二级建造师《施工管理》考前模拟题及答案(精选4篇)
1.施工承包合同中规定应由承包人承担的义务有()。P190
A.办理施工许可证
B.将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点
C.负责工地安全,看管进场材料、设备和未交工工程
D.主持和组织工程的验收
答案:C
2.根据施工合同示范文本规定,承包人应在()之后28天内,向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。P194
A.工程竣工验收日
B.提交工程竣工验收报告
C.工程竣工验收报告经发包人认可
D.办理竣工验收备案手续
答案:C
3.由于承包商负责采购的材料原因,工程实际进度与经过确认的进度计划不符,承包人按照工程师的要求提出改进措施,经过工程师确认后执行。由此导致的费用增加应()。P191
A.由发包人承担
B.由工程师承担
C.由承包人承担
D.由发包人与承包人分担
答案:C
4.某工程项目发包人与承包人签订了施工合同,承包人与分包人签订了专业工程分包合同,在分包合同履行过程中,分包人的正确做法是()。P195
A.未经承包人允许,分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系
B.分包人可以直接致函发包人或工程师
C.分包人可以直接接受发包人或工程师的指令
D.分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令答案:A
根据专业分包合同示范文本的规定,分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许,分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系,分包人不得直接致函发包人或工程师,也不得直接接受发包人或工程师的指令。
5.施工承包合同协议书中的合同工期应填写()。P191
A.实际施工天数
B.总日历天数
C.预计竣工日期
D.扣除节假日后的总日历天数
答案:B
6.建设工程施工劳务合同中,由劳务分包人负责办理,并支付保险费用的是()。P197
A.工程承包人租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备
B.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备
C.第三方人员生命财产
D.施工场内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备
答案:D
7.施工承包合同承包人按合同规定,将施工组织设计和工程进度计划提交工程师,工程师审查后在规定时间内予以了确认。施工过程中,发现该施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷,对此应由()承担责任。P191
A.发包人
B.工程师
C.工程师与承包人共同
D.承包人
答案:D
8.采用固定价格的施工劳务分包合同,根据施工劳务分包合同示范文本的规定,合同没有特别约定的情况下,可以调整价格的是()。P197
A.由于劳务分包人原因造成的返工
B.通货膨胀导致劳务价格变化
C.法律政策变化导致劳务价格变化
D.由于劳务分包人原因造成的安全事故
答案:C
根据施工劳务分包合同示范文本的规定,采用固定价格的,则除合同约定或法律政策变化导致劳务价格变化以外,均为一次包死,不再调整。因此由于劳务分包人原因造成的返工或安全事故,以及通货膨胀导致劳务价格发生变化,均不得调整价格。
9.我国现行的建设工程施工合同示范文本是()。P190
A.建设工程施工合同示范文本(GF-91-0201)
B.水利水电土建工程施工合同条件(GF-2000-0208)
C.公路工程国内招标文件范本
D.建设工程施工合同示范文本(GF-99-0201)
答案:D
10.某建设工程项目施工合同约定,由承包人负责采购项目所需的防火门,现设计要求的质量标准高于国家标准,则在材料采购合同中,对该材料的质量标准约定应是()。P198
A.按设计要求执行
B.按颁布的国家标准执行
C.按颁布的国家标准与设计要求折衷执行
D.由承包人视情况而定
答案:A
1.根据施工合同示范文本规定,()属于发包人应完成的工作。P190
A.按合同规定主持和组织工程的验收
B.向承包人提供施工场地,办公室和临时设施
C.办理施工许可证
D.做好施工现场地下管线的保护工作
E.提供工程进度计划
答案:AC
2.施工承包合同中的实际竣工日期是指()。P191
A.工程竣工验收通过的,为承包人送交竣工验收报告的日期
B.发包人组织竣工验收的日期
C.发包人对竣工验收给予认可或提出修改意见的日期
D.发包人要求修改的,承包人修改后提请发包人验收的日期
E.发包人要求修改的,承包人修改后,发包人组织竣工验收的日期
答案:AD
3.施工承包合同中规定应由承包人自行承担责任的是()。
A.施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷,经工程师确认的B.因工程师不及时作出答复,导致承包人无法复工
C.影响施工正常进行的检查检验,检查检验结果合格
D.因承包人自身原因造成实际进度与计划进度不符时,承包人按工程师的要求提出的改进措施,并经工程师确认
E.由于承包人原因造成的工程停工
答案:ADE
4.暂停施工中,工期应当顺延的情况有()。P191
A.工程师要求的暂停施工
B.因发包人违约导致承包人暂停施工
C.由于工程师未及时作出答复,导致承包人无法复工
D.因意外事件导致的暂停掩工
E.因承包人的机械设备未按时进场
答案:BC
5.工程试车包括()。P193
A.单机调试试车
B.单机无负荷试车
C.联动无负荷试车
D.联动检验试车
E.投料试车
答案:BCE
1.根据施工合同示范文本规定,()属于发包人应完成的工作。P190
A.按合同规定主持和组织工程的验收
B.向承包人提供施工场地,办公室和临时设施
C.办理施工许可证
D.做好施工现场地下管线的保护工作
E.提供工程进度计划
答案:AC
2.施工承包合同中的实际竣工日期是指()。P191
A.工程竣工验收通过的,为承包人送交竣工验收报告的日期
B.发包人组织竣工验收的日期
C.发包人对竣工验收给予认可或提出修改意见的日期
D.发包人要求修改的,承包人修改后提请发包人验收的日期
E.发包人要求修改的,承包人修改后,发包人组织竣工验收的日期
答案:AD
3.施工承包合同中规定应由承包人自行承担责任的是()。
A.施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷,经工程师确认的B.因工程师不及时作出答复,导致承包人无法复工
C.影响施工正常进行的检查检验,检查检验结果合格
D.因承包人自身原因造成实际进度与计划进度不符时,承包人按工程师的要求提出的改进措施,并经工程师确认
E.由于承包人原因造成的工程停工
答案:ADE
4.暂停施工中,工期应当顺延的情况有()。P191
A.工程师要求的暂停施工
B.因发包人违约导致承包人暂停施工
C.由于工程师未及时作出答复,导致承包人无法复工
D.因意外事件导致的暂停掩工
E.因承包人的机械设备未按时进场
答案:BC
5.工程试车包括()。P193
A.单机调试试车
B.单机无负荷试车C.联动无负荷试车
D.联动检验试车
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.预应力混凝土应优先选用()。
A.普通硅酸盐水泥
B.矿渣硅酸水泥
C.火山灰质硅酸盐水泥
D.粉煤灰质硅酸盐水泥 2.梁长()m以上的预应力简支梁应验算裸筋的稳定性。
A.15
B.20
C.25
D.30 3.一般盾构直径大,或在冲积粘性土和砂质土中掘进多采用()。
A.二次注浆
B.后方注浆
C.即时注浆
D.同步注浆
4.地铁区间隧道结构防水要求不得有线流和漏流砂,当有少量漏水点时,每昼夜的漏水量不得大于()L/m2。
A.0.2
B.0.3
C.0.4
D.0.5 5.城市污水二级处理主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质,通常采用的方法是()。A.化学氧化法
B.微生物处理法
C.紫外光氧化法
D.活性炭吸附法 6.主要用于管道的切断、分配和改向的阀门是()。
A.截止阀
B.止回阀
C.蝶阀
D.球阀
7.为了保证燃气管网调压站在调压器维修时不间断地供气,在调压站内设有()。
A.过滤器
B.安全阀
C.旁通器
D.阀门
8.预应力筋张拉后,应及时进行孔道压浆,孔道压浆宜采用水泥浆。水泥浆的强度应符合设计要求,设计无要求的不得低于()MPa。
A.10
B.15
C.20
D.30 9.一级热力管网的现场安装的接头密封应进行()的气密性检验。
A.80%
B.85%
C.90%
D.100%
10.由拉杆、挡板、立柱、锚定块组成,靠填土本身和拉杆、锚定块形成整体稳定的是()。A.加筋式挡土墙
B.自立式挡土墙
C.锚杆式挡土墙
D.衡重式挡土墙 11.沥青混凝土路面初压紧跟摊铺机后进行,宜采用()静压1~2遍。
A.轮胎压路机
B.振动压路机
C.钢轮压路机
D.轻型压路机 12.在浅埋暗挖修建隧道及地下工程的开挖方法中,双侧壁导坑法的适用条件是()。
A.地层差,跨度≤8m B.小跨度,连续使用可扩大跨度 C.大跨度,跨度≥15m D.多层多跨 13.《给水排水管道工程施工及验收规范》规定,当压力管道设计另有要求或对实际允许压力降持有异议时,可采用()作为最终判定依据。
A.强度试验
B.满水试验
C.严密性试验
D.压力试验 14.市政公用工程施工组织设计的核心部分是()。
A.质量目标设计
B.施工方案
C.工程技术措施
D.施工平面布置图
15.在市政公用工程项目施工前应编制测量控制方案,经工程()批准后方可实施,测量记录应归档保存。
A.项目经理 B.总监理工程师 C.专业监理工程师 D.施工项目技术负责人
16.后张法预应力施工过程中,张拉控制应力达到稳定后方可锚固,预应力筋锚固后的外露长度不宜小于()mm。
A.50
B.40
C.30
D.20 17.《工程建设重大事故报告和调查程序规定》规定,工程重大事故发生后,事故发生单位应当在()h内写出书面报告,按程序和部门逐级上报。
A.5
B.7
C.14
D.24 18.一般用于处理浊度和色度较低的湖泊水和水库水的施工工艺过程是()。
A.原水一简单处理 B.原水一接触过滤一消毒 C.原水一混凝、沉淀或澄清一过滤一消毒
D.原水一调蓄预沉一自然沉淀一澄清一过滤一消毒 19.建设单位延期发出图纸,承包方()。
A.可提出工期和费用索赔
B.可提出工期索赔,但不可提出费用索赔
C.可提出费用索赔,但不可提出工期索赔
D.不可提出工期和费用索赔 20.从热源至热力站的供水管网是()。
A.闭式系统
B.开式系统
C.一级管网
D.二级管网
二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)1.深基坑坑底稳定的处理方法可采用()等措施。
A.加深围护结构人土深度 B.坑底深层搅拌密实 C.坑底土体注浆加固
D.注入水泥类混合液搅拌形成均匀的挡墙 E.坑内井点降水
2.热力管道的活动支架可分为()形式。
A.滑动支架 B.摩擦支架 C.导向支架 D.滚动支架 E.悬吊支架 3.工程量清单计价方法与定额计价方法的区别在于()。
A.主要计价依据及其性质不同 B.编制工程量单价的主体不同 C.单价与报价的组成不同 D.合同价格的调整方式不同
E.体现了我国建设市场发展过程中的不同定价阶段 4.有关市政公用施工项目质量控制规定的说法中,正确的是()。
A.施工项目质量控制因素应包括人、材料、机械、方法、环境
B.承包方应对工程施工项目质量和质量保修工作向发包方负责
C.承包方应对分包方的工程质量向发包方承担连带责任
D.分包方应接受发包方的质量管理
E.施工项目质量控制应实行样板制和首段验收制 5.构筑物施工中的主要抗浮措施包括()。
A.选择可靠的降低地下水位方法,严格进行降水施工,对降水所用机具随时作好保养维护,并有备用机具
B.构筑物下及基坑内四周埋设排水盲管(盲沟)和抽水设备,一旦发生基坑内积水随即排除
C.备有应急供电和排水设施并保证其可行性
D.雨期施工,基坑四周设防汛墙,防止外来水进人基坑;建立防汛组织,强化防汛工作
E.进行抗浮设计
6.对于()需组织起专家组进行专项施工方案论证审查。
A.深基础工程 B.地下暗挖工程 C.高大模板工程 D.20m及以上高空作业工程 E.大江、大河深水作业工程
7.市政公用工程质量预防措施应符合的规定是()。
A.工程施工项目部应定期召开质量分析会,对影响工程质量的潜在原因,采取预防措施
B.对出现的不合格,应制定防止再发生的措施并组织实施
C.对质量通病应采取预防措施
D.对潜在的严重不合格,应实施预防措施控制程序
E.工程施工项目部应定期评价预防措施的有效性 8.根据经验,一般在()场合采用管棚超前支护。
A.穿越地下和地面结构物修建地下工程
B.穿越铁路修建地下工程
C.修建小断面地下工程
D.隧道洞口段施工
E.通过断层破碎带等特殊地层
9.有关对城市道路工程冬期施工的说法中,正确的是()。
A.城市快速路、次干路的路基不得用含有冻土块的土料填筑
B.水泥稳定土类基层,宜在进人冬期前15~30天停止施工
C.水泥混凝土面层冬季养护时间不少于 14天
D.沥青混凝土粘层、透层、土层禁止施工
E.沥青混凝土面层采取“快卸、快铺、快平”和“及时碾压、及时成型”的方针 10.市政公用工程施工项目安全生产责任制中,项目经理的责任包括()。
A.负责落实施工组织设计中安全技术措施
B.组织并主持施工现场定期的安全检查
C.健全和完善用工管理手续
D.确定安全工作的管理体制和人员
E.负责工程施工的安全生产技术责任
三、案例分析题(共 5题,共 120分,请根据背景材料,按要求作答)
(一)某城市道路工程,基层采用水泥稳定士,施工中的部分技术指标如下。(1)选用初凝时间 3h以下的 P32.5号水泥。(2)水泥稳定土中的中粒土做基层时,水泥剂量不宜超过10%。(3)施工最低气温为-5℃。(4)基层保湿养生不宜小于3h。(5)基层的压实厚度最多不超过30cm。
在该道路工程面层施工时,已进入冬期,施工项目经理部为此提出了应对措施。
【问题】
1.水泥稳定土基层宜在哪个季节施工?
2.请指出水泥稳定土基层施工中的技术指标有哪些不妥之处,并改正。
3.当该道路面层采用水泥混凝土面层时,该项目经理部应做到哪些应对冬期施工的措施?
(二)某城市排水工程的管道顶进采用普通顶管法施工,在施工过程中的部分工作方法和施工工艺如下。(1)工作坑的支撑采用封闭式框架。
(2)采用手掘式顶管时,将地下水位降至管底以下0.3m时开始顶管。
(3)管顶以上超挖稳定土时不得在135゜范围内。
(4)排水管道交叉时,排水圆管在上,铸铁管在下。
(5)施工中发现管道一侧少挖土12mm,而另一侧多挖土12mm,采用木杠支撑法进行纠偏。
该城市排水工程的某混凝土构筑物施工完成后,进行满水试验,结果发现该混凝土构筑物存在裂缝,为了防止混凝土构筑物产生裂缝,对后期的施工提出控制措施。【问题】
1.根据哪些因素来选择管道的顶进方法?
2.普通顶管法宜在哪类土层中采用?
3.施工过程中部分工作方法和施工工艺有哪些不妥之处?请改正。
4.排水管道交叉处理的原则是什么?
5.混凝土构筑物满水试验应依据怎样的程序进行?
6.混凝士构筑物满水试验的要点有哪几项?
7.混凝土构筑物裂缝的防治措施有哪些?
(三)某桥梁工程在施工前,项目经理部为了保证安全,防止安全隐患的出现,在基坑开挖时采取了防坍塌措施,具体的措施如下。
(1)确定围护方法根据土质和深度来确定。
(2)机械开挖不支撑基坑时,每次挖方修坡深度不得超过1.5m。
(3)人工开挖不支撑基坑时,每次挖方修坡深度不得超过0.5m。
(4)任何情况下,在基坑顶边弃土时,弃土堆坡脚至挖方上边缘的距离不得大于1.2m,堆土高度不得超过1.5m。
在施工过程中,因一场大雨使开挖的基坑坍塌,幸好无人员伤亡。
【问题】
1.逐条判断具体的防坍塌措施是否妥当?如不妥,请改正。
2.处理安全隐患应遵循的原则是什么? 3.简述安全事故处理的程序。
4.针对基坑开挖时的坍塌事故应提出怎样的应急措施?
四)
某城市桥梁工程的钻孔灌注桩成孔方法采用正循环回转钻孔原理,在钻孔的过程中产生了钻孔偏斜,施工人员采取了补救措施后,才使得钻孔顺利进行。
该施工单位档案管理人员对施工全过程中形成的施工技术文件进行了组卷,卷内的文件排列顺序依次是:封面、目录、文件材料和备考表。
档案管理人员编排的文件资料有:施工试验资料;竣工测量资料;测量复核及预验记录;使用功能试验记录;施工报告;施工图设计文件会审与技术交底记录;隐蔽工程检查验收记录;设计变更通知单、洽商记录;工程质量检验评定资料;竣工图;原材料、产品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书,出厂检(试)验报告和复试报告;施工组织设计;工程竣工验收文件。
【问题】
1.简述正循环回转钻孔原理。
2.产生钻孔偏斜的原因有哪些?
3.钻孔产生偏斜后,施工人员一般应怎样处理?
4.施工技术文件应怎样进行组卷?
5.施工技术文件档案资料的封面应包含哪些内容?
6.档案管理人员在编排以上文件资料时,应按怎样的顺序进行编排?
(五)某城市轨道交通工程项目,在施工过程中项目经理部对施工阶段的质量控制措施摘录如下。
(1)单位工程、分部工程和分项工程开工前,施工负责人向分包方全体人员进行书面技术交底。
(2)项目经理对监理工程师提出的设计变更要求在执行前向执行人员进行书面交底。(3)项目开工前编制的测量控制方案经监理工程师批准后方可实施。
(4)项目技术负责人对承包方自行采购的物资进行验证。
(5)对发包方提供的材料和设备,项目经理部没有必要进行检验和验收。
(6)项目技术负责人应对工序的施工情况做记录。
(7)对项目质量计划中规定的特殊过程,应设置见证点进行控制。
【问题】
1.逐条判断施工阶段的质量控制措施是否妥当,如不妥,请改正。
2.对施工机械设备的质量控制应符合哪些规定?
一、单选题
A C D D B D C D D C C B C B D C D B B C
二、多选题
ACE ACDE ACDE ABCE ABCD ABCE ACDE ABDE ABE BCD
三、案例题 案例一:
1、水泥稳定土基层宜在春末和气温较高季节施工
2、(1)选用初凝时间3h以下P32.5号水泥不妥;应选用初凝时间大于3h的P32.5、42.5号水泥。(3)施工最低温度为-5℃不妥;施工最低温度应为5℃。(4)基层保湿养生不宜小于3h不妥;应为7d。(5)基层压实厚度不超过30cm不妥,应不超过20cm。
3、水泥混凝土面层的冬期施工措施包括:掺入早强剂;原材料加热;成形后覆盖保温。案例二:
1、根据土层、管径、地下水位、附近地上地下构筑物与建筑物和设施等因素选择顶进方法。
2、宜在粘性、砂性土层且无地下水影响下采用。
3、(2)将地下水位降至管底以下0.3m时顶管不妥;应将地下水位降至管底以下0.5m。
(3)管顶以上超挖稳定土时不得在135゜范围内不妥;应为管顶以上超挖稳定土时不得在管下部135゜范围。
(4)管道交叉,排水圆管在上,铸铁管在下不妥;应加上对铸铁管采用套管或管廊保护。(5)采用木杠支撑法纠偏不妥;应用挖土校正法纠偏。
4、应征得权属单位的同意;保证满足最小净距要求;并有压管让无压管、支管让干管、小口径管让大口径管。
5、依据程序为:准备-注水-水文观测-蒸发量测定-结果计算
6、注水时分三次,每次注水高度为1/3,第一次先注到底部施工缝以上观察底板渗水情况,水位上升速度不大于2m/d,两次注水间隔时间不小于24h,检查24h的水位下降;注水至设计水深后24h测记初读数,间隔不小于24h测记末读数;对于无盖水池利用蒸发水箱测记蒸发水量。
7、(1)优化混凝土配合比:选用水化热低的水泥;优化级配减少含泥量;降低水灰比减少水泥用量;采用缓凝剂与减水剂;控制坍落度不过大。(2)分层浇注与振捣(3)合理设置后浇带
(4)养生时控制温度:采用预埋水管和投毛石法内部降温;进行外部覆盖保温。(5)必要时设防裂钢筋网片 案例三
1、(1)妥当
(2)(3)不妥,两者挖方修坡深度均不超过1m。(4)不妥,弃土堆坡脚至坑边距离不得小于1.2m。
2、(1)区分通病、顽病、首次出现、不可抗力等类型;(2)发出隐患整改通知单,受检单位分析原因、制定整改措施,经检查单位批准后实施;(3)对违章指挥违章作业当场指出、限期纠正,跟踪检查、保存记录。
3、程序为:报告事故-事故处理-事故调查-提出事故调查报告
4、制定应急预案;建立应急组织机构、准备人员与物资、进行应急演练;及早发现及早撤离人员;熟悉支护与堵漏的方法与设备及时抢险。案例四
1、在回转钻机钻孔时,泥浆池内的泥浆经钻杆从钻头的出浆口泵入孔内,悬浮钻渣从孔口出渣口流出至沉渣池,钻渣沉淀后被清除,泥浆补充至泥浆池。
2、原因有:钻孔出场地不平或不密实;钻机不平整或钻杆不垂直;钻杆弯曲、接头有间隙或钻头磨损;遇有倾斜岩面;钻速钻压过大
3、处理场地保证平整密实;检查钻杆、接头、钻头并调整;低速低钻压钻进反复扫孔;回填粘性土后低速低钻压钻进。
4、按单位工程组卷;包括封面、目录、资料按顺序排列、备考表;签字盖章齐全。
5、包括工程名称、开竣工时间、施工单位、编号、技术负责人、法人代表(或委托人)、公章。
6、见书P225 案例五
1、(1)不妥;应为项目技术负责人向分包方全体进行书面技术交底。(2)不妥;应为项目技术负责人对设计变更要求书面交底。(3)不妥;应为经项目技术负责人批准后实施。(4)不妥;应为监理工程师对承包方自购物资进行验证。(5)不妥;项目部应按规定进行检验验收。(6)不妥;应为施工管理人员做记录。(7)不妥;应设置工序质量控制点进行控制。
A.建立、健全安全生产责任制
B.保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用
C.设置安全生产管理机构,按规定配备专职安全生产管理人员
D.建立应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备
E.依法参加工伤保险,并为施工现场所有工人办理意外伤害保险 202(2011)、取得安全生产许可证必须具备的条件有()
A、特种作业人员经考核合格
B、职工参加了工伤保险
C、通过了安全生产管理体系认证
D、依法进行了安全评价
E、已办理安全监督手续
203(2009)某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时,根据我国《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括()。
A、应急救援人员
B、单位主要负责人
C、全部作业人员
D、安全生产管理人员
E、特种作业人员
204.某施工单位在安全生产许可证有效期内,共发生两起安全事故,重伤1 人,轻伤3 人。根据《条例》,说法错误的是()
A、安全生产许可证有效期3 年
B、该施工单位申请办理安全生产许可证延期手续时,发证机关可以不审查其安全生产条件
C、若施工单位发生死亡事故,发证机关应及时吊销其安全生产许可证
D、施工单位被吊销安全生产许可证的,不得从事建筑施工活动
205(2007)下列建设单位向施工单位作出的意思表示中,为法律、行政法规禁止的是()
A.明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标
B.明示施工单位在施工中应优化工期
C.暗示施工单位不采用《建设工程施工合同(示范文本)》签定合同
D.暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥
206.()未报县级以上建设行政主管部门审查批准的,不得使用。
A.施工组织设计
B.安全施工措施资料
C.规划设计方案
D.施工图设计文件
207.某厂房承包合同约定由建设单位采购墙体保温材料,外墙面采用彩钢板敷设。该保温材料到场后,施工单位做进场检验,未发现质量问题,遂直接使用安装于工程。质量监督站到场后,墙体工程已经隐蔽完成,要求拆验。经检验这是一批不合格材料。本案分析错误的是()
A 施工单位应负责返修,费用和工期可以向建设单位主张
B 隐蔽工程隐蔽前,施工单位应当经监理工程师签字方可施工
C 隐蔽工程隐蔽前,施工单位应当通知质量监督站到场
D 保温材料使用前,施工单位应在质量监督站的见证下做现场取样
208(2005).建设单位拟装修其办公楼,其中涉及承重结构变动,则下列表述正确的有()
A 建设单位将装修方案报有关部门批准后,方可施工
B 建设单位在委托原设计单位提出设计方案后,方可施工
C 建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后,方可施工
D 建设单位提出装修方案后,即可要求承包单位施工
E 建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司
209(2011)根据《建设工程质量管理条例》,对于涉及()的装修工程,建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。
A、增加工程内部装饰
B、建筑主体和承重结构变动
C、增加工程造价总额
D、改变建筑工程局部使用功能 210(2010).建设工程竣工验收应当具备()等条件
A.完整的技术档案资料和施工管理资料
B.工程所用的主要建筑材料、建筑构配件和设备等进场试验报告
C.勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件
D.已办理竣工结算
E.有施工单位签署的工程保修书
211、工程组织竣工验收前,不需要提交质量合格文件的是()。
A.建设单位
B.施工单位
C.设计单位
D.监理单位 212(2008)某酒店项目经公开招标,由某施工单位承建,包工包料。施工过程中,建设单位要求更换外墙保温材料。根据《条例》规定,以下不属于建设单位质量责任的是()。
A.不得迫使承包方以低于成本价格竞标
B.对更换后的外墙保温材料进行检验
C.不得擅自改变主体结构进行装修
D.未取得保修书,不得组织工程竣工验收
213(2008).根据《建设工程质量管理条例》,()应当保证钢筋混凝土预制桩符合设计文件和合同要求。
A.建设单位
B.监理公司
C.施工单位
D.设计单位
214(2005)按照《建设工程质量管理条例》规定,网架施工分包单位必须按照()施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。
A.网架设计图纸和工程施工技术标准
B.网架设计图纸、工程师指令和工程施工技术标准
C.网架设计图纸、现场设计代表要求和工程施工技术标准
D.网架设计图纸、业主要求和工程施工技术标准 215(2009)在施工过程中,施工人员发现设计图纸不符合技术标准,施工单位的正确做法是()。
A、继续按照工程设计图纸施工
B、按照技术标准修改工程设计
C、及时向设计单位提出索赔
D、及时提出意见和建议
E、通过建设单位要求设计单位予以变更
216.某项目施工中因重大设计缺陷需改变原承重结构,重新进行结构设计。根据《建设工程质量管理条例》的规定,()
A.只能由原设计单位提出改建方案
B.经原审图机关批准,建设单位可以另行委托具有相应资质的设计单位
设计
C.经原设计单位书面同意,建设单位可以另行委托具有相应资质的设计
单位设计
D.修改后的结构安全,由修改单位和原设计单位承担连带责任 217(2006)施工单位试验员张某对用于工程的钢筋、水泥、防水材料等取样检验,根据《建设工程质量管理条例》,张某对以上材料必须按照()要求进行检验,合格后方可使用。
A.施工技术标准
B.总监理工程师
C.设计图纸
D.施工合同
E.质量监督机构
218(2007)某钢筋混凝土工程的施工合同中规定,工程所需用的所有商品混凝土由建设单位负责供应,其余材料由施工单位负责采购,则()。
A.商品混凝土由建设单位负责检验,其他材料由施工单位负责检验
B.商品混凝土由监理单位负责检验,其他材料由施工单位负责检验
C.商品混凝土和其他材料均由施工单位负责检验
D.商品混凝土和其他材料均由建设单位负责检验
219(2006I).某工程地下室柱子钢筋绑扎完成,准备浇筑混凝土时,按《建设工 2
程质量管理条例》要求,施工单位应通知建设单位和()。
A.建设行政主管部门
B.设计单位
C.建设工程质量监督机构
D.勘察单位
220.王某于2010年10月20日取得了建造师注册执业证书,王某应上报有关部门备案的最迟时间是()。
A.2010年11月20日
B.2010年12月20日
C.2010年10月30日
D.2010年12月5日
221.注册建造师不得同时担任两个及其以上建设工程项目负责人,但可有例外的情况是()。
A.所承建的工程施工进入收尾阶段
B.受聘企业人力资源确定不足
C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天,经建设单位同意
D.因不可抗力等特殊原因必须更换项目负责人
222.赵某通过考试取得了二级建造师资格证书,受聘并注册于具有二级资质的宏宇建筑公司。赵某可以建造师名义担任()。
A.各类中小型建设项目施工的项目经理
B.本专业大中型建设项目施工的项目经理
C.各类民用建设项目施工的项目经理
D.宏宇建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理
223.王某在取得注册证书和执业印章1年后,其注册证书和执业印章失效了,可能发生的情形是()。
A.未达到注册建造师继续教育要求
B.聘用单位被吊销营业执照
C.依法被吊销注册证书
D.已与聘用单位解除聘用合同关系 224.甲省建筑公司在乙省承包了一项工程,然而《甲省建筑市场管理条例》与《乙省建筑市场管理条例》发生冲突,应()。
A.适用《甲省建筑市场管理条例》
B.由国务院裁决适用哪一个
C.适用《乙省建筑市场管理条例》
D.由当事人选择适用哪一个 225.某建筑公司为了赶工,规定在施工中没有休息日、每天工作10小时。这种做法违反了宪法规定的公民的()。
A.劳动权
B.休息权
C.人身自由
D.平等权
226.民事法律关系的主体变更包括主体数目发生变化和主体的改变,主体改变也称为()。
A.合同变更
B.合同转让
C.权力转移
D.义务移交
227.按照合同的约定,2010年1月1日业主应该向承包商支付工程款,但是却没有支付。2010年7月1日至8月1日之间,当地发生了特大洪水,导致承包商不能向法院提起诉讼,请求业主支付拖欠的工程款。下面的说法正确的是()。
A.2010年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止
B.2010年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断
C.2010年12月1日起诉讼时效中断
D.2010年12月31日起诉讼时效中断
228.按照合同的约定,2010年1月1日业主应该向承包商支付工程款,但是却没有支付。如果承包商一直没有提出索要工程款的要求,业主也没有主动提出同意支付工程款,则()。
A.截止于2012年1月1日,承包商丧失诉权
B.2012年1月1日以后,即使业主同意支付工程款,承包商也无权收取
C.截止于2012年1月1日,承包商丧失胜诉权
D.承包商获得工程款的权利最长保护2年
229.某建设项目因故于2010年10月15日中止施工,该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2010年()。
A.10月15日
B.10月22日
C.11月14日
D.12月14日 230(2008)依据《建设工程质量管理条例》关于见证取样的规定,()无需取样送 3
检,即可用于工程。
A.水泥
B.焊剂
C.防水卷材
D.钢筋垫块 231(2008)以下是施工单位试验员的见证取样行为,不符合《建设工程质量管理条例》的有()。
A.现浇板混凝土试块在监理工程师监督下,从混凝土搅拌机出料口取样
B.在监理工程师监督下,从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样
C.试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品
D.在甲方代表监督下,对进场的防水材料随机抽取样品
E.在甲方代表监督下,到公司仓库抽取钢材试件 232(2007)、某高校将教工宿舍楼工程发包给某施工单位,合同约定由施工单位包工包料。在质量检查中发现宿舍楼部分非承重墙轻微开裂。则高校()。
A、可要求解除合同
B、可要求在合理期限内无偿修理或返工
C、可以追究设计单位的责任
D、可以追究材料供应商的责任 233(2006)工程施工过程中,监理工程师发现其检验合格的部分工程仍存在质量问题,则该部分工程质量缺陷由()。
A.建设单位承担修复费用和工期损失
B.施工单位承担修复费用和工期损失
C.建设单位承担修复费用,但工期不予顺延
D.施工单位承担修复费用,但工期给予顺延
234.某施工合同约定包工包料,则以下说法正确的是()
A.建设单位无权指定主材的生产厂家和品牌
B.未经甲方代表签字,所有建筑材料不得使用于工程
C.所有建筑材料应由建设单位和施工单位共同负责检验
D.检验合格的建筑材料,可以不再做见证取样 235.施工单位以下做法符合《建设工程质量管理条例》规定的有()
A.施工中发现图纸错误,经监理同意后按照强制性标准施工
B.隐蔽工程隐蔽前,应通知建设单位和质量监督站
C.施工人员与专业监理工程师去钢材加工厂对钢构件进行抽样检测
D.混凝土试块在监理员的见证监督下送交该工程监理单位下属的检测机构进行检测
236(2008)某电信公司在市中心新建电信大厦,工程发包给甲施工单位,经电信公司同意,甲将消防工程分包给乙公司。下列关于甲单位的质量责任,说法正确的有()。
A.对乙公司分包范围的工程质量承担责任
B.审查乙公司的质量保证体系
C.发现设计文件错误,应当及时通知设计单位
D.混凝土浇筑施工前,应当通知质量监督站见证取样
237(2006I)某建设单位拟委托监理,现有甲、乙、丙、丁四家监理公司可供选择。根据《建设工程质量管理条例》,则建设单位可将监理任务委托给()监理公司。
企业名称 企业资质 总监理工程师资格 备 注
甲 甲级 高工,注册监理工程师 施工单位子公司
乙 甲级 工程师,注册监理工程师 该工程设计单位所属的监理公司
丙 乙级 工程师,注册二级结构工程师
丁 甲级 高工,注册监理工程师 该工程预制构件供应商的合伙企业
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁 238.未经总监理工程师签字,()。
A、建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装
B、施工单位不得进行下一步工序施工
C、不得进行隐蔽验收
D、建设单位不拨付进度款
239.施工单位应当于()出具工程质量保修书。
A、竣工验收合格时
B、竣工验收备案时
C、提交竣工验收报告时
D、提交竣工结算文件时
240.某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年,屋面防水为一级、设计使用年限15年。该工程于2004年12月15日竣工验收合格并交付使用。该工程所在地区的采暖期从每年11月15日起到次年3月15日止。施工单位出具的工程质量保修书中,符合法律要求的有()。
A.地基基础工程和主体结构工程:50年
B.屋面防水工程:15年
C.卫生间、厨房防水:5年
D.消防工程:2年
E.供热系统:自2004年12月15日起到2006年3月15日止
《建设工程质量管理条例》第40条规定了保修范围及其在正常使用条件下各自对应的最低保修期限:1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;3.供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。上述保修范围属于法律强制性规定。超出该范围的其他项目的保修不是强制的,而是属于发承包双方意思自治的领域。最低保修期限同样属于法律强制性规定,发承包双方约定的保修期限不得低于条例规定的期限,但可以延长。241(2011)、某场馆工程的质量保修书的保修期限中,符合行政法规强制性规定的是()
A、主体结构工程为10 年
B、供热与供冷系统为3 年
C、屋面防水工程为3 年
D、有防渗漏要求的房间和内外墙为2年 242.《建设工程质量管理条例》未规定最低保修期限,可由承发包双方任意约定保修期限的是()。
A.基础设施工程
B.设备安装、装修工程
C.门禁监控系统
D.供热与供冷系统
243.某住宅工程未约定保修期。工程于2008 年12 月15 日竣工验收合格,该工程所在地区的采暖期从每年11 月15 日起到次年3 月15 日止。2009 年9 月1 日,该工程地埋采暖管发生跑水事故,造成直接经济损失20 万元,维修费用5 万元。则就该事故,()
A.建设单位承担直接损失20 万元,承包商承担维修费用5 万元
B.建设单位承担维修费用5 万元,承包商承担直接损失20 万元
C.发生在保修期内,直接损失20 万元和维修费用5 万元均由承包商承
担
D.未发生在保修期内,直接损失20 万元和维修费用5 万元均由建设单
位承担
244、某高层住宅在合同中约定工程保修期二年。在交付使用后第6 至8 年间,发生了多种原因造成的质量缺陷,其中,属于法律规定保修范围的是()。
A.地震引起的外墙开裂
B.地基处理不当造成的不均匀沉降
C.毗邻工地塔吊意外倾覆导致的屋顶损坏
D.屋面防水材料老化引起的渗漏
245.某医院住院大楼竣工后第3 年夏天,在一场暴雨后,屋面发生大面积渗漏,经查是由于防水层设计不合理造成,则施工单位接到报修通知后()
A.不予维修
B.应当立即维修,自行承担保修费用
C.应当立即维修,要求设计单位承担保修费用
D.应当立即维修,要求建设单位承担保修费用
246(2009)施工单位于6 月1 日提交竣工验收报告,建设单位因故迟迟不予组织竣工验收;同年10 月8 日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行;10 月20日建设单位实际使用该工程。则施工单位承担的缺陷责任 5
期应于()起计算。
A.6 月1 日
B.8 月30 日
C.10 月8 日
D.10 月20 日 247(2008)若施工合同约定本工程保修期间采用质量保证金方式担保,则建设单位应按工程价款()左右的比例预留保留金。
A.结算总额5%
B.预算总额5%
C.预算总额10%
D.结算总额10% 248.某设计单位承担了某体育场的设计任务,则其应承担的质量责任,表述错误的是()
A 应当根据勘察成果文件进行设计,并注明工程合理使用年限
B 对有特殊要求的电视转播设备,可以在设计文件中标明生产厂家
C 正在送审的排水管网图纸不得进行设计交底
D 对跑道地面材料质量导致的质量事故应当出具技术处理方案 249.政府对工程质量监督的管理,主要以()为依据。
A.工程承包合同
B.法律、法规
C.工程设计文件
D.监理规划和监理大纲
E.强制性标准
250(2009)《建设工程质量管理条例》中确定的建设工程质量监督管理制度,其主要手段不包括()。
A.工程质量保修制度
B.施工许可制度
C.竣工验收备案制度
D.工程质量事故报告制度
251.某建设项目中,合同中约定混凝土强度是35MPa,但相应规范中的强制性标准为30MPa。质量监督人员在对该项目进行检查时,经过试验证明已完工程的混凝土强度是33MPa,于是认定为不合格产品,要求施工单位返工。正确的观点是()。
A.由于合同不属于政府监督的依据,所以,质量监督人员不可以据此要求施工单位返工
B.由于不符合合同中约定的标准,属于不合格产品,质量监督人员可以据此要求施工单位返工
C.由于满足强制性标准,属于合格产品,质量监督人员不可以要求施工单
位返工
D.混凝土强度等级不属于质量监督范围,质量监督人员无权要求施工单位
返工
252(2006)建设工程质量监督机构的下列行为,错误的是()
A 要求被检查单位出示资质证书
B 发现严重违法行为,以自己的名义给予降低资质处罚
C 发现工程质量问题时,采取局部停工措施
D 监督竣工验收程序
253.某项目因层层转包、偷工减料,质量事故不断。当地质量监督站接到举报后,对涉案施工单位作出了如下处理决定,其中合法的有()
A.责令工程停工
B.降低资质等级
C.没收违法所得
D.认定转包合同无效
254.某工程3 月1 日,施工单位提交竣工报告,3 月5 日建设单位组织竣工验收,3 月6日竣工验收合格,3 月11 日质量监督站报送质量监督报告。则建设单位至迟应当在()前将竣工验收报告和消防准用文件上报公安消防机构备案。
A.3 月11 日
B.3 月16 日
C.3 月20 日
D.3 月21 日
255.某材料供应商专业从事装饰板的生产和销售,则其销售的所有产品均必须在显著位置标明()。
A.中文警示标志
B.认证标志
C.检验合格标志
D.生产日期 256.某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符,应由()组织专题技术论证,并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位
257.应当在工程验收阶段对工程建设各方执行强制性标准情况介入监督的是()。
A、项目监理单位
B、施工图设计审查单位
C、建筑安全监督管理机构
D、工程质量监督机构 258.政府对工程建设强制性标准最早从()阶段介入监督。
A.可行性研究
B.规划
C.设计
D.施工
259.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,()应当采用重点检查、抽查和专项检查的方式对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。
A.建设项目规划审查机关
B.施工图设计审查单位
C.工程质量监督机构
D.工程建设标准批准部门 260.关于强制性标准,说法错误的是()
A.某些地方标准可以在行政区域内强制实施
B.强制性标准一定是国家标准
C.保障质量的标准是强制性标准
D.部门规章规定执行的标准是强制标准
E.行业标准分为强制性标准和推荐性标准 261.下列工程建设标准,属于强制性标准的是()
A、工程建设通用的综合标准
B、工程建设通用的安全标准
C、工程建设行业专用的试验标准
D、工程建设行业专用的制图方法标准
E、工程建设行业专用的信息技术标准
262.可能造成()环境影响的,应当编制环境影响(),对产生的环境影响进行分析或专项评价。
A.重大,报告书
B.较大,报告表
C.轻度,报告表
D.轻度,登记表 263(2007)某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证,其环境影响评价文件未获批准,该项目的立项和开工,下列说法正确的是()
A.可以先批准立项,但建设单位不得开工
B.不得批准立项,建设单位不得开工
C.不得批准立项,但建设单位可以先开工
D.可以先批准立项,建设单位可以先开工
264(2005)某大型工程建设项目交付使用后,发现与审批的环境影响报告表内容不符,建设单位应当采取的措施中,包括()
A 组织环境影响后评价
B 立即停止使用
C 采取改进措施
D 填报环境影响报告书
E 接受建设行政主管部门的处罚
265 根据《环境保护法》,建设项目的初步设计,应当按照环境保护设计规范的要求,编制环境保护篇章。其中,应当落实的内容不包括()。
A、防治环境污染的措施
B、防止生态破坏的措施
C、环境保护设施投资概算
D、环境保护方案设计概算
266(2009)3 月1 日,某染织厂项目投入试生产。则就该项目配套的污水处理站的建设和验收,做法正确的是()
A.建设单位对染织厂污染环境进行检测后决定是否修建污水处理站
B.污水处理站应在项目初步设计阶段同时设计
C.染织厂试生产之日起3 个月内必须建设污水处理站
D.污水处理站应在3 月1 日投入试运行
E.污水处理站验收不合格的,染织厂不得正式投入生产
267(2011).某交通施工项目贯穿某市区噪声敏感建筑集中区域,可能造成环境噪声污染,下列说法正确的是()
A、禁止一切夜间施工作业活动
B、因特殊需要进行夜间施工的,须获批准
C、夜间施工前必须公告附近居民
D、采取有效的控制噪声污染的措施
E、在开工15 日前向工程所在地县级以上环境保护行政主管部门报告 268(2006)根据环境保护相关法律法规,对于项目夜间抢修的说法正确的是()。
A.可以直接抢修
B.有县级以上人民政府或者有关主管部门证明可以抢修
C.向所在地居民委员会或街道申请后可以抢修
D.不可以夜间抢修
269(2009)在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中,可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是()。
A、混凝土连续浇筑
B、特殊需要必须连续作业
C、自来水管道爆裂抢修
D、由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工
E、路面塌陷抢修
270.根据环境保护的有关法律法规,施工单位在施工期间不得()。
A.在河里清洗混凝土车
B.在施工现场焚烧沥青、油毡
C.在夜间进行施工
D.在施工现场填埋危险建筑垃圾
E.在河边建排污口
271.下列关于民用建筑节能的表述错误的是()。
A.对不符合节能强制性标准的新建项目,不得颁发规划许可证、施工许可证
B.国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统
C.建筑节能规划应当包括既有建筑节能改造规划
D.对既有建筑实施节能改造,应优先采用低成本改造措施 272(2010).以下关于建筑节能的说法,错误的是()。
A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准
B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度
C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设
D.省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标
准
273.国务院公安部门规定的()和其他特殊建设工程,建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。
A.公众场所
B.大型的人员密集场所
C.民用项目
D.公用事业项目
274关于工程建设中,施工单位应采取的消防安全措施,下列说法正确的有()。
A、实行防火安全责任制,确定各岗位的消防安全责任人
B、施工过程中,禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业
C、要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准
D、要对职工进行消防安全培训,有火灾危险作业的人员必须持证上岗
E、在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的,应当立即拆除 275.以下关于某大型体育场项目的消防安全管理,说法正确的是()
A.未领取施工许可证,消防设计不予审核,项目不得开工
B.应当按照消防技术标准要求,使用不燃、难燃材料
C.项目竣工时,必须经公安消防机构进行消防验收
D.必须采用公安消防机构指定的消防产品
E.全部窗口须做防盗处理
276.在焊接作业现场的下列说法中,不符合《消防法》规定的是()。
A.氧气瓶应单独存放并做好安全标识
B.经项目负责人批准,可以携带火种进入焊接场所 C.焊接作业人员必须持证上岗
D.焊接作业人员应采取相应的消防安全措施 277.某建筑公司雇佣5 名员工,具体情况如下表:
姓名 性别 年龄(周岁)身体状况 工作岗位 备注
赵某 女 17 良好 档案员 钱某 女 20 良好 油漆工
孙某 男 21 良好 电焊工 李某 女 27 良好 试验员 怀孕3 个月
周某 女 28 良好 安全员 哺乳7 个月婴儿
(1)建筑公司应当对上述员工定期进行健康检查的是()A 赵某 B 钱某 C 孙某 D 李某 E 周某(2)假设赵某经培训仍不能胜任档案员工作,建筑公司有权调整赵某岗位。可以安排赵某从事的岗位有()
A 矿井安检员
B 架子工
C 油漆工
D 工地收料员(夜班)
E 测量员(野外高温作业)278(2007)某单位生产过程中,有如下具体安排,其中符合《劳动法》劳动保护规定的有()
A、安排女工赵某在经期从事高温焊接作业
B、安排怀孕6 个月的女工钱某从事夜班工作
C、批准女工孙某只能休产假120 天
D、安排17 岁的李某担任矿井安检员
E、安排15 岁的周某担任仓库管理员
279(2006).女大学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己,主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业不得安排的工作是()
A 高处高温工作
B 低温、冷水作业
C 夜班劳动
D 矿山井下作业 280.施工单位招聘油漆工的要求是()
A、限男性,年满18周岁,必须具有特种作业资格证书
B、限男性,年满16周岁,不需特种作业资格证书
C、性别不限,年满16周岁,不需特种作业资格证书
D、性别不限,年满18周岁,不需特种作业资格证书 281(2011)、下列争议中,属于劳动争议的是()
A、企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议
B、公司股东李某因股息分配产生的争议
C、退休职工王某与社会保险机构因退休费用产生的争议
D、进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬发生的争议
282.陈某大学毕业后被某施工单位聘用。工作期间,陈某与公司因缴纳社会保险问题发生争议。关于该争议解决方法,下列选项是正确的是()
A.陈某可提请仲裁,但必须在此之前先申请调解
B.陈某可提请仲裁,但在此之后不能够提起诉讼
C.陈某可直接向法院起诉
D.陈某可不与公司协商,而直接提起仲裁
用人单位与劳动者发生劳动争议,当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼,也可以协商解决。发生劳动争议,当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的,可以向调解组织申请调解;不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁;对仲裁裁决不服的,除本法另有规定的外,可以向人民法院提起诉讼。283(2009)某建筑企业的劳动争议调解委员会应由()组成。
A.企业的法定代表人与劳动行政部门的代表
B.企业的工会代表与劳动行政部门的代表
C.企业的职工代表和企业代表
D.企业的职工代表,企业代表和劳动行政部门的代表
284.以下关于劳动争议仲裁与仲裁法规定的民事仲裁比较,表述错误的是()
A、劳动纠纷实行先裁后审,民事纠纷实行或裁或审
B、劳动仲裁实行法定管辖,民事仲裁实行约定管辖
C、劳动仲裁时效为1 年,民事仲裁适用诉讼时效
D、二者仲裁机构均属于民间社会团体,独立于行政机关
285.王某是甲市一施工单位外派到乙市某项目现场工作的技术人员,王某在乙市工作期间与施工单位发生劳动纠纷,王某在乙市申请劳动仲裁,但单位不同意通过仲裁解决纠纷。则按照劳动争议仲裁的相关规定,该劳动争议应()。
A、由甲市劳动仲裁机构受理
B、由乙市劳动仲裁机构受理
C、劳动争议仲裁机构不得受理
D、由有管辖权的人民法院受理 286(2007)、王某是甲市一施工单位外派到乙市某企业现场指导的技术人员,两单位约定王某的奖金由乙市企业支付,王某后因奖金发放与原约定不符与乙市企业产生争议,则按照劳动争议仲裁的相关规定,该劳动争议应由()仲裁。
A、甲市劳动争议仲裁机构
B、乙市劳动争议仲裁机构
C、指定的劳动争议仲裁机构 D、双方协商确定的劳动争议仲裁机构
287(2009).根据《劳动争议调解仲裁法》的规定,劳动争议申请仲裁的时效期限为(),仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。
A.2 个月
B.6 个月
C.1 年
D.2 年
288.施工单位安全员林某在外派某项目工作期间,与单位发生劳动纠纷申请仲裁。仲裁庭就双方争议事项作出裁决后,施工单位不服,可以在收到裁决书15 日内向法院起诉的事项包括()
A.支付拖欠林某的加班工资5200 元
B.为林某补缴工作期间的社会保险
C.支付林某经济补偿金7000 元
D.支付林某在外地工作期间患急性阑尾炎的医疗费600 元
289.项目经理韩某与施工单位发生劳动纠纷,经劳动仲裁,韩某的部分请求未获得支持。如韩某不服仲裁裁决,()
A.可以向人民法院起诉
B.可以重新申请劳动仲裁
C.必须履行仲裁裁决
D.可以请求撤消仲裁裁决
290、根据《劳动合同法》,用人单位在招用劳动者时可采取的行为有()
A、扣押居民身份证
B、扣押职业资格证 C、要求提供担保
D、签订专业技术培训服务违约条款
E、签订竞业限制保证书
291.关于劳动关系和劳动合同,理解正确的是()
A.劳动关系自转正之日起建立
B.用人单位至迟应当在试用期满前与劳动者订立书面劳动合同
C.用人单位不得解除无固定期限劳动合同
D.用人单位无法定理由不得在试用期内解除劳动合同
292(2009)李某今年51 岁,自1995 年起就一直在某国企做临时工,担任厂区门卫。现企业改制后首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作,也应与单位签订合同,但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》规定,企业()。
A.应当与其签订固定期限劳动合同
B.应当与其签订无固定期限的劳动合同
C.应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同
D.可以不与之签订劳动合同,因其是临时工
293(2011).2011 年2 月,下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同,所在单位不同意,其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是()。
A.赵先生2010 年1 月入职丁企业后,该企业在2010 年11 月才与之签
订书面劳动合同
B.张女士于1991 年1 月份到甲企业后一直在该企业工作
C.王先生于1989 年进入乙国有企业工作,2008 年3 月,该企业改制,王先生已年满50 岁
D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同,再次续订劳动合同时,该企业将李女士提升为市场部部长
294(2010)下列劳动合同条款,属于必备条款的是()。
A.福利待遇
B.试用期
C.劳动条件
D.补充保险
295(2009)某施工单位与王先生签订了为期一年的劳动合同,按照劳动合同法的规定,王先生的试用期不得超过()个月。
A.1B.2C.3D.6 296(2010)甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同,其劳动合同期限为6 个月,则甲的试用期应在()的期间范围内确定。
A.15 日
B.1 个月
C.2 个月
D.3 个月
297(2011)、劳动合同仅约定试用期限的,按《劳动合同法》的规定,应()。
A、该试用期为劳动合同期限
B、按无效劳动合同处理
C、按无固定期限合同处理
D、按完成一定工作任务为期限的劳动合同处理
298.某建筑公司签订的以下劳动合同中,试用期约定合法的是()
A.公司与项目经理甲书面约定,试用期2个月,待试用期满,再根据甲的能力和表现决定是否签订劳动合同
B.公司与电工乙约定,劳动合同期限为某项目开工日至竣工日,试用期1个月
C.公司与出纳丙续订2 年劳动合同,调整丙担任会计岗位,约定试用期1个月
D.公司与业务员丁签订1 年劳动合同,合同期限内包含2 个月试用期 299.某建筑公司安排公司骨干进行了为期半年的出国培训,人均专项培训费用5万元。公司分别与各受训人员订立协议,约定服务期。则以下说法正确的是()
A.约定的服务期不得超过2年
B.约定的违约金不得超过5万元
C.劳动者一方在服务期内提出辞职,必须承担违约金
D.单位一方在服务期内辞退劳动者,不得主张违约金
300.施工单位可以与本单位()约定为期不超过2年的竞业限制年限。
A.工资标准较高的人员
B.招聘成本较高的人员
C.负有保密义务的人员
D.担任项目经理的人员
参考答案:
201参考答案:ABC 202参考答案:AB 将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定为:1.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程;2.保证本单位安全生产条件所需资金的投入;3.设置安全生产管理机构,按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;4.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;5.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书;6.管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格;7.依法参加工伤保险,依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保险费;8.施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;9.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装;10.有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案;11.有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备;12.法律、法规规定的其他条 件。安全生产许可证颁发管理机关应当加强对取得安全生产许可证的企业的监督检查,发现其不再具备本条例规定的安全生产条件的,应当暂扣或者吊销安全生产许可证。203参考答案:BE 11
204参考答案:C
安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的,企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规,未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时,经原安全生产许可证颁发管理机关同意,不再审查,安全生产许可证有效期延期3年。205参考答案:D 206参考答案:D
建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件未经审查批准的,不得使用。
207参考答案:D 208参考答案:BC 209参考答案:B 210参考答案:ABCE
建设工程竣工验收应当具备下列条件:1.完成建设工程设计和合同约定的各项内容;2.有完整的技术档案和施工管理资料;3.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;4.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;5.有施工单位签署的工程保修书。
211参考答案:A 212参考答案:B 213参考答案:C 214参考答案:A 215参考答案:DE 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当及时提出意见和建议。建设单位、施工单位、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件;确需修改建设工程勘察、设计文件的,应当由原建设工程勘察、设计单位修改。经原建设工程勘察、设计单位书面同意,建设单位也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任。施工单位、监理单位发现建设工程勘察、设计文件不符合工程建设强制性标准、合同约定的质量要求的,应当报告建设单位,建设单位有权要求建设工程勘察、设计单位对建设工程勘察、设计文件进行补充、修改。建设工程勘察、设计文件内容需要作重大修改的,建设单位应当报经原审批机关批准后,方可修改。216参考答案:C
217参考答案:ACD
施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验,检验应当有书面记录和专人签字;未经检验或者检验不合格的,不得使用。218参考答案:C
219参考答案:C
隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。220参考答案:A 221参考答案:C 222参考答案:D 223参考答案:B 224参考答案:C 225参考答案:B 226参考答案:B 227参考答案:C 228参考答案:C 229参考答案:C
230参考答案:D
施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
231参考答案:ACE 232参考答案:B
在建设工程竣工验收合格前,施工单位应对质量问题履行返修义务,建设工程竣工验收合格后,施工单位应对保修期内出现的质量问题履行保修义务。因施工人原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。233参考答案:B 234参考答案:A 235参考答案:B 236参考答案:A 237参考答案:B
工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的,不得承担该项建设工程的监理业务。238参考答案:D
工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。
239参考答案:C
建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任。“有施工单位签署的工程保修书”是建设工程竣工验收应具备的条件之一。240参考答案:ABCD 241参考答案:B 242参考答案:C 243参考答案:C 244参考答案:D 245参考答案:D
如果质量缺陷是由于施工单位未按照工程建设强制性标准和合同要求施工造成的,则施工单位不仅要负责保修,还要承担保修费用。但是,如果质量缺陷是由于设计单位、勘察单位或建设单位、监理单位的原因造成的,施工单位仅负责保修,其有权对由此发生的保修费用向建设单位索赔。建设单位向施工单位承担赔偿责任后,有权向造成质量缺陷的责任方追偿。246参考答案:B
缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的,缺陷责任期从实际通过竣(交)工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的,在承包人提交竣(交)工验收报告90天后,工程自动进入缺陷责任期。缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月,具体可由发、承包双方在合同中约定。
247参考答案:A
全部或者部分使用政府投资的建设项目,按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金。社会投资项目采用预留保证金方式的,预留保证金的比例可参照执行。采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的,发包人不得再预留保证金。248参考答案:D
除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外,设计单位不得指定生产厂、供应商。设计单位应当参与建设工程质量事故分析,并对因设计造成的质量事故,提出相应的技术处理方案。
249参考答案:BE
政府实行建设工程质量监督的主要目的是保证建设工程使用安全和环境质量,主要依据是法律、法规和强制性标准,主要方式是政府认可的第三方强制监督,主要内容是地基基础、主体结构、环境质量和与此相关的工程建设各方主体的质量行为,主要手段是施工许可制度和竣工验收备案制度。
250参考答案:A 251参考答案:A 13
252参考答案:B 253参考答案:A 254参考答案:D
建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内,将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。255参考答案:C 256参考答案:A
工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料,不符合现行强制性标准规定的,应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证,报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。工程建设中采用国际标准或者国外标准,现行强制性标准未作规定的,建设单位应当向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。257参考答案:D 258参考答案:B 259参考答案:D
实施工程建设强制性标准的监督机构包括:1.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督;2.施工图设计审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督;3.建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。4.工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。5.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式。
260参考答案:BCD
国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。保障人体健康,人身、财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准是强制性标准,其他标准是推荐性标准。省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定的工业产品的安全、卫生要求的地方标准,在本行政区域内是强制性标准。工程建设标准也分为强制性标准和推荐性标准。强制性标准,必须执行。推荐性标准,国家鼓励企业自愿采用。
261参考答案:AB
下列工程建设国家标准属于强制性标准(强调通用标准):1.工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;2.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准;3.工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准;4.工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准;5.工程建设重要的通用的信息技术标准;6.国家主要控制的其他工程建设通用的标准。
下列工程建设行业标准属于强制性标准(强调重要的):1.工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准和重要的行业专用的质量标准;2.工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准;3.工程建设重要的行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法等标准;4.工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准;5.工程建设重要的行业专用的信息技术标准;6.行业需要控制的其他工程建设标准。
262参考答案:C
建设单位应当依法组织编制相应的环境影响评价文件:1.可能造成重大环境影响的,应当编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行全面评价;2.可能造成轻度环境影响的,应当编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行分析或者专项评价;3.对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的,应当填报环境影响登记表。
263参考答案:B
建设项目的环境影响评价文件,由建设单位按照国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批,建设项目有行业主管部门的,其环境影响报告书或者环境影响报告表应当经行业主管部门预审后,报有审批权的环境保护行政主管部门审批。建设项目的环境影响评价文件未经法律规定的审批部门审查或者审查后未予批准的,该项目审批部门不得批准其建设,建设单位不得开工建设。
264参考答案:AC
在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的,建设单位应当组织环境影响的后评价,采取改进措施,并 14
报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案;原环境影响评价文件审批部门也可以责成建设单位进行环境影响的后评价,采取改进措施。265参考答案:D 266参考答案:BDE
环境保护“三同时”制度,是指建设项目需要配套建设的环境保护设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目的主体工程完工后,需要进行试生产的,其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入试运行。环境保护设施竣工验收,应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目,建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内,向审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其相应的环境保护设施应当分期验收。建设项目务要配套建设的环境保护设施经验收合格,该建设项目方可正式投入生产或者使用。267参考答案:CDE 1.在城市市区范围内向周围生活环境排放建筑施工噪声的,应当符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准;2.在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况;3.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。前款规定的夜间作业,必须公告附近居民;4.建设经过已有的噪声敏感建筑物集中区域的高速公路和城市高架、轻轨道路,有可能造成环境噪声污染的,应当设置声屏障或者采取其他有效的控制环境噪声污染的措施。“噪声敏感建筑物”是指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。“噪声敏感建筑物集中区域”是指医疗区、文教科研区和以机关或者居民住宅为主的区域。5.在已有的城市交通干线的两侧建设噪声敏
感建筑物的,建设单位应当按照国家规定间隔一定距离,并采取减轻、避免交通噪声影响的措施。268参考答案:A 269参考答案:ACE 270参考答案:AD 271参考答案:B
国家鼓励和扶持在新建建筑和既有建筑节能改造中采用太阳能、地热能等可再生能源。在具备太阳能利用条件的地区,有关地方人民政府及其部门应当采取有效措施,鼓励和扶持单位、个人安装使用太阳能热水系统、照明系统、供热系统、采暖制冷系统等太阳能利用系统。民用建筑节能项目依法享受税收优惠。对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得颁发建设工程规划许可证。施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查;经审查不符合民用建筑节能强制性标准的,县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证。建设单位组织竣工验收,应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验;对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得出具竣工验收合格报告。实施既有建筑节能改造,应当符合民用建筑节能强制性标准,优先采用遮阳、改善通风等低成本改造措施。既有建筑围护结构的改造和供热系统的改造应当同步进行。
272参考答案:D
省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门可以根据本地实际悄况,制定严于国家标准或者行业标准的地方建筑节能标准,并报国务院标准化主管部门和国务院建设主管部门备案。国家鼓励企业制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准。国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目,依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设;建设单位不得开工建设;已经建成的,不得投入生产、使用。273参考答案:B
274参考答案:BCD
工程建设中应当采取的消防安全措施:1.在设有车间或 15
者仓库的建筑物内,不得设置员工集体宿舍。已经设置员工集体宿舍的,应当限期加以解决。对于暂时确有困难的,应当采取必要的消防安全措施,经公安消防机构批准后,可以继续使用。2.生产、储存、运输、销售或者使用、销毁易燃易爆危险物品的单位、个人,必须执行国家有关消防安全的规定。进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所,必须执行国家有关消防安全的规定。禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所。储存可燃物资仓库的管理,必须执行国家有关消防安全的规定。3.禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火;因特殊情况需要使用明火作业的,应当按照规定事先办理审批手续。作业人员应当遵守消防安全规定,并采取相应的消防安全措施。进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和自动消防系统的操作人员,必须持证上岗,并严格遵守消防安全操作规程。4.消防产品的质量必须符合国家标准或者行业标准。禁止生产、销售或者使用未经依照《产品质量法》的规定确定的检验机构检验合格的消防产品。禁止使用不符合国家标准或者行业标准的配件或者灭火剂维修消防设施和器材。公安消防机构及其工作人员不得利用职务为用户指定消防产品的销售单位和品牌。5.电器产品、燃气用具的质量必须符合国家标准或者行业标准。电器产品、燃气用具的安装、使用和线路、管路的设计、敷设,必须符合国家有关消防安全技术规定。6.任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占消火栓,不得占用防火间距,不得堵塞消防通道。公用和城建等单位在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的,必须事先通知当地公安消防机构。275参考答案:BC 276参考答案:B 277(1)参考答案:ABC 277(1)参考答案:DE 278参考答案:BC
对女职工的特殊保护规定主要包括:1.禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。2.不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动。3.不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动。对怀孕7个月以上的女职工,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。4.女职工生育享受不少于90天的产假。5.不得安排女职工在哺乳未满一周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动。不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
对未成年工的特殊保护规定主要包括:1.不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。2.用人单位应当对未成年工定期进行健康检查。279参考答案:D 280参考答案:D 281参考答案:D 282参考答案:D 283参考答案:C
284参考答案:D
劳动争议仲裁有以下基本特点:1.从仲裁主体上看,劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、工会代表和企业方面代表组成。劳动争议仲裁委员会组成人员应当是单数,是带有司法性质的行政执行机关。企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成。职工代表由工会成员担任或者由全体职工推举产生,企业代表由企业负责人指定。企业劳动争议调解委员会主任由工会成员或者双方推举的人员担任。
般的民间组织,也区别于司法结构、群众自治性组织和行政机构。2.从解决对象看,劳动争议仲裁解决劳动争议,这是与《仲裁法》规定的仲裁方式的重大区别。3.从仲裁实行的原则看,劳动争议仲裁实行的是法定管辖,而《仲裁法》规定的是约定管辖。4.从与诉讼的关系看,当事人对劳动争议仲裁裁决不服的,可以向法院起诉。《仲裁法》规定的仲裁,则采用或裁或审的体制。
它不是一
285参考答案:B 劳动争议仲裁的原则:1.一次裁决原则 即劳动争议仲裁实行一个裁级一次裁决制度,一次裁决即为终局裁决。当事人如不服仲裁裁决,只能依法向人民法院起诉,不得向上一级仲裁委员会申请复议或要求重新处理。2.合议原则 仲裁庭裁决劳动争议案件,实行少数服从多数的原则。3.强制原则 主要表现为:当事人申请仲裁无须双方达成一致协议,只要一方申请,仲裁委员会即可受理;在仲裁庭对争议调解不成时,无须得到当事人的同意,可直接行使裁决权;对发生法律效力的仲裁文书,可申请人民法院强制执行。
286参考答案:B
劳动争议仲裁委员会负责管辖本区域内发生的劳动争议。劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖。双方当事人分别向劳动合同履行地和用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁的,由劳动合同履行地的劳动争议仲裁委员会管辖。
287参考答案:C
劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。前款规定的仲裁时效,因当事人一方向对方当事人主张权利,或者向有关部门请求权利救济,或者对方当事人同意履行义务而中断。从中断时起,仲裁时效期间重新计算。因不可抗力或者有其他正当理由,当事人不能在本条第一款规定的仲裁时效期间申请仲裁的,仲裁时效中止。从中止时效的原因消除之日起,仲裁时效期间继续计算。劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的,劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制;但是,劳动关系终止的,应当自劳动关系终止之日起一年内提出。288参考答案:D 当事人对仲裁裁决不服的,自收到裁决书之日起15日内,可以向人民法院起诉;期满不起诉的,裁决书即发生法律效力。但是,下列劳动争议,除《劳动争议调解仲裁法》另有规定的外,仲裁裁决为终局裁决,裁决书自作出之日起发生法律效力:
1、追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金,不超过当地月最低工资标准12个月金额的争议;
2、因执行国家的劳动标准在工作时间、休息休假、社会保险等方面发生的争议。当事人对发生法律效力的调解书和裁决书,应当依照规定的期限履行。一方当事人逾期不履行的,另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请强制执行。
289参考答案:A
人民法院受理劳动争议案件的条件:其一是争议案件已经过劳动争议仲裁委员会仲裁;其二是争议案件的当事人在接到仲裁决定书之日起15日内向法院提起。人民法院处理劳动争议适用《民事诉讼法》规定的程序,由各级人民法院民庭受理,实行两审终审。290参考答案:DE
用人单位招用劳动者,不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件,不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。
291参考答案:D
用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,劳动关系自用工之日起建立。已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。
1、因劳动者的原因未能订立劳动合同的法律后果 自用工之日起一个月内,经用人单位书面通知后,劳动者不与用人单位订立书面劳动合同的,用人单位应当书面通知劳动者终止劳动关系,无需向劳动者支付经济补偿,但是应当依法向劳动者支付其实际工作时间的劳动报酬。
2、因用人单位的原因未能订立劳动合同的法律后果用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当依照劳动合同法第82条的规定向劳动者每月支付两倍的工资,并与劳动者补订书面劳动合同;劳动者不与用人单位订立书面劳动合同的,用人单位应当书面通知劳动者终止劳动关系,并依照劳动合同法第47条的规定支付经济补偿。用人单位向劳动者每月支付两倍工资的起算时间为用工之日起满一个月的次日,截止时间为补订书面劳动合同的前一日。用人单位自用工之日起满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,自用工之 17
日起满一个月的次日至满一年的前一日应当依照劳动合同法的规定向劳动者每月支付两倍的工资,并视为自用工之日起满一年的当日已经与劳动者订立无固定期限劳动合同,应当立即与劳动者补订书面劳动合同。
292参考答案:B
劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。有下列情形之一,劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的,除劳动者提出订立固定期限劳动合同外,应当订立无固定期限劳动合同:1.劳动者在该用人单位连续工作满10年的;2.用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时,劳动者在 该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的;3.连续订立两次固定期限劳动合同,且劳动者没有本法第39条(即用人单位可以解除劳动合同的条件)和第40条第1项、第2项规定(即劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的;劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的)的情形,续订劳动合同的。若劳动者依据此处的规定提出订立无固定期限劳动合同的,用人单位应当与其订立无固定期限劳动合同。连续工作满10年的起始时间,应当自用人单位用工之日起计算,包括劳动合同法施行前的工作年限。劳动者非因本人原因从原用人单位被安排到新用人单位工作的,劳动者在原用人单位的工作年限合并计算为新用人单位的工作年限。原用人单位已经向劳动者支付经济补偿的,新用人单位在依法解除、终止劳动合同计算支付经济补偿的工作年限时,不再计算劳动者在原用人单位的工作年限。293参考答案:A 294参考答案:C 劳动合同应当具备以下条款:1.用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人;2.劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码;3.劳动合同期限;4.工作内容和工作地点;5.工作时间和休息休假;6.劳动报酬;7.社会保险;8.劳动保护、劳动条件和职业危害防护;9.法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。劳动合同除前款规定的必备条款外,用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。295参考答案:B
劳动合同期限3个月以上不满1年的,试用期不得超过1个月;劳动合同期限l年以上不满3年的,试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过6个月。296参考答案:B
297参考答案:A
同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的,不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的,试用期不成立,该期限为劳动合同期限。298参考答案:D
299参考答案:B
用人单位为劳动者提供专项培训费用,对其进行专业技术培训的,可以与该劳动者订立协议,约定服务期。劳动合同期满,但是用人单位与劳动者依照劳动合同法的规定约定的服务期尚未到期的,劳动合同应当续延至服务期满;双方另有约定的,从其约定。劳动者违反服务期约定的,应当按照约定向用人单位支付违约金。违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。用人单位要求劳动者支付的违约金不得超过服务期尚未履行部分所应分摊的培训费用。培训费用包括用人单位为了对劳动者进行专业技术培训而支付的有凭证的培训费用、培训期间的差旅费用以及因培训而产生的用于该劳动者的其他直接费用。用人单位与劳动者约定了服务期,劳动者依照劳动合同法第38条的规定(即劳动者可以解除劳动合同的情形)解除劳动合同的,不属于违反服务期的约定,用人单位不得要求劳动者支付违约金。有下列情形之一,用人单位与劳动者解除约定服务期的劳动合同的,劳动者应当按照劳动合同的约定向用人单位支付违约金:1.劳动者严重违反用人单位的规章制度的;2.劳动者严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;3.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;4.劳动者以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使用人单位在违背真 18
实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;5.劳动者被依法追究刑事责任的。用人单位与劳动者约定服务期的,不影响按照正常的工资调整机制提高劳动者在服务期期间的劳动报酬。
300参考答案:C
各有关单位:
根据国家人事部、建设部2011年二级建造师执业资格考试工作计划和安排,我校为提高报考人员的应试能力,掌握考试技巧,把握考试方向,使学员顺利通过2011年的执业资格考试,特聘请一流的教授专家授课。2010二级建造师执业资格考试培训工作我校取得了良好成绩,其学员考试合格率在重庆市名列前茅。近期我校将举办二级建造师考前培训班,现将有关事宜通知如下:
一、培训对象:
工程类或工程经济类中专以上学历,从事建设工程施工管理工作满2年;
其他专业中专以上学历,从事建设工程施工管理工作满5年;
40岁以上,从事建设工程施工管理工作满15年。
二、培训内容:
《建设工程施工管理》《建设工程法规及相关知识》
《专业工程管理与实务》
(专业科目:建筑工程机电工程市政公用工程等)
三、报名培训及开课时间:
报名时间:即日起开始报名
开课时间:5月份开始培训(详情可来电咨询)
四、培训收费:
科 目专业工程管理与实务建设工程施工管理建设工程法规及相关知识合计 费 用6005005001600 注:(以上费用不包括新教材)
五、其它事项:
根据重庆市人事考试中心有关规定,凡要参加重庆市二级建造师执业资格考试的人员采取网络报名的方式进行网上报名。点击主页上“各类考试网上报名”进入报名系统。
报名地点: 重庆沙坪坝区渝碚路222号宏州大厦A栋5楼(南开小学旁)
学校网址:
联系老师:黄老师
联系电话:***
【二级建造师《施工管理》考前模拟题及答案】推荐阅读:
二级建造师管理题库07-15
09二级建造师管理真题06-17
二级建造师呢09-06
二级建造师身份名单05-28
二级建造师章节习题06-13
二级建造师考试条件07-06
2005二级建造师建设工程施工管理真题试卷(湖南)07-27
二级建造师心得体会06-19
010年二级建造师考试06-26
二级建造师考试复习方法总结06-15