预付款反担保保函
致*****保证担保有限公司：
鉴于：
（以下简称发包人）与
（以下简称承包人）拟就
工程签订工程施工合同（包括补充合同，下同）；为保证承包人严格履行上述施工合同约定的专款专用及扣还预付款的义务，承包人须向发包人提交上述工程的银行预付款保函；你方已接受承包人的委托以你方作为申请人向建行深圳分行（以下简称银行）申请开立预付款保函（以下称《预付款保函》，以发包人最终接受的保函为准，包括续保延期的保函及保函修改）, 你方为承包人向银行提供了反担保，并由你方与银行签署有关担保法律文件（包括但不限于《出具保函协议》或《保证额度使用申请书》及其他法律文件）。
我方愿为承包人对你方与银行签署有关担保法律文件提供反担保，并向你方作出如下保证：
一、我方的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。《预付款保函》和你方与银行签署的有关担保法律文件为本反担保保证书的主合同，《预付款保函》和你方与银行签署担保法律文件无效，本反担保保证书依旧有效。
二、我方的保证责任范围包括，保函受益人或银行要求你方承担的《预付款保函》或你方与银行签署的担保法律文件项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等）。
三、我方履行保证责任的方式：当你方凭本反担保保证书和银行要求你方承担保证责任或其他赔偿责任的索赔通知向我方提出索赔时，我方将在收到你方索赔通知之日起5日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任或其他赔偿责任，我方无条件地立即承担对你方的赔偿责任。
四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约金，每个日历天的违约金按照欠款金额的5‰计算，并赔偿由此给你方造成的损失。我方还特别承诺：一旦你方被保函受益人索赔或银行索赔，我方自愿向你方追加缴纳索赔金额的80%的保证金存入你方指定帐户。
五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行保函或你方与银行签署的担保法律文件项下的保证责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。若银行延长上述《预付款保函》或你方与银行签署的担保法律文件期限或续开保函，我本人同意仍按前述约定相应延长本反担保保证书的有效期限。
六、我方保持本反担保保证书在第五条规定期间是独立和有效的，你方依据本反担保保证书主张权利当然构成对我方任何相关权利（若有）的有效抗辩。
七、我方提供上述反担保已经董事会/股东会决议通过，符合《公司法》和公司章程的规定。
八、本反担保保证书的附件包括你方与建行签署的《出具保函协议》或《保证额度使用申请书》及其他法律文件及我方提交的资料。我方保证所提交资料是真实、合法和有效的，并承担相应法律责任。
九、因本保函相关纠纷提起诉讼的，由你方所在地（包括总公司办公地）人民法院管辖。
保证人（公章）：
法定代表人（签章）：
签发日期： 年 月
(身份证 ： )
反担保人针对 (以下简称债务人)与贵州**投资担保有限公司(以下简称**公司)签订的GHX[ xxxx ]第 号《委托担保合同》(以下简称《委托担保合同》)的有关约定，自愿为债务人就《委托担保合同》中约定的所有义务向**公司作如下承诺：
一、反担保人完全理解上述《委托担保合同》之全部条款，并对本反担保函中的所有义务和责任不提出任何抗辩。
二、反担保人自愿对《委托担保合同》中约定的债务人的所有义务向**公司承担连带保证责任。
三、反担保人提供的保证为独立性担保，不以**公司须首先行使其债权的担保物权作为履行保证反担保义务的前提。
四、本反担保函不可撤销。在下列情况下，无论**公司是否事先通知反担保人，本反担保函持续有效：
1、**公司延缓行使《委托担保合同》及其他相关合同中的任何权利或给予债务人及反担保人任何宽限;
2、本反担保函项下**公司的权利发生转让;
五、在反担保责任解除之前，反担保人自愿接受**公司定期或不定期对其生产经营情况或收入情况的`检查、监督;反担保人同时负有监督和催促债务人切实履行还款义务的责任，并对债务人的重大经济活动或其他重大事项负有即时报告义务。
六、反担保人为法人企业的向**公司提供其财务报表、经营情况等信用证明资料。反担保人为个人的提供个人资产明细表，所提供材料保证其真实性(见附件-1表)。
七、反担保人的担保期限自本担保函生效之日起至《委托担保合同》约定的**公司对债务人的清偿期限届满之日起两年。
反担保人(签字/盖章)：
(签字/盖章)：
履 约 保 函
保函编号： 开立日期：
致：）
根据（以下称“承包方”）与（以下称“受益人”）于 年月日签定的号合同（合同名称）之要求，承包方需向受益人提供上述合同项下的履约保函，以保证承包方切实按照合同规定履行义务。
我们，（银行名称），注册地，应承包方的要求，兹开立以你公司为受益人的不可撤销的、金额不超过RMB（金额大写：人民币）的履约保函。
我行特此承诺：我行在收到受益人声称承包方违约的书面索赔通知书后5个工作日内，无条件地向受益人支付受益人所要求金额的款项，但该金额不超过RMB___(金额大写：)。
按上述承付的金额将是净数，不得扣除现在或将来应付的任何税捐、关税、费用、手续费或任何性质的由任何人加予的保留款。
本保函的规定是我们银行无条件的不可撤销的直接义务。合同条件的修改、变更，除条款中有规定免除银行的责任外，都不能解除我们银行这方面的义务。
本保函自开立之日起生效，有效期至。
银行签字：
盖章：
日期：
预付款保函
预付款保函
致：（受益人）
本保函的开立仅作为（以下称“申请人”）在_____年___月____日签订的《合同》（合同号：）项下致（以下称“受益人”）的预付款保函。
鉴于受益人已同意向申请人预付金额为_______________（人民币__________）的款项；并要求申请人提交与上述预付款等额的担保，以履行其在合同项下的责任；我行，地址：，邮编：（以下称“我行”），应申请人的要求，考虑到受益人同意向申请人提供上述预付款的事实，已同意提供上述要求之担保。
我行无条件地、不可撤销地保证我行、我行继承人和受让人，一旦收到受益人提交的书面索赔通知纸质原件声明申请人未以履行合同为目的使用上述预付款，在收到书面索赔通知之日起5个工作日内无条件地、无追索地凭本保函正本原件向受益人支付金额累计不超过_________________（大写：人民币_______________________元整）的款项。
按上述承付的金额将是净数，不得扣除现在或将来应付的任何税捐、关税、费用、手续费或任何性质的由任何人加予的保留款。
本保函的规定是我们银行无条件的不可撤销的直接义务。合同条件的修改、变更，除条款中有规定免除银行的责任外，都不能解除我们银行这方面的义务。
本保函自开立之日起生效，有效期至________________。
银行签字：
盖章：
合同简要说明：
合同名称：
受益人名称和地址：（合同中称为业主）
我方已获知，（以下称为“委托人”）是你方在该合同下的承包商，希望得到一笔预付款，为此，合同要求其取得一份预付款保函。
应委托人请求，我方在此不可撤销地承诺，在我方收到你方的书面要求和关于以下事项的书面说明后，向你方，受益人/业主，支付总额不超过（“保证金额”，即：,）的任何一笔或几笔款额：
a)
b)
委托人未能按照合同条件付还预付款，以及 委托人未能付还的款额。
本保函在委托人收到预付款时开始生效。该保证金额应按你方根据合同条件第14.6款规定发出的通知中证明已向你方付还的款额，进行扣减。我方每次收到（自委托人处）据称是该通知的抄件后，将立即将相应修改的保证金额通知你方。
任何付款的要求都必须有经你方银行或公证人确证的你方法定代表人或获授权代表人的签字。经确证的要求和说明都必须要在（竣工时间预计期满后70天）（“期满日期”）或其以前，由我方在本办公地点收到，届时本保函应期满，应退还我方。
我方已获知，如果到上述期满日期28天前，预付款还没有付还，受益人可以要求委托人延长本保函。我方承诺，根据我方在该28天期限内收到你方的书面要求，以及关于预付款还没有付还、本保函还没有延期的书面说明，向你方支付该项保证金额。
本保函除上述要求外，应受中华人民共和国法律管辖。
预付款银行保函（格式）
致：[发包人名称]
鉴于[承包人名称](以下简称“承包人”)已与[发包人名称](以下简称“发包人”)就[项目名称]签订了合同（下称“合同”）；
鉴于你方在合同中要求承包人通过经认可的银行向你方提交合同规定金额的保证金，作为承包人履行本合同责任的担保；
且本银行同意为承包人出具本银行保函；
本行作为担保人在此代表承包人向你方确认承担支付人民币元（大写）的责任，在你方第一次书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本行即予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景或理由。
本行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本行提出要求的权力。我行还同意：在发包人和承包人之间的合同条款、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，我行承担本保函的责任也不改变；上述变化、补充或修改也无须通知我行。
本保函至缺陷责任期终止后二十八（28）天内保持有效。
担保人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
地址：
银行名称：
同的规定来使用预付款时，预付款保函等额保证金办理联系国有担保公司孙经理***那么银行负责把保函规定的金额的预付款归还给买方或业主方。保证书规定，如果申请人不履行他与受益人订立的合同的义务，不将受益人预付、支付的款项退换给受益人，那么银行就会向受益人退还或支付 该款项。
适用范围：
其他常用几项已在预付款保函专题中有过详解，这里来说一个特殊案例。在成套设备或大型交通工具的合同中，通常采用的带有预付性质的分期
付款或延期付款来支付部分价款。办理联系国有担保公司孙经理***那么在这种交易中，进口人在签订合同之后，向出口人开立履约保证书，由银行保证进口人按合同规定按期支付款，与
(Payment Guarantee)
产品说明
中国银行应合同买方申请向卖方出具的，保证买方履行因购买商品、技术、专利或劳务合同项下的付款义务面出具的书面文件。
产品功能
合同价款的支付保证作用。
产品特点
1.解决交易双方互不信任的问题。银行凭借其自身良好的信誉介入交易充当担保人，为当事人提供担保，促进交易的顺利执行。
2.合同义务履行的保证。保证合约的正常履行。
3.合同价款的支付保证作用。保证货款的及时支付，在商品贸易中与信用证作用相似。
4.使用范围广，不仅可以用于商品贸易，还可以用于工程项目等。
相关费用
付款保函收费按照我行有关规定确定的收费原则和费率办理，外币保函比照人民币保函收取各项费用。
适用客户
买卖合同中的买方、工程承包合同中的业主（招标方）等。
申请条件
1.具有经年检的法人营业执照或其他足以证明其经营合法性和经营范围的有效证明文件；
2.拥有贷款卡；
3.拥有开户许可证，在我行开立结算账户；
4.具有从事相应业务的资质（如对外承包资质、建筑企业施工资质等）；
5.在我行有授信额度或缴纳足额保证金或提供我行可接受的足额但保。
办理程序
一、保函申请
1.申请人填写开立保函申请书或开立保函合同；
2.申请人提交保证金或其他反担保；
3.申请人提交合同相关的基础材料；
4.申请人提交银行要求的其他相关开立保函所必需的材料。
二、保函审核及开出
1.银行对客户资格、基础交易、相关材料审查；
2.银行对客户的保证金或授信额度等抵押情况进行落实；
3.银行审核保函的书面申请及保函格式；
4.保函开出。
温馨提示
1.保函修改：根据被担保人和受益人的需要修改保函条款，如延长保函效期等。
摘要：文章先后对保函开立前、开立时及开立后的风险分析与管理措施进行了分析，进而结合实际对保函开立的相关内容进行了详细探讨。
关键词：国际；总承包工程；项目
中图分类号：F832.3 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2012）05-0-02
随着世界经济一体化，各国对外经济中国际工程总承包迅猛发展。我国经历了一个从无到有，从走出去，到走上去，逐渐发展壮大的快速发展历程。由于国际总承包工程具有建设周期长、合同金额大、风险因素复杂等特点，国际总承包工程对履约信用有高度的依赖性。国际总承包工程，一般实行包工包料，需要有一定数量的周转金，由业主在开工前拨给总承包方一定数额的预付款，作为总承包公司为该承包工程储备和准备主要材料、结构件所需的启动资金；预付款还可以带有“动员费”的性质，以供组织人员、完成临时设施工程等准备工作之用；预付款相当于业主给总承包公司提供的专款专用的无息贷款。因此，业主一般会要求总承包商出具与预付款等额的独立银行保函，保证被担保的合同当事人有能力、并将认真履行合同，否则，因被担保人违约所造成的损失将由保证人负责赔偿。银行预付款保函(以下简称保函)这种保证手段作为投标、签订总承包工程合同、业主支付预付款的必要条件而被普遍使用，其广泛应用提高了合同风险识别和防范能力，但同时也带来了不容忽视的风险。本文从保函业务开立前、开立时、开立后等环节，分别阐述保函有效期内存在的风险及管理措施。
一、保函开立前的风险分析与管理措施
1.保函开立前的风险主要来自于国际总承包工程合同的签订。可以讲国际总承包工程合同的签订，特别是公平、合理、对等的签订总承包工程合同是开立低风险保函最最基本的保证。
这就要求合同签订前信息沟通及时准确到位，牵头签订合同的市场商务部门、合同执行部门、合同评审部门、以及公司财务部门要及时沟通，积极准确全面了解工程所在国相关税收、银行、政府的政策法规制度，签订出公平、对等的国际总承包工程合同，将可直接避免保函金额风险，保函减额风险等带来的不必要的损失。
首先举例说明合理签订合同对预付款保函金额风险的规避。例如，某国际工程公司与印尼当地业主签订了一项总承包工程合同，如果了解到印尼当地涉及印尼本地10%增值税，计税依据是不含税合同额。这样签订合同时就可以明确表示合同总价为1100万美元，包含印尼本地10%增值税和 2.5%企业所得税。以不含10%增值税合同额为1000万美元为计税依据，总承包公司自己按规定缴纳当地增值税和企业所得税。这样，如果预付款保函金额是合同总价的10%，那么就可以直接确定为110万美元。而不会出现业主代扣代缴印尼本地10%增值税，不含印尼本地10%增值税的合同总价为1000万美元，含印尼本地10%增值税(即100万美元)的合同总价为1100万美元的表述，而给保函开立时保函金额的确定带来风险。即如果按照实际收到的预付款100万美元(1000万×10%)开立保函，业主不能接受，合同无法顺利执行，也不能按期收到预付款；如果按照预付款保函金额为110万美元开立，(即：1000万+100万(业主代扣代缴10%增值税)的10%)，那么总承包方就要承担实际收到预防款100万美元，而保函担保金额是110万美元的风险，即保函开立后，不管出现任何情况的索赔，总承包方都会有10万美元的损失。
2.举例说明合理签订合同对预付款减额风险的规避。合同中一般规定预付款在业主收到银行保函后支付，(同时保函格式中约定保函在申请人收到保函时生效。)预付款的抵扣方式一般有三种，分别是A.支付完工程进度款后，总承包方一次性退还预付款，此方式一般适用于工程简单，工期短的小工程；此时合同执行过程中不存在保函减额的情况，保函格式中也不必有相关约定；B.总承包公司第一次申报进度款时，业主按抵扣全部预付款后金额支付进度款。这时可以约定保函减额条款如下：在承包方第一次实际交付业主索款单据，并受到第一笔进度款时，保函金额自动减少为零，此时保函自动失效；C.预付款按支付工程进度款比例抵扣，支付完最后一笔工程进度款时抵扣完毕。在此种情形下，预付款保函减额条款的设定必不可少，并要具体、明确。在保函开立前，商务谈判人员应在保函中明确规定减额规则、时间、递减安排、递减比例及递减程序，逐步降低保函金额和释放保函额度，确保银行授信额度或保证金得到合理利用。在保函格式中利用减额条款，做出如下意思表示：保函金额或责任按承包方实际交付业主的发票金额按比例自动减少。这样在征得受益人同意的情况下，预付款保函的金额可随着总承包工程项目进度的完成而递减，并在后续工程实施过程中，在该减额时及时办理减额手续。
二、保函开立时的风险分析及管理措施
保函开立时主要是总承包公司财务人员，商务人员与银行之间进行沟通协调，开出令业主满意，同时又能合理规避总承包公司风险的保函。
公司财务人员在选择银行时应首先考虑银行审查义务的欠缺给总承包方带来的风险。银行预付款保函主要是“无条件的”和“不可撒消的”是“见索即付”的独立性保函。虽然银行是连带责任保证人，但通常不会审查受益人索赔文件的实质性内容，一般按照发标方提供的格式出具保函，不给总承包方提供风险提示和解决方案。银行按照发标人索赔通知支付保函项下款项，之后再向总承包方索赔和追讨，这给受益人进行欺和滥用权利提供了可趁之机。为此，建议选择保函开立银行时要考虑如下因素：是否有全球性的金融服务分支机构、金融服务是否熟练、是否能提供较全面而有深度的服务、金融产品和服务定价是否合埋、对世界各国的金融体制业务运作是否熟练、其国内外的声誉等。而最重要的是其业务能力、银行背景及商业信誉。要选择优质银行，并确立长期战略合作伙伴关系，维护共同利益，实现双赢。
其次是未考虑赔付的时间要求，丧失了争议发生后解决和谈判的机会。在保函格式条款上如果能够要求，赔付时受益人的书面索赔与付款之间有一定的时间间隔，如：当受益人凭本保函向我司索赔时，我司在收到贵行书面通知后，将自行解决纠纷，如未解决，我司将书面通知贵行，承诺赔付等字样，如果再加上为了认证受益人的书面请求，受益人提交的原始书面请求须由其开户行证明签名具有法律约束力等保证条款。总承包方有足够的时间与受益人谈判和沟通，将争议解决在银行赔付之前，避免造成双方不同程度的损失。
保函效期敞口使得总承包方履约责任完成后保函不能及时终止的风险。基于此种情形，保函中要明确保函的有效期，使保函到期及时终止，停止总承包方的担保责任。预付款保函中一般要求要写明确切的保函有效期，而且保函有效期应按总承包合同约定的竣工日明延长1-28天为限，如无法确定竣工日期的(如总承包合同约定以开工令为准)，建议保函的有效期间约定为“自××发出开工令之日起至第某某日历天止”，避免出现“竣工验收合格之日”或“保修责任证书发出后28天”等类似约定，这些约定均可能因工程无法取得竣工验收证明而导致预付款保函有效期无限延长。当然，预付款保函的失效越早越好，尽量减少与履约保函重叠的有效期限，特别应当减少预付款保函与质保金保函重叠的有效期限。
保函被受益人转让的风险及被第三方恶意索赔的风险。基于此种情形，保函中要明确规定受益人不能将保函转让给第三方，以免发生不必要的合同纠纷。有些保函受益人为了落实项目资金，将保函转让或抵押给银行等金融机构，通过发债等手段筹集资金。保函的行权人如果也一同转让给与工程合同无关的第三方，总承包方就面临着被恶意索赔的风险。因此在保函开立环节就要明确该保函不可转让。
保函开立、行权时采用法律法规不一致的风险。
由于各国有关保函的法律法规不一致，及语言沟通的障碍，在保函开立及行权过程中为公平保护业主和总承包方的合法权益，并且能够被双方普遍接受，一般国际保函适用urdg458的统一规则。
三、保函开立后的风险分析及管理措施
保函开立后并不意味着任务已经完成，此时银行和总承包方都承担着风险，但是总承包方作为申请人承担了主要风险，主要体现在以下方面：
1.未按合同要求执行的违约风险。保函开立后最重要的是依据合同条款认真履行，防止产生违约风险，预付款保函的风险源头是总承包方在合同项下的违约行为，因此，总承包方应明确合同项下的权力义务并遵照履行，防止违约行为的发生。同时，要订立书面合同，保持与受益人和监理工程师等其他有关人员的书面沟通，为以后可能产生的纠纷保留证据。
2.信息沟通不足、管理不到位导致违约行为的发生。在保函开出后，财务部门应在合同执行中、后期投入相应的时间与精力，与业务部门及时沟通合同的履约情况．还应建立保函台账，及时了解所有开出保函的信息和合同进展情况，在开立环节将可能的风险条款进行登记标注，便于跟踪管理，对可能出现保函索赔的项目要进行提示。此外，还应妥善保存已开立并在有效期内的保函复印件，确保能够及时了解保函文本内容及其担保责任和义务。
3.合同履行中未对预付款保函进行减额管理所带来的风险。如果总承包方在提供预付款保函时，保函格式里有明确减额条款，财务人员在登记保函台账时，要对此减额条款作为要素进行登记，还要注意预付款保函的后续减额管理。跟踪管理保函的人员要根据保函本身设定的减额条款规则，及时按照预定程序完成减额手续。
4.发生被恶意索赔带来的风险。如果发生被恶意索赔的情况，建议与保函的开立银行及时沟通，并且通过律师向法院申请保全措施，以维护总承包方的合法权益。
大)
公司担保函
担保人：
被担保人：
《中华人民共和国旅游法》第十六条规定，“出境旅游者不得在境外非法滞留”；
被担保人预订上海携程国际旅行社有限公司（以下简称“携程”）签证产品，并将于2014年05月08日至2014年05月12日前往韩国旅游。
担保人和被担保人已充分知晓以上内容，担保人同意为被担保人提供以下担保，1.保证被担保人在境外期间遵守所在国法律，旅行结束后按时回国；
2.如被担保人在旅行期间发生不遵守中国及当地法律法规，或滞留不归，担保人将与
被担保人共同承担无限连带责任，并放弃先诉抗辩权，赔偿携程因此产生的一切损失，包括自愿在收到携程通知之日起15日内无条件支付担保金RMB100000/人，对因此给携程造成的经济和名誉损失，予以相应的经济补偿，如未能及时支付，携程有权向上海市长宁区人民法院提起诉讼。
担保人确认已清楚明白了解根据本担保函所需承担的责任。本担保为无条件的不可撤销的无限连带责任保证。
本担保函自签署之日起生效，直至本担保函项下全部义务履行完毕为止。
担保人（公司名称）：被担保人：
（此处请盖公司公章）（被担保人请打印姓名）法定代表人签名：身份证号：
联系地址：联系地址：
手机：手机：固定电话：固定电话：
某某人民法院：
由于借款人某某在我公司借款XX万元于2014年2月7日到期后未能按期归还，又一直无法与某某取得联系，故于2014年2月13日向贵院退出其贷款的担保人某某公司价值100万元的XXX予以查封。同时于2014年2月28日向贵院对某某和某某公司提起诉讼，由于与某某一直无法取得联系，只得公告送达并于2014年6月27日正式开庭，开庭时某某仍未能出庭。
由于我公司是经营货币的金融机构，有一部分资金是从长安银行融入，融资成本高达XXX‰（月息），将尽可能减少我方的损失，特申请退回XX万元保证金，以我公司自有的价值约XX万元的两台小客车作担保，两台车的车号分别是XXXXX和XXXX。同时，我司愿对其查封资产承担连带经济责任。
