修改建筑工程施工合同

修改建筑工程施工合同（精选8篇）

修改建筑工程施工合同 篇1

合同号编：ZPJS-CB2008第（）号

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关的法律、法规，在平等互利的原则下，结合本工程的具体情况，甲方将承包给乙方施工，经甲、乙双方共同友好协商，为明确双方责、权、利及义务，双

方达成如下协议：

第一条工程概况

1、工程名称、地点：

2、工程面积：

3、工程内容：

4、结构形式：

5、质量标准：合格

6、开工、竣工时间：总合同工期准。

第二条工程承包范围及内容

模板工程：

1、模板的安拆，场内指定地点堆码。预埋铁件及孔洞的设置预留配合，抄平放

线，定位筋的安装焊接。

2、模板主要采用复合木模均包括施工过程中的配合抄平、放线等。复合木模板的安（拼）装、拆除，指定规格的堆码，木模制作的配制，各种异型模板的制作安

拆，浇筑砼时的看模守模、加固、清检模内杂物、堵缝、搭拆一层以内的各种承重

架子及操作架子、剔打修补梁柱节点及包块，以及现场材料的二次转运及上下车。

乙方施工完后，楼地面经清理完后交甲方验收认可。其费用已含在每平米单价内，均不得再发生其它任何用工和费用。

3、压顶、挡水线、腰花带及现场其它需要支模的部位，均执行主体施工的承包

范围的每平方米单价。

4、清理楼层木工模板、木枋及钢管、卡子等木模的材料，不再支付费用。

5、承包单位要派专人进行配模，配好之后，出现损坏、错用、代用情况由承包

乙方自行负责并赔偿。

第三条承包方式

劳务工程通过综合单价方式进行分包；含承包内容以元/ m2（包干价）（结算时按实际与混凝土接触面的工程量与包干单价计算总造价、包

干价包含人工工资、劳保、福利、铁丝、钉子）。

第四条工程量和劳务工资结算付款方式

1、乙方垫付三楼后，甲方在10天内支付乙方已完成工程量的人工费80%。

2、单项工程完工后，甲方日内支付乙方劳务结算款，总工程款的90%。

3、单项工程施工完毕并经验收合格两个月内付总工程10%。

第五条工期

1、从年月日开工至年月日止。

2、乙方必须按甲方项目部下达的总工期和分段工期完成所承担的一切工作内

容，如因劳动力、机械设备不足，未完成项目部下达的工期要求，因工期拖延造成的损失及给其它工种造成的损失，概由乙方负责赔偿，项目部并处以500元/天的罚

款。

3、如因甲方原因造成停工或窝工，月累计时间不得超过3天。

第六条工程质量及技术要求

1、工程质量标准必须合格。

2、乙方必须严格按照国家现行验收标准和设计要求及其它相关规范、标准、技

术参数进行施工，且必须达到合格标准，若完工验收时达不到设计要求和验收标准

及建设单位要求，由此产生的一切后果概由乙方负责，乙方应无条件的限期整改达

到验收标准，若多次（两次以上，含两次）整改验收不合格，按实际量加倍罚款；

若超出规范的垂直度、平整度；甲方将按实际情况罚款。

3、因乙方在施工中导致出现质量问题或返工，所造成的一切责任及经济损失、工期延误及其它一切损失概由乙方承担。第七条

保险与事故处理

1、甲方必须为施工场内所有的管理人员及施工作业人员办理意外伤害保险，由甲乙双方方协商处理。

2、保险事故发生时，乙方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

3、发生重在伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理；造成的经济损失概由乙方负责。

第八条安全、文明、环境责任

1、乙方必须严格执行安全文明施工的相关规定、防火安全规定、环境保护规定。

2、乙方应遵守国家有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。

3、乙方必须根据工程特点组织制定安全施工方案和措施，消除安全事故隐患，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保生产安全。

4、施工中乙方管理人员和工人必须遵守安全操作规程，服从甲方管理，严禁违章操作，不得损失安全设施，乙方管理员和作业人员在上班前、施工中和下班前，必须先检查所有的工作环境是否安全，若存在安隐患，必须立即停工，并立即报告专职安全员或项目经理，待处理达到安全后方可操作。

5、因乙方本合同承包价款中已包含保险费、安全文明施工措施费，所以乙方管理人员及施工人员在施工中、施工场地内、外的一切人身安全伤、残、亡事故概由乙方自行承担全部责任及费用和经济损失，甲方不承担任何法律和经济责任。

6、施工中的一切安全技术由甲方向乙方、乙方向工人进行交底，乙方必须将安全文明施工措施费、工伤和保险和危险作业意外伤害保险费（含：社会保险）使用到位，安全用品（安全帽、安全绳、带、鞋、服）发放到个人，并接受甲方的检查、监督、如发现乙方在安全文明施工措施费、工伤保险和危险作业意外伤害保险费（含：社会保险）款使用到位，甲方有权作罚款或停工处理，造成的损失概由乙方承担。

7、施工人员进场时未按全安操作规程施工，甲方对乙方有权作罚款或停工处理，造成的损失由乙方承担。

第九条成品保护

1、乙方对完成的分项工程负有监护人的责任。

2、乙方对损坏的成品有维护、恢复的责任，其经济损失由乙方承担。乙方在施工中若损坏其它分项工程产品应照价赔偿。

第十条甲方责任、权利、义务

1、甲方负责为乙方提供各分项工程的技术交底安全交底及必需的施工图纸和相关资料。

2、甲方对乙方进场作业人员进行三级安全教育，定期对乙方进行安全生产检查工作。

3、甲方对乙方提供施工场地，向乙方提供施工所需的水、电，协助办理施工涉及甲方的各种申请，批件等手续。

4、甲方对乙方有监督权、指挥权，如乙方在施工期间出现重大质、安全、进度问题，甲方有权终止合同，所造成的一切损失概由乙方承担。

5、工程完工后，甲方组织有关人员进行验收并办理结算。

第十一条乙方责任、权利、义务

1、乙方必须严格遵守施工规范、规程，必须按设计图纸及质量验收标准精心组织施工。根据项目部工期要求，配备足够的人力资源，并报项目部备案和检查，全力满足工期进度要求。若因人员不足、设施设备、材料到位不及时等原因，项目部视为已造成工期延误，并按工期限要求给予处罚。

2、乙方必须按设计施工图及监理、业主、项目部的要求完成本合同的全部工作范围和内容，做到按时、按质、按量完成并且工完场清。

3、乙方必须服从甲方在工作中的协调安排，不得擅自违背工作安排和各项交底内容；乙方施工管理人员如要离开施工地需向项目管理人员请假、具条。

4、乙方在施工自己的所承担工作范围内容的同时，必须完成施工区域和生活区域中的安全文明施工工作，并随时接受监理，业主、管理部门、甲方有关人员的检查评定，如检查一次不合格罚款500元。

5、若因乙方原因导致的质量问题造成的经济损失由乙方承担责任，项目部将给予200元/次的罚款。

6、乙方在施工中应做好与各班组的团结协作，服从管理，听从指挥，文明施工。若发现打架斗殴，不服从项目管理、安排、指挥，每次罚款500元，造成的后果由乙方承担全部法律及经济责任。

7、节假日根据项目工程进度，合理安排，不得违反项目部的规定罚款处理。

8、因安全文明施工大检查配合不力，所造成检查不合格，其罚款和其它损失概由乙方承担。

9、施工期间，乙方不得以任何借口（停工滋事）对该合同的单价违约、提出无理要求涨价，如出现类似情况所造成的一切损失概由乙方承担。

10、乙方在施工时，不能按照甲方要求和国家规范施工，如出现重大质量、安全事件、劳动力不足延误工期等，也无能力继续施工，甲方有权更换乙方，终止合同，由此造成的一切责任及经济损失概由乙方全部承担。

11、乙方所有进场材料、施行机机设备等均由乙方派专人自行保管，由于管理不到位造成的丢失和损坏均由乙方负责，且不得因此延误工期，甲方不承担任何责任。

12、乙方组织的施工人员中不得使用在押、在逃或其它违法犯罪人员。

第十二条本合同经甲乙双方签字盖手印后生效，双方不得违约。

第十三条本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本合同在执行中发生的争议应及时协商解决，协调不成或调解未达成协议，可向绵阳市涪城区人民法院起诉。

第十四条本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖手印后生效，同时具有法律效力。工程完工款付清后本合同自劝失效。

甲方签字：乙方签字：

电话：电话：

修改建筑工程施工合同 篇2

1.1 合同的标的是建设工程

建设工程施工合同的标的只能是属于基本建设的工程而不能是其他的事物。也正因为建设工程施工合同的标的为基本建设工程, 而基本建设工程有着特殊的要求和意义, 建设工程施工合同才能成为与承揽合同不同的一类合同。所以, 为完成不能构成基本建设的一般工程的建设项目而订立的合同, 不属于建设工程施工合同, 而应属于承揽合同。

1.2 建设工程施工合同具有计划性和程序性

由于基本建设工程建设周期长、质量要求高、涉及的方面广, 各阶段的工作之间有一定的严密程序, 因此, 建设工程施工合同也就具有程序性的特点, 在没有履行必要的报批报建手续之前, 不能签订建设工程施工合同。

1.3 建设工程施工合同具有国家管理性

国家对建筑活动进行监管的法律体系包括三个方面, 一是通过行政法、行政程序法确认国家建设行政主管部门以及其它行政机关对建筑业、建设活动进行管理的行政主体地位, 赋予其一定的职权, 并规定其行使职权的程序。二是通过建筑法的制订、实施以调整建筑管理关系以及与建筑管理关系密切联系的建筑协作关系。三是指与建筑活动相关的其他门类的法律法规的实施。

2 建设工程施工合同的重要地位

1) 合同是引起施工活动发生的法律前提。合同是当事人建立法律关系的一种方式。在由平等主体形成的建筑市场上, 不再依靠行政命令来创设法律关系。为了完成工程建设的目的, 建设方和施工方在法律允许的范围内自主协商, 达成共识, 订立建设工程施工合同, 然后履行各自的合同义务, 相互配合, 进行建设工程的施工。2) 施工承包合同是明确当事人在施工活动中权利义务的法律依据。国家的建设法规是确定当事人权利义务的法律依据之一, 但由于施工活动的多样性、复杂性, 使法律不可能穷尽所有的施工活动所包含的情况, 只有通过当事人的约定, 才能满足不同当事人的不同要求。法律规定和合同约定是确认当事人权利义务的两种方式。有强制性法律规定的时候适用法律规定, 没有强制性法律规定的时候根据诚实信用原则和吝自的需要由当事人自行约定。当事人各自行使权利、履行义务, 互相配合, 共同完成施工工程。3) 合同是国家据以保护当事人合法权益, 追究不履行或不当履行自己义务的一方当事人法律责任的重要依据。合同内容是当事人约定的, 但合同约定的权利义务的确定效力是由国家承认和保护的。在发生合同纠纷的时候, 国家司法机关通过确认合同的有效以保护当事人的合同权利, 督促义务人履行合同义务, 或承担相应的不利后果。同时, 法律责任的具体内容一部分由国家法律规定, 一部分也来源于当事人的约定。

3 做好建筑工程合同管理需注意的几个问题

3.1 建设工程施工合同效力认定问题

所谓合同效力的认定, 是指法官或仲裁者适用法律对合同能否具有强制效力以实现其目的而做出的肯定或否定的评价。建设工程施工合同具有与其它合同不同的特征, 使建设工程施工合同案件具有重大、疑难等特点, 因此在审判实践中对建设工程施工合同效力的认定也比较困难。加上审判人员受传统办案的思维模式影响以及对影响建设工程施工合同效力的一些特殊因素注意、学习、研究不够, 致使在认定建设工程施工合同效力时存在一些问题, 不能正确地认定建设工程施工合同效力。因此, 首先, 要正确确立认定建设工程施工合同效力的价值取向。其次要认定建设工程施工合同效力应具备的价值取向。认定建设工程施工合同效力, 应确立以下两个基本价值取向:安全:安全应成为规制建设工程施工合同法律的首要价值取向。效益:法律建立和实施的社会效益和经济效益越来越为人们所关注。因此立法和司法的效益价值应得到充分的重视。在合同效力的认定中, 强调效益原则就是要考虑合同效力认定结果的正负效益, 也就是要“核算成本”, 法官应选择高效益的结果去认定合同效力。

3.2 建设工程施工合同工程造价的确定

工程造价司法确定应遵循以下原则:1) 尊重当事人合同约定原则。法院在确定工程造价时, 如果合同有效而且双方当事人在合同中已经明确规定了工程造价的具体数额, 就应当尊重当事人的意思表示, 按合同约定的工程造价来确定。2) 当事人双方协商原则。人民法院在确定工程造价时, 如果遇到合同没有明确约定工程造价数额或是工程量增加或减少应重新计算工程造价以及建设工程施工合同无效等情况, 那么可以组织双方当事人进行协商。法院应该审查是否合法和出于当事人的真实意思表示, 不能串通损害国家、社会公共和他人的利益。3) 委托鉴定原则。人民法院在审理建设工程施工合同纠纷中, 对于工程造价确定属于专业性问题, 应当委托有关部门进行鉴定。但是并非任何工程造价的争议都必须委托鉴定, 只有在合同双方当事人没有明确约定工程造价或者是虽然已经约定了工程造价但“显失公平的”, 并在纠纷后当事人又协商解决不了的情况下才应委托有关部门鉴定。人民法院在确定工程造价时, 如果建设工程施工合同有效, 就要严格按照当事人的约定来确定工程造价。在通过招标投标而签订的建设工程施工合同中, 一般情况下中标金额应该是合同约定的工程价款, 也应该是法院确定工程造价的数额, 不能随意改变。

3.3 建设工程施工合同承包人的优先受偿权问题

近年来工程款拖欠问题严重且有愈演愈烈之势, 其原因是多方面的, 但与长期以来我国法律规定和司法界对建筑业的合法权益保护力度不够有很大关系。《合同法》第二百八十六条规定的出台, 强化了对承包人的特殊保护, 为有效解决工程款拖欠问题提供了有力的法律依据。因此在审理建设工程施工合同纠纷案件中, 如何切实保障和实现承包人工程价款的优先受偿权问题也己成为司法界关注和研究的热点问题。

在审判实践中, 除正确认识承包人优先受偿权的性质外, 还必须明确以下行使承包人优先受偿权时的具体操作问题, 才能达到正确、有效保障承包人优先受偿权的目的。首先要明确行使承包人优先受偿权的前提条件与限制条件, 其次要明确适用优先受偿权的工程价款的范围。此外, 要明确承包人优先受偿权的清偿顺位。承包人优先受偿权的清偿顺位问题, 涉及到能否切实有效维护承包人优先受偿权, 也是审判实践操作中最有争议的问题。

综上所述, 本文就建设工程施工合同相关问题进行了较为系统和全面的论述, 尤其是建筑合同履行中的几个重要问题, 希望能对建设工程施工合同的法律制度的完善和实际应用提供可资借鉴的参考。

摘要：建筑行业是国民经济支柱产业之一, 对我国经济、社会发展具有重要的推动作用。而建设工程施工合同管理是建筑行业中重要的一环, 建筑工程施工合同就是指承包人与发包人之间订立的按照设计要求完成工程施工的相互间权利义务的协议。做好建筑工程施工合同管理, 具有重大的现实意义。

关键词：建筑合同,特征,作用,管理

参考文献

[1]李凡.建设工程合同中的有关问题[J].人民司法, 1999.

浅议建筑工程施工合同管理 篇3

摘要：合同管理是项目管理的核心，有效的合同管理有利于确保经济活动的正常运行，有利于增加经济效益。本文主要是对建筑工程施工企业合同的涵义、合同管理的重要性，存在的问题及其应对措施进行分析论述，希望提供一些有价值的参考，从而保证建筑施工的有序开展。

关键词：建筑工程；合同管理；措施

随着市场风险加大，建设市场管理体制逐步完善，人们对风险意识普遍加强。为了进一步加强建设市场的规范，在新形势下，合同的管理对承发包双方来说变得越来越重要。下文将对建筑施工的合同管理进行详细的论述。

1.建筑施工合同的概况

1.1.建筑施工合同的涵义

施工合同又称建筑安装工程承包合同，它是建设工程合同的一种。合同法规定建设工程合同是承包人进行工程项目的建设，发包人支付工程款的合同。施工项目是通过签订合同或协议，为了明确承发包人之间的经济上的权利和义务，且具有法律效力。

1.2建筑施工合同管理的重要性

施工单位的全部生产活动都是通过承包合同来进行的，如果没有施工合同，那么后面的一切生產经营活动都无法进行。施工单位实行的一切承发包经营活动都是按照与建设方签订的施工合同内容来实施的，只要合同一经签订，生产计划和各项施工技术标准都将纳入合同的规范当中。合同管理从内容和形式上不属于任何企业，而是一种完整系统的管理方式。

企业各类经营活动的载体就是合同。工程合同作为一种典型的合同，具有特殊性和复杂性，涉及到的面非常广泛，并且内容条款比较多，事关当事人的权利和利益，发挥着至关重要的作用。那么要想充分发挥应有的作用，必须分析合同管理中的各项风险，并提出合理化的建议加以实施，以提高合同管理水平。

2.建筑施工合同管理存在的问题

2.1对合同不够重视，导致合同文本不规范

《合同法》规定合同应具备当事人的名称、标的、数量、质量、价款或酬金、履行期限、地点和方式、违约责任解决争议的方法八个方面的主要条款。但是承包商认为与业主关系好，不重视合同问题，认为合同怎样写都可以，合同条款不完整，责任权利义务不明确，认为今后有什么问题都能协商，甚至个别施工合同仅有一页，没有明确双方的责任、权利和义务，合同执行时的随意性太强，尤其是业主主要负责人发生变化或因为个别问题，双方关系转坏，给承包商带来巨大的合同风险。

2.2合同管理体系不完善

有些建筑施工企业内部的合同管理比较混乱，没有完善的合同管理体系，主要表现在：第一，施工企业合同履行主体分工不明确，合同管理责任主体错位，有的施工企业没有将企业的法人作为合同管理的主体，而是将项目部或项目经理作为合同管理的主要责任人，这样就弱化了企业法人对合同的管理；第二，缺乏健全的合同管理机构，一些施工单位尤其中小企业没有合同工程部，未建立正规的合同管理机构，无法较好地实行合同管理工作；第三，施工企业的合同管理同项目部的合同管理之间衔接不紧凑，导致企业缺乏对项目部的合同管理的指导，也不能及时掌握后者履行合同的情况，无法及时了解和诊断合同履行中的关键问题，最终容易导致项目合同管理出现无法弥补的漏洞。另外，施工企业缺乏有效的合同管理制度，无法对合同的审核、签订、履行、变更及监督考核的全过程进行系统化、规范化和科学化管理。

2.3合同管理人员综合能力欠缺

目前，建筑施工企业合同管理人员多是搞土木工程技术出身，太过于技术化，欠缺经济、商务、法律、综合协调管理能力，不能得心应手地进行合同管理工作。例如：不严格按合同办事，出现问题后不能依照合同办事，而是习惯于找领导协调，即便是正当的索赔也不能理直气壮地提出，不按规定的程序进行解决；还有大多数项目管理机构都未设立合同管理部门，缺乏可行的、有效的动态合同管理制度和具体的操作流程，不能对工程进行及时的跟踪和有效的动态合同管理。

2.4法律意识淡薄

一些建筑施工企业往往不通过严格的招投标程序，就签署巨额的工程项目合同，在签署合同时，合同双方既不按照建设部和国家工商局制定的《建设工程施工合同示范文本》，也不根据工程项目和企业自身的具体情况订立相应的合同条款，往往将订立合同流于形式，对合同条款不作具体明确的约定，订立的合同非常简单，内容缺乏、条款不全，责、权、利不明，为工程合同纠纷、合同损失和经济风险留下了隐患。在合同履行期间，合同管理工作不规范，往来函件、工程签证缺乏必要的记录和保管，发生问题后扯皮不断，相互推委。在获得承包合同后，有些承包商随意肢解工程，擅自分包工程或假借分包的名义倒手转包工程。

3.完善建筑施工企业合同管理的措施

在建筑工程中由于某些原因造成建筑施工企业的合同管理存在着一些问题，不利于建筑施工

3.1 加强合同管理人员的法律意识

建筑企业内部应该强化合同意识，强化法制观念，加强对《建筑法》、《招标投标法》、《合同法》等法律、法规的学习，使相关人员能够熟悉和使用这些法律、法规。实施企业人力资源战略培训计划，是提高企业合同管理水平的根本途径。提高和改善企业的合同管理人才素质，可采用自己培养、外部聘用或与专业合同管理研究机构建立合作关系等方式，例如定期组织合同管理经验交流会、邀请合同管理专家讲学、定向培养合同管理专业人员、以及从人才市场和高校毕业生中引入合同管理人才等，组织企业中高层领导人员和有关职能人员进行合同管理培训，选拔具有一定合同管理素质的管理人员进入领导层，设立合同管理专项奖励基金等有效手段。

3.2建立完善的合同管理体系

施工企业应建立起一支专业合同管理队伍，实行系统管理。各项目经理部设立专职合同管理人员，隶属于企业合同专门管理机构。施工企业应制定施工合同管理办法，将合同管理系统的职责、权利、分工，用内部管理规定的形式确立下来。合同管理系统可分为公司部门级和项目部级两个极别。

3.3建立健全完善的合同管理制度

3.3.1加强对合同的评审制度。通过评审，集思广益，不但可以在合同签订前对合同找问题、挑刺，进行风险识别，察觉隐患，提前修订或预防；还可以使各业务部门对合同有一个全面的认识，重点保证合同中关键工序的施工，把合同对施工过程中的有利影响发挥最大，把不利影响降到最低；并根据企业的风险清单，进而采取一些合理的措施，尽量改变苛刻条件对工程造价的影响，发挥最大的优势。

3.3.2加强合同审批制度。项目在合同签订前应建立审查、批准制度，即项目部评审会签后，送交公司业务部门、合同专门管理机构及法律顾问审查，再报请法人代表签署意见，明确表示同意对外正式签订合同，使合同签订的基础更加牢固。

4.结束语

在市场经济条件下，合同成为经济活动有序运行的重要手段和主要依据。合同贯穿于施工的全过程，能够保护合同当事人的合法权益，同时还能维护良好的社会经济秩序。目前，我国建筑施工企业的管理中存在着一些问题，不利于建筑施工的有序进行，因此要针对问题采取有效措施，从而促进建筑行业的健康发展。

参考文献：

[1]杨美丽：《刍议建筑工程施工合同管理》[J]，《行政事业资产与财务》，2012年第9期。

[2]陆建新：《对建筑工程施工合同管理的若干思考》[J]，《建筑知识（学术刊）》，2012年第16期。

修改建筑工程施工合同 篇4

4.2 我国建设工程项目中阴阳合同解决方法的思考

作为市场的一个独立经营主体，不管招标人还是投标人都应在追求自身最大经济利益时，对自己的行为负责，特别是不正当竞争行为负责。而目前情况是，当事人一方或政府管理部门对违规行为很难进行适当的追索和惩罚，或者追索和惩罚的成本太高。引进工程保证担保这种全新的经济手段，将带动索赔机制的作用，有利于强化各方的风险意识，使各方对自己的市场行为造成的后果所负的责任更加清晰化、价值化、数量化。从而改变目前工程管理中存在的责任不清、互相扯皮状况，提高行业素质，提高行业素质，有助于解决拖欠工程款之类的问题。虽然我国目前也建立了相关的工程担保制度，如投标担保，履约担保。但并没有一套完整、完善的法律法规体系，而且担保市场不成熟以及风险意识缺乏等。我觉得可以将工程招投标活动与工程担保结合起来一起管理，将工程担保监督管理作为工程招投标监督管理的一部分，由工程招投标监督管理部门统一管理每一项工程项目招投标过程及工程施工过程的所有工程担保。这样既加强了工程招投标监管力度，也落实了工程担保制度，将从根本上解决招标人、投标人的违规问题。在目前情况下，应着重完善投标人投标担保、招标人支付担保、投标人履约担保。

4.2 我国建设工程项目中的阴阳合同解决方法的思考

不管招标人还是投标人在作为市场的一个独立经营主体时都应在追求自身最大经济利益时，对自己的行为特别是不正当竞争行为负责。但是目前的情况却是政府的管理部门或是当事人一方对于违规行为进行适当的追索和惩罚开始变得越来越困难，或者说是惩罚和追索的成本过高。而引进的工程保证则担保了这种全新的经济手段并且带动索赔机制的作用，对强化风险意识有利，使各方对自己市场行为所造成的后果所负的责任更加价值化、清晰化、数量化。从而使责任不清、互相扯皮等状况从自己目前的工程管理中清除。提高行业素质，规范市场行为。对解决拖欠工程款之类的问题有所帮助。虽然目前我国的工程担保制度有作用，如履约担保、投标担保。但并没有一套完善、完整的法律法规体系，并且风险意识缺乏以及担保市场不成熟等。我觉得可以将工程担保和工程招标活动结合起来一起管理，使工程担保监督管理当做工程招标监督的一部分。由工程招标监督管理部门统一招标过程以及工程施工过程中的担保问题。这样既落实了工程担保制度，也加强了工程招标监管力度，将从根本上解决投标人、招标人的违规问题。在目前情况下，应着重完善招标人支付担保、投标担保、投标人履约担保。

4.4从制度设计这个源头防范“阴阳合同”的形成通过成因分析可知，“阴阳合同”的产生原因是多方面的，不能归咎于当事人双方或一方，其防范需要多方的共同努力。一是改变政府投资项目的管理方式，加强发包人内部自我约束。从成因分析来看，上级监管力度大、实行多头监管的当事人不易成就“阴阳合同”。因此, 迫切需要结合当前的国有资产改制重组，改善国有企事业单位的组织结构，合理引导民营企业的公司化建设，从源头上“防漏补缺”减少“阴阳合同”的产生。二是建设行政主管部门应制定更为严密、规范的建设工程施工合同的示范文本，设置不可更改的条款，以保证双方当事人在此前及此后都不再签订与备案合同相违背的其他合同，否则不予备案，这样，直接从制度设计上来避免“阴阳合同”的出现。三是司法审判中通过法律适用活动，总结“阴阳合同”的具体情形、处理方式，通过司法实践推动这一问题的立

法活动，从法律制度上规范施工合同。总之，不论是加强发包人内部的自我约束，还是从建设行政管理角度，或是从司法实践出发，应避免“阴阳合同”两套约定的现象出现；而一旦出现两套约定的情形，挖掘受法律保护的双方当事人的真实意思表示，对双方的权利义务进行合理判定，才能保护双方正当的合法权益。

4.4从制度设计这个源头防范“阴阳合同”的形成分析了成因我们可以得到结果，“阴阳合同”是由很多原因产生的，归咎于当事人双方或一方是不对的，多方的共同努力才是解决之道。一是建设行政主管部门应制定更为严密、规范的建设工程施工合同的示范文本，设置不可更改的条款，如不能保证当事人双方在此以后签订违背备案相同的其他合同，则不予备案，这样，直接从制度设计上来避免“阴阳合同”的出现。二是改变政府投资项目的管理方式，加强发包人内部自我约束。从成因分析来看，上级监管力度大、实行多头监管的当事人不易成就“阴阳合同”。因此, 迫切需要结合当前的国有资产改制重组，改善国有企事业单位的组织结构，合理引导民营企业的公司化建设，从源头上“防漏补缺”减少“阴阳合同”的产生。三法律的试用活动在司法审判中通过，总结“阴阳合同”的具体处理方式、具体分析情况，通过司法实践推动质疑问题的立法活动来达到规范施工合同的最终目的。总之，不论从建设行政管理角度，还是从司法实践出发，或是加强发包人内部的自我约束，“阴阳合同”“阴阳合同”应避免出现；，挖掘受法律保护的双方当事人的真实意思表示，对双方的权利义务进行合理判定，才能保护双方正当的合法权益，在出现两套约定的情形

5.4 加强有形建筑市场建设，打造行业诚信体系

“阴阳合同”的产生与行业的信用缺失密不可分。要以有形建筑市场为依托，规范建筑市场秩序，建立健全建筑市场诚信体系，加强对建筑市场各方主体的动态监管，营造诚实守信的市场环境。各级建设行政主管部门要建立本地区的建筑市场综合监管信息系统和诚信信息平台，并实行全国联网，推动建筑市场信用体系建设的全面实施。有形建筑市场应当利用自身介入缔约合同过程较早的优势，开展对合同从缔约到履约的全过程跟踪调查，为工程承发包主体双方建立合同履约信用档案，及时公布各类建设工程合同履约情况，对于合同履约中出现的问题及时公布，并向有关监管部门如实反映，定期评定信用等级和发布不良行为记录，实现全社会对合同履行的共同管理，从而打造行业内的诚信体系。

5.4 加强有形建筑市场建设，打造行业诚信体系

防水工程承包合同修改 篇5

发包人（全称）：

（以下简称甲方）

承包人（全称）：（以下简称乙方）

按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其有关其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签定如下协议。

一、工程概况

工程名称： 工程地点:

二、合同约定事项

本合同主要约定事项有：防水工程施工;工程造价；材料供应；工程施工质量标准；开竣工日期；安全事故责任;付款方式;工程结算； 工程保修违约责任等。

三、材料供应

1、严格按甲方指定的3mm厚SBS防水卷材合格品牌防水材料供货。

2、材料名称及规格型号：屋面采用 SBS防水卷材，厨卫采用 水泥基防水1.2mm厚。

四、防水施工总面积按实际的施工面积为准，包括附加层施工面积。

五、工程造价：按实际施工面积结算为准。

1、车库屋面及主楼面采用SBS卷材3mm厚，单价 元/㎡(此单价包含附加层及分格逢的综合单价)。

2、厨卫、阳台采用 水泥基防水，单价 元/㎡。

以上单价包含基层处理、制作、安装材料（主、辅材）及人工费、运输费、利润、税金、管理费、安全费、清洁费、关水实验，工程所需检测的一切费用、维修费、放水等费用（不含增加任何费用），不含土建配合费。

六、防水工程质量要求：严格按照相关防水施工技术规范执行。

七、工期要求

1、车库屋面 防水工程 10 天内完成（以基层验收合格后计算，如遇雨天等特殊情况工期顺延）。

2、厨卫、阳台 防水工程 30 天内完成（以基层验收合格后计算，如遇雨天等特殊情况工期顺延）。

3、坡屋面 防水工程 15 天内完成（以基层验收合格后计算，如遇雨天等特殊情况工期顺延）。

4、若工期延误一天，处罚人民币1000元/天，此款甲方有权从乙方工程款中扣除以此类推。

八、付款方式：

2、本工程为综合报价，报价中包括一切可能发生的费用，包含但并不限于：材料费、运输费、材料检测费、人工费、机械费、符合规范规定的各种检测及现场实体抽检、保护费、税金、管理费、市场风险等等。

3、乙方应充分考虑施工期间各类建材市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总报价，今后不作调整。因设计和甲方原因变更的工程量及招标人其它规定，可另外调整。

4、付款方式：签订合同时甲方付给乙方工程总价的30%，安装玻璃、窗扇前付总

价的40%，工程竣工并验收合格后付至总价的90%，余款10%作为质量保证金，质保期壹年，质保期满无质量问题壹周内无息付清。

5、在工程完工验收合格后，及时将资料交总包单位汇总，经总包单位确认，并经总包单位、监理、甲方验收合格。乙方应向甲方提供完整的完工结算资料和结算报告。

九、乙方进场时甲方提供： 水、电、临时宿舍（但宿舍内的工人设施由乙方提供）。

十、安全责任：乙方在施工中由乙方造成的大小故事，由乙方自行负责，甲方不予承担任何责任。

十一、验收标准：

1、乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告，出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告原件并提供复印件。乙方未能提供上述资料的，甲方有权拒收。

2、乙方应认真按照国家规范、行业标准、设计图纸要求及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表的检查，并为检查验收提供便利条件。

3、因乙方施工质量问题或施工安排不当导致的设计变更和施工方案变更而增加的费用，均由乙方承担，工期不予顺延。

4、如乙方不按合同条款及有关规范、标准、规程等要求施工，或违反正常施工秩序、施工工艺野蛮施工，或施工质量、安全、环保达不到要求或施工用材料设备不合规定，甲方有权勒令乙方暂停施工，乙方必须立即停工整改，并处违约金500～1000元/次，直至整改完成。

5、竣工后，经甲、乙双方及有关单位按国家有关规范验收。要求一次性交验合格，超过一次以上的验收，其费用由乙方负责。

6．甲方驻工地代表 李占刚、牛国栋，负责合同履行，如货物质量不符合约定技术质量要求，有权拒收；如工程质量不符合标准，有权下令停工整改，并按相关规定处罚。

十二、安全文明施工管理

1、乙方进场施工后,必须服从总包单位的安全文明管理。

2、乙方在进场前要对施工人员做好交底，施工人员在施工中必须做到安全明操作，如发生安全文明事故，一切损失由乙方承担，与甲方无关。

3、乙方应为施工人员购买应有的国家、省、市规定的各类保险，所需费用已含在总价内，不另行计取。

十三、工程保修

1、自竣工之日起，乙方施工的防水工程，在 五 年之内如有漏水现象及其它质量事故，乙方在接到甲方通知后，24小时内到甲方现场进行补修。若乙方不按时或拒绝修补，则甲方可派专业队伍进行修补工作，就发生的一切补修的材料、工资费用均由乙方负责，甲方有权从保修金中扣除（并不退还剩余保修金）。

2、保修金退还：乙方在完成保修，质量保修到期扣除因乙方原因造成维修而甲方派人维修所产生的费用后，余款一次性支付给乙方。

3、质量保修款结算时必须经工程技术部门和物业公司签字认可。

4、协议履行中任何一方无正当理由而单方终止协议属单方毁约，毁约方承担因此造成对方全部经济损失的责任。

十四、工程结算

防水工程完工后，经有关部门和甲方验收合格，相关资料移交完毕，由甲乙双方组织现场收方人员对所施工的防水工程面积进行核实和收方，并填写收方（工程量）清单，乙方应在7日内将收方清单呈报甲方签认后以利办理工程结算事宜。

十五、此合同自签订之日起生效，甲、乙双方共同信守，严格执行，如一方违约，按工程总造价 5% 处以违约金。

十六、设计变更、工程签证管理

1、所有设计变更均需得到甲方的同意才能进行，如乙方私自施工未经甲方同意的变更导致费用增加或建筑使用功能改变，甲方除不承担相应费用外，所引起的一切后果由乙方承担。

2、乙方在施工过程中提出设计变更要求，必须先报甲方，由甲方与设计单位协调解决，提出设计变更的书面材料方可执行。

3、甲方的任何变更要求乙方必须执行，如发生经济和工期变更，经甲方核实后按实签证，乙方如果不执行，视为违约。

4、签证应本着实事求是的原则，所有签证单必须对应合同条款、设计交底、各类经审核确认的通知单等有效书面正式文件作为签证依据，并在签证单中注明，否则为无效签证。

5、工程签证均须有现场监理和甲方代表(至少两人)共同签字认可生效；所有签证必须有甲方签发的书面指令依据；否则均视为无效签证，结算时不予认可。

6、需计量签证的工程应在每道工序完工后24小时内，同时隐蔽工程项目必须在下道工序前完成工程计量签证，报告需要提前的应提前24小时提交报告。

7、若需计量工程为最后一道工序，乙方最迟在工程完工5日内完成工程签证报告，否则视为该项无须办理签证。

8、计量签证单乙方应至少提供给甲方两份原件。

十七、合同争议

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成，向日照市市仲裁委员会申请仲裁。

十八、其它

1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

2、本合同工作内容包含项目的全部防水工作内容（包含其它管道堵洞，沉降缝处理，工完场清等全部工作），因甲方原因所产生二次堵洞甲方按5元/个给乙方补偿。

3、乙方中途退场，甲方按乙方已完工程的60%给予结算，且不退还质量保证金。

4、甲、乙双方签订合同时，乙方向甲方缴纳质量保证金壹万人民币，此质量保证金待防水班组进场后十五日内退还给乙方。

十九、合同生效与终止

本合同经甲、乙双方签字盖章后生效；竣工结算价款支付完毕、工程质量保修期满后，本合同即告终止。

二十、合同份数：一式四份；甲乙双方各执两份。

发包人（甲方）：（签章）法定代表人（代表）：（签章）承包人（乙方）：（签章）法定代表人（代表）：（签章）联系方式：

签订时间：

年 月

联系方式：

签订时间： 年 月 日

修改建筑工程施工合同 篇6

甲方：_广西建工集团第四建筑工程有限责任公司海南分公司

项目部 乙方：___________身份证号码：____________ __________ 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就乙方承包金岛国际一期(A地块)项目水电安装劳务分包工程事项协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程规模：

二、工程承包方式、内容 <一>

承包方式：

1、包清工，包小型辅材，包施工机具，包质量、包安全、包工期、包文明施工。

2、按甲方提供的施工图纸、图纸会审、设计变更等设计文件，按水电安装的相关规范进行施工。

3、负责工程上所有的小型附材：包括但不限于PVC专用供、排水粘接胶水，电焊条、铁丝、扎丝、膨胀螺丝、螺丝、自攻钉、水泥钉、油漆、氧气、乙炔、切割片、锯片、电工胶布、封口胶、泡沫板及所有的工具耗材。

4、负责配合工程施工质量及检验批验收资料、隐蔽工程资料、安装资料及测试资料、编写施工日记，配合甲方资料员整理竣工资料，参与并配合甲方竣工、验收。

5、本工程采用综合单价包干的形式，综合单价包括水电安装清包工施工全部单方造价以及完成工程项目所需的所有辅助工作内容和小型辅材。

<二> 工程范围：

1、本项目按毛坯房交楼标准，包括全部室内给排水和电气安装工程；包括电视电讯、智能化、消防等弱电系统的管道、洞口的预埋、预留；包括空调系

统的供水、排水系统；包括餐饮方面的油污排放处理系统；包括井水利用管道系统；包括泳池水的供水配水系统；包括太阳能热水系统的室内管道安装，包括景观、绿化养护用水系统。

2、不包括项目：高低压供配电系统，防雷避雷带网，弱电系统安装，消防工程安装、太阳能设备安装。

3、工程由乙方独立完成，乙方不得转包给任何第三方。<三> 承包内容：主要工程内容包括但不限于以下内容：

1、电气工程：楼内电气线管预埋、公共部分照明及阳台灯安装、低压柜出线、线槽安装、母线槽安装、电缆敷设、配电箱、柜安装、楼板补洞、各系统调式等整个施工图纸、工程联系单、技术核定单及设计变更上的内容施工完成。

强电公共部分按设计图施工完（电缆、母线槽安装至配电房），套内强电安装至开关箱，套内强电只负责预埋高位插座线管及照明线管预埋（保证线管畅通），阳台灯安装及每套内亮一盏灯含穿线。

2、弱电工程：线管预埋、留洞、（含电梯开关盒）接线箱、盒安装、井内管、槽、箱安装，楼板补洞，整个施工图纸、工程联系单、技术核定单及设计变更上的内容施工完成。

弱电公共部分负责配管及线槽安装，套内弱电安装至弱电箱，套内弱电线管不预埋。（保证前端线管畅通）。

3、给排水工程：地下室凿管洞、挖管沟、预留穿墙、梁、楼板套管，各系统管道系统安装，楼板补洞，系统设备安装，用户水表安装，通水试验及水压试验，（排水管至室外第一个井、供水管至室外水表）各系统调试等整个施工图纸、工程联系单、技术核定单及设计变更上的内容施工完成。

给水立管按设计图施工完，套内支管安装至厨房或卫生间，排水及空调排水管道按设计图施工完，雨水管按设计图施工完，室内给水至厨房或卫间，雨水管、排水管至室外第一井。

4、负责工程施工所需材料进场参与验收、搬运入库、堆放。

5、甲方有权对乙方的承包施工范围进行解释，同时有权对乙方的施工内容进行增减。

三、合同文件

双方共同遵守甲方与业主（）的相关合同与协议，执行的合同文件及

其解释顺序为：

1、本分包协议。

2、工程进行中的补充协议。

3、业主及甲方现场代表的书面指示。

4、甲方的各项管理规定及各种补充协议。

5、施工图纸、施工规范、质量验收规范等。

6、施工组织设计等现场技术、安全、文明施工文件。

7、水电作业指导书。

8、交房标准（按毛坯房交房标准）

四、合同价款： <1> 合同价款：

1、综合单价27.00元/㎡

2、合同总价：人民币壹佰贰拾伍万元（￥1250000.00元）

3、总价结算按房管部门出具的《房产面积测算报告书》的建筑面积乘以综合单价。

<2> 本包干价中已含乙方管理费、人员工资、办公费、交通费、电费、机械费、工具费、保险费、医疗费、劳保费、夜餐费、暂住证、劳务证、上岗证、工作服等费用。

五、费用支付方式

1、主体结构到8层支付合同总款8%，结构封顶支付合同总款12%。

2、砌体工程施工完，付合同总款10%。

3、管道设备安装完、付合同总款20%。

4、灯具安装完，付合同总款25%。

5、工程竣工验收合格后，按结算总款付至95%，余款5%在壹年保修期内付清。

6、乙方在申请甲方支付的每一期工程款项前三日内，必须开具收据和列支由工人签名的工资明细表给甲方，甲方凭收据和列支的工资明细付款。

7、乙方负责办理该工程所需劳动指标，承担承包范围内所有施工人员的劳保福利、各项保险以及作为包工方应缴交的所有费用和税收等。

六、工期

1、合同工期：以甲方的计划要求为准。

2、乙方必须严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。

3、如果因乙方管理组织不力等原因延误甲方工期，乙方承担违约责任并赔

偿因工期延误给甲方带来的一切损失。

4、乙方如果一再延误工期，甲方有权另行安排施工人员协助乙方施工，所发生的一切费用均由乙方承担，并给予乙方等额的相应罚款。

七、质量要求

1、接受甲方现场有关人员、业主现场代表、监理工程师及海口市工程质量监督站等有关人员的指导、监督，并执行其下发的有关质量文件和规定；

2、所有水电安装工程必须严格按施工规范、施工组织设计、作业指导书及技术交底进行操作；

3、乙方承包的分项工程，要求达到国家验收规范合格标准。

4、因乙方施工质量未达到要求，甲方有权责令乙方停工，情节严重的甲方有权解除合同，并视乙方违约。

5、双方对工程质量有争议的，由双方共同确认的工程质量检测机构鉴定。所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方都有责任的，由双方根据其责任分别承担。

八、材料要求

1、乙方必须严格按照施工图纸、施工预算领用施工材料，合理使用，节约材料，杜绝浪费，做到长料不得短用，大料不得小用，好料不得滥用，优材不得劣用。

2、严禁大材小用、长材短用，现场施工完成后应做到工完场清。否则，按处罚条例进行处罚。

3、乙方根据每天进度情况领用材料，乙方必须保管好领用的材料，每天下班前必须将当天剩余材料交回仓库。如果发生丢失，乙方承担赔偿责任。

九、形象要求

乙方承包范围内工程必须做到文明施工，当天工作必须做到工完场清，保持施工现场干净、整洁，加工场和楼层材料、机械、配件等严格按甲方要求码放整齐，加工场和楼层管材废料及时做好清理并按甲方要求使用或堆放，若乙方未按甲方要求做到当天工完场清，则甲方有权安排其他人员进行清理，费用由乙方承担（按实际用工量的双倍计算）；配合甲方做好CI形象设计，不得损害甲方的企业形象，否则甲方有权对乙方进行处罚。

十、双方责任 <一> 甲方责任：

1、负责编写施工组织设计（包括施工方案、质量保证方案等）、作业指导书、技术交底、安全交底、进度计划等文件；

2、对乙方的质量、进度、安全及文明施工进行组织指导、监督和检查；协调施工过程中与其他分包班组之间的工作配合及矛盾纠纷；

3、统一安排乙方施工、生活用水、用电，提供乙方生活住宿、生活设施（公共卫生间、淋浴间、食堂），如乙方使用电饭煲、空调，电费乙方承担（电费1.20元/度）；

4、安全设施由甲方负责，乙方配合进行保护、维护，安全帽（15元/顶）、安全带等安全防护器具由甲方统一购置，费用由乙方承担；乙方工作人员需配带胸卡一个，工作服每人两件（合计60元/件），费用由乙方承担。

5、按合同约定按时支付工程款。

6、负责安排专人清理生活区垃圾，费用由乙方每月摊销100元。

7、工人宿舍区严禁使用工地材料做作饭柴火，甲方不负责向乙方提供柴火，乙方生活区柴火自行到外购买。除非该废料经甲方处理认为已经无法在工程上使用，并且经过甲方同意后方可。

<二> 乙方责任：

1、严格按照甲方要求的时间组织人员、设备和小型材料进场施工；服从甲方的现场管理制度及各项管理要求；乙方承包者必须在施工现场全面负责，有事离开工地要经过甲方项目经理同意：不得将所承包的工程进行转包；若出现转包现象，甲方有权勒令乙方退场；

2、乙方必须设一名专业技术管理人员，负责对该工程施工的质量、进度、安全、材料使用、工序搭接、操作技术等，向队员进行交底、检查、监督、调度等管理工作，技术管理人员必须尽职尽责，有事离开工地，应经甲方主管工长同意。按时参加生产碰头会和每周的生产调度会，如未经请假缺席，如未经请假缺席，每次处罚200元；

3、队组要有完善的管理体制，需设有组长、考勤员、质安员、材料员等，保证基本劳动力人数满足施工质量、进度和安全文明施工；

4、严格按照金岛国际水电安装作业指导书和水电技术交底进行施工，若乙方未按水电安装作业指导书和水电安装术交底进行施工，甲方有权对乙方进行处罚；若在施工过程中乙方对水电安装提出更好的建议，必须征得甲方同意方可施工，否则视为乙方违规施工。

5、乙方必须严格控制材料使用，做好配料下料，不得长料短用，大材小用。

6、乙方在施工中必须满足甲方关于CI工作要求；

7、严格按规范和甲方的进度计划要求精心施工，按期、保质、保量完成被协议规定的工程内容，并修补其中缺陷；严格遵守操作规程，虚心接受甲方现

场技术人员的监督、积极配合、共同完成施工任务；由于乙方原因导致任何质量问题或其他施工问题，均应由乙方承担全部责任，并赔偿由此造成的一切损失；按甲方通知的时间和人员配备要求准时进场；若有意不服从甲方现场指导者，甲方有权责令其退场。

8、乙方必须严格遵守安全生产规定，严禁违章、冒险作业、否则发生的安全事故由乙方全部承担。

9、对业主、甲方组织的工程质量检查、材料检查及安全文明施工检查，乙方应积极配合、提供便利条件及所需资料；

10、乙方必须严格遵守工地、政府的各项规章制度，遵纪守法，否则后果由乙方承担一切责任；

11、负责施工区域的垃圾清理，做到工完场清，如不及时清理甲方叫人清理人工费按300元/天。

12、禁止在施工现场随意拆、搭、锯各种临用设施，否则甲方有权对乙方进行处罚；乙方未按照安全操作规程、甲方提供的安全隐患通知单、安全用电技术交底等资料进行施工，造成施工人员及第三方人员伤亡，由乙方负责；

13、负责自有资源、设备等所有财产的保管；

14、对楼层材料、及乙方施工产生的垃圾应及时清理并按甲方要求堆放；

15、乙方安排的特殊工种人员必须持有上岗证，且定岗定位，对自有设备应进行定时维护。预防并消除各种机械故障；不得擅自乱开其它施工机械；

16、乙方自行办理乙方人员现场意外伤害险等险种；对因自身原因引起的安全责任负全责；

17、不得随意毁坏甲方提供的临时住宿处设施，并不得将甲方任何财产带出工地，乙方人员对所使用的住宿生活设施负责维护，若在使用过程中人为毁坏，甲方按原价1-2倍对乙方进行经济处罚；

18、执行班前教育制度，并做好记录报甲方备案；

19、负责成品保护，不得损坏自己及其它分包班组的成品，否则甲方有权对乙方进行处罚；

20、乙方必须做好生活区的环境卫生，保证住房整洁干净，严禁损坏甲方提供的生活住房设施，否则按照原价1-2倍赔偿；不得在甲方提供现场临时设施内乱拉乱接电线，接用电热水器、电炒锅（炉）、电炉、空调，需经甲方项目负责人同意；

21、甲乙双方的管理人员在现场必须做到团结协作，出现问题友好协商解决，乙方人员与其他队组人员必须团结友好，创造和谐生产、生活环境；

22、如乙方不能大达到本劳务合同的要求，甲方有权终止本合同，并清退乙方，更换队伍，同时乙方还须赔偿甲方相应的损失。

十一、违约和索赔

1、本工程如因业主违约货由于其他单位的原因造成乙方在生产、安全、工期、质量、成品保护等方面的损失，乙方与甲方应共同向业主索赔。

2、如因乙方的原因造成的一切损失，乙方应按合同有关条款进行赔偿，并及时修复，还应承担由此造成的误工或返工损失；如果因为乙方的原因造成业主对甲方的罚款，将全部由乙方承担。

3、由于甲方单方面指挥、协调不当造成是损失，应由甲方负责；

4、金岛国际A区一期水电安装工程作业指导作为协议的附件，具有同等的法律效力。乙方必须严格按照规范作业指导书进行施工，若甲方在乙方的施工过程中发现乙方未按规范作业指导书进行施工，每发现一次，甲方有权对乙方的每个违规工艺处以1000元/次罚款

十二、工程签证

原则上本工程不存在工程签证。

a、因甲方指挥或安排不当等原因造成乙方施工错误，甲方可考虑给乙方适当的工程签证。

b、乙方在施工某部位时，因设计变更等原因造成乙方在同一部位重复施工造成用10个以上的甲方可考虑给乙方适当的工程签证。

c、因工程需要，甲方安排乙方施工临时设施或零星构（部）件时，甲方对乙方可给予适当工程签证。

d、签证人工单价：大工200元/工日，小工120元/工日。

十三、安全生产和文明施工

1、乙方应按国家有关标准组织安全生产，并对现场作业和施工方法的完备、稳定和安全负全部责任。

2、乙方按甲方现场文明施工标准及规定进行文明施工、材料堆放。

3、乙方必须严格遵守海口市政府的相关法律、法规及条例。任何因乙方违反上述条例造成的案件、事故、事件等受到的经济责任及法律责任均由乙方承担。

4、乙方的所有工人必须同时具备市劳动局核发的外来人员就业证及公安局下属驻派出所办理的暂住证并全部上报复印件至甲方备案。凡因为乙方工人上述证件不齐而造成的任何案件、事故、事件等造成的经济责任及法律责任均由乙方承担，因此造成的甲方经济损失由乙方承担；乙方必须对所有进场人员

办理好各种保险手续并报甲方备案。

5、做好计划生育工作，不允许携带家属、小孩和闲散妇女进入施工现场，由此而发生的由政府处罚、安全事故等均由乙方自负；乙方要做好工人的教育工作，杜绝大家斗殴和违法犯罪发生。

6、乙方必须遵守国家安全法规进行操作，并遵守甲方制定的所有制度、规定等；如因违反国家安全法规所造成的安全事故事件等造成的经济责任及法律责任均由乙方承担。

7、乙方必须严格遵守国家相关安全操作及施工规范以及甲方现场有关安全生产、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定，如违反规定，由此造成的一切责任及损失均由乙方负责；若违反下列规定者按情节轻重进行处罚：

8、进现场不戴安全帽者，工人每次罚款50元，管理人员每次罚款100元；

9、乘提升井架上下者，乘坐者及开车人每人每次罚款200元；

10、穿拖鞋、高跟鞋、裙子进入现场作业者，工人每人每次罚款50元，管理人员每次罚款100元；

11、施工现场不得大小便，否则小便每人每次罚款50元，大便每人每次罚款500元；

12、不得擅自拆除安全防护设施，否则责令要求恢复好，并给予500-2000元处罚；

13、对打架斗殴者，除责任人赔偿医疗费、生活费、误工费及担负相应刑事责任外，甲方还对相关责任人处以500-5000元罚款。

14、消防安全保卫

a、乙方必须严格遵守国家的有关法律、法规及建设部、市政府、市建委颁布的有关治安、消防、交通安全管理规定。乙方应严格按甲方消防保卫制度及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查；对甲方所签发的隐患整改通知，乙方在甲方指定的期限内立即整改完毕，并上报甲方整改结果通知甲方进行验收；逾期不改或整改不符合的甲方要求时，甲方有权对乙方进行经济处罚。

b、凡由乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人造成的案件、火灾、身体疾病、交通事故（含施工现场内外）等灾害事故或乙方施工人员违反国家安全施工规范导致的事故，其事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿，甲方有权对其进行经济处罚。

15、本着“谁施工，谁负责安全”的原则，坚决杜绝发生安全事故，否则其安全责任和后果由乙方自负，承担因此产生的一切经济责任及法律责任。

16、乙方安全生产责任人为（电话：）

十四、工程保修：

1、本工程保修期为一年，在一年内如发现质量问题，应随叫随到，24小时跟踪服务。

2、保修期内，因乙方施工质量和非甲方责任引起的问题，由乙方负责免费维修及更换。若乙方在接到甲方维修通知之日起24小时内不安排维修，甲方有权另找其他专业单位维修，由此而产生的相关维修费用，由甲方在保修金内予以扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。

3、保修期内，因工程质量问题发生安全事故和损害赔偿，造成甲方或第三方损失的，由乙方自行承担赔偿责任，与甲方无关，甲方因此而承担赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿。

十五、特别约定

1、依照《中华人民共和国合同法》，经双方协商一致签订本合同并严格执行本合同的所有条款。

2、乙方承诺自愿签订了本合同，合同所涉及的单价、进度、安全、质量、风险及其他责任，乙方已清楚了解，并保证承担由于本合同施工问题所导致的所有损失（包括但不限于工期罚款、返工费用、安全费用、市场价格变化、工人索偿等等）。

3、乙方承诺在保证质量、安全的前提下，节约用料、杜绝浪费。如果在施工中出现浪费材料的情况，乙方同意按浪费的材料价值的二倍赔偿给甲方。

4、为了保证施工质量与安全，乙方必须为本项目配备齐全水电工程师、安全员、质量员、施工员等，并在签订本合同时将人员名单及相关资料提交给甲方登记。乙方配备的上述相关人员必须在施工现场办公。施工期间的周日和法定假日除外,但凡施工现场有人在施工作业，上述相关人员必须在施工现场，履行各自的职责。否则，视乙方为严重违约并承担相应的违约责任，每发现一次给予乙方5000元罚款。乙方如需更换上述配备人员的，必须提前7天书面通知甲方，经甲方书面同意后方可更换。

5、不论何因，乙方不得拖欠其工人的工资福利等费用。如发现乙方工人因劳资问题而停工，到施工现场或甲方或业主单位闹事的，每发现一次，扣款100000.00元；发现三次以上（含三次）的，甲方有权单方解除本合同，乙方应于接到甲方退场通知之日起7天内无条件移交所有相关资料原件后退场，工程

经验收合格后甲方按乙方已完成合格工程量的70％与乙方结算，待乙方退场后30日内付清；乙方逾期退场的，按每天10000.00元支付违约金给甲方。

6、不论何因，乙方拖欠其工人工资福利的，乙方工人因劳资问题而停工到施工现场或甲方或业主单位处闹事的，甲方有权先行垫付后再从乙方工程款中扣回，乙方按甲方垫付金额的 50% 支付违约金给甲方，违约金从乙方当期工程款中直接扣除。

十六、其它事项

1、在合同有效期内，如一方提出修改或补充合同内容，双方应协商一致后，签署书面补充合同，作为本合同不可分割的部分，具有同等法律效力。

2、未尽事宜或本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时提交工程所在地人民法院裁决。

3、本合同经双方代表签字盖章后生效。本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。合同执行完毕后自动失效。

甲方（盖章）乙方（盖章）

代表： 代表：

开户行：

账号：

建筑施工的施工合同管理对策分析 篇7

提高合同管理人员素质是企业合同管理的首要任务。可从下述四方面着手:(1)选好人员。企业领导可依照合同管理人员应具有的素质条件,选择本企业优秀人才担任合同管理人员,也可以通过公开考评和竞争招聘方式选拔人员。在使用过程中坚持优胜劣汰的原则,把优秀人才放在这个岗位上。(2)组织好在职学习。可根据企业与市场的实际,组织合同管理人员在职学习。方式方法可以多种多样:布置学习任务,定期检查;进行短期培训;结合实际进行正反两方面的事例分析总结;听电视讲座,参加法律专业或经济管理专业的考试。同时必须进行职业道德教育。通过以上努力,使其在岗位成才。(3)选送有关院校深造。每个企业都应培养较出类拔萃的合同管理人员,所以应选择热爱社会主义、工作出色、有发展前途的骨干进有关院校深造。企业要舍得花钱进行智力投资。(4)建立岗位责任制。对合同管理人员必须实行岗位责任制,明确他们的责、权、利,建立竞争机制,对有贡献的企业领域和合同管理人员给予奖励。通过以上途径,全面提升企业合同管理人员的素质,包括他们的思想水平、法制水平、语文水平和业务能力。

2建立和健全企业的合同管理体系

《合同法》是建国以来,特别是开放改革以来,合同管理经验教训的总结,又是合同理论的实际运用。合同管理的组织网络和制度网络,构成企业合同管理体系。体系的动作,必须通过定期的检查来保证。要检查合同管理组织和制度是否适应合同管理的需要和市场需要。对不适应部分进行必要的调整。一句话,对合同管理体系也应进行动态控制,及时调整,不断完善。

3做好合同的起草、审核和签订

重点做好合同的起草、审核和签订工作建设工程合同作为约束双方权利和义务的依据,其作用体现在几个方面:

一是督促建设合同的双方在互相平等的基础上签订切实可行的合同;二是对建设参与者在合同实行过程中进行互相监督、检查、以保证合同的顺利执行;三是合同中明确双方具体的权利与义务:四是通过合同管理,增强合同双方履行合同的自觉性,调动建设各方的积极性,使合同双方自觉遵守法律规定,共同维护当事人双方的合同关系。

建设工程施工合同是一个专业类别的合同,具有特定的特点,比较复杂,其施工的履约时间较长。由于施工复杂和履约时间长、建筑工程产品的单件性、复杂性、多样性、适应性,也就决定了合同执行过程中干扰和影响的因素较多,合同标的越大履行时间就越长纠纷也越多。因此,在合同起草、审核、谈判和签订中应引起重视。

(1)签订施工合同要求订立人双方应认真对待。目前,建设工程基本上必须实行公开或邀请投标,施工企业承担业务主要是通过招投标而获得施工任务,在招标文件中,合同主要条款己清楚告知,施工现场及周边情况也要求投标人自行踏勘,工程量清单由招标人提供,但投标时间紧,投标人没法对清单量进行全面复核,这种情况下,应积极组织企业各部门认真学习招、投标文件,验证相互间关系的正确性,修正招标文件、答疑不一致的条款,针对招、投标文件要反复推敲、核对,理解透彻。务必依据《建设工程合同》(示范文本)对专用条款部分要不吝笔墨,字斟句酌,特别是校对有关双方义务、结算、质量、工期延误的条款。在许多诉讼案件中,当事人就由于关键的一句话甚至一个字导致诉讼结果是天壤之别,考虑的内容必周全,不能顾及面子和关系。双方在合同洽谈时,比较溶洽、友好,做其思想工作较容易,但在诉讼中,任何一方都不可能做出让步。所以,合同签订前,经企业的法律顾问要把好审核关。(2)合同签订后,实施前,要进行学习和交底。合同交底是职能部门和管理人员了解、理解合同的需要,应由合同管理员向其进行交底。合同是当事人履行义务,保护自身合法利益的依据。企业的管理人员必须熟悉合同的全部内容,对合同条款有统一的理解和认识,避免不了解或对合同理解不一致带来工作上的失误。(3)合同是双方当事人以及参与方的权利、义务的界定。在工程实施进行有效控制,规范参与各项工程活动的依据和履行不当的法律后果,规范项目部工作。虽不同企业对不同项目所属工作职责分工要求不尽一致,工作习惯和管理方法也不同。其工作应符合合同的要求,所以合同交底是不可少。(4)合同通过交底,有利提高项目管理人员的合同意识和风险的预防与控制,使管理程序、制度及保证体系等制度落到实处,又向项目管理人员介绍合同意图、关系、工作流程的约定和要求等内容,包括合同分析、交底的对象所提出的问题对其解释,可避免在工作中才发现问题带来措手不及和失控,也预防和减少工作失误、偏差。故在实施前进行交底是非常重要和必要的。(5)合同交底应分级进行。先由公司合同管理人员向各部门负责人及项目合同管理人员进行交底,再由职能部门负责人、项目负责人对其所属执行人员详细交底。交底内容要求陈述合同背景、工作范围、目标,合同执行要点及特殊情况处理,风险防范措施。最后,形成合同交底书面记录,并将交底情况反馈给项目合同管理人员和各部门执行合同中的情况作书面材料,最后形成合同管理文件,但要求合同交底材料下发给各执行人员,指导其活动。

合同交底是管理的一个重要环节,其目的是将合同目标责任具体落实到各级管理人员在工程活动的工作上,指导各级管理及技术人员依据合同内容进行工作。需各级管理和技术人员在合同交底前,认真阅读并分析合同,提出合理化建议,使合同管理自始至终能顺利进行。

摘要：合同管理必须是全过程的、系统性的、动态性的。全过程就是由洽谈、草拟、签订、生效开效,直至合同失效为止。我们不仅要重视签订前的管理,更要重视签订后的管理。本文围绕近年来建筑施工合同管理实践中暴露出来的常见问题,提出治理对策,目的是有针对性地加强建筑施工企业的合同管理,维护企业的合法权益。

修改建筑工程施工合同 篇8

关键词：建筑工程；合同管理；措施

我国由建国初期的计划经济转变为目前的市场经济，给建筑行业带来了很大的改变，尤其是近些年来，我国与国外的交流逐渐加深，建筑行业合同管理也面临着严峻的挑战，我国建筑行业合同管理相关的工作人员要把握机遇，迎合市场变化，建立一套适合本国实际需要的合同管理机制，促进我国建筑行业的发展。

一、建筑工程施工合同纠纷的成因

建筑行业与其他行业相比具有一定的特殊性，因此建筑行业的合同管理与其他行业相比也更加的难，由于我国建筑行业的起步比较晚，因此市场上还存在很多的不足，市场上不规范的行为比较多，合同管理水平较低。

1、合同双方的法律意识淡薄

目前，我国建筑市场上，合同双方虽然了解合同的重要性，但是由于法律意识淡薄，因此合同的签订、履行以及后期的维权行为都存在很多的弊端。合同在签订的过程中，由于买卖双方地位的不对等，尤其是建筑市场上，供大于求，招标单位往往处于优势地位，施工方处于明显的弱势地位，因此双方在订立合同的过程中，双方的利益和责任存在不对等的现象，同时由于目前我国的建筑合同文本与市场的实际情况不符，因此合同双方通常自拟合同，导致合同文本不规范；在施工的过程中，施工企业为了降低成本，增加自身的经济利益，合同的履行程度较低；最后在工程的验收阶段，双方对于合同的履行情况和工程质量存在矛盾时，纠纷的，由于合同在订立阶段便存在不平等的现象，同时由于建筑工程涉及的范围比较广，因此责任划分比较难。

2、重视合同管理体系和制度不够完善

管理制度和体系是行为的依据，合同管理制度是合同管理的依據，但是由于我国的合同管理的起步比较晚，与国外发达国家相比合同管理体制还不完善，相关的体系还没有建立，合同管理的相关流程还不够完善，合同的执行能力较差，合同的签订和审查比较混乱，相关的监督和管理也不完善，制约了我国建筑市场的规范化进程。

3、缺少专业的人才

我国建筑合同管理的范围广、专业要求比较高，因此，合同管理需要建筑知识和法律知识都比较强的专业人员，同时合同管理人员还要具有一定的工程造价知识，但是目前，我国发合同管理人员知识匮乏，相关的培训机制不健全，甚至很多企业没有合同管理人员，多数合同 是由领导之间审核和签订，因此合同的订立个人因素的影响比较严重，合同弊端较多。

二、如何处理建筑工程施工合同纠纷及合同管理

1、强化承包商的资质管理

随着我国建筑行业的发展，很多的施工单位应运而生，这些施工单位的规模和技术实力不同，因此建设的工程质量以及工程的安全性不同，因此相关的部门出台了相关的政策，完善施工企业的资质审核，严格审核流程，尤其是合同管理的相关资质和流程，这样才能有效的保障工程的质量，提高合同管理的规范性和科学性，同时政府相关部门要强化自身的监督职能，严格处理违法违规行为，确保建筑市场的规范运行。

2.完善法律法规及制度建设

我国建筑工程相关部门要依据国际形式，结合我国建筑工程的实际情况，增补相应的规章制度及法律法规，完善具体实施细则，制定合同签订、施工、验收及赔偿方面都予以详细规定，出台一系列的实施细则，在实际操作中达到有法可依、有法必依；完善建筑工程各项规章制度管理，工程承包资质的审核、施工期间的安全管理、招标管理、责任落实管理等工作都要详细规定，将责任落实到实处，从而达到规范我国建筑工程市场，促进我国建筑工程合同管理科学化的目标。

3.完善建筑工程合同示范文本

我国现有的建筑工程合同文本具体实用性不高，太过笼统，因此导致自拟合同现象严重，因此我国要积极借鉴国外经验，结合本国实际情况，制定并完善我国建筑工程合同的示范文本，使建筑工程合同文本既满足承接国外工程项目的要求、减少国际争端，又能满足我国现有工程建设的需要，减少合同纠纷的发生，控制主体的行为符合法律规定，为后期的合同纠纷做出合理的规定，保障相关企业的合法权益。

4.培养高素质的人才队伍

建筑工程合同管理在我国属于新兴的学科，这方面的人员水平参差不齐，因此建立一只高素质的人才队伍至关重要，首先要加强职业准入门槛，对于参与建筑工程合同管理的人员必须进行严格考核。其次要加强现有建筑工程合同管理人员的培训，将其送入高校进行在职培训，提高人员的业务水平，定期选拔优秀人员参与合同管理方面的相关业务培训提升他们的职业道德素养。最后，增加建筑工程合同人员的企业归属感、使命感、责任感，建筑工程合同人员要树立不断学习的观念，不断创新，提升自身素质，工作认真、努力。

5.加快合同管理的信息化进程

我国现存的合同管理方法弊端很多，信息化程度不高，因此我每年要不断加快合同管理的信息化进程，完善合同归档工作，加大资金投入，加大计算机普及力度，同时要鼓励建筑工程合同管理系统的创新及开发，积极引入国外发达国家先进的信息化技术，加速我国建筑工程合同管理的信息化进程，使之与国际接轨。

三、结束语

市场经济与计划经济相比，对于企业竞争能力提出了更高的要求，建筑行业也不例外，因此给建筑工程的合同管理工作也带来了前所未有的挑战，合同管理工作人员要把握机遇，规范建筑市场，提高合同管理的规范化和科学化进程，不断的缩短与国际先进国家之间的距离，促进建筑行业的发展，提高企业的综合竞争能力。

参考文献：

[1] 丁晓欣，宿辉.建筑工程合同管理[M].北京化工出版社.2005

[2] 杨伟忠.我国建筑工程合同管理浅析[J].建筑经济.2006（11）

[3] 王亚再.加强建筑工程合同管理之我浅见[J].经济师.2005（4）

[4] 李幼琴.建设工程合同管理探析[J].企业技术开发.2007（3）