排在答疑之前。

0736建筑工程招投标与合同管理 篇5

1.A.合法行为

2.B.自然事件

3.C.违法行为

4.D.社会事件

2、A建设单位的一个施工项目由于资金困难而停工，但按照合同约定，B施工单位仍有该项目的照管责任，该地区突遇山洪暴发，与该项目相邻的C单位在未与A、B单位联系的情况下主动帮助抗灾抢险，C单位为此行为付出了一定的资金，该笔资金应当由[ B ]

1.A.单位

2.B.单位

3.C.c单位

4.D.监理单位

3、施工企业与项目经理之间的代理关系是一种[ ]代理。

√此题回答正确

1.A.委托

2.B.法定

3.C.指定

4.D.再

4、对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种[

]。

√此题回答正确

1.A.合法行为

2.B.违法行为 3.C.自然事件

4.D.社会事件

5、经济法律关系的[ ]是指经济法律关系的参加者或者当事人。

√此题回答正确

1.A.主体

2.B.客体

3.C.内容

4.D.对象

6、《合同法》规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为：()。

√此题回答正确

1.A.同时履行抗辩权

2.B.后履行一方享有的抗辩权

3.C.先履行一方享有的抗辩权

4.D.不安抗辩权

7、编制工程施工招标标底时，分部分项工程量的单价为直接费。直接费以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定；间接费、利润、税金按照有关规定另行计算。此种方法称为：（）

√此题回答正确

1.A.工料单价法

2.B.综合单价法

3.C.清单计价法

4.D.其他方法

8、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是()。

√此题回答正确

1.A.费用由工程师承担，工期由承包方承担

2.B.费用由承包方承担，工期由发包方承担

3.C.费用由承包方承担，工期由承发包双方协商

4.D.费用和工期均由承包方承担

9、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的权利和义务。

√此题回答正确

1.A.通用条款

2.B.监理合同

3.C.协议书

4.D.专用条款

10、若业主拟定的合同条件过于苛刻，为使业主修改合同，可准备“两个报价”，并阐明，若按原合同规定，投标报价为某一数值，但倘若合同作某些修改，则投标报价为另一数值，即比前一数值的报价低一定的百分点，以此吸引对方修改合同。但必须先报按招标文件要求估算的价格而不能只报备选方案的价格，否则可能会被当作“废标”来处理，此种报价方法称为（）

√此题回答正确

1.A.不平衡报价法

2.B.多方案报价法

3.C.突然袭击法

4.D.低投标价夺标法

11、承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为（）。

√此题回答正确

1.A.包工不包料

2.B.统包

3.C.包工部分包料

4.D.包工包料

12、违反合同承担责任的方式中，____ 体现了制裁性。

√此题回答正确

1.A.赔偿金

2.B.赔偿金

3.C.索赔

4.D.继续履

13、《合同法》规定，空缺条款的 弥补顺序是 ______。

√此题回答正确

1.A.法定---推定---约定

2.B.推定---约定---法定

3.C.约定---推定---法定

4.D.约定---法定---推定

14、施工合同中，______ 不是业主应承担的义务。

√此题回答正确

1.A.获得进入施工现场通行道路的使用权

2.B.建立施工现场的安全保护设施

3.C.组织设计单位图纸会审并进行设计交底

4.D.提供真实的地质

15、某国际工程合同价格为2000万元。按合同规定，承包商每延误一天，则罚款合同价的0.05%，罚款的最高限额为合同价的 5%，该工程应承包商自身原因，延误工期10天，但在合同规定的竣工期前，某一区段工程监理工程师已签发了移交证书，该区段工程合同价款为400万，则承包商逾期罚款额为____万 √此题回答正确

1.A.12

2.B.8

3.C.6

4.D.4

16、业主和承包商在合同中风险分担较合理的合同类型是_______。

√此题回答正确

1.A.固定总价合同

2.B.单价合同

3.C.成本加酬金合同

4.D.可调值总价合同

此题回答正确

1.A.结清单生效

2.B.颁发工程移交证书

3.C.递交最终报表

4.D.颁发解除缺陷责任证书

18、招标人采用邀请招标方式的，应当向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。

√此题回答正确

1.A.2

2.B.3

3.C.4

4.D.5

19、下列各项中，（）不属于开标前的投标技巧。√此题回答正确

1.A.不平衡报价

2.B.多方案报价法

3.C.围标法

4.D.突然袭击法

20、重要设备的采购，单项合同估算价在()人民币以上的，必须进行招标。

√此题回答正确

1.A.50万

2.B.100万

3.C.150万

4.D.200万

21、投标文件的符合性评审包括（）鉴定。

√此题回答正确

1.A.经济符合性和技术符合性

2.B.属地符合性和技术符合性

3.C.商务符合性和技术符合性

4.D.商务符合性和经济符合性

22、施工招标文件的内容一般不包括（）。

√此题回答正确

1.A.工程量清单

2.B.资格预审条件

3.C.合同条件

4.D.投标须知

23、以开拓市场、低盈利为目标，在精确控制成本的基础上，充分估计各竞争对手的报价目标，以有竞争力的报价达到中标的目的，这样的投标策略称为（）。

√此题回答正确

1.A.生存型策略

2.B.低成本优势策略

3.C.盈利型策略

4.D.高风险策略

24、（）又称为一揽子索赔，是指对整个工程中发生的索赔事件，综合在一起进行索赔。

√此题回答正确

1.A.单项索赔

2.B.总索赔

3.C.费用索赔

4.D.工期索赔

25、根据规定，一个工程只能编制（）个标底，一般是在招标前就制定出来的。

√此题回答正确

1.A.一

2.B.二

3.C.四

4.D.三

26、评审资格预审文件时，评审内容主要包括：（）

√此题回答正确

1.A.法人资格

2.B.商业信誉

3.C.技术能力 4.D.施工经验

5.E.财务能力

27、《建设工程施工合同（示范文本）》中，能够构成设计变更的事项包括：

√此题回答正确

1.A.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸

2.B.增减合同中约定的工程量

3.C.改变有关工程施工时间和顺序

4.D.法院要求停止施工

5.E.仲裁机关要求停止施工

28、投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。（√此题回答正确

1.A.√

2.B.×

29、公开招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。（）

√此题回答正确

1.A.√

2.B.×

30、建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标代理机构。（）

√此题回答正确

1.A.√

2.B.×）

31、建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。（）

√此题回答正确

1.A.√

2.B.×

32、建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。其中包括：业主、承包商和工程咨询服务机构。（）

√此题回答正确

1.A.√

2.B.×

33、中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，不必将中标结果通知所有未中标的投标人。（）

√此题回答正确

1.A.√

2.B.×

34、通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分低于及格线的投标者。（）

√此题回答正确

1.A.√

2.B.×

35、资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准，一般凡属评标时考虑的因素，资格预审评审时必须考虑。（）

√此题回答正确

1.A.√

2.B.×

36、狭义的建筑市场一般指有形建筑市场，它是以工程承发包交易活动为主要内容，有固定的交易场所（建设工程交易中心）（）

√此题回答正确

1.A.√

2.B.×

37、效力未定合同的效力最终取决于有权利的第三人的确认。（）

√此题回答正确

1.A.√

2.B.×

38、违约当事人支付了违约金后，对方仍要求继续履行合同时，违约方必须按合同决定条件继续履行。（）

√此题回答正确

1.A.√

2.B.×

39、效力未定合同的效力最终取决于有权利的第三人的确认。（）

√此题回答正确

1.A.√

2.B.×

40、合同有效期是指自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效之日为止的日历天数。（）

√此题回答正确

1.A.√

2.B.×

41、根据《合同法》规定，合同无效、被撤销或终止的，不影响合同中

独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。

√此题回答正确

1.A.√

2.B.×

42、我国建设工程施工合同中的“工程”是指永久工程；FIDIC合同中的“工程”，是指协议条款约定具体内容的永久和临时工程。（）

√此题回答正确

1.A.√

2.B.×

43、工索赔，是指在合同履行当中，合同当事人一方，因非自身责任或对方不履行或未能正确履行，造成本方受到损失时，而向对方提出补偿或赔偿的权利要求。（）

√此题回答正确

1.A.√

2.B.×

44、施工中因不可抗力时间的影响而使承包商受到损害时，无权获得费用补偿。（）

√此题回答正确

1.A.√

2.B.×

45、合同法规定的“不安抗辩权”是指按照合同规定先履行义务方享有的中止履行义务的权利。（）

√此题回答正确

1.A.√

2.B.×

46、施工索赔，是指在合同履行当中，合同当事人一方，因非自身责任或对方不履行或未能正确履行，造成本方受到损失时，而向对方提出补偿或赔偿的权利要求。（）

√此题回答正确

1.A.√

2.B.×

47、法人下属的独立核算经济实体不履行他所签订经济合同的义务时，该法人承担责任。（）

√此题回答正确

1.A.√

2.B.×

48、在大型工程合同中，由于工程分期分批验收，工程将会有几个单独的缺陷责任期，因此监理工程师将会签发几个“解除缺陷责任证书”。（）

√此题回答正确

1.A.√

2.B.×

49、FIDIC 合同条件规定，承包商对工程照管的责任，是从开工之日起，到业主颁发“工程移交证书”之日为止。（）

√此题回答正确

1.A.√

2.B.×

50、交钥匙合同在通用条件中规定采用不可调价的总价合同，但也允许双方在专用条件内约定物价浮动的调整和税费变化的调整方法，代换通用条件中的规定。（）

√此题回答正确

1.A.√

2.B.×

51、投标保函可以约束投标人在合同有效期内不撤标或中标后按时与业主签订合同。（）

√此题回答正确

1.A.√

2.B.×

52、根据《招标投标法》规定，中标通知书是由业主和招标办共同签发，因此它对业主、承包商、招标办均有法律约束力。（）

√此题回答正确

1.A.√

2.B.×

53、根据《合同法》规定，合同一经成立即生效。（）

√此题回答正确

1.A.√

2.B.×

54、不平衡报价，指在总价基本确定的前提下，调整项目和各个子项的报价，以期既不影响总报价，又可以在中标后获取较好的经济效益。（）

√此题回答正确

1.A.√

2.B.×

55、建筑业企业连续三年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。（）

√此题回答正确

1.A.√

2.B.×

56、承包商在自己的索赔报告中应对费用索赔部分进行详细计算，索赔费用的计算方法主要有分项计算法和总费用法。（）

√此题回答正确

1.A.√

工程招投标与合同管理复习题 篇6

一、单项选择题

1、承包工程中，索赔从不同的角度，按不同的方法和标准，可以有许多种分类的方法，请问以下那种不属于按干扰事件的性质划分的索赔：

A、工期拖延索赔B、工程变更索赔C、工程终止索赔D、合同错误

2、以下那种特征不属于有效索赔的特征：

A、合法性B、及时性C、真实性D、全面性

3、FIDIC合同条件第一版制定于年

A、1913B、1996C、1957D、19694、构成FIDIC合同的文件先后次序是：

A、1、投标书

2、中标函

3、合同协议书

4、通用条件

5、专用条件

6、规范

7、图纸

8、资料表和构成合同组成部分的其他文件

B、1、中标函

2、合同协议书

3、投标书

4、专用条件

5、通用条件

6、规范

7、图纸

8、资料表和构成合同组成部分的其他文件

C、1、合同协议书

2、中标函

3、投标书

4、专用条件

5、通用条件

6、图纸

7、规范

8、资料表和构成合同组成部分的其他文件

D、1、合同协议书

2、中标函

3、投标书

4、专用条件

5、通用条件

6、规范

7、图纸

8、资料表和构成合同组成部分的其他文件

5、承包工程的风险分析中，以下那种不属于工程技术、经济、法律方面的风险：

A、业主将工期限制得太紧，承包商无法按时完成；

B、业主在工程中苛刻刁难承包商；

C、承包商资金供应不足，周转困难；

D、现场条件存在特殊的自然环境；

6、合同分析的主要对象是：

A、合同协议书和合同条款；B、合同协议书和中标函C、合同协议书和投标书

D、合同协议书和专用条款

7、以下那种不属于建设工程合同的特征：

A、合同主体的严格性B、合同标的物的特殊性C、合同履行期限的严格性

D、合同形式的特殊要求

8、工程师易人时，发包方必须至少于易人前天通知承包人；

A、7B、14C、6D、109、国内工程招标投标与国际工程招标投标的区别是：

A、国际工程招标投标是经济的产物；

B、国际工程招标不进行招标公告；

C、国内的工程招标没有暂定金额项目；

D、国内的工程招标不会进行资格预审；

10、国际工程总报价中，以下那项不属于间接费：

A、投标费B、分包费C、保险费D、税金

11、建设工程投标报价中，施工措施费单列的是：

A、工料单价法B、综合单价法C、综合基价法D、不平衡报价法

12、以下那个文件不属于建设工程投标文件：

A、投标书 B、授权委托书C、报价表D、履约保函

13、以下那项不属于投标工作：

A、申报资格预审B、提交标书C、现场踏勘D、编制标底

14、根据我国2000年1月1日实行的《中华人民共和国招标投标法》规定，以下那个项目属于必须进行招标的：

A、私人投资的自用住宅楼B、境外投资者在国内建设的水电站C、民营企业投资的厂房

15、评标委员会成员中，成员人数应为人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的；

A、3，3/4B、3，2/3C、5，3/4D、5，2/316、以下那种说法是正确的：

A、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由省、自治区、直辖市建设行政主管部门认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙级。

B、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由国务院认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙、丙级。

C、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙级。

D、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由国务院认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙级。

17、建设工程招标投标监管机关是指：

A、省、自治区、直辖市建设行政主管部门B、纪律监察部门C、检察院D、省、市、县（市）建设工程招标投标办公室

18、以下哪一项工作不属于工程承发包的内容：

A、建设工程监理B、招标代理C、生产职工培训D、建筑安装工程施工

19、我国在工程建设中所采用的经营方式有自营方式和承包方式。承包方式又可分为：

A、指定承包、协议承包、招标承包B、总承包、分承包、独立承包

C、计划分配、投标竞争、指令承包D、建设全过程承发包、阶段承发包、专业承包

20、以下关于企业资质的描述哪一项是正确的：

A、工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三级，施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二级。工程监理企业划分为甲、乙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙、丙级。

B、工程施工总承包企业资质等级分为一、二、三级，施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二级。工程监理企业划分为甲、乙、丙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙级。

C、工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三级，施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二级。工程监理企业划分为甲、乙、丙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙级。

D、工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三级，施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二、三级。工程监理企业划分为甲、乙、丙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙级。

二、填空题

1．承发包是一种方式，是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物，并按一定的价格取得相应报酬的一种交易行为。

2、直接承包。

3、建设工程交易中心的三大基本功能是信息服务功能、、。

4、建设工程招标人自行办理招标必须具备的两个条件是12。

5、建设工程项目招标投标中，国内实行（岗位职务）

6、招标项目按照规定应具备两个基本条件：17、我国规定国内工程应采用两种方式。

8、建设工程评标主要有和

9、建设工程投标前期工作包括和

10、投标人应在招标文件规定的日期内将投标文件提交给招标人。

11、国内和国际工程招标投标都受到

12、国际工程投标常用的投标策略主要有

13、合同又称。合同概念有广义和狭义之分。

14、国家建设部、国家工商局于1999年发布的《建设工程施工合同（示范文本）》主要由协议书、、三部分组成。

15、是衡量承包商管理水平的主要标志。

16、工程施工的过程就是的实施过程。

17、FIDIC是指，它是法文名称的缩写。

18、FIDIC的权利与职责、的权利与义务。

19、施工索赔是双方面的，既包括，也包括

20、索赔工作分为两个阶段，即阶段。

三、多项选择题

1、建筑市场的主体包括：

A、业主B、承包商C、设计院D、招标代理服务

2、工程承发包方式按照合同计价方法可分为：

A、包工包料B、指令承包C、固定总价 D、单价合同E、计量估价F、成本加酬金

3、建设工程招标投标活动的基本原则有：

A、合理原则B、统一、开放原则C、公开、公平、公正原则D、诚实信用原则 E、强制性原则

4、建设工程投标人的权利有：

A、确定自己的投标报价B、要求优质优价C、要求招标人或代理机构对招标文件中的问题进行修改D、有权参与投标或放弃参加投标

5、建设工程招标投标监管机关的职权有：

A、组织和参与招标活动B、择优选定招标人C、对投标人的投标资质进行复查D、接受招标人申报的招标文件，并对招标文件审查认定E、审查合同草案

6、以下属于公开招标工作程序的有：

A、评标B、议标C、招标申请D、招标人资格预审E、签订合同

7、建设工程招标标底编制的方法主要有：

A、工料单价法B、综合单价法C、固定总价法D、定额预算法

8、以下属于建设工程投标报价的组成有：

A、人工费B、材料费C、暂定金额D、预备费E、利润F、税金

9、以下属于投标技巧的方法有：

A、扩大标价法B、不平衡报价法C、多方案报价法D、先盈后亏法

10、国际工程采用的招标方式有四种类型，其中包括：

A、公开招标B、邀请招标C、两阶段招标D、议标

11、国际工程招标文件的内容包括有：

A、投标邀请函B、履约担保C、合同条款D、协议书

12、由于合同价款确定方式划分，可以将建设工程合同分为：

A、固定价格合同B、可调单价合同C、成本加酬金合同D、可调价格合同

13、建设工程合同关于经济条款，以下叙述正确的是：

A、实行工程预付款的，双方应在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回

B、工程师对承包人超出设计图纸范围和因承包人自身原因造成返工的工程量，如实计量，在与业主协商后酌情支付。

C、质量保修金由承包人向发包人支付。但一般不应超过施工合同价的5%.D、变更价款的确定方法，如合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款。

14、监理单位的权利有：

A、选择工程总承包人的认可权B、工程施工进度的检查、监督权C、主持工程建设有关的协作单位的组织协调，重要协调应当事先向业主报告D、在工程合同约定的工程价格范围内，工程款的支付的审核和签认权

15、施工合同管理的特点有：

A、施工管理合同周期长

B、施工合同管理与效益、风险密切相关

C、施工合同的管理变量少

D、施工合同管理是综合性的、全面的、高层次的管理工作

16、施工承包合同的合同文本分析包括以下的哪几项工作：

A、合法性分析

B、风险分析

C、完备性分析

D、双方责权利分析

E、后果性分析

17、应用FIDIC合同条件的前提是：

A、确定工程项目，筹措资金

B、通过竞争性招标确定承包商

C、按照固定价格方式编制招标文件

D、委托工程师对工程施工进行管理

18、FIDIC条款中，以下属于工程师的权利有：

A、有权批准或否决承包商将合同转让

B、对现场材料及设备有检查和拒收的权利

C、有权批准向承包商付款

D、有权发出开工令、停工令和复工令

19、工期索赔的计算方法有：

A、网络分析法

B、分项法

C、总费用法

D、比例分析法

20、索赔的解决方法有：

A、和解

B、调解

C、谈判

D、仲裁

E、诉讼

四、问答题

1.我国建设工程招标投标活动应遵循哪些基本原则？

2.简述建设工程招标代理行为的特征。

3.建设工程招标文件由哪些内容组成？

4.常用的投标技巧有哪几种？

5.简述国内和国际工程招标投标的区别和联系。

6.作为承包商，对合同风险应采取什么对策？

7.简述FIDIC施工合同文件的组成。

0736建筑工程招投标与合同管理 篇7

一、课程建设的目标

通过课程建设, 综合多位老师的教学经验并结合企业、行业专家的意见, 在分析研究招投标与合同管理的新法规及行业企业的实际需求的基础上, 明确课程的性质、定位和任务, 更新课程教学的内容体系, 改革课程的教学方法和教学手段, 形成基于工作过程系统化的教学新模式。

二、课程建设的主要措施

(一) 加强师资队伍建设

以课程建设为契机, 进一步加强教师队伍的建设, 采用“内培外引、专兼结合”的方法, 不断提高教师自身教育教学及科研能力, 建设一支拥有较高教学水平和职业素养、教育教学理念新、掌握一定的现代教育教学技能, 学历、知识、职称结构较合理、团队精神好的师资队伍。

具体措施包括: (1) 每年1~2名教师外出培训、经验交流等, 提高教师专业知识水平和教育教学水平, 优化知识结构。 (2) 通过校企合作, 提高教师业务能力和教学能力, 加强“双师型”教师培养。每年选送1~2名青年教师有针对性地到企业实践, 提高教师的实际业务能力, 聘请工作经验丰富的企业人员担任兼职教师, 将行业中的新知识、新标准融入教学内容。

(二) 教学内容体系改革

根据本课程在建筑工程管理和工程造价专业人才培养方案中的地位, 以“理论必须够用、突出实用与技能”为原则, 通过对企业、行业的调研优化教学内容, 形成一套以应用能力培养为主的教学内容体系, 充分体现职业性、实践性和开放性的要求。

(三) 教学手段和教学方法改革

以现代化教学手段为依托, 将多媒体等现代教育教学手段和传统的教学方式相结合, 充分利用多媒体教室、多功能教室、互联网等实现教学手段的现代化和多样化。

每个学习情境按照“明确工作任务→知识学习与计划制定→任务实施→成果检查与评价”四个步骤进行。针对学生实际和不同的学习情境, 在不同的步骤中采用任务驱动法、案例教学法、讲授法、角色扮演法等多种教学方法, 让学生模拟完成一个项目的招投标全部过程, 融“教、学、做”为一体, 使理论与实践相结合, 增强学生的感性认识, 加强学生的能力培养。

1.项目教学法

本课程在教学过程中, 以实际工程项目为载体, 项目贯穿课程教学始终。要求学生在不同的学习阶段编制招标文件、投标文件、工程施工合同, 达到学习内容与工程项目实际紧密结合的目的。

2.任务驱动法

本课程以建筑工程招投标的工作流程为教学主线, 让学生以不同角色完成招投标各个阶段的具体工作任务, 达到课程的教学过程与实际工作岗位的工作过程相统一, 实现“教、学、做”一体。

3.案例教学法

课程结合典型的工程实例, 采用案例教学法。通过分析讨论工程实例中的经验或存在问题, 达到对知识的理解和应用。同时, 也充分调动学生的积极性。

(四) 建设立体化《工程招投标与合同管理》课程教学资源

1.完善修改课程教学指导文件

根据专业调研和人才培养方案修改课程标准和实训指导书, 以指导课程的课堂教学和实践教学。

2.日常教学资源的完善

(1) 加强教材建设。现阶段坚持选用新近出版的国家规划教材, 逐渐形成满足行业企业需要并符合学院学生实际情况的教学讲义, 在条件成熟时出版校本教材。

(2) 根据课程标准完善课程教学电子教案及课程教学多媒体课件。

(3) 完善案例库、试题库建设。

(4) 录制课程教学录像。

与计算机信息技术企业和技术人员合作, 完成课程教学视频的录制工作, 形成直观的视频教学资源, 便于学生自主学习。

(五) 实训条件建设

加强校内外实训条件的建设。建立校内工程招投标与合同管理综合实训室, 配备工程招投标及合同管理实训所需的全套文件资料、实训工具、计算机及电子招投标实训软件。同时, 增加针对本课程实训内容的校外实训基地, 推进校企合作, 增加学生去企业实践的机会, 为学生提升实践能力与增长实践经验建立良好平台。

(六) 课程网站建设

建立并及时更新课程网站内容, 使课程教学资源全部上网, 学生可以通过网站明确课程学习目标、内容、学习方法、学习要求。建立网上在线自测系统, 通过网站实现互动式课程教学, 学生既可以在网上自主学习、相互交流, 又可以与老师互动讨论, 在线检测学习情况, 增强学生的学习效果。

综上所述, 课程的建设, 应以培养学生的专业能力为重点, 改革课堂教学和实践教学内容、方法与手段。

摘要：《工程招投标与合同管理》是建筑工程管理、工程造价专业的核心课程。通过课程建设, 形成基于工作过程系统化的教学新模式。

关键词：高职,招投标,课程建设

参考文献

[1]刘敏.基于工作过程的《招投标与合同管理》课程设计[J].才智, 2013 (8) .

建设工程合同招投标违约责任研究 篇8

关键词：建设工程合同；中标通知书；缔约过失责任；违约责任

一、建设工程合同的概述

（1）建设工程合同的概念及特征。建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，是一种广义的承揽合同，故建设工程合同中没有规定的，适用承揽合同的一般规定。建设工程合同双方当事人一般只能是法人，并且要求具备一定资质；合同标的特殊，是各类建筑产品；合同履行期限较长，且应当采用书面方式订立。

（2）建设工程合同的种类与订立。建设工程合同以承发包的不同范围和数量进行划分，分为建设工程总承包合同、建设工程承包合同和建设工程分包合同；以完成承包内容进行划分，分为勘察、设计和施工合同。

当事人订立合同需要经过要约和承诺两个阶段，建设工程合同也如此。建设工程合同的订立包括招标订立和直接委托发包方订立两种方式，根据《招标投标法》的规定，绝大多数建设工程合同是通过招标订立的。

二、建设工程招投标法律概述

（1）建设工程招投标现状。建设工程招投标制度具有以下特点：程序规范、开放透明、公平正义、一次性交易。和西方发达国家相比，我国的建设工程招投标制度发展历史较短，且我国具有特有的人情文化和投资主体的多元性，所以招投标市场仍不完善。

（2）建设工程招投标种类与程序。按照《招标投标法》规定的精神，建设工程招标可以分为以下几种：建设工程总承包招标、建设工程勘察招标、建设工程设计招标、建设工程施工招标、建设工程监理招标和建设工程材料设备招标。

招投标程序大致分为三个阶段，首先是招标，发布公告或者投标邀请书，对潜在投标人进行资格审查并编制发售招标文件。其次是投标，对符合资格要求的投标人编制和送达投标文件。最后是开标、评标和中标，开标由招标人主持，由评标委员会推荐或者经授权直接确定中标人。

（3）建设工程招投标法律性质。我国《合同法》规定招标行为的性质是要约邀请，属于事实行为。在法律对投标行为无规定下，学界普遍认为投标行为属于要约。投标书必须具备两项条件，一为内容具体确定，二为投标人所列条款中标后都将写进合同中。招标人一旦确定中标人和发出中标通知书即构成承诺。承诺生效之后即在招标人和中标人之间产生了订立书面合同的義务，中标人改变或者放弃中标的，应当负法律责任。

三、招投标违约责任分析

（1）违约责任和缔约过失责任。违约责任是指合同的一方当事人由于违反了合同的义务，根据法律规定或者合同约定，应当承担的法律责任。承担责任的方式包括实际履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金（包括惩罚性和补偿性违约金）以及定金罚则。缔约过失责任是指合同当事人在合同订立阶段有过错，违背了诚实信用原则，给对方造成损失，应当承担的损害赔偿责任，包括信赖利益的损害和人身权益的损害赔偿两部分，关于信赖利益的数额一般认为不超过履行利益范围。

（2）招投标责任性质分析。我国现行法律规定及多数专家意见表明，招标人由于过错对投标人造成损失，应当对此承担缔约过失责任。然而，另外一种情况则是值得探讨的，即中标通知书发出后的责任性质分析，在立法与实践中存在较大争议。一种观点认为，发出中标通知书已构成承诺，合同双方应承担违约责任。另一种观点认为应当承担缔约过失责任。建设工程合同应当采用书面形式，况且有些建设工程合同还需经国家批准才可设立。

（3）实践中存在的问题。下面，笔者以两个相似案例来阐述这一问题：2009年原告广东省某建筑安装公司中标，被告上海市某房地产开发企业指令原告先做开工准备再签订合同，后借故迟迟不签订合同，原告遂起诉至上海市中级人民法院。同年四川省某甲建筑公司，参与了被告四川某药业公司科研质检楼工程的招标活动并中标，在收到中标通知书后又遭被告拒签合同，遂诉至法院。

上述两个案例案情类似，前者经审理认为是违约而后者则认定为缔约过失责任，是因为对法律条文理解不一。在司法实践中，该争议较大，全国各地不同法院判决结果也不同。对于这个问题，不但司法实践混乱，连招投标相关领域的专家及著作的观点也不尽一致。南开大学法学院教授何红峰教授所持观点是违约责任说。机械工业出版社出版的《建筑工程法律责任风险与管理要点精析》一书对中标通知书发出后一方擅自弃标和单方毁约认定为缔约过失责任，同年却在和前书编者重合的他书中持违约责任说观点。

而针对上述争议，笔者的观点是违约责任说。从立法角度看，虽《合同法》规定建设工程合同应采用书面形式。然而《合同法》第36条规定该情形下，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务而对方接受的合同成立。从司法角度看，若主张缔约过失责任，赔偿损失有限，而主张违约责任除损失外还可以要求支付违约金和可得利益的损失。从实践角度看，建筑工程项目极易出现质量安全事故和滋生腐败现象，因而有必要加大违约成本，严加监管。

四、结语

由于我国目前采用的是立法法而不是判例法，对法律条文理解不同，实践中各地法院的做法大相径庭，严重影响建设工程合同的效力和招投标市场的发展。所以建议司法部门应当加强立法，明确中标通知书的法律性质和违约责任承担方式，完善担保制度同时鼓励交易。

参考文献：

[1]何红峰，李德华.建设工程法律事务[M].中国人民大学出版社，2010（12）.

[2]陈津生等.看案例快速解决招标投标中的赔偿问题——招标投标民事责任、法律适用与案例评析[M].机械工业出版社，2013（10）.

[3]陈津生等.建设工程法律责任风险与管理要点精析[M].机械工业出版社，2011（05）.

[4]张莹.招标投标理论与实务[M].中国物资出版社，2003.