绿化购买合同（通用9篇）
YRTY-XXXX-XX
绿化种植红土购买合同
项目名称：
甲方（需方）：
乙方（供方）：
签订地点：
****年**月**日
绿化种植红土购买合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和宪法》及相关法律、法规，遵循平等自愿、公平、公正和诚实信用的原则，结合本工程施工实际情况。为明确合同双方的责任、权利和义务；经甲、乙双方协商一致，就
XXXX小区室外配套工程（以下简称：该工程）-绿化种植红土购买
有关事宜，特签订本合同，以供双方共同遵守执行。
第一条：
工程概况
1、工程名称：XXXX小区室外配套工程
2、工程地点：XXXX3、内
容：乙方提供甲方指定范围内绿化所需种植红土的采购、运输至甲方指定施工地点等。
4、采购方式：
种植红土供货单价采用包干单价，内容包含：乙方进行种植红土的购买、挖、运输至甲方指定施工地点。包干价含安全、文明施工及人工费，机械费、运输费、管理费等全部费，不含税金。
第二条：
供货时间
依据甲方施工要求、工程进度情况通知时间进行分批次供货（甲方须提前一日通知乙方）。乙方按照甲方的要求按时、按质运至甲方使用施工指定地点。
第三条：
承包单价及结算方式
1、承包单价：按人民币
元/
m³进行结算（不含税金）。
2、结算方式：按施工现场实际发生量按实结算。
3、工
程
量：按现场进场实际方量计算（每车一单，双方现场量方确认）。
第四条：
施工期限
按甲方计划确定工期。
第五条：
付款方式
进度款按分区域回填完成后一次性付清（区域根据甲方及施工现场实际情况进行划分并收方计算）。
第六条：
甲方的责任和义务
1、在施工中，及时传达给乙方有关指令及要求。
2、甲方应及时对进场红土进行验收确认和方量计算。
第七条：
乙方的责任和义务
1、乙方需紧密配合甲方，根据甲方的要求、进度、技术指导合理安排。
2、依据甲方施工时间要求，乙方应按照甲方的要求按时、按量运至甲方施工使用指定地点。倒运红土需听从甲方现场负责人员安排。
3、乙方负责土方供应过程的卫生清洁，运输过程所发生的一切矛盾由乙方自行协调解决。
4、负责到相关部门办理一切运输手续及协调工作，并承担一切责任及费用。
第八条：
质量
1、种植红土质量要求：土壤内不含砂石料、杂草、垃圾等废弃物，并符合相关技术规范要求。
2、如乙方供应的种植红土达不到甲方要求的质量标准，所产生的费用全部由乙方承担。
第九条：
安全、机械及周边协调
在材料产地、运输途中所有发生的一切意外事项均由乙方负责处理并承担一切责任及费用，与甲方无关。
第十条：
违约责任及解决方式
1、因不可抗拒力导致甲乙双方不能履行合同的，甲乙双方互不承担违约责任。
2、乙方未按时、按量供货，给甲方造成的经济损失由乙方承担。
3、双方因合同履行而发生的纠纷或争议，应由双方友好协商解决，协商不成的由相关机构调解，调解无效，任何一方均可将争议提交当地人民法院诉讼解决。
第十一条：
争议与终止
1、本合同未尽事宜由双方友好协商解决。
2、本合同结算、履约完毕后本合同自动废止。
第十二条：
合同附则
1、本合同自双方签字、盖章之日起生效。
2、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，具有同等法律效力。
3、本合同未尽事宜双方另行商议，签订补充协议，补充协议具有同等法律效力，甲乙双方应严格遵守。
甲方（需方）：
乙方（供方）：
签字代表：
签字代表：
手
机：
手
机：
电
话：
电
话：
****年**月**日
关键词：政府购买,居家养老,公共服务合同,为第三人利益合同
居家养老成为继家庭养老、机构养老后的又一新型养老模式。在某些城市的试点中, 居家养老这一模式在一定程度上弥补了传统家庭养老和机构养老的不足, 但这一模式在发展过程中仍然存在着一些困境, 本文从政府购买式居家养老服务的定义定位及模式的分析, 从而界定政府购买式居家养老服务合同的性质, 进而为政府式购买居家养老服务合同的法律规制奠定基础。
一、政府购买式居家养老服务概述
居家养老服务是指政府和社会力量依托社区, 为居家的老年人提供生活照料、家政服务、康复护理和精神慰藉等方面服务的一种服务形式。[1]
目前, 政府购买居家养老服务的购买者是政府, 而承接者是社会组织或者企业, 社会组织中一般包括公益性的社会组织、民办非企业的养老机构或者其他企业。所谓“政府购买服务”, 是指政府部门为了履行服务的社会职能, 通过政府财政向各类社会服务机构直接拨款或公开招标购买社会服务, 实现政府财政效力最大化的行为, 它是政府遵循市场的基本原则最有效地满足社会公共需求的重要途径。[2]
二、政府购买式居家养老服务合同概述
政府购买式居家养老服务合同是居家养老服务合同的一种具体表现形式, 它是指政府以直接拨款或向社会公开招标后, 与接受拨款或者中标的社会服务机构、企业或民间组织签订的为老年人提供养老服务的合同。
政府购买式居家养老服务合同属于居家养老服务合同, 其不同于其他模式居家养老服务合同表现形式的特征有:
(一) 政府购买式居家养老服务合同主体具有特殊性
合同的主体一方是政府, 另一方是提供养老服务的机构、企业或者民间组织。作为合同主体一方的政府, 虽然订立合同的目的是为了发挥社会保障的公共职能, 但在合同中扮演民事主体的角色。而作为居家养老服务的提供一方的机构、企业、民间组织, 也需要相应的主体资格, 而这需要政府一方发挥公权力职能进行评估确认。
(二) 合同的利益接受者是第三方
政府购买式居家养老服务合同由政府与提供养老服务的机构、企业或者民间组织签订, 但其接受服务的一方是有养老需求的老人, 其并不是合同签订的主体。
(三) 政府购买式居家养老服务合同是针对特殊主体制定的
由于政府购买式的居家养老服务具有一定的社会保障职能, 因此, 其合同的服务对象也是针对较为特殊的有养老需求的老人, 主要是针对无劳动能力、无法定赡养人、无经济来源的“三无”老人和生活困难、子女不在身边的困难“空巢”老人。
三、政府购买式居家养老服务合同的性质
(一) 政府购买式居家养老服务合同具有公共服务合同性质
公共服务合同是政府为了向接受公共服务的公民提供公共服务而与公共服务提供机构订立的协议。关于公共服务合同是由行政合同规制还是由民事合同的相关法律规制在学术界存在争议。
笔者认为, 公共服务合同具有行政合同与民事合同的双重属性。首先, 从政府的地位分析, 政府因行使社会保障职能而提供公共服务, 政府对服务提供机构的选择是在行使行政审批权, 且所需资金是来自于财政计划, 这体现政府作为行政机构的特性;但在公共服务合同的签订过程中, 政府作为公共服务合同的一方主体, 其地位在合同中与另一方主体即服务提供机构是平等的, 双方互有权利, 互负义务, 政府在合同中属于机关法人这一民事主体。政府在公共服务合同中的地位兼具行政主体与民事主体特征。
其次, 从合同目的分析, 公共服务合同是政府为了提供公共服务而与服务提供机构订立的协议, 这类合同理应受到行政合同相关理论和规则的规制, 但是公共服务提供机构提供的公共服务与公民的自身权益密切相关, 如果我们将公共服务合同定义为单纯的行政合同, 那么这类合同只在政府和公共服务提供机构发生法律效力, 而作为合同真正受益方即接受公共服务的公民却不能直接在合同享有权益, 从而增大了接受公共服务的公民维护其权益的难度。因此, 从更好实现和合同目的考虑, 不能割裂公共服务合同的行政性与民事性。
因此, 政府购买式居家养老服务合同具有公共服务合同的性质, 是行政合同与民事合同的混合契约。
(二) 政府购买式居家养老服务合同具有委托合同属性
首先, 政府购买式养老服务本身就存在委托关系。政府购买式居家养老服务是一种具有多层级特征的间接委托代理模式。老年人是养老服务的需求者, 也是初始委托人, 他们将养老服务委托给各级政府, 政府部门又将其委托给养老服务机构、企业或者民间组织。养老服务机构、企业或者民间组织是养老服务的具体提供者, 也是最终代理人。[3]
其次, 从合同法视角来分析, 政府购买式居家养老服务合同具有委托合同属性。根据我国《合同法》第396条规定:“委托合同是委托人和受托人约定, 由受托人处理委托人事务的合同。”因此, 委托合同实际上就是约定关于委托事项以及委托人与受托人权利义务关系的合意。政府购买养老服务合同是典型的提供劳务的委托合同, 合同订立后, 提供养老服务的机构、企业、民间组织作为受托人在政府这个委托人的授权范围内为委托人办理事务。因而办理事务所需要的费用要由委托人承担。委托合同的主要特征是受托人按委托人的要求处理委托的事务, 处理事务中是否以委托人的名义在所不问, 我国合同法对此也并未明确要求, 因此, 提供养老服务的机构、企业、民间组织是以政府名义还是以自己的名义为老人提供养老服务并不影响政府购买式居家养老服务合同委托性质的判断。
(三) 政府购买式居家养老服务合同是为第三人利益合同
为第三人利益合同肯定了债务人向第三人的给付义务, 为第三人利益合同因这种给付而至少涉及三方主体, 并在他们之间形成三方关系。债权人与债务人之间的关系为补偿关系, 债权人与第三人之间的关系为对价关系。债务人与第三人之间为执行关系。补偿关系与对价关系两个称谓来自德国法, 也得到台湾学者的认可[4] 。
在政府购买式居家养老服务合同中, 合同的受益人直接属于服务的受领人——老年人, 因此老人成为了合同利益的承受方取得了第三人的地位, 作为委托人的政府和受托人的民间组织的权利义务产生了一系列变化:政府与提供服务的养老机构、企业、民间组织之间的关系为补偿关系, 这种补偿关系决定了合同的性质和主要内容, 即由政府支付报酬采购提供服务的养老机构、企业、民间组织的养老服务的关系;而政府与老人之间的关系属于对价关系, 即民间组织向老人提供服务的关系, 对于合同的存在并没有决定作用, 而是从属于前者的, 也就是说即使作为服务对象的老年人变更, 也不影响其提供养老服务的机构、企业、民间组织继续履行其服务的义务。
依照瑞士、德国等国的理论, 一般根据第三人是否享有给付请求权, 分为简单型和赋权型第三人利益合同。前者的第三人代替合同债权人承受合同利益, 仅仅作为债务人履行的一种特殊方式, 第三人并没有特殊的意义。而后者中, 第三人享有直接的给付请求权, 因此, 合同各方当事人的权利义务产生了重大变化。赋权型的为第三人利益合同中, 第三人不仅有给付受领权能, 而且有对立约人的给付请求权以及不履行损害赔偿请求权。笔者认为政府购买式居家养老服务合同属于赋权性为第三人利益合同, 这实际上赋予了老人接近于合同中的债权人地位, 这种制度的设计有力的保障了老人作为弱势方的各项基本权益。
参考文献
[1]任炽越.城市居家养老服务发展的基本思路[J].社会福利, 2005 (1) .
[2]吴玉霞.政府购买居家养老服务的政策研究——以宁波市海曙区为例[J].中共浙江省委党校学报, 2007 (2) .
[3]贺文慧, 高山.基于委托代理理论的农村公共服务供给分析[J].技术经济, 2007 (9) .
1承租人优先购买权的制度价值
一般认为，承租人优先购买权有如下制度上的价值：首先，是为了保护弱势群体的利益，使“居者有其屋”，因为赋予承租人以优先购买权的主要目的在于保障承租人可以在同等条件下优先得到房屋所有权的可能性。其次，是可以维护稳定的社会经济秩序，当租赁合同依法签订后，承租人基于占有使用租赁物这一事实，必然会围绕着该物在社会上形成诸如生产、生活中许多方面的特定联系，因此，在出租人要出卖该租赁物时，如果能满足承租人的特殊需要，则会对人们的生产生活的稳定和方便买卖流通秩序有着重要的积极意义。最后，是可以促进资源有效利用，保障财产所有权各种权能的统一，使物之所有权与用益权集于一人，一方对租赁物的继续使用可以不要大幅调整，从而间接鼓励、促使租赁行为的发生，承租人也因有此预期，而更愿在租赁物上进行投资。
但对于承租人的优先购买权制度，一些人则提出了质疑，其理由是：首先，承租人优先购买权违背了私法自治的原则，认为承租人优先购买权是对出卖人自由意志和所有权自由的一种限制，不具有正当性，例如从房屋承租人的优先购买权的实现过程来看，房屋所有人欲出卖房屋，必须提前3个月通知承租人，在某些情况下，这样会使得房屋所有人处于一种很被动的局面，一方面，在3个月内，房屋所有人只能消极等待承租人的选择，另一方面，房屋所有人很可能会丧失“商机”，错过比较理想的买受人，因为，其他买受人也不愿意消极等待承租人的选择。可见，优先购买权会在一定程度上限制了交易。其次，赋予承租人优先购买权可能会带来大量法律适用上的问题，其实际效果也不佳，例如有人认为，房屋承租人的优先购买权很容易被规避，极具脆弱性，因为如果房屋所有人不想将其房屋卖与承租人，其完全可以利用“假赠与实买卖”的方式，将房屋所有权让渡给其他人，此时，承租人难以主张其优先购买权，此外，所谓的“同等条件”在实践中很难具体化，具有很大的模糊性，不易确定和操作。
笔者认为，承租人优先购买权制度仍具有其存在的合理性，主要基于以下几点原因：一是维护弱势群体生存条件的社会价值仍然存在。当今社会贫富差距仍然存在，强弱仍然分明，建立和谐的社会仍然迫切的要求我们提高对社会低收入及最低收入群体的生存利益的关注。虽然从整体上看，承租人并不一定都属于社会经济中的弱势群体，但是，在多数情形下，相对于作为所有权人的出租人，承租人仍然是经济上的弱者，法律有对其进行特别保护的必要。我们不能仅仅因为某个承租人不是经济上的弱者，就否定法律赋予承租人以优先购买权的价值。
2侵犯承租人优先购买权的合同效力
在我国，尽管关于承租人的优先购买权早已设有明文规定，但关于侵犯承租人优先购买权的合同效力，却存在着一个曲折的发展过程。《合同法》实施前，为保护承租人的优先购买权，最高人民法院《关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见（试行）》（以下简称“民通意见”）第118条明确规定：“出租人出卖出租房屋，应提前3个月通知承租人。承租人在同等条件下，享有优先购买权；出租人未按此规定出卖房屋的，承租人可以请求人民法院宣告该房屋买卖无效。”据此，“民通意见”实施以后的司法实践对于侵犯承租人优先购买权所订之合同，几乎毫无例外的宣告为无效。
尽管“民通意见”第118条解决了合同效力的认定问题，但同时也带来了大量的问题，主要表现在：
2.1认定房屋买卖合同无效不利于保护买受人的交易安全。由于房屋租赁合同不以登记为要件，备案亦仅为行政管理的手段，并不影响房屋租赁合同的效力，因此，买受人有时很难知道房屋已经出租的事实。在此情形下，使其承担合同无效的风险，显然不利于保护其交易安全。
2.2认定房屋买卖合同无效不利于诚信市场的建立。在实践中，由于侵害承租人优先购买权的房屋买卖合同将被认定无效，因此承租人的优先购买权常常成为恶意毁约的一个借口，甚至是出卖人动辄以侵害了承租人的优先购买为由请求确认房屋买卖合同无效，从而引发诚信危机。
2.3确认侵害承租人优先购买权的合同无效并没有给权利人带来多少实际利益。例如有人认为，当房屋承租人的优先购买权被侵害而确认当事人所订立的合同无效时，似乎对权利人并没有多少实际的好处，因为宣告合同无效虽然“阻止”了所有人与其他买受人之间的买卖交易，在一定程度上“惩罚”了侵权人，但是，并不直接导致优先购买权人就能够与所有人签订买卖合同，当合同被宣告无效时，所有人完全可以不再出卖其房屋，此时，承租人是没有权利“强买强卖”的。再者，法律上也没有明确规定，当承租人的优先购买权受到侵害时，其可以获得来自于房屋有人或者是其他购买人的损害赔偿，另外，承租人因其优先购权受到侵犯而向法院申请撤销合同时，还得付出一定的诉讼本。
正因为“民通意见”关于侵害承租人优先购买权之合同效力的规定存在上述问题，《物权法》通过并实施后，关于侵犯承租人优先购买权的合同效力问题再度成为争议的热点。一种观点认为，依照物权法规定的物权法定原则，在法律未规定承租人的优先购买权为物权的情形下，该权利不应认定为物权并具有排他性。也就是说，合同法第230条规定的“承租人享有以同等条件优先购买的权利”应为债权，不具有对抗第三人的效力。最高人民法院采纳了上述意见，并在于2008年12月18日公布的《关于废止2007年底以前发布的有关司法解释（第七批）的决定》中，以“民通意见”第118条与物权法相冲突为由，将其予以废止。在此基础上，“租赁合同司法解释”明确规定承租人不能以出租人侵害其优先购买权为由，请求确认出租人与第三人签订的房屋买卖合同无效，而只能请求出租人承担因侵害优先购买权而引起的赔偿责任。
笔者赞成上述司法解释的立场，即承租人不能以出租人侵害其优先购买权为由请求确认出租人与第三人签订的房屋买卖合同无效，但可以主张由此带来的损害赔偿责任。也就是说，对承租人优先购买权的救济，仅限于损害赔偿，而不及于合同效力。
卖方：___________（简称甲方）身份证号码：_____________________
买方：_______________（简称乙方）身份证号码：_____________________
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。
第一条 乙方同意购买甲方拥有的座落在 县_________区_________________拥有的房产，建筑面积为_____平方米。（详见土地房屋权证第_______________号）
第二条 上述房产的交易价格为：总价：人民币___________元整（大写：____拾____万____仟____佰____拾____元整）本合同签定之日，乙方向甲方一次性付清人民币__________元整。
第三条 付款时间与办法：
甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款（含定金）人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。
第四条 甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_________等费用结清。
第五条 税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_______方承担，代办产权过户手续费由______方承担。
第六条 违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息）返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
第七条 本合同主体
第九条 本合同一式两份。甲方产权人一份，乙方一份。
第十条 本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。
第十一条 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
第十二条 双方约定的其他事项；
出卖方（甲方）_______________ 身份证号码：
__________________地 址： 电 话：___________________
购买方（乙方）__________________ 身份证号码： ___________________地 址： 电 话：___________________
日 期： 年 月 日
房屋购买合同
卖方：___________，身份证号码：____________________ 身份证地址：_____________________________________________ 现住址：____________________________________________
家庭电话：______________；手机：
买方：___________，身份证号码： 身份证地址：
家庭电话：______________；手机：
第一条 房屋基本情况
（一）卖方所售房屋（以下简称该房屋）坐落为：____________县 __________________________小区________幢座 号（楼）_________单元 _________号（室）该房屋所在楼层为 _________层，建筑面积共___________平方米。
随该房屋同时转让的房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况见附件一。
第二条 房屋权属情况
（一）该房屋所有权证证号为：________________________.（二）土地使用状况
该房屋占用的国有土地使用权以________（出让或划拨？）方式获得。土地使用权证号为：________________________，土地使用权年限自________年_______月_______日至_______年 月_______日止。乙方应当办理土地使用权出让手续并缴纳土地使用权出让金。
（三）该房屋性质为住宅房。
（四）该房屋的抵押情况为未设定抵押。
（五）该房屋的租赁情况为卖方未将该房屋出租。
第三条 买卖双方通过协商达成本交易。第四条 成交价格和付款方式
（一）经买卖双方协商一致，该房屋成交价格为：总价：人民币 ___________元整（大写：____拾____万____仟____佰____拾____元整）本合同签定之日，乙方向甲方一次性付清人民币_________ 元整。
上述房屋价格包括了该房屋附属设施设备、相关物品和其他与该房屋相关的所有权利。
第五条 权属转移登记和户口迁出
（一）双方同意，自本合同签订之日起3日内，双方共同向房屋权属登记部门申请办理房屋权属转移登记手续。
（二）如买方未能在房屋权属登记部门规定的办理房屋权属转移登记手续的期限内（最长不超过3个月）取得房屋所有权证书的，买方有权退房，卖方应当自收到退房通知之日起3日内退还买方全部已付款，并按照银行中国人民银行同期贷款利率付给利息。
（三）卖方应当在该房屋所有权转移之日起30日内，向房屋所在地的户籍管理机关办理完成原有户口迁出手续。如卖方未按期将与本房屋相关的户口迁出的，每逾期一日，卖方应向买方支付全部已付款万分之五的违约金。如逾期超过90日，买方有权解除本合同，卖方应收到解除通知之日起3日内退还买方全部已付款，并按照银行中国人民银行同期贷款利率付给利息。
第六条 房屋产权及具体状况的承诺
卖方保证该房屋没有产权纠纷，因卖方原因造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，卖方应支付房价总款5%的违约金，并承担其他赔偿责任。
卖方保证已如实陈述该房屋权属状况、附属设施设备、情况和相关关系，附件一所列的该房屋附属设施设备随同该房屋一并转让给买方。
卖方保证自本合同签订之日起至该房屋验收交接完成，对已纳入附件一的各项房屋附属设施设备及其装饰装修保持良好的状况。
在房屋交付日以前发生的物业管理费、供暖、水、电、燃气：___________________________费用由买方承担。
第七条 房屋的交付和验收
卖方在房屋过户到买方名下时应当积极配合乙方办理该房屋相关手续。该房屋交付时，应当履行下列各项手续：
1、卖方与买方共同对该房屋附属设施设备具体情况进行验收，查看水、电、气表是否正常；
2、移交该房屋房门钥匙；
3、按本合同规定办理户口迁出手续 ；
4、本合同规定的相关费用的支付和房屋专项维修资金的过户 ；
5、本合同规定的其他应完成的事项。
本条规定的各项手续均完成后，才视为该房屋验收交接完成。
第八条 本合同签订后，卖方再将该房屋出卖给第三人，导致买方不能取得房屋所有权证的，买受人有权解除本合同，卖方应当自收到解除通知之日起2日内退还买方全部已付款，并按买方累计已付房价款的一倍支付违约金。
第九条 税、费相关规定
本合同履行过程中，买卖双方应按照国家及地方相关规定缴纳各项税、费，买卖双方承担税费的具体约定如下：
1、卖方需付税费：（1）营业税；（2）城市建设维护税；（3）教育费附加；（4）印花税；（5）个人所得税；（6）土地增值税；（7）房地产交易服务费；（8）土地使用费。（9）提前还款短期贷款利息（如有）；（10）提前还款罚息（如有）
2、买方需付税费：（1）印花税；（2）契税；（3）产权登记费；（4）房地产交易服务费；（5）《房地产证》贴花；
3、其他税费由买卖双方各承担一半：（1）权籍调查费；（2）房地产买卖合同公证费（如有）；（3）评估费；（4）保险费（如有）；（5）其他（以实际发生的税费为准）
因一方不按法律、法规规定缴纳 相关税费导致交易不能继续进行的，其应当向对方支付相当于房价总款5%的违约金。
第十条 违约责任
一、逾期交房责任
除不可抗力外，卖方未按本合同第七条约定的期限和条件将该房屋交付买方的，按照如下规定处理。
1、逾期在30日之内，自第七条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，卖方应按日计算向买方支付已交付房价款万分之五的违约金，并于该房屋实际交付之日起3日内向买方支付违约金，合同继续履行；
（2）逾期超过30日后，买方有权退房。买方退房的，卖方应当自收到退房通知之日起3日内退还全部已付款，并按照买方全部已付款的5%向买方支付违约金。
二、逾期付款责任
买方未按照第四条约定的时间付款的，按照以下规定处理：
1、逾期在30日之内，自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，买方按日计算向卖方支付逾期应付款万分之五的违约金，并于实际支付应付款之日起3日内向卖方支付违约金，合同继续履行；
（2）逾期超过30日后，卖方有权解除合同。卖方解除合同的，买方应当自解除合同通知送达之日起3日内按照逾期应付款的5%向卖方支付违约金，并由卖方退还买方全部已付款。
第十一条 不可抗力
因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另 一方当事人，并自不可抗力事件结束之日起3日内向另一方当事人提供证明。上述房屋风险责任自该房屋验收交接完成之日起转移给买方。
第十二条 争议解决方式
本合同项下发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，依法向房屋所在地人民法院起诉；
第十三条 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。双方可以根据具体情况对本合同中未约定、约定不明或不适用的内容签订书面补充协议进行变更或补充。对本合同的解除，应当采用书面形式。本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同附件为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。
卖方：
买方：
甲方：乐昌市金生圆物业服务有限公司乙方：张国花
为方便乙方在甲方金生圆小区停放车辆，甲方向乙方有偿提供停车库。根据有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就转让汽车车库达成如下协议：
一、乙方自愿向甲方购买金生圆小区，编号为金生圆小区配电房第2号汽车车库，建筑面积26.13平方米。
二、甲、乙双方同意将第一条商定的汽车车库一次性定价为人民币壹拾肆万陆仟捌佰元
整（大写）（此价格中不包含汽车车库的物业管理服务费）。
三、车位的销售特征为：[现售车库]
四、乙方在签订本合同三天内一次性付清汽车库房款共计人民币_壹拾肆万陆仟捌佰元，凭缴费清单领取汽车库使用卡（钥匙），取得所有权。如在约定时间内未付清全部使用费，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付合同金额__/__%的违约金。
五、乙方所购的上述车库作为车辆停泊专用，不得另作他用，不得任意改变该汽车库的性质、外观、结构和各类设施，若有损坏或由此产生事故，乙方除应负担恢复原状费用外，还应赔偿造成他人的损失并承担后果。日常使用应遵守物业管理公约及车库管理制度，且交
纳相应管理费用。
六、乙方使用汽车库停放车辆时不得占用公共通道。
七、乙方所受让的车库无法办理产权证、土地证手续，但享有与所购房屋土地同等年限的所有权（不享有土地使用权）。
八、甲方有权对汽车车库进行管理服务，并对车库收取物业管理服务费。
九、乙方享有转让、继承的权利，涉及相关手续的变更，乙方须书面告知甲方。
十、如需代政府收缴的物业维修专项基金在签订本转让合同时按政府有关规定由甲方向
乙方收取。
十一、本合同一式二份，双方签字盖章之日起生效。双方各执一份，均具同等效力。
甲方：________________乙方：________________
电话：
乙方（车库买受人）：
电话：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国拍卖法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就买卖车库达成如下协议：
一、乙方通过公开拍卖竞得xx小区 幢 号车库，属 结构。
二、乙方按规定付清成交款（大写：），拍卖佣金（大写：）。
三、甲方统一办理《产权证》，车库面积以产权部门登记为准，办理费用由乙方支付。
四、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费，即每平方建筑面积xx元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。
五、甲方对车库设施提供有偿维护、修理。
六、乙方在使用车库时，须遵守以下规定：
1、不准将车库以经营用途使用；
2、不准将车库出售、租赁或以其它方式转让给xx小区以外的住户或单位使用；
3、乙方在购得车库后，应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记；
4、禁止将车辆停放在车库以外的楼前、楼后及其他公共场地；
5、严禁存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不对小区住户产生不良影响；
6、文明驾驶，安全行车。在小区内应缓行，并注意行人车辆，如发生交通意外自行负责；小区内禁止鸣号，以免影响小区住户；
7、严格遵守物业管理条例及物管公司对小区管理的相关规定，自觉服从管理人员的管理。
乙方须与小区物管公司签订《车库物业管理委托合同》。对违反以上规定行为，甲方授权的物业管理公司有权制止或处理。
七、本合同一式贰份，双方签字生效。未尽事宜双方协商解决。
甲方：xx省房地产公司 乙方：
代表：
园林绿化是对城市的自然条件的美化和改造, 是对城市环境的再创造, 目前工业化的发展已经严重污染了人们赖以生存的自然环境, 需要加强园林绿化工程的实施。园林绿化工程施工合同管理是科学合理进行园林绿化工程施工的基础, 目前, 比起规范的GF—2013—0201建设工程施工合同 (示范文本) , 专业的园林绿化施工合同是个空白, 这需要建设单位在制定园林绿化工程施工合同管理时要根据专业性质, 拟定专业条款与工程相匹配, 必须严格依照一定标准和程序。不断优化园林绿化工程施工合同管理流程, 需要园林工程建设单位、监理公司、设计公司、施工企业的共同努力, 促进园林工程的良性发展。
1 园林绿化工程施工的合同管理存在的问题
1) 缺乏专业性园林绿化工程施工合同。目前, 园林绿化施工没有国家或省级规范合同, 均参考GF—2013—0201建设工程施工合同 (示范文本) 来定制。首先, 《建设工程施工合同 (示范文本) 》偏重于建筑工程, 对于园林绿化工程非常不适用, 条款过于冗繁;其次, 没有针对园林专业条款, 对苗木检疫、养护、质检等方面没有特定的专业性规定, 很多方面建设单位无法从合同层面约束施工企业;再次, 园林绿化工程养护期较为特殊, 规范合同也没有相适应的条款。现状是自拟合同较多, 甲乙双方责权不甚明确, 出现纠纷不容易分清责权。
2) 合同预计总成本的估计不准确。园林绿化工程主要材料是苗木, 我国是社会主义市场经济, 首先, 苗木在市场经济条件下竞争日趋激烈, 加上苗木市场价格受多种因素的影响, 市场价格波动大;其次, 施工企业内部预算成本的误差大, 所以园林绿化工程施工的合同的成本预计存在随意性;最后, 园林绿化工程养护期非常重要, 对养护期费用的预计也存在不确定性。
3) 合同管理体制不完善。园林绿化工程施工合同管理需要建立健全的合同管理制度, 首先, 园林绿化工程施工合同应定期进行报送, 促使管理者能够及时有效掌握履行合同的动态, 也有助于管理者及时对园林绿化工程施工不良状态做出决策。但是, 目前我国园林绿化工程施工合同管理往往忽视向合同管理处报告近期的工作计划和当前工作情况。另外, 建设单位对合同交底制度的落实不到位, 建设单位合同管理者对合同交底工作不够重视, 导致园林绿化工程施工合同管理权责不明显, 自身职责相互交叉, 难以进行规范的园林绿化工程施工合同管理。。
2 园林绿化工程施工合同管理的内容
1) 园林绿化工程施工合同的文本管理。园林绿化工程施工合同的文本管理是指合同本身所承载的信息的管理, 也是合同的基本信息, 包括建造合同的依据信息。具体内容包括这个合同的编号、名称、订立双方名称、工期、价款、生效期和园林绿化工程的概况和质量标准, 最后还必须有双方的签章信息。
明确这些信息后建设单位对合同的管理主要内容是审核这些内容的准确性, 检查合同中是否存在模糊字样, 对意外情况是否做出了权责义务的规定。文本管理是园林绿化工程项目的重要基础。
2) 园林绿化工程施工合同的核算管理。园林绿化工程施工合同的核算管理应该遵照以下原则:a.合规性原则, 指园林绿化工程施工合同严格遵照会计准则和税法的规定;b.重要性原则, 园林绿化工程施工过程的会计核算必须由有经验的员工担任, 仔细斟酌, 充分重视;c.准确性原则, 即园林绿化工程施工的会计科目准确;d.及时性原则, 必须依据施工过程中项目发生的时间技术确认收入成本。园林绿化工程施工成本管理的范围大, 从项目招标到最后竣工验收, 都需要建设单位科学管理, 控制好合同的运行。
3) 园林绿化工程施工合同的内控管理。
a.内部环境控制管理。内部环境控制管理指对内部人员包括管理人员的管理, 是建立专业科学的管理制度的前提, 有利于协调建设单位内部管理工作, 同时提高了员工的综合素质和专业素质, 建立团结合作的建筑管理队伍。
b.内部会计管理。对园林绿化工程施工合同的内部会计管理包括明确工程的各项会计事项人员的职责权限, 且建立职务分离的会计控制机制。因为园林绿化工程项目多, 如果一个人承担着数项工作, 容易忽视监督管理制度, 形成不好的风气。
c.合同环节风险控制。合同环节控制指在园林绿化工程施工实际情况的基础上, 对各个环节进行风险控制。
d.工程款支付控制。工程款支付控制是指对园林绿化工程款项所采取的内部控制方法。对园林绿化施工工程严格按照工程的工期阶段进行会计分录, 按照合同规定和实际计算确认支出, 同时按照不同的项目内容分别设置工程款支付台账, 及时核对账款信息, 保证信息的真实性和可靠性。
e.内部审核管理。园林绿化工程施工合同的内部审核管理主要是针对财政投资的项目而言的, 建设单位要明确内部审核流程, 严格控制内部审核的每一个环节, 从而应对政府审核符合程序和标准。
4) 园林绿化工程施工合同信息管理。合同管理的作用是及时跟进项目并在需要时查看和分析数据, 所以需要建立园林绿化工程施工合同信息管理制度, 充分运用办公软件对整个工程的项目进行控制, 及时跟进工程实施的各个阶段, 保证信息的内部透明性。
3 园林绿化工程施工合同管理流程优化
1) 项目前期的准备。接到项目委托书后, 建设单位要积极协调规划、国土、发改等部门, 办理规划选址意见书、土地预审意见、建设项目环境影响评价文件、办理投资项目核准文件、节能评估审查报告、办理建设用地审批手续、办理建设用地规划许可证、可行性研究报告、可行性研究报告的批复等手续。
前期手续完善后, 要依法对设计公司、监理公司公开招标, 确定优良的设计和监理。尤其是设计过程, 要把控设计方案, 合理分配项目投资额, 优化设计, 便于园林工程的下一步开展。
2) 招标过程的控制。目前, 我国园林绿化工程要参与公开招标投标。首先由招标代理机构进行招标。一般园林绿化工程为公开招标形式, 即面向全国, 只要符合条件的园林绿化公司都可以参与招标。评标办法可以分为综合评标法、合理低价法、单项评议法, 园林工程常采用合理低价法。园林绿化工程招标过程应秉持着公平公正的原则, 从资格预审报名到是否中标都应严格按照规定进行, 从而择优选择施工企业。
3) 施工前期准备工作。园林绿化工程施工前, 合同应具体规定其施工前工作, 包括合同、施工设计图纸文件、施工的条件、施工开工时间, 尤其是施工安全文明的准备工作。要求施工企业优化施工组织设计, 合理分配人员、机械、材料, 充分进行园林绿化工程施工前准备, 有利于未来施工工程的质量和安全, 并能够合理调控园林绿化工程施工进度和费用, 也为建设单位对园林绿化工程项目的验收和评价提供便利, 避免了各项潜在危险。施工前准备工作还应该包括合同的准备和各项资料以及档案资料的控制等, 另外, 在园林绿化工程项目施工前, 应动员各个部门, 准备好各项工作。
4) 施工中的控制。园林绿化工程施工的控制是合同管理中关键的环节, 合同管理中对园林绿化工程施工控制最重要的是对成本的控制。园林绿化工程主要材料是苗木, 还有建材和机械。在园林绿化工程施工合同中, 要注明严格按照投标清单的项目特征准备材料, 并要有相应的检疫合格证或出厂合格证。建设单位要严格控制工程变更, 控制好合同价, 一般不能超概。在施工阶段要落实建造合同的执行, 包括:设立专门的合同管理机构, 分析建造合同履行条件和合同款项, 落实合同管理的责任。
5) 合同的规范管理。建设单位必须建立园林绿化工程施工合同管理的合同纠纷调节制度。合同纠纷一般通过调节的方式来解决, 合同纠纷调节制度具有成本低、效率高的优点, 在园林绿化工程施工合同管理中被广泛推崇。园林绿化工程施工纠纷应通过建设监理公司和造价公司来进行调解。园林绿化工程施工合同纠纷调节员应持证上岗, 可由注册造价工程师和注册监理工程师来担任, 且园林绿化工程施工合同纠纷调节制度应纳入诉讼前必经程序, 再结合实际情况全面提升调解能力, 极大解决园林绿化工程施工合同管理纠纷。
4 结语
我国园林绿化施工合同存在许多问题, 合同预计不准确、绿化工程项目自身的特点会造成完工进度的不准确及时, 需要建设单位在制定园林绿化工程施工合同管理时严格依照一定标准和程序, 不断优化园林绿化工程施工合同管理流程, 促进城市化的发展, 改善人民的生活环境, 促进整个社会的可持续发展。
摘要：针对园林绿化工程施工合同管理中存在的问题, 详细阐述了园林绿化工程施工合同管理的内容, 提出了园林绿化工程施工合同管理流程的优化措施, 希望对园林工程建设单位的园林绿化工程施工合同管理有所帮助。
关键词：园林绿化工程,工程施工,合同管理
参考文献
[1]吕铭.业主在园林绿化项目管理中的成本控制研究[D].长沙:湖南大学, 2013.
[2]宋顺.园林绿化工程项目进度管理的研究[D].北京:中国科学院大学工程管理与信息技术学院, 2014.
[3]周余.A园林绿化公司建造合同管理体系优化研究[D].南京:南京理工大学, 2013.
[4]舒美英.杭州城市园林绿化工程招投标规范化管理研究[D].北京:北京林业大学, 2012.
委托购买方：（以下简称甲方）
受托方：温州市万邦房产营销策划有限公司（以下简称乙方）
依据国家法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实的原则共同协商一致，就甲方委托乙方购买厂房达成本合同：
一、委托购买厂房的基本概况:
区域:;建筑面积:平方米;权属证书:;证书编号:;地号:;土地性质:;购房用途:.二、委托期限为月，即从年月日至年月日止。委托期满时，委托事务未完成的，若甲方未书面提出终止本合同的，则视为甲方同意按本合同约定之期限续约，并以此类推；若一方要提前终止本合同需经甲乙双方书面同意。
三、委托代理费支付：
1、乙方按公司收费标准向甲方收取所购厂房的实际成交总价的%作为乙方委托代理费，计人民币元整。
2、甲方应在与乙方介绍的厂房出售方办理完厂房户手续（直过户、产权过户、银行一站式按揭贷款委托过户、公证、写卖契）当日将代理费支付给乙方。
3、甲方如未能按时将代理费支付给乙方，则逾期每日加收百分之一的滞纳金。
4、在委托期限内或委托期满后产权过户、直过户、办理公证、签定定金合同或买卖合同、写契约等），甲方同样要全额支付委托代理费给乙方。
5、甲方与乙方介绍的厂房出售方在签定厂房买卖定金合同或厂房买卖合同后出现厂房出售方违约并获得厂房出售方双倍返还的定金的情形下，甲方需双倍支付全额委托代理费给乙方。
6、若甲方与乙方介绍的厂房出售方在签定房屋买卖定金合同或房屋买卖合同后双方自愿解除合同的,则甲方需支付50%的全额委托代理费给乙方
三、合同履行：
a、在委托期限内，乙方应积极寻找符合甲方要求的厂房，并且依甲方要求带领甲方去实地看房。b、乙方为甲方与厂房出售方签定买卖合同提供联络、协助、撮合等服务，促成买卖合同的订立。c、乙方应积极协助甲方与厂房出售方办理厂房过户、银行按揭贷款、公证等相关手续。
d、为了尽快完成甲方委托的事务，甲方同意乙方在需要时可由另外一方代替或者协助乙方共同完成甲方委托的事务。
五、补充条款：
六、本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，经双方签字或盖章后即生效，具有同等法律效力。
七、本合同在履行过程中发生争议，首先应友好协商，协商不成的，可将争议事项提交辖区仲裁机构进行仲裁或向人民法院提起诉讼.甲方：乙方：温州市万邦房产营销策划有限公司 代理人：经纪人：电话：电话：身份证号码：签约日期：年月日
合同编号：
甲方(买方)：
乙方(卖方)：
甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。
第一条 商品名称、种类、规格、单位、数量
乙方向甲方提供如下产品及服务：
(1)提供软件_______套，版本：_______。
(2)提供本合同中所购买的软件及软件_______年的模块免费升级、维护和技术支持。
软件模块名称及数量具体内容见合同附件一软件配置清单
第二条 合同文件组成
合同有效文件由合同正文、合同附件组成。采购实施过程中经签署生效的合同变更补充文档将作为合同有效的组成部分，同样具有法律效力。
合同附件一为软件配置清单，合同附件二为软件报价清单，合同附件三为乙方向甲方提供的培训及软件服务方案。
第三条 交货方式
1.交货时间：甲方与乙方签订合同后_______个工作日内供货。
2.交货地点：_____________________。
第四条 安装及验收方法
乙方负责在交货地点安装、调试软件。
软件到达用户现场，要求软件包装完好，资料和介质齐全。
验收前，货物所有权不转移，甲方不承担货物损毁、灭失的风险。
乙方在接到甲方硬件环境具备要求的条件确认通知后，在两天内派工程师到甲方现场完成软件安装工作，确保买方采购软件正常运行。
乙方按照合同附件约定的进度，完成相应阶段的培训服务并向甲方提供培训及相关技术文档后，甲方按照合同附件的约定对乙方培训进行验收，甲乙双方签署验收文件，如果甲方认为乙方的培训及相关技术支持不符合合同附件的约定而不予验收，应以书面形式向乙方说明不予验收的理由及依据，乙方将根据甲方的说明提供相应的改进。如果甲方不按照约定进行验收，且不提供书面说明，乙方应再次向甲方发出书面通知，要求甲方在个工作日内进行验收。如果甲方在上述期限内仍不作答复，则视为甲方的验收已经完成。
第五条 付款方式
本合同金额为人民币_______元整(￥_______元)。此款项包括合同附件中确定的所购软件费用、税款及安装使用所需技术服务的全部费用。甲方以支票或电汇的方式向乙方支付费用。
第一笔款：软件经装机、调试合格并正常使用后，甲乙双方共同签署软件安装单，甲方在软件安装完成后的_______个月内支付给乙方合同总金额_______%，乙方同时向甲方支付相应款项的收据。
第二笔款：软件培训完成，乙方提供相应的培训及技术文档给甲方，并向甲方提供所购买软件及模块的正式授权(序列号)，甲乙双方共同签署软件验收单。甲方在软件验收单签署完成后并收到乙方提供的合同全额增值税发票的_______个月内支付给乙方合同总金额_______%。
第三笔款：从甲乙双方签署软件验收单之日起，_______个月后甲方向乙方支付剩余_______%尾款，乙方同时向甲方支付相应款项的收据。
第六条 服务条款
1.采用用户现场软件培训方式。甲方指定培训人数。
2.保证培训的时间及质量，培训时间及安排详见附件三。培训完毕要保证所培训人员能正常使用软件系统。
3.甲方安装软件的主机硬件损坏导致软件无法使用或更换主机，乙方将免费为甲方提供移机。
4.软件安装验收完毕之后，乙方提供_______年的本合同中所购买的软件、维护和技术支持。软件现场问题24小时内响应。
5.甲方应准备适当的场地及设备以获得本合同所约定的各项服务，否则，乙方有权等待甲方准备完毕再提供本合同所约定的各项服务。
6. _______年后，软件升级及维护费用每年按软件列表价的_______%收取。
第七条 运输费用
运输、保险和装卸的费用由乙方全部负担。
第八条 违约责任
1.乙方保证按合同规定的时间提供合同中要求的货物，由于乙方原因造成产品未及时供货或供货不全的，每延期一天，乙方应向甲方支付合同总额_______‰的违约金，总偿付金额不超过合同总额的_______%。
2.乙方所提供货品有不合规格、质量等情况，甲方有权拒绝收货。
3.乙方保证所提供的软件为合法的正版软件，甲方在付清本合同说明的前三笔款项后对其拥有永久的商业使用版权。乙方所提供的产品若被指控为非正版或非法软件，由此给甲方带来的损失由乙方赔偿。若甲方已向乙方支付货款，甲方有权要求乙方退还全部货款。
4.在合同约定的有效售后服务期内，乙方每延迟_______个小时，影响甲方的业务正常进行造成损失的，乙方向甲方支付合同总额_______‰的违约金。
5.乙方不能履行本合同附件三中培训相关承诺的，甲方有权拒付合同中约定的培训费用或收回已支付给乙方的培训费用，乙方同时需要向甲方支付本合同中约定培训费_______%的赔偿金。
6.甲方未按规定时间履行付款义务的，每逾期一个工作日，按应付款额的_______‰计算，违约总金额不超过延迟付款金额的_______%。
第九条 合同的变更及终止
任意一方如提出增减设备数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，并经双方协商一致且以书面形式签字确认，作为合同的附件或补充合同。
甲乙双方经协商一致可签订书面协议终止本合同。在此情况下，乙方应将甲方已支付的款额退还甲方，甲方同时应将该软件产品及相关文件资料全部归还乙方，并配合乙方删除、卸载在甲方处已安装的软件产品，停止对软件产品的继续使用。由于单方面原因给对方造成的损失，双方应协商给予损失方一定的经济补偿。
本合同不存在其他未以书面形式并且未经过合同双方确认的任何其他备忘录、协商内容和计划。
第十条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在_______日内，向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明和征得对方同意后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条 知识产权
乙方软件系统为载体的软件知识产权归乙方所有。
甲方应充分尊重乙方知识产权，未经乙方许可，甲方不得以任何形式将乙方软件及相关文件向任何第三方提供。
甲方不得协助第三方对本合同所涉及的软件产品及相关文件做出侵权行为(不包含未来甲方委托第三方进行产品二次开发的行为)，否则，甲方与第三方应承担共同侵权的连带赔偿责任。
乙方应保证提供给甲方的产品拥有自主知识产权，如被第三方指控侵权，由此引起的任何纠纷将由乙方负全部责任,承担由此给甲方造成的一切经济损失。
第十二条 争议解决方式
1.甲乙双方与本合同有关的一切争议应由甲乙双方协商解决。协商仍不能解决的，任何一方均可向人民法院提起诉讼，以诉讼方式解决。
2.甲乙双方确认，本合同签订地人民法院为本合同争议诉讼的管辖法院。
第十三条 保密
双方约定：不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效，即由此合同涉及的情报、资料和技术秘密未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露、给予或转让该保密信息。
乙方若要在相关的宣传或出版物中使用甲方商标、标志、名称或项目简介，并作为案例进行市场推广行为，必须经甲方许可后方可使用。
第十四条 其他
1.合同签订地：
2.合同文本经甲乙双方代表签字并加盖合同专用章后生效。
3.本合同一式_______份，甲方持_______份，乙方持_______份，每份合同具有同等的法律效力。
买方(盖章)：_________________ 卖方(盖章)：_____________________
授权代表(签字)：_________________ 授权代表(签字)：_________________
委托代理人(签字)：_______________ 委托代理人(签字)：_______________
_______年_____月_____日 _______年______月_____日
签约地点：_________________________
软件购买合同 篇2
甲方：_________
乙方：_________
甲乙双方经过友好协商，依据《_________》，本着相互信任，真诚合作的原则，就乙方向甲方提供证券营业部_________系统达成以下协议，双方共同遵守。
第一章 合同标的
一、乙方负责向甲方提供以下产品
_________系统，开发费为_________元，大写：_________元整。
第二章 双方责任
一、甲方责任
1、按乙方要求提供合同所规定的软件产品所需的硬件设备及硬件环境，并有责任为乙方提供便利的工作条件。
2、有责任为乙方的实施工作进行内部各部门、各营业部的协调，调动相关资源，配合乙方按进度完成项目实施。有责任按乙方要求与相关第三方沟通。
3、按乙方所提供的相关软件的操作手册进行操作，以确保系统运行安全可靠。
4、按具体合同所规定的付款方式进行付款及按期交纳技术支持费用。
5、按照合同的约定履行收货义务并按照约定的验收标准及程序切实履行验收义务。
二、乙方责任
1、按合同规定的内容提供相关软件产品及相应的技术文档。
2、有责任对甲方相关人员进行管理、操作、使用及技术培训。
3、若有需要，有责任协助甲方与相关第三方沟通。
4、若有需要，有责任协助甲方完成与项目有关的各种设备和系统软件的准备工作。
5、负责对甲方长期的技术支持及售后服务。
第三章 付款方式
一、付款方式
本合同涉及的软件产品及服务实施完毕，一次申购业务完成一周后的三日内，营业部一次性支付合同的全部金额即_________元整给乙方。
第四章 逾期责任
一、甲方应按合同约定支付价款，逾期支付超过10天的，甲方应按迟延付款金额的万分之四，每日向乙方支付违约金。
二、如因乙方的原因造成不能按合同期限完成实施，超过10天的，乙方按迟延一日支付合同金额万分之四向甲方支付违约金，但承担额不超过合同金额的5%。
第五章 版权
一、对乙方提供的技术资料，甲方应负责保密并保证以本合同约定的方式使用，甲方的此项责任并不因本合同的终止及无效而解除。
二、乙方对合同涉及的软件产品及相关文档拥有独立版权。甲方不得许可第三方使用或作他用，并不得向第三方公开及转让。
三、甲方不得自行复制、仿制相关软件产品，并不得使用于本合同未涉及的其它地点。
四、甲方不得对软件自行修改，对修改后软件的使用效果乙方不作质量保证，并且甲方亦不得向任何第三方提供修改后的版本。
第六章 验收
一、甲方应在系统实施完毕后一周内进行验收。若甲方届时未提出拒绝验收的合理理由，则视为甲方已验收合格。
二、验收标准：验收的内容及功能以乙方提供的手册为准。
第七章 售后服务和技术支持
一、乙方承诺对甲方提供24小时不间断电话技术支持服务。
二、当出现电话技术支持及远程维护所不能解决的交易系统重大事故时，乙方相应技术支持人员应当在最短时间内进行现场处理。
三、若甲方将来改用或增用第三方产品，乙方应提供必要的支持。甲方改用第三方产品时，本合同即终止。
四、如因证券主管机关或交易所变更交易规则或数据接口，在甲方按时支付合同价款及维护费的.情况下，乙方应保证在规定的最后期限前完成对乙方软件产品的修改。
五、对于甲方在使用乙方相关软件产品过程中产生的个性化需求及由此产生的定制化开发要求，甲方应向乙方售后服务机构提出。乙方应及时给以评估和答复，必要时另行立项开发。
六、从合同涉及的软件产品投入使用之日起，相关服务及维护溶于柜台系统，但因甲方自身原因造成系统不能正常运行，要求乙方提供服务，乙方所产生的费用由甲方承担。
第八章 其它事项
一、本合同自甲乙双方代表人签字并加盖公章之日起生效。
二、本合同的修改、变更应通过书面形式，并经协议双方代表人签字并加盖公章后生效。
三、本合同一式四份，双方各持两份。
甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________
代表人(签字)：_________ 代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
软件购买合同 篇3
甲方：
乙方：
甲乙双方经友好协商，甲方决定向乙方购买“ 餐行健数字化餐饮 系统软件”及其配套产品，乙方负责为甲方部署本系统，根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规签订本合同，并由双方共同恪守。条款如下：
第一条合同履行条件及部署准备
1.1经甲乙双方协商，合同自签订起即生效。合同生效后，乙方将于____年___月___日开始在甲方现场部署相应产品；
1.2如因甲方工程进度等原因造成乙方现场安装时间变动，甲方应至少提前5日，以书面形式（含邮件、传真）通知乙方，合同中规定的安装时间做相应调整；
1.3部署系统前，甲方有责任配合乙方，确定设备在甲方现场的部署位置，以双方确认的《项目部署表》为最终依据；
1.4乙方系统安装实施过程中，甲方有责任保障现场电力、网络等配套设备正常运转，如需改动《项目部署表》中的相关事项，必须事先通知乙方；
1.5如在合同履行期间，甲方提出硬件设备方面的增删、变更或其他修改，以双方签字确认的《设备变更表》为最终依据，合同金额也做相应调整；
1.6如在合同履行期间，甲方对软件产品提出功能修改、增补或新的开发需求，须由双方共同签订《需求确认表》，合同金额也做相应调整；
第二条服务及培训
2.1乙方在系统部署实施后，对甲方相关人员进行一次全面、集中地产品培训，培训以双方签订的《培训计划书》为依据，双方均有义务遵照《培训计划书》进行相关培训；
2.2乙方为甲方提供一年内免费维护和技术支持服务，一年免费售后期自双方签署《盯场记录》时间开始计算；
2.3售后期内，发生以下情形之一者，产生的维护与保修费用不属于免费售后范围，由甲方承担相关费用：
1)甲方人员未按照产品操作手册或说明进行操作而因其的设备损毁、软件崩溃等故障；
2)甲方人员故意或因工作疏忽而引起的产品意外损毁；
3)甲方人员在未予书面（含邮件、传真）知会或咨询乙方人员的情况下，对产品进行自行改动、设备变更及配置改变，而造成的损失；
4)甲方人员在未予书面（含邮件、传真）知会或咨询乙方人员的情况下，邀请第三方人员对产品、设备进行的维护、调整、改动而引起的故障损失；
2.4在免费售后期内，乙方一共可向甲方免费提供两次全面、集中地产品培训（包括系统部署实施完成后的一次）。超出两次免费培训后，如甲方因营业原因需要乙方提供产品培训服务，应按与乙方共同签订《培训计划书》进行安排，并以800元/次价格向乙方支付培训费用；
2.5免费售后期期满后，甲方可根据乙方提供的售后标准续签《售后合同》并按相应的售后收费标准向乙方支付服务费用。如未续签新的售后合同，则乙方按300元/次向甲方收取上门维护费用；
2.6乙方在系统部署完成后，按甲方上线要求时间，在系统正式上线当天提供全程盯场服务，协助和确保甲方人员正常使用产品，双方以共同签署的《盯场记录》为依据；
第三条违约责任
3.1 付款违约责任：
甲方未按合同规定期限支付合同款，经双方协商无效者，则须向乙方偿付未支付的款额，并自延期日起按合同总额的 千分之五/天 向乙方支付违约金；
3.2项目延期责任：
乙方因产品质量不合格，致项目延误，经双方协商无效者，自延期日起按合同总额的 千分之五/天 向甲方支付违约金；
3.3单方终止合同责任：
合同签字生效后，甲乙双方中任何一方因免责条款以外的原因单方面终止履行合同，则须向另一方支付合同款总额 30 %，作为违约金；
3.4其他：
1)甲方未按期付款且催款无效的时，经双方协商无效，自付款超期30天起，乙方有权随时收回系统控制权及设备所有权；
2)系统安装并正式上线后，自双方签署《盯场记录》结束时间起，正常运行__3___日后如甲方仍未签收《项目验收单》，则视为本项目已经验收通过。
3.5甲方承认 餐行健数字化餐饮 系统软件的知识产权归乙方所有，如甲方发生侵犯乙方知识产权行为（包括但不限于非法复制、分发、反编译等），由此给乙方造成的损失由甲方承担。
第四条付款方式
4.1本合同的费用总额为￥13000元（大写：人民币 壹万叁仟元整）；
4.2合同签字生效当日，甲方应向乙方支付人民币 壹万叁仟元整 （大写）元。乙方在收到相应付款后，即开始相关软、硬件采购及按甲方要求进行其他相关准备工作；
4.3乙方硬件设备送达甲方指定地点，甲方按合同内容予以核对签收无误后，需签署《硬件签收表》
4.4乙方完成系统部署、调试、培训，并按合同约定时间对甲方系统正式上线进行盯场服务后，甲方须签署《项目验收单》。
第五条不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第六条纠纷解决
执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成可请求乙方所在地人民法院解决。
第七条其它
7.1详细条款、价格、技术说明及其它有关服务的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的要求文件、验收报告等均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效率。
7.2本合同经双方法人代表或委托代理人签字并盖章后生效。
7.3本合同生效后，如有未尽事宜，需经双方友好协商同意后，拟定补充文件，经双方法人代表或委托代理人签字并盖章后生效，补充文件同样作为本合同不可分割的组成部份。
7.4本合同一式两份，双方各执一份。
7.5本合同附属文件包括以下内容：
1)《项目部署表》
2)《设备变更表》
3)《培训计划书》
4)《项目验收单》
甲方：（盖章）
乙方：（盖章）玛纳斯蓝鹰科技有限公司
项目负责人：
项目负责人：马志军
电话：
电话：
签署日期：
签署日期：
账号：
户名：
开户行：
软件购买合同 篇4
合同编号：
合同编号：_________
甲方：__________________
乙方：__________________
甲乙双方经过友好协商，在平等互利的原则下，就甲方向乙方购买_________（以下简称本软件）达成协议如下：
第一条费用构成与付款方式
1．费用构成：甲方购买_________本_________套，每套费用为人民币_________元整，合计费用为人民币_________元整。甲乙双方在签订本合同后，甲方一次付清程序费用_________元整。
2．付款及交货方式：甲方现金或银行转账的方式将货款付给乙方。乙方在收到甲方的付款后两个工作日内，将本系统的压缩包发送给甲方，同时将本合同、发票一同寄给甲方。
第二条乙方服务内容
1．提供_________本1套。
2．乙方对本软件提供二年的免费升级服务。自购买之日起，两年内若乙方开发出本软件的升级版本后，甲方可以免费升级至相应版本。免费升级服务到期后，甲方可以优惠价格购买新版本，具体优惠价格以乙方官方网站中公布的为准。
3．乙方对提供本软件当前所购买版本的小范围修改定制服务。若改动量较大，则为收费服务，具体的功能需求及费用由甲乙双方另行协定。甲方升级到新版本时，乙方不再提供免费的修改定制服务。
4．乙方对甲方提供必要的软件安装服务及技术支持服务。甲方在使用过程中遇到问题，可通过电子邮件、电话、论坛、QQ聊天及其他方式向乙方寻求技术支持。
第三条限制条款
1．本软件产品的所有版权都归乙方所有，受《中华人民共和国计算机软件保护条例》等知识产权法律及国际条约与惯例的保护。甲方通过本合同获得本软件的使用权。
2．甲方不得将一份本授权安装为两个或两个以上的拷贝使用。
3．未经乙方的书面授权，甲方不能以任何目的（包括学习或研究等目的），以任何方式和媒介复制、和传播_________提供给第三人或公众使用。
4．甲方禁止以任何形式的重新分发，更不得利用非法重新分发获利。也不得对本软件进行出租、租借、发放许可证、出售或抵押。
5．如果甲方未能遵守本协议的条款，甲方的授权将被终止及收回。乙方有权随时终止授权，责令甲方停止损害，并保留追究甲方的法律责任和相应的经济责任。
第四条免责条款
1．_________本及所附带的文件是作为不提供任何明确的或隐含的赔偿或担保的形式出售的。
2．甲方同意自己承担使用本软件产品的风险，在适用法律允许的最大范围内，乙方在任何情况下不就因使用或不能使用本软件产品所发生的特殊的、意外的、非直接或间接的损失承担赔偿责任。即使甲方已事先被乙方告知该损害发生的可能性。
3．甲方必须了解使用本软件的风险。必要时，乙方所承担的责任仅限于产品版本更换，或在第一次成功安装本软件前退还购买费用。
第五条其他条款
1．甲方一旦开始安装使用本软件，即被视为完全理解并接受本协议的各项条款，在享有上述条款授予的权力的同时，受到相关的约束和限制。协议许可范围以外的行为，将直接违反本协议并构成侵权，乙方有权随时终止授权，责令停止损害，并保留追究相关责任的权力。
2．如果甲方未遵守本条款的任一约定，乙方有权立即终止本条款的执行，且甲方必须立即终止使用本软件并销毁本软件产品的所有副本。这项要求对各种拷贝形式有效。
3．本条款内容与我国法律法规不相一致的部分，以国家法律法规的规定为准。
4．本授权协议适用且仅适用于_________本，有关本软件授权包含的服务范围、付费方式等乙方拥有对本授权协议的最终解释权。乙方的官方网站（_________）和官方论坛（_________）提供唯一的解释和官方价目表。乙方拥有在不提前通知的情况下，修改授权协议和价目表的权力，修改后的协议或价目表对自改变之日起的新授权用户生效。若对本协议内容有任何疑问，可与乙方联系。
本协议有效期为终身，本协议高于其他相违的书面或口头协议，经双方签字盖章后生效，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：__________________
授权代表（签字）：______________
__________年________月________日
乙方（公章）：__________________
授权代表（签字）：______________
__________年________月________日
软件购买合同 篇5
甲方：
乙方：
甲乙双方在互利互惠的基础上平等协商，就甲方购买乙方软件事宜达成共识，签定本合同。
一、甲方资料
名称：
地址： 邮政编码：
电话： 传真：
联系人： 网址：
e-mail：
银行帐号：
开户银行：
户名：
二、乙方资料
名称：
地址： 邮政编码：
电话： 传真：
联系人： 网址：
e-mail：
银行帐号：
开户银行：
户名：
三、软件类别及数量金额
软件品名： 版本： 数量： 单价： 金额：
合计金额：
四、甲乙双方的权利和义务
1、乙方保证其销售软件是自行开发的、版权属于乙方所有的非侵权软件。
2、甲方必须按合同规定及时把购买软件款项汇至乙方指定的帐户。
3、乙方在收到甲方实际汇款后，必须在24小时内以特快专递寄为甲方发出其购买软件，或在24小时内送货到甲方。
4、乙方对甲方购买软件提供从软件寄出日起的一年的免费升级服务。
5、乙方向甲方提供 oicq 在线技术培训，甲方也可派人到乙方接受技术培训。
6、乙方应向甲方提供必要的技术支持，包括电话、传真、邮件、oicq等多种方式。乙方不提供对甲方的上门服务，如果甲方确实需要乙方上门服务，甲方应承担差旅费和上门服务费。
7、对于乙方软件本身质量问题所引起的故障，乙方应对其进行终身维护并修正，直到修正其故障为止。
8、乙方软件是通用软件，甲方需要改动并进行二次开发，工作量过大需另订合同，作为合同的附件，另收开发费用。
9、甲方保证遵守知识产权的有关规定。甲方在任何情况、任何时候都有义务保护乙方软件的版权。甲方不得有非法拷贝、解密和修改等侵犯乙方版权的事发生，否则乙方有权终止对甲方的全部义务，并依法追究甲方的法律责任。
五、其他事项
本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。本合同自甲乙双方签字盖章后即生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
代表签字： 代表签字：
日期： 日期：
软件购买合同 篇6
甲方：
法定代表人：
营业执照号码：
地址：
电话：
传真：
乙方
法定代表人：
营业执照号码：
地址：
电话：
传真：
本协议中的术语，除非另有规定说明否则其定义与双方在年月日签订的《 》 （以下称原合同）中定义相同。双方本着互惠互利的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上，特订立以下内容：
一、维护
1、在可应用的软件安装完备之日起六个月的初始期，乙方将改正许可软件中的错误或故障，如果在此期间许可方还开发出该软件的更新版本，则将提供给甲方。维护服务的时间从星期一至星期五，标准时间早上8：00到下午5：00，但国家节日除外。
2、在上述六个月时间之后，乙方还将继续向甲方提供同样水准的维护软件的服务，但甲方必须按原合同的规定支付服务费。在原合同规定的初始期届满前，甲方可以以书面的形式通知乙方，在初始期届满后将不再需要乙方的上述维护服务。在初始期之后，甲方可以提前以书面形式通知乙方，终止乙方提供的维护服务，在上述情况下，甲方预先付给乙方的维护费，乙方应退还因终止服务而未能履行的那部分费用。
3、任何时候，当甲方拖欠乙方的维护费时，乙方将停止向甲方提供上述维护服务。无论因何种原因而中止维护服务，均不影响本协议书的其他部分。
二、技术要求
1、适用标准：必须符合国家、_________行业现行的规范以及相关行政部门的文件：___________________________________。
2、货物的质量必须符合本次招标文件的质量标准要求。
三、试用期权利义务
1、从软件最后安装完备次日起的为试用期。在试用期内，甲方将决定是否终止软件的使用，同时还相应地决定是否全部或部分地终止本协议书和原合同。如果没有发生上述终止，则在此后的任何时间，在向乙方发出书面通知后的天甲方将有权终止本协议和由此发放给甲方的使用。
2、在试用期内，甲方如果决定终止本协议书和软件的使用，则它应以挂号信的方式向许可方发出书面通知，挂号信上的邮戳日期应不迟于试用期的最后一天。
3、对上述的终止，除了甲方必须返还该软件并根据本协议书第六条对该软件不加泄漏外，乙方和甲方均不再承担任何责任。
4、本款受约于原合同。本协议发生上述终止后，乙方不承担任何义务返还甲方根据本协议所支付的费用。甲方该支付的款项应立即支付，并且，在终止之后，甲方应将提供给它或由它改作的与软件有关的所有文件交给乙方，同时，甲方应列出置于任何存储器和记入任何介质中的所有未用的软件。甲方可以保留一份许可软件拷贝，但是，它只能用于存档的目的。在正常的时间，乙方应获得合理的机会来了解该软件的情况，以证实甲方是否遵守上述义务。
四、改进的权利
服从或代表甲方的利益并由其投资，由被授权的人员单独进行的或与其他被授权的人员共同进行的任何改进，其成果将属于甲方，但是：
1、如果这种改进包含有许可方的信息，而对其揭示或使用在未经许可方批准的情况下将会导致乙方对这种信息的权利的丧失或受到侵害，则除被授权人员外，将这种改进向任何人进行揭示及提供使用应得到乙方与甲方共同同意；
2、如果甲方所进行的这种改进涉及到许可软件，则乙方将有对该改进进行再发展的非独占权，以及将其产品投放市场或许可给第三方的优先取舍权。
五、性能保证
乙方保证该软件将符合乙方出版的说明书的指标。但是，除乙方的雇用承包人和代理人之外，如果其他任何人对该软件作任何方式的修改，其中包括，但又不限于对该许可软件进行改制，本性能保证将无效。
六、违约与处罚
1、甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的______‰的违约金。
2、乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的______‰的违约金。超过______天以上，______天以内未交货的，须向甲方支付合同金额的______‰的违约金。
3、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的______%的违约金。
4、乙方超过交货时间______天仍未能交付货物的，须向甲方支付合同金额的______‰的违约金，且甲方有权解除合同。
七、其它
本合同正本______份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执______份。合同自签字之日起即时生效。
本合同未尽事宜，由双方协商处理。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法人代表： 法人代表：
签约代表： 签约代表：
